Philosophie Des Reglages Des Protections
Transcript of Philosophie Des Reglages Des Protections
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
1
DDIIRREECCTTIIOONN DDEE DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN DDEE RREELLIIZZAANNEE
DOSSIER DE PREQUALIFICATION
N°024/2013/SDO/DD-RL/DEET
Mars 2013
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
2
-SOMMAIRE-
SECTION I: Avis de Préqualification National
SECTION II: Instruction aux Candidats
SECTION III: Cahier des Clauses Administratives, Juridiques et
Financières et ses Annexes A & B
SECTION IV: Modèles de Commande ou de Lettre de commande
SECTION V: Cahier des Prescriptions Techniques
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
3
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
4
DDIIRREECCTTIIOONN DDEE DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN DDEE RREELLIIZZAANNEE AVIS DE PRÉQUALIFICATION NATIONAL
N°024/2013/SDO/DD-RL/DEET
1/ En application des dispositions de la décision n°224/PDG du 19/03/2013 portant réglementation des marchés, applicable aux sociétés du groupe SONELGAZ, La Société de Distribution de l’Electricité & du Gaz de l’Ouest (S.D.O) –Direction de
Distribution de Relizane (D.D-RL), lance un avis de préqualification ouvert à la concurrence nationale pour la réalisation en clé en main des travaux R.C.N, T.P.R &
P.P Electricité.
2/ S.D.O- Direction de Distribution de Relizane, invite par le présent avis de préqualification, les candidats intéressés à présenter leurs offres, sous pli fermé
anonyme, pour la réalisation des travaux en clé en main.
3/ Tout soumissionnaire intéressé par le présent avis de préqualification, retirera le
dossier de cahier des charges auprès des services concernés de la Direction de Distribution de Relizane, contre la remise d’un ordre de virement bancaire BNA
Relizane 00100 869 0300 300 447 clé 36 d’un montant de 5 000.00 DA.
4/ Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires sur le dossier de préqualification auprès des services concernés de la Direction de
Distribution de Relizane:
Structure Adresse Téléphone Fax
D.E.E.T 40 Bvd La République Relizane 046 92 18 21 046 92 18 22
5/ La date limite de retrait des cahiers de charges est fixée au Lundi 27/05/2013 à 16H30.
6/ Les soumissionnaires intéressées joindront à leur offre de services les pièces réglementaires (photocopies légalisées) à insérer dans la même enveloppe.
L’enveloppe extérieure ne doit comporter aucun signe distinctif autre que la mention:
S.D.O-DIRECTION DE DISTRIBUTION DE RELIZANE
AVIS DE PRÉQUALIFICATIONS NATIONAL N°024/2013/SDO/DD-RL/DEET
Ne pas ouvrir
7/ Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une période de cent
vingt (120) jours à compter de la date d’ouverture des offres.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
5
8/ Les offres seront déposées en main propre au secrétariat de la commission
d’ouverture des plis (COP) de la Direction de Distribution de Relizane, séance tenante le Mercredi 29/05/2013 à 09H00.
9/ Les offres seront ouvertes en séance publique par la commission d’ouverture des
plis (C.O.P) le même jour à 09H30, au siège de la Direction de Distribution de Relizane.
10/ Les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés sont invités à assister aux ouvertures des plis.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
6
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
7
-SOMMAIRE-
A- INTRODUCTION
B- LES DOCUMENTS DE PRESQUALIFICATION
C- PREPARATION DES OFFRES
D- REMISE DES OFFRES
E- OUVERTURE DES PLIS
F- EVALUATION DES OFFRES
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
8
A- INTRODUCTION
1- Objet de l'appel de préqualification:
L'avis de préqualification a pour but la réalisation en "Clé en Main" des ouvrages électriques neufs à la Direction de Distribution de Relizane.
2- Condition de l’appel d’offre: La préqualification permettra à la Direction de Distribution de Relizane de présélectionner les entreprises et d’apprécier leurs capacités de réalisation en tenant
compte de leur historique et de leurs moyens humains et matériels. A l’issue de cette préqualification, ces entreprises seront classées en cinq (05) catégories
Les soumissionnaires retenus lors de la préqualification, seront invités à présenter des offres financières, relatives aux travaux de branchements & d’incidents.
Les entreprises de branchements seront ensuite réparties entre les différents Services Commerciaux de la Direction de Distribution de Relizane.
3- Soumissionnaires admis à concourir:
L'avis de préqualification s'adresse à toutes les entreprises de droit algérien exerçant dans le domaine de réalisation des travaux de l’électricité.
Vis-à-vis de la Direction de Distribution de Relizane, les fournitures de prestations par l’entreprise issue de cet avis de préqualification restent de son entière responsabilité.
4- Frais de soumission:
Le soumissionnaire paiera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre et la Direction de Distribution de Relizane ne sera en aucun cas
responsable de ces dépenses ni tenu de les payer de quelque façon que se déroule le processus de préqualification et quel qu'en soit le résultat.
5- Limites de prestation et de fourniture:
Les prestations et fournitures à charge et aux frais de chacune des parties sont énumérées dans le tableau ci-après, selon la formule contractuelle convenue (Clé en
Main):
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
9
DESIGNATIONS DES PRESTATIONS ET FOURNITURES
CLE EN MAIN
ENTR. DD-RL
a) Implantation de chantiers et Indemnisations
Autorisations d’implantation des chantiers.
Vérification de l'identité des propriétaires concernés.
Etablissement des démarches pour indemnisation.
Paiement des indemnités.
b) Fournitures
b.1) Des moyens humains et matériels pour l’exécution des travaux dans les règles de l'art:
1. L'ensemble des moyens humains. - Hébergement, transport et nourriture du personnel.
- Moyens matériels et outillages pour l'exécution des travaux. 2. L'ensemble des consommables de chantier.
- Installations temporaires de chantier.
- Bureaux. - Hangars de stockage.
- Echafaudage. - Utilités (Eau, Electricité, Téléphone,...).
- Engins divers de transport et de manutention. - Engins et moyens divers pour ouverture des voies d'accès et
élagages d'arbres et de taillis.
b.2) Liées à l'exécution des ouvrages:
- Supports de lignes MT/BT, de postes ACC, d'appareillage de coupure et de divers équipements.
- Câbles et conducteurs pour lignes MT/BT, branchements, construction de génie civil et équipement de poste.
- Accessoires de supports. - Plaques "DANGER DE MORT" - Herses de défense.
- Accessoires et boulonneries pour jumelage de supports. - Accessoires et boulonneries pour haubanage de supports.
- Plaques signalétiques. - Armements MT et ferrures diverses pour supports de
transformateurs et appareils de coupures. - Transformateurs de puissance, accessoires et conducteurs de
liaisons MT/MT et MT/BT. - Appareils de coupure de ligne et accessoires.
- Ponts amovibles et connecteurs TST. - Matériels MT/BT et accessoires de branchements BT.
- Panneau de fixation. - Compteurs (à la charge de la Direction de Distribution).
X
X X
X
X
X X
X X
X X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X X
X X
X X
X X
X X
X
X
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
10
- Disjoncteurs.
- Câbles et accessoires de branchements. - Ferrures de supports.
- Portillon de la niche ou coffret. - Matériel, câbles et accessoires des réseaux MTS et BTS y
compris les boites de jonction et d’extrémité. - Matériel et accessoires des équipements de poste type réduit y
compris les tableaux de distribution et le matériel de sécurité.
- Matériels, câbles et accessoires pour mise à la terre "MALT" des supports, appareils et équipement divers de ligne et de poste.
- Armements et accessoires de ligne BT. - Matériaux pour scellements.
- Graviers. - Sables.
- Ciments. - Eau.
- Fer rond à béton. - Peinture pour supports et ferrures diverses. - Plaques signalétiques de lignes.
c) Exécution des travaux c.1) Transport et mise en œuvre:
- Piquetage des axes de fouilles. - Exécution des fouilles et remise en état.
- Exécution des terrassements et fouilles annexes et enlèvement des terres excédentaires.
- Approvisionnement des agrégats (sable, ciment, eau). - Confection des massifs et sur massifs ainsi que fourniture et
montage des coffrages. - Transport jusqu'à pied d’œuvre et manutention de tous les
matériels énumérés au point b.2. - Bardage, assemblage éventuel, mise en place et réglage des
supports. - Bardage et déroulage des câbles. - Mise en place sur pince, tirage et réglage des conducteurs et
câbles. - Montage, réglage et mise en place des armements et ferrures
diverses. - Mise en place des accessoires et chaînes d'isolateurs (y compris
les opérations d'assemblage). - Montage et réglage des équipements et appareils de ligne et de
poste. - Travaux de mise à la terre des supports, de poste et des appareils
de coupures de ligne ou de poste. - Mise en place éventuelle des contrepoids.
X
X X
X X X
X X
X X
X X
X X
X
X
X X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
11
- Installations des plaques signalétiques de lignes.
- Elagage et abattage d'arbres et de taillis dans l'emprise des ouvrages.
- Installation complète des branchements, postes et appareils de coupure de ligne et connecteurs TST/MT.
- Installation complète des réseaux MTS et BTS y compris
fourniture et pose de boites de jonction et extrémités. - Installation complète des équipements de poste type réduit y
compris le tableau de distribution.
c.2) Essais: Les essais cités ci-après concernent, en particulier la réalisation des travaux
des ouvrages confiés par la Direction de Distribution. Les résultats des essais mécaniques qui seront effectués dans des laboratoires agrées par
SDO doivent être sanctionnés par des procès-verbaux qui seront remis à la Direction de Distribution.
Essais mécaniques:
- Sélection des agrégats et composants du béton.
- Analyse de granulométrie. - Essais d'écrasement d'éprouvettes prélevées en cours de travaux de
génie-civil, de lignes ou de postes. - Essais de tenue des jonctions et des ancrages des câbles.
- Essais de tenue des armements et constructions métalliques diverses. - Contrôle des flèches, alignements et écarts entre conducteurs.
Essais Electriques:
- Essais des transformateurs. - Mesures de résistances des mises à la terre des supports et
équipements de lignes et postes. - Repérage des phases. - Mesure de la tension induite.
- Essais de continuité. Les mesures de terres des postes seront effectuées par l’entreprise et
consignés dans les PV de réception provisoire.
d) Dégâts et frais résultants d.1) Dégâts causés aux tiers et sur le domaine public:
- Pour le passage des engins et agents de l'entreprise de travaux. - Pour l'implantation des supports et déroulage.
- Suite aux dépôts provisoires des matériels par l'entreprise. - Suite aux travaux de fouilles et terrassements par l'entreprise.
d.2) Dégâts causés aux ouvrages de la Direction de Distribution:
- Pour les matériels confiés par la Direction de Distribution (y compris frais de réparation et de remplacement).
X
X X
X X X
X X
X
X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X
X X
X X
X X
X
X X
X
X X
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
12
e) Sécurité et Assurances
Frais de fourniture et du matériel et mise en œuvre des dispositifs de sécurité ainsi que le plan de sécurité et dispositif de gardiennage (Ce
document est exigible par la Direction de Distribution dans certains cas particuliers):
- Pour la protection des tierces personnes.
- Pour la protection de son personnel. - Pour préserver des biens publics ou privés.
- Pour préserver le matériel de la Direction de Distribution et son propre matériel engagés dans la construction des ouvrages
confiés.
f) Assurances, Gardiennage et Entretien - Pour tout ce qui concerne le personnel, le matériel et engins engagés
par l'entreprise dans la réalisation des ouvrages qui lui sont confiés . - Pour tout ce qui concerne le matériel de fourniture de la Direction de
Distribution. - Pour tous les ouvrages en cours de réalisation par l'entreprise jusqu'à
la réception provisoire.
X X
X X
X
X X
X X
X
Légende: - DD-RL = Direction de Distribution de Relizane.
- ENTR = Entreprise de Réalisation Présélectionnée.
6- Liens de parenté entre le soumissionnaire et le personnel d’encadrement ou de
contrôle du service contractant:
Tout entrepreneur, fournisseur ou opérateur économique n’est pas autorisé à
soumissionner aux appels à concurrence émis par la Direction de Distribution de Relizane, lorsqu’il existe au sein de cette même Direction des liens de parenté ou
d’alliance en ligne direct ou indirecte, entre le candidat soumissionnaire et le personnel d’encadrement ou de contrôle de la Direction de Distribution de Relizane.
Dans ce cadre, sous peine d’annulation du contrat et d’inscription sur la liste noire, le candidat soumissionnaire devra signaler à la Direction de Distribution de Relizane
l’existence d’un tel lien de parenté. Par ailleurs, tout membre d’une commission des marchés, tout agent investi d’un quelconque pouvoir de gestion ou de contrôle, est
tenu, sous peine de sanctions disciplinaires, sans préjudice d’autres sanctions prévues par la loi, de s’abstenir d’intervenir dans la passation d’un contrat dans lequel il a un intérêt, soit personnellement, soit par personne interposée. Toute situation de conflit
d’intérêt devra être signalée à la hiérarchie concernée.
B - LES DOCUMENTS D' AVIS DE
PREQUALIFICATION
7- Documents de préqualification:
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
13
a. Les documents de préqualification font connaître les travaux et les fournitures,
fixent les procédures de préqualification et stipulent les conditions de la présélection. Outre l’avis de préqualification, le dossier comprend :
- Les instructions aux candidats. - La commande ou la lettre de commande.
- Le cahier des clauses administratives, juridiques et financières et ses annexes. - La charte des obligations légales en matière de relation de travail opposables aux
entreprises de sous-traitance (Annexe B6). - L’engagement d’adhésion et de respect de la charte des obligations sociales
(Annexe B5). - La déclaration de probité (Annexe B7).
- L’attestation de non parenté directe avec le personnel du maître d’œuvre (Annexe B8).
- La liste des moyens humains et matériels à mettre en œuvre par l’entrepreneur (Annexes B3).
- Les lettres de soumission, déclaration à souscrire & attestation de références
(Annexes B1.a, B1.b, B2 et B3). - Le cahier des prescriptions techniques.
Le dossier à présenter par le soumissionnaire comprendra l’ensemble des pièces indiquées ci-dessus dûment complétées.
b. Il est attendu du candidat qu'il examine toutes les instructions, modèles, conditions
et spécifications contenus dans les documents de préqualification remis en deux (02) exemplaires. Le candidat assumera les risques de la non-fourniture des renseignements exigés par
les documents de l’avis de préqualification d'une offre non strictement confo rme aux exigences des documents de préqualification. Ces carences peuvent entraîner le rejet
de son offre.
c. La Direction de Distribution de Relizane se réserve le droit de vérifier, par n'importe quel moyen, les informations données par le candidat. Toute inexactitude dans les
informations données entraîne automatiquement le rejet de l'offre correspondante.
8- Eclaircissements apportés aux dossiers de préqualification: Tout candidat désirant obtenir des éclaircissements sur le dossier de préqualification
pourra notifier sa requête à la Direction de Distribution de Relizane. La Direction de Distribution de Relizane répondra par écrit à toute demande d'éclaircissement sur le
dossier de préqualification qu'elle aura reçue dans un délai d'une (01) semaine après réception de la demande et au plus tard trois (03) semaines avant la date limite de
remise des offres qu'elle aura fixée. Des copies de la réponse de la Direction de Distribution de Relizane (y compris une explication de la demande, mais sans identification de son origine) seront adressées à tous les candidats qui auront retiré le
dossier de préqualification.
9- Procédures de recours:
La possibilité de recours des soumissionnaires est ouverte à chacune des phases:
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
14
Phase publicité relative à la préqualification: Le recours doit être introduit
auprès de la Direction de Distribution de Relizane, par tous moyens dans les dix
(10) jours comptés dès la publication de l’appel à la préqualification.
Phase ouverture, évaluation des offres & attribution: Le recours doit être
introduit auprès de la Direction de Distribution de Relizane, par tous les moyens dans les dix (10) jours comptés dés la date d’ouverture des offres.
10- Modification au dossier de préqualification: La Direction de Distribution de Relizane peut à tout moment, avant la date de
remise des offres et pour tout motif que ce soit, à son initiative ou en réponse à une demande d'éclaircissement formulée par un soumissionnaire, modifier par voie de rectificatifs, le dossier de préqualification. Si cette modification intervient moins de
trois (03) semaines avant la date de remise des offres, la Direction de Distribution de Relizane a toute la latitude pour reporter la date de remise des offres et donner
aux soumissionnaires le délai nécessaire à la prise en considération de la modification dans la préparation de leurs offres.
La modification sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les soumissionnaires qui auront retiré les documents de préqualification et leur
sera opposable.
C - PREPARATION DES OFFRES
11- Documents constitutifs de l’offre:
La préqualification servira à présélectionner les entreprises de réalisation aptes à prendre en charge les travaux de réalisation cités en objet. Le soumissionnaire ne
remettra qu’une offre technique complète sans faire référence à aucune indication sur le montant de son offre ou partie de son offre sous peine de rejet de celle-ci.
Le dossier de l’offre doit comprendre: - Le cahier des charges paraphé aux bas de chaque page, signé et daté en fin de chaque
document. - La déclaration à souscrire (Annexe B2).
- L’engagement d’adhésion et de respect de la charte des obligations sociales (Annexe B5).
- La déclaration de probité (Annexe B7). - L’attestation de non parenté directe avec le personnel du maître d’œuvre (Annexe
B8). - L’extrait du casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne
physique, et du gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
15
- L'attestation du fondé de pouvoir relative à la personne habilitée pour les
engagements. - Le dossier administratif: Registre de commerce avec CAE Electricité, Carte fiscale,
Attestations de mises à jour CNAS, CASNOS, CACOBATPH et extrait de rôle mis à jour, Statut de l'entreprise, Liste des principaux gestionnaires, Liste du personnel
assuré. - Le bilan fiscal des trois (03) dernières années pour les entreprises ayant exercé durant
plusieurs années. - Les éléments de preuve écrits (moyens matériels, moyens humains, attestation de
références professionnelles) démontrant que le soumissionnaire est qualifié pour exécuter les prestations si son offre est acceptée.
- La lettre de soumission technique (Annexe B1.a). - L’attestation de références professionnelles (Annexe B4).
- La fiche de renseignement (Annexes B3).
L’enveloppe extérieure ne doit comporter aucun signe distinctif autre que la mention: Avis de préqualification national ouvert à la concurrence
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
A NE PAS OUVRIR Les soumissionnaires retenus à l'issue de la première étape seront invités à remettre leurs
offres commerciales relatives aux travaux de branchements & d’incidents. L’enveloppe extérieure ne doit comporter aucun signe distinctif outre que la mention:
Avis de préqualification national ouvert à la concurrence AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
A NE PAS OUVRIR
Les offres commerciales doivent comporter les documents réglementaires ci-après:
- Le bordereau des prix unitaires indiqués en annexe A1 doit être rempli intégralement (valeur du coefficient K).
- La lettre de soumission commerciale dûment signée établie (Annexe B1.b). Les entreprises de branchements seront réparties entre les différents Services
Commerciaux de la Direction de Distribution de Relizane.
12- Lettre de soumission - Déclaration à souscrire: Le soumissionnaire approuvera et signera la lettre de soumission, la déclaration à
souscrire fournies dans le dossier de préqualification.
13- Prix de l’offre a. Les soumissionnaires indiqueront sur les bordereaux des prix dont le modèle est
joint en annexes A, les prix unitaires de mise en œuvre et des fournitures nécessaires à l’exécution du marché.
b. Les prix seront fermes et non-révisables.
14- Documents justifiant la qualification du soumissionnaire:
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
16
Conformément aux dispositions de l’article 7, le soumissionnaire fournira, comme
partie intégrante de son offre, des documents justifiant qu'il est qualifié pour exécuter les prestations, à savoir:
Liste des moyens humains, matériels et attestations de références
professionnelles
Justificatifs de la qualification du personnel (diplômes, déclaration du
personnel à la CNAS),
Justificatifs de la disponibilité des moyens matériels et outillages spécifiques
et matériels de sécurité.
15- Délai de validité des offres:
a. Dans des circonstances exceptionnelles, la Direction de Distribution de Relizane peut solliciter des soumissionnaires, une prolongation du délai de validité sans
modification des offres. La demande et les réponses se feront par écrit. Un soumissionnaire peut refuser de
prolonger la validité de son offre sans perdre son cautionnement de soumission.
b. La Direction de Distribution de Relizane se réserve le droit d’interrompre à tout
moment le processus de l’appel de préqualification.
16- Forme et signature de l'offre:
a. Le soumissionnaire remettra deux (02) exemplaires de l'offre, indiquant clairement sur les exemplaires la mention "Original" et "Copie" selon le cas. En cas de différence entre eux, l'original fera foi.
b. L'original et la copie de l'offre seront écrits à l’encre indélébile. Ils seront signés par
le soumissionnaire ou par une personne dûment mandatée (avec pièce justificative correctement renseignée et signée) à engager celui-ci.
c. L'offre ne contiendra aucune mention, interligne, rature ou surcharge. Cependant, en cas d’erreurs du soumissionnaire, les corrections devront être paraphées
et authentifiées par le ou les signataires de l'offre.
D - REMISE DES OFFRES
17- Dépôt des offres: a. Les offres seront remises à la Direction de Distribution de Relizane à l’adresse ci-
après:
Service Adresse Téléphone Fax
D.E.E.T 40 Bvd La République Relizane 046 92 18 21 046 92 18 22
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
17
L’enveloppe extérieure doit être anonyme et portera le nom du projet, le numéro et
l'objet de l'avis de préqualifications, ainsi que la mention "A NE PAS OUVRIR", à l'exclusion de toute autre inscription permettant d'identifier le soumissionnaire.
18- Date et heure de remise des offres: Les offres de préqualification doivent être remises avant l’ouverture des plis fixée le 29/05/2013 à 09H00.
Les offres commerciales doivent être remises en séance tenante. Le lieu, la date et l’heure de dépôt des offres seront fixés à l’issue de la première phase.
La Direction de Distribution de Relizane a toute la latitude pour prolonger le délai de remise des offres en modifiant le dossier de préqualification sous réserve des
dispositions de l'article 10 ci-dessus. Dans ce cas, toutes les obligations de la Direction de Distribution de Relizane et des soumissionnaires auparavant liés au délai initial, le
seront au nouveau délai.
19- Offres hors délai: Toute offre reçue par la Direction de Distribution de Relizane après le délai fixé à
l’article 18 ne sera pas prise en considération.
E - OUVERTURE DES PLIS
20- Ouverture des plis: a. Offre technique & de préqualification:
L'ouverture des plis se fera en présence des soumissionnaires ou leurs représentants
dûment mandatés le 29/05/2013 à 09H30.
La Direction de Distribution de Relizane procédera à l'ouverture des plis.
Lors de l’ouverture des plis les noms et prénoms du soumissionnaire sera lu à
haute voix et saisis sur le micro-ordinateur
Les représentants des soumissionnaires, assistant à cette séance, signeront une
feuille de présence, et feront toutes les remarques éventuelles par écrit.
