CPS SAS LARACHE

AGENCE LARACHE

T R AVA U X D ' A M E N A G E M E N T D ' U N

S A S - A G E N C E L A R A C H E

MARCHÉ

N° /HB/DTN/DAG/CL/2010

1TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN SAS -– AGENCE LARACHEDTN – DAG - CENTRALE LAITIERE

REUNIS :

D’une part,

CENTRALE LAITIERE, Société anonyme de droit Marocain, au capital de 94.200.000 dhs, sise à Twin Center - 3éme étage – Tour A - Casablanca, RC 26977 Casablanca, Patente 31400660, IF 1620058 et CNSS 1978850.

Et d’autre part,

La Société ……………., au capital de……………, RC…………., Patente……………, IF…………….., CNSS……………, sis à…………………., représentée par son Gérant Mr………………, CIN………….., désignée ci-après par l’Entreprise.

Les parties selon la participation reconnaissent mutuellement la capacité légale suffisante pour s’obliger dans les termes du présent document à respecter librement cet accord.


SOMMAIRE

SOMMAIRE....................................................................................................................3ACTE D’ENGAGEMENT.............................................................................................6CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES CCAP. . .7CHAPITRE1 - DISPOSITIONS GENERALES...........................................................8

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHÉ....................................................................................8ARTICLE 2 - INTERVENANTS DANS LE PROJET................................................................8ARTICLE 3 - CONSISTANCE DU MARCHÉ.........................................................................8ARTICLE 4 - DÉSIGNATION DES LOTS DE L’OPERATION..................................................9ARTICLE 5 - DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX.....................................................9ARTICLE 6 - PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ..........................................................9ARTICLE 7 - VALIDITÉ DU MARCHÉ..............................................................................10ARTICLE 8 - LANGUE UTILISEE......................................................................................10ARTICLE 9 - LOI APPLICABLE.........................................................................................10ARTICLE 10 - VISITE DES LIEUX....................................................................................10ARTICLE 11 - CAUTIONNEMENT DÉFINITIF....................................................................10ARTICLE 12 - RETENUE DE GARANTIE............................................................................10ARTICLE 13 - SOUS-TRAITANCE......................................................................................11ARTICLE 14 - SUBROGATION..........................................................................................12ARTICLE 15 - LITIGES....................................................................................................12ARTICLE 16 - AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX.........................................12ARTICLE 17 - CESSION...................................................................................................12ARTICLE 18 - RÉSILIATION DU MARCHÉ ET SES CONSÉQUENCES...............................12Section 18.1 - Cas de résiliation....................................................................................12Section 18.2 - Conséquences de la résiliation.........................................................13

ARTICLE 19 - PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE..............................................................14ARTICLE 20 - RÉCEPTION PROVISOIRE...........................................................................14ARTICLE 21 - PÉRIODE DE GARANTIE...........................................................................14ARTICLE 22 - RÉCEPTION DÉFINITIVE.............................................................................14ARTICLE 23 - GARANTIE DÉCENNALE.............................................................................15ARTICLE 24 - TAXES......................................................................................................15ARTICLE 25 - FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT...............................................15

CHAPITRE2 - OBLIGATIONS GENERALES DE L’ENTREPRENEUR...............16ARTICLE 1 - DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR ET REPRÉSENTATION..............................16Section 1.1 - Domicile de l’Entrepreneur..................................................................16Section 1.2 - Représentation...........................................................................................16

ARTICLE 2 - PERSONNEL DE L’ENTREPRISE...................................................................16Section 2.1 - Personnel d’Encadrement.....................................................................16Section 2.2 - Main d’œuvre.............................................................................................17

ARTICLE 3 - ORGANISATION, SÉCURITÉ ET HYGIÈNE DU CHANTIER.............................17Section 3.1 - Aux conditions de logement du personnel de chantier.............17Section 3.2 - Au service médical...................................................................................18Section 3.3 - Au gardiennage de chantier et à la police de chantier..............18Section 3.4 - Aux conditions de sécurité et de protection du personnel du chantier et des tiers...........................................................................................................18Section 3.5 - Au nettoyage du chantier......................................................................19


ARTICLE 4 - SIGNALISATION DE CHANTIER...................................................................19ARTICLE 5 - RÈGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE..........................................................19ARTICLE 6 - SUJÉTIONS DE CHANTIER..........................................................................19Section 6.1 - Travaux exécutés simultanément.......................................................19Section 6.2 - Travaux exécutés en site occupée.....................................................20Section 6.3 - Matériel de l’Entreprise.........................................................................20Section 6.4 - Travail de nuit............................................................................................20

ARTICLE 7 - JOURNAL DE CHANTIER.............................................................................20ARTICLE 8 - TENUE DES DOCUMENTS.............................................................................21ARTICLE 9 - RÉUNIONS DE CHANTIER...........................................................................21ARTICLE 10 - CONNAISSANCE DU DOSSIER...................................................................22ARTICLE 11 - RISQUES ET PERILS...................................................................................22ARTICLE 12 - ASSURANCES............................................................................................22ARTICLE 13 - RESPONSABILITÉS DE L’ENTREPRISE........................................................23ARTICLE 14 - MALFAÇONS.............................................................................................24ARTICLE 15 - REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX.....................................................................................................................24ARTICLE 16 - PLANS DE RECOLLEMENT..........................................................................25ARTICLE 17 - OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ESSAIS........................................................25ARTICLE 18 - DOCUMENTS À FOURNIR PAR L’ENTREPRISE.........................................26ARTICLE 19 - DÉLAI D’EXÉCUTION - PLANNING ENVELOPPE..........................................26Section 19.1 - Délai d’exécution....................................................................................26Section 19.2 - Prolongation du délai............................................................................26

ARTICLE 20 - PÉNALITÉS...............................................................................................27Section 20.1 - Non respect du délai d’exécution objet de la section 18.1....27Section 20.2 - Pénalités provisoires.............................................................................27Section 20.3 - Pénalités de fonctionnement.............................................................28

ARTICLE 21 - ORDRES DE SERVICE – LETTRES – INSTRUCTIONS.......................................29CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES CCTG.....................30CHAPITRE3 - PREPARATION ET EXECTION DES TRAVAUX........................31

ARTICLE 1 - DOCUMENTS..............................................................................................31ARTICLE 2 - MÉMOIRE TECHNIQUE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX.................................31ARTICLE 3 - ORDONNANCEMENT ET PLANNING DES TRAVAUX.....................................31ARTICLE 4 - ECHANTILLONNAGE....................................................................................32ARTICLE 5 - INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER......................................33ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LEVÉS TOPOGRAPHIQUES...................33ARTICLE 7 - MODE D’EXÉCUTION..................................................................................34ARTICLE 8 - ESSAIS DES MATÉRIAUX ET MATÉRIEL......................................................34ARTICLE 9 - COMMANDE DE MATÉRIEL........................................................................34ARTICLE 10 - QUALITÉ DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES.............................35ARTICLE 11 - CONTRÔLE TECHNIQUE DES TRAVAUX....................................................35ARTICLE 12 - MESURE DE L’AVANCEMENT DES TRAVAUX............................................35

CHAPITRE4 - CLAUSES TECHNIQUES GENERALES........................................36ARTICLE 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXÉCUTION.....................................................36Section 1.1 - Préparation du terrain............................................................................36Section 1.2 - Travaux topographiques et essais de laboratoire......................36

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP.............38CAHIER DES CLAUSES FINANCIERES PARTICULIERES CCFP............69


CHAPITRE5 - PAIEMENT........................................................................................70ARTICLE 1 - PRIX...........................................................................................................70ARTICLE 2 - SOUS DÉTAIL DES PRIX................................................................................70ARTICLE 3 - VARIATION DES PRIX...................................................................................71ARTICLE 4 - MODIFICATIONS – TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES.........................................71ARTICLE 5 - NATURE DU MARCHÉ.................................................................................71ARTICLE 6 - CONTENU DES PRIX....................................................................................71ARTICLE 7 - SITUATIONS MENSUELLES...........................................................................72ARTICLE 8 - APPROVISIONNEMENT................................................................................73ARTICLE 9 - DÉDUCTIONS..............................................................................................73

CHAPITRE6 - DEFINITION DES PRIX........................................................................74


ACTE D’ENGAGEMENT

Je soussigné ……………………………………………..………………………………….

CIN N°……………………………………………..………………………………….

Agissant en qualité de .………………………………….....…………..……………………..

Au nom et pour le compte de ....................................………………………………………….

En vertu des pouvoirs qui m’ont été conférés par décision du..………………………………

En date ....................…………………………………………………………………………..

Patente……………..RC………………IF………………….CNSS…………………………

Faisant élection de domicile ...............................……………………………………………….

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés des travaux, et après avoir pris parfaite connaissance de toutes les pièces du Marché relatif aux travaux de « génie civil » d’extension de la Chambre Froide et création d’une nouvelle porte d’expédition à l’usine d’El Jadida

Me soumets et m’engage envers la Société CENTRALE LAITIERE, à exécuter les dits travaux conformément aux conditions stipulées dans les pièces contractuelles énumérées au Cahier des Prescriptions Spéciales, applicables à ces travaux moyennant le prix global toutes taxes comprises…………………………………………………………………………….

Je m’engage à exécuter les travaux de ce lot dans les délais prescrits au Cahier des charges faute de quoi, je subirai les pénalités prévues à ce même document.

J’atteste que la Société que je représente a satisfait, pour la totalité des impôts et cotisations sociales dus aux adresses de ses divers établissements et à l’ensemble de ses obligations.

J’atteste que la Société que je représente est hautement qualifié et possède une bonne expérience des techniques à mettre en œuvre au titre de ce Marché.


Le Maître d’Ouvrage, se libérera des sommes dues par lui en vertu du présent Marché, dans les formes prévues au CPS.

En foi de quoi, j’ai apposé ma signature.

Fait à ..............., le ..........………….

L’Entreprise

Signature (précédée de la mention « Lu et Approuvé »).

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES CCAP


CHAPITRE1 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHÉ

Le présent Marché a pour objet de définir les conditions et les termes selon lesquels les travaux relatifs au travaux d’aménagement d’un SAS à l’usine de LARACHE seront réalisés.

ARTICLE 2 - INTERVENANTS DANS LE PROJET

Ils sont les suivants : Les services techniques du Maître d’Ouvrage ; Le Bureau des Etudes Techniques ; Le Cabinet-Architecte ; Le Bureau de Contrôle ; Le Laboratoire ; Le Cabinet-Géomètre ; Les gestionnaires des réseaux ; La Commune Urbaine ; La Wilaya ; Toutes les autres administrations compétentes ; Tous les autres organismes de contrôle désignés par le Maître

d’Ouvrage.

ARTICLE 3 - CONSISTANCE DU MARCHÉ

Le Marché comprend l’exécution et l’achèvement des travaux dans les conditions spécifiées dans le présent Cahier des Prescriptions Spéciales CPS et dans tous les documents contractuels et annexes constitutifs des présents tels que spécifiés en article 6 ci-après, ainsi que l’entretien des ouvrages tel que défini dans les Cahiers des


Prescriptions Communes CPC jusqu’à la date de la réception définitive.

A cet effet, L’Entreprise effectuera toutes les tâches nécessaires à la bonne exécution des travaux, dans les règles de l’art, tels que définis dans les documents contractuels et annexes. Les prix sont établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le Maître d’Ouvrage (sauf stipulation explicite contraire dans le présent CPS).

Par ailleurs, l’Entreprise doit notamment remplir les obligations suivantes :

Vérifier, avant toute exécution, la présence et la cohérence des documents techniques contractuels qui définissent de façon précise et sans équivoque les travaux à réaliser ;

Procéder aux études complémentaires et à l’établissement de tous les documents techniques (topographie, implantation, notes de calculs, métré, plans d’adaptation,…) qui sont nécessaires à la bonne réalisation des travaux.

ARTICLE 4 - DÉSIGNATION DES LOTS DE L’OPERATION

Les travaux objet de cette opération sont répartis en lots comme suit :

Génie civil ; Revêtement-Peinture ; Electricité; Panneaux sandwichs ; ….

Certains lots peuvent être regroupés ou scindés.

ARTICLE 5 - DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Les travaux du présent Marché portent notamment sur l’exécution des prestations ci-après :

La fourniture de la main d’œuvre et son encadrement ; La fourniture de tous les matériaux nécessaires à la

construction ; La fourniture et l’exploitation durant le chantier de tout le

matériel des travaux publics et autre si nécessaire ; L’évacuation des excédents à la décharge publique ; Les mesures d’hygiène, de nettoyage, de sécurité, de

signalisation et de gardiennage ; L’approvisionnement en eau, en électricité, en énergie,… ; La construction d’ouvrages et d’installations provisoires et

d’une manière générale, toutes les prestations à caractère provisoire ou définitif nécessaires à la réalisation et à l’achèvement des travaux et à l’entretien des ouvrages ;


Les études d’exécution et leur approbation par les services administratifs compétents ;

Toutes les opérations topographiques à faire par un géomètre agréé ;

Tous les contrôles et essais à faire par un laboratoire agréé ; L’obtention des autorisations nécessaires auprès des

administrations.

Cette liste est donnée à titre indicatif. L’Entreprise aura toute la responsabilité pour réaliser dans les règles de l’art et dans les délais les travaux objet du présent Marché.

ARTICLE 6 - PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

Les documents constitutifs du présent Marché sont énumérés ci-après :

1 - Les conditions générales du Maître d’Ouvrage ;2 - L’acte d’engagement ;3 - Les plans techniques d’exécution ;4 - Le cahier des clauses administratives particulières CCAP ;5 - Le cahier des clauses financières particulières CCFP (Définition des prix, bordereau des prix - détail estimatif,…) ;6 - Le cahier des clauses techniques particulières CCTP ;7 - Le mémoire technique ;8 - Les textes réglementaires, les normes et les règles d’art en vigueur ;9 - la liste des moyens humains, matériels et logistiques à mettre sur le chantier.

Ces documents sont complémentaires et « mutuellement explicatifs ». En cas de contradiction entre ces documents, les prescriptions du document portant le numéro le moins élevé primeront.

Les obligations de l’Entreprise pour l’exécution des travaux, objet du Marché résultent de l’ensemble des documents suivants et par ordre de priorité :

Par ailleurs, l’Entreprise atteste avoir lu le Marché, la définition des prix des prestations demandées et tous les documents afférents aux travaux et renonce à toute demande de dommages dus à la méconnaissance des documents et annexes se rapportant à ces travaux.

L’Entreprise demeure redevable au titre du Marché de toutes les prestations nécessaires à la parfaite et complète réalisation des travaux qui lui sont confiés. En conséquence, il soumettra en temps opportun, toute divergence entre les documents contractuels au Maître d’Ouvrage, qui définira alors les obligations devant s’appliquer.


ARTICLE 7 - VALIDITÉ DU MARCHÉ

Le présent Marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu’après son approbation et signature par le Maître d’Ouvrage.

ARTICLE 8 - LANGUE UTILISEE

Le français sera la langue utilisée dans les rapports entre le Maître d’Ouvrage et l’Entreprise.

ARTICLE 9 - LOI APPLICABLE

Le présent Marché est régi par la loi marocaine.

ARTICLE 10 - VISITE DES LIEUX

L’Entreprise déclare avoir visité les lieux, objet des travaux du Marché, et avoir pris connaissance des contraintes du projet.

ARTICLE 11 - CAUTIONNEMENT DÉFINITIF

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du Marché. Ce cautionnement devra être constitué dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la mainlevée des cautions correspondantes sera délivrée dans les trois (03) mois suivant le prononcé de la réception provisoire de tous les travaux.

ARTICLE 12 - RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de dix pour cent (10%) sera effectuée sur le montant des acomptes.

Le paiement de la retenue de garantie est effectué ou les cautions qui la remplacent (en cas d’acceptation par le Maître d’Ouvrage) sont libérées à la suite d’une main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage, dans les trois (03) mois suivant le prononcé de la réception définitive des travaux.

ARTICLE 13 - SOUS-TRAITANCE

L’Entreprise ne peut faire apport ou cession de son Marché à une Société ou un Groupement sans autorisation écrite du Maître d’Ouvrage.

L’Entreprise doit, pour toute sous-traitance, notifier au Maître d’Ouvrage la nature des prestations qu’elle envisage de sous-traiter, l’identité, la raison ou la dénomination sociale, l’adresse des sous-traitants, leurs références techniques et financières, la liste des


moyens humains, matériels et logistiques qu’ils comptent mettre en place ainsi que le montant sous-traité exprimé en prix du Marché.

En cas de sous-traitance après la signature du Marché, cette notification doit intervenir 30 jours au moins avant l’exécution des travaux y afférents afin de permettre au Maître d’Ouvrage d’exercer son droit de récusation.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser 20% du montant global du Marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du Marché.

Les travaux énumérés ci-après ne peuvent faire l’objet de sous-traitance :

…………. ; …………..; ………….

L’Entreprise supporte l’entière responsabilité des conséquences, quelle qu’en soit la nature, d’une éventuelle récusation ou de l’utilisation de sous-traitants non acceptés par le Maître d’Ouvrage ou les organismes de contrôle.

Avant tout commencement des travaux, l’Entreprise doit adresser au Maître d’Ouvrage, les copies des polices d’assurances qu’elle doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du Marché en matière de véhicules automobiles, d’accidents du travail, de responsabilité civile et de dommages à l’ouvrage tels qu’ils sont définis à l’article 24 du CCAG-T.

Aucun règlement ne sera effectué tant que l’Entreprise n’aura pas adressé au Maître d’Ouvrage, les copies certifiées conformes des polices, avec justifications du paiement des primes, contractées pour la couverture des risques énumérés dans le présent article.

Ces polices doivent toutes comporter une clause interdisant leur résiliation sans un avis préalable de la compagnie d’assurance au Maître d’Ouvrage.

Ces polices doivent être souscrites auprès d’une ou plusieurs compagnies d’assurances autorisées au Maroc.

Les dispositions contenues dans le présent article s’appliquent aux sous-traitants éventuels.

En complément à l’article 24 du CCAG-T, l’Entreprise prendra toutes les mesures utiles pour éviter les dommages aux tiers.

En outre, elle aura à sa charge, les indemnités à régler éventuellement aux tiers notamment pour tout trouble de jouissance ou préjudice.

Dans tous les cas, l’Entreprise demeure personnellement responsable tant envers le Maître d’Ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers.

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit en cas de défaillance de l’Entreprise ou incapacité à régler les sous-traitants de les régler à son


lieu et place s’il le juge utile et pour parfaire l’achèvement des travaux. Les sommes réglées par le Maître d’Ouvrage seront en déduction des situations de l’Entreprise.

ARTICLE 14 - SUBROGATION

En cas de défaillance de l’Entreprise et constatée par le Maître d’Ouvrage, celui-ci se réserve le droit de substituer à tout moment et sous quelque forme que ce soit une autre Société pour l’exécution des travaux sans aucune formalité ni mise en demeure préalable. Cette dernière reprendrait purement et simplement tous droits et obligations découlant des présentes, ce que l’Entreprise accepte déjà formellement sans réserve.

ARTICLE 15 - LITIGES

A défaut de règlement à l’amiable, toutes les difficultés qui pourraient naître à l’occasion de la signature, de l’interprétation ou l’exécution du présent Marché, seront portées exclusivement devant les tribunaux de commerce de Casablanca.

ARTICLE 16 - AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX

Si les travaux auxquels l’Entreprise prend part sont interrompus, ce Marché restera en suspens jusqu’à ce qu’ils soient repris. L’Entreprise ne pourra prétendre à aucune indemnisation.

ARTICLE 17 - CESSION

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de céder les droits et les obligations qui découlent de ce Marché à une autre Société du même Groupe. Pour ce faire, il suffit de le notifier à l’Entreprise pour l’émission des factures.

ARTICLE 18 - RÉSILIATION DU MARCHÉ ET SES CONSÉQUENCES

Section 18.1 - Cas de résiliation

Le Marché peut-être résilié de plein droit, au gré du Maître d’Ouvrage et sans que l’Entreprise ou ses ayant droits puissent prétendre à une indemnité quelconque :

En cas de décès de l’Entrepreneur, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter les offres des héritiers ou des successeurs de l’Entrepreneur ;


En cas de dissolution de l’Entreprise si celle-ci est constituée en Société ;

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, à moins que le Maître d’Ouvrage ne préfère accepter les offres du liquidateur ou syndic représentant la masse des créanciers pour la continuation des travaux ;

En cas d’incapacité, de fraude, de tromperie grave, constatée par le Maître d’Ouvrage ou ses représentants sur la qualité des matériaux ou la qualité d’exécution des travaux ;

En cas d’abandon de chantier, ou de réduction d’activité provoquant des perturbations dans le déroulement normal du chantier, dûment constatées par le Maître d’Ouvrage si la reprise n’en est pas effectuée huit jours après réception d’une lettre recommandée valant mise en demeure, le cachet de la poste faisant foi de cet envoi ;

En cas de sous-traitance, cession, transfert ou apport du Marché sans autorisation du Maître d’Ouvrage ;

Si l’Entreprise ne s’exécute pas dans le délai de huit (08) jours à compter du jour de la mise en demeure qui lui est signifiée par acte extrajudiciaire. Ce délai peut-être ramené à deux (02) jours en cas d’urgence. L’urgence est appréciée souverainement par le Maître d’Ouvrage.

