Remplacement des couvertures à l’identique autour de l ...€¦ · DTU 40.21 : Couverture en ......

MAITRE D’OUVRAGE

Ecole Nationale Supérieure des Arts & Métiers

8, Boulevard Louis XIV 59046 LILLE Cedex

Tél.: 03.20.62.22.10 – Fax : 03.20.62.22.39

Remplacement des couvertures à l’identique autour de

l’amphithéâtre TRESCA ENSAM

59046 LILLE Cedex

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

C.C.T.P.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT UNIQUE Couverture

MAITRE D’ŒUVRE

Ecole Nationale Supérieure des Arts & Métiers

8, Boulevard Louis XIV 59046 LILLE Cedex

Tél.: 03.20.62.22.10 – Fax : 03.20.62.22.39

ENSAM – Remplacement des couvertures autour de l’amphithéâtre Lot unique : Couverture DCE juillet 2011

Remplacement couvertures amphi TRESCA - sur 52 -

1 COUVERTURE ............................................................................................................................................ 3

1.1 ETENDUE DES TRAVAUX - REGLEMENTATIONS - NORMES .......................................................... 3 1.1.1 Etendue des travaux ........................................................................................................................ 3 1.1.2 Documents de référence contractuels .............................................................................................. 3 1.1.3 Classement FIT ............................................................................................................................... 3 1.1.4 Avis techniques ............................................................................................................................... 3 1.1.5 Sécurité des personnes contre les chutes ......................................................................................... 4 1.1.6 Consistance des travaux .................................................................................................................. 4

1.2 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ..................................................................... 4 1.2.1 Nature des couvertures .................................................................................................................... 4 1.2.2 Nature et qualité des matériaux et fournitures ................................................................................. 4 1.2.3 Protection des matériaux ................................................................................................................. 6 1.2.4 Spécifications techniques ................................................................................................................ 7 1.2.5 Ventilation des sous toitures ........................................................................................................... 7 1.2.6 Supports non réalisés par le présent lot ........................................................................................... 7 1.2.7 Prescriptions de mise en œuvre ....................................................................................................... 7 1.2.8 Mortiers pour travaux de couverture ............................................................................................... 9

1.3 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR TRAVAUX SUR EXISTANTS ... 10 1.3.1 Reconnaissance des existants ........................................................................................................ 10 1.3.2 Protection et sauvegarde des existants .......................................................................................... 11 1.3.3 Nettoyages ..................................................................................................................................... 11 1.3.4 Matériaux neufs mis en œuvre ...................................................................................................... 11 1.3.5 Étanchéité du bâtiment pendant les travaux .................................................................................. 11 1.3.6 Travaux sur souches de cheminée ................................................................................................. 11 1.3.7 Traitement de la charpente existante ............................................................................................. 11 1.3.8 Prescriptions diverses .................................................................................................................... 12 1.3.9 Démarches et autorisations ............................................................................................................ 12

1.4 DESCRIPTION DES TRAVAUX – BASE .............................................................................................. 13 1.4.1 Installations de chantier ................................................................................................................. 13 1.4.2 Couvertures ................................................................................................................................... 13

1.4.2.1 Couverture en tuiles de terre cuite ............................................................................................. 13 1.4.2.2 Couverture en plaques de verre armé ou feuilleté ..................................................................... 14 1.4.2.3 Couvertures et ouvrages en zinc ................................................................................................ 14 1.4.2.4 Evacuation des EP ..................................................................................................................... 17

1.4.3 Protections collectives pour interventions ultérieures ................................................................... 17

1.5 DESCRIPTION DES TRAVAUX – OPTION ......................................................................................... 18 1.5.1 Option n°1 : Couverture des galeries ouvertes de la cour d’honneur ............................................ 18

1.5.1.1 Installations de chantier complémentaires ................................................................................. 18 1.5.1.2 Ouvrages en zinc ...................................................................................................................... 18 1.5.1.3 Protections collectives pour interventions ultérieures ............................................................... 19

1.6 LIMITES DE PRESTATION.................................................................................................................. 19



1 COUVERTURE

1.1 ETENDUE DES TRAVAUX - REGLEMENTATIONS - NORMES

1.1.1 Etendue des travaux Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants : Installations de chantier, Travaux préparatoires, Dépose de couverture et de zinguerie en vue de leur remplacement, Réalisation de couvertures en tuiles de terre cuite, en verre armé, en zinc, etc., Réalisation d’ouvrages d’étanchéité en zinc, Remplacement des chéneaux et des descentes d’eau pluviales compris accessoires,

1.1.2 Documents de référence contractuels Les ouvrages du présent lot devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques existants qui lui sont applicables, dont notamment les suivants : DTU 40.21 : Couverture en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement DTU 40.5 : Travaux d'évacuation des eaux pluviales NFP 36.201 DTU 40.41 : Couverture par grands éléments en feuilles et bandes en zinc DTU 60.2 : Canalisations en fonte, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux

vannes. Règles de calcul : règles NV65 avec règles N 84 et additif : Règles définissant les effets de la neige et du

vent sur les constructions et annexes. règles de calcul des installations de plomberie/sanitaire et des installations d'évacuation

des eaux pluviales (DTU 60.11) Normes : Toutes les normes françaises homologuées éditées par l'AFNOR, sans limitation. Matériaux : Sauf indications contraires dans les libellés d'articles, les matériaux utilisés seront de premier choix. L'Entreprise est tenue de fournir au Maître d'Oeuvre, à sa demande, des échantillons de tous les matériaux et fournitures. Les procédés non traditionnels ayant fait l'objet d'un agrément du C.S.T.B. doivent répondre aux conditions imposées dans les décisions d'agrément.

1.1.3 Classement FIT Classement FIT des étanchéités de toitures - CSTB - CSNE - Cahier n° 2358.

1.1.4 Avis techniques



Avis Techniques de tous les matériaux devant en faire l'objet.

1.1.5 Sécurité des personnes contre les chutes L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel amené à travailler ou à circuler sur la toiture, conformément à la réglementation en vigueur : décret n 65-48 du 8 janvier 1965 concernant l'exécution des dispositions du Livre II du

Code du travail - Titre III, DTU 43.3 - Annexe B.

1.1.6 Consistance des travaux Les travaux à la charge du présent lot comprennent implicitement la fourniture et la pose et toutes les prestations et fournitures pour réaliser : tous les ouvrages d'étanchéité, de couverture et ouvrages annexes et connexes, ainsi

que tous les ouvrages accessoires, tous les ouvrages complémentaires en métal nécessaires, tous les scellements, garnissages et solins ou mortier, les ouvrages éclairants en toiture, tous autres ouvrages prévus ci-après au présent CCTP,

Ainsi que, le cas échéant, selon spécification ci-après : les écrans souples ou supports rigides, les isolations thermiques,

Ils comprendront tous les échafaudages, protections, matériels et installations de levage et de montage et autres nécessaires. Dans le cadre contractuel de son marché, l'entrepreneur sera soumis à une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il devra livrer au maître d'ouvrage la ou les toitures parfaitement étanches quelles que soient les conditions météorologiques et atmosphériques rencontrées. Ces conditions météorologiques et atmosphériques s'entendent comme celles entrant dans le cadre des " Bases Contractuelles " précisées ci-après. En cas de défauts d'étanchéité, l'entrepreneur devra réaliser tous les travaux complémentaires nécessaires quels qu'ils soient, après approbation du maître d'œuvre. Les frais de ces travaux seront entièrement à la charge de l'entrepreneur.

1.2 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.2.1 Nature des couvertures Les couvertures prévues au présent projet sont les suivantes : Tuiles de terre cuite, Plaques de verre armé ou feuilleté, Zinc,

1.2.2 Nature et qualité des matériaux et fournitures



Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages du présent lot devront impérativement répondre aux spécifications suivantes : Matériaux pour couverture et ouvrages accessoires Ils devront répondre aux normes NF et EN et aux spécifications du ou des DTU visés ci-avant, qui leur sont applicables. Matériaux ne faisant pas l'objet de normes et non visés par les DTU Ces matériaux devront être titulaires d'un Avis Technique. Matériaux faisant l'objet d'une certification de qualité Pour tous les matériaux faisant l'objet d'une certification, d'une qualification ou d'un label délivré par un organisme habilité, et notamment : NF : produits objets de normes applicables, CTTB : produits en terre cuite, CTB : bois, ACERMI : matériaux isolants manufacturés,

L'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériaux titulaires de cette certification de qualité. Matériaux d'isolation Tous les matériaux d'isolation devront bénéficier d'un Avis Technique spécifiant qu'ils sont admis pour l'usage auquel ils sont prévus. Les isolants thermiques font d'autre part l'objet des normes suivantes : NF B 20-001 et 109 ainsi que P 75-101 et 102. Sauf spécifications contraires ci-après, les isolants comporteront toujours un écran pare vapeur. Métaux Les métaux utilisés devront répondre aux DTU visés ci-avant, ainsi qu'aux normes qui leur sont applicables. Bois et produits dérivés du bois Les bois et produits dérivés du bois utilisés dans les travaux de couverture doivent être conformes aux normes lorsqu'elles existent, et répondre aux prescriptions ci-dessous. Bois massifs (voliges, frises, planches, liteaux, etc.) Toutes les essences admises en charpente (DTU - Règles CB 71- Art. 2.12) sont utilisables en support de couverture. Les bois devront être secs à l'air et avoir une humidité inférieure à 22 %. Les bois de petites dimensions (liteaux, voliges, etc.) utilisés pour des portées jusqu'à 1,20 m entre axes, ne doivent pas comporter de défauts susceptibles de réduire leur tenue et leur résistance, notamment selon classement d'aspect de la norme NF B 53-520 : nœuds, flaches, poches de résine réduisant de plus de 25 % la section de la pièce

concernée, attaques de champignons ou d'insectes, pentes de fil supérieures à 12 %.



