MARCHE 04-2016 C.C.T.P. - Actualités | Centrale … · l’ensemble des éléments à compléter...

1 C.C.T.P. Amélioration du niveau de sécurité et remplacement du SSI catégorie A de L’Ecole Centrale de Marseill e

+ Contrats d’entretien (1an +3 ans) + plans d’évacu ation.

ECM (Ecole Centrale Marseille) Pôle de l’Etoile-Technopole

de Château-Gombert 38, rue Frédéric Joliot-Curie13451

MARSEILLE cedex 13

MARCHE N° 04-2016

C.C.T.P. Amélioration du niveau de sécurité et

remplacement du SSI catégorie A de

L’Ecole Centrale de Marseille +

- Contrats d’entretien pièce et main d’œuvre (inclus à l’offre de base) : règlementaire de 1 an (Pendant la GPA)

+ Extension du Contrat d’entreti en de 3 ans - plans d'évacuation et d’intervention

Marché de travaux

(Et contrat de maintenance)

Ensemble immobilier classé en un ERP de 2ème catégorie de Type R avec activités L, N (Un bâtiment en code du travail)

Coordinateur SSI ; Sté AnalyFeu représentée par : Mr. David Baak.

Contrôleur technique ; Socotec représenté par : Mr. Thierry Dubois

Marché passé selon la procédure adaptée article 28 du code des marchés publics

C.C.T.P. Amélioration du niveau de sécurité et remplacement du SSI catégorie A de L’Ecole Centrale de Marseill e + Contrats d’entretien (1an +3 ans) + plans d’évacu ation.

2

Liste des Lots Le marché est constitué d’un lot SSI.

Pour les parties désenfumage et menuiserie, seule l’entreprise sélectionnée pourra faire appel à des sous-traitants. Ces derniers ont interdiction de sous-traiter à leurs tours.

L’établissement étant équipé de détecteurs ioniques, le démantèlement de l’installation devra se faire par une entreprise certifiée « Qualidion ». Cette dernière, devra fournir le certificat de recyclage des détecteurs Ioniques.

Le temps de garantie du matériel et de l’installation devra être signalé et ne saurait être inférieur à 2 ans. Une éventuelle extension de garantie sera la bienvenu.

Une proposition de contrat de maintenance annuelle pièces et main d’œuvre incluses devra être fait ( 1 an pendant la GPA + 3 ans ), le contrat de maintenance devra être assuré par l’entreprise sélectionnée. Le contrat de maintenance devra comprendre les délais de dépannage et le coût de remplacement d’éléments défectueux, ainsi que le prix des interventions de modifications du système ou de son zonage conformément au bordereau en annexe.

Une visite obligatoire du site devra être réalisée, avant toute offre de prix. Cette visite sur site devra servir à définir les quantitatifs nécessaires à la réalisation de l’installation en prenant en compte l’ensemble des éléments à compléter ou à remplacer, lors de la réalisation des travaux. Les éléments oubliés ne devront pas faire l’objet d’avenant au marché.

L’entreprise sélectionnée aura une obligation de résultat, elle devra répondre aux observations émises par le coordinateur SSI et le bureau de contrôle de façon à obtenir un PV de réception du coordinateur SSI et une RVRAT du bureau de contrôle sans réserves y inclus formation des personnels réalisée.

L’installation fera l’objet d’un suivi de travaux par un bureau de contrôle qui devra fournir un RVRAT.

Le niveau de finition devra être fait de façon prêt à peindre, pour les installations de PCF.

Il est également inclus au marché la fourniture et la mise en place des plans d’intervention et d’évacuation conformément à la NF S60-303.

C.C.T.P. – PRESCRIPTIONS COMMUNES

Sommaire :

Contenu 1 GENERALITES ................................................................................................................................................. 4

1.1 ETAT DES LIEUX ................................................................................................................................................ 5

1.1.1 Classement de l’établissement ..................................................................................... 5

1.1.2 Présentation de l’établissement .................................................................................... 5

Description du SSI en place sur le site : ............................................................................... 7

OBJET DU PRESENT MARCHE ET (MONTAGE DU MARCHE) ............................................................... 7

OBJET : .................................................................................................................................................................... 7 B : TC (Tranches Conditionnelles) ......................................................................................... 8

DECOUPAGE FINANCIER ET MONTAGE DU MARCHE: ................................................................................................ 8

Financier ..................................................................................................................................... 8


3

Montage du marché (partie TRAVAUX) ..................................................................................... 9 Montage du marché (partie maintenance) .................................................................................. 9

ELEMENTS TECHNIQUES : ......................................................................................................................................... 9

RENDU DU DOSSIER : ................................................................................................................................................ 9

Système de sécurité incendie : ............................................................................................. 10

1.2 QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIAUX ET MATERIELS............................................................................ 11 1.3 RECEPTION DES SUPPORTS ............................................................................................................................ 11 1.4 CHANTIER PREPARATION ET NOTAS .................................................................................................................. 11

1.4.1 DUREE DE LA PERIODE DE PREPARATION .............................................................. 11 1.4.2 CELLULE DE SYNTHESE / mission OPC ....................................................................... 11 1.4.3 DOCUMENTS GRAPHIQUES......................................................................................... 13 1.4.4 CALENDRIER PREVISIONNEL D'EXECUTION ........................................................... 14

1.4.5 INSTALLATIONS DE CHANTIER ................................................................................... 14 1.4.6 RENSEIGNEMENTS AVANT EXECUTION .................................................................... 15 1.4.7 NUISANCE DE CHANTIER ............................................................................................. 15

1.5 PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'EXECUTION DES TRAVAUX ........................................................ 15 1.5.1 ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX .......................................................................... 15 1.5.2 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER ..................................................................................... 15 1.5.3 STOCKAGE DE MATERIELS ET DE MATERIAUX ....................................................... 16

1.6 REGLEMENTATION APPLICABLE ....................................................................................................................... 16 1.7 HYGIENE, SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (DEVOIRS DES ENTREPRISES) .......................................... 16

1.8 ASSURANCE DE LA CONSTRUCTION .................................................................................................................. 17 1.9 COORDINATION SSI .......................................................................................................................................... 17

1.10 PHASAGE DE L'OPERATION.............................................................................................................................. 17 • Phase 1 : ............................................................................................................................. 17 • Phase 2 : ............................................................................................................................. 17

1.11 ETUDES TECHNIQUES .............................................................................................................................. 17

1.12 EXÉCUTION DES TRAVAUX .................................................................................................................... 18 1.13 DOCUMENTS À FOURNIR ........................................................................................................................ 18

1.13.1 A L'APPEL D'OFFRE .................................................................................................... 18 1.13.2 CONNAISSANCE DES LIEUX ....................................................................................... 19

1.14 EN COURS DE CHANTIER CONTRAINTES D'EXECUTION ........................................................................... 20 1.15 EN FIN DE CHANTIER ................................................................................................................................ 20

1.16 QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ............................................................................................... 21 1.17 OFFRE À CARACTÈRE FORFAITAIRE ET GLOBALE ........................................................................... 21

1.18 CONTENU DES PRIX .................................................................................................................................. 21

1.19 TC TRANCHES CONDITIONNELLES .................................................................................................................. 22

2 PRESCRIPTIONS D'ENSEMBLE ................................................................................................................. 22

2.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX ................................................................................................................... 22 2.2 NORMES ET RÈGLEMENTS ........................................................................................................................ 23

2.3 RÉSERVATIONS, SCELLEMENTS ET CALFEUTREMENTS ................................................................... 24

2.4 ORIGINE DES INSTALLATIONS. ................................................................................................................ 25 2.5 LIMITES DE PRESTATIONS ........................................................................................................................ 25

2.6 ORGANISATION DU CHANTIER ................................................................................................................ 25 2.6.1 Horaires : percements/carottages .................................................................................... 25

2.7 CONTRÔLE ET ESSAIS ................................................................................................................................ 25

2.8 GARANTIES ................................................................................................................................................... 26

2.9 NOTE PRÉLIMINAIRE IMPORTANTE À LA DESCRIPTION DES TRAVAUX....................................... 26

3 CAHIER DES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ................................................................................ 26

3.1 PRINCIPE GENERAL ........................................................................................................................................... 27

3.2 IMPLANTATION DU SSI ..................................................................................................................................... 29

3.3 ORGANISATION HUMAINES ............................................................................................................................... 30 3.4 CONSTITUTION DES ZONES ............................................................................................................................... 30 3.5 ORGANISATION DES ZONES (CF. ANNEXE + PLANS) ........................................................................................... 30

3.6 TABLEAU DE CORRELATION.............................................................................................................................. 30


4

4. SCENARIO DE MISE EN SÉCURITÉ CONFORMEMENT AUX PR ECRITION DU COODRDINATTEUR SSI ............................................................................................................................................................................... 30

4.1 SCENARIOS AUTOMATIQUES (DAI) .................................................................................................................. 30 4.2 SCENARIOS MANUELS ....................................................................................................................................... 30

3.2 CANALISATIONS ......................................................................................................................................... 31

3.3 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE : ........................................................................................................ 32 3.3.1 PRESENTATION DU SYSTEME...................................................................................... 32

3.4 DESCRIPTIF DU MATERIEL ....................................................................................................................... 34 3.4.1 SYSTEME DE DETECTION INCENDIE ......................................................................... 35 3.4.2 SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE ............................................................ 35

3.6 RECEPTION ET MISE EN SERVICE ............................................................................................................ 38 3.6.1 Généralité ......................................................................................................................... 38

3.6.2 Réception .......................................................................................................................... 38

3.6.3 Essais de détection incendie ............................................................................................. 39 ESSAI ET RECEPTION DE L’INSTALLATION : ........................................................................................................... 40 GPA : GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT / INTERFACES ET RESPONSABILITEES ............................................ 40

L’INSTALLATION SSI ET LE BON FONCTIONNEMENT DU SYSTEME IMPACTANT L’EXPLOITATION DU SITE IL NE SERA TOLERE QUE DES INTERVENTIONS LIEES A DES MODIFICATIONS MINEURES « D’ORDRE ESTHETIQUE » ET NON FONCTIONNELLE. 40

Interfaces et responsabilités ................................................................................................. 40

PARTICIPATION DES ENTREPRISES .............................................................................................................. 41 3.6.1 Essais de réception technique du S.M.S.I! ........................................................................ 41

3.7 RESPONSABILITES ET CERTIFICATION DE L’INSTALLATEUR - GARANTIE ET ............................... 43

CERTIFICATION DU MATERIEL ....................................................................................................................... 43 TC : TRANCHES CONDITIONNELS A/B/C ................................................................................................................ 44

TC : Modification des lanterneaux asservi pour désenfumage (et ventilation) : modifications à chiffre pour les plot 1/ TCv1d ; plot 2/ TCv2d et plot 4 /TCv4d .................................................................... 44 TC : Modification des lanterneaux asservi pour et ventilation : modifications à chiffre pour les plot 1/ TCv1v ; plot 2/ TCv2v et plot 4 /TCv4v ..................................................................................... 44 Plot 1/2et4 Modification des exutoires restant du plot (sans pilotage du SSI) .......................... 44 TC dhga : Hall du grand Amphi : Modification des menuiseries et création d’un désenfumage spécifique ................................................................................................................................................... 45

4 DEPOSE ANCIENNE INSTALLATION ....................................................................................................... 45

4.1 DÉPOSE ET REMANIEMENT DES INSTALLATIONS EXISTANTES ................................................. 45

4.2 SUIVI QUALIDION ............................................................................................................................................. 45

3.8 CONTRATS D’ENTRETIEN ........................................................................................................................ 46 3.8.1 Essais fonctionnels dans le cadre des contrats de maintenance .......................... 46

1 GENERALITES L’étude confiée découle d’une volonté de l’Ecole Centrale de Marseille à améliorer le Système de

Sécurité Incendie de son site principal, sis 38 rue Fréderic Joliot Curie à Marseille. La volonté du maître d’ouvrage est mettre en place un nouveau cœur de système de sécurité incendie pour son bâtiment principal en lieu et place des 3 systèmes existants qui présentent quelques désagréments d’ordres techniques et dont l’ancienneté ne permet plus aux constructeurs de garantir la maintenance de l’installation. Sur ce principe, une analyse de l’installation existante a été engagée pour obtenir le niveau de sécurité et proposer les modifications à apporter pour atteindre un niveau de sécurité des plus acceptables sans pour autant obérer l’existant.


5

Bien que la sévérité technique de l’installation (SSI A) dépasse les exigences réglementaires exigibles pour établissement d’enseignement sans hébergement (cf. art. R31), la direction de l’établissement souhaite préserver un système de sécurité incendie de catégorie A.

1.1 ETAT DES LIEUX (Un état des lieux contradictoire (avec photos) devra être fait préalablement au démarrage des travaux par zone.)

1.1.1 Classement de l’établissement Réglementairement, l’établissement relève de personnes de droit public qui se constitue d’un groupement d’établissements isolés entre eux (cf. art. GN3) placés sous une direction unique assurée par Monsieur le Directeur. L’ensemble du site est classé comme un Établissement Recevant du Public de 2ème catégorie de type R avec activités N et L. Cependant, pris indépendamment, l’établissement se constitue de 2 bâtiments considérés comme autant d’établissements pour l’application du règlement, soit :

• bâtiment principal (dont il est fait objet) : Type R avec activité N et L de 2ème catégorie • Bâtiment CMT voué à la recherche (Code du Travail).

1.1.2 Présentation de l’établissement Situation actuelle du Campus Situé sur le technopôle de Château-Gombert, au Nord de Marseille, l’Ecole Centrale s’étire sur un parc d’environ 8 hectares où plusieurs bâtiments d’enseignements et de recherche prennent place. Le Campus est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la vocation principale est la formation des ingénieurs « Centraliens » et la recherche dans le domaine scientifique. On note la présence de nombreux laboratoires de recherche associés au CNRS et AMU L’établissement fait l’objet d’un Avis Favorable suite au Procès-Verbal de la Commission Communale de Sécurité n° 2013-13549 en date du 26 avril 2013. Aspect conceptuel du bâtiment principal Construit dans les années 1990, le bâtiment principal se compose d’une succession de bâtiments, non isolés entre eux, de dimensions et d’envergures différentes qui se déploient sur environ 200 mètres de long et s’élèvent, suivant les blocs, de deux à six niveaux. Chaque bâtiment composant ce vaste ensemble immobilier porte une appellation pour permettre de mieux les identifier et se repérer sur le campus. Le bâtiment « Equerre » est le plus imposant, situé au Nord-Ouest, il s’élève sur 6 niveaux et domine le reste de l’établissement. A partir de ce dernier, s’articulent les autres bâtiments reliés entre eux par l’intermédiaire de circulations, terrasses et coursives à l’air libre. On retrouve :

• la « Jetée » située au Sud de l’équerre qui s’élève sur 2 étages depuis un rez-de-chaussée ; • les « mailles », rectilignes, sont situées dans le prolongement de « l’équerre » à l’Est. Elles se composent

d’une arrête centrale élevée sur 3 niveaux, à partir de laquelle, sont reliées, de chaque côté, les 5 bâtiments dénommés « plots ». Les « plots » sont composés d’une structure composée d’acier et de béton et d’un toit en tôle ondulée. Le reste de l’ensemble immobilier fait appel à une construction traditionnelle composée de murs et planchers en béton, l’ensemble coiffé par des toitures terrasses, d’altimétries différentes, en dalles béton étanchées.

Le site est accessible depuis la rue Fréderic Joliot Curie, à l’Ouest, et la rue Henri Becquerel au Sud. A partir desquelles, une voie privée permet aux secours de contourner le bâtiment et de s’approcher de la plupart des façades. L’ensemble immobilier épouse le dénivelé du terrain ce qui lui confère l’avantage de posséder plusieurs niveaux donnant directement sur l’extérieur (RDC, R+2 Nord). Les volumes sont distribués par un cloisonnement traditionnel dont la configuration permet d’offrir de larges circulations de 2 à 3 UP reliées aux différents escaliers, terrasses et coursives à l’air libre qui desservent l’ensemble des étages. Chaque bâtiment s’articule et s’exploite de la façon citée ci-après : Equerre


6

• le rez-de-chaussée abrite, aile Nord, une galerie desservant les différents locaux techniques (chaufferie, CTA, locaux électriques…) et amphithéâtres, aile Est, des salles de cours, 2 salles réservées aux serveurs, 1 bloc sanitaire, des réserves et bureaux ;

• le R+1 est occupé, aile Nord, par la vie étudiante où prend place plusieurs locaux associatifs et de loisirs, aile Ouest, des salles de cours, un local CTA et un bloc sanitaire ;

• le R+2 abrite la cafétéria du CROUS pour l’aile Nord et un amphithéâtre de 450 places et un vaste hall pour l’aile Est ;

• le R+3 est exploité, aile Nord, par le restaurant du CROUS et ses cuisines et par des bureaux et des locaux techniques pour l’aile Ouest ;

• le R+4 accueille des bureaux et un laboratoire (Code du Travail) pour l’aile Nord et une médiathèque avec des magasins de livres pour l’aile Ouest ;

• le R+5 abrite, aile Nord, un service voué à l’administration et à la recherche (Cdt) et, aile Ouest, le 2ème

niveau de la médiathèque (volume unique) et les magasins de livres.

Jetée • le rez-de-chaussée bas abrite une salle de cours banalisée et des bureaux ; • le rez-de-chaussée haut est occupé par des bureaux, 2 amphithéâtres et des salles de cours ; • le Rez de jardin (R-1) • le R+1 abrite des bureaux, des locaux voués à la recherche et des salles de cours ; • le R+2 accueille des bureaux, des laboratoires de recherche, des salles de cours et une salle

polyvalente.

Mailles 1/2/3 • le rez-de-chaussée comprend des bureaux, des salles de cours, des sous-stations, des ateliers, des

laboratoires et les accès aux différents plots ; • le R+1 abrite les passerelles d’accès aux plots, le PC de sécurité incendie et des bureaux ; • le R+2 accueille principalement des salles de cours, 3 amphithéâtres et quelques bureaux ; • la toiture terrasse, abrite les locaux CTA et les machineries ascenseurs. • Les mailles sont aussi équipées d’inter-étages avec des bureaux

Plot 1

• le rez-de-chaussée abrite des bureaux, des salles de T.P et deux ateliers mécaniques (évolution pressentie vers une salle de sport);

• le R+1 est réservé à des bureaux (Code du Travail).

Plot 2 • le rez-de-chaussée abrite des bureaux, des réserves, une salle blanche réservée à la recherche et des

salles de cours ; • le R+1 est réservé à des bureaux (Code du Travail).

Plot 3

• le rez-de-chaussée abrite des bureaux, des archives, un laboratoire, deus salles de travaux pratiques ; • le R+1 est réservé à des bureaux (Code du Travail).

Plot 4

• le rez-de-chaussée abrite un atelier thermique, un atelier mécanique des fluides, une salle informatique, 2 laboratoires, une chambre anéchoïque ;

• le R+1 est réservé à des bureaux (Code du Travail). •

Le plot 6 abrite des salles de cours au RDC, 1 CDI, des bureaux et des salles de classes au R+1. L’ensemble immobilier à l’avantage de posséder de nombreux dégagements, judicieusement repartis, en nombre excédentaire (+ 30 %). En outre, tous les niveaux sont mis en relations par de multiples passerelles, terrasses et coursives extérieures permettant d’offrir aux occupants comme aux secours, des dégagements à l’abri des flammes et des fumées. Les accès aux escaliers encloisonnés et les recoupements des circulations sont, pour partie, équipés de portes à fermeture automatique asservies à la fonction compartimentage sans toutefois être certifiées DAS (antériorité à la norme NFS 61-937, fiche 10).


