mabani.pro · Web viewCompresseurs de types spiro-orbital équipés de séparateurs d'huile avec...

ROYAUME DU MAROC

WILAYA DE LA REGION TANGER –TETOUAN AL HOCEIMAPREFECTURE TANGER ASSILA

ARRONDISSEMENT TANGER*******

MAITRE D’OUVRAGE : MOLEFA SARL

***PROJET : CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE 2 S/S, RDC+16 + PISCINE

***PHASE : DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)

***LOT : FLUIDE

*PLOMBERIE SANITAIRE-PISCINE-PROTECTION INCENDIE-CLIMATISATION-VMC*

-

*- ACTE D’ENGAGEMENT -*-

Je Soussigné : …………………….Qualité : ……………………Agissant en qualité de : ………….

ARCHITECTE D.E.S.AOUAFAA BOUTENACHE

57,RUE ABOU ALAA MAARI TANGER

: 05 22 22 17 48 Fax : 05 22 27 49 62

BUREAU D’ETUDES TECHNIQUESIBEM

32, résidence Azzaitouna, rue Al Banafsaj Mers Sultan CASABLANCA

: 05.22.22.36.13

ENTREPRISE………………………………………

……………………………………

: ………………………………

PROJET : CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE (2 Sous Sol RDC+15 ETAGES + RETRAIT+TERRASSE) LOT : PLOMBERIE SANITAIRE-PROTECTION D’INCENDIE-DESENFUMAGE- CLIMATISATION DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)

Au Nom et pour le Compte de la Société : ……………………….Inscrite au Registre de Commerce sous le n° ……………… à ……………..Affiliée à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sous le n° …………………….N°Patente ………………..N° Identifiant Fiscal ……………………...

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, faisant élection de domicile à ………………………….…..………….

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du Marché relatif aux travaux de : CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE 2 S/S, RDC+15 ETAGES +ETAGE RETRAIT +TERRASSE

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, leur nature et les difficultés qu’ils comportent.

Remets, revêtu de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi conformément au cadre figurant au dossier.

Me soumets et m’engage à exécuter les dits travaux conformément au cahier des Charges et Prescriptions Spéciales et moyennant les prix que j’ai établi moi-même, lesquels font ressortir à : ……………………………………………………………………………………………

LE PROPRIETAIRES libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit aux comptes bancaires ouverts à mon nom à la..…………………… sous n° ………………………..

Fait à Casablanca, le …………………

PIECES CONTRACTUELLES

ANNEXES A LA SOUMISSION

Comprenant :


CHAPITRE I : CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES & PARTICULIERES.

CHAPITR II : CAHIER CLAUSE TECHNIQUE PARTICULIER.

CHAPITR III : BORDEREAUX DES PRIX & DETAIL ESTIMATIF.


CHAPITRE-I-CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES & PARTICULIERES

S O M M A I R EARTICLE 1 : OBJET DU MARCHEARTICLE 2 : PARTIES CONTRACTANTESARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE & DOCUMENTS GENERAUX

& TEXTES SPECIAUX.ARTICLE 4 : CONNAISSANCE DU DOSSIERARTICLE 5 : APPROBATION ET VALIDITE DU MARCHE - DELAI D'EXECUTION- ORDRE DE SERVICE – PENALITESARTICLE 6 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUXARTICLE 7 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE - CAUTIONNEMENT DEFINITIF – RETENUE DE GARANTIE


ARTICLE 8 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEURARTICLE 9 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR DIRECTION ET ENCADREMENT DU CHANTIERARTICLE 10 : CONTROLE DES TRAVAUX ADMINISTRATIFSARTICLE 11 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEURARTICLE 12 : COMPTE PRORATA - GESTION ET REGLEMENTARTICLE 13 : PROVENANCE DES MATERIAUXARTICLE 14 : LETTRES - INSTRUCTIONSARTICLE 15 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIEARTICLE 16 : DOCUMENTSARTICLE 17 : ASSURANCE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISEARTICLE 18 : APPORT EN SOCIETE - CESSION DU MARCHEARTICLE 19 : SOUS-TRAITANCEARTICLE 20 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIERARTICLE 21 : SUJETIONS RESULTANT DE L'EXECUTION SIMULTANEE DE

TRAVAUX INTERESSANT LES DIFFERENTS CORPS D'ETAT OU ENTREPRISES VOISINES

ARTICLE 22 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGESARTICLE 23 : DISPOSITIONS FINANCIERES - PRIXARTICLE 24 : DEROGATION AU C.C.A.G. & ET AU D.G.A. ARTICLE 25 : CHANGEMENT DANS LA MASSE ET LA QUANTITE DES OUVRAGES ARTICLE 26 : MODIFICATIONSARTICLE 27 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUXARTICLE 28 : TRAVAUX EN REGIEARTICLE 29 : MALFACONSARTICLE 30 : RESPONSABILITE DES ENTREPRISESARTICLE 31 : NETTOYAGE DU CHANTIERARTICLE 32 : ATTACHEMENTSARTICLE 33 : RECEPTION PROVISOIRE ET PLAN DE RECOLLEMENTARTICLE 34 : RECEPTION DEFINITIVEARTICLE 35 : DECOMPTE DEFINITIF ARTICLE 36 : FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT IMPOTS, DROITS - TAXESARTICLE 37 : RESILIATION DU MARCHEARTICLE 38 : CONSEQUENCES DE LA RESILIATIONARTICLE 39 : VARIATION DES PRIXARTICLE 40 : TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSESARTICLE 41 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUXARTICLE 42 : CONTESTATION ET LITIGESARTICLE 43 : SIGNALISATION DU CHANTIER ET BUREAU DES REUNIONS DU CHANTIER (LOT GROS ŒUVRE)ARTICLE 44 : GARANTIE CONTRACTUELLES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE Le présent marché a pour objet l’exécution des travaux : CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE 2 S/S, RDC+15 ETAGES +ETAGE RETRAIT +TERRASSE

Le mode de passation du marché est au mètre.

ARTICLE 2 : PARTIES CONTRACTANTES

Les parties contractantes du marché sont :


Maitre d’ouvrage : La société MOLEFA SARL, domiciliée ..........., ........................................... représentée par son Président Directeur Général Monsieur faycal boutenache

- L'entrepreneur d’autre part à savoir : l’Entreprise ............................, domiciliée à .............................................................................. représentée par son Directeur : .................................

: ............................ . Fax ...........................................

L’entrepreneur a à sa connaissance que ; pour l'assister dans la direction et le contrôle de l'exécution de la construction à réaliser ; MOLEFA SARL a nommé les intervenants suivants :

AMO- OPC : CMS construction management services. : : ....................… Fax ………………………………………………

L’Architecte : OUAFAA BOUTENACHE D.E.S.A57,rue abou alaa maari Tanger : 05 39 94 03 79 Fax: 05 39 94 03 79E-mail : .....................................

BET STRUCTURE : IBEM (I NGÉNIERIE BUREAU ETUDES MAROC) - Bureau d’Etudes Techniques, désigné dans les documents contractuels par le terme B.E.T.32, résidence Azzaitouna, rue Al Banafsaj Mers Sultan CASABLANCA : 022.22.36.13 / 022.47.02.64 / 022.27.24.95 Fax : 022.22.95.45Email : [email protected]

-L’organisme chargé du contrôle technique, désigné dans les documents contractuels par le terme «BUREAU DE CONTROLE» : SOCOTEC

Le Laboratoire : .......................

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE & DOCUMENTS GENERAUX & TEXTES SPECIAUX Les obligations de l'Entrepreneur pour l'exécution des Travaux du Marché, résultant de l’ensemble des documents suivants:

A. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE :1. Acte d’engagement;2. Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales;3. Le Bordereau des prix & Détail Estimatif;4. Les Plans dressés par l'Architecte.

5. Les plans du fluide établis par le BET.En cas de discordance entre les indications de ces différentes pièces, les indications de prix en lettres du Bordereau des Prix sont tenues pour bonnes et les indications contraires aussi bien que les erreurs matérielles sont rectifiées d'office pour établir le montant réel de la soumission.

B. DOCUMENTS GENERAUX ET TEXTES SPECIAUX :

L'Entrepreneur sera soumis, tant qu'elles ne sont pas contraires au marché, aux dispositions définies par les documents ci-après :

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]


- Le décret N° 2-99-1087 du 29 Moharrem 1421 (04.05.2000) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l'état.- Le décret N° 2.06.388 du 16 Moharam 1428 (05.02.2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'état ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.- La circulaire 4-59-S.G.G. du 12 février 1959 et l'instruction 23-59 du 6 octobre 1959, relative aux marchés de l'Etat des Etablissements Publics et des collectivités locales.- Les textes officiels réglementant la main d’œuvre et les salaires, notamment le bordereau des salaires minima.- Le Dahir n°1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11/11/2003) portant promulgation de la loi 69/2000 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autre organisme.- Le décret Royal N° 33O.66 du 10 Moharrem 1387 (21.4.67) portant règlement de la comptabilité Publique.- Le devis général d’architecture (DGA) réglant les conditions d’exécution des bâtiments administratifs (édition 56).- Arrêté n° 350.67 du Ministère des travaux publics et des communications de 15 juillet 1967 ainsi qu’aux règles techniques P.N.M.7.II.cl 006 et 005 annexés à l’arrêté n°350.- Le Décret Royal n°406.67 du 9 Rabia II 1387 (17 juillet 1967) rendant les DGA applicables à tous les travaux à usage administratifs, Industriel ou d’habitats et à tous les marchés de T.P. et de bâtiment.- La circulaire 6001 Bis du 07/08/58 relative aux transports des matériaux et marchandises pour l’exécution des travaux.- Le Dahir du 28 Août 1948 relatif au nantissement des marchés modifié par les dahirs n°1.60.371 du 31/01/1961 et 1.62.202 du 29/10/1962.- La circulaire référence DEPP n°2-2161 du 06 mai 2005 du Ministère des finances et de la privatisation fixant les montants des marchés à soumettre au visa du contrôleur d’Etat.

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, l'entrepreneur devra se conformer au plus récent d'entre eux.

L'Entrepreneur devra s'il ne les possède pas se procurer ces brochures auprès des services compétents.Il ne pourra, en aucun cas, excepter de l'ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en découlent.

C. DEROGATION AU D.G.ATous les articles du présent marché qui dérogent au D.G.A primeront ceux de ce document.

ARTICLE 4 : CONNAISSANCE DU DOSSIER Une série complète des plans dressés par le Maître d’œuvre ayant été remise en même temps que le présent dossier de pièces contractuelles à l'entreprise soumissionnaire, celle-ci déclare :

- Avoir reçu plan du fluide (plan plomberie, climatisation, désenfumage). - Avoir reçu plan d’Architecte (Coupes, façade et plans d’architecture).- Avoir pris pleine connaissance de l'ensemble du dossier et du projet.- Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestation.- N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par

elle et de nature à donner lieu à discussion.- Avoir apprécié toute difficulté résultant du terrain, de l'emplacement des constructions, des

accès, des alimentations en eau et électricité et toute autre difficulté qui pourrait se présenter, et pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération.

ARTICLE 5 : APPROBATION ET VALIDITE DU MARCHE - DELAI D'EXECUTION – ORDRE DE SERVICE - PENALITES

Approbation et validité : Le marché ne sera valable définitif et exécutoire qu'après son approbation par Maître d’Ouvrage.

Ordre de service :


L'entrepreneur ne devra commencer aucun travail avant qu'il ne reçoive l'ordre de service écrit et signé par l'Architecte et par le Maître d'Ouvrage.

Les arrêts de chantier dus aux cas de force majeure devront être signalés par écrit dans les 48 heures au Maître d'Ouvrage et à l'Architecte.

2. Délai d'exécution :L'Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour terminer l'ensemble des travaux dans un délai de,10 mois pour toutes les tranches à compter du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service qui aura prescrit de les commencer. Les arrêts de chantiers dus à des cas de force majeure devront être signalés dans les quarante huit heures par écrit avec lettre recommandée au Maître d’ouvrage et au Maître œuvre.Le délai prendra effet à compter du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service n° 1 prescrivant de commencer les travaux, dressée par l'architecte.

Ce délai global de réalisation comporte : La période d'installation du chantier La période d'exécution proprement dite qui tient compte de :

- L'exécution des travaux - Les essais de contrôle - Les congés payés - Les journées fériées chômées et payées.

Ce délai est absolument impératif. Il est dès à présent précisé qu'il ne pourra être procédé à aucune modification de planning pour quelque cause que ce soit, à l'exception du cas de force majeure visé par l'article 43 du C.C.A.G.T

Calendrier détaillé : L’Architecte établira à partir des documents fournis en temps utile par chacune des entreprises, un planning d'exécution reprenant les délais globaux spécifiés dans le présent document.Après approbation par les entreprises, dans un délai de DIX (10) JOURS suivant la date de remise, ce planning deviendra exécutoire et pièce contractuelle.

Méthodologie d’exécution des travaux : L’entreprise doit fournir un planning de méthodologie des exécutions des travaux d’encadrements et équipes y compris matériels de chantier.

Prolongation de délai : A partir du moment où le calendrier d'exécution a été mis au point par la maîtrise de chantier des différents corps d'état, aucune prolongation ne pourra être accordée par le Maître d'Ouvrage sans une demande expresse formulée par lettre recommandée au Maître de l'Ouvrage dans un délai de DIX (10) JOURS au plus après l'événement motivant la demande de prolongation.

Amendes - pénalité pour retard dans l'exécution : 1. pénalités : A défaut par l'entrepreneur d'avoir terminé les travaux à la date ainsi contractée, il lui sera appliqué sans préjudice les mesures qui pourraient être prises en application de l'article n°60 du C.C.A.G.T. une pénalité pour retard de deux mille dirhams (2 000,00 dhs) par jour calendaire de retard. La date retenue pour déterminer ce retard, sera celle de l'achèvement du délai contractuel d'exécution. Ces sommes de pénalité seront déduites des situations de l'entreprise.

2. pénalités de fonctionnement - absence aux rendez-vous de chantier – délégation : Les entrepreneurs sont tenus d'assister eux-mêmes aux réunions hebdomadaires d'Architecte et de coordination lorsqu'elles auront été conviées par lettre ou sur le procès-verbal de la réunion


précédente. Le Maître de l'Ouvrage et le maître de l'œuvre se réservent le droit de modifier la cadence de ces réunions.Il est précisé que les entreprises devront avoir en permanence sur le chantier un représentant qualifié et habilité à prendre en leur nom toutes décisions, même financières.

En outre, il devra être agrée par le Maître de l’œuvre, agrément qui pourra être retiré par le Maître de l’œuvre sans qu'il ait à expliciter les raisons de sa décision.

Dans le cas contraire, les astreintes suivantes seront appliquées : - Retard : 500,00 DHS (cinq cent dirhams)- Absence : 1000,00 DHS (mille dirhams)

Dans le cas où l'entreprise ne donnerait pas suite aux réclamations émanant du Maître d'Ouvrage ou du Maître d’œuvre figurant sur le compte-rendu, elle sera pénalisée de 300,00 dhs (trois cents dirhams) au premier appel hebdomadaire et de 600,00 dhs (six cents dirhams) au deuxième rappel et par rappel supplémentaire. Ces amendes ne sont pas récupérables.

ARTICLE 6 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX. En exécution de l'article 12 du C.C.A.G.T, l'entrepreneur devra soumettre au Maître d’œuvre dans les 15 jours de la notification de l'ordre de service relatif à l'approbation du marché, le calendrier d'exécution des travaux selon lesquels ils s'engagent à conduire les travaux.Ce programme d'opérations doit permettre l'étude générale de planification.Ce planning fera ressortir les délais d'exécution par phase de travaux et deviendra contractuel après signature par l'entreprise et le Maître d’œuvre.

Ce planning fait obligation à l'entrepreneur :- De commencer les travaux relevant de sa spécialité aux dates prévues.- De prendre toutes les mesures pour réaliser ses études et approvisionnements de telle sorte

qu'il n'en résulte pas de retard sur le déroulement des travaux.- De terminer chaque tâche aux dates portées sur ce planning.

Lorsque des circonstances extérieures imprévisibles risquent de perturber le déroulement normal des travaux, l'entrepreneur est tenu d'en aviser sans retard le maître d'œuvre. Il en est de même lorsque les travaux relèvent de l'activité de l'entrepreneur pouvant être exécutée plutôt que prévu sans perturber les tâches précédentes.

En vue de l'établissement du planning général d'exécution, l'entrepreneur est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires à la réalisation de ce planning et notamment :

- La décomposition en phases élémentaires d'intervention de ses propres travaux.- Les délais de fabrication et d'approvisionnement des matériaux et matériels. - Les difficultés propres d'exécution de ses propres travaux ou les contraintes apportées par

ceux-ci aux autres corps d'état et inversement. - D'une façon générale, tous renseignements facilitant l'élaboration du planning et évitant les

conflits entre corps d'état. Le planning détaillé d'exécution est diffusé et accepté par tous les corps d'état. Il est ensuite soumis à l'approbation du maître d'œuvre.

Après cette approbation, l'entrepreneur est tenu de respecter strictement ce planning et de résorber tout retard constaté sur les différentes tâches et notamment sur les tâches sans marge libre

Le planning détaillé d'exécution est affiché dans le bureau de chantier et mis à jour par le maître d'œuvre qui attirera immédiatement l'attention de l'entrepreneur en cas de retard et étudiera avec ce dernier les moyens permettant de le résorber.

L'entrepreneur doit organiser son chantier et prévoir ses interventions suivant les plannings ou programmes qui lui sont remis par le maître d'œuvre à l'exclusion de toute entente directe avec les autres corps d'état.


En cas de désaccord sur les instructions qui lui sont données, il doit aviser immédiatement le maître d'œuvre.

L'entrepreneur s'engage à signaler en temps utile toute circonstance ou difficulté, de quelque nature qu'elle soit, pouvant avoir des répercussions pour le déroulement normal des travaux, il est en particulier tenu de vérifier à tous moments la situation de ses commandes et approvisionnements et d'en tenir informé le maître d'œuvre.Il est précisé que les emplacements sur les quels l'entrepreneur aura à exécuter successivement les travaux pourront être quelconques. L'entrepreneur pourra être amené à exécuter des travaux à un emplacement déterminé puis à reporter ensuite ses équipes à un emplacement non contigu au premier et qui lui sera désigné par le maître d'œuvre ou imposé par l'avancement des travaux d'autres corps d'état.L'entrepreneur devra prévoir éventuellement un nombre d'équipes suffisantes pour mener simultanément des travaux sur plusieurs points du chantier.Si à un moment quelconque en cours d'exécution le maître d'œuvre constate que les programmes ne sont pas respectés, l'entrepreneur devra remanier l'organisation de son chantier.Les conséquences de ce remaniement seront aux frais de l'entrepreneur, les difficultés que pourrait rencontrer l'entrepreneur pour effectuer ce remaniement ne pourront en aucun cas justifier une demande de prolongation des délais, ni l'autoriser à présenter une réclamation basée sur ce Propos.

ARTICLE 7 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE – CAUTIONNEMENT DEFINITIF - RETENUE DE GARANTIE : En application de l'article 12 du C.C.A.G.T7.1. Pas cautionnement provisoire.7.2. Le cautionnement définitif est fixé à 3 % du montant initial du marché arrondi à la dizaine des dirhams supérieurs matérialisé par un billet à ordre signé par l’entrepreneur avec mention Garantie personnelle du signataire.7.3. La retenue de garantie à prélever sur les acomptes mensuels est de 5 % (Cinq pour cent) du montant des travaux exécutés. Elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra 5% du montant initial du marché.La retenue de garantie sera remise à l’entrepreneur à la réception définitive.

ARTICLE 8 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR : A défaut par l'entrepreneur de satisfaire aux prescriptions de l'article 17 du C.C.A.G.T, en ne faisant pas élection de domicile à proximité des travaux, toutes notifications relatives à l'Entrepreneur lui seront valablement faites à l'adresse indiquée dans sa soumission.

ARTICLE 9 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR -DIRECTION ET ENCADREMENT DU CHANTIER : L'Entrepreneur sera tenu d'assister personnellement à toutes les visites de chantier faites par le Maître de l’œuvre.Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur sera représenté en permanence, sur le chantier, par un responsable qualifié et habilité à prendre des décisions, même financières.La direction de ce chantier devra être effectivement assurée sans interruption. Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante, le Maître d’œuvre pourra en demander le remplacement ou l'assistance jugée nécessaire.

ARTICLE 10 : CONTROLE DES TRAVAUX ADMINISTRATIFS. Nonobstant, le contrôle et la surveillance normale des travaux par l'Architecte et le BET, l'entrepreneur devra laisser libre accès de ses chantiers aux représentants du maître d'œuvre chargés du contrôle des travaux, leur présenter, s'ils le demandent, toutes pièces du marché et leur fournir tous renseignements, explications utiles pour l'exécution de leur mission.


ARTICLE 11 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR. 11.1. L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même, par écrit, les instructions écrites et figurées qui pourraient lui manquent. Dans ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour justifier une exécution contraire à la volonté du Maître d'Ouvrage.Toute demande de document ou instructions non établies par lettre, ne seront pas prise en considération.

11.2. L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre à une indemnité ou plus-value pour la gêne et les sujétions résultant de la présence d'ouvriers d'autres corps d'état appelés à travailler sur le chantier.

11.3. Le délai fixé pour le dégagement, le nettoyage et la remise en état des emplacements mis à la disposition des entrepreneurs, est fixé à 15 jours de calendrier à compter de la date de réception provisoire. En outre, une pénalité spéciale d'un 1/1OOOOème du montant du marché par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date d'expiration du délai de 15 jours indiqué plus haut. Cette pénalité spéciale sera retenue d'office par le maître d’œuvre sur les sommes encore dues à l'entrepreneur.

ARTICLE 12 : COMPTE PRORATA -GESTION ET REGLEMENT.

Tous les entrepreneurs seront tenus de participer aux dépenses du compte prorata proportionnellement aux montants de leurs marchés. Les dépenses communes du chantier à porter au compte prorata sont énumérées ci-après (liste non limitative) :

Amenée et fourniture de l’eau pour les travaux, l’eau potable pour les ouvriers et l’énergie électrique nécessaire pour l’exécution des travaux quels que soient les frais à ce sujet (frais de permission d’installation, de transport, d’acquisition etc. …)

Disposition légales et réglementaires relatives à l’hygiène et la sécurité dans la mesure où ces dispositions intéressent plusieurs entreprises

Clôture du chantier provisoire à la charge de compte prorata Frais d’occupation temporaire des voies et domaines publics (dépôt et stockage des matériaux

ou autres). Ces frais et taxes sont à régler à la ville (réglés par le MO avec l’autorisation de construire)

Gardiennage Les fournitures diverses de bureaux ainsi que les consommables, le Trifold… 1 salle de réunion équipée climatisée et meublée pour 10 personnes Un bureau équipé du MO. L’entreprise devra construire également pour elle-même un bureau de chantier Dépenses complémentaires éventuelles : branchements, eau, électricité, téléphone, etc. … Les frais de tirages de plans et documents techniques émanant de la maitrise d’œuvre et la

maitrise de chantier et réalisés par celle-ci à destination des entreprises. Les frais ou dépenses découlant :

o Des réparations nécessaires par les dégâts et dommages dont l’auteur est resté inconnu o Des manutentions et de l’enlèvement des gravois inconnus

Nettoyage du chantier

Chaque Entrepreneur se charge de l'évacuation de ses propres déblais aux décharges publiques.Le nettoyage quotidien du chantier est à la charge de l’Entreprise de Gros œuvre prend en charge le nettoyage de la totalité du chantier et du gardiennage et établira les factures pour le compte prorata.Dépenses exclues du compte Prorata

Les dépenses suivantes incombant à chaque entreprise ne sont pas imputables au compte prorata : Frais de communications téléphoniques de chaque entreprise Dégâts et vol imputable à un responsable bien déterminé ou couverts par les assurances


Echantillons agréés Les frais d’installation de chantier seront avancés par l’entreprise de gros œuvre à la notification de son marché, durant la période de préparation de l’installation, qui seront remboursé à l’entreprise du compte prorata.

Commission du compte prorataLa commission de gestion du compte prorata par l’entreprise de Gros œuvre ou le Maitre d’ouvrage,La commission du Compte prorata :- Règle aux divers corps d’état du chantier les dépenses qu’ils auraient éventuellement engagées pour le compte prorata.- Règle les factures imputables au compte prorata émises par des tiers (hors du chantier).- Valide les assurances collectives éventuelles.- Emet les factures de compte prorata et les transmet à destination de chacun des entrepreneurs et au MO pour contrôle Mode d’imputation des fraisTous les frais relatifs aux dépenses inclues dans le compte prorata seront imputés à l’ensemble des entreprises au prorata de leur marché, avenants compris.

Convention du compte prorataElle devra être passée entre les entreprises une convention dès que les attributaires des différentes lots seront connus et à la premier réunion de coordination des entreprises retenues qui seront assistées à cet effet par le M.O.Cette convention précisera les modalités d’application du CPS relatives au compte prorata et précisera les points non réglés dans ce document. Elle ne saurait en aucun cas être en contradiction du CPS ou tout autre document contractuel des marchés.Elle sera obligatoirement communiquée au MOLa ratification de la convention par les entreprises dont les marchés cumulés représente au minimum 75% du montant initial de l’ensemble des lots, entrainera l’application de la convention à l’ensemble des entreprises.

QuitusAucun solde ne pourra être effectué sans présentation de la justification par chaque Entreprise du règlement du montant du compte prorata. Le solde sera calculé par le MO. en comparaison des provisions retirées de chaque situation et des factures approuvées par la commission, au prorata du marché de l’Entreprise.

Gestion du compte prorata – TrésorerieChaque Entrepreneur concerné devra se libérer des sommes dues au titre du compte dans un délai qui sera fixé dans la convention du compte prorata.

Trésorerie La trésorerie du compte prorata sera constituée d'une retenue pour provision de 3% (trois pour cent) déductible directement au prorata des montants TTC des situations d'entreprises comme suit :

1%(un pour cent) de la 1ere situation.2%(deux pour cent) chaque situation.

ARTICLE 13 : PROVENANCE DES MATERIAUX. En application de l'article 38 du C.C.A.G.T, tous les matériaux entrant dans la construction des ouvrages seront de première qualité et exempts de tous défauts.


L'entrepreneur devra fournir, avant approvisionnement, une liste complète comportant toutes indications sur la marque, la qualité et la provenance des matériels et matériaux qu'il compte utiliser, ainsi qu'un échantillonnage correspondant à cette liste.

La provenance des matériaux destinés à l'exécution des travaux peut être d'origine marocaine ou Etrangère mais doivent obligatoirement recevoir l'approbation de l'Architecte et du Maître d'Ouvrage.

La demande de réception du matériel devra être présentée au moins quinze jours avant son emploi. L'entrepreneur devra prendre toutes ses précautions pour posséder sur son chantier les quantités suffisantes de matériaux, vérifiées et acceptées, nécessaires à la bonne marche des travaux.

ARTICLE 14 : LETTRE – INSTRUCTIONS. L'Entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détail dressés par le Maître de l’œuvre, ainsi qu'aux ordres de service, lettres et instructions qui lui seront adressés par le Maître de L’œuvre.

L'Entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire à la volonté du Maître de l’œuvre ou pour justifier un retard dans l'exécution.

ARTICLE 15 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE. L'entrepreneur devra obligatoirement se soumettre à tous les règlements de police et de voirie en vigueur à la ville de la construction.

L'entrepreneur sera responsable de tous les dégâts ou détournements commis par son personnel ou par des tiers sur son chantier ou dans les bâtiments avoisinants mis à sa disposition.

ARTICLE 16 : DOCUMENTS. L'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes et signaler par écrit en temps voulu toutes erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou pièces écrites qui lui seront notifiés. La non-observation de ces prescriptions entraînera la responsabilité de l'entrepreneur qui endossera les frais nécessaires à la remise en ordre des ouvrages.

Aucune côte ne sera prise à l'échelle sur les plans pour l'exécution des travaux. L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en œuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il en référera immédiatement au maître d’œuvre par écrit.Si les désignations de devis particuliers ou des plans ne sont pas jugées suffisantes, il demeure bien entendu que la signature du marché implique que les renseignements complémentaires ont été obtenus par l'entrepreneur avant la remise de ses offres de prix.L'entrepreneur sera tenu de demander les documents de base (plans et pièces écrites) par lettre recommandée. Il en sera de même pour tous les plans modificatifs. Il ne pourra ainsi se prévaloir d'un manque de documents ou instructions.

