MARCHE N° 06/2016/INDH Cahier de Prescription … TARAVAUX AEP... · Le devis général...

1

MARCHE N° 06/2016/INDH

Cahier de Prescription Spécial (CPS)

Relatif au

Travaux d’Extension du réseau d’eau potable à

Ksar Elmaiz ville de Figuig

2

ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’INTERIEUR

PROVINCE DE FIGUIG

COMMUNE DE FIGUIG

MARCHE PASSE PAR APPEL D’OFFRES OUVERT

SUR OFFRES DE PRIX

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article 16 et § 1 de

l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article 17 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux

marchés publics

Et de l’accord de prêt n°7415 MOR, signé avec la banque mondiale le 15 décembre

2006.

Entre les soussignés :

LA COMMUNE DE FIGUIG, représenté par son Président M. Mohammed HAKKOU

Faisant élection de domicile à BP : 121 Centre Administratif 61000 Figuig. Désigné ci-après par : « le Maître

d’Ouvrage » Ou « Administration »

D’une part :

ET

L’entrepreneur :

Représenté par Monsieur : …. ...........................................................................................

Agissant en nom ..........................et pour le compte... …………………………………

Faisant élection de domicile à : ……………………………………………………….

Inscrit au registre de commerce de……………………… sous n° ……………………..

Affilié à la CNSS sous le n° : ………………………………………………………….

Inscrit au rôle des patente sous n° : …………………………………………………….

Identifiant fiscal …………………………..……………………………………………

Titulaire du compte ……………… ouvert à ……………………………………………

RIB numéro : …………………………………………………………………………….

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés

Désigné ci-après par le terme « Entrepreneur »

D’autre part :

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

3

Sommaire CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ............................................................................... 4

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE : .............................................................................................................................. 4 ARTICLE 2 : MODE ET PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE : .................................................................. 4 ARTICLE 3 : CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX ........................................................................... 4 ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ............................................................................................... 4 ARTICLE 5 : REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX ET PARTICULIERS......................................................... 4 ARTICLE 6 : DISPOSITIONS GENERALES : ................................................................................................................ 7 ARTICLE 7: MAITRE D’OUVRAGE : ............................................................................................................................ 7 ARTICLE 8: VALIDITE DU MARCHE .......................................................................................................................... 7 ARTICLE 9: DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE : ..................................................... 7 ARTICLE 10: DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR : ...................................................................... 7 ARTICLE 11: DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX : ............................................................................................. 8 ARTICLE 12: PENALITES POUR RETARD .................................................................................................................. 8 ARTICLE 13: CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE : ............................................................................ 8 ARTICLE 14: CARACTERE DES PRIX : ....................................................................................................................... 8 ARTICLE 15: REVISION DES PRIX DU MARCHE : .................................................................................................... 8 ARTICLE 16– RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS : ........................................................................... 8 ARTICLE 17– MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE : ....................................................................................... 8 ARTICLE 18: ASSURANCE : .......................................................................................................................................... 8 ARTICLE 19: RECEPTION PROVISOIRE : ................................................................................................................... 8 ARTICLE 20 DELAI DE GARANTIE : .......................................................................................................................... 9 ARTICLE 21 RECEPTION DEFINITIVE : ...................................................................................................................... 9 ARTICLE 22 : DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT : .............................................................................. 9 ARTICLE 23 : ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR : ........................................................................ 9 ARTICLE 24: SOUS-TRAITANCE : ............................................................................................................................... 9 ARTICLE 25 : MODALITES DE REGLEMENT : .......................................................................................................... 9 ARTICLE 26: REGLEMENT DES SOMMES DUES ...................................................................................................... 9 ARTICLE 27: RESILIATION : ......................................................................................................................................... 9 ARTICLE 28 : NANTISSEMENT : ................................................................................................................................ 10 ARTICLE 29: CONTESTATIONS – LITIGES .............................................................................................................. 10 ARTICLE 30 : CLAUSE DE CORRUPTION OU DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES : ..................................... 10 ARTICLE 31- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : ......................................................................................... 10 ARTICLE 32 : NETTOYAGE DU CHANTIER ............................................................................................................. 10 ARTICLE 33 – MALFACONS ....................................................................................................................................... 10

CHAPITRE II : LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES. ............................................................................................. 11 Article 1 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER ........................................................................... 11 Article 2 : IMPLANTATION DES OUVRAGES .................................................................. Erreur ! Signet non défini. Article 3 : PROVENANCE - QUALITE - PREPARATION DES MATERIAUX ......................................................... 11 Article 4 : ECHANTILLONNAGE ................................................................................................................................. 11 Article 5 : VERIFICATION DES MATERIAUX ET MATERIELS. ............................................................................. 12