7

Les circulations horizontales ne sont pas directement désenfumées mais peuvent l’être via l’ouverture des fenêtres et portes des locaux situés en périphéries (cf. art. R19). A l’exclusion des escaliers des différents plots (R+1), les escaliers du bâtiment sont désenfumés conformément à la prévention de l’article DF5 et de l’IT n° 246. Plusieurs locaux ≥ 300 m2 sont désenfumés localement sans que liaison avec le CMSI. Cependant, la restaurant du CROUS comme la médiathèque, accusent une surface supérieure à 300 mètres carré mais aucun dispositif de désenfumage ne se présente, seules des fenêtres pouvant être ouverte, une par une, peuvent permettre la ventilation de ces locaux. Les besoins de chauffage sont assurés par une chaufferie au gaz situé au rez-de-chaussée en bout de la maille n° 3. L’ensemble immobilier est défendus et surveillés par:

• des extincteurs EP 6 litres et des extincteurs appropriés aux différents risques ; • une installation RIA ; • un Système de Sécurité Incendie de catégorie A à charge de surveiller l’ensemble du bâtiment principal à

l’exception du plot 3 et du plot 6. Lesquels, possèdent leur propre équipement d’alarme de type 1. L’ensemble des équipements sont surveillés depuis le PCSI par un service de sécurité incendie composé d’agents SSIAP.

• par des hydrants privés et publics.

Description du SSI en place sur le site :

Le PC sécurité qui est situé au croisement de l’EQUERRE 1et 2 , avec l’accueil :

1. Un équipement d’alarme de type 1 constitué de deux centrales type CZ10 de Cerberus assurant la surveillance partiel des bâtiments Equerre, Jetée et Maille.

2. Un équipement d’alarme de type 1 constitué d’un SSI de Marque Chubb assurant la surveillance partiel du bâtiment Plot 6.

3. Le report du de l’alarme de type 1 de marque DEF situé dans un local au RDC du Bâtiment Plot 3, celui-ci assurant la surveillance partiel du bâtiment Plot 3 et du bâtiment C.M.T

OBJET DU PRESENT MARCHE ET (MONTAGE DU MARCHE)

OBJET : A offre de base : Amélioration du niveau de sécurité et remplacement du SSI catégorie A de L’Ecole Centrale de Marseill e + Contrat de 1 an (Pendant la GPA) + contrat 3 ans (triennal) : les 2 pièces et main d’œuvre compris + Plans d’évacuation

L’offre de base a pour but de satisfaire aux demandes, dans le respect des attentes citées ci-dessus, et devra comprendre à minima pour les travaux:

• Amélioration du SSI de catégorie A conformément aux préconisations du présent cahier des charges (prescriptions coordinateur SSI + CCTP)


8

Amélioration du niveau de sécurité et remplacement du SSI catégorie A CONSTITUE D’UN SDI ET D’UN CMSI POUR L’ENSEMBLE DE L’ETABLISSEMENT, AFIN D’ASSURER UNE COHERENCE GLOBAL DE L’ETABLISSEMENT. (LE NIVEAU DE SECURITE ACTUEL DEVRA ETRE MAINTENU O U COMPLETE)

• Y compris contrat de maintenance d’une durée de 1 a n : sur la période de la GPA • Y compris Contrat de maintenance d’une durée de 3 a ns.

Ces contrats seront compris pièces et main d’œuvre incluse ; et les prix du BPU ont pour but d’assurer la maintenance et l’entretient règlementaire (en cas de vandalisme) y compris évolutions possibles à chiffrer (BPU maintenance /sous détail de prix)

• Y compris plans d’évacuation

B : TC (Tranches Conditionnelles) Dans le cadre du marché des TC sont à chiffrer. Ces TC concernent des zones spécifiques ou sont liées à des modifications d’usages pressentie :

• soit ce substitueront à la ligne des travaux à réaliser dans l’offre de base • soit viendront compléter celle-.ci

DECOUPAGE FINANCIER ET MONTAGE DU MARCHE:

Financier

Le découpage financier sera réalisé conformément au DPGF fourni en annexe. Il se fera :

• par bâtiment • par niveau • (au besoin pour des localisations spécifiques précisées type : CROUS, médiathèque, plot1…)

Ce découpage devra s’appliquer pour le marché de travaux.

Une distinction : mise en place et dépose permettra de faciliter le suivi budgétaire de l’opération

Un autre découpage moins fin est à réaliser pour les contrats de maintenance (Cf. annexe) par localisation géographique.

Pour chaque niveau et localisation le chiffrage sera réalisé :

1. pour la fourniture et mise en place des équipements de mise aux normes du SSI suivants prescriptions : • (Cette prestation s’entend avec toutes les suggestions et équipements compris : type portes

coupes feu, adaptations menuiseries….)

2. pour la dépose des équipements du SSI existant y compris toutes reprises et rebouchages

• Il n’est demandé de chiffrage spécifique (ligne sortie du global et forfaitaire par zone), que pour la partie désenfumage (impacté par des modifications de menuiseries et systèmes de désenfumage, conformément à l’IT 246)

� dans la partie CROUS (cuisine /salle : « modification des menuiseries (y inclus étude) et systèmes »

� dans la partie médiathèque :« modification des menuiseries (y inclus étude) et systèmes »

(Spécifier dans l’offre : si adaptation ou remplace ment des menuiseries → dans la note méthodologique )


9

Les éléments dans la DPGF «onglet : sous-détail de prix / BPU maintenance… » sont à inclure dans le

chiffrage des fournitures de base par niveau et localisation. Ils pourront permettre de réaliser des ajustements « à la marge » du type :

• remplacement d’une porte initialement avec oculus, par une porte pleine … • modifications de velux…

Montage du marché (partie TRAVAUX) Le marché comporte une obligation de résultat, il porte sur l’amélioration du niveau de sécurité et remplacement du SSI catégorie A de L’Ecole Centrale (sous-découpage financier CF.§ précédent, reprenant une répartition géographique ) selon le présent CCTP et le cahier des charge du coordinateur SSI ayant reçu l’accord de la commission. Il ne sera considéré comme réceptionné qu’avec un avis favorable de la commission, RVRAT favorable. Il est composé d’une tranche Ferme TF pour la réalisation des travaux sur l’ensemble des bâtiments et de tranches Conditionnelles, notamment sur la réalisation des travaux du CROUS. Le marché comporte aussi :

• 2 TC à chiffrer concernant des sky-dômes du plot 1.( à chiffrer) • Un poste concernant la fourniture et la mise en place après validation sous un mois de nouveaux plans

d’évacuation

La partie travaux du marché est assujettie au CCAG travaux

Montage du marché (partie maintenance) Les contrats de maintenance (1an pendant GPA + 3 années supplémentaires) sont inclus à l’offre de base. Subsiste toutefois une tranche conditionnel TC sur la partie liée au CROUS qui pourra être levée ou non par le pouvoir adjudicateur Le sous-découpage financier, reprenant une répartition géographique pourra voir une variabilité de son périmètre. En effet de nombreux travaux étant prévus, celui-ci pourra évoluer et voir 1 ou N zones suspendue(s) d’exécution. La durée du contrat de maintenance ne pourra en aucun cas être prorogée au-delà de la durée des 1+3ans, nonobstant les périodes de suspension.

La partie contrat de maintenance du marché est assujettie au CCAG service

ELEMENTS TECHNIQUES :

L’ensemble des éléments techniques et fonctionnels attendu est listé dans le cahier des charges du coordinateur SSI. Les éléments listés ci-dessous concernent la mise en œuvre. Le coordinateur SSI est définit : c’est la Sté Anal yFeu représentée par M. David Baak. Le cahier des charges fonctionnels de juin 2013 et les plans de zones ayant été présentés et eu un accord de principe de la commission de sécurité, devra être pris en compte pour la partie technique de la proposition.

RENDU DU DOSSIER : En sus de la partie budgétaire (chiffrage des opérations de travaux), il est demandé d’apporter une attention particulière à la réalisation du dossier technique. Le pouvoir adjudicateur souhaite disposer d’un dossier détaillant :

• L’ensemble des équipements mis en place • Les modalités de modifications des menuiseries participant au désenfumage (détaillant si adaptation ou

remplacement).


10

• Les synoptiques détaillés de distribution (qui seront de toute façon exigés lors de la réunion de cadrage avant le lancement de l’opération) permettant ainsi de vérifier si le soumissionnaire a appréhendé le chantier dans l’ensemble de ses composantes techniques.

• Les modalités de réalisation des travaux en site occupé. (proposition d’une méthodologie de travail intégrant ces contraintes, les points sensibles et les mesures proposée pour limiter les nuisances. Exemple : description d’une journée travail avec les phases : percements, tirage de câble, / modalités proposées pour le balisage des zones de travaux / descriptif des taches du responsable du chantier / descriptif des modalités de tenue au propre du chantier… Qualifications et expérience des personnels sur des opérations similaires en site occupé.

• Un planning prévisionnel d’exécution. • L’estimatif du nombre coupe-feu à changer.

Et toutes autres informations que le soumissionnaire trouverait important de faire savoir au pouvoir adjudicateur.

Système de sécurité incendie :

• La centrale SSI : le cœur du système devra être mise en place dans le PC sécurité. Le PC sécurité devra assurer le rôle de volume technique protégé.

(à préciser dans l’offre)

• Le câblage de l’ensemble de l’installation devra être remplacé. les canalisations courant faibles devront être séparées du courant fort sur un chemin de câble dédié pour

les axes principaux et sous gaines ou tube « IRO » fixés pour les cheminements secondaires. Les câbles assurant la liaison entre deux éléments devront être fixés de façon fiable et durable.

NOTA :

• l’ensemble des câbles cheminent en extérieur devront tenir compte de la présence de nombreux oiseaux sur site et les chemins de câbles devront le cas échéant être protégés par des filets pare-oiseaux.

• Concernant le Bâtiment Jetée : La MOA ayant prévue une restructuration lourde de l’ensemble de ce bâtiment les cheminements des câbles se fera OBLIGATOIREMENT (sous tubes IRO ou chemin de câbles) spécifiquement mis en place avec étiquettes de rappels ROUGE tous les mètres, portant mention de la nature SSI des câbles. Positionnement de façon à ne pas gêner la déconstruction des plateaux et compatibles avec cette restructuration à venir .

• La détection incendie devra être maintenu ou complété pour les locaux à risque d’incendie, les

locaux à risques chaufferie, les ateliers, et locaux archives, ainsi que dans les vides de constructions des Plots, ceci afin de compenser le fait que les charpentes métalliques des plots ne soit pas visible depuis le sol en raison de la présence des faux plafonds.

• Le SSI du Plot 3 devra être déposé de façon à rattacher le Plot 3 au SSI général (Catégorie A).

• Le Plot 1 qui est actuellement un atelier équipé de détecteurs incendie, pourra être transformé

en salle de sport avec une salle équipé d’un « Tatami » pour les sports de combat. Le Plot 1 serait alors déclaré comme activité de type X, et pourra ne plus être équipé de détection

incendie temps que la structure métallique reste visibles depuis le sol. Le désenfumage naturel de la grande salle de sport devra pouvoir être sollicité depuis l’UCMC du SSI et définie comme une zone de désenfumage dans le CCH du coordinateur SSI. La salle dédiée aux sports de combat ayant une surface inférieur à 300 m², pourra ne pas être désenfumée, si elle est équipée d’une porte PF1/2H pour communiquer avec la grande salle.

(À chiffrer dans la DPGF partie « R-0 (RDC) partie ateliers et vestiaires (ZDA :21,22,23)» en attente de décision MOA et commission) : le chiffrage se fera sur la base des préconisations avec détection incendie et asservicement des commandes de désenfumage conform ément au dossier du CSSI.


11

Mais pourra évoluer, à cette fin il est demandé de chiffrer la partie TC correspondante et la partie « sous détail de prix BPU » de chiffrer la modification de s lanterneaux en proposant un prix unitaire pour de s lanterneaux.

• Le Crous situé dans le bâtiment Equerre devra être traité en prenant en compte la présence

d’une grande cuisine (Local à risque important) qui devra être traitée comme une cuisine ouverte équipée d’un système de désenfumage mécanique commandé depuis le volume cuisine et d’écrans de cantonnements en assurant une dépression entre la cuisine et la zone public. (Alimentation électrique conforme, mais à vérifier)

• La salle de restaurant du Crous ayant une surface supérieur à 300 m² est équipée d’ouvrants, qui

devront être remis en service et équipé de façon à pouvoir être définie comme une zone de désenfumage, pouvant être sollicité depuis l’UCMC du SSI et définie comme une zone de désenfumage dans le CCH du coordinateur SSI.

1.2 QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIAUX ET MATERIEL S Indépendamment de leur conformité avec les prescriptions des normes et D.T.U., les matériaux, matériels et appareils de toute nature entrant dans la réalisation du projet seront neufs, de la meilleure qualité dans les prestations indiquées, et devront en outre faire l'objet d'une approbation préalable du coordinateur SSI. De plus, ils devront posséder les attestations de conformité aux règles les concernant (certificat CE, certificat NF, certificat CST Bât, attestation d'essai, PV de conformité, PV attestant de ces caractéristiques, avis technique valide du CSTB). Des essais et analyses pourront être demandés lorsque l'origine sera douteuse. Les échantillons, modules, ... seront présentés pour accord avant toute commande. Le choix sera soumis au maître d'ouvrage, au contrô leur technique et au coordinateur SSI pour approbation.

1.3 RECEPTION DES SUPPORTS Chaque entreprise, avant tout commencement des travaux prévus à son marché, doit réceptionner le support sur lequel elle désire intervenir. En l'absence de cette réception, tous les travaux de reprise du support demandés par le Maître d'ouvrage seront à sa charge. Tous les percements devront être soignés de façon à ne pas entraîner de réfection anormale des supports considérés. Dans le cas contraire, l'entreprise en assumera la responsabilité et les travaux de reprise lui seront imputés.

1.4 CHANTIER PREPARATION ET NOTAS

1.4.1 DUREE DE LA PERIODE DE PREPARATION

la durée de la période de préparation s’établira entre 15 jours et 1 mois, cette durée sera définie lors de la réunion de cadrage où un planning d’opération sera proposé par le soumissionnaire ; après ajustements lors de la réunion un planning définitif sera réalisé qui deviendra contractuel. Sur décision du Maître d'Œuvre, et après accord préalable du Maître d'Ouvrage, cette période pourra être prolongée ci besoin. Il est également compris dans ce délais (entre la notification et la réunion de cadrage) une période de synthèse avec une réunion de l’ensemble des entreprises (si sous-traitance) permettant au soumissionnaire de s’assurer de la cohérence avec ses éventuels sous-traitants avant de proposer le planning lors de la réunion de cadrage. La réception de l’opération devant impérativement être réalisée avant la novembre 2016.

1.4.2 CELLULE DE SYNTHESE / mission OPC

Pour faciliter le pilotage des travaux en site occupé et la gestion des entreprises sous-traitantes si il y en à, le titulaire du marché nommera un responsable de chantier avec une mission synthèse / OPC qui sera l’interlocuteur unique de la MOA, MOE, du CT et du CSSI.


12

Généralités

Un responsable de mission synthèse / OPC sera désigné lors de la réunion de lancement. Il sera chargé de supervisé la phase chantier et la mission d’étude amont: Etude et plans de synthèse… L'objectif de cette mission est d'assurer :

• Avant les travaux : o la fourniture de synoptiques détails de l’ensemble o la réalisation de plans visés par la MOA, MOE, CT et CSSI. o La réalisation d’un planning prévisionnel par zone o La réalisation des commandes en adéquation avec le prévisionnel (y compris

transmission des différents documents techniques aux interlocuteurs : MOA, MOE, CT, CSSI)

• pendant la phase d'exécution o la cohérence spatiale des éléments d'ouvrages de tous les corps d'état dans le respect

des dispositions architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par les plans de synthèse qui représentent, au niveau du détail d'exécution, sur un même support, l'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements et des installations .

o le fonctionnement satisfaisant de tous les systèmes o la prise en compte en amont des aspects liés à la maintenance o la vérification de la compatibilité de l'encombrement des accessoires et matériels avec

l'exploitation normale du bâtiment o le suivi quotidien du chantier et sa bon tenue, tant en terme de travaux que de nettoyage

ou de sécurité -….

Le Responsable provoquera et animera les réunions inter-entreprises nécessaires pour guider l'élaboration des plans d'exécution et lors de la réalisation des travaux de chaque entreprise.

Modalités d'exécution de la mission

Pour l'élaboration de cette mission, le Responsable constituera et dirigera une cellule de synthèse qui aura pour objet de réaliser la coordination spatiale des études d'exécution de tous les travaux (corps d'état) ainsi que leur bonne réalisation D'une manière générale, la coordination spatiale consiste notamment à porter sur des plans les éléments suivants : - réseaux - plans de réservations et de percements avec toutes les coupes nécessaires à une bonne compréhension des documents (communication aux interlocuteurs des éléments nécessaires à la bonne constitution du dossier SSI) -bonne tenue du planning et des interventions Les travaux de cette cellule de synthèse ne sauraient conduire à modifier : - le projet - les prix - les délais d'exécution La mission s'étend aussi aux travaux modificatifs et modifications de prestations, si nécessaire. Elle comprendra la production des plans de synthèse post-réception.

Charge et responsabilité

- Elaborera les études et plans de synthèse avec un personnel qualifié en projet TCE et DAO, si besoin - Fera désigner par les autres entreprises les agents à détacher sur place


13

Moyens à mettre en place par l’entreprise :

- 1 personne ayant une connaissance approfondie du projet et une capacité à prendre des décisions liées à la synthèse et à la réalisation d es travaux ( y compris pouvoir de décision et signature). Cette personne désignée devra être l’unique interlo cuteur pour l’entreprise principale et ses éventuels sous-traitants. Pour rappel il sera garant de la bonne marche des t ravaux qui s’effectueront en site occupé, il Sera en charge de la préparation du chantier de son suivi et de sa réception.

• devra être présent à la réunion de synthèse avant travaux • devra être présent aux réunions hebdomadaires de chantier (ou ce faire remplacer par un autre

responsable ayant pouvoir organisationnel et autorité) • suivre quotidiennement le chantier • participer aux essais • participer à la commission de sécurité • s’assurer de la restitution des DOE et de leur vérification

Méthodologie

a) Pendant la période de préparation et l'exécution des travaux : La démarche utilisée consiste à réunir toutes les informations et plans des différents groupes d'ouvrages et des différents corps d’état permettant : - d'obtenir pour chaque corps d’état (et entreprise sous-traitante éventuelle) une pré-étude, puis étude d'exécution à partir des plans "Marchés", permettant de fixer le dimensionnement de l’équipe, la réalisation des travaux, points de pénétration, modifications …. (percement/phasage, ...) - de coordonner entre les différents corps d’état et équipes éventuelles, la préparation et la réalisation des tracés de réseaux, passage des gaines, câbles et demandes de réservations correspondantes, par l'établissement de plans de synthèse des réseaux figurant sur un même support , validés en réunion pour une réalisation conforme b) Pendant les travaux - d'établir (ou faire établir) les plans où figureront ensemble toutes les parties (par niveau et conforme) - d’effectuer les recalages éventuels du planning - d'établir (ou de faire établir) si nécessaire, ou à la demande, des plans ou schémas. - il sera le garant de la réalisation « en bon ordre des travaux » - supervisera les modalités de réalisation et nettoyage à l’avancement.

