CCTP PAGE GARDE

Mairie - 22 rue de la Mairie -BP 1- 14830 LANGRUNE SUR MER Tél : 02.31.97.31.36 –Fax 02.31.36.01.32 -

Email : [email protected]

Réhabilitation du bâtiment des associations dans le parc des châsses

14830 LANGRUNE sur MER

CCTP

Lot 00 - GENERALITES

LOT 00 – Mai 2021 – Page 1 sur 21

00 - GENERALITES 00 - GENERALITES ....................................................................................................................................................................... 1

00.1 PRESENTATION DE L’OPERATION ................................................................................................................................ 2

00.1.1. Intervenants : ....................................................................................................................................... 2

00.1.2. Présentation du Projet ......................................................................................................................... 2

00.1.3. Nomenclature des lots ......................................................................................................................... 2

00.1.4. Nomenclature des plans ...................................................................................................................... 2

00.1.5. Situation géographique de l'ouvrage ................................................................................................... 3

00.1.6. Sécurité incendie ................................................................................................................................. 3

00.1.7. Risque sismique .................................................................................................................................. 3

00.1.8. Isolation Thermique ............................................................................................................................. 4

00.1.9. Isolation Acoustique ............................................................................................................................ 4

00.1.10. Personnes handicapées ...................................................................................................................... 5

00.1.11. Contrôle Technique ............................................................................................................................. 9

00.1.12. Hygiène, sécurité et conditions de travail .......................................................................................... 10

00.1.13. Coordination S.P.S. ........................................................................................................................... 10

00.1.14. Phasage ............................................................................................................................................ 12

00.1.15. Rapport amiante ................................................................................................................................ 12

00.1.16. Rapport plomb ................................................................................................................................... 12

00.1.17. Rapport de sol ................................................................................................................................... 12

00.1.18. Rapport de pollution .......................................................................................................................... 13

00.1.19. Qualité environnementale ................................................................................................................. 13

00.2 DISPOSITIF REGLEMENTAIRE COMMUN A TOUS LES CORPS D’ETAT ................................................................... 14

00.2.1. Etendue de la mission du Maître d'œuvre......................................................................................... 14

00.2.2. Référence législative, réglementaire et technique ............................................................................ 14

00.2.3. Responsabilités : Contrôle des documents ....................................................................................... 15

00.2.4. Connaissance des lieux .................................................................................................................... 15

00.2.5. Connaissance des travaux ................................................................................................................ 15

00.2.6. Consistance du forfait ........................................................................................................................ 15

00.3 LES MATERIAUX ET PROCEDES MIS EN OEUVRE ..................................................................................................... 16

00.3.1. Choix des matériaux .......................................................................................................................... 16

00.3.2. Echantillons / Maquettes ................................................................................................................... 16

00.3.3. Options et variantes .......................................................................................................................... 17

00.3.4. Matériaux nouveaux et procédés non traditionnels .......................................................................... 17

00.3.5. Matériaux défectueux ........................................................................................................................ 17

00.3.6. Compatibilité des matériaux .............................................................................................................. 17

00.3.7. Etudes d'exécution ............................................................................................................................ 17

00.3.8. Résistance au feu des matériaux ...................................................................................................... 17

00.3.9. Essais et vérifications ........................................................................................................................ 18

00.3.10. Garantie de parfait achèvement ........................................................................................................ 19

00.3.11. Dossier des ouvrages exécutés ........................................................................................................ 19

00.4 LE CHANTIER .................................................................................................................................................................. 19

00.4.1. Mise en place du chantier ................................................................................................................. 19

00.4.2. Panneaux du chantier ....................................................................................................................... 19

00.4.3. Coordination entre les corps d'état .................................................................................................... 19

00.4.4. Organigramme .................................................................................................................................. 20

00.4.5. Raccordement électrique d'équipements motorisés ou de sécurité ................................................. 20

00.4.6. Respect des décisions ...................................................................................................................... 20

00.4.7. Transport / Stockage ......................................................................................................................... 20

00.4.8. Tracés d'implantation - Traits de niveaux.......................................................................................... 20

00.4.9. Trous, scellements, calfeutrements, raccords, bouchements ........................................................... 20

00.4.10. Mise en place de fourreaux, taquets, fourrures, etc... ....................................................................... 20

00.4.11. Réception des supports ..................................................................................................................... 20

00.4.12. Protection des ouvrages .................................................................................................................... 21

00.4.13. Compte Inter-Entreprises / Compte Prorata ...................................................................................... 21

00.4.14. Assurances / Sécurité des tiers ........................................................................................................ 21

00.4.15. Tableau des intempéries ................................................................................................................... 21


LOT 00 – Mai 2021 – Page 2 sur 21

00.1 PRESENTATION DE L’OPERATION

00.1.1. Intervenants :

Maître d’Ouvrage : Commune de LANGRUNE SUR MER 22, rue de la Mairie 14830 LANGRUNE sur mer Tél. : 02 31 97 31 36 – [email protected]

Maître d’œuvre : sans objet

B.E.T Electricité : BET RESO 14000 CAEN Tél. : 02.31.71.18.02 - [email protected]

Bureau de Contrôle : QUALICONSULT 1, av. de Tsukuba – CITIS – 14200 HEROUVILLE ST CLAIR Tel : 02 31 53 40 50 – [email protected]

Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (S.P.S.) : QUALICONSULT 1, av. de Tsukuba – CITIS – 14200 HEROUVILLE ST CLAIR Tel : 02 31 53 40 50 – [email protected]

00.1.2. Présentation du Projet Les dispositions du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) concernent :

La réhabilitation du bâtiment des associations dans le parc des châsses –

14830 LANGRUNE sur MER

00.1.3. Nomenclature des lots

• LOT 00 GENERALITES

• LOT 01 Démolitions – Gros-Œuvre – Carrelage-Faïence – Menuiseries Intérieures – Sols-Peintures : Pas de consultation, travaux en régie

• LOT 02 Couverture

• LOT 03 Menuiseries extérieures PVC

• LOT 04 Cloisons Doublages Isolations

• LOT 05 Plomberie VMC

• LOT 06 Electricité – courants faibles – chauffage électrique

00.1.4. Nomenclature des plans Plan de situation Plan mase Plan Etat actuel Façades Etat actuel Plan Projet Façades Projet Plan Electricité


LOT 00 – Mai 2021 – Page 3 sur 21

00.1.5. Situation géographique de l'ouvrage

Département : CALVADOS

Arrondissement : DOUVRES LA DELIVRANDE

Commune : LANGRUNE SUR MER

Classement thermique :

ZONE H1A - Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

Isolement acoustique des façades

Toutes façades à 30dB

Classement acoustique des infrastructures terrestres du Calvados ( www.calvados.equipement.gouv.fr) Arrêté du 30 mai 1996 modifié relatif aux modalités de classement des infrastructures et transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Classement AEV : FD DTU 36.5 – P3 (octobre 2010) mémento de choix en fonction de l’exposition (indice de classement P 20-202-3) => A2 E4 VA2

Région climatique 2

Terrain d’environnement

III b

Hauteur H<9m

Classement fermeture : FD DTU 4 (juillet 2015) Mise en œuvre des fermetures et stores. P3 mémento de choix pour les maitres d’œuvre. => 2

Région climatique 2

Terrain d’environnement

III b

Hauteur H<9m

Zone sismique : - Décret 2010.1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ; - Décret 2010.1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ; - Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » ;

catégorie d’importance :

II

zone de sismicité : 1 (très faible)

Région vent : Zone 3 - NF EN 1991-1-3/NA (mai 2007) EUROCODE 1 – Actions sur les structures – charges de neige - NF EN 1991-1-4/NA (mars 2008) EUROCODE 1 – Actions sur structures – charges de vent

Zone neige : A1

00.1.6. Sécurité incendie Classement L’établissement est un ERP de 5eme catégorie de type L et X Résistance au feu des structures : Bâtiment à Rez-de-chaussée : Structure SF1/2hre Enveloppe : Les matériaux de couverture doivent être classés M3 Distribution intérieure : Cloisons CF1/2hre ; Cloison de recoupement du couloir de grande longueur en matériau CF1/2hre avec bloc-porte PF1/2hre.. Locaux à risques : Parois CF 1 h et portes CF ½ h avec ferme porte. Désenfumage : Les salles faisant moins de 300m2, aucun désenfumage n’est prévu.

00.1.7. Risque sismique Il s’agit d’un bâtiment de catégorie d’importance II se trouvant dans une zone très faible (1). Les règles de constructions parasismiques (décret n° 2010.12.55 du 22.10.2010) doivent être prises en compte.


LOT 00 – Mai 2021 – Page 4 sur 21

00.1.8. Isolation Thermique Respect de la réglementation thermique des bâtiments existants (RT2005). Le bâtiment a une surface utile inférieure à 1 000m2, par conséquent, nous respectons les valeurs d’isolants thermiques « garde-fou ». Un diagnostic des performances énergétiques avant et après travaux a été établi.

00.1.9. Isolation Acoustique

1. Caractéristiques de l’opération

Le projet doit respecter la réglementation en vigueur, aucune exigence supplémentaire (label) n’est demandée.

2. Généralités – Textes applicables (salle de loisirs et de sports)

- NF P90-207 (octobre1992) – salles sportives - acoustique.

3. Autres textes

- Acoustique du bâtiment : - Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments :

• NF EN 12354-1 partie 1 : Isolement acoustique aux bruits aériens entre des locaux (indice de classement : S 31-004-1) ;

• NF EN 12354-2 partie 2 : Isolement acoustique au bruit de choc entre des locaux (indice de classement : S 31-004-2) ;

• NF EN 12354-3 partie 3 : Isolement aux bruits aériens venus de l’extérieur (indice de classement : S 31-004-3) ;

• NF EN 12354-4 partie 4 : Transmission du bruit intérieur à l’extérieur (indice de classement : S 31-004-4) ;

• NF EN 12354-5 Partie 5 : Niveaux sonores dus aux équipements du bâtiment (indice de classement : S 31-004-5) ;

• NF EN 12354-6 partie 6 : Absorption acoustique des pièces et espaces fermés (indice de classement : S 31-004-6).

- Acoustique :

• NF S 31-010/A1 Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement - Méthodes particulières de mesurage ;

• Evaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction :

• NF EN ISO 717-1 Partie 1 : Isolement aux bruits aériens (indice de classement S 31-032-1) ;

• NF EN ISO 717-2 Partie 2 : Protection contre le bruit de choc (indice de classement S 31-032-2).

• Mesurage de l’isolation acoustique des immeubles et des éléments de construction :

• NF EN ISO 140-4 Partie 4 : Mesurages in situ de l’isolement aux bruits aériens entre les pièces (indice de classement : S 31-049-4) ;

• NF EN ISO 140-5 Partie 5 : Mesurages in situ de la transmission des bruits aériens par les éléments de façades et les façades (indice de classement : S 31-049-5).

• NF EN ISO 140-7 Partie 7 : Mesurages in situ de la transmission des bruits de choc par les planchers (indice de classement : S 31-049-7) ;

• NF EN ISO 10052 Mesurages in situ de l’isolement aux bruits aériens et de la transmission des bruits de choc ainsi que du bruit des équipements - Méthode de contrôle + Amendement A1 (indice de classement : S 31-077) ;

• NF S 31-080 Bureaux et espaces associés - Niveaux et critères de performances acoustiques par type d’espace ;

• Cartographie du bruit en milieu extérieur - Elaboration des cartes et représentation graphique.

- le Code de l’environnement :

• (Partie Réglementaire) : Chapitre 1 Lutte contre le bruit - Chapitre 2 Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l’environnement - Articles R 571-1 à R 571-97, R 572-1 à R 572-3.

- les lois et textes ministériels :

• D 09-01-95 (2) décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l’application de l’article L. 111-11-1 du C.C.H. et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements ;

• C 25-0403 circulaire du 25 avril 2003 relative à l’application de la réglementation acoustique des bâtiments autres que d’habitation ;

• A 04-04-06 arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruits et des plans de prévention du bruit dans l’environnement ;

• D 30-05-11 décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 relatif à l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à établir à l’achèvement des travaux de bâtiments d’habitation neufs ;

• A 27-11-12 arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d’habitation neufs ;


LOT 00 – Mai 2021 – Page 5 sur 21

00.1.10. Personnes handicapées

1. Textes généraux

Les conditions d’usage de l’immeuble seront conformes à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. - les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier :

- Symboles graphiques et pictogrammes - Dispositifs d'information et de sécurité : o FD X 08-040-1 - Partie 1 : démarche d'expérimentation ou de validation de nouveaux signaux de santé/sécurité

visuels (indice de classement : X 08-040-1) ; o FD X 08-040-2 - Partie 2 : signaux de sécurité visuels expérimentaux (indice de classement : X 08-040-2) ; o FD X 08-040-3 - Partie 3 : symboles graphiques et signaux visuels relevant de l'accessibilité pour tous (indice

de classement : X 08-040-3).

- le Code de la Construction et de l’Habitation relatif aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, en particulier au : - fascicule 1, section 3 : personnes handicapées, articles L. 111-7 à L. 111-7-4 et article L. 111-8-3-1 ; - fascicule 1, section 3 : personnes handicapées, articles L. 111-8 ; - fascicule 1, section 3 : personnes handicapées, articles L. 111-8-3 et L. 111-8-4.

- les lois et textes ministériels : - A 22-03-07 arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-21 et 111-19-

24 du CCH, relatives à l’attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d’accessibilité aux personnes handicapées ;

- C 30-11-07 circulaire interministérielle n° 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 et annexes I à X, relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation ;

- C 20-04-09 circulaire du 20 avril 2009 relative à l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs existants, et des établissements recevant du public et installations ouvertes au public existant, modifiant la circulation interministérielle DGUHC n° 2007-53 du 30 novembre 2007.

2. Généralités (ERP)

2.1. Textes

- le Code de la Construction et de l’Habitation, suivant : - fascicule 1 - section 3 : personnes handicapées :

• sous-section 4 : Dispositions applicables lors de la construction ou de la création d’établissement recevant du public ou d’installations ouvertes au public, articles R. 111-19 à R 111-19-6 ;

• sous-section 5 : Dispositions applicables aux établissements existants recevant du public ou aux installations ouvertes au public existantes, articles R. 111-19-7 à R 111-19-12 ;

• sous-section 6 : Autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public, articles R. 111-19-13 à R 111-19-26 ;

• sous-section 7 : Attestation prévue par l’article L. 111-7-4 après achèvement des travaux, articles R. 111-19-27 à R 111-19-28 ;

• sous-section 8 : Autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public, article R. 111-19-29 ;

• sous-section 9 : Commissions d’accessibilité, article R. 111-19-30 ;

- les lois et textes ministériels :

• D 09-12-78 décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations ouvertes au public existantes appartenant à certaines personnes publiques et adapter les services de transport public pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ;

• A 01-08-06 (2) arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du CCH relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

• A 21-03-07 arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du CCH, relatives à l’accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public ;

• A 11-09-07 arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées.

- Guide technique :

• BP P 96-101 : Accessibilité aux personnes handicapées - Référentiel de bonnes pratiques sur l’évacuation des personnes en situation de handicap dans les établissements recevant du public.


LOT 00 – Mai 2021 – Page 6 sur 21

• Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public - livre 1 : dispositions applicables à tous les établissements recevant du public - article GN 8 - admission des handicapés. En application des dispositions de l’article R. 123-3 du CCH, les effectifs, déterminés en pourcentage par rapport à l’effectif total du public admissible ou en chiffre absolu, au-delà desquels la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l’adoption de mesures spéciales de sécurité, sont définies dans le tableau ci-après :

Types d’établissement Rez-de-chaussée Autre niveau

Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées

Sans objet Sans objet

Etablissement de spectacles, salles de conférences et de réunion bals et dancings

5% de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de deux

1% de handicapés accompagnés avec un minimum de deux

Restaurants, cafés, bibliothèques, musées 10% de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de quatre


Magasins de vente, supermarchés ou hypermarchés, halls d’exposition

2% de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de quatre

0,5% de handicapés accompagnés avec un minimum de deux

Centre commerciaux 5% de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de quatre


Hôtels 25% de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de quatre


Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centre de loisirs sans hébergement (arrêté du 22 novembre 2004)

1,5% de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de deux

Même effectif qu’en rez-de-chaussée

Etablissements d’enseignement supérieur publics ou privés

5% de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de deux

Même effectif qu’en rez-de-chaussée

Etablissements sanitaires publics ou privés Sans objet Sans objet

Etablissement de culte Sans limitation 10% de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de cinq

Banques et administrations publiques ou privées

Sans limitation Sans limitation

Piscines et établissements sportifs Sans limitation 10% de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de cinq

Lorsque le nombre de personnes handicapées dépasse les effectifs fixés ci-dessus, des mesures spéciales seront prévues suivant paragraphe § 2 de l’article GN 8.

2.2. Extrait interministérielle DGVHC 2007.53 DU 30.11.2007

1 - Cheminements extérieurs : Pente :

- Pente 5% maximum - Pente 8% sur une longueur inférieure ou égale à 2m - Pente jusqu’à 10% sur une longueur inférieure ou égale à 0.50m

Palier de repos :

- Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné qu’elle qu’en soit la longueur. - En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 4%, un palier de repos est nécessaire tous les 10m.

Ressaut :

- Ressaut maximum 2cm - Ressaut maximum 4cm avec une pente de 33% sur toute la hauteur - Distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2.50m

Dimensions :

- Largeur minimale du cheminement 1.40m - Entre 1.20 et 1.40 exceptionnellement et ponctuellement - Les équipements accessibles au public doivent être compris entre 0.90 et 1.30m du sol - Une manœuvre de retournement pour un handicapé doit être de 1.50m - Hauteur minimum 2.20 sous un obstacle suspendu et escalier

Dénivellation :

- Cheminement bordé à une distance inférieure à 0.90m par une rupture de niveau de plus de 0.40m, un dispositif de protection doit être implanté

- Si supérieur à 1.00m = garde-corps


LOT 00 – Mai 2021 – Page 7 sur 21

Matériaux : - Sol meubles (sable, graviers, herbe, paillassons épais …) interdit - Sol glissant interdit - Sol réfléchissant interdit - Revêtement du cheminement contrasté visuellement et tactilement par rapport aux abords

2 - Parc de stationnement : Généralité :

- 2% minimum de place handicapé du nombre total de place, au-delà de 500 places, arrêté préfectoral. Stationnement handicapé :

- Repérage : o Repérage par marquage au sol et signalisation verticale

- Pente : o Place de stationnement handicapé avec une pente maximum de 2%

- Dimensions : o Largeur minimale 3.30m, longueur 5.00m

3 - Accès au bâtiment et accueil : Equipements d’entrée :

- tout signal lié au fonctionnement d’un dispositif d’accès doit être sonore et visuel - 0.40m minimum d’un angle rentrant - hauteur entre 0.90m et 1.30m

Equipements d’accueil :

- Equipements (guichets) nécessitant de lire, écrire ou utiliser un clavier o hauteur maximale 0.80m o Vide en partie inférieure :

> 0.30m de profondeur > 0.60m de largeur > 0.70m de hauteur

4 - Circulations intérieures horizontales : Exigences identiques aux cheminements extérieurs à l’exception :

- des espaces de manœuvre - du repérage et du guidage - du passage libre sous obstacle réduit à 2.00m dans les parcs de stationnement

5 - Circulations intérieures verticales : Généralité : Dénivellation > 1.20 = étage Si le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages doivent être desservis Si l’ascenseur n’est pas visible depuis l’entrée, un guidage doit être installé Escalier :

- En haut de l’escalier, un revêtement de sol doit permettre l’éveil à la vigilance à une distance de 0.50m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile.

- Main courante : o Obligatoire de chaque côté de l’escalier o Largeur entre main courante > ou égale 1.20m o Hauteur entre 0.80m et 1.00m o Prolongent au-delà de la première et dernière marche d’au moins la longueur d’une marche

- Marches o Hauteur < ou égale 16cm o Giron > ou égale 28cm à 50cm du mur extérieur o Première et dernière marche pourvues d’une contremarche d’une hauteur minimale de 10cm, visuellement

contrastée par rapport à la marche - Nez de marches

o Couleur contrastée par rapport au reste de l’escalier o Non glissant o Sans débord sur contremarche

Escalier sans contremarche : - Même exigences qu’un escalier avec contremarche


LOT 00 – Mai 2021 – Page 8 sur 21

- Recouvrement 5cm entre marche, obligatoire en intérieur, recommandé en extérieur Ascenseur : Conforme à la norme NF EN 81-70 relative à l’accessibilité aux ascenseurs Equipements :

- Equipement intérieur entre 0.90 et 1.20 de hauteur - Main courante à 0.90 de hauteur +/- 2.50cm

Obligation ou non d’un ascenseur : N1 : nombre de personnes pouvant être reçues simultanément à l’étage i

- Si N-1 + N1 + N2 < 50 et si toutes les prestations de l’ERP sont délivrables au RDC o => pas d’obligation d’ascenseur

- Si N-1 + N1 + N2 > ou égale 50 o => obligation ascenseur

- Si une prestation particulière de l’ERP n’est pas offerte au RDC o => obligation d’ascenseur

Un ascenseur peut être remplacé par un élévateur par une dérogation dans les conditions fixées à l’article R 111-19-6 de la circulaire interministérielle. Tapis roulant, escalier mécanique :

- Main courante dépassant de 30cm du départ et de l’arrivé de la partie en mouvement - Commande d’arrêt d’urgence facilement repérable, accessible et manœuvrable en position « debout » et « assis »

6 - Revêtement des parois des parties communes :

- Tapis : o Dureté suffisante o Ressaut < ou égale 2cm

- Réglementation acoustique concernant le temps de réverbération et absorption des matériaux NF EN ISO 11 654 7 - Portes et sas : Largeurs :

- Portes principales de locaux > 100personnes o >ou= 1.40m o Vantail utilisé >ou= 0.90m

- Portes principales de locaux < 100personnes

o >ou= 0.90

- Portes des sanitaires, des douches et cabines d’essayage ou de déshabillage non adaptés o >ou= 0.80m

- Portiques de sécurité

o > ou = à 0.80m Largeurs utiles :

- Porte 1 vantail : entre le vantail ouvert à 90° et le bord intérieur de l’huisserie 0.83m pour une porte de 0.90m 0.77m pour une porte de 0.80m

- Porte 2 vantaux : largeur minimum du vantail utilisé 0.90m

Autres : - Extrémité poignée de porte >ou= 0.40m d’un angle rentrant sauf pour celle ouvrant uniquement sur un escalier, des

sanitaires, des douches et cabines d’essayage ou de déshabillage non adaptés - Effort d’ouverture < ou = 50 N - Portes comportant des parties vitrées doivent être repérable ouvertes comme fermés - Seuils et ressauts à bords arrondis ou chanfreinés de 2 cm maximum

8 - Equipements, mobiliers et dispositifs de commande et de services intérieurs et extérieurs Equipements nécessitant de voir, lire, entendre, parler

- entre 0.90 et 1.30m de hauteur Equipements nécessitant de lire un document, écrire, utiliser un clavier sur un mobilier

- hauteur maximale 0.80m - Vide en partie inférieure :

o > 0.30m de profondeur o > 0.60m de largeur o > 0.70m de hauteur


LOT 00 – Mai 2021 – Page 9 sur 21

9 - Locaux ouverts au public et sanitaires Espace de manœuvre et demi-tour Espace d’usage accessible Equipements :

- Dispositif permettant de refermer la porte de l’intérieur - Lave mains dont le plan supérieur <ou= 0.85m - Cuvette entre 0.45 et 0.50m du sol - Barre d’appui latéral entre 0.70m et 0.80m du sol - Lavabo : vide en partie inférieure :

o > 0.30m de profondeur o > 0.60m de largeur o > 0.70m de hauteur

10 - Eclairage :

- >ou= 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible - >ou= 200 lux au droit des postes d’accueil - >ou= 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales - >ou= 150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile - >ou= 50lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement - >ou= 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement

00.1.11. Contrôle Technique


Type de la mission : L + LE + SEI + HAND

2. Généralités

Code de la Construction et de l’Habitation, en particulier : - fascicule 1, section 7 : contrôle technique, articles L. 111-23 à L. 111-26 ; - fascicule 1, section 7 : contrôle technique : - sous-section 1 : agrément des contrôleurs techniques, articles R. 111-29 à R. 111-37 ; - sous-section 2 : contrôle technique obligatoire, articles R. 111-38 à R. 111-42 ;

Les lois et textes ministériels, en particulier :

- D 28-05-99 décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique ; - C 31-10-00 circulaire UHC/QC/21 2000-77 du 31 octobre 2000 relative au contrôle technique des constructions pour la prévention du risque sismique.

Suivant article R. 111-38, sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l’article L. 111-23 les opérations de constructions ayant pour objet la réalisation :

- 1° d’établissements recevant du public, au sens de l’article R. 123-2, (Décret 2002-244 du 20 février 2002 art 1er) ‘classés dans les 1ère, 2ème, 3ème, 4ème catégories’ visées à l’article R. 123-19 ; - 2° l’immeuble dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie ; - 3° de bâtiments, autres qu’à usage industriel :

• comportant des éléments en porte-à-faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres ;

ou

• comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres ;

ou

• - nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d’ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres.

- 4° (Décret 2005-1005 du 23 août 2005) ‘Lorsqu’ils sont situés dans les (décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010) ‘zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l’article R. 563-4 du code de l’environnement’, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;


LOT 00 – Mai 2021 – Page 10 sur 21

- 5° (Décret 2005-1005 du 23 août 2005) ‘Lorsqu'ils sont situés dans les (décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010) ‘zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 délimitées conformément à l’ article R. 563-4 du code de l’environnement’, des bâtiments appartenant (décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010) ‘aux catégories d’importance III et IV’ au sens dudit décret et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d’une autre disposition du présent article.’ ; - 6° (Décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007) ‘D’éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 mètres’.

Le contrôle technique des travaux pourra être demandé par le Maître d’Ouvrage, il sera alors assuré par l’organisme de son choix. Les principes généraux relatifs au contrôle technique de la construction et les modalités de réalisation des missions seront conformes à la norme NF P 03-100. Les honoraires afférents au contrôle technique sont à la charge du Maître d’Ouvrage. Les travaux tous corps d’état seront soumis au contrôle d’un organisme spécialisé.

00.1.12. Hygiène, sécurité et conditions de travail Les règles d’hygiène de sécurité et de conditions de travail seront conformément au :

- Code du Travail, 4ème partie : Santé et sécurité au travail ; - décret n° 81-183 du 24 février 1981 portant extension aux établissements agricoles des dispositions du décret du 8

janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ;

- décret n° 95-607 du 6 mai 1995 fixant la liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu’ils exercent directement une activité sur un chantier du bâtiment ou de génie civil ;

- décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;

- Code de la santé publique - livre 3 : Protection de la santé et environnement.

00.1.13. Coordination S.P.S.


L'ouvrage est classé en catégorie 2

2. Généralités

2.1. Textes et obligations

La coordination sur les chantiers de bâtiment et de génie civil sera conforme aux textes de loi en vigueur, en particulier :

• L 31-12-93 la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux opérations de bâtiment ou de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs ;

• D 26-12-94 le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la coordination en matière de sécurité ;

• D 04-05-95 le décret n° 95-543 du 4 mai 1995 relatif au collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;

• D 06-05-95 les décrets du 6 mai 1995 relatifs aux dispositions réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants, d’une part, et modifiant divers textes réglementaires pour les rendre applicables aux indépendants, d’autre part ;

• D 10-01-11 décret n° 2011-39 du 10 janvier 2011 relatif aux compétences et à la formation des coordonnateurs de sécurité et de protection de la santé ;

• A 26-12-12 arrêté du 26 décembre 2012 relatif à la formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé et à celle des formateurs de coordonnateurs ainsi qu’aux garanties minimales que doivent présenter les organismes en charge de ces formations dans le cadre de la procédure d’accréditation-certification.

Catégories des opérations de bâtiment et de génie civil suivant article R. 4532-1 du code du travail 1ère Catégorie 2ème Catégorie 3ème Catégorie

Opérations supérieures à 10 000 hommes/jour où seront présentes au moins dix entreprises. (Opérations d’un montant TTC > 3 800 000 euros)

- opérations soumises à déclaration préalable, opérations supérieures à 500 hommes/jour (opérations d’un montant TTC > 305 000 euros) - chantiers où sont exécutés des travaux à risques particuliers visés par l’article L. 4532-8 du code du travail.

Les autres opérations, à l’exclusion des opérations chez les particuliers visés par les articles L. 4532-3, L. 4532-4, L. 4532-7, L. 4532-18 du code du travail.


LOT 00 – Mai 2021 – Page 11 sur 21

Opérations soumises à l’obligation de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail en application des articles L. 4532-10 à L. 4532.15.

Opérations soumises à l’obligation de déclaration préalable prévue à l’article L. 4532-1 ne relevant pas de la 1ère catégorie

Opérations soumises à l’obligation d’établir un plan général de coordination simplifié en application des articles R. 4532-52 et R. 4532-54 et autres opérations ne relevant pas des première et deuxième catégorie.

Niveaux de compétence de coordonnateur suivant articles R. 4532-23, R. 4532-24 niveau 1 niveau 2 niveau 3

aptitude à coordonner toutes opérations aptitude à coordonner les opérations des 2èmes et 3ème catégories

aptitude à coordonner les opérations de 3ème catégorie.

