CONSTRUCTION D’UNE CRECHE ASSOCIATIVE « …minavignon.fr/travaux/créche/CCTP Lei Minòts/09...

CONSTRUCTION D’UNE CRECHE ASSOCIATIVE « LEI MINOTS »

Sur la ville d’AVIGNON (84000)

DOCUMENT DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)

Cahier des Clauses Techniques Particulières C.C.T.P

LOT 09 : ELECTRICITE - COURANTS FORTS & FAIBLES

Maître d’ouvrage : Association Les Maisons du monde

9 Allée Adolphe Dumas Le clos des Félibres 844000 AVIGNON

Architecte & Maître d’œuvre : BET Fluides : Bernard VATON B.E.T. NEW-TEC

564, Boulevard E. Daladier 7, Grand Rue 84100 ORANGE 84370 BEDARRIDES Tel : 04.90.34.40.04 Tel : 04.90.22.85.30 Bureau de contrôle : APAVE AVIGNON 47 Av Charles de gaule, BP 37 84131 LE PONTET CEDEX Tel : 04.90.31.54.10 Fax : 04.90.31.29.05

Date Rédigé par : J. TAIX Vérifié par : T. FONTANILLE

22/12/2010

CONSTRUCTION D’UNE CRECHE ASSOCIATIVE « LEI MINOTS » A AVIGNON (84) DCE CCTP LOT 09 : ELECTRICITE - COURANTS FORTS & FAIBLES

/ 23 Date : 22/12/10

Sommaire 1. OBJET ............................................................................................................ 3 2. GENERALITE ............................................................................................... 3

2.1. Description du projet .................................................................................................. 3 2.2. Objet des travaux ........................................................................................................ 3 2.3. Base de calculs ........................................................................................................... 3 2.4. Limites de prestations ................................................................................................. 5 2.5. Relations entrepreneur et organismes de contrôle ...................................................... 6

2.6. Obligations de l’entrepreneur ..................................................................................... 6 2.6.1. Reconnaissance des lieux ..................................................................................... 6 2.6.2. Normes et règlements ........................................................................................... 6 2.6.3. Travaux de génie civil .......................................................................................... 7 2.6.4. Renseignements et documents à fournir ............................................................... 7

2.6.5. Nature des matériels ............................................................................................. 8 2.6.6. Liaisons avec les autres corps d’état (limites de prestations) ............................... 9

2.6.7. Protection des ouvrages ...................................................................................... 10 2.6.8. Peintures et repérages ......................................................................................... 10 2.6.9. Contacts avec les services privés et publics ....................................................... 10

2.6.10. Liaisons avec les services EDF et organisme de contrôle .............................. 10

2.6.11. Contrôles et essais .......................................................................................... 11 2.6.12. Réception par le maître d’ouvrage .................................................................. 11

2.6.13. Installation électrique de chantier .......................... Erreur ! Signet non défini. 2.6.14. Nettoyage ........................................................................................................ 11

3. INSTALLATION ELECTRIQUE ............................................................... 12

3.1. Origine des installations ........................................................................................... 12 3.2. Réseau de terre ......................................................................................................... 12 3.3. Connexions équipotentielles .................................................................................... 14 3.4. Tableaux électriques ................................................................................................. 14 3.5. Distribution secondaire ............................................................................................ 16 3.6. Appareillages ............................................................................................................ 17 3.7. Types de luminaires ................................................................................................. 19 3.8. Détection de mouvement .......................................................................................... 20 3.9. Eclairage de sécurité ................................................................................................. 21 3.10. Sécurité incendie ...................................................................................................... 21

4. TELEPHONIE .............................................................................................. 22

5. RACCORDEMENT SYSTEMES SPECIAUX ........................................... 22 6. LIMITES DE PRESTATIONS .................................................................... 23

6.1. Lot VRD ................................................................................................................... 23 6.2. Lot chauffage / climatisation / ventilation ................................................................ 23 6.3. Le présent lot électricité ........................................................................................... 23


/ 23 Date : 22/12/10

1. OBJET Le présent Cahier règle les conditions particulières d’exécution des travaux relatifs aux installations de courants forts et faibles en vue de la construction d’une crèche associative « LEI MINOTS » située dans une zone industrielle, Impasse Charles Tellier à Avignon (84000), pour le compte de l’association « les maisons du monde ».