Mission

Pour accomplir sa mission, le Responsable : - Au cours du déroulement du chantier, le Responsable reporte sans délai sur les plans de synthèse, toute modification décidée ou constatée à la réalisation. Chaque mise à jour des plans de synthèse est diffusée à l'ensemble des intervenants : dwg (compatible autoCAD 2008) - Il définit la charte graphique à respecter par l'ensemble des lots Seuls les plans d'exécution visés par le Maître d'Œ uvre et ayant fait l'objet d'un avis favorable : du MOE, du Contrôleur technique et du coordinateur SSI serviront à l'élaboration des plans de synthèse qui, en fonction des besoins, seront établis sur les plans *dwg (autoCAD 2008)+ papiers (5 exemplaires). Dès l'achèvement de chaque phase de travaux, par groupe d'ouvrages, les plans de synthèse post-réception seront remis au MOA, MOE, CT et CSSI, dans les conditions générales prévues pour les ouvrages exécutés. Chaque niveau fera l'objet de deux séries de plans de synthèse bien distincts. La mission sera exécutée sur outil informatique approprié avec, pour l'ensemble des lots, obligation de fournir des fichiers au format dwg (compatible autoCAD 2008) .

1.4.3 DOCUMENTS GRAPHIQUES

Avant toute exécution, l'entrepreneur doit procéder à la vérification des cotes de tous les plans dressés et signaler au Maître d'Œuvre, au plus tard 24 heures après la réunion de chantier (synthèse), les erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.


14

Il doit également signaler tout ce qui lui semblerait ne pas être conforme aux règles de l'Art, demander toutes explications à ce sujet et éventuellement proposer toute modification dans le cadre du forfait.

Le dossier remis aux entrepreneurs lors de la consultation est un dossier directeur. Les entrepreneurs doivent de leur propre initiative ou sur la demande du Maître d'Œuvre, du contrôleur technique ou du Coordinateur SSI : fournir tous documents ou établir tous les plans de détails nécessaires à l'exécution des travaux : (y compris synoptiques, gant…) Tous les plans seront adressés au Maître d'Œuvre, au bureau de contrôle et au CSSI qui en effectueront le contrôle (3 visas nécessaires)

En règle générale, tous les plans de détails, plans de réservation, plans de fabrication, plans de pose, synoptiques, sujétions des différents corps d’état dans les ouvrages communs sont l'affaire exclusive du titulaire. Les conflits éventuels sont arbitrés par le Maître d'Œuvre. La réservation des scellements, trous et trémies pour le passage des ouvrages de second œuvre dans le gros œuvre est faite à partir des plans de détails des entreprises intéressées avec validation en réunion de synthèse, ainsi que tout synoptique de distribution, fonctionnement…

1.4.4 CALENDRIER PREVISIONNEL D'EXECUTION

Le calendrier d'exécution des travaux sera établi lors de la réunion de lancement, mais l’ensemble de l’opération ne devra pas s’étendre au-delà de novembre 2016.

• Notification, (pressentie début juin) • réunion de synthèse : entre 15 jours et 1 mois plus tard • OS de démarrage : le jour de la réunion de cadrage si le planning est validé ou dans la quinzaine

suivante • Démarrage prévisionnel des travaux : fin juin ou début juillet • Fin prévisionnelle octobre • fin du chantier prévue au plus tard le : 15 novembre 2016

Il est possible pour l’entreprise (et ses éventuels soumissionnaires) de travailler sur site les samedi s et dimanche (mesures incluses dans leurs offres de pri x) Les dates d’impossibilité de travail bruyant ou dans certaines zones: Pour ses contraintes d’exploitation la MOA précise :

• que les phases de travaux bruyantes ne seront pas possible entre 8h00 et 12h30 et entre 13h30 et 18h30.

• Que l’Ecole est fermé du 25 juillet au 14 Aout et il sera possible sur ces dates de procéder aux travaux bruyants sans contraintes d’horaires.

• (20 juin au 31 juin) qui sont imposées au calendrier prévisionnel devront donc être strictement respectées : période d’examen (d’impossibilité de travail bruyant ou dans certaines zones)

• La MOE/MOA pourra définir des dates complémentaires à celle-ci impactant des zone données qui devront être intégrées au planning sans modification de prix ou de délais.(délais de prévenance 15jours) (le recalage du planning devra impérativement être réalisé par le soumissionnaire dans la semaine suivante sans modification du prix. (Un glissement du délai pourra alors être consenti par la MOA, de par l’intégration de sa demande au planning contractuel) Durant cette période les percements et le travail dans et à proximité des zones d’examen est interdit.

Le calendrier d'exécution sera mis au point par le responsable de la mission OPC / Synthèse qui sera le représentant de l’entreprise titulaire. Les Entrepreneurs sont tenus de participer à toutes réunions de travail, de planification que le Maître d'Œuvre, l’OPC/ synthèse estimeront utile de prévoir. Ils devront établir tous documents, toutes analyses de leurs travaux qui seraient nécessaires à la préparation de cette organisation.

1.4.5 INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'entreprise a à sa charge :

- barrières de chantier (éventuelles) - Protections correspondantes : propres à ses matériels mis en place de barrière mobiles intérieures.


15

- Clôture de chantier (éventuel) - par le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé - La fourniture des canons provisoires de chantier pour portes de communication à leur charge - La gestion des clés (à l’attributaire de la mission responsable OPC/synthèse) ; celui-ci aura la responsabilité du passe partiel distribué à l’avancement selon les zones impactée par les travaux. En cas de perte le changement des barillets sera facturé à l’entreprise. - Pour rappel les conditions de travail en hauteur devront être visée par le CSPS

1.4.6 RENSEIGNEMENTS AVANT EXECUTION

Le jour de notification de son marché, sera arrêté la date de la réunion de synthèse. A minima 15 jour avant celle-ci le représentant de l’entreprise attributaire, en la personne du responsable de la mission OPC/synthèse devra fournir au MOA, MOE, CT et CSSI :

• L’ensemble des synoptiques détaillés (à l’appréciation de MOA, MOE, CT et CSSI) • L’ensemble des plans prévus par étage • L’ensemble des fiches techniques et PV pour son matériel • La réalisation du planning prévisionnel de l’ensemble de l’opération

L’Entrepreneur devra obtenir l'accord de la MOE, du Bureau de Contrôle et du Coordinateur SSI sur l’ensemble des points précités avant réalisation des commandes et le démarrage des travaux

1.4.7 NUISANCE DE CHANTIER

Dans le cadre de travaux en site occupé une attention particulière sera à apporter sur la réduction des nuisances de tout type. Il est demandé à l’attributaire de la mission responsable OPC/synthèse de s’assurer en amont de la réalisation du respect de phasage temporel et géographique ainsi qu’en phase de réalisation de la bonne coordination des travaux avec les équipes sur place et les occupants des zones concernées.

1.5 PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'EXECUTION DES TRAVAU X

1.5.1 ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX

Le chantier fera l'objet d'un ordonnancement tenu à jour lors des réunions hebdomadaires par le responsable OPC/synthèse qui suit quotidiennement les travaux il sera soumis à la validation par la MOA /MOE pour les travaux sous 15 jours (et exceptionnellement pour la semaine suivante, mais toujours avec une validation nécessaire de la MOE/MOA)

L'entrepreneur doit apporter dans la réalisation des travaux la plus grande diligence, suivre leur échelonnement et leur exécution dans les délais prescrits et suivant l'organisation établie. Lors de la remise des documents d'ordonnancement au Maître d'Ouvrage, CT et CSSI, les entrepreneurs seront réputés les connaître parfaitement et les admettre sans restriction ni réserve quant à : - la décomposition en tâches des travaux et l'ordre logique d'enchaînement des tâches - les dates de début et de fin prévues pour chaque tâche. L'entrepreneur maintiendra sur chantier, les effectifs requis pour exécuter les tâches qui lui incombent dans les délais définis par la planification.

Tout retard dans le respect des calendriers ou des conditions d'approvisionnement fera l'objet d'une indemnité provisoire systématiquement appliquée par le Maître d'œuvre aux responsables du retard. Ces indemnités provisoires seront retenues automatiquement sur les états de règlements aux entreprises. Les indemnités ainsi retenues constitueront provision pour couvrir les pénalités de retard auxquelles l'ensemble des entreprises est exposé. Les pénalités de retard ne peuvent être déterminées et décidées qu'en fin du délai contractuel pour un ensemble de travaux, s'il est constaté effectivement qu'il y a eu dépassement des échéances prévues pour les livraisons.

1.5.2 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

L'entrepreneur (à minima représenté par responsable de la mission OPC/synthèse avec une délégation de pouvoir, ayant pouvoir pour engager l'entreprise et donner, sur le champ, les ordres nécessaires aux personnels de l'entreprise sur le chantier) est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier hebdomadaires.


16

L’entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantiers provoqué par la Maître d'œuvre l'absence de l’entrepreneur ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées, à quelque titre que ce soit, entraîne la responsabilité de l'entrepreneur défaillant, mention du fait est portée sur le procès-verbal de rendez-vous de chantier et le Maître d'œuvre est en droit de prendre toutes décisions nécessaires, en plus des pénalités prévues au CCAP, à la marche des travaux et de les faire exécuter, si besoin est, par une autre entreprise aux frais de l'entreprise défaillante. Les décisions portées sur le compte rendu de réunion de chantier sans constations (écrite dans les 48 h) sont réputées contractuelles.

1.5.3 STOCKAGE DE MATERIELS ET DE MATERIAUX

Aucun dépôt de matériel ou de matériaux et aucun atelier de chantier ne doivent être établis à l'intérieur du bâtiment sauf autorisation écrite spéciale du Maître d'œuvre pour une durée limitée. Le maître d’ouvrage met à la disposition un local pour stocker les matériels à mettre en place. Elle décline toute responsabilité pour le stockage et autorise l’entreprise à procéder à la modification temporaire (pendant les travaux) du barillet du/des local/locaux à la condition que le double des clé soit donné au PC de sécurité. Chaque entreprise devra diffuser les règles à respecter par les chauffeurs au moment de la livraison (vitesse, ,...). Un plan d'accès sera également intégré.

1.5.3.1 Propreté du chantier évacuation des détecteurs

Le chantier sera maintenu en permanence en parfait état de propreté, le titulaire du marché étant responsable du nettoyage et de l'enlèvement de ses gravats et matériels, à l’avancement. (y compris pour les détecteurs ioniques). L’ensemble des prestations devant être contrôlées à l’avancement par le responsable de la mission OPC/synthèse de l’entreprise (y compris aspiration des percements, nettoyages des bureaux et salles …) Un point régulier sera effectué par la MOE/MOA sur l’état de propreté. Si besoin en était, le maître d’ouvrage ou le CSPS pourra faire intervenir une entreprise de son choix aux frais du défaillant..

1.5.3.2 (Rappels) Trous - percements - raccords - scellements

Le titulaire du marché aura à sa charge toutes sujétions découlant des passages, encastrements, scellements, etc., nécessaires à son intervention. Le maître d’ouvrage, le CT ou le coordinateur SSI se réservant le droit de refuser un cheminement ou un raccord si ceux-ci entraînent des conséquences dommageables à la solidité ou à la finition de la construction. Tout tracé, implantation de matériel, trémies, etc., devra donc figurer sur les plans techniques fournis par le titulaire pour approbation. Les percements seront soumis à la validation du CT ainsi que les matériaux de remplissages.

1.6 REGLEMENTATION APPLICABLE

Le référentiel réglementaire applicable et figurant dans les documents relatifs au domaine de la construction est énuméré ci-après : les textes législatifs et réglementaires, les fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux, les textes techniques de caractère normatif suivants : normes françaises, y compris les normes transposant en France les normes européennes, règles et prescriptions techniques DTU, avis techniques, Appréciations Techniques d'Expérimentation (ATEX) et agréments techniques européens, règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités et acceptés par la commission prévention produit (C2P) de l'agence qualité construction. Les avis techniques devront être validés par le CSTB et approuvés par la commission prévention produit (C2P) de l'agence qualité construction soit appartenir à la liste verte de cette commission. Plus spécifiquement pour les domaines de la sécurité des personnes, de la thermique, de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et du parasismique, les prescriptions sont indiquées dans les paragraphes suivants.

1.7 HYGIENE, SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (DE VOIRS DES ENTREPRISES)

Un plan de prévention devra être rédigé avant le démarrage des travaux ; à ce titre les PPSPS du titulaire et de ces éventuels sous-traitants sera à fournir dans la semaine suivant notification (marché, DC4,…)


17

L’entreprise veillera en permanence à assurer la sécurité de son personnel ou de toute autre personne sur le chantier. Toutes les protections nécessaires, en particulier celles contre les risques de chute seront maintenues pendant toute la durée du chantier.

Tous les intervenants sur le chantier devront être équipés d'un casque et de chaussures de sécurité. En fonction des travaux pratiqués, les employés devront être équipés de lunettes de protection, de gants, de masques et de bouchons. Concernant la protection contre les risques de chutes, il sera toujours préféré des protections collectives (plateformes, garde-corps, etc.) à des équipements de protection individuelle (harnais).

1.8 ASSURANCE DE LA CONSTRUCTION

L’entreprise intervenante devra être à jour de son assurance décennale. De même en cas de sous-traitance/ cotraitance le PA exigera toutes garanties concernant le domaine sous-traité et en conditionnera l’acceptation à ces attestations.

1.9 COORDINATION SSI

Un coordinateur SSI est missionné dans le cadre de l'opération par le maître d'ouvrage Sté AnalyFeu représentée par : Mr. David Baak .

L’entreprise concernée par le système de sécurité incendie (détection automatique et manuelle d’incendie, compartimentage, etc.) devra communiquer ses plans d'exécution à celui-ci pour approbation. De plus, elle devra prendre en compte ses observations aussi bien au niveau du dossier de consultation que des avis sur plans ou lors de ses visites sur le chantier.

1.10 PHASAGE DE L'OPERATION

Lors des travaux, l’établissement sera maintenu en fonctionnement, il est donc retenu le phasage suivant :

• Phase 1 : Remplacement et mise en place de la nouvelle installation de sécurité incendie et des nouveaux matériels centraux du SSI. Il est prévu dans cette phase de travaux des essais et une réception du SSI.,

• Phase 2 : Après la réception des travaux sans observation du maître d’ouvrage, du coordinateur SSI et de la commission de sécurité, l’ancienne installation sera déposée.

1.11 ETUDES TECHNIQUES

Fourniture de plans et notes de calcul :

• Pour la réponse à appel d’offre : Il sera apprécié pour appréhender l’analyse et la c ompréhension technique de l’entreprise du contexte et de la complexité de réalisation en site occupé, l’adjonction dans son dossier technique des plans par niveau avec implantation de s équipements qu’elle propose (Y compris positions des portes CF additionnelles) Ainsi que le synoptique détaillé de l’installation proposée .

• Avant exécution des travaux :

En temps utile, avant exécution des travaux (minimum absolu - 2 semaines avant ), l'entreprise devra fournir, dans leur totalité, les études, PV, les plans d’exécution et de mise en œuvre avec cheminements, suivant ses conceptions personnelles, sous réserve qu'il soit tenu compte de toutes les prescriptions du présent dossier de Consultation : pour validation par la MOE, Le CT et le CSSI.

De plus à l’avancement du chantier et si ils le jugent nécessaire, la MOE, Le CT et le CSSI pourront demander des plans mis à jour (version DWG et PDF).ou toute autre complément d’information, l’entreprise disposant alors d’1 semaine pour répondre aux demandes.

La description des ouvrages dans le présent CCTP ainsi que les plans d’implantation des matériels

constituant le SSI joints, sont donnés aux entreprises à titre indicatif, afin de leur permettre de faire leur offre. Les entreprises ont à leur charge tous les calculs, dimensionnements des ouvrages de leur lot, en tenant compte des obligations liées aux normes et règles en vigueurs. (Y compris IT 246 pour le désenfumage)


18

Les documents constituants le dossier SSI en phase de conception réalisé par le coordinateur SSI :

Cahier des Charges Fonctionnel, plans de zones (ZA, ZC, ZDA, et ZDM) et tableaux de corrélation en mode automatique et manuel sont contractuels.

Les plans et détails de structure figurant dans les documents d’appel d’offre ne sont pas des plans d'exécution [PEO] et ne doivent pas être considérés comme tels. Les dimensions sont fournies à titre indicatif, et ont pour but de définir les contraintes architecturales et fonctionnelles du projet. L'Entrepreneur devra dresser lui-même tous les plans d'exécution, de détail, d'atelier et de chantier nécessaires à la parfaite définition et exécution des ouvrages.

1.12 EXÉCUTION DES TRAVAUX

Une attention particulière est apportée à la bonne exécution des travaux, qui sont réalisés avec le plus grand soin, dans le respect de la réglementation et du programme général de chantier. Les travaux sont soumis à un contrôle permanent, et toute partie non conforme aux plans d'appel d'offres, à la réglementation ou aux directives données, sera refusée, et les reprises réalisées par l'entreprise, sans qu'elle puisse prétendre à un supplément de prix ou à un délai complémentaire.

D'autre part, les installations sont remises au maître d'ouvrage en parfait état de fonctionnement et de propreté, ceci incluant tous travaux annexes nécessaires.

L'entreprise se doit d'informer le maître d’ouvrage : • Pendant la phase chantier : à minima 1 semaine à l’avance lors de la réunion de chantier l’entreprise

devra informer la MOE, et la MOA sur le planning prévisionnel des travaux de la semaine à venir (la MOA et la MOE pourront alors faire légèrement modifier le planning pour caler leur contraintes d’exploitations ; exemples : décalage horaires de certaines phases ou de de zones d’intervention pour limiter les perturbations notamment en cas d’examens, de manifestations ou de cours)

• Fin de chantier :Pour cela, elle fournit en fin de chantier, une notice très détaillée, regroupant toutes les documentations de mise en service et d'entretien des matériels installés, ainsi que tout schéma, note ou document nécessaire à la compréhension du fonctionnement des installations. Il est joint impérativement à ces notices, tous les plans de récolement.

L'entrepreneur doit effectuer toutes les démarches auprès des compagnies concessionnaires et des administrations publiques afin de réaliser une installation conforme aux instructions de ces services, tant pour établir son étude que pour réaliser la mise en œuvre. Il sera responsable des conséquences pécuniaires que pourrait entraîner l'inobservation de ces instructions.

1.13 DOCUMENTS À FOURNIR

1.13.1 A L'APPEL D'OFFRE

- L'entreprise fournira obligatoirement, si elle ne veut pas voir son offre refoulée, les attestations d’assurance s et les qualifications de l’entreprise, un cadre quantitatif détaillé avec le prix unitaire de chaque ouvrage élémentaire, exemple : détecteurs, câbles et fils, sirènes, chemin de câble, fourreaux, au ml ou à l'unité suivant le cas etc. suivant le cadre joint (DPGF) et éventuellement complété.

Il pourra être rajouté sur ces bordereaux (Fichier DPGF, onglet « sous-détail de prix/ BPU maintenance, travaux ») tous les éléments ou matériels (matériel déporté du CMSI, ECS, etc.) nécessaires au parfait achèvement des installations.