La Direction de Distribution de Relizane établira un procès verbal de
recevabilité des offres.
b. Offre commerciale:
Le lieu, la date et l’heure de dépôt des offres seront fixés à l’issue de la première phase.
La Direction de Distribution de Relizane procédera à l’ouverture des plis.
Lors de l’ouverture des enveloppes intérieures des offres commerciales, le nom du soumissionnaire et les prix unitaires seront lus à haute voix et saisis séance
tenante sur le micro-ordinateur en présence du soumissionnaire.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
18
Affichage du classement par ordre croissant des offres par la Direction de
Distribution de Relizane.
Les soumissionnaires, ou leurs représentants dûment mandatés, retenus lors de
la phase technique, assistant à cette séance, signeront une feuille de présence.
La Direction de Distribution de Relizane établira un procès verbal de
recevabilité des offres commerciales.
La Direction de Distribution de Relizane désignera séance tenante les
attributaires.
c. Recevabilité des offres: Les offres seront recevables dans les cas suivants:
- Dépôt du pli de soumission avant l’heure d’ouverture de la séance. - Offre comportant la lettre de soumission technique dûment renseignée et signée.
Si les conditions précédentes ne sont pas réunies, les offres seront rejetées.
F – EVALUATION DES OFFRES
21- Eclaircissements concernant les offres: En vue de faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison des offres, la Direction de Distribution de Relizane a toute la latitude pour demander au soumissionnaire de
donner des éclaircissements sur son offre ou de compléter son dossier administratif. Cette demande se fera par écrit, la réponse sera donnée par écrit.
22- Examen préliminaire: Suite à l'ouverture des plis et avant toute évaluation détaillée des offres, la Direction de Distribution de Relizane vérifiera la conformité des offres en contrôlant:
Sur le plan de la conformité:
Si les pièces demandées dans le dossier de préqualification sont respectées et au complet.
Si les documents ont été correctement paraphés et signés.
23- Evaluation des offres: a. Préqualification:
Lors de la préqualification qui est évaluée sur cent (100) points, il sera tenu compte de l’historique de réalisation (Consistances) de l’entreprise ainsi que de sa composante
humaine (selon mise à jour CNAS). La cotation en points est définie dans la grille d’évaluation ci-après:
- Consistances : 60 points - Personnel : 40 points
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
19
b. Evaluation de l’offre technique:
Lors de l’évaluation technique, il sera tenu compte des capacités de réalisations de l’entreprise en se basant sur les références et sur l’historique de ses réalisations.
L’offre technique est évaluée sur cent (100) points. Cette évaluation sera établie à partir de l’équipe type et de son rendement annuel par nature de travaux.
Une entreprise qui a enregistré un retard considérable dans la réalisation des affaires qui lui ont été confiées auparavant ne sera pas homologuée, même si elle dispose des
moyens humains et matériels suffisants.
Une entreprise jugée défaillante est écartée et son offre rejetée, une entreprise est jugée
défaillante quand:
- Elle accuse un retard important dans les programmes précédents et en cours.
- Elle abandonne le chantier sans justifications.
- Elle ne répond pas aux mises en demeure.
La cotation en points est définie dans la grille d’évaluation ci-après:
- Moyens humains du soumissionnaire : 35 points
- Moyens matériels et outillages spécifiques du soumissionnaire : 45 points - Références du soumissionnaire : 20 points
Les soumissions dont l’évaluation de l’offre en nombre de point est inférieure à vingt (20) points (moyens humains) et/ou trente cinq (35) points (moyens matériels) seront
écartées pour insuffisance de moyens. Les entreprises dont la note technique est inférieure à soixante quinze (75) points seront éliminées.
Les entreprises retenues, dans la phase technique, seront autorisées à participer aux consultations restreintes au niveau de la Direction de Distribution de Relizane. L'évaluation commerciale et la comparaison des offres se feront par la Direction de Distribution de Relizane.
En règle générale, si plusieurs offres sont soumises, l'évaluation se fera de la façon suivante :
Saisie sur micro-ordinateur des valeurs des ouvrages.
Vérification et correction éventuelle des erreurs sur les offres.
Classement par ordre croissant des offres sur la base de la valeur des ouvrages.
Les offres classées 2ème et plus doivent s’aligner sur la valeur du moins disant.
Le soumissionnaire refusant de s’aligner sur l’offre du moins disant sera écarté.
La Direction de Distribution de Relizane peut rejeter toutes les offres jugées
excessives, et déclarer l’appel d’offre infructueux. La Direction de Distribution de Relizane se réserve le droit d’écarter toute offre dont elle jugera les prix erronés et/ ou substantiellement bas.
24- Validité de la préqualification: La durée de validité de la préqualification est de une (01) année, soit du 01/07/2013 au 30/06/2014.
Le classement des entreprises devra être régulièrement mis à jour en fonction des performances des entreprises et au moins une fois par an.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
20
La liste des entreprises préqualifiées doit être régulièrement actualisée par appel à la
préqualification, et au moins une fois tous les six (06) mois, par le retrait des entreprises défaillantes ou n'ayant pas donné pleine satisfaction, d'une part, et
l'introduction de nouvelles entreprises préqualifiées, d'autre part.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
21
PREQUALIFICATION DES ENTREPRISES
1 – TYPE A: Entreprises ayant les capacités humaines, matérielles et financières pour
réaliser les branchements «Basse Tension».
2 – TYPE B(=<25 Points): Entreprises ayant les capacités humaines, matérielles et financières pour réaliser les branchements et raccordements «Basse Tension».
3 – TYPE C(=<50 Points): Entreprises ayant les capacités humaines, matérielles et
financières pour réaliser au moins un poste MT/BT et/ou au plus dix (10) km de lignes MT aériennes et/ou au plus
un (01) km de lignes souterraines.
4 – TYPE D(=<75 Points): Entreprises ayant les capacités humaines, matérielles et
financières pour réaliser au moins un (01) poste MT/MT et/ou au plus vingt (20) km de lignes MT aériennes et/ou
au plus cinq (05) km de lignes souterraines.
5 – TYPE E(>75 Points): Entreprises ayant les capacités humaines, matérielles et financières pour réaliser au moins deux (02) postes MT/MT
et/ou au plus de trente (30) km de lignes MT aériennes et/ou au plus cinq (05) km de lignes souterraines.
GRILLE DE CLASSEMENT
Consistances des trois (03) dernières années:
Consistance BT > 03 Km par An 15 Pts (0 < Consistances MTA =< 10 Km par An) + (0 < Consistances MTS =<
01 Km par An) 30 Pts (10 < Consistances MTA =< 20 Km par An) + (01 < Consistances MTS
=< 05 Km par An) 45 Pts (20 < Consistances MTA =< 30 Km par An) + (05 < Consistances MTS
=< 10 Km par An) 60 Pts
60 Points
Personnel assuré:
- 0 < Personnel < 5 10 Pts
- 5 =< Personnel < 10 20 Pts
- 10= < Personnel < 15 agents 30 Pts - Personnel >= 15 agents 40 Pts
40 Points
TOTAL 100 Points
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
22
GRILLE D’EVALUATION TECHNIQUE
EQUIPE TYPE - ENTREPRISE DE RESEAU AERIEN -
1 - RESSOURCES HUMAINES
Un (01) Ingénieur dans la filière (Diplôme) 10 Points
Un (01) conducteur de travaux ayant un niveau minimum de Technicien Supérieur dans la filière (Diplôme ou Attestation de travail)
15 Points
Deux (02) Monteurs (Diplôme ou Attestation de travail) 10 Points
TOTAL
35 Points
2 - EQUIPEMENT MINIMUM
Un (01) Engin de bardage 10 Points
Une (01) Dérouleuse 05 Points
Un (01) Véhicule utilitaire 05 Points
Une (01) Sertisseuse 05 Points
Un (01) Tire-Vite + Tire-Fort 05 Points
Un (01) Treuil de déroulage 10 Points
Une (01) Dotation de matériel de sécurité ( Dispositif de mise à la terre , casques, chaussures de sécurité, ceintures , grimpettes ) 05 Points
TOTAL 45 Points
3 - REFERENCES
Réalisations des trois (03) dernières années :
- 0 < Réalisation =< 10 Km par An 05 Pt
- 10 < Réalisation =< 20 Km par An 10 Pt - Réalisation > 20 Km par An 15 Pt
15 Points
Infrastructures : Bureau (1Pt),Tel (1Pt), Fax (2Pt) et Parc (1Pt) 05 Points
TOTAL
20 Points
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
23
GRILLE D’EVALUATION TECHNIQUE
EQUIPE TYPE - ENTREPRISE DE RESEAU SOUTERRAIN -
1 - RESSOURCES HUMAINES
Un (01) Ingénieur dans la filière (Diplôme) 10 Points
Un (01) conducteur de travaux ayant un niveau minimum de Technicien
Supérieur dans la filière (Diplôme ou Attestation de travail) 15 Points
Un (01) câblier ou technicien ayant subi une formation de câblier (Diplôme)
10 Points
TOTAL 35 Points
2 - EQUIPEMENT MINIMUM
Une (01) Dérouleuse 10 Points
50 Galets de dérouleuse 05 Points
Un (01) Compresseur 05 Points
Une (01) Manchonneuse + coupe câble 05 Points
Un (01) Véhicule utilitaire 05 Points
Deux (02) Chaussettes de tirage 10 Points
Une (01) Dotation de matériel de sécurité (Dispositif de mise à la terre, casque, chaussure de sécurité, ceintures, grimpettes)
05 Points
TOTAL 45 Points
3 - REFERENCES
Réalisations des trois (03) dernières années :
- 0 < Réalisation =< 1 Km par An 05 Pt
- 01 < Réalisation =< 05 Km par An 10 Pt - Réalisation > 05 Km par An 15 Pt
15 Points
Infrastructures : Bureau (1Pt),Tel (1Pt), Fax (2Pt) et Parc (1Pt) 05 Points
TOTAL 20 Points
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
24
GRILLE D’EVALUATION TECHNIQUE
EQUIPE TYPE - ENTREPRISE DE BRANCHEMENT
1 - RESSOURCES HUMAINES
Un (01) conducteur de travaux ayant un niveau minimum de Technicien
Supérieur dans la filière (Diplôme ou Attestation de travail)
20 Points
Un (01) Monteur de ligne technicien (Diplôme ou Attestation de travail) 15 Points
TOTAL 35 Points
2 - EQUIPEMENT MINIMUM
Un (01) Véhicule utilitaire 10 Points
Une (01) Dotation de matériel de sécurité 10 Points
Une (01) Caisse à outils Electricien 10 Points
Grimpettes+Echelle et ceintures Electricien 10 Points
Une (01) Clé dynamomètre 05 Points
TOTAL 45 Points
3– REFERENCES
Réalisations des trois (03) dernières années :
- 0 < Réalisation < 50 U par An 05 Pt
- 50 =< Réalisation < 100 U par An 10 Pt - Réalisation >= 100 U par An 15 Pt
15 Points
Infrastructures : Bureau (1Pt),Tel (1Pt), Fax (2Pt) et Parc (1Pt) 05 Points
TOTAL 20 Points
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
25
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
26
DDIIRREECCTTIIOONN DDEE DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN DDEE RREELLIIZZAANNEE
MARCHE N°…/ELEC/2013
REALISATION EN CLE EN MAIN DES TRAVAUX R.C.N, T.P.R &
P.P GAZ
Visa conforme CMU n°… du …/…/……
Entreprise:…………………………………………………………………..
Objet du marché: …………………..............................................................
……………………………………………………………………………….
Imputation:……………………
Désignation de l’A.P:……………………
Visa D.F.C: ……………………
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
27
Entre les soussignés,
La Société de Distribution de l’Electricité & du Gaz de l’Ouest (S.D.O) – Direction de Distribution de Relizane (D.D-RL), inscrite au registre du commerce sous le numéro
0108492B06 du 28/11/2010, dont le siège social est à Relizane, 40 Boulevard de la République, représentée par Monsieur SAKA Abdelhamid, en sa qualité de Directeur de Distribution, désigné ci-après par la mention:
«LE MAITRE D’ŒUVRE»
D'une part
Et
L'Entreprise…………………………………………….., inscrite au registre du
commerce sous le numéro ……………………………. du ……………….., dont le siège social est à
…………………………………………………………………….représentée par Monsieur …………………………………………., en sa qualité de
……………………..., ayant tous les pouvoirs à l’effet du présent contrat, et désignée ci-après par l'expression:
«L’ENTREPRENEUR»
D'autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit:
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
28
DEFINITIONS DES TERMES
Au titre du présent marché, les termes ci-après signifient:
Marché: signifie l’ensemble des pièces contractuelles liant la Direction de
Distribution de Relizane et le Réalisateur y compris toutes ses annexes.
Montant du marché: signifie le montant maximum contractuel estimé des travaux
dans les conditions de rémunération des travaux du dit marché.
Fournitures: signifie les matériels et accessoires que le Réalisateur est tenu de livrer à la Direction de Distribution de Relizane dans le cadre du présent
marché.
La Direction de Distribution de Relizane: signifie le maître d’œuvre.
Réalisateur: signifie l’entreprise de réalisation des travaux faisant l’objet du marché.
Réalisation des travaux: signifie la mise en œuvre des travaux faisant l’objet du marché.
Clé en main: signifie la prise en charge des travaux avec mise en œuvre et fourniture
de tous les matériels y afférent à la réalisation des ouvrages gaz.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
29
TABLE DES MATIERES
ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE
ARTICLE 2 - MODE DE PASSATION
ARTICLE 3 - DROIT APPLICABLE
ARTICLE 4 - DOCUMENTS CONTRACTUELS
ARTICLE 5 - CLAUSES D’INTERPRETATION
ARTICLE 6 - NORMES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES
ARTICLE 7 - NATURE ET ETENDUE DES PRESTATIONS
ARTICLE 8 - ORIGINE DU MATERIELS
ARTICLE 9 - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE
ARTICLE 10 - RESPONSABILITE DE LA DIRECTION DE DISTRIBUTION
ARTICLE 11 - PROPRIETE DE LA FOURNITURE
ARTICLE 12 - MESURES D’ORDRE DE POLICE ET DE SECURITE
ARTICLE 13 - CONDUCTEUR DES TRAVAUX
ARTICLE 14 - SURVEILLANCE DES TRAVAUX
ARTICLE 15 - BUREAU DE L’ENTREPRISE
ARTICLE 16 - INDEMNITES DE REDEVANCES
ARTICLE 17 - CONTROLE QUALITE ET ESSAIS
ARTICLE 18 - RECEPTION TECHNIQUE
ARTICLE 19 - CONTROLE D’EXECUTION
ARTICLE 20 - VARIATION DU VOLUME DES TRAVAUX
ARTICLE 21 - DELAI CONTRACTUEL
ARTICLE 22 – MODALITES DE PASSATION & D’EXECUTION DES TRAVAUX
ARTICLE 23 – SOUS-TRAITANCE
ARTICLE 24 - ACHEVEMENT DES TRAVAUX
ARTICLE 25 - RECEPTION PROVISOIRE DES OUVRAGES
ARTICLE 26 - PLANS CONFORMES A EXECUTION
ARTICLE 27 - MONTANT DU MARCHE
ARTICLE 28 - CONDITIONS DE PAYEMENT
ARTICLE 29 - RETENUE & GARANTIE DE BONNE EXECUTION
ARTICLE 30 - PRESENTATION DES FACTURES
ARTICLE 31 - DELAI DE REGLEMENT
ARTICLE 32 - OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE DE L’ENTREPRENEUR
ARTICLE 33 - RESPONSABILITE ETASSURANCES
ARTICLE 34 - GARANTIE CONTRACTUELLE
ARTICLE 35 - RECEPTION DEFINITIVE ET GARANTIE DECENNALE
ARTICLE 36 - CAS DE FORCE MAJEURE
ARTICLE 37 - PENALITES DE RETARD
ARTICLE 38 - DROITS DE PASSAGE
ARTICLE 39 - RESILIATION
ARTICLE 40 - RESILIATION POUR CAUSE D’INSOLVABILITE
ARTICLE 41 - REGLEMENT DES LITIGES
ARTICLE 42 - IMPOTS, DROITS ET TAXES
ARTICLE 43 - NANTISSEMENT
ARTICLE 44 - ELECTION DE DOMICILE
ARTICLE 45 - DOMICILIATION BANCAIRE
ARTICLE 46 - AVENANT DU MARCHE
ARTICLE 47 - AUTRES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES
ARTICLE 48 - MISE EN VIGUEUR
ANNEXES
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
30
ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT
Le présent marché a pour objet la réalisation en clé en main des travaux d’électricité de l’affaire: « ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….....»
ARTICLE 2 - PROCEDURE DE PASSATION
Le présent marché est conclu selon la procédure de consultation n°…/2013 du
…/…/2013, COP n°…/2013 du …/…/2013, CEO n°.../2013 du …/…/2013.
ARTICLE 3 - DROIT APPLICABLE
Le présent marché est régi par le droit algérien.
ARTICLE 4 – DOCUMENTS CONTRACTUELS Les documents contractuels qui définissent les conditions dans lesquelles le réalisateur
accepte d'effectuer et de mener à bien les études définis à l'article 1 du présent marché comprennent:
Pièce 1: Le marché Pièce 2: Annexes A
Annexe A1: Bordereau des prix Annexe A2: Modèle d’un ordre de service
Pièce 3: Annexes B Annexe B1-a: Lettre de soumission technique
Annexe B1-b: Lettre de soumission commerciale Annexe B2: Déclaration à souscrire
Annexe B3: Fiche de renseignements du bureau d’études ou de l’entreprise Annexe B4: Acte de garantie de soumission
Annexe B5: Engagement d’adhésion et de respect de la charte des obligations sociales
Annexe B6: Charte des obligations légales en matière de relation de travail opposables aux entreprises sous-traitantes
Annexe B7: Déclaration de probité Annexe B8: Annexe B8: Déclaration non parenté directe
Pièce 4: Le cahier des charges Pièce 5: Le cahier des prescriptions techniques
ARTICLE 5 – CLAUSES D’INTERPRETATION
La Direction de Distribution de Relizane se réserve le droit d’interpréter en sa faveur toute contradiction qui apparaîtrait à l’intérieur de chaque document cité à l’article 4
ci-dessus. En tout état de cause, toute interprétation portant modification ayant une incidence sur
les caractéristiques essentielles ou les performances figurant dans les documents de l’article 4 ci-dessus est subordonnée à l’accord écrit de la Direction de Distribution de
Relizane.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
31
ARTICLE 6 - NORMES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES Les ouvrages seront réalisés conformément aux normes techniques en vigueur et
notamment aux dispositions des spécifications techniques en vigueur (Guide technique de la distribution électicité).
Toutes dispositions techniques particulières doivent être soumises à l'accord préalable de la Direction de Distribution de Relizane.
ARTICLE 7 - NATURE ET ETENDUE DES PRESTATIONS 7.1-NATURE DES PRESTATIONS
Les prestations à la charge de l’entrepreneur comprennent:
L’exécution des travaux suivant les plans établis par le maître d’ouvrage, selon
les règles de l’art et conformément aux normes et prescriptions techniques.
La remise en état des lieux avec réfection de chaussée et trottoirs.
Toutes les fournitures à incorporer à l’ouvrage, exception faites des compteurs.
L’établissement d’un dossier conforme à l’exécution après achèvement des
travaux en six (06) exemplaires avec notamment: 1. Les plans conformes à exécution au 1/500ème format A0.
2. Les plans des points spéciaux au 1/200ème. 3. Le fichier ouvrage.
4. Un plan squelette 1/2000ème. 5. Un plan codifié.
Ce dossier sera remis par l’entrepreneur à la Direction de Distribution de Relizane
préalablement à la réception provisoire. On appelle "plan conforme à exécution" un plan qui, à l’issue de la pose d’un ouvrage,
reproduit fidèlement toutes les caractéristiques exactes des lignes aériennes et souterraines.
Son établissement par l’entrepreneur est basé sur le plan d’étude d’exécution mis à sa disposition par la Direction de Distribution de Relizane.
Il doit comporter : *Une configuration du lieu dans lequel le réseau est posé.
*Un tracé du réseau avec les signes conventionnels en usage et repéré par rapport à des points fixes.
7.2-ETENDUE DES PRESTATIONS Les travaux de pose des lignes souterraines, aériennes et de branchements,
comprennent: *Le dépôt des fournitures sur des lieux de stockage appropriés.
*La prise en charge de toutes les fournitures y afférent au chantier. *Tous les travaux de terrassement nécessaires à l'ouverture des fouilles et à leur
nivellement. *L’évacuation des terres excédentaires.
*Le nettoyage des matériels avant leur mise en place. *La mise en place de l'ensemble des éléments de réseau.
*La réalisation ou la réfection des branchements.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
32
*La mise en place des lignes aériennes et leur protection.
*Le remblayage et le damage par couches successives de vingt (20) cm des tranchées ouvertes (y compris la pose du lit de sable ou terres tamisées et grillage avertisseur).
*La réfection des sols travaillés. *La remise en état des lieux.
*L’établissement des plans conformes à exécution.
7.2.1-Fourniture par l'entreprise des matériels & matériaux L’entrepreneur reconnaît avoir reçu de la Direction de Distribution de Relizane toute
la documentation technique et toutes les indications qui lui sont nécessaires pour la conclusion d’achat et livraison de matériels, et ne pourra, en aucun cas, se prévaloir d’un manque d’information.
L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour un approvisionnement total, à 100%, des matériels annexés au marché et nécessaires à la réalisation des
ouvrages qui lui sont confiés.
7.2.2-Garantie des matériels Le délai de garantie des ouvrages réalisés par l’entrepreneur est de douze (12) mois à
dater de la réception provisoire des ouvrages réalisés. Pendant la période de garantie, l’entrepreneur est tenu de lever, dans les délais fixés par la Direction de Distribution de Relizane, toutes réserves formulées.
Si, au cours du délai de garantie, la continuité de service se trouve altérée pour des causes imputables à la qualité des matériels, notamment en cas d’usure anormale, de
rupture ou de vice de fabrication, le délai de garantie de l’ensemble du matériel rendu indisponible est majoré de toutes les périodes d'indisponibilité.
Les préjudices causés par un matériel défectueux pendant la période de garantie seront intégralement imputés à l'entrepreneur.
7.2.3-Rebut du matériel
La Direction de Distribution de Relizane se réserve le droit de rebuter le matériel dans les conditions précisées ci- après:
Essais non concluants.
Vices graves, incompatibles avec une exploitation normale pendant la période
de garantie.
Tout matériel rebuté doit être obligatoirement remplacé. En cas d’utilisation par l’entrepreneur de matériels non conformes aux spécifications requises, pouvant entraîner des risques sur la sécurité des personnes et des ouvrages,
La Direction de Distribution de Relizane se réserve le droit de résilier le marché, aux torts exclusifs de l'entrepreneur, sans préjudice des poursuites judiciaires qui en
découleraient.
7.2.4-Exécution des travaux L'entrepreneur doit se conformer pour l'exécution des travaux, aux directives et
spécifications techniques.
