LYCEE BENOIT CHARVET...Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne A17925 -Lot...

27
3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond - Tel : 04 77 25 70 00 - Email : [email protected] Capital de 100 000 € - Siret 502 779 911 00036 - Code NAF/APE 7112B - TVA FR2750277991100036 www.cogifluide.com 3 rue Lafayette 42400 Saint Chamond Téléphone : 04 77 25 70 00 E-mail : [email protected] Siret 502 779 911 00036 - APE 7112 B - TVA FR27 502 779 911 00036 Affaire n° A17925 LYCEE BENOIT CHARVET MISE EN SECURITE DU SITE 19 Bis rue de la Harpe 42 000 Saint Etienne Phase PRO DCE IND B : 9 juin 2017 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P. LOT ELECTRICITE Maitre d'Ouvrage Entreprise REGION AUVERGNE RHONE ALPES 1 Esplanade F Mitterrand 69269 Lyon

Transcript of LYCEE BENOIT CHARVET...Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne A17925 -Lot...

Page 1: LYCEE BENOIT CHARVET...Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne A17925 -Lot électricité MISE EN SECURITE DU SITE Page 2 3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond

3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond - Tel : 04 77 25 70 00 - Email : [email protected] Capital de 100 000 € - Siret 502 779 911 00036 - Code NAF/APE 7112B - TVA FR2750277991100036

www.cogifluide.com

3 rue Lafayette 42400 Saint Chamond

Téléphone : 04 77 25 70 00

E-mail : [email protected] Siret 502 779 911 00036 - APE 7112 B - TVA FR27 502 779 911 00036

Affaire n° A17925

LYCEE BENOIT CHARVET

MISE EN SECURITE DU SITE

19 Bis rue de la Harpe

42 000 Saint Etienne

Phase PRO DCE IND B : 9 juin 2017

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

C.C.T.P.

LOT ELECTRICITE

Maitre d'Ouvrage Entreprise REGION AUVERGNE RHONE ALPES 1 Esplanade F Mitterrand 69269 Lyon

Page 2: LYCEE BENOIT CHARVET...Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne A17925 -Lot électricité MISE EN SECURITE DU SITE Page 2 3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond

Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne

A17925-Lot électricité

MISE EN SECURITE DU SITE Page 2

3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond - Tel : 04 77 25 70 00 - Email : [email protected] Capital de 100 000 € - Siret 502 779 911 00036 - Code NAF/APE 7112B - TVA FR2750277991100036

1 DEFINITION DU SITE

1.1 OBJET DES TRAVAUX

Le présent Document se rapporte aux travaux intitulés :

TRAVAUX DE SECURISATION. Cette opération sera réalisée dans l'établissement suivant:

Lycée Benoit Charvet 30 avenue Benoit Charvet

42000 Saint Etienne

1.2 DEFINITION DES TRAVAUX

Les travaux consistent principalement à :

• La mise en place de caméras de surveillance .

• L’installation d’un système de contrôle d'accès du lycée.

• La fourniture et pose d'un portique de sécurité

• La fourniture et pose d'un interphone vidéo sur IP

1.3 DELAIS D'EXECUTION

Les travaux seront réalisés impérativement pour : . Du lundi 28 au jeudi 31 Aout 2017 : Pose du portique et intégration sur la barrière existante

. Du lundi 4 septembre au vendredi di 31 octobre 2017 : Pose et mise en service de tous les équipements

Page 3: LYCEE BENOIT CHARVET...Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne A17925 -Lot électricité MISE EN SECURITE DU SITE Page 2 3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond

Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne

A17925-Lot électricité

MISE EN SECURITE DU SITE Page 3

3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond - Tel : 04 77 25 70 00 - Email : [email protected] Capital de 100 000 € - Siret 502 779 911 00036 - Code NAF/APE 7112B - TVA FR2750277991100036

2 GENERALITES

2.1 DOCUMENTS

Le dossier de consultation du présent lot comprend en plus des documents généraux et des pièces officielles les éléments suivants : * Le présent C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières). * La D.P.G.F. (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire). * Les documents techniques annexés au présent document.

2.2 PROCEDURES D'EXECUTION DES TRAVAUX

2.2.1 L'APPEL D'OFFRE

Les entreprises consultées devront présenter les pièces demandées au CCAP et au Règlement de consultation. Elles devront également prendre tous renseignements auprès des Administrations compétentes en ce qui concerne les réseaux de distribution de l'établissement (Eau - Electricité - Gaz). Le tableau de références du matériel principal joint en annexe au présent C.C.T.P. devra être dûment complété, en précisant les marques et références de matériel que l’entrepreneur s'engage à fournir et à installer dans le cadre de son marché (renseigner les caractéristiques techniques et de finitions requises pour la compréhension de l’offre). La documentation technique détaillée du matériel principal devra être jointe en annexe du tableau de références.

Toute anomalie, omission ou manque de concordance avec la réglementation en vigueur qui aurait pu apparaître dans le dossier de consultation devra être signalée, par écrit (sous forme de mémoire technique justificatif et explicatif) et chiffrée (sous forme de bordereau similaire à la D.P.G.F.), avant la signature du marché. Faute de quoi, l’entreprise sera sensée avoir acceptée les clauses du dossier et s’être engagée à fournir toutes les prestations de sa spécialité nécessaires au parfait achèvement des travaux, même si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou dessinées.

2.2.2 REALISATION DES TRAVAUX

Sous traitance

Dès l’établissement de l’acte d’engagement, l’entrepreneur devra dresser la liste complète des entreprises de sous-traitance qui seront susceptibles d’intervenir, ainsi que la nature et le montant de leurs prestations. Dans le cas où, en cours de chantier, d’autres entreprises viendraient compléter les équipes en place, elles devront obligatoirement avoir l’agrément du Maître d’Ouvrage, sachant que ce dernier pourra de plein gré refuser un sous-traitant qui lui paraîtrait insuffisamment compétent ou indésirable. Les entreprises sous traitantes pour le tirage de câbles ou le raccordement devront pouvoir justifier des mêmes agréments constructeur que le titulaire du marché.

Page 4: LYCEE BENOIT CHARVET...Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne A17925 -Lot électricité MISE EN SECURITE DU SITE Page 2 3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond

Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne

A17925-Lot électricité

MISE EN SECURITE DU SITE Page 4

3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond - Tel : 04 77 25 70 00 - Email : [email protected] Capital de 100 000 € - Siret 502 779 911 00036 - Code NAF/APE 7112B - TVA FR2750277991100036

Présentation du matériel

L’entrepreneur du présent lot devra la présentation des matériels ou échantillons et PV de réaction au feu (demandés au C.C.T.P.), au Maître d’Ouvrage ainsi qu’à l’équipe de Maîtrise d’Œuvre pour acceptation des modèles et des coloris avant de passer commande.

Dossier d’exécution

L’entrepreneur du présent lot remettra avant le commencement des travaux et au plus tard un mois après la notification de la commande un dossier d’exécution complet comprenant (les relevés nécessaires seront à effectuer par l’entreprise) : * Les plans de réservations et de passage de ses ouvrages. * Les plans d’implantations des équipements. * Les schémas techniques avec la disposition du matériel et tous les calculs s’y référant. * Une nomenclature de matériel. * Les carnets de câbles.

* Les synoptiques de principes. * Les documentations techniques avec les P.V. * Le planning détaillé. L’entreprise sera responsable, jusqu’à la réception, de la protection de ses ouvrages. A cet effet, l’entreprise devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations. Au cas où il en serait constaté, elle devra les remettre en état, entièrement à ses frais et sans pouvoir prétendre à une indemnité. Pendant la période de préparation, l'entrepreneur devra soumettre à l'agrément de la Maîtrise

d'Œuvre, et des entreprises intéressées, toutes indications générales ou détaillées, nécessaires à la

mise au point du projet, faute de quoi, il se trouverait dans l’obligation de les exécuter à ses frais.