Mais il est rappelé dans le cadre de ce marché que l’offre est globale et forfaire par zone

- Son offre doit être IMPERATIVEMENT conforme au présent (DPGF). Entendu que toute liberté lui est laissée de rajouter tous postes nécessaires dans le descriptif des travaux du poste. (Éventuellement un sous détail de prix et/ou technique pourra compléter l’offre mais ne se substituera pas à la ligne correspondante au détail : par localisation, au niveau et bâtiment et est réputée incluse à la mise en place forfaitaire et globale de l’ensemble du marché et de son sous détail géographique et fonctionnel).


19

- L’entreprise a l’obligation de se rendre sur place afin de réaliser son offre et devra fournir le bordereau d’attachement de visite (joint aux documents de l’appel d’offre) avec son offre.(Cf.§ suivant) - L’ensemble des fiches techniques et PV des matériels proposé au titre de son offre seront à communiquer lors de la remise. - L’entreprise proposera un mode opératoire qui devra définir le déroulement des travaux et en particulier le principe de cohabitation entre les anciens et les nouveaux systèmes, ainsi que le principe de bascule d’un système sur l’autre, sachant que la détection automatique et manuelle existante doit rester fonctionnelle tant que le nouveau SSI ne sera pas réceptionné par le coordinateur SSI.

Il est rappelé que le niveau de sécurité de l'établissement ne peut pas être diminué lors de la présence des usagers. L’entreprise devra mettre à sa charge des moyens compensatoires, s'il s’avérait que le bâtiment se trouve sans protection incendie pendant la réalisation du chantier et notamment pendant la présence des usagers.

NOTA « IMPORTANT » :

- Pendant toute la durée des travaux, les installations d’alarme incendie (détection automatique d’incendie et manuelle) et de mise en sécurité incendie (évacuations existantes, etc.) devront rester opérationnelles et en service.

Le titulaire devra assurer la mise en place éventuelle d’équipements et d’installations provisoires (programmation, interfaces de communication, etc.) pour pouvoir assurer le maintien en service automatique et manuel des installations de sécurité (alarme générale). L’ensemble des prestations nécessaires pour assurer le basculement des installations sont à la charge du présent lot.

- En début de chantier un phasage d’intervention défi ni, sera établi en accord avec le maître d’ouvrage . Si pendant les travaux, après réception de la nouvelle installation ou durant la phase de dépose le système n’était plus opérationnel (exemple : coupure de câbles lors de la phase de dépose…), tous les frais pour maintenir l’exploitabilité du site seront à la charge de l’entreprise titulaire et aux exigences techniques et matérielles imposées par le maître d’ouvrage.

1.13.2 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé avoir, préalablement à son étude de prix : - pris pleine connaissance du plan masse et de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux - apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur importance et leurs particularités. - procédé à une visite détaillée du terrain et des lieux et pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communications et de transports, lieux d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main-d’œuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des centres de traitement des déchets, non possibilité de stockage sur place des sondes ioniques pendant le chantier, etc...) Il lui sera remis lors de la visite obligatoire une attestation de visite qu’il devra impérativement remettre avec son offre. Dates des visites à programmer entre le 20 mars et le 15 avril avec : [email protected]


20

1.14 EN COURS DE CHANTIER CONTRAINTES D'EXECUTION

- Dans l'ensemble des zones occupées pendant les travaux, les interventions nécessiteront de prendre

des précautions lors de la réalisation des travaux. Il sera imposé au personnel réalisant les travaux des règles qui devront être impérativement respectées :

• exemples : • communiquer par l’intermédiaire du « responsable chantier »à minima une semaine avant les

travaux, le planning prévisionnel d’intervention • protéger par des couvertures ou des draps les biens présents dans le local avant de réaliser des

percements). Les intervenants devront se conformer aux directives imposées par le responsable de l’établissement ou

son représentant, sous peine d’être exclus du chantier. Les prestations relatives aux protections à mettre en œuvre lors de l’exécution des travaux devront être incluses dans l’offre de l’entreprise.

- Tous les plans d'exécution devront être fournis pour approbation par le maître d’ouvrage, le MOE, le CT

et le coordinateur SSI, et ce en fonction de l'avancement des travaux. Avant le commencement des travaux, la note de calcul de consommation des DAS pour

dimensionnement de l’AES, les plans précisant le parcours exact des canalisations et la position de l'appareillage seront fournis au maître d’ouvrage au MOE, au CT et au coordinateur SSI pour avis.

- Avant toute commande de matériel, un exemplaire de la commande doit être fourni au maître d’ouvrage

au MOE, au CT et au coordinateur SSI. Ce document doit faire apparaître toutes les caractéristiques du matériel commandé, afin que le maître d’ouvrage et le coordinateur SSI puissent vérifier la conformité avec les pièces écrites.( seront à joindre les PV des matériels mis en œuvre)

- Toutes les études ainsi que les notes de calculs et implantations des matériels qui auront au préalable

reçu l'agrément de l'organisme de contrôle et du coordinateur SSI. (Percements, matériels, matériaux, branchements,….)

- L'entreprise titulaire du lot devra se présenter à l'ensemble des réunions de suivi de chantier.

Le nombre de réunion peut varier en fonction de l'appréciation du maître d'ouvrage, du MOE, du Contrôleur technique et du coordinateur SSI. (le principe est de une réunion hebdomadaire avec le MOE (copie au CT et CSSI) et une réunion mensuelle avec l’ensemble des acteurs. (ce planning prévisionnel pouvant évoluer en fonction des phases du chantier, de la réactivité de l’entreprise et des contraintes d’exploitation. Mia sera nécessairement visée par la MOE

1.15 EN FIN DE CHANTIER

L'entreprise remet un dossier des ouvrages exécutés au minimum 2 jours avant la date de réception comprenant : L'intégralité des documents demandés par les normes SSI NFS 61-932 et NFS 61-970 en vigueur ainsi que tous les documents qu'il lui semble nécessaires à l'exploitation correcte du SSI. Pour mémoire, liste des principaux documents. plan d'implantation des matériels centraux et TRE, plan des faces avant de l'ECS et du CMSI, plan de récolement SDI avec implantation et câblage, plan de récolement CMSI avec implantation et câblage, Listing de programmation SDI + CMSI, Synoptique SDI de récolement, Synoptique CMSI de récolement, Contrat de maintenance et notice de maintenance, Attestation de formation à l'exploitation, Certificat NF des matériels utilisés, Rapport d'associativité des matériels entre eux,


21

Liste des matériels installés (désignation, références et quantités) Plan de câblage des baies, Toutes les documentations commerciales et techniques des matériels utilisés, PV de mise en service conforme à la NFS 61-970, Une attestation de mise en œuvre conformément aux règlementations en vigueur et aux plans d'exécution, Les dossiers des ouvrages exécutés sont remis au maître d'ouvrages et au coordinateur SSI. - Il est souligné que les dossiers de récolement seront établis par l'entreprise et que le Maître d'Ouvrage attend un ensemble de documents complets et exhaustifs lui permettant d'exploiter et d'entretenir ses installations sans aucunes restrictions. Le ou les installateurs devront fournir les plans d’implantation, de câblage, les synoptiques, Les plans seront au format DWG (compatibles autoCAD 2008) sur des calques indépendants : par boucle + calque générale +jeu de plans papiers en 4 exemplaires (plan général, plan par boucle, plan par bâtiment). Le titulaire doit aussi un tableau récapitulatif, format XLS, sous détaillant par niveau et bâtiment :

• les équipements (type, modèle, références…) • leurs liaisons • leur nombre

1.16 QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

L'entreprise remet lors de l'appel d'offres l'attestation d’assurance couvrant les risques liés à son activité avec la mention : « couvert pour réaliser des installations de détection automatique d’incendie» ainsi que ses qualifications professionnelles I7 de l’APSAD et CF1 de QUALIFELEC.( ou techniquement équivalent) Les entreprises répondant au présent appel d'offre et n'ayant pas l’ensemble des qualifications et attestations demandées verront leurs offres refusée s.

1.17 OFFRE À CARACTÈRE FORFAITAIRE ET GLOBALE

Il est rappelé que le Présent marché comporte une obligation de résultat. - L'entrepreneur est tenu d'incorporer dans son offre toutes les sujétions nécessaires à la réalisation des ouvrages. Pour répondre au présent CCTP et à toutes les suggestions des prescriptions du coordinateur SSI - Il ne pourra se prévaloir de n'avoir pu intégrer certains éléments ne figurant pas sur l'appel d'offre. Sa proposition est forfaitaire et globale (et doit être décomposée selon les découpages de la DPGF)

1.18 CONTENU DES PRIX

En complément des prescriptions énumérées aux pièces contractuelles visées au C.C.A.P., il est précisé que les prix forfaitaires soumissionnés sont réputés comprendre : a) Réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d'exécution, soit à la réception. Tous les ouvrages dégradés devront être démolis et repris dans les conditions précisées par ordre de service ou sur le P.V. de réunion de chantier. b) Mise hors chantier immédiate des matériaux, matériels ou éléments préfabriqués défectueux ou refusés par le Maître d'Œuvre. c) Frais d'essais. d) Sujétions dues à la présence d'autres corps d'état sur le chantier. e) Fourniture d'échantillons et modèles d'appareillages. f) Transport, montage, manutention de tous les matériaux et matériel, échafaudages, coffrages, et toutes sujétions de mise en œuvre et pose des matériaux et matériel. g) Tous les travaux spéciaux tels que, épuisement de venues d'eau lors des travaux, travaux dans l'embarras des étais, réservation de passages de canalisations, feuillures, etc..., et tous travaux de protection des ouvrages pour éviter les dégradations de toute nature.


22

h) En règle générale, tous travaux ou dispositions imposées par le Bureau de Contrôle et le Plan Général de Coordination, et nécessaires à la mise en conformité des ouvrages avec les règlements en vigueur. i) Les frais de main-d’œuvre, fournitures et énergie nécessaires aux essais des installations en vue de leur réception. j) Le nettoyage du chantier et l'emport des gravois aux centres de traitement des déchets, y compris nettoyage général de finition.(Rappel tout équipement déposé, type BAES… sera avant récupération proposé à la MOA ; et les sondes déposées bénéficieront du suivi réglementaire) k) Tous frais d'affichage réglementaire l) Tous travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages et à leur fonctionnement normal m) Les frais de création et de fixation des plans d’évacuation, de réalisation de dossier ou de tout élément technique demandé par la MOA, MOE, CT, CSSI. o) Les frais de tirages et de reprographie pour l'établissement des marchés soit 2 exemplaires du dossier de consultation des entreprises complet tous corps d'état, par entreprises.

1.19 TC TRANCHES CONDITIONNELLES

L'entrepreneur est tenu de répondre intégralement aux spécifications imposées au dossier de consultation et proposer un prix pour les prestations en tranche conditionnels (TC)

2 PRESCRIPTIONS D'ENSEMBLE

2.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX

La mission de coordination SSI engagée par la société ANALYFEU se limitera aux modifications apportées, elle ne remet pas en cause la conformité de l’installation existante. Cependant, il sera nécessaire de procéder aux travaux suivants pour s’adapter à l’établissement d’aujourd’hui et pour atteindre un niveau acceptable de sécurité :

• Mise en place d’un Système de Sécurité Incendie (ECS-CMSI) adressable et interactif en remplacement des installations existantes ;( offrant la possibilité d’être ultérieurement interfaçable à une GMAO comportant un SIG :Système d’Information Géographique)

• Réalisation d’une alimentation électrique 230V directement depuis le TGBT principal avec une protection adaptée et une protection contre la foudre. Cette alimentation sera reprise en amont de toutes autres installations,

• Remplacement du câblage des lignes de détection et d’asservissement ; • Remplacement et réimplantation des périphériques ; • Sur le principe existant, la détection automatique incendie sera maintenue pour assurer la surveillance

des locaux à risques, des locaux techniques, du local abritant le SSI, les cuisines du CROUS et les réserves associées, les salles de travaux pratiques et les laboratoires où sont manipulés des produits inflammables, le restaurant, l’amphithéâtre de 450 places, la médiathèque, les locaux de la vie étudiante

• Extension de la détection automatique incendie pour surveiller la structure acier non floquée et non visible composant la toiture des plots n° 1, 2 et 4 (cf. art. CO13§3) ;

• Mise en place de déclencheurs manuels d’alarme dans les termes de la prévention de l’article MS65§1; • Mise en place de diffuseurs sonore pour assurer une audibilité de l’alarme en tous points de

l’établissement • Mise en place de 2 Diffuseurs Sonores Non Autonome avec message parlé et d’un arrêt du programme

en cours avec remise en lumière pour le grand amphithéâtre (équerre) ; • Mise en place de Diffuseurs Lumineux (DL) dans l’espace commun des sanitaires et les locaux désignés

par le maître d’ouvrage (cf. art. MS64§3) ; • Mise en place d’un transmetteur téléphonique pour optimiser l’organisation humaine et l’exploitation de la

détection automatique incendie ; • Mise en place de ventouse sur les portes à fermeture automatique existantes qui n’en seraient pas

équipées pour assurer leur asservissement (cf. art. R15 et R16)


23

• Création d’un désenfumage pour la médiathèque et le restaurant du CROUS en adaptant l’existant autant que faire se peut ;

• Mise en place de Dispositifs Adaptateurs de Commande pneumatique équipés d’un déclencheur électromagnétique pour assurer la commande de désenfumage des différents locaux (9 ZF) depuis le l’Unité de Commande Manuelle Centralisée du CMSI (liaison à réaliser). Les DAC assurant le désenfumage d’un canton supérieur à 500 m2 seront de type bizone.

• Création des plans de zones et d’un tableau de corrélation ; • Programmation du système de sécurité incendie ; • Etiquetage des périphériques et autocontrôles de l’installateur ; • Formation du personnel au SSI en intégrant les fondamentaux de sécurité ; (y compris formation des

personnels de l’ECM) • Réception de l’installation avec la réalisation de Foyers Types de Site adaptés au type de détection ; • Création du nouveau Dossier d’Identité SSI suivant l’article 14 de la norme NFS 61-932 après

l’acquisition des plans et documents des entreprises ; • Réception de l’installation avec l’autorité administrative conformément à la prévention de l’article R 123-

45 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Est prévu au marché : le remplacement, la Création des nouveaux plans d'évacuation et d’intervention de l'établissement, (y compris conception fourniture et mise en place (après acceptation) des plans dans les locaux (NF S60-303).

Le bâtiment CMT relevant du code du travail est isolé de l’établissement ERP, il disposera de son propre équipement d’alarme (récupération de l’EA 1 du plot 3). ; et remonté sur l’équipement principal.( pour un confort de contrôle) Les travaux engagés seront voués à assurer un niveau de sécurité contre les risques d’incendie et panique des plus acceptables. L’installation sera vouée à donner une alarme précoce, à limiter la propagation du feu, à faciliter l’action des secours pour permettre une évacuation rapide et en bon ordre. Ils se feront en application de l’article GN10§2, les travaux de remplacement et d’aménagement entrepris seront opposables à l’arrêté du 25 juin 1980 modifié aux seules parties de l’installation modifiée et cela sans préjudice de l’application de l’article R123-55 du Code de la Construction et de l’Habitation. De ce qui précède, les Dispositifs Actionnés de Sécurité existants, en bon état et fonctionnels, seront préservés malgré l’absence de traçabilité de conformité à la norme NFS 61-932.

2.2 NORMES ET RÈGLEMENTS

- Les installations sont définies conformément à la réglementation Française, normes et D.T.U en vigueur lors de l'appel d'offres. Elles sont réalisées conformément à ces spécifications, ainsi qu'aux règles professionnelles et règles de l'art en vigueur au moment de la réalisation des travaux. - Les travaux ne répondant pas strictement à ces conditions seront refusés et devront être repris. ■ Code de la Construction et de l’Habitation, sous les articles R123-1 à R123-55 ■ Règlement de sécurité contre l’incendie dans les E.R.P (dispositions générales et particulières de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié). ■ Code de l’Urbanisme. ■ Code du Patrimoine. ■ Code du Travail. NS S 61-930 : Catalogue des normes de sécurité. NF S 61-931 : Dispositions générales. NF S 61-932 : Règles d'installation. NF S 61-933 : Règles d'exploitation et de maintenance. NF S 61-934 : Les centralisateurs de mise en sécurité incendie. NF S 61-935 : Les unités de signalisation (US). NF S 61-936 : Les équipements d'alarme (EA). NF S 61-937 : Les dispositifs actionnés de sécurité (DAS).


24

NF S 61-938 : Les dispositions de commande manuelle. NF S 61-939 : Les alimentations pneumatiques de sécurité. NF S 61-940 : Les alimentations électriques de sécurité (AES). NF S 61-970 : Règles d’installation des Systèmes de Détection Incendie. Nota : Pour une meilleure lecture des abréviations se référer à l’annexe 1 NF S60-303 : plans d'évacuation et d’intervention de l'établissement. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Arrêté du 04 juin 1982 modifié relatif aux établissements de type R Arrêté du 05 février 2007 modifié relatif aux établissements de type L Arrêté du 21 juin 1982 modifié relatif aux établissements de type N IT N°246 relative au désenfumage. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES Norme NFC 15-100 installations électrique à basse tension Articles EL de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié RÈGLES APSAD (pour information) Règle R7 « Détection Automatique Incendie » Documents Techniques Unifiés À l'ensemble des Documents Techniques Unifiés "D.T.U.". Documents particuliers - Les entreprises sont également tenues de respecter les documents particuliers de mise en œuvre des fabricants, ou avis techniques. Nota - Lorsque l'interprétation des Normes et de deux chapitres différents du présent descriptif (CCTP+ annexes du coordinateur SSI) semble aboutir à plusieurs solutions apparemment contradictoires, le Maître de d’Ouvrage, le maître d’œuvre le CT et le coordinateur SSI se réservent le droit de faire appliquer la clause qu'ils jugeront intéressantes sans modification de prix ou de délais. L’objectif du marché étant d’obtenir un SSI qui réponde au mieux au cahier des charges fonctionnel du coordinateur SSI .

2.3 RÉSERVATIONS, SCELLEMENTS ET CALFEUTREMENTS

- Lors de l'exécution des travaux, l'entreprise doit fournir en temps utile les plans de perforations et cheminements.. Ces plans devront être impérativement remis dans les délais définis sur le programme général des travaux qui sera déterminé en début de chantier. Restent également à sa charge : Les percements dans les parois en matériaux pleins et creux, Les saignées éventuelles à l'encastrement de certaines canalisations, Les scellements de ses propres ouvrages, Le calfeutrement des réservations (rebouchage effectué en creux, non compris les raccords de finition), Les fourreaux nécessaires aux traversées des parois avant calfeutrements ; Tous les percements nécessaires à la mise en œuvre de ses installations, Tous les travaux de serrurerie relatifs aux tableaux et armoires électriques ; Les travaux de terrassement nécessités par l'installation des prises de terre. Les raccords de peinture, de ciments et de plâtre (mousses expansives non autorisées). Le remplacement des plaques de faux-plafond détériorées ou salies pendant les travaux seront remplacées en fin de chantier et ceux à la charge du présent lot. Pour des raisons d'uniformité, les nouvelles plaques de faux-plafonds seront soumises au choix de la MOA - Sont interdits tous percements dans les ouvrages en béton ou maçonneries porteuses (sans validation préalable du CT), ainsi que toute fixation dans les prédalles précontraintes, sans l'accord préalable, du maître d’ouvrage et du bureau d’études concerné. - Dans tous les cas, les calfeutrements sont à charge du présent lot y compris en cas de pause ou dépose du matériel sur les flocages existants qui devront le cas échéant êtres repris et sont réputés inclus au titre de l’offre de prix.