7.2.5-Essais et vérifications
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
33
a.-La Direction de Distribution de Relizane ou son représentant se réserve le droit de
contrôler les travaux pour s'assurer que leur réalisation est conforme aux dispositions du présent marché notamment la conformité aux spécifications techniques.
b.-Les contrôles et vérifications seront effectués sur le chantier. Lorsque ces inspections et essais seront effectués, les contrôleurs se verront donner toute l'aide et
assistance raisonnablement exigible y compris l’accès aux plans et aux données concernant la réalisation des ouvrages, sans frais pour la Direction de Distribution de
Relizane. c.-Si l'un quelconque des ouvrages contrôlés ou essayés se révèle non conforme aux
spécifications, la Direction de Distribution de Relizane peut le refuser: l’entrepreneur devra alors soit remplacer les ouvrages refusés, soit y apporter toutes modifications
nécessaires pour les rendre conformes aux spécifications, sans aucun frais supplémentaire pour la Direction de Distribution de Relizane.
d.-Rien de ce qui est stipulé dans l'alinéa c ne libère l’entrepreneur de toute obligation de garantie ou autre, à laquelle il est tenu au titre du présent Marché.
7.2.6-Autres prestations et /ou fournitures Sont considérées comme autres prestations et/ou fournitures, les prestations et/ou
fournitures non mentionnées dans le présent marché. Dans certains cas particuliers, le maître de l'oeuvre peut convenir avec le réalisateur
pour lui confier d'autres prestations et/ou fournitures de matériels. Dans ce cas, il sera établi par le réalisateur d'un devis détaillé faisant ressortir les
quantités à prendre en charge ainsi que les montants fixés de la façon suivante: 1. Mise en œuvre selon le bordereau des Sociétés de Distribution de
l’Electricité & du Gaz, Bordereau n°566/92/XD.R des réseaux aériens
avec la valeur en points = 2.148.
2. Mise en œuvre selon le bordereau des Sociétés de Distribution de
l’Electricité & du Gaz, n°002/91/XD.R des réseaux souterrains avec la valeur en points = 2.351.
3. Fourniture au prix d’achat auprès d’un comptoir agrée majoré de 15%.
ARTICLE 8 - ORIGINE DU MATERIEL
Le matériel fourni devra respecter les prescriptions réglementaires; il sera conforme aux spécifications techniques et aux normes telles que définies dans l’article 7.
L’entrepreneur ne peut installer tout ou une partie du matériel nécessaire à la réalisation des ouvrages qui lui sont confiés que si ce matériel est:
Agrée par CREDEG.
Acquis avec un certificat d’origine.
Muni d’une facture de vente du fabricant ou d’un autre fournisseur agréé par
CREDEG. La Direction de Distribution de Relizane remettra à l’entrepreneur la liste des
fournisseurs et fabricants agrées.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
34
ARTICLE 9 - OBLIGATION DE L’ENTREPRENEUR
L’entrepreneur prend à sa charge: - Les dépenses de toute nature nécessaires à la réalisation complète des
ouvrages. - L’établissement des dossiers conformes à exécution des travaux spécifiés à
l’article 3 du présent marché. - La fourniture des matériaux (briques, ciment, fer rond, colliers de fixation…).
- La fourniture de tous les équipements (excepté les compteurs). - Le transport de toute nature.
- Les moyens de travail et charges locales, - Toutes les démarches auprès des administrations, services et particuliers
préalablement à toute excavation, sans oublier le repérage des ouvrages enfouis dans le sol et susceptibles de se trouver sur le tracé des canalisations.
- L’entrepreneur doit assurer tous travaux, fournitures et installations nécessaires à la bonne exécution des ouvrages qui lui sont confiés à l'exception des seules fournitures ou prestations prises en charges par la
Direction de Distribution de Relizane. - La remise en état des lieux à leur état initial.
- La Direction de Distribution de Relizane exerce le contrôle des travaux en laissant toutes latitudes de travail à l’entrepreneur. Ce contrôle ne diminue en
aucun cas l'entière responsabilité de l’entrepreneur. - L’entrepreneur se mettra en accord au moment opportun avec les services et
les administrations concernés, ainsi que les particuliers pour tous les problèmes liés à l'organisation des travaux, circulation, ouverture des
tranchées, le dépôt et la répartition de tous les matériels et matériaux et en général tous les travaux de chantier.
L’entrepreneur devra fournir: 9.1 Les matériels et matériaux
- Les matériaux de construction et de remblais.
- Les matières consommables (ciment, gravier, sable et autres agrégats …). - Les moyens de réalisation (main d’œuvre, engins, outillages, matériels, ….).
- Les dossiers conformes à exécution. - Les matériels nécessaires à la réalisation des ouvrages en clé en main.
9.2 Les équipements et les moyens de chantier nécessaires - Au boisage des tranchées.
- Au support des diverses autres canalisations préexistantes, pour canaliser l'eau des ruisseaux ou caniveaux coupés au cours de l'exécution des travaux.
- A l'éclairage et au gardiennage du chantier. - Au balisage et à la signalisation des travaux.
- Aux passerelles destinées à être placées au droit des portes d'entrée des magasins, maisons, garages et traversées de routes.
9.3 Les moyens humains L’entrepreneur s'engage à n'employer sur les chantiers que le personnel régulièrement déclaré (sécurité sociale), travaillant sous la responsabilité d’un chef d'équipe et d’un
conducteur de travaux dûment qualifiés et désignés à ce titre par décisions signées par
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
35
l’entrepreneur. Ce personnel doit être équipé des moyens de sécurité réglementaires de
protection individuelle et collective. Le chef d'équipe et le conducteur des travaux doivent avoir été formés aux règles de
sécurité sur les chantiers et doivent veiller à ne pas exposer le personnel, placé sous leur autorité, les tiers et les biens aux dangers gaz, électriques ou autres.
L'inobservation de ces règles et dispositions, si elle venait à être constatée sur le terrain par le représentant habilité de la Direction de Distribution de Relizane,
entraînera l'arrêt des travaux aux tords exclusifs de l’entrepreneur. Les travaux ne reprendront que si les conditions de sécurité réglementaires sont de
nouveau réunies. 9.4 Stockage de matériels
L’entrepreneur devra disposer de moyens de stockage appropriés et respecter les règles de stockage pour la préservation et la conservation des matériels et accessoires
pris en charge. Il doit les conserver dans leur emballage d'origine jusqu'à leur utilisation. Les approvisionnements des chantiers depuis les magasins doivent être planifiés de
manière à éviter des stockages de matériels à l’extérieur, sur des terrains vagues exposés aux intempéries ce qui est formellement interdit.
9.5 Déclaration d’accident Tout accident matériel et/ou corporel ayant trait au travaux confiés doit faire l’objet
d’une déclaration auprès de la Direction de Distribution de Relizane dans les vingt quatre (24) heures.
ARTICLE 10 - RESPONSABILITE DE LA DIRECTION DE DISTRIBUTION
Sont à la charge de la Direction de Distribution de Relizane, les prestations suivantes:
- Les études et l'élaboration de tous dossiers administratifs et d'exécution. - Les demandes d'autorisation de passage et de voirie.
- L'avis aux abonnés de l'interruption de fourniture de l’électricité pendant les travaux et la remise en service des installations à leur achèvement.
- L'avis aux services et administrations concernés du commencement des
travaux. - Le suivi et le contrôle des travaux.
- La réception des ouvrages dans les délais convenus. La mise en service des installations.
ARTICLE 11 - PROPRIETE DE LA FOURNITURE Le réalisateur reste soumis aux dispositions particulières suivantes:
11.1- Pendant l'exécution des travaux, et jusqu'à la réception provisoire, l'entrepreneur sera responsable des ouvrages en construction ainsi que des matériels et matériaux non
mis en œuvre. Il devra les protéger à ses frais contre les intempéries, les vols ou les dégradations de toute nature.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
36
11.2- En aucun cas la responsabilité de la Direction de Distribution de Relizane ne
pourra être recherchée, même si une avarie ou un vol se produisait dans un local mis à la disposition du réalisateur. Cette responsabilité joue du moment où cette remise a été
faite.
ARTICLE 12 - MESURE D’ORDRE DE POLICE ET DE SECURITE
L'entrepreneur sera responsable de toutes les réclamations qui pourraient survenir au sujet de l'exécution des travaux, de la part de l'Etat, de la Wilaya, des Communes, des
chemins de fer, des services publics et des particuliers. Pour l'exécution de tous les travaux, l'entrepreneur sera tenu de se soumettre aux
prescriptions ou sujétions réglementant le service de la voirie, et notamment des arrêtés portant autorisation d'établir des lignes souterraines.
L'entrepreneur se conformera à toutes les mesures de précautions qui lui sont indiquées, soit par les ingénieurs, soit par l'autorité locale.
L'entrepreneur devra assurer l'écoulement des eaux de surfaces de toutes natures. Il prendra en charge tous travaux accessoires nécessités par le passage des lignes souterraines tels que: réfection des aqueducs, des ponceaux, des égouts, des
canalisations gazières ou téléphoniques. Il se conformera pour l'exécution de ces travaux spéciaux, aux instructions données
par la Direction de Distribution de Relizane ou par les autorités administratives. L'entrepreneur sera astreint, toutes les fois que cela sera nécessaire au gardiennage des
chantiers et en particulier au gardiennage des points spéciaux qui seront indiqués par la Direction de Distribution de Relizane ou par les autorités administratives.
Les chantiers de travaux en cours ou dépôts sur la voie publique devront être protégés par de solides barrières signalées de façon visible de jour comme de nuit.
Pendant la nuit, il sera placé, notamment un feu rouge éclairant tous les 20 mètres au minimum.
Les frais de gardiennage et d'éclairage seront à la charge de l'entrepreneur. L'entrepreneur sera seul et entièrement responsable à la complète décharge de la Direction de Distribution de Relizane de tous les accidents qui pourraient survenir à
tous les ouvriers et employés occupés par lui, ainsi que des dommages causés à des tiers par l'inobservation des mesures d'ordre de police et de sécurité.
Il sera seul et entièrement responsable des dommages causés à des tiers et à son personnel par l'exécution des travaux dont il assure la charge. Il aura à être
convenablement assuré pour cela. L'entrepreneur réglera directement ces dommages sans que la Direction de
Distribution de Relizane ait à intervenir, celle-ci sera ainsi complètement dégagée de toute responsabilité et de tout frais.
En particulier, si les dégâts sont occasionnés par les travaux aux canalisations et aux ouvrages d'art existants, l'entrepreneur devra faire son affaire des réclamations qui
seraient motivées par des dégâts.
ARTICLE 13 - CONDUCTEUR TRAVAUX
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
37
L'entrepreneur devra présenter à la Direction de Distribution de Relizane le conducteur
de travaux retenu pour assurer la conduite des chantiers. La Direction de Distribution de Relizane vérifiera la qualification technique de cette
personne; cette dernière sera alors nommément désignée pour assurer la représentation permanente de l'entreprise sur le chantier.
Elle devra être présente pendant toute la durée des travaux, son absence constatée pourra entraîner l'arrêt des travaux.
Le conducteur de travaux devra être habilité à prendre les initiatives qui s'imposent sur un chantier.
ARTICLE 14 - SURVEILLANCE DES TRAVAUX La Direction de Distribution de Relizane aura le droit de surveiller à tout instant les
fournitures, transport, manutention, stockage, travaux de toute nature effectués par l'entrepreneur pour son compte.
L'entrepreneur devra se conformer aux observations qui lui seraient faites par les représentants de la Direction de Distribution de Relizane, dûment habilités ou par les autorités administratives compétentes sans que cette intervention diminue, en quoi que
ce soit sa responsabilité. L’entrepreneur devra communiquer à la Direction de Distribution de Relizane les
noms et prénoms, les qualifications professionnelles de ses agents chargés de la surveillance ou de la direction des chantiers qui devront être agréés par la Direction de
Distribution de Relizane. Cette dernière aura la faculté d'exiger leur remplacement en cas de défaillance ou faute grave dans la conduite des travaux.
L'entrepreneur doit exiger des surveillants de travaux de la Direction de Distribution de Relizane que les observations lui soient signifiées par écrit dès que ces dernières
remettent en cause ou diffèrent des conditions de réalisation initialement arrêtées par le plan d 'étude.
ARTICLE 15 - BUREAU DE L’ENTREPRENEUR L’entrepreneur devra assurer sur place une permanence, si possible avec téléphone, pour les besoins de coordination et du suivi du chantier.
ARTICLE 16 - INDEMNITE ET REDEVANCE L'entrepreneur prend à sa charge les redevances et indemnités de toute nature qui
seraient réclamées par les particuliers, les collectivités ou les autorités administratives à l'occasion de l’implantation de son chantier (redevances, pour occupation des voies
publiques ou propriétés privées, pour dépôt de matériels et matériaux, pour emprunt de chemins privés, etc…).
ARTICLE 17 - CONTROLE DE QUALITE ET ESSAIS
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
38
La Direction de Distribution de Relizane se réserve le droit de contrôler à tout moment
conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du présent marché, les matériels livrés:
*Dans leur magasin de stockage. *En cours de réalisation.
*Outre les certificats d’essais de routine des fabricants accompagnant obligatoirement les matériels, la Direction de Distribution de Relizane se réserve le droit de prélever
des échantillons et procéder à des contrôles et essais dans les laboratoires de son choix.
*Les essais doivent se rapporter à un échantillonnage de série selon les normes en vigueur.
ARTICLE 18 - RECEPTION TECHNIQUE La Direction de Distribution de Relizane sur demande du réalisateur peut participer
aux réceptions techniques des matériels en usine chez le fabricant. Le réalisateur devra prévenir suffisamment à l’avance la Direction de Distribution de Relizane des dates de réceptions techniques pour lui permettre de prendre ses
dispositions. Les frais de contrôle et d'essais, en dehors des frais de déplacement et de séjour seront à la charge du réalisateur.
ARTICLE 19 - CONTROLE D'EXECUTION Les agents de la Direction de Distribution de Relizane recevront du réalisateur toutes
les facilités et tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de contrôle des études, des approvisionnements et de l'exécution des travaux
de mise en œuvre qui doivent répondre aux normes et spécifications techniques. Le réalisateur devra se conformer aux observations qui lui seraient faites par les
représentants de la Direction de Distribution de Relizane. Le réalisateur doit exiger des surveillants de travaux de la Direction de Distribution de
Relizane que les observations lui soient signifiées par écrit dès que ces dernières remettent en cause ou diffèrent des conditions de réalisation initialement arrêtées par le plan d 'étude.
ARTICLE 20 - VARIATION DU VOLUME DE TRAVAUX La Direction de Distribution de Relizane se réserve le droit de modifier à la hausse ou
à la baisse des consistances physiques attribuées initialement à l’entreprise dans les cas ci-après:
*Changement d’étude *Défaillance de la part de l’entreprise
Toute modification à la hausse ou à la baisse devra faire l’objet d’un avenant.
ARTICLE 21- DELAIS CONTRACTUEL & D’EXECUTION
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
39
ARTICLE 21- DELAIS CONTRACTUEL & D’EXECUTION
21.1- Le délai de validité du présent marché est de deux (02) ans à partir de sa date de signature par les deux (02) parties.
21.2- Le délai contractuel des travaux et fournitures objet du présent marché est
déterminé au préalable par la Direction de Distribution de Relizane. Ce délai contractuel fixé au présent marché à …………………………………... (…)
jours, est réputé tenir compte des congés et des aléas techniques, tant chez le réalisateur que chez ses sous-traitants.
21.3- Le délai d’exécution doit être mentionné sur l’ordre de service.
21.4- Dans le cas où un retard sur le délai contractuel surviendrait et si le réalisateur justifierait que ce retard est dû à des événements indépendants de sa volonté et
n'engageait pas sa responsabilité, et qu'il se serait efforcé dans la mesure du possible d'en limiter les effets, il sera procédé d'un commun accord à un réajustement du délai
contractuel. Lorsque le réalisateur entendra faire jouer la présente clause, il devra sous peine de forclusion, en informer la Direction de Distribution de Relizane par écrit et fournir
toutes les justifications dans un délai de vingt quatre (24) heures à dater du moment où telle cause de retard aura été constatée.
ARTICLE 22 - MODALITES DE PASSATION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX
22.1 Passation de l’affaire Conformément au volume des travaux et fournitures objet de l'article 20, la Direction
de Distribution de Relizane notifiera au réalisateur l’affaire à réaliser. Il sera précisé les éléments suivants:
- Référence du présent marché. - L’affaire à réaliser.
- Les délais de réalisation retenus et les dates de début et de fin des travaux. - Les consistances physiques de l’affaire. - Le coût de l’affaire.
22.2 Exécution de l’ordre de service L’affaire à réaliser passé conformément à l’alinéa 22-1 ci-dessus, fera l’objet d’un
ordre de service notifié par la Direction de Distribution de Relizane. A la notification de cet ordre de service dont le modèle est joint en annexe A2, la Direction de
Distribution de Relizane remet le dossier technique de l’étude d’exécution de l’affaire.
ARTICLE 23 - SOUSTRAITANCE
Le réalisateur ne peut sous traiter une partie des prestations et/ou fournitures du présent marché sans le consentement écrit de la Direction de Distribution de Relizane.
Le choix du ou des sous-traitants éventuels est également soumis à l'accord de la Direction de Distribution de Relizane. Dans tous les cas, le réalisateur demeure
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
40
personnellement responsable des travaux et fournitures tant envers la Direction de
Distribution de Relizane qu'envers les tiers.
ARTICLE 24 - ACHEVEMENT DES TRAVAUX
A la demande du réalisateur, la Direction de Distribution de Relizane fera procéder en présence de celui-ci à une visite conjointe des ouvrages avant l’achèvement des travaux.
Il sera dressé à cette occasion un procès verbal contradictoirement signé, et qui indiquera, s'il y a lieu l'ensemble des réserves techniques à lever par le réalisateur,
ainsi que leur délai d'exécution. Si les réserves ne sont pas levées dans les délais prescrits, la Direction de Distribution
de Relizane peut procéder à la mise en règle aux frais du réalisateur. Par conséquent, sera considérée comme date d'achèvement des travaux, la date à partir
de laquelle les ouvrages ne présentent aucune réserve technique majeure empêchant leur mise en service par la Direction de Distribution de Relizane.
ARTICLE 25 - RECEPTION PROVISOIRE DES OUVRAGES La Réception Provisoire est prononcée dans un délai maximum de sept (07) jours
après achèvement des travaux tel que défini à l'article 24. Il sera dressé un procès-verbal de réception provisoire des ouvrages qui déterminera le transfert de propriété des ouvrages et marquera le point de départ de la garantie contractuelle.
Aucune mise en service des ouvrages ne pourra être faite avant l'établissement du procès-verbal de réception provisoire.
ARTICLE 26 - PLANS CONFORMES A EXECUTION Le réalisateur devra remettre à la Direction de Distribution de Relizane, les plans
conformes à exécution en six (06) exemplaires accompagnés du calque à la signature du procès-verbal de réception provisoire.
ARTICLE 27 - MONTANT DU MARCHE Le montant global du marché est le montant déterminé à l’issue de l’offre
commerciale:
Montant MEO hors Taxes: ------------------------------ DA.
Montant FRN hors Taxes: --------------------------- DA
Montant total hors Taxes: --------------------------- DA
Montant T.V.A (17%) : --------------------------- DA.
Montant total T.T.C: ---------------------------- DA.
Montant T.T.C (en lettres) : --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
41
ARTICLE 28 - CONDITIONS DE PAYEMENT
28.1- Facturation des situation des travaux Le réalisateur peut présenter au fur et à mesure de l’avancement des travaux des
situations accompagnées de l’attachement travaux, contresigné par les représentants des deux parties.
Un premier terme de paiement sur situation des travaux équivalent à 100% du montant des travaux exécutés quand le niveau d’avancement de l’ensemble des
travaux valorisés de l’affaire aura atteint 20% ou plus. Un deuxième terme de paiement sur situation des travaux équivalent à 100% du
montant des travaux exécutés quand le niveau d’avancement de l’ensemble des travaux valorisés de l’affaire aura atteint 40% ou plus, duquel il sera déduit le premier
terme de paiement. Un troisième terme de paiement sur situation des travaux équivalent à 100% du
montant des travaux exécutés quand le niveau d’avancement de l’ensemble des travaux valorisés de l’affaire aura atteint 60% ou plus, duquel il sera déduit les deux (02) premiers termes de paiement.
Un quatrième terme de paiement sur situation des travaux équivalent à 100% du montant des travaux exécutés quand le niveau d’avancement de l’ensemble des
travaux valorisés de l’affaire aura atteint 80% ou plus, duquel il sera déduit les trois (03) premiers termes de paiement.
28.2- Facture définitive
A la réception provisoire et après remise des plans conformes, un décompte sera fait sur la base des quantités d'ouvrages réellement exécutées, et des montants définitifs correspondants.
Ce décompte sera établi par déduction des situations travaux et donnera lieu à un payement ou avoir pour rester dans la limite des facturations cumulées égale à 95% du
montant réel et définitif de l'affaire.
ARTICLE 29 - RETENUE & GARANTIE DE BONNE EXECUTION
29.1- Le réalisateur est tenu de remettre une garantie bancaire de bonne exécution de cinq pour cent (05%) du montant global du marché en hors taxes. Cette garantie
devra être établie par une banque du premier ordre.
29.2- La garantie de bonne exécution sera libérée par une main levée totale à la réception provisoire de l’affaire.
29.3- Une retenue de garantie de cinq pour cent (05%) sera opérée sur le montant de chaque facture et sera libérée à la réception définitive qui aura lieu une (01) année
après la réception provisoire, sur présentation de facture.
ARTICLE 30 - PRESENTATION DES FACTURES
Le réalisateur présentera au fur et à mesure de l’exécution du contrat: *Les situations à 20%, 40%, 60% ou 80% accompagnées de l’attachement signé par
les deux parties.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
42
A la fin des travaux, le réalisateur présentera la facture en six (06) exemplaires
accompagnée de: *L’attachement des travaux contresigné par les représentants des deux (02) parties.
*Le P.V. de réception provisoire. *Les plans conformes.
A la fin de la période de garantie, le réalisateur présentera la facture de retenue de garantie en six (06) exemplaires, accompagnée du P.V de réception définitive.
ARTICLE 31 - DELAI DE REGLEMENT 31.1- Délai de règlement
Le délai de règlement des factures par la Direction de Distribution de Relizane aux situations conformes à la réalisation est fixé à Trente (30) jours à dater de leur
acceptation par les services ordonnateurs de La Direction de Distribution de Relizane. Dés réception de la facture par la Direction de Distribution de Relizane, cette dernière
se donne un délai de sept (07) jours pour vérifier l'exactitude de cette facture. En cas d'anomalie constatée, la Direction de Distribution de Relizane doit la retourner au réalisateur dans ce délai, avec toutes les indications nécessaires pour la reprise de la
facture. Il reste entendu que la date de référence à partir de laquelle le délai de règlement fixé
ci-dessus commence à courir, est celle indiquée par le dernier accusé de réception de la facture par la Direction de Distribution de Relizane.
