TARIF GÉNÉRAL H.T.

ROBINETTERIESANITAIRE

MA

RS

2015

TAR

IF G

ÉN

ÉR

AL

H.T

.

Reconnu depuis 45 ans pour son expertise et son efficacité commerciale et logistique sur le marché du chauffage et de la sécurité sanitaire,Thermador a choisi de mettre ses compétencesau service des professionnels de la robinetteriesanitaire par la création de Thermador Water.

Bâtiment Thermador.

et sa nouvelle marque

Notre service

SIMPLICITÉ ET EFFICACITÉUne logistique efficace : plus de 98 % de taux de service, des commandes traitées et livrées complètes en 24/48 h partout en France.

PROXIMITÉ ET RÉACTIVITÉDes équipes techniques et commerciales dédiéesvous garantissent une écoute et un suivi réactif etpersonnalisé.

Des interlocuteurs expérimentés sur le terrain pour répondre à tous vos besoins au quotidien.

DES RELATIONS COMMERCIALES CLAIRES Les produits de la marque TheWa® sont exclusive-ment destinés aux grossistes en robinetterie sanitaire afin de respecter la filière professionnelle.

Ces articles rentrent naturellement dans le calculdu franco des commandes Thermador.

UNE OFFRE COMPLÈTE COUVRANT TOUS LES SEGMENTS DU MARCHÉ CHEZ VOTRE FOURNISSEUR, THERMADOR.

www.thermador.fr

Qualité

Parce que la qualité ne se reflète pas uniquementdans le chromé d’un mitigeur, Thermador Water effectue des contrôles stricts de la qualité de sesproduits et ne propose à la vente que des référencesconformes aux normes en vigueur.L’ensemble de nos mitigeurs et mélangeurs est garanti 5 ans, les accessoires sont garantis 2 ans.

Garantie

5 ans

P R O F E S S I O N A L

Fort de partenariats solides avec des industriels européens sérieux et fiables, Thermador Water propose une gamme complète de robinetterie sanitaire, qualitative et esthétique, sous la marque :TheWa® Professional.Réservée exclusivement au réseau professionnel, la marque TheWa® compte plus de 150 référencesréparties sur une trentaine de séries différentes, des plus essentielles aux plus innovantes.

Thermador lance

THERMOSTATIQUES& SYSTÈMES DOUCHE

CUISINE

SALLE DE BAINS

ENCASTRÉ

ACCESSOIRES COLLECTIVITÉS

HYDROTHÉRAPIE

CAHIER TECHNIQUE

Douchette ................... 6 - 8 - 9 - 10

Bec Rond ............. 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Équerre ............................... 7 - 8 - 9

Classique ........................ 9 - 10 - 11

Chantier ....................................... 11

Évier Inox ............................. 12 - 13

Design ................................... 18 - 21

Contemporain...................... 22 - 31

Lave-mains.................................. 25

Classique.............................. 32 - 35

Chantier ....................................... 36

Série UJI...................................... 40

Série NERU.................................. 41

Série NIPI .................................... 42

Série WATA ................................. 43

Série WAI .................................... 43

Série MIZU.................................. 44

NERU............................................ 46

NIPI............................................... 46

Série UISSE................................. 47

Série MAYA ................................. 48

BIYO.............................................. 48

URA............................................... 48

INFRAROUGESérie WATTEN ........................... 50

TEMPORISÉSérie WETTER............................ 51

PMRSérie ABBA ................................ 52

Série AGHE.................................. 54

Série UDEN.......................... 55 - 56

FLEXIBLES................................... 56

Pièces détachées............... 58 - 59 Index par code ........................... 60

SO

MM

AIR

E3

15

37

45

49

53

57

NOUVEAUTÉS 2O15

Des partenaires industriels européens d’excellence

2 //P R O F E S S I O N A L

MAJI

Teka est un groupe industriel espagnol d’origine allemandequi a su s’imposer au niveau international dans les universde la cuisine et de la salle de bains avec, entre autres, larobinetterie sanitaire.

Maîtrisant toutes les étapes de la fabrication, de la fonderieau chromage, Torneiras Roriz produit des robinets de cuisine et de salle de bains à l’épreuve du temps et desconditions d’utilisation les plus exigeantes.

Teka Torneiras Roriz

VANDInox massif

WOSSAFluorescent

VODA*

* Série bénéficiant de la certification NF Robinetterie Sanitaire classée C3. La méthode de calcul Th-BCE2012 (RT2012) définit un coefficient correctif tenant compte du type derobinets. Installer un robinet C3 entraîne donc un gain sur les besoins ECS de 5 % et permet de gagner quelques points dans l’efficacité énergétique de la construction neuve.

Série VODA*

Bain-douche monotrou AUGA

VOD10

Page 11

VOD40

Page 36

VOD15

Page 36

YAK15

Page 21

YAK20

Page 21

YAK30

Page 21

VOD20

Page 36

VOD30

Page 36

AGA32

Page 36

UDE355BA

Page 55

UDE350BA

Page 55

Barre de doucheUDEN

Barre de doucheUDEN

Série YAKU

CAR

TOUCHE

CÉRAMIQ

UE

CAR

TOUCHE

CÉRAMIQ

UE

// 3P R O F E S S I O N A L

Cuis

ineRobinets de Cuisine & Éviers Inox

CUISINE


Cuisine Équerre

MIRICode : MIR10

Page 9

VANDCode : VAN11

Page 7

DOLOCode : DOL10

Page 8

TANER Douchette

Code : TAN10

Page 10

KOME Douchette

Code : KOM12

Page 9

TELO Douchette

Code : TEL11

Page 8

UIGE Douchette

Code : UIG13

AMA Douchette

Code : AMA13

Page 6

DANUM Douchette

Code : DAN13

Page 6

KOMECode : KOM10

Page 9

TELOCode : TEL10

Page 8

URNACode : URN10

Page 10

BOHECode : BOH10

Page 11

VANDCode : VAN10

Page 7

Cuisine Bec Rond

Cuisine Douchette

Inclinable

sous-évier


Cuis

ine

Synthèse des gammes

Cuisine Classique

MAYACode : MAA10

Page 11

WOSSACode : WOS10

Page 10

AMACode : AMA10

Page 9

Code : LEM1CRO

Page 12

Code : LEM1CRECT

Page 12

Code : LAD2CA

Page 13Code : LAD1C40B

Page 13

AUGACode : AGA10

Page 11

AKVOCode : AKV10

Page 11

Code : LEM1C1E

Page 12

Code : LEM11C1E

Page 12

Code : LEM2C1E

Page 12

Cuisine Évier Inox

Cuisine Chantier

ÉVIER À ENCASTRER SÉRIE LÉMAN

ÉVIER SOUS PLAN SÉRIE LADOGA

VODACode : VOD10

Page 11

CAR

TOUCHE

CÉRAMIQ

UE

CUISINE Douchette


DANUM

AMA13 287,80

CODE PRIX H.T.

AMA (L’eau en Cherokee, Amérique du Nord)

Mitigeur

ChroméDouchette 1 jetCartouche céramique ø 40 mmFlexibles F3/8"Hauteur sous bec 225 mmJet incliné 6°

UIG13 254,10

CODE PRIX H.T.

UIGE (L’eau en Gaélique, Ecosse)

Mitigeur

ChroméDouchette deux jetsCartouche céramique ø 40 mmFlexibles F3/8"Hauteur sous bec 125 mmJet droit

DAN13 280,60

CODE PRIX H.T.

DANUM (L’eau en Philippins)

Mitigeur

ChroméDouchette 2 jetsCartouche céramique ø 40 mmFlexibles F3/8"Hauteur sous bec 160 mmJet droit

• DESIGN CUISINE PROHAUTEUR 450 MM

• DESIGN CUISINE PROHAUTEUR 540 MM


Cuis

ineCUISINE Inox

VAND

VAN11 267,00

CODE PRIX H.T.