Principales obligations du maître d’ouvrage - Obligations de faire :

• appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4531-3 ;

• déclarer les opérations de niveau I et II, articles L. 4532-1, L 4532-18, R. 4532-2, R 4532-3 ;

• désigner le coordonnateur SPS compétent doté de l’autorité et des moyens nécessaires à sa mission, articles L. 4532-3 à L. 4532-7, L. 4532-18, R. 4532-6 à R. 4532-9, R. 4532-11 à R. 4532-16, R. 4532-20 à R. 4532-22 ;

• réaliser les voiries et réseaux divers préalables pour les opérations de bâtiment (> 760 000 €), articles L. 4532-18, R. 4533-1 à R. 4533-7 ;

• organiser les rapports entre maître d’œuvre, entreprises et coordonnateur, articles L. 4532-5, L. 4532-6, L. 4532-18, R. 4532-6 à R. 4532-9, R. 4532-20 à R. 4532-22, R. 4532-38 à R. 4532-41 ;

• conserver le P.G.C.S.P.S. pendant cinq ans à compter de la réception de l’ouvrage, article R. 4532-51 ;

• conserver et transmettre le D.I.U.O., articles L. 4532-16, L. 4532-18, R. 4532-97 ;

• constituer le C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L.4532-15, L. 4532-18, R. 4532-77 à R. 4532-94 ;

• se concerter avec les autres M.O.A. en cas de pluralité d’opérations, avec risque d’interférence, article L. 4531-3.

- Obligations de faire faire :

• veiller à la mise en application des principes généraux de prévention, articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1, R. 4532-11 à R. 4532-16 ;

• faire établir le P.G.C.S.P.S. par le coordonnateur S.P.S., articles L. 4532-8, R. 4532-42 à R. 4532-51 ;

• faire ouvrir le registre-journal de la coordination par le coordonnateur S.P.S., articles R. 4532-11 à R. 4532-16 ;

• faire constituer le D.I.U.O. par le coordonnateur S.P.S., articles L. 4532-16, L. 4532-18, R. 4532-95 à R. 4532-98.

Principales obligations du coordonnateur S.P.S • être expérimenté et compétent, articles L. 4532-3, L. 4532-4, L. 4532-7, L. 4532-18, R. 4532.1, R. 4532-17 à R. 4532-

19, R. 4532-23 à R. 4532-29, R.4532-34 - R. 4532-35 ;

• ouvrir et compléter le R.J.C., articles R. 4532-38 à R. 4532-41 ;

• appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4531-1, L. 4531-2, R. 4532-11 à R. 4532-16 ;

• participer aux réunions organisées notamment par le maître d’ouvrage, articles L. 4532-3, L. 4532-4, L. 4532-7, L. 4532-18, R. 4532-6 à R. 4532-9 ;

• élaborer et tenir à jour le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4532-8, R. 4532-11 à R. 4532.16, R. 4532-44 à R. 4532-46 ;

• arrêter les mesures générales en concertation avec le maître d’œuvre, articles R. 4532-47, R. 4532-48 ;

• harmoniser les P.P.S.P.S. dans le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4532-2, R. 4532-11 à R. 4532-16 ;

• assurer le passage des consignes avec le coordonnateur de réalisation, articles R. 4532-11 à R. 4532-16 ;

• organiser la coordination entre les différentes entreprises, articles R. 4532-11 à R. 4532-16 ;

• constituer et compléter éventuellement, le D.I.U.O., articles R. 4532-11 à R. 4532-16 ;

• tenir compte des interférences sur le site ;

• procéder aux visites de chantier avec les entreprises, article R. 4532-84 ;

• élaborer le projet de règlement C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-18, R. 4532-78, R.4532-79, R. 4532-91 ;

• présider le C.I.S.S.C.T., articles R. 4532-11 à R. 4532-16 ;

• faire adopter le règlement du C.I.S.S.C.T., article R. 4532-92 ;

• conserver le R.J.C. pendant cinq ans à compter de la réception de l’ouvrage, articles R. 4532-38 à R. 4532-41.

Principales obligations du maître d’œuvre • appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4531-1, L. 4531-2 ;

• participer aux travaux du C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-18, R. 4532-77 à R. 4532-94 ;

• appliquer les règles fixées aux articles L. 4532-1 à L. 4531-3, L. 4532-1, L. 4532-3 à L. 4532-8, L. 4532-10 à L. 4532-12, L. 4532-16, L. 4532-18, R. 4532-78, R. 4532-79, pour les opérations conduites dans les habitants, dérogation articles L. 4531-1, L. 4531-2 ;

• coopérer avec le coordonnateur pendant la phase de conception et réalisation en l’associant aux réunions et lui transmettant ses études, articles L. 4532-5, L. 4532-6, L. 4532-18, R. 4532-6 à R. 4532-9, R. 4532-11 à R. 4532-16 ;

• viser les observations du coordonnateur portées au R.J.C. et lui répondre le cas échéant, articles R. 4532-38 à R. 4532-41 ;


LOT 00 – Mai 2021 – Page 12 sur 21

• arrêter les mesures générales en concertation avec le coordonnateur S.P.S., articles R. 4532-44 à R. 4532-46. Principales obligations de l’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant

• respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 ;

• rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maître d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans à compter de la réception de l’ouvrage, articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 à R. 4532-74 ;

• participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-18, R. 4532-77 à R. 4532-94 ;

• respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets non codifiés ;

• respecter les obligations issues de la 4ème partie du code du travail, notamment les grands décrets techniques (7 mars 2008, etc.) ;

• viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 à R. 4532-41.

2.2. Déclaration préalable

Suivant article R. 4532-2 du code du travail (créé par décret n° 2008-244 du 7 mars 2008) : Les opérations de bâtiments ou de génie civil, soumises à l’obligation de déclaration préalable prévue à l’article L. 4532-1, sont celles pour lesquelles l’effectif prévisible des travailleurs soit dépassé vingt travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux doit être supérieur à 500 hommes/jours.

2.3. Collège interentreprises de sécurité

Suivant article R. 4532-77 du code du travail (créé par décret n° 2008-244 du 7 mars 2008) : Le maître d’ouvrage constitue un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsque le chantier doit dépasser un volume de 10 000 hommes/jours et que le nombre d’entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, est supérieur à dix s’il s’agit d’une opération de bâtiment ou à cinq s’il s’agit d’une opération de génie civil. Cette constitution doit être effective au plus tard vingt-et-un jours avant le début des travaux.

2.4. Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé

Suivant article L. 4532-2 du code du travail (créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) : Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elles s’imposent, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives. Le plan général de coordination sera conforme aux articles R. 4532-42 à R. 4532-51.

00.1.14. Phasage La présente opération est prévue réalisée en 2 phases : Phase 1 : toute la partie réservée au club d’escrime ; Phase 2 : tout le reste de l’établissement ; Ces 2 phases peuvent présenter une rupture dans l’exécution des travaux

00.1.15. Rapport amiante Un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant travaux a été réalisé par la société SAS EXIM à Douvres la Délivrande. Téléphone : 09 70 75 36 27 – mail : [email protected]

00.1.16. Rapport plomb Sans objet

00.1.17. Rapport de sol Sans objet


LOT 00 – Mai 2021 – Page 13 sur 21

00.1.18. Rapport de pollution Sans objet

00.1.19. Qualité environnementale

Chantier vert

Le chantier fait l’objet d’une démarche « chantier vert ». Elle a pour objectifs principaux : - Limiter les impacts sur l’environnement global - Limiter les impacts sur l’environnement local - Limiter les risques pour le personnel Les entreprises devront respecter scrupuleusement l’ensemble des exigences et prescriptions en matière d’organisation de chantier. Des spécifications générales sont données ci-dessous. Ces spécifications s’appliquent à tous les corps d’état. Des spécifications particulières à chaque corps d’état sont précisées, le cas échéant, dans le CCTP du lot correspondant. Gestion des déchets Chaque entreprise est tenue de gérer ses propres déchets, dans le strict respect du tri sélectif. Consommation d’eau et d’énergie Des compteurs seront installés de façon à contrôler la dépense d'énergie et les consommations d’eau, et à identifier les éventuelles fuites ou surconsommations. Réduction des nuisances Les entreprises prendront toute mesure nécessaire à limiter les risques de pollution du sol, de l’eau, de l’air. En particulier, il est formellement interdit de brûler les déchets. Les entreprises devront assurer l'écoulement des E.P. pendant la durée des travaux ainsi que leur évacuation aux ouvrages existant. L’emprise du chantier sera conservée en bon état de propreté. Les entreprises prendront toutes dispositions pour éviter de souiller les chaussées de la voirie publique ou privée à la sortie des camions. Les livraisons, enlèvements et stationnement de véhicules doivent perturber le moins possible la circulation environnante (automobile comme piétonne).

Choix des matériaux

Les matériaux et équipements seront choisis à faible impact sur l’environnement et sur la santé. En particulier, ils bénéficieront autant que possible d’un éco-label reconnu (NF Environnement, éco-label européen, ange bleu, …) ; les fiches de déclaration environnementale et sanitaire selon la norme XP P 01-010 seront fournies par l’entreprise pour l’ensemble des matériaux pour lesquels elles sont disponibles. En cas d’indisponibilité, des documents équivalents devront être présentés. Produits dangereux Les produits mis en œuvre sur le chantier ne devront pas être étiquetés T+ (très toxiques), T (toxiques), Xn (nocifs) ou N (Dangereux pour l’environnement), sauf dérogation de la maîtrise d’ouvrage, sur justification de l’absence d’équivalent non dangereux. Pour tous les produits susceptibles de comporter un tel étiquetage (colle, mastic, enduit, peinture, lasure, vernis, produit d’étanchéité liquide, etc.) , l’Entrepreneur soumettra la fiche de données de sécurité pour validation à la maîtrise d’ouvrage au moins 15 jours avant l’arrivée sur le chantier. La pose des produits irritants telles que les laines minérales et particulièrement les laines de roche, doit être effectuée en utilisant les protections individuelles préconisées par le fournisseur (gants, masques et lunettes). Les peintures et laques seront chaque fois que alkydes à phase aqueuse. A défaut, elles seront labellisées NF environnement ou au moins dépourvues de pigments à base de sels ou d’oxydes de métaux lourds (plomb, cadmium, antimoine, chrome, nickel, cobalt, mercure, vanadium) et ne comportant ni benzène ni dérivé de l’éthylène glycol. Origine des bois Les bois exotiques non certifiés FSC (Forest Stewardship Council) ou non titulaires d’un label équivalent de gestion durable de la forêt sont proscrits. Les essences d’origine locale seront privilégiées (forêts, notamment françaises, dont les coordonnées de l’exploitant devront être fournies de façon précise) ou provenant de forêts certfiées PEFC (Pan European Forest Certification), ou


LOT 00 – Mai 2021 – Page 14 sur 21

SFI (Sustainable Forestry initiative), et choisies selon la norme NF EN 350 afin de garantir la pérennité de l’ouvrage sans traitement chimique. Panneaux divers dont ceux de faux-plafonds Par souci d'hygiène, les panneaux utilisés doivent pouvoir :

être correctement désinfectés bactériologiquement et ne posséder aucun élément susceptible de favoriser un développement microbien.

ne pas être susceptibles de libérer des fibres minérales ou végétales dans l’air ambiant des locaux normalement occupés lors de leur manipulation ou à l’occasion d’interventions de maintenance ou de réparation.

Colles Les colles à base aqueuse sont préférables aux colles à solvant et les colles sans solvant ni plastifiant sont préférables aux colles à base aqueuse. Aucune ne devra contenir de benzène ni de dérivé de l’éthylène glycol (EGME, EGEE et leurs acétates). En cas de recours à une colle comportant des solvants, il est demandé de choisir des colles à faible teneur en COV (< 30 g/l hors eau). Revêtements Les revêtements ne contiendront pas de ne contiendront pas de pigments à base de métaux lourds (cadmium, cobalt, chrome, plomb, mercure, nickel

00.2 DISPOSITIF REGLEMENTAIRE COMMUN A TOUS LES CORPS D’ETAT

00.2.1. Etendue de la mission du Maître d'œuvre Sans objet

00.2.2. Référence législative, réglementaire et technique Tous les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l’art et devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants. Les informations données par la maitrise d’œuvre dans le cadre des références réglementaires, peuvent ne pas être exhaustives. Liste des principales normes et donc réglementations à appliquer : Marché public : Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics ; Le code des marchés publics ; L’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés

publics de travaux + rectificatif ; Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et des documents particuliers et généraux qui y sont énumérés ; Marché privé et marché public : Les fascicules techniques du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) approuvés par décret et applicables aux

marchés de travaux de bâtiment et de travaux publics Les normes françaises homologuées, DTU normes, DTU CCT, DTU règles de calculs, Les cahiers des charges DTU, les règles de calcul DTU publiées par le CSTB ainsi que leurs annexes, modificatifs, additifs

ou errata, non concernés par les fascicules techniques susvisés, Les cahiers des clauses spéciales (CCS) rattachés aux DTU et les mémentos pour la conception, publiés par le CSTB, Les DTU « normes expérimentales », Les cahiers des prescriptions techniques (CPT) publiés par le CSTB, Les différents documents techniques classements – certifications / guides techniques / conventions – recommandations,

publiés par le CSTB Les cahiers des charges pour l’exécution des ouvrages non traditionnels, Le règlement sanitaire duquel relève la commune où sont implantés les bâtiments, objets du présent marché ou à défaut le

règlement type,

Les prescriptions des certifications QUALITEL (selon marché) Les prescriptions PROMOTELEC (selon marché) Les prescriptions des certifications H et E (selon marché) Les lois, arrêtés, décrets relatifs à la protection des bâtiments contre l’incendie, à l’isolation phonique et thermique, à la

réglementation en matière d’accessibilité pour personnes handicapées, aux règles générales de construction. Les contraintes des autorités administratives y compris celles des services de la ville et de toutes autres associations du site,

notamment en ce qui concerne les horaires de travail sur les chantiers ; Ainsi que tous les documents auxquels il aura été fait référence au travers des documents précités.


LOT 00 – Mai 2021 – Page 15 sur 21

00.2.3. Responsabilités : Contrôle des documents L’entrepreneur devra tous les ouvrages nécessaires à la bonne destination de l’ouvrage, selon les règles de l’art. La clause de priorité prévue au cahier des Clauses Administratives Particulières entre les plans et le CCTP n’a pas pour but d’annuler la confection d’un ouvrage quelconque figurant sur l’une des pièces et non sur l’autre. Cette priorité ne joue qu’en cas de contradiction. En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au CCTP est formellement dû et vice-versa. Concernant les plans fournis, en cas de contradiction entre ces documents, les plans dits "Architecte" sont prioritaires par rapport aux autres plans techniques. Dans tous les cas, chaque entrepreneur ou sous-traitant est tenu de consulter l’ensemble des plans, détails et descriptions fournis. Il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés. Chaque entrepreneur est tenu de vérifier l’ensemble des documents fournis. Les textes et documents énumérés dans l'ensemble des pièces du marché sont non exhaustifs, à ce titre ils ne pourront être considérés comme limitatifs. Il ne pourra en aucun cas s’appuyer sur des imprécisions, omissions ou erreurs existantes sur les documents fournis, pour éluder la responsabilité d’un ouvrage non conforme aux règles de l’Art ou dont l’exécution laisserait à désirer. Avant toute mise en œuvre l’entrepreneur s’assurera de la possibilité de suivre les indications et cotes fournies, pour l’exécution de ses travaux. En cas d’impossibilité, il en référera immédiatement au Maître d’ouvrage. Il ne pourra en aucun cas modifier le projet, mais devra signaler toutes modifications qu’il croirait utile d’y apporter. En tant que spécialiste, il provoquera tous renseignements sur tout ce qui lui semblerait douteux ou incomplet, et devra compléter les dessins qui lui seront remis par le Maître d’ouvrage.

Faute de se conformer aux présentes prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours de l’exécution, ainsi que des conséquences de toute nature qu’elles entraîneraient.

00.2.4. Connaissance des lieux Avant la remise de son offre, chaque Entreprise est tenue de se rendre sur les lieux afin de pouvoir apprécier l’importance des travaux, les contraintes relatives à l’environnement du chantier, et de juger les dispositions arrêtées en matière d’organisation de chantier définies dans le PGCSPS, notamment : Les dispositions physiques du site et de son environnement Les cheminements et voies d'accès au chantier dans l'enceinte du site Les possibilités de stockage des matériaux Les ressources en énergie électrique; eau, ligne téléphonique La spécificité des activités existantes sur le site, qui sont maintenues pendant toute la durée du chantier, s'il y a lieu. Le plan masse de l'opération, et tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux.

00.2.5. Connaissance des travaux Chaque Entreprise devra prendre connaissance de façon approfondie des programmes de travaux de tous les corps d’état afin d’organiser, en coordination avec chaque intervenant, les stades de préparation, fabrication et mise en œuvre de ses ouvrages.

00.2.6. Consistance du forfait L'offre de l'entreprise est à prix global et forfaitaire. Le forfait comprend : Les prescriptions définies dans les documents contractuels Le respect des normes et règles en vigueur Les installations provisoires nécessaires à l'exécution des travaux de chaque entreprise L'approvisionnement, le stockage, la protection, la manutention et la mise en œuvre de l'ensemble des matériaux, nécessaires

aux travaux Les engins de levage, les échafaudages Les essais obligatoires Les dépenses de chantier indiquées au CCAP Les études, calculs et plans d'atelier ou de chantier (plan de fabrication) à soumettre au visa du Maître d'œuvre, avant tout

début d'exécution et dans le délai fixé dans le calendrier contractuel Les coûts résultant de l’élimination des déchets de chantier De manière générale, sans exception ni supplément, tous les travaux de la profession concernée nécessaires pour la complète

réalisation des ouvrages du lot et son achèvement suivant les lois, règlements et règles de l'art.


LOT 00 – Mai 2021 – Page 16 sur 21

De par la nature et le caractère forfaitaire du marché de travaux conclu entre le Maître d'ouvrage et l'Entrepreneur, celui-ci ne pourra en aucun cas, après la notification du marché, prétendre ne pas connaître les ouvrages existants et ouvrages adjacents aux siens, ni les dispositions prises par les autres corps d'état pour prétendre en modifier la consistance à son avantage. L'offre de prix de l'entreprise sera accompagnée des pièces et documents précisés dans le règlement de consultation. L'offre comprendra notamment : Le bordereau du DPGF renseigné par les prix unitaires et totaux L’acte d’engagement de l’entreprise

Cadres de bordereaux

Les entreprises devront répondre obligatoirement sur le bordereau de décomposition des prix global et forfaitaire (DPGF) fourni pour chaque lot dans le présent dossier. Aucune autre présentation d’offre ne sera retenue. Toutes prestations nécessaires pour mettre l’offre en conformité avec les documents contractuels énumérés au Cahier des Clauses Administratives Particulières sont à prévoir par les entreprises.

Quantités établies par la maitrise d’ouvrage

Il n’est pas établi de quantitatif prévisionnel.

00.3 LES MATERIAUX ET PROCEDES MIS EN OEUVRE

00.3.1. Choix des matériaux Les lois et textes ministériels :

• A 21-11-02 arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement ;

• A 16-02-10 arrêté du 16 février 2010 portant application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié à certains produits de construction faisant l’objet d’une norme harmonisée ;

• A 13-12-10 arrêté du 13 décembre 2010 modifié portant application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié à certains produits de construction entrant dans le domaine d’application d’une norme harmonisée ;

• Règlement (UE) n° 305/2011 du 9 mars 2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;

• D 23-03-11 décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 relatif à l’étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils ;

• A 19-04-11 arrêté du 19 avril 2011 modifié relatif à l’étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils ;

• A 21-03-12 arrêté du 21 mars 2012 relatif à la commission chargée de formuler des avis techniques et des documents techniques d’application sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction ;

• D 27-12-12 décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l’exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;

• A 21-06-13 arrêté du 21 juin 2013 relatif à la désignation et au suivi des organismes notifiés au titre du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil.

Les normes :

• NF P 92-507 Sécurité contre l’incendie - Bâtiment - Matériaux d’aménagement - Classement selon leur réaction au feu ;

Les marques de matériaux et produits indiqués dans le CCTP sont données à titre indicatif. Elles ont été choisies en référence, pour répondre aux exigences essentielles de résistance mécanique et de stabilité, de sécurité en cas d’incendie, d’hygiène, de santé et d’environnement, de sécurité d’utilisation, de protection contre le bruit, d’économie d’énergie et d’isolation thermique. Les entreprises pourront proposer toutes autres marques de matériaux et produits à qualités et caractéristiques équivalentes ou supérieures, lors de la remise des offres en joignant les références des produits ou matériaux qu’il se propose d’employer ainsi que les fiches techniques correspondantes par prestation. Le choix définitif, étant arrêté par le Maître d’ouvrage. Tout produit ne faisant pas l’objet d’un avis technique, ou n’étant pas couvert par un marquage CE ou par une assurance, ne pourra être pris en considération.

00.3.2. Echantillons / Maquettes Les matériaux doivent être mis au point avec le Maître d'ouvrage pendant la phase de négociation des marchés, ainsi que toutes les contraintes d'approvisionnement.


LOT 00 – Mai 2021 – Page 17 sur 21

Les échantillons en résultant doivent être conservés dans le bureau de chantier durant l’exécution du chantier, de manière à servir de référence. Tous les frais relatifs à cette présentation font partie intégrante du forfait. L’Entrepreneur reste propriétaire de ces échantillons et maquettes, il en assure la reprise en fin de chantier. Les Entrepreneurs devront fournir les avis techniques et les procès-verbaux de résistance au feu des matériaux utilisés, ainsi que leur destination dès le démarrage du chantier. Aucune commande de matériau etc… ne pourra être passée par l’entrepreneur sinon à ses risques, tant que l’acceptation de l’échantillon correspondant n’aura pas été faite par le maître d’ouvrage.

00.3.3. Options et variantes Les entreprises soumissionnaires devront impérativement répondre aux options demandées au CCTP sous peine de voir leurs offres refusées. Les prestations non prévues au CCTP et jugées indispensables par les entreprises seront chiffrées en variante. Dans le cas ou la variante est autorisée, tout mode de construction concurrentiel autre que celui défini au CCTP pourra être proposé par l’entrepreneur en variante de son offre. Il devra alors tenir compte des sujétions et frais créés par l’incidence de son offre (études techniques, cotation des plans, ouvrages de second œuvre des autres lots, etc.). Toutefois les propositions de base seront impérativement conformes au présent CCTP.

00.3.4. Matériaux nouveaux et procédés non traditionnels Tout ouvrage de nature non traditionnelle ou faisant appel à des techniques ou matériaux nouveaux, proposé par les entreprises, doit avoir fait l'objet d’un avis technique du CSTB. Dans ce cas, la fourniture et la mise en œuvre devront être conformes à cet avis et tenir compte des observations ou réserves formulées par la commission. Dans le cas des matériaux ou procédés n’ayant pas fait l’objet d’avis technique, les entrepreneurs doivent fournir, au Maître d’œuvre, une documentation technique détaillée devant obtenir l’accord du bureau de contrôle. Dans les deux cas, la Maîtrise d’œuvre se réserve la possibilité de refuser les procédés ou matériaux proposés.

00.3.5. Matériaux défectueux Les matériaux ou fournitures jugés défectueux ou non conformes à la qualité prescrite ou ne portant pas le marquage CE, seront refusés et remplacés, en cours d’exécution ou lors des réceptions de travaux, conformément aux décisions du Maître d’ouvrage.

00.3.6. Compatibilité des matériaux Chaque entrepreneur doit apprécier les mesures à prendre pour éviter les contacts entre matériaux créant des effets de polarité ou interdits par les D.T.U. : matériaux bois, métaux, traitement de protection et de finition, etc…

00.3.7. Etudes d'exécution Pendant la phase préparatoire du chantier et dans le cadre des études d’exécution, les Entrepreneurs devront fournir au Maître d’ouvrage et au Contrôleur technique pour visa, tous les plans d’exécution, dessins, calculs justificatifs et spécifications à l’usage du chantier, en cohérence avec les plans de synthèse correspondants et définissant les travaux dans tous leurs détails. Les plans et détails d’exécution seront fournis au Maître d'ouvrage pour visa, en deux exemplaires. Ils devront remettre un exemplaire de ces plans après approbation aux entreprises des autres corps d’état intéressés. Une série complète de ces plans sera par ailleurs déposée au bureau de chantier. L’accord du Maître d’ouvrage et du Contrôleur technique sur les détails d’exécution ne déchargera, en aucun cas, les entrepreneurs de leurs responsabilités. Dès signature des marchés, le planning détaillé des interventions tous corps d'état sera établi, lequel devra suivre scrupuleusement le planning prévisionnel défini au dossier de consultation. Dans la mesure du possible, le planning d'exécution sera établi en concertation avec les entreprises ; celles-ci seront tenues de fournir au Maître d’ouvrage les listings détaillés des tâches, précisant pour chacune d'elles :

• sa durée

• ses antécédents tous corps d'état,

• l'effectif de l'équipe et les moyens,

• les contraintes éventuelles.

00.3.8. Résistance au feu des matériaux

- le Code de la Construction et de l’Habitation :


LOT 00 – Mai 2021 – Page 18 sur 21

• fascicule 2, chapitre 1 : protection contre l’incendie, classification des matériaux, articles R. 121-1 à R 121-13. - les lois et textes ministériels :

• A 22-03-04 arrêté du 22 mars 2004, modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages.

- les normes NF EN 13501 Classement au feu des produits et éléments de construction - Parties 1 à 5 et Amendements (indice de classement : P 92-800-1 à P 92-800-5). Table d’acceptabilité des Euroclasses :

Classes déterminées selon NF EN 13501-1 admissibles au regard des catégories M

mentionnées dans les règlements de sécurité contre l’incendie Exigence

fumées Gouttelettes et débris enflammés

Produits de construction autres que sols

A1 - - Incombustible

A2 s1 d0 M0 A2 s1 d1 (1)

M1 A2

s2 s3

d0 d1 (1)

B s1 s2 s3

d0 d1 (1)

C (3) s1 (2)(3) s2 (3) s3 (3)

d0 d1 (1)

M2

D s1 (2) s2 s3

d0 d1 (1)

M3

M4 (non gouttant)

Toutes classes (2) autres que E-d2 et F M4

Revêtements de sols A1 fl -

-

Incombustible

A2 fl s1 M0

A2 fl s2

M3 B fl s1 s2 Cfl

D fl s1 (2) s2

M3

M4 1) Le niveau de performance d1 est accepté uniquement pour les produits qui ne sont pas thermofusibles dans les conditions de l’essai ; 2) Le niveau de performance s1 dispense de fournir les informations prévues par l’arrêté du 4 novembre 1975 modifié portant réglementation de l’utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public et l’instruction du 1er décembre 1976 s’y rapportant ; 3) Admissible pour M1 si non substantiel au sens de la définition de l’annexe 1.

Les PV de résistance et réaction au feu des matériaux et équipements techniques mis en œuvre devront être transmis au bureau de contrôle par les entreprises.

00.3.9. Essais et vérifications Documents à fournir au Maître d’ouvrage et au bureau de contrôle :

• Certificats de conformité établis par des organismes agréés

• Certificats de qualification établis par des organismes agréés. A défaut de production de ces documents, le Maître d’ouvrage pourra prescrire des essais ou analyses sur prélèvements, qui seront entièrement à la charge de l’entrepreneur. Procès-verbaux d’essais Les procès-verbaux de comportement au feu de tous les matériaux et éléments de la construction devront être communiqués avant toute mise en œuvre. Les entreprises doivent vérifier la qualité de leurs prestations et en particulier, procéder aux essais de fonctionnement des installations qu’elles doivent réaliser, et ce par auto contrôle. Le résultat de ces essais doit être consigné dans un compte-rendu à remettre au Maître d’ouvrage et au Bureau de Contrôle. Les essais ne doivent s’effectuer qu’après avoir informé le Maître d’Ouvrage, le Maître d’ouvrage et le Bureau de Contrôle des dates auxquelles ils auront lieu. A la suite, le Bureau de Contrôle procédera, en présence des entreprises, à des essais de contrôles par sondage ou en totalité, selon la véracité des résultats qui lui seront communiqués. Essais COPREC à réaliser :


LOT 00 – Mai 2021 – Page 19 sur 21

EL Installations électriques VM Ventilation mécanique CH Chauffage PB Plomberie sanitaire RA Réseau d'alimentation en eau RE Réseau d'évacuation AS Ascenseur, ascenseur de charges PA Portes et portail automatiques pour véhicules PE Portiers électroniques AT Réseaux de distribution collective et radio diffusion CA conditionnement d’air EM Escalier mécanique, trottoirs roulants FM Fluides médicaux

00.3.10. Garantie de parfait achèvement Pendant la période de garantie, l’entreprise sera tenue de remplacer ou de réparer à ses frais tous les éléments qui seraient reconnus défectueux.

00.3.11. Dossier des ouvrages exécutés Deux semaines avant la réception des travaux et dans le cadre du Dossier des Ouvrages Exécutés, les entrepreneurs devront fournir au Maître d’ouvrage, en trois exemplaires papier, les plans et détails des ouvrages exécutés, plus un CD Format DWG et PDF. Les entrepreneurs devront fournir au Maître d’Ouvrage, en trois exemplaires, les Avis Techniques, les procès-verbaux, les certificats, les notices de fonctionnement, les bons de garanties, etc... des matériaux, produits et composants mis en œuvre. Pendant l’exécution des travaux, les entreprises devront fournir tous documents nécessaires à l’élaboration du Dossier d’Interventions Ultérieures sur Ouvrage. Tous les frais relatifs à cette disposition seront inclus dans l’offre de chaque Entreprise frais de reprographie notamment.