Exécution du chantier

Pendant les travaux, toute modification sera à soumettre au Maître d’Œuvre pour approbation avant réalisation. En particulier pour la validation de la mise en œuvre des cheminements

et la pose des câbles et pour la validation de l’installation des répartiteurs et de leurs locaux. Les plans d’exécutions seront mis à jour au fur et à mesure de l’avancement des travaux et permettront la réalisation du dossier des ouvrages exécutés en fin de chantier. L'entrepreneur devra la fourniture de tous les documents demandés par le Bureau de Contrôle. Il sera demandé à l’installateur de vérifier la conformité des ouvrages ou des installations des autres corps d’états au fur et à mesure de leur exécution. Ceci pour tout ce qui peut avoir une incidence sur ses propres installations, de façon à permettre, dans le cadre du planning, les corrections éventuelles qui seraient nécessaires.

Travaux supplémentaires

Aucune facture de travaux supplémentaires ne sera acceptée par le Maître d’Ouvrage si celle-ci n’est pas accompagnée d’un bon de commande signé par le Maître d’Ouvrage et par le BET Fluides. Toute facture présentée devra être chiffrée avec détails : Prix unitaires - Quantités -Main d’œuvre. Les prix unitaires appliqués seront établis sur la base du devis initial avec minoration correspondant au marché.

Page 5: LYCEE BENOIT CHARVET...Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne A17925 -Lot électricité MISE EN SECURITE DU SITE Page 2 3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond

Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne

A17925-Lot électricité

MISE EN SECURITE DU SITE Page 5

3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond - Tel : 04 77 25 70 00 - Email : [email protected] Capital de 100 000 € - Siret 502 779 911 00036 - Code NAF/APE 7112B - TVA FR2750277991100036

Remarques

* L’absence de dossier d’exécution complet, ainsi que le non respect du planning mettront la totalité des travaux à la charge du défaillant. * Pour toute modification par rapport au C.C.T.P. ou au matériel de l’offre signé, l’entrepreneur devra impérativement en faire la demande par écrit au Maître d’Ouvrage pour accord. Si l’entrepreneur ne respectait pas cette consigne, le Maître d’ouvrage se réserve le droit de faire modifier les installations aux frais de celui-ci, sans qu’il puisse prétendre à une indemnité. * Les travaux non réalisés devront faire l’objet d’une régularisation en fin de chantier, et seront déduits du montant du marché forfaitaire.

2.2.3 OPERATIONS DE RECEPTION DES TRAVAUX

L’établissement de ces documents ainsi que les frais de contrôle sont à la charge de l’entreprise titulaire, et ils sont stipulés inclus dans les prix de sa proposition.

Contrôle sécurité

Les essais et la mise en service seront réalisés conformément aux Normes et aux documents Techniques COPREC. Le contrôle et son rapport devront porter obligatoirement sur la conformité aux normes d’une part, et d’autre part, sur le respect des prescriptions d’exécution mentionnées dans les différents documents fournis aux entreprises lors de l’Appel d’Offres et notamment le présent CCTP.

Dossier des ouvrages exécutés

Avant la réception des travaux, un Dossier des Ouvrages Exécutés sera remis au Maître d’œuvre sur CD pour validation. Une fois le dossier validé l’entreprise remettra au maître d’œuvre 3 exemplaires sur papiers pliés et 4 exemplaires sur CD. Ce dossier comprendra :

• un jeu de plans (au format dwg sur CD) mentionnant les différents tracés des cheminements

principaux, ainsi que les emplacements et les identifications de l’ensemble des équipements installés ;

• un synoptique des différents systèmes • les schémas unifilaires complets et détaillés des équipements techniques; • une nomenclature du matériel, avec la référence précise de ces derniers (au format xls sur

CD) avec leurs emplacements, leurs identifications et leurs prix de vente. • des carnets de câbles; • les différentes programmations en version modifiable avec les logiciels • Une nomenclature avec les références, les repères, les implantations et les prix publics de

chaque matériel • la liste détaillée de la réserve fournie avec le bordereau de transmission de matériel. • les notices techniques, de fonctionnement et d’entretien de tous les équipements avec leurs

certificats d’agrément ; • Fourniture de la notice d’entretien et d'exploitation élémentaire • les différentes attestations de conformité, les rapports de contrôle, les fiches d’essais, le

cahier de recettes, etc...

Page 6: LYCEE BENOIT CHARVET...Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne A17925 -Lot électricité MISE EN SECURITE DU SITE Page 2 3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond

Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne

A17925-Lot électricité

MISE EN SECURITE DU SITE Page 6

3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond - Tel : 04 77 25 70 00 - Email : [email protected] Capital de 100 000 € - Siret 502 779 911 00036 - Code NAF/APE 7112B - TVA FR2750277991100036

• les certificats nécessaires aux travaux: COPREC, garanties constructeur, homologation, ..., et les différents Procès Verbaux ; des différents matériaux, de bon fonctionnement, de mise en service, de formation d'associativité et de réception.

• le ou les rapports de vérifications du Bureau de Contrôle. • les levées de réserve éventuelles. Remarque: En l’absence de ces documents, aucun règlement de mémoire définitif ne sera accepté, et conformément au C.C.A.P. les pénalités pour non remise de documents dans les délais impartis seront appliquées.

Réception des travaux

Une fois les D.O.E. validés, il sera procédé à un contrôle des installations. Les ouvrages défectueux seront refusés et refaits par l’entreprise à sa charge. La réception des travaux sera prononcée sous réserve des remarques pouvant être mentionnées sur le rapport de la visite de l’Organisme de Contrôle, du Maître d’Ouvrage, et de l’obtention des résultats demandés. Remarque: Dans le cas ou l'entrepreneur n'aurait pas respecté les délais de réception des travaux et de levées de réserves, tous les frais induits seront à sa charge.

2.2.4 GARANTIE - ENTRETIEN

Garantie de bon fonctionnement : La période de garantie est fixée à DEUX ANS à dater de la réception des travaux, conformément à l’Article 1792-3 du Code Civil. Cette garantie de parfait achèvement pourra s’accompagner d’une retenue de garantie.

Garantie du matériel : Le matériel installé devra donner le maximum de la fiabilité pour un service permanent. La période de garantie matériel et applicative pour les équipements VDI est de dix ans minimum, à compter de la date de réception, conformément à la charte. Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés contre tous vices de construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de l’installation. Le soumissionnaire doit faire preuve de sa capacité à fournir cette garantie, agrément constructeur.

2.3 PENALITES DE RETARD DANS L’EXECUTION DES TRAVAUX

Les pénalités de retard dans l’exécution des travaux seront calculées conformément aux spécifications mentionnées dans le CCAP.

Page 7: LYCEE BENOIT CHARVET...Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne A17925 -Lot électricité MISE EN SECURITE DU SITE Page 2 3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond

Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne

A17925-Lot électricité

MISE EN SECURITE DU SITE Page 7

3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond - Tel : 04 77 25 70 00 - Email : [email protected] Capital de 100 000 € - Siret 502 779 911 00036 - Code NAF/APE 7112B - TVA FR2750277991100036

3 REALISATION DES TRAVAUX

3.1 CONDITIONS DE REALISATION DES TRAVAUX

Cette installation rentre dans le cadre des installations de chantier traditionnelles. Les entreprises devront donc se conformer aux prescriptions imposées dans les documents généraux, sanitaires, panneau de chantier, etc ..., ainsi qu’aux emplacements fixés par le Maître d’Œuvre. L'entrepreneur du présent lot sera soumis pour l'élaboration du "Plan Particulier de Sécurité" (P.P.S.) à la loi du 31 décembre 1993 et aux décrets d'applications modifiants les dispositions du code du travail applicables à l’opération en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs. L’élaboration du document est basée sur la connaissance du Plan Général de Coordination (P.G.C.). L’Entrepreneur demeure responsable de tous les accidents et dommages causés par son fait ou par manque de précaution, aux personnes, sans qu’il puisse arguer d’un défaut de surveillance ou de direction du Maître d’Ouvrage, du Maître d’Œuvre ou du Coordonnateur SPS pour éluder sa responsabilité.

Délais et horaires d’intervention

Les travaux seront exécutés en fonction des délais établis par la Maîtrise d’Ouvrage ; l’entreprise devra s’y conformer expressément.