2. GENERALITE

2.1. Description du projet

Le bâtiment créé se trouve à l’Est du bâtiment des mines d’Avignon. Le bâtiment sera sur un seul niveau en rez-de-chaussée avec 3 salles de vie (petits, moyens et grands), 3 dortoirs (petits, moyens et grands), 2 salles de propreté (petits et moyens-grands), une biberonnerie, un hall d’accueil, une salle à manger, une cuisine, une buanderie, un sanitaire PMR, un local pour la direction et un local pour le personnel. Le bâtiment a pour volonté d’être construit pour être un bâtiment à économie d’énergie. Surface habitable du projet : environ 330 m².

2.2. Objet des travaux

Réalisation de toute l’installation électrique, à savoir : - Installation électrique basse tension, - Sécurité incendie, - Réseaux téléphonie et télévision, - Eclairages intérieur et extérieur.

2.3. Base de calculs

Normes, règlements, DTU applicables L’installation sera effectuée par un professionnel qualifié et sera conforme aux règlements et règles de l’art en vigueur à la date de la remise de l’offre et homologués.

- Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation en particulier les bâtiments d’habitation classés en 2ème famille,

- Cahier CSTB 3231 juin 2000 - Guide de l'isolation thermique par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie Cahier CSTB 3231,

- Code de la construction et de l’habitation (Partie réglementaire) - Livre 1 Dispositions générales,


/ 23 Date : 22/12/10

- Titre 2 Sécurité et protection contre l'incendie - Chapitre 1 Protection contre l'incendie, classification des matériaux - Articles R.121-1 à R.121-13,

- Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages,

- Arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement modifié par l'arrêté du 13 août 2003,

- Arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur,

- Arrêté interministériel du 23 juin 1978 - Installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public,

- Arrêté du 30 juin 1983 modifié par arrêtés du 28 août 1991 et du 27 novembre 1996 : classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais,

- Guide de l'isolation thermique par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie - règlement technique n° Cahier CSTB 3231,

- Règlement sanitaire départemental, - Code de la construction et de l'habitation. caractéristiques acoustiques. article

L.111-11 à L.111-11-2, R.111-23-1 à R.111-23-3, - Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments

d'habitation, - Arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation

contre les bruits de l'espace extérieur modifié et complété par arrêtés du 23 février 1983 et du 30 mai 1996,

- Décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation,

- Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit,

- NF S 31-057 (octobre 1982) : Acoustique - Vérification de la qualité acoustique des bâtiments,

- Code le la construction et de l’habitation (Partie Législative et Réglementaire) - Chapitre 1 Règles générales - Section 4 - Caractéristiques thermiques - Articles L111-9 à L111-10, R111-20 à R111-21,

- Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments,

- Décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des constructions modifiant le code de la construction et de l'habitation et pris pour l'application de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie,

- NF P80-201-2 (DTU 70.1) (mai 1998) : Installations électriques des bâtiments à usage d'habitation - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales,

- NF C15-100 : Installations électriques à basse tension - Edition 2002, - UTE C15-600-1 (janvier 2002) : Locaux d'habitation existants - Mise en sécurité

des installations électriques - Partie 1 : création et amélioration d'une prise de terre dans les bâtiments existants alimentés en schéma TT2.3 - Connaissance des réglementations et des documents contractuels,


/ 23 Date : 22/12/10

- NF EN 50083-1 (C90-101-1) (avril 1994, octobre 1997, mai 1998) : Systèmes de distribution par câble destinés aux signaux de radiodiffusion sonore, de télévision et multimédias interactifs - Partie 1 : Règles de sécurité + Amendements A1 et A2,

- UTE C90-125 (août 2001) : Spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore et services interactifs.

Contrôles, attestation de conformité des installations : L’Electrique De France subordonnant la mise sous tension des installations intérieures à la remise d’une attestation de conformité de celles-ci aux règlements et normes de sécurité en vigueur. L’entrepreneur du présent lot prendra toutes les dispositions nécessaires en temps utile, pour satisfaire aux exigences de la circulaire n° 73.251 du 30 octobre 1973 réglementant les conditions de délivrance des certificats CONSUEL et en particulier :

- Il adressera à la Direction Générale du Consuel un avis d’ouverture des travaux d’électricité au plus tard le jour de l’ouverture du chantier propre à ses travaux.

- A la fin des travaux d’électricité et 20 jours au moins avant la date prévue pour la mise sous tension, il fera parvenir au Consuel l’ensemble des attestations de conformité aux règlements et normes de sécurité établis sur la formule de cet organisme.