VAND (L’eau en Danois)

Mitigeur

Inox massifCartouche céramique ø 40 mmFlexibles F3/8"Hauteur sous bec 238 mmJet droit

VAN10 273,70

CODE PRIX H.T.

VAND (L’eau en Danois)

Mitigeur

Inox massifCartouche céramique ø 40 mmFlexibles F3/8"Hauteur sous bec 206 mmJet incliné 5°

Acier inox alimentaire

CUISINE


DOLO

DOL10 209,60

CODE PRIX H.T.

DOLO (L’eau en Créole)

Mitigeur

ChroméCartouche céramique ø 40 mmFlexibles F3/8"Hauteur sous bec 260 mmJet incliné 4°

• INCLINABLEPOUR PASSAGESOUS FENÊTREHAUTEUR 80 MM

• BEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE

TEL10 131,00

CODE PRIX H.T.

TELO (L’eau en Esperanto)

Mitigeur


• GRANDE TAILLE

TEL11 198,00

CODE PRIX H.T.

TELO Douchette (L’eau en Esperanto)

Mitigeur

ChroméDouchette extractible 1 jetCartouche céramique ø 35 mmFlexibles F3/8"Hauteur sous bec 197 mmJet droit


Cuis

ineCUISINE

MIR10 195,10

CODE PRIX H.T.

MIRI (L’eau en Igbo, Indonésie)

Mitigeur


• BEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE

AMA10 236,00

CODE PRIX H.T.

AMA (L’eau en Cherokee, Amérique du Nord)

Mitigeur

ChroméCartouche céramique ø 35 mmFlexibles F3/8"Hauteur sous bec 154 mmJet droit

KOM10 131,00

CODE PRIX H.T.

KOME (L’eau en Moré, Afrique)

Mitigeur


KOM12 163,50

CODE PRIX H.T.

KOME Douchette (L’eau en Moré, Afrique)

Mitigeur

ChroméDouchette extractible 1 jetCartouche céramique ø 40 mmFlexibles F3/8"Hauteur sous bec 170 mmJet droit

CUISINE


TAN10 163,50

CODE PRIX H.T.

TANER Douchette (L’eau en Tamoul, Inde, Sri Lanka)

Mitigeur

ChroméDouchette extractible 1 jetCartouche céramique ø 40 mmFlexibles F3/8"Hauteur sous bec 267 mmJet incliné 8°

• HAUTEUR SOUS BECIMPORTANTE

URN10 84,30

CODE PRIX H.T.

URNA (L’eau en Péruvien)

Mitigeur


WOS10 144,20

CODE PRIX H.T.

WOSSA (L’eau en Bavarois, Allemagne)

Mitigeur


WOSSA


Cuis

ineCUISINE

Chantier

BOH10 80,10

CODE PRIX H.T.

BOHE (L’eau en Arabe)

Mitigeur


MAA10 89,00

CODE PRIX H.T.

MAYA (L’eau en Bantou, Afrique)

Mitigeur


AKV10 72,00

CODE PRIX H.T.

AKVO (L’eau en Esperanto, International)

Mélangeur

ChroméTêtes céramique 1/2 tourFlexibles F3/8"Hauteur sous bec 220 mmJet incliné 8°

AGA10 78,00

CODE PRIX H.T.

AUGA (L’eau en Aragonais, Espagne)

Mitigeur


VOD10 78,00

CODE PRIX H.T.

VODA (L’eau en Bulgare)

Mitigeur


CAR

TOUCHE

CÉRAMIQ

UE

CUISINE Évier Inox


Emballagecarton unitaire

LEM2C1E 280,00

CODE PRIX H.T.

Évier Rectangulaire Inox

Épaisseur 0,7 mm à 1 mm2 vidages (dont 1 avec trop plein)Dimension 2 cuves 340 x 400 x 170 mmLivré avec clips de fixation

Série LÉMAN - Évier à encastrer(Lac Franco-Suisse)

LEM11C1E 201,00

CODE PRIX H.T.


Épaisseur 0,7 mm à 1 mm2 vidages (dont 1 avec trop plein)Dimension cuve 1 : 340 x 400 x 170 mmDimension cuve 2 : 170 x 320 x 95 mmLivré avec clips de fixation

LEM1C1E 194,00

CODE PRIX H.T.


Épaisseur 0,7 mm à 1 mmVidage avec trop plein fourniDimension cuve 340 x 400 x 170 mmLivré avec clips de fixation

LEM1CRECT 72,40

CODE PRIX H.T.


Épaisseur 0,7 mmVidage avec trop plein fourniDimension cuve 400 x 360 x 160 mm

LEM1CRO 79,30

CODE PRIX H.T.

Évier Rond Inox

Épaisseur 0,8 mmVidage avec trop plein fourniDimension cuve ø 385 x 180 mm

• RÉVERSIBLE DROITE / GAUCHE• VIDAGE AUTOMATIQUE• PRÉPERCÉ



Livré sans robinet

Livré sans robinet

Livré sans robinet

Livré sans robinet


Cuis

ineCUISINE Évier Inox

Emballagecarton unitaire

Série LADOGA - Évier sous plan(Lac en Russe)

LAD2CA 235,60

CODE PRIX H.T.

Évier Inox

Épaisseur (mm) : 1,2 (top) - 1 (cuve 1) - 0,8 (cuve 2)2 vidages (dont 1 avec trop plein)Dimension cuve 1 : 406 x 406 x 250 mmDimension cuve 2 : 280 x 406 x 180 mm

LAD1C40B 71,50

CODE PRIX H.T.

Évier Inox

Épaisseur 0,8 mmVidage avec trop plein fourni Cuve 406 x 406 x 180 mm

VALABLE POUR LES SÉRIES LÉMAN ET LADOGA : INOX 18/10 - AISI 304 - INOX POLI LISSE

Série VAND(L’eau en Danois)

VAN11 267,00

CODE PRIX H.T.

Mitigeur

Inox massifCartouche céramique ø 40 mmFlexibles F3/8"Hauteur sous bec 238 mmJet droit

VAN10 273,70

CODE PRIX H.T.

Mitigeur

Inox massifCartouche céramique ø 40 mmFlexibles F3/8"Hauteur sous bec 206 mmJet incliné 5°

Voir page 7.