CHAPITRE III : DESCRIPTIF DES OUVRAGES. .................................................................. Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE IV : BORDEREAU DES PRIX –DETAIL ESTIMATIF ................................................................................ 20

4

CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE :

Le présent marché a pour objet Travaux d’extension du réseau d’Eau Potable à Ksar Elmaiz

ville de Figuig

ARTICLE 2 : MODE ET PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE :

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article 16 et § 1 de

l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article 17 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux

marchés publics

ARTICLE 3 : CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux à exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit:

La réalisation de :

1. Terrassement en terrain de toutes natures.

2. Fourniture et pose des conduites en PVC .

3. Remblai primaires et secondaire remblayage des tranchés.

4. Fourniture et pose de diverses pièces spéciales.

5. Travaux de construction des regards et ouvrage en béton armée et tampons.

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces constitutives du marché sont celles énumérées ci-après :

L’acte d’engagement ;

Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ;

Règlement de consultation,

Le bordereau des prix-le détail estimatif,

En cas de contradiction entre les pièces ci-dessus, les pièces prévalent dans l'ordre où elles sont

énumérées.

ARTICLE 5: REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX ET PARTICULIERS

Le titulaire du marché est soumis aux textes suivants :

A/ TEXTES GENERAUX :

Le titulaire du marché reste soumis aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment :

Le décret n° 2.12.349 du 20/03/2013 relatif aux marchés publics.

Décret n° 2-99-1087 du 29 Moharram 1421 (04-05-2000) approuvant le cahier des clauses générales

des travaux (C.C.G.A.T) .

Le Dahir du 28/8/48 relatif au nantissement des marchés publics tel qu’il est modifié ou complété par

les dahirs royaux 1.60.371 du 31.1.1961 et 1.62202 du 29.10.1962.

Le Dahir 1-85-347 du 20-12-85, portant promulgation de la loi N° 30-85 relative à la T.V.A.

Dahir n°1.15.85 du 20 Ramadan 1436 (07/07/2015) portant promulgation de La loi Organique

n°14.113 relative aux communes.

5

Dahir n°1.15.84 du 20 Ramadan 1436 (07/07/2015) portant promulgation de La loi organique

n°14.112 relative aux Préfectures et Provinces.

Dahir n°1.15.83 du 20 Ramadan 1436 (07/07/2015) portant promulgation de La loi organique

n°14.111 relative aux régions

Arrêté du Ministre de l’économie et des finances N° 1814-13 du 09 Moharram 1435 (13 novembre

2013) pris en application de l’article 160 du décret 2-12-349 du 20-03-2013 relatifs aux marchés

publics.

Arrêté du ministre de l’intérieur n° 3573-13 du 10 décembre 2013 fixant les cahiers des clauses

administratives générales applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des

communes.

Arrêté du ministre de l’intérieur n° 3575-13 du 10 décembre 2013 fixant les modalités de la

composition des commissions d’appel d’offres ouverts, restreints ou avec présélections

Arrêté du ministre de l’intérieur n° 3610-13 du 12 décembre 2013 fixant les autorités habiletés à

approuver les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

La circulaire n° 242/ S.C.P du 13 juin 1940 relatif à la fourniture du ciment.

La circulaire n° 4.59 du S.G.G. du 12 février 1959 et l’instruction 23/59 S.G.G. en date du 6 octobre

1959 relatives aux marchés de l’Etat des Etablissements publics et les collectivités

locales et la circulaire n° 1/61S.G.G. /C.A.B du 30-1-1961.

Circulaire n° 19/99 du 16-8-99 du Mr le premier Ministre.

Les textes officiels réglementant la main d’œuvre et les salaires.

Le devis général d’Architecture fixant les conditions d’exécution des travaux concernant les

bâtiments administratifs (édition 1956).

Le Cahier des Prescriptions Communes(CPC) applicables aux travaux routiers courants du Ministère

d’Equipement et édité par lui en vertu de l’article n°451-83 du 06/12/82, tel qu’il a été modifié ou

complété et comprenant les fascicules suivants :

- Fascicule n° 1, clauses techniques communes aux diverses natures de travaux ;

- Fascicule n° 2, clauses financières communes aux diverses natures de travaux ;

- Fascicule n° 3, clauses techniques communes aux travaux de terrassements ;

- Fascicule n° 4, clauses techniques communes aux ouvrages d’assainissement et de soutènement

- Fascicule n° 5, clauses techniques communes aux chaussées, comprenant 4 cahiers.