3.2 PROTECTION DES PERSONNES ET DES OUVRAGES

Avant le démarrage des travaux, un état des lieux sera réalisé en présence de la Maîtrise d’Ouvrage, du Lycée et de l’Entreprise titulaire du présent lot. Les entreprises devront prévoir la protection de tous leurs ouvrages pendant l’exécution de leurs travaux, ainsi que le transport des matériels et matériaux. Elles devront aussi prendre toutes dispositions utiles pour assurer la protection et le maintien en place des éléments existants. Si malgré les dispositions prises, des ouvrages sont détériorés, les entreprises devront assurer, à leurs frais, la remise en état de ceux-ci. Les faux-plafonds pourront rester ouverts pendant la période des travaux, à condition que rien ne soit stocké dans les plénums des faux-plafonds, dans les salles ou dans les circulations, mais dans des locaux spécifiques. En tout état de cause, les locaux devront être débarrassés (matériels, outils, gravats, etc …) chaque fin de journée et en fin de période d’occupation de l’entreprise. Les frais de dépose et repose de faux-plafonds sont à la charge de l'entreprise. Les faux-

plafonds ou autres matériels détériorés lors de l’exécution des travaux seront remplacés par le titulaire du présent lot et à la charge de celui-ci.

Page 8: LYCEE BENOIT CHARVET...Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne A17925 -Lot électricité MISE EN SECURITE DU SITE Page 2 3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond

Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne

A17925-Lot électricité

MISE EN SECURITE DU SITE Page 8

3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond - Tel : 04 77 25 70 00 - Email : [email protected] Capital de 100 000 € - Siret 502 779 911 00036 - Code NAF/APE 7112B - TVA FR2750277991100036

L'entrepreneur s'attachera à maintenir en service, pendant les travaux, toutes les installations existantes utilisées, et ce, pendant les phases provisoires, pour la continuité de l'exploitation de l'établissement.

Les coupures d'énergie ne pourront avoir lieu sans un accord préalable de l'Exploitation et de la Maîtrise d’Œuvre. Toutefois l'entrepreneur engagera sa responsabilité sur la durée, la technicité, les incidences de toute coupure volontaire ou involontaire.

3.2.1 PERCEMENTS-SAIGNEES-GARNISSAGES

Les percements, saignées, garnissages, calfeutrages, scellements, réservations, dépose et repose des équipements, protection antirouille des métaux ferreux et étanchéité nécessaires à l’exécution des travaux concernant ce lot seront dus par l’entreprise adjudicataire y compris les raccords définitifs utiles à la pose des canalisations et respecteront les DTU.

Les traversées de parois par des canalisations se feront sous fourreaux ou chemin de câble continu avec capot. L'espace libre des traversées (intérieur, si le diamètre est supérieur à 32mm, et extérieur) sera comblé à l'aide d'un produit coupe-feu de manière à ne pas diminuer le degré coupe-feu de la paroi (NF C 15-100, 527.2.1 et 2.2). Il sera fait usage d'un mastic C.F. intumescent ou équivalent. Les bouchements au plâtre sont autorisés. Il sera apporté le plus grand soin au passage des canalisations à chaque traversée de dalle ou plancher afin d'éviter tout risque d'infiltration d'eau dans les fourreaux des canalisations électriques. L'ensemble des presse-étoupes, des joints siliconés, … est à prévoir au titre de la présente prestation.

3.2.2 NETTOYAGE PARTIEL ET DEFINITIF

L’entrepreneur sera en charge du nettoyage de son chantier, celui-ci devant rester propre et libre de tous déchets pendant et après les travaux. Les nettoyages seront exécutés par un personnel spécialisé et suffisant, le Maître d’œuvre se réserve le droit de faire procéder au nettoyage par une société spécialisée dont les prestations seront intégralement retenues sur le montant du marché du présent lot.

3.3 INSTALLATION DE CHANTIER

3.3.1 BASE VIE

Cette installation rentre dans le cadre des installations de chantier traditionnelles. Les entreprises devront donc se conformer aux prescriptions imposées dans les documents généraux, sanitaires, etc..., ainsi qu'aux emplacements fixés par le Maître d'ouvrage.

3.3.2 COFFRETS DE CHANTIER

Sans objet

Page 9: LYCEE BENOIT CHARVET...Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne A17925 -Lot électricité MISE EN SECURITE DU SITE Page 2 3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond

Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne

A17925-Lot électricité

MISE EN SECURITE DU SITE Page 9

3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond - Tel : 04 77 25 70 00 - Email : [email protected] Capital de 100 000 € - Siret 502 779 911 00036 - Code NAF/APE 7112B - TVA FR2750277991100036

3.4 ECONOMIE D’ENERGIE OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SECURITE

L’entreprise consultée portera une attention particulière à l’économie d’énergie. Elle inclura dans son étude des dispositifs de délestage. Elle appliquera des concepts techniques bénéficiant des agréments normatifs. L’entreprise devra : • Prendre en charge le nettoyage de son chantier, pendant et après les travaux. • Réaliser le tri de ses déchets en respectant les règles de tri dans les bennes correspondantes.

Dans le cas où il n’y aurait pas de bennes à disposition, les déchets devront être évacués et triés par ses propres moyens. • S’équiper en absorbants et sacs plastiques en cas de déversement accidentel de produits

dangereux. • Respecter le port des équipements de protection individuel. • Prendre connaissance et respecter le PPSPS.

4 REGLES DE MISE EN OEUVRE

4.1 NORMES, REGLEMENTS

L’exécution et le calcul des différents ouvrages seront soumis au respect des prescriptions imposées par les Normes françaises, les Règlements Techniques Unifiés, Décrets, etc..., en vigueur à la date d’adjudication et en particulier :

• les Normes AFNOR, CEN et ISO • les Règlements UTE en général • les Avis techniques du CSTB • les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) • le Code du Travail • le Décret du 14 Novembre 1988 et ses arrêtés relatif à la protection des travailleurs dans les

établissements qui mettent en œuvre des courants électriques • le Règlement Sanitaire Départemental (DDASS) du département où s’exécutent les travaux

accompagné des arrêtés préfectoraux complémentaires • les Décrets concernant la sécurité des chantiers • les Documents du REEF • Les cahiers de spécifications • Les lois, décrets et règlements concernant la sécurité des personnes • les prescriptions et spécifications éditées par les divers constructeurs • les Règles de l’Art. • les Normes C 12-200 et C 12-201 : Textes officiels relatifs à la protection contre les risques

d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (Règlement de sécurité du 23/05/65 et du 25/06/80)

• les Décrets et Arrêtés concernant les mesures de sécurité contre l’incendie et la panique dans les établissements recevant du public et éditées par les Journaux Officiels

• la Réglementation des Etablissements type Etablissements recevant du Public (ERP avec ses instructions techniques) de type R

• Arrêté du 19 novembre 2001 pour les dispositions générales - Installations électriques – Articles EL 1 à EL 23

• Arrêté du 19 novembre 2001 pour les dispositions générales - Eclairage – Articles EC 1 à EC 21

Page 10: LYCEE BENOIT CHARVET...Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne A17925 -Lot électricité MISE EN SECURITE DU SITE Page 2 3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond

Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne

A17925-Lot électricité

MISE EN SECURITE DU SITE Page 10

3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond - Tel : 04 77 25 70 00 - Email : [email protected] Capital de 100 000 € - Siret 502 779 911 00036 - Code NAF/APE 7112B - TVA FR2750277991100036

• le code de la construction et habitation • le code de l'urbanisme • loi d'accessibilité des handicapés • l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements

d’enseignements • les normes françaises et européennes concernant l'acoustique NFS 31-010 et NFS 31-015 • la norme NF EN 12464-1

Tout le matériel mis en œuvre devra porter le Label NF - USE.

Les indices de protection (IP/IK) seront conformes aux Normes et Réglementations en vigueur, suivant la classification des risques dans les locaux. Tout le matériel mis en œuvre sera neuf et devra être agréé aux Normes NF USE et estampillé de la sorte. Toute nouvelle publication de Normes et de Règlements entraînera son application. L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que le respect de ces normes l'oblige également à suivre toutes les normes, publications de lois, décrets et circulaires en vigueur au jour de l'exécution des travaux.

