SOMMAIRE - cdn2_3.reseaudescommunes.frcdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/803/documents/... · 58.1...

Commune de POIGNY – 77160

Rénovation de la Salle Polyvalente

DCE

LOT - CLOISONS – DOUBLAGES – FAUX PLAFONDS

1/43

Cabinet RACINE – Novembre 2017

SOMMAIRE

1. GENERALITES ..................................................................................................................................................... 4

1.1. D.T.U ET NORMES .......................................................................................................................................... 4

1.1.1. DTU ............................................................................................................................................................. 4

1.1.2. NORMES .................................................................................................................................................... 5

1.2. TEXTES GENERAUX D’AVIS TECHNIQUES ................................................................................................. 6

1.3. SOLUTIONS TECHNIQUES ............................................................................................................................. 7

1.3.1. REGLEMENTATION THERMIQUE............................................................................................................ 7

1.3.2. REGLEMENTATION ACOUSTIQUE ......................................................................................................... 7

1.4. AUTRES DOCUMENTS ................................................................................................................................... 7

1.5. DOCUMENTS LEGISLATIFS ........................................................................................................................... 8

2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D’EXECUTION – FAUX PLAFONDS ..................................................... 10

2.1. ETUDES .......................................................................................................................................................... 10

2.1.1. PLAN ........................................................................................................................................................ 10

2.1.2. JOUEES ET RIVES DIVERSES ............................................................................................................... 10

2.1.3. ECHANTILLONS ...................................................................................................................................... 10

2.2. EXECUTION ................................................................................................................................................... 10

2.2.1. TOLERANCES ......................................................................................................................................... 11

2.2.2. ENCASTREMENTS ................................................................................................................................. 12

2.2.3. CONTENU DE L’OFFRE .......................................................................................................................... 12

2.3. DISPOSITIONS TECHNIQUES ...................................................................................................................... 15

2.3.1. MATERIAUX ............................................................................................................................................. 15

2.3.2. STOCKAGE .............................................................................................................................................. 16

2.3.3. PROTECTION DES OUVRAGES ............................................................................................................ 16

2.3.4. SECURITE INCENDIE ............................................................................................................................. 16

2.3.5. SUSPENTES DES FAUX-PLAFONDS .................................................................................................... 16

2.3.6. PERFORMANCES ACOUSTIQUES ........................................................................................................ 17

2.3.7. PERFORMANCES D’ETANCHEITE ........................................................................................................ 17

3. PRESCRIPTIONS GENERALES COMMUNES ET D’EXECUTION .................................................................. 18

3.1. PRODUITS ...................................................................................................................................................... 18

3.1.1. PRODUITS CERTIFIES ............................................................................................................................ 18

3.1.2. MARQUES ................................................................................................................................................ 18

3.2. ORGANISATION DE CHANTIER ................................................................................................................... 19

3.2.1. COORDINATION AVANT ET PENDANT LES TRAVAUX ....................................................................... 19

3.2.2. COORDINATION ...................................................................................................................................... 19



DCE


2/43


3.2.3. IMPLANTATION DES OUVRAGES ......................................................................................................... 19

3.3. MISE EN OEUVRE DES CLOISONS ............................................................................................................. 20

3.3.1. TYPE DE CLOISON ................................................................................................................................. 20

3.3.2. CLOISONS EN ELEMENTS A PAREMENT FINI .................................................................................... 20

3.4. SUJETIONS DIVERSES ................................................................................................................................. 23

3.4.1. PERCEMENTS ......................................................................................................................................... 23

3.4.2. RACCORDS - CALFEUTREMENTS - ETC. ............................................................................................ 23

3.4.3. PROTECTIONS ET NETTOYAGES ........................................................................................................ 24

3.4.4. ECHAFAUDAGES ET AGRES ................................................................................................................. 24

3.5. EXECUTION DES TRAVAUX ......................................................................................................................... 24

3.5.1. GENERALITES......................................................................................................................................... 24

3.5.2. MISE EN ŒUVRE DES OUVRAGES ....................................................................................................... 25

3.6. CAS DES LOCAUX HUMIDES ....................................................................................................................... 28

3.6.1. TYPES DE PROTECTIONS A PREVOIR AU PRESENT LOT ................................................................ 28

3.7. PERIODE D’INTERVENTION ......................................................................................................................... 29

3.8. FINITIONS ...................................................................................................................................................... 29

3.8.1. TOLERANCE DE PLANIMETRIE ............................................................................................................. 29

3.8.2. FINITION DES JOINTS ............................................................................................................................ 29

3.8.3. ESSAIS ACOUSTIQUES.......................................................................................................................... 29

3.9. LIMITE DES PRESTATIONS PARTICULIERES ........................................................................................... 30

3.9.1. TRAVAUX INCLUS .................................................................................................................................. 30

3.9.2. PRESTATIONS EXCLUES DU FORFAIT ................................................................................................ 31

3.10. DOCUMENTS A FOURNIR .......................................................................................................................... 31

3.10.1. AVEC LA SOUMISSION ......................................................................................................................... 31

3.10.2. AU MARCHE .......................................................................................................................................... 31

3.10.3. EN COURS DE CHANTIER ................................................................................................................... 32

3.10.4. EN FIN DE CHANTIER .......................................................................................................................... 32

3.11. CARACTERE DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE ................................................................................. 33

4. DESCRIPTION DES OUVRAGES ...................................................................................................................... 34

4.1. PRINCIPE ....................................................................................................................................................... 34

4.2. ISOLATION DANS GAINES TECHNIQUES .................................................................................................. 34

4.3. TRAVAUX DE CLOISONNEMENT ................................................................................................................ 34

4.4. CLOISON SAA 120 MM EPAISSEUR ............................................................................................................ 36

4.5. CLOISON EN 98 OU 100 MM ........................................................................................................................ 36

4.6. CLOISONS EN CARREAUX DE PLATRE ..................................................................................................... 36



DCE


3/43


4.7. CONTRE-CLOISONS ..................................................................................................................................... 37

4.8. DOUBLAGES ACOUSTIQUES ...................................................................................................................... 38

4.9. PLAFOND SUR OSSATURE METALLIQUE CACHEE ................................................................................. 38

4.9.1. PRINCIPE ................................................................................................................................................. 38

4.9.2. OSSATURE .............................................................................................................................................. 39

4.9.3. PLAQUES DE PLATRE ............................................................................................................................ 39

4.10. PLAFOND HYDROFUGE SUR OSSATURE METALLIQUE CACHEE ....................................................... 40

4.10.1. PRINCIPE ............................................................................................................................................... 40

4.10.2. OSSATURE ............................................................................................................................................ 40

4.10.3. PLAQUES DE PLATRE .......................................................................................................................... 40

4.11. FAUX-PLAFOND PLAQUES DE PLATRE ACOUSTIQUE ......................................................................... 41

4.12. OUVRAGES DIVERS ................................................................................................................................... 42

4.12.1. JOUEES ................................................................................................................................................. 42

4.12.2. SOFFITE DE CONDUIT VMC ................................................................................................................ 42

4.12.3. CAISSON DE DEVOIEMENT ................................................................................................................. 42

4.12.4. TRAPPES DE VISITE............................................................................................................................. 43



DCE


4/43


1. GENERALITES Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents normatifs et techniques, qui lui sont applicables à la date du dépôt du PC.

1.1. D.T.U ET NORMES

1.1.1. DTU 25.1 Enduits intérieurs en plâtre Cahier des charges NF P 71.201-1 05.1993 Cahier des clauses spéciales NF P 71.201-2 05.1993 Mémento 02.1980

25.222 Plafonds fixés : plaques de plâtre à enduire, plaques de plâtre à parement lisse Cahier des charges NF P 72.201 05.1993

25.232 Plafonds suspendus, plaques de plâtre à enduire, plaques de plâtre à parement lisse directement suspendus Cahier des charges NF P 68.201 05.1993 25.31 Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l’application d’un enduit au plâtre (cloisons en carreaux de plâtre à parements lisses) Cahier des clauses techniques NF P 72.202-1 04.1994 Cahier des clauses spéciales NF P 72.202-2 04.1994 Mémento NF P 72.202-3 07/1994 25.41 P1-1 Ouvrages en plaques de plâtre Partie 1.1 Cahier des clauses techniques NF P 72.203-1-1 02.2008 25.41 P1-2 Ouvrages en plaques de plâtre Partie 1.2 Critères généraux de choix des matériaux NF P 72.203-1-2 02.2008 25.41 P2 Ouvrages en plaques de plâtre Partie 2 Cahier des clauses administratives spéciales 02.2008 25.42 Ouvrages de doublages et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en plâtre isolant Préambule 12.1989 Cahier des clauses techniques NF P 72.204-1 Amendement A1 NF P 72-204-1/A1 02.2003 Cahier des clauses spéciales Amendement A1 NF P 72-204-2/A1 02.2003 Mémento FD P 72-204-3 02.2003 25.51 Mise en œuvre des plafonds en staff Cahier des clauses techniques NFP 73.201-1 09/1994 Cahier des clauses spéciales NFP 73.201-2 09/1994



DCE


5/43


27.1. Réalisation de revêtements par projection pneumatique de fibres minérales avec liant Cahier des clauses techniques NFP 15.202-1 02.2004 Cahier des clauses spéciales NFP 15.202-2 02.2004 27.2 Réalisation de revêtement par projection de produits pâteux Cahier des clauses techniques NFP 15.203-1 03.1997 Cahier des clauses spéciales NFP 15.203-2 03.1997 58.1 P1-1 Travaux de bâtiment – plafonds suspendus – Partie 1-1 : cahier des clauses techniques type (CCT) (indice de classement : P68-203-1-1) 12-2008 58.1 P1-2 Travaux de bâtiment – plafonds suspendus – Partie 1-2 : Critères généraux de choix de matériaux (CGM) (indice de classement : P68-203-1-2) 12-2008 58.1 P2 Travaux de bâtiment – plafonds suspendus – Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales type (CGS) (indice de classement : P68-203-2) 12-2008

1.1.2. NORMES

NF B 20.001 Produits isolants à base de fibres minérales – Vocabulaire 08.1988

NF E 90.020 Vibrations et chocs mécaniques – Méthode de mesurage et d’évaluation des réponses des constructions, des matériels sensibles et des occupants (Indice de classement : E90-020)

07.2007

NF P 00.001 Bâtiment et génie civil – Vocabulaire – Partie 1 : termes généraux

03.1990

NF P 00.002 Bâtiment et génie civil – Vocabulaire – Partie 2 : termes relatifs aux marchés

09.1994

NF P 01.001 Dimensions des constructions – Coordination modulaire : module de base, modulation des dimensions verticales et horizontales

09.1990

NF P 01.002 Dimensions des constructions – Coordination dimensionnelle et modulaire : vocabulaire, spécifications

11.1990

NF ISO 23045 Conception de l’environnement des bâtiments – Lignes directrices pour l’évaluation de l’efficacité énergétique des bâtiments neufs (Indice de classement : P01.041)

07.2009

NF P 01.101 Dimensions des constructions - Dimensions de coordination des ouvrages et des éléments de construction

07.1964

NF P 04.002 Tolérances dans le bâtiment – Dimensions et positions – Spécifications générales

12.1985

NF P 04.101 Tolérances dans le bâtiment – Dimensions et positions – Spécifications générales

10.1983

NF P 04.103 Tolérances dans le bâtiment – Vocabulaire général – 2e partie

12.1985

NF P 05.311 Norme de performance dans le bâtiment – Présentation des performances des cloisons non porteuses construite avec des composants de même origine