25

2.4 ORIGINE DES INSTALLATIONS . - L’alimentation électrique des éléments du SSI seront depuis le tableau TGBT (Principal), avec mise en place de transformateur d'isolement si nécessaire, sont à la charge du titulaire du lot SSI (en amont de toutes autres installations avec protection adaptée).

2.5 LIMITES DE PRESTATIONS

- Le présent dossier a été établi à partir des données sur installations existantes visibles, par conséquent il devra être adapté suivant les éléments nouveaux découverts lors du chantier.

- Le titulaire du présent marché doit l’intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achèvement de l’installation. Il ne pourra s’en prévaloir pour ne pas avoir proposé ou prévu dans le prix à caractère forfaitaire, tout dispositif, appareil ou accessoire non mentionné ici, mais nécessaire ou susceptible de renforcer la sécurité, facilité l’exploitation, l’entretien ou améliorer le fonctionnement des installations.

Sont à la charge du présent lot, les travaux nécessaires au parfait achèvement des installations de sécurité incendie et notamment :

• Alimentations électriques et protection des appareils depuis le TGBT • Percements intérieurs pour passage de tube ou conduit.(approbation CT/coordinateur SSI

/MOE/MOA) • Reprise d’étanchéité des pénétrations des réseaux dans le bâtiment. (approbation CT/coordinateur

SSI /MOE/MOA) • Rebouchage des passages, trémies et orifices réservés. (approbation CT/coordinateur SSI

/MOE/MOA ; Le rebouchage devra être fait avec des matériaux qui rétabliront le degré CF des cloisons ou planchés traversés)

• Tous colliers, guides, fourreaux, etc. nécessaires. • Mise en service, réglages et essais des installations.

Il sera prévu les raccords de peinture après la dépose des anciennes installations (cheminement, détecteurs automatique d’incendie, déclencheurs manuels, indicateur d’action, goulottes, etc.) sur les partie du bâtiment non concernées par le projet. - Toutes les dispositions nécessaires pour la manutention des installations de poids ou implantée en hauteur sont à la charge de l’entreprise titulaire du présent lot.

2.6 ORGANISATION DU CHANTIER

- L'entrepreneur désignera, dès l'ordre de service de début de travaux, un responsable des études et du chantier au niveau des relations avec le MOA, le MOE, le CT et le coordinateur SSI, qui devra être l'unique interlocuteur et ceci pendant la durée intégrale du chantier. - Le personnel de l’entreprise devra porter en permanence un badge qui l’identifiera (nom de l’entreprise et de la personne) et impérativement respecter les prescriptions de sécurité imposées par le maitre d’ouvrage.

2.6.1 Horaires : percements/carottages

• Afin de limiter l’impact et les nuisances liées aux carottages et percements, ceux-ci seront effectués hors des plages horaires d’exploitation courantes : les phases de travaux bruyantes ne seront pas possible entre 8h00 et 12h30 et entre 13h30 et 18h30.

2.7 CONTRÔLE ET ESSAIS

- En cours de travaux, chaque fois que cela sera nécessaire et à la fin des travaux, le Maître d'Ouvrage ou son représentant qualifié, le coordinateur SSI procèderont aux opérations de contrôle et aux essais en vue de la réception en présence de l'entrepreneur ou de son représentant. - Ces opérations ont pour objet la vérification de la conformité de l'exécution aux prescriptions des pièces du marché.


26

Cette vérification portera sur : La qualité du matériel, de l'appareillage et de sa mise en œuvre, La conformité aux normes, règlements et pièces écrites. Les essais comporteront :

• les mesures d'isolement, • la mesure de continuité, • la vérification des raccordements, • la vérification des scénarios de mise en sécurité (100%) et du bon fonctionnement des matériels installés

(100% des DAI, des DM, des AGS, des TRE, des DAS et DAC, etc.). • Les essais par foyers d’efficacité au générateur de fumée (détecteur de fumée) et au bac à alcool

(détecteur de chaleur) pour obligation de résultat conformément à la NFS 61-970.

- L’entreprise devra être présente lors de chaque essai en présence du coordinateur SSI, mais également lors des diverses réceptions et des passages de la commission de sécurité. - Le contrôle des installations techniques sera réalisé par le coordinateur SSI, à la charge du Maître de l'Ouvrage.

2.8 GARANTIES Garantie de fourniture - Tout le matériel fourni par l’entrepreneur est garanti contre tous les vices de construction ou de matière pendant une durée de un an à dater de la réception. - Cette garantie ne s’applique pas aux conséquences de l’usure normale, ni à celles qui pourraient résulter de la mauvaise utilisation des appareils ou de la non observation des instructions d’exploitation. Garantie de fonctionnement - Indépendamment de la garantie décennale, l’installation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant une durée de 1 an à dater de la réception définitive. - Au cours de cette période, l’Entrepreneur sera tenu de rectifier tous les défauts de fonctionnement qui apparaîtraient. - L’entrepreneur sera notamment responsable des incidents ou déprédations qui pourraient se produire du fait de non fourniture, en temps utile, des documents d’exploitation, ou du fait d’erreurs contenues dans ces documents. A ce titre sont incluse dans son contrat de maintenance (1 an+3 ans) toutes les modifications : des plans globaux DWG, des synoptiques et (DWG, modification des synoptiques fournitures de 2 exemplaire papiers)

2.9 NOTE PRÉLIMINAIRE IMPORTANTE À LA DESCRIPTION D ES TRAVAUX

L'entrepreneur soumissionnaire a l'obligation de se rendre sur les lieux avant de remettre son offre, afin d'apprécier l'importance des travaux liés aux bâtiments existants et aux contraintes du à l’activité. Il devra connaître les parties exactes de l'établissement qui sont concernées par ces travaux. Il ne pourra, après avoir remis son offre, arguer d'erreur ou omission pour obtenir le paiement de travaux supplémentaires. L’entrepreneur joindra à son offre le bordereau d’attachement de visite.

3 CAHIER DES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES PRINCIPE DE MISE EN SÉCURITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT Les travaux engagés se feront en application de l’article GN10§2, les travaux de remplacement et d’aménagement entrepris seront opposables à l’arrêté du 25 juin 1980 modifié aux seules parties de la construction et des installations modifiées et cela sans préjudice de l’application de l’article R123-55 du Code de la Construction et de l’Habitation.


27

3.1 PRINCIPE GENERAL

Dans le cadre de l’amélioration du niveau de sécurité, chacun des 2 établissements isolés entre eux composant l’Ecole Centrale de Marseille sera surveillé par son propre système de sécurité incendie, soit :

• 1 Système de Sécurité Incendie de catégorie A pour le bâtiment principal (équerre, jetée, mails, plots 1, 2, 3, 4, 6), classé en un ERP de types R, N et L de 2ème catégorie ;

• 1 Equipement d’alarme pour le bâtiment relevant du Code du Travail (CMT).

Le Système de Sécurité Incendie qui sera mis en place pour le bâtiment principal répondra aux exigences de l’article MS53, l’Équipement d’Alarme à celles de l’article MS 62 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié. Après les modifications, il se composera des éléments suivants : ■ 1 Système de Détection Incendie composé par :

• 1 Équipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) neuf, adressable et interactif ; • 1 contingent de Détecteurs Automatiques Incendie (DAI) de type optique (± 250 pts) ; • 1 contingent de Détecteurs Automatiques Incendie de type thermovélocimétrique ; • 1 détecteur gaz (IETLDI) pour la chaufferie au gaz ; • 1 ensemble d’environ 130 Déclencheurs Manuels d’alarme (DM) ; • 1 Équipement d’Alimentation Électrique (EAE) ; • 1 Transmetteur téléphonique.

■ 1 Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie neuf, adressable composé par : • 1 Unité de Commande Manuelle Centralisée (UCMC) ; • 1 Unité de Signalisation (US) ; • 1 Unité de Gestion des Alarmes (UGA) ; • 1 Alimentation Electrique de Sécurité (AES) ; • 1 ensemble de Modules Déportés.

■ De Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) et de Dispositifs Commandés Terminaux (DCT) suivants : • 66 Portes à Fermeture Automatique (PFA) existantes aux recoupements des circulations et aux accès

des escaliers ; • 1 ensemble d’ouvrants de façades télécommandés existants et à mettre en place pour assurer le

désenfumage de la salle de jeux de la vie étudiante, la cafétéria et le restaurant du CROUS, l’amphithéâtre de 450 places ainsi que la médiathèque.

• 1 contingent d’Exutoires de désenfumage existants assurant l’extraction des fumées des ateliers des plots 1 et 4, la salle blanche du plot 2, la salle TP du plot 4 ainsi que les 7 escaliers encloisonnés. Aucune modification n’est apportée par le projet ;

• 2 Diffuseurs Sonores Non Autonome avec message parlé à mettre en place pour le grand amphithéâtre (équerre) ;

• 1 contingent de Diffuseurs Sonores Non Autonomes ; • 1 ensemble de Diffuseurs Lumineux implantés dans les sanitaires (espaces communs exclusivement) et

les locaux désignés par le maître d’ouvrage (cf. art. GN8, MS64§3) ; • 1 ensemble d’Arrêts Techniques (arrêt CTA amphithéâtre bâtiment D, arrêt sonorisation dans les salles

équipées + remise en lumière dans la salle de projection). • 1 contingent (± 10) Dispositifs Adaptateurs de Commande (DAC) pour le pilotage des DAS de

désenfumage des 9 zones de désenfumage (à mettre en place).

Le principe de détection sera : Une détection incendie maintenue pour les locaux à risques particuliers ainsi que les locaux techniques,

les cuisines du CROUS et les réserves associées, les salles de travaux pratiques et les laboratoires où sont manipulés des produits inflammables, la cafétéria, le restaurant du CROUS, L’amphithéâtre de 450 places, la médiathèque, les plots composés d’une structure acier non protégée et le plenum des toiture non visible en acier brut).

La prise en compte de l’activation des déclencheurs Manuels d’alarme dans l’ensemble des circulations, à chaque niveau, à proximité des sorties et à proximité des issues donnant directement sur l’extérieur (cf. art. MS65).

Cet ensemble DAI + DM a pour fonction de déceler et collecter les informations liées à l’incendie, de les transmettre afin qu’une mise en sécurité de l’établissement puisse être réalisée. Cette mise en sécurité incendie consiste à faire évacuer les occupants ou à les mette en sécurité en cas de danger grave et imminent à l’aide de


28

la fonction évacuation, de les protéger et de limiter la propagation de l’incendie par l’intermédiaire des fonctions compartimentage et désenfumage. Les fonctions de mise en sécurité seront : a) Fonction évacuation

• Diffusion de l’alarme restreinte sur l’équipement de contrôle et de signalisation lors d’une information provenant d’un détecteur automatique incendie ou d’un déclencheur manuel (cf. art. MS61b).

• Report d’alarme sur les récepteurs autonomes et/ou les téléphones encodés via le transmetteur téléphonique (application volontaire).

• Diffusion de l’alarme générale après une temporisation fixée à 3 minutes, durant laquelle l’exploitation de l’alarme restreinte pourra être réalisée par les agents SSIAP à charge de la surveillance de l’établissement. L’alarme sera audible en tous points et le signal sonore sera complété par un dispositif visuel destiné à rendre l'alarme perceptible en tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément (cf. art MS64§3).

Une attention particulière devra être apportée à l’implantation des diffuseurs sonores afin que l’alarme soit audible en tous points. Pour ce faire, une étude préalable devra être réalisée par l’installateur en prenant pour référence la norme NFS 32-001.

• Interruption de l’alarme générale par diffusion d’un message préenregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation pour le grand amphithéâtre (450 places), pouvant être utilisé pour des conférences, colloques, spectacles. En outre, le fonctionnement de l'alarme générale devra être précédé automatiquement de l'arrêt du programme en cours et de la remise en lumière (cf. art. L16§2).

• Déverrouillage instantanée des dispositifs de verrouillage d’issue de secours, conformes à la norme NFS 61-937, lors d’une détection automatique incendie ou lors de la diffusion de l’alarme (cf. art. C046 et MS60).

b) Fonction compartimentage • Dans la prévention des articles R15§2 et R16, le recoupement des circulations horizontales et les accès

aux d’escaliers protégés sont équipés de portes à fermeture automatique (cf. art. CO47) PF de degré 1/2 heure ou réputées l’être de par leur composition (âme pleine ˃ 30 mm d’épaisseur). Les portes existantes sont fonctionnelles et en bon état, elles seront préservées malgré l’absence de certification à la norme NFS 61-937 (antériorité). Celles qui ne seraient pas équipées de ventouses électromagnétiques, le seront pour assurer leur asservissement.(nombre à spécifier)

• Les portes qui seraient remplacées ou mise en place pour compléter le recoupement des circulations tous les 25 à 30 mètres (cf. art. CO24§1), respecteront les exigences de la norme NFS 61-937-fiche X. Pour ce faire, elles seront certifiées DAS, CF de degré ½ heure, tiercées, en va-et-vient avec oculus si double sens d’évacuation.

• La fermeture simultanée des portes à fermeture automatique s’effectuera dans la zone concernée (ZC) et devra être asservie à la détection automatique incendie. Il conviendra d’équiper chacune de ces portes, d’une signalisation bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge, ou vice versa, la mention « Porte Coupe-feu - Ne mettez pas d’obstacle à la fermeture ».

• L’établissement est équipés de plusieurs centrales de traitement d’air, les réseaux aérauliques sont réputés être équipés de clapets auto commandés positionnés conformément aux exigences de la prévention de l’article CH32§5. Le bâtiment sera découpé en 2 zones de compartimentage ne nécessitant pas de DAS commun.

• La ventilation mécanique contrôlée est réputée respecter les exigences des articles CH41 à CH43. Aucune modification n’est apportée par le projet.

Si une centrale de traitement d’air traitant + de 10 000 m3/h serait mise en place lors du remplacement d’une existante. Alors, un détecteur autonome déclencheur sensible aux fumées devra être installé en aval du caisson de traitement d’air et à l’origine des conduits de distribution, il devra commander l’arrêt du ventilateur, la fermeture du registre métallique situé en aval des filtres, et, s’il y a lieu, la coupure électrique des batteries de chauffe (cf. art. CH38).

c) Fonction désenfumage • L’établissement recense plusieurs locaux supérieurs à 300 m2 mais pas de local aveugle supérieur à 100

m2, soit : o la salle de jeux de la vie étudiante ; o la cafétéria et le restaurant du CROUS ;


29

o l’amphithéâtre de 450 places ; o la médiathèque ; o les ateliers des plots n° 1 et 4 o la salle blanche du plot 2 o la salle TP du plot 4 ;

• Conformément aux exigences réglementaires (cf. art. DF7 et IT n°246§7 ) un système de désenfumage devra être créé pour les locaux qui n’en sont pas équipés, soit :

o La médiathèque, la cafétéria et le restaurant du CROUS. Ce dernier devra répondre aux dispositions suivantes :

� type naturel sur le principe d’un balayage suffisant du volume ; � surface utile des Évacuations de fumées calculé au 1/200ème de la superficie pour les

locaux inférieurs à 1000 m2 ; � asservissement des ouvrants de façade existants (non certifiés NFS 61-937 (fiche 8)

sous réserve de la faisabilité technique, de leur état et de leur fonctionnalité. A défaut, certains ouvrants seront remplacés par d’autre certifiés DAS. Tous les

ouvrants de désenfumage désignés seront équipés d’un dispositif d’ouverture conforme à la norme NFS 61-938 (DAC). Un coefficient de 0,5 devra être appliqué pour le calcul de la SUE sur les ouvrants existants, prenant en compte l’absence de PV ;

• les amenées d’air seront réalisées à partir des portes donnant directement sur l’extérieur (après avis de la Commission de Sécurité) ;

• commande manuelle réalisée exclusivement à partir de l’UCMC du SSI (cf. art. 3.6 de l’IT n°246). • Dans les termes de la prévention de l’article R19§2, les circulations horizontales ne sont pas

désenfumées mais peuvent l’être à partir des fenêtres des locaux situés en sa périphérie. Aucune modification n’est apportée par le projet.

• Le désenfumage des escaliers encloisonnés sont désenfumés conformément aux exigences de l’article DF5. Il sera noté que les escaliers, desservant un seul niveau, des différents plots ne sont pas encloisonnés au titre de la prévention de l’article R15§3 (R+1 et effectif à l’étage < 150 personnes).

• Les 7 ascenseurs et les 2 monte-charge du bâtiment sont équipés de machineries ascenseur déportée dans un local isolé. A ce titre, ils ne présentent pas de puissance en gaine ˃à 40 KVA ou de réservoir d’huile en gaine. De ce qui précède, le désenfumage de leur gaine n’est pas exigé (cf. art. CO53§1).

Pour les éléments de ventilation gérés par des coffrets SADAP de Fouchier( ou techniquement équivalant), l’ alimentation ce fera par AES (si nécessaire).

d) Fonction surveillance • L’ensemble des lignes devra être surveillé en permanence.

e) Commandes diverses/Arrêts techniques

• Conformément à la prévention de l’article DF3§5, lors du fonctionnement du désenfumage, la ventilation mécanique, à l'exception de la ventilation mécanique contrôlée, doit être interrompue dans le volume concerné, à moins qu'elle ne participe au désenfumage.

Cette interruption sera obtenue depuis le CMSI, à partir de la commande de désenfumage de la Zone de Désenfumage concernée.

Si l’ordre de mise en sécurité ’effectue par émission de courant, le câblage de ce dispositif sera réalisé en CR1/C1.

• L’établissement est équipé d’un système de sécurité incendie de catégorie A, à ce titre, les commandes manuelles devront être exclusivement réalisées à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) conforme à la norme NF S 61-934.

• Le fonctionnement de l'alarme générale devra être précédé automatiquement de l'arrêt du programme en cours (sonorisation) pouvant équiper certaines exploitations.

3.2 IMPLANTATION DU SSI

Le Système de Sécurité Incendie sera installé au PC de sécurité du site (R+1 maille n° 1).


30

3.3 ORGANISATION HUMAINES

Pendant la présence du public (H24), l’équipement d’alarme et de signalisation sera surveillé en permanence par un personnel qualifié SSIAP voué à alerter les sapeurs-pompiers et de mettre en œuvre les moyens de lutte contre l’incendie. Cette surveillance se fera depuis le matériel central, en journée comme de nuit (H24 et 7j/7). Afin d’accroître le niveau de sécurité, il sera mis en place un transmetteur téléphonique qui permettra de renvoyer les alarmes feu et de dérangement vers des téléphones portables désignés.