4.2 BASE DE CALCUL

Les notes de calcul faisant partie du présent dossier constituent les éléments de base de celles devant être établies pour l'exécution. Les bases communes calculées avec la tension nominale normalisée de fonctionnement sont les suivantes : Echauffement Les intensités admissibles compatibles avec l'échauffement seront celles indiquées par la norme NF C 15-100 et les recommandations des constructeurs. Chute de tension En dehors de toute valeur numérique, celles-ci ne devront jamais dépasser une limite qui soit compatible avec le bon fonctionnement au démarrage et en service normal, de l'utilisation alimentée par la canalisation intéressée. En règle générale, on peut admettre que pour des utilisations courantes, les valeurs ci-dessous servent de limites supérieures pour les installations alimentées par un réseau de distribution publique basse tension Eclairage 3% au total pour le point le plus défavorisé se répartissant en : 2% dans les réseaux généraux 1% dans les réseaux secondaires Dans le cas d'équipement en ballons fluorescents, cette chute de tension pourra passer au maximum à 6% au moment de l'amorçage. Force motrice 5% maximum en service normal de l'utilisation avec un maximum de 10% au démarrage dans le cas d'utilisations à démarrages fréquents, ces valeurs seront réduites à 3 et 6%

Page 11: LYCEE BENOIT CHARVET...Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne A17925 -Lot électricité MISE EN SECURITE DU SITE Page 2 3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond

Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne

A17925-Lot électricité

MISE EN SECURITE DU SITE Page 11

3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond - Tel : 04 77 25 70 00 - Email : [email protected] Capital de 100 000 € - Siret 502 779 911 00036 - Code NAF/APE 7112B - TVA FR2750277991100036

Pouvoir de coupure Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront être compatibles avec le courant de court-circuit possible en régime de crête. Résistance mécanique Cette partie de calcul concerne particulièrement la tenue des matériaux aux efforts statiques, dynamiques et électrodynamique. En conséquence, certaines installations telles que câbles autoportés suspendus, chemins de câbles, jeu de barre, serrurerie et support, etc., devront être particulièrement soignées en utilisant des matériaux de première qualité. Sélectivité Il est rappelé que les puissances indiquées sur les documents ne sont données qu'à titre indicatif et que le titulaire du présent lot devra en demander confirmation aux corps d'état intéressés (chauffage, plomberie, etc.) de même que la nature du courant distribué. Le titulaire du présent lot devra également s'assurer auprès des corps d'état techniques de la nature et des calibres de protections à leurs charges pour éviter un double emploi ou une mauvaise utilisation. Exemple : la protection différentielle doit être assurée au plus près des utilisations. Il est rappelé que pour assurer une continuité de service dans une distribution BT, tout défaut doit provoquer uniquement l'ouverture du disjoncteur placé immédiatement en amont de ce défaut. Cette sélectivité, qui dans tous les cas est du type vertical, sera adaptée au régime de distribution du neutre en schéma TT. Chronométrique, en utilisant des disjoncteurs dont la caractéristique est de posséder une temporisation retardant le déclenchement sur court-circuit. Ampère métrique, qui repose sur le réglage des déclencheurs magnétiques des disjoncteurs et limiteurs rapides. Sélectivité des protections à maximum d'intensité, c'est à dire qu'une surintensité survenant en un point quelconque du réseau ne doit faire fonctionner que le dispositif placé immédiatement en amont du défaut, de façon à limiter au maximum les perturbations apportées à l'exploitation. Vérification des impédances de boucles, par le calcul, et si nécessaire par la mesure une fois l'installation terminé

CABLES ET CONDUCTEURS Câbles Les câbles utilisés seront de la série U1000 R2V avec conducteur de terre incorporé (sauf spécifications contraires). Les canalisations électriques seront en cuivre rouge : Isolées aux au PRC pour les canalisations principales et les alimentations spécifiques. Isolés au PVC pour les canalisations secondaires. Isolés contre les élévations de température dans les appareils d'éclairage. Câbles résistants au feu lorsque la réglementation l'impose (Ex. équipements fonctionnant en cas d'alarme incendie). Dans tous les cas, l'isolation correspondra à l'usage du courant transporté et à la protection mécanique exigée par le type de local traversé.

Page 12: LYCEE BENOIT CHARVET...Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne A17925 -Lot électricité MISE EN SECURITE DU SITE Page 2 3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond

Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne

A17925-Lot électricité

MISE EN SECURITE DU SITE Page 12

3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond - Tel : 04 77 25 70 00 - Email : [email protected] Capital de 100 000 € - Siret 502 779 911 00036 - Code NAF/APE 7112B - TVA FR2750277991100036

Tous les câbles et conducteurs seront obligatoirement estampillés NF-USE. Le conducteur de terre sera repéré par la double coloration vert-jaune, le conducteur de neutre par la couleur bleu clair. Adjonction de câble Toute adjonction de câbles supplémentaires devra être faite suivant la norme NF C 15-100 Section des conducteurs La section des conducteurs a été choisie suivant les tableaux 52C, E, F, G, J1, GM et L de la norme NF C 15-100, en adoptant un mode de pose sur chemins de câbles ou goulottes, sur une couche et de manière non jointive. L’entrepreneur, le jugeant nécessaire suivant sa technique de pose, devra rectifier les sections des conducteurs et en faire part, par écrit, à l’organisme de contrôle et bureau d’études, avant réalisation. En tout état de cause, les sections des conducteurs ne seront en aucun cas inférieur à : . 1,5mm² pour les circuits d’éclairage, de commande ou alimentation de faible puissance. . 2,5mm² pour les circuits de prises de courant 16A

4.3 OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SECURITE

L’entreprise devra : • Prendre en charge le nettoyage de son chantier, pendant et après les travaux. • Réaliser le tri de ses déchets en respectant les règles de tri dans les bennes correspondantes.

Dans le cas où il n’y aurait pas de bennes à disposition, les déchets devront être évacués et triés par ses propres moyens.

• S’équiper en absorbants et sacs plastiques en cas de déversement accidentel de produits dangereux.

• Respecter le port des équipements de protection individuel. • Prendre connaissance et respecter le PPSPS.

4.4 CHOIX DU MATERIEL

Les dispositifs et équipements constituant le système de sécurité incendie (clapet CF, gaines de ventilation...) devront être conformes aux normes en vigueur. Ils comporteront l’estampille NF et seront munis de PV, fiche montage et rapport d’associativité.

Ces documents devront être fournis avant les travaux pour validation au coordinateur SSI.

4.5 NATURE ET PROCEDURE DES ESSAIS

En application de l’article R 12310 du CCH, les installations doivent présenter des garanties de bon fonctionnement et de sécurité. L’installateur devra réaliser tous les essais définis dans l’article MS56 (§3 et §4) du règlement de sécurité et établir un procès-verbal sur lequel devra figurer :

• Le nom de la personne ayant effectué l’essai, • Son agrément, • La date.

Page 13: LYCEE BENOIT CHARVET...Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne A17925 -Lot électricité MISE EN SECURITE DU SITE Page 2 3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond

Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne

A17925-Lot électricité

MISE EN SECURITE DU SITE Page 13

3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond - Tel : 04 77 25 70 00 - Email : [email protected] Capital de 100 000 € - Siret 502 779 911 00036 - Code NAF/APE 7112B - TVA FR2750277991100036

En fin de travaux, il sera procédé, en présence du maître d’ouvrage ou de son représentant, aux essais fonctionnels de l’ensemble de l’installation, permettant de vérifier la conformité et le bon fonctionnement du système tel que défini dans le présent cahier des charges. Les essais et la mise en service seront réalisés conformément à la norme C15-100, aux documents techniques COPREC et aux DTU. A la réception des travaux, il sera procédé à un contrôle des installations. Les ouvrages défectueux seront refusés et refaits par l’entreprise à sa charge. La réception des travaux sera prononcée sous réserve des remarques pouvant être mentionnées sur le rapport de la visite de contrôle, du Maitre d’ouvrage, et, de l’obtention des résultats demandés.