12.1985

NF EN ISO 6946

Composants et parois de bâtiments – Résistance thermique et coefficient de transmission thermique – Méthode de calcul (NF P 50.731/A1)

10.2003



DCE


6/43


NF EN ISO 6946/A1

Composants et parois de bâtiments – Résistance thermique et coefficient de transmission thermique – Méthode de calcul (NF P 50.731)

06.2008

NF EN ISO 10211 Ponts thermiques dans le bâtiment – Flux de chaleur et températures superficielles – Partie 1 : Méthodes générales de calcul (NF P 50.732-

04.2008

NF EN ISO 12241 Isolation thermique des équipements du bâtiment et des installations industrielles – Méthodes de calcul (IDC : P50.733)

10.1998

NF EN ISO 13370 Performance thermique des bâtiments – Transfert de chaleur par le sol – Méthodes de calcul (P 50.736)

04.2008

NF EN ISO 13786 Performance thermique des composants de bâtiment – Caractéristiques thermiques dynamiques (Méthode de calcul (IDC P 50.738)

07.2008

NF EN ISO 13788 Performance hygrothermique des composants et parois de bâtiments – Température superficielle intérieure permettant d’éviter l’humidité superficielle critique et la condensation dans la masse (indice de classement : P50-766)

12.2001

NF EN ISO 13789 Performance thermique des composants de bâtiment – Coefficient de déperdition par transmission – Méthode de calcul (IDC P 50.739)

04.2008

NF ISO 13793 performance thermique des bâtiments –conception thermique des fondations pour éviter les poussées dues au gel (indice de classement : 99 50.745)

05.2001

NF EN 13279.1 Plâtres et enduits à base de plâtres pour le bâtiment – Partie 1 : définitions et prescriptions (Indice de classement : NF P 725.400-1)

11.2008

NF EN 520 + A1 Plaques de plâtre – Définitions, exigences et méthodes d’essai (Indice de classement : 72.600)

11.2009

NF EN 15318 Conception et exécution des ouvrages en carreaux de plâtre (Indice de classement : P 72-700).

03.2008

NF EN 15319 Principes généraux de conception des conceptions des ouvrages en staff (indice de classement : P 72.701)

12.2007

NF P 73.301 Plaques et éléments de staff pour décoration. 09.1991

NF P 75.101 Isolants thermiques destinés au bâtiment - Définitions 10.1983

NF EN ISO 9229 Isolation thermique – Vocabulaire (Indice de classement : P75.226)

09.2007

NF P 92.507 Sécurité contre l’incendie – Bâtiment – Matériaux de construction et d’aménagement – Classement selon leur réaction au feu

12.1985

NF EN 12811.1 Equipements temporaires de chantiers – Partie 1 : échafaudages – Exigences de performance et étude, en général (indice de classement : P93-501.1)

08.2004

NF EN 13187

Performance thermique des bâtiments – Détection qualitative des irrégularités thermiques sur les enveloppes de bâtiments – Méthode infrarouge (IDCX 10.023)

07.1999

1.2. TEXTES GENERAUX D’AVIS TECHNIQUES

GS 9 : Conditions générales d’emploi et de contrôle des éléments préfabriqués de hauteur d‘étage en plâtre à parements lisses pour cloisons de distribution et de doublage (Cahier du CSTB 1362 janvier-février 1976).



DCE


7/43


Classement des locaux en fonction de l’exposition à l’humidité des parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux intérieurs (e-Cahiers du CSTB, cahier 3567, mai 2006). Référentiel – Cloisons sous actions sismiques (e-Cahiers du CTSB, cahier 3582, février 2007). GS20 – Produits et procédés spéciaux d’isolation.

1.3. SOLUTIONS TECHNIQUES

1.3.1. REGLEMENTATION THERMIQUE Etude thermique. Méthode de calcul Th-CE – Annexe à l’arrêté du 19/07/2006 portant approbation de la méthode de calcul Th-CE. Règles Th-Bât : Introduction Règles Th-l : Caractérisation de inertie thermique des bâtiments Règles Th-S : Caractérisation du facteur solaire des parois du bâtiment Règles Th-U: Coefficient Ubât Détermination des caractéristiques thermiques “utiles” des parois (fascicule 1/5) Règles Th-U : Matériaux - Détermination des caractéristiques thermiques ‘utiles” des matériaux (fascicule 2/5) Règles Th-U : Parois vitrées - Calcul des coefficients thermiques des parois vitrées (fascicule 3/5) Règles Th-U : Parois opaques - Calcul des caractéristiques thermiques des parois opaques (fascicule 4/5) Règles Th-U : Ponts thermiques - Calcul des ponts thermiques (fascicule 5/5) Commentaires – recommandations :

1.3.2. REGLEMENTATION ACOUSTIQUE

Arrêté de 2003 sur les contraintes acoustiques dans les bâtiments d'enseignement

1.4. AUTRES DOCUMENTS

Liste des produits isolants certifiés ACERMI (CSTB n° 2434). Liste des Avis Techniques (CSTB n° 2480). Règlement technique de la certification ACERMI. Les fiches techniques éditées par le fabricant. Guide et avis technique du CSTB.



DCE


8/43


Code de la construction et de l'habitation. Les recommandations et prescriptions de mise en œuvre des différents fournisseurs des matériaux et accessoires utilisés dans la composition et la réalisation des ouvrages. Les attendus du permis de construire. Le ou les rapports du bureau de contrôle (RICT) L’étude thermique Le plan général de coordination et de sécurité

1.5. DOCUMENTS LEGISLATIFS Tous documents législatifs, arrêtés, circulaires, avis, décrets, instructions technique, et lois connus à la date de la signature du marché et applicables aux travaux de bâtiments assujettis au Code du Travail et aux ERP, notamment :

Arrêté du 30/06/2008 et tout arrêté antérieur portant application panneaux de cloison en plaques de plâtre du décret n° 92-647 du 08/07/1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction. Arrêté du 20/07/2007 portant application aux produits en staff du décret n° 92-647 du 08/07/1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction. Arrêté du 19/01/2007 portant application aux complexes d’isolation en plaques de plâtre et mortiers adhésifs du décret n° 92-647 du 08/07/1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction. Arrêté du 19/10/2006 portant application à certains produits d’isolation thermique en vrac pour le bâtiment du décret n° 92-647 du 08/07/1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction.

Arrêté du 24/05/2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments. Décret n° 2006-592 du 24/05/2006 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions. Arrêté du 24/04/2006 et tout arrêté antérieur portant application aux plâtres et produits accessoires du décret n° 92.647 du 8/07/1992, modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction.

Arrêté du 22/02/2002 portant application aux carreaux de plâtre et aux liant colles à base de plâtre du décret 92-647 du 8/07/1992 concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction, modifié par le décret 95-1051 du 20/09/1995 Arrêté du 22/02/2002 portant application pour les produits d’isolation thermique manufacturés pour le bâtiment du décret 92-647 du 8/07/1992 concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction, modifié par le décret 95-1051 du 20/09/1995 Arrêté du 19/03/2001 portant application aux kits de cloisons du décret n° 92.647 du 8/07/1992 concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction, modifié par le décret n° 95-1051 du 20/09/1995. Arrêté du 1/12/2000 portant approbation des méthodes de calcul Th-C et Th-E prévues aux articles 4 et 5 de l’arrêté du 29/11/2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.



DCE


9/43


Décret n° 2000-1153 du 29/11/2000 relatif aux caractéristiques thermiques des constructions modifiant le code de la construction et de l’habitation et pris pour l’application de la loi n° 96-1236 du 30/12/1996 sur l’utilisation rationnelle de l’énergie. Arrêté du 29/11/2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.



DCE


10/43


2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D’EXECUTION – FAUX

PLAFONDS

2.1. ETUDES

2.1.1. PLAN L’entreprise devra soumettre toutes les études de détails, dessins, calepin d’exécution, afin d’intégrer dans les volumes et dans l’esprit du projet. Les plans de principe de calepinage sont établis par le Maître d’œuvre. Avant toute opération sur le chantier, l’entrepreneur devra établir un plan à l'échelle sur lequel figureront les axes des locaux, la distribution des profils porteurs, des entretoises. Devront également figurer sur ce document :

- l'emplacement : des luminaires des grilles de ventilation

L’entrepreneur devra vérifier avec les corps d’états techniques la compatibilité de son projet avec le matériel à mettre en œuvre et s'assurer qu'aucun passage de réseau incorporé dans les structures ne puisse être endommagé par la réalisation des faux-plafonds. Un calepinage sera présenté pour chaque pièce qui devra être soumis à l'approbation du Maître d’Oeuvre avant l'exécution des travaux.

2.1.2. JOUEES ET RIVES DIVERSES Prévues au présent corps d’état.

2.1.3. ECHANTILLONS Ils seront choisis par le Maître d’Oeuvre dans la gamme du fabricant. L'entrepreneur du présent corps d’état devra fournir les échantillons suffisamment tôt afin de laisser au Maître de l’Ouvrage un délai de 15 jours pour ses choix, sans pour cela retarder la livraison des matériaux. Les échantillons devront rester à la disposition du Maître d’Oeuvre jusqu'à l'achèvement des ouvrages.

2.2. EXECUTION

2.2.0.1. NIVEAU DES PLAFONDS L’entrepreneur du présent lot doit le traçage du trait de niveau des plafonds et faux-plafonds, voire des coffres et soffites. Ces tracés devront avoir reçu l’aval du Maître d’œuvre avant exécution des plafonnages. En outre, il devra être signalé au Maître d’œuvre, tout accident d’arase non mentionné aux plans du projet.



DCE


11/43


2.2.1. TOLERANCES

2.2.1.1. TOLERANCES SUR LES ELEMENTS DE STRUCTURE Cote de niveau et de hauteur : + 1 cm.

2.2.1.2. TOLERANCES DES PRODUITS

Désignation

Matériaux

fibreux

--------------------

Dalles

Matériaux métalliques

Bacs et plaques

Plaques de plâtre

Par rapport aux dimensions – fabricant

1/500 max.

1/1000

600 mm – 0.60 mm

0.1 % dimensions

+ 1/500 + 1 mm

sur épaisseur

Planimétrie générale

0.1 % 0.15 % réelle

Suivant longueur des lames : 2 m > 0.5 mm 2 à 4 m > 1 mm 4 à 6 m > 2 mm Tolérance largeur + 0.03 mm

Règle de 1 m < = 5 mm

Tolérance hors équerre

1/500 largeur

1/500 largeur

Largeur + 1/500

Flèche transversale ou longitudinale

-

0.6 % largeur non perforée 0.8 % largeur perforée

-

Ondulations longitudinales

-

0.1 % longueur non perforée 0.3 % longueur perforée

-

Rectitude des bords

-

0.1 % longueur ou largeur

-



DCE


12/43


2.2.1.3. TOLERANCES D’EXECUTION

Plafonds suspendus

Plafonds fixes

ou suspendus

en plaques de

plâtre

Désignation

Matériaux

fibreux

Dalles

Matériaux métalliques

Bacs et plaques

Plaques de

plâtre

à enduire

Flèche ossature non apparente

1/500

1/500

max 5 mm

-

Flèche ossature apparente

1/300

1/500

max 5 mm

-

Désaffleurement entre éléments

3/10 mm chanfreiné

2/10 mm non chanfreiné

3/10 mm chanfreiné

2/10 mm non chanfreiné

< = 1 mm entre les 2 arêtes en

regard

Bâillement entre ossature apparente et appuis apparents des panneaux

10/10 mm

10/10 mm

-

Planéité générale de l’ouvrage fini Flèche ou contre flèche

Règle de 2 m

< = 3 mm

Règle de 2 m

< = 3 mm

Règle de 2 m

< = 5 mm

2.2.2. ENCASTREMENTS

L'entreprise titulaire du présent corps d’état devra une coordination étroite avec les entreprises chargées des corps d’états :

- Electricité

- Menuiseries

- Ventilation afin que les supports des appareils encastrés soient mis en oeuvre sans gêne pour l'un ou l'autre corps de métier.