Enfin, dans tous les autres cas où l’Entreprise ne s’est pas conformée aux stipulations du Marché, ou aux ordres écrits qui lui ont été donnés.

Dans tous les cas, la résiliation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’Entreprise défaillante ou à ses ayant droits à la dernière adresse officiellement connue du Maître d’Ouvrage.

La lettre de résiliation doit contenir, outre la décision du Maître d’Ouvrage de résilier le Marché, la date à laquelle il sera procédé aux constats des lieux. Cette lettre de résiliation vaut en même temps la convocation aux fins d’assister à cette opération.

Section 18.2 - Conséquences de la résiliation

Dans tous les cas de résiliation du Marché, il est procédé par le Maître d’Ouvrage et l’Entreprise ou ses ayant droit présents ou dûment appelés, à la constatation des ouvrages exécutés et de leur qualité.

Les opérations de constat feront l’objet d’un procès-verbal signé par les parties, auquel sont annexés les attachements figurés et dessins d’exécution des ouvrages réalisés, ainsi que leur évaluation.

Le procès-verbal établi en l’absence de l’Entrepreneur, de ses ayant droit ou de leur représentant convoqués par lettre recommandée envoyée à leur dernière adresse connue du Maître d’Ouvrage, leur sera opposable. Sera opposable également à l’Entrepreneur ou à ses ayant droit le procès-verbal des opérations de constat effectuées en


présence de l’Entrepreneur, de ses ayant droits ou de leur représentant dûment mandaté, signé par le Maître d’Ouvrage, même non approuvé par l’Entrepreneur, ses ayant droits ou leurs représentants.

L’Entrepreneur ou ses ayant droit ne peuvent refuser de céder au Maître d’Ouvrage, les ouvrages provisoires dont les dispositions ont été agréés par ce dernier, et le matériel construit spécialement pour le chantier en cause. La cession est faite aux prix convenus au Marché ou à défaut à ceux fixés à dire d’experts.

Si la résiliation intervenait pour un motif imputable à l’Entreprise, celle-ci perdrait en faveur du Maître d’Ouvrage les retenues de garantie ainsi que la valeur des factures en instance de paiement, qui seront considérées comme indemnisation partielle pour non accomplissement des stipulations du Marché.

Si la résiliation du Marché interviendrait pour un fait imputable au Maître d’Ouvrage, tels que la cessation de paiement, liquidation…, l’Entreprise aura droit à la liquidation immédiate de l’ensemble des paiements en instance relatif aux travaux réalisés.

Si la résiliation est due à un fait indépendant de la volonté des deux parties, celles-ci procéderont à solder et à liquider leurs comptes.

ARTICLE 19 - PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE

Le Maître d’Ouvrage pourra prendre possession anticipée de certains ouvrages avant l’achèvement de la totalité des travaux.

La prise de possession anticipée donnera lieu à un constat d’achèvement partiel.

ARTICLE 20 - RÉCEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire ne pourra être prononcée qu’à l’achèvement de l’ensemble des travaux et de la remise en état des lieux, et après la remise effective par l’Entreprise du dossier complet des plans de recollement et des mémoires techniques ainsi que tous les documents techniques qui ont servi à la conception et réalisation des travaux.

Cette réception sera sanctionnée par l’établissement d’un procès verbal de réception provisoire.

La réception provisoire sera précédée d’une pré-réception partielle technique comportant des essais divers des installations, pour la vérification de la conformité avec les prescriptions du présent Marché.

La réception provisoire ne sera prononcée que si la vérification ne donne lieu à aucune observation importante de la part du Maître d’Ouvrage. Dans le cas contraire, l’Entreprise sera tenue de réparer dans un délai à convenir les défauts qui lui auraient été signalés et la réception provisoire ne sera prononcée ultérieurement que lorsqu’une


nouvelle vérification aura permis de constater que toutes les mises au point signalées à la première visite ont été effectuées. A défaut, la réception provisoire partielle sera refusée et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour autant.

ARTICLE 21 - PÉRIODE DE GARANTIE

La période de garantie de tous les travaux est fixée à douze (12) mois à partir de la date de réception provisoire (sauf délai de garantie supérieur fixé par la réglementation ou les règles d’art).

Pendant la durée du délai de garantie, l’Entreprise demeure responsable de ses ouvrages et est tenue de les entretenir à ses frais. Elle reste de même responsable des actions ou indemnités formulées par les tiers pour dommages résultant de l’exécution des travaux.

La garantie relative au matériel fourni par l’Entreprise est celle fixée par les normes en vigueur (qui ne peut pas être inférieure au délai de garantie globale).

Si, au moment de la réception définitive, il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en bon état, le Maître d’Ouvrage peut prolonger le délai de garantie jusqu’à ce que les travaux nécessaires aient été exécutés par l’Entreprise, ou faire exécuter les travaux aux frais de celui-ci.

ARTICLE 22 - RÉCEPTION DÉFINITIVE

Le délai de garantie commencera à courir le lendemain du jour de la réception provisoire.

La réception définitive sera faite par le Maître d’Ouvrage à l’expiration du délai de garantie.

Pendant toute la durée de ce délai de garantie, l’Entreprise sera tenue d’entretenir les ouvrages et de réparer à ses frais les parties qui seraient reconnues défectueuses par suite de vices de matière ou défauts de construction.

La réception définitive sera prononcée à la suite d’une visite contradictoire.

Après cette réception, l’Entreprise restera soumise à la responsabilité de droit commun défini par les lois en vigueur.

Dans le cas où l’Entreprise ne remédierait pas aux défauts constatés lors de la visite faite pour la réception définitive, le Maître d’Ouvrage aurait le droit de faire exécuter immédiatement, aux frais, risques et périls de l’Entreprise, les opérations nécessaires.


ARTICLE 23 - GARANTIE DÉCENNALE

L’Entreprise est tenue de présenter, à ses frais et au plus tard à la réception définitive des travaux, une police d’assurance couvrant la responsabilité décennale telle que celle-ci est définie par l’article 769 du Dahir du 12 Août 1913 formant code des Obligation set des Marchés.

Les termes et l’étendue de cette police d’assurance sont soumis à l’accord du Maître d’Ouvrage.

ARTICLE 24 - TAXES

Tous les prix du présent Marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y compris la taxe sur la valeur ajoutée "TVA", justifiée par le Dahir n°1.85.347 du 17 Rabii II 1406 (30 décembre 1985) portant prolongation de la loi n°30.85 relative à la TVA. BO n°3818 du 19 Rabii II (1er janvier 1986).

ARTICLE 25 - FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT

L’Entreprise devra supporter les frais de timbres et les frais d’enregistrement des différentes pièces du Marché.


CHAPITRE2 - OBLIGATIONS GENERALES DE L’ENTREPRENEUR

ARTICLE 1 - DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR ET REPRÉSENTATION

Section 1.1 - Domicile de l’Entrepreneur

L’Entrepreneur est tenu d’élire domicile au Maroc qu’il doit indiquer dans l’acte d’engagement ou le faire connaître au Maître d’Ouvrage dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification de la décision prise de commencer l’exécution du Marché.

Faute par lui d’avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent à son Marché sont valables lorsqu’elles ont été faites au siège de l’Entreprise dont l’adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales et dans son acte d’engagement.

En cas de changement de domicile, l’Entreprise est tenu d’en aviser le Maître d’Ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d’intervention de ce changement.

Section 1.2 - Représentation

L’Entrepreneur sera tenu d’assister personnellement aux rendez-vous de chantier qui seront fixés dès la première réunion. Il doit être représenté en permanence sur les lieux de l’exécution des travaux par un directeur de chantier préalablement agréé par le Maître d’Ouvrage.

Le directeur de chantier doit présenter des références personnelles attestant qu’il a déjà dirigé des travaux de nature et d’une importance équivalente au cours des deux (02) dernières années. Il doit être doté des pouvoirs de décision même financière nécessaires à la bonne marche du chantier. Cette délégation de pouvoir devra accompagner la demande de son agrément.

Sauf demande écrite du Maître d’Ouvrage, le directeur de chantier ainsi que l’ensemble du personnel d’encadrement doivent être strictement conformes à ce qui figure dans le mémoire technique.

Le directeur du chantier doit rejoindre le chantier immédiatement après la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux. En cas de retard, les pénalités prévues par l’article 19 seront appliquées.


ARTICLE 2 - PERSONNEL DE L’ENTREPRISE

Section 2.1 - Personnel d’Encadrement

L’Entreprise doit avoir sur le chantier tout le personnel nécessaire possédant les qualifications techniques requises pour mener à bonne fin l’exécution des travaux.

Notamment, l’Entreprise devra, en plus du directeur de chantier résidant jusqu’à la réception provisoire du Marché, mettre en place sur le chantier le personnel d’encadrement conforme aux dispositions contractuelles et réglementaires.

Si le Maître d’Ouvrage considère que, pour incompétence constatée au cours de l’exercice de la fonction, insubordination, défaut de probité, incapacité ou comportement incompatible avec la responsabilité ou la tâche qui lui est confiée, ou s’il en juge la présence sur le chantier indésirable pour d’autres raisons, un agent d’encadrement, de maîtrise ou d’exécution parmi le personnel de l’Entreprise ne doit plus faire partie du personnel du chantier, la notification doit en être faite à l’Entreprise qui doit procéder à son remplacement dans un délai d’une semaine au maximum.

Quel que soit le motif de remplacement du personnel, l’agrément des nouveaux candidats proposés s’effectuera sur la base des curriculum vitae, lesquels devront faire valoir une expérience et une compétence au moins équivalentes à celles des profils initiaux.

Toute modification du personnel d’encadrement et de maîtrise en cours des travaux, à l’initiative de l’Entreprise, devra être soumise au moins une semaine à l’avance à l’agrément du Maître d’Ouvrage.

Section 2.2 - Main d’œuvre

La main d’œuvre nécessaire à l’exécution des travaux est recrutée par l’Entreprise, sous sa responsabilité, suivant les règlements en vigueur et notamment l’article 20 du CCAG-T.

L’Entreprise doit respecter la législation en vigueur ou à venir portant réglementation du travail et des salaires au Maroc.

L’Entreprise doit prévoir l’emploi du maximum de main d’œuvre ordinaire compatible avec ses obligations. Cette main d’œuvre sera exclusivement marocaine. L’Entreprise doit en tout état de cause demander au bureau de placement local de lui fournir 70% des ouvriers non permanents nécessaires pour compléter l’effectif indispensable au fonctionnement des chantiers.

L’embauche du personnel doit être effectuée en accord avec les services de l’inspection du travail.

L’Entreprise doit avoir sur le chantier la liste constamment tenue à jour des ouvriers employés. Les ouvriers présentés par le bureau de


placement local dans les conditions prévues ci-dessus doivent être portés sur une liste à part.

ARTICLE 3 - ORGANISATION, SÉCURITÉ ET HYGIÈNE DU CHANTIER

L’Entreprise est tenue d’appliquer l’ensemble de la législation et de la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs ainsi qu’à la sécurité des usagers des voies publiques aux abords du chantier.

Il doit prendre sur son chantier toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers. Il est tenu d’observer tous les règlements et consignes de l’autorité compétente.

Toutes les mesures d’ordre, de sécurité et d’hygiène sont à la charge de l’Entreprise. Elles sont réputées comprises dans les prix unitaires du Marché.

Ces mesures se rapportent notamment :

Section 3.1 - Aux conditions de logement du personnel de chantier

L’Entreprise fait son affaire du logement de son personnel. L’usage des tentes est interdit.

Section 3.2 - Au service médical

L’Entreprise est tenue d’organiser à ses frais le service médical du chantier dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur et d’assurer à ses frais les soins médicaux et les fournitures pharmaceutiques aux ouvriers et employés victimes d’accidents ou de maladies survenus du fait des travaux. Ces prestations sont réputées comprises dans le prix du Marché.

L’évacuation sanitaire des cas graves est assurée par l’Entreprise qui devra passer des conventions d’assistance avec un ambulancier, un médecin, une clinique ou un hôpital de la région.

Section 3.3 - Au gardiennage de chantier et à la police de chantier

L’Entreprise doit assurer, à ses frais, le gardiennage du chantier notamment durant les jours de repos.

En conséquence, il n’est du à l’Entreprise aucune indemnité en raison des vols du matériel ou de matériaux dont il serait victime de jour et de nuit.

L’Entreprise a la charge :


De maintenir, à ses frais, son chantier en bon état de propreté ;

De se conformer aux ordres et consignes qui lui sont donnés par le Maître d’Ouvrage concernant l’ordre et la discipline sur le chantier.

Section 3.4 - Aux conditions de sécurité et de protection du personnel du chantier et des tiers

Pendant toute la durée du chantier, l’Entreprise sera tenue de prendre, sous sa responsabilité et à ses frais, toutes les mesures particulières de sécurité qui seront nécessaires eu égard à la nature de ses propres travaux, des matières qu’elle emploie et aux dangers que celles-ci comportent ainsi que toutes les mesures communes de sécurité (hygiène, prévention des accidents, médecine du travail, premiers secours ou soins aux accidentés et malades, protection contre l’incendie, danger d’origine électrique,…, etc).

En conséquence, il appartient à l’Entreprise de prescrire les consignes à observer et d’assurer des formations nécessaires pour leur application.

Elle doit efficacement assurer la sécurité de son propre personnel, des agents du Maître d’Ouvrage et des tiers en :

Prenant toutes les mesures utiles et efficaces concernant la circulation et le stationnement sur l’ensemble du chantier, les sorties d’engins, les dispositifs d’alarme, la protection contre les chutes de matériaux ou autres ;

Fournissant à son personnel les éléments de protection individuelle (casque de protection, bottes cirés, gants, lunettes,…, etc) et en rendant le port du casque obligatoire ;

Equipant les passages dangereux, le long et à la traversée des voies de communications par des garde corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié qui est au besoin éclairé et gardé.

Section 3.5 - Au nettoyage du chantier

L’Entreprise devra évacuer régulièrement des locaux où elle travaille les gravois ou débris qui sont le fait de ses activités.

Les gravois et débris seront déposés au voisinage du chantier en un ou plusieurs endroits désignés par le Maître d’Ouvrage et seront évacués aux décharges publiques aux frais de l’Entreprise avec l’accord écrit du Maître d’Ouvrage.

ARTICLE 4 - SIGNALISATION DE CHANTIER

Il est précisé que les travaux se feront sous circulation et en site occupé et en exploitation. L’Entreprise mettra en place de jour comme


de nuit, pendant toute la durée des travaux, une signalisation adéquate de chantier. Pour cela, elle établira les plans de signalisation qui seront soumis à l’approbation du Maître d’Ouvrage pendant la période de préparation des travaux.

L’ensemble des équipements de signalisation nécessaires est à la charge de l’Entreprise qui se chargera de la mise en place de la signalisation et de son gardiennage. Il s’agit essentiellement des panneaux, des cônes, des balises B12 et des feux flaches.

Les panneaux standard de la signalisation provisoire seront de type grande gamme avec un film rétro réfléchissant de classe 2. Les cônes auront une hauteur de 750 mm et seront munis de deux bandes d’un film rétro réfléchissant de classe 2.

L’Entreprise est tenue de maintenir en permanence la signalisation durant toute la durée des travaux et qu’aucune défaillance ne sera tolérée.

Il est précisé en outre qu’en cas de carence de la part de l’Entreprise dans la gestion de cette signalisation, le Maître d’Ouvrage assurera la signalisation de chantier par une autre Société. Dans ce dernier cas, les frais de cette signalisation, majoré de 5% pour peines et soins, seront facturés à l’Entreprise. Le montant correspondant sera directement déduit des acomptes dus à l’Entreprise.

ARTICLE 5 - RÈGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

L’Entreprise devra obligatoirement se soumettre à tous les règlements de police et de voirie en vigueur de la ville de la construction. L’Entreprise sera responsable de tous les dégâts ou détournements commis par son personnel ou par des tiers sur son chantier ou dans les bâtiments avoisinants mis à sa disposition.

L’Entreprise est tenue de se conformer aux dispositions du Dahir du 3 Joumad I 1372 (19 Janvier 1953) et de l’arrêté viziriel du 8 Joumada I 1372 (24 Janvier 1953), à leurs textes d’application ainsi qu’aux mesures édictées par les autorités compétentes prises pour assurer la commodité ou la sécurité de la circulation ou éviter les dégradations anormales des itinéraires d’accès au chantier et des itinéraires de transport de ses matériaux.

ARTICLE 6 - SUJÉTIONS DE CHANTIER

Section 6.1 - Travaux exécutés simultanément

L’Entreprise ne pourra pas se prévaloir ni pour éluder les obligations de son Marché, ni pour élever une réclamation, des sujétions qui pourront lui être occasionnées du fait :

Que d’autres chantiers soient ouverts dans l’emprise des travaux, à leurs proximités ou dans la région ;


De l’utilisation par d’autres intervenants des pistes de chantier et des ouvrages construits ou en cours de construction dans les même conditions de sécurité que celles imposées à l’Entreprise.

Section 6.2 - Travaux exécutés en site occupée

L’attention de l’Entreprise est attirée sur le fait que les travaux seront réalisés en site occupé et qui est en en exploitation. A cet effet, l’Entreprise doit prendre toutes les dispositions pour :

Assurer la signalisation, le balisage, la propreté,… du chantier en tout instant ;

Garantir la sécurité et équiper son personnel des EPI et son chantier des EPC ;

Ne pas perturber l’exploitation du site ; Respecter les instructions concernant la sécurité et la propreté

émanant du responsable du site.

Section 6.3 - Matériel de l’Entreprise

L’Entreprise sera responsable du matériel qu’il aura déposé sur les lieux de son chantier à l’occasion des travaux concernant son entreprise. Elle aura la charge de tous les transports, manutentions et gardiennage de ce matériel, pour lequel il prendra toutes les précautions utiles, notamment à l’encontre des vols, des pertes et des autres dommages. Enfin, elle sera de même responsable des dégradations occasionnées par lui-même aux ouvrages existants.

Section 6.4 - Travail de nuit

Le travail de nuit est interdit. Toutefois le Maître d’Ouvrage pourra accorder des dérogations à cette interdiction. L’Entreprise mettra en place un éclairage de chantier. Le niveau d’éclairement à obtenir est de 100 LUX.

L’ensemble des frais est supporté par l’Entreprise. Ils couvrent toutes les sujétions nécessaires dont les dispositifs de sécurité nécessaires à la protection de son personnel et des usagers.

Le travail de nuit n’est pas considéré comme une mesure d’accélération des travaux et il ne peut donner lieu au paiement d’aucune indemnité de quelque nature que se soit.

ARTICLE 7 - JOURNAL DE CHANTIER

Il sera tenu par l’Entreprise et sous sa garde, un journal de chantier sur lequel seront consignés, chaque jour :

Les consistances et la localisation des travaux exécutés dans la journée ;

Les opérations de recette des matériaux et produits ;23

TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN SAS -– AGENCE LARACHEDTN – DAG - CENTRALE LAITIERE

Les contrôles effectués ; Les moyens en matériel mis en œuvre par l’Entreprise pour

chaque poste de travail, avec mention du matériel en panne ; Les conditions atmosphériques constatées (précipitations,

vent, température, niveau des eaux,…, etc) ; La durée et la cause des arrêts de travaux ; Les incidents ou détails présentant un intérêt du point de vue

de la tenue ultérieure des ouvrages ou de la durée réelle des travaux ;

Les observations faites et les prescriptions imposées à l’Entreprise ;

Toutes les demandes, les suggestions et les remarques faites par le Maître d’Ouvrage ou l’Entreprise au cours des visites.

D’une façon générale, toutes les observations ayant une incidence sur le déroulement des travaux.

Les mentions portées dans le journal de chantier sont recevables dans la limite des attributions des signataires et ne peuvent se substituer aux ordres de service.

Le journal de chantier est réputé établi contradictoirement. A cet effet il sera signé, chaque jour, par les représentants du Maître d’Ouvrage et de l’Entreprise désignés nommément par chaque partie qui pourront y inscrire leur(s) commentaire (s) sur les mentions qui y figurent.

ARTICLE 8 - TENUE DES DOCUMENTS

L’Entreprise tiendra à jour, pendant toute la durée du Marché, la liste des instructions, des spécifications, des plans et des documents pour s’assurer qu’il a bien été tenu compte des modifications ou changements convenus.

L’Entreprise doit s’assurer que le chantier dispose des dernières révisions des plans, d’un exemplaire du Marché et d’un manuel des procédures de sécurité.

L’Entreprise doit établir un tableau de diffusion des plans avec les dates de remise aux différents intervenants et tenir à jour la liste des modifications des plans.

L’Entreprise doit procéder à l’affichage des plannings et de la liste des adresses utiles au cours des travaux.

ARTICLE 9 - RÉUNIONS DE CHANTIER

L’Entrepreneur ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux convocations du Maître d’Ouvrage et d’accompagner ses représentants sur le chantier lors des visites périodiques et de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites est fixée par le Maître d’Ouvrage qui pourra


dans les même conditions fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt quatre heures.

