MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

PASSE EN APPLICATION DE L’ART 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS

Objet du marché :

MAITRISE D’ŒUVRE EN VUE DE LA MISE AUX NORMES ET DU REDIMENSIONNEMENT

DE LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE LA ZAC ALBIPOLE A TERSSAC

Marché sur Procédure Adaptée

PROGRAMME TECHNIQUEENVELOPPE FINANCIÈRE

Personne publiqueCommunauté d’Agglomération de l’Albigeois (Saint-Juéry – Tarn)

Représentant du pouvoir adjudicateurMonsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois

Objet du marchéMISSION DE MAITRISE D’OEUVREOpération de mise aux normes et de redimensionnement de la station de traitement des eaux usées de la zone d’activités d’Albipole- Commune de TERSSAC

Date et heure limites fixées pour la remise des offresLe 14 décembre 2012 à 12 heures

SOMMAIRE

1. LE CONTEXTE...........................................................................................................................4

1.1. Historique.........................................................................................................................4

1.2. Problématique................................................................................................................4

1.3. Études / résultats..........................................................................................................5

1.4. Positionnement de la collectivité............................................................................7

Objet du marché......................................................................................................................9

1.5. Périmètre géographique du marché....................................................................13

1.6. Infrastructures et ressources mobilisables......................................................14

2. Les besoins à satisfaire....................................................................................................16

2.1. Conception d’un ouvrage de traitement optimum répondant à l’ensemble des contraintes..............................................................................................16

Objectifs de qualité..............................................................................................................16

Objectifs de quantité............................................................................................................17

2.2. Intégration de la variation dans le temps des effluents à traiter...........17

Charges entrantes et capacité nominale de traitement actuelle...............................17

Pollution à traiter à terme sur l’ensemble de la zone (Cf. Annexe 6)........................19

Destination finale des sous-produits de l’épuration......................................................20

2.3. Exploitation et maintenance...................................................................................22

2.4. Convention de déversement et prétraitements chez les industriels.....22

2.5. Aide ou fourniture d’informations de la communauté d’agglomération au fur et à mesure de l’installation de nouvelles industries..............................23

3. Les objectifs de performance.........................................................................................23

3.1. Réponse à la réglementation en vigueur et anticipation sur son évolution..................................................................................................................................23

3.2. Autosurveillance et moyens de contrôle interne du bon fonctionnement.....................................................................................................................25

3.3. Aménagements et accès...........................................................................................25

2

4. ESTIMATION DES DEPENSES/ FINANCEMENT...........................................................26

4.1. Estimation des dépenses d’investissement.....................................................26

4.2. Financement..................................................................................................................26

Annexe 1..................................................................................................................................27

Plan de situation de la station d’épuration actuelle..................................................27

Annexe 2..................................................................................................................................29

Plan cadastral d’implantation des parcelles réservées pour la future station d’épuration..................................................................................................................................29

Annexe 3..................................................................................................................................31

Fiche descriptive de la station d’épuration actuelle.................................................31

STEP « ZAC Albipôle ».............................................................................................................31

Annexe 4...................................................................................................................................33

Arrêté de déclaration de la STEP actuelle......................................................................33

Annexe 5..................................................................................................................................34

Convention tripartite de déversement avec Flavourin.............................................34

Détail des installations de prétraitement mises en place chez Flavourin........34

Annexe 6..................................................................................................................................35

Liste des entreprises présentes sur la zone d’activités...........................................35

Plan de la zone d’activités + plan d’aménagement d’ensemble (extension de la zone).........................................................................................................................................................35

3

1. LE CONTEXTELa communauté d’agglomération de l’Albigeois a été créée en janvier 2003. Elle réunit aujourd’hui 17 communes : Albi, Arthès, Cambon, Carlus, Castelnau de Lévis, Cunac, Dénat, Fréjairolles, Labastide-de-Dénat, Le Séquestre, Lescure d’Albigeois, Marssac sur Tarn, Puygouzon, Rouffiac, Saint-Juéry, Saliès, Terssac et exerce pour leur compte la compétence « assainissement des eaux usées et gestion des eaux pluviales».Parmi les 16 systèmes de traitement des eaux usées à la charge de la communauté d’agglomération de l’Albigeois et son service assainissement, la station d’épuration de la ZA Albipôle ne répond plus aux besoins en traitement des effluents des usagers de la zone d’activités et aux évolutions potentielles de celle-ci.

1.1. HistoriqueLa station d’épuration de la ZAC Albipôle a été créée fin 1996 pour une capacité de traitement de 400 équivalents habitants sur la zone d’activités d’Albipôle à Terssac. Une seule industrie agroalimentaire était alors installée sur cette zone.L’économie et la gestion globale de cette zone était alors gérée par le SIAT : Syndicat Intercommunal Albi Terssac. L’aménageur de cette zone, en maîtrise d’ouvrage déléguée, est la SEM 81. Progressivement d’autres entreprises sont venues s’installer et l’entreprise agroalimentaire a augmenté notablement sa production. En 2003, la communauté d’agglomération de l’Albigeois a été créée, avec la compétence « Développement Economique ». Albi et Terssac faisant partie de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois, le SIAT a été dissous de fait. En mai 2004, la communauté d’agglomération de l’Albigeois a adopté la compétence facultative d’assainissement, en matière de traitement des eaux usées seulement, la compétence de collecte des effluents demeurant communale.Depuis le 1er janvier 2010, la communauté d’agglomération de l’Albigeois exerce la compétence assainissement dans son ensemble : -collecte des eaux usées,-traitement des eaux usées, -contrôle, entretien, réhabilitation des installations individuelles-gestion des eaux pluviales.

1.2. ProblématiqueLa station d’épuration recevait jusqu’en juillet 2009 des pics de pollution correspondant à 4 fois sa capacité nominale et, malgré la réalisation en 2005 d’un bassin tampon permettant de lisser l’arrivée des effluents, il arrivait que des départs de boues aient lieu ponctuellement au milieu récepteur, dont la capacité de dilution

4

est faible et dont l’entretien est rendu difficile par un busage partiel et une végétation arborée rendant les berges inaccessibles.De surcroît, la biomasse présente dans le bassin biologique réagit assez mal aux fluctuations de charge journalière et hebdomadaire, ainsi qu’à la nature des eaux usées influencées par le rejet de l’entreprise agroalimentaire présente sur le site :Ainsi, pour 1600 kg de produit d’origine végétale entrant par jour et 1800 kg d’origine animale entrant par jour, tel que relevé dans le récépissé de déclaration de l’entreprise du 29/09/2003, la production atteignait en 2009 en moyenne 5900 kg de produit fini (sur 3 jours d’expertise réalisée en 2009, la production finale a fluctué entre 3818 et 8465 kg/jour).