3.4 CONSTITUTION DES ZONES

Conformément à l’article MS54, un bâtiment est découpé au titre de la sécurité incendie en plusieurs volumes, correspondant pour chacun à un escalier, un secteur, un compartiment, un local. Une zone peut comprendre un ou plusieurs de ces volumes ou l’ensemble. Chaque zone correspond à une fonction de mise en sécurité . A ce titre nous aurons :

• des zones d’alarme (ZA) dans lesquelles l’alarme est diffusée par l’intermédiaire de diffuseurs sonores ; • des zones de compartimentage (ZC) dont l’objectif est d’empêcher la propagation du feu ; • des zones de désenfumage (ZF) dont l’objectif est d’extraire les fumées lors d’un incendie ; • des zones de détection (ZD) vouée à indiquer la zone sinistrée et à déclencher le scénario de mise en

sécurité programmé. Conformément à la norme AFNOR NFS 61-931, le principe de l’organisation géographique des zones énoncées étant obligatoirement le suivant :

3.5 ORGANISATION DES ZONES (CF. ANNEXE + PLANS)

L’implantation des zones, tel que défini par l’article MS55 sera réalisée suivant les plans de zones et le tableau d’adressage annexés au présent document.

3.6 TABLEAU DE CORRELATION

Cf. annexe CSSI

4. SCENARIO DE MISE EN SÉCURITÉ CONFORMEMENT AUX PR ECRITION DU COODRDINATTEUR SSI

4.1 SCENARIOS AUTOMATIQUES (DAI)

Détection dans un local • Alarme restreinte sur l’Équipement de Contrôle et de Signalisation + report sur les récepteurs autonome

et/ou téléphones encodés via le transmetteur téléphonique. • Diffusion de l’alarme générale dans l’établissement concerné après une temporisation de 3 minutes. • Interruption de l’alarme générale par diffusion d’un message préenregistré prescrivant en clair l'ordre

d'évacuation pour le grand amphithéâtre. En outre, le fonctionnement de l'alarme générale devra être précédé automatiquement de l'arrêt du programme en cours et de la remise en lumière.

• Déverrouillage immédiat des issues de secours (cf. art. CO46, MS60). • Compartimentage de l’ensemble des Dispositifs Actionnées de Sécurité (DAS) de la Zone de

Compartimentage concernée. • Le cas échéant, le désenfumage du volume concerné.

4.2 SCENARIOS MANUELS

Action sur un déclencheur manuel : • Alarme restreinte sur l’Équipement de Contrôle et de Signalisation + report sur les téléphones encodés

via le transmetteur téléphonique. • Diffusion de l’alarme générale dans l’établissement concerné après une temporisation de 3 minutes.


31

• Interruption de l’alarme générale par diffusion d’un message préenregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation pour le grand amphithéâtre. En outre, le fonctionnement de l'alarme générale devra être précédé automatiquement : de l'arrêt du programme en cours et de la remise en lumière.

• Déverrouillage des issues de secours lors de la diffusion de l’alarme générale (cf. art. CO46, MS60). • Par action manuelle à partir du l’Unité de Commande Manuelle Centralisée du Centralisateur de Mise en

Sécurité Incendie (1 bouton poussoir par fonction et par zone) • Fonction compartimentage = Fermeture des portes pour chacune des Zones de Compartimentage (2

ZC). • Fonction désenfumage = Désenfumage de la ZF concernée (9 ZF). • Fonction évacuation depuis l’UGA = Déclenchement de l’alarme générale (1 ZA). • Action sur un Dispositif de Commande Manuelle d’Issue de Secours (DCM de couleur verte) • Déverrouillage immédiat de l’Issue de Secours située à proximité (cf. art. CO 46 et MS60).

3.2 CANALISATIONS

- Les câbles du SSI seront séparés physiquement des câbles Très Basse Tension, eux-mêmes déjà séparés des câbles Basse Tension, dans tous les cas posés sur chemin de câbles, sous conduits isolants IRO APE en montage apparent, sous tube ICT APE en montage encastré ou sous goulotte technique de distribution. Ils seront également séparés de tout autre réseau (fluide, gaz ….), tous cheminement en extérieur sera proté soit sous capotage soit sous tube « IRO APE». - Le choix des canalisations se fera en fonction du mode de pose, de l'intensité admissible dans les câbles et de la chute de tension. Les protections mécaniques seront fonction du mode de cheminement des canalisations. - Les câbles seront repérés en tous points particuliers tels que départ d’armoire, changement de direction, traversée de cloison, départ d’un émetteur et aboutissant au récepteur. - Le repérage sera effectué par des étiquettes indéformables et inoxydables gravées (exemple : réf Legrand 32085). Ces étiquettes seront maintenues aux câbles par l'intermédiaire de colliers nylon. Les indications suivantes seront mentionnées :

• nombre de conducteurs et sections ; • Indications de l’origine, de la destination et du numéro de ligne.

- Toutes les précautions seront prises pour que la canalisation ne puisse souffrir de la proximité de matériels susceptibles de la dégrader. (Les étiquettes devront permettre une exploitation et une maintenance aisées, il conviendra d’étiqueter chaque détecteur et déclencheur manuel en indiquant -à minima- la zone où il se trouve et son numéro de point/….) - Pour les distributions horizontales en faux plafond , les câbles seront posés sur chemin de câbles. Les chemins de câble en extérieur (exemple : sur toit terrasse), seront avec capotage. - Les chemins de câbles seront en tôle galvanisée à chaud après perforation, à bords rabattus non coupants (marque CES type PS ou équivalent), ils seront dimensionnés pour permettre une extension minimum de 40 % pour les canalisations principales et de 30% pour les canalisations secondaires. Ces réserves de place seront disponibles à la réception des travaux impérativement. La mise en place de corbeaux sur fixation de chemin de câble existant sera autorisée après accord exprès de la MOA et dans le respect de distances courantes forts/faible : 30 cm. - Dans les locaux avec plafond suspendu, (Hors bâtiments EQUERRE ET JETEE 1et 2 ) les chemins de câbles seront placés au-dessus de ce plafond. Dans les parcours communs avec des canalisations d'eau, les chemins de câbles seront placés à la partie supérieure. - La fourniture et la mise en œuvre comprendront toutes les sujétions habituelles et nécessaires (suspension indépendante des autres corps d'état, sauf accord préalable exprès). - Les remontées devront être protégées mécaniquement par un couvercle sur une hauteur minimum de 1m60. - Toutes les canalisations seront fixées aux chemins de câbles par attaches RISLAN (une tous les 0,50 mètres minimum), et il ne sera pas admis que les câbles se croisent sur les chemins de câbles, sauf en cas de nécessité absolue. - Les chemins de câbles seront façonnés de telle façon qu'il n'y ait pas d'angles vifs à chaque changement de direction (cintrage préconisé). Ils seront fixés avec des systèmes robustes et en nombre suffisant (les tiges filetées seront au minimum galvanisées, l'écartement des supports sera de 1.20 m maximum).


32

- Les supports répondront aux exigences de résistance au moins égale à celle des câbles qu’ils supportent (exemple : support acier pour câble en CR1) - Les chemins de câbles seront en tôle galvanisée à chaud après perforation, à bords rabattus non coupants (marque CES type PS ou équivalent), ils seront dimensionnés pour permettre une extension minimum de 40 % pour les canalisations principales et de 40% pour les canalisations secondaires. Ces réserves de place seront disponibles à la réception des travaux impérativement. - Pour les autres distributions horizontales et verti cales, les câbles seront sous goulotte, suffisamment dimensionné (40% de réserve). Si des câbles de catégorie CR1 se trouvent à l’intérieur des goulottes, ils seront fixés à l’intérieur de cette dernière par des accessoires 960° ou acier (exemples : Collier Atlas). Dans les parties techniques, il sera possible de faire cheminer des câbles sous tube « IRO », après accord du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et de l’exploitant. Si des câbles de catégorie CR1 se trouvent à l’intérieur des tubes IRO, ces derniers seront fixés par des accessoires 960° ou acier (exemple : Collier Atlas).

3.3 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE :

3.3.1 PRESENTATION DU SYSTEME

- Les matériels centraux « ECS, CMSI, AES » devront avoir une réserve de 40 %, dont sont compris dans ce dimensionnement les coffrets.

• Être extensible à 512 points pour l’ECS, • Être extensible de 40% pour le CMSI (pour le CMSI les 40% de possibilité d’extension sont calculés en

plus des besoins propres à la réalisation de l’installation et des 40% de réserve). - L’alimentation électrique de sécurité « AES » sera conforme à la NFS 61 940 et sera dimensionnée en fonction des modules déportés et DAS existants et ce rajoutés pour réaliser l’installation (y compris offre de base et PSE éventuellement cumulables) et ce avec une réserve de 40%. - Les matériels périphériques à mettre en œuvre (détecteurs automatiques, déclencheurs manuels, diffuseurs sonores, indicateurs d’action, etc.) devront être associés également aux matériels centraux.

DESCRIPTION ET COMPOSITION DE LA FUTURE INSTALLATION

Système de Détection Incendie 1 ensemble de détecteurs automatiques optiques de fumée ponctuels, conformes à la norme NF EN 54-7, implantés dans locaux à risques particuliers ainsi que les locaux techniques désignés, le local SSI, les cuisines du CROUS et les réserves associées, le restaurant, les salles de travaux pratiques et les laboratoires où sont manipulés des produits inflammables, l’amphithéâtre de 450 places, la médiathèque et les locaux de la vie étudiante. Le détecteur optique de fumée est composé d’une chambre d’analyse dans laquelle se trouvent une LED et une photodiodeplacées de telle façon que cette dernière ne reçoive jamais la lumière de la LED En l'absence de fumée. Lorsque la fumée pénètre dans la chambre d'analyse, les particules en suspension réfléchissent la lumière de la LED sur la cellule photoélectrique, l’alarme est alors générée. Ce détecteur est très efficace pour les fumées blanches (phase de pyrogénation et/ feu ouvert (croissance). Des détecteurs de chaleur pour la surveillance de la cuisine du CROUS. Les détecteurs thermostatiques passent en alarme lorsqu’ils détectent une température supérieure à un seuil prédéterminé. Les détecteurs thermo vélocimétriques sont quant à eux sensibles à la vitesse d'élévation de la température dans le temps (ex, 5°c/minute). Un détecteur de gaz (explosimètre) pour la surveillance de la chaufferie au gaz implantée en bout du mail n°3. Cet appareil est un dispositif considéré comme un Interface d'Équipement Technique Lié à la Détection Incendie. Limite de surveillance Le coefficient « K » à retenir sera de 0,6 sauf pour le plenum des toitures acier (cf. art. CO13) ou il sera de 1.


33

En outre, l’implantation des détecteurs respectera les exigences de la norme NFS 61-970§11, soit :

• la zone à surveiller et la nature du risque ; • la distance entre tout point de la zone surveillée et le détecteur le plus proche (voir tableau ci-dessus) ; • la proximité des murs (cf. art. 11.5.2.5), soit : séparation du détecteur supérieure à 0,5 m (1 m pour les

thermiques), exception faite des couloirs et gaines techniques. • la hauteur et la forme du plafond (attention aux alvéoles - cf. art. 11.5.2.5) ; •

2) 1 ensemble de Déclencheurs Manuels d’Alarme Conformément à l’article MS 65§1, les DM seront implantés dans les circulations, à chaque niveau, à proximité des escaliers. Au rez-de-chaussée, ils seront implantés à proximité immédiate des sorties donnant directement sur l’extérieur. Ils devront être placés à une hauteur d’environ 1,3 mètre au- dessus du niveau du sol et ne pas être dissimulés par le vantail d’une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne devront pas présenter une saillie supérieure à 0,10 mètre.

• mode de fonctionnement : alimenté. • mode de télécommande : électrique permanent, tension 24/48, câble CR1-C1 ou C2 (cf. NFS.

61.970§7.3.2), 1 paire 8/10ème ou 9/10ème avec écran. • couleur : orange (CR1-C1), rouge (C2). • déclenchement : membrane déformable, • Ces équipements devront impérativement être capotés

3) 1 ensemble d’Indicateur d’Action pour les locaux à risques et ceux non occupés : option non retenue par la MOA 4) 1 Équipement de Contrôle et de Signalisation, conforme à la norme NF EN 54.2, adressable et interactif, qui devra assurer :

• la gestion simultanée des périphériques radios et filaires (DAI + DM) ; • les signalisations visuelles et sonores de l’alarme restreinte, de l’alarme feu et des dérangements ; • l’affichage de la zone et du point sensibilisé (DAI, DM) en texte clair ; • la hiérarchisation des alarmes ; • l’historique des derniers événements ; • la transmission des informations au Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie.

Avec les caractéristiques principales suivantes (non exhaustive) :


34

• alimentation : 230 V monophasé - 50 Hz • rapport d’associativité avec le CMSI • adapté à l’installation avec une réserve de 30% minimum.

Son implantation se fera dans au PC de sécurité incendie du site. Les exigences d’implantation suivantes (cf. NFS 61-970§11) seront respectées :

• les signalisations et contrôles seront aisément accessibles aux équipes d’interventions et placés exclusivement au niveau d’accès 1 ;

• l’endroit sera surveillé par au moins un détecteur automatique d’incendie du S.D.I ; • la hauteur des signalisations et des commandes sera comprise entre 0,70 m et 1,60 m ; • 1 BAES sera positionné à sa proximité afin de préserver un éclairage suffisant à son exploitation

En période d’occupation, le système de sécurité incendie sera surveillé en permanence par un personnel formé et qualifié SSIAP. En outre, un transmetteur téléphonique permettra d’assurer le transfert des alarmes feu ou de dérangement vers des téléphones encodés ou des récepteurs autonomes.

3.4 DESCRIPTIF DU MATERIEL De Dispositifs Commandés Terminaux En vertu de la norme NFS 61-937, l’ensemble des dispositifs actionnés de sécurité doit pouvoir assurer leurs fonctions après avoir été exposé à une température de 70°C pendant 1 heure. Les fiches ci-dessous définissent les prescriptions à respecter lors de la mise en place de tels dispositifs. Ces prescriptions ne sont pas applicables sur certaines installations existantes antérieures au 02 février 1993 sous réserve de leur efficacité et de leur fonctionnalité. A ce titre, malgré l’absence de certification à la norme NFS 61-937, les Dispositifs Actionnés de Sécurité existants seront préservés sous réserve de leur efficacité et de leur bon fonctionnement (cf. art. GN10). FONCTION ÉVACUATION Diffuseurs Sonores Non Autonomes + 1 DSNA avec mess age parlé Ensemble de l’établissement ■ Implantation hors de portée (h 2,25m) - Audible en tous points ■ Conformité NFS 32.001- Attestation NF SSI – Associativité. ■ Mode de fonctionnement alimenté (câble CR1/C1 2 x 1.5 mm2) ■ Mode de télécommande électrique à émission de courant 24/48 V ■ Puissance sonore 90 dB (AG) Diffuseurs Lumineux Des Diffuseurs lumineux seront positionnés dans les blocs sanitaires et les locaux définis par le maître d’ouvrage. ■ Implantation MS64§3 - hors de portée (h 2,25m) ■ Conformité NFS 61-936 - Associativité ■ Mode de fonctionnement alimenté ■ Mode de télécommande électrique à émission de courant 24/48 V* Fiche 14. Verrouillage électromagnétique pour issue de secours ■ Implantation Certaines IS et contrôle d’accès ■ Conformité NFS 61-937 ■ Mode de fonctionnement alimenté ■ Mode de télécommande rupture de courant 24/48 V ■ Réarmement sur place, force musculaire Fiche 8. Ouvrants de façade de désenfumage Dispositifs à rajouter si nécessaire pour les locaux cités ci-dessous à l’exclusion du grand amphithéâtre et de la salle de jeux. En outre, il conviendra de mettre en place des Dispositifs Adaptateur de Commande reliés au CMSI. ■ Implantation : cafétéria, restaurant, médiathèque, salle de jeux de la vie étudiante ; ■ Conformité : / ■ Mode de fonctionnement : alimenté et énergie intrinsèque (ressort) ■ Mode de télécommande : DCM/DAC entrée électrique/sortie pneumatique ■ Options de sécurité : contact de position d’attente et de sécurité


35

Fiche 6. Exutoire de désenfumage Dispositifs existants et préservés. Cependant, il conviendra de remplacer les dispositifs d’ouverture et de commande des locaux par des DAC reliés au CMSI. ■ Implantation : haut des 7 escaliers encloisonnés du bâtiment (1m2) extraction des fumées des locaux ≥ 300 m2 des plots ■ Conformité : DENFC - NFS 61-937 + PV d’essais ■ Mode de fonctionnement : alimenté et énergie intrinsèque (ressort) ■ Mode de télécommande : DCM/DAC pour les escaliers DAC entrée électrique/sotie pneumatique FONCTION COMPARTIMENTAGE Fiche 1. Clapet auto-commandé ■ Implantation Réseau aéraulique de ventilation (cf. art. CH32, CH42) ■ Conformité NFS 61-937 + PV de résistance au feu ■ Mode de fonctionnement énergie intrinsèque par ressort piloté par un déclencheur thermique taré à 70°C (+7,-7), soit par un déclencheur ■ Réarmement sur place, force musculaire ■ Mode de télécommande intrinsèque ■ Options de sécurité report de signalisation à proximité du clapet Fiche 10. Porte battante à fermeture automatique Les portes existantes, PF ½ heure, fonctionnelles et en bon état seront préservées et équipées de ventouses. Des portes DAS devront être rajoutées pour compléter le recoupement, tous les 25 à 30 mètres de certaines circulations. (l’entreprise soumettra avec son offre un plan en précisant les portes rajoutée) ■ Implantation : recoupement CCH et accès escaliers encloisonnés ■ Conformité : NFS 61-937 + PV de résistance au feu E30-C ■ Mode de fonctionnement : énergie intrinsèque ■ Mode de télécommande : électrique à rupture de courant ■ Contact de position : contact de position de sécurité pour les DAS commun ■ Obligations de sécurité : amortisseur de fin de course, commande manuelle intégrée accessible à tous (force inférieure à 7 daNs appliqués au pont de manœuvre), ■ Options de sécurité : contact de position d’attente Ventouses de maintien des portes : Les ventouses ne constituent pas des DAS.

3.4.1 SYSTEME DE DETECTION INCENDIE

Conforme aux prescriptions du dossier CSSI en annexe

3.4.2 SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE

3.4.2.1 Centralisateur de mise en sécurité incendie

Un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie, adr essable et interactif Le centralisateur de mise en sécurité incendie est certifié et conforme aux spécifications de la norme NFS 61-934. Il se compose des éléments suivants :

• 1 Unité de Gestion des Alarmes (UGA), conformes à la norme NFS 61-934, pour assurer une zone d’alarme par bâtiment ;

• 1 Unité de Commandes Manuelles Centralisées (UCMC) conforme à la NFS 61-934, sur laquelle, il sera prévu une commande par fonction et par zone. Les boutons poussoirs seront repérés et présentés de façon compréhensible et sans ambiguïté. A ces fins, ils seront accompagnés d’un texte ou pictogramme normalisé explicitant clairement les fonctions commandées. Ils seront associés aux voyants de l’Unité de Signalisation (cf. NFS 61-934).


36

• 1 Unité de Signalisation (US) répondant à la norme NFS 61.935 ; • 1 Alimentation Électrique de Sécurité, conforme à la norme NFS 61-940, avec une autonomie de 12

heures plus 1 heure en sécurité. La signalisation de surveillance et de contrôle des AES sera présente sur les CMSI. Une note de calcul avec un bilan de puissance de la source de sécurité seront fournis par l’entreprise installatrice afin de dimensionner la capacité et la puissance de l’alimentation électrique de sécurité.