4.6 LIMITES DE PRESTATIONS

Sont exclus du présent lot : * Les tranchés, regards de tirage et fourreaux dans les tranchés, Sont inclus dans le présent lot : * Les percements pour passage des canalisations, * Les scellements pour la bonne mise en œuvre des matériels, * Les percements dans les cloisons légères, * Les rebouchages et lissages nécessaires à la bonne présentation des installations (en respectant impérativement le degré de coupe feu imposé par la législation) * Le socle béton du portique (accès Gréta)

4.7 COMPTE PRO-RATA

Sans objet

Page 14: LYCEE BENOIT CHARVET...Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne A17925 -Lot électricité MISE EN SECURITE DU SITE Page 2 3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond

Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne

A17925-Lot électricité

MISE EN SECURITE DU SITE Page 14

3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond - Tel : 04 77 25 70 00 - Email : [email protected] Capital de 100 000 € - Siret 502 779 911 00036 - Code NAF/APE 7112B - TVA FR2750277991100036

DESCRIPTION DES TRAVAUX

1.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

. Coffrets de chantier L’entreprise aura à sa charge la fourniture et l’installation de coffrets de chantier, à répartir sur l’ouvrage. Chaque coffret comprendra : − 2 PC 4P+T 32A IP55, − 6 PC 2P+T 16A IP55, − 1 interrupteur général différentiel 4x32A30mA, − 1 disjoncteur pour 2 prises, − 1 câble U1000R2V 5G6 pour alimenter les coffrets depuis le branchement provisoire − 1 voyant de mise sous tension, − 1 bouton-poussoir Arrêt d'Urgence, − le raccordement sur boîtier. Ces coffrets répondront aux normes en vigueurs. L’entreprise devra la protection et le raccordement depuis le branchement de chantier y compris protections électriques . . Eclairage provisoire : Eclairage des zones sombres et de toutes les circulations (50 Lux minimum) au fur et mesure de l’avancement du chantier. . Dépose : Dépose et évacuations de tous les équipements électriques et courants faibles, non réutilisés.

1.2 ARMOIRES ELECTRIQUES L’origine des installations courants forts des équipements à installer, se sont les armoires électriques de zone répartis dans les différents bâtiments. A partir de ces armoires existantes et conservées, il sera prévu :

. de modifier et compléter l’armoire de zone en fonction des nouveaux équipements à alimenter.

. de desservir les nouveaux équipements au moyen de câbles U 1000 RO2V posés sur chemin de câble existants ou sous nouveaux conduits type fourreaux et tube IRL.

L’ensemble de l‘appareillage électrique intérieur est à fournir et à poser (interrupteur général en tête, disjoncteurs différentiels généraux, disjoncteurs divisionnaires, contacteurs, parafoudres, télécommandes, voyants...). Les courbes des appareils devront être sélectionnées en fonction des équipements à alimenter. Les différents appareillages installés à l’intérieur devront pouvoir supporter les valeurs réglementaires des courants de court-circuit.

Page 15: LYCEE BENOIT CHARVET...Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne A17925 -Lot électricité MISE EN SECURITE DU SITE Page 2 3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond

Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne

A17925-Lot électricité

MISE EN SECURITE DU SITE Page 15

3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond - Tel : 04 77 25 70 00 - Email : [email protected] Capital de 100 000 € - Siret 502 779 911 00036 - Code NAF/APE 7112B - TVA FR2750277991100036

Il sera également prévu les différents jeux de barres, les borniers, ainsi que le câblage en barres de sections appropriées ou en conducteurs souples posés sous goulottes de câblage avec couvercles. Ces goulottes seront largement dimensionnées pour éviter tout échauffement des conducteurs. Les raccordements sur les appareils s’effectueront au moyen de cosses ou d’embouts sertis. Enfin, il sera laissé une place disponible de 30 % de la surface totale du tableau pour la mise en place de matériel supplémentaire éventuel. L’habillage par goulottes PVC ou des tôles en acier peintes, des sorties de câbles hautes et basses de l’armoire électrique seront également prévus dans la prestation de l’entreprise. 1.3 PRISE DE TERRE Le bâtiment étant existant, la prise de terre sera conservée, sa valeur sera vérifiée et améliorée si besoin est. Des conducteurs de protection, issus de cette prise de terre, seront installés dans toutes les canalisations de distribution. Ils devront être raccordés d’une part, à toutes les masses conductrices de l’installation électrique (notamment celles des appareils d’éclairage), et, d’autre part à tous les contacts de terre des diverses prises de courant.

La valeur de la prise de terre devra être inférieure à 100 Ohms dans le cas d'une seule distribution électrique et rabaissée à 5 Ohms dans le cas d'une terre téléphonique ou informatique. La liaison équipotentielle des nouveaux équipements à installer sera également réalisée. Elles assureront la mise à la terre de l'ensemble des masses métalliques conformément à la norme NFC 15-100 ch. 413.1.6. Ces liaisons seront réalisées en fil HO7 V-U 6 mm² V/J minimum à l'aide de colliers. Les armatures métalliques seront également raccordées.

1.4 CANALISATIONS

Il sera prévu au titre du présent lot l’ensemble des canalisations électriques entre l’origine des installations et les différents récepteurs (luminaires, appareillages...). Les canalisations seront composées de câbles U 1000 RO 2V ou de conducteurs adaptés en sections et en nombres aux équipements à desservir. Distribution principale Tous les câbles trouveront leur origine sur le Tableau Général Basse Tension (TGBT). Une disponibilité de 30 % sera réservée lors du dimensionnement des sections. Les câbles de section ≤ 25 mm² comporteront 1 conducteur de protection de même section Les câbles de section > 25 mm² pourront comporter 1 conducteur de protection inférieure à celle des conducteurs actifs, sans être < 25 mm², à la condition que ces derniers n'alimentent pas de charge susceptibles de générer des courants harmoniques de rang 3, 5 et 7. Les câbles alimentant les tableaux divisionnaires seront obligatoirement de sections minimums ≥10 mm².

Page 16: LYCEE BENOIT CHARVET...Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne A17925 -Lot électricité MISE EN SECURITE DU SITE Page 2 3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond

Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne

A17925-Lot électricité

MISE EN SECURITE DU SITE Page 16

3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond - Tel : 04 77 25 70 00 - Email : [email protected] Capital de 100 000 € - Siret 502 779 911 00036 - Code NAF/APE 7112B - TVA FR2750277991100036

Distribution divisionnaire Tous les câbles de cette distribution trouveront leur origine sur chaque armoire divisionnaire. Ils emprunteront essentiellement les chemins de câbles. Le choix des sections des câbles "puissance" se fera comme indiqué ci-dessus pour la distribution principale. La distribution terminale sera effectuée sous conduit souple en montage encastré en général, sous tube IRL dans les locaux à vocation technique, ou sous moulures PVC blanches dans certains locaux particuliers. Les installations intérieures, situées dans tous les nouveaux locaux, seront exécutées en encastré : • soit sous fourreaux ICTA eux-mêmes encastrés, • soit placées dans le plénum des plafonds suspendus. Les installations intérieures, situées dans les locaux techniques, vide sanitaires, combles…, seront exécutées en apparent, les canalisations électriques et non électriques seront séparées par une distance d'au moins 3 cm entre leurs surfaces extérieures. Les canalisations électriques ne seront pas placées parallèlement au-dessous des canalisations pouvant donner lieu à des condensations.

Toutes les boîtes de raccordements, tous les borniers, supports, fixations, ainsi que tous les accessoires nécessaires à la mise en œuvre des canalisations électriques seront compris au titre du présent lot.