Essais COPREC : Afin de prévenir les aléas techniques découlant d’un mauvais fonctionnement des installations, les entreprises devront effectuer avant réception les essais et définitions figurant sur la liste approuvée par les assurances (supplément spécial 82.51 bis de Décembre 1982 du Moniteur du Bâtiment et Travaux publics). Les résultats de ces vérifications et essais devront être compris dans des procès verbaux qui seront envoyés pour examen au bureau de contrôle en 2 exemplaires. Ce dernier adressera au maître d’ouvrage, avant la réception des travaux un rapport explicitant les avis relatifs aux procès verbaux mentionnés ci-dessus.

2.4. Limites de prestations

D’une manière générale, le titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose des éléments décrits ci-dessus, y compris tout accessoire de pose, de tous les appareils fournis et posés dans le cadre du présent lot. Y compris toutes les sujétions.

Il est précisé que l’énumération des prestations n’est pas limitative et que l’entrepreneur du présent lot prévoira à sa charge tout travail nécessaire à une parfaite exécution de l’ensemble des ouvrages décrits ci-après.


/ 23 Date : 22/12/10

2.5. Relations entrepreneur et organismes de contrôle

L’entrepreneur prendra contact avec les titulaires des autres lots afin de connaître les caractéristiques exactes des appareils qu’il devra alimenter. Avant toute exécution de travaux, le titulaire du marché présentera son dossier au bureau de contrôle, ou à défaut au maître d’œuvre, pour approbation.

2.6. Obligations de l’entrepreneur

2.6.1. Reconnaissance des lieux

Les soumissionnaires devront avoir pris connaissance, avant d’établir leur soumission, des plans, des lieux et des matériaux prévus, sur lesquels seront réalisés les travaux définis au marché. Ils ne pourront pas, en effet, invoquer, après notification du marché, leur méconnaissance de telle ou telle caractéristique des lieux, pour réclamer des suppléments au montant de leur soumission ou pour justifier un mauvais fonctionnement.

2.6.2. Normes et règlements

Les installations seront réalisées conformément à la réglementation en vigueur dans son édition la plus récente, à tous les DTU (cahier des charges et règles de calculs), aux avis techniques sur les matériaux et matériels. Ne sont pas considérés comme travaux supplémentaires les modifications imposées par les organismes de contrôle et notamment en cas d’application des règlements de sécurité, des normes, des textes de lois et des règles de l’art en vigueur un mois avant la remise de l’offre par l’entreprise. D’une manière générale, les indications données dans le présent devis ne portent que sur les points non précisés par les règlements, sur les bases à admettre pour les calculs et en aucun cas sur les règlements que l’entrepreneur déclare, par le fait même qu’il soumissionne, parfaitement connaître. Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause. Si une modification à une norme ou à un règlement intervenait après la date d’établissement de l’étude d’appel d’offres, il appartiendra à l’adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d’en informer le maître d’œuvre, par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte rendu de chantier) en indiquant les conséquences techniques et financières résultant de cette modification. Le maître d’œuvre soumettra la proposition, avec éventuellement l’avis motivé du bureau de contrôle ; au Maître d’ouvrage, qui prendra la décision nécessaire. Si cette décision est négative, l’installateur devra en demander notification par écrit.


/ 23 Date : 22/12/10

2.6.3. Travaux de génie civil

L’entrepreneur du présent lot devra fournir les plans des réservations nécessaires à l’exécution des ses prestations dans les 15 jours suivant la signature du marché. Tous autres travaux de génie civil resteront à sa charge. A savoir tout les travaux de maçonnerie incombant à la bonne mise en place des raccordements et appareillages : percement dalles et murs, rebouchages, supports spécifiques, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.

2.6.4. Renseignements et documents à fournir

A la remise des offres :

Documents d’études de prix : L’entrepreneur, lors de sa soumission, aura étudié de façon approfondie le dossier de consultation et donnera un prix forfaitaire pour l’ensemble des travaux à réaliser. Ainsi, une omission sur un dessin ou dans le devis descriptif ne saurait le soustraire à exécuter les ouvrages tels qu’ils sont soit dessinés, soit écrits. Sauf stipulation contraire, le fait de devoir la pose entraînera la fourniture et le raccordement si nécessaire du matériel demandé. Il lui appartiendra de signaler en temps utile, en tout cas avant exécution, les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu’il aurait pu relever dans les documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires. Les plans techniques et le CCTP se complètent mutuellement. L’entreprise doit donc toutes prestations figurant sur les plans qui ne seraient pas explicitement demandées dans le CCTP et réciproquement, ainsi que toutes celles nécessaires au fonctionnement normal des installations. En conséquence, le soumissionnaire ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou omission susceptible d’être relevée dans les pièces du marché pour refuser l’exécution des travaux nécessaires au complet achèvement des installations en ordre de marche ou pour prétendre ultérieurement à des suppléments au montant de sa soumission.