Les bois de dimensions plus importantes (chevrons, coyaux, planches, etc.) et les bois utilisés pour des portées de plus de 1,20 m entre axes, il est fait référence au classement technologique de qualité de la norme NF P 52-001, catégorie 1. Le classement technologique devra répondre aux conditions suivantes : sapin épicéa : classe BS, pin sylvestre : classe BS, peuplier : classe B.

Panneaux de particules Ces panneaux doivent répondre aux normes NF B 54-100, 54-110 et 54-112. Les panneaux courants doivent comporter la marque de qualité " CTB-H " apposée sur chaque panneau. Les panneaux ignifugés doivent comporter leur classement de réaction au feu par une apposition de la marque " NF Réaction au feu " certifiant leur classement, sur chaque panneau. Contreplaqués Les contreplaqués devront être de type " extérieur " répondant à la norme NF B 54-161. Ceux ignifugés devront avoir au minimum un collage de type 3, conformément à la norme NF B 54-154. Nombre de plis des contreplaqués : jusqu'à une épaisseur de 15 mm : minimum 5 plis, de plus de 15 mm épaisseur : minimum 7 plis.

Les contreplaqués " extérieurs " courants doivent comporter la marque de qualité " NF extérieur CTB-X ", apposée sur chaque panneau. Ceux ignifugés doivent comporter leur classement de réaction au feu par une apposition de la marque " NF Réaction au feu " certifiant leur classement, sur chaque panneau.

1.2.3 Protection des matériaux Protection et préservation des bois Le ou les systèmes de traitement, protection et préservation des bois seront appliqués suivant les spécifications du Chapitre IV du DTU 31.10 et celles des normes qui y sont citées. Produit de traitement : produits homologués au label CTBF, et choisis dans la catégorie P, classe 1, 2 et 3, selon le cas. Pour le traitement des bois, l'entrepreneur devra respecter les spécifications et prescriptions du cahier des charges du CTBA visé ci-avant, notamment : respecter les spécifications techniques en matière de traitement, utiliser des produits certifiés et conformes aux nouvelles normes européennes, assurer la sécurité des personnes, de l'ouvrage et de l'environnement.

Protection contre la corrosion des articles en métal ferreux Tous les articles en métal ferreux devront être protégés contre la corrosion, selon le cas précisé ci-après au présent CCTP. Après préparation du métal par décalaminage, dégraissage, brossage et dépoussiérage, protection par : une couche primaire inhibitrice de corrosion, une couche primaire inhibitrice de corrosion + une couche de peinture aux résines

alkydes,



galvanisation, masse minimale de zinc classe A 275. Cette protection doit avoir été appliquée avant mise en place. Devront obligatoirement être protégés par galvanisation classe A275 tous les éléments en acier directement exposés aux intempéries.

1.2.4 Spécifications techniques Études techniques - Notes de calcul - Plans En revanche, l'entrepreneur aura à sa charge l'établissement des plans d'exécution des ouvrages, des plans d'atelier et des plans de montage sur chantier. Les plans et dessins devront faire apparaître tous les détails d'exécution d'assemblages, de fixation, etc. Ils seront cotés et établis à une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages. Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au maître d'oeuvre en temps voulu en fonction du planning d'exécution. Dimensionnement des évacuations des eaux pluviales Les sections et dimensions des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales indiquées sur les plans ou sur le CCTP ci-après sont données à titre strictement indicatif. Il appartiendra à l'entrepreneur de vérifier ce dimensionnement et de le modifier, le cas échéant, si ses calculs le justifient. Les calculs de ces dimensionnements seront à effectuer sur la base du DTU 60.11 : règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales - Octobre 1988.

1.2.5 Ventilation des sous toitures Dans tous les cas où la ventilation des sous toitures est exigée par la réglementation en vigueur (DTU - normes, etc.), cette ventilation devra être assurée. Les sections d'arrivée et de départ d'air, ainsi que les emplacements des différents dispositifs d'entrée et de sortie d'air, devront être strictement conformes aux exigences de la réglementation. L'entrepreneur devra s'assurer que toutes ces dispositions sont respectées par le projet, faute de quoi il fera part par écrit au maître d'œuvre de ses remarques et observations.

1.2.6 Supports non réalisés par le présent lot Sans objet, les supports étant existant. L’entrepreneur fera son affaire des remplacements éventuels de supports qui seraient non conformes ou en mauvais état.

1.2.7 Prescriptions de mise en œuvre Prescriptions générales Tous les ouvrages devront être réalisés avec toutes les précautions requises dans des conditions telles qu'ils présentent toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de durée. Il est expressément spécifié ici que l'entrepreneur devra l'exécution complète et parfaite de tous les ouvrages, façons et fournitures nécessaires et de dimensions suffisantes pour obtenir une étanchéité absolument parfaite de la toiture. Travaux préparatoires



Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura à effectuer un nettoyage parfait par tous moyens des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire à la bonne tenue de la couverture. Couvertures en tuiles de terre cuite La mise en œuvre des couvertures en tuiles devra s'effectuer conformément aux prescriptions : du ou des DTU correspondants au type de tuile, du fabricant du type de tuile mis en œuvre, notice technique et conseils de pose de " La Tuile terre cuite ".

Les rives seront toujours réalisées en demi-tuiles ou tuiles de rives, mais jamais en tuiles coupées. Fixation des tuiles en tout ou partie, si nécessaire, en fonction de la pente, de la zone et du site, selon prescriptions des DTU. Les fixations se font, selon le cas, par clouage, pannetonnage ou crochetage. Couvertures en ardoises naturelles Sans objet Couverture sèche en plaques nervurées de tôles d'acier Sans objet Couvertures en bardeaux bitumés Sans objet Couvertures en zinc Les feuilles de couverture en zinc et tous leurs accessoires devront toujours être mis en œuvre conformément aux prescriptions : du DTU 40.41, du fabricant du matériau de couverture mis en œuvre.

Pour les ouvrages de couverture en zinc, les fixations devront toujours permettre la libre dilatation du métal. Ouvrages accessoires métalliques Sauf cas particuliers, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater librement dans tous les sens et l'exécution devra répondre à cette condition. En conséquence, tous les ouvrages devront toujours être posés à libre dilatation et les calotins soudés seront formellement proscrits. Tous ces ouvrages devront comporter tous les accessoires de fixation utiles tels que pattes, bandes d'agrafes, pattes et ferrures en fer galvanisé, etc. ainsi que tous les petits ouvrages accessoires nécessaires tels que coulisseaux, couvre-joints, talons, goussets, etc. Tous les ouvrages accessoires de la couverture devront être de dimensions et de développement suffisants pour assurer une parfaite étanchéité dans tous les cas. Dans le cas où certains ouvrages comporteront des matériaux différents, en contact entre eux, toutes dispositions devront être prises pour éviter toute action électrochimique entre eux. Engravures, solins, garnissages au mortier, etc.



L'entrepreneur aura implicitement à sa charge partout où besoin sera toutes engravures, garnissage au mortier, solins, calfeutrements, etc. nécessaires à une parfaite étanchéité. Dans les ouvrages en béton, les engravures seront réservées par l'entrepreneur de gros oeuvre aux dimensions prescrites par les dessins et détails d'exécution de l'entrepreneur du présent lot. Dans les autres maçonneries, les engravures seront à la charge du présent lot. Tous les garnissages, solins, calfeutrements, seront à exécuter au mortier bâtard dosé à 200 kg de chaux hydraulique, 200 kg de CPJ 45 par m3 de sable tamisé de rivière. Si, dans certains cas, il s'avérait nécessaire de réaliser ces ouvrages avec une armature en grillage, métal déployé ou treillis soudé, cette armature serait également à la charge du présent lot. Tous les ouvrages au mortier seront au choix du maître d'oeuvre, soit en mortier de couleur naturelle, soit en mortier teinté dans le ton du matériau de couverture. Isolations thermiques Sans objet Évacuation des eaux pluviales en zinc Pour les ouvrages façonnés, le façonnage, la mise en oeuvre et les fixations devront répondre aux prescriptions des DTU concernés. Les ouvrages en zinc préfabriqués seront mis en oeuvre et fixés selon prescriptions du fabricant, les accessoires de fixation devront être ceux préconisés par le fabricant. Évacuations des eaux pluviales en matériaux de synthèse Sans objet Ouvrages et ouvrages complémentaires en bois et assimilés Les ouvrages complémentaires en bois, à la charge du présent lot, devront être mis en œuvre conformément aux prescriptions des : DTU charpente bois 31.1, DTU couverture applicable au présent lot.

