Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)©oprotection.pdf · Page 1 sur 120 MARCHÉ...

sur 120

MARCHÉ DE TRAVAUX A PROCÉDURE ADAPTÉE

COMMUNE de CAVEIRAC

Place du Château – 30820 CAVEIRAC

Direction des Systèmes d’Information

TRAVAUX, FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN RESEAU DE FIBRES OPTIQUES ET D’UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION

POUR LA COMMUNE DE CAVEIRAC

Cahier des Clauses Techniques Particulières

(C.C.T.P.)

Date d’envoi à la publication :

Le 5 août 2016

Date limite de réception des offres

Le Vendredi 23 septembre 2016 À 12H00

sur 120

Ordonnateur : Monsieur le Maire de Caveirac

Comptable assignataire des paiements :

Monsieur le Trésorier - Trésorerie de Nîmes Agglomération

Sommaire

ARTICLE 1 : OBJET DISPOSITIONS GENERALES. ....................................................... 5

1.1 Objet du marché : .......................................................................................................................... 5

ARTICLE 2 : DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET. .................................................. 6

ARTICLE 3 : CADRE GENERAL ...................................................................................... 7

3.1 Prescriptions générales:................................................................................................................. 7

3.2 Description de l’existant: ................................................................................................................ 9

3.2.1 Architecture technique ............................................................................................................ 9

3.2.2 Système de pilotage des caméras. ....................................................................................... 10

3.2.3 Transmission ......................................................................................................................... 12

3.2.4 Traitement des images .......................................................................................................... 13

3.2.5 Enregistrement en continu des caméras ............................................................................... 13

3.2.6 Les encodeurs ...................................................................................................................... 14

3.2.7 Fonctionnement multi codec ................................................................................................. 14

3.2.8 Conformité à la directive ONVIF ............................................................................................ 14

3.3 Prestations restant à la charge de la Commune de CAVEIRAC .................................................. 14

3.4 Confidentialité .............................................................................................................................. 15

3.5 Autorisations ................................................................................................................................ 15

3.6 Organisation des interventions ..................................................................................................... 16

3.7 Phasage des opérations .............................................................................................................. 18

3.8 Document des Ouvrages Exécutes (DOE) ................................................................................... 22

3.8.1 Documentation technique ...................................................................................................... 26

3.9 Visites de sites ............................................................................................................................. 26

ARTICLE 4 : DETAILS TECHNIQUES DU MARCHE ..................................................... 27

4.1 DESCRIPTIF TECHNIQUE : ........................................................................................................ 27

4.1.1 Qualité et pérennité des matériels : ....................................................................................... 27

4.1.2 Normes pour les prestations de réalisation de points hauts et de mise place de faisceaux hertziens : ...................................................................................................................................... 27

sur 120

4.1.3 Connaissance des lieux : ...................................................................................................... 30

4.1.4 Responsabilités générales de l’entreprise : ........................................................................... 30

4.1.5 Limites de prestation : ........................................................................................................... 30

4.1.6 Règlementation DT DICT ..................................................................................................... 32

4.1.7 Conduite à tenir en l’absence de réponse à une DICT et à sa relance .................................. 34

4.1.8 Gestion des arrêts de chantier .............................................................................................. 36

4.1.9 Marquage piquetage ............................................................................................................. 36

4.2 PRESTATIONS D’ETUDES : ....................................................................................................... 37

4.3 COMMANDES, PREPARATION CHANTIER ET DELAIS D’EXECUTIONS ................................. 37

4.4 GENIE CIVIL ................................................................................................................................ 39

4.4.1 Mise en place de la signalisation ainsi que l'obtention des différentes autorisations administratives ............................................................................................................................... 39

4.4.2 Type d’ouvrage général ........................................................................................................ 40

4.4.3 Mise en œuvre ...................................................................................................................... 52

4.4.4 Caractéristiques techniques .................................................................................................. 60

4.5 FIBRES OPTIQUES ET CABLAGE CUIVRE .............................................................................. 65

4.5.1 Prestations à charge du titulaire ............................................................................................ 65

4.5.2 Prescriptions fibres optiques ................................................................................................. 67

4.5.3 Prescriptions câbles cuivre CAT 6A ...................................................................................... 78

4.5.4 Supports de cheminement .................................................................................................... 85

4.5.5 Prescriptions de mise en œuvre ............................................................................................ 85

4.5.6 Descriptions des ouvrages « points hauts » .......................................................................... 91

4.5.7 Descriptions des ouvrages « armoires et baies Outdoor » .................................................... 95

4.6 SYSTEME DE VIDEOPROTECTION : PRESTATIONS ATTENDUES ........................................ 98

4.6.1 Prescriptions techniques : ..................................................................................................... 98

4.6.2 Fourniture et paramétrage du dispositif : ............................................................................... 98

4.6.3 Caractéristiques techniques des caméras et matériels associés ........................................... 99

4.6.4 Le Centre Inter Urbain de Vidéo Protection (C.I.U.V.P) ....................................................... 107

4.7 FORMATION DES UTILISATEURS ........................................................................................... 109

4.8 ASSISTANCE : .......................................................................................................................... 109

4.9 GARANTIE : .............................................................................................................................. 110

4.10 MAINTENANCE DU SYSTEME ............................................................................................... 110

4.10.1 Dispositions générales : .................................................................................................... 110

4.10.2 Couverture logicielle. ......................................................................................................... 112

4.10.3 Couverture matérielle. ....................................................................................................... 113

4.10.4 Couverture du « Réseau » ................................................................................................ 114

4.10.5 Délais et périodes de couverture ....................................................................................... 114

4.10.6 Synoptique de qualification des pannes ............................................................................ 116

4.10.7 Synoptique de contrôle sur site vidéo ................................................................................ 117

4.10.8 Synoptique d’intervention sur mât d’éclairage public ......................................................... 118

sur 120

4.10.9 Processus de maintenance de la vidéoprotection.............................................................. 119

4.10.10 Période de crise (article BPU 2.1.3) ................................................................................ 119

sur 120

ARTICLE 1 : OBJET DISPOSITIONS GENERALES.

1.1 OBJET DU MARCHE :

Le marché concerne l’installation d’un réseau de fibres optiques et la mise en œuvre d’un système de vidéoprotection sur la commune de CAVEIRAC.

Il intègre les prestations suivantes :

• Travaux de génie civil et de câblage pour relier les équipements techniques composant le Système d’Information de la commune,

• Fourniture, mise en place et configuration des matériels et logiciels composant le système de vidéoprotection,

• Formations et assistance technique à l’utilisation du système de vidéoprotection

• Fourniture et pose des panneaux de signalisation de la vidéoprotection dans les communes conformes au code de la sécurité intérieure

• Maintenance des matériels, logiciels et du réseau existants et mis en place dans le cadre du présent marché.

Les prestations objets du marché revêtent deux natures:

• Prestations à prix forfaitaire :

o Maintenance des matériels, logiciels et du réseau existants et mis en place dans le cadre du présent marché:

La maintenance s’effectuera tout au long de la durée du marché dans les conditions décrites au présent C.C.T.P.

• Prestations à prix unitaire :

o Fourniture, mise en place, configuration des matériels (caméras, switch…) et logiciels composant le système de vidéo protection, nettoyage des caméras ;

o Formation et assistance technique à l’utilisation du système de vidéo protection.

L’ensemble des prestations à prix unitaire figurant au bordereau des prix unitaires, feront l’objet de bons de commande en application de l’article 77 du Code des marchés publics relatif aux marchés à bons de commande sans seuil minimum, avec maximum, conclu avec un opérateur économique. Les bons de commande seront notifiés au fur et à mesure des besoins

Le titulaire du marché doit se conformer à la Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et à l’Arrêté du 3 Août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance. Les prestations devront également être conformes aux normes françaises et européennes en vigueur et à l’ensemble des textes applicables dans ce domaine.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des contraintes techniques de tous ordres imposées par l’environnement existant dans les bâtiments et sur les zones d’intervention, notamment pour ce qui concerne les contraintes de voirie et d’en avoir tenu formellement compte dans l’établissement de son offre.

sur 120

ARTICLE 2 : DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET.

La municipalité de CAVEIRAC a souhaité mettre en place une politique globale de sécurisation afin de réduire les atteintes aux personnes et aux biens constatées dans certains secteurs prioritaires. Elle s’appuie sur plusieurs actions dont un projet de vidéoprotection qui a pour objectif :

• La surveillance des bâtiments publics,

• La sécurisation du centre-ville

• La sécurité des personnes lors des manifestations festives

• La prévention des délits de voie publique

• Le renforcement de la gestion urbaine (surveillance des grands axes de circulation et de passage).

La Municipalité de CAVEIRAC a donc décidé de mettre en place un système de vidéoprotection stable et ouvert, basé sur des images et des enregistrements de qualité (de jour comme de nuit), et de disposer de fonctionnalités avancées.

La Municipalité de CAVEIRAC a mutualisé sa DSI avec celle de l’agglomération de Nîmes Métropole. Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole qui héberge le système central de vidéoprotection, met à la disposition de la commune de CAVEIRAC les éléments nécessaires à la mise en œuvre de son propre système de vidéoprotection (Articles L. 5211-4-2 du CGCT).

Le CIUVP, service mutualisé de Nîmes Métropole, exploite également les images de vidéoprotection d’autres communes de l’agglomération (6 à ce jour) qui ont mis en œuvre leurs propres caméras via des marchés spécifiques avec l’assistance de la DSI mutualisée.

Le Maître d’Ouvrage est : la commune de CAVEIRAC

Le Maître d’OEuvre est : La Direction des Systèmes d’Information (DSI) mutualisée.

sur 120

ARTICLE 3 : CADRE GENERAL

3.1 PRESCRIPTIONS GENERALES:

• Le candidat devra fournir dans le cadre de son offre un mémoire justificatif incluant:

1. La documentation technique détaillée de tous les équipements

2. Le détail des aménagements et des modalités d’exécution envisagés.

3. Les architectures, l’ingénierie et les synoptiques envisagés

4. Les licences et certificats de conformité aux normes en vigueur des éléments logiciels du système,

5. Le détail des prestations proposées

6. Le descriptif des conditions de garantie et de maintenance (cf. article Maintenance du présent document)

7. Tous documents qu’il juge nécessaires à l’appui de son offre.

Le titulaire devra réaliser l’ensemble des prestations conformément aux documents de référence, et en particulier :

• Les travaux de génie civil nécessaires à la mise en place du réseau de communication pour relier les équipements techniques du Système d’Information de la commune.

• La fourniture, l’installation et le paramétrage du réseau de communication. • Tous les raccordements nécessaires (courant fort et courant faible) au bon fonctionnement des

matériels, y compris l’ensemble du câblage cuivre, optique ou autre technologies (xDSL ou 4G par exemple), les raccordements électriques et la mise à la terre des équipements.

• La fourniture et l’installation des matériels composant la solution de vidéoprotection (caméras, switchs, convertisseurs, interfaces de communication, …) y compris les supports nécessaires et adaptés à l’environnement dans lesquels ils seront implantés.

• La fourniture, l’installation et la maintenance corrective et évolutive de toutes les licences logicielles nécessaires au fonctionnement de la solution de vidéoprotection intégrée au système central. L’installation des licences sera réalisée en collaboration avec le titulaire du marché du système en place.

• La maintenance du réseau créé pour relier les équipements techniques du S.I. de la commune. • La maintenance des matériels fournis. • La fourniture et la pose des panneaux de signalisation pour la vidéoprotection dans les

communes conformes au code de la sécurité intérieure. • Les formations et l’assistance technique à l’utilisation du système de vidéoprotection.

Le titulaire devra proposer un système de vidéoprotection respectant les prescriptions suivantes :

sur 120

• Le système devra être simple et évolutif. • La mise en place devra favoriser le plus possible le recours à la fibre optique et utiliser au mieux

la configuration des lieux. • Si le système recours aux réseaux sans fils, des précisions devront être apportées sur les

mesures de sécurité associées qui garantissent la confidentialité des données et la qualité des transmissions. Le titulaire devra également s’assurer que le réseau sans fil créé dans le cadre du marché ne perturbe pas les réseaux sans fils déjà présents et prendre soin d’obtenir toutes les autorisations nécessaires.

• Le système devra proposer une résolution de l’image permettant une bonne identification des individus et des numéros des plaques d’immatriculations des véhicules observés dans la zone de couverture du système.

• Le système prendra en compte les problématiques d’éclairage liées à chacune des caméras et la nécessité de disposer d’images exploitables de jour comme de nuit.

• Le système devra être discret et protégé des éventuelles tentatives de dégradations. • Le système devra offrir la possibilité de consultation et de visualisation des caméras à partir d’un

micro-ordinateur P.C. relié au réseau de la commune de CAVEIRAC. • Toute disposition sera prise par le candidat pour les éventuels travaux en hauteur.

L’attention des candidats est attirée sur le fait que le dispositif de vidéoprotection sur lequel ils interviendront en complément de l’existant, est un système intégré multi constructeurs hautement qualitatif permettant une surveillance des biens et des personnes sur la voie publique de haut niveau. Celui-ci comprend notamment :

• Caméras Haute Définition, vision de nuit performante en environnement urbain • Infrastructures informatiques serveurs et stockage virtualisés et sécurisés • Réseaux de transmission Très Haut Débit fibre optique multi Gigabits mutualisés et redondants • Protocoles de routage multicast et de sécurité d’accès aux réseaux • Matériels extérieurs durçis • Authentification biométrique • Logiciels ultras sophistiqués de pilotage et d’enregistrement de caméras ainsi que d’analyse

d’images • Garantie de Temps d’Intervention et de Rétablissement de 2h à 8h 24h/24 et 7j/7

Les matériels, logiciels et prestations qu’ils fourniront devront donc être en adéquation avec le niveau de qualité de l’existant. De même, l’équipe projet dédiée au projet devra disposer d’un niveau de compétences, d’expériences et d’expertise en adéquation avec le niveau d’intégration technique et l’architecture du dispositif (virtualisation VmWare, réseaux locaux très haut débit multi services et multicast, SAN virtualisé…).

sur 120

3.2 DESCRIPTION DE L’EXISTANT:

3.2.1 Architecture technique

Le système central de vidéosurveillance mutualisé est architecturé comme suit :

Des points « surveillés » c’est à dire un ensemble de matériels situés sur une zone géographiquement homogène. Sur ces points, sont reliées des caméras raccordées par un équipement unique (spécifique au médium retenu) au réseau de transport des images dit « réseau de collecte » jusqu’à un point dit de « concentration ». Pour la commune de CAVEIRAC le point de concentration est l’Hôtel de Ville de CAVEIRAC.

Sur ce point, les images et télécommandes sont multiplexées (via des fibres optiques) vers le site de « traitement » des images (commutation, enregistrement…) situé dans les locaux techniques « Cœur de réseaux » à Nîmes.

Celles-ci sont alors distribuées vers les points de « visualisation » : le Centre Inter Urbain de Vidéoprotection situé au Colisée, le Centre Opérationnel de Renseignement de la Gendarmerie Nationale ou le Centre Superviseur Urbain de la commune

Chaque caméra peut être distribuée sur tous les moniteurs des points de visualisation.

A savoir qu’aujourd’hui tous les matériels informatiques du dispositif de vidéosurveillance (poste d’exploitation graphique, enregistreurs numériques, codecs…) sont connectés au réseau local Ethernet de Nîmes Métropole via un VLAN IP spécifique et sécurisé. La diffusion des flux vidéo s’effectue en multicast et utilise le protocole de niveau 2 IGMP. Le système d’authentification des différents équipements (caméras, switchs, …) va évoluer vers un contrôle de l'accès des dits-équipements au niveau de l'infrastructure réseau par le biais de la mise en place du 802.1x.

Synoptique du fonctionnement à atteindre :

sur 120

3.2.2 Système de pilotage des caméras.

Le système central de vidéoprotection est basé sur l’interface homme-machine SINOVIA. La plateforme de supervision du système est OPENcontrol. L'enregistrement des caméras est réalisé au travers du logiciel CA Synergie Développement (CASD). Afin d’assurer la compatibilité du système fourni dans le présent marché avec le système central de vidéoprotection, le candidat devra fournir et installer les licences d’exploitation dudit système. A cette fin, le titulaire a l’obligation de détenir les agréments ou certifications à jour des constructeurs ou éditeurs. Si les candidats ne disposent pas de ces documents à la remise de l’offre, ils doivent joindre tout document permettant d’établir qu’ils en disposeront au début de l’exécution des prestations. Par exemple, s’agissant d’un agrément (attestation de formation), il conviendra de joindre un document attestant de l’inscription de(s) personne(s) appelée(s) à réaliser la prestation et la date de leur formation.)

L’ensemble du transport des flux vidéo est réalisé sur le réseau informatique grâce au protocole IP, de manière sécurisée sur un VLAN dédié. L’opérateur peut visualiser les images provenant des caméras sur des moniteurs couleurs, il peut, en outre, appeler n’importe quelle caméra pour l’exploiter sur un moniteur de travail spécifique.

3.2.2.1 DESCRIPTION TECHNIQUE DU SYSTEME INFORMATIQUE DE GESTION ET D’EXPLOITATION :

• Gestion de la vidéo en temps réel et en temps différé

• Commutation et télécommande totale des caméras par le clavier des postes opérateurs et joystick.

• Exploitation complète à travers une seule interface graphique (clients lourds et clients léger type web)

• Espace de travail composé de 2 écrans :

o Ecran graphique (plan, commandes, interface,…), liaison en temps réel avec le Système d’Information Géographique de la commune

o Affichage des images sur écran de travail (plein écran, quadra vision ou vignettes jusqu’à 16)

o Un mur d’images vient compléter l’espace de travail

• Un menu listant les tâches en cours d’exécution ou en attente

• Une main courante

• Une gestion des consignes au changement de poste

• Gestion de scénario (des scénarii de visualisation préprogrammés peuvent être appelés par l’opérateur)

• Gestion des droits d’accès aux caméras, au pilotage par utilisateurs et groupes.

• Commutation automatique des caméras sur alarmes (contact, radar ou analyse intelligente y compris audio)

• Enregistrement automatique des images vidéo sans intervention de l’opérateur

sur 120

• Consultation, recherche multi critères et extraction des séquences d’images enregistrées

• Alarmes sur perte d’enregistrement des caméras (affichage sur le poste opérateur)

• Intégration au SIG et à l’Active Directory du système de vidéoprotection

• Fonctions intelligentes d’exploitation des images : reconnaissance de plaques minéralogiques, analyse intelligente d’images (contresens, attroupement, …) par enregistrement de métadonnées

• Système intégré au système d’information mutualisé (réseaux serveurs, stockage, SIG, annuaire,…)

• Dispositif biométrique d’authentification forte. Ce dispositif est basé sur une application Omnipass de l’éditeur Softex en version V6.50.48 EE installée sur un serveur Win2008 R2. Il permet de garantir une authentification forte des utilisateurs du système de vidéoprotection grâce à un lecteur installé sur chaque poste opérateur. Ce lecteur permet d’identifier de manière unique chaque opérateur par la reconnaissance de son système veineux.

Synoptique général du système :

Le système dispose notamment d’une solution d’analyse intelligente des images enregistrées basée sur le produit BriefCam Syndex. Ce produit basé sur la technologie Vidéo Synopsis permet aux opérateurs de cerner rapidement les événements d’intérêt et de parcourir la vidéo en fonction de paramètres tels que la taille, la couleur, la vitesse, la position et la direction. Ainsi plusieurs heures de vidéo peuvent être « synthétisées » en quelques minutes de temps d’analyse. Il est à noter que cette fonctionnalité est intégrer au logiciel de supervision pour plus de commodité pour les opérateurs et qu’il fonctionne en mode serveur en backoffice avec le système d’enregistrement.

sur 120

Il est prévu l’extension fonctionnelle du dispositif par l’ajout des briques « Vidéo Surveillance Intelligente - Détection Automatique d’Anormalité» et d’un serveur de lecture des plaques d’immatriculation.

3.2.2.2 ZONE DE VISUALISATION :

Le système accepte la programmation des caméras et des zooms pour interdire la visualisation spécifique de zones privées ou pouvant porter atteinte à la vie privée des personnes (programmation de la caméra et du zoom dans l’espace) pour être conforme à la loi du 21 janvier 1995 et de son décret d’application du 17 octobre 1996 concernant la vidéoprotection urbaine.

3.2.3 Transmission

Les collectivités s’appuient sur le réseau Gecko qui irrigue l’ensemble du territoire en fibre optique.

Elles disposent ainsi d’une architecture mutualisée basée sur un réseau de type Ethernet full IP, utilisant les technologies commutés, en multi-sites, multi-Lan, multi-Vlan et supportant la gestion des flux Multicast (IGMP et PIM) ainsi que la gestion de la QoS (Diffserv).

3.2.3.1 PRINCIPE GENERAL DE LA TRANSMISSION VIDEO & TELECOMMANDE

SYNOPTIQUE LIAISON CAMERA – CENTRE INTER URBAIN DE VIDEOPROTECTION

IP V

LAN

dé

dié

su

r le

ré

sea

u d

e N

îme

s M

étr

op

ole

3.2.3.2 LE POINT DE CONCENTRATION.

Le point de concentration se trouve dans l’Hôtel de Ville de la commune de CAVEIRAC.

sur 120

II comprend les matériels d’interconnexion avec le réseau informatique de Nîmes Métropole et de la commune de CAVEIRAC. Les images sont véhiculées au format numérique vers les différents points de traitement :

• Exploitation

• Affichage

• Enregistrement et stockage

Ces moyens techniques doivent permettre tout type d’affichage. Les ordres de télécommandes transitent également sur le réseau informatique. Toute la transmission d’information (images, télécommandes,…) est véhiculée sur réseau informatique sécurisé, sur un VLAN dédié assurant l’étanchéité des flux d’information.

Caractéristiques de la télémétrie

� La télémétrie est véhiculée sur le même support que les images, sur réseau IP sécurisé par VLAN

� Système bidirectionnel des caméras

� Réception d’ordre de mouvement (pilotage, site, azimut, zoom, positions)

� Emission avec chaque image des positions de la caméra et du zoom

3.2.4 Traitement des images

Le, ou les opérateurs des salles d’exploitation de la vidéoprotection urbaine peuvent, par l’intermédiaire de leur système graphique, visualiser les images vidéo sur le moniteur d’exploitation.

Ils ne peuvent en aucun cas procéder à une impression dans un fichier virtuel ou à un tirage photographique des images visualisées. De même, ils ne peuvent pas avoir de commandes manuelles de l’enregistrement numérique des images et séquences vidéo des autres caméras (celles-ci sont entièrement gérées par le système en tâche de fond).

3.2.5 Enregistrement en continu des caméras

Système d’enregistrement et de stockage numérique d’une capacité de 15 jours d’enregistrement pour l’exploitation d’événements susceptibles d’être traités ultérieurement par les autorités judiciaires.

Celui-ci se décompose pour le stockage : en disques durs pour le traitement et la compression de l’image puis une extraction sur CD, DVD ou DD externe en cas de demande des autorités judiciaires, sans interruption de l’enregistrement.

Les matériels composant cette chaîne de traitement numérique des images sont intégrés dans des caissons métalliques rackables pour éviter toutes tentatives de fraude. Ils sont notamment hébergés dans le datacenter mutualisé de Nîmes Métropole disposant de nombreux systèmes de sécurité (contrôle d’accès, détection et extinction automatique incendie, onduleur, groupe électrogène, climatisations redondantes, freecooling…)

Basé sur des enregistreurs NVR-48, les caractéristiques sont les suivantes :

sur 120

- acquisition de 48 flux vidéo IP - enregistrement à 25 images par seconde sur chacune des voies - enregistrement en HD

3.2.6 Les encodeurs

Le système de vidéoprotection dispose actuellement de quelques caméras ayant besoin d’encodeurs. Les différents encodeurs possèdent leurs propres caractéristiques. Les encodeurs sélectionnés sont BOSCH VIP X1600XF et HYMATOM IPNX v3e (alimentation externe).

Des performances améliorées et une qualité d'image en toutes circonstances associées à la résolution D1. Les encodeurs sélectionnés sont tous capables d’offrir 25 images par seconde ainsi qu’une résolution D1.

3.2.7 Fonctionnement multi codec La sélection d’encodeurs prend en charge plusieurs formats de compression : MJPEG, le meilleur choix pour obtenir des images haute qualité mais utilise une bande passante conséquente, MPEG4 pour obtenir des vidéos claires sur réseau à bande passante limitée et H.264, pour obtenir des vidéos nettes sur des réseaux à bande passante plus limitée qu’en MPEG4 (le gain de compression est d’environ 30% en MPEG4-H264 par rapport au MPEG4 classique). Les encodeurs sélectionnés peuvent générer plusieurs instances de flux MPEG4 (H264 ou classique) simultanément à la cadence de 25 images par seconde. La commune de CAVEIRAC souhaite privilégier le format H.264.

3.2.8 Conformité à la directive ONVIF Le forum ONVIF (Open Network Video Interface Forum) définit un protocole commun pour l'échange des informations entre les appareils vidéo en réseau, dont la détection automatique de périphériques, la vidéo en streaming et les métadonnées. Elle assure la compatibilité entre les appareils vidéo connectés en réseau. Tous les encodeurs sélectionnés suivent les recommandations du forum ONVIF.

3.3 PRESTATIONS RESTANT A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE CAVEIRAC

• Les éventuelles autorisations d’implantation de caméras sur des façades privées seront demandées par la Commune de CAVEIRAC. • La demande d’autorisation à la Préfecture sera effectuée par la Commune de CAVEIRAC.

• Les éventuelles demandes d’abonnements auprès d’un fournisseur d’électricité (voir paragraphe 4.1.5 Limites de prestation / Electricité)

•

sur 120

3.4 CONFIDENTIALITE

Le titulaire s'engage à observer une stricte confidentialité concernant tout document et toute information en provenance des sites sur lesquels il est amené à intervenir, qu'elle qu'en soit la nature (commerciale, technique, organisationnelle, fonctionnelle, etc…) et ce tant à l'égard des tiers et/ou sous-traitants éventuels, qu'à l'égard des membres de son personnel non appelés à les utiliser ou à en avoir connaissance.

Aucune information et aucun fait venant fortuitement à la connaissance des personnels de l'Entreprise ne pourront être communiqué à l'extérieur.

La recherche d'information et/ou le déclenchement de tout événement dans le domaine de compétence et d'activité des sites raccordés au réseau sont strictement prohibés.

Toute révélation et divulgation non autorisée pourra donner lieu à dommages et intérêts à charge de la partie l'ayant commise, dont le montant sera défini par le plaignant en fonction du préjudice.

De plus, conformément à l’article 5 du CCAG-Travaux, le titulaire qui, à l'occasion de l'exécution du marché, a connaissance d'informations ou reçoit communication de documents ou d'éléments de toute nature, est tenu de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s'imposent à lui pour l'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.

3.5 AUTORISATIONS

Le titulaire fera son affaire des demandes d’autorisation autre que les autorisations d’implantation façades et Préfecture auprès des différents concessionnaires et services gestionnaires en respectant scrupuleusement la méthode de travail suivante :

• Le titulaire lancera les DT qui devront être prise en compte dans les dossiers d’EXE conformément à la réforme récente ainsi que les DICT.