Avant exécution :

L’installateur devra se conformer strictement au planning d’exécution qui lui sera fourni ou établi avec le maître d’œuvre, et indiquer toutes les contraintes imposées aux différents corps d’état pour le bon fonctionnement des installations du présent lot, dès l’ouverture du chantier.

Il soumettra à l’accord du maître d’œuvre, en 3 exemplaires, tous les plans qui seront nécessaires et notamment :

- Les plans intéressant le gros œuvre (emplacement et caractéristiques dimensionnelles des appareils, percements et réservations, etc…) dès que la demande lui en sera faite et, dans tout les cas, dans les 15 jours de la signature du marché.

- Les dispositions particulières concernant le passage du matériel pendant le chantier - Un planning exact des besoins à l’égard des autres corps d’état, de manières à ne

pas retarder le planning d’ensemble


/ 23 Date : 22/12/10

- Les plans généraux des installations comportant toutes les indications nécessaires à une parfaite coordination des travaux tous corps d’état.

Tous ces plans seront établis par l’entreprise sur la base existante.

Toute exécution prématurée, faute d’avoir en temps utile soumis les plans à l’approbation du maître d’œuvre, s’effectuerait sous la seule responsabilité de l’entrepreneur, et les modifications qui pourraient lui être demandées seraient entièrement à sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning des travaux.

Pendant l’exécution :

Le titulaire du présent lot effectuera toutes les démarches nécessaires concernant ses installations auprès des différentes administrations pour que l’installation puisse être en fonctionnement conformément au planning.

A la réception DOE :

Dès que possible et obligatoirement à la réception des ouvrages, l’entrepreneur devra remettre au maître d’œuvre, le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) comprenant :

- Les certificats de conformité des installations - 5 exemplaires (dont un reproductible) des plans et schémas « certifiés conformes »

à la réalisation - La nomenclature du matériel, avec indication des différents fournisseurs : nom,

adresse, téléphone - L’état des interventions obligatoires à prévoir dans le contrat de maintenance avec

leur périodicité. - Une liste des pièces de rechange de première nécessité à approvisionner par le

maître d’ouvrage, ainsi que la nomenclature de tous les matériels mis en œuvre marques et caractéristiques des appareils, notices de fonctionnement et d’entretien.

- Les notices d’utilisation

2.6.5. Nature des matériels

L’entrepreneur devra chiffrer dans tous les cas sa proposition avec le matériel précisé dans le présent devis, mais ils ne pourront être mis en œuvre qu’avec l’accord du maître d’œuvre. Aucun changement au projet ne pourra être apporté en cours d’exécution sans l’autorisation expresse et écrite du Maître d’œuvre, les frais résultant de changements non autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans ordre écrit seront à la charge de l’entreprise. L’entrepreneur devra remettre au maître d’œuvre ou à son représentant qualifié, tous les procès verbaux d’essais ou de référence que celui-ci demandera. Le maître d’œuvre, ou son représentant qualifié, pourra demander, s’il le juge utile, de nouveaux essais et restera seul juge de l’acceptation de ce matériel, sans que pour autant la responsabilité de l’entreprise soit atténuée. L’entrepreneur déclarera qu’il a bien et dûment la propriété industrielle des systèmes, procédés ou objets qu’il emploie et à défaut, s’engagera vis-à-vis du maître d’ouvrage,


/ 23 Date : 22/12/10

tant en ce qui concerne ses sous-traitants que lui-même, à acquérir, sous sa responsabilité et à ses frais, toutes les licences nécessaires relatives aux brevets qui les concernent. Il garantira, en conséquence, le Maître d’Ouvrage contre tous recours qui pourraient être exercés à ce sujet par des tiers, au cas où lui serait contesté soit la propriété industrielle des systèmes, procédés ou objets mentionnés, soit le droit de les employer s’ils sont couverts par des brevets. Le matériel électrique installé par le présent lot devra être choisi dans la gamme retenue par l’électricien, ou être soumis à l’approbation du maître d’œuvre. Note importante : L’ensemble des éléments sont donnés à titre indicatif (calibres des protections, sections des câbles, etc…). Il appartiendra à l’entreprise adjudicataire de réaliser les calculs et dimensionnements des installations avec obligation d’obtention de résultats satisfaisant pour le Maître de l’Ouvrage.