Les normes en vigueur au Maroc

Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la signature du présent marché

L'entrepreneur devra s'il ne les possède pas, se procurer ces brochures de L’imprimerie officielle

de Rabat. Il ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ces documents pour se soustraire aux

obligations qui en découlent.

6

B/ TEXTES PARTICULIERS :

1. Le cahier des charges provisoires pour la fourniture des liants hydrauliques en date du 16 Mai 1951.

2. Dahir 1-70-157 du 26 Joumada du 30/7/70 relatif à la normalisation industrielle en vue de la

recherche de la qualité et l’amélioration de la productivité rendant obligatoire l’utilisation des

produits normalisés.

3. La circulaire n° 6015 T.P du 1er Avril 1965 de Monsieur le Ministre des travaux publics et des

communications fixant l’application du cahier des prescriptions spéciales types.

4. Bordereau des salaires minima.

5. L’instruction n° 4/390 S.G.G. du 8 juillet 1957 prescrivant obligatoirement l’emploi des produits ou

matériaux de production marocaine.

6. Le Décret Royal n° 406-67 du 9 Rabia II 1387 (17 juillet 1967) rendant le D.G.A. applicable à tous

les travaux à usage administratif, industriel ou l’habitat et à tous les marchés des travaux publics de

bâtiments.

7. L’arrêté du Directeur général des travaux publics portant règlement sur les installations électriques et

leurs dépenses du 7 juin 1939.

8. Règlement sur l’installation des postes de transformation du Directeur des T.P en date du 31

décembre 1941.

9. Le devis général des travaux pour l’assainissement (édition 61)approuvé le 30.8-59.

10. La circulaire n° 6001 bis T.P du 7/8/1958 relative aux transports des matériaux et marchandises pour

l’exécution des travaux publics (arrêté 350-67), des T.P.C. du 15 juillet 1967 et les règles techniques

T.N.M 7.11.CL.006 et 005 y annexés.

11. Les conditions d’exécution du gros œuvre des toitures , terrasses en béton armé (édition 46) de

l’institut technique de bâtiment T.P.

12. Les règles d’utilisation des ronds crénelés et lisses en béton armé « règles 1948 » 40/60.

13. Par dérogation à l’article III du D.G.A. les règles pour le calcul et l’exécution des constructions en

béton armé, dites « règles B.A. « 68 révisées en 1970.

14. L’arrêté n 127-63 du 15 Mars 1963 du Ministère des travaux publics portant règlement sur les

conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie.

15. L’arrêté n° 350-67 du 15 juillet 1967 du Ministère des travaux publics et des communications portant

règlement sur les installations électriques dans les immeubles et les branchements.

16. Règlement parasismique marocain RPS 2000.

17. La loi n°10.95 relative à l’Eau

18. La loi n°11.03 relative à l environnement

L'Entrepreneur devra s'il ne les possède se procurer ces brochures de l'imprimerie officielle de

Rabat. Il ne pourra en aucun cas expier de l'ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations

qui en découlent.

S’il estime que les désignations des divers documents sont insuffisantes, l’entrepreneur est tenu de

requérir les renseignements complémentaires avant la signature du marché, celle-ci impliquant qu’il

est parfaitement renseigné.

Le titulaire devra se procurer ces documents à ses frais, s’il ne les possède pas. Il ne pourra en aucun

cas exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

7

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS GENERALES :

Au titre du présent marché l’entrepreneur doit observer et se conformer entre autres aux dispositions

du CCAGT notamment :

Droits du maître d’ouvrage sur les cautionnements

Restitution du cautionnement provisoire et du cautionnement définitif – Paiement de la retenue de

garantie.

Domicile de l’entrepreneur

Correspondance

Propriétés industrielles et commerciales

Mesures coercitives

Ajournement et cessation des travaux

Vices de construction

ARTICLE 7: MAITRE D’OUVRAGE :

Le Maître d’ouvrage est la commune de Figuig représentée par son président.

ARTICLE 8: VALIDITE DU MARCHE

Le présent marché ne sera valable et définitif qu’après son approbation par l’autorité compétente et sa

notification au titulaire du marché.

ARTICLE 9: DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE :

En application de l’article 153 du décret n° 2.12.349 du 20/03/2013 relatif aux marchés publics.

La notification de l’approbation du marché doit intervenir dans un délai de 75 jours à compter de la

date fixée pour l’ouverture des plis.

ARTICLE 10: DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR :

L'entrepreneur soumettra au maitre d’ouvrage dans un délai de 8 jours (huit jours) ouvrables à dater du

jour de la notification de l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux, un programme

détaillé de l’exécution des travaux.