SALLE DE BAINS


WOSSA

JALAKOME

ILMA MAYA


Salle

de

Bai

ns

SALLE DE BAINS

SALLE DE BAINS


Série AKVO

AKV15

Page 36

AKV20

Page 36

AKV30

Page 36

Chromé : AMA30C

Blanc : AMA30W

Noir : AMA30B

Page 26

Chromé : AMA15C

Blanc : AMA15W

Noir : AMA15B

Page 26

Série AMA

Chromé : AMA20C

Blanc : AMA20W

Noir : AMA20B

Page 26

AGA32

Page 36

AGA40

Page 36

AGA15

Page 36

AGA20

Page 36

Série AUGA

AGA30

Page 36

DOU30

Page 22

DOU15

Page 22

DOU20

Page 22

Série DOUR

EGA15B

Page 20

EGA15C

Page 20

EGA15W

Page 20

Série EGAU

ILM17

Page 31

ILM15

Page 31

ILM20

Page 31

ILM30

Page 31

Série ILMA

JAL17

Page 30

JAL15

Page 30

JAL20

Page 30

JAL30

Page 30

Série JALA

KOM30

Page 35

KOM15

Page 35

KOM32

Page 35

KOM20

Page 35

Série KOME

WAT15

Page 25

KOM17

Page 25

UJI15

Page 25

WOS15C

Page 28

Série Lavabo

Série Lave-mains

NEL35

Page 27

NIP15

Page 25

CAR

TOUCHE

CÉRAMIQ

UE


Salle

de

Bai

ns


Chromé : MAJ15B

Blanc : MAJ15W

Orange : MAJ15O

Vert : MAJ15G

Rouge : MAJ15R

Série MAJI

MAJ20B

Page 19

MAJ30B

Page 19

MAA30

Page 33

MAA15

Page 33

MAA20

Page 33

Série MAYA

MET30

Page 32

MET40

Page 32

MET15

Page 32

MET18

Page 32

MET20

Page 32

Série METSI

RAN30

Page 23

RAN15

Page 23

RAN20

Page 23

Série RANO

PAP15

Page 18

PAP30

Page 18

Série PAPEE

TEL30

Page 34

TEL15

Page 34

TEL20

Page 34

Série TELO

URA30

Page 24

URA15

Page 24

URA20

Page 24

Série URA

YAK30

Page 21

YAK15

Page 21

YAK20

Page 21

Série YAKU

VOD40

Page 36

VOD15

Page 36

VOD20

Page 36

Série VODA

VOD30

Page 36

CAR

TOUCHE

CÉRAMIQ

UE

Chromé : WOS15C

Blanc : WOS15W

Noir : WOS15B

Bleu : WOS15M

Rouge : WOS15R

Vert : WOS15G

Page 28

Série WOSSA

Chromé : WOS20C

Blanc : WOS20W

Noir : WOS20B

Page 29

Chromé : WOS30C

Blanc : WOS30W

Noir : WOS30B

Page 29

SHO30

Page 27

SHO15

Page 27

SHO20

Page 27

Série SHONA

SALLE DE BAINS Design


Série PAPEE (L’eau en Tahitien)

PAPEE

PAP30 408,10

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Bain Douche

ChroméCartouche céramique ø 35 mmEntraxe 150±20 mmSortie flexible douche M1/2"Raccords excentriques M1/2" - M3/4"Inverseur automatique

PAP15 387,00

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Lavabo

ChroméCartouche céramique ø 35 mmFlexibles F3/8"Vidage laiton CLIC CLACHauteur robinet 200 mm


Salle

de

Bai

ns


MAJ15B 267,00

MAJ15W 267,00

MAJ15O 267,00

MAJ15G 267,00

MAJ15R 267,00

AnthraciteBlanc

OrangeVert

Rouge

Couleur CODE PRIX H.T.

MAJ30B 396,50

CODE PRIX H.T.


Cartouche céramique ø 35 mmEntraxe 150±20 mmSortie flexible douche M1/2"Raccords excentriques M1/2" - M3/4"Inverseur automatique

MAJ20B 336,10

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Douche

Cartouche céramique ø 35 mmEntraxe 150±20 mmSortie flexible douche M1/2"Raccords excentriques M1/2" - M3/4"

Mitigeur Lavabo

Cartouche céramique ø 35 mmFlexibles F3/8"Vidage laiton CLIC CLACHauteur robinet 90 mm

Série MAJI(L’eau en Swahili, Afrique)

MAJI

Nuancier

Anthracite

Blanc

Orange

Vert

Rouge



Série EGAU (L’eau en patois Provençal, France)

EGAU

Mitigeur Lavabo

Cartouche céramique ø 25 mmFlexibles F3/8"Vidage laiton Hauteur robinet 164 mm

EGA15C 294,50

EGA15W 324,10

EGA15B 324,10

ChroméBlancNoir



Salle

de

Bai

ns


YAK30 329,00

CODE PRIX H.T.

Mélangeur Bain Douche

ChroméTêtes céramique 1/4 tourInverseur manuelEntraxe 150+-20mmSortie flexible douche M1/2"Raccords excentriques M1/2" - M3/4"

YAK20 229,00

CODE PRIX H.T.

Mélangeur Douche

ChroméTêtes céramique 1/4 tourEntraxe 150+-20mmSortie flexible douche M1/2"Raccords excentriques M1/2" - M3/4"

YAK15 249,00

CODE PRIX H.T.

Mélangeur lavabo

ChroméTêtes céramique 1/4 tourVidage laiton CLIC CLACFlexibles F3/8"

Série YAKU (L’eau en Quechua, Pérou)

YAKU

SALLE DE BAINS Contemporain

22 //

DOU30 260,60

CODE PRIX H.T.



DOU20 208,80

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Douche

ChroméCartouche céramique ø 25 mmEntraxe 150±20 mmSortie flexible douche M1/2"Raccords excentriques M1/2" - M3/4"

DOU15 192,70

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Lavabo


Série DOUR (L’eau en Diwan, Bretagne)

DOUR

• DESIGN• BASETTE MÉTAL

• DESIGN

• DESIGN


Salle

de

Bai

ns



RAN30 255,70

CODE PRIX H.T.



RAN20 203,20

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Douche


RAN15 186,00

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Lavabo

ChroméCartouche céramique ø 25 mmFlexibles F3/8"Vidage laitonHauteur robinet 150 mm

Série RANO(L’eau en Malgache)

RANO

• DESIGN MINIMALISTE• BASETTE MÉTAL

• GAIN DE PLACE SAILLIE 80 MM

• DESIGN MINIMALISTE



URA30 279,60

CODE PRIX H.T.



URA20 193,30

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Douche


URA15 185,00

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Lavabo


Série URA(L’eau en Basque)

URA

• DESIGN ULTRA SLIM• BASETTE MÉTAL

• GAIN DE PLACE SAILLIE 95 MM



Salle

de

Bai

ns


WAT15 124,20

CODE PRIX H.T.

WATA (L’eau en Saramaka, Guyane-surinam)

Mitigeur Lavabo

ChroméCartouche céramique ø 35 mmBasette métalFlexibles F3/8"Vidage laitonHauteur robinet 145 mm

KOM17 135,90

CODE PRIX H.T.

KOME (L’eau en Moré, Afrique)

Mitigeur Lavabo


UJI15 257,80

CODE PRIX H.T.

UJI (L’eau en Apache, Amérique du Nord)

Mitigeur Lavabo


NIP15 285,40

CODE PRIX H.T.

NIPI (L’eau en Algonquin, Amérique du Nord)

Mitigeur Lavabo


• BASETTE MÉTAL

• BASETTE MÉTAL

• BEC HAUT

MITIGEUR ÉQUIPÉ DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE CARTOUCHE :Économie d’eauÉconomie d’énergie

Exemple d’économie d’énergie :Mitigeur thermostatique douche (série WATA) : 1 KWh / m3 / anMitigeur lavabo (WAT15) : 2 KWh / m3 / an

CAR

TOUCHE

CÉRAMIQ

UE



Mitigeur Lavabo

Cartouche céramique ø 35 mmFlexibles F3/8"Vidage laiton Hauteur robinet 180 mm

Série AMA(L’eau en Cherokee, Amérique du Nord)

AMA15C 176,80

AMA15W 220,30

AMA15B 220,30

ChroméBlancNoir


Mitigeur Douche

Cartouche céramique ø 35 mmEntraxe 150±20 mmSortie flexible douche M1/2"Raccords excentriques M1/2" - M3/4"

AMA20C 168,30

AMA20W 210,70

AMA20B 210,70

ChroméBlancNoir




AMA30C 229,60

AMA30W 286,90

AMA30B 286,90

ChroméBlancNoir


AMA


Salle

de

Bai

ns


SHO30 236,50

CODE PRIX H.T.



SHO20 199,90

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Douche


SHO15 154,00

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Lavabo

ChroméCartouche céramique ø 25 mmFlexibles F3/8"Vidage laitonHauteur robinet 246,5 mm

Série SHONA (L’eau en Mruva, Zimbabwe)

SHONA

• LAVABO BEC HAUT• BASETTE MÉTAL



NEL35 109,50

CODE PRIX H.T.

NELO (L’eau en Norvégien)

Lave-mains

ChroméCartouche céramique ø 25 mmHauteur robinet 205 mmMonofluide

• DESIGN



WOS15C 114,90

WOS15W 136,30

WOS15B 136,30

WOS15M 136,30

WOS15R 136,30

WOS15G 136,30

ChroméBlancNoirBleu

RougeVert


Mitigeur Lavabo

Cartouche céramique ø 25 mmFlexibles F3/8"Vidage laitonHauteur robinet 155 mm

Série WOSSA(L’eau en Bavarois, Allemagne)

WOSSA

• PHOSPHORESCENT

Nuancier

Noir RougeBleu VertBlancChromé


Salle

de

Bai

ns


WOS30C 129,50

WOS30W 155,80

WOS30B 155,80

ChroméBlancNoir




WOS20C 112,60

WOS20W 135,00

WOS20B 135,00

ChroméBlancNoir


Mitigeur Douche

Cartouche céramique ø 25 mmFlexibles F3/8"

Série WOSSA(L’eau en Bavarois, Allemagne)

WOSSA



JAL30 147,50

CODE PRIX H.T.



