S O M M A I R E - Bienvenue sur la plateforme de...

Consulting

LYCEE PIERRE DE COUBERTIN

Chaussée de Paris

BP20166

77335 MEAUX CEDEXCCTP

RESEAU COURANTS FORTS

ECLAIRAGE EXTERIEUR

Siège social : 81 rue du Couvent – 77720 BREAU

Tél. : 01-64-38-76-53 - Télécopie : 01-64-38-54-53

RCS MELUN 477 909 535- Siret : 477 909 535 00015 – code NAF 7112B

SARL au capital de 7622 €uros

BTELEC-DBE-COUBERTINMEAUX-CCTP-14-001-V1

CCTP éclairage extérieur Lycée Pierre de Coubertin à Meaux 2

S O M M A I R E

1. GENERALITES 5

1.1 PRESENTATION DES INTERVENANTS 5

1.2 PRESENTATION DU PROJET 5

1.2.1 OBJET 5

1.2.2 PRESENTATION DU SITE 6

1.3 NATURE DES TRAVAUX 7

1.3.1 Pièces du dossier 7

Dossier graphique 7

Pièces écrites 7

1.4 Présentation des offres 7

2. CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 8

2.1 Documents à respecter 8

2.2 Pré-requis à la réponse 9

2.2.1 Coûts d’études 9

2.2.2 Propriété intellectuelle 10

2.2.3 Confidentialité 10

2.2.4 Obligations et engagements du prestataire 11

2.2.5 Engagements de B-TELEC CONSULTING 12

2.2.6 Horaires d'intervention 12

2.2.7 Évolutions Adaptation 12

2.2.8 Modifications des travaux 13

2.2.8.1 Modification dans la masse et la nature des travaux 13

2.2.8.2 Augmentation de la masse des travaux 13

2.2.8.3 Diminution de la masse des travaux 13

2.2.8.4 Changements dans la nature des travaux 13

2.2.9 Procédures et méthodologie de déploiement 13

2.2.10 Coordination des travaux 14

2.2.11 Présentation de l’offre technique 14

2.2.11.1 Déclaration des sous traitants 14

2.2.11.2 Délai d'exécution 14

2.2.11.3 Présentation de la société 14

2.2.11.4 Organisation du projet et moyens mis en œuvre 15

2.2.11.5 Dossier technique 15

2.2.11.6 Calendrier de réalisation 15

2.2.12 Présentation de l’offre commerciale 16

2.2.12.1 Bordereaux de prix 16

2.2.13 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 17

2.2.14 DOSSIER DE MAINTENANCE 18

2.2.15 ESSAIS ET RECEPTION 18

2.2.15.1 Organisation des essais 18

2.2.15.2 Autocontrôle, essais et contrôles sur site 19

2.2.15.2.1 Autocontrôles 19

2.2.15.2.2 Essais 19

2.2.15.3 Réception 20

2.2.16 PERIODE DE GARANTIE 20

2.3 OBLIGATION DE L’ENTREPRENEUR 20

2.3.1 DOCUMENTATION PROJET 20

2.3.2 MATERIELS UTILISES 21

2.3.3 ETUDE ECLAIREMENT 22

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX 23



3.1 PRESENTATION DU CONTEXTE 23

3.2 REMARQUE GENERALE 23

3.2.1 Bases de calcul 23

3.2.1.1 Nature du courant 23

3.2.2 Installation de chantier 24

3.3 DEPOSE DES CIRCUITS NON REUTILISES 24

3.4 ARMOIRE ELECTRIQUES 24

3.5 MISE À LA TERRE 25

3.6 ECLAIRAGE 26

3.6.1 Niveaux d’éclairement requis 26

3.6.2 Appareil d’éclairage 26

3.6.2.1 Remarque générale : 26

3.6.2.2 Bâtiment A 28

3.6.2.3 Bâtiment REFECTOIRE 28

3.6.2.4 Bâtiment CDI 29

3.6.2.5 Bâtiment C 29

3.6.2.6 Bâtiment B 29

3.6.2.7 Bâtiment D 30

3.6.2.8 Bâtiment GYMNASE 30

3.6.2.9 Plateau d’évolution NORD 30

3.6.2.10 Plateau d’évolution SUD 31

3.6.2.11 Plateau Athlétisme 31

3.6.2.12 Circulation externe entre cour et bâtiment B 31

3.6.2.13 Circulation externe entre plateau évolution Sud et Parking 31

3.6.2.14 Boites de raccordement 32

3.6.2.15 Mise en œuvre et relamping 32

3.6.3 DISTRIBUTION BT 32

3.6.4 CANALISATIONS 33

3.6.5 APPAREILLAGE 33

3.7 TRAVAUX VRD 33

3.7.1 Demande d’intervention de commencement de travaux 33

3.7.2 Terrassement 34

3.7.3 Remblais 34

3.7.4 Massifs préfabriqués 34

3.7.5 Pose des ca ̂bles 34

3.7.6 Câble enterré 34

3.7.7 Pose du conducteur de terre 35

3.7.8 Pose des mâts 35

3.7.9 Raccordements des mâts 35

3.7.10 Contrôle de la tenue mécanique des équipements 35

4. ANNEXE 36

5. DÉTAIL DES APPAREILS D’ÉCLAIRAGE 38

6. DÉCOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF) 40



1. GENERALITES

1.1 PRESENTATION DES INTERVENANTS

Maître d'Ouvrage :

Lycée Pierre de Coubertin

Chaussée de Paris – BP20166

77335 MEAUX CEDEX

Propriétaire :

REGION ILE DE FRANCE

Unité des lycées – Secteur Nord Est

24 Rue du Général Bertrand

75007 PARIS

Bureau d’étude de contrôle :

B-TELEC CONSULTING

81, Rue du Couvent

77720 BREAU

1.2 PRESENTATION DU PROJET

1.2.1 OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) a pour objet de décrire les ouvrages du lot CFO et leurs principaux composants nécessaires à la mise en œuvre d’un

éclairage spécifique sur les espaces extérieurs du lycée Pierre de Coubertin à Meaux, sur les zones suivantes :

Bâtiment A côté Cour,

Bâtiment B côté Cour et Athlétisme,

Bâtiment CDI côté Cour et passage bâtiment C,

Bâtiment C passage CDI et arrière côté Athlétisme,

Bâtiment D côté bâtiment A,

Zone Athlétisme,

Plateau évolution Nord (PE NORD),

Plateau évolution SUD (PE SUD)

Bâtiment Gymnase

Cour intérieure principale.

Les travaux sont exécutés conformément aux instructions du C.C.T.P, dressés par :

Le Bureau d’études techniques CFO :

Bureau d’Etude B-TELEC CONSULTING

81, RUE DU COUVENT – 77720 BREAU

( 01.64.38.76.53)

1.2.2 PRESENTATION DU SITE

1.3 NATURE DES TRAVAUX

Les prestations attendues dans le cadre du présent marché sont les suivantes :

1- Installation de chantier

2- Dépose des circuits non réutilisés,

CDIREFEC

GYM

AD

C

ATHLEPE NORD

PE SUD

COUR



3- Comptage,

4- Armoires électriques niveaux,

5- Mise à la terre,

6- Eclairage des niveaux,

7- Distribution BT,

8- Chemin de câbles et goulottes,

9- Appareillage,

10- Platine de commande.

1.3.1 Pièces du dossier

Le présent C.C.T.P. est élaboré à partir des pièces jointes au présent dossier, à savoir :

Dossier graphique

Plan de principe situation des appareils d’éclairage

Pièces écrites

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Décomposition des Prix Générale et Forfaitaire

1.4 Présentation des offres

Les offres sont impérativement établies sur la base du cadre de bordereau joint au dossier en faisant apparaître pour chaque poste les quantités et les prix unitaires.

2. CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1 Documents à respecter

le décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques (NFC 12.101) ainsi que les additifs de février

1989 et février 1992,

la norme NFC 26.225 (CEI 243), relative aux méthodes d’essais des isolants,

la norme NFC 20.010 (CEI 529), relative aux règles communes aux matériels électriques, classification des degrés de protection,

la norme CEI 71.1 relative à la coordination de l’isolement,

la norme NFC 63.410, relative à l’ensemble des appareillages BT,

la norme 63.412, relative à l’ensemble des appareillages basse tension comportant des unités fonctionnelles débrochables,

la norme CEI 249 relative à l’ensemble des appareillages basse tension montés en usine,

la norme NFC 15.100 et additifs, relative aux installations à basse tension, ainsi que les fiches d’interprétation permanentes de l’UTE,

le guide pratique UTE C 15.103 relatif au choix des matériels électriques en fonction des influences externes,

le guide pratique UTE C 15.104 relatif à la détermination des sections des conducteurs et au choix des dispositifs de protection,

le guide pratique UTE C 15.105 relatif à la détermination des sections des conducteurs et au choix des dispositifs de protection,

le guide pratique UTE C 15.106 relatif à la détermination des sections des conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des conducteurs de liaison équipotentielle,

le guide pratique UTE C 15.476 relatif au sectionnement à la commande et à la coupure des installations électriques à basse tension,

le guide pratique UTE C 15.520 relatif aux modes de pose et aux connexions des installations électriques à basse tension,

le guide pratique UTE C 15.523 relatif au choix et à la mise en œuvre des câbles de catégorie C1 sans halogène,



les prescriptions de la norme EN 60.439 concernant les enveloppes et les indices de protection,

la norme NFC 17-200 : Installations d’éclairage public : règles

le guide pratique UTE C 17-205 de novembre 1999: Détermination des caractéristiques des installations d’éclairage public

la norme NF C 17-210 de septembre 1996 : Certification des dispositifs électriques de protection de terre pour l’éclairage public

la norme NF EN 40-2 : Candélabres

la norme NF EN 60598-1 (C 71-000) d'Aou ̂t 1993 : Luminaires – partie 1 : Prescriptions générales et essais

NF EN 60598-2-3 (C 71-003) de janvier 1995) : Luminaires – partie 2 : Règles particulières – Section 3 : Luminaires d'éclairage public

Les recommandations de l'AFE dernière édition relatives à l'éclairage des voies publiques

Les documents techniques unifiés (DTU)

Les recommandations de la commission électrotechnique internationale (CEI)

Les normes Européennes de la commission de normalisation électrotechnique (CENELEC)

L'arrêté du 10 novembre 1976 relatif aux circuits et installations de sécurité dans les locaux recevant du personnel,

Le règlement sanitaire départemental,

Le code de la construction et de l'habitation pour les respects techniques qu'il contient,

Décret du 2 août 1983 relatif à l'éclairage des lieux du travail,

Arrêté du 2 octobre 1978 relatif aux blocs autonomes d'éclairage de sécurité,

Décret N° 92587 du 26 juin 1992 relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques, en application de la directive CEE 89335,

Les installations électriques devront être conformes à l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la protection contre les risques d’incendie dans les établissements recevant du public,

L’arrêté du 26 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité,

Conforme aux articles EL2 à EL6 du règlement de sécurité,

Conforme aux articles EC7 à EC15 du règlement de sécurité pour les éclairages de sécurité,

Règles de l'art,

Cahiers du CSTB et Afnor,

Publications UTE,

Décret N° 88.1056 du 14/11/1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques,

Cette liste n’est pas exhaustive et toutes modifications apportées à ces documents seront prises en compte dans le cadre du projet.

Les entreprises qui répondent au présent marché devront posséder au minimum les qualifications suivantes :

- E2-C2 : courants forts

- Agrément sous section 4 (pour zone amiantée)

2.2 Pré-requis à la réponse

2.2.1 Coûts d’études

Les sociétés qui répondront à la présente consultation le feront à titre d’action commerciale. Elles renoncent, du simple fait d’y répondre et quelle que soit la suite donnée à leur réponse, à

toute forme de rémunération pour les peines et soins nécessités pour les réponses, les études, les conseils, et les documents remis (sans que cette liste soit limitative) pendant la période

de consultation.

De même, le prestataire titulaire du marché ne pourra prétendre à aucune rémunération pour les études et conseils qui pourraient lui être demandés au titre de modifications de

configuration du réseau en cours de déploiement.

2.2.2 Propriété intellectuelle



B-TELEC CONSULTING apporte au prestataire le soutien et la documentation dont celui peut avoir besoin pour l'exécution des prestations.

Ils mettent à disposition tous les renseignements et informations qui s'avèrent nécessaires à l'exécution des prestations, étant entendu que B-TELEC CONSULTING en reste propriétaire,

et que cette mise à disposition ne peut en aucun cas et d'aucune manière être considérée comme conférant au prestataire un quelconque droit d'usage ou une quelconque licence sur les

droits de propriété intellectuelle ou industrielle afférente au dit renseignement et informations.

Chaque partie conserve la propriété exclusive du savoir-faire et des informations lui appartenant. En conséquence, aucune disposition du présent document ne peut être interprétée comme

entraînant la concession explicite ou implicite d'un tel droit de propriété intellectuelle ou industrielle ou tout autre droit par l'une des parties à l'autre partie.

Tous les documents réalisés ainsi que les résultats obtenus dans le cadre de la prestation pour les besoins de B-TELEC CONSULTING par le prestataire, qu'ils soient sous forme écrite ou

sous tout autre forme lisible par l'homme ou par la machine sont et restent la propriété exclusive de B-TELEC CONSULTING au fur et à mesure de leur réalisation, et ce, sans limitation de

durée et de territoire.

Le prestataire s'engage en conséquence à ne pas publier, reproduire, traduire, adapter ou utiliser en dehors du cadre de la prestation les dits documents et/ou résultats.

Le prestataire s'engage à remettre à B-TELEC CONSULTING les dits documents et/ou résultats, au fur et à mesure de l'exécution des prestations.

2.2.3 Confidentialité

Le prestataire s'engage à considérer comme strictement confidentiels tant au sein de sa propre organisation que vis à vis des tiers, que ceux-ci lui soient apparentés ou non, les

informations, documents de toute nature et savoir-faire, qui lui sont transmises par B-TELEC CONSULTING, quel que soit le support utilisé pour cette transmission ou la forme de cette

transmission, ou qu'il a pu obtenir ou dont il a eu autrement connaissance au titre de la prestation. A cet effet le prestataire ne communiquera ces informations qu'aux personnes affectées à

l'exécution des prestations objet du présent document et s'engage à faire signer aux dites personnes un engagement de confidentialité par lequel celles-ci s'obligent à respecter les

dispositions du présent article.

Le prestataire s’engage à ne pas utiliser les dites informations, directement ou indirectement, en tout ou partie, à quelque fin que ce soit, en dehors de l’exécution des prestations,

Le prestataire et ses collaborateurs s’engagent à restituer, à l’expiration des prestations visées par le présent document, qu’elle qu’en soit la cause :

. les badges et moyens d'accès qui auront pu leur être confiés,

. le cas échéant les mots, codes et clés d'accès aux machines et logiciels qui leur avaient été attribués,

. et plus généralement, tous les documents papier et informatique, rapports qui leur auront été remis par B-TELEC CONSULTING ou ses mandataires, y compris les

copies qui auraient pu en être faites.

Le présent article ne s'applique pas aux éléments d'informations :

. Qui étaient dans le domaine public au moment de leur divulgation ou sont tombés dans le domaine public sans qu’il y ait eu contravention à la prestation,

. Dont le prestataire pourrait prouver qu’ils étaient en sa possession antérieurement à la date d’effet de la prestation,

. Qui sont communiqués au prestataire ou à ses collaborateurs ou employés par des tiers aux présentes sans qu’il y ait eu contravention au présent article,

. Qui sont divulgués avec l’accord préalable et écrit de B-TELEC CONSULTING.