• Le titulaire et la Direction des Systèmes d’Information mutualisée effectueront les visites préalables avec les services municipaux, communautaires ou responsables de sites concernés par les travaux et la mise en place du dispositif en vue de produire les études d’exécution.

• Le titulaire remettra à la Direction des Systèmes d’Information mutualisée pour validation, les études d’exécution ainsi produites (synoptiques ; plans au 1/50 pour les cheminements internes, au 1/500 pour les planches détaillées, au 1/250 pour les raccordements terminaux et une planche d’assemblage au 1/10 000 reprenant l’étendue de chacune des planches détaillées ainsi que sa référence).

sur 120

• Sur la base de ces documents validés, le titulaire pourra alors déposer les demandes de permission de voirie et d’arrêtés auprès des gestionnaires de voirie concernés.

• Sous réserve d’obtention de ces accords et de communication des plannings suivant les principes énoncés à l’article « Organisation des interventions » du présent document, les travaux pourront débuter.

3.6 ORGANISATION DES INTERVENTIONS

Le titulaire désignera, dès notification du marché, le Chef de Projet responsable des études et des opérations de réalisation qui devra être l’interlocuteur privilégié.

Les interventions sont exécutées par le titulaire qui doit se conformer strictement aux prescriptions du présent CCTP et le la collectivité.

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'interdire l'accès du chantier au personnel de chantier jugé par lui indésirable.

Le titulaire est responsable de l'ensemble des salariés affectés par lui-même, par ses cotraitants et sous-traitants à la présente opération, en toute circonstance et pour quelle que cause que ce soit. Il est responsable des accidents et des vols du fait des personnels sous sa responsabilité; de même les dégâts de toute nature produits à l'occasion de l'exécution de ses travaux sont à sa charge.

Afin que le Maître d’œuvre puisse suivre objectivement l’évolution des travaux, le titulaire doit :

� Le respect du planning tous corps d’état validé lors des réunions d’avancement

� La présence d’un responsable aux réunions de chantier, et aux réunions de coordination selon les convocations

� L’obtention de l’approbation, par le Maître d’œuvre, du matériel qu’il propose d’installer ou des travaux dans les conditions respectant le présent CCTP et le mémoire technique du titulaire.

� L’autocontrôle de ses travaux consignés sur fiches sur la base des éléments décrits à l’article 3.7

Afin d'organiser et de prévenir tous les responsables des services communautaires, municipaux, concessionnaires, gestionnaires… le titulaire aura obligation de transmettre chaque semaine et/ou au minimum 24 heures à l’avance, par e-mail, à la Direction des Systèmes d’Information mutualisée et pour chacune de ses interventions, travaux ou visite, les éléments suivants :

� date de l'intervention,

� lieu de l'intervention,

� objet de l'intervention,

� durée de l'intervention.

Des réunions hebdomadaires d’avancement auront lieu dans les locaux de la DSI mutualisée de la commune de CAVEIRAC, durant toute la phase du marché. Le titulaire, ou le Chef de Projet devra obligatoirement y participer.

sur 120

Le manquement à l’une de ces dispositions entraînera le refus de l’installation des matériels et des opérations associées, ou l’accès aux locaux et au lieu d’installation. De plus, un Comité Technique (CoTech) semestriel sera également prévu, il permettra notamment aux différents interlocuteurs d’échanger sur différents sujets majeurs liés au projet ; à savoir : les roadmap des logiciels et matériels mis en place, la veille technologique, les évolutions envisagées, les projets à venir, …

Pour faciliter le suivi et les échanges techniques ou administratifs entre la collectivité concernée et le titulaire ainsi que les différents acteurs du projet, la DSI mettra à sa disposition un espace numérique de travail collaboratif et des outils de gestion de projet.

sur 120

3.7 PHASAGE DES OPERATIONS

Pour les lignes 1.1 à 1.18 du bordereau des prix unitaires, la maîtrise d’ouvrage émettra un bon de commande au fur et à mesure de l’apparition de ses besoins. Les délais d’exécution des prestations sont fixés à chaque bon de commande. Pour l’ensemble des autres prestations prévues au bordereau des prix unitaires : les bons de commandes seront précédés et suivis des opérations suivantes. Des pénalités de retard seront appliquées au titulaire du marché en cas de non-respect des délais définis ci-dessous.

sur 120

1) Etape 1 : Au préalable de toute commande, la DSI mutualisée informera le titulaire par mail au fur et à mesure des besoins.

2) Etape 2 : Dans un délai de 5 jours ouvrables maximum à compter de l’émission de la demande, le titulaire s’engage à effectuer une visite sur site. Le jour et l’heure du rendez-vous seront fixés conjointement par le titulaire et les représentants de la DSI mutualisée.

Au cours de cette visite :

• Le titulaire fera les relevés et photos nécessaires afin d’établir un Devis d’exécution sur la base des prix du BPU et un Avant-Projet tenant compte des priorités établies par la DSI.

• Le titulaire établira alors un planning de ses interventions lors de la prochaine réunion hebdomadaire et le joindra à son devis.

Au cours de cette visite, une reconnaissance du parcours de manière précise intégrant les points particuliers nécessaires à l'exécution des travaux sera effectuée. Ces éléments seront utilisés pour réaliser les études d’Avant-Projet.

La reconnaissance du parcours en immeuble porte principalement sur les points suivants :

� Les possibilités de cheminement vertical des câbles, en gaine ou en goulotte,

� Les possibilités de cheminement horizontal des câbles en utilisant au mieux les infrastructures existantes,

� L'implantation dans les locaux techniques.

La reconnaissance du parcours extérieur des réseaux enterrés porte principalement sur les points suivants :

� L'état des ouvrages, la disposition des masques, � Le profil des chambres, � La vérification de la présence des supports de câbles dans les chambres, � Le contrôle de l'absence de gaz et matériaux nocifs, � La détermination de points de stationnement des tourets et l'emplacement des véhicules, � La détermination des longueurs des liaisons.

3) Etape 3 : Dans un délai de 5 jours ouvrables maximum à compter de la visite, le titulaire devra transmettre :

• le Devis d’exécution sur la base des prix inscrits au bordereau des prix unitaires,

• le Planning des prestations (fourniture/livraison/raccordement),

• l’Avant-Projet (AP) qui contiendra, à minima, les éléments suivants :

� l’identification de l’opération (nom et numéro de la caméra, lieu d’implantation, type de support, site/lieu de raccordement),

� La nature des raccordements électriques (type et longueur de câble, site/lieu de raccordement, …)

� Schémas et plans d’implantation des travaux et matériels à installer

L’AP devra être obligatoirement déposé sur l’espace collaboratif mis à disposition par la DSI mutualisée.

/120

4) Etape 4 : Après acceptation du devis, un bon de commande visé par le représentant du pouvoir adjudicateur de la Commune de CAVEIRAC sera adressé au titulaire.

Chaque bon de commande fixe le délai d’exécution des prestations. Ce délai commence à courir à compter de la date d’effet inscrite sur le bon, ou à défaut, à compter de la date de notification du bon.

5) Etape 5 : Pour tous les travaux commandés, le titulaire devra fournir, suite aux réunions préparatoires nécessaires avec les représentants de la MOE, un document de synthèse reprenant l’ensemble des documents d’études d’exécution préalables.

Le dossier d’exécution sera constitué des éléments suivants :

� plans d’implantation et de cheminements

� plans de détails (coupe, plans de masques, épissurage, locaux techniques, baies…)

� synoptiques

� liste des références et fiches techniques de la totalité des équipements

� planning détaillé d’intervention par zone

� schémas de câblage des sous-ensembles techniques

� un Plan de Protection et de Sécurité pour les travaux

� un projet des installations de chantier

La réalisation des prestations ne pourra débuter qu’après approbation de l’ensemble de ces éléments par la MOE.

Le manquement à cette disposition entraînera le refus de l’installation des matériels et travaux non validés, ou l’accès aux locaux et au chantier.

6) Etape 6 : Le titulaire devra exécuter les prestations dans le délai imparti par le bon de commande (travaux, installation, mise en service…).

7) Etape 7 : A l’issue du délai, un PV de mise en service sera pris

8) Etape 8 : Dans les 15 jours suivants la date d’effet du PV de mise en service :

Une fois le PV de mise en service établi, la DSI mutualisée et le CIUVP disposent d’un délai de 15 jours ouvrables pour s’assurer que le fonctionnement de l’installation commandée reste opérationnel et conforme aux exigences de la demande initiale.

Les vérifications comprendront à minima :

1. Vérification Terrain

• Conformité des travaux et des quantités avec le devis

• Remise en état du site, contrôle d’aspect et de l’intégration dans l’environnement

• Site Caméra

/120

o Solidité des fixations

o Cheminement des câbles

o Inviolabilité des câbles et des coffrets techniques disposés à l’extérieur.

o Support

• Armoire électrique

o Protection dédiée

o Etiquetage

• Armoire ou local technique de raccordement

o Etiquetage

o Raccordements

2. Vérification Fonctionnelle

• Affichage

o Positionnement cartographique

o Sur mur d'image

o Pilotage

o Masques

o Zoom

• Positionnement

• Qualité des images en live, de jour comme de nuit, et, pour les dômes, de leur stabilité en grossissement maximum

• Zones de vision, y compris des protections de la vie privée.

• Contrôle opérationnel des mécanismes (zoom et tourelles)

• Contrôle opérationnel des éventuels détecteurs de mouvement.

• Contrôle de la qualité des enregistrements (Cf. arrêté du 03/08/2007).

• Vitesse angulaire des caméras et de la vitesse ainsi que de la stabilité d’évolution des zooms.

• Mesure des temps de réaction des organes éventuellement télécommandés.

• Identification des caméras

3. Vérification Technique

• Statistiques port

• Continuité Multicast

• Supervision

• Positionnement SIG

• Label sur switch

• le titulaire devra remettre le document des ouvrages exécutés (DOE) cf 3.8

Le Titulaire du présent marché sera tenu de remettre, dans un délai de 15 jours ouvrables après le PV de mise en service, un dossier de DOE par prestation commandée. L’admission ne sera pas prononcée sans dossier de récolement.

/120

Le DOE devra être obligatoirement déposé sur l’espace collaboratif mis à disposition par la DSI mutualisée.

9) Etape 9 : A l’issue du délai, un PV d’admission des prestations sera pris.

A la réception du DOE et une fois que toutes les réserves sont effectivement levées, la DSI mutualisée établira un PV d’admission déclenchant ainsi le début de la garantie des matériels installés ainsi que la facturation de l’opération admise.

3.8 DOCUMENT DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Les dossiers DOE sont réalisés de façon spécifique pour les travaux de Génie Civil et pour les liaisons fibre Optique et leurs équipements connexes.

Le candidat fournira dans sa réponse un exemple de DOE.

Le DOE sera constitué au minimum des éléments suivants et fourni au format PDF :

• Un plan général au 1/200ème avec tous les renseignements utiles : repérage des extrémités et des joints intermédiaires, emplacement des ouvrages techniques, cheminement des fourreaux, câbles et leurs longueurs associées,

• Synoptique de l’installation réalisée avec précision sur le type de caméra & marque, câble électrique & section, local technique,

• Photos des différentes implantations (caméra, local technique et local énergie)

• Les schémas de câblage électrique (implantations, cheminements, …),

• Les plans d’implantation des matériels dans les locaux techniques et les baies,

• Les données mises à jour du logiciel de gestion de réseau (cf ci-dessous),

• un (ou plusieurs) fichier(s) informatique(s) du levé de récolement format DWG ou DXF sous Autocad 2007, LT 2007 ou Autocad 2010, au format Shapefile (SIG ESRI),

L'entreprise remettra ces informations selon les prescriptions suivantes :

� L'organisation des couches de plans sera adaptée en accord avec le service du Maître d'ouvrage : une liste des couches sera définie (E : existant, P : projet, R : récolement).

� L’entreprise devra se limiter à la modification de certaines couches, en partant des couches projet (P) pour aboutir aux couches Récolement (R).

� Les symboliques utilisées dans les couches projet devront être conservées.

Ces documents seront déposés sur l’espace collaboratif mis à disposition par la DSI.

/120

Le DOE sera complété, en fonction de la nature des travaux commandés, par les éléments spécifiques suivants :

• Plan d’infrastructure de Génie Civil

• Plan de câblage et synoptique Optique

• Dossier et courbes de mesures

Systématiquement, l’ensemble des travaux de génie civil et de fibre optiques réalisés seront saisis en termes de plans et de données techniques sur le logiciel de gestion du réseau conformément aux exigences des articles suivants.

Plan d’infrastructure de Génie Civil

Le Maître d’Ouvrage fournira sur l'emprise du réseau, à la demande du Titulaire, les fonds de plan. Le principe de géo référencement retenu est Lambert III.

Etabli par le titulaire sur ce fond de plan, le plan de récolement doit permettre la localisation précise des ouvrages de Génie Civil.

Ces documents seront complétés de la manière suivante :

� Notices techniques de tous les matériels et matériaux installés,

� Plans d'exécution des ouvrages conformément à la réalité, cheminement des tubes,

� Mode de pose,

� Fourreaux, avec spécifications en nombres et dimensionnement,

� Emplacement des manchons, emplacement et désignations des regards,

� Emplacement précis des armoires et coffrets (éventuellement).

Les plans de récolement seront réalisés rue par rue au 1/500ème avec plan d’assemblage au 1/10000ème.

Les planches porteront le nom de la rue et un indice.

Les chambres seront numérotées sur chaque planche, indice de la planche et indice de la chambre.

A la demande du maître d’ouvrage, les plans seront remis avec les fiches de mandrinage pour réalisation des OPR.

Le but de ces plans est de relever la position réelle des réseaux et de les implanter dans un référentiel précis (rattachement au RGF 93, au Nivellement Général de la France en X,Y,Z) afin de conserver la mémoire de ces objets, de leurs caractéristiques et de leur positionnement, notamment lorsqu'ils sont enterrés. Ces plans présentent un grand intérêt dans une optique d'efficacité de la maintenance des réseaux, de prévention des accidents notamment sur les réseaux sensibles, de planification d’opérations ultérieures, etc.

Le plan mentionnera les côtes NGF du terrain naturel et des réseaux ou ouvrages, le diamètre ou la section d’ouvrage et la nature des matériaux.

Pour le cas où la précision des plans des réseaux existants est insuffisante, le plan de récolement devra être établi et visé par un géomètre expert. Il est indispensable que le prestataire certifié ou un géomètre expert désigné réalise ses relevés pendant le déroulement de l’opération.

/120

Si l’une de ces opérations fait apparaître des fautes, omissions, écarts hors tolérance ou une exécution non conforme aux règles de l’art, les installations défectueuses seront rectifiées par l’exécutant, à ses frais, dans le cadre contractuel de sa mission.

Pour chaque ouvrage, les spécifications suivantes seront précisées :

A - Niches ou chambres

� cotation par rapport aux axes fixes (alignements de façades, bordures de trottoirs, mitoyennetés, etc.),

� indication du type de chambre, indication de la profondeur de la chambre,

� indication des masques des chambres,

� photos numériques des chambres intérieures.

B - Liaisons de chambre à chambre

� représentation unifilaire pour les liaisons principales.

� indications sur la nature, le diamètre, le nombre et la longueur du tronçon.

� une coupe type sera réalisée sur chaque tronçon, faisant notamment apparaître la constitution de la réfection de tranchée effectivement réalisée.

C - Points singuliers

Chaque point singulier du réseau devra faire l'objet de croquis de détails, avec le maximum de renseignements par rapport à l'existant.

� indication des cotes de charge (génératrice supérieure des tuyaux). Ces cotes sont nécessaires à chaque changement de charge.

� indication des longueurs des tronçons sur ligne de cotes (funiculaires) ayant pour origine le piédroit intérieur d'une chambre et pour aboutissement le piédroit intérieur de la chambre suivante ou l'extrémité de l'adduction particulière.

� indication des cotes de position par rapport à des points immuables (alignements, bordures, regards d'égout, mitoyennetés, etc.). Les changements de direction, les traversées, les pénétrations par rapport aux mitoyennetés seront cotées avec une attention particulière.

Le dossier comportera également les photos prises après passage du réseau construit ; chaque photo sera mise en vis-à-vis de la photo correspondante prise lors de la visite avant travaux. Chaque tronçon comportera au moins une photo pour la section courante, et chaque point singulier ou point remarquable fera également l'objet d'une photo.

Plan de câblage et synoptique Optique

Le titulaire complétera le DOE avec les éléments suivants :

� Synoptique détaillé de l’organisation du câblage, identifiant les différents segments et leurs longueurs,

/120

� L’ensemble des photos nécessaires à l’identification des travaux à réaliser (ex : cheminement intérieur complexe, local technique, …)

� Les plans d'organisation des baies, � Plans de situations à l'échelle, � Les plans itinéraires des supports de cheminements 1/500 ou 1/1000, � Les plans itinéraires des câbles, leur mode de regroupement et le positionnement des boites

d'épissures si nécessaire (1/500 ou 1/1000), Concernant le cheminement intérieur, le titulaire devra obligatoirement indiquer le type de cheminement (chemin de câble, dimensions, goulottes, …) ainsi que reporter le tracé exact lorsque celui-ci s’avère complexe, photos à l’appui des points critiques de passage.

Dossier et courbes de mesures

Le dossier des mesures réflectométriques contiendra, à minima, les informations suivantes :

� L’identification des tronçons mesurés

� Les références du constructeur de la fibre, nombre et nature de fibre, Ø fibre,

� PV constructeurs,

� Les longueurs, extrémités,

� Liste des contrôles effectués, bilans de liaison avec métré ajusté au parcours réel (prévisionnel et réel)

� Schéma détaillé des répartiteurs, � Fiches techniques des câbles et fibres optiques, � Matériel de mesure employé, caractéristiques de fibre, Ø cœur et affaiblissement linéique, � Signature des différents intervenants.

� Tableau récapitulatif des mesures au format tableur,

� Edition des traces réflectométriques.

� Fourniture des fichiers sources de la réflectométrie (fichiers .sor)

Les DOE seront établis sur la base des schémas et plans fournis dans l’Avant-Projet.

En plus de la fourniture des DOE, le titulaire devra obligatoirement se mettre en relation avec le prestataire de Nîmes Métropole pour mettre à jour l’application de gestion de réseau Corolle

pour la partie énergie.

Pour le cas où la précision des plans des réseaux existants est insuffisante, le plan de récolement devra être établi et visé par un géomètre expert. Il est indispensable que le prestataire certifié ou un géomètre expert désigné réalise ses relevés pendant le déroulement de l’opération.

La précision requise de ces données devra correspondre au minimum à celle d’un plan au 1/200ème.

Si l’une de ces opérations fait apparaître des fautes, omissions, écarts hors tolérance ou une exécution non conforme aux règles de l’art, les installations défectueuses seront rectifiées par l’exécutant, à ses frais, dans le cadre contractuel de sa mission.

/120

3.8.1 Documentation technique Le titulaire s'engage à fournir au format électronique, au plus tard à la livraison (mise en service de la caméra), toute la documentation, rédigée en langue française, nécessaire à une utilisation et un fonctionnement corrects du matériel.

La documentation sera constituée au minimum des éléments suivants :

� configuration, sous forme de plans et de synoptiques, de l’installation réalisée, et nomenclature complète des éléments de la configuration,

� documentation technique des différents modules,

� documentations techniques des équipements connexes,

� procédures simplifiées d'exploitation de la configuration.

3.9 VISITES DE SITES

Le candidat devra effectuer une visite préalable des sites à la remise de son offre. Un récépissé attestant de cette visite lui sera remis et devra être produit par le candidat dans son dossier de candidature.

Dans ce cadre, le candidat devra obligatoirement solliciter un rendez-vous auprès de la mairie de CAVEIRAC:

Commune de CAVEIRAC

Direction des Systèmes d’Information mutualisée

Monsieur Michael Febrer

Le Colisée

3 rue du Colisée

30033 Nimes cedex 9

Tél : 04 66 02 56 21

Fax : 04 66 02 56 65

Les visites de site ne pourront avoir lieu qu’entre le 29 août 2016 et le 22 septembre 2016.

/120

ARTICLE 4 : DETAILS TECHNIQUES DU MARCHE

4.1 DESCRIPTIF TECHNIQUE :

4.1.1 Qualité et pérennité des matériels :

Tout le matériel fourni sera neuf et présentera toutes les garanties de bon fonctionnement. Le choix sera fait en tenant compte des spécifications du présent C.C.T.P. et des conditions d’utilisation et d’environnement.

Dans le cas où les équipements constitutifs d’un ensemble installé ne proviendraient pas du même constructeur, l’entreprise serait tenue pour seule responsable d’un mauvais fonctionnement ou de toute défectuosité qui pourrait résulter d’un assemblage d’équipements mal adaptés.

L’entreprise est tenue de conserver la capacité à réparer ou remplacer par des équipements équivalents, tous les équipements fournis dans le cadre du projet, et ce pour une durée de 5 ans à compter de la réception.

Pour démontrer la capacité des équipements à réaliser certaines fonctions, ou pour vérifier les performances des équipements, la Commune de CAVEIRAC se réserve le droit, avant le choix définitif de l’entreprise, de demander à celle-ci des démonstrations concrètes, sur le site ou sur d’autres sites déjà réalisés par l’entreprise, dans les conditions du présent projet.

4.1.2 Normes pour les prestations de réalisation de points hauts et de mise place de faisceaux hertziens :

� Arrêté du 25/07/80, circulaire du 18/08/80 20843/DNA/2A : Modalité de balisage,

� CEI 1024.1.1 : Protection des structures contre la foudre,

� Circulaire interministérielle du 16/10/2001 : Implantation des antennes relais de téléphonie mobile,

� Code du travail : Livre II et III

� Décret n°65.48 (01/65) modifié par décret 95608 du 6 mai : Hygiène et sécurité des travailleurs

� Décret n°88.1056 : Protection des travailleurs contre les risques

� Décret n°92.158, (02/92) : Règles d’hygiène et sécurité applicables aux travaux effectués par une entreprise extérieure,

� Décret n°92.332, article R 235-3-12 : Maître d’ouvrage,

/120

� Décret n°92.333, article R232-11-3 et 4 (03/92) : Protection des accès aux zones de danger,

� Décret n°941159 (26/12/94) : Intégration de la sécurité et organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé,

� Décret n°2002-775 du 3 mai 2002, article L32 du code des postes et télécommunications : Valeurs limites d’expositions du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radio-électriques,

� DTU 11.2 : Reconnaissance des sols,

� DTU P 06.002 Règles françaises NV 65.et additifs : Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions annexes

� DTU P 18.702 Règles BAEL91 : Règles de conception et de calcul des ouvrages en béton armé suivant la méthode des états limites,

� DTU P 22.701 Règles CM66 et additif 80 : Règlement construction métalliques.

� DTU P 22.703 : Justification par le calcul de la sécurité des constructions règles de calculs des constructions à parois minces en acier.

� Loi n°93.1418 du 31 décembre 1993, décret d’application du 26 décembre 1994 (arts.R238-1 à R238-45 du code du travail : Coordination de chantier en matière de sécurité et de protection de la santé pour les chantiers temporaires ou mobiles,

� Loi n° 91-1414 du 31/12/1291-Loi n°93-1418 du 31/12/93 : Mise en œuvre de mesures visant à favoriser la prévention des risques,

� NF A 35.501 : Produits laminés à chaud en aciers de construction non alliés,

� NF A 35.503 : Produits sidérurgiques, aciers pour galvanisation par immersion à chaud,

� NF A 37.101 : Profilés formés à froid d’usage courant,

� NF A 40.001 : Définition des produits en acier,

� NF A 45.009 – 45.251 : Profilés cornières

� NF A 47.242 : Câbles produits tréfilés, étirés, calibrés, profilés et laminés à froid. Fils destinés aux câbles pour l’appareil de remontées mécaniques et structures suspendues,

� NF A 49.111 : Tubes en acier laminés à chaud

� NF A 49. 700 : Tubes en acier – Galvanisation

� NF A 55.101 : Apport de métal en Zinc

� NF A 91.101 – NF A 91.122 : Galvanisation

� NF A 91.201 : Métallisation au Zinc

� NF C 15.100 : Installation électriques à basse tension,

� NF C 17.100-17.102 : Protection contre la foudre

� NF E 04.552 : Dessins techniques

� NF E 25.017 & NF EN 20.273 : Eléments de fixation

� NF E 27.701 – 27.702 : Boulons à serrage contrôlé destinés à l’exécution des constructions métalliques

� NF E 85 010 (10/88) : Eléments d’installation industrielles – Echelles métalliques

� NF E 82.012 (01/91) : Dispositifs de condamnation des accès aux pylônes

� NF E 85.101 : Eléments d’installations industrielles. Gardes corps métalliques

� NF EN 20.898 : Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation, boulons, vis et goujons,

� NF EN 365 : Exigences générales pour le mode d’emploi et pour le marquage,

/120

� NF P 01.012 – 01.013 : Dimensions des garde-corps, règles de sécurité, essai

� NF P 02.016 : Armatures industrielles pour béton armé

� NF P 06-013 : Règles de construction parasismique

� NF P 11.201 (DTU n°12) : Travaux de terrassement pour le bâtiment

� NF P 11.211 (DTU n° 13.11) : Exécution des fondations superficielles

� NF P 11.212.2 (DTU n° 13.2) : Règles de calcul pour les travaux de fondations profondes

� NF P 11.212.2 (DTU n° 13.2) & additif 1 et 2 : Fondations profondes

� NF P 11.711 (DTU n°13.12 : Règles de calcul des fondations superficielles (fascicules 62 et 64)

� NF P 15.101.1 : Ciment. Composition

� NF P 18 201 ( DTU n° 21) – 1984 et additif 1987 – BAEL 83 : Exécution des travaux de béton

� NF P 183103 et suivants : Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis,

� NF P 18.201 (DTU n°21) Exécution des travaux en béton

� NF P 183541 et 19.541 : Granulats pour bétons

� NF P 22.201 (DTU n°32.1) : Construction métalliques (charpente en acier)

� NF P 22.250 – 22.251- 22.252 : Assemblages soudés de profils creux circulaires avec découpes d’intersection

� NF P 22.255 : Assemblages soudés de profils creux, ronds ou rectangulaires sur profils de type I et H

� NF P 22.258 : Assemblages soudés de profils creux, ronds ou rectangulaires soumis à un changement statique

� NF P 22.461 à 22.469 : Construction métallique. Assemblages par boulons

� NF P 22.471 – 22.472 – 22.473 : Construction métallique. Assemblages soudés

� NF P 22.800 : Construction métallique. Préparation des pièces en ateliers

� NF P 74.201 (DTU n°59.1) : Travaux de peinture

� NF P 94.201 (DTU n°11.1) : Sondages des sols de fondation

� NF S 71.502 (EN 353.1) : Anti-chute mobile sur support d’assurage rigide

� NF S 71.510 (EN 353.2) : Anti-chutes mobiles sur support d’assurage flexible

� NF T 30 038 : Peinture et vernis

� Note technique générale 6021/2B : Réglementation de l’OACI

� Pr NF E 85.001 : Moyen d’accès permanent aux machines et installations industrielles

� Pr NF EN 785 : Protection contre les chutes de hauteur

� Règles PS 84 : Règles parasismiques

� XP P 18.305 : Béton prêt à l’emploi.

