TRAVAUX DE REHABILITATION D’INSTALLATIONS … · au DTU 64-1, 3 – CCTP – Spanc 4C...

3 Maîtrise d’ouvrage :

SPANC DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE CHATILLON-COLIGNY

1, Place Coligny

45230 CHATILLON-COLIGNY Tél. : 02.38.92.57.62 - Fax : 02.38.92.17.39

Marché Public de travaux

TRAVAUX DE REHABILITATION D’INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

_______________________

LOTS A – B

3 - Cahier des Clauses Techniques

Particulières

Août 2010

3 – CCTP – Spanc 4C Réhabilitation ANC / 28

SOMMAIRE

CHAPITRE I : INDICATIONS GÉNÉRALES ET DESCRIPTION DES OUVRAGES ................... 4

Article 1 - OBJET DE L'ENTREPRISE ........................................................................................... 4 Article 2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX ................................................................................ 4

2 .1 Notes particulières .................................................................................................................. 5

2 .2 Reconnaissance des documents et des lieux ........................................................................... 6 Article 3 - CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES ................................................................... 7

3 .1 Généralités .............................................................................................................................. 7

3 .2 Ouvrages de prétraitement ...................................................................................................... 8

3 .2 .1 Dispositions générales ..................................................................................................... 8

3 .2 .2 Dispositions particulières sur la pose des bacs dégraisseurs ........................................... 9 3 .2 .3 Dispositions particulières sur la pose des fosses toutes eaux .......................................... 9

3 .3 Ventilation ............................................................................................................................ 10

3 .3 .1 Ventilation primaire ...................................................................................................... 11

3 .4 Ouvrages de traitement ......................................................................................................... 11

3 .4 .1 Utilisation des sables ..................................................................................................... 11

3 .4 .2 Tranchées d’infiltration ................................................................................................. 13

3 .4 .3 Lit d’infiltration ............................................................................................................. 13

3 .4 .4 Filtre à sable vertical non drainé ................................................................................... 13 3 .4 .5 Tertre d’infiltration ....................................................................................................... 13

3 .4 .6 Filtre à sable vertical drainé .......................................................................................... 13 3 .4 .7 Lit filtrant drainé à flux vertical à massif de zéolite ..................................................... 13

3 .5 Ouvrages annexes et de liaisons ........................................................................................... 14 3 .5 .1 Canalisation de liaison entre les ouvrages .................................................................... 14 3 .5 .2 Renforcement de canalisation ....................................................................................... 15

3 .6 Regards de branchement de type tabouret à passage direct .................................................. 15 3 .7 Station de relèvement ou de refoulement ............................................................................. 15 3 .8 Canalisations de refoulement ............................................................................................... 18

CHAPITRE II : PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ............................................. 18

Article 4 - ORIGINE DES MATERIAUX ET PRODUITS ........................................................... 18 Article 5 - CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX .............................................................. 19 Article 6 - PROVENANCE DES MATÉRIAUX ........................................................................... 19 Article 7 - QUALITÉ DES MATÉRIAUX .................................................................................... 19

7 .1 Grave non traitée .................................................................................................................. 19

7 .2 Grave Ciment ....................................................................................................................... 19

7 .3 Ciments ................................................................................................................................. 19

7 .4 Adjuvants divers ................................................................................................................... 20

7 .5 Aciers.................................................................................................................................... 20

7 .6 Grave bitume ........................................................................................................................ 20

7 .7 Granulats pour enduit de cure et enduit bi-couche ............................................................... 21 7 .8 Granulats pour bétons bitumineux ....................................................................................... 21 7 .9 Matériaux divers ................................................................................................................... 21

CHAPITRE III : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX ........................................................... 22

Article 8 - Exécution de fouilles en tranchée .................................................................................. 23 Article 9 - Pose de canalisations et ouvrages divers ....................................................................... 23 Article 10 - Précautions particulières.............................................................................................. 23


CHAPITRE IV : OBLIGATION DE RESULTAT - EPREUVES - ESSAIS .................................... 24

Article 11 - Visites de chantier ....................................................................................................... 24

Article 12 - Réceptions provisoires ................................................................................................ 24

Article 13 - Réceptions définitives ................................................................................................. 24

Article 14 - Vidange des ouvrages existants ................................................................................... 25 CHAPITRE V : PRESCRIPTIONS DIVERSES ............................................................................... 25

Article 15 - Délai d’exécution ........................................................................................................ 25

Article 16 - Plans d’exécution ........................................................................................................ 25

Article 17 - Plans de récolement ..................................................................................................... 25

Article 18 - Piquetage des travaux .................................................................................................. 26

Article 19 - Exécution des travaux ................................................................................................. 26

Article 20 - Organisation du chantier ............................................................................................. 27

20 .1 Généralités .......................................................................................................................... 27

20 .2 Etapes dans l’exécution ...................................................................................................... 27

20 .3 Compte-rendu d’activités hebdomadaire ............................................................................ 28 20 .4 Signalisation et nettoyage des voies ................................................................................... 28 20 .5 Dérogation aux documents généraux ................................................................................. 28


CHAPITRE I : INDICATIONS GÉNÉRALES ET DESCRIPTION DES OUVRAGES

Article 1 - OBJET DE L'ENTREPRISE Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières fixe, dans le cadre de l’arrêté du 07 septembre 2009 et du Cahier des Clauses Techniques Générales, fascicules 70, DTU 64.1, les conditions particulières d'exécution de réalisation des travaux de réhabilitation des systèmes d’assainissement autonome des eaux usées sur le territoire du SPANC de la Communauté de Communes de Châtillon-Coligny. Les travaux sont répartis selon les deux lots géographiques suivants : Lot A : Communes de La Chapelle sur Aveyron – Saint Maurice sur Aveyron – Le Charme – Aillant sur Milleron Lot B : Communes de Dammarie sur Loing – Châtillon-Coligny – Sainte Geneviève des Bois – Nogent sur Vernisson – Montcresson – Cortrat – Pressigny les Pins - Montbouy Le maître de l'ouvrage est la Communauté de Communes de Chatillon-Coligny (4C) Le maître d'œuvre accrédité par le SPANC de la Communauté de Communes de Châtillon-Coligny est la Société HYDROSCOP, Ingénieur Conseil à 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Article 2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX Les travaux consistent dans la réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif en domaine privé pour le compte du SPANC de la Communauté de Communes de Châtillon-Coligny, maître d'ouvrage. Ils comprennent :

• L’établissement des DICT auprès des différents concessionnaires,

• L’établissement des demandes de permissions de voirie (Commune) pour travaux sous chaussée et sous accotement si nécessaire,

• La signalisation du chantier ainsi que la mise en œuvre des règlements et dispositifs de sécurité en vigueur à la date d’ouverture du chantier, y compris la maintenance de la signalisation lors de périodes d’interruption, y compris déviation,

• L’installation d’un cantonnement mobile de chantier,

• La reconnaissance du site et la participation de l’entreprise aux opérations de piquetage,

• La préparation de chaque chantier qui comporte une visite préalable de reconnaissance/piquetage de chaque site en présence des représentants du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et du propriétaire,

• L’installation et le repliement des installations de chantier,


• La recherche des sorties d’eaux usées et de la filière existante lorsqu’elles ne sont pas apparentes,