Il sera dressé, pour chaque réunion ou visite, un procès verbal qui sera contresigné par le Maître d’Ouvrage et l’Entreprise en fin de séance.

Dans le cas ou l’Entreprise est absente ou refuse de contresigner le procès verbal, celui-ci lui est notifié par ordre de service. Ces procès verbaux étant appelés à remplacer autant que possible les échanges de correspondance entre le Maître d’Ouvrage et l’Entreprise. Ce dernier veillera à y faire inscrire au fur et à mesure du déroulement des travaux, ses observations, ses réclamations ou ses réserves.

Lors des visites de chantier, l’Entreprise est tenue de prendre toutes les dispositions pour rendre accessible la totalité des lieux d’opérations dans des conditions de sécurité totale.

ARTICLE 10 - CONNAISSANCE DU DOSSIER

Une série complète des plans est remise en même temps que le présent dossier des pièces contractuelles à l’Entreprise soumissionnaire, celle-ci déclare :

Avoir apprécié toutes les difficultés résultant du terrain, de l’emplacement des constructions, des accès, des alimentations en eau et en électricité et toutes les difficultés qui pourraient se présenter en cours des travaux pour lesquels aucune réclamation ne sera prise en considération ;

Avoir pris pleine connaissance de l’ensemble des travaux ; Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation ; Avoir fait tous les calculs et tous les détails ; N’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de

chaque nature d’ouvrage présenté par lui et de nature à donner lieu à discussion.

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’apporter les modifications qu’elle juge utiles aux plans du projet. Ces modifications seront traitées au même titre que le reste des travaux sur la base du bordereau des prix sans que cela donne lieu à une quelconque plus value.

ARTICLE 11 - RISQUES ET PERILS

L’exécution des travaux se fera aux risques et périls de l’Entreprise. Par conséquent, elle demeure la seule responsable vis-à-vis des tiers pour tout préjudice de quelle que nature que ce soit qu’ils subiraient du fait du personnel et des matériaux ou matériels lui appartenant.


ARTICLE 12 - ASSURANCES

1 – Avant tout commencement des travaux, l’Entreprise doit adresser au Maître dOuvrage, les copies des polices d’assurances qu’elle doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du Marché, à savoir celles se rapportant :

a) Aux véhicules automobiles utilisés sur le chantier qui doivent être assurés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

b) Aux accidents du travail pouvant survenir au personnel de l’Entreprise qui doit être couvert par une assurance conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Le Maître d’Ouvrage ne peut être tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales à payer en cas d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de l’Entreprise.

A ce titre, l’Entreprise garantira le Maître d’Ouvrage contre toute demande de dommages intérêts et contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et dépense de toute nature relative à ces accidents.

L’Entreprise est tenue d’informer par écrit le Maître d’Ouvrage sur tout accident survenu sur son chantier et le consigner sur le cahier de chantier prévu par le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales.

c) A la responsabilité civile incombant :

A l’Entreprise, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du Marché, jusqu’à la réception définitive, les matériaux, le matériel, les installations, le personnel de l’Entreprise,…, etc quand il est démontré que ces dommages résultent d’un fait de l’Entreprise, de ses agents ou d’un défaut de ses installations ou de ses matériels.

A l’Entreprise, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents du Maître d’Ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par le Maître d’Ouvrage à accéder au chantier, jusqu’à la réception définitive.

Au Maître d’Ouvrage en raison des dommages causés au tiers sur le chantier et ses dépendances par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses agents,…, etc. Le Marché d’assurance correspondant à cette responsabilité doit contenir une clause de renonciation de recours contre le Maître d’Ouvrage.

Au Maître d’Ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de l’Entreprise et provenant, soit du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entraîneraient un recours de la victime ou de l’assurance « Accident du travail ».


d) Aux dommages à l’ouvrage : à ce titre doivent être garantis par l’Entreprise, pendant, la durée des travaux et jusqu’à la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du Marché, les ouvrages et installations fixes ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers contre les risques d’incendie, vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels.

L’Entreprise est tenue de présenter, sur demande du Maître d’Ouvrage, la justification du paiement régulier des primes d’assurance prévues ci-dessus.

2 – En outre, l’Entreprise devra garantir le Maître d’Ouvrage contre les conséquences de tout autre dommage ou préjudice causés par lui à l’occasion des travaux à toute personne et à toute propriété.

3 – Toutes les polices d’assurance mentionnées au paragraphe 1 du présent article doivent comporter une clause interdisant leur résiliation sans aviser au préalable le Maître d’Ouvrage.

4 – Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s’appliquent également aux sous-traitants.

ARTICLE 13 - RESPONSABILITÉS DE L’ENTREPRISE

En plus de la réalisation des prestations à sa charge, l’Entreprise a une obligation de conseil, d’assistance et de mise en garde dans le cadre de l’exécution du Marché.

La responsabilité de l’Entreprise n’est nullement diminuée par :

Le contrôle ou la réception des plans et documents ; Les inspections, les contrôles et les essais durant la fabrication

auxquels le Maître d’Ouvrage prendrait part ou assisterait ; ni non plus par le paiement par le Maître d’Ouvrage de

chacune des factures contractuelles ; Ni par les avis d’approbations donnés par le Maître d’Ouvrage.

L’Entreprise, de part sa signature, reconnaît qu’elle est seule responsable de tous les accidents ou les dommages, matériels ou corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du Marché ou causés par son personnel ou son matériel.

Cette responsabilité s’étend aussi bien pendant l’exécution des travaux qu’après leur achèvement, pendant la période de responsabilité légale et à la complète décharge du Maître d’Ouvrage.

Elle devra soumettre à l’approbation du Maître d’Ouvrage le programme d’exécution assorti des plans de sécurité et d'hygiène. Ces plans seront tenus à jours par le titulaire qui en signalera les modifications au Maître d’Ouvrage.

En conséquence, elle est en particulier responsable :


De la conformité des installations effectuées par lui aux règlements en vigueur et en particulier à ceux concernant la sécurité ;

Du respect de toutes les obligations résultant des lois et décrets en vigueur, des règlements de police, de voirie, d’hygiène, de sécurité,…, etc dans l’organisation du chantier, de même que des obligations relatives à la législation de la sécurité sociale ;

De tous les accidents qui pourraient survenir à lui-même, à son personnel, aux agents du Maître d’Ouvrage, du Maître d’Ouvrage et des agents de contrôle ou à tous tiers présents sur les lieux des travaux ;

Des études, des fournitures et des travaux faits par lui. Il supporterait les dépenses supplémentaires auxquelles la correction de ses erreurs ou de ses omissions pourrait donner lieu, y compris les réfections ou transformations qui seraient imposées à la suite d’une inspection par un organisme agréé, pour mise en conformité des installations avec les règlements en vigueur ;

Des conséquences qu’entraînent la nature de l’eau et la nature des terrains traversés sur la tenue des matériaux employés et la résistance de ces matériaux à la corrosion interne ;

De toute action intentée contre l’administration, y compris les revendications des titulaires de brevets, licences, marques de fabrique ou autres, relatives aux travaux ou fournitures faisant l’objet du Marché ;

Des frais de réparation de tous les dommages résultant des avaries qu’auraient subies au cours de l’exécution des travaux ou à la suite de ceux-ci, les ouvrages et les installations publics ou privés, apparents ou souterrains, que ces ouvrages et installations soient ou non indiqués sur les plans établis par le BET.

Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbations données par le Maître d’Ouvrage et ses représentants sur les dispositions d’ensemble ou de détail ou sur les plans des travaux ou fournitures à effectuer par l’Entreprise.

ARTICLE 14 - MALFAÇONS

Si les malfaçons viennent à être décelées, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge de l’Entreprise. Si ces réfections entraînent des dépenses supplémentaires, ces dépenses seront également à la charge de l’Entreprise.


ARTICLE 15 - REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX

A la fin des travaux, l’Entreprise devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier, exception faites des installations qui peuvent gêner la circulation ou d’autres travaux qui seront dégagés auparavant.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l’Entreprise après mise en demeure par ordre de service, sans préjudice d’une pénalité de cinq mille dirhams (5000.00 DH) par jour de retard. Cette pénalité est cumulable avec les pénalités de retard prévues à l’article 19 mais n’est pas soumise à plafonnement.

ARTICLE 16 - PLANS DE RECOLLEMENT

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, l’Entreprise remettra au Maître d’Ouvrage, 2 CD et 4 tirages (pliés au format 21 x 31) des dessins côtés des ouvrages non visibles, comme les fondations, les conduites d’évacuation des eaux pluviales et usées dont la réalisation peut être différente des dessins primitifs tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés.

L’Entreprise demeure responsable des conséquences que peuvent entraîner la non correspondance des documents de recollement aux réalisations.

Aucun décompte définitif ne sera réglé à l’Entreprise avant la remise du dossier de recollement.

ARTICLE 17 - OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ESSAIS

En matière d’essais sur les matériaux, on distingue :

Les essais nécessaires à l’agrément par le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Ouvrage des matériaux livrés sur le chantier ;

Les essais de contrôle des matériaux mis en œuvre.

Il appartient à l’Entreprise de fournir au Maître d’Ouvrage tous les documents d’homologation nécessaires à l’agrément ainsi que les essais d’études et de convenance.

A défaut de ces documents, le Maître d’Ouvrage exigera des essais qui seront exécutés aux frais de l’Entreprise, dans un laboratoire agréé avant l’acceptation des matériaux par le Maître d’Ouvrage.

L’Entreprise devra engager à sa charge un laboratoire agréé pour effectuer les contrôles selon des fréquences qui seront définies par le Maître d’Ouvrage avant et pendant le démarrage des travaux :


Ces contrôles sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix - détail estimatif.

N.B : La convention passée avec le laboratoire devra être approuvée par le Maître d’Ouvrage.

L’Entreprise devra engager à sa charge un géomètre agréé pour effectuer les implantations et les contrôles selon des fréquences qui seront définies par le Maître d’Ouvrage avant et pendant le démarrage des travaux :

Ces contrôles sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix - détail estimatif.

N.B : La convention passée avec le géomètre devra être approuvée par le Maître d’Ouvrage.

Autres obligations de l’Entreprise

L’Entreprise sera tenue de provoquer elle-même les instructions écrites et figurées qui pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra se prévaloir du manque de renseignements pour justifier une exécution contraire à la volonté du Maître d’Ouvrage.

Le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l’Entreprise est fixé à Sept (07) jours calendaires avant la date de réception provisoire.

ARTICLE 18 - DOCUMENTS À FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

L’Entreprise devra fournir les documents suivants :

DESIGNATION DES DOCUMENTS

DELAIS

Mémoire technique d’exécution des travaux (Plans d’exécution, planning, moyens humains et matériels, plans d’installation de chantier,…)

Cinq (05) jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux.

Dossier administratif

Cinq (05) jours après la notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Plans de recollementCinq (05) jours avant la notification de la réception provisoire.


ARTICLE 19 - DÉLAI D’EXÉCUTION - PLANNING ENVELOPPE

Section 19.1 - Délai d’exécution

Le délai global de la réalisation de l’ensemble des travaux du présent Marché est fixé à trente (trente) jours de calendrier grégorien sans déduction des jours non ouvrables.

Ce délai sera compté à partir du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, sans déduction des jours non ouvrables.

Ce délai comprend :

La période d’organisation et d’installation du chantier ; La période d’exécution des travaux proprement dit, qui tient

compte des jours chômés et fériés légaux, des journées d’intempéries prises en compte forfaitairement à trente (30) jours par an ;

Les essais, contrôles et réceptions ; La période du repliement de l’installation du chantier et la

remise en état des lieux.

Ce délai est absolument impératif. Il est dès à présent précisé qu’il ne pourra être procédé à aucune modification de planning pour quelque cause que ce soit, à l’exception de cas de force majeure.

Enfin, pour éviter toutes contestations sur la date d’achèvement des travaux, l’Entreprise sera tenue d’en aviser le Maître d’Ouvrage par lettre recommandée postée quinze (15) jours avant la date prévue. Faute par lui de se conformer à cette prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de constatation par le Maître d’Ouvrage de la fin des travaux.

Section 19.2 - Prolongation du délai

Le délai global d’exécution ne pourra être prolongé que dans les cas suivants :

Cas de force majeur : Phénomènes naturels imprévisibles (séisme, fortes pluies, vent à vitesse excessive, gelée, émeutes, guerres,…, etc). Pour pouvoir être pris en considération, les arrêts de chantier dus à un cas de force majeur devront être signalés dans les quarante huit (48) heures au Maître d’Ouvrage. Pour ce cas, le délai sera prolongé d’un nombre égal de jours durant lesquels les événements se sont produits ;

Ordres de service d’arrêt des travaux ordonnés par le Maître d’Ouvrage en raison de faits qui ne sont ni de la faute ni imputables à l’Entreprise et indépendants de sa volonté ;

Augmentation des travaux ou travaux supplémentaires. Dans ce cas, le délai sera prolongé d’au maximum quinze (15) jours.


ARTICLE 20 - PÉNALITÉS

Section 20.1 - Non respect du délai d’exécution objet de la section 18.1

Le Marché comprend deux phases :

Phase 1 = Etudes : cette phase comprend les études techniques effectués par un BET agrée et visé par un BCT

Cette phase a un délai partiel de sept (7) jours.

Phase 2 = travaux: Cette phase comprend l’exécution des travaux conformément aux plans et CCTP

Le délai global pour l’achèvement des phases 1 et 2 est de trente (30) jours.

A défaut par l’Entreprise d’avoir terminé les travaux de la phase 1 à la date prescrite, il lui sera appliqué une pénalité non récupérable (P1) de trois pour mille (3‰) par jour calendaire de retard du montant du Marché initial augmenté des éventuels avenants.

A défaut par l’Entreprise d’avoir terminé tous les travaux à la date prescrite, il lui sera appliqué une pénalité (P) = max (P1, P2) avec P2 = trois pour mille (3‰) x montant initial du Marché augmenté des éventuels avenants x nombre de jours de retard d’achèvement de tous les travaux.

Ces pénalités sont cumulables et leur montant global est plafonné à vingt cinq pour cent (25%) du montant total du Marché augmenté des éventuels avenants toutes taxes comprises. Lorsque le plafond des pénalités est atteint, le Maître d’Ouvrage est en droit de résilier le Marché sans mise en demeure préalable et sans préjudices de l’application des autres mesures coercitives prévues par les textes réglementaires.

Le délai s’applique à l’achèvement des travaux de l’ensemble des lots énumérés ci-dessus y compris le repliement des installations des chantiers et la remise en état des lieux.

Section 20.2 - Pénalités provisoires

Le respect de la date contractuelle de fin des travaux est subordonné au respect d’un planning détaillé des travaux, établi par l’Entreprise et approuvé par le Maître d’Ouvrage.

Lorsqu’en cours des travaux, il sera constaté par rapport à ce planning un retard, il sera appliqué en fin du mois, une pénalité provisoire de deux mille (2.000,00) DH par jour calendaire de retard, sur toutes les tâches qui ont connu des retards.


Le mois suivant, cette pénalité sera supprimée, diminuée, augmentée ou maintenue suivant l’évolution du nombre de jours de retard imputable à l’Entreprise.

A cet effet, le Maître d’Ouvrage établira chaque mois une situation, accompagnée éventuellement de propositions de pénalités ou de remboursement des retenues déjà effectuées à ce titre.

Le montant des amendes cumulées, sera pris en compte au titre de pénalités visées au paragraphe 19.1 du présent Article.

Section 20.3 - Pénalités de fonctionnement

Des pénalités aux montants indiqués ci-après seront automatiquement appliquées dans les cas suivants :

Dépôt de matériaux, matériels, gravois, en dehors des zones prescrites : mille (1.000,00) DH par infraction et par jour calendaire ;

Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires à l’ordonnancement, à la coordination des travaux ou aux études d’exécution, à leur synthèse et vérification par le Maître d’Ouvrage et le contrôleur technique (plan d’installation de chantier, plans d’exécution, notes de calcul, études de détail, procès verbaux d’essais, attestations d’assurance,…etc) : mille (1.000,00) DH par infraction et par jour calendaire ;

Retard dans la présentation des échantillons de matériaux et matériels : mille (1.000,00) DH par infraction et par jour calendaire ;

Retard dans le nettoyage du chantier et/ou de ses abords : mille (1.000,00) DH par infraction et par jour calendaire ;

Absence non excusée à l’avance, à une réunion de chantier ou à une réunion de coordination, ou représentation par une personne insuffisamment qualifiée ou ne pouvant valablement engager l’Entreprise : deux mille (2.000,00) DH par absence à une réunion ;

Retard à une réunion de chantier ou à réunion de coordination : deux cents (200,00) DH par quart d’heure de retard ;

Au cas où l’Entreprise ne donnerait pas suite aux réclamations émanant du Maître d’Ouvrage ou de la Maîtrise d’œuvre, et figurant sur les comptes rendus, elle sera pénalisée de mille (1.000,00) DH au premier rappel hebdomadaire et de deux mille (2.000,00) DH au deuxième rappel et par rappel supplémentaire.

Infraction Unité de comptage

Barème Pénalité (Dh)

Port du casque Nombre de 100,00


personnes

Port de chaussures fermées

Nombre de personnes

100,00

Moyens d’accès conformes

Nombre de blocs 500,00

Utilisation d’échelle ou échafaudage

conforme

Nombre de blocs 200,00

Signalisation des zones de travail

Nombre d’unités 200,00

Ces amendes ne sont pas récupérables.

ARTICLE 21 - ORDRES DE SERVICE – LETTRES – INSTRUCTIONS

L’Entreprise se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détails ainsi qu’aux ordres de services, lettres et instructions qui lui seront adressés par le Maître d’Ouvrage.

L’Entreprise sera tenue de provoquer elle-même les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans ces conditions, elle ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire à la volonté du Maître d’Ouvrage ou pour justifier un retard dans l’exécution.


CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES CCTG


CHAPITRE3 - PREPARATION ET EXECTION DES TRAVAUX

ARTICLE 1 - DOCUMENTS

Avant la mise en route et en cours des travaux, l’Entreprise doit appeler l’attention du Maître d’Ouvrage sur les inconvénients, les vices ou malfaçons qui pourraient résulter des erreurs ou omissions qu’elle est amenée à constater dans les documents qui lui ont été remis et les ordres qu’elle a reçus.

L’Entreprise est tenue de vérifier les côtes, de signaler en temps voulu toutes les erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou pièces écrites qui lui seraient notifiés. Aucune côte ne sera prise à l’échelle sur les plans pour l’exécution des travaux.

L’Entreprise devra s’assurer sur place avant toute mise en œuvre, de la possibilité de suivre les côtes et indications des plans et des dessins de détails. Dans le cas de doute, elle se référera immédiatement au Maître d’Ouvrage.

Si les désignations des différentes pièces du Marché ou des plans ne sont pas jugées suffisantes, il demeure bien entendu que la signature du Marché implique que les renseignements complémentaires ont été obtenus par l’Entreprise avant la remise de son offre de prix.

ARTICLE 2 - MÉMOIRE TECHNIQUE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX

Dans un délai de cinq (5) jours à partir de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’Entreprise remettra au Maître d’Ouvrage un mémoire technique détaillé en trois exemplaires décrivant

Le plan d’installation de chantier avec indication du panneau de chantier, chemins de circulations et voies carrossables, tracé du réseau d’alimentation provisoire de chantier en eau et électricité, l’implantation des locaux techniques et d’hygiène,…, etc ;

La liste des moyens humains, matériels et logistiques à mettre en place ;

L’organisation du chantier et la conduite des travaux : encadrement, exécution, contrôle,… ;

Les procédés d’exécution des travaux et de réalisation des ouvrages ;

Les procédures de vérification et d’assurance qualité ; La composition des ateliers de production, leurs rendements,

… ;


Le planning d’exécution des travaux selon lequel il s’engage à conduire le chantier, comportant tous les renseignements et les justifications utiles.

Avant le démarrage de certaines phases des travaux, le Maître d’Ouvrage ou la Maîtrise d’oeuvre pourront demander des notes d’information particulières complétant ce mémoire technique. L’Entreprise devra y répondre dans les délais requis.

ARTICLE 3 - ORDONNANCEMENT ET PLANNING DES TRAVAUX

L’Entreprise sera tenue de soumettre à l’agrément du Maître d’Ouvrage le planning des opérations selon lequel il compte conduire les travaux dans le respect du délai global et les jalons du planning enveloppe.

Ce planning sera présenté sous forme d’un planning à barres (GANTT) et fera ressortir les délais d’exécution par lot.

En vue de son approbation par le Maître d’Ouvrage, l’Entreprise sera tenue de fournir tous les renseignements nécessaires qui ont conduit à son établissement et notamment :

La décomposition des travaux en tâches élémentaires ; Les relations d’interdépendance entres les différentes tâches ; Les besoins en main d’œuvre et matériels par tâche ; Les délais d’approvisionnement ; Les dates de repliement des matériels.

Après son approbation par le Maître d’Ouvrage, le planning deviendra contractuel. L’Entreprise est tenue de le respecter strictement et de résorber tout retard constaté sur les différentes tâches.