ARTICLE 17 : ASSURANCE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRENEUR:En application de l’article 17 du Par. 6-7-8 et 9 du CCAG, dès la notification du marché, l’entrepreneur sera tenu de produire un certificat d’une compagnie d’assurance, autorisé à pratiquer au Maroc, attestant que l’entrepreneur a souscrit une police couvrant la totalité des travaux prévus dans le marché et assurant l’ensemble de son personnel contre les risques prévus par la législation en vigueur sur les accidents, les risques aux tiers et aux véhicules, assurance tous risques, chantier. Aucun paiement ne sera effectué tant que l’entrepreneur n’aura pas rempli cette obligation.Il devra justifier à tout moment la validité de ce contrat.

a/ Responsabilité civile :


L’entrepreneur devra souscrire un contrat d’assurance dit de « responsabilité civile », couvrant sa responsabilité à l’égard des tiers pour toutes les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels ou immatériels causés par la conduite des travaux ou par les modalités de leur exécution relevant du présent marché, que l’origine de ces causes proviennent de l’entrepreneur lui-même, son personnel, son mandataire, ses reposés, ses sous-traitants, ses associés ou de ses biens.

Tous les participants au chantier y compris le maître d’ouvrage sont considérés comme tiers.La présente police doit expressément garantir le maître d’ouvrage contre toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées contre lui, en réparation des dommages qui viendraient à être causés à l’occasion de l’exécution du présent marché.

L’entrepreneur et ses assureurs subrogé, renoncent conséquemment à tout droit de recours contre le maître de l’ouvrage et ses proposés mandataires.

b/ Assurances tous risques travaux :L’entrepreneur du Gros œuvre souscrit, avant l’ouverture du chantier, une police d’assurance dite «Tous risques travaux», offrant jusqu’à la réception définitive, une protection complète contre les dommages causés à l’ouvrage, aux équipements utilisés pour l’exécution des travaux, et ou, aux installations des chantiers, de tout les intervenants et participants à la réalisation de l’ouvrage, objet du présent marché.

Cette police devra garantir, d’une façon générale tous les dommages compris :Les dommages dus à une erreur de conception, de calcul ou de plan, la parie viciée étant elle-même garantie.Les dommages causés par les événements naturels : tremblements de terre, éruptions volcaniques, tempête, cyclone, inondations glissements de terrains.

Elle comportera une clause de renonciation des assureurs au recours qu’ils pourraient être fondés à exercer contre le maître de l’ouvrage ou le bureau d’études.Enfin la période de maintenance prévue au marché sous l’appellation « délai de garantie » devra être couverte sous la forme dénommée par les assureurs « garantie complète du constructeur y compris sur le génie civil.La somme assurée ne sera pas inférieure au montant du marché. Le montant de la prime d’assurance «tous risques chantiers » sera porté sur le compte prorata et reparti entre les déférents entrepreneurs au prorata du montant définitif de leurs travaux.

C/ Disposition générale :1/ Dans le cas où l’entrepreneur manquerait à l’obligation de contracter ou de maintenir en état de validité l’une des assurances mentionnées ci-après, ou en cas de souscription insuffisante, le maître de l’ouvrage, sans qu’il soit besoin d’aucune sommation, ni d’une mise en demeure, se réserve le droit de contracter pour le compte de l’entrepreneur et aux frais de ce dernier, tous contrats d’assurances destinés à mettre l’entrepreneur en règle avec les dispositions précitées.Toutes fois, l’entrepreneur ne pourra en aucune manière se prévaloir du présent alinéa pour prétendre se soustraire aux obligations légales ou contractuelles qui lui incombent en particulier dans le cas où le maître de l’ouvrage n’aurait pas usé, pour quelque raison que ce soit, du privilège que lui octroie le présent alinéa.

2/ Les polices d’assurances dont l’obligation de souscription incombe directement à l’entrepreneur, doivent comporter une clause précisant la garantie faite au maître de l’ouvrage contre tous risques de recours, au cas où sa responsabilité viendrait à être engagée ou recherchés du fait de l’inobservation par l’entrepreneur de l’une quelconque de ses responsabilités.

3/ L’entrepreneur renonce expressément à tout droits de recours contre le maître de l’ouvrage pour tous dommages qui pourraient être des tiers au personnel et au matériel de son entreprise.


4/ Pour les polices « responsabilité civile » et tous risques travaux, l’entrepreneur doit délivrer au maître de l’ouvrage, une attestation d’engagement des assureurs par laquelle ils s’interdisent de modifier, suspendre ou résilier l’une de ces polices sans en avoir préalablement avisé le maître de l’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception et en respect d’un préavis minimum d’un mois.

5/ La police « tous risques travaux » doit comporter une clause de renonciation des compagnies d’assurances à leur droit de résiliation après sinistre.

6/ La souscription de toutes ces polices d’assurances ne donne pas droit à l’entrepreneur d’opposer soir au maître de l’ouvrage soit à toute autre victime, les limites, franchises, exclusions, déchéances ou prescriptions des garanties auxquelles les assureurs pourraient prétendre, l’entrepreneur s’engageant de ce fait à réparer intégralement toutes les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs pouvant lui incomber.

7/ L’entrepreneur doit être en mesure de justifier, à tout moment, que les diverses polices sont en vigueur et ce, dus le quinzième jour après l’approbation de son marché.

8/ Toutes les obligations mises à la charge de l’entrepreneur sont également applicables sous la responsabilité entière de cet entrepreneur, aux sous-traitants qu’il pourrait faire participer dans l’exécution des travaux dont il est titulaire.

9/ Les dispositions du présent article n’ont pas un caractère limitatif. L’entrepreneur demeure intégralement responsable de tous dommages relevant de sa responsabilité et n’entrant pas éventuellement dans le cadre des garanties couvertes par les polices précitées.

D/ Assurances décennales :Il appartient à l’entrepreneur de souscrire à ses frais en fin de travaux une police d’assurance dite « responsabilité civile décennale » conformément à l’article 769 du Dahir du 12 Août 1913 formant code des obligations et contrats.

Cette police prévoira une extension de garantie pour couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant aux assurés aux termes des articles 77,78 et 83 du D’Oc à raison des dommages corporels matériels et immatériels causés au propriétaire de l’ouvrage ou aux tiers et consécutifs à un sinistre garanti par la police Responsabilité Civile décennale. Cette police sera étendue à la couverture de l’étanchéité des toitures, structure, façades et fondations.La garantie décennale prend effet au lendemain de la réception définitive des ouvrages, prononcée par le maître de l’ouvrage.

ARTICLE 18 : APPORT EN SOCIETE - CESSION DU MARCHE. En application de l'article 26 du C.C.A.G.T, tout apport en société, la cession en tout ou partie du Marché, devra être explicitement autorisée par le Maître d'Ouvrage qui se réserve le droit de la résilier, sans préavis ni indemnité, au cas où cette obligation n'aurait pas été observée.

ARTICLE 19 : SOUS-TRAITANCE. L'entrepreneur ne peut en aucun cas sous-traiter ces travaux sans l'autorisation préalable écrite par le Maître d’œuvre, en cas de sous-traitance, l'entrepreneur devra présenter préalablement à l'Architecte une liste des sous-traitants auxquels il compte confier certains travaux pour approbation.

ARTICLE 20 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER. Un cahier de chantier en trifold est en permanence à la disposition du Maître d'ouvrage et du Maître d’œuvre.Sur ce cahier sont consignées toutes remarques et établis les procès-verbaux des réunions, les réceptions des ouvrages par le maître d’œuvre et les prises d'attachements.


Un dossier complet des plans d'exécution et des pièces écrites est aussi déposé dans un local ou dans un meuble prévu à cet effet. Une pancarte de chantier, exécutée conformément au modèle établi par le maître d’œuvre, installée sur ses instructions. La pancarte compose en particulier une photo grande format du projet.

Il est spécifié que tous les locaux nécessaires pour le stockage de matériaux ou matériel de toutes les entreprises sont établis en dehors des constructions, et à des emplacements soumis pour approbation au maître d’œuvre avant tout stockage de matériaux. L'hébergement du personnel de chantier est formellement interdit à l'intérieur des constructions, il en est de même pour les installations de réfectoires et sanitaires qui devront être implantées en dehors de toute construction, à des emplacements soumis à l'approbation du maître d’œuvre.

ARTICLE 21 : SUJETIONS RESULTANT DE L'EXECUTION SIMULTANEE DE TRAVAUX INTERESSANT LES DIFFERENTS CORPS D'ETAT OU ENTREPRISES VOISINES : L'entrepreneur ne pourra présenter de réclamation en raison de l'exécution simultanée de travaux par d'autre corps d'état ou de gênes éventuelles qui pourraient en résulter pour ses propres travaux. Il devra au contraire, faciliter, dans toute la mesure du possible, la tâche des autres entreprises et faire tous ses efforts dans les sens d'une bonne coordination de l'ensemble des corps d'état. L’entrepreneur ne pourra également présenter de réclamation pour les sujétions qui pourraient lui être imposées par l'exécution simultanée d'autres travaux dans le voisinage.

ARTICLE 22 : MODE DE REGLEMENT ET D’EVALUATION DES TRAVAUX Les travaux seront réglés sur situations mensuelles provisoires arrêtées le 30 de chaque mois.Ces situations seront présentées sous forme cumulative. A ce titre, chaque situation fera apparaître la totalité des ouvrages exécutés depuis le début du chantier jusqu’à la fin du mois à l’issue duquel la situation considérée est établie.

Chaque situation sera évaluée par des attachements pris contradictoirement par l’entreprise d’une part, MOD et l’architecte d’autre part.

Les paiements des sommes dues seront réglées, sur présentation de factures, comme suit : 50% du montant de la facture par chèque ou virement bancaire au premier jour de chaque

mois ; 50% par simple effet bancaire à échéance de 40 jours (quarante jours).

Les ouvrages seront évalués au mètre carré couvert Tout Corps d’Etat (TCE) selon le tableau de décomposition au 1/10.000.Aucune avance de démarrage ou d’approvisionnement n’est accordée dans le cadre du présent marché.

ARTICLE 23 : DISPOSITIONS FINANCIERES – PRIX. 1. Nature des prix : Il est formellement stipulé que l'entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la nature et des conditions et difficultés d'exécution des travaux pour avoir personnellement examiné dans tous leurs détails, les pièces du projet établi par le maître d’œuvre, avoir visité l'emplacement de la future construction, s'être entouré de tous les renseignements nécessaires à la composition du prix, et avoir obtenu toutes les précisions désirables pour que l'ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l'art, aux prescriptions du cahier des charges et aux normes en vigueur.

2. Contenu des prix : Les prix établis par l'entrepreneur correspondent à des ouvrages en parfait état d'achèvement et de fonctionnement. Ils sont réputés, comprendre le bénéfice, ainsi que tous droits, impôts, taxes, frais généraux, et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux du marché. Sont aussi incluses dans les prix du marché toutes dépenses telles qu'elles sont explicitées,


dans les divers articles du présent marché et dans les documents généraux auxquels ils se rattachent et qui concernent entre autre :

- Timbres, enregistrement et coût d'achat du dossier d'appel d'offres.- Les frais de vérification, essai et contrôle d'agrément de tous matériaux et matériels par un

laboratoire agréé.- Les frais d'assurances de tous ordres (chantier individuelle ou collective).- Les frais de reproduction des documents demandés en cours de chantier.- Frais afférents à l'utilisation éventuelle de procédés et brevets (échantillons).- Frais des contrôles des matériaux mis en œuvre par un laboratoire agréé et soumis à

l'approbation de l'Architecte.- Taxes : Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et

charges diverses, compris la taxe sur la valeur ajoutée instituée par le Dahir N° 1-85-347 du 2O-12-1985, loi N° 3O/85 relative à la T.V.A.

Les prix sont fermes et non révisables.

ARTICLE 24 : DEROGATION AU C.C.A.G.T ET AU D.G.A. Si le marché déroge à une prescription des textes cités en titre, l'entrepreneur se conformera aux prescriptions du cahier des charges.

ARTICLE 25 : CHANGEMENT DANS LA MASSE ET LA QUANTITE DES OUVRAGES. Par dérogation à l'article 54 du C.C.A.G.T, si les quantités prévues dans les diverses natures d'ouvrages sont augmentées ou diminuées, l'entrepreneur ne pourra prétendre à aucune indemnité qu'elle que soit l'importance des augmentations ou diminutions.

ARTICLE 26 : MODIFICATIONS. Le Maître de l’œuvre se réserve le droit de modifier à tout moment telle ou telle partie d'ouvrage qu'il jugera nécessaire pour une meilleure réalisation du projet.

Si ces modifications entraînent l'apparition d'éléments non prévus par les bordereaux des prix, des nouveaux prix seront fixés d'un commun accord sur la base d'un sous détail des prix.

ARTICLE 27 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de modifier dans les limites ci-après définies certains éléments du programme ou de renoncer sur proposition du maître d’œuvre à l'exécution de certains ouvrages qui sont prévus, ceci sans que l'entrepreneur puisse prétendre à une variation des prix, des autres articles du bordereau ou de la décomposition du prix forfaitaire. En cas de modifications de détail, un avenant sera établi faisant ressortir les plus et les moins sur la base des prix de l’offre financière.

En cas d’augmentation ou de diminution dans la masse des travaux, l’entrepreneur ne peut élever aucune réclamation, tant que l'augmentation, évaluée aux conditions initiales du marché ne dépasse pas 10 % ou la diminution, évaluée aux conditions initiales du marché ne dépasse pas 25 %. Au-delà de ces pourcentages, l'entrepreneur a droit à la résiliation immédiate du marché sans indemnité, à condition toutefois de l'avoir demandé par écrit par lettre recommandée dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordre de service dont l'exécution entraînerait l'augmentation ou la diminution en cause, le tout sauf application du paragraphe ci-dessous.

* Travaux sans autorisation : Si l'entrepreneur apporte sans autorisation des modifications aux travaux, tels qu'ils sont définis par le marché, le maître de l'ouvrage peut à son gré sur proposition du maître de l’œuvre:- Soit exiger les démolitions, corrections, reprises nécessaires, à l'exécution exacte du marché, sans préjudice, d'une part des réductions qu'il pourrait exiger sur le montant du marché, si ces démolitions, corrections reprises, entraînent une diminution de la qualité finale des ouvrages, et d'autre part de toute autre incidence, notamment sur les travaux des autres entrepreneurs.


- Soit accepter les modifications opérées et dans ce cas le maître de l'ouvrage ne doit aucun paiement supplémentaire si les ouvrages modifiés ont entraîné pour l'entrepreneur des dépenses supérieures à celles afférentes aux ouvrages initialement prévus.Il est par contre en droit de diminuer le prix du marché du montant des économies si le coût des ouvrages modifiés est moins élevé que celui des ouvrages initialement prévus.

ARTICLE 28 : TRAVAUX EN REGIE. L'entrepreneur devra, lorsqu'il en sera requis, fournir sur le chantier les ouvriers munis de leurs outils qui lui seront demandés pour travaux en régie, ainsi que les matériaux et matériels correspondants.

Les majorations forfaitaires à appliquer aux sommes déboursées par l'entrepreneur sont celle fixées, pour les dépenses des personnelles et autres dépenses, par le Circulaire n° 5043/GTP du 20 avril 1962 sans application d'aucune formule de révision des prix.

ARTICLE 29 : MALFACONS. Si des malfaçons viennent à être décelées, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge de l'entrepreneur. Si ces réfections entraînent des dépenses pour d'autres corps d'état, ces dépenses seront à la charge de l'entrepreneur.

ARTICLE 30 : RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES. Nonobstant les plans d'exécution qui seront remis aux entreprises, il reste entendu que l'entreprise endossera la responsabilité de ses ouvrages, de leur tenue, pérennité et fonctionnement.Etant réputé Homme de l'art, l'entrepreneur pourra élever des observations sur les pièces et les plans qui lui seront remis dans le cas où il constaterait une erreur quelconque.Dans le cas contraire, il accepte la responsabilité des ouvrages.

ARTICLE 31 : NETTOYAGE DU CHANTIER. L'entrepreneur adjudicataire devra évacuer régulièrement des locaux où il travaille, les gravois ou débris divers qui sont le fait de son activité.Le Maître d’œuvre pourra, à tout moment, exiger ce nettoyage lorsqu'il n'aura pas été exécuté spontanément. Les locaux devront être laissés parfaitement propres, en état d'utilisation.Les gravois et débris divers seront déposés au voisinage des constructions en un ou plusieurs endroits désignés par le Maître d’œuvre.Ils seront ensuite enlevés par l'entrepreneur adjudicataire qui aura à sa charge le transport aux décharges publiques.

En tout état de cause, ce nettoyage devra être fait une fois par mois, au moins.

ARTICLE 32 : ATTACHEMENTS. Les attachements figurés ou écrits de travaux ou de fournitures dont la constatation est nécessaire au cours de l'exécution, sont établis par l'entrepreneur en nombre d'exemplaires nécessaires et présentés par lui au maître d’ouvrage délégué et à l'architecte immédiatement après l'exécution du travail ou de la fourniture.

Les attachements déterminent ou précisent tous les faits matériels utiles au règlement et qui ne pourraient être constatés ultérieurement, ils sont vérifiés sur place par l'Architecte ou son représentant et par le maître d’ouvrage délégué ou son représentantL'entrepreneur est considéré comme ayant accepté les rectifications apportées par l'architecte s'il ne fournit pas ses observations par écrit dans le délai maximum de dix (1O) jours.

- Un exemplaire de l'attachement est rendu à l'entrepreneur après signature par le MO et l'Architecte.

- Un deuxième exemplaire est conservé par l’Architecte - Un troisième exemplaire est joint aux mémoires des situations établis en vue du règlement.


Tout attachement relatif à des travaux ayant le caractère de travaux supplémentaires dont le mémoire ne serait pas présenté dans un délai d'un mois (1), n'est pas pris en considération par le Maître de l'ouvrage.

ARTICLE 33 : RECEPTION PROVISOIRE ET PLANS DE RECOLLEMENT A la fin des travaux de tous les corps d'état, il sera procédé en présence de tous les entrepreneurs, à la réception provisoire des travaux. Le Maître d’œuvre décidera, après la visite du bâtiment, si cette réception peut être prononcée. Tous les défauts constatés lors de cette visite devront être réparés, conformément aux règles de l'art, sans pour cela que le délai d'exécution soit prolongé, sinon la réception ne sera pas prononcée. L'entrepreneur dispose alors d'un délai de 15 (quinze) jours à compter de la date de l'établissement du procès verbal de la visite, pour procéder aux réparations et à l'exécution des travaux omis. Passé ce délai, le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de les faire exécuter par une autre entreprise, aux risques et périls ainsi qu'aux frais de l'entreprise défaillante.

Les plans de recollement doivent être remis en plusieurs exemplaires à la maîtrise d'ouvrage (3 exemplaires) et à la maîtrise d'œuvre (1 exemplaire) au moment de la décision de la date de la réception provisoire, sinon cette dernière ne sera pas prononcée.

ARTICLE 34 : RECEPTION DEFINITIVE. La réception définitive aura lieu 12 mois (douze mois) après la date de la réception provisoire des travaux, et la retenue de garantie sera débloquée après que la réception définitive aurait pu être prononcée sans réserve par le Maître de l’œuvre.

ARTICLE 35 : DECOMPTE DEFINITIF. Le décompte définitif des travaux sera présenté par l'entrepreneur dès l'achèvement complet des travaux. Il comprendra, d'une part les travaux initialement prévus, le cas échéant des travaux supplémentaires et des travaux en diminution, et d'autre part, les travaux en régie.

ARTICLE 36 : FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT IMPOTS, DROITS- TAXES.L’entrepreneur s’acquittera les frais de timbre et d'enregistrement auxquels donnera lieu le marché tel que ces frais résultent des lois et règlements en vigueur.

Les impôts, droits et taxes de toute nature auxquels donne lieu le marché, sont à la charge exclusive de l’entrepreneur.

Si les impôts, droits et taxes subissent des modifications réglementaires, le prix du marché changera en conséquence.

ARTICLE 37 : RESILIATION DU MARCHE. Le marché peut être résilié de plein droit au gré du Maître de l'Ouvrage et sans que l'entrepreneur puisse prétendre à une indemnité quelconque :

- En cas du décès de l'entrepreneur, sauf le droit pour le maître de l'ouvrage d'accepter les- Offres des héritiers ou des successeurs de l'entrepreneur.- En cas de dissolution de l'entreprise, si celle-ci est constituée en Société.- En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, à moins que le maître de l'ouvrage ne

préfère accepter les offres du liquidateur ou syndic représentant la masse des créanciers pour la continuation des travaux.

- En cas d'incapacité, de fraude, de tromperie grave, constatées par la maîtrise de chantier sur la qualité des matériaux ou la qualité d’exécution des travaux.

- En cas d'abandon de chantier ou de réduction d'activité apportant des perturbations dans le déroulement normal du chantier.

En outre dès qu’un retard d’exécution, par rapport au planning contractuel est constaté, le maître d’ouvrage peut engager une procédure de résiliation du marché au détriment de l’application de l’article concernant l’application des pénalités de retard.


La procédure de résiliation s’effectuera en application de ce qui suit :- Constat de l’arrêt de chantier par le Maître d’ouvrage.- Mise en demeure de l’entreprise pour reprendre les travaux dans un délai de 24 heures.- Constat de l’arrêt du chantier par un huissier de la justice et un expert agréé par le Maître

d’ouvrage.- Relevé des travaux réalisés par un expert agréé par le Maître de l’ouvrage et de leur montant

conformément aux dispositions du marché.- Notification du relevé des travaux réalisés à l’entreprise avec demande d’enlèvement de son

matériel du chantier.- Reprise des travaux par une autre entreprise désignée par le Maître de l’ouvrage après

validation du constat des travaux réalisés dûment rédigé par l’expert agréé par le Maître d’ouvrage.

- Estimation du préjudice occasionné au Maître d’ouvrage.- Demande de rémunération du préjudice à l’entreprise par voie amiable. En cas d’échec, recours

au tribunal compétent tel que mentionné dans le marché.

ARTICLE 38 : CONSEQUENCES DE LA RESILIATION. Dans tous les cas de résiliation du marché, il est procédé par la maîtrise d'œuvre, en présence du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur ou de ses ayants droit présents ou dûment appelés, à la constatation des ouvrages exécutés et de leur qualité ; à l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et installations de chantier de l'entrepreneur. On entend par Maîtrise d’œuvre l'Architecte ou un des représentants de son cabinet.En cas de non-participation de l'Entrepreneur défaillant, de ses ayant droits ou de leur représentant dûment mandaté pour quelque raison que ce soit, après simple convocation par lettre recommandée ou accusé de réception, aux opérations de constat, le Maître d'Ouvrage sera en droit de faire procéder par le Maître d’œuvre à cette constatation sans avoir recours à la convocation de l'entrepreneur ou de ses ayants droits ou même la désignation d'un expert.

Les opérations de constat font l'objet d'un procès-verbal signé par les parties, visées par le Maître d’œuvre, auxquels sont annexés les attachements figurés et dessins d'exécution des ouvrages réalisés, ainsi que leur évaluation. Un exemplaire du procès-verbal établi en l'absence de l'entrepreneur de ses ayants droit ou de leur représentant convoqué par lettre recommandée, envoyée à leur dernière adresse connue du Maître d'Ouvrage leur sera opposable.

Sera opposable également à l'entrepreneur ou à ses ayants droit, le procès-verbal des opérations de constat effectué en présence de l'entrepreneur de ses ayants droit ou de leur représentant dûment mandaté, signé par le Maître de l'ouvrage et la Maîtrise d’œuvre, même non approuvé par l'entrepreneur, ses ayants droit ou leur représentant.

L'entrepreneur ou ses ayants droit ne peuvent refuser de céder au Maître de l'ouvrage, les ouvrages provisoires dont les dispositions ont été agréées par ce dernier, et le matériel construit spécialement pour le chantier en cause, ainsi que les matériaux approvisionnés pour l'exécution des ouvrages ordonnés. La cession est faite aux prix convenus au marché ou à défaut à ceux fixés à dires d'experts.

L'entrepreneur défaillant ou ses ayants droit sont tenus d'évacuer du chantier et de ses annexes (magasin, bureaux, etc..) Les matériaux, matériels et fournitures dont la cession n'est pas demandée par le Maître de l'ouvrage, dans le délai fixé par celui-ci et qui ne peut être inférieur à un mois à compter, de la date de la lettre de résiliation, sauf cas d'urgence.

Faute par l'entrepreneur d'avoir évacué le chantier dans le délai imparti, le Maître de l'ouvrage est autorisé à faire procéder à cette évacuation aux frais, risques, et périls de l'entrepreneur défaillant ou de ses ayants droit.


Le Maître de l'ouvrage peut alors passer un nouveau marché, aux risques et périls de l'entrepreneur ou de ses ayants droit. Les excédents de dépenses seront à la charge de l'entrepreneur ou de ses ayants droit à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Si le nouveau marché entraîne au contraire une diminution des dépenses, le bénéfice en résultant est entièrement acquis au Maître de l'ouvrage

ARTICLE 39 : VARIATION DES PRIX.Les prix sont fermes et non révisables.

ARTICLE 40 : TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES. Nonobstant les travaux décrits, l’entrepreneur devra tous travaux nécessaires ou fournitures, pour une parfaite finition de fonctionnement de ses ouvrages.Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou pièces écrites concernant le présent projet et qui serait contraire aux règles de l’art et à la volonté de l’administration et de la maîtrise d’œuvre.

ARTICLE 41 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX. Le contrôle Technique des travaux sera assuré par l’Architecte et le B.E.T. conjointement.L’entrepreneur sera soumis au contrôle technique d’un bureau de contrôle désigné par le Maître d’ouvrage.Pendant toute la durée des travaux, les agents du bureau de contrôle auront libre accès au chantier, et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen, les échantillons de matériel à mettre en œuvre.Ils vérifieront que les ouvrages sont réalisés conformément aux plans revêtus de leur visa, ils assisteront à la Réception des fouilles, de ferraillage, aux réceptions provisoire et définitive.

L’entrepreneur sera tenu de fournir à ses frais, la main-d’œuvre, les échafaudages, les charges, etc.. Nécessaires aux essais, prévus soit par le C.P.S. soit par le Devis Général d’architecture.

ARTICLE 42 : CONTESTATION ET LITIGE. Tous les litiges pouvant survenir entre l'entrepreneur et Maître d’Ouvrage seront soumis aux tribunaux de Casablanca.

ARTICLE 43 : SIGNALISATION DU CHANTIER ET BUREAU DES REUNIONS DU CHANTIER.1/ La signalisation complète de jour ou de nuit de ses chantiers, tant extérieure, qu’intérieure incombe à l’entreprise.

2/ Lorsque les travaux intéressant la circulation routière ou ferroviaire l’entrepreneur doit satisfaire à toutes les obligations et prescriptions de signalisations en vigueur. Ils soumettront aux autorités compétentes les modalités d’interruption de circulation et les panneaux, feux de signalisation qu’il compte utiliser et demandera en temps utile, aux administrations les autorisations nécessaires pour le ralentissement ou l’interruption temporaire de la circulation. L’entrepreneur devra soumettre aux conditions que ces mêmes administrations jugeraient à propos de lui imposé en vue de la sécurité routière en général.

3/ Le panneau d’indication du chantier à la charge de l’entrepreneur indiquant :- Le projet : Modification du rez-de-chaussée de bureau existant et surélévation du 1erétage en plateaux de bureaux.- Maître d’Ouvrage- BET, BCT, Laboratoire (toutes les indications seront données par l’Architecte).- Photo grand format du projet en couleur.

4/ Bureau des réunions du chantier.ARTICLE 44 : GARANTIES CONTRACTUELLES


A) DELAI DE GARANTIE : Le délai de garantie est d’une année. Il est égal à la durée comprise entre les réceptions provisoire et définitive. Pendant ce délai, l’entrepreneur est tenu à une obligation dite « obligation de parfait achèvement » au titre de laquelle il doit, à ses frais tous les travaux, Les prestations et les prescriptions des alinéas : (a) à (d) du paragraphe A de l’article 67 du CCAG-T.

B) GARANTIES PARTICULIERES - ASSURANCE DECENNALE* L’entrepreneur devra souscrire, au plus tard à la réception définitive, à une police d’assurance responsabilité décennale auprès d’une compagnie d’assurance autorisée à pratiquer au Maroc couvrant les risques liés à la responsabilité décennale de l’entrepreneur telle que celle-ci est définie à l’article 769 du dahir du 9 Ramadan 1331(12/08/1913) formant code des obligations et contrats.* La période de validité de cette assurance court depuis la réception définitive jusqu'à la dixième année qui suit cette réception.