Les dispositions du présent article demeurent en vigueur pendant une durée de deux ans à compter de l'expiration de la présente prestation, quelle qu'en soit la cause.

2.2.4 Obligations et engagements du prestataire

Le prestataire s’engage vis à vis de B-TELEC CONSULTING à assurer l’entière responsabilité liée à la fourniture, à l’installation, et à la vérification de la conformité des installations

électriques.

Les prestations s'entendent avec la fourniture, l'acheminement sur site et dans les locaux prévus à cet effet des matériels, l'installation, l’évacuation des emballages, les raccordements, les

tests, essais et mises en services complètes des installations électriques, la fourniture de la documentation ainsi que :

L’étude technique nécessaire à la couverture des besoins et des spécifications décrites dans le présent document,

L’étude de la mise en œuvre des installations électriques avec les notes de calcul et les schémas associés.

Les prestations prévues par le prestataire dans son offre doivent permettre la réalisation pleine et entière de l'installation, en conformité avec les spécifications décrites dans le présent

document. L'offre constituera, de la part du prestataire, un engagement en termes de coût, de délais et de résultats ainsi que sur la mise en condition opérationnelle de l'ensemble de

l'installation en configuration d'exploitation réelle.

Par ailleurs, en tant que spécialiste du domaine et par obligation de conseil, le prestataire :

S’assurera de la cohérence du réseau courant fort proposé,



Formulera toutes les recommandations nécessaires par rapport à l’installation envisagée,

Indiquera les difficultés qui pourraient être rencontrées dans les phases de mise en œuvre.

Ces points seront largement développés par le prestataire et devront figurer explicitement dans la proposition.

Les travaux supplémentaires, non prévus par le prestataire et n'ayant fait l'objet d'aucune remarque, seront à la charge du prestataire, hors vices cachés.

Après remise du C.C.T.P., le prestataire effectuera au moins une visite du site, afin d'estimer de visu l'ampleur des travaux à réaliser et fera toutes les remarques utiles sur les défauts

pouvant empêcher l'installation correcte de l’infrastructure électrique.

2.2.5 Engagements de B-TELEC CONSULTING

B-TELEC CONSULTING ne s’engage pas à donner une suite quelconque aux propositions qu’elle aura reçues en réponse à la présente consultation.

B-TELEC CONSULTING ne sera en aucun cas tenu d’expliquer ni de justifier ses décisions ou ses choix consécutifs à la présente consultation.

2.2.6 Horaires d'intervention

Toutes les interventions pourront être réalisées pendant les jours et heures ouvrables de la semaine qui seront fixées dans le PGC du présent marché.

Toute fois, le soumissionnaire devra prévoir dans son offre, la possibilité de fournir des interventions en horaire décalée, de week-end ou jours fériés, en fonction de l’avancement des

phases de travaux et ce jusqu’à réception des ouvrages.

2.2.7 Évolutions Adaptation

Le prestataire s'engage à prendre en considération toutes les demandes d'évolution ou d'adaptation que B-TELEC CONSULTING pourrait formuler pendant la phase de déroulement du

projet dans la mesure où toutes les dispositions concernant l'aménagement du site ne seraient pas encore totalement figées.

2.2.8 Modifications des travaux

2.2.8.1 Modification dans la masse et la nature des travaux

L'obligation du prestataire d’avoir la parfaite connaissance des prestations dues par les autres lots s’étend aux modifications apportées en cours de travaux.

A cet effet le prestataire est réputé avoir la connaissance de toutes les modifications apportées telles qu'elles sont notifiées dans les différents comptes rendus de réunions.

Le prestataire a l'obligation d'être en possession des plans de B-TELEC CONSULTING au dernier indice connu, selon la liste tenue à jour par B-TELEC CONSULTING.

2.2.8.2 Augmentation de la masse des travaux

En cas d’augmentation de la masse des travaux. Le prestataire est tenu d’exécuter les travaux supplémentaires tant que l’augmentation, évaluée en prix de base du marché, n’excède pas

le tiers du montant initial des travaux.

Si l'augmentation est de plus du tiers, le prestataire a le droit de demander la résiliation de son marché. Il en sera de même pour B-TELEC CONSULTING si la cause de cette augmentation

n'est pas de son fait.

Le montant de l'augmentation, évalué dans les mêmes conditions que les prix fixés au marché, est ajouté au prix prévu à celui-ci. S'il y a lieu les délais d'exécution sont modifiés en

conséquence.

2.2.8.3 Diminution de la masse des travaux

En cas de diminution de la masse des travaux, le prestataire ne peut élever aucune réclamation tant que la diminution évaluée en prix de base du marché n'excède pas le quart du montant

initial prévu.

Dans ce cas le prestataire peut prétendre à une indemnité de dédommagement de ses dépenses et d'une partie du bénéfice qu'il aurait pu réaliser dans l'exécution des travaux prévus et

abandonnés

2.2.8.4 Changements dans la nature des travaux

Ces changements font l'objet d'ordres de service et devront faire l’objet d’une notification par B-TELEC CONSULTING.



2.2.9 Procédures et méthodologie de déploiement

Pendant les phases de déploiement, le prestataire aura à sa charge la constitution d’un lot de matériel de réserve lui permettant de remplacer sur-le-champ tout matériel défectueux. Le

prestataire ne pourra prétendre à aucun délai de réalisation supplémentaire suite à une anomalie qui aurait été constatée pendant l’installation

2.2.10 Coordination des travaux

Dans le cas où plusieurs entreprises seraient amenées à intervenir simultanément sur le site considéré, le prestataire devra respecter le phasage des travaux défini par le

Maître d’œuvre et le Pilote du projet, dans le calendrier global de réalisation.

Dans le cas contraire, le prestataire aura à sa charge :

les travaux supplémentaires dus à son retard,

la remise en état des ouvrages achevés par les autres corps d'état, ayant subis une dégradation par suite d'une intervention non prévue en raison du non respect des calendriers.

2.2.11 Présentation de l’offre technique

Afin que l'offre soit la plus clairement établie et présentée, le prestataire devra formuler son offre selon la présentation définie dans les paragraphes ci-après.

On notera que la qualité de présentation de l'offre (commerciale et technique) constituera un élément pour le choix du soumissionnaire qu’il ait déjà été consulté ou non.

Les entrepreneurs consultés devront prendre en compte toutes les sujétions nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux. A ce titre, Les entrepreneurs consultés auront

intégré dans leur offre toutes les sujétions, et éventuellement complété le cahier des charges, des détails qui auraient pu être omis, de sorte que l'offre soit forfaitaire, ferme et définitive.

2.2.11.1 Déclaration des sous traitants

Le cas échéant tous les sous-traitants, noms et coordonnées, de la société prestataire devront figurer dans l'offre.

2.2.11.2 Délai d'exécution

Le prestataire indiquera le délai de démarrage des travaux à réception de la commande et la durée prévue pour l'ensemble de sa réalisation incluant : les approvisionnements, la remise

des plans d'exécution, la recette technique, la remise de ses plans et de sa documentation.

Ce délai sera de rigueur

2.2.11.3 Présentation de la société

La première partie de l'offre sera consacrée à la présentation de la société, et indiquera le nom et les coordonnées du ou des interlocuteurs commerciaux et techniques pour le projet

considéré.

Cette présentation indiquera :

Le statut juridique de la société,

La raison sociale et son éventuel rattachement à un groupe,

Le nombre de salariés dans l’entreprise,

Le partenariat,

Les domaines d’activités,

Les pôles de compétence,

Le chiffre d’affaire spécifique aux architectures de réseaux,

Le résultat des trois dernières années,

Un extrait de KBIS récent.

2.2.11.4 Organisation du projet et moyens mis en œuvre

Le soumissionnaire mentionnera la structure organisationnelle qu'il compte mettre en place pour la réalisation des travaux :

Le directeur de projet,

Le chef de projet,



Le responsable de chantier,

Les équipes de chantier.