Les panneaux supports préfabriqués devront être posés et fixés strictement selon les prescriptions du fabricant. Les supports en volige et en planches devront être mis en œuvre selon prescriptions du DTU charpente 31.1. Couvertures en plaques ondulées de fibres ciment

Sans objet Étanchéité à la neige poudreuse et/ou à la poussière. Pour obtenir une étanchéité à la neige poudreuse et/ou à la poussière, il devra être mis en place, quelle que soit la situation, l'exposition et la pente, des compléments d'étanchéité transversaux + longitudinaux.

1.2.8 Mortiers pour travaux de couverture



Conformément aux prescriptions des amendements aux DTU de janvier et février 1999 suivants : DTU 40.211 - Amendement A1 - NF P 31-203-1/A1, DTU 40.22 - Amendement A2 - NF P 31-201-1/A2, DTU 40.24 - Amendement A1 - NF P 31-207-1/A1,

relatifs aux couvertures en tuiles de terre cuite et en tuiles de béton, les mortiers pour travaux de couverture devront répondre aux nouvelles prescriptions ci-dessus. Pour le présent marché, ces nouvelles prescriptions sont, par extension, applicables pour les travaux sur tous types de couvertures. Mortiers Le mortier de ciment courant n'étant pas admis pour les travaux de couvertures, deux catégories de mortier sont admises pour les travaux de hourdage, de filets et de solins : mortier de chaux et mortier de ciment à maçonner, mortier bâtard.

Dosage des mortiers pour hourdages en partie courante Mortier de chaux ou de ciment à maçonner : 250 à 350 kg de chaux ou de mortier à maçonner pour 1 m3 de sable sec. Mortier bâtard : 150 kg de ciment courant et 175 à 225 kg de chaux hydraulique pour 1 m3 de sable sec. Dosage des mortiers pour filets, solins, etc. Mortier bâtard : 150 kg de ciment courant et 175 à 225 kg de chaux hydraulique pour 1 m3 de sable sec.

1.3 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR TRAVAUX SUR EXISTANTS

1.3.1 Reconnaissance des existants Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site à la reconnaissance des existants. Cette reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative : état de la toiture, nature des différents matériaux constituant la couverture, état de la charpente dans la mesure où elle est visible depuis les combles, état des ouvrages de récolte et d'évacuation des eaux pluviales, état de conservation des souches hors toiture et plus particulièrement des enduits sur

ces souches, et tous autres constats que les entrepreneurs pourront faire. Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires. Les entrepreneurs pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur existants qu'ils jugeront utiles.



1.3.2 Protection et sauvegarde des existants Les travaux du présent marché sont à réaliser sur une construction existante occupée. L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et précautions pour ne causer lors de ses travaux, aucune détérioration si minime soit-elle aux existants. Il sera seul juge des dispositions à prendre à cet effet, des protections à mettre en place, etc. Le maître d'œuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer à l'entrepreneur de réaliser des protections complémentaires. Il en sera de même en ce qui concerne les espaces verts et abords qui ne devront en aucun cas subir des dégradations du fait des travaux. Faute par l'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences éventuelles.

1.3.3 Nettoyages Le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté et l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles à ce sujet. Les gravois et déchets devront toujours être évacués hors du chantier au fur et à mesure. En fin de travaux, l'entrepreneur devra effectuer tous les nettoyages nécessaires. En particulier dans le cas de travaux à réaliser par l'intérieur des bâtiments, tous les locaux touchés par les travaux ou par le passage des ouvriers devront être nettoyés. En résumé, l'entrepreneur devra en fin de chantier, restituer les existants dans le même état de propreté que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier. En cas de non respect par l'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions du présent article, le maître d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple constat de non respect des obligations contractuelles de l'entrepreneur.

1.3.4 Matériaux neufs mis en œuvre Les matériaux neufs à mettre en œuvre concomitamment avec des matériaux anciens conservés ou réemployés, devront toujours être de même type et modèle que les matériaux anciens, et dans la mesure du possible être de même provenance, et être compatibles entre eux.

1.3.5 Étanchéité du bâtiment pendant les travaux L'entrepreneur devra toujours assurer l'étanchéité du bâtiment pendant la durée des travaux. Il devra à cet effet mettre en place toutes bâches, films polyéthylènes ou autres nécessaires.

1.3.6 Travaux sur souches de cheminée Sans objet

1.3.7 Traitement de la charpente existante Ce traitement devra obligatoirement être effectué par un applicateur agréé CTB.



Dans le cas où l'entrepreneur titulaire du marché ne peut pas justifier de cet agrément, il devra impérativement sous-traiter ces travaux à un applicateur agréé. L'entrepreneur devra soumettre ce sous-traitant à l'accord du maître d'ouvrage.

1.3.8 Prescriptions diverses Enlèvement des matériaux déposés et des gravois Les prix du marché comprendront implicitement la descente des matériaux déposés, gravois et déchets en provenance des travaux, ainsi que l'enlèvement hors du chantier et le transport à la décharge publique à toute distance. Contenu de l'offre de l'entrepreneur L'offre de l'entrepreneur est contractuellement réputée tenir compte de toutes les conditions particulières qu'elles quelles soient, qui pourront être rencontrées lors de l'exécution des travaux de la présente opération. Elle tiendra compte en particulier : de toutes les constatations que l'entrepreneur aura faites lors de la reconnaissance de la

toiture existante, de toutes les spécifications des articles précédents.

1.3.9 Démarches et autorisations Il appartiendra à l'entrepreneur en temps voulu, d'effectuer toutes les démarches et de déposer toutes les demandes auprès des différents organismes et services concernés, pour obtenir toutes les autorisations, instructions et accords écrits, nécessaires pour la réalisation des travaux. Copies de toutes ces autorisations, instructions et accords ainsi que de toutes les correspondances à ce sujet devront être transmises au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre.



1.4 DESCRIPTION DES TRAVAUX – BASE L’entreprise prendra toutes les précautions nécessaires pour protéger les ouvrages en couverture non concernés par les travaux, y compris leur dépose et repose éventuelle, notamment pour : Les exutoires de désenfumage,

1.4.1 Installations de chantier Prestations prévues au présent lot : Bungalows de chantier comprenant sanitaires, réfectoire de chantier, salle de réunion, Affichage des consignes de sécurité réglementaires, Mise en place des bennes et droits de décharge liés à l'évacuation des gravats et détritus

de toute nature, Clôture des zones de travaux, Mise en place de garde corps, filets, tour d’accès en toiture, Constat d’huissier avant et après travaux, Plans d’exécution des ouvrages.

Toutes les mesures de sécurité nécessaires doivent être prises en cours de travaux pour interdire l'accès du chantier au public, d'une part et pour empêcher que des chutes d'objet ne puissent provoquer des accidents de personnes. En particulier, les engins seront nettoyés avant leur sortie et la voie publique nettoyée si besoin.

1.4.2 Couvertures

1.4.2.1 Couverture en tuiles de terre cuite

Vérification, dépose et repose des éléments nécessaires au remplacement de l’emmarchement zinc. Les éléments changés devront présenter les mêmes caractéristiques visuelles que la couverture existante, la couleur des tuiles sera identique à l’existant. Les tuiles employées seront conformes à la norme NF-EN 1304 et disposeront en outre du marquage NF, délivré par un organisme de certification du type AFNOR. Le pureau retenu, compris au sein de la plage de pureau variable théorique indiqué par le fabricant, sera vérifié par le couvreur selon les règles de l'art avant la mise en œuvre.



Localisation : emmarchements situés de part et d’autre de la couverture haute.

1.4.2.2 Couverture en plaques de verre armé ou feuilleté

Dépose des couvertures existantes et évacuation en décharge. Pose de costières périphériques en lieu et places de celles existantes. Remplacement des plaques de verre existantes en plaques de verre armé ou feuilleté identique à l’existant. Caractéristiques de la couverture : Réaction au feu M 1, Résistance 1200 joules, garantie décennale à la grêle et au vieillissement,

Localisation : couverture basse

1.4.2.3 Couvertures et ouvrages en zinc

La pose des éléments métalliques se fera sur support existant. Les travaux comprennent la dépose et l’évacuation en décharge de la couverture existante et des accessoires. La couverture à tasseau sera réalisée en zinc cuivre titane type VM ZINC ou équivalent, en épaisseur de 0,70 mm à l'aide de feuilles ou longues feuilles. La hauteur des tasseaux sera de : 40 mm si la projection horizontale du rampant est inférieure à 8 ml, 50 mm dans les autres cas.