Ce programme visera dans le cadre des détails prescrits à l’article du présent cahier :

Les installations du chantier ;

L’exécution des travaux.

Si à un moment quelconque, en cours d’exécution, le maître d’ouvrage constate que les délais prévues

au programme des travaux ne sont pas respectés, l’Entrepreneur devra dans un délais de 6 (six) jours

ouvrables à dater du jour de l’invitation qui lui en sera faite par ordre de service, proposer un nouveau

programme qui devra prévoir l’achèvement des travaux dans les délais contractuels. Ce nouveau

programme, une fois accepté, l’Entrepreneur devra y ramener en conséquence l’organisation de son

chantier.

8

ARTICLE 11: DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX :

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour terminer les travaux objet du présent

marché dans un délai de Deux (02) mois.

Le délai commence à courir à partir de la date fixée dans l’ordre de service de commencement des

travaux.

ARTICLE 12: PENALITES POUR RETARD

En cas de retard dans l’exécution des travaux il sera appliqué à l’encontre de l’entrepreneur une

pénalité journalière de 1‰ (un pour mille) du montant initial du marché modifié ou complété le cas

échéant des montants des avenants.

Le montant total de ces pénalités est plafonné à (10 %) Dix pour cent du montant initial du marché

modifié ou complété le cas échéant des montants des avenants.

ARTICLE 13: CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE :

Le cautionnement provisoire est fixé à Douze mille dirhams (12 000.00 Dhs).

Le cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché et doit être

constitué dans les (30 jours) qui suivent la notification de l’approbation du marché.

La retenue de garantie à prélever sur les décomptes est de 10% elle cessera de croître lorsqu’elle

atteindra 7% du montant initial du marché augmenté le cas échéant des montants des avenants,

ARTICLE 14: CARACTERE DES PRIX :

Les prix du marché sont établis par le titulaire tel que définis à l’article 49 du CCAG-T.

ARTICLE 15: REVISION DES PRIX DU MARCHE :

Vu le délai d’exécution, Les prix du marché sont fermes et non révisables.

ARTICLE 16– RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS :

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions des

paragraphes 2 à 7 de l’article 20 du CCAG-T.

ARTICLE 17– MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE :

Les mesures de sécurité et d’hygiène sont celles prévues à l’article 30 du CCAG-T.

ARTICLE 18: ASSURANCE :

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage les

attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à

l’exécution du marché et ce, conformément aux stipulations de l’article 24 du CCAG-T tel qu’il a été

complété ou modifié.

ARTICLE 19: RECEPTION PROVISOIRE :

La réception provisoire sera prononcée conformément aux dispositions de l'article 65 du C.C.A.G – T.

9

ARTICLE 20 : DELAI DE GARANTIE :

Le délai de garantie est fixé à une année à partir de la date de la réception provisoire.

Pendant la durée du délai de garantie, l’entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu

de les entretenir à ses frais, il reste de même responsable des actions ou indemnités formulées par les

tiers pour dommages résultant de l’exécution des travaux.

ARTICLE 21 : RECEPTION DEFINITIVE :

La réception définitive sera prononcée après expiration du délai de garantie et conformément aux

dispositions de l'article 68 du C.C.A.G – T.

ARTICLE 22 : DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT :

L'entrepreneur acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l'enregistrement du marché,

tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 23 : ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR :

A défaut par l’entrepreneur de satisfaire aux prescriptions de l’article 17 du C.C.A.G.T, toutes les

notifications qui se rapportent au marché lui seront valablement faites à l’adresse indiquée dans le

présent CPS.

ARTICLE 24: SOUS-TRAITANCE :

Les conditions de la sous-traitance sont celles prévues en application de l’article158 du décret n° 2-

12-349 précité.

ARTICLE 25 : MODALITES DE REGLEMENT :

Des acomptes sont réglés à l’entrepreneur sur la base de décomptes établis par le maître d’ouvrage.

Le montant de chaque décompte est réglé à l’entrepreneur après réception par le maître d’ouvrage de

tous les métrés, situations et pièces justificatives nécessaires à sa vérification.

Seules sont réglées les prestations prescrites par le CPS ou par ordre de service notifié par le maître

d’ouvrage.

Les prestations sont réglées par application des prix aux quantités réellement exécutées après

déduction de la retenue de garantie.