CHAPITRE –II-CAHIER CLAUSE TECHNIQUE PARTICULIER (C.C.T.P)

SOMMAIRE

A. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES (S.T.G) ARTICLE I: PRESENTATION DE L’OPERATION ET DOCUMANT DE BASEARTICLE II : DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEURARTICLE IV- DESCRIPTION DES OUVRAGESARTICLE V- DIMENSIONEMENT DES OUVRAGES ARTICLE VI- DESCRIPTION TECHNIQUE DU MATERIELARTICLE VII : RELATIONS AVEC LES AUTRES CORPS D’ETATARTICLE VIII- DOCUMENTS CONFORMES À L’EXECUTION


ARTICLE IX- ESSAISARTICLE X- RECEPTION – GARANTIE – MAINTENANCE

B. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLES (S.T.D)

EQUIPEMENTS SERVICE GENEREAUX I. PLOMBERIE SANITAIRE

II. PROTECTION CONTRE INCENDIE III. DESENFUMAGE

EQUIPEMENTS APPARETEMENTS ET COMMERCES I. PLOMBERIE SANITAIRE

II. CLIMATISATION-VMC


A : SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALS (S.T.G)

ARTICLE I: PRESENTATION DE L’OPERATION ET DOCUMANT DE BASE

1.1 OBJET DU MARCHE Le présent cahier des clauses particulières a pour but de décrire les travaux nécessaires à l’exécution des travaux de plomberie sanitaire, production d’eau chaude, protection incendie, Climatisation, ventilation, désenfumage dans le cadre de construction d’un « CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE (2 Sous Sol RDC+15 ETAGES+ETAGE RETRAIT+TERRASSE) ».

1.2 DEFINITION DES OUVRAGES


Les prestations à la charge du présent lot comprendront la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux, ainsi que les équipements nécessaires à la réalisation des installations mentionnés sus dessus.1.2.1 Plomberie Sanitaire, Production d’Eau Chaude, Protection Incendie,

Fourniture et mise en œuvre de réseau d’évacuation EU/EV/EP en tube PVCE. Fourniture et mise en œuvre de réseau d’évacuation EU/EV/EP en tube fonte. Fourniture et mise en place des siphons de sol, gargouille, gueulard. Fourniture et mise en œuvre de réseau d’eau froide en polyéthylène PHED. Fourniture et mise en œuvre de réseau d’eau froide en polypropylène PN 20. La protection mécanique du calorifugeage. Fourniture et pose des appareils sanitaires y compris les robinetteries sanitaires. Fourniture et fixation des accessoires sanitaires. Branchement au compteur général. Fourniture et mise en œuvre de réseau d’incendie en tube acier galvanisé. Fourniture et mise en place des équipements de protection incendie (robinets

incendies armés, extincteurs portatif, poteaux incendie, bacs à sable).1.2.2 Climatisation, Ventilation

Fourniture et pose des réseaux de liaison frigorifique en tube cuivre entre les unités de traitement d’air intérieures et les groupes de climatisation extérieure.

Fourniture et mise en œuvre de réseau d’évacuation de condensât en PVCE y compris bouteilles siphonnés.

L’exécution du calorifugeage de réseau des liaisons frigorifiques. Fourniture, pose et raccordement hydraulique, électriques et aérauliques des

équipements de climatisation Fourniture, pose et raccordement électriques et aérauliques des équipements de

ventilation tel que caisson d’amenée d’air neuf, caisson d’extraction, caissons VMC, ventilateur de gaine, etc.

Fourniture, pose et raccordement électriques et aérauliques des équipements de désenfumage tel que caisson d’amenée d’air neuf, caisson d’extraction et désenfumage, caisson désenfumage, volets de désenfumage, CCF, skydômes, etc.

Mise en place et fixation des grilles, diffuseurs, des entrées d’air et bouches d’extraction.

La mise en place des tous les appareils de contrôle et de régulation. Fourniture, la mise en place et raccordements des armoires et câbles

d’alimentations électriques. Ces prestations comprendront tous les travaux et fournitures nécessaires à la réalisation dans les règles de l'Art, à la conformité avec les normes et au fonctionnement parfait et complet des installations.Les prescriptions techniques du présent devis descriptif seront applicables dans la mesure où elles ne seront pas en contradiction avec les textes réglementaires et qu'elles représenteront une exigence de qualité supérieure aux prescriptions des textes ci-dessus.

1.3 CONTENU DES PRIX Le prix global et forfaitaire correspond à des ouvrages terminés tels que définis par les prescriptions du présent Devis Descriptif, règlements et normes etc... Les autres documents formant le dossier d'Appel d'Offres et en particulier sans que cette liste soit limitative :

Tous frais de Main d'Œuvre, compris Indemnités Légales, Charges, Taxes, etc. Fourniture des différents équipements et composants.


Fabrication en usine. Mise en place des ouvrages, compris tous travaux préparatoires, tous travaux de

fixation, tous travaux de finition, essais, mise en route, nettoyage, etc. Transport à pied d’œuvre des éléments, manutention, répartition, stock, etc. Engins de levage ou de manutention, échafaudages. Mise en place des protections provisoires et enlèvement de celles-ci. Etudes techniques, établissements des plans de détails, des notes de calculs, des

fiches techniques, des plans de réservation, contrôle. Licences ou redevances éventuelles. Synthèse technique et la coordination entre les différents Corps d'État. Impôts et taxes de toutes natures. Assurances obligatoires et assurances complémentaires, si nécessaire. Quote-part de participation aux frais des dépenses communes du chantier.

1.4 DOCUMENTS ECRITES Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (CDPGF) Cahier des prescriptions particulières (CPP)

1.5 DOCUMENTS GRAPHIQUES Tous les documents graphiques remis à l’entrepreneur pour exécution des ouvrages

doivent être considérés comme une proposition qu’il devra examiner avant établissement de ses propres documents d’étude puis d’exécution. Il devra donc signaler au maître d’Œuvre les dispositions qui ne lui paraîtront pas en rapport avec la solidité ou la conservation des ouvrages, l’usage auquel ils sont destinés et l’observation des règles de l’art,

Le fait par un entrepreneur d’exécuter sans rien changer, les prescriptions des documents techniques remis par le maître d’Œuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entière responsabilité de constructeur,

Tout ce qui figure sur les pièces graphiques mais qui n’est pas écrit dans le CCTP à la même valeur que si les indications sont portées à la fois sur les pièces écrites et sur les pièces graphiques, elles sont dues par l’entrepreneur. Au cas ou la concordance entre deux ou plusieurs documents peut donner lieu à interprétation, l’appréciation en revient d’autorité au maître d’œuvre,

D’une façon générale la solution retenue sera celle conduisant à une prestation la plus complète et de la meilleure qualité. Devront être exécutés comme étant compris dans le prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de la profession nécessaires et indispensables pour l’achèvement complet des ouvrages et permettant une utilisation satisfaisante dans le cadre de l’ensemble de l’opération,

Les dimensions indiquées sur les plans joints au dossier ne devront pas être modifiées sans l’accord du concepteur, que cette modification soit une nécessitée par erreur de dimensionnement primitive ou par une variante proposée par l’entrepreneur, il en est de même de toutes les dispositions de détails indiquées sur les plans. L’entrepreneur sera responsable des cotes,

Tous les écarts constatés lors de la consultation sur les plans de DCE, devront être signalés par écrit lors de la consultation.

ARTICLE II : DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR


2.1 AVEC SA PROPOSITION Les documents généraux de l'appel d'offres, et en particulier le C.C.A.P., précisent les conditions et les délais dans lesquels les entreprises doivent remettre leurs propositions.L'entreprise fournira un détail estimatif du prix global avec description détaillée des ouvrages en qualités, quantités et prix unitaires. Les marques et types de matériel devront être précisés, la mention "ou similaire" n'étant pas admise. La taille et la puissance des installations auront été vérifiées avant l'élaboration du Devis Quantitatif Estimatif.

2.2 AVANT LES TRAVAUX La proposition de l'Entreprise est réputée conforme au présent Cahier des Clauses Techniques Particulières.Les notes de calculs et les plans directeurs nécessaires à l'exécution des travaux sont fournis à la Maîtrise d’Œuvre pour contrôle de la bonne application des présentes prescriptions techniques.L'entreprise devra commencer à établir ses documents dans les quinze jours à dater de sa désignation comme adjudicataire et suffisamment tôt pour tenir compte des éléments ci-après :

Planning d'exécution des travaux. Délai de livraison du matériel. Délais de 15 jours pour commentaires éventuels des documents remis au Bureau

d'Études.

Ces documents seront fournis dans l'ordre logique de leur élaboration et fragmentés de telle sorte que les observations éventuelles puissent être immédiatement répercutées.L'entreprise devra soumettre à l'approbation du Maître d'Œuvre, en complément à son dossier de soumission les documents et indications suivantes :

Plans définitifs d'exécution sous AUTOCAD 2004 ou version compatible. Marque et type de tous les matériaux installés. Planning d'exécution des travaux suivant les délais contractuels.

Les plans seront réalisés sous AUTOCAD 2004 ou version compatible, et les CD room seront remis à jour régulièrement.

2.3 AVANT LA RÉCEPTION L'entreprise devra remettre au Maître d'Œuvre les documents suivants :

4 exemplaires, dont 1 reproductible, ainsi qu'un CD room format AUTOCAD 2004 ou version compatible des plans et schémas d'exécution.

2 exemplaires des notices et nomenclatures techniques de tous les matériaux installés.

1 exemplaire des notices de fonctionnement. Certificats de conformité des matériaux installés.

ARTICLE III- NORMES ET REGLEMENTATION

3.1 REGLEMENTS ET NORMES Les installations seront conformes aux lois, règlements et normes en vigueur à la date de leur exécution et seront réalisées en accordant un soin scrupuleux à la prise en compte des prescriptions portant sur la prévention des légionelloses.


En conséquence, l'Entreprise ne pourra se refuser, dans le cas où, au moment de l'exécution des travaux, un des textes visés au présent document serait remplacé par un texte plus exigeant mais rendu obligatoire, à exécuter les travaux conformément à ces nouvelles dispositions.Ces textes seront appliqués à la fourniture du matériel et à sa mise en Œuvre, en tenant compte des répercussions au niveau de l'exploitation. Il sera apporté un soin particulier aux domaines suivants :

Nuisances (bruits, pollutions...). Règlements sanitaires. Sécurité des équipements. Travaux d'électricité. Protection incendie correspondant au matériel installé.

Les références des principaux textes (liste indicative et non limitative) sont données aux ARTICLEs « DOCUMENTS DE REFERENCE » et « TEXTES REGLEMENTAIRE SUR LA LEGIONELLE ».

A/ BRUIT :Les bruits dus aux installations devront être conformes aux normes et aux recommandations du C.S.T.B. concernant l'étude acoustique des équipements techniques dont l'Entreprise du présent lot devra avoir obligatoirement pris connaissance.En tout état de cause, ils n'entraîneront pas une gêne supérieure :- Pour les occupants du bâtiment, aux limites définies par les arrêtés en vigueur.- Pour le voisinage, aux limites fixées par les recommandations du Ministère de la Santé Publique.

Les différents appareils mécaniques existants en locaux techniques devront être suffisamment silencieux pour qu'il soit impossible d'en déceler le fonctionnement dans tout local immédiatement adjacent.L'entrepreneur garantit ce résultat et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'obtenir ; en particulier, il prend à sa charge tous les dispositifs nécessaires pour insonoriser les moteurs, machines, appareils tournants, vibrants ou mobiles et empêcher la transmission des vibrations de toutes natures.

3.2 NORMES ET RÉGLEMENTATION Tout ce qui n'est pas précisé dans le présent C.C.T.P. est soumis aux prescriptions des lois, décrets, arrêtés, circulaires et instructions ministériels, préfectoraux, communaux en vigueur, aux règles et guides des normes européennes en vigueur (E.N), françaises (N.F.), U.T.E., les C.C.T.G. et D.T.U.L'entreprise devra obligatoirement respecter tous les textes réglementaires relatifs à sa spécialité notamment :

DTU 60.11, 60.31, 60.5, 65.10 ,60-11, et 60-32, 60-33. NF S.31 : Acoustique. Arrêtés des 14.06.69 et 22.12.75 relatifs à l'isolation phonique. Arrêté du 31.01.86. Règlement sanitaire départemental type, dernière mise à jour. Circulaires des 15.03.62 et 08.09.69 du Ministre de la Santé Publique, relatives aux

eaux d'alimentation. L'arrêté du 02.08.77 modifié par les arrêtés des 23.11.92, 17.03.78, 15.07.80,

24.07.80, 24.10.80, 02.05.86 et 23.11.92. Code de la Construction et de l'habitation Art.R111. Décret n°88.319 du 5 avril 1988 et arrêtés d'application. Règles professionnelles UCH. Normes Françaises AFNOR.


Recueil des éléments utiles à l'établissement et à l'exécution des projets de Marchés de bâtiments en France (REEF).

Les DTU série 65. Les normes N A49, A53 A68201 et E29028 concernant les tuyauteries et leur

assemblage. Les normes NF D 30.001, 35.331, 35.332. Les normes NF P 41.201 à 41.204. Les normes NF P 52.001 à 52.004 incluses, 52.012 et 52.101. La circulaire du 8 mai 1980 publiée par la Direction de la Qualité et de la Sécurité. Arrêté du 14.06.69 et 22.12.75 concernant l'isolation acoustique. Arrêté du 25 juin 1980 – Équipements de lutte contre l’incendie, et d'une manière

générale, les lois, décrets, normes et règlements relatifs aux travaux du présent lot, non énumérés ici mais que l'entrepreneur est sensé connaître.

Les entreprises devront effectuer, à leur charge, préalablement à la réception, les essais et vérifications de fonctionnement mentionnés dans le document COPREC N°1, dans la mesure où ils s'appliquent aux installations concernées (Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics, supplément spécial n°79.22 bis du 28 mai 1979).Les procès verbaux devront être rédigés sous la forme définie dans le document COPREC n°2 (publié dans le Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics, supplément spécial n°79.30 bis du 23 juillet 1979).

3.3 TEXTES REGLEMENTAIRES SUR LA LEGIONELLOSE Les textes de référence seront :

Circulaire DGS n° 2002/273 du 2 mai 2002 relative à la diffusion du rapport du Conseil Supérieur d’hygiène publique de France relatif à la gestion du risque lié aux légionelles.

Gestion du risque lié aux légionelles ; rapport du CSHPF (novembre 2001). Gestion du risque lié aux légionelles : rapport du CSHPF (novembre 2001. L’arrêté préfectoral du 27 février 2001 relatif à la prévention de la légionellose dans les

établissements recevant du public. Le règlement sanitaire départemental. La circulaire DGS/ PGE/1 n°87/593 du 10-04-87, relative aux système de protection

anti-pollution. La circulaire DGS/ PGE/1 n°97-482 du 07-07-97, relative aux produits à employer. Arrêté du 29 mai 97 concernant le choix des matériaux. Décret 89-3 du 03-01-89 modifié par le décret n°95-363 du 05-04-95 relatif aux eaux

destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles. La circulaire publique de France relatif à la gestion du risque lié aux légionelles.

3.4 REGLAGE ET ESSAIS DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE Il sera procédé aux contrôles et essais d'étanchéité et de fonctionnement des installations. Ces essais seront à réaliser par les soins de l'entrepreneur et sous sa responsabilité et il aura à sa charge tous les frais de contrôles et d'essais, la mise à disposition de tous les matériels et appareillages nécessaires ainsi que la mise à disposition du personnel qualifié. Pour les installations de plomberie et installations sanitaires, les essais à réaliser seront Les suivants :

Essais d'étanchéité des réseaux EF et des réseaux d’incendie Essais d'étanchéité des évacuations EU - EV ;


Essais de fonctionnement de tous les appareils ; Essais de fonctionnement des équipements de production EC. Essais de fonctionnement des équipements de protection incendie

Ces essais seront effectués dans les conditions précisées : - au DTU nº 60.1 - ARTICLE IV de l'additif de novembre 1981 ; L’entrepreneur modifiera éventuellement les réglages puis procédera aux essais normalisés suivant les documents COPREC N°1 dont les résultats seront consignés sur les bordereaux prévus par le document COPREC N°2. Ces documents seront remis au Bureau de Contrôle.

3.5 DESINFECTION DES RESEAUX DE PLOMBERIE Les essais des canalisations de vidange et de chute seront effectués en service pour déceler les fuites éventuelles. Avant mise en service, les canalisations seront nettoyées intérieurement par soufflage d'air comprimé ou par tout autre moyen. Ensuite, rinçage des canalisations d'eau, consistant en un remplissage complet d'eau et une vidange complète. Les réseaux d'eau froide et chaude devront subir une désinfection après rinçage cette désinfection sera réalisée au permanganate de potassium ou l'hypochlorite de sodium et se fera en conformité avec réglementation en vigueur. Les prélèvements et analyses devront être effectués par un laboratoire agréé et un certificat de potabilité devra être fourni au Maître d'ouvrage. Tous les frais de cette désinfection sont à la charge de l'entrepreneur.

ARTICLE IV- DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.1 PLOMBERIE SANITAIRE 4.1.1 DISTRIBUTION D’EAU FROIDE L'alimentation en eau froide de l’ensemble du projet sera réalisée à partir des attentes générales laissées par la Compagnie distributrice en limite de propriété. Le branchement de compteur général sera calibré selon les besoins en eau froide (demande contrat avec le concessionnaire). La connexion de l’arrivée de l’eau de ville sera réalisée dans un regard et comprendra pour chaque branchement :

Un compteur d’alimentation général. 1 filtre à tamis pour la rétention des impuretés. Il sera de type autonettoyant manuel

ou motorisée avec un seuil de passage 30 à 100 pm. Une vanne de rétention afin d’éviter le refoulement de l’eau dans le réseau

d’alimentation Vanne d’entrée et de sortie pour faciliter leur réparation et démontage D’un robinet ou raccord d’essai. Les réseaux de distribution d’eau froide seront réalisés en : Tube PVC PN 16 pour les réseaux enterrés ou en polyéthylène haute densité PEHD. Tube polypropylène PN 20 pour l’ensemble des réseaux généraux de distribution

d’eau froide. Tube polyéthylène réticulé ou flexible sous tresses inox pour les groupes sanitaires. Tube cuivre (épaisseur 10/10) pour les raccordements des appareils sanitaires.

Ces réseaux doivent être équipés de tous les organes d’isolements et d’équilibrages.Dans chaque cellule sanitaire, il sera installé des collecteurs de distribution EF/ECS dans les gaines techniques ou dans un coffret encastré.

4.1.2 LES APPAREILS SANITAIRES Toutes les cellules sanitaires seront équipées de manière « traditionnelle » avec des appareils sanitaires tels que :

Lavabos vasques, bidets.


WC à l’anglaise et urinoirs en porcelaine. Receveurs de douche et baignoire en acrylique. Éviers en inox.

Toutes les robinetteries sanitaires devront être limitées tant en débit qu'en température.Toutes les robinetteries des appareils sanitaires situées dans les groupes sanitaires SPA seront du type « fonctionnement manuel temporisé ».

4.1.3 EAUX USÉES ET EAUX VANNES (EU/EV) Le système des évacuations employé sera le système séparatif, qui sera constitué de deux réseaux, l'un pour évacuer les eaux usées et l'autre pour évacuer les eaux vannes.Les chutes et collecteurs EU/ EV seront réalisées en tube PVCE série M1 avec raccords collés pour toutes les canalisations dissimulées dans les gaines techniques, les placards, les coffrages, les faux plafonds et toutes les canalisations encastrées dans les maçonneries ou les doublages.Les chutes des eaux usées et des eaux vannes seront prolongés en ventilation primaire dans leur diamètre, jusqu'à l'air libre et au-dessus des locaux habités. Les ventilations seront réalisées en tube PVCE série M1 / gamme COMPACT. Au pied de chaque chute, il sera prévu un tampon de dégorgement. Toutes les dispositions nécessaires devront être prises afin de respecter les règles et normes incendie et les règlements acoustiques.

4.1.4 EVACUATION D’EAU PLUVIALE A prévoir pour toutes les terrasses et les toitures des bâtiments, avec ou sans plantation,Les descentes et les collecteurs EP seront réalisées en PVC série M1 / gamme COMPACT. Le diamètre intérieur des descentes ne sera jamais inférieur à 100 mm, sauf pour des petites surfaces telles que balcons et loggias (75 mm). Toute reprise de moignon d'entrée d'eau pluviale devra être accessible.Chaque pied de descente d'eau pluviale évacuant des terrasses accessibles devra être obligatoirement siphonné. L'Entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter le déboîtement des canalisations par une mise en charge accidentelle des réseaux.Hauteur libre de 2 m minimum à respecter dans les zones de circulation (piétonnes, accès de maintenance...).4.1.5 CHEMISAGE PHONIQUE DE RÉSEAUX Il sera prévu une isolation phonique renforcée pour :

tous les dévoiements de chutes EU/EV et de descentes EP passant en faux-plafond des locaux fréquentés par le public,

toutes les tuyauteries de vidange passant en faux-plafond des locaux fréquentés par le public,

toutes les canalisations qui ne sont pas localisées à l'intérieur d'une gaine traitée isophonique, et qui, de ce fait, peuvent générer des bruits à l'intérieur des locaux fréquentés par le public (restaurant, hall, club de remise en forme...).

L’ensemble devra être conforme au cahier des charges acoustique fourni par le Client.

4.2 PRODUCTION D’EAU CHAUDE 4.2.1 RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ECS Les réseaux de distribution d’eau chaude seront réalisés en tube polypropylène PN 20 calorifugé pour l’ensemble des réseaux généraux de distribution d’eau chaude et ils doivent être équipé de tous les


organes d’isolements, d’équilibrages, de purges et de mesures. Dans les locaux techniques, les réseaux seront revêtus d’une protection en tôle aluminium.Le maintien en température des réseaux d’eau chaude sanitaire sera assuré par un bouclage en tube polypropylène, suivant les mêmes prescriptions que le réseau aller. Les pieds de colonne retour eau chaude sanitaires seront munis d’une vanne de sectionnement à boisseau sphérique, équipé d’un robinet de purge, d’un clapet anti-retour et d’un robinet de réglage micrométrique afin d’équilibrer les réseaux d’eau chaude. Le delta admissible entre l’aller et le retour est au maximum de 5° C.En règle générale, L’entrepreneur du présent lot devra veiller à la bonne accessibilité à tous les organes et une attention particulière sera apportée aux dispositifs destinés à assurer la libre dilatation des tuyauteries.

4.3 PROTECTION INCENDIE 4.3.1 ALIMENTATION DES ENSEMBLE L'alimentation en eau incendie du projet sera réalisée à partir des attentes générales laissées par la Compagnie distributrice en limite de propriété. Le branchement de compteur général sera calibré selon les besoins en eau froide (demande contrat avec le concessionnaire). La connexion de l’arrivée de l’eau de ville sera réalisée dans un regard et comprendra pour chaque branchement :

Un compteur d’alimentation général 1 filtre à tamis pour la rétention des impuretés. Il sera de type autonettoyant manuel

ou motorisée avec un seuil de passage 30 à 100 pm. Une vanne de rétention afin d’éviter le refoulement de l’eau dans le réseau

d’alimentation Vanne d’entrée et de sortie pour faciliter leur réparation et démontage D’un robinet ou raccord d’essai.

4.3.2 RÉSEAUX D’INCENDIE Les réseaux de distribution d’eau incendie seront réalisés en :

Tube PVC série PRESSION 16 bars minimum, avec raccords collés compatibles pour les réseaux extérieurs,

Tube acier galvanisé tarif 3 avec accessoires compatibles et raccords vissés pour l'ensemble des réseaux intérieurs.

4.3.3 ROBINETS D'INCENDIE ARMÉS (RIA) Il sera prévu plusieurs postes armés d’incendie (RIA DN 25 ou 40) permettant une première intervention d’urgence dans la lutte contre l’incendie en attendant des moyens plus puissant être mis en œuvre. Le nombre de RIA et le choix de leurs emplacements doivent être tels que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte. Chaque poste RIA est équipé de 30 mètres du tuyau semi rigide sur dévidoir tournant et pivotant à l’alimentation axial, un robinet d’incendie, vanne d’arrêt, clé tricoises, une lance munie de son robinet diffuseur,Une armoire réglementaire en tôle électro zinguée avec peinture époxy, un seau d’incendie et son support, une plaque indicatrice et un manomètre placé sur les RIA les plus défavorisés.

4.3.4 EXTINCTEURS PORTATIFS En fonction de la législation en vigueur, il devra être prévu des extincteurs portatifs et notamment :

a) Extincteur portatif chargé de 9 kg de poudre polyvalente ABC .


A prévoir pour : les équipements de parkings à raison de 1 unité pour 15 véhicules, les locales poubelles, Les aires de livraison...

b) Extincteur portatif chargé de 6 kg de CO2. A prévoir pour :

les cuisines, les locaux de livraison électricité, les locaux transfos, à proximité des tableaux généraux B.T., les machineries d’ascenseur, le local groupe électrogène éventuel, tous les locaux techniques contenant des armoires électriques.

4.4 CLIMATISATION

1. Multi Split système La climatisation des bureaux sera assurée par des climatiseurs multi Split système Inverter utilisant le fluide frigorigène R410A. L'installation sera composée des :

Unités extérieures à condensation par air dont un des compresseurs, contrôlé par Inverter, permettra une modulation de la puissance globale de l'installation en fonction des variations de charges thermiques des locaux à traiter.

Unités intérieures de puissance variable, contrôlées individuellement et sélectionnées en fonction des contraintes d'aménagement intérieur.

Réseau de tuyauteries en cuivre de qualité frigorifique associés à des raccords de dérivation ou des collecteurs de type REFNET.

Régulation électronique PID permettant un contrôle précis et individualisé de chaque unité intérieure.

Afin de réduire l'impact environnemental des équipements, les appareils installés devront respecter la directive "Limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques ou électroniques».

A/ Groupes ExtérieursLes unités extérieures seront, assemblées, testées et chargées en usine en fluide R410A. Elles pourront être composées de deux modules reliés frigorifique ment. Selon la combinaison retenue, il sera possible de privilégier la compacité ou la performance de la machine ainsi constituée. Chaque unité extérieure comportera les éléments principaux suivants :

Carrosserie en tôle galvanisée revêtue d'une résine polypropylène imperméable. Échangeur fluide frigorigène / air en cuivre et ailettes aluminium revêtues d'un film de

résine anticorrosion. Moto Ventilateurs de type hélicoïdal à plusieurs vitesses disposant de 80 Pa de

pression statique externe. Compresseurs de types spiro-orbital équipés de séparateurs d'huile avec équilibrage

du niveau entre compresseurs. Ensemble de platines électroniques permettant le contrôle du système et la

communication avec les unités intérieures. Ensemble de vannes d'arrêt frigorifiques pour le raccordement des canalisations.


B/ Unités intérieuresLes unités intérieures seront toutes spécifiquement conçues pour fonctionner avec le fluide frigorigène R410A. Chacune sera équipée des éléments essentiels suivants :

Un échangeur thermique fluide frigorigène / air en cuivre et ailettes en aluminium. Un moto-ventilateur à entraînement direct. Une vanne de détente électronique motorisée pas à pas. Un filtre long duré lavable. Un dispositif d'évacuation des condensats. Un système de contrôle électronique.

Les unités intérieures seront sélectionnées en fonction des besoins thermiques des locaux et des contraintes d'installation. L'écoulement des condensats sera de type gravitaire ou réalisé avec une pompe fournie par l'installateur. Elles seront équipées d'une télécommande infrarouge ou à fil.

4.5 VENTILATION 4.5.1 BLOCS SANITAIRES Les blocs sanitaires seront équipés par des extracteurs de type mural.

4.6 ELECTRICITE Le raccordement, la protection et la commande de tous les appareils de climatisation et de ventilation

à partir des attentes prévues par le lot électricité, Les armoires de commande seront situées dans les

locaux techniques et dans les étages.

ARTICLE V- DIMENSIONEMENT DES OUVRAGES

5.1 DIMENSIONNEMENT DES EQUIPMENTS DE PLOMBERIE SANITAIRE 5.1.1 ALIMENTATION EN EAU CHAUDE ET FROIDE SANITAIRE

Débits de base des appareils: Ils devront être égaux à ceux fixés par la Norme NF en vigueur.

Débits probables: Les coefficients probables de simultanéité du fonctionnement des appareils sanitaires seront ceux fixés par la Norme NF.

Détermination des diamètres: Le dimensionnement des canalisations d'alimentation en eau des appareils sanitaires respectera les dispositions du DTU 60.11 plomberie.

Pression désirée: La pression de l'eau à tous les robinets sera limitée à 3 bars. En présence d'un réducteur de pression, celui-ci fera l'objet du marquage NF

Robinetterie. Vitesse dans les canalisations, En aucun cas, les vitesses ne devront être supérieures

à 2 m/s en distribution intérieure.