� Le titulaire devra également respecter et faire respecter (liste non exhaustive) :

- Les normes internationales équivalentes, sous réserve de les mentionner dans les documents de soumission,

- Les règles d’aménagement des sites mutualisés,

- La réglementation en matière de signalisation temporaire des chantiers,

- Les prescriptions des services préfectoraux,

- Les prescriptions du présent document suivant les règles de l’art,…

/120

L’ensemble des ouvrages devra répondre aux prescriptions des normes et règlements régissant les travaux de construction en France métropolitaine, ainsi qu’aux normes internationales relatives aux réseaux de communications. Bien noter qu’en cas de divergence entre spécifications, il sera toujours retenu la plus contraignante.

Les prestations de l’entreprise devront être conformes aux clauses de l’ensemble des lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires, normes et de tous textes nationaux ou locaux applicables aux ouvrages de la présente opération.

Lorsque l’interprétation du présent document et des textes officiels aboutit à une contradiction, la Commune de CAVEIRAC se réserve le droit de définir la solution qu’elle jugera la plus appropriée sans modification du prix ou de délai.

A défaut de posséder ces qualifications, le candidat pourra également fournir des références sur travaux similaires réalisés durant les trois dernières années en précisant pour chaque référence, le maître d'ouvrage, le détail des prestations, le montant du marché, la date et le lieu de réalisation. Le personnel employé par le titulaire devra être qualifié et habilité selon les exigences propres à chaque spécialité nécessaire à l'exécution de l'ouvrage.

4.1.3 Connaissance des lieux :

L’entrepreneur devra se rendre compte sur place de l’état des lieux et des matériels présents, et des sujétions qu’il peut entraîner, des possibilités d’accès, et des travaux exécutés.

L’entrepreneur ne sera pas admis à fournir de réclamations sur ces points, et la rencontre de difficultés appréhendées dans l’offre ne modifiera pas ses obligations et n’atténuera pas ses responsabilités, qui demeurent entières dans l’exécution des travaux.

4.1.4 Responsabilités générales de l’entreprise :

L’entrepreneur sera responsable jusqu’à l’expiration du délai de garantie du maintien en bon état de service des installations publiques ou privées affectées par ses propres travaux. Il devra, de ce fait, faire procéder à tous travaux de réparations, réfection ou nettoyage nécessaires.

4.1.5 Limites de prestation : Le titulaire du présent marché sera responsable de la totalité des liaisons nécessaires entre les différents éléments de l'installation et les infrastructures existantes.

Le titulaire s'assurera que par ses interventions, il ne dégrade aucune liaison, connexion, équipement ou dispositif en place sur site au moment de son intervention, quel qu'en soit leur propriétaire. Le titulaire s'assurera que, par ses interventions, il n'altère pas les qualités intrinsèques des autres ouvrages (degré coupe-feu, isolement acoustique, résistance mécanique, etc.). Les remises en état sont toujours effectuées aux frais de l'entrepreneur.

Le titulaire aura sous sa responsabilité la fourniture, le transport, le stockage éventuel et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation et au fonctionnement optimal du dispositif.

/120

Le titulaire du présent marché aura sous sa responsabilité la réfection à l'identique de tous les ouvrages existants touchés par les travaux consécutifs aux opérations décrites dans le présent document

Pendant l'étude d'exécution et, dans un but de coordination, le titulaire devra coopérer avec les autres titulaires de marché (mainteneur du système d’éclairage public et armoires de feu, matériels de réseaux informatiques, infrastructures du cloud… notamment), afin de confirmer l’implantation de ses matériels et leurs raccordements ou appareillages afin qu'aucune difficulté ne puisse naître au cours de la mise en œuvre et de l’exploitation.

Le titulaire intégrera dans le prix d’installation des caméras les moyens techniques et humains nécessaires au travail en hauteur (nacelles de moins de 15m, échelles…).

Il y intégrera notamment la fourniture des livrables obligatoires, à savoir l’Avant Projet (AP) et le Dossier des Ouvrages Executés (DOE)

Il devra respecter la législation et la règlementation en vigueur concernant le travail en hauteur (habilitation des personnes travaillant en hauteur et CACES obligatoires,…)

Les limites de prestations suivantes devront être prises en compte :

Electricité

Le titulaire aura à charge le raccordement au réseau Courants Forts et l'ensemble des travaux nécessaires à l'alimentation électrique de ses équipements. Pour le cas où la Commune de CAVEIRAC ne pourrait pas mettre à disposition du titulaire un point de comptage ou une alimentation électrique à proximité d’un équipement, celui-ci sera chargé de la coordination avec les fournisseurs d’énergie électrique.

Communications électroniques

Le raccordement aux réseaux de communications électroniques « publics » ou « privés » des collectivités et l'ensemble des prestations nécessaires à la connexion de ses équipements selon les limites de responsabilités décrites ci-avant. Le titulaire sera chargé de la coordination avec les opérateurs télécoms le cas échéant.

VRD

Le titulaire devra prévoir tous les travaux de génie civil entre les caméras montées sur pylônes ou sur bâtiments et les armoires de rue ou armoires installées dans des bâtiments communaux ainsi que la réfection de ces interventions. Il fera son affaire de toutes demandes d'autorisations nécessaires. Les travaux de génie civil prévus par le soumissionnaire devront être conformes aux normes en vigueur en matière de travaux de génie civil.

Courants faibles

Le titulaire aura à sa charge l’ensemble des câblages (cuivre et optiques) vidéo et informatiques nécessaires au raccordement de ses équipements au dispositif (y compris les jarretières optique et cuivre) ou aux réseaux mis à disposition.

/120

4.1.6 Règlementation DT DICT

Le titulaire du marché devra se conformer à la réglementation en vigueur relative aux procédures de Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux et notamment les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux (Cf articles R.554-24, au R.554-31 du Code de l’environnement).

Il est précisé que dans le cadre des travaux de faibles importances, à la demande du chef de projet des DT et DICT conjointes pourront être réalisées.

Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’obtention de tous les récépissés relatifs à des ouvrages en service sensibles pour la sécurité.

Un exemplaire des récépissés des DICT seront conservés en permanence sur le chantier.

4.1.6.1 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AU DEROULEMENT GENERAL DU CHANTIER

L'exécutant des travaux portera, à la connaissance des personnes qui travaillent sous sa direction, les dispositifs ayant un impact sur la sécurité des réseaux (ex : vannes des réseaux GRDF) qui lui ont été précisés par l'exploitant.

Il veille à ce que ces dispositifs, lorsqu'ils sont situés dans l'emprise des travaux, restent accessibles pendant la durée du chantier et à ce qu'ils ne soient pas dégradés ou rendus inopérants du fait de la réalisation des travaux.

L'exécutant des travaux s'en assure après chaque phase importante du chantier réalisée dans l'environnement immédiat des dispositifs ayant un impact sur la sécurité.

Il est tenu d'aviser l'exploitant de l'ouvrage dans les plus brefs délais en cas de dégradation, même superficielle, d'un ouvrage en service, de déplacement accidentel de plus de 10 cm d'un ouvrage souterrain en service flexible, ou de toute autre anomalie.

Cette obligation peut être satisfaite par l'établissement d'un constat contradictoire entre l'exécutant des travaux et l'exploitant de l'ouvrage concerné par le sinistre ou l'anomalie.

4.1.6.2 – DISPOSITION EN CAS D’ENDOMMAGEMENT D’UN RESEAU SENSIBLE

De manière générale, lors d’un endommagement d’un réseau sensible, la règle des 4A doit être appliquée :

• Arrêter immédiatement le fonctionnement des engins et du matériel de chantier,

• Alerté immédiatement les sapeurs-pompiers puis l’exploitant du réseau concerné,

• Aménager une zone de sécurité immédiate dans la mesure du possible,

• Accueillir les secours à leur arrivée et rester à leur disposition autant que nécessaire.

Pour plus de détails, se référer au Guide Technique relatif aux travaux à proximité des réseaux (paragraphe 10 – Dispositions en cas d’endommagement d’un ouvrage).

/120

4.1.6.3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS DE RESEAUX NON LOCALISES

Réalisation des opérations de localisation des réseaux

Il est demandé au titulaire du marché de travaux de réaliser des opérations de localisation des réseaux, en amont ou pendant les travaux.

Certaines prestations nécessaires à la localisation des réseaux seront à renouveler pour la réalisation des travaux proprement dits (démarches préalables – DICT, autorisations administratives, dispositions en matière de signalisation et de sécurité du chantier, installations de chantier, …)

Ces opérations de localisation des réseaux consistent, soit, à effectuer des fouilles permettant de mettre à nu les ouvrages concernés et à procéder à des mesures directes de localisation sur les tronçons mis à nu, soit, lorsque les technologies disponibles et la nature des ouvrages le permettent, à des mesures indirectes de localisation sans fouilles.

Les opérations de localisations avec fouilles sont alors précédées d’une déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT), ainsi que de toutes autres démarches nécessaires notamment pour intervenir sous voie publique ou privée (arrêtés de voirie, …) ou à proximité d’ouvrages particuliers.

Le titulaire du marché se conforme également aux dispositions réglementaires, éventuellement complétées par les services de voiries et de Police compétents, concernant notamment la signalisation et la sécurité du chantier. A l’approche du fuseau contenant l’ouvrage à localiser, des techniques d’approches adaptées doivent être utilisées.

Les opérations de localisation sans fouilles sont réalisées dans les conditions définies par la norme NF S 70-003 Partie 2 relative aux techniques de détection sans fouille.

Quel que soit le mode de mesure utilisé, le nombre et la localisation des relevés et la technologie employée doivent permettre de garantir a minima la localisation du tronçon concerné dans la classe de précision A. Le titulaire propose les dispositions qui permettent d’atteindre cet objectif, à la suite d’une analyse des éléments qui lui sont fournis par le responsable de projet, des réponses aux DICT et d’une étude sur site, dans les conditions visées à l’article 6.4 de la norme NF S 70-003-2.

Le titulaire du marché réalise les plans des réseaux localisés et restitue les informations relatives aux opérations de localisation réalisées dans les conditions visées aux articles 6.8 et 6.11 de la norme NF S 70-003-2. Tous les points référencés directement ou indirectement doivent être cotés (géoréférencements exprimés en x, y et z dans le système de référence légal en vigueur).

Le titulaire du marché intègre les éléments des réseaux localisés pour l’établissement des plans d’exécution des ouvrages, à sa charge durant la période de préparation.

NOTE Cet alinéa s’applique dans le cas où le titulaire du marché est chargé des plans d’exécution. Dans le cas contraire, il communique ces éléments au responsable du projet.

/120

Dans le cas où les ouvrages localisés au moyen de ces opérations de localisation remettent en cause les ouvrages objets du présent marché, le titulaire du marché en informe le responsable de projet et propose des mesures techniques permettant de prendre en compte ces ouvrages.

En cas d’arrêt de chantier, se référer à la clause arrêt de travaux dû à la découverte d’une situation de dangers lors des travaux.

Réalisation des travaux en présence de réseaux non localisés avec une précision suffisante

C’est le cas où aucune investigation complémentaire n’a été réalisée avant le début de l’exécution des travaux, où les opérations de localisation des réseaux n’ont pas été réalisées ou n’ont pas abouti et où l’exécutant des travaux doit donc mettre en œuvre des dispositions particulières pour la réalisation des travaux.

Sécurité du chantier

Le titulaire du marché est tenu de mettre en œuvre toutes les actions en matière de prévention et de protection prévues dans le cadre du marché, de la réglementation et notamment dans le cadre du guide technique.

En particulier, le titulaire du marché dispose d’un personnel formé et qualifié pour intervenir à proximité des réseaux (à compter du 1er janvier 2017, les personnels intervenants devront disposer des autorisations d’intervention)

Obligations concernant l’incertitude sur la localisation des réseaux enterrés à proximité des travaux

Pour chaque réseau insuffisamment localisé, le titulaire du marché doit mettre en œuvre dans une bande de 3 mètres centrée sur le tracé théorique dudit réseau, les précautions particulières définies par le guide technique visé à l'article R 554-29 du code de l'environnement

Le bordereau des prix du marché comporte des prix spécifiques qui assurent la rémunération de ces sujétions.

4.1.7 Conduite à tenir en l’absence de réponse à une DICT et à sa relance

Consultation du guichet unique et envoi des DICT

Il est rappelé au titulaire du marché les étapes importantes de la réglementation relative à la déclaration d’intention de commencement des travaux :

- Le titulaire du marché devra consulter le guichet unique lors de la préparation du chantier et réaliser les déclarations qui lui incombent (DICT),

- Pour ce faire le responsable du projet ou son représentant fournira au titulaire les éléments de déclarations lui permettant d’émettre une DICT en référence à la DT et les récépissés de DT fournis par les exploitants (y compris les réponses non concernées).

/120

Il adressera à compter de la date de démarrage de la période de préparation des travaux et dans un délai de 10 jours (hors jours fériés) à compter du démarrage de la période de préparation une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) à chaque exploitant de réseau indiqué par le guichet unique,

En l’absence de réponse d’un exploitant après le délai de 9 jours hors jours fériés à compter de la réception, le titulaire du marché devra le relancer en lui adressant à nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire du marché devra renouveler la DICT dans le cas où un délai de plus de trois mois s’écoulerait entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux, ou en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

De plus, si certains réseaux présents dans l’emprise du chantier ou à proximité sont sensibles pour la sécurité au sens de la définition ci-après, le titulaire du marché devra renouveler la DICT dans le cas où la durée des travaux dépasserait six mois. Dans ce dernier cas, le titulaire du marché pourra valablement remplacer le renouvellement de la DICT par l’organisation de réunions périodiques associant les exploitants de ces réseaux et le responsable de projet ou son représentant à condition que ces derniers aient été invités aux réunions de chantier dès le démarrage des travaux.

Les réseaux sensibles pour la sécurité sont les ouvrages cités par l’article R 554-2 I. du code de l’environnement et ceux déclarés sensibles par leurs exploitants au niveau du guichet unique.

Retard dans l’engagement des travaux indépendant de la responsabilité du titulaire

Conformément aux dispositions du code de l’environnement susvisées et en particulier à son article R 554-26, le titulaire du marché ne pourra pas être tenu pour responsable d’un retard dans l’engagement des travaux dû à l’absence de réponse d’un ou plusieurs exploitants de réseaux à une relance à une DICT, dès lors que les conditions suivantes seront cumulativement respectées :

- s’il a envoyé la relance à la DICT dans les conditions prévues à l’article R 554-26 VI. du code de l’environnement et dès que l’absence de réponse de l’exploitant a été constatée (absence de réponse dans le délai de 9 jours à compter de la réception par celui-ci) ;

- si cette relance a été envoyée sur le fondement d’une DICT elle-même adressée dans les délais requis par le projet de travaux et dans les conditions prévues par l’article R 554-25 du code de l’environnement ;

- s’il prévient le responsable de projet de l’absence de réponse de l’exploitant et du retard prévisible en résultant pour le commencement des travaux uniquement si les ouvrages concernes sont sensibles pour la sécurité en application au sens du code de l’environnement ou déclarés sensibles par les exploitants au niveau du guichet unique ;

- si l’ouvrage n’est pas sensible pour la sécurité, les travaux préparatoires pourront se poursuivre même en l’absence de réponse de l’exploitant a la DICT des lors que deux jours se seront écoulés après la relance envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception.

/120

4.1.8 Gestion des arrêts de chantier

Avant le lancement du chantier, les parties définissent entre elles les modalités suivant lesquelles l’arrêt de travaux pourra intervenir.

Les situations possibles d’arrêt de travaux :

- Découverte ou endommagement accidentel d’un ouvrage susceptible d'être sensible pour la sécurité y compris un branchement non localisé et non doté d'affleurant visible depuis le domaine public ;

- Tronçon d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité dont la position exacte s'écarterait des données de localisation qui ont été fournies à l'exécutant des travaux par le responsable du projet ou par son exploitant de plus de 1,5 m, ou d'une distance supérieure à l'incertitude maximale liée à la classe de précision indiquée par ces derniers.

Lorsque le titulaire rencontre une des situations évoquées qui entraînerait un risque pour les personnes lié au risque d’endommagement d’un réseau sensible pour la sécurité, il sursoit aux travaux adjacents et alerte le responsable du projet ou son représentant. Un constat contradictoire est établi selon le formulaire CERFA n°14767*01 « constat contradictoire arrêt de travaux » auquel sont jointes des photos attestant de l’anomalie rencontrée ou tout autre document.

Le titulaire indique également les conséquences immédiatement perceptibles sur le déroulement du chantier et les impacts sur le personnel, engins et autres moyens mobilisés.

Selon le cas, le responsable de projet ou son représentant établit par écrit un ordre de reprise immédiat des travaux ou un ordre d’arrêt de travaux puis détermine les conditions de reprise du chantier. Le responsable de projet ne peut donner l’ordre de reprise des travaux qu’après la levée de la situation susceptible d’engendrer un risque pour les personnes ou un danger d’endommagement des ouvrages concernés.

4.1.9 Marquage piquetage

L’Entreprise titulaire réalise le marquage-piquetage pour le compte du responsable du projet ou son représentant pendant la période de préparation des travaux et veillera à son maintien en état pendant toute la durée des travaux conformément à l’article R554-27 du Code de l’Environnement.

À partir des récépissés des DT, des récépissés des DICT et des résultats des éventuelles investigations complémentaires l’entreprise titulaire des travaux réalisera ce marquage piquetage des réseaux pour le compte du responsable de projet ou son représentant conformément aux prescriptions de la norme NF S70-003-1 (article 7.8 et annexe G) et aux préconisations de la norme NF S70-003-2 (article 6.10 et ses annexes), notamment en matière de codes couleur et de dispositifs de marquage (possibilité d’annexer au marché la grille des codes couleur).

L’entreprise titulaire rédige un compte rendu de marquage piquetage contradictoirement avec le responsable de projet ou son représentant qui spécifie la liste des réseaux faisant l’objet de ce marquage piquetage. A cette occasion les éventuels marquage–piquetage réalisés par les exploitants seront intégrés et maintenus par l’entreprise titulaire.

L’entreprise titulaire veillera au maintien en état du marquage-piquetage pendant toute la durée des travaux.

/120

Un contrôle de la réalisation effective de ce marquage ou piquetage sera réalisé par le responsable du projet ou son représentant. Un constat contradictoire sera dressé et donnera lieu à l’établissement d’un compte rendu du marquage ou piquetage.

4.2 PRESTATIONS D’ETUDES :

L’entreprise aura à sa charge les études relatives aux sujets suivants :

• Les emplacements précis définitifs des caméras, les procédés de fixation des équipements de vidéoprotection et des antennes émettrices.

• Les solutions de raccordements des divers équipements entre eux, aux réseaux de transmission et au réseau électrique extérieur E.D.F, ou au réseau électrique de la commune.

• Les méthodes d’intervention sur la voirie et dans les bâtiments publics. Un programme d’intervention sera établi le moment venu par l’entreprise qui précise :

o Les périodes calendaires d’intervention.

o Les moyens techniques mis en œuvre dans chaque zone d’intervention.

o Les moyens de signalisation et de sécurité prévus pour l’exécution des travaux en zone publique.

4.3 COMMANDES, PREPARATION CHANTIER ET DELAIS D’EXECUTIONS

Le titulaire devra fournir dans un délai d’une semaine après notification du présent marché, les numéros d'appels téléphoniques, de fax ainsi que les adresses mèls des interlocuteurs concernés par le marché.

En préalable à toute commande de travaux à exécuter, la DSI informera le titulaire par télécopie ou par mèl.

Dans un délai de 5 jours ouvrables maximum à compter de la réception de la demande du maître d’œuvre, le titulaire s’engage à effectuer une visite sur site. Le jour et l’heure du rendez-vous seront fixés conjointement par le titulaire et les représentants du maître d’ouvrage.

Au cours de cette visite :

� Le maître d’œuvre établira l’ordre de priorité dans lequel les travaux devront être réalisés. Le titulaire établira alors un planning de ses interventions en intégrant ce classement et le joindra à son devis,

� Le titulaire fera les relevés nécessaires afin d’établir un devis.

Le titulaire devra transmettre le devis d’exécution des travaux à la Direction des Systèmes d’Information pour vérification et validation dans un délai de 5 jours ouvrables maximum à compter de la visite.

/120

Après acceptation du devis, un bon de commande signé par le représentant du pouvoir adjudicateur sera adressé au titulaire. Il y sera précisé le délai maximal d’exécution de la totalité des travaux.

Le délai d’exécution sera fonction des travaux commandés. Chaque bon de commande mentionnera le délai exact. Ce délai inclura la période de préparation de chantier et réception comprise.

Des pénalités de retard seront appliquées au titulaire du marché en cas de non-respect des délais précités.

La DSI et le titulaire définiront un document type « Bon de commande » qui sera utilisé tout au long du marché pour commander des travaux. Ce bon de commande sera signé par le Représentant du pouvoir Adjudicateur et transmis au titulaire pour exécution. Chaque bon de commande précisera :

� la consistance des travaux à réaliser (dossier d’EXE) ;

� les sites/lieux de réalisation ;

� le montant du bon de commande ;

� les délais d’exécution des travaux.

/120

4.4 GENIE CIVIL

4.4.1 Mise en place de la signalisation ainsi que l'obtention des différentes autorisations administratives Pour les travaux de génie civil conformément aux règlements d'occupation et d'utilisation de l'espace public

Les différents règlements d’occupation et d’utilisation de l’espace public, appelés communément règlements de voirie, font partie intégrante du présent CCTP. Le titulaire pourra retirer ceux-ci auprès des services voirie des communes ainsi que des différents gestionnaires (CG30 ou DIR).

Ces règlements fixent les dispositions administratives et les prescriptions techniques qui régissent la réalisation de travaux destinés à implanter, étendre, entretenir et réparer des objets, ouvrages ou réseaux divers participants à l’occupation de la voirie en domaine public.

Ils organisent également l’exécution des travaux de réfection de fouilles sur la voirie avec l’accord du gestionnaire propriétaire, en vue de garantir la sécurité, la qualité et la longévité des voiries ouvertes à la circulation publique.

� Réalisation et la mise en place d’une signalisation spécifique au projet (charte graphique de la MOA) dont le contenu sera défini avec le maître d’ouvrage.

Normes et règlements

Les travaux de réalisation des conduites et chambres de tirage seront réalisés suivant les prescriptions des documents suivants :

� CCTG Fascicule 2 pour les terrassements

� CCTG Fascicule 63 pour béton non armé et mortiers

� CCTG Fascicule 64 pour maçonnerie et génie civil

� CCTG Fascicule 65A pour béton armé et précontraint

� CCTG Fascicule 70 pour les tranchées (assainissement)

Ces textes sont complétés par les cahiers des charges de France Télécom relatifs à la construction des conduites multitubulaires et des ouvrages associés, dans le cas où les fourreaux PVC seraient mis en œuvre.

Les matériaux et matériels sont conformes aux normes et spécifications "Cahier des charges sur les infrastructures de télécommunications des immeubles neufs à usage d'habitation" (brochures France Télécom)".

� arrêté du 14 juin 1969, notifié 73.

� arrêté interministériel du 26 mai 1978.

/120

Les tranchées seront remblayées et compactées selon les directives de la note technique sur le compactage des remblais de tranchée du Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA).

Pour les tranchées de faible profondeur, la norme XP P98-333 s'ajoute à la norme NF P98-331. La norme XP P98-333 définit deux catégories de tranchées de faibles dimensions :

� les tranchées peu profondes, d'une largeur comprise entre 15 cm et 30 cm et profondeur de 40 cm à 50 cm de charge par rapport à la génératrice supérieure.

� les micro tranchées, d'une largeur comprise entre 5 cm et 15 cm.

4.4.2 Type d’ouvrage général

Le réseau de fourreaux sous domaine public sera constitué par :

� les tronçons partiellement bouclés, constituant les artères principales du réseau,

� les extensions, qui partent des artères principales sans se refermer. Les jonctions tronçon/extension seront réalisées par l’intermédiaire de chambres de tirage permettant la répartition des fibres optiques,

� les raccordements, qui assurent la liaison entre les tronçons ou les extensions et les différentes caméras ou bâtiments desservis.

Les supports utilisés, existants ou à créer, appartiendront au moins à l’une des catégories suivantes :

Désignation Type

Fourreaux Régulation Trafic 1ou 2 ∅ 90 PVC ou TPC

Appuis communs EDF et EP Câble autoporté

Fourreaux à créer dans réseau pluvial 3 ∅ 40 PEHD

Fourreaux propriété de la Mairie (autres) PVC ∅ 45, ∅ 60 et TPC

Fourreaux à créer en génie civil 3 à 7 ∅ 45, ∅ 60 PVC, 3 à 5 ∅ 40 PEHD ou ∅ 90 TPC

Les fouilles créées seront de type

� « classique », 30 cm de large et 80cm fond de fouille (sauf contre-indication spécifique), dans lesquelles des fourreaux PEHD ou PVC seront mis en œuvre.

� « peu profonde » : 20 cm de large et 40-50cm fond de fouille (sauf contre-indication spécifique), dans lesquelles des fourreaux PEHD ou PVC seront mis en œuvre.

� « micro rainurage » : 10 cm de large et 30 cm de profondeur environ fond de fouille

Ponctuellement le réseau pourra être créé en aérien en façade, sur poteaux béton ou bois à créer, en ouvrages pluviaux ou d’assainissement.

Le titulaire pourra s'appuyer sur le dossier de récolement des réseaux existants qui a été réalisé en amont du déploiement du réseau.

/120

IMPORTANT : La technique de tranchée peu profonde sera systématiquement privilégiée ainsi que le mode de pose à la trancheuse.

4.4.2.1 GENIE CIVIL A CREER

Les tranchées auront les caractéristiques générales suivantes :

4.4.2.1.1 Tranchée de type « classique » :

- largeur moyenne 40 cm

- profondeur minimale (sauf contre-indication spécifique) 80 cm

- remblai :

� Chaussée : en grave 0/31,5 compactée

� Accotement rive jusqu’à 1m : en grave 0,45 compactée (sauf chaussée trafic lourd)

� Terrain Naturel (au-delà d’1m) : déblai remblai avec compactage

- les canalisations seront réalisées avec des tubes en polychlorure de vinyle (PVC) conformes NF T 54-018, labellisés NF et marqués LST

1. Tranchée classique sous chaussée Trafic Lourd

Lorsque le cheminement impose une tranchée sous chaussée circulée par des poids lourds, ce type de tranchée sera réalisé.

Cette tranchée peut être décomposée en trois strates :

1. La strate contenant les fourreaux. Au minimum 10 cm de sable compacté recouvriront les différentes conduites ou fourreaux.

2. La strate au-dessus du sable sera en « grave ciment ».

3. La couche d’enrobé sera de 15cm.

80

5 5

5

10

30 Sable

Fourreaux

15 Enrobé

Grave ciment

Grillage avertisseur

Fil de localisation

/120

2. Tranchée classique sous chaussée Trafic Léger

Lorsque le cheminement impose une tranchée sous trottoir ou sous chaussée circulée à l’exclusion des poids lourds, ce type de tranchée sera réalisé.