ARTICLE 26: REGLEMENT DES SOMMES DUES

Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte courant

postal, bancaire ou à la Trésorerie Générale du Royaume ouvert au nom du Titulaire tel qu’il ressort de

son acte d’engagement

ARTICLE 27: RESILIATION

Le marché sera résilié de plein droit par le maitre d’ouvrage dans tous les cas prévus dans le

C.C.A.G.T (articles : 43, 44, 53, 48, 47, 46, 45 et 70)

10

ARTICLE 28 : NANTISSEMENT :

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, le fournisseur bénéficiera du

régime institué par Le Dahir du 28/8/48 relatif au nantissement des marchés publics tel qu’il est

modifié ou complété par les dahirs royaux 1.60.371 du 31.1.1961 et 1.62202 du 29.10.1962du 28Aout

1948 relatif aux nantissement des marchés publics , étant précisé que :

1. La liquidation des sommes dues en exécution du présent marché sera opérée par les soins de

l’Ordonnateur de la Commune de Figuig.

2. Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du présent marché ainsi qu’au bénéficiaire des

nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus à l’article 7 du Dahir du 28 Août

1948 tel qu’il est modifié et complété par le dahir du 31/01/1961 et 29/10/1962 est Monsieur

l’Ordonnateur de la Commune de Figuig.

3. Les paiements prévus au présent marché seront effectués par l’Ordonnateur de la Commune de

Figuig seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

ARTICLE 29: CONTESTATIONS – LITIGES

En cas de difficultés survenues entre le titulaire et le maître d’ouvrage au cours de l’exécution du

marché, il sera fait application des dispositions des articles 71 et 72 du CCAG-T précité.

En cas de désaccord, le litige entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur est soumis aux tribunaux

compétents.

ARTICLE 30 : CLAUSE DE CORRUPTION OU DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES :

Les soumissionnaires sont tenus du respect les règles d’éthique professionnelle, de ce fait tout recours à

la corruption ou à des manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir des avantages auprès du maître

d’ouvrage sont proscrits et sont passibles de sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 31- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :

L’Entrepreneur doit veiller à ce que l’extraction des matériaux ou leur dépôt ne puissent nuire, de

quelque façon que ce soit, à la qualité de l’environnement et à l’écoulement des eaux.

ARTICLE 32 : NETTOYAGE DU CHANTIER

L’Entrepreneur devra évacuer régulièrement les lieux où il travaille ainsi que les gravois ou débris qui

sont le fait de son activité pour faciliter l’accessibilité du public.

ARTICLE 33 – MALFACONS

Si des malfaçons ou erreurs viennent à être décelés, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge

de l’entrepreneur. Si ces réfections entraînent des dépenses, celles-ci seront également à la charge de

l’entrepreneur.

11

CHAPITRE II : LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES.

Article 1 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

L'Entrepreneur se disposera pour l'installation de son chantier du terrain Il est tenu de prévoir dés

l'ouverture du chantier, un local qui sera mis à la disposition du représentant du Maître de l'ouvrage, qui en

détiendra la clé. Ce local servira, en particulier, à recevoir les échantillons des matériaux retenus, fournis par

les différents corps d’état.

Il fournira et installera, à sa charge, un panneau de 1.5x1m sur lequel il portera la signalisation du

chantier et logo de l’INDH

Article 2 : IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'implantation sera réalisée par un géomètre agréé et aux frais de l'Entrepreneur sous le contrôle du

maitre d’ouvrage.

La pose des repères définissant les axes et les niveaux sera assurée par lui, mais il sera tenu d'en

demander la vérification de l’administration.

Toute erreur constatée après cette vérification ne déchargera pas l'Entrepreneur de son entière et pleine

responsabilité.

Les travaux seront exécutés conformément aux dessins du projet et au dossier technique fournis à

l'entrepreneur et approuvés par L’administration.

Article 3 : PROVENANCE - QUALITE - PREPARATION DES MATERIAUX

Les matériaux et matériels destinés à l'exécution des travaux seront d'origine Marocaine. Il ne sera

fait appel aux matériaux et matériels d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le

marché Marocain. Les matériaux et matériels proviendront en principe des lieux d'extraction ou de

production suivants :

Désignation, provenance et qualité des matériaux et matériel.

Sable d'Oued devant satisfaire aux spécifications de l’article 6 du D.G.A. Lavé et exempt de

poussière.

Gravette des meilleures carrières, de concassage de calcaires dur, tamisé et lavé avant l'emploi.

Aciers devront satisfaire aux prescriptions de l'article 21 du D.G.A. Des usines agréées du Maroc

Ciment Portland artificiel CPJ 45 des usines du Maroc

Tuyaux PVC et pièces spéciales des usines agréées du Maroc

Par le fait même du dépôt de son offre, l'Entrepreneur sera réputé connaître les ressources des carrières

ou dépôts indiqués ci-dessus ainsi que leurs conditions d'accès et d'exploitation. Aucune réclamation ne sera

recevable concernant les prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux. Tous ces matériaux devront être de

première qualité et répondront aux prescriptions du devis descriptif technique du D.G.A. à la dernière norme

AFNOR et aux documents techniques du R.E.E.F. Chaque fois qu'il existe une estampille de qualité NF-

USE-SGM, etc. ou un certificat délivré par un organisme officiel, les matériaux et matériels seront revêtus

de cette estampille ou admis à ce certificat ou bien seront de qualité équivalente.