La mise en œuvre de la couverture se fera en suivant les prescriptions de l'article 3.4 de DTU 40.41. L'entreprise devra respecter les recommandations techniques du fabricant pour le soudo-brasage du zinc, en particulier lorsqu'il est revêtu d'un traitement de surface (élimination du traitement de surface et reconditionnement des zones soudées).



Façonnage Les reliefs latéraux seront de : 35 mm pour des tasseaux de 40 mm, 45 mm pour des tasseaux de 50 mm,

et façonnés à l'aide d’une plieuse ou d'une profileuse à galet correctement réglée. La géométrie de la couverture et le calepinage retenu conduiront à mettre en place des bandes droites, gironnées ou cintrées. Ces différentes bandes seront façonnées sur le chantier ou en usine. Fixations Les tasseaux seront fixés par clouage sur le support à l'aide de pointes traversant chaque patte à tasseaux en zinc de 40 mm de largeur. Cette fixation est renforcée par deux pointes clouées en biais traversant le tasseau et le support dans l'intervalle entre les pattes. Les pattes à tasseaux seront disposées tous les 50 cm, la première étant à 10 cm au plus de l'égout et la dernière à 25 cm au plus de la tête. Un jeu de 5 mm devra être aménagé entre le tasseau et le pli de la feuille. Les reliefs seront maintenus par les pattes à tasseaux, mais pourront être cloués en tête de feuilles. Les bandes de zinc seront maintenues en tête à l'aide de deux pattes en zinc, de 0,65 mm d'épaisseur minimale, de 50 mm de largeur et de longueur 120 mm à 130 mm, clouées sur le voligeage et insérées dans l'agrafure. Couvre-joint Les couvre-joints seront posés en partie courante par élément de 1,00 ml avec un recouvrement minimal de 50 mm. Ils seront maintenus sur le tasseau, à leur extrémité inférieure, par une patte en cuivre étamé, clouée en même temps que le haut du couvre-joint, ou soudée sur le haut du couvre-joint après clouage au préalable de celui-ci. A leur extrémité supérieure, ils seront fixés par un clou ou au moyen d'une gaine. Pour les couvertures à longues feuilles, on fixera le premier bout de couvre-joint par des pattes soudées aux reliefs latéraux des longues feuilles ; la jonction entre le premier et le second bout sera réalisée par des gaines avec un recouvrement de 100 mm au minimum. Au faîtage, les angles formés par la rencontre des reliefs de tête seront soudés ou repliés. Jonctions transversales La couverture sera réalisée en travée continue, sans jonction transversale pour des rampants de longueur inférieure aux longueurs maximales réglementaires (13,00 m pour des pentes ≤ 60%, 10,00 m pour des pentes > 60% et ≤ 173 %, et 4,00 m pour des pentes > 173 %). Dans le cas contraire, les jonctions seront réalisées par : Ressaut, agrafure double, agrafure simple,

suivant la pente de la toiture et la situation du chantier (tableau III du DTU 40.41). Traitement des singularités du toit L’entreprise fera appel aux traitements et dispositions traditionnels réalisés sur chantier, en conformité avec les règles de l’art et le D.T.U. 40-41. Ventilation de la couverture



La couverture en zinc ne pourra être mise en œuvre que selon le principe de toiture froide ventilée. Toutes les dispositions définies par le D.T.U. 40-41 pour les climats de plaine ou de montagne devront être respectées pour assurer une ventilation conforme de la toiture. On réservera entre le support de la couverture et l'isolant un espace destiné à assurer le libre passage et dont l'épaisseur minimale sera de : 40 mm pour les rampants dont la longueur n’excède pas 12,00 m, 60 mm dans les autres cas.

Aération linéaire L'entreprise ménagera une entrée d'air continue à l'égout et une sortie d'air continue au faîtage en utilisant notamment les bandes d’égout ventilé VM ZINC et les faîtages ventilés VM 941, VM 942 et VM 943. Si l’entrée de ventilation ne peut être effectuée en débord de toit, il y aura lieu de ménager un espace d’entrée de la ventilation minimum de 1 cm entre la bande d’égout VM ZINC et la planche d’égout ou le dosseret de la gouttière. Dans le cas où cette dimension serait supérieure à 50 mm, il devra être disposé un grillage à mailles fines. Tous les points singuliers de la couverture devront être traités :

tasseaux de faîtage de 0,045 / 0,080 X 0,075 en sapin traité et faîtage en zinc de 0,16

mm de développement y compris plis, pinces et soudures, tasseaux d'arêtier de 0,035 / 0,060 X 0,060 en sapin traité et arêtier en zinc (y compris

plis, pinces et soudures), bande de rive en zinc de 0,25 mm de développé, y compris la planche de rive, rive de tête en zinc, noues en zinc, remontées contre les maçonneries, solins engravés en zinc compris mortier bâtard, crochets de service, joints de dilatation, fonds de chêneau, chêneau en zinc, 2 plis de 0,8 mm de développement, compris remplacement du support

et traitement de la sous face du chêneau lorsqu’elle est apparente par laque microporeuse, teinte au choix du maître d’ouvrage.

L'entrepreneur réalisera aussi l'habillage de toutes les têtes de maçonneries, la réfection des escaliers en zinc, le remplacement des appuis de baies, et tous accessoires et ouvrages nécessaires à une parfaite finition de l’ensemble. Localisation : couvertures basse et haute



1.4.2.4 Evacuation des EP

Fourniture et pose en lieu et place des descentes existantes de descentes EP comprenant : Dépose et évacuation des descentes existantes, Cuvette ½ ronde de face, Descente EP en zinc Ø dito existant, Dauphin en fonte sur 2 mètres de hauteur, teinte au choix du maître d’ouvrage, Raccordement sur réseau en attente.


1.4.3 Protections collectives pour interventions ultérieures L’entrepreneur aura à sa charge l’ensemble des dispositifs de protection collective pour les interventions ultérieures, tels que lignes de vie, ancrages, échelons, etc. Ceux-ci seront réalisés en acier inoxydable, fixations comprises. Ces dispositifs seront utilisés dans le cadre des travaux puis laissés en place pour utilisations ultérieures. Leurs nombres et leurs implantations tiendront compte des consignes du coordinateur de sécurité désigné par le maître d’ouvrage – sans modification du montant de l’acte d’engagement-.



1.5 DESCRIPTION DES TRAVAUX – OPTION

1.5.1 Option n°1 : Couverture des galeries ouvertes de la cour d’honneur

1.5.1.1 Installations de chantier complémentaires

A compléter selon § 1.4.1 ci-dessus.

1.5.1.2 Ouvrages en zinc

Les travaux comprennent la dépose et l’évacuation en décharge des accessoires. L'entreprise devra respecter les recommandations techniques du fabricant pour le soudo-brasage du zinc, en particulier lorsqu'il est revêtu d'un traitement de surface (élimination du traitement de surface et reconditionnement des zones soudées). Tous les points singuliers de la couverture devront être traités :

tasseaux de faitage de 0,045 / 0,080 X 0,075 en sapin traité et faitage en zinc de 0,16

mm de développement y compris plis, pinces et soudures ; tasseaux d'arêtier de 0,035 / 0,060 X 0,060 en sapin traité et arêtier en zinc (y

compris plis, pinces et soudures) ; bande de rive en zinc de 0,25 mm de développé, y compris la planche de rive; rive de tête en zinc; noues en zinc; remontées contre les maçonneries; solins engravés en zinc compris mortier batard; crochets de service ; joints de dilatation; fonds de chêneau; chêneau en zinc, 2 plis de 0,8 mm de développement, compris remplacement du

support et traitement de la sous face du chêneau lorsqu’elle est apparente (chêneau du bâtiment usinage par exemple) par laque microporeuse, teinte au choix du maître d’ouvrage.

L'entrepreneur réalisera aussi tous accessoires et ouvrages nécessaires à une parfaite finition de l’ensemble.




Evacuation des EP Fourniture et pose en lieu et place des descentes existantes de descentes EP comprenant :

Dépose et évacuation des descentes existantes, Cuvette ½ ronde de face, Descente EP en zinc Ø dito existant,

1.5.1.3 Protections collectives pour interventions ultérieures

Se référer au paragraphe 1.4.3 ci-dessus

1.6 LIMITES DE PRESTATION



ENSAM - Remplacement des couvertures à l’identique autour de l’amphithéâtre TRESCA indice A

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Chapitre Désignation Quantité Unités P.U. Prix H.T.