• 1 ensemble de Modules Déportés et de Volumes Techniques Protégés si nécessité. • 1 contingent de Dispositifs Adaptateurs de Commande (DAC) pour le pilotage des DAS de désenfumage

des 9 zones de désenfumage (ZF).

Règles d’installation relatives aux câblages

Règles générales - câblage et parcours des liaisons électriques (cf. NFS 61-932 et art. 7 de la NFS 61-970) Il conviendra de prendre les dispositions nécessaires pour protéger le bon fonctionnement de l’installation contre les interférences électromagnétique. Les câbles des courants faibles devront être séparés des câbles courants forts (distance minimale de 30 cm), le câblage volant sera interdit et placer les câbles en torons dès que possible. La nature des câbles sera choisie de manière à ce que les conditions d’environnement des lieux où ils cheminent n’altèrent leurs propriétés mécaniques et électriques selon les dispositions du chapitre 5.2 de la norme NF C 15-100. Les câbles du SSI seront repérés pour faciliter les interventions de maintenance et/ou de modification de l’installation. Câbles du circuit de détection (cf. art. 7.3.2 de la NFS 61-970) Les lignes de détection respecteront les exigences suivantes ainsi que celles du constructeur :

• 1 circuit de détection, au sens de la norme NF EN 54-2, ne doit pas comporter plus de 128 points ou 32 points si ligne ouverte.

• tous les câbles reliant l’ECS au premier point (sur l’aller et le retour en cas de circuit de détection rebouclé) doivent être de catégorie CRI-C1.

• 1câblage CR1/C1 est également exigé : • dans la traversée de locaux non surveillés par la détection incendie pour les lignes non rebouclées ; • dans la traversée de locaux non surveillés par la détection incendie, si l’aller et le retour passe dans ces

locaux, pour les lignes rebouclées. • 1 défaut sur un circuit de détection ne doit pas entraîner la perte de plus de : • 32 points répartis sur un maximum de 32 Zones de détection. • 1 seul type de fonction (détection manuelle ou automatique) –

PS : Ne pas mélanger DAI et DM sur des lignes non rebouclées. • 1 scénario de mise en sécurité. • 6000 m2 de surveillance pour les systèmes avec des détecteurs linéaires ou à aspiration, ou de 1600 m2

pour les autres détecteurs. Câblage entre le SDI et le CMSI Liaisons fil à fil surveillées avec signalisation des défauts. Entre le CMSI et le matériel déporté (cf. art. 8 de la NFS 61-932) L’installation des voies de transmission, des matériels déportés et de leurs câbles d’alimentation et des AES doit être réalisée de façon qu’un incendie affectant une zone de lise en sécurité (ZS) ne puisse affecter toute autre ZS non concerné directement par l’incendie. Voies de Transmission (VT) Les exigences applicables aux voies de transmission sont applicables aux câbles d’alimentation des matériels déportés. Les voies de transmission doivent être réalisées en câble de la catégorie CR1 (cf. NFC 32-070). Cependant, cette exigence ne s’applique pas à celles affectées uniquement à la gestion des issues de secours. Dans ce cas, les câbles doivent au minimum être de catégorie C2. Le câblage existant voué aux asservissements est réputé être de type CR1-C1, 2 x 1,5 mm (à confirmer par l’installateur). La voie de transmission qui serait rajoutée ou modifiée pour assurer la fonction compartimentage (PFA) mise en place dans le cadre du projet devra être conforme à l’article 8.3 de la norme NF S 61-932. Pour ce faire, les prescriptions suivantes devront être respectées :


37

• 1 défaut affectant l’une des voies de transmission ne doit pas pouvoir affecter plus d’une fonction dans une seule Zone de mise en Sécurité (ZS) ;

• 1 Voie de Transmission (VT) unique non rebouclée ne doit pas gérer plus de 32 Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) commandés par émission de courant ;

• 1 VT rebouclée ou redondante ne doit pas gérer plus de 1024 Dispositifs Commandés Terminaux (DCT) parmi lesquels ne peuvent se trouver plus de 512 DAS ;

• pour un CMSI de catégorie B, une même VT ne doit pas gérer des Déclencheurs Manuels (DM) et des Dispositifs Commandés Terminaux (DCT) ;

Matériels Déportés (MD) Les exigences de l’article 8.3b) de la norme NFS 61-932 devront être respectées, en voici un état non exhaustif : Un matériel déporté gérant un ou plusieurs types de fonction de mise en sécurité (compartimentage, désenfumage et/ou évacuation) doit être placé dans un Volume Technique Protégé (VTP) s’il est implanté hors des zones concernées. Cependant, lorsqu’un local comprend plusieurs ZF, il n’est pas nécessaire de placer le matériel déporté du CMSI en VTP, lorsque celui-ci gère un ou plusieurs D.A.C de même nature et s’il est implanté dans ce local (cf. schéma ci-dessous).

Tous les matériels déportés disposés sur une voie de transmission physiquement distincte (ou redondante) au sens de l’art.3.18 de la norme NFS 61-932, doivent être placés en VTP. Tous les MD disposés sur une voie de transmission rebouclée doivent être implantés de manière à se situer au sein de chacune des ZS concernées. Dans le cas contraire, ils doivent être placés en VTP.

Lorsqu’une voie de transmission rebouclée passe 2 fois dans la même ZS, les matériels déportés ne doivent être implanté que sur un seul de ces 2 cheminements. Un matériel déporté gérant un ou plusieurs coffrets de relayage pour ventilateur de désenfumage doit être implanté dans le même local que ces coffrets ou à l’extérieur, sinon il doit être mis sous un VTP. Entre le CMSI et les DAS Lignes de télécommandes et de contrôle des Dispositifs Actionnés de Sécurité (NFS 61-932, article 6.1) : Le câblage voués aux asservissements est réputé conforme, cependant, il conviendra de s’assurer du respect des exigences citées ci-dessous :

• les lignes de télécommande et de contrôle ne doivent pas cheminer dans les conduits aérauliques ; • la section des conducteurs des lignes de télécommande est d’au moins 1 mm2 pour les câbles

multiconducteurs, 1,5 mm2 pour les câbles mono conducteurs ; • les lignes de télécommandes à émission de courant et les lignes de contrôle doivent être réalisées en

câbles de catégorie CR1/C1 à chaque fois qu’elles sont situées à l’extérieur de la ZS correspondant au DAS qu’elles desservent. En outre, les modules déportés seront placés en VTP s’ils ne sont pas implantés dans la ZS commandée.


38

• si la liaison de télécommande est une ligne électrique et si la commande fonctionne par émission de courant, la surveillance de cette ligne est obligatoire sauf si les trois conditions suivantes sont simultanément respectées :

1. longueur inférieure à 2 mètres et facilement visitable ; 2. matériel déporté (CMSI) et DAS télécommandés placés dans un même volume ; 3. ligne de télécommande mécaniquement protégée.

Alimentation

Règles générales (NFS 61-970, article 6) La source principale (normal/remplacement) du matériel central ou déporté du SDI sera réalisée au moyen d’une dérivation issue soit du tableau principal ou du tableau électrique de sécurité de l’établissement. Cette dérivation doit être sélectivement protégée, correctement étiquetée, réservée à l’usage exclusif du SSI, réalisée en câble de catégorie C2 au sens de la norme NFC 32-070. Elle peut être commune pour l’alimentation d’autres équipements du SSI. Alimentation Electrique de Sécurité (cf. art. 8.3c) de la NFS 61-932) Une alimentation électrique de sécurité (AES/EAES) doit être implantée soit dans l’emplacement réservé au service de sécurité incendie, soit dans un Volume Technique Protégé. Système de Détection Incendie L’énergie nécessaire au fonctionnement du SDI est fournie par un équipement d’alimentation électrique (EAE) conforme à la norme NF EN 54-4. La capacité de la source de sécurité de chaque EAE doit être telle que le fonctionnement des composants alimentés par l’EAE concernée soit assuré pendant une durée de 12 h en condition de veille suivie d’une période minimale de 10 min en alarme feu. Les câbles d'alimentation en énergie électrique de sécurité provenant d'une EAE physiquement séparée du matériel alimenté doivent présenter une résistance au feu, soit par nature (câble CR1-C1), soit par mode de pose (cheminement technique protégé). Ces câbles doivent être indépendants des autres canalisations électriques. Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie Le centralisateur de mise en sécurité incendie sera alimenté par une AES spécifiquement dédiée, conforme à la norme NF S 61-940, (dimensionné pour l’offre de base y inclus ensemble des PSE) pouvant assurer une autonomie permettant un fonctionnement d’une durée de 12 heures à l’état de veille, suivie de la mise en état de sécurité nécessitant la puissance assignée par le constructeur maintenue durant une heure minimum (cf. art 6.1 de la NFS 61-934).

3.6 RECEPTION ET MISE EN SERVICE

3.6.1 Généralité

L’installation fera l’objet d’une visite de réception technique en présence de l’utilisateur, des installateurs associés aux travaux liés au SSI, du constructeur du matériel SSI, de l’organisme agréé ainsi que du coordinateur SSI. Attention : en dehors des périodes d’ouverture aux public) Cette réception aura pour but de contrôler la conformité du S.S.I. avec les exigences réglementaires, les préconisations du constructeur, les prescriptions de l’autorité administrative et les spécifications figurant dans le présent CCTP et le dans le cahier des charges fonctionnel SSI. Préalablement à toute réception, les installateurs établiront un document indiquant les essais réalisés, les résultats obtenus et les conclusions attestant du bon fonctionnement de chacun des matériels et des fonctions de mise en sécurité. Par convention, ces documents seront nommés : « AUTOCONTRÔLES DES ENTREPRISES »

3.6.2 Réception

Les essais de fonctionnement du Système de Détection Incendie et du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie qui permettront la rédaction du PV de réception technique de l’installation par le coordinateur S.S.I et l’organisme agréé seront entrepris qu’après la réception de tous les « autocontrôles » et de l’ensemble des


39

documents permettant la constitution du Dossier d’Identité SSI défini dans la norme NFS 61-932§14. Les essais seront réalisés sur la base des normes NFS 61-970, NFS 61-932 et NFS 61-933.

3.6.3 Essais de détection incendie

Les essais seront effectués sur les sources de sécurité (AES) après coupure secteur des ECS et CMSI dans les limites des obligations relatives à la capacité énergétique de déclenchements successifs prévus aux exigences normatives. Les essais fonctionnels des détecteurs automatiques et des déclencheurs manuels seront réalisés par zone (1/zone) au moyen de tout dispositif approuvé par le constructeur Méthodes d’essais d’efficacité Un essai d’efficacité par foyer type de site sera réalisé dans les conditions fonctionnelles prévues par la norme NFS 61-970 (Annexe A). Dans tous les cas, le type et le nombre de foyers d’essais doivent être en corrélation avec les risques encourus au sein de l’établissement en tenant compte des conditions normales d’exploitation. La vérification du niveau de performance est faite au moyen de Foyers-Types de Site (F.T.S.) ou par un générateur de fumée. Le F.T.S. étant le moyen utilisé pour vérifier que le niveau de performance requis pour l'installation est atteint, il est nécessaire que l'alarme feu de la zone de détection considérée soit déclenchée, dans les conditions d'essai propres à chaque F.T.S., quel que soit l’emplacement du F.T.S. dans le volume surveillé. Des moyens d’extinction portatifs seront prévus à proximité immédiate de cette zone d’essai Dossiers d'Identité des Systèmes de Sécurité Incen die : En cours de chantier, avant la réception , l'entreprise devra fournir les pièces nécessaires à la constitution, par le coordinateur SSI, du Dossier d'Identité de SSI. Le dossier d'identité devra être conforme aux prescriptions de la norme NFS 61-932§14 et comprendra au minimum les documents suivants. voir annexes prescriptions coordinateur SSI , comprenant entre autre : Scénario de sécurité fourni par le coordinateur SSI :

• Liste des Zones de Détection (ZD). • Liste des Zones de mise en Sécurité (ZS, ZC) avec identification des Dispositifs Actionnés de Sécurité

(DAS) et des arrêts d'équipements associés. • Liste des Zones de diffusion d'Alarme (ZA),- • Corrélations entre ZD et ZS…. • …

Documents de réalisation à la charge de l'installateur

• Liste des matériels fournis et documents donnant leurs caractéristiques. • Schéma(s) de principe de l'installation • Liste des plans. • Plans de recollement et de câblage détaillés et carnets de câbles…

Réalisation et mise en place (après validation de la MOE /MOA) des plans d’évacuation (NF S60-303) format mini : A3 ; comprenant le positionnement des moyens d’extinction, avec validation préalable de la MOA, MOE. Il est également demandé de rendre les ficher source permettant à la MOA de faire évoluer les plans (Word /AutoCAD…) pour la réception et lors de modifications éventuelles. Ainsi que 5 jeux de plans complets plastifier.

Le fabricant fournira les pièces suivantes :

• Certificats de conformité aux normes et Procès-verbaux d'essais.(en amont des travaux et à la demande).

L’entreprise et ses sous-traitants devront également fournir les fiches d’autocontrôles de tous les matériels installés conformément à la NFS 61 970.

• Documents attestant de la compatibilité des matériels entre eux.- Notices d'exploitation et de maintenance du SSI.

• Instructions de manœuvre. • Logiciel de programmation (avec accès sans restriction) ainsi que tout matériel de dialogue (cartes de

communication et interface de connexion) et code d’accès des matériels centraux. • Tous ces documents devront être fournis au fur et à mesure de l’avancement du chantier.


40

Il ne sera pas accepté tous les documents en une seule fois en fin de chantier., Ceux-ci seront à fournir à l’avancement et au plus tard à la demande de la MOA,MOE, CSSI ou CT dans la semaine suivant la demande

ESSAI ET RECEPTION DE L’INSTALLATION :

Tous test impliquant un impact sonore sera à effec tuer en dehors des plages horaires normales de fonctionnement (7h30 à 21 h du lundi au vendredi ; et sans dérangement démesuré du voisinage))

• L’installation du SSI devra faire l’objet d’une réception en 2 temps : o en fin de travaux de mise en place du nouveau système, qui s’effectuera de façon globale en

présence de l’utilisateur et ou le maître d’ouvrage ou son représentant, de l’installateur et de l’entreprise qui a réalisé la mise en service si elle est différente, du coordinateur S.S.I. A compter de cette 1 ère réception l’installation s era sous responsabilité de maintenance du titulaire

o ( Puis une suivante après dépose de l’installation existante : globale en fin de chantier) Cette seconde réception une fois la dépose réalisée, commission validée et tous les documents (DOE ; synoptiques, plans (DWG/papier ; affichage pompier…), … vaudra date de réception des travaux et commencement : date anniversaire du contrat de maintenance. (TF et TC) (ainsi que date pour la GPA.) La période de maintenance entre la 1 ère tranche de réception (après dépose de l’installation existante) et de la réception définitive sera couverte par un contrat de maintenance du titulaire du présent marché dont le prix est inclus au marché.

GPA : GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT / INTERFACES E T RESPONSABILITEES

L’installation SSI et le bon fonctionnement du système impactant l’exploitation du site il ne sera toléré que des interventions liées à des modifications mineures « d’ordre esthétique » et non fonctionnelle.

Pour rappel ce marché est à obligation de résultat.

Interfaces et responsabilités Si en cours de travaux, l’entreprise titulaire du présent marché ou un de ses soumissionnaires venait à dégrader le système existant ou l’exploitation du site (coupure de fils, fenêtres déposée ou autre …) avec pour conséquences le besoin de déployer des moyens de prévention supplémentaires (type SIAP , ADS ou autre…) pour accueillir les utilisateurs et assurer à la fois la sécurité des biens et des personnes ; tous les frais de liés à ces moyens supplémentaires seraient à la charge du titulaire du présent marché.

• à savoir : • Les procès-verbaux de réception comprendront les résultats des essais réalisés par les installateurs ou

les constructeurs de chacun des sous-systèmes du SSI, ainsi que le résultat de l'analyse du dossier d'identité.

• Les matériels centraux, les détecteurs et déclencheurs manuels et les organes intermédiaires éventuels devront faire l’objet d’essais de fonctionnement conformes aux prescriptions du fascicule n°5655 paragraphe 7.3. Ils seront réalisés à l’aide des moyens définis par le constructeur du matériel.

Les installations de détection automatique d’incendie devront également faire l’objet d’essais d’efficacité conformes. Ils seront réalisés à l’aide de foyers de contrôle d’efficacité (FCE) adaptés à la nature du risque (Générateur de fumée reconnue par le CNPP et vérification d’étalonnage à jour pour les détecteurs de fumée et bac à alcool pour les détecteurs de chaleur). Le choix et le lieu des types de foyer seront définis par le coordinateur SSI. Les entreprises devront assister à ces essais afin de remédier dans les plus courts délais aux défauts qui pourraient apparaître sur la partie d’installation dont il est responsable.


41

L’entreprise devra fournir tout le personnel et le matériel nécessaire à la mise en œuvre des essais précités (appareils de mesures, matériels consommable de rechange, générateur de fumée, bac à alcool, etc.).

PARTICIPATION DES ENTREPRISES

Les entreprises seront tenues de participer activement à l’élaboration du dossier d’identité du Système de Sécurité Incendie jusqu’à son acceptation (sans réserve) par le coordinateur SSI, l’organisme agrée et la commission de sécurité. Cette participation concerne la remise des documents suivants pour chacune des phases citées : Documentation relative à la phase de conception qui se compose :

• de la liste des documents fournis ; • du diagramme de principe de l’installation sous la forme d’un synoptique général d’interconnexion

jusqu'aux dispositifs de raccordement des installations techniques concernées et de schémas de principe de câblage des différents matériels utilisés ;

• de la nomenclature des matériels du S.D.I. et S.M.S.I et des documentations indiquant leurs caractéristiques principales et les principes de raccordement ;

• des documents d’associativité de l’E.C.S.et du C.M.S.I ; • des notes de calcul utilisées à la définition des alimentations et de leurs batteries sauf si celles-ci figurent

déjà dans les notices du constructeur ; • des données d’entrée du système si cela est nécessaire (durée assignée de fonctionnement par

exemple).

Documentation relative à la phase exécution, qui se compose : • de la liste des plans d’exécution (implantation, cheminement de câbles…) ; • des plans d’implantation des composants du SSI ; • des détails de câblage des borniers de l’équipement de contrôle et de signalisation (ECS) et du CMSI ; • du carnet de câbles, comprenant la nature des câbles et leur repère ; • du synoptique de câblage et précisant lorsqu'ils sont utilisés, les dispositifs de dérivation et de jonction. • Documentation relative à la phase réception : • des documents nécessaires à la composition du dossier d’identité du S.S.I. défini au chapitre 9 du

présent document ; • des documents relatifs à la réception technique définis au paragraphe 4.4 de la NFS 61-970 et de la NFS

61-932 ; • des plans de recollement ; • des enregistrements de résultats d’essais ; • de l’engagement de l’installateur attestant le respect des exigences d’installations mentionnées dans la

documentation des constructeurs. • Participation aux essais et à la réception du SSI • Les entreprises seront tenues de participer à tous les essais et à la réception du SSI. • Elles devront mettre à disposition les moyens humains et matériels pour le bon déroulement des essais

de réception de l’installation, soit : • le personnel nécessaire au constat de bon fonctionnement des équipements et au réarmement du SSI

pour la suite des essais ; • le matériel nécessaire pour réaliser les essais d’efficacité sur Foyer Type de Site ; • les moyens de communication phonique.