Article 4 : ECHANTILLONNAGE

Avant tout approvisionnement, l'Entrepreneur est tenu de faire parvenir à l’administration des

échantillons concernant les prix suivants lors de la séance d’ouverture des plis:

Prix N° 4 - Prix N° 5 - Prix N° 6.

et pour les pièces spéciales l’entrepreneur devra produire sur le dossier technique : les

notices, catalogues, prospectus

12

Article 5 : VERIFICATION DES MATERIAUX ET MATERIELS.

L'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité du

matériel et matériaux indispensables à la bonne marche des travaux. Avant tout emploi des matériaux et

matériels destinés à l'exécution de l'ouvrage, l'Entrepreneur est tenu de les faire réceptionner par

l’administration. Pour cela l'Entrepreneur fera parvenir à l’administration la demande de réception quatre

jours ouvrables (4 jours ouvrables) à l'avance. L'Entrepreneur assume toute responsabilité si les dispositions

stipulées auparavant ne sont pas respectées. Dans ce cas, les frais qui découlent des dispositions énumérées

ci-après seront à la charge de l'Entrepreneur :

1) Evacuation dans un délai de 24 heures pour tout matériau non conforme à l'échantillon agréé.

2) Enlèvement respectivement de tout ouvrage exécuté (ou installé) avec tout matériau non

réceptionné.

3) Les frais relatifs au contrôle de vérification seront à la charge de l'Entrepreneur. Et en cas de

désistement par l'Entrepreneur, ces frais seront déduits d'office des décomptes et sommes dues à

l'Entrepreneur.

N.B : Les opérations d'évacuation, d'enlèvement décrites aux points 1) et 2) seront effectuées en présence

de l’administration et seront sanctionnées par un procès verbal. En ce qui concerne le point 3) il est à

préciser que le bureau de contrôle est désigné par l’Administration.

13

CHAPITRE III : DESCRIPTIF DES OUVRAGES.

GENERALITE

Nature des travaux.

Il s’agit des opérations de fourniture, transport et pose des tuyaux en PVC de différents diamètres et

pièces spéciales conformes aux NORMES MAROCAINES. L’ensemble des opérations est destiné à

l’adduction en eau potable.

Conditions d’exécution et de pose.

Les différentes taches dans toutes ses étapes doivent faire l’objet d’un accord préalable entre

l’administration et l’entreprise.

Les fouilles seront excavées manuellement ou à l’aide d’une pelle mécanique à fin d’obtenir les largeurs et

profondeurs nécessaires. Un lit de sable de 01 cm d épaisseur sera disposé au fond de fouille pour recevoir

la conduite. Le remblai doit être propre, criblé avant d’être soigneusement disposé par couche successives.

Le reste des déblais doit être évacués par l’entreprise vers les lieux désignés par le Maitre d’Ouvrage 24

heures après le remblaiement des tranchées et l’entreprise veille à ce que les lieux des travaux doivent être

propre et assure la fluidité de la circulation.

N° 1 : Terrassement en terrain de toute nature :

Les fouilles seront excavées manuellement ou à l’aide d’une pelle mécanique à fin d’obtenir la largeur de

0,50 m et une profondeur 0.90 m nécessaires et toutes sujétions de parfaite exécution.

Ouvrage payé au mètre cube, au prix………………………………………….N° 1

N° 2 : FTP lit de sable pour la pose des conduites :

Un lit de sable de 10 cm d épaisseurs sera disposé au fond de fouille pour recevoir la conduite et toutes

sujétions de parfaite exécution, une autre couche du sable sera déposée au dessus de la conduite d’une

épaisseur de 20 cm

Ouvrage payé au mètre cube, au prix………………………………………….N° 2

N° 3:Remblais primaire et secondaire, sur les conduites.

Le remblai doit être propre, criblé arrosé et compacté avant d’être soigneusement déposé par couche de 20

cm successives et toutes sujétions de parfaite exécution.

Ouvrage Payé au mètre cube…………………………………………………..……N° 3

N° 4 : FTP d’une conduite en PVC Diamètre 75 à joint PN 16 :

Fourniture transport et pose de tuyau en PVC de diamètre extérieur 75 mm, conforme aux normes

marocaines et prévues pour une pression nominale de service de 16 bars, y compris buté, essais et toutes

sujétions de parfaite exécution.