Ce planning fait obligation à l’Entreprise :

De commencer les travaux aux dates prévues ; De prendre toutes les mesures pour réaliser ses études en

approvisionnements, de telle sorte qu’il n’en résulte pas de retard sur le déroulement des travaux ;

De terminer chaque tâche aux dates portées sur ce planning.

Au cas où la cadence d’exécution des travaux deviendrait inférieure à celle prévue au dit planning, le Maître d’Ouvrage fera application des mêmes pénalités prévues à l’article 19.2 même pour les délais partiels portés au planning.

Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu à jour sous la surveillance du Maître d’Ouvrage et du Maître d’oeuvre. L’Entreprise est tenue de vérifier cette mise à jour.

Le Maître d’Ouvrage se réserve toutefois le droit sans que l’Entreprise puisse prétendre à une indemnité, de faire exécuter les travaux par


tranches successives qui seront définies par instruction du Maître d’Ouvrage.

En cours d’exécution, il sera procédé périodiquement à un examen commun avec le Maître d’Ouvrage de la situation des travaux et des prévisions de l’Entreprise qui, à cette occasion, remettra au Maître d’Ouvrage un programme des travaux.

En cas de désaccord sur les instructions qui lui sont données, il doit aviser immédiatement le Maître d’Ouvrage.

L’Entreprise s’engage à signaler en temps utile, toute circonstance ou difficulté de quelque nature qu’elle soit, pouvant avoir des répercussions sur le déroulement normal des travaux.. Elle est en particulier tenue de vérifier à tout moment, la situation de ses commandes et approvisionnements et d’en tenir informé le Maître d’Ouvrage.

ARTICLE 4 - ECHANTILLONNAGE

L’Entreprise devra soumettre à l’agrément du Maître d’Ouvrage un échantillon de chaque espèce de matériau ou de fourniture qu’il se propose d’employer. Il ne pourra mettre en œuvre des matériaux qu’après acceptation donnée par ordre délivré par le Maître d’Ouvrage et la Maîtrise d’œuvre.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier et serviront de base de vérification pour la réception des travaux.

L’Entreprise devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l’origine et la qualité des matériaux proposés.

ARTICLE 5 - INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

Les frais d’installation de chantier seront à la charge de l’Entreprise et sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix - détail estimatif.

Il est spécifié que tous les locaux nécessaires pour le stockage des matériaux ou matériels de toutes les entreprises seront établis en dehors des constructions et à des emplacements soumis pour approbation du Maître d’Ouvrage avant tout stockage de matériaux. Il sera de même pour les baraquements de chantier dont l’implantation et l’aspect sera soumis au Maître d’Ouvrage avant tout commencement de travaux.

L’hébergement du personnel de chantier est formellement interdit à l’intérieur des constructions. Il en est même pour les installations de réfectoires et sanitaires qui devront être implantés en dehors de toute construction à des emplacements soumis à l’approbation du Maître d’Ouvrage .


L’Entreprise devra effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l’autorisation d’occupation du domaine public (trottoir,…, etc). Tous les frais concernant cette occupation seront payés par l’Entreprise et sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix - détail estimatif.

L’Entreprise est réputée avoir une entière connaissance des dispositions d’ensemble de l’importance et de la situation des ouvrages à exécuter, de la nature et de l’état des terrains, des emplacements de voies et moyens d’accès ou de circulation, ainsi que des conditions climatiques de la région.

L’Entreprise se procure, à ses frais et risques, les terrains nécessaires à l’installation de son chantier. Dans le cas où des terrains ou bâtiments appartenant au Maître d’Ouvrage conviennent à l’installation du chantier, l’Entreprise peut demander leur mise à sa disposition. Dans ce cas, celle-ci reste soumise à la réglementation locale pour l’usage des dépendances publiques et tenue d’entretenir ses installations et remettre en état en fin de chantier les installations mises à sa disposition.

ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LEVÉS TOPOGRAPHIQUES

L’Entreprise sera tenue d’effectuer à ses frais et sous sa responsabilité par un géomètre topographe inscrit à l’ordre national des ingénieurs géomètres topographes ONIGT les tracés d’implantation de l’ensemble des travaux selon un plan d’implantation remis au préalable par l’Entreprise, suivant les plans qui lui sont remis et les instructions qui lui sont données par la Maîtrise d’œuvre.

L’implantation sera matérialisée par :

- Des bornes en béton, faces vues lissées, de hauteur suffisante pour ne pas être enfoncées lors des travaux de remblaiement ultérieurs, de section 20 cm x 20 cm en tête et parfaitement stables.

Elles seront placées sur les axes principaux des tranchées en nombre suffisant et à une distance convenable. Il est gravé des encoches soulignées au minimum qui définissent les axes ainsi que le niveau (+ -0,00) rattaché au nivellement général du Maroc.

- L’Entreprise peut utiliser tout autre système de marquage présentant des garanties équivalentes après accord de la Maîtrise d’œuvre.

Avant de commencer le travail, l’Entreprise doit signaler par écrit à la Maîtrise d’œuvre toute erreur qui aurait pu être commise sur les plans et elle est tenue de demander toutes les vérifications qu’elle juge nécessaires.

Aucune réclamation ne sera admise une fois le piquetage effectué.


Il sera reporté et entretenu par lui pendant toute la durée des travaux. Pour les autres corps d’état, les spécialistes devront contrôler la concordance des cotes portées aux plans et celles réalisées.

Après implantation définitive par le Géomètre agréé, et avant tout commencement d’exécution des fouilles, l’Entreprise est tenue de demander la vérification de l’implantation à la Maîtrise d’œuvre, qui réceptionnera la conformité de celle-ci avec les documents du Marché.

Il sera établi un procès-verbal de réception de l’implantation. Toute erreur constatée après vérification ne déchargera pas l’Entreprise de sa responsabilité pleine et entière.

ARTICLE 7 - MODE D’EXÉCUTION

D’une manière générale, les travaux seront exécutés suivant les règles de l’art, conformément aux dessins et plans visés « Bon pour exécution » qui seront notifiés à l’Entreprise par le Maître d’Ouvrage et la Maîtrise d’œuvre.

ARTICLE 8 - ESSAIS DES MATÉRIAUX ET MATÉRIEL

Conformément aux stipulations de l’article 4, paragraphe 3 du devis général d’architecture, les frais des essais des matériaux seront à la charge de l’Entreprise pour tous les travaux et les fournitures qui n’auront pas satisfait aux conditions imposées par le D.G.A.

Les essais seront effectués conformément aux normes marocaines en vigueur. Ils seront faits obligatoirement par un laboratoire agréé.

L’Entreprise devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux disponibles à des prises de prélèvement pour études, essais ou analyses.

Les essais de matériaux installés par l’Entreprise sont à sa charge, ainsi que tous les ingrédients ou fluides nécessaires à ces essais.

Sont aussi à sa charge toute main d’œuvre nécessaire à ces essais, échafaudage, branchements et toutes sujétions, à la demande du Maître d’Ouvrage.

ARTICLE 9 - COMMANDE DE MATÉRIEL

Dans un délai de Cinq (05) jours à dater du jour de la notification de l’ordre de service lui prescrivant de commencer les travaux, l’Entreprise devra faire agréer par le Maître d’Ouvrage, les dispositions détaillées qu’il compte adopter et le matériel qu’il compte utiliser.

Le Maître d’Ouvrage peut exiger qu’elles soient modifiées ou complétées si elles ne donnent pas satisfaction.


Après approbation des dispositions définitives et après le choix définitif du matériel proposé, l’Entreprise aura à passer commande ferme de tout le matériel quelle qu'en soit l’origine. Le matériel reçu sera livré sur le chantier. Dans le cas où l’avancement des travaux ne permettrait pas son installation immédiate, le matériel sera entreposé dans un local parfaitement clos et sous la responsabilité de l’Entreprise.

Il est spécifié que l’agrément du matériel par le Maître d’Ouvrage ne diminue en rien la responsabilité de l’Entreprise quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait avoir à l’égard des tiers.

Si à un moment quelconque en cours d’exécution, le Maître d’Ouvrage constate que le programme n’est pas respecté, l’Entreprise devra dans un délais de cinq jours (5) à partir de l’invitation qui lui sera faite par ordre de service, proposer un nouveau programme accompagné d’une note explicative des moyens à mettre en œuvre permettant de rattraper le retard et de respecter le délai contractuel.

Dans le cas où il serait impossible d’établir un nouveau programme respectant le délai contractuel, l’acceptation éventuelle du nouveau programme par le Maître d’Ouvrage ne modifie en rien le calcul des pénalités stipulées au présent C.P.S.

ARTICLE 10 - QUALITÉ DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES

Nonobstant les travaux décrits, l’Entreprise devra effectuer tous les travaux nécessaires ou les fournitures, pour une parfaite finition de fonctionnement de ses ouvrages.

Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou pièces écrites concernant le présent projet et qui serait contraire aux règles de l’art et à la volonté du Maître d’Ouvrage.

ARTICLE 11 - CONTRÔLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

Le contrôle technique des travaux sera assuré par le Maître d’Ouvrage et la Maîtrise d’œuvre qui est désignée à cet effet par le Maître d’Ouvrage.

Pendant toute la durée des travaux, les agents du Maître d’Ouvrage et de la Maîtrise d’œuvre auront libre accès au chantier, et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen, les échantillons de matériaux et de matériel à mettre en œuvre. Le Bureau des Etudes Technique vérifiera éventuellement que les ouvrages sont réalisés conformément aux plans revêtus du visa, il assistera à la réception des fouilles, de ferraillage, aux réceptions provisoire et définitive.


ARTICLE 12 - MESURE DE L’AVANCEMENT DES TRAVAUX

A chaque réunion de chantier, l’Entreprise sera tenue de produire et d’afficher un tableau d’avancement hebdomadaire des travaux indiquant les quantités de travaux réalisés.

Ce tableau d’avancement des travaux devra être communiqué la veille de la réunion de chantier par fax au Maître d’Ouvrage.

CHAPITRE4 - CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

ARTICLE 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXÉCUTION

L’Entreprise est réputée avoir connaissance, pour s’en être personnellement rendue compte, de toutes les conditions de l’établissement du projet et de l’exécution des travaux susceptibles d’influer sur l’exécution des ouvrages et notamment:

De la situation des lieux ; De la qualité des terrains ; De la profondeur de la nappe phréatique ; De la situation et de la nature des carrières ainsi que de la

qualité et des conditions d’extraction des sables, des pierres à concasser et des tout-venant ;

Des conditions d’approvisionnement de tous les matériaux nécessaires à l’exécution des travaux ;

Des possibilités de recrutement de la main-d’œuvre locale ; Des conditions et des possibilités de transport, d’accès au

chantier et de dépôt ; D’une façon générale, de toutes les sujétions et de tous les

aléas imposés par les circonstances locales (géologie du site, régime des eaux de pluies,…, etc).

Section 1.1 - Préparation du terrain

Le débroussaillage, l’arrachage ou l’abattage des végétaux de toutes natures donneront lieu à des travaux tels que dessouchage, rebou-chage et compactage éventuel.

Les végétaux seront transportés, brûlés ou stockés en des lieux désignés par le Maître d’Ouvrage.

Section 1.2 - Travaux topographiques et essais de laboratoire

Tous les travaux topographiques et les essais de laboratoire sont à la charge entière de l’Entreprise.


Pour les essais de laboratoire, l’Entreprise présentera un programme détaillé des essais de contrôle de conformité des différents ouvrages au Maître d’Ouvrage Cinq (05) jours après réception de l’ordre de service. Le laboratoire devra être agréé par le Maître d’Ouvrage.

Pour les travaux topographiques, L’Entreprise fera exécuter dans le meilleur délai, par un géomètre agréé par le Maître d’Ouvrage l’implantation en coordonnées des axes généraux des voies. Il fixera sur l’ensemble du terrain un certain nombre de repères de nivellement. Il appartiendra à l’Entreprise de réaliser tous les piquetages complémentaires qu’il jugera indispensables à la réalisation de ses travaux.

Tous les repères principaux doivent alors être scellés par les soins de l’Entreprise et soigneusement rattachés de façon à pouvoir être rétablis en cas de destruction. Les rattachements des repères doivent faire l’objet de procès-verbal.

L’Entreprise est tenue de veiller à la conservation des bornes repères et de les rétablir ou les remplacer à ses frais si nécessaire. En cas d’erreur d’implantation ou de nivellement provenant d’une faute ou d’une négligence de l’Entreprise, celle-ci est tenue d’exécuter à ses frais, et quelque soit leur importance, tous les travaux nécessaires au rétablissement des ouvrages dans la position prévue. Tous les frais d’implantation et de rétablissement sont à sa charge.

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de procéder à des vérifications périodiques des différents axes et des éléments d’implantation ; L’Entreprise étant tenue de lui faciliter cette tâche. A cette fin, l’Entreprise doit maintenir sur le chantier le matériel topographique nécessaire et le mettre à la disposition du Maître d’Ouvrage ou de son représentant. De convention expresse, ces vérifications ne diminuent en rien la responsabilité de l’Entreprise.

Les côtes indiquées sur les plans d’exécution doivent être rattachées au repère local utilisé dans les plans d’exécution, et les coordonnées au système LAMBERT.


CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP


CHAPITRE5 - CLAUSES RELATIVES AUX PHASE S ETUDES ET DE PREPARATION

ARTICLE 1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux faisant l'objet du présent marché comprennent les travaux suivants, tous corps d'Etat.

Section 1.1 - Terrassements, gros - œuvre :

Les terrassements en puits, rigoles, évacuation des déblais aux décharges publiques autorisées ou mise en remblai sur place.

Les bétons non armés. Les bétons armés, aciers H.L.E., les hourdis pour ossature. Les cloisons en agglos creux. Les enduits intérieurs et extérieurs. Les poses et scellements d'ouvrages divers. L'assainissement intérieur comprenant : regards,

canalisations, et branchement au réseau extérieur.

Section 1.2 - Electricité

Le câble de branchement, Les câbles, Les tableaux électriques, Les points lumineux, L’appareillage, La lustrerie,

ARTICLE 2 - ORGANISATION DU CHANTIER

Les tableaux ci-dessous comportent une liste, non limitative des opérations à effectuer par le par l'Entrepreneur avant, pendant et à la fin de l'exécution des travaux du présent marché. Les travaux ne pourront commencer que lorsque l’entrepreneur aura satisfait l’ensemble des opérations prévues à sa charge durant la période de préparation.

Section 2.1 - Opération à exécuter par l'Entrepreneur

Opérations à Exécuter Pendant la Période de Préparation

No

Opérations Documents à établir Délai au plus tard

1 Programme d'exécution des

travaux

Mémoire explicatif 2 jours


2 Plans d'exécution Programme de remise des plans d'exécution

7 jours

3 Etude de formulation du béton

Note technique et résultats des essais du Laboratoire

7 jours

4 Programme financier des travaux

Etat prévisionnel des dépenses hebdomadaires

8 jours

Le délai est décompté à dater de la notification par le Maître d’Ouvrage de l’ordre de service de commencement de la période de préparation.

Opérations à Exécuter Pendant le Déroulement des Travaux

No Opérations Documents à

établir

Délai au plus tard

5 Mise à jour du programme d'exécution

Planning Tous les 07 jours

6 Proposition pour origine et nature des

matériaux

Mémoire, documentation, échantillons, PV

d'essais

Pendant la phase étude technique

d’exécution

7 Plans d’exécution complémentaire

Plans

d’exécution

1 semaine avant le démarrage des

travaux correspondant

Opérations à Exécuter à la Fin des Travaux

No Opérations Documents à établir Délai au plus tard

8 Dessins et notes de calcul conformes à l'exécution

Tous les plans d'exécution établis par l'Entreprise. Calques - Tirages - Notes - Réductions

Au fur et à mesure de l'exécution des ouvrages et au plus tard 3 mois après la date de réception provisoire des travaux

9 Remise en état du site de l’installation de chantier

PV du Maître d’Ouvrage

après achèvement des travaux


ARTICLE 3 - APPROVISIONNEMENT EN EAU

Dans le cas où le branchement d'eau pour l'alimentation générale du chantier n'était pas encore réalisé lors du démarrage des travaux, l'Entrepreneur devra assurer son approvisionnement à l'aide de citernes qui devront être en nombre suffisant afin de ne pas freiner la cadence normale dans l'exécution des travaux de son lot.

ARTICLE 4 - PROVENANCE DES MATÉRIAUX

Les matériaux destinés à l'exécution des travaux seront d'origine marocaine. Il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain.

Les matériaux proviendront, en principe, des lieux d'exécution, de production ou des dépôts suivants :


Désignation des matériaux

Qualité et Provenance

SABLE De mer ou de concassage de calcaire dur

GRAVETTE POUR BETON ORDINAIRE

Des Oueds de la région ou de concassage de calcaire dur

GRAVETTE POUR BETON ARME

De concassage de calcaire dur

CIMENT C.P.J.45ACIERS A HAUTE RESISTANCE

Tor ou Caron ou similaire des dépôts du Maroc

CABLERIE et FILERIE Des usines du MAROCFIL CUIVRE - TUBE ORANGE

Du commerce local

APPAREILLAGE LEGRAND LUSTRERIE EUROPHANE ou LEGRAND des

dépôts du MAROC

Par le fait même du dépôt de son offre, l'Entrepreneur sera réputé connaître les ressources des carrières ou dépôts indiqués ci-dessus, ainsi que leurs conditions d'accès, d'exploitations et de vente. Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d'oeuvre de ces matériaux.

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il devra faire agréer par l'Administration, les carrières, et ballastières qu'il se propose d'exploiter.

ARTICLE 5 - MODE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX

Les ouvrages seront exécutés d'après les plans d’exécution établis par l’entreprise sur la base des plans de principe remis par le Maître d’Ouvrage.

Les obligations de l'Entreprise comportent non seulement l'observation des prescriptions des textes énumérés ci-dessous, mais aussi l'observation de tout autre décret, arrêté, réglementation ou normes en vigueur à la date de la remise de l'offre et applicable aux travaux du présent lot.

ARTICLE 6 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENÉRALES

Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées par les plans et par les termes de la présente description.

Les plans de principe seront fournis par le Maître d'Ouvrage pour le besoin des études d’exécution à établir par l’entrepreneur. Au cas où l'Entrepreneur constaterait des omissions ou anomalies dans ces dessins, il devra en avertir le Maître d’Ouvrage et obtenir son agrément avant d'adopter une solution différente.

ARTICLE 7 - CONSISTANCES DES ÉTUDES D’EXÉCUTION

o Les dossiers d’exécution à fournir comprendront:

Le dimensionnement des éléments de structure; Tous les plans de détails de l’interface avec le reste des

ouvrages , , de distribution électrique, des réservations pour câbles, etc.. ;

Coupes à l'échelle 1/20; Les détails à l'échelle 1/10;

o Les dossiers d’exécution comprendront aussi:


Les notes de calcul suffisamment détaillées et facilement exploitables par le Maître d’Ouvrage. Elles feront ressortir le taux de travail dans les sections les plus sollicitées et préciseront :

Les références aux textes et normes techniques utilisés; La définition de toutes les hypothèses de calcul (descente de

charges, etc...); La méthode de calcul adoptée en précisant la démarche de

cette méthode et le principe de calcul; Les résultats obtenus.

o Les plans d’exécution des travaux d’électricité établis suivant les plans de principes annexés au dossier de consultation comprenant les études techniques, l’établissement des plans de détails, des plans de réservations, et des plans de distribution électrique.

Les plans d’exécution de fondation et de structure (coffrage, ferraillage…);

Les spécifications des matériaux et matériels à utiliser. Un avant métré détaillé par nature d’ouvrage.

D’une manière générale, le dossier doit comprendre tous les détails d’exécution nécessaires à la bonne compréhension du projet

ARTICLE 8 - DOCUMENTS D’EXÉCUTION À REMETTRE AU MAÎTRE D’OEUVRE

L’entrepreneur doit remettre au maître d’ouvre, dans leurs formes définitives, les documents suivants :

Rapport justificatif et explicatif bien détaillé et facilement exploitable par le Maître d’Ouvrage comportant les notes de calcul définitives en 3 exemplaires reliés;

Les plans et détails précisés 3 exemplaires; Calques originaux de toutes les pièces dessinées sous

fourreaux répertoriés; L’avant métré détaillé en 3 exemplaires;

Toutes pièces écrites et les plans sur support informatique agréé par le Maître d’Ouvrage

CHAPITRE6 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES TERRASSEMENTS, GROS -OEUVRE

ARTICLE 1 - ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux de terrassement, gros œuvre sont définis comme suit (sans que cette liste soit limitative):


a. Terrassement : Exécution de tous terrassement en rigoles, tranchées ou en

puits nécessaires aux fondations des bâtiments et à tous les ouvrages intérieurs et extérieurs, dans les conditions définies dans le devis descriptif.

b. Ouvrage en fondations : Bétons de propreté ou gros béton Béton armé pour semelles, poteaux, longrines, voiles et tous

autres ouvrages en béton armé suivant plans. Regards.

c. Ouvrages en infrastructure et superstructure : Structure de béton armé en élévation Maçonneries Enduits Dallages

d. Assainissement Terrassement en tranchées Remblai des tranchées,

ARTICLE 2 - DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

L'Entrepreneur devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux normes et règlements suivants :

Les règles pour le calcul et l'exécution des constructions en béton armé dites "règles CCBA 68" (révisées en 1972).