3.6.1 Essais de réception technique du S.M.S.I!

Les essais suivants sont réalisés indépendamment sur source normale/remplacement ou sur source de sécurité : Fonctions de mise de Sécurité Essais des commandes manuelles, qu’elles soient locales ou centralisées :

• évacuations par Z.A. : déverrouillage issues de secours, U.G.C.I.S., S.S.S., audibilité, visibilité, temporisation, et équipements techniques (arrêt du programme en cours, etc.) ;


42

• compartimentages par Z.C. : positions d'attente et de sécurité, équipements techniques (non-arrêt ascenseurs, etc.) et dispositifs de réarmement à distance ;

• désenfumage par Z.F. : positions d'attente et de sécurité, équipements techniques (arrêt C.T.A., etc.), dispositifs de réarmement à distance et arrêts pompiers.

• Vérification du changement d’état des Dispositifs Actionnés de Sécurité et de leur réarmement. • Corrélation Z.D./Z.S. (scénarios) • Z.D.A./Z.D.M. : vérification de la séquence des Z.S. par Z.D. et de la remontée des informations sur les

tableaux T.R.E. et sur l'U.A.E. ; • vérification du blocage des automatismes (inter verrouillage) lorsqu’il existe. • Énergie électrique • Vérification de la signalisation sur l’U.S. du (des) défaut(s) de la source normale/remplacement (défaut

secteur) ; • vérification de la signalisation sur l’U.S. du (des) défaut(s) de la source de sécurité (défaut batterie) ; • en cas de présence d’un ou plusieurs TRE : vérification de la signalisation du défaut de liaison du CMSI

au T.R.E. et de la signalisation du défaut d’alimentation du T.R.E. ; Énergie pneumatique

• Alimentation pneumatique à usage permanent : vérification des remontées des défauts sur l’US du dispositif de commande et vérification de l’étanchéité du réseau.

Formation du personnel

- La mise en service sera ponctuée par la formation à l’utilisation et à l’exploitation du système de sécurité incendie de l’ensemble du personnel chargé de la surveillance de l’établissement : 4 sessions de formation prévues (PC sécurité + personnels ECM) - Cette formation fera l’objet d’un compte rendu accompagné d'une feuille d’émargement des personnes présentes et d’une trame de formation (durée ½ à 1 journée à valider). Ces informations devront être jointes au registre.

Le personnel de l’établissement qui aura à sa charge l’exploitation et la surveillance du Système de Sécurité Incendie devra être formé à son utilisation (+ les personnels techniques PLP) afin qu’il puisse gérer une situation dégradée. La formation portera au minimum sur les séquences suivantes :

• Rappel des principes fondamentaux de sécurité dans un Établissement Recevant du Public de type R. • Présentation de l’établissement et des installations de sécurité qui s’y trouvent. • Définition du Système de Sécurité Incendie, son rôle, ses fonctions de mise en sécurité du bâtiment. • Gestion des signalisations visuelles et sonores de l’ECS et du CMSI. • Réaction immédiates après avoir réceptionné une alarme feu ou un dérangement. • Exercices pratiques avec mise en situation. • Savoir donner une alerte et accueillir les secours.

Exploitation

Le personnel chargé de mettre en sécurité les occupants doit être informé du fonctionnement du SSI. L'exploitant et /ou son représentant ( y compris PC sécu)doit s'assurer, une fois par semaine au moins, du bon fonctionnement de l'installation et de l'aptitude des alimentations électriques et/ou pneumatiques de sécurité à satisfaire aux exigences du présent règlement. L'exploitant doit faire effectuer sous sa responsabilité les remises en état le plus rapidement possible. En outre, il doit disposer en permanence d'un stock de petites fournitures de rechange des modèles utilisés tels que lampes, fusibles, clefs de DM, cartouches (APS)… A ce titre ce le titulaire devra fournir aux personnels un stock de pièces : liste détaillée à fournir lors de la remise de l’offre et à compléter si besoin après la réunion de lancement et de validation Les pièces courantes : clés de réarmement, consommables et autres seront fournis au nombre minimal de 10 U. (prix inclus à l’offre de base) Les consommables supplémentaires seront listés par l’entreprise et leur prix unitaire sera communiqué .


43

3.7 RESPONSABILITES ET CERTIFICATION DE L’INSTALLAT EUR - GARANTIE ET

CERTIFICATION DU MATERIEL

EXIGENCES DE QUALITÉ Il est rappelé que la réglementation, et notamment l’arrêté du 02 février 1993 modifiant le règlement de sécurité des Établissements Recevant du Public émet des exigences de qualité, et ceci à quatre niveaux : Qualité des matériels composant le système Qualité de la conception du système Qualité de sa mise en œuvre Qualité de sa maintenance Qualité de la conception La première qualité d’un SDI est de donner l’alarme lors d’un des premiers phénomènes liés à l’incendie, mais cette détection doit être garante de fiabilité et de sécurité pour ne pas générer des alarmes injustifiées. Le rôle de la détection d’incendie est donc primordial. L’article MS56 complété par la norme Afnor NFS 61-970 afférente aux règles d’installation des systèmes de détection incendie apportent réponse à cette exigence. En conséquence le projet est soumis à l’obligation de résultat (MOR) qui engage la pleine et seule responsabilité du spécialiste installateur quant à la détermination des natures, caractéristiques, quantité, implantation, performances des composants du système de sécurité incendie. IMPORTANT ! L’installateur devra apporter son assistance technique lors de l’étude, de la réalisation et de la réception.

Qualité de mise en œuvre L’article MS58§2 précise : « l’installation des systèmes de détection doit être réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées ». Responsabilités et certification - Le présent CCTP définit un marché de type MOR (marché à obligation de résultat), concernant l'étude et la réalisation du Système de Sécurité Incendie. A ce titre, les types, caractéristiques, fonctions, quantitatifs et implantations des divers constituants de l'installation donnés dans le descriptif et ses annexes éventuelles n'ont qu'une valeur indicative.(bien que devant être chiffrés). Le titulaire du marché reste entièrement responsable du résultat qui sera acté lors de la première phase de réception, et intégralement réceptionné lors de la réception définitive. Les travaux devront être réalisés en conformité des règlements et normes en vigueur, aux fonctionnalités décrites dans le présent CCTP et en performances par rapport aux différents essais de l'installation. L'entreprise remet lors de l'appel d'offres l'attestation d’assurance couvrant les risques liés à son activité ainsi que ses qualifications professionnelles L’installateur devra posséder la qualification APSAD I7, où à défaut, avoir recours à l’assistance technique d’un constructeur qualifié APSAD I7. Si le titulaire du lot n’est pas le fabricant, l’installateur prendra toutes les dispositions nécessaires afin qu’un responsable représentant le fabricant soit présent au début et à la réception du chantier. Sa présence pourra également être requise à la demande justifiée du Maître d’ouvrage. Garantie et certification du matériel Qualité des matériels Les articles MS58 pour le SDI et MS59 pour les CMSI stipulent que les dispositifs et équipements « doivent être conformes aux normes en vigueur », et que le matériel de détection automatique incendie et les CMSI intégrés aux SSI de catégorie A ou B « doivent être admis à la marque NF et être estampillés comme tels, ou faire l’objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un état membre de la CEE ». Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF, notamment en ce qui concerne l’intervention d’une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes. Cette marque de qualité NF, matérialisée par l’apposition sur tout matériel portant l’inscription NF, garantit donc de la conformité aux normes du matériel installé par un simple contrôle visuel. Les certificats NF SSI et NF


44

Composant SSI, les PV de classement de résistance au feu, les rapports d’essais de cycles ainsi que les rapports d’associativité devront être fournis avant toute mise en œuvre. - L’ensemble du matériel du SSI, devra être garanti par le ou les constructeurs pendant un an à la date de réception de l’installation par le maître d’ouvrage, les constituants du SSI devront rester disponibles par le constructeur pendant une période de 15 ans. - Cette garantie comprendra les pièces, la main-d’œuvre et les déplacements. - Les matériels du SSI devront être admis à la marque NF et/ou CE et être estampillés comme tels, ou faire l’objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un État-membre de la Communauté économique européenne. - Les matériels couverts ou non couverts par les normes, devront toujours faire l’objet d’une associativité précisée dans le certificat du matériel avec lequel il est utilisé.

TC : TRANCHES CONDITIONNELS A/B/C

Dans le cadre du marché des TC sont à chiffrer en sus de la partie CROUS : ces modification concernent les plots (modification plot1plot2 et plot 4 ) et TCC (désenfumage hall du grand Amphi) Pour rappel : l’offre de base conserve les lanterneaux existant et assure leur liaison et leur fonctionnement conformément à la réglementation incendie et aux prescriptions du coordinateur SSI

TC : Modification des lanterneaux asservi pour désenfumage (et ventilation) : modifications à chiffre pour les plot 1/ TCv1d ; plot 2/ TCv2d et plot 4 /TCv4d

o Remplacement des lanterneaux existants du plot 1 (140cm*160cm) par des lanterneaux certifiés

DAS (et ayant une bi fonction désenfumage ventilation) qui permettent le désenfumage réglementaire de la pièce et qui soient aussi utilisables pour une utilisation de ventilation de la pièce (Free-cooling : modèles vérifiés pour un plus grand nombre d’ouvertures que le simple désenfumage) ; modèles HEXADOME, SKYDOME ou techniquement équivalent.

o Commande par Coffret DAC SADAP Cette modification s’entend non pas par une modification à l’identique en terme de dimensions mais par un remplacement par des lanterneaux plus petits (100cm*100cm centré sur l’ancien), y compris modification des supportages, bac acier, reprise des étanchéités des costières et complément d’isolation (M0). Ces lanterneaux seront en plus des exigences réglementaires incendie, performants thermiquement (double ou triple paroi…tout en permettant de conserver la luminosité : à minima translucides)

Les modifications des dimensionnements devront égal ement être prises en compte dans l’étude aéraulique du désenfumage de cet espac e (IT 246) : o Dans le cadre de cette PSE il n’y aurait pas de mise en place de détecteurs incendie mais

uniquement de DM. Cette prestation est à chiffrer en forfaitaire: pri x de l’ensemble (Nombre de lanterneaux modifiés sera déterminé par l’étude, selon (IT246))

TC : Modification des lanterneaux asservi pour et ventilation : modifications à chiffre pour les plot 1/ TCv1v ; plot 2/ TCv2v et plot 4 /TCv4v

Plot 1/2et4 Modification des exutoires restant du plot (sans pilotage du SSI)

o Remplacement des lanterneaux existants restant (non impactés par le SSI) du plot 1 (140cm*160cm) par des lanterneaux qui soient utilisables pour une utilisation de ventilation de la pièce (Free-cooling : modèles vérifiés pour un plus grand nombre d’ouvertures que le simple désenfumage; modèles HEXADOME, SKYDOME ou techniquement équivalent.


45

La commande ce fera par boitiers manuels (non peint en rouge et sans cartouches de gaz : modèle électrique)

Cette modification s’entend non pas, par une modification à l’identique en terme de dimensions mais par un remplacement par des lanterneaux par de modèles plus petits (100cm*100cm centré sur l’ancien), y compris modification des supportages, bac acier, reprise de l’étanchéité, des costières et complément d’isolation (M0). Ces lanterneaux seront, performants thermiquement (double ou triple paroi…tout en permettant de conserver la luminosité : à minima translucides) : spécifier les caractéristiques

Cette prestation est à chiffrer en unitaire : prix à l’unité

TC dhga : Hall du grand Amphi : Modification des menuiseries et création d’un désenfumage spécifique

Bien que règlementairement la MOA n’ait pas l’obligation de désenfumage sur cette zone, un chiffrage est demandé pour cette partie du bâtiment selon IT 246.

4 DEPOSE ANCIENNE INSTALLATION

4.1 DÉPOSE ET REMANIEMENT DES INSTALLATIONS EXISTAN TES - Le titulaire du présent lot doit la mise hors tension et la dépose des anciennes installations SSI existantes, après réception de la nouvelle installation par le coordinateur SSI. - Il sera réalisé toutes les alimentations provisoires nécessaires en fonction du phasage des travaux établi par le Maître d’ouvrage et le maître d’œuvre le CT et le CSSI - Le titulaire du présent lot devra donc impérativement effectuer in situ tous les relevés nécessaires pour évaluer ces prestations. - Les coupures pour le basculement des alimentations ou autres travaux seront réalisées en accord avec le Maître d’Ouvrage et les exploitants./ utilisateurs - Le titulaire du présent lot devra la dépose de l’ancien système SSI dans sa totalité. Le rebouchage des trous des matériels de l’ancienne installation se fera avec des matériaux qui rétabliront le degré CF des cloisons ou planchés traversés, afin de rétablir le degré coupe-feu. - Le titulaire du présent lot devra les raccords de peinture après dépose des anciens matériels et cheminements. - Tous les équipements, à l’exception des détecteurs à source radioactive qui seront pris en charge par l’entreprise pour destruction, en état de fonctionnement et non réutilisés seront laissés à la disposition du maître d’ouvrage.( exemple BAES, ….) - Les circuits électriques non réutilisés seront déposés. Dans le cas où la dépose serait impossible ils seront soigneusement isolés et repérés. - Le matériel inutilisable sera évacué à la décharge à la charge du présent lot, après accord signé du Maître d'Ouvrage. La traçabilité des sources radioactives est à assurer auprès de la MOA, MOE CT et CSSI.

4.2 SUIVI QUALIDION Il est rappelé ici que l’installation existante dispose de modules nécessitant une certification QUALIDiON (ou techniquement équivalent) permettant les travaux dans le cadre réglementaire) pour leur retrait et dont le suivi devra être réalisé conformément à la réglementation. Pour rappel le stockage sur site des sources radioactives n’est pas autorisé


46

3.8 CONTRATS D’ENTRETIEN

Pour les 2 contrats de maintenance

Tranche ferme (contrat de 1 an pendant la GPA et c ontrat de 3 ans supplémentaire) Entretien et maintenance (cf. art. MS68, NFS 61-933) et MS 73 Le système de sécurité incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Ceux, de catégories A et B doivent toujours faire l'objet d'un contrat d'entretien. Dans tous les cas, le contrat passé avec les personnes physiques ou morales doit préciser la périodicité des interventions et prévoir la réparation rapide ou l'échange des éléments défaillants. A ce titre, l’entreprise dument qualifiée devra fournir une proposition de contrat d’entretien au maître d’ouvrage. Le contrat devra faire référence aux exigences de la norme NFS 61-933 et répondre à cette dernière en tous points. Présence aux commissions de sécurité sur demande de la MOA, incluse à l’offre Les contrats de maintenance s’entendent pour la nou velle centrale mise en place ainsi que pour celle indépendante mais remontée et connectée au PC de sé curité (bâtiment : CMT). Nota : Dans le cadre de ce contrat et des réceptions et contrôles : L’ensemble des opérations nécessitant le déclanchement d’une alarme sonore devront impérativement être réalisées en dehors des horaires : De 7h30 à 22h ; du lundi au vendredi).

3.8.1 Essais fonctionnels dans le cadre des contrat s de maintenance Liste des essais fonctionnels à réaliser par thèmes (cf. annexes de la norme NFS 61-933) Les techniciens (accès niveau III) qui interviendront dans le cadre du contrat de maintenance devront respecter scrupuleusement l’ensemble des essais édictés dans les annexes de la norme NFS 61-933 modifiée de 2011. La liste des annexes détaillant les essais à réaliser est le suivant (Cf. annexe du CSSI):

Périodicité de base, hors prescriptions spécifique

• 1 essai par an pour toutes les actions ; • pour les S.S.I. de catégorie A comportant plus de deux Z.S (ZA + 2 ZC ou ZA+ZC+ ZF) , les essais

fonctionnels décrits dans l’annexe C de la norme NFS 61-933 doivent être réalisés en deux visites . • Pour chaque scénario, lors d’une de ces visites les essais seront effectués en mode manuel depuis

l’U.C.M.C., et lors de l’autre visite, en mode automatique à partir du déclenchement d’un des éléments choisi de façon aléatoire dans la Z.D. considérée.

Traçabilité Une traçabilité est exigée pour toutes les actions de maintenance (préventives et correctives). Chaque rapport d’intervention doit être signé par le technicien compétent et conservées par le mainteneur durant 3 années. Le technicien compétent devra fournir systématiquement :

• 1 bulletin d'intervention à l'issue de la visite identifiant les disfonctionnements (que l'exploitant devra faire corriger),

• 1 compte-rendu adressé à l'exploitant dans le mois suivant la visite (contenu détaillé dans la norme).

Prestations - Les interventions en cas de panne pendant les jours ouverts au public seront dans la journée (6 heures maximums). - Astreinte téléphonique entre 18 heures et 8 heures ainsi que les week-end et jours fériés. Dans tous les cas et conformément à la réglementation l’anomalie doit être corrigée dans les 48 h. La prise en charge d’éléments permettant d’assurer la sécurité des personnes en cas de disfonctionnement dans la période couverte par le contrat de maintenance se fera à la charge du soumissionnaire.


47

Niveau de maintenance et d’entretien attendu : Seront compris aux offres de prix toutes les opérations d’entretien et de maintenance réglementaires y compris fourniture des équipements / opération de remplacements en cas de défaillance, etc…..

Prix forfaitaire (pièces et main d’œuvre) tout incl us pour ces contrats de maintenance (1 an et 3 ans). Le contrat de maintenance incluant pièces et main d’œuvre, les prix demandés dans les tableaux en annexe le sont en cas de remplacement des équipements dans des conditions non prévues au contrat de base (notamment actes de vandalisme éventuel). La MOA prévoyant des travaux lourd de restructurations, il est demandé au titulaire de réaliser un chiffrage global qui soit re-ventilé par zone afin de pouvoir si besoin, suspendre la prestation sur la zone impactée du contrat de maintenance au prorata-temporis (y inclus déconnexion et remise en service) Pour les opérations de modifications (ajout de détecteurs / modification de zones…….) le BPU fixe les différentes opérations courantes qui devront être chiffrées :

• il est demandé un prix unitaire pour les pièces, en cas de modification et d’évolution demandées par la MOA. Ajout de détecteurs, de DM …… dans ce cas l’entreprise de 15 jours maximum pour effectuer le devis selon la bas e de son BPU et d’un mois pour la réalisation des travaux demandés après réception du bon de commande, ou au plus 1mois et demi de puis la demande pour réalisation.

Tous les équipements rajoutés en cours de contrat f eront l’objet des mêmes garanties que celles du contrat initial : (pièce et main d(‘œuvre) et sur l a même durée que celui-ci. L’entreprise est invitée à lister d’éventuelles opé rations courantes omises dans la rédaction de ce BP U est d’en indiquer la nature est le tarif de celle-c i. Pour chacune des prestations impliquant une modification des plans d’affichages pompiers ou la fourniture de documents techniques ou graphiques notamment pour le dossier de sécurité incendie : le prix des prestations inclura outre raccordement et paramétrage:

1/les modifications de l’affiche des plans d’évacuations des zones concernées (création/modification de l’affichage et mise en place de la (des) nouvelle(s) affiche(s) NF S60-303) 2/modification des plans DWG intégrant les changements sur le calque approprié… 3/modification du dossier …

MARCHE 04-2016 C.C.T.P. - Actualités | Centrale … · l’ensemble des éléments à compléter...

Documents

Transcript of MARCHE 04-2016 C.C.T.P. - Actualités | Centrale … · l’ensemble des éléments à compléter...