2.2.3. CONTENU DE L’OFFRE Les travaux comprennent :

- L’établissement des plans de calepinage et de détail à soumettre au visa du maître d’œuvre et du bureau de contrôle ; sur ces plans, seront reportés tous les trous, réservations, etc. des éléments afférents aux divers corps d’état intéressés. Les cotes des niveaux devront figurer sur les plans

- Les frais de coordination avec les autres corps d’état

- La fourniture et la mise en oeuvre des rails, supports principaux et secondaires, suspentes réglables, etc.



DCE


13/43


- Les profits et habillages à la périphérie des faux plafonds

- La quincaillerie nécessaires à la parfaite réalisation des ouvrages

- Les trappes d’accès et trappes de visite aux appareils situés au-dessus des faux plafonds

- Les éléments composant les retombées et soffites aux décrochements de niveaux, ainsi que les cheminées sur les trémies d’éclairage zénithal ou de ventilation

- Les réservations pour mise en place des luminaires, des éléments de ventilation ou de climatisation, dont l’appareillage sera fourni et posé par les corps d’état intéressés

- La fourniture et la pose des barrières coupe-feu, phoniques ou thermiques nécessaires

- La fourniture et la pose de tous les joints d’étanchéité

- La découpe ou la réservation dans les faux-plafonds de tous les ouvrages incorporés dans ceux-ci.

- La protection anticorrosion de toutes les pièces métalliques vues ou non vues

- La peinture de tous les éléments métalliques

- Les tracés d’implantation en respectant les tracés et niveaux prescrits par le Maître d’œuvre

- Les installations qui devront être mises à la disposition du Maître d’œuvre pour contrôler les implantations et les niveaux prescrits tous les points de repère seront soigneusement maintenus en place et protégés par l’entrepreneur

- Tous les échafaudages, constructions provisoires, ainsi que tous les travaux et fournitures complémentaires y afférents (en conformité avec le Code du Travail décret du 8janvier 1965)

- L’entrepreneur sera responsable du choix du mode d’exécution et de l’exécution des travaux. Les règles d’exécution qui lui seront imposées, le visa par le Maître d’œuvre des installations de chantier, des matériaux, des procédés d’exécution, les vérifications de chantier et essais laisseront subsister l’entière responsabilité de l’entrepreneur

- L’entrepreneur devra s’assurer de la fiabilité de la méthode de montage qu’il aura retenue, même si c’est celle proposée par le Maître d’œuvre

- Le nettoyage et l’entretien des installations, ainsi que le nettoyage et l’enlèvement du matériel et des matériaux sans réemploi, déchets, débris et emballages divers

- Les protections nécessaires à la sécurité du personnel

- La protection de tous les ouvrages exécutés risquant de subir des détériorations durant le chantier

- Les pattes de fixation diverses en tôle pour la fixation des luminaires, des boites lumineuses de sortie de secours, etc..

Il est à noter que, sauf cas exceptionnel mentionné ci-après, les faux plafonds ou ossatures de faux plafonds ne doivent pas être utilisés comme support des appareillages. La position des trappes d’accès aux clapets coupe feu ou aux vannes doit être portée sur les plans correspondants des corps d’état spécialisés.

2.2.3.1. ESSAIS Selon leurs fonctions (isolement acoustique, correction acoustique, réaction au feu, etc..) ou leur destination (bureaux, salles de réunions, ...) les faux plafonds devront répondre aux exigences définies par le présent C.C.T.P. Aussi, des essais acoustiques, ou des essais au feu pourront être effectués à la demande du Maître d’œuvre sur des parties d’ouvrages précisées ci-après au Chapitre 3. Tous les frais nécessaires à la mise à disposition d’ouvrage ou partie d’ouvrage permettant de réaliser les essais sont entièrement inclus dans les prix de l’entrepreneur.



DCE


14/43


2.2.3.2. DOCUMENTS – ECHANTILLONS A FOURNIR

2.2.3.2.1. Avec la soumission

Afin de permettre de juger les offres faites par les entreprises, celles-ci devront obligatoirement joindre à leurs offres de prix :

- Les matériaux prévus en remplacement de ceux prescrits par le C.C.T.P. (éventuellement sous réserve d’une parfaite équivalence),

- Les références d’ouvrages exécutés.

2.2.3.2.2. Au marché L’entreprise devra fournir:

- Plans de principe

- Marques de référence, dans la mesure où les marques ne sont pas précisées au C.C.T.P.

2.2.3.2.3. En cours de chantier L’entreprise devra fournir :

- Notices techniques caractéristiques des matériaux et matériels

- Photocopie des P.V. de conformité aux normes et aux textes législatifs

- Echantillons des matériaux L’entrepreneur du présent corps d’état devra fournir tous les plans de détails nécessaires à la mise au point des réservations (appareils d’éclairage, sécurité incendie, trappes de visite, etc.) et des systèmes d’accrochage. L’entrepreneur devra présenter au Maître d’œuvre un modèle complet de chaque type de faux plafond permettant à celui-ci de juger :

- La qualité des matériaux, profils et accessoires

- Les modes d’assemblages

- Les profils d’habillage

- Les procédés de fixation,

- La qualité des quincailleries. Ces échantillons resteront à demeure sur le chantier, dans un local prévu à cet effet, jusqu’à la réception des travaux. L’entrepreneur s’informera auprès du Maître d’œuvre des différents essais prescrits et remettra les résultats à des dates qui lui seront imposées. Avant mise en œuvre, l’entrepreneur présentera au Maître d’œuvre une ou plusieurs maquettes exécutées sur place, de chaque type de faux plafond prescrit dans le présent C.C.T.P. Ces maquettes seront exécutées indépendamment de la réalisation des locaux témoins. Elles pourront être laissées en place et constituer le faux plafond final dans la mesure où elles correspondent exactement aux prescriptions du marché. La maquette minimale devra correspondre à une trame ou ½ trame courante à définir avec le Maître d’œuvre



DCE


15/43


2.2.3.2.4. En fin de chantier Dans le but d’établir le D.O.E, le DIUO, l’entrepreneur remettra au Maître d’Œuvre trois dossiers complets comprenant les plans d’exécutions et de fabrications complémentaires, ainsi que toutes les notices techniques relatives à tous les matériaux utilisés ainsi qu’un CD ROM.

2.2.3.3. PRESTATIONS EXCLUES DU PRESENT CORPS D’ÉTAT L’entreprise n’intervient pas pour les ouvrages à incorporer dans les faux plafonds tels que :

- La fixation des luminaires (corps d’état Courants forts)

- La fixation des grilles de ventilation, de désenfumage, ou autres (corps d’état CVCD)

- Les travaux de plafonds en plâtre en plaques compris jouées (corps d’état cloisons - doublages)

- Les travaux de peinturage et de décoration sur les plafonds en BA 13 (corps d’état Peinture) ou produits finis.

- Tous raccords et rebouchages par suite d’engravures, percements, tranchées, etc. exécutés par d’autres corps d’état

2.2.3.4. CARACTERE FORFAITAIRE DU PRIX Par le seul fait de soumissionner, tout entrepreneur reconnaît qu’il a une parfaite connaissance du projet compte tenu de ses particularités et de son environnement. Après examen du dossier de consultation, l’entrepreneur devra obligatoirement signaler au Maître d’œuvre, tout élément susceptible d’avoir une influence sur l’établissement de son offre, et du projet définitif, faute de quoi il sera réputé s’être engagé à fournir toutes prestations de sa spécialité, nécessaires au parfait achèvement de l’œuvre, même si ces prestations ne sont pas explicitement décrites ou dessinées. De même, il devra proposer au Maître d’Oeuvre, en temps opportun, toutes modifications aux dispositions du projet qui seraient de nature à améliorer la qualité des travaux de sa profession, sans augmentation du prix forfaitaire, ni du délai d’exécution. L’énumération et la description des ouvrages, telles qu’elles figurent dans le présent CCTP, ne présentent donc aucun caractère limitatif, et les entreprises devront le complet et entier achèvement de leurs ouvrages, même s’il a été omis de mentionner, dans ces documents ou sur les plans, les fournitures et façons accessoires indispensables à cet achèvement, et au parfait fonctionnement des installations projetées, et traitées à forfait. Les différents éléments du CCTP et plans du Maître d’œuvre, du dossier d’appel d’offres, forment un complexe indissociable, engageant globalement l’entrepreneur.

2.3. DISPOSITIONS TECHNIQUES

2.3.1. MATERIAUX Les matériaux employés seront neufs, de première qualité et bénéficieront d’un avis technique et d’un agrément du C.S.T.B. Les références à des marques commerciales, faites au cours du présent CCTP, ont pour objet de préciser la référence de valeur qualitative (Technique ou architecturale) souhaitée ou imposée selon les cas. Les impositions découleront plus de la nécessité de rationaliser certains matériels faisant partie du patrimoine global du maître d’ouvrage que de choix purement techniques (problèmes de maintenance).



DCE


16/43


L’entrepreneur pourra proposer d’autres marques ou types à l’approbation du maître d’œuvre, dans la mesure où ces propositions sont qualitativement supérieures ou égales à la référence de base. A l’appui de ses propositions, l’entrepreneur fournira obligatoirement les documents nécessaires à l’appréciation de l’équivalence qualitative.

2.3.2. STOCKAGE Les fournitures seront stockées à l’abri de l’eau et des chocs. Les matériaux endommagés seront remplacés au compte de l’entreprise.

2.3.3. PROTECTION DES OUVRAGES Toutes pièces métalliques non galvanisées ou traitées inoxydables seront obligatoirement protégées par une couche antirouille aux primaires spéciaux après brossage, et ce, à la charge du présent corps d’état.

2.3.4. SECURITE INCENDIE A défaut de précisions ou d’exigences particulières, les règles minimales suivantes seront appliquées à la présente opération :

- matériaux plafonds = M1

- ossature = stable au feu ½ heure, M0, et ne pas supporter de contrainte supérieure à 20 N/mm² à froid.

- plénum recoupé tous les 25 ml et/ou tous les 300 m² par matériaux ininflammables ou par parois pare-flamme ¼ d’heure.

Elles seront également conformes aux règlements incendie et de risque de panique dans les lieux de travail. En cas de contradiction entre les documents descriptifs et les règlements incendie, l’entreprise devra en informer le Maître d’Oeuvre à la remise de son offre et en tous les cas, avant la passation de son marché, sous peine d’être contraint de mettre en oeuvre un plafond similaire au descriptif et conforme aux règlements incendie, aux mêmes conditions que le marché.

2.3.5. SUSPENTES DES FAUX-PLAFONDS Les suspentes utilisées seront celles préconisées par le fabricant en fonction de la nature des structures du bâtiment et des aménagements intérieurs et des degrés de stabilité ou coupe-feu demandés pour la présente opération. Dans les ouvrages en béton armé, l’entrepreneur prendra toutes précautions pour éviter toutes détériorations de canalisations, passages, réservations ou fourreaux. Dans le cas de faux-plafond coupe-feu ou stable au feu, le support vertical et les suspentes doivent avoir une stabilité au feu au moins équivalente. Pour les ouvrages extérieurs il sera fait emploi de suspentes en inox y compris chevilles et pattes de liaison. Les matériaux seront obligatoirement traités anticorrosion avec garantie décennale.