La validation du choix doit être faite par le maitre d’ouvrage, Avant toute livraison.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix……………………………..……….N° 4

14


Fourniture, transport et pose de tuyau en PVC de diamètre extérieur 110 mm, conforme aux normes




Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix……………………………………….N° 5


Fourniture, transport et pose de tuyau en PVC de diamètre extérieur 160 mm, conforme aux normes




Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix……………………………………….N° 6

N° 7 : FTP d’une conduite en PEHD Diamètre 25 PN 16 :

Fourniture transport et pose de tuyau en PEHD de diamètre extérieur 25 mm, conforme aux normes



la validation du choix doit être faite par le maitre d’ouvrage, Avant toute livraison.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix…………………………….……….N° 7













N° 10 : FTP de Grillage avertisseur bleu :

Pour la signalisation de la conduite, un grillage avertisseur bleu de 40 cm de largeur (20 mm maille)

sera mis en place à l’intérieur du remblai secondaire à une hauteur de 40 cm en dessous du terrain fini. Il

devra dans tous les cas être situé à une hauteur de 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure extérieure de

la conduite.

Voir les détails sur le plans annexe.

Ouvrage payé au mètre linéaire Prix………………………………….……….N° 10

15

N° 11 : FTP de Té BB/TB 160/75 en fonte Ductile :

Fourniture transport et pose des pièces spéciales en fonte ductile ou, conforme aux normes marocaines et

prévues pour une pression nominale de service de 16 bars, y compris buté, essais et toutes sujétions de

parfaite exécution.




Fourniture transport et pose des pièces spéciales en fonte ductile, conforme aux normes marocaines et

















N° 15 : FTP de Vannes à Opercule en Caoutchouc DN 160 bridée PN 16 :

Fourniture transport et pose de vanne OCA à opercule en caoutchouc DN 160, conforme aux normes




Ouvrage payé à l’unité, au prix……..…………………………….………..….N° 15

N° 16 : FTP de Vannes à Opercule en Caoutchouc DN 100 bridée PN 16 :





Ouvrage payé à l’unité, au prix……..…………………………….………..….N° 16

16

N° 17 : FTP de Vannes à Opercule en Caoutchouc DN 75 bridée PN 16:





Ouvrage payé à l’unité, au prix……………………………………….…..….N° 17

N° 18 : FTP de Raccord Bride major DN 75:

Fourniture transport et pose des raccords Bride major DN 75en fonte ductile, conforme aux normes




Ouvrage payé à l’unité, au prix……………………………….…………..….N° 18






Ouvrage payé à l’unité, au prix……………………………………………….N° 19







N° 21 : FTP d’une Conne de réduction bridé 160/110 :

Fourniture transport et pose de Conne de réduction bridé 160/110 en fonte ductile, conforme aux normes

marocaines et toutes sujétions de parfaite exécution.



N° 22 : FTP d’une Bride Uni 160 :

Fourniture transport et pose bridé UNI 160 en fonte ductile, conforme aux normes marocaines et toutes




17

N° 23 : FTP d’Obturateur en PVC DN 110 PN 16 :

Fourniture transport et pose d’Obturateurs en PVC DN 110 en PVC, conforme aux normes marocaines et

prévues pour une pression nominale de service de 16 bars, y compris essais et toutes sujétions de parfaite

exécution.


Ouvrage payé à l’unité, au prix………………………………….……..….N° 23.

N° 24 : FTP d’Obturateur en PVC DN 75 PN 16 :

Fourniture transport et pose d’Obturateurs en PVC DN 75 en PVC, conforme aux normes marocaines et

prévues pour une pression nominale de service de 16 bars, y compris essais et toutes sujétions de parfaite

exécution.


Ouvrage payé à l’unité, au prix………………………………….……..….N° 24.

N° 25 : FTP d’un Coude 90°bridé en fonte ductile DN 110PN 16 :

Fourniture transport et pose des Coude 90°bridé en fonte ductile, conforme aux normes marocaines et




Ouvrage payé à l’unité, au prix…………………………………………..….N° 25.

N° 26 : FTP d’un Coude 45 ° bridé en fonte ductile DN 110PN 16 :

Fourniture transport et pose des Coude 45° bridé en fonte ductile, conforme aux normes marocaines et




Ouvrage payé à l’unité, au prix…………………………………………..….N° 26.