2.2.11.5 Dossier technique

La proposition sera accompagnée d'un dossier technique explicitant clairement :

Les différents matériels utilisés : références et documentation technique,

Le plan d’implantation prévisionnel des éléments constitutifs du pré-câblage (chemin de câbles, goulottes, baies, etc.)

2.2.11.6 Calendrier de réalisation

Le calendrier de réalisation, sera établi suivant le planning général établi par le Maître d’œuvre et en corrélation avec les délais proposés par l'installateur sur la fourniture des matériels.

Il fera clairement apparaître les différentes phases suivantes :

Phase étude,

Phase établissement du dossier d’exécution,

Phase approvisionnement des composants,

Phases de réalisation,

Phase d’essais et mises en service,

Phase de constitution et de rédaction de la documentation.

et les tâches dont sont composés les travaux, les enchaînements des tâches, le rattachement graphique entre l'achèvement d'une tâche suivante qu'elle conditionne ainsi que le ou les

chemins critiques de l'opération, les opérations préalables à la Réception finale.

Pour l'établissement de ce calendrier, le prestataire devra, dans les 5 jours suivants la demande du Maître d’œuvre, lui indiquer par écrit les définitions des tâches, leur durée respective,

les liaisons avec les tâches précédentes.

Il précisera en outre pour chaque phase :

La cadence d’exécution,

Les moyens en personnel et matériels prévus,

Les contraintes particulières (hors d’eau et hors d’air, raccordement concessionnaires, etc.)

Après mise au point en accord avec le prestataire et approbation par le Maître d’œuvre et le Maître d'Ouvrage, ce calendrier détaillé sera notifié par courrier au prestataire.

C'est le calendrier détaillé d'exécution qui deviendra contractuel.

Le prestataire sera tenu de respecter les dates et échéances fixées au calendrier détaillé d'exécution.

Lors des réunions de chantier ou de coordination, un état d'avancement des travaux sera établi par le prestataire conjointement avec le Maître d'œuvre afin que ce dernier puisse actualiser

le calendrier général de réalisation. Les comptes-rendus des réunions feront états de l'écart entre le calendrier prévisionnel et le calendrier actualisé.

2.2.12 Présentation de l’offre commerciale

2.2.12.1 Bordereaux de prix

Le chiffrage des prestations sera effectué sur des bordereaux séparés, précisant pour chaque fourniture :

La nature du composant,

La référence du produit,

L’unité utilisée pour le quantitatif,

Le quantitatif,

Le prix de fourniture et main d’œuvre,

Le prix total.

Les fournitures et la main d'œuvre associée, seront regroupées par tâche (câbles, chemins de câbles, locaux techniques, etc.) ou rubrique. Un sous total indiquant le coût total de la main

d'œuvre et de la fourniture sera fourni pour chacune de ces rubriques.



2.2.13 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L’entreprise titulaire du présent lot devra fournir en fin de chantier le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) de ces installations.

Les pièces graphiques seront réalisées sous Autocad version 2004 en *.dwg, au nombre d’exemplaire demandé dans les pièces du marché avec tous les documents administratifs et

techniques indiqués dans le présent document, à la date de la réception de ces ouvrages, à savoir :

- Les plans de cheminement des câbles posés,

- Les plans d’implantation des équipements installés y compris la position précise des boites de raccordement et le libellé du repérage,

- Les schémas unifilaires des tableaux principaux, divisionnaires et coffret divers,

- Les plans de façades des tableaux et coffrets,

- Le carnet de câbles installés,

- Les notes de calcul mises à jour suivant demande bureau de contrôle et en fonction des installations réellement posées,

- Les notes de calcul d’éclairage pour toutes les zones communes et bureaux,

- Les PV d’essais de la tenue au feu des matériels installés,

- Les fiches d’autocontrôle des toutes les installations effectuées,

- Les PV du Consuel, Coprec dûment remplis,

- La validation de la levée de toutes les réserves émises dans le rapport final du bureau de contrôle.

Les DOE doivent correspondre aux travaux réalisés. Si toute fois, des omissions, manquement, erreurs sur les documents fournis sont identifiés lors des visites de contrôle,

l’entreprise devra reprendre à sa charge l’ensemble des plans concernés.

Toutes les modifications qui ne seraient pas apportées sur les plans corrigés dans les délais fixés dans les pièces du marché, le Maître d’œuvre fera exécuter au frais de l’entreprise

toutes modifications apportant ainsi la mise à jour des documents.

2.2.14 DOSSIER DE MAINTENANCE

L’entreprise titulaire du marché doit remettre dans les mêmes conditions que le DOE, les éléments suivants :

- La liste détaillée des pièces de rechange nécessaires à la maintenance courant et les coûts associés,

- Le procès verbal d’essais des matériels conformément aux normes et décrets en vigueurs,

- Les notices techniques des constructeurs,

- La documentation utilisateur (notices d’exploitation, d’entretien et de dépannage)

- Réalisation un Carnet d’entretien des équipements techniques,

2.2.15 ESSAIS ET RECEPTION

2.2.15.1 Organisation des essais

Les essais définis ci-après seront réalisés sur le site objet du présent marché. La liste des essais prescrits n’est donnée qu’à titre indicatif et n’est pas limitative.

Certains équipements peuvent faire l’objet d’essais ou de contrôle particulier avant la livraison sur le chantier (TGBT, Tableaux divisionnaires…). L’entreprise devra prendre à sa charge

tous les frais s’y afférent y compris les transports, hébergements pour les contrôles et essais en usines avec le Maître d’Ouvrage, Maître d’œuvre et bureau d’études en fonction de l’intérêt

et des disponibilités de chacun.

Les modalités des essais ou contrôles avec l’entreprise sont établies d’un commun accord entre le Maître d’œuvre, le bureau d’études et le Maître d’Ouvrage.

L’entreprise rédige les procès verbaux d’autocontrôle d’essais sur lesquels doivent figurer pour chaque essai les résultats des mesures effectuées ou de vérifications réalisées. Les

autocontrôles seront remis au Maître d’œuvre qui exercera son propre contrôle et sa validation des résultats en présence du Maître d’Ouvrage, en rédigera le procès verbal qui sera remis

au Maître d’Ouvrage (la non remise de ces autocontrôles, entrainera un refus de vérification par le Maître d’Ouvrage). Tous les frais afférents à ces travaux sont réputés être inclus au prix

portés dans l’offre de l’entreprise.

Les essais doivent être effectués en respectant scrupuleusement les consignes de protection du matériel et du personnel.

2.2.15.2 Autocontrôle, essais et contrôles sur site



2.2.15.2.1 Autocontrôles

L’entreprise doit procéder aux autocontrôles techniques des ces installations conformément aux dispositions figurant dans les documents techniques COPREC.

L’entreprise est tenue de fournir au Maître d’œuvre les documents suivants :

- un programme des vérifications à réaliser,

- des fiches d’autocontrôles attestant la réalité des vérifications.

Ces fiches d’autocontrôles doivent être réalisées au fil de l’eau pendant la durée des travaux lorsque des prestations sont complètement terminées.

2.2.15.2.2 Essais

Avant la réception, la Maître d’œuvre se réserve le droit de contrôler le bon fonctionnement de tous les équipements installés, suivant les fiches de résultats des vérifications exécutés par

l’entreprise.

Ces contrôles consistent à vérifier que les installations sont conformes aux dispositions réglementaires et aux prescriptions du présent CCTP et qu’elles satisfont aux performances

attendues.

Ces essais comprennent au minimum :

- les essais d’isolement sur tout l’équipement électrique au moyen d’appareil de mesure étalonné, adapté à ce type de mesure (ohmmètre, mégohmmètre…),

- la vérification de la continuité électrique des circuits de commande et leur conformité avec les schémas de principe fournis,

- le réglage des appareils de protections ou de relayage,

- la vérification du bon fonctionnement des installations Courants Forts,

- la vérification des niveaux d’éclairement demandés du CCTP.