DCE


17/43


Les ossatures supportant le faux-plafonds seront calculées pour résister aux contraintes imposées par les normes et les spécifications particulières du présent C.C.T.P.

- surcharge d’utilisation : 50 daN/m².

- surcharge occasionnelle : égale au poids d’un homme pouvant s’accrocher à l’ossature lors des travaux de maintenance.

2.3.6. PERFORMANCES ACOUSTIQUES Afin de tester les qualités phoniques des matériaux, à la demande du Maître d’œuvre, l’entrepreneur du présent corps d’état est tenu de prendre en charge les frais découlant des essais exécutés sous le contrôle d’un bureau spécialisé et agréé. Ces essais porteront sur les plafonds in situ, dans les conditions normales d’utilisation, selon Normes N.F.S. 31.002, 31.003 et 31.010.

2.3.7. PERFORMANCES D’ETANCHEITE Dans les locaux où le taux d’humidité relative de l’air est supérieur à 70 % pour une température de 20° c, et pour les emplois en extérieur, les matériaux et les ossatures du plafond suspendu doivent être adaptés à cet usage (inox ou traitement anticorrosion, garantie décennale). Tous les faux-plafonds en plaques de plâtre des locaux dits « humides » sont traités en plaque de plâtre spéciales pour locaux humides d’une part et sont revêtus de peinture étanche (finition à la charge du lot Peinture).



DCE


18/43


3. PRESCRIPTIONS GENERALES COMMUNES ET

D’EXECUTION

3.1. PRODUITS

3.1.1. PRODUITS CERTIFIES

Pour tous les matériaux et fournitures ayant fait l’objet d’une “certification”, l’entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériaux et fournitures titulaires de cette “certification”. Ces matériaux et fournitures “certifiés” 2010 sont les suivants concernant le présent lot :

- Plaques de parement en plâtre

- Produit de traitement de joints entre plaques de parement en plâtre

- Complexes et sandwiches de doublage

- Isolant (ACERMI)

- Mortiers adhésifs de pose de complexes

- Plaques de plâtre isolant

- Plafonds en plâtre (dalles et plaques)

- Faux plafonds en dalles (fibres, bois et métal)

L’ensemble des produits, procédés ou matériaux sera conforme aux normes NF correspondantes et mise en œuvre selon les DTU en vigueur. A défaut, ils possèderont un avis technique en cours de validité ou disposeront d’un ATEX du CSTB. Le projet sera réalisé avec des produits et procédés exclusivement certifiés, dans les catégories en disposant aujourd’hui ou, à défaut, justifiant de caractéristiques équivalentes (au sens de la recommandation T1-99 du GPEM établie en date du 7/10/1999 (justification de l’équivalence à fournir par le fabricant à la demande du Maître d’ouvrage). Les entreprises seront en mesure de fournir au Maître d’Ouvrage les informations concernant les performances environnementales se rapportant à la structure, l’enveloppe, le cloisonnement et les revêtements intérieurs, relatifs à leur lot, en référence à l’application de la NF P 01.010.

3.1.2. MARQUES

Les références à des marques commerciales, faites au cours du présent CCTP, ont pour objet de préciser la référence de valeur qualitative (Technique ou architecturale) souhaitée. L’entrepreneur pourra proposer d’autres marques ou types à l’approbation du Maître d’Œuvre, dans la mesure où ces propositions sont qualitativement supérieures ou égales à la référence de base. A l’appui de ses propositions, l’entrepreneur fournira obligatoirement les documents nécessaires à l’appréciation de l’équivalence qualitative.



DCE


19/43


3.2. ORGANISATION DE CHANTIER

3.2.1. COORDINATION AVANT ET PENDANT LES TRAVAUX

Au cours de la période de préparation, l’entrepreneur du présent lot devra :

- remettre à l'entreprise de gros-œuvre, par le canal du Maître d’Œuvre, toutes indications relatives à l'état de livraison, à la préparation etc.. des supports destinés aux travaux du présent lot.

- remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par le canal du Maître d’Œuvre, tous les renseignements et éléments nécessaires pour guider les dites entreprises dans la préparation ou l'exécution des ouvrages pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux du présent lot.

En complément aux prescriptions des DTU, l’entrepreneur sera tenu :

- de s'informer auprès du Maître d’Œuvre des éventuelles sujétions particulières

pouvant découler des conditions d'exploitation des locaux et pouvant avoir une influence sur les travaux de cloisons, habillages et plafonds.

- de prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état, afin de prendre conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux respectifs.

3.2.2. COORDINATION Assurée par l'entreprise du lot Gros Œuvre / l'Entreprise Principale.

3.2.3. IMPLANTATION DES OUVRAGES

3.2.3.1. TRAIT DE NIVEAU GENERAL

Le trait de niveau continu à chaque niveau du bâtiment est à la charge de l'entreprise du lot gros-œuvre pendant toute la durée des travaux TCE. Il sera repris à chaque phase chantier. L’entreprise devra toutefois contrôler le tracé du trait de niveau et signaler toute anomalie.

3.2.3.2. TRACE DES CLOISONS

Les cloisons de distribution seront implantées par l'entreprise du présent lot. Cette implantation devra avoir reçu l'aval du Maître d’Œuvre avant exécution des cloisons. La fourniture des huisseries et bâtis est assurée par l’entreprise du lot Menuiseries intérieures pour tout élément non lié à des panneaux isothermes (prévus au lot Equipement de Cuisine). La pose des huisseries et des bâtis est assurée par le présent lot, sous la responsabilité et le contrôle du lot qui les fournit.



DCE


20/43


3.3. MISE EN OEUVRE DES CLOISONS

3.3.1. TYPE DE CLOISON

L’entreprise fera son affaire de vérifier avant remise de son offre les hauteurs de dalles à dalles et prévoir en conséquence le type de cloisonnement adapté.

3.3.2. CLOISONS EN ELEMENTS A PAREMENT FINI

3.3.2.1. GENERALITES

Cahiers des clauses techniques DTU. Les cloisons à parements finis en éléments de plâtre seront conformes aux prescriptions du DTU n° 25.41 et 25.42, à l’exclusion de celles spécifiques aux carreaux en plâtre, ceci en complément aux prescriptions de mise en œuvre des fabricants et des “avis techniques”. Etendue des prestations à la charge du présent lot. Les travaux de cloisons comprendront les prestations énumérées en 2.1 et en 2.2 du C.C.S n° 25.31. Par dérogation aux dispositions de l’art. 2.3 du C.C.S n° 25.31 la fourniture et la mise en place, réglage et scellement au gros-œuvre, des poteaux raidisseurs ou de renforts nécessaires dans le cadre des prescriptions de l’art.1.2 du C.C.S n° 25.31 sont à la charge du présent lot.

3.3.2.2. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX

Matériaux de joints :

- ces matériaux seront des colles et du plâtre PFC répondant aux prescriptions de l’art. 2.2 du C.C.T n° 25.31.

- Placo : joint avec bande

- LAFARGE : joint sans bande

Raccords :

- dans tous les cas conformes aux impératifs de l’avis technique du matériau considéré.

Eléments métalliques :

- tous les éléments métalliques entrant dans les ouvrages de cloisons devront être

traités contre la corrosion par galvanisation ou protection équivalente de caractéristiques au moins égales à celles définies en 2.3 du C.C.T n° 25.31, la protection par peinture seule n’étant pas admise.

Matériaux isolants :

- ils devront être de 1ère qualité en l’espèce indiquée et comporter un pare-vapeur

dans tous les cas où celui-ci est nécessaire. Leur degré de “résistance au feu” devra répondre à celui exigé compte tenu du “classement feu” de la construction.



DCE


21/43


Matériaux résilients :

- conformes aux caractéristiques énoncées en 2.4 du C.C.T n° 25.31.

3.3.2.3. PERFORMANCES DES OUVRAGES

3.3.2.3.1. Performances mécaniques

Cloisons : Pour les parements à base de plaque de plâtre ou de fibre de plâtre, les performances de résistance aux chocs seront testées ainsi : l’empreinte laissée par une bille d’acier de 500 g, sous une énergie de 2.5 Joules, sera de 10 mm de diamètre en partie courante.

3.3.2.3.2. Performances au feu

Classement feu de l’établissement : suivant notice de sécurité joint au dossier de consultation Le montant des cloisons CF se fera conformément aux PV d’essais Les matériaux utilisés seront agréés par le fabricant

3.3.2.3.3. Performances thermiques

La nature et l’épaisseur des isolants thermiques mis en œuvre selon Chapitre 3 par le présent lot, devront être conformes aux exigences thermiques préétablies par le BET, à la réglementation en vigeur.

3.3.2.3.4. Performances acoustiques

Les cloisons telles que définies ci-après devront procurer un affaiblissement acoustique in situ (Dnat) conforme aux exigences définies dans les normes, DTU et arrêtés, et la description des ouvrages, sans aucune tolérance de mesure (les produits et composants choisis tiendront compte des pertes éventuelles par transmissions indirectes liées à la mise en œuvre à l’environnement et aux mesures, de l’ordre de 4 dB(A).

3.3.2.4. TRAVAUX PREPARATOIRES

Après implantation des cloisons, mise en place et scellement des poteaux raidisseurs ou renforts le cas échéant, l’entrepreneur aura à réaliser les travaux préparatoires définis au chapitre III du C.C.T n° 25.31.

3.3.2.5. ETAT DE SURFACE DES CLOISONS FINIES

L’aspect de surface ainsi que les tolérances de planitude des parements finis devront répondre aux conditions et prescriptions du chapitre V du C.C.T n° 25.31. L’entrepreneur aura si besoin est, pour répondre à ces conditions, à réaliser tous travaux nécessaires pour réparation des défauts localisés, rattrapages des désaffleurements au droit des joints par enduisage et ponçage, etc ... dans les règles définies à l’art. 4.62 du C.C.T.



DCE


22/43


3.3.2.6. PRESCRIPTIONS DIVERSES

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’art. 2.2 du mémento n° 25.41 et 25.42 que seules les canalisations électriques et courants faibles peuvent être encastrées dans les cloisons composites. L’épaisseur des cloisons doit tenir compte des incorporations. Ces encastrements sont soumis à des conditions d’exécution, de dimensions et de tracés impératives définies à l’art. 2.1 du mémento 25.31. Il incombera à l’entrepreneur du présent lot de prendre contact avec l’entrepreneur d’électricité en temps voulu, pour attirer son attention à ce sujet et lui donner toutes indications utiles. Mêmes prescriptions en ce qui concerne la fixation des objets lourds traités en 2.3 du mémento susvisé. Les passages de tuyauteries, gaines, câbles, etc ... à l’intérieur des cloisons à ossature métallique ainsi que les fixations d’objets sur ces ossatures, devront se faire conformément aux prescriptions du fabricant et l’entrepreneur du présent lot devra en avertir les corps d’état intéressés. La pose des huisseries sera réalisée par le présent lot. L’aplomb de ces huisseries sera vérifié avant intervention et pendant leur mise en œuvre. En fin de travaux, les huisseries seront soigneusement nettoyées par le présent lot. Les trappes de visite, châssis, inserts, poteaux de tête seront également posés par le présent lot dans le respect des exigences thermiques et acoustiques, le menuisier fournissant les éléments à pied d’œuvre.