Cette tranchée peut être décomposée en quatre strates :


2. La strate entre le sable et la grave 0/31,5. Cette strate sera réalisée par compactage des matériaux extraits de la fouille.

3. La couche de 0/31.5.

4. La couche d’enrobé

5 Enrobé

5 5

5

30

80

Remblai naturel


Sable

Fourreaux

10Fil de localisation

Grave 0/31.5

3. Tranchée classique accotement rive de chaussée

Lorsque le cheminement autorise un passage en accotement (rive de chaussée, etc) ce type de tranchée sera réalisé.


1. La strate contenant les fourreaux. Au minimum 10 cm de sable compacté recouvriront les différentes conduites ou fourreaux

2. La strate entre le grillage avertisseur et le sable. Cette strate sera réalisée par compactage des matériaux extraits de la fouille.

3. La couche de grave 0/31.5.

/120

5 5

5

30

80 Remblai naturel


Sable

Fourreaux


Grave 0/31.5

4. Tranchée classique en terrain naturel

Lorsque le cheminement autorise un passage en terrain naturel (espaces verts, champs, etc …) ce type de tranchée sera réalisé.



2. La strate entre le grillage avertisseur et le sable. Cette strate sera réalisée par compactage des matériaux extraits de la fouille.

3. La couche de remblai final réalisée par compactage des matériaux extraits de la fouille.

5 5

5

30

80

Remblai naturel


Sable

Fourreaux


/120

Important

Les matériaux extraits des fouilles et réutilisés pour le remblaiement doivent être contrôlés afin de ne pas introduire des blocs trop importants dans la tranchée pouvant à terme endommager les conduites.

Avant le compactage du sable d’enrobage il sera vérifié que les fourreaux sont en place conformément au projet, et qu’ils sont maintenus de façon rigide, sans croisement, pour cela des peignes de maintien seront utilisés.

Dans tous les cas, le compactage devra être conforme aux recommandations et exigences du gestionnaire ou du propriétaire du domaine.

/120

4.4.2.1.2 Tranchée de type « peu profonde » norme XP P98-333 :

- largeur moyenne 20 cm

- profondeur minimale (sauf contre indication spécifique), sous chaussée 40/50 cm

- remblai de type « béton tranchée » B30 coloré (rose)

- les canalisations seront réalisées avec des tubes PEHD télécoms

5 5

53 Fourreaux PEHD

Béton B30

40 / 50 cm

Enrobé

520

5

La technique de mise en œuvre pour ce type de tranchée est la trancheuse (taille selon contraintes locales du chantier). En cas d’impossibilité de mise en œuvre à la trancheuse, la mini-pelle sera alors employée.

1. Coupe type Tranchée peu profonde chaussée trafic lourd

5 5

Fourreaux

Béton B30coloré « rose »

40

Fil de localisation

Enrobé15

/120

2. Coupe type Tranchée peu profonde chaussée trafic léger

5 5

Fourreaux


40

10

Fil de localisation

Enrobé5

3. Coupe type Tranchée peu profonde sans réfection

5 5

Fourreaux


40

Fil de localisation

Important

Avant le coulage du béton d’enrobage il sera vérifié que les fourreaux sont en place conformément au projet, et qu’ils sont maintenus en place de façon rigide, sans croisement, pour cela des peignes de maintien seront utilisés.

/120

4.4.2.1.3 « Micro rainurage » :

� largeur moyenne 15 cm

� profondeur de charge 12 cm,

� remblai de finition en résine étanche à 0, 1er remblai en mortier liquide,

� Dans cette configuration (Micro-rainurage), nous disposerons au fond de la rainure un microtube renforcé.

� Cette technique sera mise en œuvre autant que possible pour les raccordements abonnés.

120 mm

100 mm

15 mm

1er remblai

en mortier

liquide

sable+ciment

Remblai de

finition

en résine

PEHD

11/14

12 FO

diam 6

Ressort

de

plaquage

du tube

Les candidats devront, obligatoirement, décrire la méthode de mise en œuvre qu’ils envisagent, ses avantages, éventuelles limites, cadences...

/120

4.4.2.1.4 « Coupe type RMS » :

3010

4.4.2.2 TYPE DE CHAUSSEE

Le type de la chaussée est défini par une classe de trafic T(i) (fonction du trafic poids lourd journalier moyen) et classe de la plate-forme PF(i) (fonction de la classe du sol support).

� Les types de chaussées peuvent donc être définis comme suit : (selon cahier des charges DIR)

� Chaussée cas général : définitions T(3) et T(2) tout PF(i)

� Chaussée couloir bus : définitions T(1) et T(0) tout PF(i) hormis PF(1)

� Chaussée bicouches : définitions T(0) en PF(1) uniquement

� Chaussée revêtement spéciaux : définitions toutes mais possédant une bande de roulement en revêtement non conventionnelle.

/120

4.4.2.3 TYPE DE TROTTOIR

Le type de trottoir est défini par son revêtement. Après réalisation de la tranchée, le revêtement devra être du même type que celui existant. Les différents types de revêtement rencontrés sont classés comme suit :

� Enrobé

� Terre battue

� Béton (taloché ou désactivé)

� Pavés

� Pavés autobloquants

� Asphalté

� spécial

4.4.2.4 RESEAU EN SURLARGEUR

Les réseaux existants sont en général basés sur une infrastructure de fourreaux en PEHD ou PVC. Que la tranchée soit vide ou partiellement occupé par un fourreau précédemment installé, en fonction des possibilités, il devra être possible de venir installer un ou plusieurs fourreaux supplémentaires. Les soumissionnaires préciseront et valoriseront dans leur mémoire et au bordereau des prix les techniques et le mode opératoire pour la mise en place de fourreaux en surlargeur.

Idem pour les fourreaux déjà en place et partiellement occupés par un câble précédemment installé, il sera possible de venir installer une ou plusieurs microconduite à l’intérieur de ces fourreaux. Le déploiement se fera par des techniques de tirage, de soufflage à l’air ou de portage à l’eau.

4.4.2.5 RESEAU PLUVIAL/EGOUTS

Lors de la mise en place des conduites en réseau pluvial, les fourreaux PEHD seront mis en oeuvre en sous face de la voûte. Les sorties du réseau pluvial seront réalisées via les accès sans en limiter le passage.

4.4.2.6 RESEAU AERIEN

Lors de la mise en place de câbles optiques sur support aérien et notamment en façade, ceux-ci devront suivre prioritairement les cheminements de câbles existants. Tout cheminement devra être soumis à la validation de la MOE et principalement en secteur sauvegardé.

Les articles de fourniture, pose et raccordement de câble sur façade, comprennent :

• Les moyens de mise en œuvre (échelle, nacelle, techniciens…).

• L’agrafage, de préférence sur les câbles existants, le cas échant sur la façade.

• La peinture des câbles (si exprimé par la MOE)

• L’organisation du chantier sur la chaussée. (demi-chaussé, barrage, déviation, alterna…).

• Ces articles seront complétés par l’article « ancrage façade » qui comprend la fixation au support (mur) et les coins auto-serrants

Les articles de fournitures, pose et raccordement de câble autoporté, comprennent :

• Les moyens de mise en œuvre (échelle, nacelle, techniciens…).

• L’organisation du chantier sur la chaussée. (demi-chaussé, barrage, déviation, alterna…).

• La fixation du porteur aux armements.

• Ces articles seront complété si besoin par l’article « armement sur appui commun existant » (1 par appui)

/120

4.4.2.7 LES REMONTEES AERO SOUTERAINES (RAS)

Les RAS auront les caractéristiques suivantes :

• Seront verticales en surface.

• Seront collées à la façade ou au poteau.

• Seront obstrués par des bouchons adaptés à la nature des fourreaux.

Lorsque qu’un câble emprunte une RAS, il faudra :

• Boucher l’espace laissé libre entre le câble et le fourreau à l’aide de plâtre hydrofuge ou mousse polyuréthane en veillant à ne pas condamner le fourreau pour un usage futur.

• Protéger le(s) câble(s) et la partie visible du/des fourreau(x) à l’aide d’une gaine de protection correctement dimensionnée (en hauteur comme en diamètre). Les articles de gaine de protection sont disponibles au BPU.

• A la demande de la MOE, il pourra être demandé de poser une gaine anti-vandalisme afin de protéger le câble. Celle-ci recouvrira le cable suffisamment en aval dans le réseau enterré et en hauteur sur la façade ou le poteau afin de protégé le câble d’actes malveillants. Elle devra être souple et en acier.

4.4.2.8 LES POTEAUX ET MATS

Les couleurs des poteaux et mâts seront au choix de la ville de CAVEIRAC. Le candidat fournira un nuancier pour une intégration discrète dans le paysage (noir, ton pierre, …).

1. Les mâts bétons

Les mâts béton sont utilisés pour la vidéoprotection. Plusieurs tailles sont déclinées : 6, 9 et 12 mètres hors sol. Ils ont les caractéristiques suivantes :

• Armature acier

• Trappe de visite sécurisée

• Classe de déflexion : 1

• Passage de câble percé en usine

• Tête de protection contre les intempéries (entrée d’eau en tête.)

Les articles « Fourniture et pose poteau béton armé x m, 4 kN, classe D pour usage vidéo » comprennent la fourniture du mât, la création du massif et la pose du mât ainsi que son aiguillage.

Pour les mâts 6 et 9 mètres, la nature et l’occupation du sol peut imposer l’usage d’une semelle pour la pose du mât. Dans ce cas, l’article « Plus-value support platine faible encombrement » est employé en complément du mât.

2. Les mâts alu

Les mâts alu sont également utilisés pour la vidéoprotection. Plusieurs tailles sont déclinées : 6, 9 et 12 mètres hors sol. Ils ont les caractéristiques suivantes :

• Trappe de visite sécurisée

• Classe de déflexion : 1

• Passage de câble percé en usine

/120

• Crosse rotative pour pose de la caméra.

• Tête de protection contre les intempéries (entrée d’eau en tête.)

Les articles « Fourniture et pose poteau alu x m peint pour usage vidéo» comprennent la fourniture du mât, la création du massif et la pose du mât ainsi que son aiguillage.

Pour les mâts 6 et 9 mètres, la nature et l’occupation du sol peuvent imposer l’usage d’une semelle pour la pose du mât. Dans ce cas, l’article « Plus-value support platine faible encombrement » est employé en complément du mât.

3. Les poteaux déplaçables

Les poteaux déplaçables correspondent à l’article « Fourniture et pose poteau alu 6 m déplaçable peint pour usage vidéo » du BPU. Il sera accompagné par l’article « déplacement d'un poteau alu 6m déplaçable » à partir de sa deuxième utilisation.

Les poteaux sont en alu, adaptés à l’usage de la vidéoprotection et ont les mêmes caractéristiques que les autres mâts alus. Ils sont utilisés pour fournir une présence vidéo sur des évènements (ferias, chantiers…) : leur finissions est adaptée.

Ils sont sur un massif hors sol. Le massif permet le passage des câbles (fibre, électricité) sur le côté du massif et par-dessous (pose sur une chambre).

4. Les poteaux bois

Les poteaux bois seront installés en déploiement comme en remplacement pour servir de support à du câble posé en aérien. Ils seront enterrés et dimensionnés pour supporter la charge.

Dans le cadre de déploiement provisoire, la pose du mât sera accompagnée par la fourniture et la pose de massifs bétons.

5. Les poteaux béton

Les poteaux bétons seront installés en déploiement comme en remplacement pour servir de support à du câble posé en aérien. Ils seront enterrés et dimensionnés pour supporter la charge.

4.4.2.9 LA SIGNALISATION HORIZONTALE

Les prestations seront exécutées conformément aux prescriptions des textes réglementaires en vigueur et dans les règles de l'art. Les prestations seront conformes à l'instruction ministérielle pour la signalisation routière, Livre I – Septième partie « Marque sur chaussée » approuvé par arrêté du 30 Octobre 1973 et modifié par arrêté interministériel du 24 Juillet 1974 et du 16 Février 1988, les normes françaises A.F.N.O.R. Sur les « marquages appliqués sur chaussées » publiées le 20 Décembre 1989, le cahier des charges et guides techniques du marquage sur chaussée en agglomération, et l'ensemble des fascicules techniques qui interviendront ultérieurement. Le titulaire procédera avant l'application du produit, au dépoussiérage des parties de chaussée devant recevoir les marquages horizontaux au sol. L'application sera conforme aux normes A.F.N.O.R. (ancien référentiel ASQUER) sur les marquages appliqués sur chaussées. L'agrément du représentant du maître d'ouvrage devra avoir été requis au préalable.

1. Marquage au sol

Le titulaire devra être en capacité de réaliser des marquages définitifs de bandes continues, discontinues (largeur variable suivant localisation), sigles, flèches directionnelles et toutes sujétions de marquage horizontal identique à l’existant, la fourniture et l’application de peinture rétro réfléchissante, de couleur blanche, homologuée 48 mois. Il devra également être en capacité de réaliser des

/120

marquages définitifs de passages piétons et bandes cyclables et sigles par l’application d’un revêtement bi-composant à base de résine méthacrylique applicable à froid non réfléchissante.

Les prestations comprendront l’opération de pré-marquage, de nettoyage, l’amenée et le repliement du matériel et toutes sujétions liées à cette opération.

2. Bandes podotactiles

Les bandes podotactiles devront être en résine métacrylate souple non jaunissante, d’une largeur de 42 cm et d’une épaisseur de 2 cm avec plots, régulièrement disposés, d’une épaisseur de 5 mm pour un diamètre de base de 25 mm.

La pose des bandes podotactiles à base de résine de méthacrylate se feront par application d'une résine bi-composant à base d’élastomères polyuréthane sur une surface propre et sèche.

4.4.3 Mise en œuvre

4.4.3.1 ETUDES D'EXECUTION

Voir chapitre détaillant les prestations d'études d'exécution et d’avant-projet de manière générique.

4.4.3.2 OUVERTURE DE CHANTIER POUR GC < 15ML

Ce prix rémunère au forfait les installations de chantier, pour toute la durée de celui-ci, y compris :

� leur fourniture,

� leur amenée,

� leur installation,

� leur entretien durant toute la durée du chantier,

� leur enlèvement en fin de chantier,

� les démarches pour l'obtention des emprises auprès des administrations concernées,

� la remise en état des lieux après travaux,

� la réparation des dégâts éventuels causés sur domaine public,

� une visite sur site pour effectuer un état des lieux final,

4.4.3.3 EXECUTION DE TRANCHEES

4.4.3.3.1 Démolition de chaussée

Avant de commencer ses fouilles en tranchée, le titulaire procédera à un sciage systématique sur les 2 bords de la tranchée, à l'aide d'une scie à sol munie d'un disque diamant adapté à la nature du sol en place. Ce sciage sera exécuté sur une profondeur de 15 centimètres.

Une fois ce sciage effectué, il pourra démolir le corps de chaussée en place, à l'aide d'un brise-roche hydraulique, d'un marteau piqueur ou tout engin de génie civil adapté.

Dans le cas de dallage ou pavage, on procédera une dépose soignée avec pince ou outil approprié, avant mise en dépôt.

/120

4.4.3.3.2 Travaux de tranchées traditionnelles

Ces travaux comprennent notamment :

� l'exécution de sondages préalables sur réseaux existants à l'avancement et implantations,

� les tranchées proprement dites en fonction des sections de réseaux projetés, pour une couverture (charge) minimum (sauf contre-indication spécifique) de 0,50 m par rapport au niveau des voiries finies et avec une largeur de 0,40 m (0,45 avec les épaulements),

� le nivellement et le compactage des fonds de fouille, purgés de pierres ou éléments solides de toutes espèces,

� la reprise des déblais excédentaires et l'évacuation de ceux-ci en décharge,

� la protection des tranchées exécutées contre la venue d'eau, par la réalisation de fossés, cunettes et tout autre dispositif destiné à évacuer les eaux de ruissellement vers des réseaux d'évacuation,

� la mise en place éventuelle d'installations de pompage pour évacuer les éventuelles eaux de ruissellement, qui, malgré les dispositifs de protection ci-dessus, auraient envahi les tranchées réalisées.

L'exécution de la tranchée s'entend pour une profondeur moyenne de 50 cm, avec une tolérance de 10 centimètres par rapport à cette valeur moyenne. Les sur-profondeurs, au-delà de 60 cm feront l'objet d'un prix complémentaire par tranche de 0.30 m.

Si les fouilles à la pelle mécanique sont majoritaires, il y aura lieu, à l'approche de certains réseaux, d'exécuter des sondages et terrassements manuels.

La réfection de chaussée est comprise dans la prestation de tranchée.

4.4.3.3.3 Travaux de tranchées mécanisés (trancheuse)

Les candidats préciseront les modalités d’exécution de cette prestation, les limites...

4.4.3.3.4 Remblais des tranchées

� Tranchée de type « classique » :

Au-dessus du sable d'enrobage, le remblai doit être entrepris dès que les épreuves de canalisations ont donné des résultats satisfaisants et après acceptation des ouvrages enterrés, tels que les joints, soudures, massifs de butées des coudes,...).

Les remblais préalablement arrosés si nécessaire seront énergiquement compactés dans les fouilles par couches de 0,20 m. Ils sont pilonnés mécaniquement au moyen d'engins de chantier à percussion ou à vibration d'au moins 100 kg de poids utile, au sens de l'article 12.2 du fascicule 2 du CCTG.

Il est exigé une compacité égale à 95 % de l'optimum Proctor normal, à raison d'un essai par couche de 0,20 pour 200 m3.

Les déblais ayant une trop forte teneur en eau seront substitués aux frais du Titulaire.

/120

Aucun camion ou véhicule de chantier ne doit être autorisé à circuler sur les canalisations, tant que celles-ci n'ont pas été recouvertes par une couche de sable ou de terre soigneusement compactée, au moyen d'engins manuels (cylindriques vibrants dames, etc ...). La hauteur de couverture est fonction de la nature de la canalisation.

Dans le cas où les tranchées sont réalisées à la trancheuse mécanisée, le remblai sera réalisé en grave ciment 5/6.

Le titulaire est responsable de toutes les dégradations occasionnées aux canalisations. II doit remplacer, à ses frais, toutes les canalisations détériorées ou écrasées.

Le titulaire doit informer de son intervention les entreprises travaillant éventuellement sur le chantier et doit protéger les canalisations par les moyens qu'il juge appropriés. En conséquence, le titulaire du présent marché est responsable des dégâts occasionnés à ses canalisations par les autres entreprises.

S'il était nécessaire pour le fonctionnement du chantier de franchir les canalisations avant l'exécution du remblai, le titulaire établira, à ses frais, les platelages ou des dallages pour assurer ces franchissements.

Il doit soumettre au Maître d'Ouvrage pour accord les dispositions proposées et l'emplacement de ces passages.

� Tranchée de type « peu profonde » ou « micro rainurage » :

Pour le remblayage des tranchées de type « peu profonde » ou « micro rainurage », l’utilisation de « béton coloré tranchée autocompactant » est demandée. Les matériaux autocompactant pour le remblayage des tranchées sont des mélanges de matériaux divers : Sables, gravillons (<20mm, cendres volantes, fillers, etc…), de ciment ou d’un liant hydraulique en faible quantité (<100kg par m3), d’eau et éventuellement d’un ou plusieurs adjuvants.

Ce type de remblayage devra se mettre en place naturellement dans la tranchée par déversement, sans compactage ni vibration. Ils devront développer un raidissement en quelques heures et présenteront une résistance à long terme limitée pour les rendre réexcavables.

4.4.3.3.5 Validation des remblais et surfaces.

A la fin du chantier, le titulaire, le représentant du titulaire, et le représentant de l'infrastructure pour le domaine public, procèderont à une inspection finale de la zone de travaux.

Le but de cette inspection est de vérifier la bonne restauration des ouvrages.

Un procès-verbal de conformité, et éventuellement une liste de réserves seront consignés.

Nettoyage et restauration des surfaces, réfection des asphaltes, enlèvement des déblais seront examinés au cours de cette inspection. Ils devront faire l'approbation du responsable de l'infrastructure pour le domaine public.

4.4.3.3.6 Conduites avec enrobage sable

Cette prestation comprend notamment :

- le lit de pose en sable fin sur 0,05 m d'épaisseur,

- la fourniture et la pose des fourreaux

- l'enrobage et le recouvrement en sable fin de la conduite jusqu'à 0,10 m au-dessus de celle-ci, (génératrice supérieure)

- la mise en place du grillage avertisseur, de couleur blanche à 0,30 m au-dessus du réseau.

/120

Les conduites multitubulaires seront réalisées conformément aux plans d'exécution et seront constituées de batteries de fourreaux posées en continu et maintenues par des étriers et des gabarits.

Des massifs de blocage en béton seront réalisés tous les 20 mètres de section.

Les fourreaux seront aiguillés (fil imputrescible de type agricole). La résistance à la traction de cette aiguille, en tenant compte de la résistance aux frottements du fourreau, sera supérieur à 300KN minimum, ou plus en prenant en compte les portées entre chambres de tirage. On veillera aux rayons de courbure et on ne tolérera aucun pli ou cassure. R> 1.20m.

Les fourreaux seront collés ou manchonnés.

Les extrémités en attente de câblage seront soigneusement obturées.

Ces batteries de fourreaux seront enrobées dans du sable en section courante. Dans les 3 mètres en arrivée ou en sortie de chambres, elles seront enrobées dans des massifs filants en béton avec coffrage des parements verticaux, reposant sur un radier béton de 10 cm d'épaisseur, comportant une armature par treillis soudé en face inférieure et supérieure L'enrobage (béton) sera de 0,10 m d'épaisseur sur toutes les faces.

Les 3 mètres précédant ou suivant cet empilage seront réalisés de façon à procéder à un épanouissement progressif des tubes.

Dans les entrées de chambres de tirage, un espacement de 3 cm sera ménagé entre les génératrices de fourreaux. Chaque fourreau sera testé au furet pneumatique et sera aiguillé puis bouchonné après réception.

4.4.3.3.7 Validation des fourreaux installés

Les essais sur fourreaux installés doivent être effectués après que les tranchées aient été remblayées et compactées, que les chambres ou caniveaux aient été installés et les masques mis en place. Ils doivent être exécutés par unité à l'avancement des travaux.

La validation par mandrinage doit être exécutée quelle que soit la nature des fourreaux posés, PVC ou PEHD.

Un certificat de mandrinage sera remis au moment des OPR sur demande du Maître d’Ouvrage.

4.4.3.3.8 Essai de mandrinage

Cet essai permet de vérifier que les fourreaux ne sont ni ovalisés, ni bouchés, ni encombrés.

Le titulaire :

� vérifiera que chaque alvéole permette le libre passage de chambre à chambre d'un furet calibré (ensemble furet - mandrin) conformément aux instructions ci-dessous ;

� effectuera ces contrôles en présence du représentant du Maître d'ouvrage;

� remplira les enregistrements de contrôle qui lui seront fournis.

Instructions de mandrinage

Le Titulaire devra :

1. vérifier par une inspection visuelle que la disposition des fourreaux dans les masques soit la même d'une chambre à l'autre (il ne doit pas y avoir de croisements).

2. vérifier que chaque alvéole permette le libre passage d'un mandrin constitué :

/120

a. d'une tige de longueur L = 90mm ;

b. d'un disque central plein, gabarit rigide

c. de deux disques pleins à chaque extrémité.

3. propulser l'ensemble furet - mandrin à l'aide d'air comprimé, la pression maximale étant 4 bars et le débit maximal de 3500 litres par minute.

La mise en conformité de l'infrastructure sera à la charge du titulaire et donnera lieu à une nouvelle série de tests afin de lever les réserves initiales.

4.4.3.3.9 Réfection de tranchée

Voir règlement de voirie disponible sur demande auprès de la mairie de CAVEIRAC et des autres gestionnaires de voirie.

4.4.3.4 CHEMINEMENT DANS LES CONDUITES D'EAU PLUVIALE, EGOUTS, VISITABLES OU NON

Les câbles optiques chemineront en partie dans les conduites d'eau (pluviale notamment) des communes.

Les câbles optique seront organisés dans les ouvrages d’eau et d'assainissement dans un système de fourreaux (sauf avis contraire, 3 fourreaux PEHD diamètre 40 mm) fixés en partie haute des ouvrages et assurant les fonctions de support des câbles, de protection contre les heurts et dommages que pourraient occasionner les collisions avec des corps flottants en période de charge des ouvrages.

A cet égard le système de fixation devra présenter une surface en contact avec les effluents dépourvus d'aspérité susceptible de retenir des corps flottants ou de subir de ces corps des efforts d'arrachement se reportant sur les fixations. Les fixations seront de type à cheville femelle pour scellement chimique.

Les fourreaux seront fixés par des brides inox disposant de 6 points d'ancrage au minimum et assurant le maintien en ligne des fourreaux.

Le nombre de points de fixation sera fonction de la qualité de support observée à chaque endroit (en tout état de cause l’espacement ne pourra pas excéder 1 mètre entre deux brides) et devra donc être décidé, avec l'accord de la Direction des Systèmes d’Information, section par section pour assurer la résistance mécanique nécessaire et éviter le fléchissement du système de cheminement entre deux points d'ancrage.

Le mode de cheminement devra être agréé par le service des eaux.

Les boîtiers d'épissurage ne seront pas admis dans les conduites d'eau pluviale. Ceux-ci devront être placés en chambre de tirage sur trottoir, ou sur chaussée si l'accès trottoir n'est pas possible.

Tout percement de conduit d'eau pluviale devra être mis en étanchéité. Il sera prévu au droit de chaque adduction de site ou de boîtier de jonction, une chambre de tirage permettant un accès au réseau en surface.

/120

Plusieurs gaines souples en PEHD seront installées en liaison entre le conduit, percé et étanchéifié au passage des gaines, et la chambre de tirage affleurante avec la surface du sol.

Les fourreaux ne devront pas limiter les accès au réseau.

La réalisation des travaux (génie civil, cheminements, pose des câbles) se fera impérativement en étroite collaboration et coordination avec les exploitants et services des réseaux d’eaux.

4.4.3.4.1 Inspection commune préalable à toute intervention

Elle est réalisée conjointement avec :

- le Maître d’Ouvrage - le Maître d’œuvre - le concessionnaire du réseau - le Titulaire

Elle permettra d’arrêter :

- les détails de pose et de cheminement - les consignes à observer

4.4.3.4.2 Obligations générales

L’entreprise est réputée connaître les présentes obligations. Toutes les observations concernant les difficultés de mise en œuvre des conditions de travail, au niveau de la sécurité et de la protection de la santé, devront être soumises à l’avis du Maître d’œuvre.

L’entreprise est responsable de la sécurité, lors de l’organisation et de l’exécution de ses travaux, vis à vis de leurs employés et du personnel des autres entreprises travaillant dans les mêmes zones d’activités. Cette responsabilité s’applique également aux sous-traitants, au personnel intérimaire et aux travailleurs indépendants que les entreprises sont susceptibles d’employer.