2.6.6. Liaisons avec les autres corps d’état (limites de prestations)

L’installateur du présent lot sera tenu de fournir à la date prévue sur le planning, tous les plans d’atelier de chantier, renseignements et précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps d’état. En cas d’erreur, de retard de transmission des documents ou d’omission, l’installateur du présent lot aura à supporter toutes les conséquences qui en découleront, tant sur ses propres travaux que sur ceux des autres corps d’état. Il sera demandé à l’installateur du présent lot de vérifier la conformité des ouvrages ou installations des autres corps d’état au fur et à mesure de leur exécution, ceci pour tout ce qui peut avoir une incidence sur ses propres installations, de façon à permettre, dans le cadre du planning, les corrections éventuelles qui seraient nécessaires. Percements et réservations : Les percements et réservations dans les cloisons et les murs bâtis sont à la charge du présent lot y compris le rebouchage. L’incorporation, dans les cloisons sèches ou doublages des fourreaux d’alimentation, est à la charge du présent lot et sous contrôle du lot concerné.

Chemins de câbles, Fourreaux : La fourniture et la pose des chemins de câbles et fourreaux nécessaires au passage des gaines, tuyauteries et câbles sont dues au présent lot.

Scellement : Tous les scellements et fixations de matériel et supports de toutes natures sont à la charge de ce lot.


/ 23 Date : 22/12/10

2.6.7. Protection des ouvrages

L’entrepreneur sera responsable jusqu’à la réception de la protection de ses ouvrages. A cet effet, il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations. Au cas où il en serait, il devra remettre en état, entièrement à ses frais et sans pouvoir prétendre à une indemnité, les ouvrages détériorés.

2.6.8. Peintures et repérages

Traitement antirouille : Toutes les parties de l’installation en métaux ferreux non galvanisés ou non revêtus de peinture émaillée d’usine, et notamment les colliers, gaines, enveloppes diverses doivent subir un traitement antirouille soit chez le constructeur, soit sur le chantier avant pose ou immédiatement après (couche de peinture antirouille). Repérages : Des plaques inaltérables solidement fixées par vis doivent repérer de manière bien visible les principaux réseaux.

2.6.9. Contacts avec les services privés et publics

L’entreprise sera chargée d’établir, à ses frais, tous les contacts avec les services publics ou privés, afin d’assurer une parfaite réalisation des installations. Ces démarches s’effectueront sous contrôle et en accord avec le maître d’œuvre.

2.6.10. Liaisons avec les services EDF et organisme de contrôle

L’entrepreneur devra au moment de son étude et lors de la réalisation de son programme d’exécution, prendre contact avec les services locaux d’EDF et les organismes de contrôle, afin de prévoir une réalisation en accord avec les directives qui lui seront communiquées par ces services.

Il restera à la disposition de ceux-ci pour tous renseignements complémentaires, vérification en cours de chantier, etc. Enfin, après achèvement des travaux, il fera procéder, à ses frais, à la réception officielle des installations par les services compétents et fournira au maître d’œuvre les plans et schémas.


/ 23 Date : 22/12/10

2.6.11. Contrôles et essais

Il sera procédé au contrôle des matériaux et appareils de l’installation avant la mise en œuvre. L’entrepreneur devra présenter au Maître d’ouvrage des échantillons avant tout commencement des travaux. Tout matériel posé et non conforme à celui qui a été retenu sera refusé, et remplacé par du matériel conforme. Indépendamment des essais réalisés par l’entreprise pour mise au point et réglage de ses ouvrages, le présent lot devra prévoir les frais afférents à la réalisation par des organismes agrées des essais définis dans les documents techniques N°1 et N°2 de COPREC, ainsi que la fourniture des procès verbaux qui y sont mentionnés. L’entrepreneur du présent lot mettra à la disposition du Maître d’œuvre ou de son représentant les appareils de mesure et le personnel nécessaires aux contrôles et essais des installations ; aussi-bien pendant l’exécution des travaux qu’à la réception.

Note importante :

Si lors de la réception des travaux, les essais et réglages n’ont pas été effectués par l’entreprise, ceux-ci seront réalisés par un autre intervenant, et facturés à l’entreprise adjudicataire du présent lot.

2.6.12. Réception par le maître d’ouvrage

A l’achèvement de la totalité des ouvrages prévus au marché, il sera procédé au récolement contradictoire du matériel pour vérifier que la fourniture est conforme aux spécifications et plans du programme, aux propositions remises par l’adjudicataire, aux règlements et aux règles de l’art. La réception, subordonnée à la remise des documents indiqués au §.2.6.5.4, sera notifiée par procès verbal fixant la date de mise en service et de départ de la période de garantie. Cette réception s’effectuera suivant les modalités prévues par la norme NFP 03-001.