Dans le cas où les contrôles de conformité et les essais révèleraient un élément non-conforme ou l’impossibilité d’obtenir toutes les caractéristiques exigées dans le présent document,

l’entreprise devra remplacer ou modifier à ses frais et sans augmentation des délais contractuels les pièces et éléments de l’installation incriminée.

L’entreprise devra mettre à disposition tous les matériels qui sont nécessaires aux essais y compris les moyens de communications, les moyens humains en fonction des essais à mener.

2.2.15.3 Réception

En préalable à la réception des ouvrages réalisés, des Opérations préalables de validation seront menées aux dates fixées par le Maître d’œuvre, tenant compte de la fourniture des

fiches d’autocontrôles par l’entreprise avant.

La réception des travaux sera prononcée une seule fois, à la date fixée par l’entreprise et acceptée par le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre, lorsque les travaux seront

pleinement terminés.

L’entreprise devra avoir fourni sont Dossier des Ouvrages Exécutés, ses procès verbaux d’essais sans observations, ses notices d’exploitation et d’entretien des matériels installés et

une attestation de conformité établies par le bureau de contrôle du projet.

L’entreprise devra la fourniture d’un exemplaire des documents du dossier de maintenance au CSPS.

2.2.16 PERIODE DE GARANTIE

La période de garantie des équipements ne commence qu’à compter du jour de la réception ‘’in situ’’ des installations en ordre de marche. Cette période est fixée à deux ans à la date de la

signature du PV de réception.

Il est exigé que tous les matériels et équipements prévus et installés soient aptes à satisfaire à la fonction qui leur est destinée et donnent les résultats attendus.

L’entreprise doit à ses frais, quelque soit l’importance des travaux, effectue tout renforcement, adjonction, remplacement des matériels ou équipements mal dimensionnés, mal adaptés ou

défectueux.

2.3 OBLIGATION DE L’ENTREPRENEUR

2.3.1 DOCUMENTATION PROJET

L’entrepreneur se doit de signaler toute erreur, omission, imprécision, contradiction ou ambiguïté qu’ils pourraient déceler dans les documents faisant partie de la présente

consultation, à savoir principalement :

le présent CCTP,

les plans,

le cadre de réponse,



Etc...

En cas de problème sur le chantier « courants forts », l’entrepreneur consulté le fera savoir par écrit au représentant de B-TELEC CONSULTING. En cas de désaccord entre les parties sur

l’interprétation à donner sur les éléments précités, l’interprétation de B-TELEC CONSULTING prévaudra.

Toute fourniture non explicitement demandée dans le présent CCTP, mais nécessaire au bon fonctionnement des installations est due au titre de ce lot.

Toute modification du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) intervenant à la suite d’un accord informel entre les deux parties, devra être confirmée par écrit par le

représentant de B-TELEC CONSULTING à l’entrepreneur consulté ou au futur titulaire du marché.

Le plan de principe marché du lot Courants forts est donné à titre indicatif et il a pour but de définir et de préciser avec le CCTP les prestations attendues.

Le soumissionnaire devra, avant mise en ouvre de ces matériels, la réalisation de plans d’exécution (implantations des matériels, canalisations, câblage…) y compris les plans de détails

(schémas, notes de calcul, coupe des passages avec les autres lots techniques…) afin de consolider les emplacements et quantités qui sont données à titre indicatif, en tenant compte de

la disposition des éléments de construction.

Toute demande de renseignements techniques complémentaires devra être transmise par télécopie à l'attention de M. BUZONIE (n° de télécopie : 01.64.38.54.53 ou n° de mobile :

06.87.66.33.54).

2.3.2 MATERIELS UTILISES

Tous les matériels utilisés seront neufs, de bonne qualité et devront être conformes aux normes en vigueurs qui leur sont propres et porteront les estampilles d’agréments et label de qualité

à chaque fois qu’ils feront l’objet d’essais ou contrôle réglementaires.

Toutes les précautions nécessaires doivent être mises en œuvre au cours des travaux pour assurer leur bon état de conservation, de transport, de stockage tout au long du marché.

Les matériels Courants Forts du présent marché ont fait l’objet d’un choix basé sur les données techniques d’aménagement, d’économie, d’exploitation et de respect du parti architectural.

En conséquence, les dispositions retenues qui ont été étudiées en coordination étroite avec le maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage, ne doivent pas être remises en cause par le

soumissionnaire.

Les documents indiquent la possibilité de présenter des variantes qui devront être présentées avant validation en tenant compte des incidences techniques et financières sur le présent lot

ainsi que les autres lots. Toute modification devra faire l’objet d’une validation écrite dans le compte rendu hebdomadaire du marché.

Les marques et références des matériels demandés sont données pour fixer le niveau d’exigence des produits.

Le soumissionnaire pourra proposer éventuellement d’autres marques de sont choix, de qualité et de performances équivalentes ou supérieures à celles citées dans le présent marché, à

conditions que celles-ci soient dans le cadre de prix du marché et agréées par la Maître d’Ouvrage, le Maître d’œuvre, le Bureau de contrôle et le bureau d’études technique.

Avant le démarrage des travaux, le soumissionnaire devra fournir la liste complète des matériels proposés ainsi que les échantillons, prototypes, nécessaires à la prise de décision sur les

matériels.

Les échantillons seront estampillés avec la marque et la références du produit ainsi que le positionnement des appareils. Le choix des couleurs sera à l’appréciation du Moe et le lycée, le

soumissionnaire ne pourra pas demander une plus value pour le changement de couleur sous prétexte que le produit chiffré et proposé est d’une autre teinte.

Après accord des différentes parties, le tableau des échantillons et listes seront à disposition sur le chantier en salle de réunion.

Toutes les pièces et éléments métalliques posés dans le cadre du présent marché devront être exsangues de toutes traces ou tâches de rouille quelques soient les conditions de stockage

et de pose. Tous ces éléments seront et devront être entreposés avec les protections nécessaires pour atteindre le niveau d’exigence attendu.

Si toute fois, des résurgences de rouille venaient à apparaître, les pièces concernées seraient refusées et remplacées aux frais du soumissionnaire autant de fois que nécessaire et ce

pendant le durée du marché et de la période de garantie.

2.3.3 ETUDE ECLAIREMENT

Le prestataire devra fournir un ensemble complet pour chaque phase d’études d’éclairement adapté au contexte du projet, cela comprend entre autre :

- Phase 1 : études d’éclairement et proposition d’équipements associés y compris variante économique,

- Phase 2 : études d’éclairement et proposition d’équipements associés y compris variante économique.

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 PRESENTATION DU CONTEXTE

Le projet s’articule sur deux tranches de travaux nommées :

- Tranche 1 (ferme) : traitement des abords des bâtiments A, Réfectoire, C, CDI et COUR, option Gymnase,



- Tranche 2 (conditionnelle) : bâtiment B, D, plateau athlétisme, plateau evolution Nord (PE NORD), plateau évolution Sud (PE SUD) et circulation véhicules (entre parking

et plateau évolution Sud) + piétons (entre cour et Bat B).

3.2 REMARQUE GENERALE

Les zones à traiter sont peu équipées et les dispositifs existants ne sont pas adaptés aux besoins réels.

L’offre des soumissionnaires devront tenir compte de la réglementation en vigueur sur les niveaux d’éclairement à maintenir en tous points et se conformer aux nouvelles exigences

consommation d’énergie, les exigences d'e ́clairage seront les mêmes que celles de la RT2005 sans dispositif de comptage.

Le principe de base retenu dans le projet porte sur des appareils d’éclairage à faible consommation de type LED de puissance que ce soit pour les appareils installés sur les bâtiments et

dans les espaces paysagés.

Les appareils à mettre en œuvre seront de deux types :

- Filaire pour les appareils installés sur les bâtiments,

- Filaire pour les appareils installés dans les espaces paysagés et en OPTION sans fil.