N° 27 : Construction d’un Regard visite en béton armé :

Construction de regard en béton armé dosé à 350 kg/m3 CPJ 45 et vibré destinés à abriter les

équipements hydrauliques nécessaire, de section 1,50m x 1m, il peut être variable et adéquat au bon

fonctionnement du réseau et toutes sujétions de parfaite exécution.

Les travaux de génie civil des regards doivent être réalisés conformément aux règles de l’art.

Les coffrages devront être métalliques et doubles, les surfaces internes doivent être lisses et bien finis.

N.B : les plans d’exécution de cet ouvrage seront fournis au titulaire du marché par le maitre d’ouvrage avant le commencement des travaux.

Ouvrage payé à l’unité, au prix…………………………………….…..….N° 27.

18

N° 28 : FTP d’un Tampon en fonte ductile C250:

Fourniture transport et pose de tampon en fonte ductile, conforme aux normes marocaines et toutes


Ouvrage payé à l’unité, au prix………………………………………..….N° 28

N° 29 : Réalisation Essais de pression à 18 bars :

Réalisation des essais de pression à 18 Bars sur de toutes les conduites posées

En présence de représentant du maitre ouvrage.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix…………………………..….N° 29.

N° 30 : Plan de Recollement :

Fourniture de plans de recollement présentés sur des classeurs plastifies (5 tirages) et CD comprenant les

plans sur fichiers informatiques en format .DWG et album photos dûment commentés illustrant les phases

d'exécution des travaux.

Ces documents devront être remis au maitre d’ouvrage une semaine, au moins, avant la réception

provisoire des travaux.

Ouvrage payé au forfait, au prix……………………………….N° 30.

1

CHAPITRE IV : BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Relatif au marché N° 06/2016/ INDH : Travaux d’extension du réseau d’Eau potable à Ksar Elmaiz

Ville Figuig

N° des

prix Désignation des prestations Unité Quantité

Prix Unitaire

hors Taxe

Prix Total

(Dh)

1 Terrassement en terrain de toutes nature M3 1241,1

2 FTP d'un lit de sable pour la pose des conduites M3 414

3 Remblais primaire et secondaire, sur les conduites. M3 827

4 FTP d’une conduite en PVC Diamètre 75 à joint PN 16 ML 950

5 FTP d’une conduite en P.V.C Diamètre 110 à joint PN 16 ML 1 200

6 FTP d’une conduite en P.V.C Diamètre 160 à joint PN 16 ML 310

7 FTP d’une conduite en PEHD Diamètre 25 PN 16 ML 100



10 FTP de Grillage avertisseur bleu. ML 2 760

11 FTP de Té BB/TB 160/75 en fonte Ductile : U 4

12 FTP de Té BB/TB 160/100 en fonte Ductile U 3



15 FTP de Vannes à Opercule en Caoutchouc DN 160 bridée PN

16 U 2

16 FTP de Vannes à Opercule en Caoutchouc DN 100 bridée PN 16 U 3

17 FTP de Vannes à Opercule en Caoutchouc DN 75 bridée PN 16 U 9

2

18 FTP de Raccord Bride major DN 75 U 30



21 FTP d'une conne de réduction bridé 160/110 U 3

22 FTP d'une Bride Uni (raccord entre PVC et l'amiante

ciment) U 1

23 FTP d’Obturateur en PVC DN 110 PN 16 U 3

24 FTP d’Obturateur en PVC DN 75 PN 16 U 10

25 FTP d’un Coude 90°bridé en fonte ductile DN 110 PN16 U 3

26 FTP d’un Coude 45 ° bridé en fonte ductile DN 110PN 16 U 4

27 Construction de regards de visite en B.A . U 10

28 FTP Tampon en fonte Ductile classe C250 U 10

29 Réalisation des essais de pression à 18 Bars ML 2 200

30 Plan de Recollement F 1

TOTAL H.T

TVA 20%

TTC

Arrêté le présent bordereau – Détail estimatif à la somme de (TTC) :……………………………………………

1

Dernière page du marché N° 06/2016 / INDH Relatif aux Travaux d’extension du

réseau d’Eau potable à Ksar Elmaiz Ville de Figuig, arrêté au montant

…………………………………… TTC.

Dressé et présenté par :

Le Chef du service Technique : Le Chef du service Eau Potable :

Vue et vérifié par le Président de

la Commune de Figuig

Approuvé par le Président de la Commune de Figuig

Le :………………………….

Lu et accepté par

Le prestataire

Le :……….…………..

MARCHE N° 06/2016/INDH Cahier de Prescription … TARAVAUX AEP... · Le devis général...

Documents

Transcript of MARCHE N° 06/2016/INDH Cahier de Prescription … TARAVAUX AEP... · Le devis général...