Les entreprises ont le devoir d’informer, avant et pendant toute la durée des travaux, tous leurs intervenants sur le chantier, y compris les sociétés de livraison ou de location de matériel de :

- l’organisation sécurité du site - des modifications intervenues en matière de sécurité, - de l’application des consignes de sécurité, - des mesures d’hygiène et de protection de la santé mises en place sur le site, etc…

L’entreprise s’organisera (information de ses salariés…) pour que la découverte d’un matériau douteux, susceptible de libérer des fibres d’amiante, soit décelé sans délai. Dans un tel cas, il suspendra ses travaux et avertira immédiatement le Maître d’Ouvrage.

Sauf dispositions particulières prévues au cahier des charges techniques, chaque entrepreneur mettra en œuvre les protections collectives nécessaires à ses propres travaux et veillera au maintien de celles-ci. Il sera tenu responsable en cas d’intervention de son personnel dans les zones non préparées et protégées. Il devra intervenir immédiatement à toute demande directe pour remettre en état ou compléter ces protections.

/120

L’entreprise devra mettre à disposition de son personnel les équipements de protection individuelle adaptés à son activité : bottes, gants, casque, lampe portative, radio,….

4.4.3.4.3 Mesures particulières

Chaque jour avant intervention, le Titulaire prendra connaissance du bulletin météo auprès de la station météo agréée par le Maître d’Ouvrage.

Aucune intervention ne doit être entreprise en cas de précipitations ou de risque de précipitations.

Trois accès au réseau seront mis en œuvre lors d’interventions :

- 1 en amont au début du chantier - 1 en aval en fin de chantier - 1 en secours en aval de la fin de chantier

Les accès seront soigneusement balisés.

Chaque intervenant disposera d’un équipement radio ouvert en permanence pendant la durée de l’intervention, en liaison avec les autres intervenants. Au moins 1 intervenant sera situé en surface et disposera d’un moyen d’alerte des secours.

Les dispositions suivantes seront mises en œuvre :

- dans les ouvrages : o détecteur de gaz sur poste de travail et sur engin de manutention, o mise en place d’une ventilation forcée par engin équipé d’une alarme de défaut de

fonctionnement, o utilisation d’outils à air comprimé, marteau piqueur pour brise roches, o interdiction de fumer.

- Pénibilité des travaux souterrains : Afin de limiter les travaux pénibles en milieu souterrain, l’entreprise organisera des postes de travail, sur lesquels les intervenants permuteront, afin d’éviter plus de 2 heures de travaux dans le cadereau (permutation entre travaux en surface et travaux dans le cadereau)

En cas de carence dans le respect des consignes de sécurité, le Maître d’ouvrage prendront les dispositions de mise en œuvre de protection ou d’arrêt du chantier, à la charge du titulaire.

4.4.3.5 CHAMBRES DE TIRAGE

Les chambres de tirage seront réalisées soit en béton armé coulé en place ou préfabriquées, soit en matériau composite, résine de Polyester Renforcé de fibres de Verre (PRV).

Leurs dimensions seront adaptées aux nombres et sections des câbles qu’elles recevront.

Les chambres coulées en place auront des piédroits et un radier de 0,20 m d'épaisseur minimum.

Toutes les chambres seront équipées :

� de supports pour les câbles,

� de tampons métalliques d'une résistance de 400 kN pour les chambres sous chaussée et 250 kN pour les chambres sous trottoirs ou espaces verts, arasés au niveau des voiries provisoires ou définitives. Ces tampons incluront en option un système de sécurisation anti-effraction (écrou + clé, à définir) avec grille de protection.

Le titulaire a en charge l’agrandissement ou la mise en place de chambres de tirage de type K2 ou L2 minimum sur le réseau afin de recevoir des boîtiers de protection et d’épissures optiques.

/120

4.4.3.5.1 Nettoyage de chambre

Le nettoyage des chambres consiste à :

� enlever les sédiments jusqu'au radier ou à une cote équivalente si la chambre n'en possède pas,

� dégager le cadre et les tampons de sédiments et bitume,

� organiser les câbles à l'intérieur,

� dégager tous les départs de fourreaux.

4.4.3.5.2 Supplément grille verrouillables

Les candidats devront inclure la mise en place d'une grille de protection contre les chutes et les accès (prestation identique pour tous types de chambres / prix moyen) pour toutes les chambres nouvellement créer ou agrandies au titre du présent marché.

4.4.3.6 DIVERS

4.4.3.6.1 Percements

Les percements seront réalisés à la carotteuse pour mise en place de fourreaux.

4.4.3.6.2 Forage dirigé

Les forages dirigés pour franchissement sans ouverture nécessiteront les prestations suivantes :

� fouille préparatoire,

� mise en œuvre de la foreuse,

� mise en place des fourreaux dans le tube de forage,

� remise en état des lieux.

4.4.3.6.3 Préparation des fourreaux existants

La préparation des fourreaux existants nécessitera systématiquement les prestations suivantes :

� Hydrocurage complet y compris rapport d’intervention,

� Passage du furet si fourreau libre,

� Aiguillage.

4.4.3.6.4 Recherche de conduite

Les soumissionnaires proposeront et préciseront dans leur offre les types de recherche de conduite qu’ils sont en mesure de mettre en œuvre.

/120

4.4.4 Caractéristiques techniques

4.4.4.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET DES PRODUITS

Les matériaux ou matériels qui ne seraient pas définis au présent C.C.T.P. ou au C.C.T.G. et qui seraient employés par les Titulaires devront répondre aux prescriptions des Normes Françaises homologuées. Les provenances des matériaux autres que celles définies au paragraphe ci-après devront être soumises à l'agrément du Maître d'Ouvrage dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché.

Les matériaux désignés ci-après auront les provenances suivantes :

NATURE DES MATÉRIAUX PROVENANCE

Sable fin pour remblais de tranchées……………….

Sable pour mortiers et bétons…………………………

Granulats pour bétons…………………………………

Liants hydrauliques………………………………………

Chaux et activants – ciments…………………………

Liants pour enduits

Matériaux hydrocarbonés (grave bitume et béton bitumineux)

Fontes de voirie………………………………………….

Béton prêt à l'emploi……………………………………

Fourreaux PVC……………………………………………

Dispositif avertisseur……………………………………..

Armatures pour béton armé…………………………..

Chambres de tirage…………………………………….

Carrières agréées par le Maître d'Ouvrage



Usines agréées par le Maître d'Ouvrage



Centrales de fabrication agréées par la DDE


Centrales agréées par le Maître d'Ouvrage

Qualité agréée par le C.N.E.T. normes NFT 54-018, labélisés NF et

marqués LST.

De couleur blanche

Conforme à la norme NF T 54-080


si préfabriquées, usines agréées par France Telecom conformes à

la norme NF P 98-050 label NF. De type SOVAL ou SODIF à définir.

Dispositifs de fermeture des chambres Cadres et tampons en acier et/ou fonte doivent être conformes aux

normes NF P 98-312 et NF P 98-312, homologuées par France

Telecom. Résistance minimale: 400 kN sous chaussée et 250 kN

sous trottoirs. Dispositif de sécurisation anti-effraction. (option)

Equipements de chambres Usines agréées par le Maître d'Ouvrage

4.4.4.2 CHAMBRES DE TIRAGE

Les chambres sont en béton armé et préfabriquées en usine. Elles sont

� soit standard de type L0T, L1T, L2T, L3T, L4T, L5T, L6T ou K1C, K2C, K3C conformes à la Norme NF 98 050,

� soit plus profondes de 20 cm ; elles sont alors dénommées L3TR, K2CR, ... La profondeur intérieure (entre dessus de radier et dessus de tampon) est ainsi, par exemple, de 90 cm +/- 2 cm pour les L3TR et de 95 cm +/- 2 cm pour les K2CR.

Pour ces chambres plus profondes, le fabricant, s'il n'est pas connu du Maître d'Ouvrage, soumet à son approbation les plans de ferraillage.

Les faces latérales intérieures possèdent des supports d'équerres. Le radier comporte un orifice de drain.

Les chambres pouvant être équipées de kit bi opérateurs, les masques doivent être doubles.

/120

4.4.4.3 DEFINITION DES ACCESSOIRES

4.4.4.3.1 Tampons

Les tampons sont en fonte GS 500-7 selon ISO 1083 .

Les charges d'essai sont de 400 KN pour les chambres installées sous chaussée et de 250 KN (ou 125 KN) pour toutes les autres.

Les tampons pourront être sécurisés suivant spécification CSTT045 par maximum 2 vis inoxydables.

Lorsque plusieurs tampons 250 KN sont nécessaires pour fermer une chambre, un seul est verrouillé (les autres ne pouvant être enlevés qu'après celui-ci).

Cette dernière disposition peut être appliquée aux tampons de 400 KN.

Dans le cas ou des kits bi-opérateurs sont installés d'origine la sécurisation se fait sur le kit avec une vis suivant spécification : CSTT045

Les tampons ne seront pas logotés (ceux équipés de logo FT devront être disqués).

4.4.4.3.2 Grilles de protection

Les chambres pourront être équipées de grilles de protection en partie supérieure.

Les grilles sont conçues et dimensionnées pour résister à la chute d'un tampon fonte d'une hauteur de 30 cm.

Les grilles sont verrouillables, sauf pour les kits bi-opérateurs dont la plaque supérieure fait office de grille.

4.4.4.3.3 Prises de terre

La création d’une prise de terre en chambre pourra être demandée au coup par coup aux extrémités de tronçon de câble traceur.

La prise de terre sera réalisée en fond de fouille de chambre par mise en place d’un piquet de terre de 2m minimum, soudé à une câblette de cuivre nu (25mm²) de 15m, posée en fond de fouille et raccordée à une barrette de terre en chambre.

4.4.4.4 GRILLAGE AVERTISSEUR

Les grillages avertisseurs mis en place au-dessus des conduites seront soit en PVC avec armatures métalliques de renfort, soit en grillage de fil de fer galvanisé plastifié simple torsion, de couleur blanche et conforme à la norme NF T 50-080.

Largeur du grillage : 0,30 m minimum. Le grillage couvrira au minimum la totalité de la conduite.

Pour les conduites de grande largeur plusieurs lés de grillage pourront être nécessaires.

/120

4.4.4.5 FOURREAUX PVC

Les canalisations sont réalisées en utilisant des tubes en polychlorure de vinyle non plastifié conformes à la norme NF T 54-018, labellisés NF et marqués LST.

Les tubes doivent être encollés et emboîtés au fur et à mesure de l'avancement. Le décapant doit être agréé et la colle conforme aux normes NF T 54-095 et NF T 54-096.

En ligne courante les tubes doivent être maintenus par des étriers ou colliers.

4.4.4.6 FOURREAUX PEHD PRE-ASSEMBLES

Les fourreaux PEHD pourront être fournis :

� en couronne

� sur touret

� en barre de 6m

� libres ou assemblés

Les préconisations d’utilisation sont les suivantes :

Travaux dans pluvial

Tube ∅ 40 x 3;5mm, pré lubrifié mécaniquement

Ils seront fournis avec :

� manchon d’assemblage

� bouchon obturateur à visser, étanche, démontable.

4.4.4.6.1 Caractéristiques détaillées

La matière utilisée pour la fabrication des tubes sera un polyéthylène noir de masse volumétrique ≥ à 950 Kg/m3 et de fluidité ≤ à 1 g/10 min (190° C/2,16Kg).

Longueur moléculaire ≥ 80.

Le tube de couleur noire aura une teneur minimum de 2,3% +0,3%/-0,3% de noir de carbone.

Aucune tâche ou impureté dans la masse ne sera admise.

Les surfaces extérieures et intérieures seront exemptes de défauts nuisibles à la qualité (rayures marquées, grains, criques ou soufflures).

Chaque tube comportera au moins une fois tous les 2 mètres, en caractères de 3mm minimum, le marquage standard suivant :

� Tube prélubrifié : métrage, date de fabrication, fabricant, diamètre x épaisseur

/120

Le tube sera noir avec 2 bandes longitudinales coextrudées de couleur blanche de la même matière que le tube, réparties à égale distance les unes des autres sur la circonférence du tube. La largeur de la bande est comprise entre 4 et 6 mm et son épaisseur comprise entre 0,1 et 0,5mm.

Tous les tubes seront conformes à l’essai d’écrasement réalisé selon la norme EN 50086-2-4 (450 N).

Pression nominale ≥ 10.

L’essai de résistance à la fissure lente sera effectué suivant la norme NF T 54-077 avec les précisions ou compléments suivants :

Un lubrifiant (type Teepol shell ou équivalent) sera utilisé comme liquide tensio-actif

� Dimensions des viroles :

a. D } suivant la norme NF T 54-077

b. R } suivant la norme NF T 54-077

c. H } suivant la norme NF T 54-077

� Dimensions de la rainure longitudinale :

d. Longueur L = 15mm ± 3mm

e. Largeur l = 2mm ± 1mm

f. Profondeur e = épaisseur de la paroi de la virole (entaille « débouchante » afin d’assurer le passage de la lame du dispositif d’entaille pour toutes les épaisseurs de tube)

� Résultat :

g. La vitesse de propagation de la fissure est ≤ à 20mm par 24 heures.

4.4.4.7 SUPPORTS AERIENS EN BETON OU EN BOIS OU EN ACIER

Les supports bétons auront les caractéristiques suivantes:

� Hauteur totale (y compris leur profondeur d’implantation) comprise entre 9 et 16 mètres.

� Effort Nominal > 400 daN (charge en tête).

� Classe D pour les efforts latéraux.

Les supports en bois auront les caractéristiques suivantes :

� Hauteur totale (y compris leur profondeur d’implantation) comprise entre 8 et 15 mètres.

� Effort Nominal > 300 daN ou pour les plus anciens par une lettre (C, D, E) appelée « classe de l’appui »

� Ils pourront être jumelés, contrefichés (type X, Y ou Z) ou haubanés afin d’augmenter leurs efforts nominaux.

Les supports en acier auront les caractéristiques suivantes :

� Structure : Les pylônes comporteront tous les éléments permettant d’installer les câbles, les systèmes de sécurité, pour les FH et/ou amplificateurs déportés. La rigidité de la partie d’ossature du pylône située derrière chaque calcul de résistance (toute flexion d’une partie d’ossature entraînant obligatoirement un dépointage supplémentaire d’antennes).

/120

� Anticorrosion : Il sera prévu une galvanisation à chaud de 70 à 120 microns définies selon les normes en vigueur. Les ouvrages métalliques seront livrés avec boulonnerie an acier inoxydable ou galvanisé en fonction de leur diamètre faisant l’objet d’une garantie décennale

� Peinture cuite au four, couleur au choix de la ville de CAVEIRAC. Le candidat fournira un nuancier pour une intégration discrète dans le paysage (noir, ton pierre, …).

� Toutes les dispositions seront prises pour éviter la détérioration de la protection contre la corrosion.

Sauf spécification contraire, après vérification menée par ses équipes, le titulaire mettra en œuvre les fouilles et le massif adaptés avec une référence sol moyen.

L’utilisation d’appuis pour la pose de câbles de télécommunications nécessitera la mise en place de matériels permettant l’accrochage des câbles (« matériels d’armement ») et de coffrets. Ces armements, coffrets et accessoires doivent être positionnés de façon à n’occuper qu’une seule face de l’appui.

En tout état de cause, le personnel travaillant sur un appui commun à un réseau d’énergie basse tension et à un réseau de télécommunication doit être titulaire d’une habilitation délivrée par son employeur, en application de la publication UTE C18-510.

Pour le cas où les câbles optiques s’appuieraient sur supports béton, bois ou bien encore sur des potelets en façades qui ne supporteraient pas la charge supplémentaire liées à ces câbles, il appartient au titulaire de les mettre en conformité ou de les remplacer.

4.4.4.8 CHEVILLE FEMELLE POUR SCELLEMENT CHIMIQUE

Les chevilles femelles pour scellement chimique auront les caractéristiques minimales suivantes :

� Diamètre entre 6 et 10 mm

� Inox

� Fixation étanche

� Charge de 340 à 1000 Kg

/120

4.5 FIBRES OPTIQUES ET CABLAGE CUIVRE

Le réseau de câblage optique sera constitué des éléments suivants :

• tronçons des artères principales, constitués de 1 ou 2 câble(s) 144 FO SM,

• extensions, constituées de 1 câble 72 FO SM,

• raccordements, constitués de câble de type 12 FO SM (pour les bâtiments),

• raccordement, constitués de câble de type 6 FO SM (caméras).

Les câbles de raccordement seront épissurés par fusion ou jarretiérés sur les câbles de tronçons (existants et à créer) et sur les câbles d'extension.

Les boites de protection d'épissures seront câblées de manière à assurer la continuité des liaisons dans toutes les directions. Certains de ces joints techniques sont à bâtir sur les segments Fibre Optique existants.

Les fibres optiques multimodes existantes sont de type 62,5/125µm ou 50/125µm.

Tous les câbles seront de couleur verte ou bleue et seront étiquetés.

Codification

Le présent document s'appuie sur les éléments de codification suivants :

Codification joints et locaux techniques

J : Joint en chambre

LT : Local Technique municipal

T : Tronçon

E : Extension

X.X : numéro du tronçon ou de l’extension, numéro du joint sur le tronçon ou l’extension

Soit par exemple :

JT 5.7 = joint n°7 du tronçon 5

JE 3.1 = joint n°1 de l'extension 3

LT Colisée = Local Technique site Colisée

4.5.1 Prestations à charge du titulaire

Pour les prestations de type « fibres optiques », le Titulaire aura à charge :

� l'hydrocurage et aiguillage des fourreaux si nécessaire y compris rapport d’intervention

� le stockage et le transport des câbles

/120

� la mise en place de la signalisation ainsi que l'obtention des différentes autorisations administratives pour le tirage

� la réalisation et la mise en place d’une signalisation spécifique au projet (charte graphique de la MOA) dont le contenu sera défini avec le maître d’ouvrage.

� la mise en place des supports de cheminements intérieurs du point de pénétration au local technique, y compris les percements

� la fourniture et la pose des supports au format 19" (baie ou châssis) complètement équipés

� l'alimentation électrique des baies et châssis depuis une protection dédiée dans un coffret électrique

� la fourniture, la pose, des protections d'épissures, y compris les épissures

� la fourniture et la pose des tiroirs optiques

� la fourniture et la pose des câbles à fibres optiques

� la mise en place des connecteurs et les tests réflectométriques

� les documents des ouvrages exécutés.

� Garantie des équipements et du matériel installé.

Pour les prestations de type « câblage cuivre », le Titulaire aura à sa charge :

� les études d'exécution.

� Pose des câbles cuivre de liaisons entre les différents points terminaux et les sous répartiteurs.

� Pose des câbles de liaisons fibres optiques (MM) entre les sous-répartiteurs et le répartiteur général informatique.

� Pose des câbles de liaison cuivre entre les sous-répartiteurs téléphoniques et le répartiteur général téléphonique.

� Fourniture et pose des chemins de câbles et des goulottes nécessaires pour la réalisation des liaisons.

� Fourniture et pose des équipements de sous répartition.

� La fourniture, pose et raccordement des équipements du répartiteur général téléphonique.

� Fourniture, pose et raccordement des équipements du répartiteur général informatique avec le châssis, le capot, les goulottes de câblage, les têtes de câbles optiques.

� Fourniture, pose et raccordement des prises téléphoniques et des connecteurs femelles RJ45 en utilisant des goulottes plastiques.

� Mise à la masse et à la terre des sous-répartiteurs, du répartiteur général téléphonique et du répartiteur général informatique.

� Réalisation, en fin de travaux, de la mise à jour des plans et des schémas de l'ensemble du pré câblage et du dossier de maintenance.

� Fourniture, paramétrage et mise en service d'un logiciel de gestion du pré câblage (si l’installation comporte plus de 500 points terminaux) ou autre outil informatique de gestion de câblage.


/120

4.5.2 Prescriptions fibres optiques

4.5.2.1 CABLES A FIBRE OPTIQUE

1. Structure

Chaque fibre sera constituée de la manière suivante :

• Un cœur optique (ø compris entre 9 et 125 µm).(1)

• Une gaine optique de 125 µm.(2)

• Un revêtement primaire de 185 µm obligatoirement coloré pour permettre son identification.(3)

• Un revêtement secondaire de 250 µm.(4)

Les câbles auront les caractéristiques minimales suivantes :

� structure libre, multitubes modularité 6 FO par tube (sauf pour les raccordements des caméras)

� porteur central non métallique (aramide, ...)

� gaine intérieure assurant l'étanchéité longitudinale

� gaine anti-rongeur par l’intégration soit de méplats, soit de lé en fibre

� gaine extérieure PEHD de couleur verte ou bleue, la qualité ignifugé ou FRNC (retardant à la flamme) sera exigée en cheminements intérieurs, dans le cas contraire le câble devra cheminer sous fourreaux PVC

� Câble non métallique résistant aux conditions sévères : totalement diélectrique.

� Diamètre extérieur 20 mm maximum

Les câbles cheminant à la fois en extérieur et en intérieur devront répondre simultanément aux exigences des deux milieux :

� Résistance en extérieur, gaine PEHD

� Non-propagation de la flamme en intérieur

Ces exigences pourront être remplies, soit par :

� Déchirement de la gaine extérieure pour les cheminements intérieurs

� Cheminement intérieur sous gaine et fourreaux PVC

4

3

2

1

/120

2. Constitution et code couleur

3. Caractéristiques mécaniques

4. Repérage

5. Raccordement

6. Matériel d’extrémité

7. Mesure

8. Recollement

Ils auront les caractéristiques minimales suivantes :

� structure libre, multitubes modularité 6 FO par tube (sauf pour les raccordements des caméras)

� porteur central non métallique (aramide, ...)

� gaine intérieure assurant l'étanchéité longitudinale

� gaine anti-rongeur par l’intégration soit de méplats, soit de lé en fibre

� gaine extérieure PEHD de couleur verte ou bleue, la qualité ignifugé ou FRNC (retardant à la flamme) sera exigée en cheminements intérieurs, dans le cas contraire le câble devra cheminer sous fourreaux PVC

� Câble non métallique résistant aux conditions sévères : totalement diélectrique.

� Diamètre extérieur 20 mm maximum

Les câbles cheminant à la fois en extérieur et en intérieur devront répondre simultanément aux exigences des deux milieux :

� Résistance en extérieur, gaine PEHD

� Non-propagation de la flamme en intérieur

Ces exigences pourront être remplies, soit par :

� Déchirement de la gaine extérieure pour les cheminements intérieurs

� Cheminement intérieur sous gaine et fourreaux PVC

La variation d'affaiblissement des fibres par rapport à la valeur à 20° doit être réversible et rester dans les limites suivantes < 0,1 dB entre - 30°c et 60°c.

Les matières premières, les conditions de mise en œuvre et d'emploi qui ne sont pas prévues dans ce cahier des charges, devront être conformes à la spécification CEI 793.2.

4.5.2.1.1 Repérage

Les câbles seront repérés par étiquettes à frapper de couleur verte ou orange. Les étiquettes porteront au minimum les références des locaux d'extrémités et le nombre de fibres.

Les câbles seront systématiquement repérés :

� dans les chambres de tirage

� lors des parcours intérieurs, tous les 10m

/120

Exemple de marquage : GECKO JT2.1/Caméra C43 144 SM

Codes couleur TELECOM:

code TELECOM

Fibre numéro Couleur (color in English)

1 Rouge (Red)

2 Bleu (Blue)

3 Vert (Green)

4 Jaune (Yellow)

5 Violet (Violet)

6 Blanc (White)

7 Orange (Orange)

8 Gris (Slate)

9 Marron (Brown)

10 Noir (Black)

11 Turquoise (Cyan)

12 Rose (Rose)

/120

4.5.2.1.2 Marquage des câbles

Marquage des câbles x FO SM + y FO MM + date + métrage

Modularité Modulo 12 : 6 puis 12 à 144 fibres optiques multimodes ou monomodes

Organisation Assemblage de modules optiques (en fonction du nombre de fibres souhaité) autour d'un porteur central afin de former l'âme optique.

En cas de besoin une ou deux fausses branches peuvent être insérées dans le câble.

Module Optique

Ensemble de 12 structures élémentaires regroupées sous forme d'un faisceau identifiable suivant le code couleur TELECOM.

Structure Conçue de façon à en faciliter sa mise en œuvre - doit notamment permettre de retirer la gaine facilement et d'atteindre les couches les unes après les autres.

Types retenus

Câbles non métallique standards : totalement diélectriques, gaine avec tenue au feu NFC 32-070, catégorie C2. en cheminement intérieur

Câbles non métallique aux conditions sévères : totalement diélectriques, double gaine avec tenue au feu catégorie C2. en cheminement intérieur

∅ Extérieur 20 mm max.

Couleur de gaine

verte avec marquage

Dans tous les cas, 2 liserés longitudinaux colorés et un marquage métrique doivent être apposés sur le câble.

Caractéristiques mécaniques, climatiques, et d'étanchéité :

Caractéristiques Essais Type câble

Sévérité Sanctions

Rayon de courbure

CEI 794-1 E11-2 1 2 3

≤ 12x∅ mm, max 300 mm

≤ 15x∅ mm, max 400 mm ≤ 15x∅ mm, max 400 mm

∅ mandrin 2xrayon, 5 cycles

sans fissure

≤ 0.1 dB/km

Ecrasement CEI 794-1 E3 1 2 3

≥ 20 daN/cm ≥ 45 daN/cm

≥ 45 daN/cm

≤ 0.1 dB/km

Caractéristiques Essais Type câble

Sévérité Sanctions

Traction CEI 794-1 E1 1 2 3

≥ 150 daN ≥ 200 daN

≥ 200 daN

≤ 2dB/km reversible ≤ 0.3% allongement

Thermique CEI 794-1 D1 -30°C, +70°C 2 cycles, 3h minimum, V=

0.3°C/mm

≤ 0.5 dB/km

Etanchéité NFC 93 526 20.2 10 échantillons, 168 h Pas de fuite sur 9

/120

4.5.2.2 FIBRES OPTIQUES

Caractéristiques mécaniques

4.5.2.2.1 Fibre multimode

La fibre optique multimodes (62,5/125µm) à gradient d'indice sera définie aux longueurs d'ondes suivantes :

Longueurs d'ondes : 850nm 1300nm

Atténuation max (en dB/Km) 3,5 1,5

BP mini en MHz Km : 200 500

Ouverture numérique : 0,275 ± 0,015 0,275 ± 0,015

Diamètre cœur : 62,5 µm

Diamètre gaine : 125 µm

La fibre optique multimodes (50/125µm) à gradient d'indice sera définie aux longueurs d'ondes suivantes :

Longueurs d'ondes : 850nm 1300nm

Atténuation max (en dB/Km) 3 1

BP mini en MHz Km : 400 600

Ouverture numérique : 0,275 ± 0,015 0,275 ± 0,015

Diamètre cœur : 50 µm

Diamètre gaine : 125 µm

Le rayon de courbure des fibres défini par le constructeur sera impérativement respecté.