Si les conditions ci dessus sont remplies, les installations seront réputées avoir rempli les engagements, elles seront alors remises au maître d’ouvrage aux termes de l’article 1601-2 du code civil.

2.6.13. Nettoyage

Avant la réception, tous les ouvrages du présent lot seront nettoyés. L’entrepreneur surveillera et assurera lui-même avec le plus grand soin les nettoyages dont il aura l’entière responsabilité.


/ 23 Date : 22/12/10

3. INSTALLATION ELECTRIQUE

3.1. Installation provisoire de chantier

L’entreprise titulaire du présent lot devra un comptage pour les besoins du chantier et la mise en place d’armoires et de coffrets de chantier répondant :

- aux décrets du 14 novembre 1988 - aux recommandations de l’OPPBTP

L’installation de chantier comprendra une armoire principale, indice de protection IP 44.7 avec double isolation polyester armé, et coup de poing d’arrêt d’urgence. L’armoire sera montée sur pied support et comprendra les protections différentielles et disjoncteurs. L’ensemble sera conforme à la NF C15-100 notamment §363. Pour l’ensemble, l’alimentation des armoires et coffrets de chantier, se fera par câble U 1000 RO2V de section appropriée. L’installation de chantier sera déposée à la fin des travaux. L’installation provisoire de chantier ainsi que la consommation en général restant à la charge du compte prorata.

3.2. Origine des installations

La présente entreprise devra poser le câble d’alimentation général reliant le coffret extérieur de raccordement situé coté nord du bâtiment, en limite de propriété (voir plan) au TGBT créé pour alimenter la future crèche, au tableau sera situé dans l’entrée du personnel (voir plan), afin d’avoir facilement accès aux disjoncteurs.

Ce câble sera posé dans le fourreau prévu à cet effet. La pose du fourreau appartient au lot VRD. Afin de ne pas devoir changer le câble en cas d’agrandissement de l’installation (prévoir 25% minimum de réserve d’extension) le câble sera volontairement surdimensionné, il sera du type U1000 R2V 4x1x50mm². Demande de raccordement EDF : l’entreprise sera agrée par EDF et devra l’établissement du dossier technique, y compris la demande d’autorisation, puis remise de l’ouvrage auprès du concessionnaire EDF.

3.3. Réseau de terre

La prise de terre générale du bâtiment sera constituée par un ou plusieurs piquets de terre ou conducteurs en fond de fouilles avec des liaisons jusqu’à la gaine technique. Raccordement au réseau de terre :


/ 23 Date : 22/12/10

La barrette de terre générale sera installée dans l’armoire de distribution. Sur cette barrette seront raccordées :

- toutes les masses métalliques susceptibles d’être mises accidentellement sous

tension - toutes les huisseries métalliques des parties communes, suivant normes NFC 15-

100 - Les canalisations conductrices - l’armoire électrique de distribution, y compris les faces avant formant porte - la broche de terre de toutes les prises de courant des parties communes - les carcasses métalliques de tous les organes électriques des parties communes - les appareils d’éclairage des parties communes - les bornes de terre à disposition des autres corps d’état - Cette liste n’est pas limitative, le but à atteindre étant de constituer un ensemble

équipotentiel au réseau général de terre.

En aucun cas, le conducteur principal de protection devra être coupé.


/ 23 Date : 22/12/10

3.4. Connexions équipotentielles

L’entrepreneur devra assurer les liaisons équipotentielles entre les canalisations d’eau chaude, d’eau froide, tube frigorifique et les éléments métalliques accessibles à la construction (à l’exception des équipements propres au corps d’état à l’intérieur des locaux techniques spécifiques).

En outre, l’entreprise installera la liaison équipotentielle principale en accord avec l’article 413.1.6 de la NFC 15.100.

3.5. Tableaux électriques

Le tableau de distribution électrique de la future crèche se situera dans l’entrée du personnel (voir plan), afin de faciliter son accès. Prévoir 25% minimum de réserve d’extension. Un tableau secondaire sera prévu pour regrouper l’ensemble des protections des équipements de la cuisine. Il sera situé dans la réserve (voir plan).

NOTA : La subdivision des circuits ainsi que leurs protections seront conformes aux recommandations et aux dispositions de la nouvelle norme NF C15.100

L’équipement des pièces en nombre de prises de courant et de points lumineux sera conforme aux recommandations et aux dispositions de la nouvelle norme NF C15.100. Le conducteur de protection (terre) doit être distribué à tous points lumineux et à toutes les prises de courant et reliés à la broche de terre de chaque prise.