Les règles dites "N. V 65" (révisées en 1967 et 1970). Les règles pour le calcul et l’exécution des constructions en

béton armé (BAEL 83). Les règles dites NV 65 révisés en 67 et 70 NM 10.01.008 : bétons et ciments usuels NM 10.1004 : liants hydrauliques NM 10.013 : Produits sidérurgiques-barres à haute adhérence

pour béton armé de qualité. NM 10.012 : Barres rondes et lisses.

ARTICLE 3 - TERRASSEMENT

Les fouilles seront descendues aux côtes reconnues et acceptées par la Maîtrise d'Oeuvre. La reconnaissance du bon sol sera effectuée par un Laboratoire agrée en présence de la Maîtrise d'Oeuvre. Elles seront payées aux largeurs strictement nécessaires et feront l'objet d'un procès-verbal de réception. Aucun ouvrage de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant l'accord de la Maîtrise d'Oeuvre.

Avant l'exécution des terrassements, l'Entrepreneur devra nettoyer le terrain, des ordures et débris de toutes natures.

Les fouilles seront exécutées aux engins mécaniques.

Mode d’exécution des travaux51

TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN SAS -– AGENCE LARACHEDTN – DAG - CENTRALE LAITIERE

Les déblais et remblais seront effectués à la main ou par emploi d’engins mécaniques en prenant toutes les précautions pour éviter toutes dégradations aux ouvrages.

Déblais

Les déblais seront exécutés aux engins mécaniques. Les fonds de fouilles seront rigoureusement damés. Il sera procédé avec le Maître d’Ouvrage à la reconnaissance des fonds de fouilles.

L'Entrepreneur devra faire réceptionner les fouilles par le Maître d’Ouvrage et le LaboratoireLes travaux comprennent :

Les étaiements et blindages de toutes natures nécessités par les mouvements possibles des terres ou pour la protection d’ouvrages existant ou en cours d’exécution ou pour éviter les accidents dont l’entrepreneur sera responsable et toutes sujétions de travaux par tranches alternées.

Le matériel d’épuisement et travaux annexes tels que puisards, drainages complémentaires soit pour les venues d’eaux souterraines soit en cas de pénétration dans les fouilles d’eau de ruissellement.

Le dressage des parois pour l’encaissement des fondations. La manutention des terres pour mise en dépôt ou évacuation,

aux décharges publiques.L'usage de tout explosif est strictement prohibé sauf autorisation des autorités compétentes.

Remblais

Les remblais seront exécutés soit avec les terres provenant des fouilles soit par apport de terre complémentaire. Les remblais seront soigneusement compactés par couches de 0,20 m et arrosés (95 % du Proctor modifié).

L’emploi pour les remblais de déchets impropres tels que gravois, argiles, plâtres etc... sera rigoureusement proscrit.

ARTICLE 4 - MORTIERS ET BÉTONS

Section 4.1 - Composition des mortiers et des bétons

Par dérogation à l’Article 31 et 32 du D.G.A, la composition des mortiers et bétons sera la suivante :

MORTIERS


Désignation

Ciment CPJ

45

Chaux Eteinte ou hydrauliqu

e

Sable

Grain de riz

EMPLOI

Mortier n°1 550 - - 1000 Gobetis ou dégrossi d'enduit

Mortier n°2 450 - 550 550 Corps de l'enduit de ciment

Mortier n°3 300 150 500 500 Corps de l'enduit bâtardMortier n°4 350 - 1000 - Couche de finition ciment

(fino)Mortier n°5 225 200 1000 - Couche de finition bâtard

(fino)Mortier n°6 300 - 660 340 Hourdage de maçonnerieMortier n°7 450 - 500 500 Mortier de reprise de

bétonMortier n°8 300 - 1000 - Enduit lisse, chape

scellement, support de revêtement

BETONS

Désignation

Ciment CPJ 45 Sable

GravettePierre

s cassées <=

60 mm

moellons

<= 30 mm

EMPLOI

8/15 15/25Béton n°1 200 450 100

0- - - Béton de

propretéBéton n°2 250 450 - 650 - 450 Béton cyclopéenBéton n°3 300 450 - 400 600 - Béton de forme,

béton banché et gros béton

Béton n°4 350(min)

350 300 700 - - Béton Armé

Béton n°5 350(min)

350 700 300 - - Béton Armé

Béton n°6 400 350 700 300 - - Béton Armé

Les quantités d'agrégats, entrant dans la composition des bétons N° 4, 5 et 6 sont données à titre indicatif pour permettre à l'Entrepreneur d'établir ses prix.

Elles n'ont aucune valeur contractuelle, les quantités réelles et la teneur en eau seront déterminées par un laboratoire agrée.

Les frais d'études de granulométrie et dosage sont à la charge de l'Entrepreneur.


Les résistances minima exigées à 28

jours

Résistance à la compression

Résistance à la traction

N° 4 et N° 5 270 Bar 23 BarN° 6 300 Bar 25 Bar

Le béton N°4 sera employé de préférence au béton N°5 chaque fois que les dispositions du coffrage et ferraillage le permettront.

Chaque type de béton fera l'objet d'essais par le Laboratoire agrée et aux frais de l'Entrepreneur.

Les résultats de ces essais seront consignés dans des procès-verbaux qui comporteront les renseignements suivants :

Nature des granulats et carrière d'origine Granulométrie des granulats Coefficient DEVAL des pierres à partir desquelles sera

fabriqué le granulat Caractéristiques du ciment et usine d'origine Résultat d'analyse de l'eau dont l'emploi est prévu Composition du béton (granulat, ciment, sable) Nature, marque et dosage des adjuvants éventuellement

proposés avec copies obligatoires de l'agrément C.S.T.B. Résultats des essais à la compression et à la traction à 7 et 28

jours sur 18 éprouvettes au total. Temps de malaxage préconisé pour le béton proposé.

Il sera également joint des échantillons de granulats proposés. Leur grosseur et leur nature devront tenir compte de l'aspect de parement fini obtenu après coffrage.

Enfin, l'Entrepreneur devra fournir d'une façon détaillée pour chaque partie d'ouvrage, le type de béton qu'il propose d'employer.

Section 4.2 - Contrôle

Au cours du chantier, l'Entrepreneur sera tenu d'utiliser des matériaux ayant les mêmes qualités et les mêmes dosages. Au cas, où pour des raisons diverses, l'Entrepreneur sera amené à modifier l'origine de ces matériaux, il serait tenu d'effectué une nouvelle série d'essais identiques à ceux décrits précédemment pour justifier les caractéristiques des nouveaux types de bétons proposés.

L'Entrepreneur devra toujours pouvoir fournir la preuve de l'origine des matériaux approvisionnés, et de leur qualité.

Des essais de résistance seront exécutés en cours de chantier pour chaque type de béton, et tous les 50 m3 mis en oeuvre.

Ces essais, conduits suivant les normes en vigueur et sous la vérification du Laboratoire agrée, porteront sur la détermination des résistances à la compression sur cylindre à 7 et 28 jours sur 9


éprouvettes au sol et par essai. Les prélèvements seront exécutés inopinément par le Laboratoire agréé à la demande de la Maîtrise d'Oeuvre dans la limite de fréquence fixée plus haut, qui est bien entendu une fréquence moyenne qui peut être soit augmentée, soit diminuée.

La fourniture des moules pour éprouvettes, les essais, les transports et les frais de laboratoire agrée seront à la charge de l'Entrepreneur.

Au cas où les caractéristiques résultant des essais de contrôle seraient inférieures aux caractéristiques exigibles, les mesures imposées pourront aller jusqu'à la destruction et la reconstruction de ces ouvrages.

Cependant, il pourrait être exigé que des essais de contrôle non destructifs soient exécutés aux frais de l'Entrepreneur. Dans ce cas, et si les essais confirment la mauvaise qualité des ouvrages, l'Entrepreneur pourra proposer des mesures propres à remédier à la situation. Le Maître d’Ouvrage restera cependant seul juge et sa décision finale sera sans appel.

Les frais de tous les essais sont à la charge de l'Entrepreneur. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de payer directement le Laboratoire en retenant sur chaque décompte de l'entreprise le montant correspondant aux essais effectués.

Section 4.3 - Fabrication des bétons

Les bétons seront obligatoirement fabriqués par des centrales à béton ou bétonnières. Les divers dosages en agrégats devront être automatisés ainsi que le dosage en eau ou à défaut par dosage pondéral ou volumétrique.

"EN AUCUN CAS IL NE SERA ADMIS DE BETON FABRIQUE À LA MAIN"

La composition des bétons (qui aura été déterminée en Laboratoire et approuvée par la Maîtrise d'Oeuvre) sera tenue affichée sous verre en permanence pour un contrôle aisé et inopiné.

Le matériel mis en chantier devra correspondre à celui qui sera indiqué dans la note sur le matériel que l'Entreprise doit remettre en même temps que son offre.

Section 4.4 - Mise en oeuvre des reprises de bétonnage

Avant les reprises de bétonnage, la surface précédemment coulée, est nettoyée à l'air comprimé s'il s'agit d'un béton jeune, ou s'il s'agit d'un béton durci la surface de reprise doit soit être lavée au jet d'eau sous pression, soit piquée nettoyée et humidifiée à refus.Lors de la reprise de bétonnage :


Préparer un mortier gâché à consistance plastique (incorporation d'un produit de collage type SIKALATEX suivant les indications du fabricant).

Répandre le mortier sur la surface humide en couche de 2 ou 3 centimètres,

Couler aussitôt le béton, Vibrer soigneusement la zone de reprise pour une bonne

interpénétration du mortier et du béton, Utiliser une hauteur de banches compatibles avec les moyens de

serrages utilisés sur le chantier.

Section 4.5 - Prescriptions concernant l’exécution des bétons armés

Pour l'enrobage des armatures dans le béton l'Entrepreneur doit prévoir des cales de 2,5 cm pour toutes les structures en B.A. Ces cales doivent être préparées en nombres suffisants, bien visibles à tous avant les coffrages. Avant le début des travaux, l'Entrepreneur doit prévoir des bois de coffrage neufs. Ces éléments devront être fournis en nombre suffisant et seront réceptionnés par la Maîtrise d'Oeuvre. Les éventuelles huiles de décoffrage devront être soumises à l'agrément de la Maîtrise d'Oeuvre.Lors du coulage, le béton doit obligatoirement être vibré.Poteaux Des bases de 0,15 de hauteur environ seront coulées avant le coffrage des poteaux. Ces bases sont destinées à assurer un traçage parfait, à permettre le serrage des coffrages et à éviter la ségrégation du béton en pied du poteau.Les coulages des poteaux se feront en une seule fois, mais les coffrages devront permettre le coulage d'une hauteur maximale de 1,50 m.Pour cela, une face de coffrage devra rester libre et devra pouvoir recevoir un panneau supplémentaire pour la finition du coulage.Aucun ragréage ne sera toléré avant réception par les représentants du Maître d’Ouvrage et du Maître d’Oeuvre. Dans le cas où certaines parties représenteraient des cavités importantes, le poteau incriminé sera démoli.En aucun cas, les attentes des poteaux ne seront dévissées, pour rattraper un défaut éventuel de traçage."TOUT BETON COULE AVEC UN EXCES D'EAU SERA DEMOLI"Le plus grand soin devra être observé lors du coulage des éléments de faible section, par temps chaud, les coffrages seront abondamment trempés avant coulage et maintenus humides pendant 48 heures."AUCUN DECOFFRAGE NE SERA ADMIS AVANT 48 HEURES"Après le décoffrage, le béton devra rester humide par arrosage abondant pendant trois jours minimum.Tous les poteaux intégrés dans les maçonneries, soit de moellons, soit d'agglos, seront coulés après le montage de ces maçonneries. Le nettoyage des pieds de poteaux avant coulage devra être exécuté avec


soin afin de débarrasser le mortier de maçonnerie de ces pieds de poteaux.Poutres et chaînagesLes étaiements des poutres devront être exécutés de manière à empêcher toute flèche. Les étais sont posés sur une semelle de répartition en madrier, et en aucun cas, les cales ne seront exécutées par des éléments tels que briques, agglos, cailloux, etc. Dans le cas d'emploi d'étais en bois, les cales seront en forme de coin et en bois dur.Le décoffrage de la sous face avant 28 jours ne sera toléré qu'après l'avis du Maître d’Ouvrage et du Maître d’Ouvrage pour certains éléments le permettant. Le décoffrage des côtés des poutres pourra se faire après 2 jours.Les prescriptions du paragraphe ci-dessus restent valables pour les précautions à prendre lors du coulage par températures élevées. De plus le début de coulage par forte chaleur sera fait à partir de 16 heures. Dès le lendemain, à l'ouverture du chantier, le béton coulé la veille sera arrosé en permanence, et cela pendant 7 jours au moins.Prescriptions concernant les parements lisses de bétonLes parements lisses de béton devront être obtenus directement au coffrage par l'utilisation de coffrages métalliques ou en contreplaque "ETANCHES et INDEFORMABLES". Il ne sera toléré "AUCUN" ragréage, ni enduit pour un rattrapage quelconque. Après décoffrage, les balèvres devront être arasées et meulées.Les surfaces devront être d'une planimétrie telle qu'une règle de 2 m appliquée dans n'importe quel sens ne laisse apparaître une flèche supérieure à 3 mm.Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de faire démolir tout ouvrage non conforme aux prescriptions ci-dessus.

Section 4.6 - Aspect des bétons

Béton devant rester brut de décoffrage non parementéLe béton sera soigneusement ragrée, les arêtes seront nettes et bien droites. Toute coulure ou balèvre sera enlevée au ciseau et à la brosse métallique. Les papiers et couvre joints divers devront être enlevés.

Béton destiné à recevoir un enduitLe béton présentera un parement approprié au bon accrochage de l’enduit. Il devra être rugueux, sans toutefois comporter de balèvre.Béton lisse brut de décoffrage à peindreL’Entrepreneur devra livrer des bétons bruts de décoffrage lisses et plans, prêts à recevoir l’application de la peinture. Il devra remédier aux défauts de planimétrie :

soit par meulage sur les parties saillantes et les aspérités (en particulier pour les cueillies) ;

soit par une surcharge pour le manque de matière. L’Entrepreneur devra obtenir une surface présentant les mêmes


caractéristiques au toucher que les bétons bruts de décoffrage non parementés. Cette surcharge pourra être exécutée à l’aide d’un mortier de ciment ou produit de ragréage.

L’entreprise de gros œuvre s’assurera auprès de l’entreprise de peinture que les produits employés ne présente pas d’incompatibilité avec les peintures appliquées.Le béton brut de décoffrage étant obtenu par des banches métalliques ou en contre-plaqué, le bullage de surface sera repris dans les conditions suivantes :L’Entrepreneur se charge de la réfection des surfaces ayant un bullage supérieur à 3 ou 4 mm de diamètre.Arêtes et cueillieL’Entrepreneur livrera des arêtes et des cueillies nettes et tranches exemptes de balèvres et épaufrures. Il devra remédier à tous les défauts.

Section 4.7 - Tolérance d’exécution

pour les plafonds dalle pleine, les tolérances maximales admissibles seront les suivantes :

Niveau + 5 mm - 5 mm amplitude maximum sur pièce. Planéité : flèche inférieur à 3 mm pour une règle de 2 ml passée

en tous sens. Joint : dénivelés maximum à 2 mm à reprendre par ponçage

soigné. Surfaçage des planchers destinés à recevoir un revêtement de sol

mince et collé.Tolérances maximales:

Niveau : + 4 mm Planéité : 3 mm sous règle de 3 ml Surfaçage : Talochage fin.

Pour les voiles verticaux livrés finis (voiles et refends porteurs prévus pour recevoir un enduit garnissant mince) les tolérances maximales admissibles sont les suivantes :

Implantation : + 5 mm Amplitude et tout sens : 5 mm Verticalité : 3 mm sur la hauteur d’étage Planéité : Flèche inférieure à 2 mm pour une règle

de 2 ml passée en tous sens. Joints : dito plafonds Bullage : léger bullage toléré - Niveau et dimension des ouvrages réservés : + 5 mm

ou incorporés. Arêtes : parfaitement dressées.

Section 4.8 - Préfabrication d'éléments

L'entrepreneur est autorisé à procéder à certaines préfabrications. Ces préfabrications devront obligatoirement avoir obtenu l'accord du Maître d'Ouvrage et de la Maîtrise d'Oeuvre.


L'Entrepreneur aura à sa charge tous les problèmes de pose, raccordements, scellements, calfeutrements, et demeurera responsable de l'étanchéité des ouvrages.

ARTICLE 5 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE FAÇONNAGE DES ACIERS

Les armatures son coupées et cintrées à froid. Les appareils à cintrer sont munis de jeux de tous les mandrins permettant de réaliser les courbures prévues ou prescrites. Aucune tolérance en moins ne peut être accordée sur les diamètres des mandrins.Les diamètres minimaux des mandrins sont de :

Barres de diamètre au plus égal à 12 mm : 3 fois le diamètre de la barre.

Barres de diamètre supérieur à 12 mm : 5 fois le diamètre de la barre.

Barres de diamètre supérieur à 25 mm : 8 fois le diamètre de la barre.

Pour les aciers à haute adhérence (TOR, CARON ou Similaire) Le cintrage aux appareils manuels est interdit pour les barres

d'un diamètre supérieur à 14 mm. Le raccrochement même partiel, d'une barre cintrée, la pliure et

la dépliure des barres laissées en attente sont interdits

ARTICLE 6 - SPÉCIFICATIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES BRIQUES ET LES AGGLOMERES

Les briques devront répondre aux Normes N.F.P. 13.301 et 13.401 et aux prescriptions du D.G.A., Article 18. Elles seront de première qualité et sans fêlure.Les agglomérés seront conformes au Normes N.F.P. 14.301 et 14.302 et aux prescriptions du D.G.A., Article 74. Ils seront vibrés mécaniquement et mis en oeuvre après un séchage dans une ambiance humide de 45 jours.Tous les murs et cloisons définis sur les plans d’Architecture sont côtés finis. Ceux définis sur les plans de béton sont côtés bruts.Les murs et cloisons seront hourdés au mortier n° 6 suivant le tableau des dosages et comprendront toutes sujétions de feuillures, trous réservation etc...Les bavures de mortier seront enlevées.Les cloisons au droit des gaines seront réalisées après la pose complète des tuyaux.Pour les maçonneries en petits éléments, il sera prévu toutes les façons nécessaires pour le logement des linteaux, chaînages etc... dans les angles et croisements, les éléments seront toujours harpés. Dans la maçonnerie de parpaings l’emploi de demi-parpaings et d’éléments à


feuillure est recommandé. Il aura toujours des éléments pleins pour former appui des linteaux.L’Entrepreneur devra effectuer le scellement de tous les taquets nécessaires à la pose des ouvrages, les réservations et trous divers pour l’ensemble des corps d’état.Les doubles cloisons seront exécutées comme suit :

Montage d'une paroi d'abord, l'extérieur dans le sens des façades. Nettoyage du mortier qui aurait pu se déposer en pied de cloison

et essuyage de joints. Montage de la deuxième paroi en prenant soin de ne pas faire

tomber du mortier au fond du vide entre les deux parois et essuyage des joints lors du montage des briques.

La dernière rangée de briques devra être parfaitement garnie au mortier sous le plancher.

ARTICLE 7 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES ENDUITS

Les enduits seront exécutés conformément aux stipulations du Bordereau des prix. Le plus grand soin devra être apporté à la mise en place du grillage galvanisé destiné à éviter les fissures entre les éléments de béton et le remplissage. Il sera posé par pointes d'acier galvanisé.La couche de dressage sera exécutée en 2 Phases :

La première après arrosage abondant du support, au mortier clair sous forme de gobetis dosés à 550 kg de ciment (M1).

La deuxième, exécutée 24 heures après la première au mortier parfaitement dressé et serré (M2 pour l'enduit de ciment ou M3 pour le mortier bâtard).

La couche de finition suivant modèle agréé par le Maître d’Ouvrage (M4 pour l'enduit de ciment ou M5 pour le mortier bâtard).

Le respect de ces prescriptions reste impératif.Toute partie d'enduit n'ayant pas satisfait à ces prescriptions sera démolie.

ARTICLE 8 - ASSAINISSEMENT

Section 8.1 - Terrassement

Les fouilles pour ouverture des tranchées en tout terrain, sauf rocher, seront exécutées conformément aux prescriptions suivantes :Les parois seront verticales et boisées s'il y a lieu en vue de prévenir les éboulements ; les fouilles obligatoirement étayées à partir de 2,00 mètres de profondeur.

Les largeurs des tranchées pour la pose de canalisations circulaires seront prises égales au diamètre extérieur de la canalisation augmenté de:

0,50 m jusqu'au diamètre 1000 mm. 0,60 m au delà du diamètre 1000 mm.