• La vidange, la condamnation et l’enlèvement ou l’enfouissement des ouvrages de pré-traitement existants et autres ouvrages annexes rendus inutiles (regards, séparateurs à graisses, puisards, etc.),

• L'exécution des tranchées et évacuation partielle des déblais non utilisables à la décharge,

• Le stockage des déblais réutilisables à proximité du chantier,

• Le blindage des fouilles nécessaires à la sécurité du personnel,

• La stabilité du lit de pose des tuyaux et du remblai,

• Le remblai partiel des fouilles en sable d'agrégation,

• La démolition de roches et maçonnerie diverses, y compris leurs évacuation à la décharge,

• La fourniture et la mise en place de canalisations de liaison en PVC série CR8 de diamètre 100 mm pour les parties de réseau gravitaire d'eaux usées,

• La fourniture et pose de canalisations de ventilation PVC CR2 pour les parties aériennes,

• La fourniture et pose de canalisations de refoulement en PEHD,

• La fourniture et pose de poste de relevage/refoulement,

• L'exécution des différents regards de visite,

• Le raccordement au réseau existant eaux usées de l’habitation,

• Le remplacement des ouvrages de prétraitement par des fosses toutes eaux ou par des dispositifs agréés,

• Le remplacement des ouvrages de traitement existants par des dispositifs aux normes en vigueur à la date des travaux ou par des dispositifs agréés,

• L'installation du matériel d'épuisement et le pompage nécessaires à la réalisation du chantier,

• L’évacuation des déblais et le nettoyage des chantiers en fin de travaux,

• La remise en état de la parcelle à l’état d’origine,

• La participation aux réunions de chantier organisées par le maître d’œuvre ainsi qu’aux opérations de réception.

2 .1 Notes particulières

Le présent Cahier Technique définit les principes de mise en œuvre des ouvrages.

L'entrepreneur devra :

• Exécuter dans les règles de l'art, dont il est le seul responsable du respect, tous les travaux nécessaires à l’achèvement complet et conforme, dans l’ordre décroissant : � aux consignes du maître d’œuvre, � à l’arrêté du 07 septembre 2009 et suivants, fixant les descriptions techniques de réalisation

des installations d’assainissement non collectif, � au DTU 64-1,


� au présent CCTP, � aux fiches techniques de piquetage, � aux plans de projet, éventuellement modifiés lors des opérations de piquetage ou en cours

de travaux, � au CCTG travaux.

• Prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations et en particulier alerter systématiquement le maître d’œuvre en cas d’aléas ou de problèmes, même mineurs,

• Soumettre les matériaux proposés à l’agrément du maître d’œuvre,

• Procéder à l'égard des prestations incluses dans le marché à l'autocontrôle indispensable à la bonne réalisation de ces travaux et à leur parfaite adaptation à la destination des ouvrages réalisés,

• Protéger ces ouvrages. Assurer les finitions nécessaires à la réception (notamment le nettoyage du site et du terrain après son intervention) et la remise en état à l’identique de la parcelle, des abords et des accès,

• Maintenir l’écoulement des eaux dans les caniveaux et ouvrages existants en permanence ou suspendu pendant un temps ne dépassant pas quatre heures,

• Assurer les sujétions spéciales à proximité des lieux habités (fréquentés ou protégés) et veiller à assurer la sécurité des personnes,

• Apporter le minimum de gêne, de jour comme de nuit, aussi bien à la circulation sur la voie publique qu'aux propriétés riveraines pour lesquelles des passages seront aménagés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, tant pour les piétons que pour les véhicules légers et lourds. L’accès aux bouches à incendie, et d’une façon générale à tous les dispositifs de sécurité et de service, sera notamment assuré (passage des ambulances, des véhicules de pompiers, des bennes à ordures, ...). La propreté des voies de circulation sera maintenue en permanence. Un balayage des voies sera prévu à chaque fin de journée,

• S’informer auprès des services publics et auprès des occupants des réseaux existants (en particulier les réseaux d’adduction en eau potable, France Télécom, E.D.F, G.D.F, canalisations des eaux pluviales). Pour les demandes nécessaires (DICT), l’entrepreneur se substituera au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre qu’il s’agisse de réseaux enterrés situés sous domaine public et sous domaine privé.

Ces demandes seront faites au moment de la réunion de piquetage.

2 .2 Reconnaissance des documents et des lieux

Pour l'exécution des travaux, l'entrepreneur est réputé avoir :

• Pris pleine connaissance des plans, pièces écrites et tous documents utiles à la réalisation des travaux et s’en être entretenu préalablement avec le maître d’œuvre.

• Contrôlé toutes les indications des documents de consultation notamment celles données par les descriptifs quantitatifs à titre indicatif, les plans et dessins.


• Recueilli tous les renseignements complémentaires éventuels auprès du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage.

• Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur importance et de leur particularité (accessibilité, revêtement des surfaces pour réfection, etc.) lors de la visite de reconnaissance.

• Procédé à une visite détaillée du terrain en relation avec un représentant du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre et du propriétaire ou tout autre intervenant désigné ou agréé par eux et pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la topographie, à la nature des travaux ainsi qu'à l'organisation du fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, lieux d'extraction des matériaux, installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, matériel de terrassement et d’approvisionnement, stockage de matériaux). Au cours de cette réunion dite de piquetage, l’entrepreneur sera muni de piquet et d’une bombe de marquage et devra communiquer sa date prévisionnelle d’intervention. Toute modification de la date prévisionnelle d’intervention fera l’objet d’une demande écrite auprès du maître d’œuvre.

• Avoir pris connaissance des différents réseaux d'alimentation sur domaine privé ou public (eau potable et eaux pluviales, E.D.F., G.D.F et France Télécom.). Toute détérioration sera reprise par l'entrepreneur à ses frais et avant repliement de son matériel sur l’installation concernée.

Article 3 - CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES

3 .1 Généralités Les conditions techniques particulières d’exécution autres que les indications définies ci-après auront pour cadre l’arrêté du 07 septembre 2009 ainsi que le DTU 64.1 de mars 2007 et toute version postérieure venant compléter ou se substituer à ces pièces, le cas échéant. Le projet prévoit la réhabilitation de systèmes d’assainissement autonome. Dans leur principe général et conformément à la réglementation en vigueur (Arrêté du 7 septembre 2009 et ses arrêtés modificatifs), les prescriptions générales sont de type : Prétraitement : au sein d’une fosse toutes eaux accueillant toutes les eaux usées à l’exception des eaux pluviales. Epuration-dispersion : au sein d’un dispositif d’épandage dont la nature, les dimensions et formes varient avec les contraintes naturelles, la capacité d’accueil des logements et l’aménagement des parcelles. En ce qui concerne les installations existantes (fosses, bacs dégraisseurs, filtres à cheminement lent, puisards, etc.), celles-ci seront vidangées et remplies de sable ou simplement enlevées et remplacées par les futures installations si l’emplacement est le même. Autres dispositifs : L’arrêté du 07 septembre 2009 indique à l’article 7 que les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées de dispositifs agréés par les ministères en charge


de l’écologie et de la santé, sous réserve que ces dispositifs aient fait l’objet d’une procédure d’évaluation de l’efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et l’environnement et qu’ils figurent avec les fiches techniques correspondantes dans une liste publiée au Journal Officiel de la République Française. La parution de la première liste de dispositifs au J.O est intervenue le 09 juillet dernier, huit dispositifs ont été agréés par les ministères concernés le 23 juin 2010, d’autres agréments sont en cours de parution. L’Entrepreneur devra proposer au moins 1 dispositif agréé (qui permettra de répondre à la demande de certaines configurations particulières (exemple : manque de place pour installer une filière classique). L’Entrepreneur pourra présenter d’autres dispositifs agréés de son choix. Ces dispositifs devront figurer au bordereau des prix de la présente consultation, (filière 1 obligatoire et filière 2, 3 etc..). Les conditions de mise en œuvre figurent dans la fiche technique jointe à la notification d’agrément, un guide d’utilisation est disponible auprès du titulaire de l’agrément. L’entrepreneur devra se conformer à ces documents pour l’installation et l’entretien de ces dispositifs. Dans son mémoire technique, l’Entrepreneur présentera la ou les filières agréées qu’il aura retenue(s) en expliquant ses choix sur un plan technique et financier. (voir pièce 7 mémoire technique point I)