3.3.2.7. EXECUTION DES CLOISONS A PAREMENTS FINIS EN PLATRE AUTRES QUE

CARREAUX DE PLATRE Ces cloisons seront traitées par analogie aux cloisons en carreaux de plâtre et leur exécution devra répondre :

a) - Aux prescriptions de leur “avis technique” ainsi qu’aux prescriptions de mise

en œuvre du fabricant, tant en ce qui concerne les matériaux de montage et de liaison que le montage proprement dit, les travaux de finition, etc ...

b) - Aux conditions et prescriptions, ci-avant, définies pour les cloisons en

carreaux de plâtre, dans la mesure où elles sont compatibles avec le type de cloison et où elles ne sont pas contraires aux prescriptions des documents visés au paragraphe ci-dessus.

c) - Tous les bois employés pour fournitures, tasseaux, semelles, cales, seront

traités fongicide et insecticide.

Les dimensions limites d’utilisation fixées par le fabricant ne pourront en aucun cas, être dépassées. Avant le début des travaux, l’entrepreneur du présent lot sera tenu de provoquer une réunion sur le chantier avec le fabricant. Ce dernier, devra donner par écrit toutes instructions de mise en œuvre en fonction des particularités du chantier que l’entrepreneur devra scrupuleusement respecter.



DCE


23/43


3.4. SUJETIONS DIVERSES

3.4.1. PERCEMENTS

L’entrepreneur aura à sa charge toutes sujétions d’exécution imposées par les besoins des autres corps d’état, notamment :

- Les coupes à la demande au droit des parois verticales

- Les joints creux périphériques ou pleins en matériau résilient au droit des parois verticales.

- Les coupes droites et biaises des éléments de raccordement au droit des zones de formes irrégulières, triangulaires, courbes, etc.

- Les trous de toutes les formes et de toutes les dimensions pour la mise en place éventuelle d’appareillage ou de renforcement au droit des appareils suspendus par la mise en place d’un cadre bois ou métallique solidaire de l’appareil

- Les découpes et ajustages pour appareils d’éclairage et/ou appareillage électrique.

- Les découpes et scellements de trappes, ouvrants ou amovibles selon demandes.

- Les découpes, entailles, percements, scellements et raccords en plâtre à modeler pour le passage des canalisations, gaines, réseaux.

- L’incorporation des fourreaux et la découpe des boîtiers électriques dans les cloisons et doublages, sur indication s du lot Electricité

- L’incorporation, la pose et le scellement des collerettes métalliques fournis par le lot Plomberie VMC au droit des bouches de VMC.

- Etc.

3.4.2. RACCORDS - CALFEUTREMENTS - ETC.

Sur les surfaces enduites en plâtre et cloisons à parements plaque de plâtre, l’entrepreneur du présent lot devra implicitement :

- L’exécution de tous les raccords de percements, scellements, tracées, etc ...

afférents aux ouvrages des autres corps d’état

- Tous les calfeutrements, garnissages, joints acryliques, etc ... nécessaires au droit des menuiseries intérieures et extérieures, huisseries, trappes, bâtis, canalisations, bouches VMC, etc…

- Tous les raccords de finition en rives après exécution des plinthes et revêtements verticaux scellés, le cas échéant.

- Ces raccords, calfeutrements, etc. font implicitement partis des prestations du marché du présent lot, ceci par dérogation aux clauses de l’art. 2.3 du C.C.S n° 25.1 dernier alinéa.

Sur les cloisons et plafonds, le présent lot aura également à sa charge, l’exécution des raccords des percements, scellements, rebouchages, etc. exécutés par les autres corps d’état. Les raccords, rebouchages et calfeutrements après interventions des autres lots sur les ouvrages du présent lot. Ils devront impérativement reconstituer le degré CF/PF exigé de la cloison, et maintenir la qualité d’affaiblissement acoustique de la cloison. Dans le cas toutefois, où ces travaux sont consécutifs à des erreurs d’exécution ou des malfaçons ou à des retards d’exécution d’autres corps d’état, le présent lot ne pourra se refuser à les exécuter, mais les frais en seront supportés par le ou les corps d’état responsables.



DCE


24/43


3.4.3. PROTECTIONS ET NETTOYAGES

L’entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger lors de l’exécution de ses travaux, tous les ouvrages pouvant être tachés par le plâtre ou la colle. Après finition des plâtres et après exécution des raccords, tous les ouvrages qui n’auraient pas ou imparfaitement été protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d’ouvrages en bois apparent, les protections devront être absolument efficaces, aucune projection ni souillure n’étant tolérée. Dès finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux, ainsi que ceux salis durant leur traversée seront immédiatement nettoyés, les sols seront grattés et soigneusement nettoyés de tous déchets de plâtre pouvant nuire à une parfaite adhérence des revêtements de sols prévus. Tous les déchets de plâtre et autres décombres en provenance des travaux seront triés et sortis du bâtiment dans bennes à gravois à prévoir par le présent lot. Les autres bennes sont à la charge du lot Gros œuvre.

3.4.4. ECHAFAUDAGES ET AGRES

Tous les échafaudages, platelages, rehausses nécessaires à la réalisation des travaux, ainsi que ceux nécessaires à l'approvisionnement de ces matériaux, sont implicitement compris dans les prix de l'entreprise ainsi que ceux nécessaires à l’approvisionnement de ses matériaux.

3.5. EXECUTION DES TRAVAUX

3.5.1. GENERALITES

3.5.1.1. STOCKAGE SUR CHANTIER

Les ouvrages et matériaux livrés sur le chantier, en attente de mise en œuvre, doivent être stockés à l’abri des intempéries et des chocs. Les conditions de stockage doivent être telles que les ouvrages et matériaux ne subissent aucune déformation ou détérioration.

3.5.1.2. CONTROLE AVANT POSE

Avant toute opération de pose, les contrôles suivant sont effectués :

- Exactitude des repères de référence, dans la limite des tolérances admises

(niveaux, nus, axes).

- Conformité des réservations faites par les autres corps de travaux et qui doivent permettent le fonctionnement des ouvrages.

Toutes les opérations de contrôle mentionnées ci-dessus sont effectuées au fur et à mesure de l’avancement des autres lots. En cas d’erreur relevée, celle-ci doit être signalée sans retard, afin de permettre les rectifications éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au planning.



DCE


25/43


3.5.1.3. TOLERANCES SUR LES ELEMENTS DE STRUCTURE

Les éléments de structure existants :

- Les éléments de structure ou incorporés à la structure sont positionnés par rapport aux existants

- Tolérances : cote de niveau et de hauteur : + 1 cm

3.5.1.4. DEFORMATION DES ELEMENTS DE GROS-ŒUVRE

3.5.1.4.1. Ouvrages existants

L’entreprise devra prévoir au titre de son marché toutes les préparations nécessaires à la pose de ses cloisons, après la dépose des ouvrages existants (cloison en carreaux de plâtre, etc…) prévue au lot Curage et Démolition et des maçonneries prévue au lot Gros-œuvre.

3.5.1.5. TOLERANCES DES PRODUITS

Selon DTU et avis techniques précités.

3.5.2. MISE EN ŒUVRE DES OUVRAGES

3.5.2.1. CLOISONS EN CARREAUX DE PLATRE

Conforme au D.T.U. 25.31 de juin 1985 avec les précisions ci-après :

- Distance horizontale maximale entre éléments raidisseurs: 6 ml

- Surface maximale entre éléments raidisseurs : 18 m2

- Jonction entre cloisons de doublage du type pénétration non traversante (une assise sur deux)

- Jonction avec les murs Cf. D.T.U. 4-33, plus matériau résilient de 3 à 10 mm pour augmenter l’affaiblissement acoustique

Mise en œuvre : Jonction avec le plancher haut conforme au D.T.U. ; jonction avec le plancher bas selon avis technique, pour obtenir un affaiblissement acoustique de 35 dB, c’est à dire avec interposition d’une semelle de liège de 5 mm d’épaisseur ; jonctions au pourtour par interposition de la bande de liège prévue au sol.

Liaison avec les plafonds :

- Les carreaux du dernier rang sont coupés à une hauteur au plus égale à 2 cm,

augmentée de l’épaisseur de la couche résiliente ; la jonction sera réalisée à l’aide de matériau résilient

- Dispositions particulières applicables aux cloisons en surplomb

- Angle saillant protégé par baguette en acier galvanisé

Finition : prêtes à peindre (enduit, préparation et finition).



DCE


26/43


3.5.2.2. CLOISONS DE DOUBLAGE Les façades. Les gaines et locaux non chauffés.

3.5.2.2.1. Standard

Mise en œuvre des Cloisons de doublage :

- Conformes aux prescriptions du fabricant (pose collée) et à l’avis technique du

C.S.T.B. pour ce qui concerne le stockage, la pose, la finition

- Plaques de plâtre à bords amincis.

- Conformes aux prescriptions du “Guide de l’isolation”

- Précautions en pièces humides ; assise du pied de cloison dans profil P.V.C. débordant de 2 cm le niveau fini du plancher, ou mortier selon coupes de principe du C.C.T.P.

- L’encastrement des canalisations par des saignées pratiquées dans l’isolant sera proscrit.

- Fixation des charges lourdes et légères par scellement à sec

- Pose des panneaux par collage (plots de colle spéciale répartis suivant prescriptions du fabricant et permettant de ménager un intervalle de rattrapage de 10 mm entre le doublage et la paroi à isoler)

- Jonction avec le sol : rive inférieure des panneaux arasée à 10 mm du sol fini, de manière à laisser un intervalle libre évitant toute remontée d’eau par capillarité.

- Ce vide sera colmaté par un remplissage en force par polystyrène.

Finition : Finition préparatoire des différents joints de plaques (plaques à bords amincis) (raccords en ligne entre plaques, joints d’angles rentrants et saillants, etc...) avec les matériaux complémentaires du procédé employé : enduit spécial et bandes d’armatures mis en œuvre suivant prescriptions du fabricant. Au lot Peinture : Le traitement complet de peinture (enduit, préparation et finition).

3.5.2.2.2. Thermoacoustique (en ½ stil) Par système ½ stil tel que décrit ci-après avec intercalage complémentaire d’une laine isolante acoustique entre la paroi support et les rails d’ossature. Prescriptions dito § ci-après.

3.5.2.3. CLOISON COMPOSITE

Positionnement des ossatures en acier galvanisé (rail bas, rail haut et montant selon préconisation du fournisseur. Entraxe rapproché ou éléments montants de section adaptée à la hauteur des cloisons (grande hauteur) ou leurs caractéristiques mécaniques. Plaques de plâtre à bords amincis aux 4 côtés, vissées rapportées sur l’ossature compris noyage des vis auto-taraudeuses de fixation. Nombre et catégorie des plaques selon performance des cloisons (feu, acoustique) ou situation (plaque hydro dans les locaux humides).



DCE


27/43


Rives basses des plaques arasées à 10 mm du sol fini, pour éviter toutes remontes d’eau par capillarité. Dans le cas de pièce humide, adjonction d’un film plastique en pied de cloison dépassant de 2 cm du sol fini. Alternance de tous les joints des deux couches de plâtre des deux parements, y compris les raccords des impostes de portes. Finition préparatoire des différents joints de plaques (raccords en ligne entre plaques, joints d’angles rentrants et saillants, etc.) avec les matériaux complémentaires du procédé employé : enduit spécial et bandes d’armatures mis en œuvre suivant prescriptions du fabricant. Les cloisons de distribution devront présenter une tolérance de planéité et un aspect de finition tels que les revêtements de finition pourront être directement appliqués, sans procéder à un ratissage. Les impératifs de finitions seront les suivants :

- bords amincis (aux 4 côtés) : collage de la bande ; recouvrement et dissimulation

de la bande ; finition des joints.