Les déblais excédentaires seront évacués à l'emplacement désigné par le Maître d'Oeuvre.Les terrassements dans le rocher en tranchées, à ciel ouvert seront exécutés exclusivement au marteau pneumatique. Une dérogation pourra être accordée par la Maîtrise d'Oeuvre, par ordre de service, pour l'emploi de l'explosif. Dans le cas d'emploi d'explosifs, l'Entrepreneur devra respecter, scrupuleusement la réglementation en vigueur.Les remblaiements des fouilles seront exécutés conformément aux prescriptions de l'article 34 du D.G.T.A. la hauteur du remblai primaire sera de 0,40 m minimum au dessus de la génératrice supérieure.

Section 8.2 - Buses en béton vibré

Les canalisations seront en béton vibré posées sur un lit de sable ou de terre non végétale criblée de 0,10 m d'épaisseur.Les tuyaux en béton vibré seront du type égout provenant des usines nationales exclusivement.Les joints seront lissés, exécutés par un lutage au mortier gras de ciment. Ils seront bien remplis et lissés avec soin à l'intérieur.

Section 8.3 - Buses en béton comprimé ou vibré

Pour traversées eau, électricité ou téléphone, les buses seront posées sur lit de sable, raccordées sur le pourtour au mortier riche de ciment, calées à l'aide de patins de ciment. Le remblaiement de la tranchée ne sera fait qu'après réception par la maîtrise de chantier.

Section 8.4 - Essais concernant les canalisations

Des essais d'étanchéité et d'écrasement seront exécutés aux frais de l'Entrepreneur conformément à la Norme Marocaine NM n° 10-01-F-040.

Section 8.5 - Regards de visite sur égouts circulaires

Les cheminées de regards de visite sur canalisations circulaires de tous diamètres seront exécutées en béton vibré avec enduit intérieur étanche sur toute la hauteur et constituées par parois de 0,15 m d'épaisseur en béton n° 2, conformément aux plans d'exécution, soit en éléments préfabriqués, lorsque la profondeur sera supérieure à 3,00 m, les parois auront une épaisseur de 0,20 m.Les coffrages intérieurs devront être métalliques. Si au décoffrage, il est constaté des défectuosités, l'entrepreneur est tenu d'exécuter un enduit intérieur, complet à ses frais.


CHAPITRE7 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A L'ELECTRICITE ET A LA LUSTRERIE


Les travaux d’électricité sont définis comme suit (sans que cette liste soit limitative):

Fabrication en usine. Fourniture des différents équipements et composants. Fourniture, pose, raccordement et mise en service des tableaux

de distribution des bâtiments des gares de péage. Fourniture, pose, raccordement et mise en service des appareils

électriques des bâtiments des gares de péage. Fourniture, pose, raccordement des câbles d’énergie nécessaire

aux travaux d’électricité de ces bâtiments et à la liaison électrique entre les différents bâtiments.

Transport à pied d'oeuvre des éléments, manutention, répartition, stock, etc...

Essais de mise en service des installations Les échantillons et prototypes qui pourront être demandés par le

Maître d’Ouvrage ou le BET. La protection et la conservation des approvisionnements et

ouvrages pendant la durée des travaux et jusqu'à la réception des installations.

La protection contre la corrosion de tous les éléments métalliques.

Les scellements et rebouchages des trous, s’ils n'étaient pas exécutés correctement, ils seraient refaits par l'entreprise spécialisée aux frais de l'entreprise d'électricité.

La protection des ouvrages existants, la remise en état des ouvrages détériorés au cours des travaux, les nettoyages en fin des travaux.

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra arguer de l'imprécision des plans, descriptifs et documents annexes ou d'omissions, s'il y a lieu pour refuser d'exécuter, dans le cadre et les conditions du marché, tout ou partie des ouvrages nécessaires au bon achèvement des travaux à effectuer, et devra suppléer par ses connaissances professionnelles aux détails ou omissions éventuels.Les installations mises en œuvre et en ordre de marche par l'Entrepreneur auront comme point d’origine le départ basse tension à partir du Tableau Général Basse Tension (TGBT) installé au niveau du local de surveillance de chaque gare.Les travaux de réalisation des TGBT, des postes de transformation, des groupes électrogène et d’éclairage Public ne font pas partie des travaux du présent marché.


ARTICLE 2 - DOCUMENTS TECHNIQUES DE RÉFERENCE

L'Entrepreneur devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux normes et règlements suivants :

- Les Normes Marocaines 7.11 CL 006, éditées par le Ministère des Travaux Publics et des Communications concernant les règles techniques des installations de branchement de première catégorie comprise entre le réseau de distribution et l'origine des installations intérieures.

- Les Normes Marocaines 7.11 CL 005, éditées par le Ministère des Travaux Publics et des Communications concernant l'exécution et l'entretien des installations de première catégorie.

- Le cahier des charges applicables aux installations électriques des bâtiments édités par le C.S.T.B. du D.T.U. cahier n° 70.1 et 2.

- Les règles de construction et d'installation de postes de livraison ou de transformation raccordées à un réseau de distribution publique ou privée de deuxième catégorie, éditées par le Ministère des Travaux Publics et des Communications (suivant arrêté n° 556-70 du 2 Octobre 1971).

- Les prescriptions de la Norme française U.T.E.C. 15-100 traitant de l'exécution et de l'entretien des installations électriques de première catégorie et de ses additifs, en vigueur au jour de l'adjudication.

- Les prescriptions de la Norme U.T.E.C. 14.100 d'Octobre 1969 et ses additifs, traitant de l'exécution des installations électriques comprises entre la distribution publique d'énergie électrique et l'installation intérieure de première catégorie, règles.

- Les prescriptions de la Norme U.T.E.C. 15.201 Juin 1980 traitant l'exécution des installations électriques des grandes cuisines.

- Les prescriptions de la Norme U.T.E.C. 13.100 relative à l'établissement des postes d'abonnés établis dans un bâtiment et raccordés à un réseau de distribution de deuxième catégorie.

- Les prescriptions des textes officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique U.T.E.C. 11.000 (1970).

- Les prescriptions des textes officiels à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public U.T.E.

- Les prescriptions imposées par le secteur local de distribution (O.N.E.).

- Les prescriptions du décret du 14 Novembre 1962 et ses additifs relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courant électriques pour tous les cas où le dit décret est applicable ( U.T.E.C. 12.100).

- Les normalisations spécifications et règles techniques établies par l'U.T.E. (dernière édition en vigueur concernant notamment l'appareillage général, les conducteurs, les moulures et conduites,


les mesures de protection contre la mise sous tension accidentelle des masses métallique, etc... les normes et publication auxquelles il est fait référence dans l'annexe de la norme U.T.E.C. 15.100.

- Les normalisations, spécifications, règles techniques concernant les installations téléphoniques et télégraphiques.

- Les décrets circulaires ministérielles et règlements divers en vigueur du Maroc, en particulier à l'arrêté du Ministère des Travaux Publics n° 350-67 du 15 Juillet 1967 et à l'arrêté viziriel du 28 Juin 1938.

- Les prescriptions du devis descriptif technique. - Arrêté du 11 Février 1963 fixant les conditions d'essais de

résistance au feu des conducteurs et câbles électriques isolés pour l'éclairage de sécurité.

- Arrêté du 28 Février 1968 fixant les prescriptions et essais auxquels doivent satisfaire les blocs autonomes d'éclairage de sécurité à lampes incandescentes utilisées dans les établissements recevant du Public.

ARTICLE 3 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Les plans à remettre par l’Entrepreneur dans les 20 jours à dater du lendemain du jour de la notification de l'acceptation du marché sont notamment :

Les plans de canalisation composés des plans d'Architecte et établis suivant les plans guides annexés au présent cahier, où seront portés avec le maximum de précision le passage des canalisations interrupteurs, prises de courant et postes téléphoniques.

On donnera le détail des canalisations nature (câbles conduits), section et nombre de conducteurs.

Les schémas développés avec repérage des appareils. Les notes de calculs indiquant les chutes de tension entre

l'origine et les extrémités de l'installation et la charge de chaque phase, les bilans de puissances etc...

Les plans d'ensemble et de serrurerie des armoires. Les fiches techniques des produits choisis. Les échantillons correspondant exactement aux produits choisis

(aspect, couleur, dimensions)Tous les documents sont édités en français. Le système de mesure est le système S.I., les formats des plans sont tous en A4 ou multiples de A4 jusqu'à A0. Chaque plan ou notice comporte un cartouche avec numéro de plan et sa désignation.Chaque envoi de documents doit être accompagné d'un bordereau d'expédition en trois (3) exemplaires portant le numéro et la désignation précise et complète de chacun des documents adressés.A la réception provisoire, l'entrepreneur est tenu de fournir en trois (3) exemplaires sous forme de calques ou contrecalques les plans et profils


des ouvrages réellement exécutés, certifiés par lui conforme à l'exécution. Ils seront accompagnés de toutes les notices de constructions et d'équipements concernant le démontage et l'entretien de ceux-ci, ainsi que la liste de pièces de rechanges indispensables. Ces pièces constituent un préalable au paiement du décompte définitif à la réception définitive.L'Entrepreneur devra faire approuvés, par la Société Distributrice (ONE.), les plans d'exécution relatifs à la distribution du placard de branchement jusqu'aux tableaux de protections individuels.

ARTICLE 4 - DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES – BASES DE CALCUL

Toutes les dimensions ou sections d'ouvrages décrits au cours du présent document et les clauses particulières sont à considérer comme des minima et devront être augmentées, si le résultat des calculs ou la réglementation le justifie, sans possibilité de modification du prix de l'entrepreneur.Si l'Entrepreneur estime que les appareils ou certaines de leurs caractéristiques ne sont pas en rapport avec les besoins à assurer, il doit exprimer ses réserves dans une note annexe en exposant clairement les raisons et proposer en variante chiffrée, le matériel et les caractéristiques qu'il préconise. Dans le cas contraire, l'Entrepreneur est réputé admettre la consistance du présent programme.Les calculs sont à réaliser sur la base des données suivantes :

Chute de tensionLa chute de tension sera limitée, entre l'origine de l'installation (définie dans les clauses particulières) et tout point d'utilisation aux valeurs ci-après :Installations alimentées par un réseau de distribution publique basse tension :

Eclairage : 3% Autres usages : 5%

Installations alimentées par un poste abonné HT/BT : Eclairage : 6% Autres usages : 8%

Indépendances des installations :Les installations électriques seront mises en œuvre de manière que soit exclues toute influence matérielle dommageable entre celles-ci et les installations non électriques du bâtiment.Division des installations :

Les installations électriques seront divisées en plusieurs circuits, afin notamment :

de limiter les conséquences d'un défaut. de localiser facilement les défauts d'isolement. de faciliter les vérifications, les essais et l'entretien.


ARTICLE 5 - RÉSEAU DE TERRE ET CONDUCTEURS DE PROTECTION :

Section 5.1 - Réseau de terre

La prise de terre générale de l'installation sera réalisée par un ceinturage à fond de fouille d'un câble en cuivre nu de 28mm² intéressant le périmètre du bâtiment et en bon contact avec le sol. Seront reliés à ce conducteur les armatures métalliques des fondations, à raison d'une liaison environ tous les 20 mètres, les descentes éventuelles des paratonnerres, tous les tableaux électriques divisionnaires de puissance ainsi, que les profilés de charpente métallique éventuelle (1 poteau sur deux). Ces liaisons permettant d'une part, de diminuer la valeur de la résistance globale de mise à la terre des masses et d'autre part, d'assurer l'équipotentialité de toutes les masses.

Section 5.2 - Nature et mise en oeuvre du conducteur de protection

Lorsque la protection est assurée par des dispositifs à maximum de courant (par exemple disjoncteur), il est indispensable d'incorporer le conducteur de protection dans la même canalisation que les conducteurs actifs du circuit correspondant ou de le placer à proximité immédiate.Si les canalisations sont constituées de conducteurs isolés ou de câbles unipolaires, il est recommandé de permuter la position du conducteur de protection par rapport aux conducteurs actifs régulièrement et tous les 25m approximativement afin de ne pas augmenter l'impédance de la boucle de défaut.Dans tous les cas où des incertitudes existeraient sur le fonctionnement des protections du fait d'une trop forte impédance de la boucle de défaut, l'entrepreneur devra prévoir le renforcement des liaisons équipotentielles à cet endroit, dans le but d'augmenter la valeur du courant de défaut présumé.

Section 5.3 - Sortie de terre

Le circuit de terre ceinturant l'ensemble des fouilles de l'opération sera ressorti au niveau de chaque poste, ainsi qu'au niveau du local du groupe électrogène s'il est prévu et au niveau du local du T.G.B.T.

Ces remontées seront raccordées chacune sur une barrette de cuivre montée sur isolateurs et équipée d'une barrette mobile pour mesure. L’ensemble aboutissant dans des coffrets prévus à cet effet.

Les coffrets de terre seront interconnectés par un câble de cuivre nu de 28mm².


Il est prévu pour le local groupe électrogène et le local courants faibles, une barre de cuivre où le titulaire du lot concerné viendra raccorder ces équipements.Depuis les différents coffrets de terre, seront raccordés toutes les mises à la terre des différents équipements ainsi que les liaisons équipotentielles.

Section 5.4 - Mise à la terre des masses métalliques

Tous les départs de terre en partance de ces barrettes seront obligatoirement repérés à l'aide d'étiquettes DILOPHANE gravées, avec la mention des "départs" ou "arrivées".L'entrepreneur aura à sa charge, la mise à la terre de toutes les masses métalliques susceptibles d'être mises accidentellement sous tension, suivant les prescriptions du décret du 14 Novembre 1988.

ARTICLE 6 - ARMOIRES - TABLEAUX ET COFFRETS BT

Les tableaux seront préfabriqués, étanches I.P. 549 pour les armoires métalliques, I.P. 305 pour les tableaux secondaires conformes à la norme U.T.E. 20.010, en tôle électrozinguée peinte à laque glycérophtalique, ou en polyester, équipés de portes fermant par poignée avec serrure.

Ils comprendront l'appareillage nécessaire pour la protection, le sectionnement et la commande des circuits. Ils seront réalisés conformément aux prescriptions ci-dessous :

Appareils fixés sur barreau DIN ou OMEGA. Câblage en H 07 V.R. Appareillage prise avant ou arrière. Repérage de tous les appareils par étiquette gravée sur barreau. Sortie de câble par presse-étoupe. Pour les tableaux concernés, télécommande ramenée sur borniers

avec repérage et contacts O.F. de report d'alarme et signalisation; Barres de terre et de neutre pour les départs. Les tableaux doivent s'ouvrir côté circulation. Dimensionnés pour recevoir 30% d'équipements supplémentaires.

ARTICLE 7 - CHEMINS DE CABLES ET CABLES

Section 7.1 - Type

Sauf condition externe particulière, les chemins de câbles seront du type métallique galvanisé à chaud.

Section 7.2 - Pose des câbles

Lors de la pose, il faut éviter soigneusement d'écraser ou de déchirer la gaine, il faut éviter aussi de cintrer les conducteurs de câbles dans un


trop faible rayon. Le rayon intérieur de courbure ne doit pas être inférieur à la valeur indiquée par la norme ou les constructeurs.Les câbles sont disposés en général en une seule couche. Les câbles unipolaires d'une liaison tripolaire doivent être disposés de manière à équilibrer les impédances par rapport à la terre (par exemple en triangle).Pour réduire les impédances de boucles et assurer la répartition correcte des courants dans les conducteurs en parallèle, les câbles unipolaires et les conducteurs isolés appartenant à un même circuit, doivent être posés à proximité immédiate les uns des autres. Cette règle s'applique également au conducteur de protection correspondant.Cette hypothèse a été retenue pour le calcul des sections prévues dans le dossier technique en ce qui concerne le choix du coefficient réducteur spécifié dans la norme C15.100. Toute autre disposition prise à l'initiative de l'entrepreneur et entraînant une augmentation de section sera imputée financièrement à celui-ci et ce, quel que soit l'instant dans le déroulement des travaux, auquel l'observation lui aura été notifiée.

Section 7.3 - Traversée de parois et planchers

Aucun câble ne peut être encastré directement en traversée de parois ou de planchers, il doit comporter une protection constituée par un fourreau ou un conduit de degré de protection au moins égal à XX5. Les traversées de parois et de planchers par les canalisations doivent être obturées afin qu'elles s'opposent à toute propagation d'incendie de part et d'autre.

Section 7.4 - Contraintes dues au fonctionnement des câbles

Par suite des dilatations résultant des différents régimes de charge et notamment pour éviter qu'ils soient soumis du fait de ces mouvements à des efforts anormaux les câbles seront posés avec une légère ondulation et particulièrement aux changements de direction et aux traversées des joints de dilatation.

Section 7.5 - Identification et localisation des câbles

A chaque extrémité, dans les parcours horizontaux et verticaux et en particulier aux points où interviennent des changements dans la composition des nappes des câbles (croisement etc....). Ces derniers porteront un moyen de repérage qui peut consister en un bracelet ou une médaille portant toutes les indications utiles permettant l'identification.Pour un exemple, un numéro d'ordre portant le numéro de circuit et la référence du circuit à alimenter.


Section 7.6 - Confection des extrémités et jonctions

A toute discontinuité, une protection mécanique et un isolement équivalent à ceux du câble doivent être reconstitués et la continuité de la mise à la terre assurée. La continuité de la gaine, de l'écran ou du feuillard doit être assurée au droit des boites de jonctions ou de dérivation. La liaison assurant cette continuité doit être protégée mécaniquement et contre la corrosion.

Section 7.7 - Mise à la terre

Lorsqu'il est utilisé des câbles à double isolation, il est recommandé d'assurer la continuité de terre et de mettre à la terre ce chemin de câbles au niveau du tableau. Dans le cas contraire, le chemin de câbles est considéré comme une masse métallique et la continuité électrique de cette masse doit être assurée.

Section 7.8 - Connexions

Sauf cas particulier à soumettre pour approbation, aucune boite de connexion ne sera admise entre la cellule de départ haute ou moyenne tension et le point d'alimentation. Les câbles doivent être installés en un seul tenant, sans aucune boite de jonction intermédiaire.

ARTICLE 8 - CANALISATIONS ENTERRÉES

Section 8.1 - Proximité d'autres canalisations électriques d'énergie

Lorsque 2 câbles électriques se croisent, ils doivent être distants d'au moins 20cm, à moins d'interposition d'une séparation efficace.Lorsque plusieurs câbles électriques d'énergie ont un tracé parallèle, il est souhaitable de les espacer d'au moins 20cm.S'ils se cottoient sur une grande distance, il y a lieu d'appliquer aux intensités admissibles, le facteur correcteur de proximité prévu par la C.15.100.Lorsqu'un câble moyenne tension cottoie un câble basse tension, il y lieu de placer le câble MT à environ 20cm en contre-bas latéral du câble BT.Lorsque accidentellement des câbles de tension différente sont superposés, un dispositif avertisseur doit être placé au dessus de chacun d'eux.Lorsque des câbles d'énergie et de télécommande suivent des parcours parallèles une distance de 40cm doit séparer les 2 groupes de câbles.Un groupement de câbles de télécommande pourra être posé côte à côte.

Section 8.2 - Passage en fourreau ou buses

Quelle que soit la nature des fourreaux, il ne doit être placé en principe qu'un seul câble multipolaire d'énergie par conduit ou plusieurs câbles


unipolaires faisant partie d'un même circuit sauf si le calcul des sections tient compte des facteurs de réduction dus à la pose jointive. Il est formellement interdit de poser un seul câble unipolaire dans un fourreau métallique ou blindé.La section totale des câbles, toutes protections comprises, ne doit pas être supérieure à 40% de la section du conduit s'il s'agit d'un câble et à 30% s'il s'agit de plusieurs câbles unipolaires.Sous conditions de compatibilité de fonctionnement des réseaux, il pourra être admis de passer plusieurs câbles de télécommande et télésignalisation dans la même buse ou le même conduit.Le passage de plusieurs câbles appartenant à des circuits différents dans une même buse peut être autorisée sous réserve que simultanément :

Tous les conducteurs sont isolés pour la même tension. Tous les circuits intéressés sont issus d'un même appareil général

de commande et de protection. Chaque circuit est protégé séparément contre les surintensités.

Section 8.3 - Préparation des tranchées et remblaiement

Le fond de la tranchée doit être dépourvu de toutes aspérités pouvant détériorer la gaine extérieure des câbles.Mise en place des couches de terre fine tamisée ou de sable (le sable de mer est interdit) de 10cm d'épaisseur.

Section 8.4 - Pose des câbles

Les câbles seront recouverts d'une nouvelle couche de terre fine tamisée ou de sable de 20cm d'épaisseur.Pose d'un grillage avertisseur constitué par un grillage métallique protégé contre la corrosion ou un grillage en plastique (ce dispositif avertisseur est destiné à signaler, en cas d'ouverture de fouilles, la proximité d'un câble ou d'un ensemble de câbles).Il est rappelé que lorsque des câbles ou des ensembles de câbles appartenant à des catégories de tension différentes sont posés à des niveaux différents, il sera posé un premier grillage à 10cm de la première nappe puis à 20cm de la deuxième nappe.Le comblement de la tranchée jusqu'à 10cm au moins au dessus du dispositif avertisseur est effectué avec des éléments les plus nobles des déblais, éventuellement débarrassés au préalable par criblage de tous matériaux susceptible d'endommager le câble.Sauf règle particulière, le remblaiement sera poursuivi par couche de 15cm d'épaisseur maximum et soigneusement damé de façon à donner au sol une consistance équivalente à celle qu'il présentait antérieurement à la création de la tranchée (lorsque la pose est effectuée dans un terrain de résistivité thermique trop élevée, les déblais seront remplacés par de la terre fine).