3 .2 Ouvrages de prétraitement

3 .2 .1 Dispositions générales Les ouvrages de prétraitement des eaux usées sont des :

• Bacs dégraisseurs de 200 à 1.000 litres de façon non systématique, sur prescriptions spéciales du maître d’œuvre,

• Fosses septiques toutes eaux dans tous les cas dont les capacités en litres sont définies par le

maître d’œuvre pour chaque installation, Ces appareils seront en polyéthylène, en polyester renforcé ou en béton inaltérable aux agents de corrosion et acides. Les tampons de fermeture des fosses toutes eaux seront strictement étanches à l’eau et à l’air afin d’éviter tous risques d’émanation d’odeurs vers l’extérieur. Ces tampons seront solidaires du corps de la fosse ou du bac dégraisseur et munis d’un système de verrouillage à vis ou à baïonnette lui conférant une parfaite sécurité. Les tampons devront pouvoir supporter le passage d’un piéton soit une résistance de 15 kN en standard. Le tampon d’origine de la fosse toutes eaux, sera systématiquement (sauf dans le cas cité au paragraphe suivant) recouvert par un tampon en béton de diamètre Ø 800 d’épaisseur 4 cm dont la fonction sera de protéger le couvercle d’origine de la fosse quelle que soit sa nature. Si nécessaire, un second tampon de résistance supérieure à celui de l’appareil sera préconisé par le maître d’œuvre en fonction de la demande du propriétaire, de l’emplacement, du type de


sollicitations, mais ce ne sera pas la règle générale. Ce dernier sera implanté au niveau du terrain naturel fini. La maçonnerie nécessaire au scellement et au maintien du second tampon et éventuellement de son rehaussement sera parfaitement propre et lisse. Dans certains cas, ces appareils seront rehaussés et/ou renforcés par la mise en œuvre d’une dalle de répartition en béton ferraillé capable de supporter des véhicules en manœuvre et stationnement. Les terres de déblais des fouilles ne seront évacuées hors de la parcelle qu’après accord écrit du propriétaire. L’entreprise proposera à cet effet un modèle type d’autorisation d’évacuation dans son mémoire justificatif. La totalité des terres de déblais des fouilles devra être évacuée hors de la parcelle. Un volume de terre végétale sera mis à disposition des particuliers par l’entreprise sur un site à convenir avec le maître d’ouvrage. Ce volume réservé de terre végétale pourra servir à combler les éventuels tassements différentiels amenés à apparaître ultérieurement.

3 .2 .2 Dispositions particulières sur la pose des bacs dégraisseurs Sauf prescriptions particulières du maître d’œuvre, les séparateurs à graisses sont en polyéthylène. Afin de pallier les mauvaises odeurs, l’introduction des eaux dans le bac se fera par l’intermédiaire de coudes plongeants amovibles et parfaitement hermétiques à l’air en amont et en aval du séparateur à graisses.

3 .2 .3 Dispositions particulières sur la pose des fosses toutes eaux Les cuves et fosses seront enterrées et posées parfaitement horizontalement sur un lit de sable damé, ou en cas de sol très mauvais sur une dalle de béton maigre légèrement ferraillé. Ces cuves, seront remplies d’eau jusqu’au fil d’eau avant d’être raccordées aux canalisations existantes ou autres appareils. La fouille sera comblée avec du sable par couche successive et compactée au fur et à mesure par de l’eau (remblais hydraulique) afin de limiter les phénomènes de tassement ultérieurs. Ces sujétions de pose sont prévues au prix de base du bordereau de prix unitaires. En cas de terrain gorgé d’eau, les fosses seront sanglées ou ancrées dans la fouille. L’entrepreneur devra aviser le maître d’œuvre au moment du creusement de la fouille de la fosse. Les fouilles seront épuisées à l’aide d’une pompe avant ces opérations de sanglage et d’ancrage. Une photo sera prise par l’entrepreneur pour justifier du problème d’arrivée d’eau et de la mise en œuvre de l’ancrage et du sanglage. Cette sujétion fait l’objet d’un prix spécial. La perte de charge entre l’entrée et la sortie de la fosse sera au maximum de 5 centimètres. L’entrepreneur se conformera strictement aux consignes de pose établies par le fabricant, notamment pour ce qui concerne les charges admissibles et les consignes de protection. Ces consignes seront produites dans le mémoire justificatif établi par l’entreprise. En cas d’incohérence entre ces consignes et les préconisations du marché, l’entrepreneur devra en avertir le maître d’œuvre. Les tampons de fermeture devront être parfaitement accessibles ; cette accessibilité sera assurée par des rehausses jusqu’au niveau du terrain naturel.


Rappel : L’ensemble des dispositifs d’accès aux ouvrages utilisés dans le cadre de la réhabilitation (regards pour fosse toutes eaux, préfiltre indépendant, bac dégraisseur, poste de refoulement) devront permettre au minimum le passage piéton et seront d’une résistance équivalente à la classe A 15. Les fosses toutes eaux en polyéthylène seront de type renforcé afin de permettre un recouvrement en terre de 0.50 m, les deux tampons de visite seront doublés par 1 couvercle en béton Ø 600 non armé. En standard, les fosses seront munies d’un préfiltre intégré, selon les constructeurs ces dispositifs présentent des conceptions différentes. L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que ce dispositif doit impérativement retenir les particules solides pouvant s’échapper de la fosse et éviter le colmatage du dispositif de traitement situé à l’aval. Dans le cas où le fabricant indique qu’une dalle de protection est nécessaire à partir d’une certaine profondeur, la réalisation de la dalle est subordonnée à l’accord écrit du maître d’œuvre et du propriétaire. Les travaux modificatifs de plomberie sanitaire à l’intérieur des habitations ne sont pas inclus dans le présent marché, ils seront réalisés soit par les propriétaires soit par un intervenant extérieur. Dans ce cas, un regard de branchement étanche sera disposé en amont de la fosse, au pied du mur de la maison afin de faciliter le raccordement. Dans tous les autres cas, les fosses toutes eaux seront précédées d’un regard de type tabouret ou d’un té de visite pour les contrôles ultérieurs.