JAL20 124,20

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Douche


JAL17 159,00

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Lavabo


JAL15 116,20

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Lavabo


Série JALA(L’eau en Hindi, Inde)

JALA JALA bec cascade

• DESIGN• BASETTE MÉTAL

• BEC CASCADE• BASETTE MÉTAL

• DESIGN


Salle

de

Bai

ns


ILM30 150,70

CODE PRIX H.T.



ILM20 111,80

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Douche


ILM17 160,70

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Lavabo


ILM15 107,80

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Lavabo Bas


Série ILMA(L’eau en Maltais)

ILMA bec cascadeILMA

• DESIGN

• DESIGN

• DESIGN

• BEC CASCADE


SALLE DE BAINS Classique

MET40 90,95

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Bidet

ChroméCartouche céramique ø 35 mmVidage laitonFlexibles F3/8"Vidage laitonBec sur rotule orientable

Série METSI(L’eau en Sesotho, Afrique)

MET30 132,40

CODE PRIX H.T.



MET20 101,50

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Douche


MET18 145,50

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Lavabo Haut


MET15 97,90

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Lavabo


• BASETTE MÉTAL

• BASETTE MÉTAL

• BASETTE MÉTAL


Salle

de

Bai

ns



MAA30 110,00

CODE PRIX H.T.



MAA20 92,00

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Douche


MAA15 89,00

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Lavabo


Série MAYA (L’eau en Esperanto, International)

MAYA MAYA

• POIGNÉE VERTICALE= GAIN DE PLACE



TELO

Série TELO (L’eau en Esperanto, International)

TEL30 115,50

CODE PRIX H.T.



TEL20 92,20

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Douche


TEL15 86,80

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Lavabo


• POIGNÉE VERTICALE = GAIN DE PLACE


Salle

de

Bai

ns


KOM32 88,20

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Bain Douche Monotrou

ChroméCartouche céramique ø 40 mmFlexibles F3/8"Vidage laiton

KOM30 102,00

CODE PRIX H.T.



KOM20 78,20

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Douche


KOM15 71,00

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Lavabo


Série KOME(L’eau en Moré, Afrique)

KOMEKOME

• POIGNÉE VERTICALE = GAIN DE PLACE


SALLE DE BAINS Chantier

Mitigeur

ChroméCartouche céramique ø 40 mmFlexibles F3/8" (lavabo)Jet incliné 20° (lavabo)

Série AKVO (L’eau en Esperanto, International)

Série AUGA (L’eau en Aragonais, Espagne)

AGA15 78,00

AGA20 78,00

AGA30 92,00

AGA32 92,00

AGA40 85,00

LavaboDouche

Bain/DoucheBain/Douche

monotrouBidet

Mitigeur CODE PRIX H.T.

Mélangeur

ChroméFlexibles F3/8" (lavabo)Jet incliné 11° (lavabo)Têtes céramique 1/2 tour

AKV15 87,00

AKV20 67,00

AKV30 93,00

LavaboDouche

Bain/Douche


Série VODA (L’eau en Bulgare)

Mitigeur

ChroméCartouche céramique ø 35 mmFlexibles F3/8" (lavabo)Jet incliné 10° (lavabo)

VOD15 78,00

VOD20 82,00

VOD30 98,00

VOD40 90,00

LavaboDouche

Bain/DoucheBidet


CAR

TOUCHE

CÉRAMIQ

UE

CAR

TOUCHE

CÉRAMIQ

UE

Série UJI --------------------------------------------------------------------40

Séries NERU - TU-----------------------------------------------41

Série NIPI -------------------------------------------------------------------42

Séries WATA - WAI -------------------------------------------43

Série MIZU----------------------------------------------------------------44


Ther

mos

tatiq

ues

et s

ystè

mes

dou

che

THERMOSTATIQUES & Systèmes Douche

THERMOSTATIQUES


Série NIPI

NIP25

Page 42

NIP50

Page 42

NIP55

Page 42

NIP15

Page 42

Série TU

TUZ50

Page 41

Série NERU

NER25

Page 41

NER50

Page 41

NER55

Page 41

Série UJI

UJI25

UJI50

Page 40

UJI55

Page 40

UJI15

Page 40

Série UJI


Ther

mos

tatiq

ues

et s

ystè

mes

dou

che


Série WATA

Série WAI

WAT55

Page 43

WAT50

Page 43

WAT15

Page 43

WAI55

Page 43

WAI50

Page 43

Série MIZU

MIZ25

Page 44

MIZ50

Page 44

MIZ55

Page 44

CAR

TOUCHE

TH

ERMOST

AT

IQU

E

CAR

TOUCHE

TH

ERMOST

AT

IQU

E

CAR

TOUCHE

TH

ERMOST

AT

IQU

E

CAR

TOUCHE

TH

ERMOST

AT

IQU

E

NIPIMIZU



UJI55 473,50

CODE PRIX H.T.


ChroméEntraxe 150±20 mmSécurité anti-brûlureSortie flexible douche M1/2"Sélecteur manuel céramique

UJI50 347,30

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Douche

ChroméEntraxe 150±20 mmSécurité anti-brûlureLimiteur de débitSortie flexible douche M1/2"

UJI25 885,00

CODE PRIX H.T.

Système Douche

Mitigeur thermostatique type UJI50Sélecteur manuel céramiquePomme de douche métal Ø 300 mmDouchette monojetFlexible de douche 1500 mmSécurité anti-brûlure

Série UJI(L’eau en Apache, Amérique du Nord)

• DESIGN - CORPS FROID



UJI15 257,80

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Lavabo


• BASETTE MÉTAL


Ther

mos

tatiq

ues

et s

ystè

mes

dou

che


Série NERU(L’eau en Kannada, Inde)

Série TU(L’eau en Philippins)

TUZ50 268,40

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Douche

ChroméEntraxe 150±20 mmSortie flexible douche M1/2"

NER55 514,70

CODE PRIX H.T.


ChroméEntraxe 150±20 mmSécurité anti-brûlureSortie flexible douche M1/2"Sélecteur intégré céramique

NER50 352,80

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Douche


NER25 777,00

CODE PRIX H.T.

Système Douche

Mitigeur thermostatique type NER50Pomme de douche ABS 240 x 360 mmDouchette carrée monojet métalFlexible de douche 1500 mmSécurité anti-brûlureSélecteur intégré céramique

• CORPS FROID

• CORPS FROID

• CORPS FROID

• DESIGN

THERMOSTATIQUES


& Systèmes Douche

NIP55 267,80 CODE PRIX H.T.


ChroméEntraxe 150±20 mmSécurité anti-brûlureSortie flexible douche M1/2"Sélecteur intégré céramique

F

F NIP15 285,40 CODE PRIX H.T.

Mitigeur Lavabo



Mitigeur Douche



Système Douche

Mitigeur thermostatique type NIP50Sélecteur intégré céramiquePomme de douche ABS ø 200 mmDouchette monojetFlexible de douche 1500 mmSécurité anti-brûlure

Série NIPI(L’eau en Algonquin, Amérique du Nord)




Mitigeur Douche



Ther

mos

tatiq

ues

et s

ystè

mes

dou

che


Série WATA(L’eau en Saramaka, Guyane-surinam)

WAT55 224,30 CODE PRIX H.T.


ChroméEntraxe 150±20 mmSécurité anti-brûlureLimiteur de débitSortie flexible douche M1/2"Sélecteur intégré céramique

WAT15 124,20 CODE PRIX H.T.