1.3. Études / résultatsFin 2006, le service assainissement de l’agglomération, a lancé, en coopération avec toutes les communes de l’agglomération, une campagne de conventionnement auprès de toutes les entreprises et industriels de son territoire et de la zone d’activités d’Albipôle en particulier, afin de régulariser le cas échéant leur situation. Au vu des réponses, ont été ciblées sur cette zone les entreprises augurant le plus de pollution et susceptibles d’être conventionnées, avec mise en place de prétraitements adéquats et de d’analyses biannuelles par l’établissement, faisant foi d’un maximum de concentrations du rejet acceptable, spécifié dans la convention.

Ainsi, l’entreprise agroalimentaire de la ZAC Albipole, la SA Flavourin, a fait l’objet d’avril à juin 2007 d’une étude particulière avec analyse des effluents sortant sur site et de ceux arrivant concomitamment sur la station d’épuration pour connaître exactement son impact sur celle-ci.Les résultats de l’étude ont été rendus par les techniciens de la plateforme technologique du LEGTA d’Albi Fonlabour fin septembre 2007. L’étude complète sera fournie au tituaire du marché de maitrise d’œuvre.

Les principales conclusions ont été les suivantes : - les flux polluants produits par l’entreprise sont cohérents avec ceux d’une

industrie de même type, voire inférieurs, ce qui témoigne d’une gestion efficace de la matière à l’intérieur des ateliers.

- en revanche, les valeurs obtenues en sortie de prétraitement sont nettement supérieures aux valeurs limites exigées dans la circulaire de 14.06.1994 relative aux installations classées soumises à déclaration pour la rubrique 2221-2 et aux prescriptions de l’arrêté du 9 août 2007 applicables aux installations soumises à déclaration sous la rubriques n°2221, comme le démontre le tableau suivant :

Tableau n°1   : Mesures de charges en entrée de la STEP :5

Paramètre Capacité STEP

Mesures bilan pollution

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Moyenne

Maximum

%

Moy

Volume journalier (m3) 60 27.3 27.7 12.7 61 32.2 61 53,

7

Débit de pointe horaire (m3/h) 6 3.7 3.4 2.9 3,5 3.7 61,

7

DCO (kg/j) 36 71.3 48.5 63.9 140.4 81 140.4 225

DBO5 (kg/j) 22 78.6 54.1 56.9 87.2 69.2 87.2 314

MES (kg/j) 28 17.8 10.8 21.1 31.1 16.6 31.1 59

- Enfin, il a été démontré que la pollution produite par l’industrie agroalimentaire représente quasiment 100% de la pollution biodégradable reçue à la STEP et seulement 33% de la pollution globale reçue. Cela signifie l’existence d’une ou de plusieurs sources de pollution non biodégradables de forte concentration.

Deux solutions ont alors été dégagées :- première solution : mise en place d’un prétraitement poussé chez l’industriel en

question et de prolonger l’étude chez les autres industriels de la zone pour mettre en place le prétraitement correspondant à leur activité. Toutefois, une fois les industriels aux normes en termes de rejet après prétraitement, la STEP restera en limite de sa capacité nominale de traitement et aucune entreprise supplémentaire ne pourra y être raccordée sauf à augmenter la capacité de traitement de la STEP soit sous forme d’extension soit par construction d’une nouvelle STEP.

- deuxième solution : le traitement complet autonome de l’entreprise, pour un montant d’investissement bien plus élevé pour l’entreprise.

C’est la solution n°1 qui a été retenue par la communauté d’agglomération de l’Albigeois lors de la réunion du bureau communautaire du 6 novembre 2007.Ainsi, depuis juillet 2009, ont été mis en service des prétraitements avancés chez l’industriel agroalimentaire Flavourin, comprenant :

- un bassin tampon (temps de séjour 1 journée), avec pour objectif la diminution de la température et meilleure rétention des graisses

- un flottateur aéré avec injection de coagulant floculant, avec pour objectif l’élimination de 30% des la DBO5, DCO, SEC pour répondre aux normes en vigueur à l’issue des prétraitements.

6

Tableau n°2   : Comparaison des concentrations en sortie de l’entreprise FLAVOURIN avant et après mise en place du nouveau prétraitement en Juillet 2009 :

ParamètreValeurs limites des rejets vers la STEP

(circulaire du 14.06.1994 et arrêté du 09.08.2007)

Mesures bilan pollutionJOUR 1

(volume jour : 27,3m3)

JOUR 2(volume jour :

27,7m3)

JOUR 3(volume jour :

12,7m3)DCO 2000 mg/L 2610 mg/L 1750 mg/L 5035 mg/L

DBO5 800 mg/L 2880 mg/L 1950 mg/L 4480 mg/L

MES 600 mg/L 650 mg/L 390 mg/L 1660 mg/L

Paramètre

Valeurs limites des rejets vers la STEP(circulaire du 14.06.1994 et arrêté du 09.08.2007)

Mesures bilan pollution APRES Mise en place PRETRAITEMENT FLAVOURIN

JOUR 1

6/10/2009

(volume jour :

38m3)

JOUR 2

19/01/2010

JOUR 3

8/06/2010

(volume jour :

24m3)

JOUR 4

23/08/2010

JOUR 5

8/11/2010

JOUR 6

28/02/2011

JOUR 7

8/06/2011

DCO 2000 mg/L 1201 mg/L 1524 mg/L 1416

mg/L 832 mg/L 1174 mg/L 916 mg/L 1272

mg/L

DBO5 800 mg/L 800 mg/L 590 mg/L 750 mg/L 430 mg/L 720 mg/L 570 mg/L 680 mg/L

MES 600 mg/L 270 mg/L 150 mg/L 190 mg/L 130 mg/L 27 mg/L 30 mg/L 220 mg/L

1.4. Positionnement de la collectivitéMalgré l’amélioration de la situation liée à la mise en place de ces prétraitements, la station d’épuration actuelle n’est pas en capacité de traiter correctement l’ensemble des effluents qui y sont actuellement raccordés et encore moins les effluents supplémentaires à venir. L’étude réalisée par la PFT de Fonlabour avait par ailleurs mis en évidence un taux élevé de DCO qui n’était pas seulement attribuable à l’entreprise agroalimentaire et dont la source reste à identifier.Devant la mise en demeure du service départemental de police des eaux et de la Préfecture du Tarn, la communauté d’agglomération de l’Albigeois a décidé d’enclencher le programme d’études et de travaux suivants :

7

Action Effet escompté

 Mise en place en interne d’une série de Bilan 24H Entrée/sortie sur la Station d’épuration « Albipôle » caractérisant les charges traitées en temps de pluie et en temps sec

Connaissances des charges journalière et hebdomadaire reçues sur la station d’épuration

 Finalisation de l’étude permettant de traiter les effluents actuels et futurs de la ZAC Albipôle et du PAE avec reprise éventuelle de certains ouvrages existants Résultats des études géotechniques et levées topographiques du site Consultation des prestataires pour la coordination sécurité, le contrôle technique.