1. COUVERTURE

1.4. DESCRIPTION DES TRAVAUX - BASE

1.4.1. Installations de chantier

- Installation d'une Base Vie ENS

- Réalisation des branchements de chantier ENS

- Frais de gestion de la Base Vie Mois

- Repli et évacuation de la Base Vie ENS - Mise en place de bennes pour évacuation des déchets ENS

- Clôture de chantier ML - Mise en place de garde-corps provisoires compris dépose ultérieure ML - Mise en place de filets pare chute compris dépose ultérieure M2 - Mise en place de tours d'accès en toiture compris dépose ultérieure U

- Réalisation de constats d'huissier Forfait

- Réalisation des plans d'exécution des ouvrages Forfait

- Frais divers de chantier (moyens de levage, etc.) ENS

S/T Installations de chantier :

1.4.2. Couvertures

1.4.2.1. Couverture en tuiles de terre cuite

- Dépose et repose des tuiles M2

- Fourniture et pose de tuiles de terre cuite M2

protection par bâchage (mise hors eau) ENS

S/T Tuiles de terre cuite :

1.4.2.2. Couverture en plaques de verre armé ou feuilleté - Dépose et évacuation de couverture en plaques de verre M2

- Remplacement de l'ossature support de panneaux Forfait

- Fourniture et pose de costières métalliques ML

- Fourniture et pose de plaques M2

S/T couvertures verre :

1.4.2.3. Couvertures et ouvrages en zinc

- Dépose et évacuation des chéneaux ML

- Dépose et évacuation des terrassons M2 - Dépose et évacuation des escaliers en zinc compris relevés et mains courantes ML

- Dépose et évacuation des noues ML - Dépose et évacuation accessoires divers (plaques d'about, etc.) ENS

- Révision de l'ossature porteuse support de zinc M2



- Réalisation de chéneaux encaissés ML

- Réalisation des abouts de chéneaux U

- Réalisation d'escaliers en zinc ML

- Relevés et mains courantes entre escalier et tuiles ML - Réalisation d'une couverture en zinc à tasseau pour terrassons M2 - Relevés dans engravures entre escalier et maçonnerie ML

- Réalisation de noues ML

- Réfection des entrées d'eaux pluviales U

- Dépose et évacuation des couvre murs en zinc ML

- Fourniture et pose de couvre murs en zinc ML

S/T Zinc :

1.4.2.4. Evacuation des eaux pluviales - Dépose et évacuation des descentes d'eaux pluviales ML

- Dépose et évacuation des cuvettes U

- Dépose et évacuation des dauphins U

- Modifications sur existant pour mise en place DEP U

- Fourniture et pose de DEP en zinc ML

- Fourniture et pose de cuvettes U - Fourniture et pose de dauphins compris raccordement U

S/T Evacuation des eaux pluviales :

1.4.4. Protections collectives pour interventions ultérieures - Fourniture et pose de dispositifs d'ancrage en acier inoxydable U - Fourniture et pose de lignes de vie en câbles d'acier inoxydable Ml

- Autres dispositifs (détail à établir par l'entreprise)

S/T Protections collectives :

BASE Montant H.T. :

1.5. DESCRIPTION DES TRAVAUX - OPTION

1.5.1. Option n°1 : Couverture des galeries ouvertes de la cour d'honneur

1.5.1.1. Installations de chantier complémentaires

- Frais de gestion de la Base Vie Mois - Mise en place de bennes pour évacuation des déchets ENS

- Clôture de chantier ML - Mise en place de garde-corps provisoires compris dépose ultérieure ML - Mise en place de filets pare chute compris dépose ultérieure M2

- Mise en place de tours d'accès en toiture compris U



dépose ultérieure

- Réalisation des plans d'exécution des ouvrages Forfait

- Frais divers de chantier (moyens de levage, etc.) ENS

S/T Inst. de chantier complémentaires :

1.5.1.2. Ouvrages en zinc

- Dépose et évacuation des chéneaux ML

- Dépose et évacuation des terrassons M2

- Dépose et évacuation des noues ML - Dépose et évacuation accessoires divers (plaques d'about, etc.) ENS

- Révision de l'ossature porteuse support de zinc M2

- Réalisation de chéneaux encaissés ML

- Réalisation des abouts de chéneaux U - Réalisation d'une couverture en zinc à tasseau pour terrassons M2

- Réalisation de noues ML

- Réfection des entrées d'eaux pluviales U

- Dépose et évacuation des couvre murs en zinc ML

- Fourniture et pose de couvre murs en zinc ML

S/T Zinc :

1.5.1.2. Evacuation des eaux pluviales - Dépose et évacuation des descentes d'eaux pluviales ML

- Dépose et évacuation des cuvettes U

- Dépose et évacuation des dauphins U

- Fourniture et pose de DEP en zinc ML

- Fourniture et pose de cuvettes U

S/T Evacuation des eaux pluviales :

OPTION 1 : Couverture des galeries ouvertes de la cour d'honneur Montant H.T. :

NOTA : VISA ET CACHET DE L'ENTREPRISE :

L'entreprise soussignée certifie :

a) que le montant indiqué ci-dessus tient compte de toutes les

prestations indiquées sur les C.C.A.P., C.C.T.P. et plans annexés

b) que les postes et quantités éventuels manquants ont été complétés

c) avoir pris connaissance que, conformément aux termes du C.C.A.P.,

le présent bordereau ne possède pas de caractère contractuel

équivalent à l'acte d'engagement Ce bordereau est essentiellement destiné à établir l'évaluation des modifications de prestations ultérieures éventuelles



MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

-=-=-=-=-=-=-

Maître de l'ouvrage : Département : NORD Commune : LILLE Etablissement : Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Lille

Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Lille

Objet du marché : Remplacement des couvertures à l’identique autour de l’amphithéâtre TRESCA de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (E.N.S.A.M.) à Lille Date du marché : Montant : Imputation : chap. - FO n° Marché sur procédure adaptée passé en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics. Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 108 du Code des Marchés Publics : Madame le Recteur de l’Académie de LILLE Ordonnateur : Monsieur le Directeur de l’E.N.S.A.M. de LILLE Comptable public assignataire des paiements : Monsieur l’Agent Comptable de l’E.N.S.A.M.



ACTE D'ENGAGEMENT

ARTICLE PREMIER - CONTRACTANT(S)

Nous soussignés,

Je soussigné,

- après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et des documents qui

y sont mentionnés,

- et après avoir établi la (les), déclaration(s) et attestation(s) prévue(s) à l'article 45 du Code des marchés publics,

m'engage (nous engageons) sans réserve conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à

exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies.

L'offre ainsi présentée ne me (nous) lie toutefois que si son acceptation m'(nous) est notifiée dans un délai de

cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des offres fixées par le règlement de consultation

(R.C.).

ARTICLE 2 - PRIX

Les modalités de variation des prix sont fixées au C.C.A.P.

Les travaux seront rémunérés par application d'un prix global et forfaitaire égal à :

- montant hors TVA : €

- TVA au taux de 19,6 % : €

- montant TVA incluse : €

(en lettres).



L’annexe au présent acte d'engagement indique la nature et le montant des prestations que j'envisage / nous

envisageons de faire exécuter par des sous-traitants payés directement les noms de ces sous-traitants et les

conditions de paiement des contrats de sous-traitances ; le montant des prestations sous-traitées indiqués dans

chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en

nantissement ou céder.

Cette annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions de

paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la date de notification du marché ;

cette notification est réputée emporter à acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du

contrat de sous-traitance.

Le montant total des prestations que j'envisage / nous envisageons de sous-traiter conformément à ces annexes

est de :

- montant hors TVA : €

- TVA au taux de % : €

- montant TVA incluse : €

Le montant maximal de la créance que je pourrai / nous pourrons présenter en nantissement ou céder est ainsi de

:

( euros) TVA incluse

ARTICLE 3 - DELAIS Les travaux seront exécutés dans le délai de 3 (trois) mois à compter de la date fixée par l'ordre de

service qui prescrira de les commencer (tous corps d'état compris).



ARTICLE 4 - PAIEMENTS

Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit :

- du compte ouvert au nom de :

- sous le numéro :

- à :

Toutefois, le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en faisant porter les montants au crédit de comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

L'(es) entreprise(s) désignée(s) ci après :

- ne refuse(nt) pas de percevoir l'avance forfaitaire prévue à l'article 5-2 du CCAP - refuse(nt) de percevoir l'avance forfaitaire prévue à l'article 5-2 du C.C.A.P.

- J'(Nous) affirme (ons), sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à :

- ses torts exclusifs, que la société pour laquelle ou que le groupement d'intérêt économique pour lequel j'interviens ne tombe pas - Leurs torts exclusifs, que les sociétés pour lesquelles nous intervenons

ne tombent pas sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 45 du Code des Marchés Publics.

Les déclarations similaires des sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au présent acte d'engagement.

Fait en un seul original

à , le

Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé"

Signature (s) de l'(es) entrepreneur(s)



Visas

Acceptation de l'offre.

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.

A Lille, le La personne responsable du marché, Le Directeur de l’E.N.S.A.M.

Eric DUMETZ




Règlement de Consultation

R.C.

Maître de l'ouvrage :

Département : NORD

Commune : LILLE

Etablissement public : Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers de LILLE (E.N.S.A.M.) Conducteur d'opération : RECTORAT de l'Académie de LILLE Service des Constructions Scolaires et Universitaires Objet du marché :

Remplacement des couvertures à l’identique autour de l’amphithéâtre TRESCA de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (E.N.S.A.M.) à Lille.