RESEAUX EXTERIEUR

Les fourreaux situés à l'extérieur des bâtiments seront inclus au titre du présent lot. Dans la prestation de l’entreprise il sera prévu la fourniture et pose :

• de goulotte métallique extérieure y compris pénétration dans le bâtiment • des fourreaux posés en vide sanitaire y compris pénétration dans le bâtiment • des câbles de distribution de tous les équipements à desservir

1.5 ALIMENTATIONS SPECIALISEES

Il sera également inclus dans la proposition de l’entreprise les alimentations spécialisées des équipements suivants : Le titulaire du présent lot devra prévoir les alimentations spécifiques avec fourniture et pose des équipements complets de raccordement tels que :

. Boite de raccordement étanche pour les locaux techniques

. Boite de raccordement encastré + bornier repérés pour les autres locaux

. Interrupteur de proximité à coupure omnipolaire Les liaisons seront réalisées, soit :

. En H07 VU sous fourreau aiguillé encastré ICTA

. En U1000 R2V sur CDC puis fourreau aiguillés encastrés ICTA ou sous tube IRL

. En H07 sur CDC puis fourreaux aiguillés encastrés ICTA ou sous tube IRL Chaque liaison sera munie d’un conducteur de protection

Page 17: LYCEE BENOIT CHARVET...Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne A17925 -Lot électricité MISE EN SECURITE DU SITE Page 2 3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond

Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne

A17925-Lot électricité

MISE EN SECURITE DU SITE Page 17

3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond - Tel : 04 77 25 70 00 - Email : [email protected] Capital de 100 000 € - Siret 502 779 911 00036 - Code NAF/APE 7112B - TVA FR2750277991100036

Remarques L'implantation exacte des différents équipements sera validée en cours de chantier. Les lignes d’alimentations ne sont donc pas précisées avec exactitude sur les plans. Les alimentations en attente seront prévues avec 2/3ml de mou au droit des équipements. Il sera inclus dans la proposition de l’entreprise les alimentations spécialisées des équipements suivants :

. Portique simple nb : 1 3 G 2.5 mm² en câble U 1000 RO2V

. Enregistreur nb : 1 3 G 2.5 mm² en câble U 1000 RO2V . Onduleur nb : 1 3 G 2.5 mm² en câble U 1000 RO2V . Interphone vidéo nb : 1 3 G 2.5 mm² en câble U 1000 RO2V

. Alimentations spécialisées nb : 3 3 G 2.5 mm² en câble U 1000 RO2V + PC (localisation à définir)

1.6 INSTALLATION D'UN PORTIQUE

Pour la sécurisation des accès au lycée, il sera prévu de fournir et d'installer un contrôle d'accès pietonnier surveillé au moyen d'un portique de sécurité type tourniquet simple couloir. Il sera prévu d'installer : . 1 portique simple au niveau de l'entrée principale

1.6.1 Portique simple

Pour la sécurisation de l'entrée principale, il sera prévu de fournir et d'installer un portique de sécurité type tourniquet simple couloir. L'accès à unicité de passage conçu pour un contrôle d’accès piétonnier surveillé de 20 passages par minute.

Il sera installé sous le porche et sur le dallage existant. La desserte des canalisations sera effectuée en apparent par le haut du portique.

Le portique aura les caractéristiques techniques principales suivantes :

. Structure : Tôle d’acier galvanisé, peinture polyester

. Rotor : Bras de Ø 40 mm en acier galvanisé reposant sur roulement en partie basse . Caisson : Façade amovible permettant l’intégration de lecteur de contrôle d’accès . Toiture : Dispositif d’évacuation des eaux pluviales en aluminium

Page 18: LYCEE BENOIT CHARVET...Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne A17925 -Lot électricité MISE EN SECURITE DU SITE Page 2 3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond

Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne

A17925-Lot électricité

MISE EN SECURITE DU SITE Page 18

3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond - Tel : 04 77 25 70 00 - Email : [email protected] Capital de 100 000 € - Siret 502 779 911 00036 - Code NAF/APE 7112B - TVA FR2750277991100036

. Peinture : Structure en acier Ral 7016 (gris anthracite) Rotor en acier Ral 9010 Caisson en acier Ral 9010 protégée par galvanisation Toiture en aluminium plastifié Ral 9010 . Groupe d'entrainement : Commande intégrée dans le caisson supérieur

Dispositif d’entraînement manuel, verrouillage dans les 2 sens de rotation par cliquets électromagnétiques

Tension d’alimentation 230V-50Hz monophasé Logique de commande par automate programmable 24 V. Signal de déverrouillage dans les 2 sens : contact sec (hors tension). En cas de coupure électrique, le tourniquet sera libre dans les 2 sens Vérouillage dans les 2 sens de passage. Equipements : Accès à unicité de passage efficace, 2 couloirs de 20 passages par

minute et par couloir, dépendant du contrôle d’accès. Exécution robuste et résistance aux intempéries grâce à une

structure en acier protégée par galvanisation. Mécanisme simplifié d’entraînement et commande en partie

supérieure dans caisson. Automate de gestion avec communication par IP (en option). Supports de lecteur à chaque côté pour intégration de tout type de

contrôle d’accès (lecteur de badge, interphone,...). Voyant rouge/vert de chaque côté. Résistance chauffante. Eclairage par spots Led intégré

Il sera également prévu : . le déverrouillage pompier . le déverrouillage depuis la loge . l'inter crépusculaire pour la commande de l'éclairage intégré au portiques (2 Led par coté).

Dimensions : Hauteur totale 2384 mm, Hauteur de passage 2000 mm Largeur totale 1600 mm, Largeur de passage 680 mm, Profondeur 1500 mm, Poids 330 kg.

Page 19: LYCEE BENOIT CHARVET...Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne A17925 -Lot électricité MISE EN SECURITE DU SITE Page 2 3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond

Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne

A17925-Lot électricité

MISE EN SECURITE DU SITE Page 19

3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond - Tel : 04 77 25 70 00 - Email : [email protected] Capital de 100 000 € - Siret 502 779 911 00036 - Code NAF/APE 7112B - TVA FR2750277991100036

1.6.2 Travaux de serrurerie

Dans la prestation de l'entreprise, il sera également prévu de modifer la barriere de cloture existante afin d'intégrer, en partie centrale, le nouveau portique.

Pour cela, il sera inclus dans la proposition de l’entreprise :

. la découpe partiel (des 2 cotés) de la structure métallique constitué de poteaux métalliques de 120*120mm sur une hauteur de 2.05m, de lisses haute et basse de 100*50mm et les barreaudages de 50*30mm, y compris toutes sujétions pour coupes, assemblages, embouts et mise en œuvre

. l'adaptation de la cloture sur le portique avec des finitions soignées, soudures meulées. Ecartements des lisses et hauteurs conformes à la réglementation en vigueur . protection contre la corrosion . la reprise en peinture de la barrière (teinte Ral 7016 à l'identique)

1.6.3 Travaux de serrurerie (divers)

Dans la prestation de l'entreprise, il sera fourni et posé, sur un porte métallique extérieure simple vantail (accès piétons de la rue Benoit Charvet) , un ferme porte y compris fixations, adpatation et toutes sujétions.

Page 20: LYCEE BENOIT CHARVET...Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne A17925 -Lot électricité MISE EN SECURITE DU SITE Page 2 3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond

Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne

A17925-Lot électricité

MISE EN SECURITE DU SITE Page 20

3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond - Tel : 04 77 25 70 00 - Email : [email protected] Capital de 100 000 € - Siret 502 779 911 00036 - Code NAF/APE 7112B - TVA FR2750277991100036

1.7 CONTROLE D'ACCES ET VIDEO SURVEILLANCE

Cette prestation comprendra principalement :

. la mise en place de caméras de surveillance avec ecran de visualisation à la loge.

. la mise en place d'un lecteur de badges au niveau du portique de sécurité

. la mise en place d'un équipement d'interphonie vidéo au niveau du portique de sécurité

. la desserte et le raccordement de tous ces équipements

L'établissement est équipé d’une infrastructure de communication V.D.I. comprenant :

. Un répartiteur général RG situé dans le bâtiment A

. Des sous répartiteur SR 1 à 4 situés dans les différents bâtiment

Les liaisons optiques existantes entre le répartiteurs générale et les sous répartiteurs seront utilisés pour interconnecter l’infrastructure vidéo et le controle d’accès à mettre en place.

1.7.1 Répartiteurs existants

Dans chacun des répartiteurs existants, il sera prévu la fourniture et la pose : . 1 switch POE (un part local VDI) 10 ports mini, un boitier de connexion et de synthèses et tous accessoires jugés utiles. Ces équipements permettront d'alimenter, d'enregistrer et de

visionner simultanément les différentes caméras IP réparties sur le site et sur les écrans de contrôle. Les cordons de brassage optiques et cuivre et les raccordements seront inclus dans la prestation. . d'un panneau de brassage 16 ports Les cordons de brassage optiques et cuivre et les raccordements seront inclus dans la prestation.