00.4 LE CHANTIER

00.4.1. Mise en place du chantier Se référer aux instructions du Coordonnateur SPS et à l'article "phasage" ci-avant pour l’organisation générale du chantier. Le Maître d’ouvrage organisera les réunions hebdomadaires, au cours desquelles il fixera l'ordre d'intervention des entreprises pour l'exécution des travaux. Il formulera également à l'encontre des entreprises toutes directives techniques nécessaires à l'exécution du programme (ces directives techniques seront notifiées au compte-rendu de chantier si elles sont différentes des préconisations du présent C.C.T.P.). En aucun cas, l'assistance du Maître d’ouvrage sur le chantier ne sera assimilée à une surveillance des travaux réalisés par l'entreprise, celle-ci étant exercée par le chef de chantier sous la responsabilité de l'entrepreneur. L’entrepreneur du lot "Electricité" sera tenu de faire les demandes et démarches nécessaires pour l’obtention de l’alignement, les autorisations de voirie, d’ouverture de chantier et les installations de branchements de chantier.

00.4.2. Panneaux du chantier

Panneau de chantier réglementaire :

Le panneau de chantier sera fourni et posé par le lot "Electricité" Il sera réalisé d'après les indications du Maître d’ouvrage, comprenant la fourniture et mise en place des poteaux, jambes de force et contreventement, des panneaux fixes, des plaquettes amovibles, la peinture des fonds, le tracé et la peinture des textes.

Panneau d’entreprise :

Tous panneaux d’entreprises titulaires d’un marché ou sous-traitantes seront autorisés, à titre provisoire et révocable sur simple avis écrit du Maître d’Ouvrage.

00.4.3. Coordination entre les corps d'état Chaque Entrepreneur fournira en temps utile les précisions relatives aux ouvrages dont l’exécution est liée à divers corps d’état.


LOT 00 – Mai 2021 – Page 20 sur 21

Il doit respecter les ouvrages déjà en place et prévoir dans son offre la dépose et repose de ceux-ci en cas de nécessité.

00.4.4. Organigramme Pour l'ensemble des serrures du présent dossier, il sera établi un organigramme des clés en coordination entre les entreprises concernées (menuiserie extérieure, menuiserie intérieure, clôture, etc…) L’entreprise de menuiserie extérieure assurera la gestion et la coordination de l'organigramme suivant les besoins exprimés et directives du Maître d'ouvrage. Toutes les serrures mises en œuvre devront pouvoir être utilisées sur la combinaison de l'organigramme comprenant plusieurs niveaux quel que soit le corps d'état assurant la fourniture. Il sera fourni 3 clés par serrure, numérotation gravée dans le métal. Durant la période de travaux et jusqu'à livraison du bâtiment au Maître d'ouvrage : - l’entreprise de menuiserie extérieure prévoira la mise en place de canons provisoires de chantier pour toutes les portes

00.4.5. Raccordement électrique d'équipements motorisés ou de sécurité L'entreprise qui fournit un équipement fonctionnant avec l'énergie électrique réceptionnera ladite énergie, à partir d'un boîtier en attente, mis à disposition par le lot électricité. Toutes les interventions et fournitures avals à ce point de fourniture d'énergie sont à la charge de l'entreprise fournisseur de l'équipement pour le raccordement dudit matériel sur le point de commande de la motorisation, avec mise en route et essais.

00.4.6. Respect des décisions Chaque Entrepreneur s’engage formellement à respecter les décisions prises par le Maître d'œuvre quant à la marche et à la coordination des travaux dans le cadre du planning d’exécution et en vue de la mise en œuvre rationnelle des ouvrages, quelles que soient les sujétions particulières imposées à son entreprise.

00.4.7. Transport / Stockage Tous les frais relatifs au transport à pied d’œuvre et au stockage des matériaux, matériels et équipements devront être prévus dans chaque offre. Aucun stockage ne peut être envisagé dans le bâtiment

00.4.8. Tracés d'implantation - Traits de niveaux Chaque entreprise est responsable de l’implantation de ses matériels et équipements.

00.4.9. Trous, scellements, calfeutrements, raccords, bouchements Chaque entreprise est responsable de ses trous, scellements, calfeutrements, raccords, bouchements, et ce quelque soit le diamètre.

00.4.10. Mise en place de fourreaux, taquets, fourrures, etc... Chaque entreprise est responsable de la mise en place de ses fourreaux, taquets, fourrures, etc…

00.4.11. Réception des supports Les cahiers des charges (DTU) et le cas échéant, les CCTP précisent les tolérances, planimétries, états de surface, arases etc... des différents ouvrages, pour répondre aux obligations de résultat aussi bien techniques qu'esthétiques. Lorsque ces ouvrages constituent le support d'une prestation d'une autre entreprise, un représentant qualifié de cette dernière doit assurer la réception de ces supports. Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui appartient de le signaler, par écrit au Maître d’ouvrage, qui décide des mesures à prendre. Les travaux supplémentaires qui résulteraient de la mauvaise exécution des supports seraient déduits du compte de l'entreprise défaillante. Par le fait de soumissionner, les entreprises s'engagent à s'en remettre à l'arbitrage du Maître d’ouvrage. L'exécution des travaux sans réserve écrite implique l'acceptation des supports et aucune réclamation ne pourra être formulée à ce titre par la suite.


LOT 00 – Mai 2021 – Page 21 sur 21

Les principaux postes faisant intervenir la compétence de plusieurs entreprises sont les suivants : Murs et parois recevant un revêtement céramique : existant Murs et parois recevant un revêtement mince : peinture et placo Murs et parois recevant les menuiseries : existant Planchers recevant les revêtements de sols : menuiserie, existant Ossature support de plafonds suspendus : existant Murs et planchers pour incorporation des équipements techniques : existant

00.4.12. Protection des ouvrages Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages, conformément aux règles de l'art, jusqu’à la réception de l’ouvrage, et ce y compris contre le vol. Tous les frais entraînés par la suite de dégradations résultant d'une protection ou d'un stockage défectueux seront supportés intégralement par l'entrepreneur défaillant et ne seront pas imputés au compte prorata (si celui-ci est prévu). Protection des ouvrages des autres corps d'état : Chaque entrepreneur dont l'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures aux ouvrages finis ou existants déjà en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis ou existants. Faute par lui de se conformer à cette prescription, l'entrepreneur responsable en subira toutes conséquences éventuelles.

00.4.13. Compte Inter-Entreprises / Compte Prorata Sans objet.

00.4.14. Assurances / Sécurité des tiers Pendant toute la durée des travaux, l’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines, ni aucune gêne pour leurs occupants. Dans le cas contraire, il sera tenu pour seul responsable des dommages et/ou gênes causés et devra en supporter toutes les conséquences. Il en sera de même pour ce qui concerne les rues d’accès et la sécurité du public du côté de ces rues. Aucun matériau ou matériel ne devra choir ou être déposé sur le domaine public ou celui des voisins. Les entreprises des lots susceptibles de causer des désordres au bâti existant, seront tenus de faire constater, à leurs frais, l’état de ces derniers avant tout commencement d’exécution, dans le but d’éviter des réclamations et pour déterminer les responsabilités afférentes à chacune des parties engagées. Tous les entrepreneurs participant aux travaux, quelles que soient la nature et l’importance de leur marché, devront justifier qu’ils sont titulaires d’une assurance individuelle de base, couvrant les risques d’exécution et leur responsabilité décennale. Ils devront également présenter une attestation de responsabilité civile pour les dommages de toute nature causés aux tiers.

00.4.15. Tableau des intempéries Suivant CCAP

Lot Couverture – Page 1/ 6

LOT 02 - COUVERTURE - ETANCHEITE

Table des matières

01 - PRESCRIPTIONS GENERALES .......................................................................................................................... 2

1.1. Généralités : ............................................................................................................................................... 2

1.2. Prescriptions relatives à la conception : ..................................................................................................... 2

1.3. Prescriptions relatives aux matériaux : ...................................................................................................... 2

1.4. Prescriptions relatives à l'exécution : ......................................................................................................... 4

02 – DESCRIPTION DETAILLEE ............................................................................................................................... 5

1 SECURITE ................................................................................................................................................. 5

1.1 ECHAFAUDAGE ................................................................................................................................................ 5

2 COUVERTURE PLAQUES FIBRE-CIMENT ................................................................................................... 5

2.1 COUVERTURE PLAQUES FIBRE-CIMENT ................................................................................................................. 5

2.2 REVISION DES VIS DE FIXATIONS .......................................................................................................................... 5

2.3 SORTIES DE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE ................................................................................................. 5

2.4 NETTOYAGE DE LA COUVERTURE ......................................................................................................................... 5

3 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ........................................................................................................ 5

3.1 GOUTTIERES DEMI-RONDE ................................................................................................................................. 5

3.2 DESCENTES EP ................................................................................................................................................ 6

3.3 CHEMINEMENTS TECHNIQUES ............................................................................................................................ 6

3.4 CITERNES DE RECUPERATION D’EAUX PLUVIALES .................................................................................................... 6


01 - PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1. Généralités :

L’entrepreneur du présent lot devra respecter le contenu du lot 00 GENERALITES, commun à l’ensemble des corps d’état, pour l’établissement de son offre. Il est tenu de se rendre sur les lieux afin de pouvoir apprécier et les contraintes relatives à l’environnement du chantier.

Description succincte des travaux : • Remplacement ponctuel des couvertures ;

• Remplacement de la zinguerie

• Fourniture et pose de citernes d’eau

1.2. Prescriptions relatives à la conception :

Indications au CCTP

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. Il sera également dû, tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages.

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L’entrepreneur qui envisagerait de poser des produits similaires devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en même temps, les avis techniques, procès-verbaux d’essais au feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas l’objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne pourra être retenu.

Tous les bois mis en œuvre seront préalablement traités aux produits fongicides et insecticides, suivant norme NF X 40-500.

Les mortiers pour tous les ouvrages de scellements, hourdage, filets, solins, etc., seront exécutés au mortier bâtard. Le mortier de ciment est exclu.

Les ouvrages de zinguerie seront à dilatation libre. Le zinc utilisé pour les travaux de zinguerie sera bien épuré, d’une épaisseur régulière, sans ondulation, boursouflure, paille, cendrure et autres défauts.

Etudes

Pendant la phase de préparation, l’entreprise doit prévoir toutes les études complémentaires au dossier de

consultation, nécessaire à la bonne exécution des ouvrages et à l’approbation du bureau de contrôle.

Il précisera les détails d’exécution qu’il se propose de réalisation à partir des différents plans, dessin et détails.

Les plans d’exécution des ouvrages sont à la charge de l’entreprise

1.3. Prescriptions relatives aux matériaux :

L’entrepreneur est responsable de ses ouvrages jusqu’à la réception des travaux. Il doit envisager toutes

protections nécessaires de ceux-ci.

Evacuation des eaux

Les ouvrages accessoires de zinguerie seront conformes aux normes NF P concernées par les ouvrages

demandés au CCTP, en particulier :

- NF P 34-402 Bandes métalliques façonnées - Spécifications.

Les zincs utilisés seront conformes aux normes NF A 55-201 et 55-211, épaisseur minimale 0,65 mm. Les

travaux seront conformes aux recommandations de la chambre syndicale du zinc et cadmium.


Un détail précisant les dispositions retenues (gouttières, noues, chéneaux adossés, etc.) sera présenté au Maître

d’œuvre et au Bureau de Contrôle pour accord avant tout début des travaux.

La conception et l’implantation ainsi que le nombre des dispositifs d’évacuation des eaux pluviales par gouttières

et chéneaux métalliques sera conforme au NF DTU 40.5 Travaux d’évacuation des eaux pluviales - Cahier des

clauses techniques + Amendement A1 (indice de classement : P 36-201).

Gouttières

Disposition suivant NF DTU 40.5, section suivant NF DTU 60.11 P3 chapitre 5.2 ‘Gouttières et chéneaux

extérieurs’, en fonction des surfaces desservies. Les points hauts des dalles et/ou gouttières seront déterminés

en tenant compte de la position des entrées d’eau. En cas d’engorgement des naissances, le développement des

dalles devra assurer l’écoulement des eaux pluviales sur le devant.

Descentes

Les descentes d’eaux pluviales :

- extérieures, seront conformes au NF DTU 40.5 Travaux d’évacuation des eaux pluviales - Cahier des

clauses techniques + Amendement A1 (indice de classement : P 36-201) ;

- intérieures, seront conforme au NF DTU 60.1 P1-1-2 Plomberie sanitaire pour bâtiments - Partie 1-1-2 :

Réseaux d’évacuation - Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 40-201-1-1-2).

La section des descentes pour couverture sera calculée en fonction de la surface en plan de la toiture ou partie

de toiture desservie suivant NF DTU 60.11 P3 :

- pour les couvertures, chapitre 5.4.1 ‘Descentes’ ;

- pour les toitures avec revêtement d’étanchéité, chapitre 5.5 ‘Entrées et descentes d’eaux pluviales pour

toitures avec revêtement d’étanchéité (NF DTU série 43).

Le diamètre des descentes ne doit pas présenter de diminution dans le sens de l’écoulement.

Caractéristiques des bois

D’une façon générale, les bois utilisés doivent être sains, exempts de toute pourriture ou d’échauffrures, de

nœuds vicieux ou pourris, fente d’abattage, gélivure ou roulure.

Les bois résineux de charpente mis en œuvre seront de classe ST-II suivant la norme NF B 52-001-1, chapitre

5.2 ‘Critère de classement visuel selon les essences’.

Classes de risque des bois

Le traitement des bois devra répondre à la classe d’emploi 2 pour les charpentes à l’abri ou la classe d’emploi 3.2

pour les pièces de charpentes non abritées, suivant normes NF EN 335 (indice de classement : B 50-100).

Classe

d’emplo

i

Usage générale a Occurrence des agents biologiques b, c

Champignons

de

discoloration

Champignons

lignifores

Coléoptères Termites Térébrants

marins

1 A l’intérieur, au sec U L

2 A l’intérieur ou sous abri, non

exposé aux intempéries.

Possibilité de condensation

d’eau

U U U L

3 A l’extérieur, au-dessus du sol,

exposé aux intempéries Si

subdivisée : 3.1 Conditions

U U U L


d’humidification courtes 3.2

Conditions d’humidification

prolongées

4 A l’extérieur en contact avec le

sol et/ou l’eau douce

U U U L

5 Immergé dans l’eau salée de

manière régulière ou

permanente

Ud Ud Ud Ld U

U = omniprésent en Europe et au sein de l’UE - L = présent localement en Europe et au sein de l’EU a) Il existe des cas limites et des cas extrêmes d’utilisation du bois et des matériaux à base de bois. Il peut en

résulter l’affectation d’une classe d’emploi différente de celle définie dans la NF EN 335 (Voir Annexe B de la

norme) ; b) Il n’est pas nécessaire de protéger le bois contre tous les agents biologiques énumérés car ceux-ci peuvent

ne pas être présents ou ne pas avoir d’importance économique dans toutes les conditions de service de

toutes les régions géographiques, ou encore ne pas pouvoir attaquer certains matériaux à base de bois en

raison de leur constitution spécifique. c) Voir annexe C : Informations concernant les agents biologiques de la NF EN 335. d) La partie de certains éléments d’ouvrage située au-dessus de l’eau peut être exposée à tous les agents

biologiques mentionnés ci-dessus.

Préservation des bois

Tous les bois seront préalablement traités aux produits fongicides et insecticides.

1.4. Prescriptions relatives à l'exécution :

Avant de commencer ses travaux, l'entrepreneur doit s'assurer que les conditions préalables requises au Cahier des Clauses Techniques sont satisfaites.

Une coordination avec les entreprises de Plomberie et VMC doit être assurée pour l’implantation des sorties de Ventilations en toiture. Sont prévus au titre du présent marché :

• L’approvisionnement, la réception des matériaux ainsi que les moyens de manutention à utiliser, et l'aménagement des voies d'accès si nécessaire.

• Tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et fixation des ouvrages

• Les coupes apparentes ou cachées, droites ou biaises et découpes à la demande.

• Les ouvrages de zinguerie nécessaires pour solins, relevés, renvois d’eau, jonctions avec l'existant, etc …

• L’exécution des raccords éventuels.

• Les dispositifs (bâchages), assurant provisoirement la protection et le rejet des eaux.

• Le nettoyage en fin de travaux, y compris l’évacuation jusqu’aux bennes des chutes, déchets, emballages ou éléments de protection.

• Le respect des prescriptions d’organisation de la sécurité définies dans les instructions du Coordonnateur SPS.

Sécurité de chantier

La sécurité anti-chutes réglementaire sera prévue par l’entreprise, conformément à la réglementation en vigueur concernant la protection des travailleurs, ainsi que le respect des consignes de sécurité en vigueur pour l’utilisation des moyens de manutention et travail en hauteur (filets, harnais, etc.).

Epreuves d’étanchéité à l’eau

L’entrepreneur devra prévoir la réalisation d’épreuves d’étanchéité des terrasses telles que prévues au cahier des charges DTU s’y rapportant. Les épreuves d’étanchéité seront sanctionnées par procès-verbal.


02 – DESCRIPTION DETAILLEE

1 Sécurité

1.1 Echafaudage

L’entreprise doit prévoir toutes les protections nécessaires pour assurer la sécurité lors des travaux en toiture.

Pour cela, elle prévoira un échafaudage adapté à la nature de ses travaux.

Cet échafaudage doit dépasser le point de plus haut de la couverture de 1.00m.

Il doit permettre l’accès aisé et en toute sécurité au poste de travail.

Cet échafaudage est prévu complété par un platelage permettant l’intervention sur le matériau de couverture réputé fragile.

LOCALISATION : EN PERIPHERIE DE LA COUVERTURE DU BATIMENT, EN FONCTION DU POSTE DE

TRAVAIL

2 Couverture plaques fibre-ciment

2.1 Couverture plaques fibre-ciment Cette prestation consiste à reprendre partiellement la couverture en plaques de fibre-ciment.

L’attention de l’entreprise est attirée sur la nature des actuelles plaques de fibre-ciment, contenant de l’amiante.

Il s’agit de remplacer les plaques détériorées au niveau de la zone de l’ancien local ventilation.

La prestation comprend :

- Dépose des plaques, de l’écran de sous toiture ; - Evacuation des déchets et gravats en décharge agréée ; - Remplacement des plaques en fibre-ciment, compris toutes sujétions de raccordement avec l’existant. :

o Fourniture et pose d’un écran de sous toiture fixé sur les chevrons, compris recouvrement avec l’existant ; o Remplacement des éléments de charpente en support si nécessaire ; o Couverture en tôles de fibre-ciment ;

Le tout conforme au DTU en vigueur.

Compris toutes sujétions de mise en œuvre conformes aux règles de l’art et recommandations du fabricant.

LOCALISATION : REMPLACEMENT DE LA COUVERTURE DU LOCAL VENTILATION COTE PIGNON OUEST

2.2 Révision des vis de fixations Remplacement des vis de fixation défectueuses, et complément d’étanchéité si nécessaire

Compris toutes protections suivant la nature du matériau de couverture.

LOCALISATION : ENSEMBLE DE LA COUVERTURE

2.3 Sorties de ventilation mécanique contrôlée Fourniture et pose de sortie de ventilation en toiture suivant indications du lot « Plomberie – VMC ».

LOCALISATION : EN SORTIE DE TOITURE POUR VMC

2.4 Nettoyage de la couverture Nettoyage de la couverture par pulvérisation d’un produit adapté, conforme aux exigences de développement durable.

LOCALISATION : ENSEMBLE DE LA COUVERTURE

3 Evacuation des eaux pluviales

3.1 Gouttières demi-ronde Dépose des gouttières existantes, et évacuation en décharge ;

Fourniture et pose de gouttières en zinc naturel, demi-rondes, de 0,30 m développé et pose avec crochets galvanisés renforcés

tous les 0,40 m.


Compris tous accessoires de pose, naissance universelle avec crapaudine à emboîtement et produits complémentaires

nécessaires à une parfaite finition.

LOCALISATION : EN PARTIE BASSE DES RAMPANTS DE COUVERTURE

3.2 Descentes EP Dépose des descentes existantes, et évacuation en décharge ;

Fourniture et pose de descentes circulaires en zinc naturel

Compris accessoires, (coudes, bagues etc..).

Le système de pose permettra un démontage facile.

Les colliers sont espacés de 2 mètres au maximum

Des manchettes provisoires sont posées pendant la durée du chantier de manière à écarter les eaux des maçonneries.

Les descentes sont raccordées aux regards existants.

LOCALISATION : EN REMPLACEMENT DES DESCENTES EXISTANTES

3.3 Cheminements techniques Fourniture et pose de platelage en combles, pour créer un cheminement technique sur toute la longueur du bâtiment ;

Platelage par planches de sapin, largeur totale du platelage : 1.00m

LOCALISATION : EN COMBLES, SUR TOUTE LA LONGUEUR DU BATIMENT

3.4 Citernes de récupération d’eaux pluviales Fourniture et pose de 2 citernes pour récupération des eaux pluviales de couverture.

Capacité : 1 000l. chacune ;

Pose sur support permettant le tirage de l’eau de pluie de façon aisée ;

Y compris robinet de puisage et système de dérivation dans le réseau existant ;

LOCALISATION : A CHAQUE EXTREMITE DU BATIMENT

Lot Menuiseries extérieures – Page 1/ 11

LOT 03 MENUISERIES

EXTERIEURES

Table des matières

01 - PRESCRIPTIONS GENERALES .......................................................................................................................... 2

5.1.1. Généralités : ............................................................................................................................................ 2

5.1.2. Prescriptions relatives à la conception : .................................................................................................. 2

5.1.3. Prescriptions relatives aux matériaux : ................................................................................................... 2

5.1.4. Prescriptions relatives à l'exécution : ...................................................................................................... 5

02 DESCRIPTION DETAILLEE............................................................................................................................. 7

1 MENUISERIES EXTERIEURES ........................................................................................................................... 7

FENETRES .................................................................................................................................................... 10

PORTE-FENETRE AVEC PARTIES FIXES .................................................................................................................. 10

PORTE EXTERIEURE SIMPLE .............................................................................................................................. 11

2 ENSEMBLE MENUISE ............................................................................................................................. 11

3 ENTREES D’AIR ...................................................................................................................................... 11

4 POSE .......................................................................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.


01 - PRESCRIPTIONS GENERALES

5.1.1. Généralités :

L’entrepreneur du présent lot devra respecter le contenu du lot 00 GENERALITES, commun à l’ensemble des

corps d’état, pour l’établissement de son offre.

Il est tenu de se rendre sur les lieux afin de pouvoir apprécier l’importance, la nature des travaux et les

contraintes relatives à l’environnement du chantier.

Description succincte des travaux :

• Les ensembles menuisés

• Les menuiseries extérieures

5.1.2. Prescriptions relatives à la conception :

a) Indications au CCTP

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. Il sera également dû, tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages.

Le soumissionnaire est tenu de vérifier si les détails de construction décrits au CCTP et en plans sont complets, si les types de construction sont appropriés et s’ils présentent les qualités requises à l’utilisation pour laquelle ils sont prévus. Ceci s’applique également aux raccords à la maçonnerie et aux sollicitations auxquelles ils sont soumis. Les modifications ou compléments jugés utiles ou nécessaires devront être joints à la soumission, accompagnés des justifications correspondantes.

Il sera également dû, tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages.

Les dimensions exactes des ouvrages à réaliser doivent être à prendre sur place.

Les plans, avant tout début d’exécution, seront transmis au Maître d’ouvrage pour avis.

Les réservations seront précisées en temps voulu aux Entreprises concernées. L’entrepreneur du présent lot devra vérifier si la position et la dimension des réservations sont conformes.

L’entrepreneur étant seul responsable de ses ouvrages jusqu’à la réception du bâtiment, devra en assurer la protection pendant toute la durée du chantier et le nettoyage soigné en fin de chantier ainsi que la vérification d’aspect, de bonne tenue des ensembles, du bon fonctionnement des parties mobiles : graissage, etc.

b) Etudes

Elles sont à la charge de l’entreprise et comprennent:

• Les plans d’exécution, de détails et de montage précisant le dimensionnement des profils et des raccordements.

• Les joints d’étanchéité.

• Les réservations à prévoir le cas échéant dans les ouvrages.

• Les notes de calcul des éléments proprement dits et des scellements ou justifications afférentes.

• La fourniture des avis techniques

Les études d’exécution seront soumises à l’approbation du Maître d’ouvrage.

5.1.3. Prescriptions relatives aux matériaux :

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs caractéristiques techniques, leur aspect ou leurs qualités. L’entrepreneur qui envisagerait de poser des produits équivalents devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en même temps, les avis techniques, et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas l’objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne pourra être retenu.


Suivant chapitre 4.1 ‘Exigences communes à tous les matériaux’ de la NF DTU 36.5 P1-2 : Les performances des fenêtres sont évaluées conformément à la norme NF EN 14351-1+A1. De plus, les caractéristiques suivantes doivent être vérifiées :

- Durabilité des matériaux et des performances d’étanchéité : toute infiltration d’eau à l'intérieur de ces fenêtres, est récupérée, drainée, puis évacuée vers l’extérieur. Les fenêtres ont une garde à l’eau en traverse basse et intermédiaire, d’au moins 2 mm de haut pour toute zone du circuit de drainage tant sur les ouvrants que sur les dormants. Les fenêtres à frappe doivent être conçues de façon à réaliser un équilibrage de la pression de l’air dans la chambre extérieure ;

- Durabilité du vitrage et de sa liaison avec la menuiserie : la mise en oeuvre des vitrages doit se faire conformément au DTU 39 ou à la XP P 20-650 Parties 1 et 2 ;

- Conservation des performances des fenêtres : les orifices des fenêtres destinées à être munies d’entrées d’air doivent être réalisés en usine.

Sauf spécifications particulières, les classes A*E*V* des fenêtres et portes extérieures doivent respecter les niveaux minimaux indiqués dans le fascicule de documentation FD DTU 36.5 P3 (indice de classement : P20-202-3), en fonction de leurs situations et expositions tel que précisé dans ce FD DTU 36.5 P3 (indice de classement : P20-202-3).

a) Menuiseries en PVC

Suivant chapitre 4.3 de la NF DTU 36.5 P1-2 : Les profilés constitutifs des fenêtres en PVC doivent être conformes à la norme NF EN 12608. Durabilité des profilés et de la matière (selon NF EN 12608). Seuls les profilés principaux de classe A ou B sont utilisables. La durabilité de la matière doit être déterminée selon les caractéristiques du climat modéré (M) pour la France européenne et celle du climat sévère (S) pour les départements d’outre-mer (DOM). Les caractéristiques d’identification de la matière utilisée doivent être tenues à disposition (taux de cendre, masse volumique, DHC, point VICAT, module en flexion et colorimétrie). La durabilité des pièces complémentaires : embouts, etc., doit respecter les mêmes exigences. La fixation des organes de rotation des ouvrants (paumelles, pivots, etc.) doit être fixée sur, au minimum, deux cloisons du profilé PVC ou sur un renfort acier ou tout autre système assurant une tenue équivalente. Menuiseries extérieures, exécutées en profil PVC, à double chambre, assemblées par soudure, avec renforts métalliques le cas échéant. Les menuiseries en PVC seront conformes aux guides techniques UEAtc et documents généraux, en particulier :

- directives communes pour l’agrément des fenêtres, cahier n° 1227, livraison 146, janvier/février 1990 - Guide technique UEAtc ;

- directives communes pour l’agrément des fenêtres en PVC, cahier n° 2455, livraison 314, novembre 1990 - Guide technique UEAtc ;

- évaluation des produits en PVC rigide utilisés à l’extérieur, dans le bâtiment, cahier n° 1163, livraison 136, janvier/février 1973 - Guide technique UEAtc.

Joint d’étanchéité périphérique placé sur les ouvrants en barrière intérieure, sans discontinuité, en partie centrale. Pièce d’appuis de 145 mm de largeur avec protection du seuil par profilé aluminium pour les portes-fenêtres. Crémone trois points acier bichromaté, fiches à broches zinguées, sur ouvrants et dormants, avec vis antidéversement. Système de profilés avec PV du CSTB, usine d’assemblage des baies sous Certificat de Suivi et Marquage du CSTB.

b) Vitrages

1.1.1.1.1 e.1. Dimensionnement du vitrage

Les épaisseurs et compositions de vitrages seront déterminées suivant la NF DTU 39 P4 (Mémento calculs). L’évaluation des risques de casse thermique est effectuée suivant la NF DTU 39 P3 (Mémento calcul des contraintes thermiques).

1.1.1.1.2 e.2. Supports de vitrages admissibles

Pour les supports neufs, l’ensemble fenêtre sera conforme à la NF P 20-302 et au prEN 14351. Le support doit répondre aux caractéristiques suivantes :


- pour les menuiseries en bois, la feuillure, y compris les supports de cales, est conforme à la NF P 23-

305 ;

- pour les menuiseries métalliques, les NF P 24-301, NF P 24-351 et XP P 24-401, ainsi que le NF DTU

36.5 P1-1 s’appliquent ;

- pour les menuiseries en matériaux de synthèse, la NF EN 12608 s’applique ;

- le support doit être propre et sec et ne doit pas présenter de porosité excessive par rapport à la garniture

d’étanchéité définie.

Pour les supports existants, les supports doivent être exempts de toute trace de garniture d’étanchéité précédente. Ils doivent être propres et secs lors de l’application des garnitures d’étanchéité et des primaires d’adhérence éventuels. Les ouvrants et leurs quincailleries doivent être en bonne état de fonctionnement et la pose du vitrage ne pas altérer leur fonctionnement. Dans le cas d’une menuiserie acier, la protection anti-corrosion doit éventuellement être refaite. Dans le cas d’une menuiserie bois, le support doit être conforme aux exigences du paragraphe 6.1 de la NF P 23-201-1.