5.1.2 EVACUATION ET DEBIT DE BASE DES APPAREILS


Ils devront être égaux à ceux fixés par la Norme NF P 41.202, Débits probables identiques aux cœfficients de simultanéité pour alimentation EF, Chutes et descentes EV Elles auront, sauf indications contraires, un diamètre de 100

mm intérieur, Remplissage des collecteurs EU et EV = 5/10éme du diamètre, Calcul des diamètres: Fiche n° 03405 et d'après le REF, Pentes: Les pentes ne seront, en aucun cas, inférieures à 1 cm /m.

5.2 DIMENSIONNEMENT DES EQUIPMENTS DE CLIMATISATION 5.2.1 HYPOTHESE DE CALCUL Données du site :

Ville TANGERLatitude 35° 72’ NAltitude 15,4m

Conditions extérieures : EtéTs = 35° CTh = 22,8° C Ecart diurne = 7° C

HiverTs = 3° C

Conditions intérieures : EtéTs = 24° CHygrométrie = 50%

HiverTs = 20° CHygrométrie = 50%

Apport d’air hygiénique : L’air hygiénique restera calculé sur la base de 25 m3/heure et par occupant.

Coefficients de transmission : Mur extérieur = 1.4 W/m² K. Mur intérieur = 2.3 W/m² K. Plancher intermédiaire = 2 W/m² K. Plancher bas sur terre plein = 1.50 W/m² K. Fenêtre et porte fenêtre double = 3.6 W/m² K. Terrasse = 1,2 W/m² K. Facteur solaire =0.65.

Charges internes : La chaleur dégagée par les équipements intérieurs, prise en compte dans les calculs, se fera sur la base :

- Des équipements bureautiques 300 W par poste de travail,- D’éclairage 25 W/m2,- D’occupation : 5 m²/pers (dépend de la nature de local).

Niveaux Sonores : Le fonctionnement des équipements internes (bouches de soufflage, de reprise, etc…) ne doit en aucun cas engendrer un niveau de pression acoustique supérieur à celui des courbes ISO indiquées.Les conditions de mesures sont les suivantes :


Local non occupé, temps de réverbération : 0,5 seconde, mesures effectuées en plusieurs points du local, le micro étant à 1 m maximum des

parois verticales ou horizontales.Le niveau de pression acoustique engendré par le fonctionnement des équipements doit être conforme aux prescriptions de la loi du 19.01.76, de la circulaire N° 3055 du 21.06.76 et de la circulaire d’Août 85.Les niveaux de pression sonore à respecter et ne pas dépasser dans les différents locaux, sont de 35 dB(A) (ISO) pour les bureaux.

5.2.2 DONNÉES MAXIMALES À RESPECTER (CLIMATISATION) (Sauf indications plus restrictives de l’acousticien) Vitesse dans les gaines principales confort (débit > 6.000 m³/h) 7,00 m/s Vitesse dans les gaines secondaires confort (1.800 < débit < 6.000 m³/h) 5,00 m/s Vitesse dans les gaines confort (350 < débit < 1.800 m³/h) 4,00 m/s Vitesse dans les gaines confort (débit < à 350 m³/h) 3,50 m/s Vitesse dans les gaines en désenfumage 10,00 m/s Perte de charge dans les gaines (> 1500 m3/h) 0,09 mm CE/m Perte de charge dans les gaines (< 1500 m3/h) 0,06 mm CE/m Vitesse aux grilles de reprise 2,00 m/s Vitesse de retour dans les gaines verticales 7,00 m/s Vitesse d'air frais dans la section nette des registres d'aspiration 11,00 m/s Vitesse dans les batteries chaudes et froides 2,80 m/s Vitesse minimale pour batterie électrique > 2,00 m/s Vitesse tangentielle extracteurs 23,00 m/s Vitesse maximale dans la zone d’occupation 0,2 m/s

5.2.3 DONNÉES MAXIMALES À RESPECTER (DÉSENFUMAGE) Vitesse dans les gaines de désenfumage en grande vitesse V < 12 m/s Vitesse dans les gaines principales confort (débit > 10.000 m³/h) 6,00 m/s Vitesse dans les gaines secondaires confort (4.000 < débit < 10.000 m³/h) 5,00 m/s Vitesse dans les gaines confort (1.000 < débit < 4.000 m³/h) 4,00 m/s Vitesse dans les gaines confort (débit < à 1.000 m³/h) 3,00 m/s

5.2.4 BASE DE CALCUL DESENFUMAGE

Débits de baseDébit d’extraction mécanique minimum mesurée à la bouche : 600 m³/h par véhicule (5 deux roues

correspondant à un véhicule).L’amenée d’air est naturelle.

5.2.5 DIMENSIONNEMENT Les règles suivantes seront à respecter pour le dimensionnement des équipements de climatisation

et de ventilation

GAINES DE DISTRIBUTION D’AIR


Le dimensionnement des réseaux de gaines sera calculé en tenant compte des limites maxi suivantes : Réseau basse pression :

. 0.8 Pa/ml pour les débits inférieurs ou égaux à 11.000 m3/h,

. 8 m/s maxi pour les débits supérieurs à 11.000 m3/h. Réseau haute pression :

. 2 Pa/ml pour les débits inférieurs ou égaux à 13.000 m3/h,

. 12 m/s pour les débits supérieurs à 13.000 m3/h.Tous les réseaux de gaines, sauf le désenfumage, seront dimensionnés de telle manière que les

niveaux sonores indiqués dans les conditions acoustiques ne soient pas dépassés.Nota : la vitesse en gaines terminales est comprise entre 3 et 4 m/s

DIFFUSEURS ET GRILLES Leur sélection s'effectuera en fonction :

des taux de brassage, des écarts de température entre l'air ambiant et l'air soufflé, la hauteur de montage, la portée minimale maximale, Le niveau sonore.

La sélection, l'implantation et le mode de diffusion devront s'effectuer en collaboration avec l’architecte et maître d’ouvrage.

ACOUSTIQUE : Ils indiquent les niveaux sonores maxi admissibles (indice NR) et ils sont relatifs au bruit provoqué

par tous les équipements de climatisation suivant les courbes de la norme ISO R.1996. Ils seront mesurés à 1,5 m des équipements et devront être respectés en tout point du volume utile du local.

Par rapport à l'environnement extérieur, les limites sont les suivantes : pression acoustique < 40 dB(A) à 10 m distance des grilles de prise d'air ou de rejet, pression acoustique < 70 dB(A) à 1,5 m du Groupe Froid.

NOTA : Les niveaux sonores ci-dessus indiqués sont donnés à titre indicatif.Il sera nécessaire lors de l’exécution de se conformer aux exigences de la notice acoustique.

ARTICLE VI- DESCRIPTION TECHNIQUE DU MATERIEL

6.1 CONFORMITE DES FOURNITURES6.1.1 NORMES Il sera fait application des normes marocaines en vigueur, sauf dérogation portée par les documents particuliers du marché.L'exécution des fournitures est soumise aux dispositions du Devis Général d’Architecture (D.G.A.) et des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) élaborés par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment en France (C.S.T.B.).- Normes D.T.U.- Prescriptions techniques provisoires ayant valeur de cahier des charges D.T.U.

Sauf dispositions explicitées dans les pièces particulières et les documents du marché, les documents techniques généraux s’entendent la dernière édition parue, au plus tard, l'avant dernier mois qui précède celui où se situe la remise de l'offre de prix.


A défaut des normes marocaines, les fournitures doivent répondre aux spécifications des normes françaises en vigueur.Les fournitures doivent être d'excellente qualité, conformes en tous points aux règles de l'art, exempts de tout défaut et présenter toute la perfection dont ils sont susceptibles. S'ils ne satisfont pas à ces conditions, ils seront refusés et remplacés aux frais du fournisseur.

6.1.2 CHOIX ET QUALITE DES FOURNITURES Le fournisseur est responsable de la fourniture des matériaux et leur mise en dépôt.Dans chaque espèce, catégorie ou choix, les fournitures doivent être de la meilleure qualité.Elles ne peuvent être employées qu’après avoir été vérifiées et acceptées par le maître d’œuvre, à la diligence du fournisseur.Cette acceptation et jusqu’à la réception des travaux, elles peuvent, en cas de défauts de qualité ou de malfaçons, être refusées par le maître d’œuvre et être remplacées par le fournisseur et à ses frais.Le fournisseur doit justifier de la provenance des matériaux par la production des factures, certificats d'origine, fiche d'homologation, etc.Toutefois, les documents spéciaux du marché peuvent prévoir la fourniture de matériaux d’objets et appareils particuliers. Dans ce cas, le fournisseur doit demander ou requérir en temps utile, à toutes les instructions nécessaires pour leur commande.

6.1.3 CONTROLE ET ESSAIS DES FOURNITURES Le fournisseur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité pour les matériaux mis en œuvre et de fournir tous les échantillons qui lui seraient demandés.La fourniture de ces échantillons, ainsi qu'éventuellement les frais d'essais au laboratoire, seront à la charge de le fournisseur.Les fournitures refusées doivent être mises de coté et signalées de manière apparente en attendant leur enlèvement du chantier.

6.1.4 ECHANTILLONS – ANALYSES Le fournisseur devra obligatoirement déposer au local affecté des bureaux de chantier, tous les échantillons, modèles ou spécimens de tous les matériaux, appareils ou éléments devant être utilisés pour l'exécution de son marché.Le fournisseur fournira sur tous les articles déposés tous les renseignements qui seront demandés par le maître d’œuvre.Ces échantillons acceptés serviront de référence d'appréciation lors des approvisionnements de chantier et pour la réception.Le maître d’œuvre se réserve le droit de faire procéder aux frais du fournisseur à tous essais et analyses en laboratoire de tous les matériaux.

6.2 SPECIFICATION TECHNIQUE DES EQUIPEMENTS DE PLOMBERIE SANITAIRES 6.2.1 LES APPAREILS SANITAIRES Les appareils sanitaires devront répondre aux normes NF et NF EN visées ci avant pour ceux en céramique et en métal. Les appareils sanitaires en matériaux de synthèse doivent faire l'objet d'un Avis Technique.

a) Qualité des appareils sanitaires


Sauf spécifications particulières dans le présent CCTP, le choix de qualité des appareils sera la qualité minimale ressortant des normes. En ce qui concerne la résistance à l'abrasion de l'émail dont ils sont revêtus, les appareils sanitaires devront être choisis en fonction de leur domaine d'utilisation à savoir : collectif intense - groupe d'usure : 3.Tous les appareils sanitaires devront comporter un marquage "NF – Appareils sanitaires" comportant l’ensemble des critères de qualité de l'appareil.

b) Choix de qualité des appareils sanitaires Pour les appareils sanitaires en céramique, ils seront toujours de choix "A" selon DTU nº 60.1 article 2-221.Les appareils sanitaires en fonte ou acier émaillé et en acier inoxydable seront de choix unique répondant aux conditions du DTU nº 60.1 articles 2-23 à 2-25.

6.2.2 ROBINETTERIE SANITAIRE Elles pourront accepter sans dégradation (notamment au niveau des joints) les températures élevées résultant de l’application de choc thermique sur les réseaux sanitaires.Toutes les robinetteries sanitaires devront être titulaires de la marque "NF - Robinetterie sanitaire".Les mélangeurs devront répondre à la norme NF EN 200, et les mitigeurs à la norme NF D 18-202.Les réducteurs de pression devront impérativement respecter la norme NF P 43-006 et être titulaires de la Marque NF. Toutes les robinetteries sanitaires devront comporter un marquage "NF - Robinetterie sanitaire" comprenant :

Le nom ou le sigle du fabricant. Les indices de classement.

Le classement acoustique des robinetteries devra être conforme à la norme NF D 18-201.

6.3 SPECIFICATION TECHNIQUE DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INCENDIE

6.3.1 POSTE ARME INCENDIE La composition, les caractéristiques hydrauliques et l'installation de robinets d'incendie armés doivent être conformes aux normes françaises. Ils sont désignés par (Arrêté du 2 février 1993) " leur diamètre nominal qui peut être DN 19, DN 25 ou DN 40 " et doivent être numérotés en une série unique. Les robinets d'incendie armés doivent être placés à l'intérieur des bâtiments, le plus près possible et à l'extérieur des locaux à protéger. Le nombre de robinets d'incendie armés et le choix de leurs emplacements doivent être tels que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte. Dans les locaux présentant des risques importants d'incendie, tout point de la surface de ces locaux doit pouvoir être battu par au moins deux jets de lance. Si les robinets d'incendie armés sont placés dans des armoires ou coffrets, ceux-ci doivent être signalés et ne pas comporter de dispositif de condamnation. Les diamètres des RIA sont déterminés par la classe de risque à protéger.Une pression minimum de 2.5 bar doit être délivrée au diffuseur du RIA le plus défavorisé, avec un débit fonction du diamètre du RIA. Un manomètre avec robinets à trois voies doit être mis en place près de ce robinet d'incendie armé pour permettre le contrôle de cette pression.


Les robinets d'incendie armés doivent être alimentés par une canalisation d'eau en pression desservie par les conduites publiques ou par réservoirs élevés ou sous pression peut exceptionnellement être admise. La source doit permettre d'alimenter le nombre de RIA en opération (de 2 à 4, en fonction du nombre total de RIA) pendant 20 mn, avec un minimum de 10 m3.

6.3.2 EXTINCTEURS PORTATIFS Les agents extincteurs les plus couramment utilisés à l'heure actuelle sont les suivants:

l'eau (avec ou sans additifs, en jet plein ou pulvérisé), la mousse, le gaz carbonique (dioxyde de carbone), les poudres.

a) Modes d'extinction

L'existence d'un incendie est conditionnée par la présence simultanée d'un combustible, d'un comburant et d'une énergie d'activation, schématisée par le triangle du feu.Le triangle du feu permet de découvrir les moyens d'extinction : pour éteindre le feu, il sera possible d'agir sur un ou plusieurs des trois éléments rassemblés.On peut agir sur le comburant en diminuant la teneur en oxygène de l'air :

Étouffement : diminution de la teneur en oxygène de l'air on peut agir sur le combustible et le comburant en les séparant par une barrière mécanique étanche.

Isolement : séparation du combustible et du comburant par une barrière mécanique étanche.

Inhibition : action sur les radicaux libres empêchant la poursuite de la réaction de combustion.

Refroidissement : action sur l'énergie d'activation qui est augmentée.

b) Agents extincteurs

L'eau L'eau sera réservée aux feux de classe A. L'eau pure sera efficace pour les liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 100°C. Utilisée en jet plein, l'eau conduit l'électricité.L'eau est un produit extincteur qui agit par refroidissement principalement. En effet, un gramme d'eau liquide à 15° C a besoin de 622 calories pour se transformer en vapeur.Le phénomène de vaporisation est amélioré si l'on utilise l'eau sous forme pulvérisée.Pour augmenter la valeur extinctrice de l'eau, on y ajoute des produits tensioactifs ou "mouillants" (additifs). Le mouillant est un produit qui augmente les possibilités de pénétration de l'eau (feux de classe A) et de ce fait il diminue les pertes de liquide par ruissellement.En plus du refroidissement, l'eau dans certains cas, agit par étouffement (vapeur d'eau).L'eau plus additive A3F (Agent Formant Film Flottant).L'utilisation d'un additif A3F permet de déposer un mince film d'eau à la surface des hydrocarbures.C'est un produit extincteur efficace sur les feux d'hydrocarbures, et bien sûr toujours sur les feux de classe A. Le procédé d'extinction est ici l'isolement du combustible par rapport au comburant. L'effet de refroidissement demeure.


La Mousse physique La mousse physique sera utilisée pour les extinctions des feux de classe B. La mousse physique est une émulsion constituée de bulles gazeuses enveloppées dans une paroi aqueuse. Cette mousse est obtenue avec de l'eau, de l'émulseur et de l'air.La mousse est un produit extincteur qui agit principalement en formant une barrière mécanique étanche. Le procédé d'extinction est donc l'isolement. Elle a également une action de refroidissement (due à l'eau).

Les Poudres Il existe plusieurs sortes de poudres:

la poudre classique, à base de bicarbonate de soude, traitée aux stéarates de calcium, efficace sur feux de classe B et C,

la poudre polyvalente ABC, a base de sels ammoniacaux magnésiens, traitée aux silicones, efficace sur feux de classe A - B et C, ou souvent composée de sulfate d'ammonium et phosphate mono ammoniaque,

les poudres spéciales utilisables pour les feux de métaux légers combustibles -classe D. A base de chlorures alcalins en général, ou de sels de potassium, ces poudres sont spécifiques au métal à éteindre,

les poudres "hautes performances" efficaces sur feux de classe B et C. Les poudres agissent par isolement et étouffement pour les feux de classe A, par

inhibition pour les feux de classe B et C et par étouffement pour les feux de classe D. La poudre ne conduit pas l'électricité.

Le dioxyde de carbone (CO2) Le gaz carbonique est un gaz inerte, réservé aux feux de classe B et C, agissant par étouffement.A l'extérieur ou en milieu ouvert, il n'éteint pas les feux de classe A, il abat les flammes mais reste sans action sur les braises.Lorsqu'il est projeté à l'extérieur de l'extincteur il se détend ce qui abaisse sa température: il y a alors une formation de neige carbonique. Lorsque cette neige arrive sur le foyer elle se transforme en gaz et diminue de façon considérable la teneur en oxygène de l'air entourant le foyer, d'où action d'étouffement. On admet qu'un tiers du contenu d'un extincteur CO2 se transforme en neige. Les deux tiers restants servent d'agent porteur à la neige.Le CO2 n'est pas toxique mais peut asphyxier par manque d'oxygène. Il n'est pas conducteur de l'électricité, ne craint pas le gel. Il n'est pas corrosif. On ne doit pas l'entreposer dans les locaux à température élevée.

6.4 SPECIFICATION TECHNIQUE DES EQUIPEMENTS DE CLIMATISATION 6.4.1 CLMATISEURS SPLITS SYSTÈME Elles seront constituées de deux éléments séparés :Unité de traitement d’air situé dans la pièce à climatiser comprenant :

Un châssis en tôle vissée avec joint d'étanchéité et isolation intérieure (thermique et acoustique).

Un ventilateur centrifuge ou helecoidal à 2 vitesses - moteur IP 21. Une batterie à détente directe à tube cuivre et ailettes aluminium. Un filtre à air démontable et lavable. Un bac à condensâts calorifugé. Un plenum calorifugé au soufflage. Unité extérieure contenant le condenseur installé en terrasse comprenant :


- Châssis et habillage profilés métalliques renforcés sur lequel vient s'adapter des panneaux de façade en acier, démontables, - Les ventilateurs de type hélicoïde sont équilibrés statiquement et dynamiquement avec paliers à roulements étanches graissés à vie, moteur type IP 44 avec protection thermique intégrée - Le compresseur est de type hermétique avec régulation de puissance modulante. Le moteur est refroidi par des gaz d'aspiration et protégé par des sondes thermiques et par un relais de surintensité.- Le condenseur à air avec circuit de sous refroidissement incorporé et réservoir de liquide. (Ce réservoir sert de joint liquide entre les circuits de condensation et de sous refroidissement).

Ces deux éléments sont reliés l’un à l’autre par les tuyauteries aller et retour du fluides réfrigérant. La régulation sera comprend un boîtier de commande sans fil, avec affichage à cristaux liquides, permettant de maîtriser individuellement

la mise en marche et l'arrêt de l'appareil, le contrôle du filtre (nombre d'heure de fonctionnement), le réglage de température, l’autodiagnostic des anomalies de fonctionnement

6.5 SEPECIFICATION TECHNIQUE DES RESEAUX HYDRAULIQUES 6.5.1 GENERALITE Les canalisations seront conformes aux DTU et normes en vigueur et les tuyauteries seront écartées, au minimum de 3 cm de tous obstacles (autres canalisations, parois etc.). Les canalisations seront posées avec un certain souci d’esthétique, parallèles entre elles. Les cintrages, jusqu’au diamètre 40mm pourront être exécutés à froid. Au-delà, l’adjudicataire emploiera des coudes spéciaux, à souder sans réduction de la section utile. Les dilatations devront pouvoir s’opérer librement, sans occasionner de dégâts sur les ouvrages de quelque nature que ce soit. Les pentes des canalisations devront permettre les purges d’air en points hauts et les vidanges d’eau en points bas. Toutes les vidanges seront rassemblées dans une tuyauterie commune reliée au réseau d'eaux usées mais l'écoulement devra rester visible.Les supports des tuyauteries se feront par colliers avec bague d’isolation phonique. L’écartement des supports respectera les règles suivantes : 2 ml pour les tuyauteries de diamètre nominal inférieur à 40 mm et de 3 ml pour les diamètres au-delà. Les vitesses d’eau à l’intérieur des canalisations ne devront pas dépasser 1,50 m/s soit sensiblement une perte en charge de 20 mmCE/ml. La peinture antirouille des canalisations sera de 2 couches et la première passée après brossage des soudures. Les calorifuges des tuyauteries respecteront l’exigence de tenue au feu M1 et seront systématiquement revêtus d’une feuille PVC. L’épaisseur minimale du matériau d’enrobage des canalisations, toutes tolérances épuisées, est d’au moins 20 mm pour les canalisations d’alimentation et d’au moins 25 mm pour les canalisations d’évacuation.

6.5.2 TUYAUTERIES POLYÉTHYLÈNE PHED Les réseaux seront entièrement réalisés en tube en résine de polyéthylène qualité

eau bleu conforme à la norme NF T 54-063. Assemblage par soudage bout à bout ou raccords électro soudables conformes aux

prescriptions du fabricant. Les canalisations seront prioritairement masquées dans les vides de construction ou

encastrées. Les traversées de parois verticales ou horizontales seront réalisées sous fourreaux

PVC dépassant légèrement les deux faces.


La pose des tuyauteries sera éloignée des sources de chaleur (tuyauterie de chauffage, zones soumises à des rayonnements intenses).

Les canalisations enterrées seront repérées par un grillage avertisseur, et reposeront sur un lit de sable.

6.5.3 SUPPORTAGES Pour toutes les tuyauteries en acier, les distances maxima admissibles entre 2 supports seront les suivants :

tuyaux jusqu’à DN 25 : 2 m, tuyaux DN 32 à DN 50 : 2,5 m, tuyaux DN 65 à DN 100 : 3 m.

Dans tous les cas, un support devra être prévu à chaque coude et les liaisons aux appareils devront être réalisées de façon telle que le poids de la tuyauterie ne soit pas supporté par les appareils.

Les suspensions seront réalisées avec des tiges métalliques filetées permettant le réglage en hauteur. Les tiges devront rester en position verticale. Les suspensions par chaînes sont interdites.Les attaches à fixer sur poutres métalliques devront être réalisées au moyen de crapauds. Sauf autorisation expresse, les attaches soudées sont interdites.

6.5.4 TUYAUX EN PVC D’EVACUATION Pour les réseaux en élévation à l'intérieur des bâtiments, il sera utilisé des tuyaux en chlorure de polyvinyle non plastifié série COMPACT correspondant aux normes NF T 54.003 et NF T 54.017.Les chutes en PVC devront répondre aux normes évacuation de l'AFNOR, classement M1 NF T 54.028 - NF T 54.030 - NF T 54.031 - NF T 54.032 - NF T 54.037 et être titulaires de la marque de qualité PF.755.La mise en Œuvre devra se faire suivant les spécifications générales des règles de l'Art, des normes NF P 41.201 à 204 et NF P 30.201 et du DTU 60.33.Il sera posé des orifices de dégorgement à tous les changements de direction et tous les 30 mètres au maximum. En partie droite horizontale, à tous les pieds de chutes ou descentes, les orifices de dégorgement seront d'un diamètre sensiblement égal à la canalisation qui les supporte.

6.5.5 ISOLATION THERMLIQUE CALORIFUGE DES TUYAUTERIES

Toutes les tuyauteries dans lesquelles le fluide est d'une manière permanente à une température supérieure à la température ambiante du local, devront être calorifugées.Les matériaux, produits et accessoires employés ainsi que leur mise en œuvre, devront répondre aux spécifications et prescriptions du DTU nº 65.20 - norme NF P 52-306.Le calorifugeage ne pourra être réalisé qu'après essais et épreuves sous pression concluants des installations.Les tuyauteries et autres à calorifuger devront être propres, dégraissées et séchées.Les tuyaux et accessoires en métal ferreux devront au préalable avoir été traités contre la corrosion.Chaque tuyauterie devra être calorifugée individuellement, sauf dans le cas de nappes de tuyaux dont la température de service est identique et fonctionnant à un même régime, qui pourront être calorifugées ensemble.Les calorifugeages comprendront tous les éléments accessoires nécessaires pour obtenir l'isolation exigée et une finition parfaite.


Dans les locaux soumis à ce risque, toutes les dispositions devront être prises pour protéger les calorifugeages contre l'action des rongeurs, notamment aux joints et arrêts.Les robinets et vannes devant être calorifugés comporteront une "allonge".

a) La laine de verre Le calorifuge employé sera de première qualité, ininflammable, non détériorable par l'humidité ou les chocs, correspondant à un matelas réalisé par laine de verre de 70 kg/m3 ou laine de roche de densité 90 kg/m3 et, selon les réseaux, d'épaisseur :

sur les réseaux d'eau froide à l'air libre en terrasse des bâtiments 25 mm sur les réseaux d'eau chaude à l'intérieur des bâtiments 25 mm sur les réseaux d'eau chaude à l'extérieur des bâtiments 40 mm

Coefficient de conductibilité inférieur ou égal à 0,035 kcal/mh°C. Température d'emploi : jusqu'à 125°C. Les joints de coquille sont croisés.

La laine de verre est recouverte d'un pare vapeur et maintenue par des bandes de toile, de coton ou de jute collées, croisées et arrêtées aux abouts par des manchettes en zinc ou en aluminium, et soigneusement finies et égalisées au plâtre qui peut recevoir une couche de peinture.

Il sera admis l'emploi de CALOVINYL ou similaire à la place du plâtre et du pare vapeur. Il sera également admis l'utilisation d'une enveloppe kraft aluminium d'épaisseur 0,007 minimum. Assemblage des éléments par bande aluminium auto-adhésive sur tous les joints en plus des agrafes de mise en place.Dans tous les cas, les raccords et les supports sont maintenus en dehors des calorifuges fixes, mais sont recouverts d'éléments calorifuges démontables.

b) ARMAFLEX Le calorifuge pourra être également réalisé en ARMAFLEX ARMSTRONG ou équivalent, qualité M1, jonction et assemblage par colle spécifiée par le fournisseur.Pour la protection thermique, le matériel sélectionné devra avoir le meilleur coefficient Lambda possible (0,035) pour satisfaire à la réglementation thermique en vigueur.Pour la protection anti-condensation, le matériel sélectionné devra avoir le meilleur coefficient Mu possible (mini : 5000).La mise en œuvre de ce type de calorifuge devra être soignée et sans défaut.Référence :


L'Entrepreneur devra absolument utiliser les accessoires de mise en oeuvre fabriqués par le fournisseur tels que :

support isolant de tuyauterie, permettant la fixation correcte des tuyauteries sans écrasement du calorifuge,

plaque isolante pour calorifugeage des corps de vannes..., nettoyant spécial, ruban isolant auto-adhésif, outils de découpe et mallette d'outillage.

c) Mise en œuvre du calorifuge


Le calorifugeage est placé suivant les indications du fabricant. Il ne peut être interrompu au droit

des points de fixation. Les joints longitudinaux des coquilles doivent être parfaitement jointifs et

rectilignes. Aux endroits où le calorifugeage s’arrête, l’adjudicataire place des manchettes en aluminium d’une largeur de 30 mm. Celles-ci protègent efficacement l’isolation sans toucher la tuyauterie.

Il est interdit de placer des tuyauteries d’amenée et de retour dans la même enveloppe. Toutes

les tuyauteries à isoler le sont de façon entièrement indépendante. La distance entre les surfaces extérieures de tuyauteries isolées juxtaposées est de

25 mm au minimum. Les tuyauteries de chauffage doivent être calorifugées dans les locaux non chauffés,

les combles, les gaines, les vides sanitaires, les locaux techniques ainsi qu’à tous les endroits où la description particulière s’impose de manière explicite.

Le calorifugeage sera réalisé après les essais d’étanchéité Dans les parties non rectilignes, il doit être fait usage de pièces spéciales ou, à défaut,

de pièces droites coupées en biseau de façon à respecter la courbure de la tuyauterie.

d) Chemisage phonique des réseaux L'isolation phonique renforcée des réseaux de canalisations sera réalisée au moyen de panneaux souples ou de demi-coquilles soigneusement posées autour des tuyauteries et de leurs accessoires.Les panneaux ou les demi-coquilles seront constitués d'un complexe de faible module d'élasticité permettant un excellent amortissement des bruits de choc et contribuant à l'amortissement des sons aériens. Finition par bande en PVC ou en Kraft alu.Indice d'affaiblissement acoustique : supérieur à 10 dB(A). La mise en œuvre de chemisage sera réalisée comme suit:

découpage à dimension des panneaux ou des demi-coquilles. Pour les coudes et les embranchements, l'Entrepreneur utilisera les gabarits en papier fort fournis par le Fabricant ou en confectionnera d'autres pour les cas particuliers.

application sur les canalisations et fixation par ligature en fil de fer zingué, collage du ruban adhésif fourni par le Fabricant sur toutes les liaisons longitudinales

ou transversales.