1.7.2 VIDEO SURVEILLANCE

L’installation assurera, en compléments des caméras existantes le contrôle du site et des accès extérieurs.

7.2.1 Caméra de surveillance sur IP

La caméra de surveillance sera de type fixe (couleur).

Le soumissionnaire prévoit l’ensemble des réglages et mises au point des caméras installée en façade de bâtiment, et doit, au moment de l’installation des matériels, adapter l’emplacement et le champ de vision, en fonction de l’environnement existant et des impératifs de visualisation de l’Administration.

Le soumissionnaire doit fournir, installer et mettre en service cette caméra permettant la visualisation d’images de qualité et exploitables de jour comme de nuit et ceci quelles que soient les conditions météorologiques.

Page 21: LYCEE BENOIT CHARVET...Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne A17925 -Lot électricité MISE EN SECURITE DU SITE Page 2 3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond

Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne

A17925-Lot électricité

MISE EN SECURITE DU SITE Page 21

3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond - Tel : 04 77 25 70 00 - Email : [email protected] Capital de 100 000 € - Siret 502 779 911 00036 - Code NAF/APE 7112B - TVA FR2750277991100036

Il est rappelé au soumissionnaire que les images doivent être exploitables dans le cadre d’une visualisation en temps réel.

La caméra visualisant la voie publique et des accès privatifs devront disposer d’un dispositif de masquage dynamique, le nombre de fenêtres de masquage sera en adéquation avec la zone surveillée. Afin de respecter la loi du 21 janvier 1995 et son décret d'application du 17 octobre 1996 en matière de protection de la vie privée, l'ensemble caméra/ intégrera un dispositif de masquage par brouillage de la partie d'image concernée, sans occulter systématiquement la totalité de l'image. La partie brouillée sera dynamiquement ajustée au zoom et devra être activée à partir d'une valeur de zoom paramétrable.

Le paramétrage des zones se fera depuis le PC de vidéosurveillance, par une personne habilitée par l’administration, les opérateurs d'exploitation ne pourront en aucun cas valider ce masquage. Celles-ci seront anti-vandales (IP 66, IK 10), elles sont autoalimentées par le protocole POE (injection de l’alimentation par le câble réseau), résolution 3 Mégas pixels environ, de marque PANASONIC type WV-SPW532L ou équivalent. La caméra N°5 située à proximitée de l'entrée secondaire (pièton) sera fixée sur un mat métallique (ht 3m), ral au choix des utilisateurs, y compris fondations, crosses de fixations et toutes sujétions

7.2.2 Moniteur couleur loge

. La loge sera équipé d’un écran complémentaire afin d’assurer la continuité du contrôle visuel de toutes les caméras y compris existantes (système par balayage ou écrans multiples, au choix des utilisateurs) :

Caractéristiques :

• Ecran plat 22’’ - LCD • Connectique VGA • Support plafond réglable en hauteur et inclinaison d’écran

7.2.3 Moniteur couleur Cuisine

. Le Bureau sera équipé d’un écran afin d’assurer la continuité du contrôle visuel de la caméra existante située sur l'accès livraison de la cuisine : Cette image sera dupliquée et sera transmise simultanément : . sur le moniteur de contrôle de la loge (via l'enregistreur) . sur le nouveau moniteur à installer dans le bureau du Chef

. A ce nouveau moniteur il sera associé un convertisseur (IP/HDMI) ou équivalent afin de dupliquer l'image via le sous répartiteur du bâtiment C y compris switch 2 ports, cordons et tous accessoires de raccordements.

Page 22: LYCEE BENOIT CHARVET...Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne A17925 -Lot électricité MISE EN SECURITE DU SITE Page 2 3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond

Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne

A17925-Lot électricité

MISE EN SECURITE DU SITE Page 22

3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond - Tel : 04 77 25 70 00 - Email : [email protected] Capital de 100 000 € - Siret 502 779 911 00036 - Code NAF/APE 7112B - TVA FR2750277991100036

Caractéristiques du moniteur: • Ecran plat 13’’ - LCD • Connectique VGA • Support plafond réglable en hauteur et inclinaison d’écran

7.2.4 Enregistreur réseau numérique

• Enregistrement suivant les champs visualisés jusqu'à 16 caméras minimum (champs étroits ou larges) • Application logicielle sur disque dur • Enregistrement de tous les événements en mode RAID 5 • Durée enregistrement suivant la réglementation en vigueur ou définie par l’administration • Enregistrement permanent en boucle de chaque caméra à temps réelle et pré-événementielle • Enregistrement et consultation simultanés • Enregistrement sur alarmes et consultation des enregistrements • Ecrasement automatique du disque dur si pas d’événement • Consultation des images par caméra et par heure, date, transaction, texte, données et événements • Entrée vidéo extensible suivant le nombre de caméras • Entrée extensible suivant les systèmes d’alarme intégrés • Compatibilité TCP/IP Les capacités d’enregistrement devront être de 30 jours. Pour info l'enregistreur existant sera remplacé. De marque PANASONIC type WJ-NV200 ou équivalent. Celui-ci sera installé au niveau du répartiteur principal y compris toutes sujétions de pose et de raccordements.

A cet enregistreur numérique, il sera associé : . 1 onduleur rackable 1 U, 280W/450VA mini, batterie au plomb de capacité 108 Volt Ampère Heure, alarme sonore de marque APC ou équivalent, y compris protection amont

7.2.5 Câblage

Le câblage comprendra toutes les alimentations et liaisons nécessaires telles que : • Protection par disjoncteur différentiel • Alimentations électriques des différents équipements à partir des armoires électrique de zone • Liaisons info de catégorie 6 depuis le répartiteur de la zone. Les câbles de distribution seront des câbles cuivres 1x4 paires de type FTP de câtégorie 6, sans halogène (LSOH).

Le type de câble devra être adapté au mode de pose. Par exemple, les câbles posés en enterré intégreront une protection anti-rongeurs, un gel hydrofuge, des embouts spécifiques, etc ... Les câbles devront être clairement identifiés de manière sûre, durable, lisible et compréhensible à chaque extrémité.

Page 23: LYCEE BENOIT CHARVET...Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne A17925 -Lot électricité MISE EN SECURITE DU SITE Page 2 3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond

Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne

A17925-Lot électricité

MISE EN SECURITE DU SITE Page 23

3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond - Tel : 04 77 25 70 00 - Email : [email protected] Capital de 100 000 € - Siret 502 779 911 00036 - Code NAF/APE 7112B - TVA FR2750277991100036

7.2.6 Signalétique

Au titre du present lot, il sera prévu la fourniture et pose de toute la signalétique nécéssaire imposée par la réglementation.

1.7.3 CONTROLE D'ACCES

Dans la prestation de l'entreprise, il sera prévu d'installer un système de contrôle d’accès. Ce système permettra de maintenir vérrouillée les équipements à controler.

Ces équipements permetront de piloter l'accès et la sortie de : . 1 portique simple situé vers l'entrée principale (soit 2 lecteurs)

Il sera prévu, pour chaque équipement, les équipements listés ci-dessous : • Fourniture, pose et raccordement complet des lecteurs de badges • Chaque lecteur de badges permettra le déverrouillage de la porte équipée du contrôle d'accès • Câblage et raccordement des équipements • Un système de gestion de ce contrôle d’accès

• Fourniture, pose et câblage d’un boitier de commande situé à la loge permettant de déverrouiller le portique en cas d’urgence et/ou à la demande.

7.4.1 Centrale de contrôle d'accès

Il sera proposé un système évolutif comprenant de base : • Une unité centrale. • Des unités de traitement local. • Ensemble de lecteurs installés en réseau et installés près des portiques à surveiller • Des badges associés • Un poste informatique à installer dans le bureau du gestionnaire (à confirmer)pour la gestion du programme et des badges

Le terminal sera de type intelligent et gérera de façon autonome la base de données des badges avec les droits associés, les programmes horaires et fonctionne en mode dégradé (en cas de rupture du bus, il fonctionne de façon autonome et peut stocker au minimum 2000 événements.