1.1.1.1.3 e.3. Vitrages

Les menuiseries sont à prévoir ‘vitrées d’usine’ compris leurs garnitures et calages conformes au DTU, règles et prescription des fabricants. Les vitrages isolants doivent être conformes à la norme NF DTU 39 P1-2 (CGM). Les vitrages isolants bénéficieront soit d’un label ‘AVIQ’, soit d’un Avis Technique du CSTB suivi et marqué. Leur mise en oeuvre sera conforme aux DTU, Avis techniques et prescriptions des fabricants. Les vitrages mis en oeuvre répondront aux normes et aux prescriptions du fabricant en fonction de la nature du vitrage, des sollicitations climatiques et thermiques, de la nature des menuiseries devant recevoir les vitrages et de la nature du calfeutrement, de la destination de l’ouvrage, des événements naturels exceptionnels, des performances requises pour les ouvrages et des exigences relative à la sécurité. Les vitrages répondront également aux directives de l’UEAtc :

- directives communes pour l’agrément des fenêtres ; - directives communes pour l’agrément des façades légères.

Les vitrages devront permettre l’attribution du label ‘ACOTHERM’ pour les menuiseries avec suivi et marqué. La pose des vitrages sera effectuée suivant les recommandations du SNJF avec joints Néoprène et bandes préformées ou mastic conformes aux normes NF et bénéficiant d’un avis technique (GECO), et suivant les prescriptions du fabricant.

1.1.1.1.4 e.4. Vitrages feuilletés

Les vitrages feuilletés sont constitués de composant en verre minéral uniquement. Les chants doivent être ventilés et drainés. Dans tous les cas, les vitrages doivent répondre aux exigences des normes NF EN ISO 12543 et NF EN 14449.

Dans le cas où le chant du vitrage peut se trouver en contact avec une garniture d’étanchéité ou un produit utilisé pour le collage des verres, la compatibilité de ceux-ci avec l’intercalaire doit être justifiée.

1.1.1.1.5 e.5. Sécurité des vitrages

Dans les parties communes des bâtiments d’habitation, les locaux soumis aux dispositions du Code du Travail et les ERP, les portes et le voisinage des portes doivent être traités de manière spécifique pour tenir compte des risques accrus de heurts avec du vitrage de sécurité côté intérieur et extérieur. Un dispositif de visualisation sera prévu.

c) Quincailleries

La quincaillerie et les ferrages seront de première qualité (label NF Q exigé) de type robuste tenant compte du poids et des dimensions des vantaux et seront protégés contre la corrosion soit par nature (acier inoxydable), soit par traitement à la charge du présent lot, et seront choisi par le Maître d’ouvrage sur présentation d’échantillons et procès-verbaux NF et FEU. Ils bénéficieront d’une garantie décennale. Les coffres à larder seront conformes à la norme NF P 26-414. Ils seront réversibles sans démontage, conçus avec le ½ tour bombé afin de favoriser la bonne fermeture en réduisant les bruits et chocs. Axe à 50 mm. Ils seront pourvus de trous de passage de vis de fixation des rosaces de béquilles afin d’effectuer leur montage par vis traversantes. Ils comportent des ressorts de fouillot renforcés afin d’assurer un bon maintien des béquilles. Décor têtières, suivant la finition des portes et finition des béquilles.


Les fermetures anti-paniques seront conformes à la norme NF P 26-315. Elles seront de type PUSH, réversibles sans démontage, à cylindre à profil européen, pourvues d’un pêne autobloquant interdisant son crochetage. La barre de manoeuvre sera sans possibilité de bras de levier afin d’éviter ce type de vandalisme. La gamme comportera les modèles avec PV feu. Les cylindres seront de type européen, à clés réversibles brevetées permettant ainsi le contrôle de la reproduction des clés, pour les portes extérieures et zones sensibles, à clés non brevetées pour les autres serrures. Les ferme-portes seront de type extra-plat (38 mm d’épaisseur) à bras antivandalisme. Les butoirs seront intégrés dans les bras à glissière. Réglage des 2 temps de fermeture, par vis séparées. Sur les portes extérieures le modèle sera conçu pour résister ‘aux coups de vent’ (modèle avec frein à l’ouverture). Ils seront tous adaptés à la taille, au poids et aux exigences feu des vantaux. (PV CSTB à fournir impérativement). Toutes les pièces de quincaillerie telles que pattes à scellement, équerres, fourrures etc., seront prévues galvanisées. Le positionnement des ferrages sera conçu pour permettre la continuité des joints étanchéité, en outre des réglages seront prévus pour permettre le rattrapage des jeux éventuels entre ouvrant et dormant. La compression des joints devra conserver dans le temps le classement AEV exigé. Paumelles suivant dimensions et poids des vantaux. Toutes les fermetures seront prévues avec 3 points de condamnation minimum. L’assistance technique du fabricant des ferrages pourra être demandée. La résistance à la corrosion de la quincaillerie et de leurs fixations dépendra des conditions d’utilisation suivant

NF EN 1670.

Toutes les serrures employées devront avoir le label de qualité NF Q. Un tableau de combinaisons des serrures concernant toutes les ouvertures sera établi par l’entreprise. Il sera présenté pour accord au Maître d’ouvrage. L’entrepreneur titulaire du présent lot devra prévoir la mise en conformité de ses serrures avec ce tableau, en coordination avec les autres lots. Il sera prévu un jeu de trois clés par serrure, l’entrepreneur du présent lot sera responsable des clés pendant toute la durée du chantier. Il sera prévu la fourniture de cylindres provisoires pour la durée des travaux par chaque lot.

5.1.4. Prescriptions relatives à l'exécution :

Sont prévus au titre du présent marché :

- La fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses.

- Tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages. - Le respect des principes d'organisation de la sécurité définis dans les prescriptions du coordonnateur SPS - Le respect des principes généraux de sécurité selon la méthodologie définie par le PPSPS de l'entrepreneur

- L’entrepreneur assurera l’évacuation de tous ses gravois dans le respect du tri sélectif.

a) Elément modèle

L’entrepreneur devra prévoir dans son offre suivant la demande du Maître d’œuvre, la présentation avant début

d’exécution, d’un élément témoin à titre de modèle du type le plus courant et équipé de son vitrage et de ses

accessoires. Il sera monté à son emplacement définitif ou sur support indépendant. La mise en exécution des

ouvrages ne pourra être commencée qu’après accord définitif du Maître douvrage et du Bureau de Contrôle.

b) Engagement de conformité


Un certificat du ‘Centre d’Essais et de Recherches des façades, fenêtres’ (CERFF) ou d’un autre organisme officiel sera exigé. L’entrepreneur adjudicataire du présent lot s’engagera à fournir des menuiseries de conception conforme en tout point aux ensembles ayant obtenu le certificat (frais d’essais à la charge de l’entreprise).

c) Mise en œuvre des vitrages

Le metteur en œuvre veillera au bon positionnement des faces du vitrage. Tout contact entre le verre et une partie métallique ou minérale est proscrit, un matériau d’interposition compatible doit être prévu. Les conditions de température et d’humidité relative définies dans la NF P 85-210-1 (DTU 44.1) devront être respectées lors de l’application de la garniture d’étanchéité sous forme de mastic extrudable. La mise en œuvre des systèmes d’étanchéité, à l’exclusion des profilés extrudés en caoutchoucs et thermoplastiques, ne doivent être exécutée que par une température ambiante ≥ à 5 °C. Lorsque les vitrages isolants présentent au moins un bord libre, ils doivent :

- soit répondre au chapitre 3.2.4 de la NF DTU 39 P1-2 ;

- soit être protégés par un dispositif de protection contre les UV ;

- ou toit autre dispositif apte à protéger durablement le système de scellement au moins sur la

hauteur du système de scellement.

d) Protection provisoire

L’entrepreneur étant seul responsable de ses ouvrages jusqu’à la réception des travaux, devra en assurer la

protection pendant toute la durée du chantier et le nettoyage soigné en fin de chantier, ainsi que la vérification

d’aspect, de bonne tenue des ensembles, du bon fonctionnement des parties mobiles (facilité de manœuvre,

fonctionnement doux et silencieux, graissage, etc.).

e) Indépendance des ensembles

Les dispositifs de fixation et de maintien des ensembles (douilles, pattes, équerres, etc.) dus au présent lot seront étudiés pour assurer la parfaite tenue des ouvrages.

Un dispositif de désolidarisation sera prévu à tous les endroits nécessaires et en particulier en sous face des poutres et planchers, évitant toute répercussion du ‘travail’ de l’ossature (dilatations, températures, flèches, etc.) sur les ensembles demandés à ce lot.

Les fixations et leurs accessoires tels pattes de fixation, brides, pattes à scellement, doivent avoir une durée de vie au moins équivalente à celles des fenêtres elles-mêmes. Le niveau de protection contre la corrosion des accessoires métalliques des fixations doit être en conformité avec les spécifications de la norme NF P 24-351 et des normes environnementales en vigueur.

f) Finition

Finition des constructions par couvre-joints en aluminium ou en PVC de différentes formes et sections adaptables

sur les quatre côtés du châssis.


02 DESCRIPTION DETAILLEE

1 Menuiseries extérieures

NOMENCLATURE DES MENUISERIES EXTERIEURES PVC

Type Nb

Caractéristiques des menuiseries

Dimensions Composition Qualité acoustique (Nb) Divers

Largeur Hauteur OF/OB F BR1 BR2 BR3

Bâtiment Associations Les Chasses

M01 2 140 210 2 OF 2 Porte d’entrée à 2 Vantaux

M02 8 300 210 8 OF 8 8 Ensemble fixe + porte 2 vantaux

M03 1 80 210 1 OF 1 Porte extérieure 1 vantail

M04 6 70 70 6 6 Châssis fixes

M05 2 150 140 2 OB 2 Fenêtre 2 vantaux OB

M06 2 130 110 2 OB 2 Fenêtre 2 vantaux OB

M07 1 60 110 1 OB 1 Fenêtre 1 vantail OB

Légende :

OF = Ouvrant à la française

F = Fixe

OB = ouvrant oscillo-battant

Nb = nombre

Les dimensions sont données à titre indicatif, l’entreprise doit prendre les cotes exactes en phase préparation de chantier avant

de lancer les commandes ;

A] Description générale :

Classement AEV selon DTU 36.5 : A3 E5 VA3

Menuiseries garanties constructeur de 10 ans ; Les vantaux des portes devront être certifiés NF.

Précadres de pose (suivant mise en œuvre) : - Précadre en profilés extrudés en PVC rigide (pour menuiseries PVC) ;

- La résistance doit être vérifiée en fonction des dimensions de la menuiserie et des charges à reprendre.

- La fixation du précadre est sélectionnée en fonction du type de support. - Des renforts d’étanchéité sont effectués au droit des fixations traversant le précadre (par mastic, rondelles étanchée

et membrane) afin d’éviter tout risques d’infiltration par ces éléments. - Habillage périphérique pour une parfaite finition ;

Dormants et profilés (menuiseries PVC) :

- Dormant, ouvrant et raccord en profilés extrudés en PVC rigide. - Profilés de renfort en acier galvanisé Z 225 ; - Cadres dormants et ouvrants assemblés par thermosoudure ; - Traverse basse du cadre dormant percée d'orifices ou de trous, avec équilibrage de pression assuré en traverse haute,

soit par des orifices, soit par interruption partielle ou totale de joint de frappe ; - Joint à lèvres entre dormants et ouvrants ; - Cadre ouvrant muni d'un profil d'étanchéité en joint de frappe intérieur, avec dans le cas de fenêtre à deux vantaux, un

profilé de battement assemblé par vissage et dont les extrémités sont obtenues par les embouts assurant le raccordement d'étanchéité, sur l'un des montants centraux ;

- Rejet d'eau sur la traverse basse du cadre ouvrant, par profilé fixé par clippage ou collage ;


Remplissages : - Vitrage :

o Généralités :

Degré de protection imposé :

• Degré 0 néant : glace claire Planilux

• Degré 1 protection contre les risques de blessures en cas de bris du vitrage (verre

feuilleté type STADIP ou équivalent) ;

• Degré 2 protection contre les chutes de personnes (verre feuilleté type STADIP ou

équivalent) ;

• Degré 3 protection contre le vandalisme (protection élémentaire des biens) – (verre

feuilleté classe 5 selon norme 78.402, type STADIP SP 10 ou équivalent) ;

Vitrages conformes aux normes :

• NP EN 12 600 : Essais de choc pendulaire ;

• EN 356 : Pour les vitrages destinés à la protection contre le vandalisme et l’effraction ;

• NF P 08.302 : Si inclus dans un ensemble menuisé. Vitrages possédant un certificat CEKAL. Intercalaires type Warm Edge suivant étude de l’entreprise.

o Description : Type 1 : double vitrage comprenant :

• Côté intérieur : Vitrage clair degré 1

• Espace vide d’air de 16 mm avec gaz argon

• Côté extérieur : Vitrage clair degré 3

- Panneaux sandwichs isolants : o Panneaux isolants du type panneau sandwich faisant l’objet d’un avis technique du CSTB composé de 2

tôles en acier laqué 75/100 et d’un isolant intérieur de 40 mm minimum, répondant aux caractéristiques

thermiques ;

Structures complémentaires :

L’entreprise doit prévoir tous profilés structurels visibles ou non visibles permettant la pose et assurant une parfaite stabilité de

la menuiserie. Profilés tubulaires en aluminium ou en acier, finition laqué, teinte RAL au choix de l’architecte. Suivant étude de

l’entreprise.

Entrées d’air :

Les entrées d’air sont fournies par le lot CHAUFFAGE - VENTILATION. Elles sont posées par le présent lot en parties

supérieures des menuiseries extérieures ou dans les coffres de volets roulants suivant les indications du lot CHAUFFAGE –

VENTILATION.

Teintes (menuiseries PVC) :

- Côté extérieur : coloris blanc traditionnel ; - Côté intérieur : coloris blanc traditionnel ;

B] Mise en œuvre

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations du DTU 36.5.

Principe de pose :

Les menuiseries seront posées de manières différentes selon leurs localisations :

- Soit en tunnel au nu intérieur : o Les menuiseries extérieures seront posées à l’aide de pré cadres PVC, fixés à la structure bois ou au gros

œuvre. L’étanchéité doit être assurée entre le dormant de la menuiserie et le pré cadre, et entre le pré cadre et la structure bois ou le gros œuvre.

- Soit en applique intérieur (mur brique, agglo) : o Les cadres dormants doivent s’intégrer dans l’épaisseur du doublage ;

La fixation au gros œuvre doit être exécutée d’une façon traditionnelle.

- soit à l’aide de pattes à scellement en acier protégé, - soit par un système douille-vis, conforme au DTU

L’écart entre 2 fixations ne doit pas dépasser 75 cm. Aucune fixation ou calage ne doit se faire à moins de 20 cm d’un angle ou

d’un point de jonction de traverse ou de meneau de dormant.

La liaison entre gros œuvre et dormant doit comporter une garniture complémentaire d’étanchéité constituée par un fond de

joint et un mastic de finition à élasticité permanente.

La compatibilité mastic/profilés du dormant doit être garantie par le fabricant de mastic.

L'entreprise devra tous les ouvrages d'ajustement et de calage de ses menuiseries, ainsi que les calfeutrements.

L’entreprise doit la dépose et l’évacuation des protections provisoires.


Etanchéité à l’air :

Un soin particulier sera opéré au niveau des calfeutrements et scellements des menuiseries extérieures pour éviter des entrées

d’air parasites néfastes au bon fonctionnement du système de ventilation mis en place et préjudiciable en terme de

consommation d’énergie.

Le traitement des liaisons entre dormant et parois doit absolument éviter la stagnation d’humidité. Les éléments de

calfeutrement et d’étanchéité doivent donc être perméables à la vapeur d’eau pour favoriser les échanges intérieurs / extérieurs

en fonction des différences de pression et permettre l’évacuation de l’humidité résiduelle présente dans les éléments constituant

les parois.

Pour cette raison, la barrière d’étanchéité à l’eau côté extérieur devra présenter une valeur SD la plus proche possible de 0,18

mètres et la barrière d’étanchéité à l’air côté intérieur devra présenter une valeur SD maximum de 18 mètres. En tout état de

cause, la pose devra être conforme au DTU 36.5.

Un premier test d’étanchéité à l’air sera effectué, après réalisation du clos et couvert, et avant la réalisation des cloisons,

doublages et plafonds. Ce test est à la charge du maitre d’ouvrage.

Si ce premier test s’avère négatif, les entreprises devront reprendre l’ensemble de leurs ouvrages. Un second test sera ensuite

effectué. Si ce dernier est de nouveau négatif, les entreprises devront reprendre de nouveau leurs ouvrages jusqu’à validation

du test d’étanchéité à l’air. Les tests complémentaires seront à la charge des entreprises concernées.

Calfeutrements :

Le traitement de chaque liaison doit répondre aux critères suivants :

- Assurer la continuité de l’étanchéité à l’air et à l’eau, malgré les dilatations différentielles des différents éléments. - Eviter la présence d’humidité dans la liaison. - Assurer la continuité de l’isolation thermique et acoustique.

Les produits et leur mise en œuvre doivent être conforme au DTU 36.5 et posséder un cahier des charges agréé par un bureau de contrôle.

Type 1 - Pose en applique intérieure – recouvrement de la menuiserie sur le gros œuvre inférieur à 35mm :

Dans le cas d’une pose en applique intérieure, avec un recouvrement de la menuiserie sur le gros œuvre inférieur à 35mm, le traitement périphérique sera réalisé à l’aide du système suivant :

- Côté intérieur : o L’étanchéité à l’air des menuiseries sera assurée par la mise en place d’une membrane adhésive étanche à

l’air mais perméable à la vapeur d’eau, positionnée en périphérie de la menuiserie. Cette membrane est un film de polyéthylène copolymère associé à un non-tissé comprenant :

sur un bord : d’une bande adhésive simple ou double face, permettant d’assurer la liaison avec les surfaces lisses ;

sur l’autre bord :

• un adhésif butyle, pour permettre son collage sur des surfaces poreuses ;

• une gille plastique, permettant sa fixation avec un mortier ;

• nu et liaisonné à l’aide d’une colle spécifique à base de dispersion polymère ; Référence : Membrane DUO (ME500/503) de chez Tremco illbruck ou équivalent.

- Zone intermédiaire o La continuité de l’isolation thermique et acoustique sera assurée par une mise en contact rigoureuse de

l’isolant intérieur sur la menuiserie. Dans le cas contraire, entre le dormant de la menuiserie et l’isolation intérieure sera mis en œuvre un produit complémentaire de calfeutrement et d’isolation thermique, suffisamment souple pour absorber les variations dimensionnelles liées aux coefficients de dilatation différents des supports. Produit sous forme de mousse élastique en polyuréthane expansive, de haute qualité, mono-composante, sans HCFC, ni HFC, polymérisant avec l’humidité.

Référence : Mousse élastique (FM330) de chez Tremco illbruck ou équivalent.

- Côté extérieur o La protection à la pluie battante sera assurée par la mise en place d’une mousse polyuréthane pré-comprimée

imprégnée à cœur de résine synthétique de classe 1 répondant à la norme NF P 85-570. Mousse de polyuréthane autoadhésive sur une face, imprégnée de résine synthétique stable. Fonctionnement par décompression et non par adhérence. Référence : illmod 600 (TP600) de chez Tremco illbruck ou équivalent.

Type 2 - Pose en applique intérieure – recouvrement de la menuiserie sur le gros œuvre supérieur à 35mm :

Dans le cas d’une pose en applique intérieure, avec un recouvrement de la menuiserie sur le gros œuvre supérieur à 35mm, le traitement périphérique sera réalisé à l’aide du système suivant :

- Mise en place d’une mousse polyuréthane adhésivée pré-comprimée imprégnée à cœur de résine synthétique de

classe 1, répondant à la norme NF 85-570. Fonctionnement par décompression et non par adhérence.

Référence : Illmod Trio PA de 30mm de large (TP651) de chez Tremco Illbruck ou équivalent

Ce système d’étanchéité à trois barrières assurera : l’étanchéité à l’air côté intérieur, l’isolation thermique dans l’épaisseur du

joint et la protection à la pluie battante côté extérieur. Cette mousse sera positionnée en périphérie de la menuiserie qui sera

fixée de façon à laisser un jeu de 5mm entre l’aile de recouvrement de la menuiserie et la surface d’appui.

C] Qualité acoustique :

- Menuiseries : (Rw + Ctr ) > 30 dB ; - Bouches d’entrée d’air : (Dnew + Ctr )> 38dB ;


D] Qualité thermique :

Menuiseries : - Coefficient de transmission thermique : Uw < 1.30 W/m²°C ; - Facteur solaire : Sw = 0.35 maximum ; - Transmission lumineuse = 0.50 ; - Classement A3, certifié ThU ;

E] Réglementation handicapé :

Tous les dispositifs de commande, y compris les dispositifs d’arrêt d’urgence, les dispositifs de manœuvre des fenêtres et

portes fenêtres ainsi que des systèmes d’occultation extérieurs commandés de l’intérieur doivent être :

- situés à une hauteur comprise entre 0.90 m et 1.30 m du sol - manœuvrables en position « debout » comme en position « assis ». - Etre à plus de 40 cm des angles rentrants ;

Toutes les portes et parties fixes vitrées doivent posséder une marquage intermédiaire comprenant 2 bandes horizontales de 5cm de largeur positionnées à une hauteur de 1.10 m et 1.60 m. L’effort pour ouvrir une porte devra être inférieur à 50N ; Les menuiseries avec seuil plat devront posséder un essai AEV valide avec ces seuils ;

F] Quincailleries :

- Crémone à têtière en acier zingué bichromaté avec panneton, trois ou quatre points de fermeture, haut, bas et latéral(aux), compris gâches et prolongateur si nécessaire ;

- Poignée en aluminium, finition laqué blanc, avec arrêt de 90°, plots d’assise et tige fixe pour manœuvre intérieure, compris socle de rosette en PVC, cache de rosette en aluminium laqué blanc et vis de fixation invisible ;

- Oscillo-battant : une crémone encastrée, de type fermeture circulaire à commande unique permettant les 2 types d’ouverture, système de sécurité évitant toute fausse manœuvre ;

- Compas de sécurité limitant l’ouverture pour les soufflets, décondamnation du vantail pour entretien ; - Paumelles en applique en acier inoxydable avec caches paumelles, nombre et dimensions suivant dimension des

ouvrants ; - Loquets de fermeture du second vantail pour fenêtre et porte fenêtre ouvrant à la française à deux vantaux ;

Les ouvrants à soufflet en étage doivent pouvoir s’ouvrir entièrement afin de permettre le nettoyage du vitrage extérieur. Compris tous accessoires de sécurité.

L’entreprise doit prévoir toutes les commandes déportées nécessaires y compris accessoires afin de satisfaire les

hauteurs réglementaires (90cm / 130cm) de la réglementation handicapés (fixation par visserie inox dans doublages,

cloisons ou maçonneries).

La quincaillerie utilisée sera en conformité avec la gamme des profils. Elle doit être adaptée à un environnement extérieur.

G] Finitions :

Réalisation de tous les habillages nécessaires à une parfaite finition des menuiseries et des liaisons périphériques.

Habillages par profils en PVC, de teinte au choix de l’architecte, épaisseur et largeur suffisante.

Compris joints silicones périphériques.

H] Accès :

Fermeture de la porte d’entrée par serrure 3 points avec poignée extérieure ;

Vantail semi-fixe équipé d’une crémone « Pompiers »Principe du contrôle d’accès de la porte d’entrée du hall :

I] Dossier d’exécution :

Un dossier d’exécution complet doit être réalisé, il comprend :

- Position des drainages (le drainage des feuillures devra être assuré) ; - Plans de détail cotés des fixations et d’étanchéité avec le support.(le support doit être en mesure de supporter les

charges induites par la menuiserie) ; - Coupes horizontales et verticales avec le carnet de détails des points singuliers (fixation, calfeutrement, étanchéité,

drainage) ; - Certificat AEV pour la menuiserie et CEKAL pour les vitrages ;

Fenêtres Fourniture et mise en œuvre de fenêtres PVC à ouverture à la française, à oscillo-battant, à soufflet, et/ou fixes

- Conception suivant indications ci-avant. - Dimensions suivant nomenclature et plans. - Vitrage type 1 (selon généralités) ; - Nombre et localisation suivant plans ; - Compris dépose des menuiseries existantes et reprise des supports

LOCALISATION : MENUISERIES M04, M05, M06 ET M07, SUIVANT NOMENCLATURE ET PLANS

Porte-fenêtre avec parties fixes Fourniture et mise en œuvre de porte-fenêtres PVC à ouverture à la française avec parties fixes latérales et en imposte.


- Conception suivant indications ci-avant ; - Dimensions suivant nomenclature et plans ; - Remplissage vitrage type 1 (selon généralités) et partie basse en panneau sandwich de remplissage, finition PVC

teinte blanc - Nombre et localisation suivant plans ; - Compris seuil ALU extra plat pour accès PMR ; - Compris dépose des menuiseries existantes et reprise des supports ;

Toutes les portes fenêtres doivent être munies de seuils plats, permettant l’accessibilité aux handicapés.

LOCALISATION : MENUISERIES M02 SUIVANT NOMENCLATURE ET PLANS

Porte extérieure simple Fourniture et mise en œuvre d’une porte extérieure d’accès au local extérieur ;

Porte PVC vitrée ouvrant à la française, avec partie basse en remplissage panneau sandwich ;

- Conception suivant indications ci-avant ; - Dimensions suivant nomenclature et plans ; - Remplissage vitrage isolant type 1 (selon généralités) et partie basse en panneau sandwich de remplissage, finition

PVC teinte blanc - Serrure 3 points avec poignée extérieure, serrure sur organigramme de la mairie ; - Ferrage par paumelles haute résistance ; - Compris ferme-porte à glissière teinte blanche - Nombre et localisation suivant plans ; - Compris seuil ALU extra plat pour accès PMR ; - Compris dépose des menuiseries existantes et reprise des supports ;

LOCALISATION : MENUISERIES M03 SUIVANT NOMENCLATURE ET PLANS

2 Ensemble menuisé Fourniture et pose d’un ensemble menuisé vitré en PVC. Teinte blanche

Il s’agit des ensembles d’entrée.

Ensemble menuisé comprenant une porte à 2 vantaux.

Remplissage en double vitrage feuilleté 2 faces type 1, (selon généralités) et remplissage en panneau sandwich isolant en

partie basse finition PVC blanc

Barre de seuil extra plat solidaire du dormant avec joint néoprène sur vantail et profil bavette jet d’eau, accessible PMR ;

Quincailleries :

- 4 paumelles renforcées simple action sur chaque vantail ; - Double béquillage en acier laqué ; - Serrure à larder 3 points et cylindre européen sur organigramme de la mairie ; - Deux fermes-portes hydrauliques, bras à coulisse ; - Crémone aluminium pompier, avec 2 points de fermeture verticaux haut et bas. Couvercle boitier médian en matière

composite haute densité. Joint anti-bruit sur la tringle. Elément permettant l’ouverture de la porte d’une manœuvre simple et sans clés.

- Poignée de tirage du type bâton de maréchal de chaque côté, hauteur suivant plan, en acier galvanisé laqué ; - Bouton moleté, en plus des poignées permettant le déverrouillage depuis l’intérieur. Manœuvre simple et sans clés ; - Arrêts de porte en acier inoxydable ; - Tous autres équipements pour un parfait fonctionnement ;

Contrôle d’accès :

- Principe : la porte est continuellement verrouillée, elle se déverrouille par la commande de bouton moleté,

uniquement en cas d’incendie.

La quincaillerie utilisée sera en conformité avec la gamme des profils.

Compris tous profilés nécessaires à une parfaite mise en œuvre et finition.

Compris dépose ensembles existants et reprise des supports ;

LOCALISATION : « MENUISERIE M01 » SUIVANT NOMENCLATURE DES MENUISERIES

3 Entrées d’air Pose de grilles d’entrée d’air NF hygroréglables, fournies par le lot Plomberie-Ventilation, constituées d’un régulateur avec

flasque et grillage anti-moustiques.

Qualité acoustique : Dnew + CTR : 40 dB

Teinte identique aux menuiseries.

Elles sont situées en parties supérieures des menuiseries extérieures suivant les indications du lot PLOMBERIE – VMC.

Le dimensionnement est à la charge du lot Plomberie – Chauffage – Ventilation.

LOCALISATION : ENSEMBLE DES MENUISERIES HORS SANTAIRES ET PORTES D’ENTREE

Lot Cloisons Doublages Isolations – Page 1/ 9

LOT 04 - CLOISONS - DOUBLAGES

Table des matières

.01 - PRESCRIPTIONS GENERALES ........................................................................................................................ 2




1 DOUBLAGES .................................................................................................................................................................................... 7

1.1 DOUBLAGE THERMIQUE SUR OSSATURE – 140MM ................................................................................................. 7

2 CLOISONS ........................................................................................................................................................................................ 7

2.1 CLOISON DE DISTRIBUTION 100MM .................................................................................................................... 7

3 ISOLATION PLAFONDS ..................................................................................................................................................................... 8

3.1 REMPLACEMENTS PONCTUELS ............................................................................................................................ 8

3.2 ISOLATIONS 400MM ........................................................................................................................................ 8

4 DIVERS ............................................................................................................................................................................................ 8

4.1 CORNIERES DE RIVES ........................................................................................................................................ 8

4.2 BLOC-PORTE 2 VANTAUX .................................................................................................................................. 8

4.3 TRAPPES D’ACCES AUX COMBLES ........................................................................................................................ 9


.01 - PRESCRIPTIONS GENERALES



Il est tenu de se rendre sur les lieux afin de pouvoir apprécier et les contraintes relatives à l’environnement du

chantier.