3.2.1 Bases de calcul

3.2.1.1 Nature du courant

Basse tension : 400/230 Volts – 50 Hz

Régime de neutre : TT

Protection des personnes : liaisons équipotentielles

3.2.2 Installation de chantier

Le projet de justifie pas d’installation de chantier spécifique, mais le soumissionnaire devra prendre en compte les besoins d’éclairage si les besoins sont exprimés lors des phases travaux

en fonction de la demande du lycée.

3.3 DEPOSE DES CIRCUITS NON REUTILISES

Les circuits non réutilisés seront déposés et les passages calfeutrés que ce soit les câbles d’alimentation des appareils existants non repris ou des câbles laissés à poste lors de

modification de circuits.

Le soumissionnaire devra prévoir un état exhaustif des locaux avant intervention pour fixer les zones de dépose.

3.4 ARMOIRE ELECTRIQUES

Les armoires électriques des niveaux concernés par les travaux seront modifiées pour tenir compte des circuits supplémentaires et/ou modificatifs en fonction des puissances d’éclairage et

du nombre de circuits par bâtiment.

Tous les nouveaux circuits seront équipés de disjoncteurs différentiels 30mA dont les intensités seront définies par le soumissionnaire dans le cadre de ses études d’exécution. Toutes les

modifications d’armoires en fonction des circuits rajoutés seront à la charge de l’entreprise.

Les nouveaux circuits seront clairement identifiés (suivant nomenclature à fixer avec le Moe et le lycée). Le repérage des circuits se fera avec étiquette dylophane gravée sur les

disjoncteurs et étiquette type BRADY laminat sur les câbles de distribution.

Sur la version de base du projet, les éclairages seront pilotés depuis des lumandar judicieusement installés, contacteur de puissance couplés à des horloges pour la gestion automatisé des

allumages et extinction en journée, week end et jours fériés.

Une commande de marche forcée sera à prévoir si toute fois les automatismes ne fonctionnent pas avec platine de commande située à l’accueil du bâtiment A.

En option : le soumissionnaire devra présenter une solution autonome sur les espaces paysagés de tel sorte que le pilotage des appareils sera automatique sur les équipements par

détection de présence couplés à des panneaux solaires intégrés pour l’autonomie.



3.5 MISE À LA TERRE

Tous les appareils reliés à des circuits d’alimentation seront reliés à la terre. Dans la mesure où des tranchées seront réalisées dans les espaces paysagés, une tresse de terre sera mise

en œuvre pour évacuer les courants de fuite sur les réseaux.

Tous les massifs créés devront assurer la remontée des tresses de terre des masses en plus des câbles d’alimentation.

En fonction de la classe d’isolement des appareils d’éclairage mis en œuvre, le raccordement de la terre sera réalisé. Toutes les dispositions seront prises par le soumissionnaire pour

récupérer une terre isolée à proximité des zones de travaux, que ce soit sur les bâtiments et sur les espaces paysagés.

Les liaisons équipotentielles ou liaisons de masses métalliques sera à la charge du présent lot, qui comprend au minimum :

- tous les conduits métalliques et chemins de câbles,

- tous les appareils et appareillages présentant une partie métallique accessible, notamment les appareils d’éclairages,

- les habillages métalliques techniques et décoratifs,

- etc

Pour les candélabres et bornes extérieures, il sera prévu un conducteur de terre en câble cuivre nu, de section minimale 25 mm2, a ̀ fond de fouille au niveau de chaque candélabre avec

une remontée au niveau du candélabre. La liaison de la remontée se fera suivant le même principe que pour les équipements de type 2. Le câble au niveau du fût sera isole ́ et laisse ́ dans

le fourreau. Le principe de raccordement se fera suivant le paragraphe 7.26 de la NFC 17.200.

Le raccordement se fera sans coupure dans le candélabre par une dérivation soudée sur le câble principal.

La prise de terre des luminaires de classe 1, se fera par un câble cuivre nu, a ̀ fond de fouille, de section 25 mm2 minimum, dans une tranchée de longueur minimum 3 m et de profo ndeur

0,80 m. Le conducteur de protection aura une longueur de 5,00 m minimum. Le raccordement au niveau du candélabre se fera par l'intermédiaire d'une borne en laiton visible, équipée d'un

écrou NYLSTOP ou équivalent.

Sa longueur sera fonction de la valeur de la prise de terre à obtenir qui devra être inférieure a ̀ 5 ohms, suivant le tableau III du chapitre 14.2 de la NFC 17.200.

Le présent lot devra prévoir les bornes au niveau des mâts pour le raccordement du câble de terre

Les différentes terres seront mesurées et consignées dans le cahier de recette pour le contrôleur technique de l’opération. Les mesures devront être conformes à la norme NFC 15100 en

vigueur lors de sa réalisation.

3.6 ECLAIRAGE

Les équipements d’éclairages à prévoir dans le cadre du présent projet seront indiqués sur les plans joints en annexe au CCTP.

Le présent chapitre concerne la fourniture, pose, fixation, mise à la terre et raccordement des appareils d’éclairage.

L’entreprise devra l’ensemble des canalisations pour l’alimentation des différents circuits. Le nombre d’appareil maximum par circuit sera calculé pour tenir compte de l’intensité de

fonctionnement dans les canalisations installées.

Aucune canalisation ne devra être apparente dans les espaces paysagés, mais seront tolérées sur les toitures des bâtiments qui possèderont des gaines annelées de protection.

Toutes les canalisations d’encastrement, les saignées, les percements et les poses en grande hauteur seront prévues par le présent lot.

Les rebouchages et calfeutrements seront également prévus par le présent lot.

3.6.1 Niveaux d’éclairement requis

Le présent lot devra vérifier et modifier si nécessaire les quantités et implantations des appareils d’é clairage, afin de respecter les niveaux d'éclairement demandées, en fonction du

matériel mis en œuvre. Il en tiendra compte dans la remise de son DPGF.

Le matériel mis en place devra respecter les recommandations de l'AFE relatives à l'éclairage des voies publiques et privées du lycée, ainsi que les niveaux d'éclairement prescrits.

Son offre est réputée tenir compte des remarques ci-avant. Aucune incidence financière ne sera acceptée après la signature du Marché pour pose de luminaires complémentaires non

justifiée.

3.6.2 Appareil d’éclairage

3.6.2.1 Remarque générale :

L’immeuble sera traité avec des appareils neufs au choix du Maître d’ouvrage et du Moe. Certaines références apportent un choix architectural à mettre en œuvre. L’entreprise pourra

proposer toute variantes dès lors quelle répondra aux critères de choix fixés par Maître d’ouvrage et du Moe tant sur les caractéristiques que sur les performances d’éclairage (lm) et indice

de couleur (K°).

Un appareil d'éclairage public sur mât comprend :

• un support (mât)

• une crosse ou un dispositif en top



• un luminaire (projecteur)

• un appareillage

• une lampe

Le coffret de protection classe II est à la charge de l'entreprise effectuant la pose du candélabre. Les projecteurs seront livrés assemblés sur les différentes consoles et câ bles de manière

que l'entreprise ayant la pose, n'ait plus que l'assemblage de la console sur le mât et le raccordement du câble sur le support cl II.

Le présent lot prendra en compte toutes les solutions afin de faciliter au maximum la mise en œuvre des consoles sur les mâts, notamment au niveau intermédiaire

Supports

Les mâts seront de la gamme PETITJEAN ou équivalent. Les supports se composent d’un mât droit cylindroconique en acier galvanisé à chaud selon la Norme NF EN ISO 1461. Le mât

sera réalisé par soudures longitudinales par induction haute fréquence.

Le support comportera une borne de terre au niveau de la trappe de visite. Il sera exécuté en tô le d’acier galvanisé, d’une épaisseur minimum de 3 mm pour une hauteur < à 4,50 m et une

épaisseur de 4 mm pour une hauteur > à 4,50 m.