3 .3 Ventilation Le système de prétraitement génère des gaz de fermentation qui doivent être évacués au dessus du toit par un système de ventilation muni d’un extracteur statique ou éolien. La ventilation des fosses toutes eaux sera réalisée conformément aux prescriptions du DTU 64.1 définies dans l’article 7.3 conception de la ventilation de la fosse toutes eaux. Les tuyaux de ventilation ont un diamètre identique à ceux des canalisations de branchement avec un diamètre minimal de 100 mm. La canalisation d’extraction est prolongée au-dessus de la toiture des locaux habités ou non, les coudes à 90° seront réalisés au moyen de 2 coudes successifs à 45°. Le tube aérien élevé à la hauteur suffisante au dessus de la toiture est équipé d’un extracteur statique ou éolien. La couleur des canalisations et de l’extracteur sera adaptée aux teintes des matériaux supports ou de toiture. Lorsque les conditions sont défavorables aux rejets des gaz (risques d’odeurs), la pose d’un dispositif anti-odeurs sera proposée au propriétaire par le maître d’œuvre. Dans certains cas particuliers et lorsque l’édification de la ventilation en toiture sera impossible, sur indication du maître d’œuvre, la ventilation pourra être disposée sur un support poteau bois à proximité de la fosse. La ventilation sera alors obligatoirement équipée du dispositif anti-odeurs.


3 .3 .1 Ventilation primaire Les installations sanitaires de plomberie des logements anciens sont rarement équipées de ventilation primaire permettant l’écoulement des eaux sans desiphonage. Sur prescriptions particulières du maître d’œuvre, une ventilation primaire pourra être disposée, à l’extérieur de l’habitation, raccordée sur l’ensemble des canalisations des eaux brutes, en pied de mur du logement. D’un diamètre de 100 mm, les conditions de pose sont les mêmes que celles de la ventilation de la fosse et l’exécution sera payée en référence au même prix unitaire.

3 .4 Ouvrages de traitement Les ouvrages devront être réalisés conformément à l’arrêté du 07 septembre 2009 et au DTU 64.1 sur les principes généraux et aux spécifications apportées par le maître d’œuvre lors de la réunion de piquetage.

3 .4 .1 Utilisation des sables Le sable utilisé comme matériaux filtrant devra être lavé, stable à l’eau, et de granulométrie homogène. L’ensemble des fines sera éliminé. Le sable roulé et siliceux dont la courbe granulométrique s’inscrira dans le fuseau de la page ci-après, tirée du DTU 64.1. Le sable concassé issu de carrières est interdit. La présence d’élément calcaire est inférieure à 2 %. Dans sa proposition, l’entrepreneur fournira une analyse granulométrique du sable envisagé et précisera sa provenance. Pendant la durée du chantier, le bon de livraison sera rattaché à chaque chantier réalisé à partir de ce stock et intégré dans les fiches de suivi de travaux par le maître d’œuvre. Trois échantillons par tranche de 20 installations utilisant du sable pourront être prélevés par le maître d’œuvre directement sur le chantier et envoyés au laboratoire pour contrôle, à la charge de l’entreprise. S’il s’avère que les matériaux ne sont pas conformes, l’entreprise devra reprendre à sa charge la totalité des installations réalisées avec la même fourniture, remplacer le matériau non conforme avec l’ensemble des sujétions que cela comporte. Le gravier utilisé dans la dispersion n’a pas de rôle épurateur, il sera lavé et stable à l’eau sa granulométrie sera comprise entre 10 et 40 mm. Il fera également l’objet d’une simple demande d’agrément auprès du maître d’œuvre.


3 .4 .2 Tranchées d’infiltration Les spécifications du DTU 64.1 Mars 2007 article 8.2.1.1 seront appliquées. Remarque : les tuyaux d’épandage seront de résistance CR4.

3 .4 .3 Lit d’infiltration Les spécifications du DTU 64.1 Mars 2007 article 8.2.1.2 seront appliquées. Remarque : les tuyaux d’épandage seront de résistance CR4.

3 .4 .4 Filtre à sable vertical non drainé Les spécifications du DTU 64.1 Mars 2007 article 8.2.2 seront appliquées. Remarques : les tuyaux d’épandage seront de résistance CR4.

3 .4 .5 Tertre d’infiltration Les spécifications du DTU 64.1 Mars 2007 article 8.2.3 seront appliquées. Remarques : les tuyaux d’épandage seront de résistance CR4 les regards de répartition et de bouclage étant situés au dessus du niveau du sol, le

plus grand soin devra être apporté à la stabilisation de ces ouvrages.

3 .4 .6 Filtre à sable vertical drainé Les spécifications du DTU 64.1 Mars 2007 article 8.3 seront appliquées. Remarque : les tuyaux de répartition et de collecte seront de résistance CR4.

3 .4 .7 Lit filtrant drainé à flux vertical à massif de zéolite Les spécifications de l’arrêté du 07 septembre 2009 seront appliquées : « Ce dispositif peut être utilisé pour les habitations de 5 pièces principales au plus. Il doit être placé à l’aval d’un pré-traitement constitué d’une fosse toutes eaux de 5 m3 au moins. La surface minimale du filtre doit être de 5 m². Il comporte un matériau filtrant à base de zéolite naturelle de type chabasite, placé dans une coque étanche. Il se compose de deux couches : une de granulométrie fine (0,5 - 2 mm) en profondeur et une de granulométrie plus grossière (2 – 5 mm) en surface. Le filtre a une épaisseur minimale de 50 cm après tassement. Le système d’épandage et de répartition de l’effluent est bouclé et noyé dans une couche de gravier roulé. Il est posé sur un géotextile adapté destiné à assurer la diffusion de l’effluent.


Le réseau de drainage est noyé dans une couche de gravier roulé, protégé de la migration de zéolite par une géogrille. L’épaisseur de cette couche est de 15 cm au moins. L’aération du filtre est réalisée par des chemises d’aération. Ce dispositif est interdit lorsque des usages sensibles tels que le conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pieds, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade existent à proximité du rejet. »

3 .5 Ouvrages annexes et de liaisons

3 .5 .1 Canalisation de liaison entre les ouvrages Les canalisations de liaisons gravitaires entre les ouvrages sont principalement de diamètre 100 mm. Les coudes à angle droit seront interdits en leur substituant deux angles successifs à 45° et un dispositif permettant le curage (bouchons à vis ou regard sur prescription du maître d’œuvre). Chaque sortie d’eaux brutes prise individuellement sera équipée d’un bouchon à vis mis à la côte du terrain naturel. La pente des canalisations entre les eaux brutes et les dispositifs de prétraitement est de 2 % au minimum sur les eaux vannes et 1,5 % au minimum sur les eaux de cuisine et de salle de bains. La pente entre les eaux prétraitées (sortie de la fosse) et le regard de répartition est au minimum de 1 %. Ces ratios de pente pourront faire l’objet de modifications spécifiques par le maître d’œuvre et seront alors consignés par écrit. Toutefois, il appartient à l’entreprise d’avertir le maître d’œuvre, dans le cas où, après avoir dégagé les sorties d’eaux brutes et mesuré leur profondeur, il s’avère que l’application de ces ratios de pente minimum et de reconstitution du profil hydraulique de la filière ne permettent pas de respecter la profondeur des fonds de fouille des tranchées. Le maître d’œuvre sera seul habilité à réduire les pentes des canalisations de liaison ou bien d’approfondir les fonds de fouille des tranchées. Sa décision sera consignée par écrit. Les tuyaux sont réglés sur un lit de sable d’une épaisseur de 0,10 m et enrobés avec du sable, le remblai au dessus de l’enrobage sera réalisé avec les matériaux du site sauf contraintes spécifiques (allées, terrasses, passages véhicules) qui nécessiteront un remblai d’apport ou un enrobage spécifique de la canalisation. Les pièces spéciales et raccords sont de même qualité que les tuyaux principaux, elles sont inclues dans le prix de la canalisation. La pose des canalisations de liaison comporte le régalage de la terre végétale au dessus de la nouvelle tranchée, la reconstitution de massif paysager comportant des végétaux de taille inférieure à 1.5 m et d’une façon générale la remise en état d’origine sur l’ensemble des surfaces engazonnées ou en massifs ainsi que les abords et accès dégradés par l’accès des engins de chantier.