6.9 MISE EN ŒUVRE DES CANALISATIONS A)FOURREAUX

Toutes les canalisations traversant un mur, un plancher ou tout autre type de paroi, devront être protégées par un fourreau d'un diamètre intérieur légèrement supérieur au diamètre de la canalisation.Les fourreaux seront en plastique rigide et leur longueur devra permettre une saillie minimum de 5 mm par rapport au parement du mur traversé ou du plafond et de 30 mm par rapport au niveau du revêtement de sol fini.

B)RÉSERVATIONS Au cours de la période dite de préparation, chaque entreprise établira les plans afférents à ses propres ouvrages et les plans de toutes les réservations qui lui sont nécessaires.Ces plans seront soumis, avant exécution à l'approbation des partenaires, Maître d'Ouvrage, Maître d'Œuvre, Bureau de Contrôle, entreprises concernées, notamment celles devant réaliser les ouvrages


supports. Toutes les réservations dont les indications d'implantation auront été fournies en temps utile seront réalisées par l'entreprise qui réalise les ouvrages supports, aux frais de cette dernière entreprise. Sont concernés entre autres :

les réservations dans les ouvrages de béton armé, les renforts à incorporer dans les ouvrages de béton armé au droit des réservations, les renforts à incorporer dans les cloisons légères de distribution (renforts spécifiques

fournis par le présent lot. Si cette définition n'est pas formulée en temps opportun et les plans de réservation

non fournis en temps utile, la réalisation des réservations restera à charge de l’entreprise titulaire du lot qui n’aura pas transmis ses informations à temps et devra soit :

exécuter elle-même les réservations et renforts, soit faire réaliser les réservations sous sa responsabilité et à ses frais.

C)SCELLEMENTS – REBOUCHAGES Les scellements, rebouchages de réservations et raccords dans les murs, planchers, cloisons et tous ouvrages traversés sont à la charge de l’entreprise et devront être réalisés conformément au CPC, sous contrôle de l’entreprise ayant réalisé l’ouvrage support. Cette disposition ne s’applique pas aux réservations de diamètre important (> 100 mm) qui seront réalisées par le lot maçonnerie. Les raccords devront reconstituer la qualité de l’ouvrage (qualité technique et esthétique).Ces rebouchages scellements et raccord seront effectués en respectant les prescriptions article A3 annexe A de la Norme NFP 03.001.Pour tout problème concernant la réalisation des percements et rebouchages, les litiges se régleront directement entre corps d'états avec arbitrage éventuel du Maître d'œuvre.

D)LES DILATATIONS Les dilatations pourront toujours s'opérer librement, sans occasionner de dégâts et toutes les dispositions seront prises afin d'éviter les effets d'allongement sur les colonnes principales et aux points de raccordement avec les différents appareils. Les lyres devront être mises en tension à froid, d'une valeur égale à la moitié de la dilatation totale du tronçon. Les sorties de lyres sont guidées.

E)REPERAGE ET PLAQUES INDICATRICES L'entrepreneur aura implicitement à sa charge la fourniture et la mise en place des plaques indicatrices sur ses installations. Ces plaques indicatrices seront à placer auprès des organes généraux et autres, chaque fois qu'il y aura lieu d'en préciser l'utilisation.Ces plaques seront en matériau inaltérable avec indications gravées, de dimensions adaptées.Les tuyauteries de la chaufferie seront peintes aux couleurs normalisées en rapport avec le fluide distribué. De plus, sur toute leur longueur, une peinture sera apposée sur la tuyauterie cuivre des alimentations gaz, y compris en partie extérieure.Ces plaques seront en matériau inaltérable avec indications gravées, de dimensions adaptées.

Les tuyauteries de la chaufferie seront peintes aux couleurs normalisées en rapport avec le fluide

distribué. De plus, sur toute leur longueur, une peinture sera apposée sur la tuyauterie cuivre des

alimentations gaz, y compris en partie extérieure.

6.8 ISOLATION THERMLIQUE 6.8.1 CALORIFUGE DES TUYAUTERIES


Toutes les tuyauteries dans lesquelles le fluide est d'une manière permanente à une température

supérieure à la température ambiante du local, devront être calorifugées.

Les matériaux, produits et accessoires employés ainsi que leur mise en oeuvre, devront répondre aux

spécifications et prescriptions du DTU nº 65.20 - norme NF P 52-306.

Le calorifugeage ne pourra être réalisé qu'après essais et épreuves sous pression concluants des

installations.

Les tuyauteries et autres à calorifuger devront être propres, dégraissées et séchées.

Les tuyaux et accessoires en métal ferreux devront au préalable avoir été traités contre la corrosion.

Chaque tuyauterie devra être calorifugée individuellement, sauf dans le cas de nappes de tuyaux dont

la température de service est identique et fonctionnant à un même régime, qui pourront être

calorifugées ensemble.

Les calorifugeages comprendront tous les éléments accessoires nécessaires pour obtenir l'isolation

exigée et une finition parfaite.

Dans les locaux soumis à ce risque, toutes les dispositions devront être prises pour protéger les

calorifugeages contre l'action des rongeurs, notamment aux joints et arrêts.

Les robinets et vannes devant être calorifugés comporteront une "allonge".

a) La laine de verre Le calorifuge employé sera de première qualité, ininflammable, non détériorable par l'humidité ou les

chocs, correspondant à un matelas réalisé par laine de verre de 70 kg/m3 ou laine de roche de densité

90 kg/m3 et, selon les réseaux, d'épaisseur :


Coefficient de conductibilité inférieur ou égal à 0,035 kcal/mh°C. Température d'emploi : jusqu'à 125°C.

Les joints de coquille sont croisés.

La laine de verre est recouverte d'un pare vapeur et maintenue par des bandes de toile, de coton ou de

jute collées, croisées et arrêtées aux abouts par des manchettes en zinc ou en aluminium, et

soigneusement finies et égalisées au plâtre qui peut recevoir une couche de peinture.

Il sera admis l'emploi de CALOVINYL ou similaire à la place du plâtre et du pare vapeur. Il sera

également admis l'utilisation d'une enveloppe kraft aluminium d'épaisseur 0,007 minimum. Assemblage

des éléments par bande aluminium auto-adhésive sur tous les joints en plus des agrafes de mise en

place.

Dans tous les cas, les raccords et les supports sont maintenus en dehors des calorifuges fixes, mais

sont recouverts d'éléments calorifuges démontables.

b) ARMAFLEX Le calorifuge pourra être également réalisé en ARMAFLEX ARMSTRONG ou équivalent, qualité M1,

jonction et assemblage par colle spécifiée par le fournisseur.


Pour la protection thermique, le matériel sélectionné devra avoir le meilleur coefficient Lambda

possible (0,035) pour satisfaire à la réglementation thermique en vigueur.

Pour la protection anti-condensation, le matériel sélectionné devra avoir le meilleur coefficient Mu

possible (mini : 5000).

La mise en œuvre de ce type de calorifuge devra être soignée et sans défaut.

Référence :


L'Entrepreneur devra absolument utiliser les accessoires de mise en oeuvre fabriqués par le

fournisseur tels que :

support isolant de tuyauterie, permettant la fixation correcte des tuyauteries sans écrasement du calorifuge,

plaque isolante pour calorifugeage des corps de vannes..., nettoyant spécial, ruban isolant auto-adhésif, outils de découpe et mallette d'outillage.

c) Mise en œuvre du calorifuge Le calorifugeage est placé suivant les indications du fabricant. Il ne peut être

interrompu au droit des points de fixation. Les joints longitudinaux des coquilles doivent être parfaitement

jointifs et rectilignes. Aux endroits où le calorifugeage s’arrête, l’adjudicataire place des

manchettes en aluminium d’une largeur de 30 mm. Celles-ci protègent efficacement l’isolation sans toucher la tuyauterie.

Il est interdit de placer des tuyauteries d’amenée et de retour dans la même enveloppe. Toutes

les tuyauteries à isoler le sont de façon entièrement indépendante. La distance entre les surfaces extérieures de tuyauteries isolées juxtaposées est de

25 mm au minimum. Les tuyauteries de chauffage doivent être calorifugées dans les locaux non chauffés,

les combles, les gaines, les vides sanitaires, les locaux techniques ainsi qu’à tous les endroits où la description particulière s’impose de manière explicite.

Le calorifugeage sera réalisé après les essais d’étanchéité Dans les parties non rectilignes, il doit être fait usage de pièces spéciales ou, à défaut,

de pièces droites coupées en biseau de façon à respecter la courbure de la tuyauterie.

d) Chemisage phonique des réseaux L'isolation phonique renforcée des réseaux de canalisations sera réalisée au moyen de panneaux

souples ou de demi-coquilles soigneusement posées autour des tuyauteries et de leurs accessoires.


Les panneaux ou les demi-coquilles seront constitués d'un complexe de faible module d'élasticité

permettant un excellent amortissement des bruits de choc et contribuant à l'amortissement des sons

aériens. Finition par bande en PVC ou en Kraft alu.

Indice d'affaiblissement acoustique : supérieur à 10 dB(A).

La mise en œuvre de chemisage sera réalisée comme suit:

découpage à dimension des panneaux ou des demi-coquilles. Pour les coudes et les embranchements, l'Entrepreneur utilisera les gabarits en papier fort fournis par le Fabricant ou en confectionnera d'autres pour les cas particuliers.

application sur les canalisations et fixation par ligature en fil de fer zingué, collage du ruban adhésif fourni par le Fabricant sur toutes les liaisons longitudinales

ou transversales.

6.9 SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES La distribution électrique est réalisée en tri 380 V + terre.

L’entreprise du présent lot doit exécuter tous les raccordements électriques nécessaires aux différents

appareils de ses installations à partir de l’armoire électrique ou attente laissé par lot électricité.

Les commandes de signalisations seront en très basse tension créée par le présent lot.

L’entreprise du présent lot doit réaliser les installations en respectant l’ensemble des normes en

vigueur, notamment en ce qui concerne le degré de protection des enveloppes de matériel électrique

(indice de protection IP) et le choix des câbles.

ARTICLE VII : RELATIONS AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT L’entrepreneur du présent lot devra assurer une étroite collaboration avec les autres corps d’état ayant une incidence sur son lot, ou inversement, et ceci dès l’établissement des plans de chantier.

Lot Maçonnerie les socles béton en terrasse.

Sont dus par le présent lot : les dimensionnements des socles.

Lot Faux-plafond : Sont dus par le lot Faux plafond :

la découpe des dalles de faux plafond pour pose des diffuseurs, grilles, les soffites éventuels, les trappes d’accès pour entretien.

Sont dus par le présent lot la fourniture en temps utile des indicateurs nécessaires pour les découpes, la pose de toutes les grilles, des diffuseurs avec supports indépendants des aux

plafonds.Lot Peinture :Sont dus par le présent lot :

la peinture de finition réalisée en usine pour tout le matériel visible, la peinture antirouille de tous les ouvrages en métaux ferreux non galvanisés.

Lot Électricité:Sont dus par le lot Électricité :


les attentes électriques au droit des split systèmes mural

En général: L’intégrité des fournitures et de la main-d’œuvre nécessaire à la réalisation des installations, et notamment toutes les fournitures et prestations dont il n’est pas expressément fait mention dans le Cahier des Charges, mais qui sont indispensables à la mise en place des installations du présent lot, ex : livraison de matériels, emballages, risques courus pendant le transport, déchargement, entrepôt, échafaudages, moyens de levage, comme toutes les prestations et fournitures conformes aux règles de l’art : nettoyage, finitions, etc…L'entrepreneur aura à sa charge tous les rebouchages de trous et les calfeutrements en relation avec ses ouvrages ainsi que les raccords qui en découlent. La finition devra être soignée, le lot Peinture devant intervenir directement sur ces rebouchages.Le démontage et le remontage des matériels pour la peintureLe nettoyage de l’installation avant la mise en serviceL’étiquetage des matériels avec plans de repérageLes essais et mise en service des installations, les essais et réceptions en usine et sur le chantier y compris la main d’Œuvre nécessaire et les matières consommablesLa formation technique du personnel d’entretien du Maître d’Ouvrage. Tout dommage causé aux installations dû à un manque de formation du service d’entretien sera imputable à l’Entrepreneur et la remise en état lui sera facturée. L’entretien des installations pendant la période de garantie.

ARTICLE VIII- DOCUMENTS CONFORMES À L’EXECUTION8.1 DOSSIER D’EXÉCUTION Celui ci comprendra :

Les plans d’exécution, à la charge de l’entreprise, seront établis sous DAO AUTOCAD 2004 suivant une codification informatique pré définie.

La prise en charge par l'entreprise des diverses prestations nécessaires à l'établissement des plans de synthèse avec les autres Corps d'Etat fait partie intégrante du dossier.

La totalité des plans d'exécution des ouvrages (si ceux-ci sont différents de ceux de l'appel d'offres) et des choix de matériels devront être établis et approuvés pendant la phase préparation.

La documentation technique complète sur le matériel proposé faisant apparaître, en particulier, les points de fonctionnement prévus sur les courbes caractéristiques des appareils.

Les états descriptifs, procès verbaux d’épreuve hydraulique, certificats d’agrément et de classement au feu des matériels mis en Œuvre

Les notes de calculs établies par l’entrepreneur.Il est rappelé que l’entrepreneur du présent lot doit également fournir à l’entrepreneur du lot Gros Œuvre les plans de réservations dans la structure, les plans précisant l’implantation des scellements à réaliser, et répondre soue sa responsabilité à toute demande d’information pouvant lui être adressée par les autres entreprises intervenant sur le chantier.

8.2 DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS Après achèvement des travaux, et parallèlement à sa demande de réception, l'Entrepreneur sera tenu de remettre à la Maîtrise d'Œuvre : le dossier complet des pièces composant le projet, mises à jour à la suite des observations diverses portées sur les documents initiaux y compris Cahier des Schémas avec notice explicative et quantitative mentionnant le détail des modifications apportées au projet initial


et consécutives à des difficultés de chantier ou demandées en cours de travaux, par la Maîtrise d'Œuvre ou le Maître d'ouvrage, comprenant :

les plans de cheminement des réseaux (1/100°), les plans d'implantation des équipements posés (1/100° et 1/50°), précisant en

particulier. Les marques et type de tous les équipements et matériels installés, avec la position

des organes susceptibles d’être manœuvrés en cours d’exploitation : les schémas unifilaires des installations, les notices techniques des équipements.

Tous les documents seront fournis en 3 exemplaires sur papier reproductible et un exemplaire sur support informatique. (CD rom sous AUTOCAD 2004 au format DXF ou DWG).

ARTICLE IX- ESSAIS

9.1 ESSAIS L’entreprise devra procéder au minimum aux essais et vérifications de fonctionnement des installations, conformément aux dispositions figurant dans le document technique COPREC N°1. Les résultats seront transcrits sur des procès verbaux établis suivant les modèles figurant dans le document technique COPREC N°2 publié dans le MONITEUR.L’entreprise devra procéder notamment aux essais suivants :

Essais des tuyauteries de distribution, Essais des tuyauteries d’évacuation, Essais d’étanchéité, Essais de fonctionnement des appareils pris séparément, Essais de fonctionnement de l’installation dans son ensemble, Essais acoustiques, Essais de salubrité et désinfection des réseaux.

A la fin des travaux, l’entrepreneur devra avoir repéré les différents circuits et les différentes vannes à l’aide d’étiquettes gravées en matière plastique indiquant leur fonction et leur destination. Les vannes seront repérées sur les plans de récolement des ouvrages exécutés. En outre, l’entrepreneur devra avoir affiché les consignes de sécurité gaz.Avant de pouvoir procéder à la réception des travaux, l'installateur devra remettre ses fiches d’autocontrôle au Maître d’Œuvre et au Maître d’Ouvrage et avoir procédé aux essais.L’entrepreneur devra également :Assurer l’instruction du personnel de l’établissement sur la conduite des installations et les opérations d’entretien et remettre le dossier des ouvrages exécutés.Le dossier des ouvrages exécutés devra comporter :

Un descriptif des travaux réalisés, la date de réalisation et le principe de fonctionnement des installations.

Une liste de tous les fabricants ou distributeurs du matériel installé avec l'adresse et le numéro de téléphone.

Une liste comportant la marque et les références de tout le matériel installé. Les fiches de description du matériel. Une notice d'entretien et de conduite du matériel installé et une nomenclature de tous

les incidents de marche pouvant survenir et les moyens à utiliser pour y remédier. La liste des pièces et matériels de rechange. Les notes de calculs. Les plans de récolement sous format papier et informatique (CF. Charte graphique).


Les schémas de principe sous format papier et informatiques (CF. Charte graphique). Les schémas électriques. Les fiches d'essais. Les essais COPREC. Les procès verbaux des matériels mis en Œuvre.

9.2 NETTOYAGE Avant la réception des ouvrages, l'Entrepreneur devra un nettoyage complet de tout le matériel installé par ses soins, notamment les appareils qui devront être débarrassés de leurs étiquettes et de leurs bandes adhésives de protectionTous les gravois, déchets, emballages provenant des travaux devront être enlevés.

ARTICLE X- RECEPTION – GARANTIE – MAINTENANCE

10.1 RECEPTION DES TRAVAUX En fin d'exécution des ouvrages, une visite de pré réception permettra de noter la conformité des ouvrages réalisés par rapport à ceux commandés à l'entreprise. Une réception partielle sera réalisée à la fin de chaque phase pour la mise à disposition de ces locaux.Pour cette visite, il sera remis au Maître d'Œuvre un dossier permettant d'appréhender parfaitement la totalité des ouvrages. Les fluides et énergies nécessaires aux essais de fonctionnement seront prévus. Les échafaudages, échelles, clefs, appareils de mesure, contrôle ou simulation seront prévus afin de permettre un contrôle efficace, total et sans perte de temps.A l'issue de cette visite de pré réception, un procès verbal sera établi et l'entreprise devra en lever les réserves dans un délai minimal. Une fois la totalité des réserves levées, et le rapport éventuel de l'Organisme de Contrôle établi, la réception en présence du Maître d'Ouvrage ou de son représentant pourront avoir lieu.Elle donnera lieu à un Procès verbal avec ou sans réserve. En cas de réserves, une seule visite de levé de réserves sera prévue.

10.2 GARANTIE DU MATÉRIEL La garantie du matériel sera totale : fourniture et main-d’œuvre se rattachant au démontage, remontage et essais du matériel défectueux. Elle sera d'une année, à partir de la fin de la période d'un mois, citée ci avant, pour toutes les installations.L'Entreprise restera responsable des installations jusqu'à l'expiration du délai de garantie. Cette responsabilité entraînera le remplacement de toutes pièces défectueuses ou présentant des vices de construction ou ne donnant pas les caractéristiques voulues ou présentant une nature anormale.L'Entreprise sera notamment totalement responsable des incidents ou dégradations qui pourraient se produire du fait du non fourniture en temps utile des documents d'exploitation ou du fait d'erreurs contenues dans ces documents. Elle restera responsable de tous les accidents matériels ou corporelsQui pourraient résulter de la fabrication ou de l'installation du matériel, ainsi que des dommages et intérêts, qui pourraient en résulter. Cette garantie ne s'applique pas aux conséquences de l'usure normale, ni à celles qui pourraient résulter de la mauvaise utilisation des appareils ou de non observation des instructions.L'Entreprise a la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements (en usine, en atelier ou sur le chantier) et des ses travaux. Elle garde cette responsabilité jusqu'à la réception. Cette responsabilité n'est en rien diminuée par le fait que ses approvisionnements ou travaux cessent d'être


sa propriété au fur et à mesure qu'elle les fait figurer sur les demandes d'acompte. Cette responsabilité porte sur tous dégâts que pourrait subir l'installation pendant qu'elle en a la charge etQuelque soit la cause de ces dégâts.

10.3 GARANTIES L'approbation des documents de l'entreprise, ainsi que les réceptions ne diminuent en rien les responsabilités de l'Entreprise. Les garanties portent sur :

l'ensemble des fournitures et travaux, le fonctionnement des installations et leur conservation. Les garanties impliquent : le remplacement ou la réparation des matériels, les études nouvelles s'il y a lieu, la main-d’œuvre nécessaire, les frais annexes pouvant découler de ces interventions au titre de garanties.

Les délais des interventions ou garanties ne devront pas excéder 24 heures en cas d'arrêt de parties des installations, ou en cas de fonctionnement empêchant l'utilisation normale des locaux. L'entreprise demeure seule responsable des dommages ou accidents causés à des tiers au cours ou après l'exécution des travaux et résultant de son propre fait ou de celui du personnel mis à sa disposition, elle devra prouver que son assurance peut couvrir ces risques.L'Entreprise s'engage, qu'en ce qui la concerne, ainsi qu'en ce qui concerne ses sous-traitants et fournisseurs, elle est en possession des licences nécessaires pour les systèmes, procédés ou objets employés, garantissant le client contre tout recours, qui pourrait être exercé à ce sujet par des tiers. L'ensemble du matériel devra être robuste et de bonne qualité il sera conçu de façon telle, que les travaux d'entretien des installations soient réduits au minimum.

10.4 DOSSIER DE MAINTENANCE L'entrepreneur doit remettre dans les mêmes conditions que le dossier des ouvrages exécutés et conformément à la norme NFX 60 200:

Les notices de fonctionnement de conduite et d'entretien nécessaires à l'exploitation des ouvrages.

Toutefois, ces dernières qui sont indispensables à une bonne connaissance de l'installation au stade de la réception des travaux, devront être fournies préalablement à celle-ci,

Une notice d'utilisation et d'entretien établie sur logiciel WORD suivant présentation définie par le

BET donnant le détail des opérations de conduite, la périodicité et la nature des opérations de contrôle, d'entretien et de révision, la nature exacte et le type des ingrédients d'entretien,

La liste détaillée des pièces de rechange nécessaires à la maintenance courante, Le procès-verbal d'essais des matériels conformément aux normes et décrets en

vigueur, La documentation utilisateur (notices d'exploitation, d'entretien et de dépannage), Un support de sauvegarde des systèmes d'exploitation, Une édition sur papier des paramètres de configuration et de fonctionnement, Les notices de manœuvre et de conduite indiquant les modes opératoires de façon

claire pour une intervention rapide. Il sera constitué un livret niveau "agent de conduite" et un manuel complet niveau "responsable d'entretien,

Les licences d'exploitation des matériels et procédés brevetés ainsi que les droits d'usage afférent aux logiciels.


B : SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLES(S.T.D)

PRESCRIPTIONS GENERALES

L’entreprise sera tenue à se conformer aux normes et règlements en vigueur Il devra donc prendre contact avec le bureau d'études et bureau contrôle pour tout renseignement utile à ce sujet.En cas d'absence de normes particulières, les prescriptions du présent devis seront respectées.

Dans la description qui va suivre, le bureau d'études s'est efforce de renseigner l'entrepreneur sur la nature des travaux à effectuer, sur leur nombre, leur dimension et leur emplacement mais il convient de préciser que cette description n'a pas un caractère limitatif et que le soumissionnaire devra exécuter comme étant compris dans son prix sans exception, ni réserve tous les travaux de sa profession nécessaires et indispensables pour l'achèvement complet de son lot concernant l'installation projetée, celle-ci devant être livrée complet, en ordre de marche et convenablement réglée.En conséquence l’entrepreneur ne pourra jamais arguer que les erreurs ou les omissions aux plans, devis et autre documents qui lui .sont fournis. Peuvent le dispenser d’exécution tous les travaux de son corps d'état ou fassent l'objet d'une demande de supplément de prix.En possession du présent devis descriptif et les plans établis par le bureau d'études techniques et demandé tous les renseignements complémentaires qui lui seraient nécessaires, l'entrepreneur sera en mesure l'établir, en toute connaissance de cause, les prix unitaires.


NOTA : *Avant tous travaux l'Entreprise doit Fournir les plans , schémas de principe d'Exécution et Bilan de puissance et Notes de calcules .suivant les prescriptions techniques décrites ci avant.Les plans d'exécution établis par l'Entreprise devront être approuvés par le B.E.T.et le bureau de contrôle -les canalisations de passage et leurs caractéristiques (types, dimension, débit, diamètre, mode de pose …etc.).-les types de conduite et leurs caractéristiques (diamètres , …etc.).-le repérage des circuits.-Caractéristiques des équipements et matériels (marque et type).

*Les quantités peuvent être plus ou moins suivant recommandation du maitre de l'œuvre. *Le Maître de l’œuvre se réserve le droit de modifier à tout moment telle ou telle partie d'ouvrage qu'il jugera nécessaire pour une meilleure réalisation du projet.Si ces modifications entraînent l'apparition d'éléments non prévus par les bordereaux des prix, des nouveaux prix seront fixés d'un commun accord sur la base d'un sous détail des prix.Les prix remis par l’Entrepreneur comprendront toutes fournitures et sujétions de pose, scellement ,raccordements et essais.Les ouvrages seront livrés en parfait état de fonctionnement et conformes aux règles de l’art et descriptions ci-après.

EQUIPEMENTS SERVICE GENEREAUX

I. PLOMBERIE SANITAIRE I-1 - RESEAU EXTERIEUR

PRIX N° I-1-1 - EQUIPEMENTS COMPTEUR EAU Le branchement particulier sera réalisé par le distributeur, dans un regard bétonné 80x80 ou dans une niche murale en PVC, compris dans ce prix. L’aménagement du compteur - celui-ci étant fourni par le service des eaux du distributeur - comprendra une passe en acier d’une longueur de 0,6 m environ, deux vannes pour isoler le compteur, d’un clapet anti-retour et d’un filtre à tamis selon l’agrément du distributeur.Ouvrage payé à l’unité pour l’ensemble y compris niche, passe en acier, vannes d’isolement, clapet anti-retour, bride d’attente et toutes sujétions de fourniture et de pose. Au prix n° :..................................................................................…................................ I-1-1

PRIX N° I-1-2 - EQUIPEMENTS COMPTEUR D'EAU SECONDAIRE L'équipement comprendra :La nourrice, en tube PPR alimentera les compteurs, et sera munie d'une vanne à son entrée et comportera une bouteille d'air à sa partie supérieure avec purgeur automatique.Les dérivations sur la nourrice seront réalisées par poly fusion. Au départ du piquage sur la nourrice, Chaque branchement du compteur proportionnel comprendra :

un passe de 65 cm de longueur. Deux robinets d'arrêt de diamètre approprié à tête cache-entrée. Raccords mixtes, brides, joints Clapet anti-retour

Ouvrage payé à l'ensemble, en fourniture et pose, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l’art, les normes et règlements en vigueur.Au prix n° :.................................................................................…................................ I-1-2

PRIX N° I-1-3 - COLLECTEUR PRINCIPAL En PH 1er sous sol, il sera prévu un coffret en PVC fixé au mur pour recevoir les collecteurs principaux EF. Chaque collecteur sera constitué de :

Un collecteur de 110 (extérieur) en PPR.


Une (1) vanne de 110 d’arrêt général. 3 piquages sur collecteur de 2x75 (extérieur). Les vannes d’isolement des départs (piquages).

Les vannes d’isolement seront de série 10 bars à fermeture à ¼ de tour type à boisseau sphérique de marque Socla ou équivalent.Ouvrage payé à l’unité, y compris collecteur, vannes, pose, raccordements, essais, ainsi que toutes sujétions de fournitures et de pose.Au prix n° :......................................................................................…................................ I-1-3

PRIX N° I-1-4 - RESEAUX ALIMENTATION EF PEHD – PN16 Marque : DIMATIT ou similaire. Les réseaux principaux d'alimentation EF et le réseau d’incendie feront en tube polyéthylène haute densité, de qualité pour eaux potables série PN16.

Ces tubes seront posés en enterrée à l’extérieur des bâtiments dans tranchée et sous tube annelés double parois de diamètre approprié dans la traversée des dalles béton à l’intérieur du bâtiment. Ces tubes sont compris dans le prix du tube PEHD PN16.

Les tuyauteries pose PH 1er sous sol seront fixées sur les parois à l'aide de colliers en acier chromate genre.

Il sera prévu tous les accessoires (té, raccord,…) de raccordement des différents départs et dérivation.

Des butés d’encrage seront prévues dans les changements de direction des canalisations.