31.2- Avance forfaitaire Une avance forfaitaire de cinq à dix (5% à 10%) pour cent du montant global Hors
Taxe (HT) du marché, pourra être consentie sur demande écrite de l’entrepreneur, sous réserve d’une remise d’une garantie de restitution d’avance forfaitaire d’égale
valeur et d’une facture d’avance forfaitaire en six (06) exemplaires. 31.3- Avance sur approvisionnements
Une avance forfaitaire de cinq à Trente (5% à 30%) du montant Hors Taxe (HT) des fournitures du marché, pourra être consentie sur demande écrite de l’entrepreneur, sous réserve d’une remise d’une garantie de restitution d’avance forfaitaire d’égale
valeur et d’une facture d’avance forfaitaire en six (06) exemplaires. 31.4- Récupération des avances
Le remboursement de ces avances sera effectué par une retenue sur chaque facture dans la limite du taux d’avance accordé, le solde doit être entièrement résorbé lorsque
le montant des situations aura atteint 80% du montant du marché. La retenue sur chaque situation est donnée par la formule
Ri = (A/0.8MT) .Si A: Montant de l’avance
Si : Montant de la situation MT: Montant du marche
31.5- Libération des garanties d’avance La libération des garantie d’avance (main levée) sera effectue après récupération des
sommes sur les facturations des travaux réalisés.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
43
ARTICLE 32 - OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE DE
L’ENTREPRENEUR 32.1- L’entrepreneur sauf consentement préalable donné par écrit de la Direction de
Distribution de Relizane ne communiquera le marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, des plans, dessins tracés, échantillons ou information
fournis par la Direction de Distribution de Relizane ou en son nom et au sujet du marché, à aucune personne autre que celle employée par l’entrepreneur à l'exécution
du marché. Les informations transmises à une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées à ce qui est nécessaire à la dite exécution.
32.2- L’entrepreneur sauf consentement préalable donné par écrit de la Direction de Distribution de Relizane, n'utilisera aucun de ces documents, si ce n'est pour
l'exécution du marché.
32.3- Tout document autre que le marché lui-même, demeurera la propriété de la Direction de Distribution de Relizane, et tous ses exemplaires seront renvoyés à la
Direction de Distribution de Relizane, sur sa demande après exécution des obligations contractuelles par l’entrepreneur.
ARTICLE 33 - RESPONSABILITE ET ASSURANCES 33.1- Responsabilités L’entrepreneur assumera l’entière responsabilité des travaux, il répondra
conformément au droit commun des conséquences pécuniaires des tous dommages corporels, matériel ou immatériel causés aux tiers à l’occasion des travaux et
engageant sa responsabilité, celles de ses préposés ou celle de ses sous-traitants. L’entrepreneur s’engage en conséquence, vis à vis du maître de l’ouvrage, à prendre
en charge toutes réclamations nées d’un dommage mettant en cause cette responsabilité.
33.2- Assurances
33.2.1- Assurances sociales – Accidents de travail Au titre du marché, l’entrepreneur s’engage à se conformer à la législation algérienne en vigueur en matière d’assurance sociale et d’accident de travail.
33.2.2- Assurances dommages
L’assurance du risque étant effectuée par l’entrepreneur, celui-ci est tenu au remplacement du matériel sinistré dans les meilleurs délais et demeure seul
responsable de toutes les conséquences matérielles et immatérielles pouvant naître d’un sinistre quelconque survenu à l’occasion de l’exécution du présent marché et ce
jusqu’à la mise en service de l’ouvrage . L’entrepreneur doit contracter une assurance de responsabilité pour couvrir les
dommages corporels, matériels et immatériels pouvant survenir à l’occasion des interventions de son personnel ou du personnel de ses sous-traitant sur les installations objet du présent marché durant la période de garantie. Il contractera obligatoirement
auprès d’une assurance agrée en Algérie les assurances chantier auprès sans que cela n’entraîne une quelconque plus value sur le montant global du marché.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
44
33.2.3- Assurance liée aux travaux de chantier
L’assurance Tous Risques Chantier/Montage sera souscrite avant l’ouverture de chantier par l’entrepreneur auprès d’une compagnie d’assurance agréée en Algérie
pour toute la durée de l’ensemble de ses prestations. Elle couvrira la responsabilité que peut encourir l’entrepreneur, en vertu de la loi, en
raison des dommages de toute nature causés aux tiers, à l’occasion de l’exécution des travaux. Elle comportera également le maximum de garantie y compris la
responsabilité croisée. La police d’assurance qui sera établie au profit conjoint de la Direction de Distribution
de Relizane, de l’entrepreneur et de tous les intervenants comportera une clause de renonciation à recours en faveur de tous les participants ayant un lien contractuel avec
l’assuré. Elle couvrira l’ensemble des travaux et des matériels et équipements contre tout
dommage, perte, avarie et détérioration à l’exception des exclusions contenues dans ladite police et approuvées par la Direction de Distribution de Relizane et l’entrepreneur.
33.2.4- Assurance liée à la responsabilité civile professionnelle Les intervenants à la réalisation du présent contrat sont tenus à l’obligation
d’assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle conformément aux dispositions de l’ordonnance 95/07 du 25 janvier
1995 relative aux assurances. Les intervenants susvisés doivent satisfaire à cette obligation avant l’ouverture du
chantier. Dans tous les cas, l’assurance souscrite doit comporter une garantie suffisante tant à
l’égard de la Direction de Distribution de Relizane qu’à l’égard des tiers.
ARTICLE 34 - GARANTIE CONTRACTUELLE
Le délai de garantie contractuelle est de douze (12) mois à dater de la réception provisoire. Pendant la durée de la garantie et lorsque sa responsabilité sera engagée:
*Le réalisateur aura à reprendre tous les ouvrages défectueux et à réparer ou remplacer à ses frais y compris ceux de démontage et de remontage dans les plus brefs délais et à
la première invitation de la Direction de Distribution de Relizane, toute partie de fourniture ou de l'ouvrage devenue défectueuse ou non conforme aux normes en
vigueur. *Ce délai de garantie sera prorogé d'une année à compter de la date de la fin des
travaux de reprise, de remplacement ou de réparation, sans pour autant que cette prolongation n'entraîne un délai de garantie globale de vingt quatre (24) mois.
*A l'expiration de ce délai, si le réalisateur n'a pas exécuté les dispositions prescrites, la Direction de Distribution de Relizane peut ordonner la mise en règle aux frais du
réalisateur.
ARTICLE 35 - RECEPTION DEFINITIVE ET GARANTIE DECENNALE
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
45
La réception définitive des ouvrages est prononcée de plein droit, à l'expiration du
délai de garantie décompté le cas échéant par application des dispositions du présent article:
*Dans le cas où un travail de réfection aurait dû être effectué pendant la période de garantie, la durée de la garantie de l'ensemble des ouvrages est majorée de la durée
éventuelle de l'interruption de service, et l'élément remplacé ou réparé donnera lieu à un nouveau délai de garantie de douze (12) mois.
*Dans le cas de non formulation de réserves par la Direction de Distribution de Relizane, cette réception interviendra dans tous les cas au plus tard un (01) mois après
l'expiration du délai de garantie. La réception définitive est le point de départ de la garantie décennale définie par les
articles 554 et 555 du code civil à laquelle sont soumis les ouvrages réalisés dans le cadre du présent marché.
ARTICLE 36 - CAS DE FORCE MAJEURE Est considéré comme cas de force majeure tout évènement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté des parties.
L’évènement est imprévisible lorsque sa provenance est si soudaine quelle ne permet pas à la partie qui se prévaudra de la force majeure de prendre les mesures nécessaires
tendant à l’éviter. L’évènement est irrésistible lorsque dans les circonstances présentes au moment de sa
survenance, il n’aurait pu être surmonté par la partie qui l’invoque, agissant avec diligence et rendant ainsi impossible l’exécution de tout ou partie du marché.
L’évènement est extérieur à la volonté des parties lorsqu’il ne résulte pas d’une négligence ou d’une action délibérée de l’une d’elles ou de ses sous traitants ou encore
d’un manque de respect des usages en vigueur dans la profession. La partie placée dans un cas de force majeure doit, sous peine de voir sa responsabilité
engagée, notifiera à l’autre partie, par lettre recommandée, le cas de force majeure, dans un délai qui ne saurait excéder les huit (08) jours à compter de la date de survenance de l’évènement ayant généré un tel cas de force majeure en donnant tous
les éléments de preuve quant à la nature et la (ou les) cause (s) de l’évènement Lorsque le fait générateur de la force majeure est établie, les effets du marché sont
suspendus pour les obligations affectées après la force majeure, à la condition que la partie qu’a invoqué ait pris toute précaution, soins et mesures raisonnables dans
l’intention de remplir les termes et les conditions du marché en question. Les deux parties doivent se réunir pour s’entendre sur les mesures à prendre dans les
délais qui ne sauraient dépasser quinze (15) jours à compter de la date de survenance de la force majeure.
Cette suspension s’applique également au paiement des prestations non effectuées. Si après un délai maximum de trente (30) jours à compter de la survenance du cas de
force majeure, la partie ayant invoquée la force majeure n’a pu remédier au manquement a ses obligations contractuelles, l’autre partie peut par notification écrite,
procéder a la résiliation du marché qui aura pour effet de mettre fin au droit et obligation réciproques découlant du marché. Cette résiliation sera suivie d’un décompte définitif pour solder définitivement le marché en question
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
46
ARTICLE 37 - PENALITES DE RETARD
Tout retard de livraison de l'affaire, donne lieu à des pénalités calculées sur le montant de l'affaire non exécutée dans les délais mentionnés dans l’ordre de service.
Cette pénalité représentera 2,5/1000, par jour de retard, du montant de l'affaire et ne peut excéder sept pour cent (07%) de ce même montant.
Cette pénalité interviendra de plein droit sans qu'il soit besoin pour la Direction de Distribution de Relizane de procéder à une mise en demeure préalable et par la seule
constatation des retards apportés à l'accomplissement des obligations contractuelles du réalisateur.
Le règlement de ces pénalités se fera en déduction sur la facture définitive de l’affaire. Toute cause réputée de force majeure, qui influera seulement sur une partie du
programme, n'augmentera que le délai des affaires intéressées.
ARTICLE 38 - DROITS DE PASSAGE Les accords de passage seront demandés par la Direction de Distribution de Relizane.
ARTICLE 39 - RESILIATION 39.1- Le marché peut être résilié par l’une des deux parties.
39.2- La Direction de Distribution de Relizane peut sans préjudice des autres recours
qu'il tient du marché, notifier par écrit au réalisateur la résiliation de la totalité ou d'une partie du marché si le réalisateur manque à ses obligations contractuelles et ce,
après mise en demeure dont le délai fixé à huit (08) jours est resté sans suite.
39.3- Au cas où la Direction de Distribution de Relizane résilie le marché en totalité
ou en partie, en application des dispositions du paragraphe 39.2, la Direction de Distribution de Relizane peut réaliser ou faire réaliser par d'autres entrepreneurs, aux
conditions et de la façon qui lui paraissent convenables, des ouvrages qui n'ont pas été livrés. Dans ce cas, le réalisateur sera responsable vis-à-vis de la Direction de
Distribution de Relizane et supportera tout coût supplémentaire qu'aura entraîné cette réalisation.
39.4- Dans le cas d’une résiliation totale, le réalisateur fera l’objet d’exclusion définitive de tout contrat avec la Direction de Distribution de Relizane.
ARTICLE 40 - RESILIATION POUR CAUSE D’INSOLVABILITE La Direction de Distribution de Relizane peut à tout moment résilier le marché par
notification à l’entrepreneur, sans indemnisation de ce dernier, si celui-ci est déclaré en faillite ou devient insolvable. Il est entendu toutefois que cette résiliation ne
préjugera ni n'affectera aucun des droits ou recours que la Direction de Distribution de Relizane a ou obtiendra ultérieurement.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
47
ARTICLE 41 - REGLEMENT DES LITIGES
En cas de désaccord relatif à l'interprétation et/ou à l'exécution du présent marché, les parties déclarent recourir en premier lieu à la procédure "à l'amiable".
En cas d'échec de recours à l'amiable, le différend sera soumis pour arbitrage aux tribunaux territorialement compétents. En aucun cas cependant, l'absence de solution temporaire sur ces litiges ne devra avoir
de répercussion sur la fourniture normale des matériels ou sur les travaux objet du présent marché
ARTICLE 42 - IMPOTS, TAXES ET DROITS Le réalisateur sera entièrement responsable de tous impôts, taxes et droits à payer sur
les ouvrages faisant l'objet du marché.
ARTICLE 43 - NANTISSEMENT
En cas d'application éventuelle du régime de nantissement, sont désignés: *Comme comptable chargé du payement, le Chef de Division des Finances et
comptabilité de la Direction de Distribution de Relizane. *Comme autorité compétente pour fournir les renseignements techniques, le Directeur
de Distribution de Relizane.
ARTICLE 44 - ELECTION DE DOMICILE Le réalisateur fait élection de domicile à l'adresse
suivante:…………………………….............................................................................. ………………………………………………………………………………………….
La Direction de Distribution de Relizane fait élection de domicile à l'adresse suivante: SDO-Direction de Distribution de Relizane 40 Boulevard La République Relizane
ARTICLE 45 - DOMICILIATION BANCAIRE La domiciliation bancaire du réalisateur est:…………………………………………...
………………………………………………………………………………………….La domiciliation bancaire de la Direction de Distribution de Relizane est BNA
Relizane n°001008690300300593/83.
ARTICLE 46 - AVENANT AU MARCHE
Toute modification des clauses contractuelles doit faire l’objet d’un avenant du présent marché.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
48
ARTICLE 47 – AUTRES DISPOSITIONS CONTRACUELLES
Toutes les dispositions contractuelles portées dans le cahier des charges relatif à l’avis d’appel d’offres N°024/2013/SDO/DD-RL/DEET, demeurent applicables.
ARTICLE 48 - MISE EN VIGUEUR Le présent marché sera mis en vigueur après sa signature par les deux parties.
POUR LE REALISATEUR POUR D.D-RL
Fait à ……...…….. Le …………….. Fait à …………….. Le ……………..
Visa DFC n°…/….. du …/…/…..
Marché n°…/…….
Montant en HT:……………………
Imputation:…………………………
Chef Service Budget:
Chef Division Finances & Comtabilité:
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
49
DDIIRREECCTTIIOONN DDEE DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN DDEE RREELLIIZZAANNEE
COMMANDE N°…/ELEC/2013
REALISATION EN CLE EN MAIN DES TRAVAUX R.C.N, T.P.R &
P.P ELECTRICITE
Visa conforme CMU n°… du …/…/……
Entreprise:…………………………………………………………………..
Objet de la commande: ………………….....................................................
……………………………………………………………………………….
Imputation:……………………
Désignation de l’A.P:……………………
Visa D.F.C: ……………………
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
50
Entre les soussignés,
La Société de Distribution de l’Electricité & du Gaz de l’Ouest (S.D.O) – Direction de Distribution de Relizane (D.D-RL), inscrite au registre du commerce sous le numéro
0108492B06 du 28/11/2010, dont le siège social est à Relizane, 40 Boulevard de la République, représentée par Monsieur SAKA Abdelhamid, en sa qualité de Directeur de Distribution, désigné ci-après par la mention:
«LE MAITRE D’ŒUVRE»
D'une part
Et
L'Entreprise…………………………………………….., inscrite au registre du
commerce sous le numéro ……………………………. du ……………….., dont le siège social est à
…………………………………………………………………….représentée par Monsieur …………………………………………., en sa qualité de
……………………..., ayant tous les pouvoirs à l’effet du présent contrat, et désignée ci-après par l'expression:
«L’ENTREPRENEUR»
D'autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit:
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
51
DEFINITIONS DES TERMES
Au titre de la présente commande, les termes ci-après signifient:
Commande: signifie l’ensemble des pièces contractuelles liant la Direction de Distribution de Relizane et l’entrepreneur y compris toutes ses annexes.
Montant de la commande: signifie le montant maximum contractuel estimé des travaux dans les conditions de rémunération des travaux de ladite
commande.
Fournitures: signifie les matériels et accessoires que l’entrepreneur est tenu de livrer à la Direction de Distribution de Relizane dans le cadre de la présente
commande.
Direction de Distribution de Relizane: signifie le maître d’œuvre.
Entrepreneur: signifie l’entreprise de réalisation des travaux faisant l’objet de
la présente commande.
Réalisation des travaux: signifie la mise en œuvre des travaux faisant l’objet
de la présente commande.
Clé en main: signifie la prise en charge des travaux avec mise en œuvre et fourniture de tous les matériels y afférent à la réalisation des ouvrages
Electricité.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
52
TABLE DES MATIERES
ARTICLE 1 - OBJET DE LA COMMANDE
ARTICLE 2 - PROCEDURE DE PASSATION
ARTICLE 3 - VOLUME DES TRAVAUX
ARTICLE 4 - DOCUMENTS CONTRACTUELS
ARTICLE 5 - MONTANT DE LA COMMANDE
ARTICLE 6 - DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX
ARTICLE 7 - REVISION DES PRIX
ARTICLE 8 - NORMES & SPECIFICATIONS TECHNIQUES
ARTICLE 9 - NATURE & ETENDUE DES PRESTATIONS
ARTICLE 10- ORIGINE DU MATERIEL
ARTICLE 11- OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR
ARTICLE 12- RESPONSABILITE DE LA DIRECTION DE DISTRIBUTION
ARTICLE 13- RESPONSABILITE ET ASSURANCES
ARTICLE 14- RECEPTION PROVISOIRE
ARTICLE 15- RECEPTION DEFINITIVE
ARTICLE 16- PENALITES DE RETARD
ARTICLE 17- RETENUES DE GARANTIE
ARTICLE 18- CONDITIONS DE PAYEMENT
ARTICLE 19- PRESENTATION DES FACTURES
ARTICLE 20- DELAI DE PAYEMENT
ARTICLE 21- DOMICILIATION BANCAIRE
ARTICLE 22- ELECTION DE DOMICILE
ARTICLE 23- REGLEMENT DES LITIGES
ARTICLE 24- RESILIATION
ARTICLE 25- AVENANT A LA COMMANDE
ARTICLE 26- AUTRES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES
ARTICLE 27- MISE EN VIGUEUR
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
53
ARTICLE 1 - OBJET DE LA COMMANDE
La présente commande a pour objet la réalisation en clé en main des travaux d’électricité de l’affaire:
«…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….»
ARTICLE 2 - PROCEDURE DE PASSATION
La présente commande est conclue selon la procédure de consultation n°…/2013 du
…/…/2013, COPEO n°…/2013 du …/…/2013.
ARTICLE 3 – VOLUME DES TRAVAUX
Le volume des travaux objet de la présente commande est détaillé ci-après:
I-Fournitures
Désignation Unité Quantité Prix.U Prix Total
Total Fournitures
II-Mise en Oeuvre
Désignation Unité Quantité Prix.U Prix Total
Total Mise en Oeuvre
ARTICLE 4 – DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les documents contractuels qui définissent les conditions dans lesquelles l'entrepreneur accepte d'effectuer et de mener à bien les travaux définis à l'article 3 de
la présente commande comprennent:
La présente commande.
Le cahier des charges relatif à l’avis de pré qualification n°024/2013/SDO/DD-
RL/DEET/ELECTRICITE.
ARTICLE 5 – MONTANT DE LA COMMANDE
Le montant de la présente commande est de:
Montant fournitures
Montant mise en œuvre
Montant Total HT
TVA 17%
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
54
Montant Total TTC
En lettres:………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………...
ARTICLE 6 – DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX
Le délai d’exécution des travaux objet de la présente commande est fixé à ….. (…) jours à compter de la date de la notification de l’ordre de service de commencer les
travaux, par la Direction de Distribution Relizane.
ARTICLE 7 – REVISION DES PRIX Les prix sont fermes, non révisables et non actualisables durant toute la durée de la
présente commande et tiennent compte des difficultés de toutes natures, comme l’éloignement du chantier, le relief, le type de terrain etc. …. .
ARTICLE 8 - NORMES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Les ouvrages seront réalisés conformément aux normes techniques en vigueur et notamment aux dispositions des spécifications techniques en vigueur (Guide technique de la distribution de l’électricité).
Toutes dispositions techniques particulières doivent être soumises à l'accord préalable de la Direction de Distribution de Relizane.
ARTICLE 9 - NATURE ET ETENDUE DES PRESTATIONS
9.1 Nature des prestations Les prestations à la charge de l’entrepreneur comprennent:
- L’exécution des travaux suivant les plans établis par le maître d’ouvrage, selon les
règles de l’art et conformément aux normes et prescriptions techniques.
- La remise en état des lieux ainsi la réfection des chaussées et trottoirs.
- Toutes les fournitures à incorporer à l’ouvrage, exception faites des compteurs. - L’établissement d’un dossier conforme à l’exécution après achèvement des travaux
avec notamment: a. - Dossiers conformes à exécution
Le dossier conforme à exécution sera remis en six (06) exemplaires et comprendra: Les plans conformes à exécution au 1/500ème format A0 accompagnés du calque.
Les plans des points spéciaux au 1/200ème. Ce dossier sera remis par l’entrepreneur à la Direction de Distribution de Relizane
préalablement à la réception provisoire. b. - Etablissement des Plans conformes à exécution
On appelle «plan conforme à exécution» un plan qui à l’issue de la pose d’un ouvrage, reproduit fidèlement toutes les caractéristiques exactes des canalisations aériennes et
souterraines. Son établissement par l’entrepreneur est basé sur le plan d’étude d’exécution mis à sa disposition par la Direction de Distribution de Relizane.
Il doit comporter:
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
55
Une configuration du lieu, cadastre (rue, maison, etc.) dans lequel le réseau est
posé. Un tracé du réseau avec les signes conventionnels en usage et repéré par rapport
à des points fixes (murs, angles d’immeubles, axes de chaussée…). Il comportera en outre:
La nature, la profondeur, le diamètre, et la date de pose des câbles souterrains.
Les organes de protection, de mise à la terre et de coupure pour les réseaux
aériens. Les obstacles rencontrés seront mentionnés et cotés par rapport aux canalisations et les
points spéciaux feront l’objet de croquis particuliers. 9.2 Etendue des prestations
Les travaux de pose des canalisations souterraines et de branchements, comprennent : Le dépôt des fournitures sur des lieux de stockage appropriés .
La prise en charge de toutes les fournitures y afférentes au chantier.
Tous les travaux de terrassement nécessaires à l'ouverture des fouilles et à leur nivellement.
L’évacuation des terres excédentaires.
Le nettoyage des matériels avant leur mise en place.
La mise en place de l'ensemble des éléments de réseau.
La réalisation ou la réfection des branchements.
La mise en place des lignes aériennes et leur protection.
Le remblayage et le damage par couches successives de 20 cm des tranchées
ouvertes (y compris la pose du lit de sable ou terres tamisées et grillage avertisseur).
La réfection des sols travaillés.