4.5.2.2.2 Fibre monomode

La fibre optique monomode 9/125 µm sera définie aux longueurs d’onde suivante :

∅ Champ

de mode (µm)

∅ Gaine (µm)

∅ Revêtement

(µm)

Longueur d'onde de coupure

(nm)

Dispersion max à 1300

nm (ps/nm.km)

Dispersion max à 1550

nm (ps/nm.km)

Affaiblis-sement max à

1300 nm (dB/km)

Affaiblis-sement max à

1550 nm (dB/km)

Réflectance

minimum

9,2 ± 0,6 125 ± 2 245 ± 10 1100-1280 3,5 18 < 0,4 < 0,25

/120

La fibre sera conforme à la norme UIT SMF G652 ou UIT SMF G657.

4.5.2.3 DISPOSITIFS DE TERMINAISON (TIROIRS OPTIQUES)

Les fibres optiques terminées par leurs fiches de connecteurs seront disposées dans des têtes de câble optique pour l'organisation des fibres optiques dans les répartiteurs.

Elles assureront simultanément :

� la fixation du câble,

� le repérage des fibres,

� le lovage des fibres (réserve),

� leur extraction sur glissière, ou par rotation,

� la protection.

Elles intègreront :

� un porte-étiquettes assurant le repérage du câble (ou sa destination),

� une face avant permettant de recevoir le nombre de connecteurs correspondants au nombre de fibres du câble. Les sorties pour connecteurs seront simples ou doubles selon choix du Maître d'Ouvrage.

� un compartiment arrière permettant l'amarrage, le lovage et l'épanouissement des câbles,

� un compartiment avant permettant le lovage des fibres équipé d'un bandeau support des connecteurs,

� un compartiment d'exploitation des fibres qui sera extractible.

Capacité :

� 12 à 24 fibres sur 1U

� 36 à 48 fibres sur 2 U

Equipement :

� avec glissière

� retrait de 60mm pour les connecteurs

� entrée de câbles par presse étoupe

� support de cassette

Les tiroirs (ou modules) pourront être de format ETSI ou 19"

/120

4.5.2.3.1 Mise en œuvre des répartiteurs et tête de câbles

Les têtes de câbles seront installées dans un tiroir optique. La terminaison des câbles sera réalisée par connectorisation directe, ou par pig-tail.

Après réparation des câbles, une réserve de câble de 15 mètres environ sera ménagée (lovée) et permettra le cas échéant de déplacer ultérieurement les têtes dans le local.

Cette surlongueur sera lovée en fond de baie à l'entrée des répartiteurs.

Les répartiteurs supporteront les têtes de câble et seront constitués de baies ou de châssis au format 19 ".

Les têtes de câbles seront constituées de tiroirs au format 19 pouces qui assureront la gestion complète des câbles et des fibres :

� arrivées de câbles latéralement ou à l'arrière des têtes

� gestion, organisation et épanouissement des fibres

� connectorisation des fibres

� support des raccords de connectique, en face avant pour brassage

�

Leur conception doit garantir leur mise en œuvre aisée, une exploitation simple des brassages, ainsi que la maintenabilité de l'installation.

4.5.2.4 CONNECTEURS OPTIQUES

Les connecteurs seront montés :

� soit directement sur les extrémités de fibres (HOT MELT) sur site dans les tiroirs optiques prévus au présent marché

� soit, préférentiellement, par l'intermédiaire de pigtail épissuré à l'intérieur du tiroir

� Le type de connecteur retenu est le modèle SC APC pour les fibres monomodes et ST pour les multimodes.

4.5.2.5 JARRETIERES OPTIQUES

Les jarretières répondront aux caractéristiques suivantes :

� Câble à structure serrée LS0H

� Structure aramide

/120

� Connecteur SC APC, SC PC, LC PC, MT RJ pour les fibres monomodes et ST, LC PC, MT RJ pour les multimodes

� Duplex

4.5.2.6 MATERIEL 19 POUCES

Les baies auront comme dimensions (l X P X H) : 800 X 600 X 42U ou châssis mural. Elles pourront recevoir les équipements de répartition et de connectorisation

Elles seront composées (baie nue) de :

� 1 bâti,

� 1 toit ajouré � 4 montants 19" � 2 panneaux latéraux pour la première et la dernière face de chaque ensemble linéaire de baies, � Une porte altuglass ou verre sécurit, ouverture à 120°, � Fermeture 3 points à clef � Kits d'accouplements si nécessaire, � Montants 19" arrière, et avant réglables en profondeur à jarretiérage latéral, � 4 vérins, � 2 rails de distribution 6PC protégé par disjoncteur 30 mA et équipés d'un interrupteurs au format

19", � 6 Passe-cordons horizontaux 2U équipés de panneaux ouverts, � 6 Passe-cordons verticaux, � 3 étagères par baie, � Toutes parties métalliques interconnectées par tresse de masse.

4.5.2.7 CHASSIS MURAL

� Composé d'un caisson fixe de profondeur 100mm, d'un caisson intermédiaire de profondeur 400mm, de 2 montants 19" réglables en profondeur au pas de 25mm, de 4 plaques obstruant le passage des câbles, d'une porte avant vitrée et serrure

� Largeur : 600mm � Profondeur : 500mm � Profondeur utile : 445mm � Fixation murale par boutonnière � En tôle acier 15/10, finition poudre d'époxy, coloris gris clair (RAL 7035) � Indice de protection : IP30 � Modèles 6 U, 12 U, 15 U � Equipements identiques aux baies

�

4.5.2.8 BAIE DE BRASSAGE/RACCORDEMENT ETSI

Baie de brassage universelle permettant l'arrimage des câbles, la répartition des fibres vers des modules combinant l'épissurage et/ ou le raccordement. Les modules doivent pivoter ou glisser pour assurer l'accès aux cassettes. Des passages transversaux et verticaux doivent permettre le passage des jarretières. Format 600 X 300 X 2200

4.5.2.9 PROTECTION D'EPISSURES EN CHAMBRE

Les protections d'épissures permettront d'assurer à la fois les fonctions de jonction et de distribution.

Elles disposeront des capacités suivantes :

/120

� zone de lovage des tubes

� 1 entrée double et 6 entrées unitaires en face avant

� 2 entrées unitaires en face arrière

� nombre d'épissures maximum 72 à 288

Elles seront conformes aux caractéristiques suivantes :

� IP 68

� IK 10

� Tenue à la traction des câbles 100 daN

� Visserie inox

Elles seront mises en œuvre avec le kit spécifique à l'application projetée (entrées, cassettes, fixation, identification).

4.5.2.9.1 Description

Le coffret de protection d'épissure de câbles à fibres optiques en chambre sera constitué de :

� Un corps comprenant :

- Un dôme ou boîtier

- Une bride de fermeture et son joint torique

� Sous ensemble d'épissurage en nombre correspondant à la configuration du câble choisi

� Manchons thermorétractables pour les sorties cylindriques

� Blocs permettant :

- Le passage des fibres d'une platine à l'autre

- Le stockage des fibres noires

- Le blocage des tubes

� Une zone de stockage des tubes en passage entre les deux platines

� Une valve d'accès d'air et d'une sortie de terre

Le nombre de sous-ensembles correspondra à la configuration choisie.

4.5.2.9.2 Caractéristiques

Protection d'épissure étanche utilisable en chambres inondables, en caniveau, et en pleine terre.

Configuration des raccordements de câbles en épi.

Etanchéité sur les câbles réalisés par manchons thermorétractables.

Fermeture et ré intervention de la jonction dôme/embase rapide par bride mécanique.

/120

4.5.2.9.3 Application et Utilisation

Protection d'épissure, permettant le raccordement et la dérivation de câbles optiques.

Sauf spécification contraire, toutes les fibres constituant les câbles seront soudées.

Pour les câbles de grande capacité, les fibres noires seront simplement stockées.

� L'aménagement de cette boîte devra permettre : - Des ré interventions aisées sur une seule des fibres qu'elle contient sans possibilités de

dégradation sur les autres fibres par : • rangement adapté, • protections efficaces, • repérage clair, surlongueur de sécurité pouvant permettre 2 recâblages de la même fibre

� Un respect absolu des rayons de courbures donnés par le fabricant du câble : pour son produit et pour la fibre nue (250 m) qu'il contient. Ces valeurs seront celles préconisées à 1.550 nm.

� La boîte raccordée, fermée devra être étanche. � La boîte devra comporter un système d'ancrage du câble en trois points :

- Ancrage de l'enveloppe extérieure du câble, - Ancrage des porteurs périphériques (si présent) - Ancrage du porteur central

� Les différentes capacités de câbles devront être prises en compte afin de minimiser les différentes tailles de boîtes installées.

� Dans tous les cas il devra subsister une longueur minimum de 5 m de réserve de câble lové de part et d'autre d'une boîte d'épissure dans sa chambre.

� Chaque boîte devra comporter l'indication extérieure des repérages : - Provenance du câble situé en amont - Destinations de chacun des câbles situés en aval

-

4.5.2.10 EPISSURES EN LIGNE

La technique retenue pour la jonction des deux fibres sera du type : épissure fixe individuelle par fusion.

Ces épissures seront réalisées par l'installateur au vu des repérages par couleurs des fibres avec technique dite d'Alignements des profils d'indice (PAS).

Les performances attendues de ces points de raccordement sont les suivantes :

Epissures Multimode Monomode

Nominal Max toléré Nominal Max toléré

Fusion 0.1 dB 0.15 dB 0.15 dB 0.3 dB

4.5.2.11 COFFRET D'EXTREMITE DE RESEAUX OPTIQUES

Le coffret de raccordement extérieur assure la protection mécanique et environnementale des systèmes d'organisation des fibres.

Il permet :

� l'amarrage, l'épanouissement et l'épissurage des câbles à fibres optiques. � Lovage et épissurage des fifres non gainées � Lovage des pigtails � Support des connecteurs

/120

� Accès aux cassettes sécurisé Il sera utilisé en application mixte soudure et connectique. Le nombre de sous-ensembles internes (cassettes, connecteurs, pigtails, presse étoupe…) devra correspondre à la configuration retenue.

Les coffrets intérieur et extérieur seront équipés d'une serrure dont le type sera spécifique à la MOA.

La taille des boîtiers sera adaptée au nombre de connecteurs à réaliser.

Ils seront disponibles selon les capacités suivantes :

� capacité maximum 48 connecteurs, � capacité maximum 36 connecteurs, � capacité maximum 24 connecteurs, � capacité maximum 12 connecteurs,

Ils disposeront des caractéristiques suivantes :

� IP54 IK08 � Fermeture du coffret par serrure

Les 5 modèles de coffret suivants sont attendus :

• Modèle pour façade

Boîtier IP53 avec fermeture du couvercle par clé triangulaire permettant le raccordement et la dérivation en intérieur et en extérieur des câbles de distribution, ainsi que le raccordement de clients.

Il dispose d’une capacité de 12 à 48 épissures (selon nb de cassettes installées) et de 1 à 4 cassettes.

• Modèle pour Mât

Boîtier IP 68 de raccordement mécanique extérieur, utilisable en aérien ou en sous-sol, étanche réutilisable, permettant le raccordement de 6 fibres optiques.

Il sera doté d’une capacité jusqu’à 6 épissures par fusion + 2 connecteurs.

• Modèle pour armoire de feu

Boîtier pré-équipé de connexion d’intérieur thermoplastique avec couvercle à glissière IP40 / IK08 permettant une large zone de lovage pour microtubes et fibres.

Il dispose d’une capacité de 12 à 48 épissures (type fusion) et jusqu’à 12 raccords type SC ou SC-APC

• Modèle pour colonne montante immeuble entreprise

Boîtier compact thermoplastique avec couvercle à glissière de distribution de palier servant d’interface entre la distribution verticale et les câbles de raccordement d’abonné.

Il sera dimensionné pour récupérer 24 abonnés.

• Modèle pour prise terminale optique

Boîtier compact thermoplastique servant de terminaison avec emplacement connecteurs au câble de distribution d’abonné (1 à 6 fibres).

/120

4.5.2.12 APPLICATIONS

Caractéristiques nominales de quelques systèmes Ethernet sur Fibre Optique

STANDARD DISTANCE M BUDGET

OPTIQUE

dB

LONGUEUR D'ONDE

nM LARGEUR DE

BANDE MHZ TYPE DE

FIBRE/∅∅∅∅*Km CONNECTEUR

10 Base _FL

2 000 12,5 dβ 850 nm MM/62,5 ST

100 Base _FL

2 000 (Duplex)

11 dβ 1.350 nm MM/62,5 SC Duplex

1000 Base _SX 2 to 220

2 to 275

2 to 500

2 to 550

770 à 860 nm

160

200

400

500

MM/62,5

MM/62,5

MM/50

MM/50

SC Duplex

-

1000 Base _LX 2 to 550

2 to 550

2 to 550

2 to 5000

1.270 à 1.355 nm

500

400

500

N/A

MM/62,5

MM/50

MM/50

SM/9

SC Duplex

-

WDM et DWDM ffs

Le titulaire confirmera que chaque type de fibre optique proposé supporte le raccordement à des équipements supportant WDM (Wavelength Division Multiplexing) et DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), Il précisera les fenêtres utilisables pour chaque type de fibre proposée et le plan de fréquence pouvant être utilisé.

4.5.3 Prescriptions câbles cuivre CAT 6A

4.5.3.1 REGLEMENTS ET NORMES

Les réalisations du lot devront être effectuées dans les règles de l'art et conformes aux textes réglementaires et aux Normes en vigueur ci-dessous. Cette liste n'est pas exhaustive:

� ISO IEC 118102 :

- 2002 Amd1 2008 - Câblage de classe Ea (500 MHz).

� EN 50167 : Câbles de distribution horizontale: Câble avec écran général et gaine LS0H.

� EN 50168 : Cordons de brassage : Cordon avec écran général et gaine LS0H.

� EN 50169 : Câbles de distribution verticale : Câble avec écran général et gaine LS0H.

� EN 50173 : 2002 Norme générique européenne de câblage.

� EN 50174 : Contraintes du montage du câblage et compatibilité Electromagnétique.

� IEC 61754-19 10-2001 : Connecteurs FO/SFFC (standard SG).

� EN 55022 : Compatibilité Electromagnétique (rayonnement), CEM..

� Norme d’émission et d’immunité applicable aux produits actifs (ATI).

� EIA-TIA568B.2-10 : Norme de câblage Catégorie 6 Ea.

/120

Le Titulaire prendra en compte toutes évolutions des Normes et règlements en cours d’exécution des travaux.

4.5.3.2 CONFORMITE DE L’INSTALLATION

Pour les travaux de câblage le Titulaire :

� Effectuera les démarches nécessaires auprès de la (ou des) société(s) chargée(s) des équipements et vérifiera que le câblage banalisé envisagé comprend bien toutes les prestations nécessaires à l'installation et au bon fonctionnement de ces équipements.

� Fournira toutes les informations nécessaires sur les composants (connecteurs femelles RJ45 terminaux, câbles de distribution horizontale, cordons de brassage et de liaison permettant de démontrer que le système de câblage est prévu en catégorie 6A et répond aux Normes suivantes :

ISO/IEC 11801: 2002 Amd 1 2008

Fréquence Max EIA/TIA 568 B.2-10

Classe Ea 500 MHz Catégorie 6A

� Réalisera les liens cuivre avec des composants CAT6A. Les liens installés doivent impérativement présenter les performances minimum suivantes:

- Longueur de câble : 100 mètres max

- Fréquence : 100 Mhz,

- Impédance : 100 ohms

(Norme ANSI/EIA/TIA-568-B.2-1)

Caractéristiques principales

Insertion Lost

Next Elfext Return Lost

21,3 dB 39,9 dB 23,3 dB 12 dB

Mesures avec les principaux paramètres sur canal

Fréquence (MHz)

Insertion loss (dB)

NEXT (dB) ELNEXT

(dB) PSANEXT

(dB) Return

Lost (dB)

100 20,8 39,9 23,3 60 20,1

250 33,8 33,1 15,3 54 17,3

500 49,4 26,1 9,3 49,5 15,2

PSANEXT : paradiaphonie exogène cumulée pour les paires et mesurée au sein d'un faisceau de câbles.

/120

Les cordons de brassage, doivent avoir la même impédance caractéristique que le lien. Pour se faire, les cordons seront impérativement fournis par le même constructeur ayant fourni les connecteurs femelles RJ45 terminaux et le câbles.

Cette recommandation réside dans l'obligation absolue de ne pas créer d'interférences ou de perturbations pouvant résulter de procédés de fabrication différents entre deux constructeurs. Sans le respect de cette règle impérative, la garantie du constructeur ne serait pas possible.

Ainsi, le canal est constitué comme suit :

4.5.3.3 RECOMMANDATION

Nous rappelons les précautions toutes particulières qui doivent impérativement être prises, concernant le câble, pendant sa manutention lors de l'acheminement sur le chantier :

� Tout choc avec le câble, y compris lorsque celui-ci est en touret, doit être évité pour ne pas modifier les caractéristiques électriques du câble et pour ne pas créer de blessure de la gaine.

4.5.3.4 REGLES DE L’ART

Le Titulaire devra respecter les règles de l'art dans la mise en œuvre de l'Installation conformément à la Norme EN50174.

4.5.3.4.1 Installations des câbles :

L'installateur devra respecter en tous points les règlementations et les directives nationales en matière de construction et d'électricité.

Les zones étanches au gaz doivent être impérativement respectées.

Le câblage ne doit pas dégrader le dispositif anti-feu en place dans les installations.

Les Liens horizontaux ne doivent pas excéder 90 mètres.

Si les câbles sont supportés en continu, le maximum de câbles est de 96, sinon : 48.

Si le câblage n'est pas supporté, il doit être fixé à intervalles d'1 mètre. Attention, cet intervalle est moyen mais ne doit pas être régulier afin d'éviter les perturbations harmoniques.

Sur les chemins de câble verticaux, se trouvant dans les conduits, les torons doivent être fixés fermement mais sans trop serrer à la surface tous les 1 mètre. Si les torons sont ailleurs que dans les conduits, fixer les torons tous les 50 centimètres.

Les câbles suspendus ne doivent pas servir d'appui pour fixer tout autre chose.

/120

En cas d'utilisation de crochets de suspension de faux plafond, ne pas passer plus de 8 câbles 4 paires.

Les chemins de câble doivent être suffisamment larges pour accueillir les câbles avec aisance (réserver 30% de place en plus sur les chemins de câbles). Les courbures doivent être douces. Faire particulièrement attention aux intersections.

Le passage des câbles doit être distant des lignes électriques et des tubes d'éclairage fluorescents comme le prévoit la Norme EN50174 et NFC15-100. Ce point est rappelé en rubrique chemin de câbles.

Le câblage doit être protégé des arrêtes coupantes. Pour ce faire, utiliser des manchons, des passe-fils et des gaines.

Respecter impérativement les rayons de courbure des câbles. Les rayons de courbure doivent être réduits au maximum. Les rayons de courbure doivent être au moins égal à 8 fois le diamètre extérieur du câble cuivre et 10 fois pour la fibre optique. Certains constructeurs de câble exigent des rayons de courbure plus contraignants: Vérifier les préconisations des constructeurs des câbles. Il est impératif de les respecter.

Les câbles doivent impérativement être fixés avec des colliers auto agrippant en tissu à l'exclusion des colliers de câblage plastiques classiques auto serrant.

Cette liste n'est pas exhaustive et l'installateur s'attachera attentivement à réaliser une installation de la meilleure qualité.

4.5.3.5 PERFORMANCE ET PRINCIPE DE BASE

4.5.3.5.1 Performances et pérennité :

Le câblage proposé doit prendre en compte :

� l'hétérogénéité des matériels.

� La numérisation et l'augmentation des débits.

� L'accroissement du nombre de stations et de micro-ordinateurs.

� Arrivée des postes de travail (fonctions téléphoniques et informatiques).

� Les services de télécommunication derrière PABX :

� ADSL.

� Téléphonie analogique ou numérique.

� Transmission de données.

� Autres liaisons Numériques et analogiques si elles existent.

� Les services informatiques et vidéo sur paires torsadées:

� Informatique distribuée (liaisons point à point ou grappes de terminaux).

� Distribution d'images animées.

� Surveillance.

Principes de base :

� Le câblage sera composé de composants cuivre Catégorie 6A FFTP permettant d’obtenir les performances de la Classe Ea.

� Le câblage des liens de distribution fibres optiques pour certains postes de travail devra répondre aux critères de l’ISO 11801-2002.

/120

Liens cuivre : Les exigences suivantes doivent être respectées :

� Composants : Conformités aux Normes Composants Cat6a de l’EIA/TIA 568B.2-10, ISO-IEC 11801-2002 Amd1 2008.

� Liens : Conformité à la classe EA de transmission.

- Connecteur femelle RJ45 FTP Tool Less ZAMAC métallisé monobloc.

- Câble cuivre de distribution FFTP catégorie 6A.

- Câble fibres optiques pour les rocades.

- Les cordons de brassage et de liaison SFTP catégorie 6A.

� Protection des appareils de traitement de l’information en réseau, par câbles avec écran général plus un drain général et un écran par paire. Les composants d’extrémité permettront de se prémunir contre les perturbations électromagnétiques conduites et rayonnées.

� La solution sera certifiée.

� Les composants seront renseignés de leurs fiches techniques.

� Dimensionnement prévoyant au minimum deux connecteurs terminaux voix/données/image (VDI) par poste de travail raccordé.

Il est rappelé que la connectique cuivre doit être blindée et en conformité avec les Normes ISO/IEC 11801et EN 50167.sur les performances mécaniques et environnementales. CERTIFICATION EXIGEE.

4.5.3.6 ARCHITECTURE GENERALE DE CABLAGE

4.5.3.6.1 Généralités :

Les Normes ISO/CEI 11801 et EN 50173, définissent un câblage générique en trois sous-systèmes de câblage :

� Câblage fédérateur de campus.

� Câblage fédérateur d’immeuble.

� Câblage horizontal.

Schémas de la structure d’un câblage générique

/120

4.5.3.6.2 Répartiteurs :

� Répartiteur général : Il est le point de raccordement :

- Des câbles du réseau public (téléphone, réseaux spécialisés).

- Des câbles de rocade téléphonique.

�� Répartiteurs de distribution informatique et téléphonique : Ces répartiteurs distribuent les postes de travail. Ils reçoivent :

- Les câbles de distribution horizontale.

- Les câbles de rocade cuivre pour la téléphonie.

- Les fibres optiques pour la transmission de données.

- Les équipements de réseaux comme: concentrateur, répéteur, multiplexeur, pont, passerelle et autres.

- Les équipements 19 ” (Baies, coffrets, et panneaux de brassage cuivre et optique).

� Répartiteur informatique (facultatif) : Il sert de concentrateur si le réseau informatique est construit sur une architecture de type étoile. Les rocades seront réalisées en câble fibre optique.

4.5.3.6.3 Câblage horizontal :

La Catégorie des câbles sera 6A FFTP avec écran général et écran par paire et gaine LSOH, platine réseaux, en conformité avec la Norme EN 50167.

Lorsque la distance entre le point d’accès est supérieure à 90 mètres, ou si l'environnement est très perturbé, on choisira la solution fibres jusqu’aux différents répartiteurs.

La capacité du câble sera de 6 fibres minimum et de 12, 24, 48 ou 72 fibres si le trafic le nécessite.

Les répartiteurs seront secourus par une liaison cuivre au cas ou la longueur est inférieure à 90 mètres ou une liaison optique passant par un passage différent.

Cette rocade de secours doit interconnecter les 2 sous répartiteurs les plus proches.

4.5.3.6.4 Câbles de rocade :

� Câble de rocade fibres optiques : Le câblage de rocade est le câble vertical distribuant le système et désigné Câblage BACKBONE OPTIQUE.

Le câblage de rocade est le câble vertical distribuant le système. Le titulaire devra :

- Choisir le meilleur emplacement pour passer les câbles de rocade pour raccorder les répartiteurs d’étage au répartiteur d’immeuble.

- Ne pas faire cheminer les câbles par des cages d’ascenseur ni à proximité d'appareils fonctionnant au courant fort à cause des perturbations.

/120

- Veillez à respecter le rayon de courbure prescrit par la Norme, et par le constructeur du câble (si la prescription du constructeur est plus importante), lors de son positionnement.

Composition des câbles de rocade :

- Câbles de 6 fibres optiques, multimodes à structure libre en 50/125µm de type minimal OM2 avec gaine LS0H pour les liaisons informatiques.

- Affaiblissement à 850 nm <= 3,5 dB/km.

- Affaiblissement à 1300 nm <=1,5 dB/km.

Caractéristiques des câbles de rocade armés fibres de verre :

Nombre de fibres 4 6 8 12 24 48 72

Diamètre extérieur du câble (mm)

11 11 11 11 11 13,5 13,5

Tension nominale de pose (daN)

200 200 200 300 300 800 800

Ecrasement (daN/cm) 30 30 30 30 30 30 30

Rayon de courbure (mm) 100 100 100 100 100 300 300

Structure unitube unitube unitube unitube unitube 4 tubes 6 tubes

Concernant les liaisons inter bâtiments, les câbles devront être protégés contre les rongeurs.

Utiliser obligatoirement des câbles fibres optiques armés fibres de verre avec les mêmes caractéristiques que les câbles d’intérieur relativement à l’affaiblissement et aux couleurs des fibres.

� Câble de rocade cuivre pour liaison téléphoniques : Câbles cuivre multi paires 278 ou SYT numérique blindés par ruban aluminium.

4.5.3.6.5 Système de câblage :

Le système et ses composants devront être compatibles avec la Norme IEEE 802.3AF concernant le Power over Ethernet:

Le PoE (Power over Ethernet ou alimentation par le câble Ethernet) permet d’intégrer les données ainsi que l’alimentation sur une seule et même infrastructure de câblage jusqu’à 90m).

Lors de coupures d'électricité, le PoE assure un fonctionnement continu des appareils connectés à distance tels que les téléphones IP, les points d'accès de réseau LAN sans fil et les caméras de sécurité IP, lorsqu'elle est utilisée conjointement avec une alimentation électrique centralisée sans interruption (UPS).

Le câble utilisé pour la construction des liens cuivre sera CAT6A FFTP et disposera d'une gaine LSOH verte RAL 6018.

Le lien sera construit avec du câble CAT6A FFTP et sera raccordé à des connecteurs femelles RJ45 Coccinelle 10 GIGA.

/120

Le lien desservira le point terminal (Bureau) jusqu'au local de répartition ou de sous répartition et sera placé dans un panneau 19’’ FTP 1 U en 16 ou 24 ports.

Le système proposé devra être indépendant des constructeurs de matériel informatique et des constructeur d’autocommutateur afin d'assurer son indépendance.

Le système pourra accepter toutes les applications du marché.

Le système le plus adapté est la chaîne de liaison coccinelle platine réseaux 10 GIGA cuivre CAT6A FFTP.

4.5.4 Supports de cheminement

Le titulaire prendra en charge tous les supports de cheminements restant à créer, à partir du point de pénétration, pour la réalisation de son ouvrage sur les cheminements horizontaux ou verticaux. En particulier :

� les chemins de câbles

� les goulottes

� les fourreaux

� conduits

Les fourreaux devront impérativement être posés dans les endroits difficilement accessibles (faux plafonds, vides de construction,..) permettant de tirer les câbles directement.