- Les doublages

- Les cloisons

- Les isolations - 1 bloc-porte bois


Sauf indications contraires dans la description des ouvrages, toutes les cloisons, doublages, plafonds, coffres,

jouées, soffites, gaines, habillages muraux et autres ouvrages de plâtreries devront respecter les préconisations

suivantes :

- Les ouvrages avec ossatures métalliques (doublages, cloisons, gaines verticales, etc.) doivent comprendre :

o Les profils de renforts dans les angles ; o Les emboîtements et fixations des montants dans les rails ; o Les fixations des parements par vissages, les parements monteront sur toute la hauteur de

l’ouvrage ; o Les fixations des huisseries par vissages et étriers ; o Les solidarisations des ossatures d’impostes sur les huisseries ; o Les pièces de raccordement pour les liaisons en L ou en T ;

- Les ossatures métalliques des ouvrages verticaux (doublages, cloisons, gaines, etc.) sont à prévoir avec montant simples ou accolés et entraxes suivant hauteur et étude de l’entreprise ;

- Les ossatures métalliques doivent être en acier galvanisé ; - Les doublages sont équipés des cornières et clips au sol, en plafond et au pourtour des menuiseries ; - Les bandes d’étanchéité, sous-couches, profilés plastiques et autres ouvrages de protection à l’eau sont

à prévoir selon les recommandations des fabricants et normes en vigueur ; - Le traitement des bandes et des joints entre plaques est à réaliser selon les recommandations des

fabricants et normes en vigueur ; - Les isolants mis en œuvre doivent posséder une certification ACERMI ; - Les ouvrages doivent comporter tous les renforts nécessaires :

o Renforts au droit des appareils sanitaires, des corps de chauffe, des chaudières murales, et tous autres équipements suivant besoins des lots fluides ;

o Renforts au droit des mains courantes, barres de relevage, plans vasques, plans de travail, meubles, et tous autres équipements suivant besoins des lots de menuiseries ;

o Renforts pour la fixation de toutes autres charges suivant étude de l’entreprise et besoins des autres corps d’états ;

o Renforcement des montants au droit des huisseries de portes et châssis vitrés ; - Dans le cas où la pose collée des doublages et habillages n’est pas possible (support incompatible,

affleurement trop important, etc.), l’entreprise doit prévoir la pose sur une ossature métallique ; - L’incorporation de 3 taquets en pied de chaque cloison pour clouage des plinthes ; - Les découpes pour intégration des bouches de ventilation et trappes dans les cloisons sont à la charge

du présent lot ; - L’intégration des huisseries de portes et trappes dans les cloisons sont à la charge du présent lot ; - Les joints acryliques de finition sont à la charge du présent lot ;

Isolation acoustique des cloisons :

L’entreprise devra assurer l’isolation acoustique entre les jonctions de la cloison en partie basse, en partie haute

et latéralement quelque soit la nature et l’aspect du matériau.

Les gammes et marques cités dans la description des ouvrages correspondent aux références de

PLACOPLATRE. Les matériaux employés devront être à minima équivalent à ceux mentionnés.

L’entreprise doit prévoir tous accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre pour une parfaite mise en œuvre

et finition des ouvrages.


Tous les ouvrages doivent respecter :

- Les normes en vigueur et notamment : o DTU 25.42 (P72-204) : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches

plaques de parement en plâtre et isolant ; o DTU 25.31 (P72-202) : Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l'application d'un

enduit au plâtre (cloisons en carreaux de plâtre à parements lisses) ; o DTU 25.41 (P72-203) : Ouvrages en plaques de parement en plâtre (plaques à faces

cartonnées) ; o DTU 25.1 (P71-201) : Enduits intérieurs en plâtre ; o DTU 58.1 (P68-203) Plafonds suspendus

- Les recommandations et avis techniques des fabricants ; - Les règles de l’art ;

Etudes

L’entrepreneur devra fournir les documents suivants :

• Les études, calculs, tracé, dessins d’exécution, plan de calepinage et de détail des ouvrages ;

• La vérification de l’ossature et des matériaux choisis ;

• L’avis technique des produits utilisés suivi et marqué du CSTB en cours de validité ;

• Les P.V. d’essai relatifs à l’isolation phonique et au comportement au feu des matériaux et produits mis en place.

L’entrepreneur devra la vérification des ossatures et des matériaux choisis conformément aux prescriptions réglementaires, notamment à celles relatives aux risques d’incendie et de panique et aux prescriptions contractuelles de résistance, d’adaptation à l’hygrométrie des locaux et d’isolations thermique et acoustique.

Résistance au feu

Les ouvrages prévus avec un degré de résistance au feu (coupe-feu ou pare-flamme) exigé par la

réglementation, seront représentatifs d’un modèle ou d’un procédé ayant subi des essais en laboratoire.

La mise en oeuvre de ces ouvrages sera justifiée par la production d’un procès-verbal d’essai fourni par

l’entreprise du présent lot sur simple demande du Maître d’ouvrage.

Cette sujétion est également applicable aux ouvrages dont la mise en oeuvre est assujettie à un classement de

réaction au feu.



5.1.3.1. PLATRE ET ENDUITS

Liants-plâtres et plâtres

Les plâtres utilisés seront conformes aux normes :

• NF B 12-300 Gypse et plâtre - Plâtres - Généralités - Clauses et conditions générales ;

• NF B 12-301 Gypse et plâtre - Plâtres pour enduits intérieurs à application manuelle ou mécanique de dureté normale ou de très haute dureté - Classification, désignation, spécification ;

• NF EN 13279-1 Liants-plâtres et enduits à base de plâtre pour le bâtiment - Partie 1 : Définitions et exigences (indice de classement : P 72-400-1).

Toute adjonction de produits retardataires de prise est proscrite.

Les enduits plâtres seront parfaitement lisses et dressés, la tolérance de planimétrie sera de 5 mm sur une règle de 2 m.

Le plâtre sera bien blanc, exempt de taches de rouille ou autre. L’épaisseur des enduits sera de 1 cm en moyenne.


Après achèvement, les surfaçages des enduits devront être bien réguliers, sans boursouflures, gerçures ou fissures.

Les surfaces recouvertes de faïence seront enduites au plâtre dur.

Enduit plâtre Les plâtres utilisés seront conformes aux normes NF B 12-300 à 303 et NF B 12-401. Toute adjonction de produits retardataires de prise est proscrite.

5.1.3.2. CLOISONS - DOUBLAGES

Plaques de plâtre et plaques spécifiques : Sauf indication contraires dans les articles ci-après, les plaques de parement utilisées doivent être les suivantes :

Type de local Plaques Locaux EA / EB

Une plaque de plâtre cartonnée de 13mm d’épaisseur de type A ; Une plaque de plâtre cartonnée de 13mm d’épaisseur avec traitement renforcé contre l’humidité type H1 derrière les appareils sanitaires ; Référence : PLACOPLATRE et PLACOMARINE de chez PLACOPLATRE ou équivalent ;

Locaux EB+ privatifs

Une plaque de plâtre cartonnée de 13mm d’épaisseur avec traitement renforcé contre l’humidité type H1 ; Référence : PLACOMARINE de chez PLACOPLATRE ou équivalent ;

Locaux EB+ collectif

Une plaque de plâtre cartonnée de 13mm d’épaisseur avec traitement renforcé contre l’humidité ; Sous Avis Technique en cours de validité. Référence PLACOMARINE de chez PLACOPLATRE ou équivalent ;

Locaux EC Une plaque de 13mm d’épaisseur constituée d’une âme de ciment et de billes de polystyrène, d’une grille de verre associée à un voile de verre, et revêtue sur une face d’un limitateur de porosité ; Plaque à très haute résistance à l’eau et à l’humidité, et haute dureté. Sous Avis Technique en cours de validité. Référence : PLACOCEM de chez PLACOPLATRE ou équivalent ;

Nota :

- Les types de plaques et de locaux sont issus du DTU 25.41. - Les plaques hydrofuges doivent être prévues sur l’ensemble des parois des salles de bains, sanitaires,

douches, et autres locaux humides, et non partiellement. - Les plaques hautes duretés prévues dans les locaux humides doivent être hydrofuges (gamme MARINE

PLACO IMPACT de chez PLACOPLATRE ou équivalent).

Cloisons de doublages en complexe isolant

Mise en oeuvre conformément au DTU 25.42 P1-1 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en plâtre et isolant (indice de classement : P 72-204-1-1) et aux prescriptions du fabricant. Cloisons vissées sur tasseaux traités verticaux ou horizontaux. Cloisons collées au mortier adhésif préconisé par le fabricant. Sur l’ensemble de l’ouvrage, les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabricant (bande + enduit). Les chants apparents recevront une protection équivalente à 1 cm de plâtre dur, avec angles en aluminium. La mise en oeuvre sera conforme aux chapitres 5, 6 et 7 du DTU 25.42 P1-1 et aux recommandations du fabricant. Dans les locaux correspondant à l’exposition ‘EB+ Locaux privatifs’ et ‘EB’ :

- seul sont admis les complexes constitués de plaques de parement en plâtre hydrofugées de type H1 ; - suivant chapitre 5.4.4.2 du DTU 25.42 P1-1 :

- mise en oeuvre sur sol brut ou sur sol fini : la mise en place d’un joint souple après calfeutrement sur la périphérie du local concerné est nécessaire ;

- pièces humides et/ou dans lesquelles le revêtement de sol est lavable à l’eau : la partie basse des complexes doit être protégée contre l’humidité sur une hauteur d’au moins 2 cm au-dessus du sol fini.

- les panneaux en plâtre hydrofugées de type H1 seront protégés par application d’une sous-couche de protection à la pénétration de l’eau type ‘Placotanche’ (Placo) ou équivalent, associée un film souple pour une étanchéité parfaite en pied de cloison, type ‘bande d’étanchéité Placoplatre’ (Placo) ou


équivalent, sur une hauteur de 10 cm environ, conformément à l’avis technique et aux recommandations du fabricant.

En cas de réalisation par pose collée de doublage de grande hauteur (supérieure à la hauteur des éléments) un tasseau horizontal sera disposé à chaque jonction entre complexes, permettant une fixation mécanique de sécurité. La prestation comprendra également la pose des conduits ICO dans ces cloisons, sous la responsabilité de l’entrepreneur du lot Electricité. Les encastrements électriques et plomberie sanitaires sont proscrits. Percements et scellements pour travaux de

plomberie-sanitaire : conformément à la norme NF DTU 60.1, les percements, rebouchages et scellements sont à

la charge de l’entreprise de plomberie-sanitaire

Cloisons en plaques de plâtre sur ossature en acier galvanisé Mise en oeuvre conformément à la NF DTU 25.41 P1-1 Ouvrages en plaques de plâtre - Plaques à faces cartonnées - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 72-203-1-1) (ou à l’Avis Technique pour la cloison ‘Placostil’ correspondant) et aux prescriptions du fabricant. Suivant NF DTU 25.41 P1-1 chapitre 6.3.4.2.2 Dispositions particulières en locaux EB+ privatifs :

- seul sont admise les plaques de parement en plâtre hydrofugées de type H1 ; - dans tous les cas, sur sol brut ou sur sol fini, 2 cordons de joints latéraux, ou un joint central en bande

de mousse imprégnée doivent être incorporés entre la lisse et le sol. Un film polyéthylène dépassant d’au moins 2 cm le sol fini après relevé dans le cas de pose sur sol brut assurera une protection complémentaire ;

- pour des cloisons à parement à une plaque réalisées avec des plaques de BA13 ou BA15 et recevant une finition de carrelage ou assimilés supérieure à 1 600 cm2, l’entraxe des lignes d’ossatures verticales est limité à 0,40 m.

Le traitement des joints et raccords divers sera réalisé conformément au chapitre 6.1.4 du DTU 25.41 suivant la technique et avec les produits du fabricant de cloisons (bande, enduit, etc.). La prestation comprendra également la pose des huisseries métalliques fournies par le lot Menuiseries, suivant recommandations du fabricant, ainsi que la pose des conduits ICO dans ces cloisons de distribution, sous la responsabilité de l’entrepreneur du lot Electricité. Sauf disposition particulières l’encastrement d’organes électriques standard dégrade la résistance au feu des

cloisons. Lorsqu’une résistance au feu est demandée, seul des boîtiers d’encastrement coupe-feu seront

acceptés.



- La fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses.

- Tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages. - Le traçage au sol permettant l’implantation de toutes les cloisons et doublages. - La pose des huisseries dans les cloisons - Les incorporations des gaines du lot électricité - La fourniture et la pose des ossatures métalliques et des dispositifs de leur fixation à la structure porteuse. - Toutes les coupes d’ossatures apparentes pour raccords sur cornières de rives. - La protection par galvanisation, électro-zingage, anodisation ou revêtement organique, de tous éléments

métalliques. - Les matériaux sont conditionnés de façon à assurer une protection des produits lors de manutentions

courantes (surfaces, angles, chants visibles protégés) et doivent être stockés à plat et isolés du sol dans les locaux à l’abri de l’humidité et des intempéries.

- La réalisation de toutes les découpes au pourtour des ouvrages des autres corps d’état, ainsi que les reprises et rebouchages divers, ainsi que toutes découpes pour encastrements des ouvrages et équipements des autres corps d’état.

- La fourniture et pose de tous dispositifs de fixation : bois, fourrures, montants, suspentes... - Le nettoyage, en fin d’intervention, dû à l’exécution des travaux. - Le respect des prescriptions d’organisation de la sécurité définies dans les prescriptions du Coordonnateur

SPS. - Le respect des principes généraux de sécurité selon les méthodologies définies dans le PP SPS de

l’entrepreneur. - L’entrepreneur assurera l’évacuation de tous ses gravois dans le respect du tri sélectif.


Planimétrie

Suivant spécifications du DTU n° 59.1, travaux de peinture.

Cloisons et doublages constitués par des panneaux de hauteur d’étage :

Planitude locale :

• Un réglet de 0,20 m appliqué sur les cloisons et doublages, au droit des joints, ne doit pas faire apparaître d’écart supérieur à 1 mm, ni de changement de plan entre 2 panneaux.

Planitude générale :

• Une règle de 2 m déplacée en tous sens, sur les cloisons, et doublages ne doit pas faire apparaître un écart supérieur à 5 mm.

Eléments de plafonds :

Planitude locale :

• Ecart inférieur à 1 mm sous réglet de 0,20 m.

Planitude générale :

• Ecart inférieur à 5 mm sous règle de 2 m.

Nettoyage

En fin d’intervention, l’entreprise devra le nettoyage dû à l’exécution de ses travaux. Les locaux seront rendus nets de toute souillure, en particulier les sols. L’entreprise assurera l’évacuation de tous ses déchets et gravois dans les différentes filières de traitements ou stockage en fonction de la nature des déchets, en respect du plan de gestion des déchets départemental.



1 Doublages

1.1 Doublage thermique sur ossature – 140mm

Réalisation d’un doublage thermique du type ossature métallique, plaque de plâtre et isolation.

Constitution :

- Ossature métallique constituée de rails et montants ; - Parement constitué d’une plaque de plâtre cartonnée de 13mm de type A ou H1 suivant tableau ci-

avant, parement haute dureté ; - Isolant bio-sourcé en laine de bois ;

Mise en œuvre :

- Toute hauteur, de plancher à plafond suspendu en plaques de plâtre ;

Traitement d’étanchéité :

- En fonction du type de local (EA, EB, EB+ etc…) et suivant DTU et avis technique ; Supports :

- Parois maçonnées ;

Caractéristiques du doublage :

- Epaisseur du complexe : 13mm + 120mm = 133mm Caractéristiques de l’isolation :

- Epaisseur de l’isolation : 120mm ; - Conductivité thermique : λ = 0.039 W/m°C ; - Résistance thermique : R = 2.90 m²°c/w minimum - Réaction au feu : A2, s1 – d0 ;

Sujétions complémentaires :

- Retours en encadrements de baies ;

LOCALSATION :

• DOUBLAGES CONTRE MURS EXTERIEURS

2 Cloisons

2.1 Cloison de distribution 100mm

Réalisation de cloisons de distribution du type ossature métallique avec plaque de plâtre et isolation.

Constitution :

- Ossature métallique constituée de rails et montants ; - Chaque parement est constitué de 2 plaques de plâtre cartonnée de 13mm à bords amincis de type A

ou H1 suivant tableau ci-avant, parement haute dureté ; - Incorporation d’un matelas isolant en laine de verre ;

Mise en œuvre :

- Toute hauteur, de plancher à plafond en plaques de plâtre ;

Traitement d’étanchéité :

- En fonction du type de local (EA, EB, EB+ etc…) et suivant DTU et avis technique ; Caractéristiques de la cloison :

- Epaisseur du complexe : 98mm - Acoustique : RA=47 dB et Rw(C;Ctr)=49 dB ; - Résistance au feu : EI60 - coupe-feu 1h ; - Transmission thermique : U=0.70 W/m²°C ;

Caractéristiques de l’isolation :

- Conductivité thermique : λ = 0.040 W/m°C ; - Epaisseur : 45mm ; - Réaction au feu : Euroclasse A2, s1-d0 ;

LOCALISATION : CLOISONS DE RECOUPEMENT DE LA CIRCULATION CLOISONS DE FERMETURE des LOCAUX VESTIAIRES-SANITAIRES


3 ISOLATION PLAFONDS

3.1 Remplacements ponctuels

L’entreprise doit prévoir le remplacement des plafonds démontables existants, comprenant :

- Remplacement de dalles détériorés, cassés et/ou manquantes. Dalles acoustiques démontables identiques aux dalles existantes.

- Remplacement des ossatures détériorés, cassés et/ou manquantes. Ossatures en acier galvanisé laqué, identiques aux ossatures existantes.

Compris toutes sujétions pour une parfaite finition.

LOCALISATION : PREVOIR UN FORFAIT DE 20M²

3.2 Isolations 400mm

Fourniture et projection d’une isolation en laine minérale soufflée :

- Réaction au feu : Euroclasse A2,s1 d0 - Epaisseur : 400mm - Résistance thermique : R =10.00 m²° c/w minimum

L’isolation doit avoir une certification ACERMI

Isolant projeté sur plafond suspendu en plaques de plâtre existant.

L’entreprise doit vérifier la bonne tenue de l’ensemble, avant intervention.

LOCALISATION : ENSEMBLE DES COMBLES DU BATIMENT

4 Divers

4.1 Cornières de rives

Fourniture et pose de cornières de rives pour habillage des angles de doublages, sur une hauteur de 2m.

Cornières en Aluminium laque, teinte au choix du maître d’ouvrage.

LOCALISATION : EN PROTECTION DE CHAQUE ANGLES DE DOUBLAGES ET CLOISONS

4.2 Bloc-Porte 2 vantaux

Fourniture et pose de bloc-porte 2 vantaux, en recoupement de circulation :

Bloc-porte bois, CF1/2hre, avec huisserie bois ;

2 vantaux tiercé, dont l’ouvrant principal de 90cm minimum ;

Finition à peindre ;

Quincaillerie 3 paumelles ;

Garniture bec de cane robuste en aluminium laqué, teinte au choix du maître d’ouvrage ;

Ferme-porte sur chaque ouvrant ;

Arrêts de porte au sol, en protection des cloisons ;

Les portes sont fournies avec attestation de conformité Conformément à la réglementation handicapée :

- La hauteur des poignées et commandes diverses devra être comprise entre 90 et 130 cm au-dessus du sol ;

- L’effort pour ouvrir une porte devra être inférieur à 50 N ; - Les poignées et commandes diverses devront être à plus de 40 cm des angles rentrants et être

manœuvrables en position « debout » comme en position « assis » ; - Les portes vitrées et parties fixes devront avoir un marquage horizontale de 5cm de largeur positionné à

une hauteur de 1.10m et 1.60m ; - Les portes devront s’ouvrir au moins à 90° ; - Tout signal lié au fonctionnement des dispositifs d’accès doit être sonore et visuel ;

LOCALISATION : EN RECOUPEMENT DE LA CIRCULATION


4.3 Trappes d’accès aux combles

Réalisation de trappes d’accès aux combles pour réalisation des travaux.

Découpe soignée du plafond existant en baccula, entre solives existantes

Refermeture après intervention :

Prévoir la conservation de 5 trappes pour accès futurs, en contreplaqué à peindre,

Compris cadre de maintien, charnières et ouverture à batteuse ;

Prévoir la fermeture des 10 autres accès en plaques de plâtre type BA13,

Compris bandes en périphérie redoublées, finition soigneuse ;

LOCALISATION : FORFAIT DE 15 ACCES A PREVOIR

Lot Plomberie - Ventilation – Page 1/ 6

LOT 05 PLOMBERIE VENTILATION

Table des matières

.01 - PRESCRIPTIONS GENERALES ........................................................................................................................ 2




1 RESEAU DE DISTRIBUTION EF/EC - EVACUATIONS............................................................................................................................. 5

1.1 ALIMENTATION EAU FROIDE ............................................................................................................................... 5

1.2 ALIMENTATION EAU CHAUDE ............................................................................................................................. 5

1.3 RESEAU D’EVACUATION .................................................................................................................................... 5

2 APPAREILS SANITAIRES .................................................................................................................................................................... 5

2.1 CUVETTES WC A RESERVOIR DE CHASSE ............................................................................................................... 5

2.2 URINOIR ........................................................................................................................................................ 5

2.3 LAVABOS ....................................................................................................................................................... 5

2.4 DOUCHES ...................................................................................................................................................... 6

2.5 VIDOIR .......................................................................................................................................................... 6

2.6 PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE .............................................................................................................. 6

3 VENTILATION ................................................................................................................................................................................... 6

3.1 SYSTEME DE VENTILATION SIMPLE FLUX ................................................................................................................ 6


.01 - PRESCRIPTIONS GENERALES



Il est tenu de se rendre sur les lieux afin de pouvoir apprécier et les contraintes relatives à l’environnement du

chantier.


- Les appareils sanitaires

- La production d’eau chaude sanitaire

- Les réseaux de distribution eau chaude – eau froide - Les réseaux d’évacuation - La ventilation des locaux


Etudes

L’entrepreneur devra fournir les documents suivants :

• Les études d’exécution, y compris les plans d’exécution ;

• La liste des matériels mis en place ;

• Les notes de calculs acoustique des installations en fonction des matériels retenus par l’entreprise ;

• Les certificats d’agrément et de classement au feu des matériaux et matériels retenus par l’entreprise ;

• Les certificats de conformité et avis techniques des matériaux et matériels selon demande du contrôleur technique



A l'issue des travaux l'Entreprise remettra au Maître d'Ouvrage les méthodologies de nettoyage et d'entretien.

Tous les produits (canalisations, appareils sanitaires, robinetteries) en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine sont composés à partir des matériaux suivants : • • Métaux, alliages et revêtements métalliques à base de cuivre, fer, aluminium et zinc ;

• • Matériaux à base de liants hydrauliques, émaux, céramiques et verre ;

• • Matériaux organiques bénéficiant d’une attestation de conformité. [1] Produits = canalisations, lavabos / éviers, robinetteries. Tubes : La nature des tubes utilisés reste de la responsabilité de l’entreprise, dans le respect des normes en vigueur : Tubes PER, cuivre, multicouches, acier, PVC pour évacuations.

Fourreaux Aux traversées de planchers, murs et cloisons, toutes les canalisations seront entourées de fourreaux en vue de les désolidariser des structures avec finition de propreté par joint à pompe. Calorifuge Toutes les canalisations d’eau froide dans les locaux non chauffés, faux-plafonds, gaines…seront calorifugées au moyen de coquilles de mousse de polyuréthane classé M1 type ARMAFLEX des Ets AMSTRONG ou équivalent de classe 2. Ces coquilles seront fixées au moyen de ruban isolant adhésif sur toute la longueur en cas de calorifuge fendu.

Robinetteries et vannes Les robinetteries et vannes seront choisis selon leur qualité de durabilité et de robustesse, compte tenu de la destination des locaux.


Ils seront conformes aux normes en vigueur. Chaque réseau devra pouvoir être isolé et vidangé indépendamment de l'unité de production et des autres réseaux. Repérage - Peinture - Contrôle Tous les circuits hydrauliques seront repérés au moyen d'étiquettes gravées placées de manière bien lisible, à proximité de chaque vanne ou de chaque appareil. Il sera prévu un repérage des vannes et appareillages en faux-plafonds par symboles placés au droit des matériels. Les étiquettes en bandes plastiques autocollantes estampées sont prohibées.

Précautions contre le bruit L’entrepreneur du présent lot devra respecter la réglementation acoustique en vigueur à la date de l’établissement du marché. L’entreprise du présent lot devra prendre toutes précautions afin d’éviter la production et la propagation des bruits par le fait de ses installations. Les équipements seront fixés sur des parois lourdes et seront désolidarisés de la structure par des dispositifs anti-vibratiles (Rondelles caoutchouc, Silentbloc…). Précautions contre les bruits aériens La vitesse de l'eau dans les canalisations sera limitée. Les canalisations seront fixées aux parois lourdes de masse ms ³ 200k g/m² avec des colliers isophoniques

(interposition d’un joint souple).

Ventilation

La conception du système de ventilation – moteurs, gaines, bouches - reste de la responsabilité de l’entreprise,

dans le respect des normes et des textes réglementaires en vigueur.



- Les études d’éxécution avec les notes de calculs. - La fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en œuvre ainsi que tous les

transports et manutentions diverses. - Tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages. - La réalisation de toutes les découpes au pourtour des ouvrages des autres corps d’état, ainsi que les

reprises et rebouchages divers, ainsi que toutes découpes pour encastrements des ouvrages et équipements des autres corps d’état.

- La fourniture et pose de tous dispositifs de fixation : bois, fourrures, montants, suspentes... - Les raccordements électriques nécessaires au bon fonctionnement des installations - La mise en service, les essais et réglages des installations - Le nettoyage, en fin d’intervention, dû à l’exécution des travaux. - La fourniture de l’ensemble des documents de DOE, y compris notices d’entretien. - Le respect des prescriptions d’organisation de la sécurité définies dans les prescriptions du Coordonnateur

SPS. - Le respect des principes généraux de sécurité selon les méthodologies définies dans le PP SPS de

l’entrepreneur. - L’entrepreneur assurera l’évacuation de tous ses gravois dans le respect du tri sélectif.

Repérage des installations et nettoyage des réseaux Repérages des installations : Toutes les installations devront être repérées. Pour les appareils et les vannes, le repérage se fera par étiquettes gravées portant les indications nécessaires. Pour les canalisations, il sera prévu la mise en place d'étiquettes de couleur conventionnelle définies par la NF X 08-100. Ces étiquettes de couleur seront collées soit sur le calorifuge, soit directement sur les canalisations. Il sera prévu une étiquette tous les 5 mètres maximum. Pour chaque fluide, le sens d'écoulement sera indiqué, avec étiquette mentionnant le type de fluide (EF, EFA, ECS, Gaz, EU, EV, EP). Nettoyage :


Après avoir été éprouvées, les canalisations doivent être nettoyées intérieurement au moyen de chasses d'eau. Un rinçage des canalisations sera réalisé juste après la mise en oeuvre et au plus tard avant la mise en place des robinetteries selon les procédures décrites par le guide technique du CSTB ou équivalent. Il est ensuite procédé à la désinfection des réseaux conformément aux instructions en vigueur (circulaire du Ministre de la Santé Publique et de la Population en date du 15 Mars 1962, chapitre II.6.3 et notamment l'annexe 8 du titre II). Après désinfection, il sera procédé à une analyse bactériologique de l'eau par un laboratoire agréé aux frais de l'entreprise afin de s'assurer qu'elle a bien des qualités d'eau potable. En cas de résultat négatif, il sera procédé à une nouvelle désinfection à laquelle suivra une nouvelle analyse. Le certificat du laboratoire devra être joint avec les documents des D.O.E.

Nettoyage

En fin d’intervention, l’entreprise devra le nettoyage dû à l’exécution de ses travaux. Les locaux seront rendus nets de toute souillure, en particulier les sols. L’entreprise assurera l’évacuation de tous ses déchets et gravois dans les différentes filières de traitements ou stockage en fonction de la nature des déchets, en respect du plan de gestion des déchets départemental.



1 Réseau de distribution EF/EC - Evacuations

1.1 Alimentation eau froide

Alimentation eau froide des appareils sanitaires et ballons d’eau chaude. Depuis l’arrivée d’eau générale située dans le local technique. Nature de la canalisation selon choix de l’entreprise, dans le respect des normes en vigueur. Compris raccords et accessoires : fourreaux de traversée, joints anti-vibratiles… Compris robinets d’arrêt pour chaque appareil, ou groupe d’appareils. Compris calorifugeage pour les parcours en zone non chauffée.

LOCALISATION : ALIMENTATION DE L’ENSEMBLE DES APPAREILS SANITAIRES ET BALLONS

ECS

1.2 Alimentation eau chaude

Alimentation en eau chaude des lavabos, douches depuis le ballon d’eau chaude.

Nature de la canalisation selon choix de l’entreprise, dans le respect des normes en vigueur. Compris tous raccords et accessoires : fourreaux de traversée, joints anti-vibratiles…

Compris robinets d’arrêt pour chaque appareil, ou groupe d’appareils. Compris calorifugeage pour les parcours en zone non chauffée.

LOCALISATION : ALIMENTATION EAU CHAUDE DE TOUS LES APPAREILS SANOITAIRES

1.3 Réseau d’évacuation

Réseaux d’évacuation des eaux usées et eaux vannes des appareils sanitaires en tube PVC,

Implantation suivant choix de l’entreprise

Compris raccordements sur le collecteur existant

Compris toute sujétions de percement de planchers ou murs

Compris de système de ventilation de chutes par aérateurs à membrane en combles.