Date limite de remise des offres :

le 16 septembre 2011 avant 16 heures



- S O M M A I R E -

ARTICLE PREMIER : OBJET DE L'APPEL D'OFFRES ARTICLE DEUX : CONDITIONS DE L'APPEL D'OFFRES 2.1 - Etendue de la consultation et mode d'appel d'offres 2.1 bis - Maîtrise d'œuvre 2.2 - Décomposition en tranches et en lots 2.2 bis - Contrôle technique 2.3 - Compléments à apporter au Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) 2.4 - Variantes 2.5 - Délais d'exécution 2.6 - Modification de détail au dossier de consultation 2.7 - Délais de validité des offres 2.8 - Propriété intellectuelle du projet 2.9 - Dispositions relatives aux travaux intéressant la défense 2.10 - Passations éventuelles d'un marché de reconduction. 2.11 - Garantie particulière pour matériaux de type nouveau. 2.12 - Mesures particulières concernant l'hygiène et la sécurité du travail. ARTICLE TROIS : PRESENTATION DES OFFRES ARTICLE QUATRE : JUGEMENT DES OFFRES ARTICLE CINQ : CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES ARTICLE SIX : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES



ARTICLE PREMIER : OBJET DE L'APPEL D'OFFRES Le présent appel d'offres concerne le remplacement des couvertures à l’identique autour de l’amphithéâtre TRESCA de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (E.N.S.A.M.) à Lille.

A titre indicatif, on peut prévoir que les travaux débuteront en octobre 2011 et se dérouleront dans un délai d’environ 3 mois. Les prestations objet de la présente consultation, relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi n°93-1418 du 31 Décembre 1993). ARTICLE DEUX : CONDITIONS DE L'APPEL D'OFFRES 2.1 - Etendue de la consultation et mode d'appel d'offres La présente procédure adaptée est lancée avec options et variantes définies à l’article 2.4 ci-après. Il est soumis aux dispositions de l’article 28 du Code des Marchés Publics. 2.1 bis - Maîtrise d'œuvre La maîtrise d’œuvre est assurée par le service patrimoine du CER ENSAM de Lille. 2.2 - Décomposition en tranches et lots Sans objet. 2.2 bis - Contrôle technique Les travaux faisant l'objet du présent marché sont soumis au contrôle technique dans les conditions prévues par le titre II de la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. Les missions confiées par le maître de l'ouvrage au contrôleur technique sont : mission L, relative à la solidité des ouvrages et équipements indissociablement liés

La mission est confiée au bureau de contrôle technique SOCOTEC de Lille (Tél. : 03.20.12.84.40). 2.2.ter. - Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé Sans objet.



2.2. quater – Coordination en matière de systèmes de sécurité incendie (S.S.I.) Sans objet. 2.3 - Compléments à apporter au C.C.T.P. Les candidats n’ont pas à apporter de complément au Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.). 2.4 – Variantes - Options En tout état de cause, chaque candidat doit présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base). Les variantes ne sont pas acceptées. Ils présenteront également obligatoirement des propositions supplémentaires pour les options et variantes suivantes:

1.6.1 Option n°1 : Couverture des galeries ouvertes de la cour d’honneur 2.5 - Délai d'exécution Le délai global d’exécution est fixé dans le cadre d’acte d’engagement et ne peut en aucun cas être changé. 2.6 - Modification de détail au dossier de consultation Sans objet. 2.7 - Délai de validité des offres Le délai de validité des offres est fixé à 120 (Cent vingt) jours à compter de la date limite de remise des offres.



2.8 - Propriété intellectuelle des projets Sans objet. 2.9 - Dispositions relatives aux travaux intéressant le défense Sans objet. 2.10 - Passation éventuelle d’un marché de reconduction Sans objet. 2.11 - Garantie particulière pour matériaux de type nouveau Sans objet. 2.12 - Mesures particulières concernant l'hygiène et la sécurité du travail. Le décret n°94.1159 du 26 Décembre 1994, relatif à l'intégration de la sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil, est appliqué à la présente opération.

ARTICLE TROIS : PRESENTATION DES OFFRES Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque entrepreneur consulté. Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française. Le dossier à remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes : A - un projet de marché comprenant :

- un acte d'engagement (A.E.) daté et signé par les représentants qualifiés de toutes les entreprises qui seront signataires du marché (cadre ci-joint à compléter). Cet acte d'engagement sera accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation de sous-traitants, et d'agrément des conditions de paiement, pour les sous-traitants désignés au marché (annexe 2 du cadre d'engagement en cas de sous-traitance).



Les prix sont à établir en Euros. Que des sous-traitants soient désignés ou non au marché, le candidat devra indiquer dans l'acte d'engagement le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter et, par différence avec son offre le montant maximal de la créance qu'il pourra présenter en nantissement. L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer au bénéfice de l'avance forfaitaire prévue à l'article 5.2 du C.C.A.P., ils doivent le préciser à l'article 4 de l'acte d'engagement. - le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) : cahier ci-joint à accepter - le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et annexes : cahier ci-joint à accepter sans modification ; - La décomposition du prix forfaitaire ;

B - un mémoire justificatif des dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des travaux.

A ce document pourront être joints des documents explicatifs, notamment :

- des plans d'ensemble et de détail explicitant les offres ;

- une liste de sous-traitants que l'entrepreneur envisage de proposer à l'acceptation du maître de l'ouvrage après la conclusion du marché ;

- des indications concernant la provenance des principales fournitures et, éventuellement, les références des fournisseurs correspondants ;

- un programme d'exécution des ouvrages, indiquant de façon sommaire la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier ;

- des indications concernant les procédés et moyens d'exécution envisagés. - une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité et l’hygiène sur le chantier.

ARTICLE QUATRE : JUGEMENT DES OFFRES

Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues à l’article 64 du Code des Marchés Publics. En vertu de l’article 53 du Code des Marchés Publics, les critères hiérarchisés d’attribution de l’offre sont les suivants :

1. prix de la prestation 60 % 2. valeur technique de l’offre 40 %

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur l'état des prix forfaitaires prévaudront sur toutes autres indications de l'offre et le montant du détail estimatif sera rectifié en conséquence.

Dans le cas ou des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seraient constatées dans la décomposition du prix forfaitaire, d'un prix forfaitaire figurant dans l'offre d'un entrepreneur candidat, il n'en sera pas tenu compte dans le jugement de la consultation.

Toutefois, si l'entrepreneur concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette décomposition pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire correspondant ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.

ARTICLE CINQ : CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES



Il est rappelé que les offres doivent être transmises en trois exemplaires sous double enveloppe : - l'enveloppe intérieure portant la mention : Offre pour :

le remplacement des couvertures à l’identique autour de l’amphithéâtre TRESCA de l’Ecole Nationale Supérieure

des Arts et Métiers (E.N.S.A.M.), à Lille avec indication en rouge "NE PAS OUVRIR" - l'enveloppe extérieure portant l'adresse suivante :

Monsieur le Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Lille E.N.S.A.M.

8 Boulevard Louis XIV 59046 LILLE Cedex

* devront être remises contre récépissé à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Lille - 8

Boulevard Louis XIV - 59046 LILLE Cedex avant la date indiquée dans la page de garde du présent

règlement à 16 heures.

* ou, si elles sont envoyées par la poste, devront l'être à cette même adresse, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant ces mêmes date et heure limites. Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus : ils seront renvoyés à leurs auteurs. ARTICLE SIX : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES Le site des futurs travaux étant libre d’accès les entreprises pourront s’y rendre sans contrainte.



1) Pour les renseignements d’ordre technique et pour les visites du site :

1.7 Monsieur François RICHART Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers

(E.N.S.A.M.) 8 Boulevard Louis XIV

1.8 59046 LILLE Cedex

1.9 Tél. : 06.83.98.16.14 2) Pour les renseignements d'ordre administratif, devront contacter :

Monsieur Bernard LEROY Conducteur d’opération

Rectorat de l'Académie de Lille Service des Constructions Scolaires et Universitaires

20 rue Saint-Jacques 59033 LILLE Cedex

Tél. : 03.20.15.60.95. A LILLE, le

L'Ingénieur Régional de l'Equipement Chef du Service des Constructions

Scolaires et Universitaires/P.O.

B. LEROY




CAHIER DES CLAUSES

ADMINISTRATIVES PARTICULIERES - TRAVAUX

-=-=-=-=-=-=-=-

C.C.A.P. - TRAVAUX

Maître de l'ouvrage : Département : NORD Commune : LILLE Etablissement public : Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Lille (E.N.S.A.M.) Conducteur d'opération : RECTORAT DE L'ACADEMIE DE LILLE Service des Constructions Scolaires et Universitaires Objet du marché : Remplacement des couvertures à l’identique autour de l’amphithéâtre TRESCA Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (E.N.S.A.M.) à Lille.