Mitigeur Lavabo


• TEMPÉRATURE MAXI SÉCURISÉE À 50 °C

WAI55 192,30 CODE PRIX H.T.


ChroméEntraxe 150±20 mmSécurité anti-brûlureSortie flexible douche M1/2"Inverseur automatique

WAI50 152,20 CODE PRIX H.T.

Mitigeur Douche

ChroméEntraxe 150±20 mmSécurité anti-brûlureSortie flexible douche M1/2"

Série WAI(L’eau en Fidjien)

WAT50 152,20 CODE PRIX H.T.• CORPS FROID

• TEMPÉRATURE MAXI SÉCURISÉE À 50 °C

CAR

TOUCHE

TH

ERMOST

AT

IQU

E

CAR

TOUCHE

TH

ERMOST

AT

IQU

E

CAR

TOUCHE

TH

ERMOST

AT

IQU

E


MIZ55 176,30

CODE PRIX H.T.


ChroméEntraxe 150±20 mmSécurité anti-brûlureSortie flexible douche M1/2"Inverseur automatiqueLimiteur de débit

MIZ50 128,20

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Douche

ChroméEntraxe 150±20 mmSécurité anti-brûlureSortie flexible douche M1/2"Limiteur de débit

MIZ25 360,70

CODE PRIX H.T.

Système Douche

Mitigeur thermostatique type MIZ50Sélecteur intégré céramiqueHauteur totale 1042 mmPomme de douche ABS ø 200 mmDouchette monojetFlexible de douche 1500 mm

Série MIZU(L’eau en Japonais)

MIZU


Douche - Bain Douche

NERU - NIPI--------------------------------------------------------------46

Série UISSE -------------------------------------------------------------47

Série MAYA --------------------------------------------------------------48

Lavabo

BIYO - URA---------------------------------------------------------------48


Enca

stré

s

ENCASTRÉS

ENCASTRÉS Douche - Bain Douche


NER65 541,30

CODE PRIX H.T.

NERU (L’eau en Kannada, Inde)

Mitigeur Douche

Cartouche thermostatiqueSystème 2 voiesPlaque 160 x 220 mmSélecteur manuel

NIPI (L’eau en Algonquin, Amérique du Nord)

Mitigeur Douche

ChroméCartouche thermostatiqueSystème 2 voiesPlaque 200 x 200 mmSélecteur manuel

NIP65 560,60

NIP66 679,40

2 voies3 voies

SYSTÈME CODE PRIX H.T.

NIPI


Enca

stré

s

ENCASTRÉS Douche - Bain Douche

UIS68 440,00

CODE PRIX H.T.


ChroméCartouche thermostatiqueSystème 2 voiesPlaque 120 x 170 mmSélecteur manuel

UIS67 356,10

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Douche

ChroméCartouche thermostatiqueSystème 1 voiePlaque carrée 100 x 100 mm

UIS66 404,00

CODE PRIX H.T.


ChroméCartouche thermostatiqueSystème 2 voiesPlaque ronde ø 165 mmSélecteur manuel

UIS65 354,60

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Douche

ChroméCartouche thermostatiqueSystème 1 voiePlaque ronde ø 117 mm

Série UISSE(L’eau en Gaelique, Celte)

UISSEUISSE

ENCASTRÉS Douche - Bain Douche - Lavabo


URA60 256,00

CODE PRIX H.T.

URA (L’eau en Basque)

Mitigeur Lavabo

ChroméCartouche céramique ø 25 mmSaillie 193 mm

BIY60 129,80

CODE PRIX H.T.

BIYO (L’eau en Somalien, Afrique)

Mitigeur Lavabo

ChroméCartouche céramique ø 35 mmSaillie 246 mm

Série MAYA (L’eau en Bantou, Afrique)

MAA61 115,00

CODE PRIX H.T.


ChroméCartouche céramiqueSystème 2 voiesPlaque ronde ø 160 mmSélecteur manuel

MAA60 82,60

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Douche

ChroméCartouche céramiqueSystème 1 voiePlaque ronde ø 160 mm

Infrarouge------------------------------------------------------------------50

Temporisé------------------------------------------------------------------51

PMR ---------------------------------------------------------------------------------52


Acc

esso

ires

co

llect

ivité

s

ACCESSOIRES COLLECTIVITÉS

INFRAROUGE


177

ø60

250

118

40.5

70

39

ø45

ø50

144

117

40.5

70

39

G1/2"

119

108 56

G1/2"

137

60

40.5

70

39

119

108 56

G1/2"

G1/2"

137

60

40.5

70

39

VAT73IR 404,20

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Lavabo

MitigeurPile lithium externe 6 V (fournie)Autonettoyage : tous les 24 hSécurité 1 : arrêt automatique 60 sSécurité 2 : arrêt si batterie faibleBoîtier externe protégé IP67

VAT72IR 386,30

CODE PRIX H.T.

Robinet Lavabo

MonofluidePile lithium externe 6 V (fournie)Autonettoyage : tous les 24 hSécurité 1 : arrêt automatique 60 sSécurité 2 : arrêt si batterie faibleBoîtier externe protégé IP67

VAT71IR 499,00

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Lavabo Haut

MitigeurPile lithium externe 6 V (fournie)Autonettoyage : tous les 24 hSécurité 1 : arrêt automatique 60 sSécurité 2 : arrêt si batterie faibleBoîtier externe protégé IP67

VAT70IR 333,10

CODE PRIX H.T.

Robinet Lavabo Haut

MonofluidePile lithium externe 6 V (fournie)Autonettoyage : tous les 24 hSécurité 1 : arrêt automatique 60 sSécurité 2 : arrêt si batterie faibleBoîtier externe protégé IP67

Série VATTEN(L’eau en Suédois)

VATTEN

• AUTONOMIE : 220 000 CYCLES ENVIRON

• AUTONOMIE : 220 000 CYCLES ENVIRON

• MITIGEUR EAU CHAUDE /EAU FROIDE

• MITIGEUR EAU CHAUDE / EAU FROIDE


Acc

esso

ires

co

llect

ivité

s

TEMPORISÉSérie WETTER(L’eau en Frison, Europe du Nord)

ø33

51

56G1/2"

ø50

110

118

13

119

78

ø33

41

G1/2"

ø60

62

100

Ø45

Ø24

160

Ø50

G1/2"

53

107

G1/2"

4720

2

WET88TMP 84,90

CODE PRIX H.T.

Robinet Lavabo

ChroméMonofluideTemporisation pré-réglée 15 sPression min-max 1 - 6 bar

WET84TMP 66,60

WET85TMP 141,50

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Lavabo

ChroméMitigeurTemporisation pré-réglée 15 sPression min-max 1 - 6 bar

WET86TMP 207,30

CODE PRIX H.T.

Robinet Lavabo

ChroméMonofluide / MitigeurTemporisation pré-réglée 15 sPression min-max 1 - 6 bar

WET82TMP 58,00

CODE PRIX H.T.

Robinet Lavabo


50

93

ø34

Ø45

107

53

G1/2" WET80TMP 57,20

CODE PRIX H.T.

Robinet Lavabo


• ÉCONOMIE D’EAU




• PRATIQUE : OUVERTURE PAR IMPULSION

• MITIGEUR WET85TMPEAU CHAUDE / EAU FROIDE

110

55

11

4

Ø33

G1/2"

PMR


95

Ø50

60

Ø30

5014

4

G1/2"

170

165

235

155

162

G1/2"

5021

0

125

190

300

G1/2"

ABB77PMR 156,50

CODE PRIX H.T.

Mitigeur Lavabo

ChroméCartouche céramique ø 40 mmManette 162 mm

ABB76PMR 138,90

CODE PRIX H.T.

Robinet Évier

ChroméCartouche céramique ø 40 mmManette 190 mmMonofluide

ABB75PMR 100,70

CODE PRIX H.T.