La remise en état des lieux confirmé par la délivrance d’un PV signé
contradictoirement par l’autorité compétente (APC-DTP-OPGI…). L’établissement des plans conformes à exécution.
a. - Fourniture par l’entreprise des matériels et matériaux
- L’entrepreneur reconnaît avoir reçu de la Direction de Distribution de Relizane toute la documentation technique et toutes les indications qui lui sont nécessaires
pour la conclusion d’achat et livraison de matériels, et ne pourra, en aucun cas, se prévaloir d’un manque d’information.
- L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour un approvisionnement total, à 100%, des matériels nécessaires à la réalisation des ouvrages qui lui sont
confiés. - Les fournitures à charge de l’entrepreneur s'entendent à pied d’œuvre.
- Les armements et ferrures métalliques seront fournis obligatoirement galvanisés. - L’utilisation des supports en béton devra être généralisée.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
56
- Dans le cas d’utilisation des supports métalliques (Terrain dénivelé), ceux-ci
doivent être obligatoirement galvanisés.
- Tous les matériels et matériaux disponibles ou susceptibles d'être fabriqués en
Algérie peuvent être utilisés pour l'exécution des ouvrages avec accord préalable écrit du Maître d’œuvre.
b. - Garantie des matériels
Le délai de garantie des ouvrages réalisés par l’entrepreneur est de douze(12) mois à
dater de la réception provisoire des ouvrages réalisés.
Pendant la période de garantie, l’entrepreneur est tenu de lever, dans les délais fixés
par la Direction de Distribution de Relizane, toutes les réserves formulées.
Si, au cours du délai de garantie, la continuité de service se trouve altérée pour des
causes imputables à la qualité des matériels, notamment en cas d’usure anormale, de rupture ou de vice de fabrication, le délai de garantie de l’ensemble du matériel rendu
indisponible est majoré de toutes les périodes d'indisponibilité.
Les préjudices causés par un matériel défectueux pendant la période de garantie seront intégralement imputés à l’entrepreneur.
c. - Rebut du matériel La Direction de Distribution de Relizane se réserve le droit de rebuter le matériel dans
les conditions précisées ci- après:
Essais non concluants.
Vices graves, incompatibles avec une exploitation normale pendant la période de
garantie. Tout matériel rebuté doit être obligatoirement remplacé.
En cas d’utilisation par l’entrepreneur de matériels non conformes aux spécifications requises, pouvant entraîner des risques sur la sécurité des personnes et des ouvrages, la
Direction de Distribution de Relizane se réserve le droit de résilier la commande, aux torts exclusifs de l’entrepreneur, sans préjudice des poursuites judiciaires qui en
découleraient.
d. - Exécution des travaux
L’entrepreneur doit se conformer pour l'exécution des travaux, aux directives et spécifications techniques.
e. - Essais et vérifications
La Direction de Distribution de Relizane se réserve le droit de contrôler les
travaux pour s'assurer que leur réalisation est conforme aux dispositions de la présente commande notamment la conformité aux spécifications techniques.
Les contrôles et vérifications seront effectués sur le chantier. Lorsque ces
inspections et essais seront effectués, les contrôleurs se verront donner toute l'aide et assistance raisonnablement exigible y compris l’accès aux plans et aux données concernant la réalisation des ouvrages, sans frais pour la Direction de
Distribution de Relizane.
Si l'un quelconque des ouvrages contrôlés ou essayés se révèle non conforme
aux spécifications, la Direction de Distribution de Relizane peut le refuser;
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
57
l’entrepreneur devra alors soit remplacer les ouvrages refusés, soit y apporter
toutes les modifications nécessaires pour les rendre conformes aux spécifications, sans aucun frais supplémentaire pour la Direction de Distribution
de Relizane.
Rien de ce qui est stipulé dans l'alinéa précédent ne libère l’entrepreneur de
toute obligation de garantie ou autre, à laquelle il est tenu au titre de la présente commande.
f. - Autres prestations et/ou fournitures Sont considérées comme autres prestations et/ou fournitures que les prestations et/ou
fournitures non mentionnées dans la présente commande.
Dans certains cas particuliers, le maître de l'œuvre peut convenir avec l’entrepreneur
pour lui confier d'autres prestations et/ou fournitures de matériels.
Dans ce cas, il sera établi par l’entrepreneur un devis détaillé faisant ressortir les
quantités à prendre en charge ainsi que les montants fixés de la façon suivante:
Mise en œuvre selon le bordereau des prix des Mise en œuvre selon le
bordereau des prix des Sociétés de Distribution de l’Electricité & du Gaz:
4. Bordereau n°566/92/XD.R des réseaux aériens avec la valeur en points =
2.148.
5. Bordereau n°002/91/XD.R des réseaux souterrains avec la valeur en
points = 2.351.
Fourniture au prix d’achat auprès d’un comptoir agrée majoré de 15%.
ARTICLE 10 - ORIGINE DU MATERIEL
Le matériel fourni devra respecter les prescriptions réglementaires; il sera conforme aux spécifications techniques et aux normes telles que définies dans l’article 7.
L’entrepreneur ne peut installer tout ou une partie du matériel nécessaire à la réalisation des ouvrages qui lui sont confiés que si ce matériel est:
Agrée par CREDEG.
Acquis avec un certificat d’origine.
Muni d’une facture de vente du fabricant ou d’un autre fournisseur agréé par
CREDEG. La Direction de Distribution de Relizane remettra à l’entrepreneur la liste des
fournisseurs et fabricants agrées.
ARTICLE 11 - OBLIGATION DE L’ENTREPRENEUR
L’entrepreneur prend à sa charge:
- Les dépenses de toute nature nécessaires à la réalisation complète des ouvrages.
- L’établissement des dossiers conformes à exécution des travaux spécifiés à l’article 3 de la présente commande.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
58
- La fourniture des matériaux (briques, ciment, fer rond, colliers de fixation…).
- La fourniture de tous les équipements (excepté les compteurs). - Le transport de toute nature.
- Les moyens de travail et charges locales, - Toutes les démarches auprès des administrations, services et particuliers
préalablement à toute excavation, sans oublier le repérage des ouvrages enfouis dans le sol et susceptibles de se trouver sur le tracé des canalisations.
- L’entrepreneur doit assurer tous travaux, fournitures et installations nécessaires à la bonne exécution des ouvrages qui lui sont confiés à
l'exception des seules fournitures ou prestations prises en charges par la Direction de Distribution de Relizane.
- La remise en état des lieux à leur état initial. - La Direction de Distribution de Relizane exerce le contrôle des travaux en
laissant toutes latitudes de travail à l’entrepreneur. Ce contrôle ne diminue en aucun cas l'entière responsabilité de l’entrepreneur.
- L’entrepreneur se mettra en accord au moment opportun avec les services et
les administrations concernés, ainsi que les particuliers pour tous les problèmes liés à l'organisation des travaux, circulation, ouverture des
tranchées, le dépôt et la répartition de tous les matériels et matériaux et en général tous les travaux de chantier.
L’entrepreneur devra fournir: 11.1 Les matériels et matériaux
- Les matériaux de construction et de remblais. - Les matières consommables (ciment, gravier, sable et autres agrégats …).
- Les moyens de réalisation (main d’œuvre, engins, outillages, matériels, ….). - Les dossiers conformes à exécution.
- Les matériels nécessaires à la réalisation des ouvrages en clé en main. 11.2 Les équipements et les moyens de chantier nécessaires
- Au boisage des tranchées.
- Au support des diverses autres canalisations préexistantes, pour canaliser l'eau des ruisseaux ou caniveaux coupés au cours de l'exécution des travaux.
- A l'éclairage et au gardiennage du chantier. - Au balisage et à la signalisation des travaux.
- Aux passerelles destinées à être placées au droit des portes d'entrée des magasins, maisons, garages et traversées de routes.
11.3 Les moyens humains L’entrepreneur s'engage à n'employer sur les chantiers que le personnel régulièrement
déclaré (sécurité sociale), travaillant sous la responsabilité d’un chef d'équipe et d’un conducteur de travaux dûment qualifiés et désignés à ce titre par décisions signées par
l’entrepreneur. Ce personnel doit être équipé des moyens de sécurité réglementaires de protection individuelle et collective.
Le chef d'équipe et le conducteur des travaux doivent avoir été formés aux règles de sécurité sur les chantiers et doivent veiller à ne pas exposer le personnel, placé sous leur autorité, les tiers et les biens aux dangers gaz, électriques ou autres.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
59
L'inobservation de ces règles et dispositions, si elle venait à être constatée sur le
terrain par le représentant habilité de la Direction de Distribution de Relizane, entraînera l'arrêt des travaux aux tords exclusifs de l’entrepreneur.
Les travaux ne reprendront que si les conditions de sécurité réglementaires sont de nouveau réunies.
11.4 Stockage de matériels L’entrepreneur devra disposer de moyens de stockage appropriés et respecter les
règles de stockage pour la préservation et la conservation des matériels et accessoires pris en charge. Il doit les conserver dans leur emballage d'origine jusqu'à leur
utilisation. Les approvisionnements des chantiers depuis les magasins doivent être planifiés de
manière à éviter des stockages de matériels à l’extérieur, sur des terrains vagues exposés aux intempéries ce qui est formellement interdit.
11.5 Intervention sur incident A l’appel urgent des services de la Direction de Distribution de Relizane, l’entrepreneur s’engage à intervenir immédiatement pour le rétablissement du
réseau électrique en cas d’incident. En cas de refus à deux (02) reprises de la part de l’entrepreneur, la Direction de Distribution de Relizane, après mise en demeure,
avec accusé de réception au premier refus, procédera à la résiliation définitive de la commande; l’entrepreneur fera l’objet d’exclusion définitve de tout contrat avec la
Direction de Distribution de Relizane.
11.6 Déclaration d’accident
Tout accident matériel et/ou corporel ayant trait au travaux confiés doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la Direction de Distribution de Relizane dans les 24
heures.
ARTICLE 12 - RESPONSABILITE DE LA DIRECTION DE DISTRIBUTION
Sont à la charge de la Direction de Distribution de Relizane, les prestations suivantes:
- Les études et l'élaboration de tous dossiers administratifs et d'exécution.
- Les demandes d'autorisation de passage et de voirie. - L'avis aux abonnés de l'interruption de fourniture de l’electricité pendant les
travaux et la remise en service des installations à leur achèvement. - L'avis aux services et administrations concernés du commencement des
travaux. - Le suivi et le contrôle des travaux.
- La réception des ouvrages dans les délais convenus. - La mise en service des installations.
ARTICLE 13 – RESPONSABILITES & ASSURANCES L’entrepreneur assumera l’entière responsabilité des travaux, il répondra
conformément au droit commun des conséquences pécuniaires de tous les dommages corporels, matériel et immatériel causés aux tiers a l occasion des travaux et engageant
sa responsabilité, celles des préposés. il s’engage a en conséquence vis -à-vis du maître d’ouvrage a prendre en charge toutes réclamations nées d’un dommage mettant en
cause cette responsabilité.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
60
L’entrepreneur doit contracter une assurance de responsabilité pour couvrir les
dommages, corporel, matériels et immatériel pouvant survenir a l occasion des interventions de son personnel sur les installations objet de la présente commande
durant la période de garantie.
ARTICLE 14 – RECEPTION PROVISOIRE
L’entrepreneur est tenu d’aviser la Direction de Distribution de Relizane de
l’achèvement des travaux. Il est alors procédé par la Direction de Distribution de Relizane à une réception provisoire qui donne lieu à l’établissement d’un procès-
verbal contradictoirement signé par les deux parties, si les travaux sont conformes et sans réserves. Dans le cas contraire, l’entrepreneur est tenu par toutes les réserves formulées par la
Direction de Distribution de Relizane. Le délai de garantie ne court qu’à compter du jour où la réception provisoire est prononcée.
ARTICLE 15 – RECEPTION DEFINITIVE
A l’expiration du délai de garantie et après que l’entrepreneur ait remédié à tous les vices et défauts éventuellement constatés, l’entrepreneur peut demander qu’il soit
procédé à la réception définitive; la demande doit être formulée par écrit et il sera procédé à la libération de la retenue de garantie.
ARTICLE 16 - PENALITES DE RETARD
En cas de dépassement du délai contractuel, il sera appliqué une pénalité de retard de 2.5/1000 par jour de retard sur le montant total de la présente commande sans que le
montant global des pénalités n'excède les 7% du montant global de la commande.
Au delà de cette limite, la commande pourra être résiliée aux tords exclusifs de l'entrepreneur pour manquement à ses obligations contractuelles.
ARTICLE 17 - RETENUES DE GARANTIES
30.1 Montant de l’affaire ne dépassant 3 Millions DA en TTC
Une retenue de garantie de 05% du montant de la commande sera appliquée sur la facture et sera libérée à la réception définitive.
30.2 Montant de l’affaire dépassant 3 Millions DA en TTC L’entrepreneur est tenu de fournir une caution de bonne exécution représentant (05%)
du montant total de la commande en HT, qui sera libérée à la réception provisoire en application des dispositions de l’article 14 ci-dessus; une retenue de garantie de (05%)
du montant sera opérée sur chaque facture de situation et sera libérée à la réception définitive qui aura lieu une année après la réception provisoire, après décompte ci-
dessus de chaque affaire représentant la retenue garantie, et libérable à la réception définitive sur présentation de facture.
ARTICLE 18 - CONDITIONS DE PAYEMENT
29.1 Facturation des situations des travaux
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
61
Dans le cas des affaires dont le montant dépasse 3 Millions DA en TTC,
l’entrepreneur peut présenter au fur et à mesure de l’avancement des travaux des situations accompagnées de l’attachement travaux, contresigné par les représentants
des deux parties. Un premier terme de paiement sur situation des travaux équivalent à 100% du
montant des travaux exécutés quand le niveau d’avancement de l’ensemble des travaux valorisés de l’affaire aura atteint 3 Millions DA en TTC ou plus, mais sans
dépasser 75% du montant de l’affaire. Un deuxième terme de paiement sur situation des travaux équivalent à 100% du
montant des travaux exécutés quand le niveau d’avancement de l’ensemble des travaux valorisés de l’affaire aura atteint 6 Millions DA en TTC ou plus, mais sans
dépasser 75% du montant de l’affaire, duquel il sera déduit le premier terme de paiement.
29.2 - Facture définitive
A la réception provisoire et après remise des plans conformes , un décompte
général définitif sera fait sur la base des quantités d'ouvrages réellement exécutées, et des montants définitifs correspondants.
Ce décompte sera établi par déduction des situations travaux et donnera lieu à un payement ou avoir pour rester dans la limite des facturations cumulées égale à 95% du
montant réel et définitif de la commande.
ARTICLE 19 - PRESENTATION DES FACTURES
Pour les affaires dont le montant dépasse 3 Millions DA en TTC, l’entrepreneur présentera au fur et à mesure de l’exécution du contrat les situations à 3 Millions DA
en TTC ou à 6 Millions DA en TTC accompagnées de l’attachement signé par les deux parties.
A la fin des travaux: la facture en six exemplaires accompagnée: - de l’attachement travaux contresigné par les représentants des deux (02) parties.
- du P.V. de réception provisoire. - des plans conformes.
A la fin de la période de garantie: la facture de retenue de garantie (5%) accompagnée du P.V de réception définitive.
ARTICLE 20 - DELAI DE PAYEMENT Le délai de règlement des factures par la Direction de Distribution de Relizane aux
situations conformes à la réalisation est fixé à trente (30) jours à dater de leur acceptation par les services ordonnateurs de la Direction de Distribution de Relizane.
Dés réception de la facture par la Direction de Distribution de Relizane, cette dernière se donne un délai de sept (07) jours pour vérifier l'exactitude de cette facture. En cas
d'anomalie constatée, la Direction de Distribution de Relizane doit la retourner à l’entrepreneur dans ce délai, avec toutes les indications nécessaires pour la reprise de
la facture. Il reste entendu que la date de référence à partir de laquelle le délai de règlement fixé
ci-dessus commence à courir est celle indiquée par le dernier accusé de réception de la facture par la Direction de Distribution de Relizane.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
62
ARTICLE 21 - DOMICILIATION BANCAIRE
La domiciliation bancaire de l’entrepreneur est:……………………………………………................................................................
………………………………………………………………………………
La domiciliation bancaire de la Direction de Distribution de Relizane est BNA
Relizane n°001008690300300593/83.
ARTICLE 22 - ELECTION DE DOMICILE
L’entrepreneur fait élection de domicile à l'adresse
suivante:……………………………................................................................................
………………………………………………………………………………
La Direction de Distribution de Relizane fait élection de domicile à l'adresse suivante:
SDO-Direction de Distribution de Relizane 40 Boulevard La République Relizane
ARTICLE 23 - REGLEMENT DES LITIGES En cas de désaccord relatif à l'interprétation et/ou à l'exécution de la présente
commande, les parties déclarent recourir en premier lieu à la procédure à l'amiable. En cas d'échec de recours à l'amiable, le différend sera soumis pour arbitrage aux
tribunaux territorialement compétents.
En aucun cas cependant, l'absence de solution temporaire sur ces litiges ne devra avoir de répercussion sur la fourniture normale des matériels ou sur
les travaux objet de la présente commande.
ARTICLE 24 - RESILIATION
24.1 Résiliation: En cas d’inexécution de ses obligations, l’entrepreneur est mis en
demeure, par la Direction de Distribution de Relizane, d’avoir à remplir ses engagements contractuels dans un délai déterminé.
Faute par l’entrepreneur de remédier à la carence qui lui est imputable dans le délai fixé par la mise en demeure prévue ci-dessus, la Direction de Distribution de Relizane
peut prononcer la résiliation de la commande. 24.2 Résiliation unilatérale: Nonobstant la résiliation contractuelle prévue ci-dessus,
la Direction de Distribution de Relizane se réserve le droit de prononcer la résiliation unilatérale de la commande.
La Direction de Distribution de Relizane ne peut se voir opposer la résiliation de la commande lors de la mise en œuvre, par ses soins, des clauses contractuelles de
garanties et des poursuites tendant à la réparation du préjudice qu’il a subi par la faute de l’entrepreneur.
ARTICLE 25 - AVENANT A LA COMMANDE
Toute modification des clauses contractuelles doit faire l’objet d’un avenant de la présente commande.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
63
ARTICLE 26 – AUTRES DISPOSITIONS CONTRACUELLES
Toutes les dispositions contractuelles portées dans le cahier des charges relatif à la préqualification des entreprises N°024/2013/SDO/DD-RL/DEET/ELECTRICITE,
demeurent applicables.
ARTICLE 27 – MISE EN VIGUEUR La présente commande entre en vigueur à compter de la date de sa signature
par les deux parties et la notification à l’entrepreneur de l’ordre de service de commencer les travaux.
POUR LE REALISATEUR POUR D.D-RL
Fait à ……...…….. Le …………….. Fait à …………….. Le ……………..
Visa DFC n°…/….. du …/…/…..
Commande (Lettre de commande) n°…/…….
Montant en HT:……………………
Imputation:…………………………
Chef Service Budget:
Chef Division Finances & Comtabilité:
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
64
DDIIRREECCTTIIOONN DDEE DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN DDEE RREELLIIZZAANNEE
LETTRE DE COMMANDE N°…/ELEC/2013
REALISATION EN CLE EN MAIN DES TRAVAUX R.C.N, T.P.R &
P.P ELECTRICITE
Visa conforme CMU n°… du …/…/……
Entreprise:…………………………………………………………………..
Objet de la lettre de commande: ………………….....................................
……………………………………………………………………………….
Imputation:……………………
Désignation de l’A.P:……………………
Visa D.F.C: ……………………
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
65
Entre les soussignés,
La Société de Distribution de l’Electricité & du Gaz de l’Ouest (S.D.O) – Direction de Distribution de Relizane (D.D-RL), inscrite au registre du commerce sous le numéro
0108492B06 du 28/11/2010, dont le siège social est à Relizane, 40 Boulevard de la République, représentée par Monsieur SAKA Abdelhamid, en sa qualité de Directeur de Distribution, désigné ci-après par la mention:
«LE MAITRE D’ŒUVRE»
D'une part
Et
L'Entreprise…………………………………………….., inscrite au registre du
commerce sous le numéro ……………………………. du ……………….., dont le siège social est à
…………………………………………………………………….représentée par Monsieur …………………………………………., en sa qualité de
……………………..., ayant tous les pouvoirs à l’effet du présent contrat, et désignée ci-après par l'expression:
«L’ENTREPRENEUR»
D'autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit:
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
66
DEFINITIONS DES TERMES
Au titre de la présente lettre de commande, les termes ci-après signifient:
Lettre de commande: signifie l’ensemble des pièces contractuelles liant la Direction de Distribution de Relizane et l’entrepreneur y compris toutes ses
annexes.
Montant de la lettre de commande: signifie le montant maximum contractuel
estimé des travaux dans les conditions de rémunération des travaux de ladite lettre de commande.
Fournitures: signifie les matériels et accessoires que l’entrepreneur est tenu de
livrer à la Direction de Distribution de Relizane dans le cadre de la présente lettre de commande.
Direction de Distribution de Relizane: signifie le maître d’œuvre.
Entrepreneur: signifie l’entreprise de réalisation des travaux faisant l’objet de la présente lettre de commande.
Réalisation des travaux: signifie la mise en œuvre des travaux faisant l’objet de la présente lettre de commande.
Clé en main: signifie la prise en charge des travaux avec mise en œuvre et
fourniture de tous les matériels y afférent à la réalisation des ouvrages Electricité.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
67
TABLE DES MATIERES
ARTICLE 1 - OBJET DE LA LETTRE DE COMMANDE
ARTICLE 2 - PROCEDURE DE PASSATION
ARTICLE 3 - VOLUME DES TRAVAUX
ARTICLE 4 - DOCUMENTS CONTRACTUELS
ARTICLE 5 - MONTANT DE LA LETTRE DE COMMANDE
ARTICLE 6 - DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX
ARTICLE 7 - REVISION DES PRIX
ARTICLE 8 - NORMES & SPECIFICATIONS TECHNIQUES
ARTICLE 9 - NATURE & ETENDUE DES PRESTATIONS
ARTICLE 10- ORIGINE DU MATERIEL
ARTICLE 11- OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR
ARTICLE 12- RESPONSABILITE DE LA DIRECTION DE DISTRIBUTION
ARTICLE 13- RESPONSABILITE ET ASSURANCES
ARTICLE 14- RECEPTION PROVISOIRE
ARTICLE 15- RECEPTION DEFINITIVE
ARTICLE 16- PENALITES DE RETARD
ARTICLE 17- RETENUES DE GARANTIE
ARTICLE 18- PRESENTATION DES FACTURES
ARTICLE 19- DELAI DE PAYEMENT
ARTICLE 20- DOMICILIATION BANCAIRE
ARTICLE 21- ELECTION DE DOMICILE
ARTICLE 22- REGLEMENT DES LITIGES
ARTICLE 23- RESILIATION
ARTICLE 24- AVENANT A LA LETTRE DE COMMANDE
ARTICLE 25- AUTRES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES
ARTICLE 26- MISE EN VIGUEUR
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
68
ARTICLE 1 - OBJET DE LA LETTRE DE COMMANDE
La présente lettre de commande a pour objet la réalisation en clé en main des travaux d’électricité de l’affaire:
«…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….»