A la partie inférieure du fût il sera pratiqué une ouverture de dimension suffisante pour l’installation de l’appareillage d’alimentation. Cette ouverture sera obturé e au moyen d’une porte.

L'ouverture se fera par découpage permettant une fermeture jointive.

La porte d'accès sera à charnières invisibles avec vis inviolables et serrure à feuillot.

La section du mât sera fonction du matériel installé, de la hauteur et des efforts au vent. La section des mâts devra permettre la mise en place des coffrets classe II.

Les dimensions de cette ouverture seront fonction du mât, le bord inférieur de l’ouverture se situant à environ 0.50 m de la semelle. Dans chaque mât, le présent lot prévoira la place pour

un ou deux coffrets de protection classe II IP 44-7 adapte ́ à la section libre du mât. Ils seront équipés de bornes COPAK BD4 ou équivalent et d'un coupe circuit phase + neutre équipé

d'une cartouche cylindrique gG pour chaque projecteur.

Le fût sera équipé, du côté opposé à la porte de visite de deux barrettes destinées à l’accrochage de l’appareill age d’alimentation, l’une au niveau de la partie supérieure et l’autre au

niveau de la partie inférieure ; ces deux barrettes ayant en saillie une tige filetée avec écrou pour fixer cet appareillage.

Toute la visserie sera inoxydable et imperdable.

La semelle comportera un trou central de même dimension que l’extrémité du fût et sera percée de 4 lumières ovalisées destinées à recevoir les tiges de scellement en acier galvanisé ;

pour les supports en acier galvanisé, la semelle sera en acier galvanisé.

Les tiges de scellement en acier forgé seront munies d'un écrou, d'un contre-écrou et d'une rondelle carrée de diamètre extérieur suffisant pour assurer un bon serrage.

Conformément aux dispositions de la norme UTE C 17.200, les parties d'installation situées en amont du coffret de raccordement seront munies d'une protection contre les contacts

indirects par mise en place d'une isolation complémentaire.

Les liaisons entre l'appareillage d'alimentation (coffret cl II) et les bornes d'arrivée dans le luminaire, seront réalisées en câ bles de classe II avec protection par fourreau de type H07 RN – F

de section minimum 3G 2,5 mm2. Le projecteur sera livré monté sur la console et câblé avec une longueur suffisante de fac ̧on à pouvoir se raccorder sur le coffret en pied de mât.

3.6.2.2 Bâtiment A

Le bâtiment A possèdera des appareils à installer en toiture ou en applique sur la façade côté cour et sur le côté parking logements.

Modèle retenu : DISANO STELVIO 2 PLUS asymétrique de 173w 4000K° 21560lm CRI>70 y compris étrier de mise en oeuvre

Quantité estimée : 7

Modèle retenu: DISANO 1131 PUNTO Power LED système COB de 37w 4000K° 4450lm CRI>80 + grille de défilement.


La commande d’allumage et extinction sera centralisée à la loge du même bâtiment avec lumandar + contacteur de puissance + horloge 24/24 et 7/7 y compris jours fériées, week end et

changement Eté/Hiver. De plus, ces appareils seront couplés à une détection de présence sur cour pour palier à un éventuel défaut sur la commande par lumandar ou sur coupure horloge

3.6.2.3 Bâtiment REFECTOIRE

Le bâtiment REFECTOIRE possèdera des appareils à installer en applique sur la façade côté cour et sur le côté circulation voie pompier.

Modèle retenu : DISANO 1131 PUNTO Power LED système COB de 37w 4000K° 4450lm CRI>80 + grille de défilement.



changement Eté/Hiver.

De plus, ces appareils seront couplés à une détection de présence sur cour pour palier à un éventuel défaut sur la commande par lumandar ou sur coupure horloge.

3.6.2.4 Bâtiment CDI

Le bâtiment CDI possèdera des appareils à installer en applique sur la façade côté bâtiment C.

Modèle retenu : DISANO 1131 PUNTO Power LED système COB de 25w 4000K° 2500lm CRI>80 + grille de défilement.




De plus, ces appareils seront couplés à une détection de présence au droit de l’escalier pour palier à un éventuel défaut sur la commande par lumandar ou sur coupure horloge



3.6.2.5 Bâtiment C

Le bâtiment C possèdera des appareils à installer en applique sur la façade côté cour et sur le côté circulation vers plateau athlétisme.





De plus, ces appareils seront couplés à une détection de présence sur cour pour palier à un éventuel défaut sur la commande par lumandar ou sur coupure horloge.

3.6.2.6 Bâtiment B

Le bâtiment B possèdera des appareils à installer en applique sur la façade côté cour et sur le côté circulation arrière bâtiment.





De plus, ces appareils seront couplés à une détection de présence sur cour et sur arrière bâtiment pour palier à un éventuel défaut sur la commande par lumandar ou sur coupure horloge.

3.6.2.7 Bâtiment D

Le bâtiment D possèdera des appareils à installer en applique sur la façade côté cour/voie pompier.





De plus, ces appareils seront couplés à une détection de présence sur cour et sur arrière bâtiment pour palier à un éventuel défaut sur la commande par lumandar ou sur coupure horloge.

3.6.2.8 Bâtiment GYMNASE

Le bâtiment GYMNASE possèdera des appareils à installer en applique sur la façade plateaux d’évolution Nord et Sud et sur plateau d’athlétisme.

Modèle retenu: DISANO 1151 INDIO Power LED asymétrique de 94w 4000K° 12820lm CRI>70




De plus, ces appareils seront couplés à une détection de présence sur les deux plateaux d’évolution pour palier à un éventuel défaut sur la commande par lumandar ou sur coupure

horloge.

3.6.2.9 Plateau d’évolution NORD

Pour compléter le niveau d’éclairement du plateau d’évolution NORD et ainsi permettre une meilleure couverture de la surface sportive, un appareil sur mât sera mis en oeuvre. Un mât de

7m sera installé avec appareil en tête à LED.

Modèle retenu: NOVEA ENERGIE modèle LINEA 40 LED 73w 4000K° 7800lm fonction gradable pour mode veille et détection de présence


La commande d’allumage et extinction sera autonome sur l’appareil avec temporisation d’extinction et couplage sur horloge depuis le bâtiment Gymnase.

3.6.2.10 Plateau d’évolution SUD

Pour compléter le niveau d’éclairement du plateau d’évolution NORD et ainsi permettre une meilleure couverture de la surface sportive, un appareil sur mât sera mis en oeuvre. Un mât de

7m sera installé avec appareil en tête à LED.




3.6.2.11 Plateau Athlétisme

Pour compléter le niveau d’éclairement du plateau d’athlétisme et ainsi permettre une meilleure couverture de la surface sportive, un appareil sur mât sera mis en oeuvre. Un mât de 7m

sera installé avec appareil en tête à LED.






3.6.2.12 Circulation externe entre cour et bâtiment B

Pour compléter le niveau d’éclairement des circulations externes et ainsi permettre une meilleure couverture des voies piétonnes, un appareil sur borne sera mis en oeuvre. Ces bornes

seront autonomes avec panneau solaire, détection de présence, mode veille et détection crépusculaire.

Modèle retenu: NOVEA ENERGIE modèle BAIA S 10 LED 7w 4000K° 750lm


3.6.2.13 Circulation externe entre plateau évolution Sud et Parking

Pour compléter le niveau d’éclairement des circulations externes et ainsi permettre une meilleure couverture des voies piétonnes, un appareil sur borne sera mis en oeuvre. Ces bornes

seront autonomes avec panneau solaire, détection de présence, mode veille et détection crépusculaire.

Modèle retenu: NOVEA ENERGIE modèle BAIA S 10LED 7w 4000K° 750lm


3.6.2.14 Boites de raccordement

Les boites de raccordement dédiées aux circuits d’éclairage seront installées sur les ailes de chemins de câbles dans les bâtiments et dans les mâts. Elles assurent le raccordement des

appareils d’éclairage qui ne seront en aucun cas shuntés entre eux.