L’engazonnement restera à la charge du propriétaire, sauf cas exceptionnels. Cependant, l’entreprise devra remettre un terrain prêt à être engazonné, la terre végétale sera épierrée et régalée uniformément en faisant apparaître un léger bourrelet sur la tranchée, ceci afin de compenser un tassement ultérieur. Les parties initialement revêtues telles que les allées, chemins, passages, terrasses seront remises en leur état d’origine. Le bordereau des prix comprend aux articles 2.9 et 2.10 les travaux spécifiques liés à ces prestations. Les terres de déblais en excès ne seront évacuées de la parcelle qu’après accord visé par le propriétaire.

3 .5 .2 Renforcement de canalisation Sous les accès et voiries soumis au passage, à la circulation et au stationnement de véhicules lourds, les canalisations de liaison seront renforcées de la manière suivante :

• si la profondeur de la génératrice supérieure de la canalisation est inférieure à 15 centimètres par un fourreau acier d’un diamètre de 150 mm d’une longueur supérieure de 0,50 m de part et d’autre de la distance à protéger.

La tranchée sera comblée avec un matériau identique à l’existant.

3 .6 Regards de branchement de type tabouret à passage direct L’ouvrage et sa rehausse seront en PVC CR8. Un regard de branchement sera réalisé pour regrouper plusieurs arrivées d’eaux usées avant l’entrée dans la fosse toutes eaux. Ce type de regard sera de section Ø 315 mm. Il sera mis à niveau et fermé par un tampon hydraulique en fonte C 250 étanche. Il sera installé sur un lit de pose de sable d’une épaisseur de 0,1 m. Une cunette lissée sera formée en usine au fond du regard afin d’éviter tous risques de dépôts et de bouchage ; le fil d’eau sera ainsi assuré (passage direct).

3 .7 Station de relèvement ou de refoulement Les stations de refoulement sont constituées :

� Pour la cuverie D’une bâche ventilée en polyester de 150 litres au minimum. Celle ci sera posée parfaitement horizontalement et stabilisée selon les prescriptions du constructeur. La bâche sera lestée pour éviter sa remontée en cas de terrain gorgé d’eau La cuve sera fermée par un dispositif de fermeture verrouillable étanche à l’air et à l’eau, recouvert par un second tampon en béton de diamètre Ø 800 d’épaisseur 4cm dont la fonction sera de protéger le couvercle d’origine du poste quelle que soit sa nature.


� Pour la métallerie et la pompe La pompe, ainsi que les pièces métalliques tels que les barres de guidages, les pattes de fixation, socle et visserie seront en inox. Le clapet anti-retour sera en PVC ainsi que le tube de refoulement fixé à l’intérieur de la paroi de la cuve. La puissance de la pompe sera calculée en fonction de la distance de refoulement et de la hauteur manométrique totale se déduisant des points de niveaux figurant sur les plans. Le diamètre intérieur de passage de la pompe pour eaux chargées ainsi que pour la canalisation de refoulement sera au minimum de 50 mm intérieur. La chaîne pour relevage de la pompe sera fournie, ainsi qu’un livret d’utilisation et d’entretien pour le propriétaire. L’entreprise fournira une présentation du matériel dans son mémoire justificatif. En cas de surprofondeur, les barres du guidage et la chaîne sont de dimensions nécessaires pour une manipulation aisée de la pompe depuis l’extérieur.

� Pour l’alimentation électrique L’alimentation électrique fournit la pompe (voir schéma page suivante). L’intervention à l’intérieur des logements n’est pas prévue au marché. Il appartient au propriétaire de raccorder le secteur au boîtier mis à sa disposition, y compris la gaine sur mur jusqu’au fourreau enterré. Le boîtier étanche sera fixé sur un mur à l’extérieur du bâtiment. Son implantation sera convenue avec le propriétaire lors de la réunion de piquetage. Le boîtier étanche devra contenir :

• deux disjoncteurs permettant de protéger les circuits électriques de l’habitation en cas de courts-circuits de l’installation d’assainissement (l’un associé au circuit de la pompe, l’autre à celui de l’alarme),

• un système d’alarme sonore et visuel alimenté par le secteur.

Le câble d’alimentation de la pompe sera disposé dans un fourreau enterré dans une tranchée jusqu’au poste de refoulement et protégé par un grillage avertisseur. Le câble ne sera pas interrompu. Le poste sera équipé d’un système de poire contacteur raccordé au système électrique d’alarme. L’entreprise veillera à régler le niveau du contacteur d’alarme de façon que le déclenchement de l’alarme intervienne aussitôt après celui de la pompe en cas de défaillance de cette dernière.


3 .8 Canalisations de refoulement Les fouilles des tranchées seront exécutées selon les mêmes prescriptions que les canalisations gravitaires. La qualité des canalisations et les raccords devront résister à une pression nominale de 10 bars. Les normes s’appliquant aux caractéristiques de ces matériaux seront adaptées à cette spécification. Les canalisations souples et sans raccords en polyéthylène de type eau potable de section 53/63 peuvent parfaitement convenir à cet usage. Les canalisations de refoulement seront disposées dans des tranchées spécifiques creusées à cet effet ou bien utiliseront les fouilles pour canalisations de liaison. A l’entrée du regard de répartition, la canalisation de refoulement sera raccordée à un coude de même section orienté vers le bas afin de briser le flux.

CHAPITRE II : PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Article 4 - ORIGINE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Toutes les fournitures devront faire l’objet d’une fiche d’agrément par le maître d’œuvre. Les matériaux et produits employés devront être conformes - au DTU 64.1 P1-2 Mars 2007 ainsi qu’aux normes en vigueur le jour du chantier, en particulier - à l’arrêté du 07 septembre 2009 sur installations ANC < 1,2 kg/j de DBO5 :

Désignation Nature norme

Canalisation EU gravitaire P.V.C CR8 NF U 51-101

Canalisation AEP P.V.C non plastifié 16 bars NF T 54-086

Regard de branchement Ø 315 P.V.C CR8 NF XPT 54.950

Canalisation en béton armé 135 A à joints S NF EN 1916 et NF P 16-345-2

Regard de visite et accessoires pour canalisation en béton ou PVC

Béton NF EN 1917 et NF P 16-346-2

Couronnement et tampon hydraulique B 125, C 250, D 400

Fonte EN 124

Fosses septiques préfabriquées Béton, polyéthylène NF EN 12-566-1

Station d’épuration des EU domestiques prêtes à l’emploi

Béton, polyéthylène ou autres matériaux

NF EN 12-566-3

Regard pour rehausse de fosse ou autres éléments A 15

Acier galvanisé, aluminium Agrément du maître d’œuvre

Station de pompage relevage eaux brutes Pompes après prétraitement

polyéthylène NF EN 12050-1 NF EN 12050-2


L'entrepreneur tiendra à la disposition du maître d'œuvre l'ensemble de ses bons de livraison. Le maître d'œuvre se réserve la possibilité de faire procéder à des essais et contrôles par un laboratoire agréé, choisi en accord avec l'Entrepreneur et aux frais de ce dernier.