Ouvrage payé au mètre linéaire pour les tubes et à l’unité pour la vanne d’arrêt, y compris buse de protection, tube de passage, butés d’encrage, cintrage, coupe, té, raccords, colliers, support et arrêt d’angle, ainsi toutes sujétions de fournitures et de pose :

a) 75 à 110 (extérieur)Au prix n° :.......................................................................................…................................ I-1-4

PRIX N° I-1-5 - EQUIPEMENTS BACHE A EAU POTABLE CAPACITE TOTALE : 70 M3

Pour la surpression l’eau froide il sera prévu une bâche à eau de Capacité : 70 m³ Cette bâche comprendra l'ensemble des éléments suivants :

Echelle pour entretien en tube acier inox. Une bride d'entrée. 2 robinets à flotteur type compensé de marque BAYARD ou similaire avec by pass et collecteur. Les vannes d'arrêt. 1 filtre en fonte à tamis chez PONT à MOUSSON ou similaire, le tamis sera en acier

inoxydable. Les brides. Trop plein. Une bride de vidange avec vanne . Un adoucisseur

L’ensemble de l’ouvrage évalué à l’unité fourni, posé y compris percements, scellements, platines d’étanchéité, traitement et toutes sujétions de fourniture et d'exécution.

PRIX N° I-1-6 - GROUPE SURPRESSEUR Marque : PENTAX ou similaire. Cet article comprend l'équipement d'une station en kit de surpression d'eau ainsi que tous les réseaux hydrauliques et accessoires à l'intérieur du local technique, ainsi que les by–pass entre l'arrivée générale et le réseau de distribution. (Y compris robinetterie, manchettes anti-vibratiles, brides…).L'alimentation en eau du projet sera réalisée à partir de la bâche à eau par un surpresseur.


La surpression sera réalisée par deux pompes et une pompe jockey.

Ces pompes seront de type vertical, avec pressostats de commande et vases à membrane Débit d'eau unitaire : 16,00 m³/h pour les deux pompes double. Débit d'eau unitaire : 4 m³/h pour la pompe jockey Nota : HMT des pompes à vérifier par l’entreprise.

Ces pompes seront fournies et posées avec manomètres, vannes d'isolement, robinet de vidange, clapets anti-retour, manchons anti-vibratiles, filtres à tamis, collecteurs Ø 125 en TFG, pressostats, détendeur de pression, (sur aspiration et refoulement) manomètres, flotteur manque d'eau, crépine anti-vortex.Ce prix inclut le by Bass supressé et le recyclage d'eau de la bâche à eau, avec vanne d'isolement, au moyen de la pompe jockey.Au départ principal sera prévu un régulateur de pression compris dans cet article.Les protections électriques ainsi que l'armoire et les câblages électriques sur chemins de câbles sont compris dans ce prix.L'armoire de contrôle devra comprendre:

- Variateur de vitesse conforme aux normes NFC15 – 100 et CE protection IP 55.- Transformateur 24 V- Contacteur (1 par pompe)- Temporisation de démarrage et d'arrêt des pompes.- Temporisation de maintien de la dernière pompe- Temporisation de manque d'eau.- Horloge de permutation- Relais thermiques- Borniers, jeu de coupe circuit tripolaire HPC...- Un interrupteur général à manœuvre extérieure avec ensemble de fusible et portes fusibles

pour chaque moteur.- Démarreurs magnétiques à plein voltage avec relai de surcharge sur chaque phase.- Transformateur de circuit de contrôle avec fusibles.

Chaque pompe sera contrôlée par un sélecteur manuel – arrêt – auto.La régulation de fonctionnement des pompes devra permettre:

- Fonctionnement à la demande de la pompe n°1.- Fonctionnement de la pompe suivante en cas de dépassement de débit, avec maintien en

opération pour une période déterminée afin de prévenir un cycle trop rapide.- Fonctionnement de la pompe suivante si l'une des pompes n'est pas en état de fonctionner.

Chaque pompe sera contrôlée par un sélecteur pour permettre l'opération manuelle ou automatique.Le châssis support avec protection par peinture anticorrosion et peinture de finition sont compris dans cet article.Supportage et fixation par système MUPRO ou similaire. La vanne placée sur l’aspiration depuis la bâche à eau sera pourvue d’un cadenas de sécurité.Ouvrage payé à l'ensemble, fourni, posé y compris suppresseur, les réseaux et accessoires hydrauliques et électriques, supportage ainsi que toutes sujétions de pose et de fourniture.Au prix n° :.....................................................................................…................................ I-1-6

I-2 - EVACUATION

PRIX N° I-2-1 - CHUTES ET COLLECTEURS D’EVACUATION EU/EV/EP Marque : DIMATIT – WAVIN ou similaire. Les collecteurs et les chutes EU, EV et EP seront réalisées en tube rigide série assainissement, classe M1 de diamètre approprié et raccordé aux réseaux en tranchée au niveau des regards.A chaque changement de direction, il sera prévu des tampons de visite pour rendre visitable le collecteur sur toute sa longueur. Tout dévoiement de plus de 10m doit être équipé de dégorgement. Les collecteurs seront raccordés sur le ou les regards en attente en pied de façade du bâtiment.


Les pentes des collecteurs seront de 1.5cm/m minimumL’entrepreneur prévoira toutes les pièces spéciales de raccordement nécessaires telles que : coude, culottes, manchons de dilatation, tampons de fermeture en tête, etc.La culotte des chutes sera en P.V.C d’une épaisseur de 3,2 mm et conforme à la norme française NF P 54.017. L’assemblage se fera par colle spéciale P.V.C.Les fixations se feront à l'aide de colliers en acier galvanisé à chaud, à double serrage et antivibratoires. Les traversées des planchers comporteront des fourreaux métalliques ou en matière plastique.Dans le présent prix il sera compris le calfeutrement des chutes (sauf ceux noyés dans le béton) par un matelas de laine de verre de 45 mm d’épaisseur.

a) Diamètre 50 à Diamètre 110 b) Diamètre 125 à Diamètre 160 c) Diamètre 200 à Diamètre 315

Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris manchons, colliers, manchons de dilatation, coupes, percements, scellement, tés, coudes, tous raccords, saignées et toutes sujétions de fourniture et de pose.Au prix n° :….................................................................................…............................... I-2-1

PRIX N° I-2-2 - GARGOUILLE ET CRAPAUDINE En terrasse, au bout des chutes d’eau pluviales, il sera posées des gargouilles en plomb laminé de 3 mm d épaisseurs à moignon conique, d’une platine de 0.50 x 0.50 m, dépassent le dessous de la dalle de 0.15 m et s’emboîtant dans la chute. Les gargouilles seront coiffées de crapaudines en fil de fer galvanisé.Ouvrage payé à l’unité, y compris l’assistance à la pose et toutes sujétions de fourniture et d’exécution.Au prix n° :…................................................................................................................... I-2-2

PRIX N° I-2-3 - TROP PLEIN EP En tube acier galvanisé coupé en sifflet Ø 75, avec bavette en plomb laminé, épaisseur 3mm.Ouvrage payé à l'ensemble y compris tube fer galvanisé, bavette, ainsi que toutes sujétions de fourniture et de pose.Au prix n° :...................................................................................…................................ I-2-3

PRIX N° I-2-4 - SIPHON DE SOL EN FONTE (PARKING) 30X30 30 x 30 sans platine Ø 80Siphon de sol du type à cloche en fonte, avec bavette en plomb laminé de 3 mm d'épaisseur, pour les siphons posés à l'étage.Ouvrage payé à l'unité, fourni et posé, avec toutes sujétions de pose.Au prix n° :...................................................................................…................................ I-2-4

PRIX N° I-2-5 - STATION DE RELEVAGE Marque : GRUNDFOS ou similaire. Fourniture et pose de Deux pompes de 21,6m³/h de Volume utile = 1 m³ ou similaire (dont une secours) pour le relevage des eaux chargées du 1er et 2eme sous-sol pour chaque immeublesNota : HMT des pompes à vérifier par l’entrepriseAvec accessoires :

clapets à boule, Vannes d'isolement, Tuyauterie en PVC, Sonde de niveau, Alarme, Clapet Armoire électrique.


Deux pompes submersibles par poste pour eau chargée à fonctionnement et commande automatiques dont une pompe de secours. Moteur électrique avec arbre en acier inoxydable et turbine en fonte au chrome. Contrôle de niveau avec marche/arrêt automatique et signalisation trop plein par klaxon assuré par un automatisme avec interrupteurs à flotteur à contact par bille et sécurité de manque d'eau (3 flotteurs).Les organes de protection, de commande et de sécurité du poste de relevage seront intégrés dans un tableau électrique installé dans le local technique.Il sera prévu, un compteur horaire et les voyants marche défaut et un discontacteur avec sectionneurs fusibles. Raccordement électrique depuis une attente laissée par l'Électricien dans le tableau électrique. Il sera prévu, un compteur horaire et les voyants marche/ arrêt/défaut et un discontacteur avec sectionneurs fusibles. Outre la pompe et les installations électriques, il sera prévu dans le présent lot des trappes de visite galvanisées et étanches et tous les accessoires tels que clapets, vannes d'isolement, 10 mètres de tuyauteries en acier galvanisé tarif 3, de diamètre 50/60 entre la pompe et le collecteur en fonte.Ouvrage payé à l’ensemble, en fourniture et pose, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l’art, les normes et règlements en vigueur.Au prix n° :...................................................................................…................................ I-2-5

II. PROTECTION CONTRE INCENDIE

PRIX N° II-1 - EQUIPEMENTS COMPTEUR EAU D’INCENDIE Le branchement de réseau eau incendie s’effectuera à partir du réseau de ville et comprendra :

Deux vannes d’arrêt à opercules de même diamètre que la tuyauterie, avec siège oblique à bride et volant de manœuvre en Fonte légère, Un clapet anti-retour Filtre à tamis en inox Purgeur d’air Un robinet de vidange Un manomètre Tous les raccords et accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement, Tous les percements et scellements nécessaires.

Cet ouvrage devra être conforme en tous points aux spécifications exigées par l’organisme local de distribution d’eau,

Ouvrage payé à l’ensemble, y compris raccords, supports et toutes sujétions de fourniture et de pose et d’exécution.

Au prix n° :...................................................................................….................................. II-1

PRIX N° II-2 - EQUIPEMENTS BACHE A EAU INCENDIE Pour la surpression l’eau froide il sera prévu deux bâche à eau de :

a) Capacité : 70 m³ b) Capacité : 50 m³

Chaque bâche comprendra l'ensemble des éléments suivants : Echelle pour entretien en tube acier inox. Une bride d'entrée de diamètre 75. 2 robinets à flotteur type compensé de marque BAYARD ou similaire avec by pass et collecteur. Les vannes d'arrêt. 1 filtre en fonte à tamis chez PONT à MOUSSON ou similaire, le tamis sera en acier

inoxydable. Les brides. Trop plein.


Une bride de vidange avec vanne DN 75.

L’ensemble de l’ouvrage évalué à l’unité fourni, posé y compris percements, scellements, platines d’étanchéité, traitement et toutes sujétions de fourniture et d'exécution.Au prix n° :.........................................................................................…............................. II-2

PRIX N° II-3 - GROUPE SURPRESSEUR D’INCENDIE Marque : PENTAX ou similaire. Cet article comprend l'équipement d'une station en kit de surpression d'eau ainsi que tous les réseaux hydrauliques et accessoires à l'intérieur du local technique, ainsi que les by–pass entre l'arrivée générale et le réseau de distribution. (Y compris robinetterie, manchettes anti-vibratiles, brides…).L'alimentation en eau du projet sera réalisée à partir de la bâche à eau par un surpresseur.La surpression sera réalisée par trois pompes jumelées et une pompe jockey.

Débit d'eau unitaire : 60,00 m³/h pour les deux pompes double. Débit d'eau unitaire : 17,00 m³/h pour les une pompe double. Débit d'eau unitaire : 30,00 m³/h pour les deux pompes jockey.

Nota : HMT des pompes à vérifier par l’entreprise.

Ces pompes seront de type vertical, avec pressostats de commande et vases à membrane.Ces pompes seront fournies et posées avec manomètres, vannes d'isolement, robinet de vidange, clapets anti-retour, manchons anti-vibratiles, filtres à tamis, collecteurs Ø 125 en TFG, pressostats, détendeur de pression, (sur aspiration et refoulement) manomètres, flotteur manque d'eau, crépine anti-vortex.Ce prix inclut le by Bass supressé et le recyclage d'eau de la bâche à eau, avec vanne d'isolement, au moyen de la pompe jockey.Au départ principal sera prévu un régulateur de pression compris dans cet article.Les protections électriques ainsi que l'armoire et les câblages électriques sur chemins de câbles sont compris dans ce prix.L'armoire de contrôle devra comprendre:

- Variateur de vitesse conforme aux normes NFC15 – 100 et CE protection IP 55.- Transformateur 24 V- Contacteur (1 par pompe)- Temporisation de démarrage et d'arrêt des pompes.- Temporisation de maintien de la dernière pompe- Temporisation de manque d'eau.- Horloge de permutation- Relais thermiques- Borniers, jeu de coupe circuit tripolaire HPC...- Un interrupteur général à manœuvre extérieure avec ensemble de fusible et portes fusibles

pour chaque moteur.- Démarreurs magnétiques à plein voltage avec relai de surcharge sur chaque phase.- Transformateur de circuit de contrôle avec fusibles.

Chaque pompe sera contrôlée par un sélecteur manuel – arrêt – auto.La régulation de fonctionnement des pompes devra permettre:

- Fonctionnement à la demande de la pompe n°1.- Fonctionnement de la pompe suivante en cas de dépassement de débit, avec maintien en

opération pour une période déterminée afin de prévenir un cycle trop rapide.- Fonctionnement de la pompe suivante si l'une des pompes n'est pas en état de fonctionner.


- Chaque pompe sera contrôlée par un sélecteur pour permettre l'opération manuelle ou automatique.

Le châssis support avec protection par peinture anticorrosion et peinture de finition sont compris dans cet article.Supportage et fixation par système MUPRO ou similaire. La vanne placée sur l’aspiration depuis la bâche à eau sera pourvue d’un cadenas de sécurité.Ouvrage payé à l'ensemble, fourni, posé y compris suppresseur, les réseaux et accessoires hydrauliques et électriques, supportage ainsi que toutes sujétions de pose et de fourniture.Au prix n° :.........................................................................................…............................. II-3

PRIX N° II-4 - RESEAU D’INTERIEUR D’INCENDIE EN TUBE ACIER GALVANISE Le réseau d’incendie sera réalisé en tube acier galvanisé tarif 3, pour les diamètres inférieurs à 50/60, en tarif 10 au dessus. IL comprendra toutes pièces de raccords, manchons, tés, coudes, bouchons hermétiques et autres en fonte malléable galvanisée à chaud de marque GF. Les raccordements entres tronçons par soudo brasure au gaz flux.Les traversées de mur, cloison ou dalle se feront sous fourreaux en PVC de diamètre approprié.Les tubes seront fixés par colliers ATLAS à double serrage en acier galvanisé.Ouvrage payé à l’ensemble, fourni et posé y compris bande DENSO pour canalisation encastrée, supports, colliers, pièces de raccords, fourreaux, essais de pression, peintures, toutes fournitures et sujétions.

a) Diamètre 40/49 à 50/60

Au prix n° :...................................................................................….................................. II-4

PRIX N° II-5 - ARMOIRE ROBINET INCENDIE ARME Marque : SICLI, BAYARD ou similaire. Fourniture et pose d’une armoire RIA DN 25.L’armoire sera placée à l’ endroit indique sur le plan, équipe :

Un dévidoir à tambour tournant et pivotant. Robinet à volant de face en bronze, ouverture totale en deux tours et demi. 30 mètre de tuyau semi rigide. Une lance en bronze muni d’un robinet diffuseur à trois positions. Clé tricoises. Raccords symétriques. Un seau et son support. Un manomètre placé sur le RIA le plus défavorisé.

L'ensemble sera installé dans une armoire en tôle d’acier de 20/10ème avec ouverture en façade. L’ensemble devra être agréé, et homologuer, par la maîtrise d’ouvrage.L’ensemble de l’ouvrage payé à l’unité, y compris toutes et sujétions de fourniture et de pose.

Au prix n° :.................................................................................….................................... II-5

PRIX N° II-6 - EXTINCTEUR DE POUDRE POLYVALENTE La fourniture et la mise en place d'un extincteur portatif, chargé de 9 kg de poudre POLYVALENTE pour éteindre tous genre de feux y compris tôle métallisée, semelle de protection. Support mural et fixation par chevilles et vis en inox.

Au prix n° :.................................................................................….................................... II-6

PRIX N° II-7 - EXTINCTEUR PORTATIF CO2 Fourniture et pose d’un extincteur à CO2 pour les feux classe B et C et de capacité 6 kg. Y compris, supports, fixations, et toutes sujétions.Au prix n° :…..................................................................................................................... II-7

PRIX N° II-8 - EXTINCTEUR A EAU PULVERISER


Fourniture et pose d’un extincteur à eau pulvériser pour les feux classe A et de capacité 6 kg. Y compris, supports, fixations, et toutes sujétions.Au prix n° :…..................................................................................................................... II-8

PRIX N° II-9 - BAC SABLE Bac à sable en tôle à capacité de 100 litres (700 x 350 x 480 mm) avec une pelle à manche 1m.Ouvrage payé à l’ensemble, en fourniture et pose, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l’art, les normes et règlements.

Au prix n° :...................................................................…..................................................... II-9PRIX N° II-10 - COLONNE HUMIDE

Il sera prévu une colonne humide pour la protection incendie de l'immeuble selon la normalisation française NFS61.751.Cette colonne en diamètre 100 mm en tube galvanisé Tarif 3 sera installée et fixée définitivement dans chaque sas d'escalier comporte à chaque étage 3 demi-raccords (1 DN 65 mm et 2 DN 40 mm).Elle sera destinée à être remplie par une réserve d'eau doit être de 240 m3 répartis sur quatre cuves, pour un débit de 60 m3/h, un surpresseur par réserve, une pompe de relevage pour alimenter les réserves.La colonne sera équipée d'un purgeur automatique en partie haute du tube.Ouvrage payé à l’ensemble, en fourniture et pose, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l’art, les normes et règlements en vigueur.

Au prix n° :..................................................................................….................................... II-10

III. DESENFUMAGE

PRIX N° III-1 - CAISSON DE DESENFUMAGE TYPE 400°C/2H A 2 VITESSE Marque : SYSTEMAIR ou similaire.

Les caissons d’extraction seront posés sur socle en béton, munis d’une protection contre les intempéries extérieures.

Les ventilateurs de désenfumage devront résister aux fumées à 400°C / 2 H en extraction. Ils seront centrifuges à réaction accouplement par courroie directement au moteur.

L’appareil doit être équilibré dynamiquement et protégé par grillage rigide et volets surpression, doté d’un contrôleur de débit d’air.

Raccordement électrique sur élément de coupure installé sur caisson.Quelque soit le modèle choisi, il devra être silencieux avec possibilité de montage facile et

particulièrement adapté aux besoins de ventilation et extraction.L’alimentation électrique, depuis l’armoire générale, ainsi que les liaisons des tableaux de

commande jusqu’aux moteurs, seront à inclure dans le présent prix et seront réalisés par câble résistant au feu type pyrocable S blindés à isolant minéral, posés sous tube I.R.O encastrés, ou sur chemin de câble.

Les raccordements des ventilateurs d’extraction doivent être en gaine tôle noire peinte et résistant au feu (400°CF 2H)

Le ventilateur sera alimenter par câble sélectif directement issus du tableau général, le câble étant dimensionné pour résister indéfiniment à la plus forte surcharge même avec rotor bloque (pas de protection thermique).

Y compris construction mécanique, scellement, raccordement électrique et toutes sujétions de fourniture et de pose, raccordement et mise en marche.

Ces ventilateurs devront avoir l’homolation du C.S.T.B. ou C.T.I.C.M. France.Ouvrage payé à l’unité, aux prix suivants :

a. Ventilateur d’extraction désenfumage parking 2 ème sous-sol : - Débit 1er vitesse : 18000 m3/h


- Débit 2ème vitesse : 37800 m3/h - H.M. : ……mm CE À déterminer avant commande faite par l’Entreprise

b. Ventilateur d’extraction désenfumage parking 1er sous-sol : - Débit : 1er vitesse : 18000 m3/h - Débit 2ème vitesse : 37800 m3/h - H.M. : ……..mm CE À déterminer avant commande faite par l’Entreprise

c. Ventilateur d’extraction désenfumage circulation étages: 1- Débit : 3600 à 4500 m3/h.- H.M. : …….mm CE À déterminer avant commande faite par l’Entreprise

Au prix n° :...........................................…................................................................... III-1

PRIX N° III-2 - COFFRET DE RELAYAGE Marque : SYSTEMAIR ou similaire.

Petite vitesse du ventilateur) soit en mode de sécurité (désenfumage).Le coffret de relayage centralisé, ainsi que les informations d’état du ventilateur et de la ligne

d’alimentation avant de les transmettre à l’unité de signalisation.Le coffret de relayage est un élément majeur du système de gestion du ventilateur de désenfumage

en effet, il est en relation avec tous les éléments pouvant intervenir sur le fonctionnement du ventilateur.

Les coffrets de relayage doivent être conformes à la norme S 61937.Les coffrets de relayage doivent comporter : Un sectionneur de proximité. Un contrôleur permanent d’isolement. Un contrôleur de présence de tension. Une télécommande de mise à l’arrêt. Un contrôleur de débit d’air. Un dispositif d’arrêt, pompier en aval du déclencheur de commande, placé près du C. M. S. I. Un boîtier de réarmement.

Les télécommandes d’arrêt et de réarmement fonctionnent à émission de courant 24 ou 48 V Conformément à la réglementation.Le prix devra inclure la fixation, le raccordement électrique par câble résistant au feu, accessoires et

toutes sujétions de mise en œuvre et de conformité pour une bonne marche de l’installation, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé à l’unité d’ensemble, Au prix n° :..................................................................................................................... III-2

PRIX N° III-3 - CAISSON VENTILATEUR D’AMENE AIR NEUF Marque : SYSTEMAIR, ALDES ou similaire. Les caissons ventilateurs seront situés en terrasse, sur l’entrée d’air du caisson sera situé un auvent en tôle, une prise d’air avec volets parapluie et un grillage.Les ventilateurs seront du type centrifuge à réaction.L’appareil doit être équilibré dynamiquement et doté d’un contrôleur de débit d’air.Y compris construction mécanique, scellement, raccordement électrique, grille d’amenée d’air en aluminium et toutes fournitures, pose, raccordement et mise en fonction.Ces ventilateurs devront avoir l’homologation du C.S.T.B. ou C.T.I.C.M. France.Raccordement électrique sur élément de coupure installé sur caisson.Quelque soit le modèle choisi, il devra être silencieux avec possibilité de montage facile et particulièrement adapté aux besoins de ventilation et extraction.L’alimentation électrique, depuis l’armoire générale, ainsi que les liaisons des tableaux de commande jusqu’aux moteurs, seront à inclure dans le présent prix et seront réalisés par câble résistant au feu type pyrocable S blindés à isolant minéral, posés sous tube I.R.O encastrés, ou sur chemin de câble.


Les moteurs doivent avoir une protection parfaitement adapté à l’implantation extérieure. Le ventilateur sera alimenter par câble sélectif directement issus du tableau général, le câble étant dimensionné pour résister indéfiniment à la plus forte surcharge même avec rotor bloque (pas de protection thermique) L’étanchéité au raccordement du collecteur d’aspiration et de la maçonnerie, sera assurée par une collerette en acier galvanisé avec revêtement intérieur et extérieur de la chambre, par bande bitumineuse posée à chaud sur les joints à la charge du présent lot.

Le prix devra inclure les percements, scellements, fixations, ils seront monté sur des plots et massif, rebouchages, les raccordements électriques, les tableaux de commande ainsi que les sonneries d’alarme pour défaut de marche du ventilateur et toutes sujétions de mise en œuvre et de conformité pour une bonne marche des installations, les raccordements en gaine en tôle depuis le ventilateur jusqu’à la souche en terrasse et la gaine vantail, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose, ouvrage payé à l’unité d’ensemble, aux prix suivants :

NOTA : Les débits des ventilateurs doivent être majorés de 20%.

Caisson d’air neuf : - Débit : 4500 m3/h. - H.M. : ……. mm CE. À déterminer avant commande faite par l’Entreprise.

Au prix n° :...........................................…................................................................... III-3

PRIX N° III-4 - GAINE RECTANGULAIRE EN TÔLE GALVANISEE 2H 400°C Gaine lisse en acier galvanisé au bain par procédé Sendzimir Z 275Les épaisseurs moyennes utilisées sont données à titre indicatif compte tenu des normes de tolérance de la tôle galvanisée n° A 43 323.- Les épaisseurs utilisées en fonction des sections sont conformes à vos spécifications.

L’assemblage des flancs est exécuté par agrafage Pittsburg.L’étanchéité des conduits haute pression est renforcée par l’injection de mastic lors de l’agrafage longitudinal.Les cadres en profil et les angles utilisés sont de « Icat International » ou équivalent.Le choix des profils M2/M3 et des tirants de renforts dépendent de la pression suivant la classe d’utilisation requise (voire fiches techniques).Les coudes sont fabriqués avec aubes dépendamment de leur section (voire fiche technique) L’assemblage des cadres aux tronçons se fait par points de soudure protégés par une peinture au zincLes angles des cadres sont étanchés au mastic acrylique.Le dégraissage intérieur des conduits et des accessoires est exécuté avec un détergeant alcoolisé biodégradable permettant d’émulsifier et de disperser les graisses, et la protection contre la poussière est assurée par un film PVC.

PoseLes tronçons sont assemblés par des boulons et écrous cadmiés M8 et M10, l’étanchéité entre les cadres est assurée par un joint en mousse de caoutchouc expansé « auto - extinguible » ; des agrafes de serrage seront installées conformément aux recommandations DIN 24190, le tout recouvert d’une bande d’étanchéité auto-rétractable.

Le supportage est en profil type trapézoïde de la marque MUPRO dont la section est définie suivant le poids à supporter.

Une bande en caoutchouc formant un pont isophonique sera installée entre le rail et la gaine, le tout est suspendu au plafond par des tiges filetées cadmiés.Dans le cas de fixation sur des I.P.N, des crampons de suspension sont utilisés.Il sera installé tous les 5 ml des trappes de visite.Des prises de pressions sont installées aux points indiqués sur vos plans.Des manchettes rectangulaires/circulaires MO/M1 sont installées aux endroits indiqués sur les plans. Le prix comprendra les orifices bouchonnés pour mises de vitesse nécessaires pour l’équilibrage.Y compris coupes, posé et raccordé, étanchéité de gaine et support galvanisé.


Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions d’exécution,

Au prix n° :...........................................…................................................................... III-4

PRIX N° III-5 - GRILLE D’EXTRACTION DESENFUMAGE Marque : SYSTEMAIR ou similaire.

Grilles d’extraction seront installées dans les locaux ventilés.Grilles pour extraction. Le cadre frontal périphérique profilé de manière optimale pour la diffusion

de l’air de 28 mm ou de 20 mm avec ailettes horizontales réglables individuellement. La grille frontale est en tôle d’acier dont la surface est phosphatée et laquée blanc (RAL 9002) par procédé électrophorèse.

L’extraction des locaux ventilés. Dispositif de fixation sur un contre-cadre et cadres, ressorts de fixation, les grilles, d’extraction seront avec dispositif de réglage à l’arrière, en façade, il sera prévu des grilles équipées de chicanes formant un piège à sons et à la diffusion de l’air se fera à travers des ailettes en forme de chevrons.

Ouvrage payé à l’unité, fourni et posé, y compris toutes sujétions d’exécution, suivant les règles de l’Art,

a. Débit : 1600 à 5400 m3/h Au prix n° :.................................................…................................................................... III-5

PRIX N° III-6 - GRILLE EXTERIEUR D'EXTRACTION & D’AMENE D’AIR Marque : SYSTEMAIR ou similaire. Grille extérieur en aluminium à ailettes avec un profil pare-pluie de faible hauteur, la face arrière sera équipée d’une grillage anti-moustique en acier galvanisé, elle sera en aluminium y compris fixation par viscache, percé par montage directe ou avec contre codes.Ouvrage payé à l’ensemble,Au prix n° :...................................................…................................................................... III-6

PRIX N° III-7 - GAINE EN STAFF POUR EXTRACTION & D’AMENEE D’AIR DESENFUMAGE 1/2H 400°C (CIRCULATION ÉTAGES.)

Les gaines seront en staff lisse intérieurement d'épaisseur 4 cm.L'intérieur des gaines sera arrondi au niveau des angles. La fourniture, la pose et le raccordement aéraulique y compris les cadres en bois, la fixation et toutes les sujétions de pose et l'exécution des fentes de reprise éventuelle.

Ouvrage payé au mètre carré.

Au prix n° :........................................................................................................................ III-7PRIX N° III-8 - GRILLE DE SOUFFLAGE ET VOLET CF 2H A VANTAIL OU PORTILLON

MONTE SUR GAINE SOUFFLAGE (CIRCULATION ÉTAGES)Marque : SYSTEMAIR ou similaire.