Page 24: LYCEE BENOIT CHARVET...Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne A17925 -Lot électricité MISE EN SECURITE DU SITE Page 2 3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond

Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne

A17925-Lot électricité

MISE EN SECURITE DU SITE Page 24

3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond - Tel : 04 77 25 70 00 - Email : [email protected] Capital de 100 000 € - Siret 502 779 911 00036 - Code NAF/APE 7112B - TVA FR2750277991100036

Le terminal est équipé de sa propre base de données : • Services ; groupe de personnel ; validité des badges • Globale (programme hebdomadaire ; congés etc.) • locale (programme hebdomadaire local, temporisation des portes) • Historique (événements, alarmes, erreurs ; historique opérateurs) La programmation peut être faite directement sur son clavier.

Le terminal est auto protégé et ne permet pas en cas de sabotage d’ouvrir la porte, d’autre part toute tentative d’effractions génèrent une information d’alarme.

A chaque portique à gérer, il sera associé un ou plusieurs contrôleurs de portes installer à proximité immédiate des équipements à desservir. Ceux-ci seront raccordés via le réseau IP aux terminaux de gestion. Le système pourra être de marque Vauban Système, CDVI ou équivalent.

Dans la prestation de l'entreprise il sera prévu l'ensemble de la programmation de système, tous les raccordements et accessoires de mise en service, les tests et formation du personnel.

7.4.2 Lecteur de badges

Le type de lecteur d'identifiants, de technologie MiFare 13.56 Mhz, antivandale, est adapté au besoin de la zone à contrôler. Le lecteur disposera d’une signalisation sonore et visuelle : • Lecteur en veille • Passage autorisé • Passage non autorisé Il sera de type proximité numérique, comprenant l'électronique de commande pour l'équipement à piloter (portiques, ventouses, portillons) adaptés pour une utilisation extérieure IP 65 de marque HID type R10, CDVI ou équivalent.

7.4.3 Badges

BADGES EXISTANTS

Les badges existants du lycée, de type code infrarouge masqué, seront conservés et réutilisés sur les nouveaux équipements à installer. Pour cela il sera prévu de les équiper d'une puce RFID afin que les nouveaux lecteurs à installer puissent les reconnaitre. Toutes les prestations de programmation et de mise en service seront incluses dans la prestation. Nb : 400

Page 25: LYCEE BENOIT CHARVET...Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne A17925 -Lot électricité MISE EN SECURITE DU SITE Page 2 3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond

Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne

A17925-Lot électricité

MISE EN SECURITE DU SITE Page 25

3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond - Tel : 04 77 25 70 00 - Email : [email protected] Capital de 100 000 € - Siret 502 779 911 00036 - Code NAF/APE 7112B - TVA FR2750277991100036

BADGES COMPLEMENTAIRES

Il sera prévu la fourniture de badges complémentaires de caractéristiques principales suivantes :

Ils sont au format carte de crédit. La technologie des cartes à puce sans contact est de type proximité sans contact 13,56 MHz basée sur la norme ISO 14 443 A Chaque carte garantit des années de service sans aucune maintenance. Le numéro d’identification unique de chaque carte renforcera en outre la sécurité. Ils ne pourront être simulés. Ces champs seront renseignés ou feront référence à une liste de choix. Il est prévu la fourniture de 800 badges.

7.4.4 Câblage

Le câblage comprendra toutes les alimentations et liaisons nécessaires telles que : • Protection par disjoncteur différentiel • Alimentations électriques • Liaisons info de catégorie 6 et courants faibles

1.8 INTERPHONE VIDEO SUR IP

Les travaux consistent à la mise en place d'un interphone vidéo couleur. Cet équipement à pour but d’appeler, en dehors des heures d’ouverture, la loge ou 1 bureau à définir. Pour le portique il sera prévu : . 1 platine de rue saillie . 1 poste intérieur (Loge) permettant de visualiser et commander l'ouverture du portique . 1 poste intérieur (Bureau à définir) permettant de visualiser et commander l'ouverture du portique L’ensemble des canalisations, câbles, raccordements, switch PEO, mise en service et tous accessoires seront inclus dans la prestation. Le réseau VDI existant du lycée sera utilisé pour raccorder les différents équipements au baies informatiques existantes; Le modèle préconisé et décrit présentera les caractéristiques principales suivantes : Platine de rue vidéo IP

Ultra robuste, résistante au vandalisme Façade en métal injecté sous haute pression Fixation saillie Câblage en RJ45 avec un câble CAT5e ou CAT6 Platine full IP 1 adresse Caméra grand angle 170° couleur avec éclairage nocturne haute performance Eclairage du porte étiquette par LED Touche d'appel une direction Alimentée par PS2420D ou en POE (Power Over Ethernet) Paramétrage et mise en service par logiciel PC Contact NO/NF sur la platine

Localisation : Portique

Page 26: LYCEE BENOIT CHARVET...Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne A17925 -Lot électricité MISE EN SECURITE DU SITE Page 2 3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond

Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne

A17925-Lot électricité

MISE EN SECURITE DU SITE Page 26

3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond - Tel : 04 77 25 70 00 - Email : [email protected] Capital de 100 000 € - Siret 502 779 911 00036 - Code NAF/APE 7112B - TVA FR2750277991100036

Le matériel sera obligatoirement compatible à la réglementation en vigueur concernant les personnes handicapées

Poste maître vidéo IP

Installation en IP alimenté par PS2420D ou en POE Conversation mains libres ou avec le combiné Afficheur pour accéder aux menus Visualisation du visiteur Vision panoramique 170° avec zoom 9 zones 6 touches d'appel direct Pavé alphanumérique Transfert et renvoi d'appel automatique ou manuel Annonce générale (diffusion sonore) vocal ou pré-enregistré Annonce sur zone ou sur autre poste du système Touche secret Touche de surveillance (monitoring) Ajustement de la luminosité Réglage du volume de sonnerie et du volume d'écoute Réglage du contraste Indication des différents status du système : appel d'urgence, secret activé, en conversation, annonce en cours etc. Fixation murale (étrier fourni) ou à poser (support bureau fourni)

Localisation : Loge

1.9 BRANCHEMENT PROVISOIRE / PHASAGE

De manière à pouvoir alimenter et maintenir en service les installation des différents équipements existant ou nouveaux locaux en fonction du phasage des travaux, il sera prévu diverses alimentations électriques ou équipements provisoires. Ceux-ci seront réalisés après accord de la maitrise d’œuvre ; Pour cela, il sera inclus dans la proposition de l’entreprise :

. la mise en place de câble U 1000 RO2V, coffret de protection complémentaire

. la fourniture et la pose de disjoncteurs différentiels provisoires à intégrer aux tableaux existants ;

. la fourniture et la pose d’appareils d’éclairage et d’appareillages provisoires.

. la dépose et l’évacuation de tous ces équipements à la fin du chantier et le branchement définitif réalisé. A, le

(Cachet et signature de l’entreprise)

Page 27: LYCEE BENOIT CHARVET...Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne A17925 -Lot électricité MISE EN SECURITE DU SITE Page 2 3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond

Descriptif des travaux Lycée Benoit Charvet à Saint Etienne

A17925-Lot électricité

MISE EN SECURITE DU SITE Page 27

3 Bis rue Lafayette - 42400 St Chamond - Tel : 04 77 25 70 00 - Email : [email protected] Capital de 100 000 € - Siret 502 779 911 00036 - Code NAF/APE 7112B - TVA FR2750277991100036

LISTE DES MATERIELS A INSTALLER

SUIVANT PROPOSITION DE L'ENTREPRISE

LOT ELECTRICITE

MATERIEL MARQUE TYPE OBSERVATION

Disjoncteurs électriques

Câbles U1000 RO2V

Câbles CAT 6

Portique

Caméra sur IP

Moniteur

Enregistreur

Onduleur

Switch PEO

Interphone vidéo

Centrale contrôle d'accès

Lecteur de badge

Ferme Porte