Article 5 - CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX Les matériaux employés seront conformes aux prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) applicable aux marchés de travaux publics et notamment aux prescriptions des fascicules et D.T.U suivants : - Fascicule n°70, canalisations d’assainissement et ouvrages annexes, - Fascicule n°71, fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau, - D.T.U n°12, terrassements, - D.T.U 64.1 Mise en œuvre des dispositifs d’ANC

Article 6 - PROVENANCE DES MATÉRIAUX

Tous les matériaux utilisés pour l’exécution du chantier devront provenir de fournisseurs agréés par le maître d'œuvre et dans la mesure du possible bénéficier de l'agrément NF. L'Entrepreneur devra soumettre à l'agrément du maître d'œuvre les provenances des matériaux dans les 15 jours qui suivront la notification de l'approbation du marché.

Article 7 - QUALITÉ DES MATÉRIAUX

7 .1 Grave non traitée Pour une grave O/D, la dimension maximale des gros éléments sera D<31.5 mm. Les graves utilisées devront posséder : - un équivalent de sables ES > 40 - un indice de plasticité non mesurable - un coefficient de dureté de LOS ANGELES LA <30 - un pourcentage de matériaux concassés > 30%

7 .2 Grave Ciment Pour une grave O/D, la dimension maximale des gros éléments sera : - Pour une couche de base D < 20 mm - Pour une couche de fondation D < 31.5 mm

7 .3 Ciments Les ciments utilisés devront satisfaire à la norme NF 15 303.


Nature du ciment Seront utilisés : - Ciment Portland CPA ou CPJ45 - Ciment Portland CPA55 Provenance Chacun des liants proviendra directement et exclusivement de l’usine proposée par l’entrepreneur et agréée par l’Ingénieur. Enlèvement de lots rebutés Dans le cas où un lot de fournitures serait rebuté, ce lot devrait être enlevé immédiatement des magasins, faute de quoi l’entrepreneur, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire, subirait pour toute journée de retard, une pénalité calculée à raison de deux euros (2 €) par tonne.

7 .4 Adjuvants divers Ils devront respecter les normes NFP 18, 103 et NFP 18331 et suivantes.

7 .5 Aciers Normes NF A35.015 et suivantes. Les aciers à haute adhérence, les treillis soudés et les armatures en acier sont choisis parmi les armatures homologuées par la commission interministérielle. Ils sont en conformité avec les règles en vigueur.

7 .6 Grave bitume Il appartiendra à l’entrepreneur de déterminer une formule d’élaboration de la grave bitume qu’il soumettra, pour agrément au maître d’œuvre et qui sera conforme aux directives données pour la réalisation des assises du chaussée en grave bitume de septembre 1972 et décembre 1974. L’ensemble des frais de formulation et de contrôle restera à la charge de l’entreprise. Le matériau ainsi défini devra, en outre, répondre aux caractéristiques suivantes : La dimension maximale des granulats sera < 20mm La granularité sera de type semi-grenues et devra correspondre aux pourcentages de refus définis ci-après :

G BO / 20 % de refus Tamis de 6 mm 40 – 55 Tamis de 2 mm 60 – 75 Tamis de 0.6 mm 71 – 84 Les matériaux seront entièrement concassés. Ils proviendront de roches massives. Dureté : le coefficient Los Angeles des granulats sera < 25 L’équivalent de sable sur la fraction 0/2 du matériau sera ES > 40 En outre, la grave devra avoir un indice de plasticité non mesurable et une teneur en matière organique < 2%.


Il sera utilisé un bitume routier 40/50.

7 .7 Granulats pour enduit de cure et enduit bi-couche Les granulats pour enduit de cure des sables traités seront des gravillons 4/6.3 provenant exclusivement des carrières ou ballastières de la Loire. Les granulats pour enduit bi-couche seront des gravillons ayant les granularités suivantes :

- 1ère

couche : gravillon 6.3/1

- 2ème

couche : gravillon 4/6.3 Les spécifications seront celles définies au tableau III de l’article K de l’Instruction Provisoire annexée à la circulaire NO 77186 de la DRCR pour un trafic lourds de 25 à 150 V/J. Formule des enduits bi-couche : sur grave traitée ayant reçu un enduit de cure

1ère

couche : 2 kg/m2 d’émulsion et 9 à 10 l/m2 de granulats 6.3/10

2ème

couche : 2.3 kg/m2 d’émulsion et 6 à 7 l/m2 de granulats 4/6.3 sur grave naturelle et grave traitée n’ayant par reçu d’enduit de cure

1ère

couche : 2.2 kg/m2 d’émulsion et 0 à 10 l/m2 de granulats 4/6.3

2ème

couche : 2.3 kg/m2 d’émulsion et 6 à 7 l/m2 de granulats 4/6.3

7 .8 Granulats pour bétons bitumineux Les granulats satisferont aux prescriptions de l’instruction provisoire annexée à la circulaire NO 77 186 de la DRCR pour un trafic poids lourds de 750 à 1500, V/J. Les granulats pour bétons bitumineux proviendront de carrières de roche massive. Ils seront fournis par l’entrepreneur en trois classes granulométriques : B.B 0/10 : - gravillon 6.3/10 concassé - gravillon 2/6.3 concassé - sable 0/2 à 20 % de fines concassées Le coefficient de propreté du sable 0/2 déterminé suivant la norme AFNOR NFP 18597 sera égal ou supérieur à 60.

7 .9 Matériaux divers Les matériaux divers que l’entrepreneur pourrait être amené à proposer dans le cadre du marché devront être soigneusement définis : - par leur norme NF ou EN - par leur origine - par leurs propriétés essentielles relatives à la construction (résistance mécanique, étanchéité,

isolation thermique, etc.).