Principe d’utilisation :- Volets de désenfumage, volet normalement fermé destiné au désenfumage mécanique par

Balayage Ou mise en surpression des locaux, dégagements, circulations à protéger et à désenfumer. Le volet

s’ouvre automatiquement au moyen d’un déclencheur électromagnétique commandé par la détection incendie.

Il est de plus équipé d’une commande manuelle à poste.Description :- Les volets de désenfumage sont des obturateurs coupe-feu à volet à vantail ou portillon, constitués

d’une ossature métallique et d’un corps en matériaux réfractaires.- Le volet doit être équipé d’une grille d’habillage amovible. - Déclenchement par dispositif électromagnétique à émission de courant (pour conduit collectif) ou

rupture de courant de dimension suivant les débits comprend :


Asservissement, fixation, tubage, fillerie, raccordement en ordre de marche, le branchement électrique et signaux à ramener jusqu’à la centrale dimension et toutes sujétions de fourniture et de pose. Vitesse au niveau des grilles à ne pas dépasser 4 à 5 m/s.

La télécommande d’ouverture se fait depuis le SSI au moyen de la bobine électromagnétique libérant du verrou et assurant ainsi l’ouverture du vantail ainsi que le réarment se fera manuel.

Le volet dispose d’un bornier de raccordement mis à disposition du lot courant faible pour la télécommande de la signalisation de position.

Ouvrage payé à l’unité, au prix suivant :

a. Débit 3600 à 4500 m³/h Au prix n° :....................................................…................................................................. III-8

PRIX N° III-9 - GRILLE D’EXTRACTION ET VOLET DE DESENFUMAGE CF 2H A VANTAIL OU PORTILLON MONTE SUR GAINE D’EXTRACTION (CIRCULATION ÉTAGES)Marque : SYSTEMAIR ou similaire. Principe d’utilisation :- Volets de désenfumage, volet normalement fermé destiné au désenfumage mécanique par Balayage ou mise en surpression des locaux, dégagements, circulations à protéger et à désenfumer. Le volet s’ouvre automatiquement au moyen d’un déclencheur électromagnétique commandé par la détection incendie. Il est de plus, équipé d’une commande manuelle à poste.Description :- Les volets de désenfumage sont des obturateurs coupe-feu à volet à vantail ou portillon, constitués d’une ossature métallique et d’un corps en matériaux réfractaires.- Le volet doit être équipé d’une grille d’habillage amovible. - Déclenchement par dispositif électromagnétique à émission de courant (pour conduit collectif) ou rupture de courant de dimension suivant les débits comprend : Asservissement, fixation, tubage, fillerie, raccordement en ordre de marche, le branchement électrique et signaux à ramener jusqu’à la centrale dimension et toutes sujétions de fourniture et de pose. Vitesse au niveau des grilles à ne pas dépasser 4 à 5 m/s.La télécommande d’ouverture se fait depuis le SSI au moyen de la bobine électromagnétique libérant du verrou et assurant ainsi l’ouverture du vantail ainsi que le réarment se fera manuel.Le volet dispose d’un bornier de raccordement mis à disposition du lot courant faible pour la télécommande de la signalisation de position. Ouvrage payé à l’unité, au prix suivant :

a. Débit 3600 à 4500 m³/h Au prix n° :....................................................................................................................... III-9

PRIX N° III-10 - CABLAGE D’ALIMENTATION ELECTRIQUE Le présent prix rémunère l’ensemble du câblage nécessaire à l’alimentation des ventilateurs et

extracteurs de désenfumage.

Les câbles seront résistants au feu (CR1) de type pyrocâble blindés à isolant minéral selon le mode de pose.

Depuis le tableau électrique chaque coffret de relayage de chaque ventilateur est alimenté en câble résistant au feu de façon indépendant.

Ouvrage payé à l’ensemble du câblage pour toutes sections confondues, fourni, posé et raccordé en ordre de marche, y compris toutes sujétions d’exécution selon les normes en vigueur.Au prix n° :......................................................................................................................... III-10

PRIX N° III-11 - ARMOIRE ELECTRIQUE L’ensemble des liaisons depuis S.M.S.I jusqu’au coffret de relayage comprenant asservissement et signalisation est à la charge du lot détection.


L’installation électrique nécessaire au bon fonctionnement de l’installation de désenfumage sera réalisée par l’Entrepreneur du présent lot, à partir de la grille de raccordement laissée en attente par le lot«ELECTRICITE».

- Tension 380 V + Neutre.- Neutre isolé Régime IT.

L’Entrepreneur alimentera l’armoire électrique qui comprend disjoncteur général assurant la protection générale.Le départ de chaque ventilateur sera équipé d’un disjoncteur associé à un sectionneur fusible avec relai thermique calibré suivant la puissance du ventilateur à protéger.

- Il sera prévu sur la face avant de l’armoire les voyants lumineux, marche, voyant de départ, un ensemble de commutateurs marche-arrêt, klaxon et maintien de défaut. - Chaque appareil aura sa propre ligne d’alimentation depuis l’armoire en câble résistant au feu posé à plat sur chemin de câble largement dimensionné.- Les canalisations alimentant les ventilateurs ne doivent pas comporter de protection contre les surcharges, mais seulement contre les courts-circuits. - Synthèse des alarmes et défaut sur face avant de l’armoire report d’alarme à ramener jusqu’au tableau de détection incendie.Fourni, posé et raccordé en ordre de marche, y compris toutes fournitures accessoires et toutes sujétions d’exécution, aux prix suivants :

a) Armoire électrique terrasse : Cette armoire comprendra les commandes et protection suivant description ci-dessous, y compris l’amenée du courant depuis l’armoire générale B. T. Câble d’alimentation (câble sécurité), télécommande depuis le local contrôle.

Comprend : -2 Caissons d’extraction désenfumage

- Caissons d’air neuf - Protection par disjoncteur différentiel magnétique seul.

b) Armoire électrique 1 er & 2eme sous-sol : Cette armoire comprendra les commandes et protection suivant description ci-dessous, y compris l’amenée du courant depuis l’armoire générale B. T. Câble d’alimentation (câble sécurité), télécommande depuis le local contrôle.

Comprend : - 2 Caissons d’extraction désenfumage - Protection par disjoncteur différentiel magnétique seul.

Ouvrage payé à l’ensemble. Au prix n° :......................................................................................................................... III-11

PRIX N° III-12 - ESSAIS ET MISE EN ROUTE Ce prix rémunère l’instruction lors des essais et de la mise en route au personnel appelé à s’occuper

de la marche et de l’entretien du matériel installé, par l’Entrepreneur du présent lot. Il sera mis à la disposition du chef d’entretien du bâtiment, un technicien qualifié, ayant une parfaite connaissance des installations considérées et ayant participé à la réalisation des travaux depuis les origines du chantier, jusqu’aux réglages définitifs.

Toutes les instructions nécessaires, ainsi que les schémas, seront consciencieusement expliquées lors de la mise en route des installations tels que : DESENFUMAGE


Ouvrage compté à l’ensemble pour toutes instructions et explication, y compris les déplacements de techniciens et d’ingénieurs de l’Entreprise et toutes sujétions.Au prix n° :................................................…................................................................... III-12

PRIX N° III-13 - EXUTOIRE DE FUMÉE 1M² Marque : SOUCHIER Fourniture et pose d'un exutoire de 1m² utiles composé de :1- Une costière en tôle galvanisée, c’est le corps de l’appareil. Elle reçoit l’ouvrant, les mécanismes,

le système D’ouverture pneumatique. La costière droite est recouverte extérieurement d’un isolant surfacé bitumineux conçu pour recevoir directement des relevés d’étanchéité soudés à la flamme.

2- Un cadre ouvrant tubulaire en acier galvanisé. Le cadre ouvrant est actionné par un vérin pneumatique pour ouverture et refermeture. Le maintien en position fermée de l’appareil est assuré grâce à un verrouillage mécanique avec témoin visuel de verrouillage.

3- Un cadre parclose en aluminium fixé par vis et rondelles nylon : il maintient le remplissage et protège les angles contre les chocs latéraux. C’est lui qui assure la finition sur toiture.

L’exutoire assure à la fois l'éclairement et l'évacuation en cas d'incendie des fumées des gaz.L'appareil doit se composer d'une partie ouvrante constituée par une double paroi. L'ensemble doit

être entièrement démontable et chaque pièce peut être remplacée indépendamment des autres.Le dôme est posé sur un caisson en tôle d'acier galvanisé à chaud de 15/10 d'épaisseur, isolée

thermiquement et protégé extérieurement contre la corrosion.Le mécanisme sera composé des éléments suivants :1 treuil pneumatique15 ml de câble (linéaire à titre indicatif)1 serre câble2 poulies sous carter1 poulie déportée2.5 ml de gaine de protection câble1 coffret ouverture3 cartouches de CO2 de 27g25 ml de tube cuivreColliers de fixation pour tube cuivreNOTA :- La costière doit couvrir le relevé d'étanchéité.- Le système doit avoir l'agrément du BET et le bureau de contrôle. Le skydôme sera doté des

contactes de début et fin de courses pour le contrôle permanent de son état. Y compris système complet de détection et asservissement de l’exutoire.

Ouvrage payé à l'unité fournie, posée en ordre de marche y compris toutes fournitures câbles et gaine pour fonctionnement manuel et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Au prix n° :..................................................................…......................................................... III-13IV. EQUIPEMENTS DE PISCINE

PRIX N° IV-1 - EQUIPEMENTS DE PISCINE AVEC COFFRET ELECTRIQUE ET CABLAGE Marque : Astral ou équivalent A. POSTE DE FILTRATION Ce poste comprend la fourniture, le montage et la mise en route de : F iltration Filtre à sable Bobiné mono couche polyester et fibre de verre dont les caractéristiques sont :

Type : Bobiné Diamètre : 500mm Avec 2 vannes pour la séquence de lavage et mise en route Débit d'eau de filtration par filtre : 8,4 m3/h La vitesse de passage dans le filtre ne doit pas dépasser 20m3/h/m².


Deux manomètres placés en façade indiquent le taux de colmatage et la nécessité d’un contre lavage, 1 voyant de lavage.

Groupe électropompeDont les caractéristiques sont :

Axe en acier inox Pré filtre incorporé Corps. En bronze En aval : une vanne et un clapet anti-retour HMT : vérifier par l’entreprise Alimentation : 220/380v triphasé Débit : 5,6 m³/h par pompe

Ces groupes serviront à la vidange du bassin et pour le passage de balai.Ces groupes seront installés avec :

Vanne d’aspiration Vanne de refoulement Liaisons entre filtre et groupe électropompe.

Armoire électrique

Un coffret de commande et de protection en tôle avec fermeture à serrure regroupant le matériel suivant :

Coupe circuit Discontacteur avec relais thermique Horloge chronométrique Commutateur Fusibles pour alimentation des projecteurs

B. SYSTEME DE TRAITEMENT D’EAU AUTOMATIQUE Un système de traitement de l’eau qui sera assuré par une régulation automatique de dosage y compris une chambre d’analyse avec deux sondes PH et REDOX

1 Control et régulation du chlore et du PH 2 Pompe doseuse 1 Dépôt en polyester 1 Doseur de galet 1 Rota mètre Vannes d’isolement

C. PIECES A SCELLER 1 Grille de fond de 200 x 200 2 Bouches de refoulement réglables Ø50 1 Prises de balai

D. MATERIEL D’ENTRETIEN 1 Balai aspirateur triangulaire en cycolac, 1 Perche télescopique 1 Tuyau auto flottant 1 Epuisette 1 Brosses de fond et parois Trousse de contrôle de chlore et de pH

E. MATERIEL D’ECLAIRAGE 2 projecteurs de 100w encastrable, 12V livrés avec niche pour fixation à la paroi, type immergé, gaines passe câble flexible et câbles boites de connexion de sécurité en ABS transformateurs de 350 VA, 220/ 12V

F. TUYAUTERIE DE CEINTURAGE - MONTAGE ET INSTALLATION ELECTRIQUE : La tuyauterie d’aspiration de la prise de balai aspirateur


La tuyauterie de refoulement par le fond La tuyauterie d’aspiration des goulottes L’évacuation des eaux de lavage des filtres et de la vidange à un mètre Du local Technique. Les liaisons électriques entre projecteurs et transformateurs jusqu’au local Technique. Les liaisons entre transformateurs et armoire électrique Les liaisons entre groupe électropompe et armoire électrique.

G. GRILLE POUR CANIVEAU PÉRIPHÉRIQUE Comprend la réalisation des grilles pour caniveaux.Les dimensions nettes mentionnées ne tiennent pas compte des dépassements de barreaux formant pattes à scellement.Cadre fixe de 25 x30Encadrement en cornière de 25x25Fer plat de 20 x10 espacés tous les 3cm, posés verticalement

H. EXTINCTEUR PORTATIF CO2 Un extincteur à CO2 pour les feux classe B et C et de capacité 6 litres.

I. PRESSION CONTRE NAGE À ACTION PNEUMATIQUE Elle nécessite l’installation d’une niche avec les pièces à sceller, une façade et les buses d’aspiration et de refoulement sont scellées à la paroi de la piscine.C’est une pompe de nage discrète et esthétique grâce à sa façade. Il est conseillé de placer la pompe de nage à contre courant à maximum 5 mètres de la piscine. Cela va permettre de limiter les pertes de charge.

NOTA :L’Entreprise doit respecter scrupuleusement les indications inscrites aux détails de l’Architecte.Les détails d’exécution seront remis par l’Architecte à l’Entreprise pour exécution.Ouvrage payé à l'unité d'ensemble. Y compris, supports, fixations, et toutes sujétions.Au prix n° :...................................................................................................................... IV-1

PRIX N° IV-2 - BACHE D'EQUILIBRAGE Ce prix rémunère les travaux de construction d'une bâche enterrée de 5,1 m³ de capacité en voile de 20 cm d’épaisseur y compris le trou d'hommes, échelle en acier inox, étanchéité et revêtement alimentaire.Ce prix comprend aussi l’ensemble des équipements de la chambre d’équilibrage avec en particuliers :

Une vanne à l’arrivée DN 20. Une électrovanne pour le remplissage automatique. Déflecteur sur l’arrivée d’eau de débordement. La protection des pompes au niveau bas (Sonde de niveau et câblage) pour la mise en marche

des pompes. La protection de la bâche au niveau haut. La commande d’admission d'eau de remplissage et de rétablissement du niveau du bassin. Un filtre à tamis. Tuyauterie d'aspiration avec crépine. Les vannes d'isolement nécessaires. 1 Débitmètre piscine publique DN 32. Tuyauterie de vidange. Tuyauterie gravitaire du trop plein en PVC. Échelle en inox à 4 marches en Inox d'accès pour le nettoyage éventuel de la bâche. Trappe de visite. Alimentation électrique des équipements.


Ouvrage payé au L’Ensemble fourni et posé, y compris, colliers, supports, toutes pièces de raccordPercements, scellements, fourreaux, essais peinture antirouille, ainsi que toutes sujétions de fourniture et de pose Au prix n° :...................................................................................................................... IV-2

PRIX N° IV-3 - POMPE VIDE CAVE Marque : WILO ou similaire. Il sera fourni et installé deux (2) pompes double pour eaux claire débit 6,4 m3/h, avec supports, chacune équipée de :

Un conduit d’aspiration PN10 – DN90. Les flotteurs de niveau marche/arrêt Un flotteur niveau alarme Une chaînette de manutention Les deux pompes fonctionneront en alterné ou en cascade et seront équipées de : Collecteur en PVC PN16 – DN100 Un conduit de refoulement en tube PVC PN10 – DN75 jusqu'au regard extérieur, ou collecteur

PVC EU. Un tableau électrique de protection et de régulation de fonctionnement en cascade et en alterné

des deux pompes, avec la filerie nécessaire aux raccordements.Ouvrage paye à L’Ensemble par pompe y compris, tube, clapet anti-retour, collecteur, flotteurs, système de guidage, tableau électrique et toutes fournitures et sujétions..

Au prix n° :...................................................................................................................... IV-3

PRIX N° IV-4 - POMPE A CHALEUR Marque : system air ou similaire. Il sera fourni et installé deux (2) pompes a chaleur 4 saisons a dégivrage par vanne d'inversion de cycle Fonctionnement entièrement automatique. Echangeur d'eau de piscine en titane pur pour haut rendement, compatible avec l'électrolyte de sel, construction anticorrosion en acier galvanisé Ouvrage paye à L’Ensemble par pompe à chaleur y compris, tube, clapet anti-retour, collecteur, flotteurs, système de guidage, tableau électrique et toutes fournitures et sujétions

a. Pf = 26 Kw.b. Pf = 21 Kw.

Au prix n° :...................................................................................................................... IV-4

EQUIPEMENTS APPARETEMENTS & PLATEAU BUREAUX

V. PLOMBERIE SANITAIRE V-1 - ALIMENTATION EAU FROIDE

PRIX N° V-1-1 - RESEAUX D’ALIMENTATION EF EN PP-R PN20 Marque : ARIEETE 25 – PN 20 ou similaire. Le réseau de distribution d’eau froide et d’eau chaude sanitaire seront réalisé en tube polypropylène pression PN20. Il devra être résistants aux ultraviolets et d’une qualité alimentaire. Les jonctions seront réalisées par collage.Le marquage des tubes et raccords devra être conforme aux indications des normes NFT 54.003 pour les tubes et NFT 54.029 pour les raccords.Les tuyauteries seront fixées sur les parois à l'aide de colliers en acier chromate genre.Les tuyauteries traversant les parois maçonnées seront munies de fourreaux. Ceux-ci traverseront toute l'épaisseur de la maçonnerie et dépasseront de 0,5 cm du nu des murs. Par contre, dans les traversées de planchers, les fourreaux dépasseront de 2 cm le niveau du sol fini, afin d'éviter la corrosion des canalisations par les eaux de lavage ou autres.Le calorifuge pour tuyauterie d'eau chaude sera réalise par un isolant souple, qualité M1 épaisseur 13mm pour tous diamètres de la tuyauterie à calorifuger, selon les règles Th-CE et conformément à la norme NF DTU 45.2 confondus avec mise en 1place de protection mécanique par jaquette en inox.


L'ouvrage comprend l’assemblage, le colis, la mise en œuvre et le repera.ge des circuits et toutes sujétions.Pour les parties apparentes, les calorifuges devront être protégés par les bandes adhésives en aluminium autocollant de marque 3M.

a. 13 à 16 (diamètre intérieur).b. 21 à 32 (diamètre intérieur).

Ouvrage payé au mètre linéaire y compris tube à emboîtage assemblé par collage, avec raccords et pièces de raccordement de toute nature, manchettes de dilatation, supports, toutes sujétions de fourniture et de pose.

Au prix n° :...............................................................................….................................... V-1-1

PRIX N° V-1-2 - ANTI-BELIER Type à vessie de marque SERSEG DN 15 ou similaire, en tête des colonnes d'EF e d'ECS y compris vanne d'isolement et raccordement.Ouvrage payé à l'ensemble y compris toutes sujétions de fourniture et de raccordement.

Au prix n° :...............................................................................….................................... V-1-2

PRIX N° V-1-3 - VANNE D'ARRÊT Marque : SOCLA ou similaire. Installé sur l’alimentation EF. Les vannes d’arrêt et le clapet seront en bronze. La vanne sera de type à boisseau sphérique ¼ de tour.Prix comprenant la vanne, le clapet, raccordement et toutes sujétions de fourniture et de pose.Ouvrage payé à l’unité.

Au prix n° :.............................................................................….................................... V-1-3

PRIX N° V-1-4 - ATTENTE MACHINE A LAVER L’attente machine à laver (vaisselle et linge) sera prévu par un robinet d'arrêt en laiton chromé type SCHOLL à raccorder sur l’alimentation en eau de la machine. L’évacuation sera en attente sur PVC de diamètre 40 avec un siphon. Ouvrage payé à l’unité y compris robinet, fixations, raccordements, pose, toutes fournitures et sujétions de mise en service.

Au prix n° :...............................................................................….................................... V-1-4

PRIX N° V-1-5 - ATTENTE EVIER Fourniture, pose, raccordement et mise en œuvre d'une alimentation pour évier depuis le coffret de distribution en polyéthylène réticulée diamètre 13/16 avec une vanne d’arrêt DN 15 avec sortie enFiletage, aussi l’évacuation en P.V.C diamètre 40 depuis l’attente jusqu’au la chute ou regard le plus prés, ainsi que le siphon.Ouvrage payé à l’unité y compris robinet, fixations, raccordements, pose, toutes fournitures et sujétions de mise en service.

Au prix n° :...............................................................................….................................... V-1-5

V-2 - PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE

PRIX N° I-2-1 - CHAUFFE EAU ELECTRIQUE Marque : FERROLI type CALYPSO ou similaire. Fourniture et pose d’une chauffe eau électrique Vertical / Horizontal mural / horizontal sur dalle comprendra :

Capacité du chauffe-eau en Ltr : 60, 100 et 300litre


Puissance minimum de la résistance : (1500 w pour petite capacité) (2400w pour grande capacité)

Nature résistance : thermoplongeur en cuivre Thermostat : mécanique à molette Groupe de sécurité sanitaire taré à 7 bars Usage : production ECS Isolation de la cuve : mousse polyuréthane Matière de la cuve : Acier emmaillé aux normes de pureté bactériologique Déperdition en (W) : max 0.4 Protection anticorrosion : Anode magnésium grand format Indice de protection : IP 23 Appareil équipé de raccords arrivés et départ d’eau, et tous autres accessoires ; Groupe de sécurité hydraulique conforme à la norme NF d 36-401 Appareil conforme aux normes NF, estampillé « NF Électricité »

Ouvrage payé à l'unité, y compris y compris fixations, raccordements hydrauliques, soupape de sécurité clapet vannes d’arrêt, raccordement électriques, et vidange et toutes sujétions de fourniture et de pose

a. Capacité de 60 litre.b. Capacité de 100 litre.c. Capacité de 300 litre.

Au prix n° :….................................................................................…............................... V-2-1

V-3 - EVACUATION

PRIX N° V-3-1 - EVACUATION DES APPARIELS SANITAIRE Marque : DIMATIT – WAVIN ou similaire. Chaque appareil sera raccordé par une canalisation PVC branché sur un siphon.L’extrémité de chaque tuyauterie d’évacuation sera munie d’un bouchon de dégorgement.

Diamètre 40 à 100Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris manchon, colliers, manchons de dilatation, coupes, percements, scellement, tés, coudes, tous raccords, saignées, et toutes sujétions de fourniture et de pose.Au prix n° :…..................................................................................................................... V-3-1

PRIX N° V-3-2 - SIPHON DE SOL EN INOX Siphon de sol à panier en inox avec grille, échantillon à présenter à la maîtrise d’œuvre pour approbation, à sortie latérale.Le siphon sera posé sur platine en plomb de 3 mm d’épaisseur et de 50x50 cm.Ouvrage payé à l’ensemble par appartement y compris toutes sujétions de fournitures et de pose.Au prix n° :.....................................................................................…................................ V-3-2

V-4 - APPARIELS SANITAIRE & ACCESSOIRES (POSE SEULEMENT) Les postes comprennent la pose seulement des appareils sanitaires, ainsi que les accessoires

suivants : robinetterie, vidage, siphon et joints d’étanchéité, ainsi que la réalisation d’un jointoiement périphérique en silicone.

PRIX N° V-4-1 - LAVABOS (POSE SEULEMENT) Pose d’un lavabo vasque, y compris robinetterie et siphon, (fournis par le maître

d’ouvrage) comprenant fourniture et pose raccords mixtes 2 robinets schell pour son raccordement à l’alimentation et P.V.C. pour son raccordement à l’évacuation.

Ouvrage payé à l’unité.Au prix n° :...............................................................................…................................... V-4-1

PRIX N° V-4-2 - W. C. SIEGE A L’ANGLAISE (POSE SEULEMENT)


Pose d’un W.C. à l’anglaise suspendue (fourni par Le Maître d’ Ouvrage) comprenant la fourniture et pose, pipe en PVC Ø 100 pour son raccordement à l’évacuation et raccords mixtes, vanne d’arrêt Ø 15, robinet schell pour son raccordement à l’alimentation.

Ouvrage payé à l’unité.Au prix n° :.................................................................................................................... V-4-2

PRIX N° V-4-3 - RECEVEUR DE DOUCHE (POSE SEULEMENT). Pose d’une douche, y compris robinetterie et siphon, (fourni par le Maître d’Ouvrage),

comprenant raccordement à l’alimentation EF. EC. Et à l’évacuation, protection des receveurs de douche par du plâtre et carton.

Ouvrage payé à l’unité.Au prix n° :..............................................................................…................................... V-4-3

PRIX N° V-4-4 - TABLE EVIER (POSE SEULEMENT) Pose d’un évier dans les offices étage, y compris robinetterie et siphon, (fourni par Le Maître

d’Ouvrage), protection des éviers par du plâtre et carton.Ouvrage payé à l’unité.

Au prix n° :...................................................................................................................... V-4-5PRIX N° V-4-5 - BAIGNOIRE (POSE SEULEMENT)

Fourniture, pose, raccordement, calfeutrement et mise en œuvre d'un ensemble de baignoire, comprenant:

- Baignoire, de finition blanche ;- Vidage automatique avec siphon extractible pour baignoire de même marque.- Mitigeur série ALEO bain douche pour bain avec inverseur et une douchette avec flexible et- support de même.- Alimentation EF/EC de diamètre 16/20 en polyéthylène réticule depuis le collecteur jusqu'au

sanitaire y compris raccords, polyéthylène, Cuivre chromé de raccordement du sanitaire;- Gaine annelée diamètre supérieur au polyéthylène réticulé d'au moins 30 %, de couleur bleue

pour l'eau froide et de couleur rouge pour l’eau chaude;- Raccordement EF/ EC en cuivre chromée y compris raccords mixtes.- Vidange en PVC Ø 50 depuis le siphon de l'appareil jusqu'à la première culotte de chute ou

regard, y compris pièces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc.Prix global comprenant la baignoire, le mélangeur, les robinetteries de vidange complète, les douchettes, la trappe de visite, pieds de support de la baignoire, tubes cuivre, fixations, toutes fournitures de raccordements et toutes sujétions.Au prix n° : ..................................................................................................................….... V-4-5

PRIX N° V-4-6 - WC À LA TURQUE (POSE SEULEMENT) Gamme NEXO Marque ROCA ou similaire (Localisation Sous sol).

Fourniture, pose, raccordement et mise en œuvre d’une, comprenant :- WC a la turque - siphon en fonte émaillée.- Robinet chromé;- Alimentation EF de diamètre 13/16 en polyéthylène réticule depuis le collecteur de

distribution jusqu'au sanitaire y compris raccords, polyéthylène, flexible ;- Gaine annelée de diamètre supérieur au polyéthylène réticulé d'au moins 30 %, de couleur

bleue pour l'eau froide et de couleur rouge pour l’eau chaude.Ouvrage payé à l’unité y compris fixation, pose, raccordement aux alimentations et des évacuations et toutes sujétions de pose.Au prix n° :................................................................................…..................................... V-4-6

PRIX N° V-4-7 - GLACE MIROIR (POSE SEULEMENT) Pose d’une glace (fournie par Le Maître d’Ouvrage), comprenant pattes à glace chromées rondes, pose sur contre plaque et l’encadrement en INOX, y compris toutes sujétions de pose.


Ouvrage payé à l’unité.Au prix n° :..............................................................................................….................................. V-4-7

PRIX N° V-4-8 - PORTE-SERVIETTES (POSE SEULEMENT). Pose de porte-serviettes pour lavabo et baignoire (fourni par Le Maître d’Ouvrage), comprenant vis de fixation et toutes sujétions de pose.Ouvrage payé à l’unité.

Au prix n° :..............................................................................................…..................................V-4-8

PRIX N° V-4-9 - PORTE-PAPIER (POSE SEULEMENT) Pose de porte-papier en acier chromé (fourni par Le Maître d’Ouvrage) y compris vis de fixation chromée et toutes sujétions de pose.Ouvrage payé à l’unité.Au prix n° :..............................................................................................…...................................V -4-9

PRIX N° V-4-10 - PORTE-PEIGNOIR (POSE SEULEMENT) Pose de porte-peignoir (fourni par Le Maître d’Ouvrage) y compris vis de fixation chromées et toutes sujétions de pose. Ouvrage payé à l’unité.Au prix n° :............................................................................................…...................................V-4-10

PRIX N° V-4-11 - PORTE SAVON (POSE SEULEMENT) Pose de porte savon (fourni par Le Maître d’Ouvrage) y compris vis de fixations chromées et toutes sujétions de pose.Ouvrage payé à l’unité.Au prix n° :............................................................................................…....................................V-4-11

VI. CLIMATISATION-VMC

VI-1 - CLIMATISATION * N O T A : Exécution suivant les prescriptions techniques générales. Les prix remis par l’Entrepreneur comprendront les fournitures et sujétions de pose, scellement, les raccordements d’alimentation de tous les appareils de climatisation depuis les coffrets électriques, l’évacuation des condensât jusqu’au niveau regard ou chutes des Eaux Pluviales à la charge du présent Lot, y compris tous percements dans maçonneries, béton armé. Les ouvrages seront livrés en parfait état de fonction et conformes aux normes et règlements et descriptions ci-après. L’Entrepreneur établira son offre en fonction des données du présent devis.Nonobstant, il devra prévoir son matériel et ses installations pour atteindre les résultats d’essais suivant pour :-Les conditions climatiques extérieures de TANGER.-Les conditions intérieures :

Température : - Été : 35°C +/- 1°C. - Hiver : 3°C +/- 1°C.