Robinet Lavabo

ChroméCartouche céramique ø 25 mmManette 170 mmMonofluide

Série ABBA(L’eau en Sarde, Italie)

• ERGONOMIE• PRÉCISION



ABBA

Série AGHE --------------------------------------------------------------54

Série UDEN --------------------------------------------------------------55

Accessoires --------------------------------------------------------------56


Hyd

roth

érap

ie

HYDROTHÉRAPIE

HYDROTHÉRAPIE


Détails techniques

Série AGHE(L’eau en Frioulan-Vénitien, Italie)

AGH102TD 168,50

AGH104TD 229,70

AGH103TD 191,30

250300

250 x 250

ø CODE PRIX H.T.

AGH105TD 223,90

CODE PRIX H.T.

Douche de tête

Métal slimAnti-calcaire picots souplesÉpaisseur 3 mmø 300 mm

Douche de tête

MétalAnti-calcaire picots souplesÉpaisseur 10 mm

AGH202DO 28,00

CODE PRIX H.T.

Douchette système air

ABSø 100 mmAnti-calcaire picots souples1 jetLongueur 250 mm

AGH203DO 44,00

CODE PRIX H.T.

Douchette métal

MétalAnti-calcaire1 jetLongueur 200 mm

Douches de têteAGH105TD

AGH102TD

AGH104TD

AGH103TD

UDE106TD

UDE101TD

UDE100TD

DouchettesAGH202DO

AGH203DO

UDE201DO

UDE202DO

UDE200DO

Barres de doucheUDE350BA

UDE355BA

Bras de doucheUDE35BR

FlexiblesAGH32FLL

UDE30FLA


Hyd

roth

érap

ie

HYDROTHÉRAPIESérie UDEN(L’eau en Letton)

UDE201DO 20,00

UDE202DO 35,00

1 jet3 jets

JET CODE PRIX H.T.

UDE106TD 53,40

UDE101TD 76,60

UDE100TD 61,30

200250

200 x 200

ø CODE PRIX H.T.

Douche de tête

ABSAnti-calcaire picots souplesÉpaisseur 10 mm

Douchette

ABSø 80 mmAnti-calcaireHauteur 226 mm

Douchette stylo

ABSAnti-calcaire1 jetHauteur 220 mm

UDE200DO 25,00

CODE PRIX H.T.

Barre de douche universelle

Raccordement universelInverseur intégréDouche de tête ABS ø 200 mmDouchette monojet ø 100 mmFlexible douchette 150 cmFlexible alimentation 60 cm

UDE355BA 290,00 1JET CODE PRIX H.T.

Barre de douche

Barre de 60 cmDouchette monojet anti-calcaireFlexible PVC métallisé 150 cm

UDE350BA 70,00 1JET CODE PRIX H.T.

Système douche - douchette adaptable sur un mitigeur douche existant.

HYDROTHÉRAPIE


UDE28SUP 12,90

CODE PRIX H.T.

Support douchette ABS

ABSø 34 mmSaillie 44 mm

UDE27SUP 12,90

CODE PRIX H.T.

Support douchette ABS

ABSDimension 35 x 30 mmSaillie 42 mm

Série UDEN(L’eau en Letton)

UDE35BR 70,00

CODE PRIX H.T.

Bras de douche

Longueur 350 mmSortie M1/2"Diamètre 18 mm

UDE26SUP 58,20

CODE PRIX H.T.

Prise d’eau encastré

LaitonDimension 30 x 30 mmSaillie 50 mmEntrée / Sortie MM 1/2"

UDE25SUP 36,50

CODE PRIX H.T.

Prise d’eau encastré

Laitonø 52 mmSaillie 26 mmEntrée / Sortie MM 1/2"

FLEXIBLES

AGH32FLL 29,00

CODE PRIX H.T.

Flexible de douche AGHE

Longueur 150 cmEntrée / Sortie F1/2" - F1/2"PVC métallisé lisse

UDE30FLA 25,00

CODE PRIX H.T.

Flexible de douche UDEN

Longueur 150 cmEntrée / Sortie F1/2" - F1/2"Double agrafageLaiton


Cahi

er T

echn

ique

Inde

x

CAHIER TECHNIQUE

CAHIER TECHNIQUE


AERTECO1 7,50

AERTECO2 7,50

F 22/100M 24/100

6 l6 l

ø Débit CODE PRIX H.T.

Aérateurs

Bondes de vidage

Aérateur avec limiteur de débit intégré

AERT1 3,30

AERT2 3,30

AERT3 5,40

F 22/100M 24/100M 28/100

ø CODE PRIX H.T.

Aérateur laiton chromé avec grille anti-calcaire

Raccords - Colonnette - Rosace - Correcteur d'entraxe

TVCLO 35,70

CODE PRIX H.T.

1 traverse de cloison

Rosace MM 15/21. 20/27 L : 120 mm - ø 30 mmLongueur 113 mm

RACSTD 5,30

CODE PRIX H.T.

1 raccord excentré

MM 15/21 - 20/27Laiton nickelé

RACEX15 35,70

CODE PRIX H.T.

1 raccord excentré

Chromé 40 mm M 15/21Ecrou F 15/21

1 rosace chromée 20/27

RACEX20 35,70

CODE PRIX H.T.

1 raccord excentré

Chromé 40 mm MF 15/21. 20/271

ECT15 19,50

CODE PRIX H.T.

1 raccord fou

Ecrou tournant FF 15/21

BOND1 45,10

CODE PRIX H.T.

Bonde de vidage universelle"Push-up"

Avec rallonge laiton chromé M 26/34L : 120 mm - ø 30 mmPour vasques à poser avec trop plein

ø 30 mm à ø 40 mm

BOND2 33,20

CODE PRIX H.T.

Bonde de vidage universelle"Push-up"

Avec rallonge laiton chromé M 26/34L : 120 mm - ø 30 mmPour vasques à poser avec trop plein

ø 30 mm à ø 40 mm

ROS20 3,00

CODE PRIX H.T.

COLON70 29,30

CODE PRIX H.T.

1 colonnette standard

Chromée Hauteur 70 mm MM 15/21 - 20/27


Cahi

er T

echn

ique

Inde

x

CAHIER TECHNIQUE

Vanne d’arrêt

Flexibles eau en inox

Cartouches céramique

ROBAR 6,50 3/8ø CODE PRIX H.T.

Robinet d’arrêt

1/4 de tour droitEntrée M 12/17 - Sortie F12/17 avec écrou tournant

FLEXT1 8,00

FLEXT2 8,00 300 mm300 mm

M10/100 - F3/8M10/100 - F3/8

Raccords Longueur CODE PRIX H.T.

Flexibles inox

Tresse inoxDiamètre intérieur 8 mm

CART25T1 45,00

CART25T2 45,00

CART25T3 45,00

CART25T4 45,00

CART35T1 45,00

CART35T2 45,00

CART35T3 45,00

CART40T1 45,00

CART40T2 45,00

CART40T3 45,00

CART40T4 45,00

Toussauf WOS10

TousSHO15DOU20/30DOU15URA20/30TousTousWOS10TousTousTousTousTous

SHO20/30MAJ15TousTousTousTousTousTousTous

Sauf AGA10BOH10URN10TousAGA10

EGAUWOSSARANOSHONADOURDOURURAMAYAAMAWOSSAMETSIILMAJALABIYOPAPEESHONAMAJIMIRIVANDKOMETELOTANERUIGE

DANUMAUGABOHEURNADOLOAUGA

25 mm25 mm25 mm25 mm25 mm25 mm25 mm35 mm35 mm35 mm35 mm35 mm35 mm35 mm35 mm35 mm35 mm40 mm40 mm40 mm40 mm40 mm40 mm40 mm40 mm40 mm40 mm40 mm40 mm

ø Série Mitigeur CODE PRIX H.T.