/ 23 Date : 22/12/10

Composition générale du tableau de distribution : Coffret composé des ossatures, supports, caches, socle, plastrons, platines (et tout autre accessoires permettant une parfaite finition de l’ensemble (répartiteurs, voyants, supports de câbles, etc... tout en respectant les 25% de réserve d’extension). Protection Câble Description

125A - 500mA 4G50 Protection générale 40A-30mA Interrupteurs différentiel prises 40A-30mA Interrupteurs différentiel éclairage 63A-300mA Interrupteur différentiel circuits spéciaux

20A-C 3G2.5 Prises Salle de vie grand 20A-C 3G2.5 Prises Salle de vie moyen 20A-C 3G2.5 Prises Salle de vie petit 20A-C 3G2.5 Prises Dortoir petits, moyens et grands 20A-C 3G2.5 Prises Hall d’accueil et salle de propreté moyens et

grands 20A-C 3G2.5 Prises biberonnerie et salle de propreté des petits 20A-C 3G2.5 Prises bureau direction et rangement intérieur 20A-C 3G2.5 Prises salle à manger et couloir 20A-C 3G2.5 Prises cuisine 20A-C 3G2.5 Prises cuisine 20A-C 3G2.5 Prises entré et local du personnel et sanitaire PMR 20A-C 3G2.5 Prises Buanderie 16A-C 3G2.5 Prises local technique et rangement ext 20A-C 3G2.5 Prise spéciale Biberonnerie (frigo) 20A-C 3G2.5 Prise spéciale Biberonnerie (micro-ondes)

40A-C (3P) 3G6 Prise spéciale cuisine (plaque de cuisson) 40A-C (3P) 3G6 Prise spéciale cuisine (Four)

20A-C 3G2.5 Prise spéciale cuisine (stériliseur) 20A-C 3G2.5 Prise spéciale cuisine (ensemble frigo)

20A-C (3P) 3G2.5 Prise spéciale cuisine (Lave vaisselle) 20A-C 3G2.5 Prise spéciale réserve (congélateur) 20A-C 3G2.5 Prise spéciale réserve (frigo) 20A-C 3G2.5 Prise spéciale réserve (frigo)

20A-C 3G2.5 Eclairage Salle de vie grand 20A-C 3G2.5 Eclairage Salle de vie moyen 20A-C 3G2.5 Eclairage Salle de vie petit, biberonnerie, salle de

propreté des petits 20A-C 3G2.5 Eclairage hall d’entrée, couloir 1 et 2 20A-C 3G2.5 Eclairage salle à manger 20A-C 3G2.5 Eclairage salle de propreté moyens et grand,

direction et rangement intérieur 20A-C 3G2.5 Eclairage dortoir petits 20A-C 3G2.5 Eclairage dortoir moyen 20A-C 3G2.5 Eclairage dortoir grands 20A-C 3G2.5 Eclairage cuisine et réserve


/ 23 Date : 22/12/10

16A-C 3G2.5 Eclairage entré et local du personnel, sanitaire PMR 16A-C 3G2.5 Eclairage extérieur et buanderie 2A-D 3G1.5 Circulateur de bouclage 10A-D 3G2.5 Pompe à eau de pluie 10A-D 3G2.5 VMC double flux 2A-D 3G1.5 VMC simple flux caisson 1 2A-D 3G1.5 VMC simple flux caisson 2 20A-D 4G4 PAC 40A-C 4G6 Appoint PAC (15KW) – choix 1 20A-C 3G4 Appoint électrique ballon solaire (4.5KW) – choix 1 4A-C 3G1.5 Module hydraulique – choix 1 63A-C 4G16 Appoint PAC (25KW) – choix 2 6A-C 3G1.5 Interrupteur crépusculaire 40A-C 3G4 Protection radiateurs cuisines, réserve et buanderie

*Valeurs à valider après calcul.

3.6. Distribution secondaire

Depuis le tableau de distribution la distribution sera réalisée :

En sous plafond :

- Câbles fixés sur chemins de câbles - en fils H07 RO2V de section approprié - les dérivations se feront à partir de boîtes encastrées avec bornes spécialement

adaptées pour : • cloisons sèches avec plaques et vis métalliques ¼ de tour et fixation sur paroi

par serrage d’étriers • maçonnerie avec plaque à rattrapage d’aplomb et vis métalliques • l’exécution des saignées, des rebouchages et raccords plâtre soignés, est à la

charge du présent lot. Mixte :

- vers les points lumineux en fils H07 VU de section appropriée, fixés sur chemin de

câbles dans le faux plafond.