ARTICLE 2 - PROCEDURE DE PASSATION
La présente lettre de commande est conclue selon la procédure de consultation
n°…/2013 du …/…/2013, COPEO n°…/2013 du …/…/2013.
ARTICLE 3 – VOLUME DES TRAVAUX
Le volume des travaux objet de la présente lettre de commande est détaillé ci-après:
I-Fournitures
Désignation Unité Quantité Prix.U Prix Total
Total Fournitures
II-Mise en Oeuvre
Désignation Unité Quantité Prix.U Prix Total
Total Mise en Oeuvre
ARTICLE 4 – DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les documents contractuels qui définissent les conditions dans lesquelles l'entrepreneur accepte d'effectuer et de mener à bien les travaux définis à l'article 3 de
la présente lettre de commande comprennent:
La présente lettre de commande.
Le cahier des charges relatif à l’avis de pré qualification n°024/2013/SDO/DD-
RL/DEET/ELECTRICITE.
ARTICLE 5 – MONTANT DE LA LETTRE DE COMMANDE
Le montant de la présente lettre de commande est de:
Montant fournitures
Montant mise en œuvre
Montant Total HT
TVA 17%
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
69
Montant Total TTC
En lettres:………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………...
ARTICLE 6 – DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX
Le délai d’exécution des travaux objet de la présente lettre de commande est fixé à ….. (…) jours à compter de la date de la notification de l’ordre de service de commencer
les travaux, par la Direction de Distribution Relizane.
ARTICLE 7 – REVISION DES PRIX Les prix sont fermes, non révisables et non actualisables durant toute la durée de la
présente lettre de commande et tiennent compte des difficultés de toutes natures, comme l’éloignement du chantier, le relief, le type de terrain etc. …. .
ARTICLE 8 - NORMES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Les ouvrages seront réalisés conformément aux normes techniques en vigueur et notamment aux dispositions des spécifications techniques en vigueur (Guide technique de la distribution de l’électricité).
Toutes dispositions techniques particulières doivent être soumises à l'accord préalable de la Direction de Distribution de Relizane.
ARTICLE 9 - NATURE ET ETENDUE DES PRESTATIONS
9.1 Nature des prestations Les prestations à la charge de l’entrepreneur comprennent:
- L’exécution des travaux suivant les plans établis par le maître d’ouvrage, selon les
règles de l’art et conformément aux normes et prescriptions techniques.
- La remise en état des lieux ainsi la réfection des chaussées et trottoirs.
- Toutes les fournitures à incorporer à l’ouvrage, exception faites des compteurs. - L’établissement d’un dossier conforme à l’exécution après achèvement des travaux
avec notamment: a. - Dossiers conformes à exécution
Le dossier conforme à exécution sera remis en six (06) exemplaires et comprendra: Les plans conformes à exécution au 1/500ème format A0 accompagnés du calque.
Les plans des points spéciaux au 1/200ème. Ce dossier sera remis par l’entrepreneur à la Direction de Distribution de Relizane
préalablement à la réception provisoire. b. - Etablissement des Plans conformes à exécution
On appelle «plan conforme à exécution» un plan qui à l’issue de la pose d’un ouvrage, reproduit fidèlement toutes les caractéristiques exactes des canalisations aériennes et
souterraines. Son établissement par l’entrepreneur est basé sur le plan d’étude d’exécution mis à sa disposition par la Direction de Distribution de Relizane.
Il doit comporter:
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
70
Une configuration du lieu, cadastre (rue, maison, etc.) dans lequel le réseau est
posé. Un tracé du réseau avec les signes conventionnels en usage et repéré par rapport
à des points fixes (murs, angles d’immeubles, axes de chaussée…). Il comportera en outre:
La nature, la profondeur, le diamètre, et la date de pose des câbles souterrains.
Les organes de protection, de mise à la terre et de coupure pour les réseaux
aériens. Les obstacles rencontrés seront mentionnés et cotés par rapport aux canalisations et les
points spéciaux feront l’objet de croquis particuliers. 9.2 Etendue des prestations
Les travaux de pose des canalisations souterraines et de branchements, comprennent : Le dépôt des fournitures sur des lieux de stockage appropriés .
La prise en charge de toutes les fournitures y afférentes au chantier.
Tous les travaux de terrassement nécessaires à l'ouverture des fouilles et à leur nivellement.
L’évacuation des terres excédentaires.
Le nettoyage des matériels avant leur mise en place.
La mise en place de l'ensemble des éléments de réseau.
La réalisation ou la réfection des branchements.
La mise en place des lignes aériennes et leur protection.
Le remblayage et le damage par couches successives de 20 cm des tranchées
ouvertes (y compris la pose du lit de sable ou terres tamisées et grillage avertisseur).
La réfection des sols travaillés.
La remise en état des lieux confirmé par la délivrance d’un PV signé
contradictoirement par l’autorité compétente (APC-DTP-OPGI…). L’établissement des plans conformes à exécution.
a. - Fourniture par l’entreprise des matériels et matériaux
- L’entrepreneur reconnaît avoir reçu de la Direction de Distribution de Relizane toute la documentation technique et toutes les indications qui lui sont nécessaires
pour la conclusion d’achat et livraison de matériels, et ne pourra, en aucun cas, se prévaloir d’un manque d’information.
- L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour un approvisionnement total, à 100%, des matériels nécessaires à la réalisation des ouvrages qui lui sont
confiés. - Les fournitures à charge de l’entrepreneur s'entendent à pied d’œuvre.
- Les armements et ferrures métalliques seront fournis obligatoirement galvanisés. - L’utilisation des supports en béton devra être généralisée.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
71
- Dans le cas d’utilisation des supports métalliques (Terrain dénivelé), ceux-ci
doivent être obligatoirement galvanisés.
- Tous les matériels et matériaux disponibles ou susceptibles d'être fabriqués en
Algérie peuvent être utilisés pour l'exécution des ouvrages avec accord préalable écrit du Maître d’œuvre.
b. - Garantie des matériels
Le délai de garantie des ouvrages réalisés par l’entrepreneur est de douze(12) mois à
dater de la réception provisoire des ouvrages réalisés.
Pendant la période de garantie, l’entrepreneur est tenu de lever, dans les délais fixés
par la Direction de Distribution de Relizane, toutes les réserves formulées.
Si, au cours du délai de garantie, la continuité de service se trouve altérée pour des
causes imputables à la qualité des matériels, notamment en cas d’usure anormale, de rupture ou de vice de fabrication, le délai de garantie de l’ensemble du matériel rendu
indisponible est majoré de toutes les périodes d'indisponibilité.
Les préjudices causés par un matériel défectueux pendant la période de garantie seront intégralement imputés à l’entrepreneur.
c. - Rebut du matériel La Direction de Distribution de Relizane se réserve le droit de rebuter le matériel dans
les conditions précisées ci- après:
Essais non concluants.
Vices graves, incompatibles avec une exploitation normale pendant la période de
garantie. Tout matériel rebuté doit être obligatoirement remplacé.
En cas d’utilisation par l’entrepreneur de matériels non conformes aux spécifications requises, pouvant entraîner des risques sur la sécurité des personnes et des ouvrages, la
Direction de Distribution de Relizane se réserve le droit de résilier la lettre de commande, aux torts exclusifs de l’entrepreneur, sans préjudice des poursuites
judiciaires qui en découleraient.
d. - Exécution des travaux
L’entrepreneur doit se conformer pour l'exécution des travaux, aux directives et spécifications techniques.
e. - Essais et vérifications
La Direction de Distribution de Relizane se réserve le droit de contrôler les
travaux pour s'assurer que leur réalisation est conforme aux dispositions de la présente lettre de commande notamment la conformité aux spécifications
techniques.
Les contrôles et vérifications seront effectués sur le chantier. Lorsque ces
inspections et essais seront effectués, les contrôleurs se verront donner toute l'aide et assistance raisonnablement exigible y compris l’accès aux plans et aux
données concernant la réalisation des ouvrages, sans frais pour la Direction de Distribution de Relizane.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
72
Si l'un quelconque des ouvrages contrôlés ou essayés se révèle non conforme
aux spécifications, la Direction de Distribution de Relizane peut le refuser;
l’entrepreneur devra alors soit remplacer les ouvrages refusés, soit y apporter toutes les modifications nécessaires pour les rendre conformes aux
spécifications, sans aucun frais supplémentaire pour la Direction de Distribution de Relizane.
Rien de ce qui est stipulé dans l'alinéa précédent ne libère l’entrepreneur de toute obligation de garantie ou autre, à laquelle il est tenu au titre de la présente
lettre de commande.
f. - Autres prestations et/ou fournitures Sont considérées comme autres prestations et/ou fournitures que les prestations et/ou
fournitures non mentionnées dans la présente lettre de commande.
Dans certains cas particuliers, le maître de l'œuvre peut convenir avec l’entrepreneur
pour lui confier d'autres prestations et/ou fournitures de matériels.
Dans ce cas, il sera établi par l’entrepreneur un devis détaillé faisant ressortir les
quantités à prendre en charge ainsi que les montants fixés de la façon suivante:
Mise en œuvre selon le bordereau des prix des Mise en œuvre selon le
bordereau des prix des Sociétés de Distribution de l’Electricité & du Gaz:
6. Bordereau n°566/92/XD.R des réseaux aériens avec la valeur en points = 2.148.
7. Bordereau n°002/91/XD.R des réseaux souterrains avec la valeur en
points = 2.351.
Fourniture au prix d’achat auprès d’un comptoir agrée majoré de 15%.
ARTICLE 10 - ORIGINE DU MATERIEL
Le matériel fourni devra respecter les prescriptions réglementaires; il sera conforme aux spécifications techniques et aux normes telles que définies dans l’article 7.
L’entrepreneur ne peut installer tout ou une partie du matériel nécessaire à la réalisation des ouvrages qui lui sont confiés que si ce matériel est:
Agrée par CREDEG.
Acquis avec un certificat d’origine.
Muni d’une facture de vente du fabricant ou d’un autre fournisseur agréé par
CREDEG.
La Direction de Distribution de Relizane remettra à l’entrepreneur la liste des fournisseurs et fabricants agrées.
ARTICLE 11 - OBLIGATION DE L’ENTREPRENEUR
L’entrepreneur prend à sa charge: - Les dépenses de toute nature nécessaires à la réalisation complète des
ouvrages.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
73
- L’établissement des dossiers conformes à exécution des travaux spécifiés à
l’article 3 de la présente lettre de commande. - La fourniture des matériaux (briques, ciment, fer rond, colliers de fixation…).
- La fourniture de tous les équipements (excepté les compteurs). - Le transport de toute nature.
- Les moyens de travail et charges locales, - Toutes les démarches auprès des administrations, services et particuliers
préalablement à toute excavation, sans oublier le repérage des ouvrages enfouis dans le sol et susceptibles de se trouver sur le tracé des canalisations.
- L’entrepreneur doit assurer tous travaux, fournitures et installations nécessaires à la bonne exécution des ouvrages qui lui sont confiés à
l'exception des seules fournitures ou prestations prises en charges par la Direction de Distribution de Relizane.
- La remise en état des lieux à leur état initial. - La Direction de Distribution de Relizane exerce le contrôle des travaux en
laissant toutes latitudes de travail à l’entrepreneur. Ce contrôle ne diminue en
aucun cas l'entière responsabilité de l’entrepreneur. - L’entrepreneur se mettra en accord au moment opportun avec les services et
les administrations concernés, ainsi que les particuliers pour tous les problèmes liés à l'organisation des travaux, circulation, ouverture des
tranchées, le dépôt et la répartition de tous les matériels et matériaux et en général tous les travaux de chantier.
L’entrepreneur devra fournir: 11.1 Les matériels et matériaux
- Les matériaux de construction et de remblais. - Les matières consommables (ciment, gravier, sable et autres agrégats …).
- Les moyens de réalisation (main d’œuvre, engins, outillages, matériels, ….). - Les dossiers conformes à exécution. - Les matériels nécessaires à la réalisation des ouvrages en clé en main.
11.2 Les équipements et les moyens de chantier nécessaires - Au boisage des tranchées.
- Au support des diverses autres canalisations préexistantes, pour canaliser l'eau des ruisseaux ou caniveaux coupés au cours de l'exécution des travaux.
- A l'éclairage et au gardiennage du chantier. - Au balisage et à la signalisation des travaux.
- Aux passerelles destinées à être placées au droit des portes d'entrée des magasins, maisons, garages et traversées de routes.
11.3 Les moyens humains L’entrepreneur s'engage à n'employer sur les chantiers que le personnel régulièrement
déclaré (sécurité sociale), travaillant sous la responsabilité d’un chef d'équipe et d’un conducteur de travaux dûment qualifiés et désignés à ce titre par décisions signées par
l’entrepreneur. Ce personnel doit être équipé des moyens de sécurité réglementaires de protection individuelle et collective. Le chef d'équipe et le conducteur des travaux doivent avoir été formés aux règles de
sécurité sur les chantiers et doivent veiller à ne pas exposer le personnel, placé sous leur autorité, les tiers et les biens aux dangers gaz, électriques ou autres.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
74
L'inobservation de ces règles et dispositions, si elle venait à être constatée sur le
terrain par le représentant habilité de la Direction de Distribution de Relizane, entraînera l'arrêt des travaux aux tords exclusifs de l’entrepreneur.
Les travaux ne reprendront que si les conditions de sécurité réglementaires sont de nouveau réunies.
11.4 Stockage de matériels L’entrepreneur devra disposer de moyens de stockage appropriés et respecter les
règles de stockage pour la préservation et la conservation des matériels et accessoires pris en charge. Il doit les conserver dans leur emballage d'origine jusqu'à leur
utilisation. Les approvisionnements des chantiers depuis les magasins doivent être planifiés de
manière à éviter des stockages de matériels à l’extérieur, sur des terrains vagues exposés aux intempéries ce qui est formellement interdit.
11.5 Intervention sur incident A l’appel urgent des services de la Direction de Distribution de Relizane, l’entrepreneur s’engage à intervenir immédiatement pour le rétablissement du
réseau électrique en cas d’incident. En cas de refus à deux (02) reprises de la part de l’entrepreneur, la Direction de Distribution de Relizane, après mise en demeure,
avec accusé de réception au premier refus, procédera à la résiliation définitive de la lettre de commande; l’entrepreneur fera l’objet d’exclusion définitve de tout contrat
avec la Direction de Distribution de Relizane.
11.6 Déclaration d’accident
Tout accident matériel et/ou corporel ayant trait au travaux confiés doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la Direction de Distribution de Relizane dans les 24
heures.
ARTICLE 12 - RESPONSABILITE DE LA DIRECTION DE DISTRIBUTION
Sont à la charge de la Direction de Distribution de Relizane, les prestations suivantes:
- Les études et l'élaboration de tous dossiers administratifs et d'exécution.
- Les demandes d'autorisation de passage et de voirie. - L'avis aux abonnés de l'interruption de fourniture de l’electricité pendant les
travaux et la remise en service des installations à leur achèvement. - L'avis aux services et administrations concernés du commencement des
travaux. - Le suivi et le contrôle des travaux.
- La réception des ouvrages dans les délais convenus. - La mise en service des installations.
ARTICLE 13 – RESPONSABILITES & ASSURANCES L’entrepreneur assumera l’entière responsabilité des travaux, il répondra
conformément au droit commun des conséquences pécuniaires de tous les dommages corporels, matériel et immatériel causés aux tiers a l occasion des travaux et engageant
sa responsabilité, celles des préposés. il s’engage a en conséquence vis-à-vis du maître d’ouvrage a prendre en charge toutes réclamations nées d’un dommage mettant en
cause cette responsabilité.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
75
L’entrepreneur doit contracter une assurance de responsabilité pour couvrir les
dommages, corporel, matériels et immatériel pouvant survenir a l occasion des interventions de son personnel sur les installations objet de la présente lettre de
commande durant la période de garantie.
ARTICLE 14 – RECEPTION PROVISOIRE
L’entrepreneur est tenu d’aviser la Direction de Distribution de Relizane de
l’achèvement des travaux. Il est alors procédé par la Direction de Distribution de Relizane à une réception provisoire qui donne lieu à l’établissement d’un procès -
verbal contradictoirement signé par les deux parties, si les travaux sont conformes et sans réserves. Dans le cas contraire, l’entrepreneur est tenu par toutes les réserves formulées par la
Direction de Distribution de Relizane. Le délai de garantie ne court qu’à compter du jour où la réception provisoire est prononcée.
ARTICLE 15 – RECEPTION DEFINITIVE
A l’expiration du délai de garantie et après que l’entrepreneur ait remédié à tous les vices et défauts éventuellement constatés, l’entrepreneur peut demander qu’il soit
procédé à la réception définitive; la demande doit être formulée par écrit et il sera procédé à la libération de la retenue de garantie.
ARTICLE 16 - PENALITES DE RETARD
En cas de dépassement du délai contractuel, il sera appliqué une pénalité de retard de 2.5/1000 par jour de retard sur le montant total de la présente lettre de commande sans
que le montant global des pénalités n'excède les 7% du montant global de la lettre de commande.
Au delà de cette limite, la lettre de commande pourra être résiliée aux tords exclusifs
de l'entrepreneur pour manquement à ses obligations contractuelles.
ARTICLE 17 - RETENUE DE GARANTIE
Une retenue de garantie de 05% du montant de la lettre de commande sera appliquée sur la facture et sera libérée à la réception définitive.
ARTICLE 18 - PRESENTATION DES FACTURES
L’entrepreneur présentera: A la fin des travaux: la facture en six (06) exemplaires accompagnée:
- de l’attachement travaux contresigné par les représentants des deux (02) parties. - du P.V. de réception provisoire.
- des plans conformes. A la fin de la période de garantie: la facture de retenue de garantie (5%)
accompagnée du P.V de réception définitive.
ARTICLE 19 - DELAI DE PAYEMENT
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
76
Le délai de règlement des factures par la Direction de Distribution de Relizane aux
situations conformes à la réalisation est fixé à trente (30) jours à dater de leur acceptation par les services ordonnateurs de la Direction de Distribution de Relizane.
Dés réception de la facture par la Direction de Distribution de Relizane, cette dernière se donne un délai de sept (07) jours pour vérifier l'exactitude de cette facture. En cas
d'anomalie constatée, la Direction de Distribution de Relizane doit la retourner à l’entrepreneur dans ce délai, avec toutes les indications nécessaires pour la reprise de
la facture. Il reste entendu que la date de référence à partir de laquelle le délai de règlement fixé
ci-dessus commence à courir est celle indiquée par le dernier accusé de réception de la facture par la Direction de Distribution de Relizane.
ARTICLE 20 - DOMICILIATION BANCAIRE
La domiciliation bancaire de l’entrepreneur
est:……………………………………………................................................................
………………………………………………………………………………
La domiciliation bancaire de la Direction de Distribution de Relizane est BNA Relizane n°001008690300300593/83.
ARTICLE 21 - ELECTION DE DOMICILE
L’entrepreneur fait élection de domicile à l'adresse
suivante:……………………………................................................................................
………………………………………………………………………………
La Direction de Distribution de Relizane fait élection de domicile à l'adresse suivante: SDO-Direction de Distribution de Relizane 40 Boulevard La République Relizane
ARTICLE 22 - REGLEMENT DES LITIGES
En cas de désaccord relatif à l'interprétation et/ou à l'exécution de la présente lettre de commande, les parties déclarent recourir en premier lieu à la procédure à l'amiable.
En cas d'échec de recours à l'amiable, le différend sera soumis pour arbitrage aux tribunaux territorialement compétents.
En aucun cas cependant, l'absence de solution temporaire sur ces litiges ne
devra avoir de répercussion sur la fourniture normale des matériels ou sur les travaux objet de la présente lettre de commande.
ARTICLE 23 - RESILIATION
23.1 Résiliation: En cas d’inexécution de ses obligations, l’entrepreneur est mis en demeure, par la Direction de Distribution de Relizane, d’avoir à remplir ses
engagements contractuels dans un délai déterminé. Faute par l’entrepreneur de remédier à la carence qui lui est imputable dans le délai
fixé par la mise en demeure prévue ci-dessus, la Direction de Distribution de Relizane peut prononcer la résiliation de la lettre de commande.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
77
23.2 Résiliation unilatérale: Nonobstant la résiliation contractuelle prévue ci-dessus, la Direction de Distribution de Relizane se réserve le droit de prononcer la résiliation
unilatérale de la lettre de commande. La Direction de Distribution de Relizane ne peut se voir opposer la résiliation de la
lettre de commande lors de la mise en œuvre, par ses soins, des clauses contractuelles de garanties et des poursuites tendant à la réparation du préjudice qu’il a subi par la
faute de l’entrepreneur.
ARTICLE 24 - AVENANT A LA LETTRE DE COMMANDE Toute modification des clauses contractuelles doit faire l’objet d’un avenant de la présente lettre de commande.
ARTICLE 25 – AUTRES DISPOSITIONS CONTRACUELLES
Toutes les dispositions contractuelles portées dans le cahier des charges relatif à la préqualification des entreprises N°024/2013/SDO/DD-RL/DEET/ELECTRICITE,
demeurent applicables.
ARTICLE 26 – MISE EN VIGUEUR
La présente lettre de commande entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les deux parties et la notification à l’entrepreneur de l’ordre de
service de commencer les travaux.
POUR LE REALISATEUR POUR D.D-RL
Fait à ……...…….. Le …………….. Fait à …………….. Le ……………..
Visa DFC n°…/….. du …/…/…..
Lettre de commande n°…/…….
Montant en HT:……………………
Imputation:…………………………
Chef Service Budget:
Chef Division Finances & Comtabilité:
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
78
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
79
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
80
ANNEXE A 1
BORDEREAU DES VALEURS-POINTS BRANCHEMENTS
K = ……….
Consistances Unité M.E.O F.R.N TOTAL
Branchement 2 Fils avec disjoncteur UN 400 2 800 3 200
Branchement 2 Fils sans disjoncteur UN 400 1 800 2 200
Branchement 4 Fils avec disjoncteur UN 400 3 600 4 000
Branchement 4 Fils sans disjoncteur UN 400 2 600 3 000
Dépose branchement & accessoires UN 400
400
Déplacement branchement 2 Fils UN 400 500 900
Déplacement branchement 4 Fils UN 400 700 1 100
Fait à ……………………le……………..
(Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire dûment autorisé à signer la soumission)
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
81
ANNEXE A 2
MODELE D’ORDRE DE SERVICE
N° d’ordre au registre …/… du …/…/……
ORDRE DE SERVICE AU REALISATEUR
…………………………………………….
IDENTIFICATION DE L’AFFAIRE:
Wilaya:……………………Daïra:………………….Commune:…………… ………… Commande(Lettre de commande) n°…/… du …/…/…… (Offre n°…/…).