Station permettant de traiter des effluents de qualité et de quantité variable en fonction des données actuelles et futures de la ZAC.

 Consultation des entreprises pour concevoir et construire une nouvelle station d’épuration

Réhabilitation de la Station d’épuration existante.

 Phase de réalisation des travaux Période de travaux nécessitant un phasage pour permettre le maintien en fonctionnement de la station existante

Parallèlement se poursuivent les actions suivantes :

Action Effet escompté

 Mise en œuvre de prétraitements avancés rendus nécessaires au vu des résultats de l’étude menée en phase n°1 chez les autres industriels de la zone

Elimination de 30% de la DBO5, DCO, SEC pour répondre aux normes en vigueur à l’issue des prétraitements

 Mise en place de projets d’arrêtés municipaux de déversement et de conventions tripartites, si nécessaire, avec demandes d’analyses éventuelles complémentaires à la charge des industries concernées

Pérennisation des efforts réalisés par la mise en place de prétraitements aux normes par une de la surveillance régulière des rejets, de façon à faire dace à continuité face à d’éventuelles modifications de fonctionnement donc de rejets.

8

Objet du marché L’objet du présent marché est la maitrise d’oeuvre dans le projet et les travaux de réhabilitation du système de traitement collectif des effluents collectés par la réseau public d’assainissement sur la ZAC Albipôle à Terssac, en tenant compte des contraintes techniques, réglementaires et financières, ainsi que des exigences du maître d’ouvrage, auxquelles répondre étape par étape.Sont listés ci-après les éléments indispensables mais non exhaustifs permettant de répondre aux attentes du Maître d’ouvrage dans le cadre de la présente mission de maitrise d’oeuvreL’ensemble est résumé dans le tableau suivant :

ETAPES Contenu

Etudes préalables Il s’agira de :Rassembler et mettre à jour les résultats et données techniques issus des différentes études réalisées ou en cours Diagnostiquer le comportement actuel du réseau d’assainissement existant sur la ZAC jusqu’à la station d’épuration, par temps sec et par temps de pluie, et fonction des rythmes hebdomadaires (semaine et week-end).Finaliser le programme fonctionnel en vue de la consultation des entreprises chargées de la conception-réalisation des ouvrages, à savoir:

-définir les particularités qualitatives des effluents produits par la ZAC (mélange d’eaux usées urbaines et d’eaux industrielles),-définir les charges de pollution et hydraulique à traiter par la nouvelle station avec une prospective à 10 et 20 ans,-prévoir et dimensionner les ouvrages nécessaires pour épurer selon les contraintes de rejet établies par le milieu récepteur ;-intégrer et étudier une évolution possible et progressive des capacités de traitement de la station à l’horizon 2020 et 2030 : progression des charges de pollution en entrée.

Etudier à minima 2 filières de traitement avec des technologies différentes de prétraitement et de traitement biologique visant à épurer l’ensemble des effluents de la ZAC, Evaluer l’enveloppe prévisionnelle de l’ensemble des travaux à réaliser, pour chacun des filières étudiées : en fonction des trois filières possibles (file EAU BOUE et AIR), l’enveloppe détaillera pour chaque poste de traitement la partie « Génie civil/réseau » et la partie « Equipements » ainsi que l’ensemble des frais fixes (installation de chantier, aménagements extérieurs, voirie, essais de réception…..)Etablir les consultations pour la réalisation des études préalables : les études topographiques, les études géotechniques

Etude projet (PRO) Elément projet (PRO) de mission de maîtrise d’œuvre selon la loi MOP relatif à l’établissement du dossier projet

9

répondant à la construction d’un nouveau système de traitement, en remplacement partiel ou total de l’existant.Il s’agira de projeter les résultats de l’étude préalable et de la filière choisie, en :dimensionnant et chiffrant précisément le projet de réalisation d’une nouvelle station d’épuration adaptée aux contraintes dégagées lors de l’étude préalabledéfinissant les études supplémentaires (hors études topographiques comprises dans les études préalables) et les demandes de renseignements nécessaires à l’implantation des différents ouvragesdéfinissant l’enveloppe budgétaire définitive de l’opération.

Définition des marchés d’études et de travaux hors maîtrise d’œuvre

Il s’agit de procéder aux consultations indispensables au bon déroulement des études et travaux et à l’assistance de maitre d’ouvrage sur la réalisation des études topographiques, la réalisation des études géotechniques, l’élaboration du dossier de permis de construire, l’assistance à l’obtention des autorisations administratives diverses, l’étude loi sur l’eau, intégrant toutes les contraintes environnement : réalisation d’un document d’incidence indispensable à la procédure de déclaration ; une étude d’impact spécifique au milieu récepteur existant sera réalisée en établissement un état initiale amont / aval du rejet d’eaux traitées existant (paramètre physico-chimique, état chimique et biologique, caractérisation du milieu vivant)l’étude ICPE, le cas échéant,

Assistance dans les démarches de demandes d’autorisation administrative

- l’implantation de certains ouvrages en domaine privé, l’assistance consisterait en la réalisation des dossiers d’acquisitions foncières pouvant comprendre la préparation complète d’une procédure de DUP et les arrêtés de cessibilité- le franchissement d’ouvrages hydrauliques et autres contraintes de type servitudes, l’assistance consisteraient à préparer toutes les demandes d’autorisations administratives nécessaires en accord et sur procédure préparée avec le maître d’ouvrage.

Montage du dossier de consultation des entreprises

- Produire l’ensemble des pièces administratives et techniques du DCE : acte d’engagement, RC, CCAP, CCTP, plans, en fonction du mode de passation- Assister à la rédaction des réponses aux questions complémentaires éventuelles des entreprises candidates en cours d’appel d’offre.