Hygrométrie résultante Il ne sera admis aucune réclamation ultérieure, dans le cas ou les performances demandées ne seraient pas atteintesL’entreprise doit remettre les plans de réservation au lot gros œuvre avant tout commencement des travaux

Prix N° VI-1-1 - GROUPE EXTERIEUR MULTISPLIT &SPLIT SYSTEM MULTIZONE REVERSIBLE Y/C PRE-INSTALLATION ELECTRIQUES ET AERAULIQUE ET HYDRAULIQUES Marque : TRANE Ou similaire.


Fourniture, pose et installation d’un Groupe Extérieur de Climatisation Multi-split réversible INVERTER (Fluide Frigorigène R410A).

a) Groupe extérieur MULTISPLIT Composé de :

Ventilateur silencieux entraîné par un moteur étanche ; Compresseur silencieux monté sur suspension interne et externe ; Châssis support en fer cornier galvanisé y compris fixation par cheville HILM ; Protection acoustique du support métallique destinée à recevoir le condenseur. Raccordement électrique de l’unité comprenant : Protection thermique par disjoncteur magnétothermique marque Merlin Guérin ou équivalent ; Condenseur avec tubes cuivre et ailettes aluminium à large section ; Tous les moteurs devront être protégés contre surcharges thermiques et électriques ; Châssis et carrosserie en acier galvanisé à chaud phosphaté recouvert électro-statiquement

d’une résine polyester cuite au four pour résister aux atmosphères les plus agressives et l’air salin, y compris montage sur les dispositions anti vibratiles ;

Habillage rigide en tôle d’acier avec revêtement vinyle et isolation thermo ionisation.Sera compris dans le prix :

Plots antivibratil ; Repérage des unités; La charge compète du circuit frigorifique; Traitement contre l’air salin in site;

b) Unités intérieures type GAINABLE L’unité intérieure sera directement raccordée au groupe extérieur via un réseau de deux conduits en cuivre isolé de qualité frigorifique.Chaque unité intérieure sera équipée des éléments essentiels suivants :

Ventilateur centrifuge à entraînement direct à 3 vitesses Filtre régénérateurs sur l'air repris lavable et facilement démontable de classe M1 Batterie à détente directe avec tubes cuivre et ailettes en aluminium Thermostat d'ambiance et dispositif de contrôle avec signalisation marche/arrêt, Potentiomètre

pour le réglage de la température de consigne, sélecteur de vitesse et de fonctionnement.Les unités intérieures seront sélectionnées en fonction des besoins thermiques des locaux et des contraintes d'installation.En outre de la fourniture du climatiseur en Split -système, la proposition comprend :

La fixation de l'unité intérieure et extérieure avec supports galvanisés suffisamment dimensionnés, pour montage avec rails et accessoires de marque MUPRO ou WALRAVEN.

Les plots antivibratoires pour l'unité extérieure et intérieure Platine de commande à distance câblées ou à transmission infrarouge avec affichage à cristaux

liquides. Chaque unité intérieure gainable sera équipée d’un double plénum de raccordement (soufflage et reprise) réalisés en Gaines isolantes tressées en fibres de verre enduites silicone avec les piquages nécessaires, les gaines flexibles calorifugées et les gaines en fibre de verre nécessaires pour la distribution aéraulique, y compris façonnages, assemblages, fixations, supports, raccordements , Thermostat Ambiance et toutes les sujétions de pose.La vitesse d’air dans les gaines de distribution aéraulique ne doit en aucun cas dépasser 3 m/s.Les principales fonctionnalités de la platine de commande à distance seront:

La mise en marche/arrêt Les consignes de température Le choix des paramètres de ventilation

c) Pré-installation électriques et frigorifiques et hydrauliques Réseau de condensation.

Marque : NICOLL, DIMATIT, ELITE Ou similaire.


Les tuyauteries d'évacuation des condensats doivent être en P.V.C. rigide. Leur diamètre minimum au départ de chaque split système gainable est de 32 mm. Le diamètre de la canalisation principale doit être suffisant pour prévenir toute obstruction de la tuyauterie (à calculer - min. 40 mm). Cette canalisation principale doit être installée en pente vers l’égout. Des ouvertures de visite pour le nettoyage éventuel des tuyauteries doivent être prévues tous les 10 m des tuyauteries d'évacuation des condensats.Un siphon de déconnection doit être prévu directement à la sortie. (Pour la longueur voir les plans).

Réseau frigorifique: Marque : LAFARGA Ou similaire La liaison entre les évaporateurs et condenseurs se fera par des canalisations en tube cuivre rouge écroui isolée de qualité frigorifique. Ces canalisations emprunteront un cheminement tel que figurant sur les plans.

La communication entre groupe extérieur et unités intérieures s'effectuera au moyen d'un câble souple cheminant avec les tuyauteries

Les tuyauteries seront isolées séparément et des fourreaux seront prévus aux franchissements des murs et planchers.

Les supports et fixations des tuyauteries horizontales et verticales seront prévus avec tous les Dispositifs pour la libre dilatation des réseaux gaz et liquide. Les soudures seront réalisées avec un minimum de 50% d'argent dans le métal d'apport et

sous flux d'azote. Si un complément de charge en réfrigérant est nécessaire, il sera effectué lors de la remise en

Service.

Chaque tuyauterie sera isolée frigorifiquement avec un isolant thermique de type M0 ou M1, d'une épaisseur minimale de 9mm (tuyauterie liquide) et 13mm (tuyauterie gaz).Le réseau frigorifique devra respecter les longueurs maximales de tuyauterie autorisées par le fabriquant.(Pour la longueur voir les plans).

Les raccordements électriques les travaux de réglage, la mise au point et la mise en service les instructions, les plans pour la mise en place et pour l'entretien.(Pour la longueur voir les plans).Prix comprenant, fourniture, pose, installation et mise en service d’un ensemble de climatiseur en split réversible de type gainable, y compris régulation, protections thermiques et électriques, circuit de gaz, isolations, commandes, raccordements électriques aéraulique et hydrauliques et condensats , ainsi que le socle Anti-vibratile selon instructions BET , les grilles et gaines , et toutes sujétions de fourniture et de pose en bon état de marche.(Pour la longueur voir les plans).Ouvrage payé à l’ensemble.Y compris toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions d’exécution aux prix suivants :

a) Groupe extérieur MULTISPLIT : PF=13,50 KW (Bi-SPLIT) PF=10,50 KW (Bi-SPLIT)

PF=5,33 KW (Bi-SPLIT)b) Unités intérieures type GAINABLE :

b.1.PF=24 000 BTU/h b.2.PF=18 000 BTU/h b.3.PF=12 000 BTU/h

c) Pré-installation électriques et frigorifiques et hydrauliques

Au prix n° :….............................................................................................…...................................VI-1-1


Prix N° VI-1-2 - GAINE EN STAFF Les gaines et plénums installés en faux plafond, seront en staff lisse intérieurement d'épaisseur 2 cm.La fourniture, la pose et le raccordement aéraulique y compris les cadres en bois, la fixation et toutes les sujétions de pose et l'exécution des fentes de reprise éventuelle.Ouvrage payé au mètre carré.

Au prix n° :….................................................................................................................... VI-1-2

Prix N° VI-1-3 - GAINE FLEXIBLE CALORIFUGE CIRCULAIRE Gaine flexible Elle sera installée suivant plan pour le raccordement plénum gainable / diffuseurs, de classement au feu : M0/M1, et sera composée d’une gaine intérieure perforée MO d’un matelas de laine de verre (15 mm) et d’une enveloppe extérieure pare vapeur (Aluminium) M1, renforcée par armature textile. (Pour les diamètres voir les plans).Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris fixation, pose, raccordements et toutes sujétions de fourniture et de pose Au prix n° :…..........................................................................................…..................................VI-1-3

Prix N° VI-1-4 - DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE Marque : SYSTEMAIR, FRANCE AIR ou similaire.

Fourniture, pose et raccordement d’un diffuseur de soufflage linéaire ou carré selon le choix de l’architecte.

Diffuseur plafonnier carré en aluminium avec ailettes à jet d’air horizontal, fixé à 4 directions. Ces diffuseurs seront en aluminium anodisé teinté naturel. Les parties arrière seront laquées noir mat. Ils seront équipés d'un registre de réglage de débit d'air, la diffusion se fera sur les quatre côtés avec une section libre de passage suffisante pour répondre aux débits d'air demandées avec un dispositif de réglage du débit par volets accouplés en sens opposé.

Diffuseur linéaire à jet d'air horizontal fixe. Encadrement et ailettes profilées individuellement en aluminium extrudé avec finition par anodisation naturel satiné. Fixation non apparente par clips à friction retenus par le profil spécial du contre cadre.

Ouvrage payé à l'unité de diffuseur, pour toutes sections confondues, y compris scelleront, les raccordements au gaines, les fixations et toutes sujétions de fourniture et de pose.Au prix n° :….....................................................................................…....................................V I-1-4

VI-2 - VMC Prix N° VI-2-1 - EXTRACTEUR MURAL

Marque : SYSTEMAIR, FRANCE AIR ou similaire. Fourniture, pose et raccordement aux murs un extracteur Débit = 60 m³/h.Comprenant :

Matière grille ABS, corps polypropylène. Moteur sur roulements à bille. Protection thermique par fusible. Isolation électrique : class II. Voyant de fonctionnement.

Fonctionnement : manuel : arrêt instantané, temporisé : arrêt temporisé.

Ouvrage payé à l’ensemble y compris les raccordements, la pose, ainsi que toutes sujétions de fourniture et de pose. Au prix n° :........................................................................................…............................. VI-2-1

Prix N° VI-2-2 - VENTILATEUR DE GAINE D’EXTRACTION


Marque : SYSTEMAIR, FRANCE AIR ou similaire. Ventilateur extraction VMC à basse consommation. Sera centrifuge in line (aspiration et refoulement en ligne), il se raccordera sur une gaine circulaire. Le raccordement électrique se fera dans un bornier situé sur la volute. Y compris clapet anti-retour et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Débit = 60 à 90 m³/h HMT des ventilateurs à vérifier par l’entreprise.

Ouvrage payé à l’ensemble, y compris grille munie d’un par pluie, anti-vibratile, raccordement électrique depuis l’armoire générale, raccordement à la gaine, socle anti-vibratile, interrupteur étanche marche arrêt approximait de l’appareil et toutes sujétions de fournitures et pose.Au prix n° :….............................................................................................…...................................VI-2-2

Prix N° VI-2-3 - BOUCHE D’EXTRACTION Y/C GAINE FLEXIBLE Marque : SYSTEMAIR, FRANCE AIR ou similaire. Fourniture, pose et raccordement de ventouse d'extraction de débit d’air = 60 à 90 m3/h, circulaire à disque central réglable par rotation, il sera en matière plastique blanche.Gaine flexible nue en aluminium pour le raccordement des bouches d'extraction.Ouvrage payé à l'unité y compris pièces de raccordement, essais et toutes sujétions d'exécution. Au prix n° :….............................................................................................…...................................VI-2-3

Prix N° VI-2-4 - GRILLES D’EXTRACTION EN ACIER Marque : SYSTEMAIR, FRANCE AIR, ou similaire. Fourniture, pose et raccordement d’une grille d’extraction en acier, composée de :- Grille en acier peint naturel blanc à double déflexion, réglable.- Plénum de raccordement latéral ou axial.- Registre de réglage à ailettes opposées type RFS 07 ou similaire.- Joint d’étanchéité en polyuréthane expansé.- Fixation par clips.Débit d’air = 60 à 250 m3/h

Ouvrage payé à l'unité y compris raccordement à la gaine, plénum, cadre, registre et toutes sujétions d'exécutionAu prix n° :..........................................................................................................................VI-2-4

Prix N° VI-2-5 - GAINES CIRCULAIRE EN TOLE ACIER GALVANISEE Fourniture, pose des réseaux de gaines pour la V.M.C. en gaines circulaires en tôle acier galvanisée, y compris toutes sujétions d'étanchéité et d'essais, les percements, les raccords d'enduits et de peinture éventuels, les fixations, et toutes sujétions d'exécution et mise en œuvre suivant les régies de l'art.(Pour les diamètres voir les plans).Ouvrage payé au métré linéaire de gaine en tôle galvanisé, de section circulaire spiralée, fourni et posé en ordre de marche y compris toutes sujétions.Au prix n° :….............................................................................................….................................VI-2-5

VI-3 - ALIMENTATION ELECTRIQUE

PRIX N° VI-3-1 - COFFRET ELECTRIQUE ET CABLAGE Il sera prévu en local technique un tableau de protection des appareils de climatisation, ventilation et d’extraction, ainsi que leurs câblages. Les appareils alimentés et protégés sont :

Appareils de climatisation Ventilateurs d’extraction et de VMC. caissons d’air neuf


La tôle de ce tableau aura une épaisseur de 20/10ème mm et sera traitée contre la corrosion par métallisation à froid immédiatement après sablage et recevra deux couches d'impression phosphatant et deux couches de peinture cellulosique. Ce coffret comprendra un interrupteur de coupure générale en amont de marque MERLIN GERIN ou similaire.Les protections des divers appareils seront réalisées par disjoncteurs magnétothermiques, tétra ou bipolaires de calibres appropriés aux intensités absorbées et de marque MERLIN GERIN ou similaire ou par des sectionneurs fusibles associés à des contacteurs avec relais thermiques pour les moteurs commandés de marque Télémécanique ou similaire. Outre la fourniture de l'armoire et les protections susdites, ce prix comprend :

Voyants marche/arrêt/défaut. Boutons poussoirs marche/arrêt. Sectionneurs sur moteurs. Repérages. Câblage intérieur et câblage jusqu'aux raccordements des appareils. Tous les chemins de câble, la filerie et les protections électriques Schémas et plans électriques

Ouvrage payé à l'ensemble. Fourni et posé y compris raccordement électrique des équipements de climatisation, de ventilation et de désenfumage et toutes sujétions d'exécution.Au prix n° :...............................................................................................…............................. VI-3-1


CHAPITRE -III-BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF (BDP)

PROJET : CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE (2 Sous Sol RDC+15 ETAGES + ETAGE RETRAIT+TERRASSE)

LOT FLUIDES EQUIPEMENT SERVICE GENEREAUX-APPARTEMENTS

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U Q Prix Unitaire Montant HT

I. PLOMBERIE SANITAIRE

I-1-RESEAU EXTERIEUR

I-1-1 EQUIPEMENTS COMPTEUR EAUL’ensemble En 1

I-1-2 EQUIPEMENTS COMPTEUR EAU SECONDAIREL’ensemble En 130

I-1-3 COLLECTEUR PRINCIPAL EF/INC


L'unité U 1

I-1-4 RESEAUX ALIMENTATION EXTÉRIEURE PEHD – PN16

a-Ø 75 à 110 (extérieur)Le mètre linéaire Ml 30

I-1-5 EQUIPEMENT BACH EAU POTABLE CAPACITE TOTALE: 70 m³

b. Capacité : 70 m3L’ensemble En 1

I-1-6 GROUPE SURPRESSEURDébit d'eau unitaire : 16,00 m³/h pour les deux pompes normales. Débit d'eau unitaire : 4 m³/h pour la pompe jockey

L’ensemble En 1

I-2-EVACUATION

I-2-1 CHUTES ET COLLECTEURS D’EVACUATION EU/EV/EP

a-Diamètre 50 à Diamètre 110Le mètre linéaire Ml 476

b-b) Diamètre 125 à Diamètre 160Le mètre linéaire Ml 952

c-c) Diamètre 200 à Diamètre 315Le mètre linéaire Ml 496

I-2-2 GARGOUILLE ET CRAPAUDINE

L'unité U 4I-2-3 TROP PLEIN EP

L'unité U 13I-2-4 SIPHON DE SOL EN FONTE (PARKING)

L'unité U 10I-2-5 STATION DE RELEVAGE

L’ensemble En 1

TOLAL I: PLOMBERIE SANITAIRE

II. PROTECTION CONTRE D'INCENDIE


II-1 EQUIPEMENTS COMPTEUR EAU D'INCENDIE

L’ensemble En 1

II-2 EQUIPEMENTS bâche a eau Incendie de Capacité : 245 m

a) Capacité : 70 m³

L’ensemble En 1b) Capacité : 50 m³

L’ensemble En 1II-3 GROUPE SURPRESSEUR

L’ensemble En 1

II-4 RESEAU D’INTERIEUR D’INCENDIE EN TUBE ACIER GALVANISE

a-Diamètre 40/49 à 50/60

Le mètre linéaire Ml 99

II-5 ARMOIRE ROBINET INCENDIE ARME DN 25

L'ensemble En 6

II-6 EXTINCTEUR DE POUDRE POLYVALENTE 9Kg

L'unité U 64

II-7 EXTINCTEUR PORTATIF CO2 6Kg

L'unité U 6

II-7 EXTINCTEUR PORTATIF A EAU PULVERISER 6Kg

L'unité U 38

II-9 COLONNE SECHE

L'ensemble En 2

II-9 BAC SABLE

L'ensemble En 2

II-10 COLONNE HUMIDE

L'ensemble En 2

TOLAL III: PROTECTION CONTRE INCENDIE -

III DESENFUMAGE MECANIQUE


III-1 CAISSON DE DESENFUMAGE type 400°C/2h à 2 vitesse(PARKING 1 ER, 2EME SOUS-SOL)

a.débit d’air : 36 000 m³/hL’unité U 1b.débit d’air : 36 000 m³/hL’unité U 1c.débit d’air : 3 600 m³/hL’unité U 2

III-2 COFFRET DE RELAYAGEL’unité U 3

III-3 Caisson Ventilateur Air neuf 400°C/2hL’unité U 2

III-4 GAINE RECTANGULAIRE EN TÔLE GALVANISEE 2H 400°C (PARKING 1 ER, 2EME SOUS-SOL)Le metre carré M² 417

III-5 GRILLE D’EXTRACTION DESENFUMAGEa.Débit d’air : 1600 m³/h à 5400 m3/hL’unité U 16

III-6 GRILLE EXTERIEUR D'EXTRACTION & D’AMENE D’AIR

L'ensemble En 16

III-7 GAINE EN STAFF POUR extraction & D’AMENEE d’air DESENFUMAGE 1/2H 400°C (circulation étages.)

Le metre carré M² 100

III-8GRILLE DE SOUFFLAGE ET VOLET CF 2h A VANTAIL OU PORTILLON MONTE SUR GAINE SOUFFLAGE (circulation étages)

a. Débit 3600 à 4500 m³/h

L’unité U 26

III-9GRILLE D’EXTRACTION ET VOLET DE DESENFUMAGE CF 2h A VANTAIL OU PORTILLON MONTE SUR GAINE D’EXTRACTION (circulation étages)

a. Débit 3600 à 4500 m³/h

L’unité U 32

III-10 CABLAGE D’ALIMENTATION ELECTRIQUEL'ensemble En 2


III-11 ARMOIRE ELECTRIQUEL'ensemble En 2

III-12 ESSAIS ET MISE EN ROUTEL'ensemble En 2

III-13 EXUTOIRE DE FUMEE 1 M²L’unité U 2

TOLAL IV:DESENFUMAGE -

IV. EQUIPEMENTS DE PISCINE

IV-1 EQUIPEMENTS DE PISCINE AVEC COFFRET ELECTRIQUE ET CABLAGEA. POSTE DE FILTRATION U 2B. SYSTEME DE TRAITEMENT D’EAU AUTOMATIQUE U 2C. PIECES A SCELLER U 2D. MATERIEL D’ENTRETIEN U 2E. MATERIEL D’ECLAIRAGE U 2

F.TUYAUTERIE DE CEINTURAGE - MONTAGE ET INSTALLATION ELECTRIQUE:

U 2G. GRILLE POUR CANIVEAU PERIPHERIQUE U 2H. EXTINCTEUR PORTATIF CO2 U 2I. PRESSION CONTRE NAGE A ACTION PNEUMATIQUE U 2

IV-2 BACHE D'EQUILIBRAGEL'ensemble En 2

IV-3 POMPE VIDE CAVEL'ensemble En 2

IV-4 POMPE a chaleur chauffage piscine

a-Pf = 26 KwL'ensemble En 1b-Pf = 21 KwL'ensemble En 1

TOLAL IV:EQUIPEMENT DE PISCINE -

V. PLOMBERIE SANITAIRE

V-1-ALIMENTATION EAU FROIDE

V-1-1 RESEAUX D’ALIMENTATION EF EN PP-R PN20a-diamètre 13 à 16 (diamètre intérieur)Le mètre linéaire Ml 9 333


a-diamètre 21 à 33 (diamètre intérieur)Le mètre linéaire Ml 14 126

V-1-2 ANTI-BELIER L'unité U 130

V-1-3 VANNE D’ARRET L'unité U 130

V-1-4 ATTENTE MACHINE A LAVERL’ensemble En 106

V-1-5 ATTENTE EVIERL’ensemble En 106

V-2-PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIREV-2-1 Chauffe eau électrique

a- 60 LL'unité U 28b- 100 LL'unité U 78c- 300 LL'unité U 2V-3-EVACUATION

V-3-1 EVACUATION DES APPARIELS SANITAIREa-Diamètre 40 à 100Le mètre linéaire Ml 5 096

V-3-2 SIPHON DE SOL EN INOXL'unité U 154

V-4-APPAREILS SANITAIRES

V-4-1 LAVABO VASQUEL'unité U 200

V-4-2 W.C. A L'ANGLAISEL’ensemble En 200

V-4-3 RECEVEUR DE DOUCHEL’ensemble En 190

V-4-4 TABLE EVIERL’ensemble En

V-4-5 BAIGNOIREL’ensemble En 2

V-4-6 WC à la turqueL’ensemble En 2

TOLAL I: PLOMBERIE SANITAIRE -

VI CLIMATISATION-VMC


VI-1 CLIMATISATION

VI-1-a GROUPE MULTISPLIT REVERSIBLE inverter

a- Groupe extérieur MULTISPLIT de PF=13.5 KW (Bi-SPLIT)L’ensemble En 13

b- Groupe extérieur MULTISPLIT de PF=10.5 KW (Bi-SPLIT)L’ensemble En 67

c- Groupe extérieur MULTISPLIT de PF=5.3 KW (Bi-SPLIT)L’ensemble En 28

VI-1-b CLIMATISEUR EN SPLIT TYPE GAINABLE

a. PF=24000Btu/hL’ensemble En 13



V-1-2 GAINE EN STAFFmètre carré M² 3031

V-1-3 GAINE EN FLEXIBLE ISOLLEE

Le mètre linéaire : ML 1005

V-1-4 DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE

L’ensemble En 203VI-2 - VMC

VI-2-2 VENTILATEUR DE GAINE D’EXTRACTIONL’ensemble En 192 -

VI-2-3BOUCHE D’EXTRACTION Y/C GAINE FLEXIBLEL’unité U 192

VI-2-4 GRILLES D’EXTRACTION EN ACIER

L’unité U 192

VI-2-5 GAINE CIRCULAIRE SPIRALEE EN TOLE D'ACIER GALVANISE DE DIAMETRE 100 A 160mmLe mètre linéaire : ML 384


VI-3 - ALIMENTATION ELECTRIQUEVI-3-1 COFFRET ELECTRIQUE ET CABLAGE

L’ensemble En 192

TOLAL II: CLIMATISATION-VMC -

TOTAL I: PLOMBRIE SANITAIRE H.T 0,00

TOTAL II: PROTECTION CONTRE D'INCENDIE H.T 0,00

TOTAL III: DESENFUMAGE MECANIQUE H.T 0,00

TOTAL IV: EQUIPEMENTS DE PISCINE H.T 0,00

TOTAL V: PLOMBRIE SANITAIRE H.T 0,00

TOTAL VI: CLIMATISATION-VMC H.T 0,00

(TOTAL I+II+III+IV+VI) H.T 0,00

TVA (20%) 0,00

TOTAL T.T.C 0,00

EQUIPEMENTS PLATEAUX BUREAUX-MAGASIN

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U Q Prix Unitaire

Montant HT

V. PLOMBERIE SANITAIRE

V-1- ALIMENTATION EAU FROIDE

V-1-1 RESEAUX D’ALIMENTATION EF EN PP-R PN20a-diamètre 13 à 16 (diamètre intérieur)Le mètre linéaire Ml 1 410

V-1-2 ANTI-BELIER L'unité U 23

V-1-3 VANNE D’ARRET L'unité U 23


V-2-CHAUFFE EAU ELECTRIQUEV-2-1 Pre-installation Chauffe eau électrique

L'unité U 23

V-3-EVACUATION

V-3-1 EVACUATION DES APPARIELS SANITAIREa-Diamètre 40 à 100Le mètre linéaire Ml 138

I-2-2 SIPHON DE SOL EN INOXL'unité U 20

V-4-APPAREILS SANITAIRES

V-4-1 LAVABO VASQUEL'unité U 23

V-4-2 W.C. A L'ANGLAISE AVEC RESERVOIRL’ensemble En 23

V-4-7 GLACE MIROIR (POSE SEULEMENT)L'unité U 23

V-4-8 PORTE-SERVIETTES (POSE SEULEMENT).L'unité U 23

V-4-9 PORTE-PAPIER (POSE SEULEMENT)L'unité U 23

V-4-10 PORTE-PEIGNOIR (POSE SEULEMENT)L'unité U 23

V-4-11 PORTE SAVON (POSE SEULEMENT)L'unité U 23

TOLAL I: PLOMBERIE SANITAIRE -

II. CLIMATISATION-VMC-DESENFUMAGE

II-1 - CLIMATISATION

VI-1-c TUYAU EN CUIVRE CALORIFUGE ET LIAISONS ELECTRIQUES POUR RACCORDEMENT DES UNITES INTERIEURES ET EXTERIEURESL’ensemble En 23

VI-1-d EVACUATION DES CONDENSATS EN TUYAU P.V.C Ø 32L’ensemble En 23II-2 - VMC

VI-2-1 EXTRACTEUR MURAL


L’ensemble En 23

TOLAL II: CLIMATISATION-VMC -

TOTAL I: PLOMBRIE SANITAIRE H.T 0,00

TOTAL II: CLIMATISATION-VMC H.T 0,00

(TOTAL I+II) H.T 0,00

TVA (20%) 0,00

TOTAL T.T.C 0,00

RECAPITULATIF

EQUIPEMENTS SERVICE GENERAUX

(TOTAL 1) : ………………….……………..

EQUIPEMENTS PLATEAUX BUREAUX-MAGASIN

(TOTAL 2) : ……..………………………..


TOTAL H.T :…………………………………………

TVA (20%):…………………………………………

TOTAL T.T.C:…………………………………………

ROYAUME DU MAROC

WILAYA DE LA REGION TANGER –TETOUAN AL HOCEIMA

PREFECTURE TANGER ASSILA

ARRONDISSEMENT TANGER

***

***LOT : FLUIDE

*PLOMBERIE SANITAIRE-PROTECTION INCENDIE-DESENFUMAGE-CLIMATISATION-VMC*

PROJET : CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE 2 S/S, RDC+15 ETAGES +ETAGE RETRAIT +TERRASSE


SOUSSIGNÉ QUANT AUX PRIX UNITAIRES ET AUX TOTAUX GLOBAUX, ET ARRÊTÉ LE

PRÉSENT DÉTAIL ESTIMATIF À LA SOMME DE :

………………………………………………………………………………………..DH TTC

(…………………………………………. DH TTC)

DRESSE PAR BET « I.B.E.M.» M. OUTLIOUA SALAH EDDINE

ARCHITECTE D.E.S.A OUAFAA BOUTENACHE D.E.S.A

ENTREPRISE MAITRE D’OUVRAGE………………………………. MOLEFA SARL

Casablanca, le………………………………….

mabani.pro · Web viewCompresseurs de types spiro-orbital équipés de séparateurs d'huile avec...

Documents

Transcript of mabani.pro · Web viewCompresseurs de types spiro-orbital équipés de séparateurs d'huile avec...