- angles rentrants : dito, mais la 2ème phase s’effectue en deux temps

- angles sortants : dito, mais utilisation de la bande renfort d’angles

- bords francs : dito, mais couche de finition plus large

- dissimulation total des têtes de vis type cruciforme uniquement en deux passes successives et croisées.

Finitions : à peindre au lot Peinture.



DCE


28/43


3.6. CAS DES LOCAUX HUMIDES

Le groupe spécialisé n° 9 du CSTB a entériné le 7 mars 2003 le Cahier n° 3458 précisant les conditions de mise en œuvre des parements plâtre. Ce document complète les additifs aux DTU 25.41 et 25.42 de février 2003 et le Cahier n° 3335 du CSTB (avril 2001). Rappel des règles concernant les 3 premiers degrés d’exposition objet du présent dossier.

Degré d’exposition Supports admissibles Sollicitations d’emploi Exemples de locaux

EA Locaux secs ou faiblement humides Faible hygrométrie

Plaques de plâtre Standard

Les parois ne sont pas exposées à l’eau L’eau intervient seulement pour l’entretien et le nettoyage, mais jamais sous forme d’eau projetée

Chambres Couloirs de circulation

EB Locaux moyennement humides Hygrométrie moyenne

Plaques de plâtre Standard

En cours d’exploitation du local, l’eau ponctuellement sous forme de rejaillissement sans ruissellement L’eau intervient seulement pour l’entretien et le nettoyage, mais jamais sous forme d’eau projetée

Local avec un point d’eau (cuisine privative, WC)

EB+ privatifs Locaux humides Privatifs Forte hygrométrie

Plaques de plâtre Hydrofugées Joint d’étanchéité souple sous cloison et doublage et sur appareils

En cours d’exploitation du local, l’eau est projetée épisodiquement sur au moins une paroi (ruissellement)

Salle d’eau intégrant un receveur de douche et/ou une baignoire.

EB + collectifs Locaux humides à usage collectif Forte hygrométrie

Plaque de plâtre hydrofugée + traitement d’étanchéité sur avis technique + bande d’étanchéité sur pied de cloison + joints sur appareil

En cours d’exploitation du local, l’eau intervient sous forme de projection ou de ruissellement et elle agit de façon discontinue pendant des périodes plus longues que dans le cas EB + privatif (cumul inférieur à 3 H). Le nettoyage au jet n’est admis que si la conception globale du local, y compris le sol, est appropriée.

Laverie collective n’ayant pas un caractère commercial (hôtel)

3.6.1. TYPES DE PROTECTIONS A PREVOIR AU PRESENT LOT

E A = Pas de protection E B = (1) Salle de bains privative avec baignoire

- doublage par U plastique, une feuille de polyéthylène et 1er carreau de plâtre hydrofuge base.

(2) Cuisine et douche privative

- dito 1 avec en complément bande d’étanchéité par couche de résine synthétique en dispersion appliquée au rouleau, avec armature par bande marouflée. Hauteur minimum + 10 cm du bac à douche ou de la plinthe, avec retour de 30 cm au sol. 1 et 2 : cordon mastic étanche entre faïence, appareil et retour horizontal. (prévu au lot carrelage) : joint souple sur cloison (au présent lot).

E B + privatifs et collectifs = Protection dito EB (2) ci-avant sur toute la périphérie du

local sur toute la hauteur du revêtement.



DCE


29/43


3.7. PERIODE D’INTERVENTION

Les cloisons seront systématiquement installées après les doublages, et avant les faux-plafonds. L’entrepreneur du présent lot devra faire son affaire de tous les échafaudages éventuellement nécessaires et assurer, en fin d’exécution, les nettoyages de sols des locaux concernés et procéder à l’enlèvement de ses gravois.

3.8. FINITIONS

3.8.1. TOLERANCE DE PLANIMETRIE

Deux panneaux contigus ne devront présenter de désaffleurement. L'aplomb sur une règle verticale de 2.00 m, ne devra pas dépasser 1 millimètre ainsi que l'alignement. Planimétrie locale :

- une règle de 0.20 m appliquée sur le parement de la cloison au droit des joints ne

doit faire apparaître, entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, ni écart supérieur à 0.5 mm, ni manque, ni changement de plan brutal entre panneaux.

3.8.2. FINITION DES JOINTS

Le garnissage des joints devra être soigné. Les parements des ouvrages finis sont destinés à être peints.

3.8.3. ESSAIS ACOUSTIQUES

Selon les règles d’échantillonnage du bureau de contrôle. Afin de tester les qualités phoniques des matériaux et des locaux livrés, l’entrepreneur du présent lot est tenu de prendre en charge les essais exécutés sous le contrôle d’un bureau spécialisé et agréé. Ces essais seront effectués in situ dans les conditions normales d’utilisation. Pour ces essais, ces locaux seront entièrement terminés (revêtements de sols, murs, plafonds).

L’entrepreneur devra tenir à disposition du Maître d’œuvre et du bureau de contrôle tout le matériel de mesure et le personnel qualité pour effectuer les contrôles.



DCE


30/43


3.9. LIMITE DES PRESTATIONS PARTICULIERES Liste non exhaustive.

3.9.1. TRAVAUX INCLUS Les prestations de l’entreprise comprennent :

- les études acoustiques à soumettre au Maître d’œuvre et au bureau de contrôle.

- le plan de calepinage des isolants thermiques et acoustiques intérieurs à soumettre à l’approbation du contrôleur technique,

- la fourniture des certificats ACERMI pour les isolants,

- les études de détails des ouvrages propres à la fabrication de l’Entrepreneur, y compris procès verbaux d’essais et Avis Techniques justificatifs,

- l’implantation et le traçage du développé des ouvrages en plaques, carreaux, ou doublages,

- les traçages pour découpes et percements dans les cloisons.

- la fourniture et la pose des plaques d’isolation et des plaques de parement de plâtre y compris fournitures diverses : matériaux d’ossature, dispositifs d’appui intermédiaire (pour les habillages), matériaux de fixations (clous, vis, adhésifs), matériaux de traitement des joints (bandes et enduits), dispositifs des angles saillants verticaux (bandes armées, baguettes d’angle), etc... nécessaires à cette pose,

- d’une manière générale, la fourniture de tous les matériaux et matériels entrant dans la composition des ouvrages suivant les exigences de sécurité, les prescriptions des D.T.U., normes et références de qualités techniques imposées ou conseillées par les documents techniques énoncés ci-avant,

- tous accessoires nécessaires au raccordement avec les ouvrages réalisés par les autres corps d’état,

- la pose des huisseries et bâtis, situés dans les cloisons, compris leur implantation et leur répartition aux emplacements prévus (la fourniture n’est pas à la charge du présent lot),

- tous les bourrages au droit des menuiseries extérieures et le calfeutrement entre ces menuiseries et les murs de façades,

- les raccords plâtre sur les ouvrages conservés

- les joints acryliques en raccordement avec les plaques de plâtre autour des menuiseries intérieures, huisseries, trappes et menuiseries extérieures,

- joints réalisés à la pompe entre huisserie et voiles béton ou entre 2 huisseries accolées,

- la protection contre toute forme de corrosion des ossatures et éléments métalliques (galvanisation),

- les façons et découpes au pourtour des autres ouvrages,

- les percements et découpes pour incorporation de l’appareillage ou passage des réseaux réalisés après cloisons y compris les calfeutrements,

- les trous à la scie cloche des plots et la sortie des fileries (l’entreprise d’électricité fournira les scies cloche et procèdera au repérage des trous),

- la découpe des trous pour spots et ouvrages incorporés aux plafonds et/ou sur cloison prévus au présent lot, selon indications et repérage du lot Electricité du CVC,

- la vérification de la bonne mise en place des huisseries associées aux cloisons de distribution,

- le contrôle de la compatibilité des matériaux entre eux et avec les ouvrages des autres corps d’état,



DCE


31/43


- les renforts sur cloison pour l’appareillage lourd (compris tableaux tryptiques et accessoires sanitaires) ou des découpes de grandes dimensions.

- le raccordement de la mise à la terre de l’ossature métallique conformément à l’article 529.8 de N.F.C. 15.100,

- les échafaudages et tous moyens de levage nécessaires à la mise en place des éléments et matériaux dus au présent lot,

- les nettoyages et l’enlèvement de tous gravois, déchets, etc. provenant des travaux, en cours et en fin de ceux-ci,

- les sujétions de transport, déchargement, stockage et distribution sur le chantier,

- la protection du personnel de chantier,

- les risques normaux de casse durant la mise en œuvre et la réalisation des travaux de finition des autres corps d’état,

- la protection des ouvrages durant la période de chantier,

- d’une manière générale, tous accessoires et façons complémentaires nécessaires à l’achèvement des ouvrages principaux, objet du présent lot (matériaux de fixation, dispositifs de protection des angles saillants, travaux d’incorporations diverses, bandes résilientes, joints en général, etc..,

- tous les dispositifs et essais nécessaires pour l’obtention des résultats demandés au présent CCTP concernant la tenue au feu des ouvrages, l’isolation thermique et l’isolation phonique sont à la charge du présent lot.

3.9.2. PRESTATIONS EXCLUES DU FORFAIT

Les travaux ne comprennent pas :

- Le traçage effectué par l’entrepreneur du lot Gros-œuvre, pour les maçonneries et structures,

- Les cloisons lourdes en maçonnerie (lot Gros-œuvre),

- Les enduits ciments sur les cloisons en maçonneries (lot – Gros-œuvre),

- Les peintures de finition (lot Peinture),

- La mise en place des huisseries à bancher (lot Gros-œuvre),

- La fixation des éléments divers (luminaires, grilles de ventilation, grilles de désenfumage, grilles de soufflage, etc...),

- Les conduits verticaux et horizontaux de désenfumage (extraction et amenée d’air), (les habillages des conduits en carreau de plâtre seront à la charge du présent lot),

3.10. DOCUMENTS A FOURNIR

3.10.1. AVEC LA SOUMISSION

Afin de permettre de juger les offres faites par les entreprises, celles-ci devront obligatoirement joindre à leurs offres de prix :

- Les matériaux prévus en remplacement de ceux prescrits par le C.C.T.P.

(éventuellement sous réserve d’une parfaite équivalence).

- Les références d’ouvrages exécutés.

3.10.2. AU MARCHE

L’entreprise devra fournir :

- Plans de principe

- Marques de référence, dans la mesure où les marques ne sont pas précisées au C.C.T.P.



DCE


32/43


3.10.3. EN COURS DE CHANTIER

L’entreprise devra fournir :

- Notices techniques caractéristiques des matériaux et matériels.

- Photocopie des P.V. de conformité aux normes et aux textes législatifs.

- Photocopie des P.V. d’essais des ouvrages nécessitant une stabilité au feu, une réaction au feu.

- Photocopie des P.V. d’essais des ouvrages nécessitant des performances acoustiques.

- Echantillons des matériaux. L’entrepreneur du présent lot devra fournir à la cellule de coordination tous les plans de détails nécessaires à la mise au point des réservations (appareils d’éclairage, sécurité incendie, trappes de visite, etc...) et des systèmes d’accrochage. L’entrepreneur s’informera auprès du Maître d’Œuvre des différents essais prescrits et remettra les résultats à des dates qui lui seront imposées. Avant mise en œuvre, l’entrepreneur présentera au Maître d’Œuvre, une ou plusieurs maquettes de chaque cloison prescrites dans le présent C.C.T.P. Ces maquettes seront exécutées indépendamment de la réalisation de locaux témoins elles resteront à demeure sur le chantier, dans le local de la présentation générale prévu à cet effet jusqu’à la réception des travaux. La maquette minimale devra correspondre à une trame de 3 m² à définir avec le Maître d’œuvre.