ARTICLE 9 - DÉROULAGE DES CÂBLES ENTERRÉS

Le déroulage des câbles s'effectuera suivant les recommandations des constructeurs.La préparation pourra s'effectuer de la façon suivante :

.Enlever du parcours tous les objets, cailloux, obstacles qui pourraient endommager le câble pendant le tirage.

.Bien nettoyer les fourreaux et enterrés des fourreaux. .Répartir les galets afin que le câble ne frotte pas sur le sol. .Aménager les angles et particulièrement les entrées de fourreaux

à l'aide de galets guidant le câble horizontalement et verticalement (le câble ne doit pas frotter sur l'arrêté des entrées de fourreaux.

Faire des courbes les plus grandes possibles, ne jamais "casser" le câble pour lui faire prendre la courbe.

Lorsque les câbles sont posés en tranchée ou sous fourreaux, un repérage du parcours serait obligatoire. Les repères seront constitués par des bornes indestructibles, placées sur les parcours des câbles, à chaque changement de direction et à chaque pénétration.La distance maximale entre deux repères ne dépassera pas 75m.

Section 9.1 - Profondeur de pose

Pour parer aux effets de tassement des terres, les câbles MT et BT seront enfouis à une profondeur minimale de :

0,80m en terrain normal pour les câbles basse tension. 1m en terrain normal pour les câbles moyenne tension. 1m à la traversée des voies accessibles en voiture et dans une

zone de 50cm des voies accessibles.

Section 9.2 - Regards de tirage et de visite

Lorsque les câbles enterrés sont posés sous buses, des regards en béton doivent être précis à chaque entrée de bâtiment, à chaque changement de direction et tous les 40m environ pour les tracés rectilignes. Les dimensions des regards doivent permettre la visite et le remplacement éventuellement des câbles. Les entrées des buses au niveau des regards doivent être obturés pour éviter les infiltrations des rongeurs.

ARTICLE 10 - CANALISATIONS ÉLECTRIQUES

Section 10.1 - Nature

Les liaisons moyenne tension seront en câble unipolaire polyéthylène haute densité, champs radial, posés avec protection mécanique.Distribution générale basse tension :A l'intérieur du bâtiment et à partir du tableau général basse tension et jusqu'aux tableaux de distribution secondaires, la distribution se fera


soit par câble U 1000 RO 2V posé sur chemin de câble ou sous tube rigide inflammable ou protégée par buse, soit par canalisation préfabriquée.

Section des conducteursLa section des conducteurs actifs sera déterminée en fonction des intensités admissibles (tableau 35 Normes CL 005) et des limites de chutes de tension entre le transformateur et les circuits terminaux (3 % pour les circuits lumière, 5 % pour les circuits forces) sans être inférieur à 2,5 mm² pour les circuits prises de courant et 1,5 mm² pour les circuits d'éclairage.Pour les lignes principales, la section du conducteur neutre pourra être réduite dans la mesure où le pôle correspondant de l'appareil de protection sera réglé à l'intensité nominale de cette section.La section des conducteurs de terre sera déterminée conformément à l'annexe II du Chapitre 6, Norme CL 005.RepéragePour les conducteurs H 07 V.U. on respectera dans toute l'installation des continuités de couleur d'isolant pour :

Les conducteurs de phase (de préférence rouge ou jaune). Si la même couleur est utilisée pour les trois phases, on numérotera chacune d'elle par abréviations sur bande "Sterling" type P.H.I.

Le conducteur neutre (obligatoirement bleu clair). Le conducteur de terre (obligatoirement jaune torsadé vert ou à

défaut noir). Pour les câbles on repérera les conducteurs par abréviation sur

bande "Sterling" type P.H.I.

Section 10.2 - Appareils de coupure et de protection

Cet appareillage devra porter la marque de conformité N.F. - U.S.E.Les disjoncteurs seront conformes au descriptif, ceux du type différentiel auront une plage de déclenchement 300 à 500 mA pour les appareils à moyenne sensibilité et 30 mA pour les appareil à haute sensibilité.Les coupe-circuits seront tous du type disjoncteurs déterminés conformément au tableau de la norme C 15.100 ou CL005.Les commandes "normal" d'éclairage seront réalisées par interrupteurs unipolaires calibre 10A et à contacts argent.Les circuits issus du tableau de répartition devront satisfaire aux règles suivantes :

Les foyers lumineux fixes devront être répartis sur un ou plusieurs circuits exclusivement affectés à cette fonction.

Les socles et prises devront être alimentés par un ou plusieurs circuits distincts de ceux alimentant les foyers lumineux fixes.

Un circuit ne pourra desservir plus de huit (8) points d'utilisation.Les modèles d'interrupteurs et de télérupteurs encastrés seront fixés par vis ou par griffes.


Les prises de courant normales seront du type calibrées à 16A. Au-dessus des sols granito, carrelés ou ciments et comprendront une fiche de terre reliée au circuit général de terre.Elles seront du type étanche, plexo ou similaire dans les locaux techniques.Les modèles encastrés seront fixés par vis sur le boîtier à l'exclusion de tout système à griffes.

Section 10.3 - Appareils d’éclairage

Des douilles de lampes à incandescence seront en laiton sauf dans les locaux humides où elles seront en matière isolante, elles seront du type à baïonnette jusqu'à 150 W et à vis au delà.Les douilles à interrupteur seront interdites, tout repiquage de conducteurs sera proscrit.Les appareils fluorescents seront tous du type compensé. Les ballasts seront noyés dans la résine polyester, et du type à allumage instantané.

Section 10.4 - Niveaux d’éclairement moyens recommandés

Chaque type d'appareil d'éclairage est choisi suivant le type du local, conformément à la norme U.T.E.C. 71.110 et la norme U.T.E.C. 12.200.Les calculs de niveaux d'éclairement et le choix des appareils devront être établis en fonction des critères qualitatifs et décoratifs pour l'éclairage intérieur artificiel.Le niveau d'éclairement demandé devra être obtenu après une période minimum de 150 heures de fonctionnement.

Section 10.5 - Protection des personnes contre les dangers électriques

D'une manière générale, les mesures de protection des personnes contre les dangers présentés par les courants électriques seront réalisées conformément aux indications du Chapitre 6 de la Norme CL 005.Toutes mesures devront être prises contre les contacts directs en particulier dans les tableaux électriques qui seront fermés à clé et ne contiendront aucun interrupteur d'éclairage ou prises de courant dont l'accès nécessite l'ouverture de tableau.Contre les contacts indirects, on procédera :

D'une part, à la mise à la terre de toutes les masses susceptibles d'être mises sous tension, des liaisons équipotentielles des salles d'eau, des fiches de terre des prises de courant, à travers un circuit de terre.

D'autre part, à l'installation de disjoncteurs différentiels haute et moyenne sensibilité avec sélectivité de déclenchement et qui devront ouvrir les circuits.


Section 10.6 - Mise en œuvre des fournitures

Percements, scellements et fixations diversesTous les percements, scellements et fixations diverses sont à la charge de l'Entrepreneur du présent lot. Les réservations importantes sont réalisées par l'Entrepreneur du lot gros-oeuvre suivant les indications fournies par l'Entrepreneur du présent lot.Pour l'exécution des scellements que l'Entrepreneur est amené à effectuer, l'emploi du ciment doit être du type à prise rapide, le plâtre étant interdit.Pour les fixations éventuelles prévues sur des parties métalliques, l'Entrepreneur doit exécuter des raccords anti-rouille dans le cas où des soudures ou des percements doivent être réalisés.Toutes les fixations métalliques sont peintes, galvanisées ou cadmiées.Traversée des paroisElles doivent répondre aux Normes U.T.E.C. 15.100 et P.N.M. 7.11 C. 1005. Tous les fourreaux ainsi que les percements et scellements nécessaires à leur pose sont effectués par l'Entrepreneur du présent lot.Ils doivent être d'un diamètre approprié à celui des câbles dont ils assurent le passage et dépasser sur chaque face la paroi qu'ils traversent d'un centimètre.Repérages des câblesLes câbles spécifiques aux appareils sont relevés tous les 3 mètres à leurs points de départs, changements de direction et d'aboutissement par une bague dont l'indication doit correspondre aux schémas fournis.Visseries et boulonneriesSeul l'emploi de boulonnerie et de visseries cadmiées est admis.TôlesLes tôles sont de qualité double décapage, traitées au chromate de zinc, soigneusement mastiquées et poncées avant peinture.PeinturesToutes les parties métalliques sont recouvertes d'une couche de minium de plomb contenant au minimum 20 % d'huile de lin.CâblesLes câbles utilisés sont du U. 500 V. ou U. 500 SV dans les coffrets : pour la distribution secondaire U 1000 RO 2V.

Section 10.7 - Essais, contrôles et réceptions

Essais des matériauxLes modalités spécifiques d'exécution des essais sont définies par les Normes U.T.E.Conditions de réception des travauxRéception provisoireLa réception provisoire est prononcée lorsque les conditions ci-après auront été réunies :

Remise des documents prévus dans au paragraphe 1°) du présent article (documents à fournir par l'Entrepreneur).


Essais de réception ci-après concernant : Vérification de l'isolement des différents éléments : R > 400.000

ohms. Chutes de tension telles qu'elles sont définies au paragraphe 3°)

du présent article. Equilibrage des phases sur les arrivées des armoires. Essais de fonctionnement. Essais de rigidité diélectrique de tous les circuits à 2U + 1000 V

U étant la tension de service. De continuité des circuits de protection; Essais sur les appareils d'éclairage prévue par les normes

françaises U.T.E.C. 71.200 et 71.210.

CHAPITRE8 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A LA PEINTURE


Les travaux de faux plafond sont définis comme suit (sans que cette liste soit limitative) :

La fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les enduits préparatoires des peintures et des matériaux nécessaires au parfait achèvement des travaux conformément aux dispositions du devis descriptif.

La fourniture, la mise en place et le repli tous les échafaudages nécessaires à l'exécution des travaux.

L'exécution d'échantillons suivant les choix des produits et les nuances retenues par la Maîtrise d'Oeuvre sur les surfaces témoins.

L'examen des supports des subjectiles, leur brossage et époussetage.

La protection des ouvrages non peints, les sols, revêtements divers, menuiserie métallique en métal inoxydable, quincaillerie, appareillages électriques et autres etc....

Les raccords et reprises après intervention des autres corps d'état, notamment après les mises en jeu.

La réfection des travaux défectueux ou abîmés, soit en cours de travaux, soit à la réception, avec toutes sujétions en découlant.

La protection de toutes les surfaces peintes par l'Entreprise jusqu'à réception des travaux etc., et tous les matériels utilisés pour la mise en oeuvre des ouvrages.

L'Entrepreneur a à sa charge l'exécution de tous les travaux définis par le présent Cahier des charges. Il devra livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient avoir été omis dans les prescriptions et qui seraient


nécessaires au parfait achèvement des ouvrages suivant les règles de l'Art, il devra en outre :Tous les travaux de préparation, époussetage, égrenage, brossage, décalaminage, rebouchage, et l'exécution d'enduit garnissant.

ARTICLE 2 - DOCUMENTS TECHNQUES DE RÉFÉRENCE.

L'entrepreneur devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux normes et règlements en vigueur au Maroc à la date de la remise de son offre, ou à défaut, aux normes et règlements françaisLes normes marocaines et les normes AFNOR concernant la peinture auxquelles l'entrepreneur est tenu de se conformer sont :

NF T 30.001 - Terminologie et défauts divers. NF T 30.002 - Classification des pigments minéraux. NF T 30.003 - Classification des familles de peintures, vernis

et produits Annexes. NF T 30.015 - Peintures - Essai de résistance à l'abrasion. NF T 31.001 - Blancs broyés à l'huile de lin. NF T 78.331 - Mastic à l'huile de lin. NF T 32.500 - Classification et épaisseur.

ARTICLE 3 - PROVENANCE DES MATÉRIAUX

D'une façon générale, les matériaux, devront être agrées par la Maîtrise d'Oeuvre.Les conditions générales et les qualités sont définies par le devis descriptif.Les préparations des surfaces en particulier devront répondre strictement aux prescriptions ci-après et du devis descriptif.

NATURE DES MATERIAUX

PROVENANCE OBSERVATIONS

Huile de lin. De production locale. Article 69 du D.G.A.Blanc de zinc broyé à l'huile.

Des dépôts agrées. Du choix de la Maîtrise d'Oeuvre.

Couleurs Teintes fines des dépôts agrées.

Du choix de la Maîtrise d'Oeuvre.

Peintures latex vinylique glycéro - apprêts - vernis.

Des dépôts agrées. Marque et qualité à faire agréer par la Maîtrise d'Oeuvre.

Peinture antirouille. Plombium. Marque et qualité à faire agréer par la Maîtrise d'Oeuvre.

NOTA : La Maîtrise d'Oeuvre pourra exiger des analyses de peinture par un laboratoire agréé. préalablement à tout agrément. Les frais seront à la charge de l'Entreprise.


L'Entrepreneur devra soumettre à la Maîtrise d'Oeuvre un échantillon de chaque espèce de matériaux ou fournitures qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en oeuvre des matériaux ou des fournitures qu'après acceptation donnée à l'Entrepreneur par ordre de service délivré par la Maîtrise d'Oeuvre.Les références et procès verbaux d'analyses des peintures seront à fournir à la Maîtrise d'Oeuvre.L'Entrepreneur devra pouvoir présenter à toute réquisition, des attestations et certificats prouvant l'origine et qualité des matériaux proposés. Les peintures en particulier seront livrées en bidons d'origine plombés par le fournisseur.Par le seul fait du dépôt de son offre, l'Entrepreneur sera réputé connaître, pour s'en être personnellement rendu compte, les ressources des dépôts désignés ci-dessus, aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d'oeuvre de ces matériaux.

ARTICLE 4 - IMPRESSIONS

Section 4.1 - Ciment ou béton

Sur les ouvrages en ciment ou en béton, toute impression isolante devra être prévue sans qu'il soit besoin de la signaler dans la "désignation des ouvrages".

Section 4.2 - Bois

Les nœuds des résineux devront être isolés à la gomme laque.Sur les bois destinés à être peints, il sera prévu une couche de peinture d'impression réalisée avant pose.Les bois devront subir un traitement insecticide et fongicide.Les bois devant recevoir un traitement spécial seront préparés suivant indications du fabricant du traitement et indications du devis descriptif.Les bois destinés à être vernis recevront une couche de vernis coupé avant pose.

Section 4.3 - Métaux ferreux

Les éléments en métaux ferreux seront livrés sur le chantier préservés d'une couche d'antirouille appliquée par les entrepreneurs des lots spéciaux, toutefois, l'Entrepreneur du présent lot devra, même si cela n'est pas spécifié dans la désignation des ouvrages un dérouillage éventuel, un dégraissage et une couche primaire de peinture antirouille.

Section 4.4 - Autre métaux

Ils seront soigneusement dégraissés avant mise en peinture.


ARTICLE 5 - PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES À LA PEINTURE

Section 5.1 - Généralités

Les travaux de peinture comprendront obligatoirement les phases suivantes :

Apprêt, nettoyage des fonds, brûlage pour les menuiseries bois, rebouchages, impression, enduit général etc...

La première couche de peinture. La deuxième couche de peinture après séchage parfait de la

première. Le nettoyage parfait de toutes les pièces de quincaillerie ou

appareillage électrique.Tous les sols devront être efficacement protégés afin de ne pas être tachés.Chaque opération terminée pourra faire l'objet d'un constat, les deux couches de peinture devront se différencier par une légère nuance de teinte, la deuxième couche étant bien entendu, au ton exact défini par la Maîtrise d'Oeuvre.L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que les menuiseries et quincailleries posées avec une couche d'impression n'implique pas obligatoirement que cette impression est destinée à protéger les fournitures pendant la durée des travaux.Les travaux tels que le nettoyage final des lieux sont à la charge de l'Entrepreneur et devront être exécutés de façon parfaite, les sols, les plinthes et le retour horizontal des plinthes devront être lessivés à plusieurs reprises au savon noir de première qualité, l'esprit de sel étant formellement interdit.Les hauts et bas de portes hors vue devront être peints, ou vernis, les serrures des portes bloquées devront être nettoyées avec précaution à l'essence et huilées ainsi que toutes les autres quincailleries, crémones, targettes, paumelles etc.... toutes les paumelles et charnières perforées devront être huilées.Le blanc de zinc devra être obligatoirement composé d'un minimum de 99,6 % d'oxyde de zinc pour label de qualité "cachet vert".

Section 5.2 - Echantillonnage et teintes

L'Entrepreneur devra exécuter à ses frais et sur les indications de la Maîtrise d'Oeuvre, tous les échantillons de teintes demandées.Après accord du Maître d’oeuvre, l'Entrepreneur réalisera des échantillons témoins mobiles exécutés sur objet mobiles acier, béton, enduit.La surface de ces échantillons mobiles est d'au moins 0,25 m2 (0,50 x 0,50).


ARTICLE 6 - TRAVAUX PREPARATOIRES ET DE FINITION EN ÉLÉVATION

Après préparation de ces surfaces témoins mobiles et avant tout commencement d'exécution sur le chantier, le Maître d’Ouvrage désignera à l'Entrepreneur les locaux où seront exécutés sur des surfaces témoins fixes, des essais d'enduit pelliculaire garnissant et de finition de peinture.Avant l'application des peintures proprement dites, les surfaces seront apprêtées et devront être reconnues par le Maître d’Ouvrage prêtes à recevoir les couches protectrices.Les travaux préparatoires et de finition seront exécutés avec le plus grand soin, conformément aux ordres donnés et aux prescriptions techniques générales, applicables aux travaux de peinture, prévus au cahier n° 139, édité par le centre scientifique et technique du Bâtiment. (C.S.T.B.)Les rechampissage nécessaires ne donneront lieu à aucune plus value.L'Entrepreneur sera soumis sans restriction aux dispositions des articles 28, 70, 71, 173 et 174 du devis général d'Architecture.Les peintures seront suivant le subjectile, exécutées soit par pulvérisation au pistolet, soit à la brosse soit au rouleau, tout séchage artificiel est interdit. En outre, il est précisé :

Qu'il peut être prescrit des teintes différentes dans chaque local. Que dans un même local, il pourra être prescrit l'exécution de

teintes différentes.Au cas où, après application des couches prescrites, certaines surfaces ne présenteraient pas une teinte uniforme (parties mâtes ou traces de pinceau) l'Entrepreneur devra, à ses frais, exécuter après nouveau ponçage les couches supplémentaires nécessaires à la finition parfaite des surfaces peintes.L'Entrepreneur devra assurer une protection parfaite des ouvrages qui pourraient être tachés par des produits qui seront notamment compris dans la protection, les enduits préalables sur les quincailleries, les appareils électriques etc...Sont compris dans le prix, le nettoyage, l'enlèvement de toutes les protections appliquées sur les différents ouvrages pendant l'exécution des peintures.A défaut d'avoir pris des précautions suffisantes ou effectué un nettoyage correct, le Maître d’Ouvrage fera procéder aux nettoyages nécessaires aux frais de l'Entrepreneur.Les dépenses correspondantes seront induites, sans autre préavis, sur le décompte des sommes qui seront dues au titre de la présente entreprise.Le Maître d’Ouvrage exigera également la réfection aux frais de l'Entrepreneur des parties peintes et non réceptionnées qui auraient été endommagées sans que ce dernier puisse opposer une recherche de responsabilité.


ARTICLE 7 - VÉRIFICATION ET CONTRÔLE DES PEINTURES

Des vérifications de conformité auront lieu à la diligence du Maître d’oeuvre.Ces prélèvements seront faits contradictoirement, si l'Entrepreneur ou son représentant dûment convoqué fait défaut, les prélèvements seront valablement faits en son absence.Les échantillons destinés aux analyses de conformité pourront être prélevés immédiatement et de nouveaux essais seront effectués aux frais de l'Entrepreneur sur les lots de remplacement.L'Analyse qui fera apparaître, pour un échantillon déterminé, une qualité différente de celle présentée par le fabricant, entraînera le non paiement de la surface peinte à l'aide de la peinture échantillonnée.ESSAIS DE VIEILLISSEMENTQuatre essais de vieillissement seront effectués sur des peintures au choix de la Maîtrise d'Oeuvre au Laboratoire agréé.Au cas où les résultats des essais ne donnent pas satisfactions, les frais de ces derniers seront à la charge de l'Entrepreneur.En outre, une réduction de prix de 50 % sera appliquée sur la zone incriminée.En tout état de cause, l'Entrepreneur aura la faculté de demander la réfection, mais la Maîtrise d'Oeuvre se réserve le droit de la lui refuser et lui imposer la réfection totale de la zone considérée.