Cartouches céramique

INDEX par code


ABB75PMR ...............................................52ABB76PMR ...............................................52ABB77PMR ...............................................52AERT1......................................................... 58AERT2......................................................... 58AERT3......................................................... 58AERTEC01 ..................................................58AERTEC02 ..................................................58AGA10 ........................................................11AGA15 ........................................................36AGA20 ........................................................36AGA30 ........................................................36AGA32 ........................................................36AGA40 ........................................................36AGH102TD .................................................54AGH103TD .................................................54AGH104TD .................................................54AGH105TD .................................................54AGH202DO .................................................54AGH203DO .................................................54AGH32FLL ..................................................56AKV10 .........................................................11AKV15 .........................................................36AKV20 .........................................................36AKV30 .........................................................36AMA10 .........................................................9AMA13 .........................................................6AMA15B ....................................................26AMA15C .....................................................26AMA15W ...................................................26AMA20B ....................................................26AMA20C .....................................................26AMA20W ...................................................26AMA30B ....................................................26AMA30C .....................................................26AMA30W ...................................................26BIY60 ..........................................................48BOH10 ........................................................11BOND1 ........................................................58BOND2 ........................................................58CART25T1 .................................................. 58CART25T2 .................................................. 58CART25T3 .................................................. 58CART25T4 .................................................. 58CART35T1 .................................................. 58CART35T2 .................................................. 58CART35T3 .................................................. 58CART40T1 .................................................. 58CART40T2 .................................................. 58CART40T3 .................................................. 58CART40T4 .................................................. 58COLON70 ...................................................58DAN13 ..........................................................6DOL10 ...........................................................8DOU15 ........................................................22DOU20 ........................................................22DOU30 ........................................................22ECT15 .........................................................58EGA15B ......................................................20EGA15C ......................................................20EGA15W .....................................................20FLEXT1 ....................................................... 58FLEXT2 ....................................................... 58ILM15 .........................................................31ILM17 .........................................................31ILM20 .........................................................31ILM30 .........................................................31JAL15 .........................................................30JAL17 .........................................................30

JAL20 .........................................................30JAL30 .........................................................30KOM10 .........................................................9KOM12 .........................................................9KOM15 .......................................................35KOM17 .......................................................25KOM20 .......................................................35KOM30 .......................................................35KOM32 .......................................................35LAD1C40B ..................................................13LAD2CA ......................................................13LEM11C1E ..................................................12LEM1C1E ....................................................12LEM1CRECT ..............................................12LEM1CRO ...................................................12LEM2C1E ....................................................12MAA10 .......................................................11MAA15 .......................................................33MAA20 .......................................................33MAA30 .......................................................33MAA60 .......................................................48MAA61 .......................................................48MAJ15B .....................................................19MAJ15G .....................................................19MAJ15O .....................................................19MAJ15R .....................................................19MAJ15W ....................................................19MAJ20B .....................................................19MAJ30B .....................................................19MET15 ........................................................32MET18 ........................................................32MET20 ........................................................32MET30 ........................................................32MET40 ........................................................32MIR10 ...........................................................9MIZ25 .........................................................44MIZ50 .........................................................44MIZ55 .........................................................44NEL35 .........................................................27NER25 .........................................................41NER50 .........................................................41NER55 .........................................................41NER65 .........................................................46NIP15 ..................................................25 - 42NIP25 ..........................................................42NIP50 ..........................................................42NIP55 ..........................................................42NIP65 ..........................................................46NIP66 ..........................................................46PAP15 .........................................................18PAP30 .........................................................18RACEX15 ....................................................58RACEX20 ....................................................58RACSTD .....................................................58RAN15 ........................................................23RAN20 ........................................................23RAN30 ........................................................23ROBAR ....................................................... 58ROS20 .........................................................58SHO15 ........................................................27SHO20 ........................................................27SHO30 ........................................................27TAN10 .........................................................10TEL10 ............................................................8TEL11 ............................................................8TEL15 ..........................................................34TEL20 ..........................................................34TEL30 ..........................................................34TUZ50 .........................................................41

TVCLD ........................................................58UDE100TD ..................................................55UDE101TD ..................................................55UDE106TD ..................................................55UDE200DO .................................................55UDE201DO .................................................55UDE202DO .................................................55UDE25SUP .................................................56UDE26SUP .................................................56UDE27SUP .................................................56UDE28SUP .................................................56UDE30FLA ..................................................56UDE35BR ...................................................56UDE350BA ..................................................55UDE355BA ..................................................55UIG13 ............................................................6UIS65 ..........................................................47UIS66 ..........................................................47UIS67 ..........................................................47UIS68 ..........................................................47UJI15 ...................................................25 - 40UJI25 ..........................................................40UJI50 ..........................................................40UJI55 ..........................................................40URA15 ........................................................24URA20 ........................................................24URA30 ........................................................24URA60 ........................................................48URN10 ........................................................10VAN10 ...................................................7 - 13VAN11 ...................................................7 - 13VAT70IR ......................................................50VAT71IR ......................................................50VAT72IR ......................................................50VAT73IR ......................................................50VOD10 ........................................................11VOD15 ........................................................36VOD20 ........................................................36VOD30 ........................................................36VOD40 ........................................................36WAI50 ........................................................43WAI55 ........................................................43WAT15 ................................................25 - 43WAT50 ........................................................43WAT55 ........................................................43WET80TMP ...............................................51WET82TMP ...............................................51WET84TMP ...............................................51WET85TMP ...............................................51WET86TMP ...............................................51WET88TMP ...............................................51WOS10 .......................................................10WOS15B ....................................................28WOS15C .....................................................28WOS15G ....................................................28WOS15M ...................................................28WOS15R .....................................................28WOS15W ...................................................28WOS20B ....................................................29WOS20C .....................................................29WOS20W ...................................................29WOS30B ....................................................29WOS30C .....................................................29WOS30W ...................................................29YAK15 ..........................................................21YAK20 ..........................................................21YAK30 ..........................................................21

Nouveautés 2015

Conditions Générales de Vente1 - CONCLUSION DE LA VENTEToute commande de produits auprès de notre Société, quelle qu'en soit l'origine, implique l'adhésion sansréserve aux présentes conditions générales de vente. Elles prévalent sur toutes conditions générales d’achat,quels qu’en soient les termes et annulent toute clause contraire pouvant figurer sur les contrats, documents oucorrespondances de l’acheteur.Il est entendu que toute clause qui figure sur les contrats, documents ou correspondances de l’acheteur et quiferait obstacle à l'application des présentes, dans l'éventualité où elle serait contraire aux dispositions desditsdocuments, est considérée comme nulle et sans effet à l'égard de notre Société.

2 - ACCEPTATION DES COMMANDES• Commande en Franco de port et d'emballage à partir d'un montant net hors taxes de 505 € sauf indication

contraire signalée dans le tarif.• Forfait de traitement de commande et de port de 33 € pour toute commande d'un montant net hors taxes

inférieur à 505 €.• Les frais de port express demandés par le client restent à sa charge.

3 - TARIFLes prix des produits sont fixés par le tarif en vigueur au jour de l'expédition de la commande ; ils s'entendent prix franco € H.T. sous conditions des dispositions de l'article 2 (pour livraison en France métropolitaine). Ils sont fixés en fonction des conditions économiques actuelles, et notre Société se réserve le droit de les modifierà tout moment, sans aucun préavis, en cas de fluctuation de ces conditions (variations des taux de change, descoûts des matières premières, du transport, évolutions des législations). Les frais supplémentaires de transportdus à un accès difficile ou à la nécessité d'un camion à hayon sont à la charge du client.

4 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT4.1 - DélaiNos factures sont payables à 30 jours fin de mois, par LCR directe.4.2 - EscompteEn cas de paiement comptant ou de règlement anticipé par rapport à la date de règlement prévue sur la facture,il sera appliqué un escompte de 0,3 % par mois d’anticipation.4.3 - Pénalités en cas de retard de paiementPour tout retard de paiement total ou partiel, notre Société se réserve le droit d’appliquer une pénalité forfaitairepour frais de recouvrement du montant légal (Art L.441-6 du code de commerce modifié par la loi 2012-387 du22 mars 2012) ainsi que la pénalité de retard de 3 fois le taux de l’intérêt légal, et ce après mise en demeurepréalable de l’acheteur.Toutes compensations ou toutes déductions réalisées unilatéralement par l'acheteur seront traitées comme undéfaut de paiement et entraîneront l'application des sanctions ci-dessus énoncées.