Assistance pour le choix des entrepreneurs et rédaction du marché

Il s’agira de :- Assister à la rédaction du procès-verbal d’ouverture des plis- Examiner les différentes offres (et variantes, s’il y a lieu) des entreprises - Assister à la rédaction du procès-verbal de la commission d’appel d’offres- Mettre au point du marché de travaux

10

- Elaborer le dossier marché destiné au contrôle de légalitéValidation du projet et dimensionnement proposés par l’entreprise

Cette étape consiste en l’examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthèse faites par le ou les entrepreneurs ainsi que leur visa afin d'assurer au maître de l'ouvrage que les documents établis par l'entrepreneur respectent les dispositions du projet :-les études de projet, fondées sur le programme et les études d'avant-projets, approuvées par le maître de l'ouvrage ainsi que sur les prescriptions découlant du permis de construire et autres autorisations administratives, définissent la conception générale de l'ouvrage et permettent de confirmer la conformité à l’avant-projet et le respect de l’engagement sur le coût.

Elles ont pour objet de :-préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ;-déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;-préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires à l'organisation spatiale des ouvrages ;-décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet ;-détailler le délai global de réalisation de l'ouvrage.

Visa des études d’exécution

Cette étape consiste en l’examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthèse faites par le ou les entrepreneurs ainsi que leur visa afin d'assurer au maître de l'ouvrage que les documents établis par l'entrepreneur respectent les dispositions du projet : -visa de tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier, en cohérence avec les plans de synthèse correspondants et définissant les travaux dans tous leurs détails, -visa des méthodes de réalisation, des ouvrages provisoires et aux moyens de chantier ;- visa des études de synthèse ayant pour objet d’assurer pendant la phase d’études d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par des plans de synthèse qui représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un même support, l’implantation des éléments d’ouvrage, des équipements et des installations ;-visa de l’établissement des devis quantitatifs détaillés par lots ou corps d'état ;-visa de l’actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état.

Direction de l’exécution des contrats de travaux

Il s’agira de :- suivre le planning avec les entrepreneurs- d’examiner la conformité au projet des études d'exécution et de synthèse faites par le ou les entrepreneurs afin d'assurer au maître de l'ouvrage que les documents établis par

11

l'entrepreneur respectent les dispositions du marché ;- vérifier les pièces et matériels utilisés sur le chantier,- s’assurer que les documents, procédures, fiches produits, et études d’exécution respectent des dispositions du projet et délivrer le Visa,- s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du marché de travaux,- organiser et diriger les réunions de chantier ; rédiger les comptes-rendus détaillés- contrôler régulièrement le chantier afin de permettre notamment de faire ressortir tous les éléments incompatibles avec la programmation- délivrer tous les Ordres de service, établir tous les Procès verbaux et procéder aux constats contradictoires nécessaires à l’exécution du marché de travaux- aider à l’établissement d’avenants éventuels, - informer systématiquement le maître de l'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des travauxet dépenses, avec indication des évolutions notables.- suivre la situation financière de l’opération et tenir compte des aléas rencontrés.- vérifier les décomptes mensuels des entreprises, les demandes d’avances présentées par l’entreprise, le cas échéant, -établir les certificats de paiement au vue des situations présentées par les entreprises-vérifier le projet de décompte final et le décompte général

Assistance aux Opérations de Réception

Au cours des opérations préalables à la réception, il s’agira de :- valider les performances attendues des installations- organiser les réunions de contrôle de conformité- établir par corps d'état ou par lots la liste des réserves- dresser le procès-verbal des opérations préalables à la réception- avoir l’initiative des propositions de prononcer la réception ou non des ouvrages- fixer la date à retenir pour l’achèvement des travaux- en cas de réception avec réserves, effectuer le suivi de la suite donnée par l’entrepreneur aux dites réserves- vérifier la bonne constitution du dossier des ouvrages exécutés et vérifier sa conformité à l’exécution, (pour chaque corps d’état : tous les plans conformes à l’exécution, notice d’entretien comportant toutes les instructions pour l’entretien des équipements, notice d’exploitation comportant le descriptif de l’installation, les instructions d’exploitation, le principe de fonctionnement, le synoptique de l’installation, les notes de calculs)

12

1.5. Périmètre géographique du marchéLe périmètre géographique est constitué par l’ensemble des usagers raccordés ou raccordables au réseau public d’assainissement collectif de la ZAC Albipôle constitué par la zone originelle et le PAE (projet d’aménagement d’ensemble) : cf. Annexe 6.Outre quelques habitations raccordées ou raccordables à ce réseau, l’ensemble des effluents sont de type industriel soit par la quantité importante déversée soit par la qualité particulière des effluents.Le système de traitement à mettre en place devra suppléer ou supplanter l’existant, propre à la zone d’activité, sans qu’il s’agisse de couvrir à court ou à moyen terme, d’autres besoins que ceux de la zone.

Données sur le lieu d’implantation

Les ouvrages de traitement seront implantés à l’Ouest d’Albi, sur la commune de Terssac, dans la zone d’activités Albipôle, lieu-dit « La Martelle », sur la parcelle de l’actuelle station d’épuration (400 EH) et les terrains attenant, si nécessaire.Les terrains ont fait l’objet d’une réservation auprès du service économique de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois.

Désignation parcelle Section

n° parcelle Surface en m2

Parcelle station existante AM01 133 1 200Parcelle réservée pour extension AM01 134 300Parcelle réservée pour extension AM01 144 1 204Parcelle réservée pour extension AM01 130 415Partie de la parcelle 135 (chemin d’accès actuel)

AM01 135p 695

Surface estimative totale 3814 m2

Parcelle 166 pour stockage chantier provisoire

AM01 166 1469 m2

Ces terrains se situent dans une zone qui n’a pas fait l’objet de la réalisation d’un Plan de Prévention des Risques en matière d’inondations.Un plan mis à jour des réseaux existants sera fourni au titulaire du marché.Une étude géotechnique générale a été réalisée a pour l’ensemble de la zone en vue de l’aménager. Une étude complémentaire spécifique au terrain devra être menée par le maitre d’ouvrage.

L'accès au site se fera depuis la RN 88 - sortie ZA Albipôle, puis par le rond-point de la Martelle.Le chemin actuel desservant l’actuelle station pourra éventuellement être utilisé, si nécessaire pour mettre en place les nouveaux ouvrages.

L’accès futur à la STEP se ferait plutôt par l’accès au bassin de rétention servant également de défense incendie (cf. schéma ci-dessous).