ARTICLE 8 - PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES À LA VITRERIE

Les vitrages auront une épaisseur minimale conforme aux normes, épaisseur déterminée par les dimensions des volumes à mettre en place. Ces vitrages seront de premier choix, clairs ou teintés suivant descriptif et non déformants.La vitrerie devra être coupée de manière à s'ajuster avec un jeu de 2 mm minimum dans le fond des feuillures et occuper les deux tiers au moins de la largeur de la feuillure.Avant la pose d'une vitre, les feuillures seront nettoyées à vif, elles recevront une couche de peinture à l'huile pour les menuiseries bois.Les vitres seront posées à bain de mastic extérieur et intérieur au moyen de parcloses fournis par l'Entrepreneur de menuiserie.Les vitrages seront nettoyés à la fin des travaux avant la réception provisoire.L'Entrepreneur devra s'assurer que les feuillures ont été imprimées avant tout commencement d'exécution.Le mastic à l'huile de lin devra être de première qualité dans les meilleures marques.Les bandes de mastic bien rectilignes, et le recouvrement sera exécuté suivant les règles de l'Art.Tolérances d'épaisseur : (verres de 1ère qualité).


Verre normal clair..................................................................................... 3,6 à 4,0 mm.

Glace ........................................................................................................... 6,0 à 8,0 mm.

Tous les travaux de vitrerie comportant le risque de casse sont à la charge exclusive de l'Entrepreneur.Le prix du mètre superficiel comportera, chargement et déchargement, coupes enlèvement des déchets, le nettoyage des verres à l'achèvement du chantier.Les verres seront du choix vitrerie.Les verres seront posés en feuillures et par des pointes à vitrer.L'Entrepreneur ne pourra se servir du pistolet à vitrer qu'après en avoir reçu l'autorisation de la Maîtrise d'Oeuvre.Il appartient à l'Entrepreneur du présent lot de respecter toutes les prescriptions définies pour les travaux de ce genre, en aucun cas il ne pourra prétendre à un supplément de prix quelconque pour quelque cause que ce soit pour le non respect des conformités d'exécution.Sitôt la mise en oeuvre, l'Entrepreneur sera tenu de rendre visibles les vitres et glaces par une application partielle de produit de ton blanc.Les dimensions des volumes seront relevées en accord avec le fournisseur des menuiseries qui doit fournir à l'entreprise de vitrerie, sur sa demande, un relevé des dimensions fond de feuillures à vitrer de chaque élément. L'entreprise restera après accord, sur les dimensions définies, responsable.La vitrerie sera mesurée au mètre carré quelque soit la spécification du verre posé conformément à l'article 238 du D.G.A.SABLAGELe sablage par projection de silices permettra d'obtenir un dépolissage du vitrage.La pénétration du jet de silice ne sera pas supérieure à 15 microns.Aspect : Possibilité d'incorporation de motifs suivant choix et calepinage architecte.Le dépolissage devra être uni, sans nuances et d'une parfaite régularité.


CAHIER DES CLAUSES FINANCIERES PARTICULIERES CCFP


CHAPITRE9 - PAIEMENT

ARTICLE 1 - PRIX

Il est formellement stipulé que l’Entreprise est réputée avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions et difficultés d’exécution du projet établi par le Maître d’Ouvrage, avoir visité l’emplacement de la future construction, s’être rendue sur place et s’être entouré de tous les renseignements nécessaires à la composition des prix et avoir toutes les précisions désirables pour que l’ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l’art et aux prescriptions du Marché.

Les prix établis par l’Entreprise correspondent à des ouvrages en parfait état d’achèvement et de fonctionnement. Il comprend également tous percements, saignées, rebouchages, raccords de tous corps d'état et en général toutes les sujétions nécessaires pour une meilleure réalisation des ouvrages.

En supplément des moyens à mettre en œuvre pour réaliser les ouvrages (main d’œuvre, matériaux, matériel,…, etc), sont compris notamment dans les prix les charges suivantes :

Les études supplémentaires, l’exécution des plans de détail, leur validation par un BET agréé et leur visa par les services compétents ;

L’organisation du chantier des travaux et les installations y afférentes ;

L’implantation des ouvrages ; Les contrôles des matériaux tels que définis par les normes, les

règlements en vigueur et les spécifications particulières du Marché ;

La totalité de la main d’œuvre de direction, de surveillance, d’exécution des ouvrages, appointements, salaires, frais de voyage et de séjour, charges annexes, primes et indemnités de toute nature,…, etc ;

Les ouvrages permettant d’accéder aux différents points de travail et aux différentes installations de l’Entreprise y compris l’entretien en parfait état de viabilité des dits ouvrages et éventuellement des voies publiques ou privées empruntées par les engins de l’Entreprise durant les travaux ;

L’enlèvement de toutes les installations de l’Entreprise en fin de chantier, fondations comprises, et de tous les dépôts de matériaux, terres, gravats,…, etc y compris l’enlèvement des terres, déchets et autres matières provenant de l’exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de tous les ouvrages avant réception.


ARTICLE 2 - SOUS DÉTAIL DES PRIX

Le Maître d’Ouvrage peut demander à tout moment à l’Entreprise de fournir les sous détails de prix justificatifs. Ils feront apparaître nettement :

Pour les matériaux : leurs caractéristiques, leurs origines ou l’usine d’où ils proviennent, le prix des fournitures départ usine ou carrière, les frais d’amenée à pied d’œuvre, non compris les majorations pour frais généraux, impôts, TVA et bénéfice ;

Pour les dépenses de main-d’œuvre : les prix pratiqués pour les différentes catégories d’ouvriers, y compris les taxes, les frais généraux, impôt et bénéfices ;

Les pourcentages de majoration globaux appliqués, d’une part aux dépenses de main d’œuvre et d’autre part, aux dépenses de matériaux. Ces éléments justifieront les prix de main d’œuvre et de matériaux figurant dans les sous détails. Pour chaque prix il y aura lieu de faire apparaître les heures de travail, les quantités de matériaux utilisés, les dépenses de gros outillages,…, etc et tous les autres éléments entrant dans la composition des prix considérés.

ARTICLE 3 - VARIATION DES PRIX

Les prix sont fermes et non révisables et non actualisables

ARTICLE 4 - MODIFICATIONS – TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels à savoir : le présent CPS et les plans techniques.

Aucune plus value ne sera accordée à l’Entreprise en cas de modification à la suite d’une remarque justifiée et formulées par le Maître d’Ouvrage ou ses représentants.

Il est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus à l’Entreprise, les travaux dus à des changements dans le programme et ordonnés par ordre de service du Maître d’Ouvrage.

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de modifier à tout moment telle ou telle partie d’ouvrage qu’il jugera nécessaire pour une meilleure réalisation du projet.

Dans ce cas, les travaux modificatifs seront réglés aux mêmes prix unitaires figurant dans le bordereau des prix détail estimatif.

Par ailleurs, il est à noter que :


Les travaux supplémentaires, les modifications ou le volume des travaux réduits ne modifient pas les engagements contractuels de l’Entreprise, en particulier en ce qui concerne les délais de réalisation ;

L’Entreprise ne pourra pas se prévaloir de ces changements dans l’importance du volume des travaux pour revendiquer une quelconque indemnité, à condition que la demande de tous les travaux qu’ils soient modifiés, en supplément, ou en réduction soit établie par écrit à l’attention de l’Entreprise et ce, avant la date de la réception provisoire.

ARTICLE 5 - NATURE DU MARCHÉ

Le règlement sera effectué par application des prix unitaires du bordereau des prix, aux quantités réalisées et acceptées par le Maître d’Ouvrage.

ARTICLE 6 - CONTENU DES PRIX

Les prix du bordereau ont un caractère forfaitaire et comprennent notamment :

Tous les frais de main-d’œuvre, de matériaux et fournitures, de transport, de matériel, d’énergie et carburants,…;

Tous les frais d’installation de chantier, d’amenée et de repli du matériel, d’hébergement, de montage et de démontage,… ;

Tous les frais des sujétions de sécurité, de nettoyage, de gardiennage, de signalisation et de fonctionnement du chantier,… ;

Tous les frais des ouvrages provisoires, déviations, accès,… ; Tous les frais résultant du maintien de la circulation sur les

voies de raccordement ou traversant les chantiers, ainsi que les frais résultant de l’occupation temporaire de la chaussée ou des domaines publics ou privés ;

Tous les frais d’épuisement et de blindage s’il y a lieu ; Tous les frais d’études, d’essais, de contrôle, de suivi,… ; Les frais de casse, de chute, de foisonnement, de pertes, de

reprises,… ; Les frais généraux et bénéfices de l’Entreprise, dont les faux-

frais, les taxes et impôts existants, y compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;

Les frais des garanties bancaires, les frais financiers, les frais de douanes, les primes d’assurances ;

Etc.

Les prix sont établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le Maître d’Ouvrage.

Les plans et descriptifs se complètent entre eux et l’Entreprise, en cas de doute, devra la totalité des travaux inhérents à son corps d’état


qu’ils résultent de l’un des documents du dossier de l’opération ou qu’ils soient nécessaires à la bonne finition des travaux et au fonctionnement parfait de l’ensemble des installations.

L’Entreprise reconnaît que ce prix s’entend comme sa seule rémunération pour toutes les prestations dues au titre du présent Marché.

ARTICLE 7 - SITUATIONS MENSUELLES

Les ouvrages seront payés sur la base des prix unitaires du bordereau des prix établi par l’Entreprise et d’après les quantités réellement exécutées et régulièrement constatées.

Les attachements seront pris sur le chantier au 20 de chaque mois, par un représentant du Maître d’Ouvrage en présence de l’Entrepreneur (ou de son représentant) convoqué à cet effet et contradictoirement avec lui. Toutefois, si l’Entrepreneur ne répond pas à la convocation et ne se fait pas représenter, les attachements pourront ne pas être pris.

Seuls les travaux réalisés, figurant dans le bordereau des prix et dont la conformité aux spécifications est entièrement justifiée (qualité, topographie, validation des organismes de contrôle,…, etc), pourront être pris en attachement.

Chaque attachement mensuel donnera lieu à l’établissement d’une facture sur les travaux terminés à déposer avant la fin de chaque mois.

La facture correspondant aux travaux sera réglée au plus tard dans un délai de 30 jours à partir de la fin du mois de sa réception par le Maître d’Ouvrage à moins que le Maître d’Ouvrage conteste la proportion du métré ou la qualité des travaux réalisés.

Lorsque certaines parties d’ouvrages doivent être ultérieurement cachées et que par suite les quantités exécutées ne seront plus susceptibles de vérifications, l’Entreprise doit en assurer le relevé contradictoirement avec les représentants du Maître d’Ouvrage afin de les inclure ensuite dans le prochain attachement mensuel.

Aucun attachement ne pourra être opéré pour les ouvrages dont l’exécution ne sera pas conforme au plan correspondant signé par l’Ingénieur avec la mention « Bon pour exécution » ainsi qu’aux spécifications du présent C.P.S.

Ces attachements ont un caractère provisoire et doivent obligatoirement être joints aux situations mensuelles de règlement.

ARTICLE 8 - APPROVISIONNEMENT

Les acomptes sur approvisionnements ne sont pas prévus dans le présent Marché.


ARTICLE 9 - DÉDUCTIONS

Outre les variations dues à des travaux supplémentaires, supprimés ou modifiés, le prix indiqué à l’article précédent pourra subir les déductions suivantes : pénalités, frais de remplacement ou de substitution en cas de défaillance de l’Entreprise, reprise de malfaçons, prestations interentreprises, primes d’assurance exigées et que l’Entreprise n’aurait pas acquitté, dettes que l’Entreprise aurait contractées et pour lesquelles le Maître d’Ouvrage serait recherchée sur demande des autorités locales ou suite à une action judiciaire, et d’une manière générale, toute somme dues par l’Entreprise au Maître d’Ouvrage ou toute somme que celui-ci serait amené à payer pour le compte de l’Entreprise dans le cadre de sous-traitance ou autre Marché passé entre le Maître d’Ouvrage et l’Entreprise.

Ces déductions feront l’objet d’une notification adressée par le Maître d’Ouvrage à l’Entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception et seront pratiqués par retenues sur situations quinze jours après la date de leur notification.


CHAPITRE10 - DEFINITION DES PRIX

Nota : - L’exécution des ouvrages doit être réalisée suivant les prescriptions techniques du CCTP.

- Les prix remis par l'Entrepreneur comprendront toutes fournitures nécessaires, poses, scellements, encastrements, ajustages et d'une façon générale toutes sujétions d'exécution concernant les travaux ci-après ;

- Il est rappelé à l’Entreprise les restrictions importantes concernant les percements, saignées et scellements, il est strictement spécifié que les éléments de structure en B.A ne doivent pas être touchés, il importe donc que les différents corps de métier, précisent dès le début des travaux, leurs plans de montage ou de percements afin de prévoir initialement la pose de tampons de bois et panneaux dans les coffrages pour permettre les scellements et passages sans destructions. Les saignées dans les cloisons sont également rigoureusement interdites sauf spécifications pour plomberie et électricité. La pose des receveurs de douches ne se fera qu’après l’exécution de l’étanchéité si celle-ci est prévue.

LES OUVRAGES EXECUTES CONFORMEMENT AUX DONNEES CI-APRES SERONT LIVRES COMPLETEMENT EQUIPES ET EN PARFAIT ETAT DE FONCTIONNEMENT.

L’ENTREPRENEUR EST INVITE A SE RENDRE PERSONNELLEMENT SUR PLACE POUR APPRECIER A SON POINT DE VUE ET SOUS SA SEULE RESPONSABILITE, LE VOLUME,

LA NATURE ET LA DIFFICULTE DES TRAVAUX DE DEMOLITION ET DEVIATION, ET TOUTES LES DIFFICULTES D’EXECUTION EN MAIN D’ŒUVRE OU EN MATERIEL QU’IL

POURRAIT RENCONTRER.

PRIX n° 101 : DEMOLITION :

Le prix comprend : * La démolition des murs et cloisons, tous genre y compris chainages et linteaux suivant indications B.E.T* La démolition de tous éléments en béton armé suivant indications B.E.T* Les appareils et matériaux récupérables resteront la propriété et à la charge de l’administration.* y compris le nettoyage et l’évacuation des gravats à la décharge publique.

Ouvrage payé au Forfait au.............................................. PRIX n° 101

PRIX n° 102 : BORDURE EN BETON ARME DE 0.50 m :

Ce prix comprend : La fourniture et la mise en œuvre de béton B2 soigneusement vibré à une hauteur de 0.50m et 0.20 de Largeur, avec ancrage minimum de 0.30 au sol.Y compris fouilles, évacuation à la décharge des gravois, coffrage, décoffrage, recoupement des balèvres, ainsi fourniture , pose et mise en place de tous acier suivant plan de détail B.E.T. Y compris toutes les sujétions nécessaires

Ouvrage payé au mètre Linéaire au .............................................. PRIX n° 102


PRIX N° 103 : MACONNERIE EN AGGLOS DE 20 CM :

Les maçonneries en agglos creux de 0,20 seront hourdis au mortier de ciment n°2. Les joints seront soigneusement croisés, les joints verticaux passeront par le milieu de l’agglo inférieur. Les agglos seront arrosées avant la pose. Les arases seront réglées à joints croisés et auront une épaisseur de 1,5 cm; Les joints verticaux auront une épaisseur de 1,5 cm et seront refoulés en montant, l’aplomb des parements aura une tolérance de 1 cm / m . La résistance moyenne à l'écrasement supérieure à 40 Kgs /cm²Le prix comprend La réalisation des raidisseurs, linteaux et chainages en béton armé suivant détail B.E.T.Le prix comprend toutes sujétions de pose et de fournitures.

Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant : PRIX n° 103

PRIX N°104 : PORTE ISOTHERME PIVOTANT :

De conception robuste, cette porte pivotante isolée en tôle laquée, convient pour l'accès aux chambres froides des personnes et des petits chariots.Huisserie :profil en U inox 304L, venant se coiffer sur les cloisons.Vantail :épaisseur 60 mm, tôle laquée (standard blanc RAL 9010), renforcé par rebordage inox des chants, isolé par injection de mousse polyuréthane densité 40kg/m3, joint périphérique interchangeable.Ferrage :charnières en composite à rampe, serrure décondamnable de l'intérieur.barre anti-panique,Le prix comprend toutes sujétions de pose et de fournitures.Approbation d’échantillon par B.E.T et Maître d’ouvrage.

Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant : PRIX n°104

ENDUITSGENERALITES: Par temps sec, les enduits seront arrosé durant le séchage. Au raccordement entre les maçonneries, enduits et béton, il sera placé sous l’enduit, une bande de grillage galvanisée de 0,25 de largeur tenue par des cavaliers galvanisées, y compris arêtes métalliques en tôles galvanisées, déployées sur une hauteur de 2,00 m . La première couche devra être réceptionnée par le BET avant exécution de la seconde couche. A exécuter conformément au DTU 26.1

PRIX n° 105 : ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER BATARD :

Sur murs, il sera de type lisse, d’une épaisseur totale finie de 1,5 cm et sera exécuté en trois couches de la manière suivante :a) Imbibition complète du support et passage d’une barbotine liquide afin d’améliorer l’accrochage.b) Exécution d’une couche d’enduit exécutée en un ou plusieurs passages d’épaisseur ne dépassant 0,01 m au mortier n°1.c) Exécution d’une couche de finition passée au bouclier dite FINO de 0,005 m d’épaisseur au mortier n°5. Le tout parfaitement dressé.A exécuter conformément au DTU 26.1. Le prix comprends Arêtes, cueillies, larmiers, façons de joints creux, grillage galvanisé à la jonction des briques et béton, Baguettes d’angles et toutes sujétions, sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs.

Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant : PRIX n° 105


PRIX n°106 : LUMINAIRES 2 x 58 W :

Fourniture et pose de LUMINAIRES 2 x 58 W, comprenant un caisson en tôle d’acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique; Appareillage fixé à l’extérieur et barrette de raccordement avec prise de terre et lampes halogène, et seront équipées au lieu des vitres de plexiglas incassable couleur au choix du maître d’ouvrage, ainsi que toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement . Echantillon à remettre à de la maîtrise d’œuvre pour approbation.

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions au prix suivant : PRIX n°106

PRIX n° 107 : PEINTURE EXTRALITE SUR FACADES FINITION SOLVANT MATE : Comprenant :Travaux préparatoires : - Brossage énergétique à la brosse à chiendent des enduits ciment afin d’enlever toutes les parties non adhérentes - époussetage ou lavage à l’eau avec ragréage sur béton, - ponçage général du support Impression: - 1 couche d’impression Finition : - Application de 2 couches de la peinture mate à solvant « EXTRALITE » à trois heures d’intervalles; Teinte au choix du maître d’ouvrage.


PRIX n° 108 : PANNEAUX SANDWICHS

Le prix rémunère la fourniture, le transport au pied d’œuvre la coupe, la découpe, les réservations pour les lots techniques (Eclairage et Froid), la fixation des panneaux sandwichs anti-feu sur la charpente métallique et le gros œuvre, les cornières, les tés pour les grandes portées en faux plafond et toute sujétions d’exécution.

Les panneaux sandwichs d’épaisseur 80 mm en polyisocyanurate (PIR) injecté à 40 kg/m3 épaisseur 100 mm, entre deux parements en tôle 5/10 galvanisée et revêtue de PET 55 microns, ou de PVDF 35 microns, aspect des parements légèrement nervuré.

Ils auront une résistance au feu : B, s2, d0 suivant Euro classes (ancien classement M1 suivant normes Françaises).

La conductivité thermique des mousses (lambda) étant de 0,026 w/m.k le coefficient K pour le 100 mm est de : 0,254 w/m2.k.

Ouvrage fourni et posé, y compris toutes sujétions de percement et de fixation,



Bordereau des Prix – Détail Estimatif


N° DésignationUnit

éQuantit

é PU HT PT HT

101 - DEMOLITION : F 1.00

102 - BORDURE EN BETON

ARME DE 0.50 m : ML 20.00

103 - MACONNERIE EN AGGLOS

DE 20 cm : M² 46.00

104 - PORTE ISOTHERME

PIVOTANTE : M² 7.00

105 - ENDUIT EXTERIEUR AU

MORTIER BATARD : M² 46.00

106 - LUMINAIRES 2 x 36 W : U 4.00

107 - PEINTURE EXTRALITE SUR

FACADES FINITION SOLVANT MATE :

M² 46.00

108 - PANNEAUX SANDWICHS POUR PAROIS ET PLAFOND

TYPE (PIR):M² 163.00

Total HT

TVA20%

Total TTC


Arrêté le montant du présent bordereau des prix détail estimatif à la somme TTC de…………………………………………………………………………………………………….

Etabli par le Chef de projet Lu et approuvé par l’Entreprise

Prénom et Nom :

Date :

Signature et cachet :

Prénom et Nom :

Date :


Validé par le Directeur du DTN-CL

Prénom et Nom :

Date :

Signature :

Approuvé par le DAG-CL

Prénom et Nom :

Date :



CPS SAS LARACHE

Documents

Transcript of CPS SAS LARACHE