OET n°…/… du …/…/……; RCN n°………………..; Imputation n°……………….. Intitulé: …………………………………………………………………………………. L’ENTREPRISE……………………………………………………………..
Est invitée à entreprendre dès réception du présent Ordre de Service les travaux de l’affaire identifiée ci-dessus conformément au dossier technique et plans approuvés
par la Direction de Distribution de Relizane. Le présent ordre de service certifié conforme à la minute inscrite au registre sous le
n°…/… notifie à l’entrepreneur de terminer les travaux dans les délais de …. Jours compatibles avec le planning des travaux.
Pour cette affaire, les délais retenus commencent à courir à partir de la date de démarrage des travaux précisés ci- après:
CONSISTANCES PHYSIQUES DES TRAVAUX …………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………….. Date de démarrage des travaux: …/ …/…….. Date de fin des travaux: …/ …/……..
MONTANT ESTIMATIF DE L’AFFAIRE: ……………..…………D.A(T.T.C) CONDITIONS GENERALES:
L’entrepreneur devra retourner sous huitaine les quatre (04) exemplaires du présent ordre de service revêtus de la mention Accord pour Exécution, de la date, du cachet
de son entreprise et de la signature par la personne dûment habilitée à engager l’entreprise.
AUTORISATION: Avant le début des travaux, l’entrepreneur doit s’assurer que toutes les autorisations de
passage dans les terrains ou servitudes ont été demandées et obtenues des propriétaires; l’entrepreneur devra prévenir les propriétaires au moins 48 heures à
l’avance des travaux à exécuter dans leurs propriétés, de même que les autorités locales en cas de travaux dans les agglomérations ou sur les abords des voies de
communications importantes.
LE REALISATEUR LE MAITRE D’OEUVRE
Date: Date: Signature Signature
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
82
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
83
ANNEXE B1-a
LETTRE DE SOUMISSION TECHNIQUE
Je soussigné Nom et Prénom: …………………………………………………………
Profession: …………………………………………………………………………….. Agissant au nom et pour le compte de: ………………………………………………...
Inscrite au registre du commerce: ……………………………………………………... Adresse:.………………………………………………………………………………..
Fax: ………………………………………..Tel: ………………………………………
Après avoir pris connaissance des pièces du projet de contrat et après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et la difficulté des prestations à
exécuter:
M’engage à prendre en charge la réalisation en clé en main des travaux
d’électricité objet de l’appel d’offre N°024/2013/SDO/DD-RL/DEET;
Remets, revêtu de ma signature:
1. Une liste des moyens humains à employer,
2. Une liste des moyens matériels à mettre en œuvre, 3. Mes références techniques, 4. Les pièces administratives et fiscales demandées dans le cahier des
charges.
Me soumets et m’engage envers la Direction de Distribution de Relizane à
exécuter les prestations conformément aux conditions du cahier des charges au
cas où mon offre est retenue.
Je reste engagé par mon offre pendant une période de cent vingt (120) jours à
compter de la date d’ouverture des offres soit le 29/05/2013.
J’accepte le fait que la Direction de Distribution de Relizane se réserve la
possibilité de ne me confier qu’une partie des travaux.
J’affirme, sous peine de résiliation de plein droit du contrat aux torts exclusifs de l’Entreprise soumissionnaire, que la dite Entreprise ne tombe pas sous le
coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur.
Fait à ……………………le……………..
(Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire dûment autorisé à signer la soumission)
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
84
ANNEXE B1-b
LETTRE DE SOUMISSION COMMERCIALE
Je soussigné Nom et Prénom: ………………………………………………………… Profession: ……………………………………………………………………………..
Agissant au nom et pour le compte de: ………………………………………………... Inscrite au registre du commerce: ……………………………………………………...
Adresse:.……………………………………………………………………………….. Fax: ………………………………………..Tel: ………………………………………
Après avoir pris connaissance des pièces du projet de contrat et après avoir apprécié à
mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et la difficulté des prestations à exécuter:
Remets, revêtus de ma signature un bordereau des prix, établis conformément
au clauses figurant au dossier de préqualification N°024/2013/SDO/DD-RL.
Me soumets et m'engage envers la Direction de Distribution de Relizane à
exécuter les prestations et fournitures aux conditions du cahier des charges et prescriptions techniques et moyennant les prix unitaires fermes et non
révisables, indiqués dans le bordereau des prix ci-joint.
L'opérateur public contractant se libère des sommes dues par lui en faisant
donner crédit au compte N° : ………………………… (Bancaire ou CCP)
Adresse : ………………………………………
J’affirme sous peine de résiliation de plein droit de la commande aux torts
exclusifs de l'entreprise soumissionnaire que la dite entreprise ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en
vigueur.
Fait à ……………………le……………..
(Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire dûment autorisé à signer la soumission)
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
85
ANNEXE B 2
DECLARATION A SOUSCRIRE
1- Dénomination exacte et raison sociale de l'Entreprise: ........................................ .....
2- Adresse du siège social: …………………………………………………………...
3- Forme juridique de la société: ……………………………………………………..
4- Montant du capital social: ………………………………………………………….
5- N°, lieu et date d'inscription au RC: ………………………………………………..
6- Direction de Distribution où seraient exécutées les prestations faisant l'objet du
contrat: ………………………………………………………………………………………….
7- Nom, Prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du responsable ayant été habilité à engager l'entreprise qu'il représente à l'occasion de ce contrat
………………………………………………..Nationalité : …………………………..
8- Existe te il des privilèges et nantissements inscrits à l'encontre de l'entreprise au greffe du tribunal, section commerciale: ………………………………………………
9- L'entreprise est-elle en état de liquidation ou de règlement judiciaire : ……………
10- Le déclarant a-t-il été condamné en application de l'ordonnance N°66-180 du 21 Juin 1966 portant répression des infractions économiques et de l'ordonnance 75-37 du
29 Avril 1975 relative au prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix. Dans l'affirmative, préciser:
- La date de jugement déclaratif de liquidation judiciaire …………...................... - Dans quelles conditions l'entreprise est-elle autorisée à poursuivre son activité ?
.……………………………………………………………............................................
11- Le déclarant atteste que l'entreprise n'est pas en état de faillite.
12- Indiquer le nom et l'adresse du liquidateur ou l'administration au règlement
judiciaire:……………………………………………………………………………….
13- J'affirme sous peine de résiliation de plein droit du contrat aux torts de l'entreprise que la dite entreprise ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la
législation et la réglementation en vigueur.
14- Je certifie sous peine de l'application des sanctions prévues par le Code Pénal
Algérien que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts. Fait à …………….Le ………………………
(Préciser le Nom, la qualité du signataire et le cachet de l’entreprise cocontractante)
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
86
ANNEXE B 3
FICHE DE RENSEIGNEMENTS ENTREPRISE DE RESEAU AERIEN
IDENTIFICATION:…………………………………………………………………..
RAISON SOCIALE:………………………………………………………………….
ADRESSE:…………………………………………………………………………….
FAX:……………………………………………………………………………………
N° TEL:………………………………………………………………………………..
ACTIVITE:……………………………………………………………………………
STATUT:………………………………………………………………………………
N° COMPTE BANCAIRE:…………………………………………………………..
DOMICILIATION:…………………………………………………………………...
N° REGISTRE DE COMMERCE:………………………………………………….
DELIVRE LE:…………………………………PAR:………………………………..
CODE ACTIVITE ECONOMIQUE:………………………………………………..
CODE FISCAL:……………………………………………………………………….
1- RESSOURCES HUMAINES
DESIGNATION NOMBRE
OBSERVATIONS
Ingénieur Joindre justificatif (diplôme)
Conducteur de travaux Joindre justificatif (diplôme ou attestation de travail)
Monteur Joindre justificatif (diplôme ou attestation de travail)
2- MOYENS MATERIELS
DESIGNATION
NOMBRE
OBSERVATIONS
Engin de bardage Joindre justificatif*
Dérouleuse Joindre justificatif*
Véhicule utilitaire Joindre justificatif*
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
87
Dynamomètre Joindre justificatif*
Sertisseuse Joindre justificatif*
Tire – Vite Joindre justificatif*
Tire – Fort Joindre justificatif*
Poulie de déroulage Joindre justificatif*
Grenouille Joindre justificatif*
Clé Dynamométrique Joindre justificatif*
Dotation de matériel de sécurité Joindre justificatif*
*Justificatif de l’outillage et équipements de sécurité: Un constat par un huissier de
justice peut être accepté.
3- REFERENCES
INFRASTRUCTURES EXISTENCE
Infrastructures
Bureau………………………………………………………………… Tel ……………………………………………………………………
Fax …………………………………………………………………… Parc ……………………………………………………………………
Mettre une X en cas de disponibilité.
4- REALISATIONS DES 3 DERNIERES ANNEES
Année
Consistance Physiques
Réseau MTA (Km)
Réseau BTA (Km)
Total (Km)
2009
2010
2011
TOTAL
Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.
Fait à ………..…….. Le ……. .……………... (Préciser le Nom, la qualité du signataire et le cachet de l’entreprise
cocontractante)
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
88
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ENTREPRISE DE RESEAU SOUTERRAIN
IDENTIFICATION:…………………………………………………………………..
RAISON SOCIALE:………………………………………………………………….
ADRESSE:…………………………………………………………………………….
FAX:……………………………………………………………………………………
N° TEL:………………………………………………………………………………..
ACTIVITE:……………………………………………………………………………
STATUT:………………………………………………………………………………
N° COMPTE BANCAIRE:…………………………………………………………..
DOMICILIATION:…………………………………………………………………...
N° REGISTRE DE COMMERCE:………………………………………………….
DELIVRE LE:…………………………………PAR:………………………………..
CODE ACTIVITE ECONOMIQUE:………………………………………………..
CODE FISCAL:……………………………………………………………………….
1- RESSOURCES HUMAINES
DESIGNATION
NOMBRE
OBSERVATIONS
Ingénieur Joindre justificatif (diplôme)
Conducteur de travaux Joindre justificatif (diplôme ou attestation de travail)
Câblier Joindre justificatif (diplôme)
2- MOYENS MATERIELS
DESIGNATION
NOMBRE
OBSERVATIONS
Dérouleuse Joindre justificatif*
Galets de dérouleuse Joindre justificatif*
Compresseur Joindre justificatif*
Manchonneuse + coupe câble Joindre justificatif*
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
89
Véhicule utilitaire Joindre justificatif*
Chaussette de tirage Joindre justificatif*
Treuil de déroulage Joindre justificatif*
Dotation de matériel de sécurité Joindre justificatif*
*Justificatif de l’outillage et équipements de sécurité: Un constat par un huissier de
justice peut être accepté.
3- REFERENCES
INFRASTRUCTURES EXISTENCE
Infrastructures
Bureau………………………………………………………………… Tel ……………………………………………………………………
Fax …………………………………………………………………… Parc ……………………………………………………………………
Mettre une X en cas de disponibilité.
4- REALISATIONS DES 3 DERNIERES ANNEES
Année
Consistance Physiques
Réseau MTS (Km)
Réseau BTS (Km)
Total (Km)
2010
2011
2012
TOTAL
Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.
Fait à ………..…….. Le ……. .……………...
(Préciser le Nom, la qualité du signataire et le cachet de l’entreprise
cocontractante)
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
90
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ENTREPRISE DE BRANCHEMENT
IDENTIFICATION:…………………………………………………………………..
RAISON SOCIALE:………………………………………………………………….
ADRESSE:…………………………………………………………………………….
FAX:……………………………………………………………………………………
N° TEL:………………………………………………………………………………..
ACTIVITE:……………………………………………………………………………
STATUT:………………………………………………………………………………
N° COMPTE BANCAIRE:…………………………………………………………..
DOMICILIATION:…………………………………………………………………...
N° REGISTRE DE COMMERCE:………………………………………………….
DELIVRE LE:…………………………………PAR:………………………………..
CODE ACTIVITE ECONOMIQUE:………………………………………………..
CODE FISCAL:……………………………………………………………………….
1- RESSOURCES HUMAINES
DESIGNATION
NOMBRE
OBSERVATIONS
Conducteur de travaux Joindre justificatif (diplôme ou attestation de travail)
Monteur de ligne Joindre justificatif (diplôme ou attestation de travail)
2- MOYENS MATERIELS
DESIGNATION
NOMBRE
OBSERVATIONS
Véhicule utilitaire Joindre justificatif*
Dotation de matériel de sécurité Joindre justificatif*
Caisse à outils Electricien Joindre justificatif*
Grimpettes échelle et ceinture électricien
Joindre justificatif*
Clé dynamomètre Joindre justificatif*
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
91
*Justificatif de l’outillage et équipements de sécurité: Un constat par un huissier de
justice peut être accepté.
3- REFERENCES
INFRASTRUCTURES EXISTENCE
Infrastructures
Bureau………………………………………………………………… Tel ……………………………………………………………………
Fax …………………………………………………………………… Parc ……………………………………………………………………
Mettre une X en cas de disponibilité.
4- REALISATIONS DES 3 DERNIERES ANNEES
Année
Consistance Physiques
BRT 2Fils (U)
BRT 4Fils (U)
Total (U)
2010
2011
2012
TOTAL
Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.
Fait à ………..…….. Le ……. .……………...
(Préciser le Nom, la qualité du signataire et le cachet de l’entreprise
cocontractante)
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
92
ANNEXE B 4
ATTESTATION
Nous soussignés, .........................................................................................……………
Attestons que l'entreprise ……………………………………………………………...,
sise à ………………………………. ………………………………………………….
R.C N°.……………..du ……………., a réalisé avec satisfaction les travaux
électricité ci-après:
Année
Consistance Physiques
Réseau Aérien (Km) Réseau Souterrain (Km) Poste (U)
Brt (U)
M.T.A B.T.A M.T.S B.T.S 2Fils 4Fils
2010
2011
2012
TOTAL
Cette présente est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à ……………………….le …………..
Le Directeur de Distribution de……………..
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
93
ANNEXE B 5
Engagement d’adhésion et de respect de la charte des obligations
sociales.
Je soussigné Monsieur.……….………………………………………………………...
agissant en ma qualité de ………………………………………………………………
pour le compte …………………..……………………………………………………..
Soumissionnaire à l’Avis de préqualifications National AO N°024/2013/SDO/DD-
RL/DEET
Déclare par la présente adhérer sans restrictions ni réserves à la charte des obligations
sociales, annexée au cahier des charges(AO N°024/2013/SDO/DD-RL/DEET)
Fait à ………..le ……………..
Nom, qualité du signataire et cachet de la société co-contractante
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
94
ANNEXE B 6
Charte des obligations légales en matière de relation de travail
opposables aux entreprises sous-traitantes.
Les transformations que connaît actuellement le groupe SONELGAZ l’engagent dans
un programme de réhabilitation et de développement de ses réseaux électrique et gaziers à moyen et long terme et une mobilisation des moyens de financement.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses plans d’équipements, le groupe
SONELGAZ continue de faire appel dans un cadre concurrentiel aux entreprises de réalisation et de sous-traitance pour leur contribution à cet effort de développement.
Le recours à tous les partenaires du groupe SONELGAZ quelle que soit leurs tailles ou la consistance des activités dont ils ont la charge doit se faire dans le respect stricte
des lois la SONELGAZ souscrivant pleinement au principe de l’état de droit. Ce principe s’inscrit dans le respect des lois qui ouvrent tous les actes se rapportant à
la vie professionnelle civile, commerciale et au respect des normes définie et codifiées par la législation et le réglementation en vigueur.
Il s’affirme à travers une démarche d’entreprise citoyenne traitant avec ses partenaires en toute transparence dans le cadre d’une concurrence loyale affichée.
Le respect strict de la législation du travail constitue une obligation permanente que le groupe SONELGAZ applique avec rigueur et entend suivre son exécution chaque fois que ses engagements et ses intérêts se manifestent.
1. Rappel des principes fondamentaux régissant les relations de travail
Les principes fondamentaux sur lesquels repose la législation du travail portent en particulier et sans être exhaustif sur :
L’égalité de recrutement sans discrimination aucune, sauf celle fondée sur les qualifications professionnelles et le mérite
Le respect des droits des travailleurs, en matière : - D’age de recrutement
- De durée de travail, de repos et de congé - De protection des jeunes travailleurs - D’emploie féminin
- De versement régulier et à terme échu des salaires dus en contre partie de l’accomplissement des obligations professionnelles et du service fait
- De formation et d’apprentissage des métiers - De conditions de travail notamment les mesures de protections
individuelle et collective au plan de l’hygiène et de la sécurité, les moyens de protections individuels et collectifs…)
La protection sociale des travailleurs à travers les déclarations obligatoires de sécurité sociale garantissant une couverture sociale par les caisses d’assurances
sociales et de retraite.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
95
Le respect du principe d’égalité de tous devant l’impôt par les déclarations , les
retenues à la source et les versements réguliers de l’impôt sur le revenu des salariés ainsi que le versement forfaitaire (V.F)
2. Le constat le constat sur l’état d ‘application des règles régissant les relations de travail ne paraît
pas reluisant à plusieurs titres. a) Les contrats de prestations passés entre les utilisateurs relevant du groupe
SONELGAZ et les entreprises de sous-traitance ne mentionnent pas de clauses spécifiques aux conditions et modalités d’emploi de la main d’œuvre, ni
l’obligation du respect de la protection sociales des travailleurs. De telles pratiques ont une influence directe sur les prix affichés dans les offres
commerciales au préjudice d’une concurrence loyale. Les acceptations des pareilles offres mettent ainsi l’unité contractante, implicitement dans une
position de connivence non déclarée
b) les déclarations portent en général sur des volumes d’effectifs nécessaires à
l’exécution du contrat ce qui engendre toute l’opacité sur la nature du personnel en charge de la réalisation des travaux en exécution du contrat.
Ainsi à titre d’exemple il est relevé notamment que : les justifications sur la main d’ouvre chargé de la réalisation des projets
ne sont portées qu’à titre indicatif sur les tableaux des planning de démarrage de chantier et ne font l’objet d’aucun suivi.
Des travailleurs sont embauchés dans certains cas sans qu’au préalable ne soient accomplis les formalités de déclarations réglementaires auprès des caisses de sécurité sociales des agences de placement des travailleurs
ALEM et ANEM et des directions des impôts le contrôle et la vérification du respect des formalités légales relatives
aux conditions d’emploie telles que les déclarations d’age de qualification de durée et d’amplitude de travail des conditions de travail
n’est assurés à aucun moment par les structure concernées de l’entreprise contractante.
L’intervention d’agents de l’entreprise pour l’exécution de certains travaux particuliers en débit de toute règles de déontologie et en violation
du contrat de travail avec son employeur.
c) Le non respects des conditions de travail en matière d’hygiène et de sécurité
notamment la dotation insuffisante voire inexistante de moyens de protections individuels ou collectifs le non respect des normes de sécurité prévues par la
réglementation en milieu de travail.
En tout état de cause le groupe SONELGAZ et toutes ses filiales ne peuvent cautionner ces pratiques qui constituer souvent des sources de préjudices graves
aux intérêts de l’entreprise et même de conflit de travail injustifiés
3. Les mesures à prendre
Ainsi pour éviter de perpétuer les pratiques non réglementaires et nuisibles aux bonnes pratiques des relations de commercialisé, un ensemble de mesures rapportant d’une
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
96
part aux conditions contractuelles avec les entreprises sous traitante et d’autre part au
respect de la législation et de la réglementation du travail dont l’essentiel est présenté dans la présente directive doit faire l’objet d’une application rigoureuse et sans
équivoque. 3.1. Les contrats de travaux et de prestations
Par prestation, il est entendu tous les travaux de réalisation d’ouvrages (construction de centrale de station GPL, génie civil bâtiment, postes électricité et gaz, lignes
électriques, canalisations gaz, colonnes montantes, branchements électricité et gaz….), ainsi que les prestations de service.
Les cahiers des charges doivent prévoir des dispositions définissant de façon claire et sans ambiguïté les mesures à prendre devant garantir le respect de la législation du
travail dans toues ses dimensions : a) Déclaration du personnel à mettre en place en exécution des travaux et
prestations à utiliser au plan : Du volume des effectifs nécessaires à la réalisation des prestations
contractées
Des qualifications du personnel à mettre en place Des listes nominatives du personnel recruté suivant les spécifications
suivantes : Les qualifications et l’expérience de chaque agent
Les ages La déclaration à la sécurité sociale (carte d’immatriculation à la
sécurité sociale faisant foi) Document justifiant l’identification fiscale du sous traitant
L’acceptation à donner au contractant la possibilité de vérifier la véracité et l’authenticité des déclarations et des documents fournis
b) L’engagement de ne pas recourir au service du personnel en activité relevant du groupe SONELGAZ et ce sous quelle que forme que ce soit et sous aucun
prétexte.
c) L’engagement de mettre en œuvre tous les moyens pour assurer les conditions de travail en matière d’hygiène et de sécurité et ce en conformité avec la
réglementation en vigueur.
3.2. Le contrôle de l’utilisation et des déclarations de la main d’œuvres:
Les contrôles de l’application de la loi en matière sociale sont du ressort des autorités compétentes notamment les inspections du travail.
Les unités qui recourent aux prestations des entreprises sous traitantes doivent assurer un contrôle de conformité sur l’utilisation et les déclarations de la main d’œuvre et ce
dans le but de vérifier régulièrement que les moyens humains affectés sont conforme aux dispositions contractuelles et tiennent compte des droits des travailleurs.
Les rapports de situation sur les états d’avancement des travaux ainsi que les bilans des réalisations définitifs doivent faire apparaître les anomalies constatées dans le
domaine de l’application de la législation et la réglementation du travail. Tous les contrevenants s’exposent aux mesures que la loi et la réglementation permettent de prendre dans pareils cas notamment :
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
97
Saisine des inspections du travail territorialement compétente
Dépôt de plainte Résiliation du contrat éventuellement
Prise en compte du degré de respect de la législation sociale dans les choix de fournisseurs dans les appels d’offres.
Tous les responsables du groupe SONELGAZ qui font appel aux entreprises sous traitantes pour la réalisation des prestations entrant dans le cadre de leurs compétences
sont chargés de l’application stricte de ces mesures. La présente directive doit constituer un élément du dossier constitutif dans la procédure de passation des contrats
et fait intégrante du cahier des charges. A cet effet les directions et filiales du groupe doivent faire signer les soumissionnaires l’engagement d’adhésion et de respect de la
présente charte formule comme suit :
Fait à ……………………le……………..
(Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire dûment autorisé à signer la soumission)
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
98
AANNNNEEXXEE BB 77
Déclaration de probité.
En référence à la loi n°06-01 du 21 Moharrem 1427 correspondant au 20 Février 2006,
relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, le partenaire co-contractant déclare sur l'honneur que ni lui, ni l'un de ses employés, représentants ou sous-
traitants, n'ont fait l'objet de poursuites pour corruption ou tentative de corruption d'agents publics et/ou d'agents d'entreprises publiques.
Le partenaire co-contractant s'engage à ne recourir à aucune interférence ou pratique immorale ou déloyale dans le but d'avantager ses offres par rapport aux autres
concurrents.