13

1.6. Infrastructures et ressources mobilisablesEst présentée dans le tableau suivant, à titre d’information, sans caractère exhaustif, la liste des étapes de traitement actuelles et à étudier dans le cadre du projet.

Étape Ouvrages en place

ARRIVEE DES EFFLUENTS 1 by-pass réalisé dans le dernier regard amont de la station1 poste de relèvement en béton armé de 2,40 m de diamètre intérieur et 3,40 m de haut, équipé de 2 pompes immergées KSB de 8m3/h chacune avec roue vortex1 dégrilleur automatique entrefer 50 mm, largeur de canal 40cm, muni d’un trop plein en cas de colmatage de la grille1

PRETRAITEMENTS 1 dessableur-dégraisseur de forme cylindrique dimensionné pour 1500 EH :-surface utile 3,8m2 – vitesse ascensionnelle – 1,6 m/h ; volume utile = 4,5 m3 – temps de séjour 45 mnbac de stockage des graisses en béton de 2.5 m3

bac de stockage des sables en béton de 2.5 m3

TRAITEMENT BIOLOGIQUE 1 bassin d’aération cylindrique 78,7 m3 (diamètre 7,08 m – hauteur d’eau 2 m)1 turbine de surface ouverte 80 trs/mn marque SABLA

CLARIFICATION 1 clarificateur statique cylindro-conique : -surface utile 12,6 m2 – diamètre intérieur du cuvelage 4 m - de 1 m de hauteur d’eau soit une vitesse ascensionnelle de 0,47 m/h

14

RN 88

Rond point de la Martelle

Bassin de rétention – Défense incendie

STEP actuelle

Chemin d’accès actuel

Chemin d’accès potentiel

TRAITEMENT DES BOUES 1 silo à boues de 24m3 de 2,76 m de diamètre,

EXTRACTION ET RECIRCULATION DES BOUES

2 pompes de recyclage des boues de 10 m3/h chacune

COMPTAGE DES DEBITS V en sortie

POINT DE REJET canalisation rejoignant le fossé SNCF

AUTOCONTROLE ET AUTOSURVEILLANCE

Système de télégestion SOFREL S550 

15

2. Les besoins à satisfaireLes besoins à satisfaire doivent intégrer des données fournies et/ou à acquérir, listées ci-après.

2.1. Conception d’un ouvrage de traitement optimum répondant à l’ensemble des contraintes

Le titulaire du marché de maitrise d’œuvre s'appuiera sur les études et sur les documents mis à disposition par la communauté d’agglomération de l’Albigeois pour la réalisation des différents éléments de maitrise d’œuvre demandés, en particulier d'une étude sur les rejets de l’entreprise Flavourin (réalisée en 2007) et des autres entreprises de la zone (réalisée en 2008) confiée à la plate-forme technologique du LEGTA de Fonlabour dans le cadre d’une convention spécifique. Cette convention avait pour objet précis d’effectuer un diagnostic du niveau de pollution produit par chaque établissement, puis d’élaborer des propositions à mettre en œuvre en terme de prétraitements chez les industriels pour améliorer la qualité des rejets et répondre au niveau d’épuration exigé par la réglementation.Il devra également travailler à la validation des différentes données qui suivent et proposer les solutions de traitement adaptées, en se rapportant systématiquement :

- - à la réglementation en vigueur (loi sur l’eau du 31 décembre 2006 et textes qui en découlent)

- - aux exigences du Service Départemental de Police de l’Eau, en termes de flux polluants à traiter et de rendements épuratoires.

Objectifs de qualitéLe fossé-mère longeant la voie SNCF, rejoignant le ruisseau du Pontet puis le ruisseau du Carofoul, qui lui-même se jette dans le Tarn, prend sa source chez un particulier et est alimenté grâce à la nappe phréatique affleurante en hiver.Aucun objectif de qualité propre à ce milieu récepteur n’a encore été défini.L’objectif de qualité global du Tarn en amont comme en aval d’Albi a été fixé par une étude de 1991 de l’Agence de l’eau Adour Garonne et repris par le SDAGE en 1996, soit un respect d’une qualité globale de 1B, correspondant aux valeurs suivantes à respecter :

DBO5 : 3 à 5 mg/lDCO : 20 à 25 mg/lNH4+ : 0,1 à 0,5 mg/lNTK : 2 à 3 mg/lPhosphore total : 0,1 à 0,25 mg/l.

Une étude de l’Agence de l’Eau Adour Garonne menée en 1998, montre que cet objectif est atteint, pour les matières organiques mais aussi pour l’ammonium.

16

La principale dégradation du Tarn est liée au paramètre phosphore, mais la qualité observée est de 1A en amont de l’agglomération et 1B en aval.

Objectifs de quantitéLe débit du fossé mère a été évalué à partir du débit de la source à 10 m3/heure en hiver, ce qui se révèle être très faible pour accepter un rejet d’eaux traitées.Cette quantité impacte donc fortement la qualité de rejet de l’effluent (voir au 2.2).

Toutefois, il est possible d’envisager une dilution grâce au trop-plein des bassins de rétention d’eau pluviale, également alimentés par la nappe affleurante. Une canalisation de diamètre 600 mm, longeant en parallèle le ruisseau, a été réalisée à cet effet (cf. plan d’implantation des réseaux existants ci-joint).Une étude d’impact spécifique au milieu récepteur existant sera réalisée en établissement un état initiale amont / aval du rejet d’eaux traitées existant (état chimique et biologique, caractérisation du milieu vivant). Le flux de pollution envisagé par le nouveau projet de la station d’épuration devra permettre au minimum une amélioration du milieu et au mieux un respect des valeurs seuils de la Directive Cadre sur l’eau.

L’ensemble sera à soumettre et à faire valider au Service Départemental de Police de l’Eau du Tarn et à intégrer dans la démarche de dossier l’eau sur l’eau et de déclaration de la station.

2.2. Intégration de la variation dans le temps des effluents à traiter

Charges entrantes et capacité nominale de traitement actuelle

Les données suivantes sont issues : - du rapport d’intervention « sur la gestion du rejet industriel de l’entreprise

Flavourin dans le réseau d’assainissement de la ZAC Albipôle à Terssac » réalisé par la plateforme technologique du lycée Fonlabour d’Albi, en septembre 2007 puis en juillet 2008 ;

- des analyses réalisées sur le rejet de l’entreprise Flavourin pour le compte de l’Agence de l’eau Adour Garonne en décembre 2007.

Le réseau collectant les eaux usées de la zone est de type séparatif, sans déversoir d’orage et avec deux postes de relevage dans les parties Ouest et Nord de la ZAC.

