21 001-30601 Dispositifs de Retenue Des Véhicules_2012 V2.00

Manuel technique T/U

(Tracé/Environnement)

Fiche technique Réalisation Dispositifs de retenue des véhicules

21 001-30601

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC

Office fédéral des routes OFROU

Eléments de l’appel d’offres Conditions particulières

(modèle)

V2.00

01.01.2012

Division Infrastructure routière I de 6

1/6 Le cas échéant, le texte en italique devra être complété par l’auteur du projet

100 Intervenants, données relatives à l’ouvrage projeté, ampleur des travaux

130 Situation, affectation et description de l’ouvrage projeté, ampleur des travaux

136 Affectation, utilisation, durée d’utilisation.

.100 Durée d’utilisation, nouveaux ouvrages (objets).

200 Appel d’offres, critères de qualification et d’adjudication, annexes

240 Dossier d’appel d’offres

241 Documents fournis à l’entrepreneur.

.200 Descriptions du projet, rapports techniques, échéanciers, programmes de travaux.

.210 Genre et description conformément aux indications de l’auteur du projet

.300 Plans, expertises, schémas et similaires.

.310 Genre et description conformément aux indications de l’auteur du projet.

242 Documents à acquérir par l’entrepreneur.

243 Documents à consulter.

300 Terrain, données locales

310 Application simplifiée

311 Terrain, eaux, sites contaminés, vestiges archéologiques ; canalisations, conduites, ouvrages, installations et aménagements existants ; climat, dan-gers naturels, zones de danger ; entraves, restrictions, conditions difficiles ; dessertes de chantier ; places de stationnement, aires de transbordement et de dépôt, locaux, installations de chantier.

.100 Genre et description pour les projets petits ou simples, conformément aux indications de l’auteur du projet.

320 Terrain, eaux, sites contaminés, vestiges archéologiques Description de la situation initiale du lieu. Indications de la portance du sous-sol, remise des rapports, et des expertises géologiques, des re-

marques sur les incidents relatifs aux eaux souterraines et sur leur niveau, indication des risques de gel (altitude de la construction projetée, indication en mètres au-dessus du niveau de la mer).

321 Terrain.

.100 Terrain, profondeurs de gel.





21 001-30601




(modèle)

V2.00

01.01.2012



.200 Rapports géologiques.


.300 Rapports géotechniques.


330 Canalisations, conduites, ouvrages, installations et aménagements existants Description de la situation initiale du lieu. Indication des canalisations en service dans le périmètre du chantier.

331 Conduites hors sol. Genre et description conformément aux indications de l’auteur du projet.

.100 Lignes électriques aériennes.

.200 Caténaires.

.300 Conduites, câbles.

332 Canalisations et conduites enterrées. Genre et description conformément aux indications de l’auteur du projet.

.100 Eaux usées.

.200 Gaz.

.300 Eau potable, eau industrielle.

.400 Chauffage à distance.

.500 Electricité.

.600 Télécommunication.

350 Entraves, restrictions, conditions difficiles

351 Entraves, restrictions, conditions difficiles.

.100 Conditions résultant du fonctionnement d’une exploitation ou du chantier, de visiteurs, de visites guidées du chantier, d’horaires de travail spéciaux, de travail par équipes ou du travail de co-entrepreneurs.

.110 Description et explications par l’auteur du projet des entraves et conditions difficiles susceptibles de survenir pendant les travaux.

.200 Conditions résultant de l’infrastructure existante, de chantiers voisins ou autres.

.210 Description et explications par l’auteur du projet des entraves et conditions difficiles susceptibles de survenir pendant les travaux.

380 Relevé de l’état, inventaire

381 Relevé de l’état.

.100 Description et explication par l’auteur du projet, des relevés d’état et inventaires à effectuer et à do-cumenter.

382 Inventaire.

.100 Description et explications par l’auteur du projet des relevés d’état et inventaires à effectuer et à documenter.




21 001-30601




(modèle)

V2.00

01.01.2012



600 Planification des travaux, délais, primes, pénalités


611 Déroulement des travaux, programme d’avancement, phases de construction, programme des travaux ; échéances, délais ; primes, pénalités, système bo-nus/malus ; règlement des litiges.

.100 Genre et description par l’auteur du projet pour les projets petits ou simples.

620 Planification des travaux

621 Déroulement des travaux.


622 Programme d’avancement.


623 Phases de construction.


.200 Conditions spécifiques relatives à la gestion du trafic (phase de construction). Indications des prescriptions et des contraintes liées au contexte (trafic) et aux phases de construc-

tions.

624 Programme des travaux.


700 Réglementation en vigueur, exigences particulières


711 Réglementation SIA, réglementation VSS, réglementation d’autres associa-tions professionnelles ; exigences particulières.


720 Réglementation SIA

721 Normes, prénormes, recommandations et directives de la SIA.

.100 Les normes SIA s’appliquent en principe à l’étude du projet et à l’exécution des travaux.

.200 Genre et description des normes SIA à respecter en particulier pour ce projet (énumération de toutes les normes SIA sélectionnées).




21 001-30601




(modèle)

V2.00

01.01.2012



730 Réglementation VSS

731 Normes et recommandations de la VSS.

.100 Les normes VSS s’appliquent, en principe, à l’étude du projet et à l’exécution des travaux.

.200 Genre et description des normes VSS à respecter en particulier pour ce projet.