LOCALISATION : EVACUATION DE L’ENSEMBLE DES APPAREILS SANITAIRES

2 Appareils sanitaires

2.1 Cuvettes WC à réservoir de chasse

Fourniture et pose de cuvette de WC en porcelaine vitrifiée, réhaussée pour PMR et standard ;

Réservoir attenant double chasse silencieux 3/6 litres

Abattant double fixations en inox ;

Compris accessoires : pipe de raccordement, robinet d’arrêt ;

LOCALISATION : WC PMR et WC standard

2.2 Urinoir

Fourniture et pose d’un urinoir type applique de face ;

Compris robinet temporisé en laiton massif chromé ;

Bonde à grille chromée ;

Compris tous accessoires : de fixations, robinet d’arrêt… ;

Compris joint silicone de finition entre l’appareil et le support ;

LOCALISATION : sanitaires standard

2.3 Lavabos

Fourniture et pose de lavabos en porcelaine conformes PMR, Pose sur consoles Compris mitigeur à disque céramique et tous accessoires ; Classement ECAU E0 C2 A3 U3 Compris raccordements aux canalisation eaux froide, eau chaude et eaux usées ;

Compris joint de finition silicone entre l’appareil et le support ;

LOCALISATION : DOUCHE ET WC PMR


2.4 Douches

Fourniture et pose d’un ensemble de douche avec receveur : Receveur extra plat pour conformité accessibilité PMR, encastré dans sol béton ; Vidange avec sortie horizontale Compris tous travaux de calage, mise à niveau et étanchéité au pourtour du receveur ; Bonde à grille Compris tous joints d’étanchéité et de finitions entre l’appareil et le support ; Mitigeur mural à cartouche disque céramique équipée d’un limiteur de température réglable et d’un limiteur de débit avec point dur à 50% et butée escamotable dévérouillable. Manette métal pleine ; Classement ECAU E1 C2 A3 U3 Compris raccordements aux canalisation eaux froide, eau chaude et eaux usées ;

LOCALISATION : DOUCHE PMR

2.5 Vidoir

Fourniture et pose d’un vidoir en porcelaine Pose sur consoles Compris mitigeur à disque céramique et tous accessoires ; Classement ECAU E0 C2 A3 U3 Compris raccordements aux canalisation eaux froide, eau chaude et eaux usées ;

Compris tout joint de finition silicone entre l’appareil et le support ;

LOCALISATION : 1 APPAREIL EN WC PMR

2.6 Production d’eau chaude sanitaire

Fourniture et pose d’un chauffe-eau électrique de capacité 200 litres Pose verticale sur trépied Résistance à stéatite Compris groupe de sécurité et siphon Compris raccordement électrique sur attente du lot Electricité Compris raccordements aux canalisation eaux froide, eau chaude et vidange ;

LOCALISATION : LOCAL TECHNIQUE

3 Ventilation

3.1 Système de ventilation simple flux

Il est prévu la mise en œuvre d’une ventilation mécanique simple flux destinée au renouvellement d’air minimum

des locaux.

L’installation comprend :

Un extracteur ;

Des réseaux de gaines en tôles d’acier galvanisé ;

La compensation d’air neuf sera réalisée au moyen d’entrées d’air installées en partie haute des menuiseries

extérieures

Principe de l’installation :

Entrées d’air neuf par grilles d’entrée d’air fournies par le présent lot et posées par le lot menuiseries extérieures

Circulation de l’air par transfert sous les portes ;

Extraction par bouches, fournies et posées par le présent lot, en parties hautes des locaux ;

Raccordement des bouches d’extraction à l’extracteur par un réseau de gaines en acier galvanisé, circulant en

combles

Extracteur dimensionné selon besoins, y compris tout supportage et système de maintien anti-vibratile ;

Compris carrotage soigné du mur extérieur pour sortie de ventilation, et grille en acier laqué extérieure ;

Compris calfeutrement soigné après réalisation

Compris raccordement sur attente de l’électricien ;

La conception technique est de la responsabilité de l’entreprise, ainsi que le dimensionnement des ouvrages,

dans le respect des normes et règles techniques réglementaires ;

Les matériaux et matériels mis en œuvre doivent être conformes aux normes en vigueur ;

Une attention particulière est demandée sur la qualité de l’installation au niveau du bruit émis.

L’installation de pièges à sons pourra s’avérer nécessaire, et ce à la charge de l’entreprise.

LOCALISATION : ENSEMBLE du BATIMENT

INGENIERIE ELECTRIQUE DES BATIMENTS ET DE L'INDUSTRIE

MAIRIE DE LANGRUNE SUR MER

RESTRUCTURATION D'UN BATIMENT SUR LE SITE

"LES CHASSES" 14 830 LANGRUNE SUR MER

LOT 6 – ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

CHAUFFAGE ELECTRIQUE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

RESO Ingénierie électrique

10, Rue Martin Luther King 14280 SAINT CONTEST 02 31 71 18 02 – [email protected]

Dossier n° 21_0039 CCTP SyM_31mai21

21_0039 SITE "LES CHASSES"_LANGRUNE SUR MER C.C.T.P. - LOT ELECTRICITE

TOUTE REPRODUCTION EST INTERDITE PAGE 2 SUR 30

SOMMAIRE ..................................................................................................................................... 2

CHAPITRE I - CLAUSES GENERALES ............................................................................................... 4

GENERALITES SUR LA CONSULTATION .................................................................................... 4

A. Compte prorata et gestion des installations de chantier ............................................................. 4

B. Échafaudages ...................................................................................................................... 4

C. Remise de prix ..................................................................................................................... 4

D. Programme ......................................................................................................................... 4

E. Liste des lots ....................................................................................................................... 5

F. Limites des prestations .......................................................................................................... 5

RÉGLEMENTATION ................................................................................................................ 5

PRESTATIONS ANNEXES DUES AU PRESENT LOT ...................................................................... 6

CARACTÈRE INDICATIF DU PRESENT DOCUMENT ...................................................................... 7

COORDINATION .................................................................................................................... 7

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ............................................................................................. 7

CONTROLE ET ESSAIS ........................................................................................................... 8

FORMATION DU PERSONNEL D'EXPLOITATION ......................................................................... 8

PROTECTION DES OUVRAGES ................................................................................................. 8

RÉCEPTION DE L'INSTALLATION ........................................................................................... 8

DOCUMENTS A FOURNIR ...................................................................................................... 9

A. Avant les travaux : ............................................................................................................... 9

B. A la fin des travaux : ............................................................................................................ 9

GARANTIE .......................................................................................................................... 9

CONTRÔLE TECHNIQUE ...................................................................................................... 10

MATÉRIELS RÉGLEMENTAIRES ............................................................................................ 10

CHAPITRE II - CLAUSES PARTICULIÈRES ..................................................................................... 11

INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER ........................................................................... 11

A. Généralités ........................................................................................................................ 11

DEPOSE ET MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS EXISTANTES ............................................. 11

BRANCHEMENT AU RÉSEAU D’ENEDIS ................................................................................. 13

A. BRANCHEMENT ENEDIS TARIF JAUNE ................................................................................... 13

BRANCHEMENT RESEAU TELECOM ORANGE .......................................................................... 14

REGLES DE CONCEPTION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ................................................ 14

A. Chutes de tension .............................................................................................................. 14

B. Dimensionnement de l’installation ........................................................................................ 14

C. Intensité de court-circuit ..................................................................................................... 14

D. Sélectivité des protections ................................................................................................... 14

PRISE DE TERRE ET LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES ............................................................... 15

A. Circuit fond de fouille .......................................................................................................... 15

B. Liaisons équipotentielles principales ...................................................................................... 15

C. Liaisons équipotentielles dans les salles d’eau ........................................................................ 15

D. Mise à la terre des chemins de câbles ................................................................................... 15

DÉCOMPTAGE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ................................................................................ 15

SOMMAIRE



A. Centrale multi mesures ....................................................................................................... 15

B. Compteurs monophasés 40A ............................................................................................... 16

C. Liaison de communication ................................................................................................... 16

ARMOIRES ET TABLEAUX.................................................................................................... 16

A. Généralités ........................................................................................................................ 16

B. Disjoncteurs ...................................................................................................................... 17

C. Protection différentielle ....................................................................................................... 17

D. Principes de subdivision des protections des circuits ............................................................... 17

E. Descriptif du tableau de distribution ...................................................................................... 18

CHEMINEMENTS & DISTRIBUTION ....................................................................................... 18

A. Chemins de câbles.............................................................................................................. 18

B. CANALISATIONS ................................................................................................................ 19

C. Distribution ....................................................................................................................... 19

APPAREILLAGE .................................................................................................................. 20

A. Généralités ........................................................................................................................ 20

B. Interrupteurs et prises de courant ........................................................................................ 21

C. Détecteurs de présence et de mouvements ........................................................................... 22

ÉCLAIRAGE ....................................................................................................................... 23

A. Données communes aux luminaires ...................................................................................... 23

B. Description des appareils intérieurs ...................................................................................... 25

ÉCLAIRAGE DE SECURITE ................................................................................................... 25

A. Balisage ............................................................................................................................ 25

B. Matériel ............................................................................................................................ 25

C. Télécommande .................................................................................................................. 25

D. Câblage ............................................................................................................................ 26

ALARME INCENDIE ............................................................................................................ 26

A. Programme ....................................................................................................................... 26

B. Matériel ............................................................................................................................ 26

C. Câblage ............................................................................................................................ 27

D. Documents à fournir ........................................................................................................... 28

VOYANT DEFAUT TECHNIQUE ............................................................................................. 28

CABLAGE TELEPHONE ........................................................................................................ 28

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ................................................................................................... 29

A. Aérothermes ...................................................................................................................... 29

B. Panneaux rayonnants ......................................................................................................... 30



GENERALITES SUR LA CONSULTATION

Le présent C.C.T.P. a pour objet de décrire les travaux d’électricité courants forts et courants faibles prévus dans le cadre de la restructuration du bâtiment "chalet" situé dans le site "les chasses" à Langrune sur mer.

Cet établissement sera classé en ERP 5ème catégorie type L & X. L'étude technique du présent lot est réalisée par le Bureau d'Études Techniques RESO - 10, rue Martin Luther King à SAINT CONTEST (14280) - Tél : 02.31.71.18.02 – [email protected] - dans le cadre d’une mission de base sans étude d’exécution, et de synthèse, au sens du décret 93.1268 du 29 Novembre 1993 et de son arrêté d’application du 21 décembre 1993. Cette étude comporte :

Les documents graphiques suivants : ü EL 1 : Plan d'implantation électrique

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

ü Annexe 1 : Limites des prestations ü Annexe 2 : Liste des appareils d'éclairage ü Annexe 3 : Tableaux et Alimentations ü Annexe 4 : Nomenclature des équipements.

Le cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).

A. Compte prorata et gestion des installations de chantier

Les dispositions concernant la prise en charge et la gestion de ces équipements sont consignées dans le PLAN GÉNÉRAL de COORDINATION établi par le coordinateur SPS.

B. Échafaudages

La mise en œuvre éventuelle d’échafaudages communs si elle a lieu d’être ainsi que les règles et conditions de leur utilisation sont décrites au PLAN GÉNÉRAL de COORDINATION. Dans le cas contraire l’entreprise gérera ses moyens nécessaires aux travaux en hauteur.

C. Remise de prix

Au stade de la consultation, les entreprises établiront leur offre sur la base des cadres de décomposition fournis par la Maîtrise d’œuvre. Ces cadres de bordereaux seront obligatoirement complétés avec les marques et références des produits, les quantités, les prix unitaires et les montants totaux par poste. L’entreprise devra prendre connaissance du CCTP et des plans avant le chiffrage. Toutes omissions dans le DPGF d’éléments décrit dans le CCTP ou dessiné sur les plans ne pourront prétendre à des devis supplémentaires de la part de l’entreprise. La signature du marché sans observation préalable formulée par écrit, vaudra acceptation sans réserve.

D. Programme

Le projet comporte plusieurs intervenants. Le bâtiment sera rebaptisé en "bâtiment des associations". Les installations électriques courants forts et courants faibles à mettre en œuvre dans le cadre de la présente opération comprennent :

La neutralisation et dépose des installations existantes Les installations provisoires de chantier Le remplacement du tableau de distribution du bâtiment des associations

CHAPITRE I - CLAUSES GENERALES



La vérification de la prise de terre existante Le cheminement des câbles Le câblage de tous les équipements prévus au présent lot L’appareillage terminal adapté aux supports de montage et influence externes de leur lieu

d’implantation Les appareils d'éclairage intérieur L’éclairage extérieur Les alimentations des équipements techniques L’éclairage de sécurité L’alarme incendie Le précâblage téléphonique Le chauffage électrique des locaux

Les installations électriques listées ci-dessous ne sont pas à prévoir au titre du présent lot :

L’équipement téléphone

E. Liste des lots

LOT 00 GENERALITES LOT 01 Démolitions – Gros-Œuvre – Carrelage-Faïence – Menuiseries Intérieures – Sols-

Peintures : Pas de consultation, travaux en régie LOT 02 Couverture LOT 03 Menuiseries extérieures PVC LOT 04 Cloisons Doublages Isolations LOT 05 Plomberie VMC LOT 06 Electricité – courants faibles – chauffage électrique

F. Limites des prestations

Tableau des limites des prestations : Voir Annexe 1.

RÉGLEMENTATION

Le titulaire du présent lot devra toutes les prestations nécessaires à la mise en œuvre et à la protection de ces ouvrages jusqu’à la réception des travaux. Les installations devront être conformes aux normes et textes réglementaires dans leur dernière édition en vigueur à la date de remise des offres, en particulier :

Décrets d’application : ü Décret n°88-1056 du 14/11/1988 relatif à la protection des travailleurs dans les

établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. ü Décret n°2010-1016 du 30/08/2010 relatif aux obligations de l’employeur pour l’utilisation

des installations électriques des lieux de travail. ü Décret n°2010-1017 du 30/08/2010 relatif aux obligations des Maîtres d’ouvrage

entreprenant la construction ou l’aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs en matière de conception et de réalisation des installations électriques.

ü Décret n°2010-1018 du 30/08/2010 portant diverses dispositions relatives à la prévention des risques électriques dans les lieux de travail.

ü Le code du travail.

Courants forts – Basse tension (Documents dernières éditions) : ü NF C14-100 et additifs : Installations de branchement à basse tension. ü Les prescriptions ENEDIS, suivant les directives du centre de distribution local. ü NF C15-100 – Edition 2002 et additifs : Installations électriques basse tension. ü NF C15-103 : Guide pratique, choix des matériels électriques (y compris les canalisations en

fonction des influences externes).

Éclairage de sécurité (Documents dernières éditions) : ü Arrêté du 14/12/2011 relatif aux installations d’éclairage de sécurité.

Blocs autonomes :

ü NF C71-800 : Bloc d’éclairage de secours d’évacuation type BAES.



ü NF C71-801 : Bloc d’éclairage de secours d’ambiance type BAES. ü NF C71-820 : Système de test automatique SATI.

Éclairage / Éclairage extérieur (Documents dernières éditions) :

ü NF EN 60598 : Appareils d’éclairage. ü NF EN 12464-1 : Éclairage des lieux de travail intérieur. ü NF EN 12464-2 : Éclairage des lieux de travail extérieur. ü NF C17-200 : Installations d’éclairage extérieur. ü Arrêté du 27/12/2018 : Relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances

lumineuses.

Parafoudre / paratonnerre (Documents dernières éditions) : ü UTE C15-443 : Guide pratique des parafoudres.

Courants faibles

ü NF EN 60950-1 et additifs : Matériel de traitement de l’information – Sécurité – Partie 1 : exigences générales.

ü UTE C98-011 : Règles particulières de sécurité pour les matériels destinés à être reliés aux réseaux de télécommunication.

ü ISO/IEC 11801 - Ed1.2 (EN 50173 Ed 1-2) : Norme générique Classe A à D 1000 base-T. ü ISO/IEC 11801 - Ed2. (EN 50173-1) : Norme générique – Classes D, E, F. ü ISO/IEC 11801 - Ed2 amd2 : Norme générique Classe Ea, Fa. ü IEC 60603-7-51 (connecteurs RJ45 blindés de Catégorie 6A). ü IEC 60512-99-001 : Évaluation des connecteurs RJ45 pour alimentation PoE (avec

certification). ü EN 50288 – Parties 2.1 et 2.2 : câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les

transmissions et les commandes analogiques et numériques. ü EN 50561-1 : Appareils de communication par courant porteur utilisé dans les installations

basse tension - Caractéristiques de perturbations radioélectriques - Limites et méthodes de mesure - Partie 1 : appareillage pour usage intérieur - Appareillage pour communication de puissance pour les installations basse tension.

ü NF C15-900 : Cohabitation entre réseaux de communication et d’énergie. Installation des réseaux de communication.

Autres

ü Les normalisations, spécifications et règles techniques établies par l'UTE dans leurs dernières éditions.

ü Les décrets, règlements ou normalisations complétant ou modifiant les documents susvisés qui seront publiés postérieurement à l'élaboration du présent devis et connus au jour de l'adjudication.

ü Les décrets, circulaires d'application, ainsi que les notes techniques relatifs aux prescriptions ci-dessus.

ü Les prescriptions des services techniques de la mairie de Langrune sur mer ü La réglementation thermique « RT2012 ».

PRESTATIONS ANNEXES DUES AU PRESENT LOT

Les fixations aux structures porteuses du bâtiment, de tous les appareils, supports de câbles et de boîtes de raccordements, qui ne doivent jamais être supportés par les plafonds suspendus ou leurs suspentes

Tous les percements, encastrements, scellements, et raccords Tous les rebouchages, compris toutes suggestions pour rétablir le degré coupe-feu et l’isolation

phonique des parois concernées Le montage et le démontage de tous les engins et échafaudages nécessaires à la réalisation des

ouvrages Les protections des sols contre les risques de chute d’objets et contre les marques de roues ou de

pieds des engins et échafaudages La protection anti-oxydation et la peinture définitive de tous les supports Les tranchées et les fourreaux nécessaires à l’installation des luminaires d’éclairage extérieur La protection et le nettoyage des locaux.



CARACTÈRE INDICATIF DU PRESENT DOCUMENT

Le matériel indiqué dans le présent document est imposé. Les marques qui peuvent être prescrites le sont pour leurs performances, leur qualité et pour des raisons d’optimisation de la maintenance et d’uniformité du patrimoine du Maître d’ouvrage. Tout matériel présentant des caractéristiques strictement équivalentes pourra être admis sous réserve de l’avoir précisé dans le bordereau estimatif et avec l’accord préalable du Maître d’ouvrage, à défaut de quoi, le matériel installé sera celui stipulé au descriptif au prix indiqué. Si l’entreprise propose des appareils d’éclairage équivalents à ceux décrits, elle devra appuyer sa proposition d’une documentation technique, complète, des calculs d’éclairement pour chaque local concerné et présenter les échantillons des produits qu’il propose ainsi que ceux des appareils décrits au présent CCTP. L'adjudicataire présentera un cahier d’appareillage et les échantillons qui lui seront demandés. Il devra obtenir l’accord de la Maitrise d’œuvre avant d’effectuer ses approvisionnements. Les dispositions techniques, dispositifs de protection, schémas, sections des canalisations, indiqués dans le présent document et sur les plans constituent le Dossier de Consultation. Les travaux devront être réalisés suivant le programme prévu et aboutir à leur entier achèvement, en parfait état de fonctionnement sur les points d'utilisation désignés. En conséquence, il ne pourra être invoqué une erreur, omission ou imprécision aux présents documents pour justifier d'un défaut de fourniture ou de mise en œuvre, étant entendu que l'entrepreneur s'est rendu compte des travaux à effectuer, de leur importance et de leur nature, et qu'il a suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient être omis.

COORDINATION

En complément de la coordination générale de l'ensemble des travaux exécutés par les différents corps d'état, prévue au Cahier des Charges et Conditions Générales, il est rappelé que l'entrepreneur doit prévoir la réalisation de certaines parties de son lot à des périodes différentes. En conséquence, il doit prendre connaissance des CCTP des autres lots. Le titulaire du présent lot est dans l'obligation de consulter les autres corps d'états, qui devront lui fournir en temps utile et par écrit, leurs besoins d’alimentation électriques : Intensités nominales, intensités de démarrage et nombre de conducteurs. Une copie des demandes et des réponses devra être communiquée au bureau d’étude. Les fiches de demande d’alimentation devront être diffusées à l’ensemble des entreprises adjudicataires de tous les lots pendant la phase de préparation de chantier. La mise en œuvre du matériel sera faite avec le plus grand soin et selon les règles de l'art, tant pour assurer une réalisation correcte de l'installation que pour éviter toute détérioration aux ouvrages réalisés par les autres corps d'état. Il appartient à l'entrepreneur d'attirer en temps utile, l'attention du Maître d’œuvre et de ses Conseils sur les répercussions que peuvent avoir certains travaux sur la marche générale du chantier.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Le titulaire du présent lot devra faire toutes les démarches nécessaires, avant l'exécution de ses travaux, auprès des services techniques intéressés :

Le bureau de Contrôle Le coordinateur S.P.S. Les Services Techniques de la Mairie

L’entreprise devra fournir les titres d’habilitation de son personnel, avant toute intervention sur les installations électriques, même hors tension. Les entreprises seront réputées avoir pris en compte dans leurs propositions l’ensemble des obligations auxquelles elles sont soumises dans le cadre de la sécurité et de protection de la santé. L’ensemble des dispositions de sécurité et de protection de la santé sont définis dans le PGC (Plan Général de Coordination) joint au dossier de consultation.



CONTROLE ET ESSAIS

Avant la réception, l'entreprise procédera sous sa responsabilité à l’autocontrôle de ses installations et aux essais et mesures :

Mesure isolement des circuits Mesure des tensions en charge Mesure de l’impédance de la prise de terres Contrôle de la continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles

supplémentaires Vérification de l'équilibrage des phases Contrôle des seuils de déclenchement des différentiels résiduels Mesure des niveaux d'éclairement Procédures de recette de l’alarme incendie Procédures de recette du précâblage informatique et téléphonique.

Le titulaire du présent lot mettra à la disposition du Maître d'Œuvre ou à son représentant, les appareils de mesure et le personnel nécessaire aux contrôles et essais des installations, aussi bien pendant l'exécution des travaux qu'à la réception.

FORMATION DU PERSONNEL D'EXPLOITATION

L'entrepreneur sera tenu de mettre à la disposition du Maître d'Ouvrage, le personnel qualifié pour mettre en service, contrôler le bon fonctionnement des installations, et instruire le personnel désigné par le Maître d'Ouvrage pour en assurer l'exploitation et la maintenance. La formation des utilisateurs au fonctionnement de la centrale d'alarme incendie devra être dispensée par un représentant du constructeur du matériel. Cette formation officielle devra être mentionnée au registre de sécurité de l’établissement avec la liste des personnes formées. L'entrepreneur devra fournir en 3 exemplaires, les consignes et instructions en français pour la conduite et la maintenance des installations. Une fiche de formation établie par l’entreprise indiquera pour chaque système la date de la formation, sa durée, le nom du formateur et l’émargement des personnes l’ayant reçue. Cette fiche sera incluse dans le D.O.E.

PROTECTION DES OUVRAGES

L’entreprise sera responsable, jusqu'à la réception, de la protection de ses ouvrages. A cet effet, elle devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter tous vols et toutes dégradations. Au cas où il en serait constaté, elle devra remettre son installation en état sans pouvoir prétendre à une indemnité, les ouvrages détériorés ou volés.

RÉCEPTION DE L'INSTALLATION

La réception sera subordonnée à un examen technique de l'installation et aux essais tels que définis. Il sera procédé à une minutieuse inspection de la pose des appareillages et canalisations, tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante, sera systématiquement refusé. Si les vérifications et essais qu'elle comporte ont donné satisfaction, cette réception pourra être prononcée ; sinon, elle sera ajournée jusqu'à ce que l'entrepreneur ait apporté à l'installation les retouches nécessaires. Jusqu'à ce que la réception soit prononcée, l'entrepreneur conservera la responsabilité de son installation, même si celle-ci est conduite par le Personnel de l'Établissement. La réception comportera :

La vérification contradictoire du parfait achèvement des travaux et de la conformité des installations réalisées avec le projet retenu

Les essais de l'installation La fourniture des documents prévus aux conditions générales et au présent CCTP.



DOCUMENTS A FOURNIR

Tous les plans d’exécution seront établis par l’entreprise sur la base des plans mis à jour par le Maître d'Œuvre lors de la signature des marchés. Ils seront mis à jour au fur et à mesure des modifications des plans du bâtiment et/ou des installations électriques. La vérification et la mise au point avec le Maître d'Œuvre des documents présentés par l’entreprise lui en laisse l’entière responsabilité ; cette vérification ayant pour seul objet de constater qu'ils ne sont pas contraires aux prescriptions du devis descriptif et aux plans de définition. Toute exécution prématurée, faute d'avoir soumis en temps utiles les plans à l’approbation du Maître d'Œuvre, s'effectuerait sous la seule responsabilité de l’entreprise et les modifications qui pourraient lui être demandées seraient entièrement à sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning des travaux.

A. Avant les travaux :

Le titulaire du présent lot devra fournir au Maître d’œuvre pour accord, les pièces suivantes : Les échantillons et documentations techniques des matériels prévus Les plans d'implantation de tous les appareils et des boites de raccordements Le parcours des canalisations avec caractéristiques et sections Les schémas unifilaires avec calibre des appareils Les plans d’implantation des façades et des équipements à l’intérieur des tableaux Les plans de détail des supports des chemins de câbles et des appareils d’éclairage Les plans de détail de mise en œuvre Les notes de calcul des niveaux d’éclairement Les carnets de câbles Les synoptiques de la distribution basse tension et de tous les systèmes courants faibles La liste et durée des formations prévues

B. A la fin des travaux :

Les dossiers des ouvrages exécutés DOE sera établi à partir des derniers plans établis par l’architecte. Il sera remis en 3 exemplaires papiers, reliés dans des classeurs (pochettes à œillets avec rabats pour les plans) et sur 3 supports informatiques. Ils devront inclure les documents ’’certifiés conformes à l’exécution’’ suivants :

Les documents listés ci-dessus mis à jour, représentant l’installation tel que construite Les plans de l'installation telle que construite, avec repérage des canalisations, des équipements et

des boites de raccordement Les schémas des tableaux électriques tels que construits avec repérage du câblage des appareils,

de l'étiquetage et de la façade et des références des matériel Le certificat de conformité des installations Les fiches des essais et d’autocontrôles Les notices de montage des matériels installés nécessitant d’être entièrement ou partiellement

démontés pour la maintenance Les notices d’exploitation et d'entretien (en français) de tous les équipements La nomenclature du matériel installé, avec indication du constructeur et de la référence Les procès-verbaux de conformité des matériaux mis en œuvre Le procès-verbal de mise en service de l’alarme Incendie Les fiches de recette du précâblage téléphonique La fiche de suivi des formations

Tous ces documents devront être fournis au Maître d’œuvre avant la réception des travaux. Le support informatique devra inclure la totalité des documents, listés ci-dessus, en version PDF lisibles par le Maître d’ouvrage et en version modifiable DWG pour les futures mises à jour.

GARANTIE

Le matériel tel qu'il est spécifié devra donner le maximum de sécurité pour un service continu de 24 heures par jour et de 365 jours par an. Tout le matériel qui aura été livré sera neuf et garanti pendant 1 an à dater de la réception. Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre tous les vices de construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de l’installation, tant dans



l’ensemble que dans les détails. La responsabilité de L’entreprise couvrira également, et dans les mêmes conditions, toutes les fournitures qu'elle sous-traitera. Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit, après un an de fonctionnement, de constater l'état du matériel, contradictoirement avec les services de l’installateur pour en vérifier l’usure. Si celle-ci était anormale, L’entreprise s'engage au remplacement de celui-ci. L'Entrepreneur restera responsable de tous les accidents, matériels ou corporels, qui pourraient résulter de la fabrication ou de l'installation des appareils, ainsi que les dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la suite de ces accidents. S'il négligeait de faire les réparations dans les délais qui lui sont impartis, celles-ci seraient effectuées d'office, après mise en demeure, et tous les frais lui en seraient imputés. Cette garantie sera totale : matériel et main d'œuvre s'y rattachant. L'Entrepreneur ne sera pas rendu responsable des bris de matériel ou du fonctionnement défectueux des appareils, qui seraient la conséquence de fausses manœuvres de la part du personnel du Maître d'Ouvrage.

CONTRÔLE TECHNIQUE

Le titulaire du présent lot devra obligatoirement être présent et assister le bureau de contrôle lors des essais et vérifications sur site, nécessaires à la réalisation de sa mission. Les missions de contrôle seront prises en charge par le Maître d’ouvrage et le titulaire du présent lot assistera aux vérifications avant la mise en service et exécutera, les modifications éventuelles, qui seraient nécessaires pour rendre ses installations conformes aux Normes en vigueur, au présent CCTP approuvé et au bon fonctionnement des équipements. L'organisme désigné par le Maître d'Ouvrage est QUALICONSULT - Bureau de HEROUVILLE SAINT CLAIR.

MATÉRIELS RÉGLEMENTAIRES

L'entrepreneur sera tenu de fournir du matériel de première qualité portant la marque nationale de conformité NF et CE. Les matériaux et matériels utilisés devront être neufs, avoir les caractéristiques correspondantes aux influences externes auxquelles ils pourront être soumis et répondre exactement aux conditions nécessaires à une parfaite exécution des travaux demandés et au fonctionnement des installations, la présente spécification n'étant pas restrictive. L’entreprise devra remettre au Maître d'Œuvre ou à son représentant tous les procès-verbaux d'essais ou de référence que celui-ci demandera. Le Maître d'Œuvre pourra demander, s'il le juge utile de nouveaux essais et restera seul décisionnaire de l’acceptation de ce matériel, sans atténuer pour autant la responsabilité de l’entreprise.



INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER

L’installation provisoire de chantier sera entièrement réalisée par l’entreprise d’électricité. L’armoire principale de chantier sera alimentée depuis le réseau basse tension du site. Des coffrets de chantier seront installés dans le bâtiment. Ils seront alimentés depuis l’armoire principale de chantier. L'entreprise titulaire du présent lot devra :

L’armoire principale de chantier Les coffrets de chantier L’éclairage des circulations L’éclairage de sécurité

A. Généralités

L'entreprise titulaire du présent lot devra l’installation des coffrets de chantier et de l’éclairage des circulations et l’éclairage de sécurité conforme :

Au décret n°2010-1016 du 30/08/2010 Aux recommandations de l'OPPBTB Aux recommandations du P.G.C

L'installation de chantier comprendra une armoire principale, indice de protection IP 44-7, avec double isolation polyester armé, et coup de poing d'arrêt d'urgence, placée au rez-de-chaussée, sur laquelle sera repris le coffret de chantier. Elle sera équipée d’un comptage d’énergie, d’un arrêt d'urgence et des protections suivantes :

1 départ 2*10A 30mA '' éclairage '' 1 départ 4*32A 30mA par ''coffrets divisionnaires '' 1 départ 4*32A 30mA ''grosse puissance''

Les coffrets divisionnaires seront prévus de sorte que tout point du chantier puisse être desservi par une rallonge de 25 ml maximum. L'entreprise prévoira à minima la mise en place des coffrets suivants :

2 dans le bâtiment

Chaque coffret IP 44-7 type portatif PLEXO, sera équipé de : 4 PC 2P+T 10/16 A 1 PC 3P+T 20 A 1 arrêt d’urgence.

Les zones de circulation et les combles seront éclairés par des luminaires étanches et résistants aux chocs ou des rubans leds. Un éclairage de sécurité par blocs autonomes étanches et résistants aux chocs sera installé dans les zones de circulations. L'installation de chantier sera déposée en fin de travaux et elle devra être maintenue en parfait état et mise hors tension en dehors des périodes d’activité du chantier. Rappel : Cette installation fera l’objet d’une vérification par un organisme agréé.

DEPOSE ET MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS EXISTANTES

La neutralisation des alimentations sera à réaliser avant les travaux. Le titulaire du présent lot devra la dépose de l’ensemble de l’installation électrique du bâtiment. Les installations électriques supprimées devront être entièrement démontées, aucun câble inutilisé ne devra subsister, y compris tous les supports (chemins de câbles, tubes, colliers et gaines apparentes)

CHAPITRE II - CLAUSES PARTICULIÈRES



Les déchets résultant des démontages devront être triés et évacués vers les lieux de décharge et de retraitement spécialisés. Les appareils de chauffage électriques seront déposés par les services de la mairie. Les têtes de détection incendie seront déposées et recyclées.

* Eclairage et équipements extérieurs

Le luminaire d'éclairage au-dessus de la porte à l'extérieur sera déposé. Ainsi que le clavier à code et BP intérieur et le tableau extérieur au droit de la porte extérieure. Les éclairages extérieurs seront repris depuis le tableau à l'intérieur du bâtiment "chalet".

Les luminaires extérieurs sur le mur d'enceinte et sur le bâtiment seront remplacés par des projecteurs à leds équipés de détecteurs.

* Bâtiment sanitaires Les éclairages du bâtiment des sanitaires seront remis en service. Ils sont alimentés depuis le local électrique. Un départ 2x10A diff.30mA sera prévu dans le tableau.



BRANCHEMENT AU RÉSEAU D’ENEDIS

A. BRANCHEMENT ENEDIS TARIF JAUNE

Le site "des chasses" est composé de 2 constructions principales + des annexes : le bâtiment "chalet" à RDC, tout en longueur, de 520 m2 environ. 1 bâtiment "buanderie" de 3 niveaux (sous-sol semi-enterré, RDC et étage) de 3x200 = 600m2

environ. des annexes à RDC.

Tarif jaune et TGBT

Bâtiment "chalet" Bâtiment "buanderie" TGBT Le site est raccordé à Enedis par un tarif jaune situé en limite de propriété. Le TGBT est au droit du branchement dans un coffret extérieur. Il est protégé par un disjoncteur d'abonné 160A et comporte 2 départs :

Disjoncteur 63A diff.30mA Chalet Disjoncteur 63A diff.1A Buanderie

Le bloc différentiel vers le "chalet" sera remplacé par :

Disjoncteur 63A diff.1A temporisé

Les étiquettes sur le tableau seront à refixer dans le tableau. L'appellation du bâtiment sera modifiée en "bâtiment des associations". Un câble 4x16mm² sous fourreau alimente le TD présent dans le bâtiment dit "chalet". Le câble sera conservé. Le tableau dans le bâtiment sera refait.



BRANCHEMENT RESEAU TELECOM ORANGE

Le raccordement au réseau Telecom est existant. Le boitier DTI est sur le mur à l'extérieur. Ce branchement sera conservé.

REGLES DE CONCEPTION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

A. Chutes de tension

Les chutes de tension maximum admises aux points d'utilisation les plus défavorisés, la totalité des installations mises en services simultanément.

Branchements de type tarif jaune : ü Éclairage : 3 % ü Force motrice : 5 %

B. Dimensionnement de l’installation

Les calculs des canalisations seront déterminés sans appliquer la tolérance de 5% de la NFC 15 100. Le taux d’harmoniques théorique utilisé pour les calculs de câbles sera en absente d’informations compris entre 15 et 33%. Les puissances seront déterminées sur la base des données connues plus une réserve de 20% minimum.

C. Intensité de court-circuit

Le pouvoir de coupure des disjoncteurs devra être supérieur à l’intensité de court-circuit calculée en tête de chaque tableau. Les notes de calcul seront basées sur un ICC3 de 25kA au panneau de comptage. Le pouvoir de coupure des disjoncteurs obtenu par filiation avec un disjoncteur amont sera admis que lorsque les dits disjoncteurs sont situés dans le même tableau. Le pouvoir de coupure des disjoncteurs obtenu par filiation avec un disjoncteur amont sera admis que lorsque les dits disjoncteurs sont situés dans le même tableau.

D. Sélectivité des protections

Afin d’assurer la continuité de fonctionnement de l’installation en cas de défaut électrique, la sélectivité entre protections devra être, sauf accord du Maître d’œuvre, du type ‘TOTAL’. Elle devra être efficace pour tout courant de surcharge et de court-circuit.



PRISE DE TERRE ET LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES

A. Circuit fond de fouille

La prise de terre est existante. Elle sera vérifiée. Cette vérification consistera à s’assurer qu’une véritable prise de terre existe, que sa valeur est inférieure à 5 Ohms, qu’elle est constituée d’un cuivre nu de section supérieure ou égale à 25 mm², qu’elle est bien enterrée et qu’elle ne risque pas d’être détériorée mécaniquement. La prise de terre devra être complétée si besoin.

B. Liaisons équipotentielles principales

Les liaisons équipotentielles principales et supplémentaires devront interconnecter les équipements suivants : Les canalisations métalliques susceptibles de conduire un potentiel conformément à la NFC 15100 Conducteur de terre aboutissant à chaque récepteur électrique Les chauffe-eau, conducteur 2,5 mm², isolé et protégé mécaniquement Les enveloppes et les portes de tableaux métalliques Les chemins de câbles courants forts et pré câblage par un conducteur en cuivre nu 25mm² sur la

totalité du parcours Les siphons métalliques des sanitaires

C. Liaisons équipotentielles dans les salles d’eau

Réalisation dans chaque salle d’eau du bâtiment, en encastrée dans ses parois, d’une liaison équipotentielle en conducteur cuivre isolé (jaune/vert) d’une section de 6mm², réunissant en un point unique les masses :

Siphons et huisseries des portes et des fenêtres métalliques Douches ou baignoires Ossature métallique des faux plafonds Tuyauteries métalliques Corps des appareils sanitaires métalliques Liaisons et raccordements à la barrette de terre située dans l’armoire électrique la plus proche

D. Mise à la terre des chemins de câbles

Les chemins de câbles courants forts et courants faibles seront obligatoirement mis à la terre suivant l’UTE C 15-900 par un conducteur en cuivre nu 25mm² sur la totalité du parcours, fixé par des connecteurs à serrage mécanique tous les 15 mètres (distance maximale). Les fixations par colliers plastiques ne seront pas acceptées.

DÉCOMPTAGE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Conformément à la réglementation RT2012 article 31, les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d’habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou de calculer la consommation d’énergie :

Pour le chauffage : par tranche de 500 m2 de SU concernée ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct.

Pour le refroidissement : par tranche de 500 m2 de SU concernée ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct.

Pour la production d’eau chaude sanitaire. Pour l’éclairage : par tranche de 500 m2 de SU concernée ou par tableau électrique, ou par étage. Pour le réseau des prises de courant : par tranche de 500 m2 SU concernée ou par tableau

électrique, ou par étage. Pour les centrales de ventilation : par centrale.

A. Centrale multi mesures

Le TD sera équipé d’une centrale de mesures multifonctions SOCOMEC type DIRIS A10 ou équivalent, permettant l’affichage et la communication des valeurs efficaces vraies suivantes :

Tensions simples et composées



Courants Fréquence Puissance active Puissance réactive Puissance apparente Facteur de puissance Taux de distorsion harmonique jusqu’au rang 51 Compteurs d’énergies Module de communication MODBUS pour récupération des données

B. Compteurs monophasés 40A

Des compteurs monophasés SOCOMEC type COUNTIS E03 ou équivalent, seront installés dans le tableau électrique. Le compteur aura les caractéristiques suivantes :

Tension 230Vca +/-20% Fréquence 50/60 Hz Précision de la mesure : Classe 1 Communication RS485 MODBUS

C. Liaison de communication

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la mise œuvre des BUS RS485 entre le DIRIS et les concentrateurs d’impulsions.

ARMOIRES ET TABLEAUX

A. Généralités

Les enveloppes sont de marque SCHNEIDER du type fonctionnel PRISMA G ou LEGRAND type XL3 version métallique. Les composants mis en œuvre permettront de réaliser des équipements selon les normes CEI 439-1, NFC 63-410 et NFC 15-100.

* Règles applicables à tous les tableaux électriques Tous les appareils installés sont repérés sur les plastrons, par étiquettes gravées (noir sur fond

blanc), précisant clairement le circuit et les locaux concernées. Tous les plastrons seront numérotés pour éviter qu’ils soient intervertis.

Les tableaux devront être dimensionnés avec une réserve de 30% mini de place disponible pour

chaque fonction.

Chaque tableau sera équipé d’un voyant « présence tension » LEDs. La protection du voyant sera reprise sous le disjoncteur général.

Chaque tableau sera équipé d’une PC 2P+T 10/16A. réservée à la maintenance. La protection et la

PC 2P+T 10/16A seront installés à droite sur la première rangée.

Les emplacements prévus en réserve devront être équipés de platines et plastrons pour appareils modulaires.

Les jeux de barres à installer pour l'alimentation des disjoncteurs protégeant les différents circuits

seront hors d'accès accidentel. Les fixations sont prévues de façon à résister aux efforts électrodynamiques, engendrés par un courant de court-circuit minimum de 25kA (tarif jaune). Calculé à l’origine de chaque tableau.

Tous les départs Éclairage et télécommande devront être raccordés sur des borniers à connexion

automatique. Les tableaux seront câblés avec des conducteurs souples type HO7-VK repérés par des bagues imperdables. Le repérage sera reporté sur les schémas.



Les conducteurs de protection seront raccordés individuellement sur des barrettes à connexions multiples. Chaque borne d’appareil ou de bornier ne doit pas recevoir plus de deux conducteurs.

Les plans d'équipement et schémas de câblage seront dans une pochette rigide format A4 au dos

de la porte de l'armoire. Ils seront également fournis sous forme d’un fichier DAO .DWG et joints au DOE.

Les portes des tableaux sont identifiées par des étiquettes DILOPHANE gravées visées sur la porte.

Les descriptions faites ci-après des tableaux électriques ne sont présentées qu'à titre indicatif. Le titulaire du présent lot ne pourra en aucun cas prétendre à des devis de prestations supplémentaires pour tous accessoires, équipements ou changement de calibre des protections. En effet, l'entreprise est réputée avoir pris connaissance de l'ensemble des prestations prévues au présent lot, mais aussi celle des autres corps d'état. Elle aura donc intégré dans son offre forfaitaire toute disposition amenant ses prestations à satisfaire au programme et aux réglementations qu'elle a à respecter.

B. Disjoncteurs

Les disjoncteurs seront de marque SCHNEIDER ou LEGRAND ou similaire. Ils seront choisis en fonction des critères suivants :

Conformité à la EN 60947-2 et EN 60947-2 Pouvoir de coupure supérieure à l'intensité de court-circuit vérifiée au point d'implantation du

disjoncteur. Courbe de déclenchement de la protection magnétique compatible avec l'intensité de démarrage du

récepteur, la protection des personnes contre les contacts indirects et la protection de la source d'alimentation.

Calibre de la protection thermique en fonction de l'intensité prévue dans le circuit protégé et de la température ambiante.

Pour les calibres supérieurs à 80 A, le déclencheur devra être réglable en thermique et en magnétique.

Auxiliaires électriques nécessaires au bon fonctionnement de l'installation.

C. Protection différentielle

Les déclencheurs différentiels à courant résiduel équipent les disjoncteurs pour réaliser : La protection des personnes contre les contacts indirects Dans le cas du 30 mA, une protection complémentaire des personnes contre les contacts directs La protection des installations électriques contre les risques d'incendie dans les locaux à risques

d’incendie BE2. Les dispositifs DR seront implantés et calibrés pour obtenir une sélectivité verticale totale. Tous les équipements électriques des locaux humides seront protégés par un différentiel haute sensibilité 30mA.

D. Principes de subdivision des protections des circuits

Les Circuits éclairages seront protégés par des disjoncteurs, à raison de : Un départ par salle ou groupe de salles complètes avec un maximum de 10 luminaires ou 500W de

source LEDs. Une protection différentielle bipolaire pour 3 départs max ou une protection différentielle tétrapolaire

pour 6 départs monophasés max. Les Circuits PC 2P+T 10/16A « secteur » seront protégés par des disjoncteurs, à raison de :

Un départ par salle ou groupe de salles complètes avec un maximum de 10 PC 2P+T 10/16A Une protection différentielle bipolaire pour 3 départs max ou une protection différentielle tétrapolaire

pour 6 départs monophasés max. Les Circuits PC 2P+T 10/16A « poste de travail » seront protégés par des disjoncteurs, à raison de :

Un départ par groupe de 9 PC 2P+T 10/16A



E. Descriptif du tableau de distribution

* Tableau Divisionnaire : TD-ASSO Ce tableau remplacera l'existant. Il est alimenté depuis le TGBT extérieur par le câble existant 4x16mm². Il sera mural, fonctionnel pour appareillage modulaire, de marque SCHNEIDER, type PRISMA G ou équivalent et disposera, à minima, les caractéristiques suivantes :

Définition du tableau Indice de service IS 111 Forme 1 Degré de protection mini IP 30 / IK 07 Jeu de barres Dans le coffret Porte fermant à clé Non Hauteur du socle 100 mm

Arrivée des câbles Dans gaine à câbles

Profondeur mini 250 mm Hauteur maxi Sans Objet Largeur maxi 1000 mm

Il comprendra les équipements décrits dans l’annexe 3.

CHEMINEMENTS & DISTRIBUTION

Au passage des cloisons et des planchers, les réservations seront rebouchées par bourrage de plâtre et laine de roche, pour rétablir l’étanchéité, les protections coupe-feu et les isolements phoniques et de manière à permettre d’effectuer des modifications de l’installation sans endommager les canalisations existantes (NFC 15-100, § 527.2). Les cheminements ne devront pas traverser les locaux à risques à l’exception des câbles propre aux équipements de ces derniers. Les câbles chemineront sur des chemins de câbles pour tous les parcours regroupant plus de 5 câbles. Dans les autres cas ils seront regroupés en torons attachés par des colliers à la structure du bâtiment au-dessus des faux plafonds ou sous tube IRL dans les passages apparents. Les boites de raccordement seront fixées sur les chemins de câbles lorsqu’elles sont situées à proximité, dans les autres cas elles seront fixées sur les cloisons. Les positions des boites et leurs repères seront représentés sur les plans du DOE. Toutes les canalisations électriques et leurs supports seront au minimum classés ‘’non propagateurs de la flamme’’. Toutes les canalisations issues de sources de sécurité type AES seront classées résistantes au feu CR1 et au fil incandescent à 960°.

A. Chemins de câbles

* Tableau de synthèse de la prescription Type de câbles

Implantation des câbles

Type de Dalle Traitement de surface

Hauteur minimum

Largeur

Courants forts Dans chemin de câbles courants forts

En fils d'acier soudés

Zingage électrolytique EZ

54 mm 30 % réserve

Courants faibles / incendie

Dans chemin de câbles courants

en tôle perforée à bords sécurité

Galvanisation sendzimir GS

50 mm 20 % réserve



Type de câbles

Implantation des câbles

Type de Dalle Traitement de surface

Hauteur minimum

Largeur

faibles avec cloison de séparation

* Chemins de câbles courants forts Les chemins de câbles devront être mis en œuvre suivant les dispositions des guides NF C 15-103, NF C 15-520 et NF C 15-900, dans leur dernière version. Les chemins de câbles seront supportés par des consoles fixées sur les parois horizontales ou par des consoles en Cé fixées au plafond. Les suspensions ne permettant pas l’accès libre sur un coté du chemin de câble ne seront pas admises. Les fixations des supports de chemins de câbles seront adaptées aux charges admissibles et à la nature des parois. Les supports seront fixés à la charpente par serrage mécanique.

* Chemins de câbles courants faibles La distribution principale horizontale empruntera des chemins de câbles installés dans les combles. Les câbles courants faibles et incendie y chemineront. Les câbles incendie seront regroupés à l’opposé des câbles des autres utilisations séparés par une cloison de séparation. Les câbles seront fixés par des colliers VELCRO.

B. CANALISATIONS

* Canalisations encastrées Les descentes dans les cloisons seront obligatoirement encastrées sous gaine ICT. Les canalisations encastrées derrière les doublages ne devront pas entraîner de diminution ni de détérioration du matériau isolant. Dans le cas d’isolants incompressibles, les découpes nécessaires au passage des canalisations et à l’encastrement des appareils devront être ajustées au mieux avec une tolérance de 5 mm. En aucun cas les retraits d’isolant ne devront dépasser la moitié de leur épaisseur. Les découpes dans les matériaux tels que le polystyrène devront être réalisées au fil chaud.

* Canalisations apparentes Les installations sous tube IRL seront autorisés uniquement dans les locaux techniques. Les descentes sous moulure apparente ne seront autorisées que lorsque la mise en place de gaine encastrée en cloison n'est pas possible. La remise au propre du support (bouchage des trous, peintures…) sera alors à la charge de l'entreprise.

Les moulures seront de type DLPlus 20x12,5, 32x12,5 ou 40x12,5cm de chez LEGRAND, ou équivalent, avec cloisons de séparation, raccords d’angles, Embouts et joints de couvercles. Toutes les descentes devront être représentées sur les plans du dossier des ouvrages exécutés. Elles seront livrées exclusivement en barre de 3 ml pour éviter au maximum les jonctions.

C. Distribution

* Boites de raccordement Les boites de raccordement posséderont les caractéristiques suivantes :

Dimensions minimales : 105 x 105 x 55mm IP55 - IK07 Fermeture par vis Pénétration dans la boite par presse-étoupes Fixation rigide des boites sur les chemins de câbles (colson interdit)



Taux de remplissage limité à 50% Pénétration de câble par le dessus de la boite interdit Indentification indélébile et indestructible avec repérage (Tenant – repère et fonction du circuit).

Les positions des boites et leurs repères seront représentés sur les plans du DOE.

* Salles d'eau Les prescriptions de la NF C15-100 Partie 7-701 – Locaux concernant une douche (Salles d’eau) sont applicables. Les canalisations et appareillages encastrés ne doivent pas être dans les volumes 0, 1 et 2 des douches. Dans les douches équipées de douchette sur flexible, le titulaire du présent lot se fera confirmer par le titulaire du lot plomberie la localisation précise du point de fixation du flexible de la pomme de douche. Le volume 2 s'étend alors à 1,80 m de ce point.

* Cloisons coupe-feu L’encastrement de l’appareillage dans les parois coupe-feu 1 heure devra être réalisé avec des boitiers d’encastrement coupe-feu. Le titulaire du présent lot aura à sa charge la pose et le colmatage de ces boitiers permettant de garantir le rétablissement du degré coupe de la paroi.

APPAREILLAGE

A. Généralités

Les indices de protection (IP/IK) des matériels et équipements installés seront adaptés à leur lieu d’implantation. Pour cela ils répondront aux prescriptions du guide UTE C15-103. Les interrupteurs des locaux borgnes doivent être pourvus d’un voyant lumineux. Le Maître d’Œuvre se réserve le droit de déplacer de 3 mètres, les emplacements des appareils avant leur installation sans modification du montant de l’offre. Il appartient aux soumissionnaires de s’assurer de l’implantation définitive des équipements représentés sur les plans du dossier d’appel d’offres.

* MISE EN OEUVRE Le titulaire du présent lot devra respecter toutes les dispositions de l’arrêté du 20 Avril 2017 ‘’accessibilité aux personnes handicapées’’, applicable à tous permis de construire déposé depuis le 1er juillet 2017, et tous les arrêtés modificatifs. Tous les dispositifs de commandes, y compris les dispositifs d’arrêt d’urgence, doivent être situés à une hauteur comprise entre 0.90m et 1.30m du sol fini. Tous équipements et appareillages électriques permettant l’accès au bâtiment doivent être situés :

A plus de 0.40m d’un angle rentrant de parois À une hauteur comprise entre 0.90m et 1.30m du sol fini.



Lorsque plusieurs appareils sont regroupés, il devra obligatoirement être fait usage de plaques de finition multipostes. Le montage mal ajusté de plusieurs plaques simples ne sera pas accepté. Les boîtiers encastrés de part et d’autre d’une cloison devront être décalés afin de ne pas créer de pont phonique. L’isolation phonique et thermique devra systématiquement être reconstituée derrière les pots d’encastrement des appareillages.

B. Interrupteurs et prises de courant

L’appareillage encastré sera monté dans des boîtiers adaptés au support et fixés par des vis. L’appareillage à griffe est proscrit. Toutes les prises de courant devront être munies d’obturateurs. Suivant l’affectation des locaux l’appareillage mis en œuvre sera le suivant :

Localisation Gamme Finition Locaux secs avec possibilité d'encastrement

LEGRAND DOOXIE ou équivalent

Forme carrée

Locaux secs Montage sailli

LEGRAND cadres Mosaic, ou équivalent

Les appareillages seront montés dans des cadres saillis Mosaic



Localisation Gamme Finition Locaux secs LEGRAND pour

montage dans cadre mosaic, ou équivalent

Prise de courant et interrupteur de couleur blanche

Locaux techniques

LEGRAND – PLEXO 55 ou équivalent

IP55 – IK07

C. Détecteurs de présence et de mouvements

Conformément aux plans, de nombreux locaux seront commandés par des détecteurs volumétriques infrarouges passifs assurant la commande temporisée des éclairages. L’éclairage des circulations et des locaux à usage intermittent sera commandé automatiquement par des détecteurs de présence et crépusculaires temporisés encastrés. Le détecteur sera du type LUXOMAT de BEG ou équivalent, il comprendra :

Une temporisation ajustable (15 minutes pour les circulations et 5 minutes pour les locaux fermés) Un réglage possible par télécommande infrarouge IR/PD (Réglage par potentiomètre refusé) Une marche/arrêt forcée possible depuis la même télécommande.

Une télécommande par type de détecteur sera fournie au maitre d’ouvrage (IR-PD). Une formation à l’utilisation de ces télécommandes sera assurée par le présent lot. Situation du détecteur

Référence couverture à H=2m50 avec une approche de face

Circulations

LUXOMAT type PD4M-1C-C-FP Spécial dégagement (montage en faux-plafond), ou équivalent, présentant au minimum les caractéristiques suivantes :

Alimentation 230Vac Classe II, IP20 Dimension : Ø97x H 103mm Zone Détection : Angle : 360° Transversale : Ø40.0m Radiale : Ø20.0m Charge maxi: 2300W cos φ=1 Réglage : 10 à 2000 Lux

Petits locaux

LUXOMAT type PD3N-1C-FP (montage en faux-plafond), ou équivalent, présentant au minimum les caractéristiques suivantes :

Alimentation 230Vac Classe II, IP20 Dimension : Ø106 x H63mm



Zone Détection : Angle : 360° Assise : Ø4.0m Transversale : Ø10.0m Radiale : Ø6.0m Charge maxi: 2300W cos φ=1 Réglage : 10 à 2000 Lux

Locaux techniques, vestiaires

LUXOMAT type LC-plus 280 avec fonction crépusculaire Portée max 16m

Extérieurs, locaux techniques

LUXOMAT type RC-next 280, ou équivalent, présentant au minimum les caractéristiques suivantes :

Alimentation 230Vac Classe II, IP54 Dimension : 121x71mm x H85mm Zone Détection : Angle : 280° Anti-reptation : Ø4m Transversale : Ø6m Radiale : Ø20m Charge maxi: 3000W cos φ=1 Réglage : 2 à 2500 Lux

Portée max 20m

ÉCLAIRAGE

A. Données communes aux luminaires

Pour chaque référence de luminaires utilisant des LED le constructeur devra fournir l’attestation d’un organisme officiel définissant sa classification du niveau de risque par la NF EN 62471 de sécurité photo-biologique. Aucun appareil appartenant à un groupe de risque autre que le groupe 0 (exempt de risque) ne sera admis. Les commandes d’éclairages seront conçues de sorte qu’en aucun cas l’interrupteur ne devra supporter une intensité supérieure à 3 A. Au-delà de cette valeur, il sera systématiquement prévu des télérupteurs. Les dérivations d’un luminaire à un autre devra être faites dans une boite de raccordement. Ils seront de classe 1 minimum et livrés avec leurs sources. Dans les circulations et les escaliers encloisonnés, les appareils d'éclairage et leurs fixations ne devront pas faire obstacle à la circulation jusqu'à une hauteur de 2,25 m à partir du sol fini. Le titulaire du présent lot devra respecter toutes les dispositions de l’arrêté du 20 Avril 2017 ‘’accessibilité aux personnes handicapées’’, applicable à tous permis de construire déposé depuis le 1er juillet 2017, et tous les arrêtés modificatifs. Lorsque la durée de fonctionnement du système d’éclairage est temporisée, l’extinction doit être progressive. Dans le cas d’un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l’ensemble de l’espace concerné et deux zones de détections successives doivent obligatoirement se chevaucher.

* Niveaux d’éclairement moyen à maintenir Les valeurs minimales des niveaux d’éclairement après 1000 heures d’utilisation sont les suivantes :

Localisation Niveau d’éclairement

moyen

Uniformité

Locaux techniques 200 lux (PU) <22 Vestiaires 200 lux (au sol) <22



Localisation Niveau d’éclairement

moyen

Uniformité

Circulation 100 lux (au sol) <22 Rangement 200 lux (au sol) <22 Accès extérieur 20 lux (au sol) <25

* Indices de Rendu des Couleurs (Ra) Les Ra ne devront pas être inférieurs à 80% pour les luminaires intérieurs et être inférieurs à 70% pour les luminaires extérieurs.

* Températures de Couleurs Les températures de couleur des sources pour tous les appareils d’éclairage sont décrites dans le chapitre « Description des appareils intérieurs et extérieurs ». Le choix de la température de couleur sera définitivement arrêté après présentation en situation dans les principaux locaux. La température de couleur des luminaires en extérieurs ne devra pas dépasser 3000°K. Suivant le nouvel arrêté relatif aux nuisances lumineuses.

* Facteur de maintenance (FM) Le facteur de maintenance sera déterminé en fonction de l’empoussièrement du local. En l’absence d’indication, le coefficient retenu sera 0.9 (faible)

* Méthode UGR d’évaluation de l’éblouissement Le système d’évaluation UGR est relatif à la limitation de l’éblouissement des installations d’éclairage ; il prend en compte la luminance des luminaires et de l’environnement suivant la position de l’observateur dans le local. Les valeurs limites de l’UGR1 ont été définies suivant des valeurs repères 13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28 (des écarts inférieurs à 3 ne sont pas significatifs) ; les valeurs d’UGR inférieures à 13 correspondent à un éblouissement négligeable ; tandis que celles supérieures à 28 correspondent à un éblouissement intolérable. Par exemple, la norme européenne NF EN 12 464-1 spécifie une valeur de seuil maximum de 19 pour le travail de bureau.

* Pose des luminaires encastrés en faux-plafond Conformément au D.T.U, les appareils d’éclairage et leurs dispositifs d’alimentation ne seront pas portés par les faux-plafond. Ils seront reliés aux éléments stables de la construction par un filin d’acier tendu. Le titulaire du présent lot prévoira, pour chaque plaque de faux-plafond supportant un luminaire supérieur à Ø100 mm, une plaque avec entretoises afin de renforcer la plaque de faux plafond et de maintenir si nécessaire l’isolant hors de contact des luminaires.

L’électricien aura à sa charge la réalisation des plans de calepinage en collaboration avec l’entreprise du lot faux plafond. Les découpes des plaques sont à la charge du présent lot.



* Eclairage extérieur Les éclairages extérieurs sur le bâtiment coté coursive seront remplacés par des appliques sur détecteurs. Les éclairages sur le mur d'enceinte et le bâtiment coté mur seront supprimés et remplacés par des projecteurs Leds équipés de détecteurs de présence.

B. Description des appareils intérieurs

Voir annexe 2.