17

Les éléments suivants sont donnés à titre indicatif et devront être réexaminés et étendus à l’ensemble des occupants actuels de la zone .

NB : les données de l’entreprise Flavourin ont mesurées avant la mise en place de leur prétraitement.

Litres m3 DCO (mg/l) DBO5 (mg/l) MES (mg/l) NTK (mg/l) Ptotal (mg/l) SEC (mg/l) pH

Phodé 15/05/2008 6720 6,72 2604,0 1250,0 270,0 87,6 29,7 265,0 5,90Hotel Première Classe 21/05/2008 6540 6,54 1263,0 550,0 530,0 233,0 24,2 112,4 8,75Hotel Première Classe 22/05/2008 4050 4,05 650,0 300,0 210,0 184,0 16,3 112,0 8,70Portails d'ANC 19/05/2008 241 0,241 335,0 190,0 64,0 109,0 9,8 nd 8,85Sport systèm 20/05/2008 59 0,059 670,0 250,0 220,0 167,0 14,2 nd 8,85Sumex 20/05/2008 120 0,12 532,0 190,0 130,0 249,0 35,6 nd 9,00Gavap 22/05/2008 2040 2,04 601,0 220,0 175,0 208,0 24,9 nd 8,90Escaffre 20/05/2008 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Flavourin 17/04/2007 27300 27,3 2610,0 1631,0 652,0 99,3 nd 280,0Flavourin 18/04/2007 27700 27,7 1752,0 1095,0 388,0 61,0 nd 192,0Flavourin 19/04/2007 12700 12,7 5035,0 3146,9 1662,0 72,1 nd 1071,0Flavourin 11/12/2007 31530 31,53 4740,0 2630,0 591,0 179,0 45,9 303,0 6,12Flavourin 12/12/2007 40290 40,29 3560,0 2570,0 573,0 240,0 65,3 342,0 6,28

TOTAL POINTE 56010 56,01CAPACITE STATION 60000 60

Les valeurs relatives à Gavap sont estimées selon Sport Systèm et SumexLa société Escaffre n'est pas raccordée au réseauLes mesures de décembre 2007 relatives à Flavourin sont issues du Bureau d'Etudes L.A.T.A (Vernou/Brenne)Pour les mesures d'avril 2007 relatives à Flavourin la DBO5 a été calculée pour un rapport DCO/DBO5 égal à 1,6

Volume Paramètres (concentrations)ENTREPRISE date

PARAMETRES Paramètres DCO (kg) E.H. % DBO5 (kg) E.H. % MES (kg) E.H. % NTK (kg) E.H. % Ptotal (kg) E.H. % SEC (kg) %

Phodé 17,50 135 16,24 8,40 140 18,766 1,814 20 6,307 0,589 39 4,797 0,1996 50 6,5501 1,781 20,805Hotel Première Classe 8,26 64 7,67 3,60 60 8,036 3,466 39 12,049 1,524 102 12,417 0,1583 40 5,1941 0,735 8,588Portails d'ANC 0,08 1 0,07 0,05 1 0,102 0,015 0 0,054 0,026 2 0,214 0,0024 1 0,0774Sport systèm 0,04 0 0,04 0,01 0 0,033 0,013 0 0,045 0,010 1 0,080 0,0008 0 0,0275Sumex 0,06 0 0,06 0,02 0 0,051 0,016 0 0,054 0,030 2 0,243 0,0043 1 0,1402Gavap 1,23 9 1,14 0,45 7 1,003 0,357 4 1,241 0,424 28 3,458 0,0508 13 1,6671Escaffre 0,00 0 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,0000 0 0,0000 0,000 0,000Flavourin 80,58 620 74,78 32,23 537 72,009 23,086 257 80,250 9,670 645 78,791 2,6309 658 86,3437 6,044 70,607TOTAL POINTE 107,75 829 100,00 44,76 746 100,00 28,77 320 100,00 12,27 818 100,00 3,05 762 100,00 8,56 100,00CAPACITE STATION 36 300 24 400 28 311

Les valeurs relatives à Gavap sont estimées selon Sport Systèm et SumexLa société Escaffre n'est pas raccordée au réseauLes mesures de décembre 2007 relatives à Flavourin sont issues du Bureau d'Etudes L.A.T.A (Vernou/Brenne)Pour les mesures d'avril 2007 relatives à Flavourin la DBO5 a été calculée pour un rapport DCO/DBO5 égal à 1,6

ENTREPRISE

18

Pollution à traiter à terme sur l’ensemble de la zone (Cf. Annexe 6)

A l’échelle de la ZAC Albipôle et de son extension (Plan d’Aménagement d’Ensemble) : Aujourd’hui en plus des 8 premières entreprises implantées sur la zone

(82 125 m2 ; 830 EQH),o 25 nouvelles entreprises à dominante tertiaire (dont un transporteur

routier) se sont installées soit l’équivalent de 100 EQH (évaluation à confirmer) sur une surface de 33 500 m2;

o 1 restaurant (capacité max d’accueil 285 personnes et 440m2 de SHON) a été ouvert en janvier 2012 ;

Restent à commercialiser : 13 parcelles pour lesquelles des projets sont pressentis dont 1 projet de bureau de 120 personnes, 8 projets individuels à dominante tertiaire et 6 projets à dominante industrielle de type mécanique générale.

A l’échelle du secteur attenant :L’expansion du potentiel raccordable alentours est assez faible du fait de la présence au Nord de la voie ferrée au Sud de la rocade RN88 ; cependant nous pouvons noter l’existence :

- de 3 parcelles privatives de deux fois 2000 m2 et une fois 3000 m2 et de 3 habitations raccordables ;

- d’une parcelle propriété de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois de 30 000m2 au Sud de la rocade

- d’une parcelle privative à l’ouest de 4000m2 à vocation industrielle / artisanale. La pollution supplémentaire future sera évaluée en tenant compte :

- des extensions futures envisagées par chacune des entreprises existantes à horizon 2030

- du rapport pollution actuelle rejetée / surface occupée- de tout autre paramètre que le candidat jugera bon d’utiliser.

Compte tenu de l’aménagement et de l’occupation progressive de la ZAC et du PAE, une réflexion devra être menée par le bureau d’études :- soit sur la base  d’une tranche ferme, intégrant une capacité de station permettant d’accueillir les charges polluantes et hydrauliques évaluées à horizon 2020 et d’une tranche conditionnelle, qui intègrera l’augmentation de la capacité de traitement des charges polluantes nécessaire pour parvenir à la charge nominale de traitement de l’horizon 2030.