Suivant le cas, les chemins de câbles seront de type métallique, ou type dalle marine et de dimensions adaptées au nombre de câbles à poser en prévoyant une réserve de 30%.

Le Titulaire se mettra en relation avec l'électricien (s’il n'est pas adjudicataire) à ce sujet, et s'assurera :

� Que le chemin de câble est éloigné au maximum de toutes les sources de parasites (moteurs électriques, ascenseurs, tubes…). La cohabitation des câbles courant faible et la proximité d'appareil à courant fort doit respecter scrupuleusement la Norme NFC 15-100 et EN 50174 afin de limiter les perturbations électromagnétiques. L'éloignement d'au moins 30 cm des chemins de câbles courant fort doit être respecté.

� De la bonne implantation et de la bonne taille des chemins de câbles.

� Que les croisements avec chemin de câbles courant fort se font bien à 90°.

� Les câbles doivent être fixés avec des colliers en tissu auto agrippant en tissu à des distances d'environ 1 mètre en évitant les intervalles trop réguliers qui risqueraient de générer des perturbations harmoniques.

4.5.5 Prescriptions de mise en œuvre

4.5.5.1 DOSSIER D'EXECUTION

Voir chapitre détaillant les prestations d’APS de manière générique.

4.5.5.2 TECHNIQUE DE PORTAGE DE LA FIBRE OPTIQUE

/120

Le portage de la fibre optique est un procédé permettant la pose de câbles à fibres optiques sur de grandes longueurs soit par soufflage soit par flottage.

La pose de câble au treuil est proscrite car trop contraignante pour le câble qui est exposé à de fortes tractions.

Technique par soufflage

Cette technique consiste à pousser le câble à l'aide d'un entraineur mécanique et à le tirer dans le conduit grâce à un fort courant d'air produit par le compresseur.

Lorsque que cette technique est possible, elle sera privilégiée.

Technique par flottage

Cette méthode est identique à celle du soufflage ; seul le médium change, l’eau remplace l'air.

Technique par pose en aérien

La pose en aérien se fera sur appui communs EDRF ou Orange.

4.5.5.3 Procédure de recette

4.5.5.3.1 Recette de l'installation câbles optiques

Elle sera réalisée conformément aux recommandations du CREDO, Elle comportera notamment :

� Réflectométrie dans les deux sens, � Réalisée à 850, 1300, 1550 nm, selon le type de fibre � Utilisation de bobines amorce, permettant de d’intégrer les connecteurs d'extrémité aux mesures

effectuées � Détermination des pertes dans les fibres, dans les connecteurs et dans les épissures.

Les opérations de réflectométrie permettront d'obtenir en une seule opération les éléments suivants :

� Longueur de la liaison, � Affaiblissement global, � Affaiblissement des différents composants, � Réflectance des éléments réfléchissants, � Visualisation des contraintes et défauts de la fibre.

Le schéma de principe sera le suivant :

bobine de bouclagebobine fin

bobine amorce

Réflectomètre

/120

Méthodologie de mesure et précautions opératoires

Longueur d’onde retenue

Le test sera effectué à la « longueur d’onde de mesure ».. Le test pourra également être effectué, en complément, dans les autres fenêtres d’utilisation de la fibre, en particulier si celle-ci est destinée à recevoir des applications fonctionnant dans ces fenêtres.

Fibre Longueur d’onde de mesure

Longueur d’onde complémentaire optionnelle

Multimode 850 nm ± 20 nm 1310 nm ± 20 nm

Monomode 1550 nm ± 20 nm 1310 nm ± 20 nm

Le choix de la longueur d’onde de mesure (associé au pouvoir séparateur en événements et à la largeur d’impulsion choisie) permettra d’identifier deux défauts voisins en moyenne de 10 m. Il sera possible, par ailleurs, de séparer deux défauts distincts de moins de 10 m.

Le meilleur compromis entre le pouvoir séparateur en événements et la dynamique sera retenu pour l'établissement de la largeur d'impulsion.

4.5.5.3.2 Choix de l’appareillage et paramétrage

L’appareillage de mesure sera de catégorie réflectomètre.

Pour la qualification des liaisons multimodes, celui-ci devra posséder une largeur d’impulsion pouvant descendre jusqu’à 2 ns (20 cm) (plus haute résolution spatiale).

Pour la qualification des liaisons monomodes, il devra posséder une largeur d’impulsion pouvant descendre jusqu’à 5 ns (50cm) (plus haute résolution spatiale).

L’indice de réfraction du cœur de la fibre sera paramétré sur l’appareil.

Le calcul de la distance sera effectué par l’appareil à partir des mesures de temps sur les ondes réfléchies et dépendra de l’indice de réfraction du cœur :

d : distance c : célérité de la lumière n : indice

d=ct/(2n) t : Temps écoulé entre l’émission de l’impulsion réfléchie par l’événement à localiser

On veillera à afficher un indice réaliste qui se rapproche de la moyenne des indices donnés par les fabricants de fibre.

Sauf stipulation précise du câblier, les valeurs moyennes suivantes seront employées :

FIBRE Longueur d’onde Diamètre de cœur Indice moyen Multimode 850 ou 1310 nm 62.5 µm 1.490

50 µm 1.475 Monomode 1310 nm 9 µm 1.465

1550 nm 9 µm 1.475

/120

4.5.5.3.3 Précision des mesures

Il sera admis une incertitude de ± 0.05 dB sur chaque valeur d’affaiblissement relevée avec l’appareillage.

4.5.5.3.4 Bobines amorces

Le branchement du réflectomètre sur le lien à qualifier sera réalisé au travers d’une bobine amorce afin de :

� de qualifier le connecteur d’entrée, � de s’affranchir de la zone morte du réflectomètre.

Afin d’obtenir de bonnes conditions d’injection, la bobine amorce devra avoir les mêmes caractéristiques que la fibre testée.

Ses caractéristiques seront les suivantes :

Caractéristiques de la bobine Liaison Multimode Liaison Monomode

Longueurs conseillées Min. 100 m - Max. 500 m Min. 500 m - Max. 2400 m

Type de fibre ∅ cœur identique au ∅ cœur de la fibre testée

∅ de champ de mode identique au ∅ champ de mode de la fibre

testée

Affaiblissement linéique max. 3,5 dB/Km à 850 nm 1,3 dB/Km à 1550

Affaiblissement max. des connecteurs

1 dB 1 dB

Affaiblissement global max. de la bobine

4 dB 1,5 dB

Une bobine sera également placée en sortie du lien pour qualifier le connecteur de sortie.

Typiquement, les longueurs proposées satisfont les exigences :

� de qualification des connecteurs d’entrée, � de sortie de la zone morte du réflectomètre.

Le choix définitif de la longueur de bobine tiendra compte de :

� la longueur de bobine disponible, � la largeur d’impulsion retenue, � la longueur de lien testé, � la valeur de dynamique nécessaire.

/120

4.5.5.3.5 Sanctions

Connectique

Les pertes étant mesurées dans les 2 sens, les critères suivants s’appliquent aux valeurs moyennes :

Multimode et Monomode Monomode Uniquement

Connectique Affaiblissement Réflectance

Nominal m (dB)

Ecart type σσσσ (dB)

Max toléré recette (dB)

Max toléré (dB)

Sur demande particulière (dB)

Répartiteur (connecteur optique)

0.5 0.2 Nom + 3σ ≤ 1 -30 -55

Fusion 0.1 0.15 N/A N/A

Epissure mécanique

0.15 0.3 - 50 - 55

Liaisons multimodes

Affaiblissement à 850 nm Affaiblissement à 1300 nm

Fibre 62.5/125 µm

3.5 dB/Km 1.5 dB/Km

Fibre 50/125 µm 3.0 dB/Km 1.0 dB/Km

Ou valeur du fabricant si elle est plus contraignante.

Liaisons monomodes G.652


Fibre 9/125 µm 0.4 dB/Km 0.25 dB/Km


Liaisons monomodes G.657a ou G657a2


Fibre 9/125 µm <0.35 dB/Km <0.21 dB/Km


/120

4.5.5.4 CABLE EN CONDUITE ET AERIEN

La fourniture et la pose des câbles intègreront systématiquement les prestations suivantes :

� étiquetage dans toutes les chambres et les locaux techniques,

� bouchage des fourreaux au mastic après passage,

� fixation des loves en chambre et dans les locaux techniques,

� raccordement des têtes optiques,

� réflectométrie des fibres optiques,

� élagage des arbres pour les parties aériennes.

4.5.5.5 BOITE DE PROTECTION

� Réalisation du plan de câblage

� Réalisation des épissures dans les règles de l'art

Le titulaire prévoira la mise en œuvre des boîtes de protection et la réalisation des épissures dans les chambres de tirages prévues à cet effet.

4.5.5.6 BILAN DE LIAISON

Bilan de liaison après épissurage complet des liaisons par réflectométrie. Le bilan de liaison permettra d'adapter la puissance des équipements actifs, et sera également utilisé dans le cadre de la maintenance.

4.5.5.6 AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES

Le Titulaire aura en charge l’aménagement des locaux techniques dans lesquels seront installés les répartiteurs supportant les extrémités des câbles à fibres optiques. Cet aménagement consiste à mettre en place les supports de cheminement à l'intérieur du local technique et à réaliser l'alimentation électrique des baies depuis le tableau électrique.

Le Titulaire prévoira :

� les protections dédiées dans le tableau électrique désigné par le maître d'ouvrage � les supports de cheminement, chemins de câbles et goulottes � les câbles électriques de dimension appropriée (2,5mm² minimum) � les boîtes de connexion vers les boîtiers de PC en baie

Un tableautin électrique supplémentaire pourra être nécessaire dans le cas où le tableau électrique ne disposerait plus d’emplacements disponibles.

Le Titulaire devra fournir les installations complètes en ordre de fonctionnement. Tous les travaux devront être exécutés selon les Règles de l'Art.

/120

4.5.6 Descriptions des ouvrages « points hauts »

4.5.6.1 PRESTATIONS A CHARGE DU TITULAIRE

Les prestations en charge du Titulaire :

� Mise en œuvre de l'architecture retenue avec notamment :

- Audit des besoins et études

- Collecte des données variables auprès des services et entités équipés.

- Assistance aux opérations administratives auprès des autorités compétentes et autres acteurs potentiels concernés par le projet (ARCEP, ANFR, TDF, propriétaires fonciers…)

- Fourniture de l'ensemble des équipements, matériels et logiciels nécessaires selon commandes passées.

- Déploiement sur site et vérification des matériels et équipements :

• Création et aménagements physiques immobiliers (pylônes et locaux techniques notamment)

• Mise en œuvre et en service des matériels

• Configuration des équipements

• Connexion aux réseaux internes et externes

• Tests de l’architecture déployée.

- Fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) :

• fourniture de toutes les documentations en français des équipements livrés.

• fourniture des dossiers de recette.


4.5.6.1.1 Généralités Pylônes et Mâts Pour la constitution d’infrastructures immobilières, le candidat indiquera le coût et décrira en complément des spécifications indiquées ci-après les fournitures et prestations nécessaires à la création d’un pylône ou mât support des équipements aériens radioélectriques selon les éléments suivants :

� constitution d’un pylône, hauteur 15, 20 et 30 mètres de type treillis auto stable, section triangulaire, y compris tous accessoires de support de cheminement et matériels de sécurité, supportant une surface d’antennes pour a minima 4 antennes radio (de type 2.4 GHz et 5,4 GHz) et 6 antennes GSM/UMTS, et création du massif béton correspondant, en condition standard, hors étude de sol préalablement exécuté par le Pouvoir Adjudicateur.

� constitution d’un mât radio, hauteur 15 et 20 mètres, de type treillis haubané, section triangulaire, supportant en tête de mât une surface d’antennes pour a minima 4 antennes radio (de type 2.4 Ghz et 5,4 Ghz) et 6 antennes GSM/UMTS, et création du massif béton correspondant, en condition standard, hors étude de sol préalablement exécuté par le Pouvoir Adjudicateur

� constitution d’un local technique hébergeant les équipements actifs, surface 2 x 2 et liaisons vers les aériens.

- Réseaux et adductions extérieures à charge du titulaire :

- Prix unitaire pour 10 mètres linéaires portant sur la constitution, en conditions standards, des ouvrages VRD, selon les règles de l’art, toutes sujétions incluses : tranchée, 3 fourreaux

/120

42/45, remblaiement, pro rata chambre de tirage, remblaiement, réfection des surfaces / revêtement enrobé.

Le candidat indiquera le coût et décrira les fournitures et prestations nécessaires à la création d’un mât implanté sur bâtiment existant, support des équipements radioélectriques, sur la base suivante :

• Mise en œuvre des platines et éléments de fixation, et mât hauteur 5 mètres

• Disposition de cheminement des câbleries et haubanages

• Armoire technique étanche et climatisée intérieure hébergeant les équipements actifs

• Réseaux et adductions extérieures.

4.5.6.1.2 Constitution d’un point haut de type : Pylône Treillis Autostable Prestations à la charge du titulaire :

� Fourniture et pose des éléments matériels permettant la constitution d'un point haut de type Pylône treillis autostable incluant Génie Civil, VRD, massif support, local technique et accessoires avec :

- Fourniture et pose pylône autostable 15 m, 20m et 30m ZONE de VENT 4

- Déclaration de Travaux, autorisations, gestion des accès, états des lieux etc..

- Coordination sécurité, visites techniques, plans de prévention, réunions de chantier

- Plans simplifiés sous autocad

- DOE sous autocad

- Note technique, établissement convention : Vérification documents administratifs, ABF si besoin etc…

- Décaissement, massif en béton, mise à la terre, points d'ancrage, paratonnerre, note de calcul et signalétique sécurité

- Disjoncteur 25A avec différentiel + distribution

- Tous cheminements, patte d'oie, câbles connecteurs et étiquetage: Edf, Ethernet, etc…

- Garantie des équipements et du matériel installé.

4.5.6.1.3 Constitution d’un point haut de type : Mât haubané Prestations à la charge du titulaire :

� Fourniture et pose des éléments matériels permettant la constitution d'un point haut de type mât haubané (incluant Génie Civil, VRD, massif support, local technique et accessoires avec :

- Fourniture et pose pylône haubané 15 m et 20 m ZONE de VENT 4

- Déclaration de Travaux, autorisations, gestion des accès, états des lieux etc…



- DOE sous autocad

- Note technique, établissement convention : Vérification documents administratifs, ABF si besoin etc..

- Plot d'ancrage, haubanage, mise à la terre, paratonnerre, note de calcul et signalétique sécurité


/120



4.5.6.1.4 Constitution d’un point haut de type : Mât sur immeuble existant Prestations à la charge du titulaire :

� Fourniture et pose des éléments matériels permettant la constitution d'un point haut, sur immeuble existant, de type mât haubané incluant armoire technique et accessoires avec :

- Fourniture et pose pylône haubané 5 m et 8 m, ZONE de VENT 4

- Déclaration de Travaux, autorisations, gestion des accès, états des lieux etc..



- DOE sous autocad

- Note technique, établissement convention : Vérification documents administratifs, ABF si besoin etc..

- Plot d'ancrage, haubanage, mise à la terre, paratonnerre, note de calcul et signalétique sécurité




4.5.6.1.5 Constitution d’un point haut de type : Mât sur immeuble existant Prestations à la charge du titulaire :

� Fourniture et pose des éléments matériels et logiciels permettant la constitution d’uns liaison point à point de type Faisceau Hertzien (fourniture et pose toutes sujétions) avec :

- Faisceau Hertzien 5,4 GHz sans taxes - Débit disponible en IP minimum : 14 Mbps :

• Antenne intégrée 21 dBi

• Accessoires

- Faisceau hertzien - 38 ou 23 ou 13 GHz :

• Antenne intégrée 30 ou 60 cm

• 8xE1 et/ou Ethernet

• Antenne séparée 120 cm en remplacement de l'antenne intégrée

• Kit de renforcement au vent

• Flextwist

- Recherche de site FH avec survey FH : Ligne de vue, visite technique, profil de la liaison, bilan de liaison, remise d'un dossier avec reportage photo

- Installation et Pointage

/120

4.5.6.2 PRESTATIONS A CHARGE DU POUVOIR ADJUDICATEUR

� L’expression des besoins et des données variables

� L’examen des dossiers de spécifications

� L’examen des tests de la maquette

� La participation aux opérations de validation et de réception

4.5.6.3 NORMALISATION ET STANDARDS

Les équipements et fonctionnalités proposés par le candidat devront être strictement conformes aux recommandations, normes et standards en vigueur, notamment ceux approuvés par l'IEEE, l'IETF, l'ETSI et l’AFNOR.

Le candidat précisera dans son mémoire justificatif les références normatives des équipements et des fonctionnalités proposées.

Pour toute solution propriétaire ou en cours de normalisation qui pourrait être justifiée ou nécessaire au maintien du niveau fonctionnel initial des installations, le titulaire devra obligatoirement préciser au préalable ce caractère et obtenir par écrit l'approbation du Pouvoir Adjudicateur avant toute mise en œuvre. Le titulaire devra réaliser la mise en conformité dès disponibilité de la mise à jour de l'équipement. Les prestations de fournitures complémentaires et déplacements sur site seront à la charge du titulaire dans le cadre du contrat de maintenance.

L’architecture, les matériels et les règles de mise en œuvre et d’exploitation proposés devront être conformes aux références normatives et directives suivantes (liste non exhaustive), ou leurs équivalents :

� La Directive 73/23/CEE relative à la basse tension transposée dans le régime réglementaire français : décret n°95-1081 du 3 octobre 1995 (J.O. du 07/10/95) ;

� La Directive 89/336/CEE relative à la compatibilité électromagnétique. La Directive CEM (89/336/CEE modifiée par la Directive 92/31/CEE) est transposée dans le régime réglementaire français : décret n°92-587 du 26 juin 1992, modifié par le décret n°95-283 du 13 mars 1995 ;

� EN 300 019-1-0 septembre 2003 – Environnemental Engineering (EE) ; Environnemental conditions and environnemental tests for télécommunications équipement ; Part 1-0 : Classification of environnemental conditions ; Introduction.

� NF EN 60068-2-32 Février 1994 - Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique. Essai Ed : chute libre ;

� NF C 12-100 – Protection des travailleurs ;

� NF C 12-201 – Protection contre les risques d’incendie ;

� NF C 13 100 – Postes de transformation.

� NF C 14 100 – Installations de branchement 1ère catégorie

� NF C 15 100 – Installation électriques basse tension

� NF C 17-100 décembre 1997 – Protection contre la foudre – Installations de paratonnerres : règles.

� NF C 17-102 juillet 1995 – Protection contre la foudre – Protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre par paratonnerre à dispositif.

� NF C 18-100 – Mesures de protection et de prévention.

/120

� NF C 20 010 – Règles communes aux matériels électriques, classification des degrés de protection procurés par les enveloppes.

� NF C 20 030 – Matériels électriques basse tension, protection contre les chocs électriques : règles de sécurité.

� NF C 32 321 et 322 – Câbles isolés

� NF C 53 220 et 221 – Convertisseurs

� NF C 53 320 – Chargeurs batteries

� NF C 58 – Perturbation radioélectrique

� NF C 61 740 juillet 1995 : Matériel pour installations alimentées directement par un réseau de distribution publique à basse tension – Parafoudres pour installation basse tension.

� Guide UTE 15 443 : Protection des installations électriques basse tension contre les surtensions d’origine atmosphérique – choix et installations des parafoudres.

� CEI 1024-1 mars 1984 : Protection des structures contre la foudre – Première partie : principe généraux.

� CEI 1312-1 février 1995 : Protection contre impulsion électromagnétique générée par la foudre – Partie 1 : Principes généraux.

Le candidat précisera les dispositions envisageables pour l’établissement de transmission vers les organisations dotées d’équipements conformes à la norme NF 399.

4.5.7 Descriptions des ouvrages « armoires et baies Outdoor »

4.5.7.1 PRESTATIONS A CHARGE DU TITULAIRE

Prestations à la charge du titulaire :

� Mise en place de la dalle en béton � Fourniture et pose des armoires outdoor � Fourniture et pose des moyens de ventilation et de climatisation des armoires � Mise en place des moyens d’alimentation courant fort et faible � Fourniture et mise en place des moyens de secours de l’alimentation courant fort � Garantie des équipements et du matériel installé.

4.5.7.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Ce chapitre décrit les caractéristiques minimums attendues des éléments techniques ci-dessous :

4.5.7.2.1 Armoires, baie outdoor

Les armoires de rue devront être :

� Conformes au règlement de voirie,

� En adéquation avec les équipements à installer

� En adéquation avec l’environnement de pose

/120

• Armoire de rue type 10

o avec Emplacement logette EDF ou coffret police serrure spécifique (EDF , VACHETTE, DENY, etc. )

o peinture anti-graffiti

o Grille perforée

o Fusible d’arrachement

o Chambre thermique


o avec Emplacement logette EDF ou coffret police

o serrure spécifique (EDF , VACHETTE, DENY, etc. )


o Grille perforée


o Chambre thermique


o avec Emplacement logette EDF ou coffret police



o Grille perforée


o Chambre thermique"

o "Baie Active ZAE THD Modulo IP55- 13 U 19''



o TGBT équipé réenclencheur

o Chambre thermique

o gestion thermique

o compartiment pour onduleur

� Baie 19 pouces Télécom :

- Etanchéité : Thermique et sonore

- Dimensions :

• Hauteur avec socle : 1900 mm hors tout

• Largeur : 800 mm hors tout

• Profondeur : 900 mm hors tout

• Socle : 100 mm de hauteur

/120

- Options :

• Gestion thermique auto ventilée

- Résistance aux intempéries : 280 Km/h au vent / Conforme à la norme IK10

- Technologie double peau avec chambre thermique isolante

- Portes doubles avec fermetures trois points

- Double joints néoprène sur portes et chambres

- 4 montants 19 pouces 30 U avec guides câbles

- Un porte document et un compas de porte 110°

/120

4.6 SYSTEME DE VIDEOPROTECTION : PRESTATIONS ATTENDUES

4.6.1 Prescriptions techniques :

Indépendamment des prescriptions aux normes françaises auxquelles devront être conformes les différents matériels proposés. Le matériel devra également être :

• Conforme aux caractéristiques techniques du C.C.T.P., y compris la totale compatibilité avec le système central décrit à l’article 3.2.

• Robuste : La durée de vie, en tenant compte des contraintes d’exploitation, devra être indiquée au Maître d’ouvrage, et sera d’un entretien aisé (sécurité, facilité d’accès, interchangeabilité des pièces).

• Les caméras sont réglées, équipées et connectées au système de visualisation et au système de stockage, de façon que les images restituées lors de la visualisation en temps réel ou en temps différé permettent de répondre aux finalités pour lesquelles le système de vidéoprotection a été autorisé et soit en tout cas dans les normes techniques prévues à l’arrêté du 03.07.2007.

• Les caméras présenteront les caractéristiques techniques adaptées aux conditions d’illumination du lieu vidéo protégé.

• Les réseaux sur lesquels transitent les flux vidéo offrent une bande passante compatible avec les débits nécessaires à la transmission d’images de qualité suffisante pour répondre aux finalités pour lesquelles le système de vidéoprotection a été autorisé et soit en tout cas dans les normes techniques prévues à l’arrêté du 03.07.2007.

• Les réseaux sur lesquels transitent les flux vidéo prennent en compte la sécurité de ces derniers, garantissant leur disponibilité, leur confidentialité et leur intégrité. Ceci devra en particulier être précisé dans le cas de l’usage de réseaux sans fils.

4.6.2 Fourniture et paramétrage du dispositif :

Le titulaire devra fournir :

• Les caméras, les dispositifs d’émission/réception optiques et les mécanismes d’orientation des caméras urbaines, et leurs protections contre le vandalisme et les intempéries.

• Les équipements réseau de type switchs, convertisseurs optiques, et switchs durcis. • Les supports de toutes natures (fixations, etc..), les raccordements électriques et au réseau de

transmission, et, d’une manière générale, l’ensemble des matériels nécessaires à la réalisation des ouvrages tels que prévus dans les prescriptions fonctionnelles et techniques du présent document.

Sur certaines caméras installées dans les zones sensibles, il sera demandé des protections complémentaires anti-vandalisme. La définition des caméras en zones sensibles sera précisée lors de

/120

la phase d’initialisation des travaux.

Il est entendu que le titulaire devra réaliser toutes les mises à jour logicielles nécessaires au parfait fonctionnement de l’ensemble des dispositifs et applications à mettre en œuvre dans le cadre du présent marché.

Le titulaire devra le paramétrage complet des équipements fournis au titre du présent marché.

Il devra notamment prendre en charge, pour chaque nouvelle caméra, l’activation du certificat d’authentification 802.1x entre celle-ci et le serveur Radius d’authentification.

Les opérations de paramétrage et de mise en service porteront sur l'ensemble des configurations matérielles et logicielles dues au titre du présent marché, notamment : création, paramétrage des caméras (intégration au dispositif, calibrage, création zone de vision, incrustation, masques…).

Chaque point fera l’objet d’une validation par la DSI Mutualisée.

4.6.3 Caractéristiques techniques des caméras et matériels associés

Le titulaire a l’obligation de détenir les agréments ou certifications à jour des constructeurs.

Tous les modèles de caméras doivent au minimum supporter les caractéristiques de sécurité suivantes :

• Fonction de cryptage HTTPS,

• Protection par Login/password,

• Support du 802.1x,

• Support de la QoS (Qualité de service) de niveau 3 – Diffserv

• Support du SNMP V2,V3

• API ouverte permettant l’intégration logicielle

• Garantie matérielle minimale de 1 an

Le titulaire précisera, pour tous les équipements (caméra, switch, pont radio), la durée de garantie standard (1 an minimum).

/120

Caméra mobile:

Caméra mobile à grande vitesse, sous dôme, équipée d’un téléobjectif motorisé permettant de visualiser un détail. Le choix de la zone détaillée se fait en pointant la partie de la scène sur l’image d’ensemble par simple clic de la souris depuis le PC de gestion.