CHAPITRE III : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX L’entrepreneur devra rendre les lieux dans l’état où il les a trouvés. Après le travail effectué, aucune trace de son passage ne doit apparaître (traces de roues, ornières, poinçonnement). Au delà des surfaces d’emprise définies dans le présent CCTP, la remise en état des parcelles et des accès due au passage des engins de chantier est à la charge de l’entreprise. Il sera tenu de remettre de la terre au tassement éventuel dû aux travaux de terrassement dans un délai de 6 mois après la réception prononcée par le maître d’ouvrage. Pour limiter l’effet de ces tassements, notamment sur les fouilles profondes, le remblai sera hydraulique. Il en va de l’intérêt financier de l’entreprise. L’entrepreneur procédera lors de l’exécution du piquetage général, à la reconnaissance des canalisations, câbles ou ouvrages souterrains sur la parcelle. Le piquetage général et l’implantation des ouvrages incombent à l’entrepreneur. Ces opérations seront effectuées en présence du maître d’œuvre, du propriétaire du site et du maître d’ouvrage pour constater l’état des lieux à l’origine avant le commencement des travaux. Lors de l’exécution des installations, les dispositifs de fermeture seront dans la mesure du possible alignés entre eux et parallèles aux murs du bâtiment principal. Les moyens matériels pour l’exécution des terrassements pour canalisation, sont définis de façon indicative dans le bordereau des prix aux rubriques :

• 3.1 - Canalisations enterrées Les travaux de terrassements sont réalisés avec un moyen mécanique adapté sans distinction. L’entreprise devra pouvoir affecter selon la configuration des lieux, la portance du sol, une mini-pelle ou une micro-pelle pour accéder dans les endroits les plus restreints. Le choix du matériel est laissé sous la responsabilité de l’entreprise. • 3.1.15 – Plus-value pour travail mécanique difficile, dans le cas de réalisation de

canalisations en présence de zone arborée, de haie, de muret ou de mur • 3.1.16 – Plus-value pour travaux à la main, exceptionnellement, certains tronçons de

canalisations seront réalisés manuellement Ils sont indiqués pour éclairer l’entrepreneur sur les moyens matériels à mettre à disposition dans les cas de chaque installation. D’une manière générale, les travaux sont réalisés mécaniquement avec un matériel adapté, toutefois exceptionnellement, en cas d’accès mécanique impossible avec les plus petits engins disponibles sur le marché, il pourra être envisagé un grutage des matériels et matériaux, au moyen de l’article 11.4 du bordereau des prix.


Article 8 - Exécution de fouilles en tranchée L’entrepreneur devra réaliser des fouilles concernant toutes les canalisations d’eaux usées ainsi que les terrassements nécessaires à la réalisation des différents ouvrages principaux et annexes. Les fouilles en tranchées, pour mise en place du réseau de canalisations seront réalisées de manière à permettre la mise en place d’un lit de pose en sable de 0,10 m d’épaisseur avant la pose des canalisations. L’entrepreneur est tenu de procéder aux étaiements et blindages éventuels, nécessaires au maintien des terres pendant l’exécution des fouilles. Le paiement de ces blindages est inclus dans le prix de tranchées et ouvrages, et ne fera pas l’objet de rémunération.

Article 9 - Pose de canalisations et ouvrages divers Les canalisations seront mises en place en fond de fouille, sur un lit de sable de 0,10 m d’épaisseur parfaitement réglé. Après la pose des canalisations, il sera procédé au remplissage de la fouille avec du sable jusqu’à 0,10 m au dessus de la génératrice supérieure de la canalisation, sauf dans les cas où le remblaiement superficiel par de la terre végétale serait inférieur à 0,10 mètre. Une photographie du réseau de canalisation de liaison sera réalisée par l’entreprise avant remblaiement (vue des tuyaux ou du sable) sur la totalité de l’emprise. La mise en place des canalisations et ouvrages divers sera conforme aux dispositions du CCTG et notamment aux articles relatifs à :

• la manutention des tuyaux, • la coupe des tuyaux, • la pose des tuyaux, • la façon de joint et assemblage, • la fabrication et la mise en œuvre du béton et des mortiers, • aux ouvrages de maçonnerie, chapes, enduits et à l’ensemble des dispositions relatives aux

ouvrages annexes, aux accessoires et appareils divers. La pente des canalisations sera réglée de préférence au laser, aux nivelettes ou niveau de chantier. Le maître d’œuvre procédera à un contrôle régulier des pentes et profondeurs des canalisations.

Article 10 - Précautions particulières En aucun cas, les engins de chantier ne devront circuler sur l’emprise des installations en cours et après leur exécution.


CHAPITRE IV : OBLIGATION DE RESULTAT - EPREUVES - ESSAIS L’entrepreneur devra respecter très rigoureusement la pente des canalisations et garantir la parfaite étanchéité des réseaux. Ces épreuves et essais ne seront pas effectués de façon systématique mais ils pourront être demandés par le maître d’œuvre si cela lui semble nécessaire. Ils seront réalisés à l’eau ou à l’air conformément aux articles 57-58 du nouveau fascicule n° 70. Tous les moyens de transport et de mise en œuvre du matériel, de l’eau et du personnel sont censés être compris dans l’offre, sauf cas d’inaccessibilité totale par le matériel constaté par le maître d’œuvre (grutage). Sur simple appel du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, l’entreprise devra pouvoir intervenir sous 48 heures pour régler un problème pendant toute l’année de parfait achèvement sans que cette intervention n’ouvre droit à une rémunération spécifique.

Article 11 - Visites de chantier La pose de géotextile sur les parois des filtres, des drains, du réseau de répartition des eaux usées ainsi que la mise en œuvre du sable feront impérativement l’objet d’une visite de chantier du maître d’œuvre avant que les tuyaux de tous types ne soient recouverts. L’entreprise devra prévenir par télécopie le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre 24 heures avant remblaiement car leur présence est obligatoire. Les installations seront alors remises à niveau et recouvertes sans délais suivant la réception provisoire. Le chef de chantier se tiendra disponible tous les 48 heures pendant 2 heures pour faire le point des travaux exécutés avec le maître d’œuvre.

Article 12 - Réceptions provisoires Les réceptions provisoires ne seront prononcées que lorsque l’installation sera fonctionnelle, la maçonnerie réalisée, les ouvrages fermés et l’ensemble des emprises et accès recouvert de terre végétale.

Article 13 - Réceptions définitives Les opérations de réception définitives seront réalisées, en présence d’un représentant du maître d’ouvrage, de l’entreprise, du maître d’œuvre et du propriétaire de l’immeuble. La réception définitive ne sera prononcée que si aucune intervention ultérieure de l’entreprise n’est à prévoir ; c’est à dire lorsque l’ensemble des réserves est levé.


Article 14 - Vidange des ouvrages existants L’entrepreneur procédera à la vidange et au nettoiement des ouvrages existants avant leur enlèvement ou leur comblement. La vidange sera réalisée par une entreprise spécialisée qui délivrera à l’entrepreneur un certificat d’exécution précisant le lieu de dépôt et de traitement des matières extraites, la date d’intervention et le volume de matières vidangé, conformément à l’arrêté du 09 septembre 2009. Les certificats de vidange seront impérativement remis au maître d’œuvre au cours de la réception provisoire des travaux. Aucune facture ni situation ne sera réglée en l’absence de ces deux documents pour chaque installation.

CHAPITRE V : PRESCRIPTIONS DIVERSES

Article 15 - Délai d’exécution Le délai sera conforme au planning des travaux présenté par l’entrepreneur.

Article 16 - Plans d’exécution L’entrepreneur devra se conformer aux plans qui lui seront remis pour l’exécution des travaux. Ces plans devront si nécessaire être complétés par l’entrepreneur avec :

• des plans de détail, • des schémas fonctionnels, • des notes techniques et de calcul.

Si, lors des opérations de piquetage, il apparaît des incohérences, des modifications ou aménagements entre les plans de projet, les quantités estimées, et l’exécution de travaux, il est de la responsabilité de l’entreprise d’en signaler la nature au maître d’œuvre pour consignation dans le procès verbal.

Article 17 - Plans de récolement Ces plans sont à la charge du maître d’œuvre, cependant l’entrepreneur fournira au plus tard 1 semaine avant la réception provisoire des travaux, un croquis coté des emplacements des différents éléments de l’installation.