19

- soit intégrant dès le départ un traitement permettant de recevoir les effluents évalués à l’horizon 2030.

Le candidat devra prendre en compte les flux polluants bruts à traiter (qualitatifs et quantitatifs) et flux polluants à rejeter, à partir du critère le plus discriminant entre les concentrations de rejets autorisables et les rendements épuratoires autorisables rejetés, en tenant compte des exigences du Service Départemental de Police de l’Eau du Tarn, dans le dimensionnement des équipements à mettre en place et l’évaluation des coûts associés.

Destination finale des sous-produits de l’épuration Le projet devra intégrer l’étude de la destination finale des sous-produits d’épuration des eaux englobe :

- les refus de prétraitement :o les refus de dégrillageo les sables et les matières de curage des réseauxo les graisses

- les matières de vidange

Les quantités de refus de dégrillage (et éventuellement de tamisage) seront à prendre en compte, de même qu’une siccité minimale (une teneur en matière organique) sera attendue en fin de traitement pour permettre leur éventuelle incinération.Leur traitement et le déchet final doivent permettre leur évacuation dans de très bonnes conditions (en volume, en siccité), de façon à réduire les coûts de transport vers le lieu de traitement final.S’agissant des sables issus des effluents d’entrée, le traitement des sables devra permettre leur lavage et leur déshydratation pour avoir un produit fini susceptible d’être valorisé. Les graisses émulsionnées et récoltées au niveau des prétraitements seront traitées dans un ouvrage spécifique, particulièrement adapté aux arrivées même prétraitées de l’entreprise Flavourin.Il est évident à la vue des origines des eaux usées arrivant sur la station que la filière « Dégraissage » et « Traitement des graisses » sera à étudier précisément.

20

Pour information :Données actuelles :

Nature du déchet Quantité (m3/an) Destination

STEP Albipôle

Refus de dégrillage 2 Collecte OM (Service Déchet- Communauté d’Agglomération de l’Albigeois)

Sables 1STEP Albi Madeleine(Régie Assainissement - Communauté d’Agglomération de l’Albigeois)

Graisses 50STEP Albi Madeleine(Régie Assainissement - Communauté d’Agglomération de l’Albigeois)

Boues issues du clarif puis silo 250

STEP Albi Madeleine(Régie Assainissement - Communauté d’Agglomération de l’Albigeois)

L’objectif en ce qui concerne les boues produites aux différentes étapes du traitement (filière eau) sera d’obtenir des boues avec une siccité minimale (environ 20 % de siccité, donnée à confirmer).

Leur traitement et leur valorisation seront associés à celui de l’ensemble des boues produites sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois. Ainsi, ces voues seront intégrées au plan d’épandage des boues de la station d’épuration Albi Madeleine en vigueur. Et/ou envoyées en compostage via le contrat de prestation existant.

Devront être proposées dans le cadre de l’étude : - la siccité minimale des boues - les besoins en stockage - le mode de conditionnement des produits et sous-produits - le matériel spécifique nécessaire- le bilan environnemental de la filière de déshydratation proposée (possibilité de

récupérer de l’énergie)- la réduction maximale des volumes de boues au niveau de la filière eau- l’obtention d’une stabilité dans le temps- les modalités de réduction des nuisances olfactives générées - les modalités de récupération des lixiviats- les coûts de traitement, de transport, des co-produits, les charges d’exploitation- les besoins en consommables

21

2.3. Exploitation et maintenanceParmi les critères de choix de la future filière, le détail des modalités permettant d’assurer le bon fonctionnement des installations devra être présenté, à travers :

la maintenance à réaliser poste par poste, équipement par équipement, en précisant la fréquence, la nature de l’entretien, la qualification du personnel habilité à le réaliser,…

la mise en œuvre d’une télésurveillance (poste local) ; les informations recueillies seront à rapatrier sur le poste central PC Win SOFREL du service assainissement de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois.

Le choix de la filière ou de certains équipements sera fonction d’une réduction optimisée des coûts d’exploitation : facilité d’exploitation, diminution optimales des consommations d’eau, d’électricité, de consommables divers, des coûts d’élimination des boues… Le dimensionnement de l’ensemble de ces équipements pour les filières EAU et BOUE devra intégrer la contrainte de sécurisation (prise en compte des normes en vigueur en la matière), au sens :- capacité de maintien d’une qualité minimum des rejets en cas de panne d’un

équipement.- assurer le travail en sécurité et hygiène du personnel d’exploitation selon la

réglementation en vigueur.

2.4. Convention de déversement et prétraitements chez les industriels

La convention de déversement signée avec l’entreprise Flavourin est fournie en annexe 4.Il s’agira d’assister le maitre d’ouvrage dans l’extension de la démarche à l’ensemble des autres industriels existants sur la zone, à l’appui :

- des données recueillies par la PFT de Fonlabour - des analyses réalisées chez chaque industriel en 2008- de toute autre investigation qui s’avèrera nécessaire et sera prise en charge par

le candidat dans le cadre de cette démarche.

2.5. Aide ou fourniture d’informations de la communauté d’agglomération au fur et à mesure de l’installation de nouvelles industries

Tous les types d’industries ne sont pas actuellement présents sur la zone d’activités d’Albipôle. Toutefois, la maitrise d’oeuvre devra préparer les éléments permettant à la

22

Communauté d’agglomération de préparer tout type de convention de déversement en fonction de l’activité du tout nouvel établissement susceptible de s’installer.Il s’agira en particulier de fournir des éléments de pré dimensionnement en matière de prétraitements éventuels à exiger.

3. Les objectifs de performance

3.1. Réponse à la réglementation en vigueur et anticipation sur son évolution

L’actuelle station d'épuration de la ZAC Albipôle à Terssac a été construite pour une capacité nominale de traitement de 400 EH.Dans un premier temps tout au moins, la station d’épuration ne recevra pas une pollution organique supérieure à 120 kg/jour de DCO.Toutefois les objectifs auxquels la communauté d’agglomération de l’albigeois demande que le candidat répondent seront les objectifs les plus discriminants soit en concentration de rejet à respecter ou soit en rendement de dépollution, tels que listés dans l’arrêté du 22 juin 2007, relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement, pour des systèmes de traitement recevant une pollution supérieure à 120 kg/jour de DCO.