5 - LIVRAISONS5.1 - Transfert des risquesLes marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur. Sauf convention contraire, le transfert des risquesa lieu dès le chargement dans nos locaux sur le mode de transport choisi pour le compte de l’acheteur ou dèsla mise à disposition des marchandises à l’acheteur.5.2 - Délais de livraisonQuel que soit le délai convenu pour la livraison, aucune indemnité ne pourra être exigée en cas de retard, à moins de stipulation contraire acceptée par nous.Au cas où la commande nécessite un montage, un travail spécifique ou toute autre particularité, la livraison estsubordonnée à une étude de faisabilité et les délais pourront être augmentés.En tout état de cause, la livraison dans les délais ou la mise à disposition de la marchandise ne peut intervenirque si l’acheteur est à jour de ses obligations de paiement envers notre société.Nous nous réservons le droit de procéder à des livraisons de façon globale ou partielle.En cas de livraison partielle, chacune d’elle sera considérée comme une opération commerciale complète. À chaque livraison partielle devra correspondre un paiement proportionnel de cette livraison.5.3 - Conditions d'expédition5.3.1 - Pour les marchandises dont notre société assure l’expédition :La livraison est assurée franco (voir les dispositions de l’article 2).Le nombre et l’état des marchandises doivent impérativement être vérifiés à la livraison en présence du transporteur.En cas d'avaries, retards, manquants, il appartiendra au destinataire de consigner ses protestations et réservesrégulières auprès du transporteur, sur le document de réception qu'il doit obligatoirement signer, fairecontresigner par le transporteur ou son préposé, dater et confirmer par lettre recommandée dans un délai de 2jours, non compris les jours fériés.Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ousur la non-conformité de la marchandise livrée doivent être formulées par lettre recommandée avec accusé deréception dans les 48 heures qui suivent la réception de la marchandise.Passé ce délai, aucune réclamation concernant de tels vices ne pourra être admise.5.3.2 - Lieux de livraisons : Nous livrons nos marchandises uniquement dans un point de vente auxgrossistes et n’acceptons aucune livraison directe chez des particuliers utilisateurs. Dans les casexceptionnels d’une demande de livraison sur chantier d’un gros matériel ou d’une urgence, nous nousréservons la faculté de pratiquer la livraison moyennant un supplément de 15 % sur la valeur du matériellivré (hors frais de port normalement dûs).5.4 - Retours :5.4.1 - Aucun retour de marchandises ne sera accepté si la réclamation n’a pas été préalablement faite et s’il n’a pas fait l’objet d’un accord écrit de notre part.5.4.2 - En cas d’accord, les marchandises devront être retournées dans un délai de dix (10) jours à compter denotre accord dans leur emballage d’origine ou dans un emballage identique à celui de l’expédition en port payé.Si la réclamation est justifiée, les marchandises retournées feront l’objet d’un avoir.L’acheteur est seul responsable de la dégradation des marchandises résultant de leur entreposage dans desconditions anormales ou incompatibles avec leur nature.

5.4.3 - DécoteCes retours donnent lieu à une décote pour remise en stock de 20% minimum, quand les marchandises peuventêtre revendues en l'état. Sinon, il sera nécessaire de procéder à un examen des marchandises pour établir lemontant de la décote supplémentaire pour reconditionnement et remise en état du produit.

6 - RÉSERVE DE PROPRIÉTENotre Société se réserve la propriété de la marchandise livrée jusqu'au versement des sommes duessur les comptes de notre société.Pendant la durée de la réserve de propriété en tant que dépositaire, les risques ayant été transférés aumoment de la livraison, l'acheteur devra assurer les marchandises contre tous les risques de dommagesou de responsabilités.L'acheteur, autorisé à revendre la marchandise livrée dans l'exécution normale de son commerce, esttenu d'informer immédiatement notre Société de la saisie, au profit d'un tiers, des marchandises livréessous réserve de propriété.En cas de non-paiement d'une fraction ou de l'intégralité de l'une quelconque des échéances convenuespour le prix, et huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse, entout ou en partie, la vente pourra être résolue de plein droit, si bon semble à notre Société, sans préjudicede tous dommages-intérêts réclamés à l'acheteur. La marchandise devra être mise à la dispositionimmédiate de notre Société, à moins que celle-ci n'exige le retour des marchandises aux frais del'acheteur. La reprise de la marchandise n'équivaut pas à la résolution du contrat de vente. Les sommesdéjà versées par l'acheteur demeureront acquises à titre de premiers dommages-intérêts et sous réservede tous autres.Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l'acheteur des risques de pertes et de détériorationdes produits vendus ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner, tel qu'il résulte de l'article5.1 ci-dessus.

7 - FORCE MAJEURENotre Société sera libérée de ses obligations pour tout événement indépendant de notre volonté qui empêcheou retarde la livraison des produits, assimilé contractuellement à la force majeure. Il en sera ainsi notammenten cas d'événements intervenant chez nous ou nos sous-traitants, tels que : lock-out, grève, incendie, épidémie,embargo, accident, notamment d'outillage, bris de machine, interruption ou retard dans les transports,impossibilité d'être approvisionné, défectuosité des matières premières, ou de tout autre événement indépendantde notre volonté entraînant un chômage partiel ou total dans notre Société, celles de nos fournisseurs ou sous-traitants.

8 - DROITS DE PROPRIÉTE INTELLECTUELLEL’acheteur s’engage à respecter l’ensemble des droits de propriété intellectuelle de notre société dontil déclare avoir parfaite connaissance.

9 - DISPOSITIONS DIVERSESLe fait pour notre Société de ne pas respecter l'une quelconque des obligations mises à sa charge par l'acheteurne pourra pas avoir pour conséquence la cessation immédiate de toute relation, tel qu'un référencement, la résiliation des commandes en cours et/ou la résolution des ventes des marchandises déjà livrées.En cas d'inexécution par l'acheteur de l'une quelconque de ses obligations, notre Société se réserve le droitd’appliquer une pénalité de 15 % du montant de la dernière commande et de résilier les commandes en courssans que l’acheteur puisse réclamer des dommages-intérêts à ce titre.

10 - GARANTIEPour des utilisations jugées normales, notre garantie se limite au remplacement des pièces reconnuesdéfectueuses, dans un délai de 2 ans après livraison, ou plus selon les extensions de garanties pour certainesgammes de produits, sans qu’aucune indemnité ou dommages-intérêts puissent être réclamés. Les frais de dépose, de port aller et retour et de repose sont exclus de la garantie.

11 - PRÉCONISATIONSLes avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou àfaire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des chargesou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et lesconditions réelles d'utilisation.

12 - ASSURANCENotre société est assurée de la manière suivante :• Responsabilité civile après livraison :

Pour tous dommages confondus, 3 000 000 € par année dont dommages immatériels non consécutifs : 1 000 000 € par année.

13 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION - DROIT APPLICABLE13.1 - De convention expresse, il est attribué compétence exclusive pour tous les litiges qui s'élèveraient entre les parties à l'occasion de leurs rapports commerciaux, aux Tribunaux français, etplus particulièrement au Tribunal de Commerce de Vienne, quels que soient le lieu de livraison, le modede paiement accepté, et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.13.2 - Les relations avec l’acheteur sont régies par le droit français.

En cas de traduction des présentes en langue étrangère, seul le texte rédigé en français aura valeurauthentique.

Pour retrouver le catalogue en ligneflashez le QR code

MA

RS

201

5

TAR

IF G

ÉN

ÉR

AL

H.T

.

Parc d'Activités de Chesnes80, rue du Ruisseau - CS 1071038297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEXTél. 04 74 94 41 33 • Fax 04 74 94 41 18

www.thermador.fr

TARIF GÉNÉRAL H.T.

Documents

Transcript of TARIF GÉNÉRAL H.T.