3.10.4. EN FIN DE CHANTIER

Dans le but d’établir le DOE, l’entrepreneur remettra au Maître d’Œuvre, tous les documents d’exécution, mis à jour, à savoir :

- Les plans d’exécution.

- Les fiches techniques.

- Les PV de réaction au feu, acoustique ou thermique des produits mis en œuvre. Et ceci, conformément aux prescriptions du CCAP.



DCE


33/43


3.11. CARACTERE DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Par le seul fait de soumissionner, tout entrepreneur reconnaît qu’il a une parfaite connaissance du projet compte tenu de ses particularités et de son environnement. Après examen du dossier de consultation, l’entrepreneur devra obligatoirement signaler au Maître d’œuvre, tout élément susceptible d’avoir une influence sur l’établissement de son offre, et du projet définitif, faute de quoi il sera réputé s’être engagé à fournir toutes prestations de sa spécialité, nécessaires au parfait achèvement de l’œuvre, même si ces prestations ne sont pas explicitement décrites ou dessinées. De même, il devra proposer au Maître d’Œuvre, en temps opportun, toutes modifications aux dispositions du projet qui seraient de nature à améliorer la qualité des travaux de sa profession, sans augmentation du prix forfaitaire, ni du délai d’exécution. L’énumération et la description des ouvrages, telles qu’elles figurent dans le présent CCTP, ne présentent donc aucun caractère limitatif, et les entreprises devront le complet et entier achèvement de leurs ouvrages, même s’il a été omis de mentionner, dans ces documents ou sur les plans, les fournitures et façons accessoires indispensables à cet achèvement, et au parfait fonctionnement des installations projetées, et traitées à forfait. Les différents éléments du CCTP et plans du Maître d’œuvre, du dossier d’appel d’offres, forment un complexe indissociable, engageant globalement l’entrepreneur.



DCE


34/43


4. DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.1. PRINCIPE D'une manière générale, dans la zone Projet, toutes les façades, tableaux, voussures, allèges, seuils, sont prévus isolés thermiquement conformément aux termes de l’étude thermique.

4.2. ISOLATION DANS GAINES TECHNIQUES La totalité des conduits en gaines techniques :

- descente EP

- chutes EU - EV

- ventilation de chute

- VMC

- colonnes EF – EC

- colonnes chauffage

- colonne fluides sera enrobée d'un matelas isolant en laine de roche de 80 mm épaisseur, sur toute la hauteur.

LOCALISATION :

- A tous les niveaux, pour la totalité des conduits en gaines traversant des locaux accessibles.

4.3. TRAVAUX DE CLOISONNEMENT Les cloisons seront à réaliser essentiellement par système composite, comprenant :

- une structure en profilé d'acier galvanisé

- un isolant intérieur en laine minérale

- deux faces de finition en plaques de plâtre lisse vissées (très haute dureté) Les cloisons devront obligatoirement bénéficier d'un avis technique du CSTB, pris en compte au titre de la garantie décennale. L'épaisseur et les caractéristiques des cloisons seront conformes à la réglementation acoustique, la réglementation incendie et aux plans. Ces caractéristiques sont mentionnées dans les localisations mais elles auront pour base minimum :

- 120 mm pour cloisons nécessitant une forte performance acoustique.

- 98 mm pour les séparatifs de locaux nécessitant un affaiblissement acoustique et/ou un degré coupe-feu 1 heure (gaines techniques, modification au droit des portes de recoupement dans l'existant)



DCE


35/43


L’épaisseur des cloisons de distribution dans les volumes de protection des pièces humides devra être portée a minima à 100 mm dans le cas d’incorporation d’équipements électriques. Selon les performances demandées, ces cloisons seront constituées :

- D'une ossature en profilé acier galvanisé de section variable et/ou d'ossature désolidarisé sur chacune des faces.

- Des pièces spéciales sont assemblées et fixées pour permettre la pose des huisseries de porte (compris renforts sur vantaux lourds) et des appareils fixés sur les parois (sanitaires, appareillage, tableaux,...).

- Renfort également pour la pose des barres de manœuvre des handicapés et tableaux tryptiques posés par le présent lot.

- En applique sur les ossatures et fixées sur celles-ci par vissage, des plaques de plâtre THD (très haute dureté) cartonnées, de hauteur d'étage en nombre et épaisseur déterminés pour satisfaire aux caractéristiques minimales cités ci-après.

Dans les pièces humides (sanitaires, vestiaires, douche...), les parements seront obligatoirement réalisés en panneau hydro. En contre-face de l'une des faces, panneaux rigides absorbants et isolants, en fibres de verre fines imprégnées ou de laine minérale avec tous dispositifs appropriés de fixation, l'épaisseur et la nature de l'isolant seront fonction de l'épaisseur de la cloison et des résultats phoniques ou thermiques à obtenir. L'étanchéité périphérique de chaque face des murs est assurée par mastic plastique appliqué à la pompe de façon continue. Pour pallier les remontées d'humidité dans locaux humides, ces cloisons sont montées dans l'âme d'un profil U en PVC offrant un relevé de 0,02 m minimum au-dessus des sols finis (voir article 2.5. ci-avant). Des profilés réducteurs en aluminium laqués deux faces, avec laine de roche entre faces, de 50 x 100 mm environ, seront prévus en tête des cloisons se raccordant avec une menuiserie extérieure. Les raccords de doublage et de cloisons seront exécutés conformément aux prescriptions du fabricant. Les joints entre plaques du parement final sont traités à l’aide d’enduit de collage avec bande spéciale armée et enduit de lissage. Les jonctions avec les parois, le sol et les plafonds sont réalisées de façon semblable. Tous les angles saillants sont protégés sur toute leur hauteur par profilés métalliques galvanisés par collage avec enduit de finition. Les joints de dilatation du gros-œuvre porteur sont respectés et sont traités à l’aide des renforts d’ossatures nécessaires, de contre-plaques en plâtre cartonnée et de panneaux isolants, l’ensemble conservant au mur les caractéristiques minimales citées ci-avant. Les prestations comprendront :

- Le traçage avec un cordeau à tracer, qui matérialisera aux sols et aux murs la position des cloisons et des portes.

- La mise en œuvre des U PVC.

- La mise en place des raidisseurs, des fourrures et étriers pour la pose des bâtis de façades de placards et des portes.

- La mise en place des ossatures porteuses pour fixer les appareils sanitaires, plans vasques...

- Bande à joint en liaison avec plafonds et murs. L’enduit repassé sur ces bandes.



DCE


36/43


- Découpes pour mise en place des trappes, bouches d’entrée d’air, châssis ...

- Pose des huisseries, des trappes de visite et des châssis.

- Le redressement des cloisons en butées sur des murs non perpendiculaires.

LOCALISATION :

- Pour l’ensemble des cloisonnements intérieurs non exécutés en béton ou en maçonnerie, notamment suivant cotes des plans :

. en 120 mm épaisseur, avec isolation acoustique de 52 dB(A), coupe-feu 1 heure (plaque de plâtre de 13 mm par face et matelas laine minérale).

. en 98 mm épaisseur, avec isolation acoustique de 48 dB (A), coupe-feu 1 heure (2 plaques de plâtre de 13 mm par face et matelas laine minérale).

4.4. CLOISON SAA 120 MM EPAISSEUR

En 120 mm épaisseur, avec isolation acoustique en RA en dB de 58, coupe-feu 1 heure, avec ossature double de 48 mm et 2 plaques de BA13 par face, isolation laine minérale de 70 mm épaisseur

LOCALISATION :

Selon plan du Maître d’œuvre et exigences techniques pour toutes les cloisons non réalisées en maçonnerie et cotées 120 mm:

4.5. CLOISON EN 98 OU 100 MM Cloisons stil dito en 100 mm épaisseur comprenant ossature de 48 mm avec 2 faces plâtres THD de 12.5 mm par face.

LOCALISATION :

Selon plan du Maître d’œuvre et exigences techniques pour toutes les cloisons non réalisées en maçonnerie et cotées 100 mm

4.6. CLOISONS EN CARREAUX DE PLATRE Cloisons intérieures en carreaux de plâtre pleins à faces parementées lisses. Dans les locaux humides il sera fait emploi de panneaux hydrofuges sur toute la hauteur. Pose au mortier de colle spéciale, d'un type agréé par le fournisseur et le fabricant du matériau retenu. En partie basse, les cloisons seront posées dans un profil en U PVC débordant des sols finis de 20 mm avec interposition d'une bande résiliente. Les joints entre éléments seront parfaitement garnis et repassés après séchage de la colle d'appareillage. La protection des angles saillants sera effectuée par des cornières métalliques galvanisées sur une hauteur de 2.00 m. Toutes les sujétions de calfeutrement et de raccord au droit des structures et des huisseries dont le nettoyage après travaux de plâtrerie seront à la charge du présent corps d’état. Il sera prévu le traitement des arêtes sur chants dans le cas où la cloison ne viendrait pas buter sur une paroi.



DCE


37/43


Les cloisons des gaines techniques seront solidaires du gros-œuvre.

LOCALISATION :

Selon plan du Maître d’œuvre et contrainte technique, pour :

De 70 mm épaisseur :

- gaines de ventilation

- gaines techniques diverses

- séparatifs des gaines techniques à la demande

4.7. CONTRE-CLOISONS Fourniture et pose de contre-cloisons avec laine minérale et constituées de la façon suivante :

• ossatures métallique constituée de rails et de montants simple en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e,

• parement constitué de 1 plaque de plâtre BA13 THD ou de caractéristiques techniques équivalentes.

Laine minérale d'épaisseur suivant performances indiquées dans l'étude thermique, disposée entre les montants. Plénum de 100mm d’épaisseur Les joints seront traités selon la technique et avec les produits. La mise en œuvre sera conforme au DTU et/ou à l'Avis Technique et aux recommandations du fournisseur. Les huisseries seront posées à l'avancement. Caractéristiques des contre-cloisons: Hauteur : entre 2,40 et 3.80 m Espacement des montants : Suivant Avis Technique et préconisations du fabricant, avec un maximum de 60 cm Type de plaques :

• Hydrofuge pour tous les locaux humides classés EB + p ou c

• Haute résistance au feu pour les cloisons demandant un degré CF 1/2 h ou CF 1 h Réaction au feu :

• Hydrofuge : M1

• Haute résistance au feu : M0 Isolant :

Type : Polystyrène de type KNAUF XTHERM ULTRA 32 MUR Epaisseur :

o 750 mm, Désignation : Doublage demi-stil Ossature : 85 mm de largeur



DCE


38/43


Indice d'affaiblissement acoustique : Suivant impératifs réglementaires LOCALISATION :

- Suivant plans Architecte, et Notice thermique :

4.8. DOUBLAGES ACOUSTIQUES Fourniture et pose d’un système de parement acoustique mural, réalisés conformément au D.T.U. en vigueur et à l’avis technique du fabricant, finition peinture à la charge du lot peinture. Le système sera constitué d’un cadre métallique pré-percé, d’une laine de verre nue de 45 mm d’épaisseur avec plénum de 50mm et de dalles acoustiques. La prestation comprendra la mise en œuvre d’une ossature en fourrures dans la gamme du fabricant et constituée de la façon suivante :

- Matelas de laine minérale sans pare vapeur de 45mm d’épaisseur,

- Les joints de finition, à la charge du présent lot, seront réalisés à l’enduit avec bande sur les 4 bords amincis de la plaque.