ParamètreConcentration

maximale à ne pas dépasser

Rendement minimum à attendre

DBO5 25 mg/l 80%DCO 125 mg/l 75%MES 35 mg/l 90%

Azote A définirPhosphore A définir

SEC A définirpH Entre 6 et 8,5

température <25°C

Par ailleurs, il sera tenu compte de paramètres chimiques habituellement non discriminants dans le traitement des eaux usées mais susceptibles d’être rejetés par les industries en place sur la zone.

Ces objectifs sont cités à titre indicatif. Ils feront l’objet d’une discussion et d’une confirmation lors de l’audition prévue avec les candidats dans le cadre de la présente consultation.

23

L’étude conduisant au choix du process de traitement devra intégrer obligatoirement : - les objectifs de traitement (concentrations, rendements)- le type d’eaux usées accueillies (mélanges eaux domestiques + eaux

industrielles) et les cycles de rejets (5 jours sur 7, principalement 10 à 12 heures par jour) en fonction notamment de l’activité saisonnière des entreprises agro-alimentaires (fluctuante sur l’année)

- la charge hydraulique fluctuante (intrusion d'eaux claires parasites en quantité importante à quantifier précisément)

- les ouvrages et équipements en place susceptibles de resservir en l’état, d’être réhabilités, d’être modifiés suivant les nouveaux besoins ou d’être réutilisés à d’autres fins

- le maintien ou non sur l’emplacement qu’ils occupent actuellement- les coûts d’investissement engendrés - les coûts d’exploitation engendrés (en présentant un bilan d’exploitation

détaillé) notamment les coûts d’électricité, des consommables réactifs, du personnel et d’analyse, du traitement des sous-produits finals.

- les besoins en personnel qualifié

Tout en tenant compte :

- de la spécificité du site du fait de la très grande proximité avec des bâtiments industriels ou de service : attention particulière en termes de désodorisation, d’environnement visuel et de bruit émergent ;

- de l’indispensable continuité de fonctionnement de la station existante à maintenir, du début de la mise en œuvre du chantier jusqu’à sa réception.

Sur ce dernier point, il conviendrait d’envisager prioritairement soit l’aménagement provisoire soit la construction d’ouvrages définitifs susceptibles d’apporter avant la fin du chantier des améliorations au fonctionnement de la station existante (cf. 3.3).

3.2. Autosurveillance et moyens de contrôle interne du bon fonctionnement

La filière sera établie en fonction des exigences règlementaires en matière d’autosurveillance quantitative et qualitative de l’effluent brut entrant, des arrivées by-passées et du rejet d’eau traitée.Le candidat se rapprochera également du SATESE du Tarn, en charge du contrôle de cette autosurveillance.

24

Le maximum de données analytiques et métrologiques sera par ailleurs reporté via le poste local de télégestion mis en place à cet effet vers le poste central du service assainissement de l’Agglomération.

3.3. Aménagements et accèsL’aménagement de ce projet revêt une importance notable dans la mesure où cette future station sera implantée au cœur d’une zone d’activités déjà aménagée et répondant à des objectifs de qualité environnementale fixé par le service développement économique de l’agglomération.

Ainsi, les nouvelles installations et leur implantation devront répondre autant que possible à des 3 type de critères s’approchant des critères du type d’une démarche HQE - Haute Qualité Environnementale- et développés selon 3 axes majeurs :

- une intégration harmonieuse des installations avec leur environnement (aucune nuisance olfactive, sonore, visuelle),

- une préservation optimale des ressources hydrauliques, - une minimisation des consommations énergétiques.

L'accès au site se fera depuis la RN 88 - sortie ZA Albipôle, puis par le rond-point de la Martelle.Le chemin actuel desservant l’actuelle station pourra éventuellement être utilisé, si nécessaire pour mettre en place les nouveaux ouvrages. L’accès futur à la STEP se ferait plutôt par l’accès au bassin de rétention servant également de défense incendie (cf. schéma ci-dessous).

4. ESTIMATION DES DEPENSES/ FINANCEMENT

4.1. Estimation des dépenses d’investissementL’estimation générale des dépenses se décomposera comme suit :

- poste eau (détaillé en fonction des phases de traitement)25

RN 88

Rond point de la Martelle

Bassin de rétention – Défense incendie

STEP actuelle

Chemin d’accès actuel

Chemin d’accès potentiel

- poste boues : déshydratation + traitement et valorisation (impact sur la filière déjà existante à l’échelle de la communauté d’agglomération)

- poste air, le cas échéant- poste général comprenant les frais de :

o Electricité, automatisme, télégestiono Instrumentation de contrôle et de commandeo Canalisationso Préparation de chantier o Aménagements généraux (dont les aménagements extérieurs et les

locaux d’exploitation éventuels)o Missions diverses hors maîtrise d’œuvre (étude géotechnique, études

topographiques, divers somme à valoir pour appel d'offres)o Frais énergétiques et de consommableso Mise en routeo Assurances

Pour chacun de ces postes, la répartition Génie civil/réseau/terrassement et Equipements devra être détaillée.

La mission SPS et la mission de contrôle technique seront confiées séparément.

4.2. FinancementLe financement des dépenses sera soumis aux organismes subventionneurs potentiels que sont l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la région Midi Pyrénées et, le cas échéant, le FEDER.  Le financement du solde se fera sur fonds propres du budget annexe d’Aménagement des Zones d’Activités de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois.

26

Annexe 1Plan de situation de la station d’épuration actuelle

Annexe 2Plan cadastral d’implantation des parcelles réservées pour la future station d’épuration

Annexe 3Fiche descriptive de la station d’épuration actuelle

STEP « ZAC Albipôle »

FILIERE EAUCapacité :Données constructeurs : 400 EHCharge réelle à traiter : 1600 EH

Nature des effluents :Eaux Résiduaires Industrielles et eaux urbaines.

Filière de traitement de l’eau :Boues activées forte charge

Production annuelle de refus de dégrillage : 250 kg en 2011Production annuelle de graisses : 50 m3 en 2011

FILIERE BOUESFilière d’élimination des boues en 2012 :Admission en tête de station d’épuration de la Madeleine (Maitrise d’ouvrage et exploitation Communauté d’Agglomération de l’Albigeois)

Production de boues en 2011 :Production de boues = 250 m3, soit 1,5 T MS/an

Annexe 4Arrêté de déclaration de la STEP actuelle

Annexe 5Convention tripartite de déversement avec

Flavourin

Détail des installations de prétraitement mises en place chez Flavourin

Annexe 6Liste des entreprises présentes sur la zone

d’activités

Plan de la zone d’activités + plan d’aménagement d’ensemble (extension de la zone)