• Caméras couleur HD 1080 X 720p, Full HD ou 4K

• Capteur ¼ ou 1/3 de pouces ultra sensible CCD ou CMOS

• Sensibilité 0,05 lux (N&B) à 2 lux (couleur)

• Zoom optique : rapport 10x à 32X

• Zoom optique + électronique : rapport jusqu’à 300x

• Pilotage automatique du zoom selon la distance de prise de vue

• Système autofocus, auto-iris

• Encodage intégré H264

• Rotation horizontale sur 360° sans butée

• Rotation verticale sur 180°

• Vitesse de rotation 400°/sec

• Système d’accélération et de décélération automatique

• Classe IP66

• Gestion des masques (respect de la loi de Janvier 1995), 16 masques minimums souhaités

Les caméras thermiques :

Des modèles de caméras thermiques, sensibles au rayonnement infrarouge et utilisables dans des environnements sombres voir très sombres, seront fournies par le titulaire et devront disposer d’une résolution minimale de 640 x 480 pixels. De plus ces caméras devront avoir les caractéristiques suivantes :

• Support du POE (802.3af)

• Possibilité de stockage local

• Classe IP66

• Fonction jour/nuit

• Possibilité d’intégration avec un moteur panoramique inclinable

Les caméras fixes :

• Caméra couleur HD 1080 X 720p jour nuit

• Qualité d’image minimum 500 LTV

• Encodage intégré H264

• Sensibilité 0,8 lux

• Contre-jour

/120

• Classe IP66

• Gestion des masques (respect de la loi de Janvier 1995)

• Support de la technologie WDR (Wide Dynamic Range / Gamme Dynamique Large)

• Support de la fonction de gestion en environnement très faiblement éclairé

• Possibilité d’association de leds d’éclairage intégrées dans la caméra (variation d’éclairage associée à la luminosité ambiante)

Les caméras panomorphes :

• Caméras PTZ couleur HD 1080 X 720p jour/nuit

• Zoom optique : rapport 18x

• Distance d’identification de personnes jusqu’à 150m

• Fonction de détection de mouvement

• Vue panoramique de 180 ° à 360 °

• Support du POE+ (802.3at)

• Classe IP51

• Possibilité de stockage local

Les caméras discrètes:

Modèle 1 : • Caméra couleur jour nuit

• Grand angle


• Sensibilité 1 lux

• Fonction de détection de mouvement

• Alimentation en POE (802.3af)

Modèle 2 : Mêmes caractéristiques sur le modèle 1 avec en plus :

• Support de la technologie WDR (Wide Dynamic Range / Gamme Dynamique Large)

• Support de la fonction de gestion en environnement très faiblement éclairé

• Micro stockage en local

/120

Les caméras déplaçables

L’ensemble comprenant la caméra, le mât, le chargeur, la batterie devra pouvoir être déplaçable le plus simplement possible à l’aide d’une remorque et sécurisé sur son lieu d’implantation provisoire à l’aide de vérins par exemple. Le schéma ci-dessous décrit les éléments et prestations attendues autour du système de caméra déplaçable. Le titulaire devra prévoir le raccordement en provisoire de l’énergie, soit au travers de l’éclairage public, soit au travers d’une armoire de rue de type SLT voire de panneaux solaires. Il précisera également de quoi se compose le système proposé. Le candidat devra décrire son système de caméra déplaçable tout en précisant le mode de raccordement de l’énergie, du réseau de transport ainsi que du système de stockage embarqué. Caméra Longue Portée (> 3 km)

Caractéristiques caméra jour : • Capteur CCD ou CMOS HD haute-résolution et haute-sensibilité (2, 3 ou 5 Mpixels) et

filtre IR,

• un zoom optique x20, x30 x120 avec zoom et focus motorisés et numérique x 4 ou 12

• Rotation azimut : 360° rotation infinie

• Débattement site : +/- 45° avec butées ;

• Vitesse maximale : > 60° / sec. ;

• Résolution de positionnement : 0.005°

• Précision de pré-positionnement : 0,1°

• Stabilisateur d'image

WiFi

ou

4G

Batterie

EP

Raccordement énergie

à la charge du titulaire

Trappe sécurisée


Sécurisation de la remorque

par vérins hydrauliques

Sécurisation de la remorque

par vérins hydrauliques

Mât téléscopique de 3 à 9 m

Armoire de rueDisjoncteur différentiel


2 possibilités de raccordement de l’énergie

/120

Caractéristiques caméra nuit :

• Capteur EMCCD ou sCMOS haute résolution et sensibilité

• un zoom optique motorisé x12, x18, x20, x33 ou x60

• Stabilisateur d'image

Les caméras à tête prismatique

Modèle 1 : • Sensibilité 0,1 à 0,35 lux

• Classe IP66

• Motorisée sur deux axes pour une mise en place très rapide et un ajustement précis de l’axe de visée et des autres paramètres optiques (zoom, focus, shutter, gain, etc)...

• Caméra couleur et Noir&Blanc

• Zoom optique : rapport de x10 à x30.

• Débattement azimut : 360° avec butée

• Débattement site : Supérieur à +/-30°

• Intégrable dans le mobilier urbain

Modèle 2 :

• Infrarouge pour la Lecture Automatique de Plaques d'Immatriculation (zoom x 18),


• Classe IP66

• Débattement azimut : 360° avec butée

• Débattement site : Supérieur à +/-30°

• Longueur de focale : 24 mm

• Angle de vue en air : (H) 8.5° / (V) 6.5°

• Possibilité d’intégrer des projecteurs LED invisibles

Dispositif de Visualisation de Plaques d’Immatriculation (VPI)

Le dispositif de lecture de plaque doit être dédié, ceci dans un but de performance et afin de pouvoir affronter toutes les situations difficiles (nuit, pluie, brouillard, vitesse supérieure à 100km/h minimum, etc…). Le dispositif devra comprendre une caméra avec filtre infrarouge et projecteur infrarouge, réunis dans un seul caisson. Le placement du dispositif de lecture de plaques d’immatriculation doit se faire suivant le contexte d’implantation.

/120

Pont Radio Wifi

Le réseau radio sera utilisé dans les bandes de fréquences de 5,4 GHz conforme à la réglementation décrite par l’ARCEP.

Les antennes doivent être rigoureusement conformes aux directives 05-1080 et 05-1081 relatives à l’utilisation des bandes de fréquences 5 GHz, émises par l’Autorité de Régulation des Télécommunications et aux recommandations de l’ARCEP dans le décret du 26 septembre 2006.

Les deux types d’architecture sans-fil envisagés sont en mode point à point et point à multipoint.

Les débits théoriques demandés vont de 30 Mbps à 100 Mbps.

Les caractéristiques minimales attendues, en plus de celles demandées au début du paragraphe, sont :

• Support du 802.1Q

• Support de l’IGMP V2, V3

• Classe IP65

• Encryption AES – 256 bits

A la demande de la DSI, le titulaire pourra être amené à réaliser une étude de faisabilité de mise en œuvre d’une liaison point à point WiFi.

Fixations pour Candélabres, pylônes et façades de bâtiments

Les fixations proposées devront être compatibles à l’utilisation « vidéoprotection » en offrant une excellente stabilité face à l’action du vent et aux oscillations.

Les fixations devront être adaptées à l’environnement dans lequel elles seront mises en œuvre :

• Ancrage sur bâtiment.

• Bras de déport

• Tout autre support proposé par le candidat

Le candidat fournira un nuancier pour une intégration discrète dans le paysage (noir, ton pierre, …).

Selon le type de support et à la demande de la DSI, les caméras seront peintes en atelier à l’identique afin d’améliorer l’intégration paysagère.

/120

Protection anti-vandalisme Le candidat devra fournir des protections complémentaire anti-vandalisme pour les caméras. Elles seront fournies en différents formats (petits et grand) : Grand format :

Petit format :

En compléments des gaines anti vandalisme seront mises en œuvre. Switchs Ethernet durcis

Le titulaire a l’obligation de détenir les agréments ou certifications à jour des constructeurs.

Les commutateurs Ethernet ou switchs fournis devront disposer de fonctions avancées, d’un haut niveau de sécurité, d’une robustesse importante dans des contextes difficiles ainsi que d’une facilité d’utilisation.

Ils devront également être compatibles avec les switchs existants (Hirschmann et plus récemment Cisco) :

/120

• Permettre une hiérarchisation du trafic et des fonctions de sécurité,

• Permettre de supporter les protocoles vidéo, de qualité de service, les VLans, l’IGMP, ou encore la possibilité d’intégrer des ACLs

• Permettre de subir des contraintes environnementales fortes (choc, vibration, température de fonctionnement, ….)

• Permettre un montage dans des contextes différents (support, rail DIN, baie 19 pouces …), alimentation 220V ou 24V, relais d'alarme, acceptation des surtensions,

• Offrir une facilité de configuration avec des outils propres (navigateur web) ou par des outils d’administration du marché

• Offrir une grande facilité dans le remplacement des équipements et leur reconfiguration (réutilisation par exemple d’une mémoire flash)

• Offrir une haute disponibilité de fonctionnement et garantir une fiabilité importante

Permettre la prise en charge de Power over Ethernet (PoE) jusqu'à 15,4 W par port et Power over Ethernet Plus (PoE +) jusqu'à 30W par port

• Intégrer un large éventail de protocoles d’Ethernet industriels pour l'automatisation.

• Permettre une conformité à un large éventail de spécifications Ethernet industriel couvrant l'automatisation industrielle, ITS, ….

• Permettre un mécanisme de redondance de niveau 2 dans une topologie de type anneau

• Les modules SFP proposés par le candidat pourront être compatibles ou constructeur (articles 4.8.12 à 4.8.15)

Le tableau ci-après détaille les caractéristiques minimales exigées pour les switchs. L’attention des candidats est attirée sur la nécessité de disposer de modularité et de densité de ports fibres optiques SFP.

/120

Caractéristiques Exigences minimales CCTP

Hardware - Commutateur modulable

Interfaces 10/100 cuivre 4

Interfaces 10/100/1000 cuivre 2

Interfaces SFP 6

Prise en charge du POE/POE + oui/oui

Port console oui

Relais d'alarmes oui

Sécurité

Support du 802.1x oui

Support d'ACL oui

Filtrage par adresse Mac oui

Support du SSH V2 oui

Support SNMP V1/V2/V3 oui

Support du mode Https oui

Support du client Radius oui

Filtrage IGMP des non-abonnés oui

Protection contre les attaques (DHCP snooping, Arp Inspection, source Guard, BPDU Filtering) oui/oui/oui/oui

Limitation des flux multicast/broadcast oui/oui

Fonctionnalité de niveau 1

Support des jumbos frames oui

Fonctionnalité de niveau 2

Support Vlan (802.1q) oui

Support du IEEE 802.1d, Spanning Tree Protocol/ IEEE 802.1w, Rapid Spanning Tree Protocol oui/oui

Support du IEEE 802.1s, Multiple Spanning Tree Protocol oui

Support de l'IGMP v2/v3 oui/oui

Gestion de la QoS : oui

niveau 3 - DSCP oui

niveau 2 - 802.1p oui

Nombre de file d'attente par port 4

Administration

Outils d'administration (Cli,Web, autre, …) oui

Support SNMP et Mibs propriétaire oui

support de RMON oui

Support de Syslog oui

Support de la fonction de port mirroring oui

support du SNTP oui

Haute disponibilité

Système de redondance entre équipements oui

Support de l'aggrégation de liens 802.3ad oui

4.6.4 Le Centre Inter Urbain de Vidéo Protection (C.I.U.V.P)

La mission première du CIUVP est la visualisation proactive 24h/24 et 7j/7 des caméras du dispositif de vidéoprotection. Il est également amené à effectuer des recherches par relecture des images vidéo, sur réquisition ou par des personnes habilitées.

Le CIUVP peut être amené à être utilisé en temps réel sur certaines manifestations ou événements.

/120

Le CIUVP comprend la supervision générale (poste d’exploitation) et la recherche d’images enregistrées.

Dans le cas où la commune de CAVEIRAC décide de créer un nouveau Centre de Surveillance Urbaine (CSU) dans ses locaux, le candidat devra, aux prix indiqués au BPU, prévoir les prestations décrites ci-dessous.

Le titulaire devra :

- Fournir, installer et configurer un poste d’exploitation avec :

o Un pc sur lequel sera implanté le logiciel de supervision graphique

o Un mur d’image constitué de moniteurs « mosaïque », qui afficheront de manière simultanée les vidéos en multivision (1 à 16 images). Ils devront être pilotés par le serveur vidéo

o Un moniteur pour la supervision et le visionnage.

o Un joystick de pilotage des caméras (zoom, site, azimut) qui pourra être paramétré pour activer des scénarios préconfigurés. (choix dans une liste ou sur des boutons spécifiques)

o Un dispositif biométrique d’authentification

Les moniteurs devront être compatibles avec la résolution des caméras

- Former les utilisateurs à l’utilisation du matériel et des logiciels fournis.

Les composantes et matériels du CSU seront homogènes.

Il est précisé que les systèmes, équipements et logiciels composant le CSU devront être totalement compatibles, ouverts et évolutifs avec le système central en place sans remettre en question le système proposé.

Rappel : Un des objectifs du CIUVP étant une exploitation à postériori des images, les images enregistrées devront être de haute résolution pour permettre la lecture des plaques minéralogiques de véhicules à l’arrêt ou en circulation, l’identification des automobilistes ainsi que l’identification des personnes et ce dans des conditions de luminosité très faible notamment.

/120

4.7 FORMATION DES UTILISATEURS

Le titulaire devra prévoir une formation du personnel autorisé à visionner les caméras du dispositif (administrateur, exploitant et opérateur).

3 niveaux de formations sont envisagés :

• La formation opérateur : exploitation du système, gestion du plan, pilotage, commutations, main courante, gestion des alertes…

• La formation exploitant : formation opérateur plus consultation des images, exportation, masquage, prépositions, cycles, utilisateurs…

• La formation administrateur : formation exploitant plus gestion SNMP, fonctionnement des serveurs…

Le titulaire devra fournir les supports de cours au format papier et électronique (1 exemplaire par opérateur formé).

Le candidat détaillera dans sa réponse le contenu de la formation proposée.

Le nombre de personnes à former pouvant être variable, le candidat pourra cependant considérer pour sa réponse qu’une session de formation comportera un groupe de 5 personnes.

4.8 ASSISTANCE :

Des journées d’assistance technique sur site ou à distance pourront être commandées selon les besoins de la Commune de CAVEIRAC. Le niveau de compétence de l’intervenant (technicien ou ingénieur) devra être adapté selon le contenu de la demande. Cette ou ces journées auront pour objet notamment de :

• Réaliser des études d’évolutions techniques ou d’intégration de nouvelles fonctionnalités

• Envisager de nouveaux paramétrages et configurations

• Optimiser les fonctionnements existants

• Etudier et préparer les montées en version complexes des logiciels et des équipements

• Dispenser des compléments de formation ou de transfert de compétences

/120

4.9 GARANTIE :

Les prestations (dispositif, matériel et logiciel) mis en place dans le cadre du présent marché font l’objet d’une garantie minimale d’un an dont le point de départ est la notification de la décision d’admission. Cette garantie est incluse dans les prix unitaires d’acquisition des fournitures.

Les candidats peuvent proposer des garanties d’une durée plus longue et plus complète. Ils devront, dans ce cas, préciser les contours de cette garantie dans leur offre.

Les exigences des prestations de maintenance décrites au paragraphe 4.9 s’appliquent également aux matériels et logiciels durant leur période de garantie

4.10 MAINTENANCE DU SYSTEME

L’ensemble des éléments fournis par le titulaire du marché (logiciel, matériel, réseau…) devra être couvert par des prestations de maintenance jusqu’au terme du présent marché.

L’attention des candidats est attirée sur le fait que les clauses et prescriptions du CCAP et du CCTP constituent la base contractuelle du marché. En conséquence aucun autre document ou « contrat type » ne pourra être contractualisé dans le cadre du marché.

4.10.1 Dispositions générales :

Le titulaire prendra en charge au titre de la maintenance quelles que soient les types d’interventions (y compris dégradations ou détériorations non imputable au titulaire) :

• le diagnostic, le suivi et la clôture de l’intervention, y compris en cas d’intervention d’un tiers

• le déplacement, la nourriture et l’hébergement d'un technicien sur site,

• la dépose du matériel y compris toutes sujétions,

• la fourniture des pièces sous garantie (ou via stock de spare), les pièces hors garantie seront commandées sur les articles du BPU

• le remplacement des matériels défectueux et toutes prestations afférentes,

• la réexpédition fabricant/client,

• La fourniture et la mise à jour des livrables de configuration (caméras, switchs, applications vidéo)

• la sollicitation directe et le suivi des autres prestataires impliqués dans la délivrance du service de vidéoprotection (fibre Gecko, switchs, Cloud, Electricité, …)

/120

En cas de dégradation ou de détérioration par un tiers ou un élément externe voire climatique, le remplacement et la remise en service seront rémunérées par application des prix concernés au BPU.

Le remplacement d’un matériel qui n’est plus couvert par la période de garantie constructeur sera effectué par application du prix unitaire de fourniture du matériel concerné.

Le candidat précisera dans son mémoire :

• l’organisation prévue entre entités en cas de groupement ou de sous-traitances de certaines prestations, répartition des rôles et missions entre membres du groupement et sous-traitants éventuels,

• l'engagement du prestataire sur le fonctionnement optimal de l'installation (garantie du résultat global) ;

• l'engagement sur la mise à jour et évolution des versions logicielles ;

• l'engagement sur la tenue du livret d'entretien mentionnant le contenu des interventions et les modifications apportées (nature la panne, durée de l'arrêt, pièces renouvelées...) ;

• les prestations complémentaires qu’il est susceptible d’offrir au titre de cette maintenance.

Le titulaire devra indiquer clairement le processus à suivre en cas d’incident y compris le processus d’escalade et communiquera à la DSI tous les numéros d’appels, emails et codes d’accès nécessaires.

La première intervention consistera à garantir l’intégrité des éléments du système de vidéoprotection, à rechercher la cause de l’incident, à établir un diagnostic et à mettre en œuvre les moyens pour commencer l’opération de dépannage ou de réparation afin de rétablir le service dans les délais contractuels.

En particulier, le titulaire met en place des mesures compensatoires pour assurer la sécurité des personnes et des biens, en liaison avec le responsable de la DSI Mutualisée ou les services habilités. Les mesures compensatoires sont maintenues aussi longtemps que nécessaire jusqu’à la levée totale du dérangement.

Dans le cas d’une dégradation/destruction des infrastructures ou du réseau provoquée par un tiers, le titulaire devra fournir à la DSI, en plus d’un devis de réparation provisoire et définitive, un dossier technique complet, complété par un constat d’huissier, qui sera opposable au tiers responsable des dégâts.

IMPORTANT : Le titulaire s’assurera obligatoirement que ses équipes d’intervention et les responsables terrain réaliseront bien le reporting continu aux représentants de la DSI lors des opérations de réparation. Ce reporting se fera par téléphone, email ou via l’extranet client.

Permanence téléphonique et accès Hotline

Le titulaire fournira un accès à sa hot-line ou centre d’appels 7 jours sur 7 et 24h/24.

/120

Un extranet client (type « GMAO ») permettant de déclarer, suivre et valider la clôture des incidents est également exigé. Celui-ci devra permettre également la mise en place de reporting sous forme de tableau de bord régulier.

Le candidat fournira dans son mémoire technique :

• un descriptif de leur extranet (voire un compte test).

• des exemples de tableau de bord concernant les SLA

Astreinte et interventions

La redevance de maintenance du dispositif (caméras, switchs durcis, logiciels, liaisons hertziennes, …) intégrera le coût global de l’astreinte, des interventions sur site (y compris pour ce qui concerne l’électricité et le réarmement de disjoncteur), les opérations de maintenance, comprenant notamment les frais de déplacement, de nourriture et d’hébergement des techniciens sur site.

Les plages de couverture (24h/24 et 7j/7) et les délais (GTI/GTR) intégrés au prix unitaires sont ceux décrits ci-après.

4.10.2 Couverture logicielle.

La maintenance intégrera en prix de base pour l'ensemble des logiciels fournis et maintenus au titre du marché :

- La mise à disposition de toutes les versions évolutives et correctives (firmwares des caméras compris) des produits à maintenir (caméras, logiciels centraux, switchs durcis).

- Les installations des versions évolutives mineures et des correctifs de ces produits.

- L'installation d'une évolution majeure par an.

Les installations des versions mineures ou majeures seront réalisées sur un environnement de pré-production.

Les impacts éventuels sur la mise en œuvre de ces nouvelles versions sur l’architecture technique et fonctionnelle de la solution de vidéoprotection, doivent être clairement indiqués et précisés par le titulaire en amont de chaque opération.

La mise en production sera validée par un comité technique composé de la DSI mutualisée, des utilisateurs du système et du titulaire du marché.

La maintenance comprend :

Une maintenance corrective .

/120

Celle-ci comprend :

• L’expertise approfondie du dysfonctionnement,

• Les tests de vérification de bon fonctionnement,

Ces interventions peuvent être de deux types :

• Interventions à distance, téléphonique ou télémaintenance

L’expertise approfondie peut se faire à distance selon la procédure mise en place.

Après l’émission du diagnostic, si la nature du problème le permet, le titulaire fournira à la collectivité concernée tous les éléments utiles à la remise en état de la solution.

• Interventions sur site

Lorsque l’intervention à distance n’a pas permis une remise en état opérationnelle du dysfonctionnement constaté, le titulaire doit effectuer une intervention sur site en respectant les délais de réparations et remise en service et conformément au processus décrit plus loin (synoptique de contrôle sur site vidéo).

Une maintenance évolutive :

Celle-ci comprend :

• la mise à disposition et l’installation des nouvelles versions évolutives et majeures qui découlent de l’évolution normale de tous les produits à maintenir (caméras, logiciels centraux, switchs durcis…), y compris l’actualisation par rapport aux réformes dictées par le législateur ou aux changements technologiques.

4.10.3 Couverture matérielle. Le titulaire assurera la maintenance sur site des matériels fournis au titre du présent marché afin de maintenir une exploitation normale de la solution.

Par exploitation normale, on entend le meilleur rendement possible pour obtenir un fonctionnement normal du matériel, c'est-à-dire une remise en état de toute défectuosité de l'ensemble des organes de l'installation.

Afin d’offrir une réactivité importante en cas de panne matérielle et afin de respecter les délais d’intervention et de remise en état imposés dans le dossier de consultation, le titulaire devra posséder un stock de pièces de remplacement pour l’ensemble des matériels composant sa solution (spare).

/120

La DSI mutualisée complètera ce stock des éléments sous sa responsabilité directe ou de ses mainteneurs tiers (matériels réseaux notamment) afin de garantir un rétablissement optimal en termes de délai.

Le titulaire garantira à la commune de CAVEIRAC l’approvisionnement de tous les éléments de matériel nécessaires à l’entretien et à la maintenance du dispositif pendant toute la durée de l’installation et s’engage à remplacer l’ensemble du matériel pour lequel l’approvisionnement ne serait plus possible.

4.10.4 Couverture du « Réseau » Le titulaire assurera la maintenance sur site des infrastructures de communications électroniques de génie civil (canalisations, chambres de tirage, armoires de rue, pylônes, points hauts, …) et leur alimentation en énergie (inclus dans l’intervention) ainsi que des réseaux et éléments optiques associés fournis au titre du présent marché afin de maintenir une exploitation normale des réseaux.

Par exploitation normale, on entend le meilleur rendement possible pour obtenir un fonctionnement normal des matériels reliés au « réseau », c'est-à-dire que le titulaire assurera « un ensemble d’actions tendant à corriger les dégradations d’une liaison optique afin de rétablir sa conformité aux spécifications ».

Le suivi de la maintenance sera assuré par la DSI Mutualisée.

4.10.5 Délais et périodes de couverture

Les prestations décrites ci-dessus portent sur la maintenance curative de l’ensemble des éléments fournis par le titulaire dans le cadre de ce marché (dispositif de vidéoprotection)

Cas n°1 : Maintenance GTI 2h/4h GTR 4h/8h 7j/7 24h/24 (article 2.1.1 du BPU)

A la suite de la déclaration d’un incident par téléphone, fax, email ou extranet client; les actions curatives seront engagées selon les délais suivants sur les 7 jours de la semaine et 24h/24 :

Garantie de Temps d’Intervention (GTI)

Garantie de Temps de Rétablissement (GTR)

Gravité forte - Urgent 2 HEURES 4 HEURES

Gravité faible - non urgent 4 HEURES 8 HEURES

/120

Cas n°2 : Maintenance GTI 2h/4h ouvrées GTR 4h/8h ouvrées 5j/7 de 9h00 à 18h00 (article 2.1.2 du BPU)

A la suite de la déclaration d’un incident par téléphone, fax, email ou extranet client; les actions curatives seront engagées selon les délais suivants du lundi au vendredi 9h00 et 18h00.

Garantie de Temps d’Intervention (GTI)

Garantie de Temps de Rétablissement (GTR)

Gravité forte - Urgent 2 HEURES 4 HEURES

Gravité faible - non urgent 4 HEURES 8 HEURES

Pour les tableaux ci-dessus, les délais ne sont pas cumulés et s’entendent à compter de l’ouverture de l’incident

Le niveau de gravité sera déterminé « à priori » par le pouvoir adjudicateur ou son représentant au moment de l’appel. Le niveau de gravité est qualifié dans le § 4.10.9 du présent C.C.T.P.

Lors d’une ouverture d’incident chez le titulaire par le pouvoir adjudicateur ou son représentant, le délai imparti au titulaire pour commencer une intervention de réparation, rechercher la cause d’un incident ou débuter la réparation, démarre à partir de cette ouverture.

Dans le cas où l’incident serait résolu par la mise en place d’une solution de contournement, le titulaire dispose de 5 jours ouvrés après mise en place pour apporter une correction considérée comme définitive et acceptée par la DSI.

Pour les caméras, switchs durcis et convertisseurs, la GTI/GTR devra être impérativement respectée, quelle que soit la cause de la dégradation. Les candidats préciseront quelles modalités seront mises en œuvre pour répondre à ces exigences.

/120

4.10.6 Synoptique de qualification des pannes

/120

4.10.7 Synoptique de contrôle sur site vidéo

Contrôle sur site

Switch allumé ? OUI

Lien Fibre vers

switch site amont

allumé ?

OUI

Escalade vers

prestataire Mainteneur

équipements réseau

NON

Ré-enclenchement

disjoncteur switch OK ?

NON

Appel cadre Astreinte

DG

06 26 33 44 86

Escalade vers prestataire

Mainteneur réseau fibre

GECKO

OUI

Clôture incident

Retour information au CIUVP

NON

Transmission du N° ticket à l’opérateur CIUVP

Envoi email à la DSI : [email protected]

Retour à la normale

(électricité, switch,

fibre) ?

NON

OUI

Arrivée sur site

Mise à jour : le 11/12/2014

/120

4.10.8 Synoptique d’intervention sur mât d’éclairage public

/120

4.10.9 Processus de maintenance de la vidéoprotection

4.10.10 Période de crise (article BPU 2.1.3) L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’en période de crise (type inondation, fête votive, évènement, manifestation, surveillance particulière… par exemple), le système de vidéoprotection est une infrastructure particulièrement critique. Le candidat indiquera donc dans son mémoire technique les dispositions particulières qu’il envisage de mettre en œuvre afin qu’une équipe technique soit mobilisée sur le territoire de la commune de CAVEIRAC lors de ces événements. Le cas échéant, la commune de CAVEIRAC pourra mettre à disposition du titulaire un local afin que cette équipe dispose sur le terrain de tous les moyens nécessaires pour intervenir. Le candidat décrira la composition de l’équipe de crise et les moyens provisionnés à disposition de cette équipe. Cette disposition ne sera pas permanente mais seulement sur sollicitation expresse de la commune en période de pré-alerte.

A ……………., le Signature du candidat et tampon

/120

ANNEXE 1 - PRECISION SUR LA LOCALISATION DES EQUIPEMENTS.

L’annexe 1, remise lors de la visite obligatoire, décrit l’ensemble des équipements et leur localisation pour le projet de la commune de CAVEIRAC.

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)©oprotection.pdf · Page 1 sur 120 MARCHÉ...

Documents

Transcript of Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)©oprotection.pdf · Page 1 sur 120 MARCHÉ...