- SN 640 560, Sécurité passive dans l’espace routier – Norme de base - SN 640 561, Sécurité passive dans l’espace routier – Dispositifs de retenue de véhicules

740 Réglementation d’autres associations professionnelles

741 Normes, instructions, directives, recommandations et autres.

.100 En principe, les directives en vigueur de l’OFROU sont applicables. En cas de contradiction avec les normes mentionnées aux pos. 710, 720, 730, ce sont les directives OFROU qui priment.

.200 Genre et description des autres normes à respecter en particulier pour le projet (énumération des normes sélectionnées).

750 Exigences particulières

751 Exigences particulières concernant l’ouvrage et son exécution.

.100 Instructions et prescriptions d’exécution. Description des instructions et prescriptions d’exécution de l’Office fédéral des routes (OFROU) à

respecter impérativement.

- Directive pour dispositifs routiers de retenue de véhicules (11005, OFROU) 2002, version ré-visée, août 2005

R 759 Produits et matériaux ; exigences et essais.

R.100 Prescriptions de qualité et d’exécution. Les prescriptions de qualité et d’exécution ci-après servent à garantir la qualité. Du point de vue de

la qualité et de la sécurité, le contrôle systématique des travaux de construction est réglementé dans le plan de contrôle (cf. pos. 870).

R.110 Détermination planimétrique des systèmes de retenue des véhicules. La position des systèmes de retenue de véhicules doit être vérifiée ou piquetée auparavant, en par-

ticulier pour garantir les gabarits d’espace libre de la route nationale.

R.900 Exigences relatives aux produits et aux matériaux.

- Description détaillée des exigences relatives aux matériaux.

- Référence aux annexes telles que plans de contrôle, essais des matériaux, plans d’essai et prélè-vements d’échantillons (cf. pos. 870).




21 001-30601




(modèle)

V2.00

01.01.2012



R 790 Gestion de la qualité relative au projet, PQM

R 790 Analyse du mandat et des risques.

R.100 Risques relatifs au projet, chances et points forts qualité. Description partielle ou complète par l’auteur du projet de l’analyse des risques et des points forts

qualité pertinents qui en découlent.

- Lors de l’élaboration de l’offre, l’adjudicataire doit proposer des solutions adaptée aux points forts qualité. Il doit en outre définir les essais nécessaires au contrôle des exigences qualité (cf. pos. 870, 880).

- Lors de l’élaboration de l’offre l’adjudicataire est chargé de réaliser une analyse complète des ris-ques et des points forts qualité.

800 Procédés de construction, exploitation du chantier


811 Méthodes de construction, technique de construction, particularités techni-ques ; exigences relatives au chantier ; topométrie, implantation, contrôles ef-fectués par mesures, mesure des déformations ; ventilation et chauffage de chantier, entretien, nettoyage, service hivernal ; déconstruction, remise en état ; garde et surveillance du chantier.


820 Procédés de construction, particularités techniques

821 Méthode et technique de construction. Description spécifique de l’élément système de retenue des véhicules.

822 Particularités techniques. Description spécifique de l’élément système de retenue des véhicules.

830 Exigences relatives au chantier

837 Autres exigences relatives au chantier.

.100 Description spécifique de l’élément système de retenue des véhicules.

840 Topométrie, implantation, mesures

842 Implantation, piquetage.

.100 Principes d’implantation.

.110 Genre et description des éléments d’implantation (systèmes de retenue des véhicules et fondations). Définition par le maître d’ouvrage et l’auteur du projet.




21 001-30601




(modèle)

V2.00

01.01.2012



843 Contrôles effectués par mesures.

.100 Plans et principes de contrôle.

.110 Définition par le maître d’ouvrage et l’auteur du projet.

.200 Prestations du maître d’ouvrage.

.210 Contrôle planimétrique et réception des systèmes de retenue des véhicules et des éléments d’amortissement de chocs.

.220 Autres prestations. Définition par le maître d’ouvrage et l’auteur du projet.

.300 Prestations de l’entrepreneur.

.310 Définition par le maître d’ouvrage et l’auteur du projet.

870 Garde et surveillance du chantier

871 Plans et principes de garde et de surveillance du chantier. Description spécifique de l’élément systèmes de retenue des véhicules tenant compte des normes

pertinentes (cf. pos. 700 ss.).

900 Assurances, administration, contrôles de l’exécution

960 Contrôles de l’exécution des travaux

961 Organisation des contrôles, répartition des responsabilités.

.100 Organisation des contrôles destinés à vérifier si les exigences ont été respectées. (cf. pos. 759) Indication de l’organisation des responsables (Qui contrôle ?).

962 Déroulement des contrôles.

.100 Déroulement. (cf. pos. 759) Indication du déroulement des contrôles (Comment se font les contrôles ?).

963 Contrôles et essais de qualité.

.100 Concernant les matériaux et les produits. (cf. pos. 759) Indication des essais requis sur matériaux (Qu’est-ce qui est contrôlé ?).

964 Procès-verbaux des contrôles et des essais de qualité.

.100 Indication de la documentation des essais qualité (cf. pos. 759) (Comment le contrôle est-il docu-menté ?).

21 001-30601 Dispositifs de Retenue Des Véhicules_2012 V2.00

Documents

Transcript of 21 001-30601 Dispositifs de Retenue Des Véhicules_2012 V2.00