Les boites seront fixées solidement aux supports et clairement identifiées avec les numéros des circuits alimentés et des n° de départs des disjoncteurs associés.

Les bornes de raccordement seront de type sans vis anti-cisaillement.

3.6.2.15 Mise en œuvre et relamping

Les appareils d’éclairage seront tous fournis avec leurs lampes de première utilisation. Les lampes défectueuses durant la phase de chantier seront à remplacer au titre du présent lot,

jusqu’à la levée des réserves, ainsi que pendant le partie installation de chantier.

3.6.3 DISTRIBUTION BT

Les canalisations électriques seront en cuivre rouge :

- Isolées au P.R.C. pour les canalisations principales et les alimentations spécifiques.

- Isolées au PVC pour les canalisations secondaires.

- Câbles résistants au feu lorsque la réglementation l'impose : câble à isolation et gaine extérieure élastomère de silicone, ruban de protection type Precipyr ou équivalent.

Dans tous les cas, l'isolation correspondra à l'usage du courant transporté et à la protection mécanique exigée par le type du local traversé.

Pour les transports de grosses puissances, l'emploi des conducteurs aluminium sera admis (section minimum tolérée : 35 mm²).

3.6.4 CANALISATIONS

Le soumissionnaire devra prévoir toutes les canalisations pour protéger ses câbles, que ce soit sur les bâtiments et sur les espaces paysagés en VRD, à savoir :

Tubes IRO,

Tube ICTA,

Gaine TPC rouge,

Goulotte,

Etc

REMARQUE IMPORTANTE : tous les calfeutrements de passage de canalisations et de câbles sont à la charge du présent lot en fonction des locaux traversés.

3.6.5 APPAREILLAGE

Les appareils de commandes tels que :

- sur platine à boutons au pupitre de la loge pour commande marche forcée des appareils d’éclairage des bâtiments A, B, C, CDI, REFECTOIRE, GYMNASE.

Les appareillages prévus dans le projet sont issues de la gamme Mosaic ou équivalent pour l’ensemble des commandes.

Les appareillages seront reliés aux liaisons de commande et pilotage des contacteurs de puissance (ou disjoncteur automatique) à installer sur les circuits d’éclairage des différents

bâtiments.



3.7 TRAVAUX VRD

Les travaux de VRD concernent la création de tranchées pour les éclairages sur candélabre situés sur les plateaux d’évolution et plateau athlétisme.

3.7.1 Demande d’intervention de commencement de travaux

Le soumissionnaire prendra connaissance du tracé des réseaux existants et signalés par le lycée avant de réaliser ses tranchées. Toutes les dispositions

réglementaires devront être prises pour que la séparation des réseaux soit conforme à la réglementation en vigueur avec le respect des interdistances verticales et

horizontales.

3.7.2 Terrassement

Les travaux de terrassement seront de profondeur de fouille minimale de 0,80m (pour une couverture de 70cm) sous terrain naturel. La remise en état des sols

(enrobés, stabilisé ou espaces vert) sera à la charge de l’entreprise.

3.7.3 Remblais

Les remblais se feront intégralement des terres extraites compacté par couches successives de 0.20m d’épaisseur.

3.7.4 Massifs préfabriqués

La mise en œuvre de massifs de fondation préfabriqués devra scrupuleusement suivre le mode opératoire suivant :

Retrait à 4 ml des bords de plateau d’évolution et plateau athlétisme,

Mise en place d'un lit de sable sur une épaisseur de 3 cm environ compacté,

Pose du massif et mise à niveau,

Pose de 2 gaines TPC 63 au minimum, rassemblées au centre du massif,

Conception d’une dérivation sur le conducteur de terre par un câble en cuivre isolé de 25,5 mm2 CU par l'intermédiaire d'un connecteur pour dérivation cuivre type

"C" 35 à 40mm2 mise en place d'une couronne de stabilité de béton maigre dosé de 150 kg de ciment CPJ.,

Remblai en tout-venant et pilonnage à la dame vibrante par couches successives de 20 cm.

3.7.5 Pose des ca ̂bles

L'entrepreneur doit employer des câbles conformes à la législation et au regard des travaux demandés.

Les câbles devront être posés suivant les règles de l’art et les prescriptions techniques.

Les différents circuits d’un même câble seront identifiés et repérés.

3.7.6 Câble enterré

Tous les câbles sont posés sous tube plastique annelé flexible à intérieur lisse et de couleur rouge y compris la pose d’un grillage avertisseur rouge.

Cette gaine sera disposée de façon à assurer une continuité de massif à massif ou de massif à chambre afin de permettre ultérieurement un échange des câbles sans travaux de

terrassement.

3.7.7 Pose du conducteur de terre

Dans toutes les tranchées, il y a lieu de poser en fond de fouille un câble en cuivre 25mm2 nu. Tous les mâts seront mis à la terre à l'aide d'un conducteur en cuivre isolé raccordé en

dérivation sur le conducteur de terre principal par l'intermédiaire d'une cosse en "C". La jonction de 2 conducteurs en cuivre nu se fera de même avec une cosse en "C".

Dans tous les cas, l'entreprise devra mesurer la valeur ohmique et devra tout mettre en œuvre pour que celle-ci soit conforme aux normes en vigueur.



3.7.8 Pose des mâts

Après déchargement, les mâts doivent être déballés et stockés sur des madriers.

L'assemblage et leur dressage seront exécutés selon les règles de l'art. Le réglage d'aplomb des mâ ts sera réalisé immédiatement après la pose. La protection des écrous et filetages

seront couverts d’un cabochon rempli de graisse.

Les mâts doivent être implantés sur une ligne de telle sorte que la distance à l’aplomb de l’axe des projecteurs les plus avancés soit au moins a ̀ 4 ml du bord des plateau d’évolution et

plateau athlétisme.

3.7.9 Raccordements des mâts

Le raccordement des mâts sera effectué dans un coffret de raccordement de classe 2 conforme a ̀ la norme C 17-200.

Les câbles devront être protégés par une gaine type « ICT » jusqu’au coffret classe2

3.7.10 Contrôle de la tenue mécanique des équipements

Le maître d'ouvrage se réserve le droit de faire vérifier par un organisme indépendant, a ̀ la fin des travaux, la tenue mécanique des ouvrages installés.

Si les mesures effectuées mettent en évidence des défauts sur la stabilité de l'installation, l'entreprise réalisera à ses frais les travaux nécessaires pour y remédier.

Les défauts peuvent aussi bien concerner la stabilité du massif de fondation que la tenue au vent des supports employés.

Un tel contrôle ne dégage pas l'entreprise des obligations de garanties prévues.



4. ANNEXE

1

1

1

1

11

1

1

1

11 11

1

44 4444

44

4

4

44

5 5 555

5

3

33

3

3

3

3

3

3 3

3 3

3

5

3

Tranchée



5. DÉTAIL DES APPAREILS D’ÉCLAIRAGE

Modèle 1 :

Fabricant NOVEA ENERGIE

Type LINEA

Nombre de lampe et puissance : 40 Led – 73W

Intensité nominale : 525mA

Intensité lumineuse : 7800lms

Indice de couleur : 4000K°

Durée de vie : 70000h minimum

Montage sur mât de 7m

Modèle 2 :

Fabricant DISANO

Type 1151 INDIO power LED asymétrique






Montage sur mur

Modèle 3 :

Fabricant DISANO

Type 1131 PUNTO power LED système

Nombre de lampe et puissance : 37W

Intensité nominale :




Montage sur mur avec étrier + grille de défilement

Modèle 4 :

Fabricant NOVEA ENERGIE

Type BAIA S






Montage sur socle au sol

Modèle 5 :

Fabricant DISANO

Type STELVIO 2 plus S power LED asymètrique

Nombre de lampe et puissance : 173W





Montage sur mur avec étrier

6. Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

S O M M A I R E - Bienvenue sur la plateforme de...

Documents

Transcript of S O M M A I R E - Bienvenue sur la plateforme de...