Le partenaire co-contractant s'interdit, conformément à la loi, de promettre d'offrir ou d'accorder à un agent public et/ou à un agent d'entreprise publique, directement ou
indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, des cadeaux, des voyages d'information ou de formation, des prises en charge, etc…ou autre
avantage que soit sa nature ou sa valeur, dans le but de faciliter ou de privilégier le traitement de son dossier au détriment de la concurrence loyale.
En cas de découverte d'indices concordants de partialité ou de corruption, avant, durant ou après le processus de contractualisation, des mesures coercitives seront
prises à l'encontre des contrevenants pouvant aller jusqu'à l'inscription sur la liste noire des opérateurs, la résiliation du contrat et/ou des poursuites judiciaires.
Désignation du partenaire co-contractant:…………………………………………. ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Nom & Prénoms du représentant légal du partenaire co-contractant:…………… ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Fait à ……………………le……………..
(Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire dûment autorisé à
signer la soumission)
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
99
ANNEXE B 8
Attestation de non parenté directe avec le personnel de la
Direction de Distribution de Relizane
Nous soussignons (nom, prénom) :
……………….………………..…………………….….. Représentant légalement l’entreprise …………………………………………………….. en qualité de
………………………………...……………………………………..……….. de cette entreprise, dont le siège social est à: ……………….............................................
Déclarons sur l’honneur, n’avoir aucun lien de parenté ou d’alliance en ligne directe ou indirecte avec le personnel d’encadrement ou de contrôle de la Direction de Distribution
de Relizane.
Fait à ……………………le……………..
(Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire dûment autorisé à
signer la soumission)
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
100
ANNEXE B 9
GARANTIE DE BONNE EXECUTION
Nous, référant au marché N°……………..…du…………, conclu entre la Direction de
Distribution de Relizane
D’une part,
Et(Indiquer le nom du partenaire (fournisseur) et sa raison sociale,
D’autre part,
Ayant pour objet ……………………………………………………………………
Nous soussigné Banque algérienne au capital de …….., créée par ………… dont le
siège social est à …. ………………………………………………………………….…
Emettons en faveur de la Direction de Distribution de Relizane une garantie de bonne
exécution de ………..…….. DA représentant 05% du montant global HT, affaire(s)
ayant fait l’objet de notification par ODS qui couvre les risques d’inexécution ou
d’exécution incomplète par (Indiquer le nom du fournisseur) de ses obligations
contractuelles.
Nous nous engageons irrévocablement et inconditionnellement à payer sans délai à la
première demande de la Direction de Distribution de Relizane, le montant intégral de
la première garantie contre sa déclaration écrite, établissant que (Indiquer le nom du
fournisseur) n’a pas rempli ses obligations contractuelles.
La présente garantie entre en vigueur à compter de la date de son émission et
deviendra automatiquement nulle à l’établissement du procès verbal de réception
provisoire objet du contrat susvisé.
Dans le cas où aucune demande de prorogation de validité ou de mise en jeu mettant
en cause ( Indiquer le nom du fournisseur ) n’est adressé à ( Banque Algérienne ) de la
part de la Direction de Distribution de Relizane dans le délai requis, la garantie sera
immédiatement annulée sans aucune formalité.
Cette garantie est délivrée uniquement pour le contrat de base à l’exclusion de tout
avenant qui modifierait le montant du dit contrat et/ou sa durée de validité et qui
pourrait avoir une incidence quelconque sur la première garantie sans avis préalable de
la (Banque Algérienne) et la délivrance par celle-ci d’une nouvelle garantie
correspondante.
Fait à ………………...Le ……………..…
(Signature du garant)
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
101
ANNEXE B 10
GARANTIE BANCAIRE DE RESTITUTION D’AVANCE
Nous, référant au Contrat N°……… …………, conclu entre la Direction de
Distribution de Relizane
D’une part,
Et la société ……………………………………………………………………………
Ayant son Siège Social à ……………………………………………………………… , inscrite au registre de commerce de ………………………………………………… ,
D’autre part.
Nous référant à la contre-garantie ………………………………………………….datée du
…………………… émanant de la Banque………………………………..dont copie ci jointe.
Nous soussignés, (Mettre le Nom d’une Banque algérienne)
…………………………….
Société par Actions au capital de……………………………… dont le siège social est
à …………………………représentée par ………………………………agissant en
qualité de ………………………………..émettons en faveur de la Direction de
Distribution de Relizane.
Une garantie d’avance de ………………DA représentant …% du montant du contrat
qui couvrira l’avance forfaitaire que la Direction de Distribution de Relizane a versé à
l’entreprise ……………………….en cas d’inexécution ou d’exécution incomplète par
cette dernière de ses obligations contractuelles.
Nous nous engageons Irrévocablement et Inconditionnellement à payer la Direction
de Distribution de Relizane sans délai à la première demande de les Sociétés de
Distribution, le montant intégral de la présente garantie contre sa déclaration écrite,
établissant que (Dénomination du Réalisateur), n’a pas rempli ses obligations
contractuelles.
La présente garantie entrera en vigueur à la date de mise en vigueur du contrat et sera
libérable au fur et à mesure de la récupération de l’avance versée et des mains levées
partielles données par la Direction de Distribution de Relizane.
Fait à …………………….…….., le …………..………..
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
102
ANNEXE B 11
BANQUE (Mettre le nom d’une Banque du 1er Ordre)……………………..
Nous, référant au Contrat N°……… (Pièce III, Article 23.1.2) du…………, conclu
entre la Direction de Distribution de ……………………… D’une part,
Et la société
…………………………………………………………………………………………
Ayant son Siège Social à
……………………………………………………………………………………,
inscrite au
Registre de commerce de ……………………………………………………….. , d’autre part.
Nous référant à la contre Garantie ………………………………………………….datée du
…………………… émanant de la Banque………………………………..dont copie ci jointe.
Nous soussignés, (Mettre le Nom d’une Banque Algérienne)
……………………………………………….
Société par Actions au capital de……………………………… dont le siège social est
à …………………………représentée par ………………………………agissant en
qualité de
…………………………..émettons en faveur de la Direction de Distribution
de………………….. ;
Une garantie de restitution d’avance (Conformément à l’Article 23.1.2 de la Pièce III
du contrat), de ………………DA, représentant TRENTE pour cent (30%) maximum
du montant global Hors Taxes des fournitures qui couvrira l’avance sur
Approvisionnements que la Direction de Distribution a versé à l’entreprise
……………………….en cas d’inexécution ou d’exécution incomplète par cette
dernière de ses obligations contractuelles.
GARANTIE BANCAIRE DE RESTITUTION D’AVANCE SUR APPROVISIONNEMENTS
APPROVISIONNEMENTS
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
103
Nous nous engageons Irrévocablement et Inconditionnellement à payer la Direction
de Distribution sans délai à la première demande de la Direction de Distribution, le
montant intégral de la présente garantie contre sa déclaration écrite, établissant que
(Dénomination du Réalisateur), n’a pas rempli ses obligations contractuelles.
La présente garantie entrera en vigueur à la date (To) de mise en vigueur du contrat et
sera libérable au fur et à mesure de la récupération de l’avance versée et des mains
levées partielles données par la Direction de Distribution de ………………………...
Fait à …………………….…….., le …………..………..
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
104
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
105
PRESCRIPTIONS GENERALES
MISE EN ŒUVRE Les prix rémunèrent l’ensemble des travaux, prestations et fourniture nécessaires à la
réalisation des ouvrages de la distribution d’énergie électrique. Ces prix s’appliquent quelle que soit la nature du terrain, des obstacles rencontrés, les
dimensions des tranchées réellement exécutées et les sujétions de pose.
TRAVAUX POUR RESEAUX AERIENS
Les ouvrages à réaliser se composent généralement de lignes Moyenne Tension "MT", Basse tension "BT" aériennes et souterraines, de Postes Aériens de transformation
MT/BT, Génie civil plus équipement de postes cabines à types réduits et de Branchements en basse tension (BRC).
Les ponts amovibles à connecteurs TST sont posés en remplacement des IACM de poste. Pour les postes aériens, il y a lieu d’exclure:
Les IACM de postes.
Les fusibles et les porte-fusibles.
Les supports métalliques pour les lignes MT/BT ainsi que les armements doivent être
galvanisés. Pour les branchements, le tableau de comptage sera posé dans un coffret normalisé sur la façade extérieur de l’habitation, le disjoncteur à l’intérieur de
l’habitation à coté de la porte d’entrée. Le coffret en polyester sera fourni par l’entreprise de réalisation. A la réception provisoire, l'entreprise devra remettre à l'agence de la Direction de la
Distribution de Relizane la liste nominative des abonnés avec les numéros des compteurs posés par ses soins.
L’installation des matériels ci-après comprend la prise en charge, la remise à pied d’œuvre puis la mise en place de ces matériels: Jeu de trois (03) parafoudres pour la
tension 36 kV, Jeu de trois (03) coupes circuit HPC y compris leurs ferrures pour supports, Boites d’extrémité pour tension 30 KV, Mise à la terre.
Ces travaux de mise à la terre comprennent la fourniture à pied d’œuvre et la mise en place du matériel de mise à la terre y compris les accessoires nécessaires pour les
articles suivants et ne concerne en aucun cas les postes maçonnés:
Support avec piquet de terre.
Interrupteur sectionneur aérien (IACM).
Poste de transformation aérien.
Parafoudres ou éclateurs.
Neutre de réseau BT.
Plate forme en béton armé au pied du support.
Plate forme en béton armé à proximité du support selon les exigences de la
Direction de Distribution de Relizane.
Abattage des arbres et de taillis suivant les règles de l’art.
Cet article n’est pas applicable aux abattages en grande masse lesquels feront l’objet de consultations séparées.
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
106
Les circonférences des troncs d’arbres sont mesurées à un (01) mètre au dessus du
sol.
Les ouvrages seront réalisés conformément aux normes et spécifications techniques
en vigueur et en particulier aux dispositions des cahiers des spécifications techniques suivants :
Spécification pour les branchements N°229/XD. N° 99 XD Principes de conception et de réalisation des mises à la terre.
N° 108 XD Directives Techniques pour l'étude et la construction des lignes aériennes de distribution
N° 256 XD/98 Abaques d'armements nappe - voûte. N° 178 XD/ Réseaux Torsadés.
Document intitulé "Postes de transformations MT/BT" Document STS N° 770/XDE
Document réalisation des travaux souterrains. Document dispositions constructives des lignes aériennes Moyennes Tensions. Document Règlement Technique et de Sécurité des ouvrages de Distribution de
l’Energie Electrique. Ces documents sont mis à la disposition des soumissionnaires, pour consultation et/ou
reproduction au niveau des filiales de Distribution.
Toutes dispositions techniques particulières doivent être soumises à l’accord préalable
de la Direction de Distribution de Relizane qui examinera les implications avec l’entrepreneur.
TRAVAUX POUR RESEAUX SOUTERRAINS Terrassement & tranchées
Déblai manuel ou mécanique, en rigole en terrain meuble, suivant les
dimensions en profondeur et en largeur indiquée dans le cahier des prescriptions communes.
Les travaux de terrassement s’entendent avec:
Jet sur berge, réglage et dressage des parois et du fond de fouille, aménagement
d’un passage de 40 cm entre le bord de la fouille et les terres rejetées, étaiement éventuel.
Etablissement des ponts pour piétons et véhicules sur chaque passage ouvert,
protection, balisage et éclairage du chantier, conformément aux règlements municipaux,
Remblayage de la fouille après pose avec les terres de déblais préalablement épierrée par couches successives de 20 cm d’épaisseur avec damage manuel ou
mécanique (celle-ci devra intervenir dix (10) jours au plus tard après remblayage),
Entretien du sol jusqu’à réfection définitive.
Matériaux de remblai
Apport de tout venant de rivière…………………………………
Apport de sable lavé de rivière……………………………………
Apport de tuf……………………………………………………………
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
107
Criblage des terres de déblai, opération exécutée dans le cas de la non
disponibilité de sable ou à la demande de la Direction de Distribution de Relizane (dans le cas difficulté constatée pour mise en œuvre du lit de sable tel
que : route étroite, accès difficile…).
Enlèvement et transport des terres excédentaires
Enlèvement des terres excédentaires et leur remise à la décharge publique ou
lieux désignés par la Direction de Distribution de Relizane. Démolition de revêtement
Il est spécialement entendu que les surfaces à facturer seront nettes de toutes sur largeurs forfaitaires ou accidentelles non demandées par la Direction de Distribution de Relizane.
Les largeurs de ces surfaces seront celles demandées expressément par la Direction de Distribution de Relizane.
Revêtement bitumeux.
Epaisseur de la couche de bitume comprise entre 10 et 30 cm.
Revêtement empierre.
Empierrement ordinaire.
Dallage ou carrelage.
Dallage ou carrelage, quelle que soit la nature des joints.
Revêtement cimenté. Revêtement cimenté (béton maigre).
Dépose de bordures de trottoirs.
Dépose de bordures de trottoirs de tous types soigneusement bardés et rangés à proximité de la tranchée.
Réfection de revêtement(y compris toutes sujétions comme au paragraphe ci-dessus)
Pavage.
Réfection de chaussée bitumée.
Réfection de trottoir bitumé.
Revêtement empierre.
Réfection de chaussée empierrée.
Dallage ou Carrelage.
Réfection de trottoir(quelle que soit la nature du joint).
Trottoir cimenté.
Réfection de trottoir cimenté.
Bordures de trottoirs Remise en place de bordure de trottoir y compris fourniture de sable
POSE DE CANALISATIONS ELECTRIQUES
Pose de câble en tranchée
Transport à pied d’œuvre des câbles sur tourets .
Déroulage, tirage et réglage des câbles.
Moyens de mise en œuvre (matériel de déroulage, vérins …).
Opérations de mise des tourets sur vérins. Matériel & accessoire de raccordement
Boîte de jonction
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
108
Pose et raccordement de boite de jonction MT.
Boîte d’extrémité
Pose d’une boite d’extrémité et d’un câble le long d’un support y compris
fourniture et pose du fourreau de protection des ferrures et colliers de fixation. Plaque repère
Pose et scellement y compris confection borne de repérage en béton.
OUVRAGES DE TRAVERSEE EN BETON Ouvrages en béton à deux ou trois alvéoles pour traversée de rue ordinaire
Exécution de l’ouvrage composé de deux ou trois buses de ciment de 0,15m de diamètre intérieur posé sur radier en béton de 0,06m d’épaisseur et enrobé de
béton sur une épaisseur de 0,05m. Le haut de l’ouvrage étant à 0,80 m au minimum au dessous du sol comprenant les sujétions du paragraphe tranchées
ainsi que la fourniture et pose de buses de ciment de 0,15m de diamètre.
Ouvrage à deux alvéoles: largeur de la tranchée = 0,70 m.
Ouvrage à trois alvéoles: largeur de la tranchée = 0,95 m.
Ouvrages en béton à deux ou trois alvéoles pour traversée de route à trafic intense
Exécution de l’ouvrage conformément aux plans de la Direction de Distribution
de Relizane, obturation des extrémités d’alvéoles, le haut de l’ouvrage étant à 0,80 m au minimum au dessous du sol, comprenant les mêmes sujétions que le paragraphe tranchées ainsi que la fourniture et pose de buses de ciment de
0,15m de diamètre.
Ouvrage à deux alvéoles: largeur de la tranchée = 0,70 m.
Ouvrage à trois alvéoles: largeur de la tranchée = 0,95 m.
Ouvrages en béton à deux ou trois alvéoles pour traversée de chemins de fer
Exécution de l’ouvrage conformément aux plans de la Direction de Distribution
de Relizane, obturation des extrémités d’alvéoles, le haut de l’ouvrage étant à
0,80 m au minimum au dessous du sol, comprenant les mêmes sujétions que le paragraphe tranchées ainsi que la fourniture et pose de buses de ciment de
0,15m de diamètre, avec en plus le renforcement de la voie exécutée par la SNTF, la surveillance par la SNTF et toutes autres sujétions de travaux de nuit,
de fin de semaines et de jours fériés.
Ouvrage à deux alvéoles: largeur de la tranchée = 0,70 m.
Ouvrage à trois alvéoles: largeur de la tranchée = 0,95 m.
Maçonnerie (Toutes sujétions comprises, matériaux livrés et mise en œuvre par l’entrepreneur)
Maçonnerie en briques tous types 10 à 15 cm avec mortier dosé à 250 Kg/m³.
Enduit ordinaire de 0,02 m d’épaisseur au mortier de ciment dosé à 250 Kg/m³.
Gros béton pour radier dosé à 350 Kg/m³ de ciment.
Béton armé dosé à 350 Kg de ciment portland par m³ mis en œuvre pour 800 l
de gravier de 0,02 m et 400 l de sable grenu y compris ferraillage et coffrage. Confection d’une chambre de tirage
Confection d’une chambre de tirage de dimensions intérieures de 1x2 m et d’une hauteur de 1,30 m, comprenant:
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
109
Terrassement et toutes sujétions comprises.
Evacuation des déblais.
Forme de 0,20 m d’épaisseur en béton dosé à 250 Kg de ciment.
Parois de 0,20 m d’épaisseur en béton dosé à 250 Kg de ciment.
Enduit intérieur et toutes sujétions de raccordement aux ouvrages de protection des câbles.
Couverture en dalles amovibles en béton armé dosé à 350 Kg de ciment.
Percements des murs (pour passage de conduite)
Cloisons en pierres ou en béton.
Cloisons en parpaings ou en briques tout type.
Entrée charretière
Fourniture et pose buse de ciment de 0,15 m de diamètre intérieur sous chaussée
ou entrée charretière.
Mêmes sujétions que l’article 100.
Une buse tranchée: 0,50x1,10 m.
Deux buses tranchées: 0,70 x 1,10 m
Trois buses tranchées: 0,90 x 1,10 m.
POSTE DE TRANSFORMATION DE TYPE CABINE
La construction des postes cabines doit satisfaire aux exigences de la Direction de Distribution de Relizane.
Le prix unitaire doit résulter des opérations correspondantes:
Travaux de bâtiment communs à l’ensemble des postes maçonnés .
Fourniture jusqu'à pied d’œuvre (y compris déchargement) de l’ensemble des
matériaux et matériels nécessaires aux prestations suivantes qui seront exécutées par l’entreprise.
Terrassement et fouilles (y compris le circuit de terre).
Chaînages (rond à béton).
Bétonnage
Maçonnerie (murs et toiture).
Menuiserie métalliques (portes et grilles dont les fournitures étant exclues).
Etanchéité (y compris fourniture par l’entreprise).
Peintures (bâtiments et parties métalliques).
Mise en place et réglage des équipements sous enveloppe métallique des postes.
Cellule «Arrivée interrupteur » à coupure dans le SF6 ou le vide
Cellule «Départ interrupteur » à coupure dans le SF6 ou le vide.
Cellule «Protection transformateur interrupteur » à coupure dans le SF6 ou le vide (y compris le porte fusible et les fusibles).
Cellule «transformateur» selon le génie civil (y compris les opérations
d’assemblage).
Transformateur de puissance.
Tableau de distribution basse tension.
Liaisons tableau BT – Transformateur.
Liaisons câble sec MT
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
110
Trousses d’extrémités pour cellules «Arrivée » et «Départ ».
Trousses d’extrémités pour liaison cellule «Protection » et «Transformateur»
avec confection des déflecteurs et leur raccordement au réseau de terre avec
fourniture des accessoires de mise à la terre.
Support isolant pour prise de terre
Isolateur pour jeu de barre
Circuit de mise à la terre avec fourniture des matériels de mise à la terre des masses et du neutre (trolleys en cuivre serre fils, cosses, manchons de jonction,
tés de raccordement et autres).
Lot d’éclairage artificiel comprenant deux (02) hublots avec lampes, deux (02)
boites de dérivation, une (01) prise de courant, deux (02) interrupteurs, câbles
de liaison et fusibles de protection.
Matériel de sécurité (mise en place) comprenant une (01) boite murale et
l’ensemble des plaques d’affichages PR.
Serrures Deny.
Matériels et travaux divers
L’installation des matériels ci-après comprend la prise en charge, la remise à pied d’œuvre puis la mise en place de ces matériels: Jeu de trois (03) parafoudres pour la
tension 36 kV, Jeu de trois (03) coupes circuit HPC y compris leurs ferrures pour supports, Boites d’extrémité pour tension 30 KV, Mise à la terre.
Ces travaux de mise à la terre comprennent la fourniture à pied d’œuvre et la mise en place du matériel de mise à la terre y compris les accessoires nécessaires pour les
articles suivants et ne concerne en aucun cas les postes maçonnés:
Support avec piquet de terre.
Interrupteur sectionneur aérien (IACM).
Poste de transformation aérien.
Parafoudres ou éclateurs.
Neutre de réseau BT.
Plate forme en béton armé au pied du support.
Plate forme en béton armé à proximité du support selon les exigences de la
Direction de Distribution de Relizane.
Abattage des arbres et de taillis suivant les règles de l’art.
Cet article n’est pas applicable aux abattages en grande masse lesquels feront l’objet
de consultations séparées. Les circonférences des troncs d’arbres sont mesurées à un (01) mètre au dessus du sol.
CCOONNDDIITTIIOONNSS PPAARRTTIICCUULLIIEERREESS
Plans et schémas d’exécution
Les conditions particulières seront établies par la Direction de Distribution de Relizane en fonction des spécificités de chaque affaire.
Applications Les conditions particulières qui suivent complètent les clauses administratives,
juridiques et commerciales. Dans tous les cas où les dispositions se contrediront, les
AO N°024/2013/S.D.O/D.D-RL/D.E.E.T
111
dispositions ci-après prévaudront sur celles des Clauses administratives juridiques et
commerciales. Il reste entendu que les dispositions ci-après doivent aller dans le sens de l’amélioration de la qualité de service et de mise en œuvre.
Plans Plan de situation - Plan Général Plan d’études d’exécution - Plans Points Spéciaux.
Les plans indiqués ci-dessus font partie intégrante du cahier des charges. Ils permettront au soumissionnaire de procéder à l’évaluation de son offre.
la Direction de Distribution de Relizane peut éventuellement modifier ou compléter les plans d’études.
En tout état de cause, les plans d’études d’exécution définitifs seront remis à l’entrepreneur par la Direction de Distribution de Relizane après la signature du
contrat par les deux parties.
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
1. Spécification pour les branchements N°229/XD. 2. Principes de conception et de réalisation des mises à la terre N°99 XD.
3. Directives techniques pour l'étude et la construction des lignes aériennes de distribution N°108 XD.
4. Abaques d'armements nappe-voûte N°256 XD/98. 5. Réseaux torsadés N°178 XD.
6. Document intitulé "Postes de transformation MT/BT". 7. Document "STS" N°770/XDE
8. Document intitulé "Réalisation des travaux souterrains". 9. Document intitulé "Dispositions constructives des lignes aériennes Moyenne
Tension". 10. Document intitulé "Règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution
de l’énergie électrique".