ÉCLAIRAGE DE SECURITE

L’établissement sera doté d’un éclairage de sécurité par blocs autonomes non permanents. Les blocs autonomes seront admis à la norme de qualité NF AEAS performance SATI. Ils réaliseront automatiquement les tests réglementaires conformément à la norme NFC 71-820. Le dispositif de télécommande permettant la mise au repos des blocs et les tests de fonctionnement sans coupure sera installé dans le TD-ASSOC. Les blocs de sécurité seront équipés à 100 % de leds pour une consommation maximum de 1,60 W.

A. Balisage

L’éclairage d’évacuation sera assuré par des Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité. Il sera installé aux sorties des locaux de plus de 300 m² (100 m² en sous-sol) ou recevant plus de 50 personnes, aux sorties et tous les 15 mètres dans les dégagements. Les blocs installés en applique au-dessus des portes devront être installés à plus de 2,25 mètres du sol sans être plaqués au plafond. Lorsque les blocs sont fixés sur les faux plafonds, ils doivent être accrochés à la structure porteuse du bâtiment par des filins d’acier. Un éclairage d’évacuation sera installé aux sorties des locaux techniques. Les blocs mis en place dans les circulations seront pourvus de platine d’encastrement avec porte-étiquette.

B. Matériel

Les blocs autonomes seront conformes à la NFC 71-805.

Blocs autonomes de balisage étanches type non permanent à LEDs, 45 lumens, 1 heure, IP44 IK08 : KAUFEL type BRIO ECO 60L A ou équivalent.

ü Accessoire platine d’encastrement avec porte-étiquette Bloc autonome portatif étanche à Leds, EDF ET 100L ou équivalent, IP55 / IK10 Affiches réglementaires. Télécommande de mise au repos : KAUFEL type BT4000 ou équivalent

C. Télécommande

Une télécommande suivant la marque de matériel retenu sera installée dans le tableau de distribution. La télécommande assurera les fonctions suivantes :

Extinction ou allumage des blocs.



Programmation locale de toutes les fonctions (général, zoning, par clé). Initialisation des heures et jours de démarrage des tests automatiques. Lancement manuel des tests d’autonomie. Information de défaut SATI sur l’installation Test manuel pair / impair (test d’un appareil sur deux afin de garantir un

minimum de balisage dans les établissements sans période de fermeture)

D. Câblage

Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité seront alimentés par des câbles U1000R2V 5x1,5 mm² raccordés en amont des dispositifs de commande et en aval des protections des circuits d’éclairage des locaux concernés.

ALARME INCENDIE

A. Programme

L’établissement sera équipé d’un équipement d’alarme de type 4. La centrale sera mise en place dans le local électrique. L'installation d’alarme incendie aura pour fonctions :

Le déclenchement manuel de l'alarme La diffusion sonore de l'alarme auprès des personnes La diffusion d’un flash lumineux pour les personnes malentendantes dans les sanitaires et douches.

Le système d’alarme comportera les équipements suivants :

Un tableau de signalisation Des déclencheurs manuels Des diffuseurs sonores Des flashs lumineux

Les matériels mis en œuvre devront être admis et estampillés à la marque « NF – matériel de détection d’incendie ». Les matériels non couverts par les normes ou non homologués devront faire l'objet d'un certificat d'associativité annexé au certificat d'homologation du matériel avec lequel ils seront utilisés.

B. Matériel

* Tableau de signalisation Le tableau d'alarme incendie de type 4, KAUFEL type « AI 1B T4 » ou « AI 2B T4 » ou équivalent sera installé dans le local électrique. Il ne sera pas accessible au public et surveillé pendant les périodes d’exploitation de l’établissement. Ses organes de commande et de signalisation devront demeurer visibles et facilement accessibles. Il sera fixé sur un élément stable de la construction et aura les caractéristiques suivantes :

Alimentation principale : 230Vca – 50Hz Classe II IP42 – IK07 2 boucles de 32 déclencheurs manuels maxi 16 diffuseurs sonores maxi Diffuseur sonore intégré 90dB à 2m – classe B Temporisation de l’alarme générale réglable de 0 à 5mn Batterie : 2 accumulateurs NiMh 8V4-170mAh 1 contact auxiliaire NF (pouvoir de coupure 30W/37.5VA) 1 contact d’alarme NO/NF (30W/37.5VA) Consommation : 18W /8mA Autonomie en veille : 72h + 5mns en alarme Fonction test de l’installation Sortie 12V permettant l’alimentation d’un transmetteur Dimension (H x L x P) : 258x166x91mm



Les lignes des déclencheurs manuels devront être surveillées par des résistances de lignes de 10kΩ. Il sera alimenté depuis le TGBT par un disjoncteur réservé à cet usage.

* Déclencheurs d’alarme manuels Les déclencheurs d'alarme manuels conformes à la NF EN 54-11, permettent de lancer le processus d’alarme. Les déclencheurs d'alarme manuels seront fixés à 1,30 m du sol (Hauteur prise sur le dessus du boîtier). Ils ne doivent pas être dissimulés et ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 10cm. Ils seront implantés :

ü Au droit des sorties et sorties de secours du bâtiment, ü Au droit de l’accès de l’escalier sans être dans l’escalier

Le système de déclenchement sera une membrane déformable. Ils seront constitués d'un boîtier de couleur rouge en matière plastique résistante aux rayures et au choc. Ils seront équipés d’un indicateur d’action mécanique. Leur fonctionnement pourra être testé à l'aide d'un outil approprié, de l'extérieur sans ouvrir le boîtier. Chaque déclencheur manuel sera pourvu d’un capot de protection. Les déclencheurs manuels seront reliés au tableau de signalisation par une liaison 1 paire 9/10e de catégorie C2. Les lignes des déclencheurs manuels devront être surveillées par des résistances de lignes de 10kΩ.

* Diffuseurs d’alarme sonore L’alarme générale sera donnée dans l'ensemble du bâtiment qui constituera une ZA. Aucun autre signal sonore susceptible d’être émis dans l’établissement ne devra entraîner une confusion avec le signal sonore d’alarme générale. Les diffuseurs d’alarme sonore diffuseront un son AFNOR (NFS 32-001) de 90dB à 2 m audible en tout lieu du bâtiment. Les diffuseurs d’alarme sonore devront être mis hors de portée du public. Ils seront installés à plus de 2,25m du sol et seront alimentés par des câbles CR1 (résistants au feu) sans dérivations. Les lignes seront surveillées.

* Flashs lumineux Des diffuseurs lumineux à éclat seront installés dans les sanitaires et douches, d’après le texte de réglementation du 21 avril 2010 qui stipule que « Dans le cadre de l'accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés, de nouvelles dispositions pour l'alarme sonore en cas d'incendie sont imposées par le décret n° 2009-1272 ».

Les sanitaires et douches seront équipés de diffuseurs d’alarmes lumineuses adaptées aux personnes malentendantes. Ces diffuseurs émettront un flash lumineux à éclats de couleur blanc, et seront alimentés par des câbles CR1 (résistants au feu) sans dérivations. Les lignes seront surveillées.

C. Câblage

L'ensemble du câblage sera réalisé conformément aux spécifications de la règle C 15-100, de la norme NF S 61 932, et de l'arrêté du 25 juin 1980. La fin d'une ligne non rebouclée sera signalée par un repère apposé sur le dernier appareil raccordé sur la ligne. Les câbles ou conducteurs constituant des boucles ou zones différentes peuvent être groupés dans un même conduit réservé à ce seul usage. Aucune autre liaison électrique ne peut emprunter ce conduit. Les conducteurs afférents à une même boucle doivent emprunter un même conduit. Un conducteur ne peut pas être commun à plusieurs boucles. Les résistances de fin de lignes seront repérées sur les plans du DOE.

Tenant Aboutissant Câble Catégorie

TGBT Tableau de signalisation d’alarme incendie

U1000 R2V 3G1.5 mm²

C2

Tableau de signalisation d’alarme incendie type 4

Déclencheurs manuels 1 paire 9/10e C2

Diffuseurs sonores U1000 R2V 2x1.5mm² CR1

Diffuseurs lumineux U1000 R2V CR1



Tenant Aboutissant Câble Catégorie 2x1.5mm²

D. Documents à fournir

En fin de travaux, le dossier des ouvrages exécutés devra contenir : Les plans d’implantation de l’installation telle que construite Le schéma détaillé du câblage de l'installation. Les listes des matériels mis en œuvre et les documentations constructeurs Les certificats de conformité et d’associativité, Les notices d'exploitation et de maintenance. Les instructions de manœuvres (document plastifié à afficher à côté de la centrale) Le procès-verbal de mise en service L’attestation de formation des utilisateurs.

VOYANT DEFAUT TECHNIQUE

Le défaut à signaler est : Défaut VMC (signal sur le pressostat)

Un voyant lumineux sera installé au-dessus de la porte du local technique 1. Le dispositif ne comportera pas de signal sonore. Le titulaire du présent lot devra l’alimentation 12/24V et le relayage nécessaire au fonctionnement de cet ensemble. Le défaut sera repéré par une étiquette dilophane gravée.

CABLAGE TELEPHONE

L'arrivée téléphone DTI se situe sur le mur extérieur. Un câble 4 paires rejoindra le local électrique du bâtiment. Un coffret de communication (panneau de brassage simple) sera installé dans ce local, il permettra l'installation des prises RJ45 dans les locaux associatifs. Il sera prévu une liaison directe entre chaque prise et le coffret. Les repiquages seront interdits.

* Matériel Un coffret de communication de marque LEGRAND type Grade 2, ou équivalent, permettra le brassage des prises RJ45 du bâtiment. Il sera prévu 2 PC au droit du coffret de communication dans le local électrique pour permettre l'alimentation d'équipements type box. Les prises RJ45 seront de même marque que l’appareillage du bâtiment.



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

A. Aérothermes

Le chauffage des locaux sera réalisé par des aérothermes électriques NOIROT double puissance 4/6kW ou 6/9kW, ou équivalent, comprenant les caractéristiques et fonctionnalités suivantes :

Régulation électronique intégrée Relais de puissance intégrés Ventilation temporisée Carrosserie en acier électrozingué revêtu polyester Couleur blanc cassé et grille anthracite Batterie de résistances blindées à ailettes Grille de protection à l’entrée d’air et grille alvéolée

directionnelle de sortie d’air Sécurité thermique à réarmement automatique. Dimensions H420 L330 P505mm, portée 15m, poids

21,2kg, pour les puissances 4/6kW Dimensions H470 L380 P545mm, portée 17m, poids

25,1kg, pour les puissances 6/9kW Pose au mur, l'angle le mieux adapté devra être défini en

fonction de la taille de la pièce (compris accessoires de pose et renfort de cloison si besoin).

L'aérotherme doit être fixé à plus de 50cm du plafond. Une coupure de proximité sera prévue pour chaque aérotherme.

* Boitier de commande digital Un boitier de commande sera installé en entrée de chaque local équipé d'un aérotherme. Il permettra de commander celui-ci depuis le local.

Le boitier aura les capacités suivantes : Marche/Arrêt de l'aérotherme, Réglages au degré de la température de consigne pour le local, Bouton rotatif pour le choix du mode de chauffage en fonction du type d’installation, des besoins et

de la saison, Sélection du mode parmi 6 choix de fonctionnement :

o chauffage Pleine puissance avec : § ventilation pleine vitesse § ventilation demi-vitesse

o chauffage Demi-puissance avec : § ventilation pleine vitesse § ventilation demi-vitesse

o Ventilation d’air ambiant avec : o ventilation pleine vitesse o ventilation demi-vitesse

Pose au mur en sailli.



* Câblage Le boitier de commande est raccordé à l'appareil maitre par 2x1,5mm². Les aérothermes sont reliés entre eux par 1x1,5mm².

B. Panneaux rayonnants

Le chauffage des autres locaux et de la circulation sera réalisé par des panneaux rayonnants électriques marque ATLANTIC type SOLIUS ECODOMO ou équivalent, comprenant les caractéristiques et fonctionnalités suivantes :

Corps de chauffe en alliage d’aluminium pluri-nervuré monobloc, Sécurité thermique avec réenclenchement automatique, Régulation électronique de la température avec réglage et affichage

de la température sur écran rétroéclairé, Programmation par fil pilote à partir 6 ordres (Confort, Confort -1°C,

Confort -2°C, Eco, Hors-gel & Arrêt), Verrouillage des réglages de l’appareil, Détecteur de présence en façade afin de diminuer progressivement

la température lors des absences, Fonction "détection automatique de fenêtre ouverte" avec sécurité

anti-gaspillage, NF électricité performance, catégorie C.

* Programmateur Les panneaux rayonnants seront pilotés par l’intermédiaire d’un programmateur par fil pilote marque DELTA DORE ou équivalent à minima le même niveau de performance type CALYBOX 1020 WT, ayant les fonctions suivantes :

Affichage des consommations Programmation du chauffage électrique par fil pilote.

Le programmateur sera à implanter dans le local électrique. Le titulaire du présent lot aura à sa charge la liaison entre les panneaux rayonnants et le programmateur. Fin du CCTP.

21_0039

ANNEXE 1 : LIMITES DES PRESTATIONS

Rappel : Le titulaire du présent lot devra impérativement se faire préciser par écrit les besoins électriques de tous les lots concernés. Une fiche de raccordement renseignée des caractéristiques des réseaux basse tension et systèmes courants faibles (tension, régime de neutre, chute de tension, intensité de court-circuit,…) devra être adressée à tous les intervenants du projet y compris ceux directement gérés par le maître d’ouvrage pendant la phase de préparation de chantier, une copie sera également transmise au bureau d’études. Chaque alimentation devra être définie par son demandeur comme suit :

Nombre de conducteurs Intensité en service Intensité de démarrage Localisation précise en plan et en élévation de l’attente L’équipement terminal (câble en attente, prise de courant, boite de raccordement, coffret de

sectionnement).

INSTALLATION DE CHANTIER

Prestations : à la charge de : Observation :

Armoire principale de l’installation de chantier ELECTRICIEN

Décomptage d’énergie électrique chantier ELECTRICIEN

Base vie Maitre d’ouvrage

Installation des coffrets de chantier à l’intérieur du bâtiment ELECTRICIEN Tout point du bâtiment doit être desservi avec moins de 25ml de rallonge

Eclairage des circulations horizontales ELECTRICIEN Mini. 125 lux.

Eclairage de sécurité des accès et à l’intérieur du bâtiment ELECTRICIEN

Maintenance de l’installation de chantier ELECTRICIEN

Vérification par un bureau de contrôle des installations électriques mises en œuvre au titre du lot électricité

ELECTRICIEN

RESERVATIONS


Réservations dans les planchers et élévations compris calfeutrement après passage des canalisations

ELECTRICIEN

Plans de réservations dans les planchers et élévations ELECTRICIEN Compris synthèse avec les autres corps d’état.

Repérage des réservations après coulage ELECTRICIEN

Incorporations des gaines et boîtiers de scellements dans les élévations

ELECTRICIEN

Rebouchage des réservations ELECTRICIEN Coupe-feu identique à celui de la paroi traversée.

Obturation des fourreaux ELECTRICIEN Étanchéité à l’air des fourreaux en contact avec l’extérieur

Plaques de fermeture des regards ELECTRICIEN

Nettoyage du regard et bouchage des fourreaux ELECTRICIEN

Reprises autour des câbles traversant l’étanchéité à l’air ELECTRICIEN Par autocollant adapté au support.

Percements ne faisant pas l’objet de réservations ELECTRICIEN

ENCASTREMENTS DES LUMINAIRES


Plans d’implantation et cotes des appareils d’éclairage ELECTRICIEN Compris synthèse avec les autres corps d’état.

Plans de calpinage des faux plafonds Lot CLOISONS

Percement des dalles de faux plafond ELECTRICIEN

Montage des appareils d’éclairage ELECTRICIEN

Fixation des appareils d’éclairage à la superstructure du bâtiment.

ELECTRICIEN

BRANCHEMENTS ENEDIS

Existant

GAINES TABLEAUX ELECTRIQUES


Signalétique et supports de schémas ELECTRICIEN

BRANCHEMENT ORANGE

Existant

Cable sous fourreau entre le DTI et le local électrique ELECTRICIEN

EQUIPEMENTS CVC

Fiches de demandes d’alimentation électrique avec localisation en plan et en altimétrie, puissance apparente et intensité de démarrage, Nombre de pôles, asservissements et détails de raccordement

CVC

Calculs des protections et des câbles, transmission des données, régime du neutre, intensité de court-circuit, chute de tension

ELECTRICIEN

Fourniture et mise en œuvre des protections et des câbles ELECTRICIEN

Fourniture et mise en œuvre des sectionneurs de proximité du BEC

ELECTRICIEN

Fourniture et mise en œuvre du sectionneur de proximité de la VMC

CVC

Raccordements sur les équipements CVC

Fourniture et mise en œuvre des capteurs de défaut pour voyant défaut technique

CVC

APPAREILS DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE

Alimentation des aérothermes et radiateurs électriques ELECTRICIEN

Fourniture, mise en œuvre et raccordement des aérothermes et radiateurs électriques

ELECTRICIEN

Fourniture, mise en œuvre et alimentations des programmateurs

ELECTRICIEN

Liaison entre les programmateurs et les aérothermes et radiateurs

ELECTRICIEN

ECLAIRAGE EXTERIEUR

Fourniture, pose et cablage des éclairages extérieurs, compris cheminement

ELECTRICIEN

sur 7

A N N E X E 2 : L I S T E D E S L U M I N A I R E S

21_0039 Repère sur plan :

TYPE C

Marque :

PHILIPS

Localisation :

Circulation / dégagement

Référence :

CORELINE DN140B ou techniquement équivalent

Description : Downlight encastré rond LEDs Caractéristiques techniques : Classe I

Protection IP20 Résistance aux chocs IK02 Résistance au feu 850°C Consommation 9.5W

Flux lumineux 1 100lm Efficacité lumineuse 116 lm/W Optique Sans objet Gradable Non Température de couleur 3000°K UGR Sans objet Couleur Blanc Dimensions Ø162mm Hauteur 97mm Poids 0.49kg Accessoires Système de renfort

Rendu :

21_0039 – LANGRUNE SUR MER LISTE DES LUMINAIRES

TOUTE REPRODUCTION EST INTERDITE

Page 2 sur 7

Repère sur plan :

TYPE D

Marque :

PHILIPS

Localisation :

Locaux

Référence :

CORELINE PANEL OC RC132V ou techniquement équivalent

Description : Encastré 1200x300mm Caractéristiques techniques : Classe II

Protection IP20

Résistance aux chocs IK03 Résistance au feu 650°C Consommation 29W

Flux lumineux 3 400lm Efficacité lumineuse 117 lm/W Optique Sans objet Gradable Oui

Température de couleur 3000°K UGR <19 Couleur Blanc Dimensions 1197x297mm Hauteur 42mm Poids 6.5kg Accessoires Cadre pour montage sailli

Rendu :



Page 3 sur 7

Repère sur plan :

TYPE E

Marque :

PHILIPS

Localisation :

Rangements

Référence :

WT120C LED 60S ou techniquement équivalent

Description : Plafonnier à Leds Caractéristiques techniques :

Classe I Protection IP65 Résistance aux chocs IK08

Résistance au feu 850°C Consommation 48W Flux lumineux 6 000lm

Efficacité lumineuse 125 lm/W Optique Sans objet Gradable Non Température de couleur 4000°K

UGR Sans objet Couleur Blanc Dimensions 1504x87mm Hauteur 96mm Poids 6.5kg Accessoires Sans objet

Rendu :



Page 4 sur 7

Repère sur plan :

TYPE F

Marque :

BEGA

Localisation :

Auvent

Référence :

24 416 K3 ou techniquement équivalent

Description : Plafonnier Leds Caractéristiques techniques : Classe I

Protection IP65 Résistance aux chocs - Résistance au feu 850°C Consommation 27W Flux lumineux 2835 lm Efficacité lumineuse 105lm/W Optique - Gradable Non Température de couleur 3000°K UGR - Couleur au choix du Maitre d’ouvrage

(blanc, gris, anthracite ou noir) Dimensions Ø 150mm Hauteur Hauteur 150mm Poids Accessoires à répartition lumineuse symétrique

extensive diffuse avec verre sécurité

Rendu :



Page 5 sur 7

Repère sur plan :

TYPE G

Marque :

ARA BIG

Localisation :

Coursive extérieure

Référence : PX-0375-ANT

ou techniquement équivalent

Description : Applique LEDS Caractéristiques techniques :

Classe II Protection IP65 Résistance aux chocs IK06

Résistance au feu - Consommation 15W lampe E27 Flux lumineux -

Efficacité lumineuse 10,28lm/W Optique Diffuseur opale Gradable Non Température de couleur 3000°K

UGR - Couleur au choix du MO (blanc, gris,

anthracite ou noir) Dimensions largeur 230, épaisseur 101mm Hauteur Ht 90mm Poids 0,54kg

Accessoires Eclairage direct Adapté au mileu marin

Rendu :



Page 6 sur 7

Repère sur plan :

TYPE O

Marque :

RESISTEX

Localisation :

Locaux sans faux-plafond

Référence : PLAFOLED 20W ou techniquement équivalent

Description : Plafonnier LEDS Caractéristiques techniques : Classe I

Protection IP20 Résistance aux chocs IK04 Résistance au feu 650°C Consommation 20W Flux lumineux 1 200 lm Efficacité lumineuse 60lm/W Optique Gradable Non Température de couleur 3000°K UGR - Couleur Dimensions Ø240mm

Hauteur 35 mm Poids - Accessoires Alimentation intégrée

Rendu :



Page 7 sur 7

Repère sur plan :

TYPE X

Marque :

RESISTEX

Localisation :

Extérieur

Référence :

TRENDY DETECTION IR ou techniquement équivalent

Description : Projecteur LEDS Caractéristiques techniques : Classe II

Protection IP44 Résistance aux chocs IK06 Résistance au feu - Consommation 47,4W Flux lumineux 3 650 lm Efficacité lumineuse 77lm/W Optique - Gradable Non Température de couleur 3000°K UGR - Couleur Noir

Dimensions L225 ép 41mm Hauteur 238 mm Poids -

Accessoires Détection IR Fixation par étrier basculant

Rendu :

Fin.

LANGRUNE SUR MER

ANNEXE 3 21_0039

Type Section

Disjoncteur 4x63A diff. 3A. Temp. Disjoncteur de branchement Placard TGBT R2V

Interrupteur 4x80A Local electrique

Disjoncteur 2x10A diff. 30mA Auxiliaires et télécommandesVoyants à Led Blanc Présence tension amont inter général

PC 2P+T 10/16A Prise de courant MaintenanceTélécommande blocs d'évacuationHorloge programmable (aérotherme)

Jeux de barre 160A Répartiteur de puissance

Comptage éclairage Disjoncteur 2x10A diff. 30mA Eclairage extérieur

coursive R2V 3G1,5mm² Raccordé sur les luminaires

acces PMR R2V 3G1,5mm² Raccordé sur les luminaires

extérieur R2V 3G1,5mm² Raccordé sur les luminaires

Disjoncteur 2x10A diff. 30mA Eclairage batiment sanitaires R2V existant

Disjoncteur 2x10A diff. 300mA Eclairage Locaux techniques

LT elec R2V 3G1,5mm² Raccordé sur les luminaires

LT R2V 3G1,5mm² Raccordé sur les luminaires

Disjoncteur 2x10A diff. 30mA Eclairage Locaux public humides

vest 1 R2V 3G1,5mm² Raccordé sur les luminaires

douche PMR R2V 3G1,5mm² Raccordé sur les luminaires

WC R2V 3G1,5mm² Raccordé sur les luminaires

WC PMR R2V 3G1,5mm² Raccordé sur les luminaires

Vest 2 R2V 3G1,5mm² Raccordé sur les luminaires

Disjoncteur 2x25A diff. 300mA Eclairage locaux publics 1

Disjoncteur 2x10A dégagement 1/2 R2V 3G1,5mm² Raccordé sur les luminaires

accueil association R2V 3G1,5mm² Raccordé sur les luminaires

local 1 association R2V 3G1,5mm² Raccordé sur les luminaires

Disjoncteur 2x10A Rangement 2 matériel R2V 3G1,5mm² Raccordé sur les luminaires


TD-ASSOC

Placard TGBT

RESTRUCTURATION D'UN BATIMENT SUR LE SITE"LES CHASSES"

14 830 LANGRUNE SUR MER

Protection Équipement LocalisationCâble

Puissance Raccordement

RESO Page 1

LANGRUNE SUR MER

Type SectionProtection Équipement Localisation

CâblePuissance Raccordement

Disjoncteur 2x10A vest. Esc. R2V 3G1,5mm² Raccordé sur les luminaires


Disjoncteur 2x10A diff. 300mA Eclairage locaux publics 2

rangt 3 association R2V 3G1,5mm² Raccordé sur les luminaires

local 4 association escrime R2V 3G1,5mm² Raccordé sur les luminaires

dégagement 1/2 R2V 3G1,5mm² Raccordé sur les luminaires

Comptage PC

Disjoncteur 2x16A diff. 30mA General prises Locaux techniques

LT elec R2V 3G2,5mm² Raccordé sur les prises

LT R2V 3G2,5mm² Raccordé sur les prises

Disjoncteur 2x16A diff. 30mA General prises Locaux public humides

vest 1 R2V 3G2,5mm² Raccordé sur les prises

WC

Vest 2 R2V 3G2,5mm² Raccordé sur les prises

Disjoncteur 2x32A diff. 30mA General prises locaux publics 1

Disjoncteur 2x16A dégagement R2V 3G2,5mm² Raccordé sur les prises

accueil association R2V 3G2,5mm² Raccordé sur les prises

local 1 association R2V 3G2,5mm² Raccordé sur les prises

Disjoncteur 2x16A Rangement 2 matériel R2V 3G2,5mm² Raccordé sur les prises


Disjoncteur 2x16A vest. Esc. R2V 3G2,5mm² Raccordé sur les prises


Disjoncteur 2x32A diff. 30mA General prises locaux publics 2

Disjoncteur 2x16A local 3 association R2V 3G2,5mm² Raccordé sur les prises

Disjoncteur 2x16A rangt 3 association R2V 3G2,5mm² Raccordé sur les prises

local 4 association escrime R2V 3G2,5mm² Raccordé sur les prises

Comptage Chauffage

Disjoncteur 4x16A diff. 300mA Aérotherme local 1 R2V 5G2,5 mm²

Câble raccordé sur l'aérotherme, via

la commande et la coupure de

proximitéContacteur 4x16A Horloge programmable













Disjoncteur 2x32A diff. 300mA radiateurs electriquesContact SD coupure fil pilote (programmateur)

Disjoncteur 2x16A accueil R2V 4G2,5 mm² Raccordé sur les radiateurs

Disjoncteur 2x16A vest esc. R2V 4G2,5 mm² Raccordé sur les radiateurs

RESO Page 2

LANGRUNE SUR MER

Type SectionProtection Équipement Localisation

CâblePuissance Raccordement

rangt 2 R2V 4G2,5 mm² Raccordé sur les radiateursDisjoncteur 2x16A rangt 3 R2V 4G2,5 mm² Raccordé sur les radiateurs

Disjoncteur 2x32A diff. 300mA radiateurs electriquesContact SD coupure fil pilote (programmateur)

Disjoncteur 2x16A dégt R2V 4G2,5 mm² Raccordé sur les radiateursDisjoncteur 2x16A dégt R2V 4G2,5 mm² Raccordé sur les radiateursDisjoncteur 2x16A dégt R2V 4G2,5 mm² Raccordé sur les radiateurs

Disjoncteur 2x16A diff. 30mA ballon d'eau chaude vestiaires R2V 5G2,5 mm² Raccordé sur les radiateursContacteur 2x16A HC/HP

Comptage ventilation

Disjoncteur 2x16A diff. 300mA VMC sanitaire vestiaire R2V 3G2,5 mm² Câble en attente au droit de la

coupure de proximitéContacteur 2x16A Horloge programmable

Voyant défaut

Disjoncteur 2x10A diff. 300mA Alarme incendie Local électrique R2V 3G2,5mm² Raccordé sur l'équipement

RESO Page 3

Annexe 4 - Nomenclature des équipements 21_0039

PC ALIM

ECL. SÉCUR

ITÉ PRISE TOTALVoyant rad- aéro- program- Bloc prise centrale bris de

C D E F G O X S.A. VV BP enc. sailli 10/16A équipt vmc iant therme mateur évac RJ45 glace sonore flash

extérieur 1 3 7 2 13Accueil assoc 2 3 1 3 4 2 1 1 2 1 20

dégt 1 24 6 3 1 1 6 6 2 3 52LT1 1 1 3 1 1 2 1 10

local 1 assoc 6 3 5 1 1 2 1 1 20rangt 2 matériel 3 1 3 1 1 9

local 2 assoc 12 1 3 6 2 1 2 2 29vest escr 2 1 1 1 5

local 3 assoc 9 1 3 14 1 1 2 1 2 34rangt 3 matériel 2 1 1 1 5

local 4 assoc esc 6 2 6 1 1 1 1 18LT2 1 1 2

rgt 8 8 16vest 2 2 1 1 1 5

wc PMR 2 1 1 4WC 7 6 1 1 1 3 19

douche PMR 2 1 1 4vest 1 2 1 1 1 5

0

TOTAL 24 35 8 1 3 27 7 8 2 9 16 13 49 3 1 11 5 5 16 4 1 11 4 7 270

détecteur sirene

INCENDIECHAUFFAGELocalisation /

Equipement INTERRUPTEURS

COURANTS FORTS

LUMINAIRES

COURANTS FAIBLES

1/1 AN4_Nomenclature des éqpts

CCTP PAGE GARDE

Documents

Transcript of CCTP PAGE GARDE