Article 18 - Piquetage des travaux L’entrepreneur devra assurer cette intervention conformément aux plans d’implantation. Préalablement à cette réunion, et pendant la période de préparation du chantier, l’entrepreneur devra prévoir le dégagement des différentes sorties eaux usées de l’habitation (cf article 2 du BPU). La réunion de piquetage est réalisée contradictoirement en présence d’un représentant du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et du propriétaire. Le maître d’œuvre procédera à l’état des lieux contradictoires signés par toutes les parties. L’opération de piquetage comprendra :

� la vérification et le contrôle préalables des points déterminants pour l’implantation de chaque élément composant l’installation,

� le piquetage planimétrique et altimétrique des ouvrages, � la vérification préalable des points de raccordement et le contrôle des niveaux, � la définition des moyens matériels, � l’ajustement de la date prévisionnelle des travaux, � la vérification des quantités de chaque prix du détail quantitatif estimatif.

L’entrepreneur informera le maître d’œuvre de toutes erreurs ou discordances ; toutes les modifications du projet nécessitées pour diverses raisons devront recevoir l’accord du maître d’œuvre. Le maître d’œuvre pourra modifier l’implantation de la filière en cas de nécessité. Il établira alors un nouveau plan d’exécution qu’il produira à l’entreprise avant la date prévisionnelle d’intervention. Dans tous les cas, l’entreprise devra s’assurer de l’exactitude des plans qui lui sont fournis, toute erreur ou omission non signalée au maître d’œuvre avant l’exécution entraînerait de fait l’entière responsabilité de l’entreprise qui devra en supporter les éventuelles conséquences financières.

Article 19 - Exécution des travaux L’entrepreneur exécutera les travaux conformément aux plans de piquetage et aux documents techniques du CCTP transmis par le maître d’œuvre. Le dimensionnement des ouvrages sera en particulier, rappelé dans un devis estimatif ainsi que sur les plans d’exécution pour chaque filière à construire. Aucune modification du projet initial ne pourra être exécutée sans l’approbation expresse du maître d’œuvre qui décidera en dernier ressort. Il en est de même pour toutes quantités supplémentaires à celle prévues, lesquelles devront être justifiées par l’entreprise et validées par le maître d’œuvre avant leur mise en œuvre. Au cas où les plans et documents d’exécution ne seraient pas respectés, le maître d’œuvre se réserve de droit de refuser la réception des travaux et obliger l’entrepreneur à reprendre la totalité des ouvrages qui ne seraient pas conformes aux prescriptions techniques de base et aux dispositions des plans.


L’entrepreneur avisera obligatoirement le maître d’œuvre avant tout commencement de travaux, des modifications éventuelles à apporter au projet, entraînant ou non modifications des coûts des travaux en plus ou en moins. Faute à lui de le faire, toutes les conséquences entraînées par des modifications non agréées seront à sa charge exclusive. L’entrepreneur se chargera impérativement de lever l’ensemble des réserves dans un délai d’un mois à compter de la date de réception définitive. L’entrepreneur prendra toutes les dispositions pour organiser son programme de travaux.

Article 20 - Organisation du chantier

20 .1 Généralités Le programme définitif d’exécution des travaux sera fourni au maître d’œuvre par l’entrepreneur dans un délai de huit jours à compter de l’ordre de service. Il comportera le programme d’exécution des approvisionnements et des travaux adaptés avec le délai d’exécution et tenant compte de la nécessité de maintenir la circulation. Le programme détaillé des travaux sera adressé au maître d’œuvre, sous forme de planning, semaine par semaine, précisant pour chaque semaine les opérations à exécuter, le personnel détaché sur l’opération en cohérence avec les cadences prévues. Les rectifications du planning qui seraient demandées à l’entrepreneur devront être faites dans un délai de 6 jours ouvrables. L’entrepreneur devra proposer en temps utile, toutes adjonctions qu’il y aurait lieu d’apporter à ce programme pendant la durée des travaux. Ce planning devra être affiché dans le bureau de chantier de l’entreprise. Le matériel et les matériaux devront être agréés par le maître d’œuvre avant l’exécution des travaux. Les entreprises retenues détacheront pendant toute la durée du marché un seul et même chef d’équipe. Par mesure de sécurité, tout chantier (ou dispositif d’assainissement individuel) commencé dans une semaine devra être terminé avant la fin de celle-ci sauf cas de force majeure (intempéries). De même, chaque soir, toutes les fouilles devront être balisées et protégées, sans exception. Les travaux, objet du présent marché, seront exécutés sans interruption de l’ordre de service jusqu’à la réception de la dernière installation, sauf jours d’intempéries.

20 .2 Etapes dans l’exécution Lorsque après approbation du planning initial présenté par l’entrepreneur, il s’avérera nécessaire d’apporter les modifications au déroulement normal des opérations prévues, le maître d’œuvre fixera l’ordre suivant lequel les travaux devront être exécutés et l’entrepreneur devra se conformer aux instructions données sans qu’il puisse élever aucune réclamation en raison du trouble éventuel


qui pourrait être apporté à ses prévisions quant à l’organisation de son chantier et sans qu’il puisse prétendre voir modifier le délai contractuel d’exécution. En cas de nécessité de réalisation de prescriptions non prévues et inconnues au cours du piquetage, l’entreprise doit avertir le maître d’œuvre au moment du constat, lequel se devra d’intervenir dans un délai de 4 heures pour apporter sa réponse et ses instructions sans que ce délai maximum de 4 heures n’occasionne pour l’entreprise une rémunération ou un dédommagement quelconque.

20 .3 Compte-rendu d’activités hebdomadaire Dans le cas où ces documents ne seraient pas transmis hebdomadairement au maître d’œuvre, une pénalité de 150 € pourra être appliquée en réfaction de la situation financière suivante. Un compte-rendu d’activités hebdomadaire sera transmis au maître d’œuvre sur l’état d’avancement, les difficultés et les prévisions, lors de la réunion hebdomadaire de chantier. L’entrepreneur réalisera systématiquement quelques photos numériques au cours des différentes phases de chaque chantier (terrassement, pose des canalisations et équipements, remblaiement et remise en état) et lors de la survenance de difficultés techniques particulières. Ces photos seront ensuite transmises au maître d’œuvre sous format numérique.

20 .4 Signalisation et nettoyage des voies L’entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires et conformes pour la signalisation du chantier. Les voies d’accès seront tenues en bon état de propreté, tous les moyens seront pris pour assurer le nettoyage de ces voies et la remise en état des talus et bordures enherbées en cas d’écrasement par les engins de chantier. Pour tout ce qui n’est pas explicitement précisé dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières, l’entrepreneur reste soumis aux documents généraux en vigueur à la date de passation de la consultation et notamment à l’arrêté ministériel du 07 septembre 2009, au DTU 64.1, au fascicule 70 et au CCAG de travaux.

20 .5 Dérogation aux documents généraux SANS OBJET Lu et accepté à : .................................................. L’entrepreneur Le ..................................................

TRAVAUX DE REHABILITATION D’INSTALLATIONS … · au DTU 64-1, 3 – CCTP – Spanc 4C...

Documents

Transcript of TRAVAUX DE REHABILITATION D’INSTALLATIONS … · au DTU 64-1, 3 – CCTP – Spanc 4C...