- Caractéristiques :

- Dimensions : 2 400 x 600 mm

- Epaisseur des dalles : 12,5mm Les dalles insérées dans les panneaux muraux seront étiquetées A+. Les coefficients d’absorption αs seront mesurés selon la norme EN ISO 354 et calculés selon la norme EN ISO 11654, ils respecteront à minima les exigences de la notice acoustique. Les dalles pourront être nettoyées au chiffon humide et repeintes sans détérioration des performances acoustiques. Elles pourront être remplacées indépendamment les unes des autres. Résistance à l’humidité : 90 % HR, 20°C. Réaction au feu : A2, s1, d0. En finition, les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabricant retenus. L’ouvrage ainsi réalisé en plaques de plâtre sera prévu peint en finition par le lot Peinture.

LOCALISATION :

- Suivant plans, élévations, carnet de détails de l’Architecte, et tableau de finition notamment :

. Salle polyvalente

4.9. PLAFOND SUR OSSATURE METALLIQUE CACHEE

4.9.1. PRINCIPE Mise en œuvre de plaques de plâtre de 13 mm épaisseur, à 4 bords amincis, en vissage sur une ossature métallique cachée. Le système doit bénéficier d’un avis technique et être mis en œuvre selon les performances à obtenir.



DCE


39/43


4.9.2. OSSATURE Mise en œuvre des plaques de plâtre de 1.20 m largeur perpendiculairement à l’ossature disposée tous les 0.60 m. Ossature constituée de profilés galvanisés clipsables sur les suspentes ou les ossatures primaires. Cette ossature sera maintenue, selon localisation et nécessité :

- soit par des suspentes profilées fixés sur le support

- soit par des tiges filetées munies de cavaliers adaptés

- soit par profilé

Seront inclus dans les ossatures toutes les sujétions pour :

- utilisation de pointes ou pattes d’ancrages spéciales

- ossature primaire complémentaire éventuelle

- éclisses et entretoises nécessaires

- modification des entraxes selon type de plafonds ou réseaux techniques en place

- calepinage spécifique au projet (façon de bandes de rives, etc.) selon plan de détail et décoration de l’Architecte

4.9.3. PLAQUES DE PLATRE Les plaques de pâtres seront de nature en nombre et épaisseur pour satisfaire aux exigences demandées ci-après avec pour minimum 12,5 mm d’épaisseur (BA 13). Les joints entre plaques du parement final sont traités à l’aide d’enduit de collage avec bande spéciale armée et enduit de lissage. Les jonctions avec les parois seront réalisées de façon semblable. Les vis seront serties dans le plâtre et les têtes masquées par enduit de collage. Les profilés spéciaux pour habillages verticaux, de jouées, ou arrêts de faux-plafonds seront mis en œuvre et revêtu de plaques hydrofuges. Les arêtes vives seront protégées par profilés métalliques galvanisés. Les joints de dilatation ou de rupture seront respectés et seront traités selon les prescriptions du fournisseur par profilés métalliques vissés sur chaque plaque et remplissage du joint par mastic souple.

Toutes les réservations et découpes pour spots, ventilations, luminaires, seront prévues à la charge du présent lot en coordination avec les lots intéressés. Il sera prévu au présent lot des trappes d’accès au plénum de 0.50 m x 0.50 m, habillées en plaques de plâtre afin de les rendre le plus discrète possible. Celles-ci seront positionnées au droit de chaque réseau selon les demandes des corps d’état intéressés (clapet, vannes, robinet, etc.) En base, elles seront prévues à raison d’une unité tous les 20 m² avec un minimum d’une par local. Les cueillies en raccordement avec les murs et les cloisons seront traitées par le présent lot. Au-dessus des faux-plafonds, laine de roche déroulée de 130 mm épaisseur avec R = 4.05 m².K/W.



DCE


40/43


4.10. PLAFOND HYDROFUGE SUR OSSATURE METALLIQUE CACHEE

4.10.1. PRINCIPE Mise en œuvre de plaques de plâtre hydrofuges de 13 mm épaisseur, à 4 bords amincis, en vissage sur une ossature métallique cachée. Le système doit bénéficier d’un avis technique et être mis en œuvre selon les performances à obtenir.

4.10.2. OSSATURE Mise en œuvre des plaques de plâtre de 1.20 m largeur perpendiculairement à l’ossature disposée tous les 0.60 m. Ossature constituée de profilés galvanisés clipsables sur les suspentes ou les ossatures primaires. Cette ossature sera maintenue, selon localisation et nécessité :

- soit par des suspentes profilées fixés sur le support

- soit par des tiges filetées munies de cavaliers adaptés

- soit par profilé

Seront inclus dans les ossatures toutes les sujétions pour :

- utilisation de pointes ou pattes d’ancrages spéciales

- ossature primaire complémentaire éventuelle

- éclisses et entretoises nécessaires

- modification des entraxes selon type de plafonds ou réseaux techniques en place

- calepinage spécifique au projet (façon de bandes de rives, etc.) selon plan de détail et décoration du Maître d’œuvre

4.10.3. PLAQUES DE PLATRE Les plaques de pâtres seront de nature en nombre et épaisseur pour satisfaire aux exigences demandées ci-après avec pour minimum 12,5 mm d’épaisseur (BA 13) de type hydro dans les locaux humides. Les joints entre plaques du parement final sont traités à l’aide d’enduit de collage avec bande spéciale armée et enduit de lissage. Les jonctions avec les parois seront réalisées de façon semblable. Les vis seront serties dans le plâtre et les têtes masquées par enduit de collage. Les profilés spéciaux pour habillages verticaux, de jouées, ou arrêts de faux-plafonds seront mis en œuvre et revêtu de plaques hydrofuges. Les arêtes vives seront protégées par profilés métalliques galvanisés. Les joints de dilatation ou de rupture seront respectés et seront traités selon les prescriptions du fournisseur par profilés métalliques vissés sur chaque plaque et remplissage du joint par mastic souple.

Toutes les réservations et découpes pour spots, ventilations, luminaires, seront prévues à la charge du présent lot en coordination avec les lots intéressés. Il sera prévu au présent lot des trappes d’accès au plénum de 0.50 m x 0.50 m, habillées en plaques de plâtre afin de les rendre le plus discrète possible.



DCE


41/43


Celles-ci seront positionnées au droit de chaque réseau selon les demandes des corps d’état intéressés (clapet, vannes, robinet, etc.) En base, elles seront prévues à raison d’une unité tous les 20 m² avec un minimum d’une par local. Les cueillies en raccordement avec les murs et les cloisons seront traitées par le présent lot. Au-dessus des faux-plafonds, laine de roche déroulée de 100 mm épaisseur.

LOCALISATION

Selon plans du Maire d’œuvre, et tableau de finition, notamment :

- Locaux Réserve, Dépôt, Arrière scène, Office de remise en température, local Poubelles

- Sanitaires

4.11. FAUX-PLAFOND PLAQUES DE PLATRE ACOUSTIQUE Le plafond sera constitué de plaques de plâtre perforées à 2 bords amincis, d’épaisseur 6,5 mm, de dimensions 1200 x 2400. Les plaques seront vissées sur une ossature primaire en acier galvanisé d’épaisseur nominale 75/100e, implantée à 1,20 m maximum d’entraxe, fixée au support par l’intermédiaire de suspentes 1/4 de tour et fourrures en acier galvanisé d’épaisseur nominale 6/10e fixées par clipsage sur l’ossature primaire (au pas de 0,60 m). Le rayon de courbure indiqué par les plans Architecte sera respecté. La laine minérale, d’épaisseur 100 mm sera sans pare-vapeur. Les plaques, conformes à la norme NF EN 14190, seront en plâtre, 100 % recyclable. Mise en œuvre : la pose des plaques s’effectuera conformément aux prescriptions du DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant. Les plaques de plâtre seront étiquetées A+. Le plafond aura un coefficient d’absorption αw de 0.55. Les coefficients d’absorption αs seront mesurés selon la norme EN ISO 354 et calculés selon la norme EN ISO 11654. Le plénum sera rendu accessible avec la mise en œuvre de trappes d’accès de finition identique au parement courant, quantité et localisation suivant demandes des lots techniques. Le plafond reste 100 % stable dans un milieu contenant jusqu’à 90 % d’humidité relative à 20°C. Réaction Au Feu : B-s1, d0. Faux-plafond à ossature invisible constitué par des plaques de plâtre acoustique à bords droits amincis de 12.5 mm épaisseur. Dimensionnement des plaques 1200 x 2400. Mise en œuvre par vissage sur une ossature, compris primaires, suspentes et profils secondaires selon prescription du fabricant. Traitement des joints entre plaques et rives par enduit garnissant et bandes de calicots, les



DCE


42/43


trous de vis étant calfeutrés à l'enduit. Les plaques seront toujours mises en oeuvre afin de respecter les entraxes des locaux. Les décors seront toujours conservés en modules en tiers. Les découpes et finitions se feront par plaque pleines pour raccordement avec périphérie. Réservations pour spots, luminaires, passage de filerie à prévoir. Aménagement des jouées selon plan de détail du Maître d’œuvre.

LOCALISATION :

Selon plan de détail du Maître d’œuvre, et tableau de finition, notamment :

- Salle polyvalente

- Scène et estrade

4.12. OUVRAGES DIVERS

4.12.1. JOUEES Réalisation de jouées en plaques de plâtre standard ou hydro suivant localisation, sur ossature non apparente suivant synthèse avec les lots techniques. Compris toutes sujétions d’exécution et finition des joints entre plaques, cueillies, etc, …

LOCALISATION :

Selon plans et coupes de l’Architecte., et notamment :

- Traitement des canalisations de toutes natures dans les locaux restructurés, à la demande des lots techniques

4.12.2. SOFFITE DE CONDUIT VMC Caisson de plafond filant à 2 ou 3 faces à réaliser après installation et vérification du conduit par le corps d’état VMC. Plaques de plâtre 2 ou 3 x 13 ou 15 mm (selon résistance au feu demandée) sur ossature en acier galvanisé non apparente. Panneau isolant en laine de verre de 80 mm d'épaisseur de chez ISOVER ou techniquement équivalent, posé/collé sur la face intérieure des plaques.

LOCALISATION :

Selon plans et coupes de l’Architecte notamment dissimulation de la liaison entre la bouche de ventilation des locaux et d’une gaine technique distante.

4.12.3. CAISSON DE DEVOIEMENT Caisson de plafond ponctuel ou filant, à réaliser après installation et vérification de l'étanchéité du (des) conduit (s) par son (leur) poseur. Même principe de réalisation que l'encoffrement des soffites pour toutes les faces du caisson qui ne sont pas en béton (dalle ou mur). Nota : Pour raison d'esthétique ce type d'ouvrage peut être intégré à un plafonnage, selon préconisations de l’Architecte.



DCE


43/43


LOCALISATION :

- Dévoiement de gaine technique en plafond,

- Dévoiement EP en plafond.

4.12.4. TRAPPES DE VISITE Les trappes de visite seront réalisées en plaques de nature équivalente aux plaques courantes (pleines dans plafonds BA13, perforées dans plafonds acoustiques) de dimensions 400 x 400 pour l’accès en plénum. Elles seront positionnées, après validation de la Maîtrise d’Œuvre, au droit des organes de coupures ou de jonctions, des appareils techniques et pour la maintenance des réseaux aérauliques (tous les 5m et aux changements de direction), ce suivant contraintes des lots techniques.

LOCALISATION :

Suivant nécessité et synthèse avec les lots techniques,

SOMMAIRE - cdn2_3.reseaudescommunes.frcdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/803/documents/... · 58.1...

Documents

Transcript of SOMMAIRE - cdn2_3.reseaudescommunes.frcdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/803/documents/... · 58.1...