- S O M M A I R E -

ARTICLE PREMIER : OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 1.1 - Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de l'entrepreneur 1.2 - Tranches et lots 1.3 - Travaux intéressant la défense 1.4 - Contrôle des prix de revient 1.5 - Maîtrise d'œuvre 1.6 - Contrôle technique 1.7 - Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ARTICLE DEUX : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ARTICLE TROIS : PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES 3.1 - Répartition des paiements 3.2 - Tranche(s) conditionnelle(s) 3.3 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes - Travaux en régie 3.4 - Variation dans les prix 3.5 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants ARTICLE QUATRE : DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES 4.1 - Délai d'exécution des travaux 4.2 - Prolongation du délai d'exécution 4.3 - Pénalités pour retard 4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 4.5 - Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution 4.6 - Absences aux réunions 4.7 - Retard dans le nettoyage du chantier 4.8 - Sécurité-Santé et Protection de la santé ARTICLE CINQ : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 5.1 - Retenue de garantie 5.2 - Avance forfaitaire 5.3 - Avance sur matériel ARTICLE SIX : PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISES EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 6.1 - Provenance des matériaux et produits 6.2 - Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt 6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits 6.4 - Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et produits fournis par le maître de l'ouvrage



ARTICLE SEPT : IMPLANTATION DES OUVRAGES 7.1 - Piquetage général 7.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ARTICLE HUIT : PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX 8.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux 8.2 - Plan d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail 8.3 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail ARTICLE NEUF : CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX 9.1 - Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux 9.2 - Réception 9.3 - Prise de possession de certains ouvrages ou parties d'ouvrages 9.4 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages 9.5 - Documents fournis après exécution 9.6 - Délais de garantie 9.7 - Garanties particulières 9.8 - Assurances 9.9 - Redressement Judiciaire et Liquidation Judiciaire ARTICLE DIX : DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX



ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 1.1 - Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de l'entrepreneur – Attribution du marché Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) concernent le remplacement des couvertures à l’identique autour de l’amphithéâtre TRESCA de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (E.N.S.A.M.) de Lille.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.). Les prestations, objet du présent marché, relèvent de la catégorie 1 ou 2 au sens du Code du Travail (loi n°93-1418 du 31 décembre 1993). A défaut d'indication, dans l'acte d'engagement, du domicile élu par l'entrepreneur à proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites à la mairie de LILLE jusqu'à ce que l'entrepreneur ait fait connaître à la personne responsable du marché l'adresse du domicile qu'il aura élu. Le marché ne sera attribué au candidat retenu que si celui-ci produit dans un délai de 10 jours les certificats et attestations prévus aux paragraphes I et II de l’article 46 du Code des Marchés Publics. Conformément aux dispositions de l’article 47 du Code des Marchés Publics, en cas d’inexactitude des renseignements prévus au 2ème, aux b) et c) du 3ème de l’article 45 et au I de l’article 46 du Code des Marchés Publics, le marché sera résilié aux torts de l’entreprise. 1.2 - Tranches et lots

Sans objet. 1.3 - Travaux intéressant la défense Sans objet. 1.4 - Contrôle des prix de revient Sans objet.



1.5 - Maîtrise d'œuvre La maîtrise d’œuvre est assurée par le service patrimoine du CER ENSAM de Lille.

1.6 - Contrôle technique Les travaux faisant l'objet du présent marché sont soumis au contrôle technique dans les conditions prévues par le titre II de la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. Les missions confiées par le maître de l'ouvrage au contrôleur technique sont :

mission L, relative à la solidité des ouvrages et équipements indissociablement liés

La mission est confiée au bureau de contrôle technique SOCOTEC.

1.7 - Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé Sans objet.

1.8 – Coordination en matière de système de sécurité incendie (S.S.I.) Sans objet.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

a) pièces particulières - acte d'engagement (A.E.)

- présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)

- cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)

- Décomposition du prix global forfaitaire

b) pièces générales Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3.4.2. - cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux - cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G.) - cahier des charges des documents techniques unifiés (D.T.U.) énumérés aux annexes 1 des circulaires publiées au journal officiel, du Ministère de l'Economie relatives aux cahiers des charges techniques des marchés publics de travaux de bâtiment compte tenu des modifications qui leur sont apportées par les annexes 2 à ces circulaires. - les normes françaises homologuées



- les documents techniques unifiés - le code du travail - toutes les réglementations en vigueur au jour de la signature des travaux. ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES 3.1 - Répartition des paiements L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à l'entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants. 3.2 - Tranches conditionnelles Sans objet. 3.3 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes 3.3.1 -Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis : en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels indiqués ci-après lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limite ci-après :

Nature du phénomène Intensité limite Durée limite VENT 50 Km/h Intensité moyenne de la journée PLUIE 5 mm La journée TEMPERATURE 0° Température minimale de la journée

Le prix global et forfaitaire porté à l’acte d’engagement de l’entrepreneur s’entend pour l’exécution sans restriction ni réserve de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa spécialité, objet du lot dont il est attributaire ou rattaché à celui-ci par les documents de consultation et cela dans les conditions suivantes :

le montant figurant à l’acte d’engagement est réputé comprendre notamment les prestations ci-après :

les frais d’études et de reproduction de documents les frais afférents à l’utilisation de brevet ou procédés les frais d’assurance visés à l’article 9.8 du présent C.C.A.P. toutes mesures à prendre pour la sauvegarde, la bonne conservation ou la remise en état des

ouvrages et des lieux, les frais d’hygiène et sécurité, frais d’installation et d’organisation du chantier

3.3.2 - Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés par des prix forfaitaires dont le libellé est donné dans l'état des prix forfaitaires.

N.B. : Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de retenir tout ou partie des options éventuellement définies dans les pièces du marché, lors de la notification du marché, sans que le titulaire ne puisse prétendre à l’indemnité.



3.3.4 - Les projets de décomptes seront présentés conformément au modèle fourni par le Conducteur d'Opération. Les modalités du règlement des comptes du marché seront les suivantes :

Conformément aux dispositions de l’article 96 du code des marchés publics et du décret du 21 février 2002 pris pour son application, le maître de l’ouvrage s’engage à payer les somme dues en exécution du présent marché dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande de paiement sous réserve de l’exécution des prestations dûment constatée.

Si l’exécution des prestations est postérieure à la réception de la demande de paiement, le point de départ du délai susmentionné est la date d’exécution des prestations. Le défaut de paiement dans le délai indiqué ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire du marché. Le taux applicable aux intérêts moratoires est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle ces derniers ont commencé à courir, augmenté de deux points.

3.4 - Variation dans les prix 3.4.1 - Les prix sont fermes suivant les modalités fixées au 3.4.5. 3.4.2 - Mois d'établissement des prix du marché Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de AOÛT 2011 ; ce mois est appelé "mois zéro". 3.4.3 - Choix de l'index de référence Les index de référence I choisi en raison de leur structure pour l'actualisation ou la révision des prix des travaux faisant l'objet des marchés est l’ index national :

BT 34



3.4.4 - Modalités de révision des prix Sans objet. 3.4.5 - Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables L’actualisation est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient donnée par la formule : Cn = I (d – 3) / Io Dans laquelle Io et I (d – 3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d – 3 par l’index de référence I du marché sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d’exécution des travaux soit postérieur de plus de 3 (trois) mois au mois zéro. 3.4.6 – Révision des frais de coordination Sans objet. 3.4.7 – Révision provisoire Sans objet. 3.4.8 - Application de la taxe à la valeur ajoutée Les montants des acomptes mensuels et de l'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements. 3.5 - Paiement des co-traitants et des sous-traitants 3.5.1 - Désignation des sous-traitants en cours de marché L'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par l'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance. Si cet entrepreneur est un co-traitant, l'avenant ou l'acte spécial est contresigné par le mandataire des entrepreneurs groupés. L'avenant ou l'acte spécial indique : - la nature et le montant des prestations sous-traitées ; - le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant ; - les conditions de paiement du contrat de sous-traitance :

* les modalités de calcul et de versements des acomptes et des primes ;

* le mois d'établissement des prix ;

* les modalités de révision ou d'actualisation des prix ;

* les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses ;



- la personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 192 du Code des Marchés Publics ; - le comptable assignataire des paiements ; - si le sous-traitant est payé directement : le compte à créditer. 3.5.2 - Modalités de paiement direct La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme à payer éventuellement à chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le marché. La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde à lui payer directement, déterminé à partir de la partie du décompte afférente au lot assigné à ce co-traitant. Pour les sous-traitants, le titulaire joint, en double exemplaire au projet de décompte, une attestation indiquant la somme à payer par le maître de l'ouvrage à chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A. Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme à payer à chacun d'entre eux fait l'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme à régler par le maître de l'ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A. Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer également l'attestation.

- Par dérogation à l'article 13.51 du C.C.A.G., les dispositions prévues pour le règlement des sous-traitants payés directement sans que le marché leur assigne un lot sont applicables à l'ensemble des sous-traitants payés directement. - Par dérogation à l'article 13.54 du C.C.A.G., les dispositions du dernier alinéa de cet article ne sont pas applicables.

ARTICLE 4 - DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES 4.1 - Délai d'exécution des travaux Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement et dans le planning prévisionnel des travaux. 4.1.1 .- Calendrier détaillé d'exécution

A - Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maître d’œuvre, après consultation des entrepreneurs titulaires. Ce calendrier comprend en outre :

- la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui est propre à chaque lot; - la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondants aux interventions

successives des différents entrepreneurs sur le chantier. Après acceptation de l'entrepreneur, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le maître d'œuvre à l'approbation de la personne responsable des marchés dix (10) jours au moins avant l'expiration de la période de préparation visée au 8.1 ci-après. Ce planning est notifié aux titulaires des différents lots par ordre de service et devient le planning contractuel.



B - Au cours du chantier et avec l'accord des différents entrepreneurs concernés, le maître d’œuvre, peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement. Le calendrier modifié sera notifié par ordre de service aux entrepreneurs. 4.2 - Prolongation du délai d'exécution En vue de l'application éventuelle du premier alinéa du 22 de l'article 19 du C.C.A.G., le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé à : 21 jours. En vue de l'application éventuelle du deuxième alinéa du 22 de l'article du C.C.A.G., le délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels ci-après dépassera les intensité et durée limites ci-après :

Nature du phénomène Intensité limite Durée limite VENT 50 Km/h Intensité moyenne de la journée PLUIE 5 mm La journée TEMPERATURE 0° Température minimale de la journée

Pour autant qu'il y ait eu entrave à l'exécution des travaux 4.3 - Pénalités pour retard Les stipulations du CCAG Travaux sont seules applicables. 4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux Pénalités identiques à celles de l'article 4.3. 4.5 - Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution En cas de retard dans la remise des documents à fournir après exécution, il sera fait application d'une retenue provisoire de 0,5% du montant du marché initial augmenté des avenants. Le délai est fixé à deux (2) mois au plus tard après la notification de la décision de réception des travaux. Ces retenues seront mentionnées sur les états navette pour les pourcentages ci-dessus. Ces sommes seront débloquées conformément à l'article 20.6 du C.C.A.G. 4.6 - Absences aux réunions Toutes absences ou retards aux convocations ou rendez-vous seront sanctionnées de la manière suivante : - Absence : - Retard 1 heure : 20 € ½ heure : 10 €



4.7 - Retard dans le nettoyage du chantier Sur simple constatation par le maître d’œuvre de la non réalisation du nettoyage par l'entreprise après une demande faite à la réunion précédente, celle-ci subira une pénalité de trente euros (30 €) par jour calendaire. Si au cours du rendez-vous suivant, le nettoyage n'est pas encore fait, le maître d'oeuvre demandera à une entreprise de son choix d'exécuter ce travail aux frais et dépens de l'entreprise responsable. Cette dépense sera inscrite au compte prorata au débit de l'entreprise. Si l'appel à une entreprise extérieure au chantier s'avère nécessaire, la commande sera donnée par le maître d'ouvrage, et la somme correspondante sera retirée à l'entreprise par une décision de poursuivre notifiée par ordre de service. 4.8 - Sécurité-Santé et Protection de la santé En cas de non respect des délais fixés aux articles 8.1 et 8.4 ci-après le titulaire encourt une pénalité fixée à 50 € sans mise en demeure préalable par dérogation à l’article 49.1 du CCAG. ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 5.1 - Retenue de garantie La retenue de garantie sera exigée du titulaire dans les conditions prévues à l’article 99 du code des marchés publics. Elle peut être appliquée quand le marché comporte un délai de garantie, par précompte sur les acomptes versés au titulaire. Elle représente au maximum 5% du montant initial du marché hors taxe. Elle est restituée dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de garantie si le marché a été correctement exécuté, conformément aux dispositions de l’article 101 du code des marchés. La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou pour une caution personnelle et solidaire conformément à l’article 100 du code des marchés publics. 5.2 - Avance forfaitaire Une avance forfaitaire sera versée à l'entrepreneur sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Son montant est, en prix de base, égal à cinq pour cent du montant initial du marché en prix de base, si le délai N d'exécution du marché exprimé en mois n’excède pas douze mois. Le mandatement de l'avance forfaitaire interviendra sans formalité dans le délai d'un mois compté à partir de la date à laquelle commence à courir le délai contractuel d'exécution. Son montant n'est ni révisable, ni actualisable. Le remboursement de l'avance forfaitaire commencera lorsque le montant des travaux, régie exclue, et des approvisionnements existant sur le chantier, qui figure à un décompte mensuel, atteindra ou dépassera soixante cinq pour cent (65%) du montant initial du marché. Ce remboursement devra être terminé lorsque ledit montant aura atteint quatre vingt pour cent (80%) du montant du marché. Une avance forfaitaire peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des travaux dont ils sont chargés est au moins égal au seuil fixé par le code des marchés publics pour le versement de l'avance forfaitaire.



Le versement de cette avance, dont le montant doit être au plus égal à 5 % du montant des travaux sous-traités, et son remboursement, sont effectués à la diligence de l'entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-traitance ; cet entrepreneur prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire l'objet d'un paiement direct au sous-traitant. 5.3 - Avances sur matériel Aucune avance sur matériel de chantier n'est versée à l'entrepreneur. ARTICLE 6 - PROVENANCE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 6.1 - Provenance des matériaux et produits Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'entrepreneur.



6.2 - Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt Sans objet. 6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits 6.3.1- Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier. 6.4 - Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et produits fournis par le maître de l'ouvrage Sans objet. ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES 7.1 - Piquetage général Sans objet 7.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés Sans objet. ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX 8.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux Il est fixé une période de préparation qui est comprise dans le délai d'exécution. Sa durée est de 30 jours à compter du début de ce délai. Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-après, à la diligence respective des parties contractantes :

- par les soins du maître d'œuvre et de l'entrepreneur

. établissement et présentation au visa du maître d'œuvre et contrôleur technique du programme d'exécution des travaux, accompagné du projet des installations de chantier prescrit par l'article 28.2 du C.C.A.G. . établissement et présentation de plans d'exécution, notes de calcul et études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues à l'article 29 du C.C.A.G. et l'article 8.2 ci-après.

Etablissement d’un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé après inspection commune organisée par le coordonnateur S.P.S. Cette obligation est applicable à chaque entrepreneur (co-traitants et sous traitants). Les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé doivent être remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours à compter du début de la période de préparation.



8.2 - Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établies par l'entrepreneur et soumis, avec les notes de calcul correspondantes, à l'approbation du maître d'œuvre. Ce dernier doit les retourner à l'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours après leur réception. 8.3 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail 8.3.1 - La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux. 8.3.2 - La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie sur le chantier ne peut excéder 10 % (DIX POUR CENT) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10 % (DIX POUR CENT).

ARTICLE 9 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 - Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux 9.1.2 - Le maître d'œuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux définis par le marché (voir CCTP) :

- s'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils sont rémunérés soit en dépenses contrôlées, soit par application d'un prix de bordereau ; - s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maître de l'ouvrage.



9.2 - Réception La réception ne fait l'objet d'aucune stipulation particulière. 9.3 - Prise de possession de certains ouvrages ou parties d'ouvrages Sans objet. 9.4 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages Sans objet. 9.5 - Documents fournis après exécution Les DOE et DIUO seront fournis en deux exemplaires papier et un exemplaire informatique (plans format DWG et pièces écrites). 9.6 - Délais de garantie Le délai de garantie ne fait l'objet d'aucune stipulation particulière. 9.7 - Garanties particulières Sans objet. 9.8 - Assurances Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché, et avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur ainsi que les co-traitants doivent justifier qu'ils sont titulaires :

d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution

des travaux ;

d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code Civil.

9.9 - Redressement judiciaire et liquidation judiciaire Par dérogation à l'article 47.3 du CCAG, les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement

judiciaire ou de liquidation judiciaire.



- Redressement judiciaire – Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement à la personne publique. Il en va de même de tout jugement ou de toute décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse à l'administrateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article 141 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article 37 de la loi. En cas de réponse négative, ou en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci, si, avant l'expiration dudit délai, le juge-commissaire a accordé à l'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. La résiliation prend effet à la date de la décision de l'administrateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité. - Liquidation judiciaire - En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise expressément le maintien de l'activité de l'entreprise. Dans cette hypothèse, la personne publique pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée à la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire. ARTICLE 10 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX Dérogation au C.C.A.G. travaux : Articles : 13-51 (article 3.5.2) 13-54 dernier alinéa (article 3.5.2) 47-3 (article 9.9) A LILLE, le 28 Juillet 2011 DRESSE PAR LE SERVICE DES LU ET ACCEPTE CONSTRUCTIONS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES L'Ingénieur Régional de l'Equipement

Chef du Service des Constructions Scolaires et Universitaires/P.O.

B. LEROY

Remplacement des couvertures à l’identique autour de l ...€¦ · DTU 40.21 : Couverture en ......

Documents

Transcript of Remplacement des couvertures à l’identique autour de l ...€¦ · DTU 40.21 : Couverture en ......