/ 23 Date : 22/12/10

3.7. Appareillages Tous les appareils seront encastrés : interrupteurs, prises de courant, prises commandées… Dans les murs : des boîtes d’encastrement seront placées dans les murs en brique isolantes, prévoir saignées d’encastrement. Le bâtiment étant une crèche, la totalité des équipements (socle de prise de courant, interrupteurs d’éclairage…) devront être placés à une distance supérieure à 1m20 du sol fini et pour respecter la norme d’accessibilité aux handicapés à une distance inférieure à 1m30 du sol fini.

Dans les cloisons légères : un trou sera réalisé à l’emplacement de l’appareil, afin de pouvoir loger le mécanisme.

- Interrupteurs / va-et-vient / boutons poussoirs Type encastré 10A USE, commande à bascule. Pour les interrupteurs commandant plus de deux points lumineux, la commande utilisera un télérupteur. Marque LEGRAND type MOSAIC blanc ou similaire placés à 1,10 m du sol. - Prises de courant :

Même marque et même type que les interrupteurs :

- bipolaire 10/16A+T, normal à alvéoles élastiques (PC confort).

Nota : Dans le cas où il est prévu deux appareils côte à côte, il sera installé un ensemble trio de même caractéristique que la prise seule.


/ 23 Date : 22/12/10

Quantitatif des appareillages

Inte

rru

pteu

r

Inte

rrup

teur

var

iate

ur

Va-

et-v

ient

Dét

ecte

ur d

e m

ouve

men

t

Cap

teur

cré

pusc

ulai

re

Pris

e no

rmal

e

Pris

e sp

écia

le e

t atte

nte

Pris

e R

J45

Pts

lum

ineu

x ty

pe 1

Pts

lum

ineu

x ty

pe 2

Pts

lum

ineu

x ty

pe 3

Pts

lum

ineu

x ty

pe 4

Pts

lum

ineu

x ty

pe 5

Pts

lum

ineu

x ty

pe 6

Pts

lum

ineu

x ty

pe 7

Pts

lum

ineu

x ty

pe 8

Pts

lum

ineu

x ty

pe

9

Salle de vie « grand » 1 1 6 1 6 Salle de vie « moyen » 1 1 6 1 6 Salle de vie « petit » 2 4 4 Dortoir « grand » 1 1 2 4 2 Dortoir « moyen » 1 1 2 4 2 Dortoir « petit » 1 1 2 4 2 Hall d’accueil 4 4 2 20 Biberonnerie 1 4 1 1 1 Salle de propreté « petit » 1 2 1 1 Salle de propreté « moyen et grand » 1 1 Bureau direction 1 5 2 4 Rangement intérieur 1 1 1 Salle à manger 2 5 8 Couloir 1 et 2 2 2 4 Cuisine 2 10 5 6 Reserve 1 1 3 2 Sanitaire PMR 1 1 1 1 Entrée du personnel 1 2 2 Local du personnel 1 4 1 2 Buanderie 1 4 2 3 Local technique 1 2 1 Rangement sud ext. 1 2 1 Extérieurs 1 1 3 6

TOTAL 15 3 12 5 1 68 17 5 15 32 9 15 3 20 6 2 1


/ 23 Date : 22/12/10

3.8. Types de luminaires

Type 1 : Pour le hall d’accueil, les couloirs, l’espace du personnel et l’extérieur, luminaire

hublot à fixation applique ou plafonnier (intérieur ou extérieur). Y compris ampoule

Produit proposé : Marque THORN modèle « PUMA » Ou similaire.

Type 2 :

Pour les salles de vie, la salle à manger, la cuisine et la réserve, luminaire encastrés en faux plafond pour dalle 600x600. Y compris néons.

Produit proposé : Marque THORN modèle « CINQLINE » Ou similaire.

Type 3 :

Pour la direction, le local du personnel et la buanderie, luminaire encastrés carré. Y compris ampoule

Produit proposé : Marque DECLIC modèle « KOTAK WALL » Ou similaire.

Type 4 :

Pour les dortoirs, luminaire en applique (type enfants).

Produit proposé : Marque LIGHT IN modèle « Cocos-1 » « Cocos-2 » « Cocos-3 » pour les dortoirs des

petits, moyens et grands. (Mélanger les modèles) Y compris ampoule Ou similaire.

Type 5 :

Pour le local technique, le rangement intérieur et le rangement sud, luminaire de type boitier néon étanche. Y compris néon

Produit proposé : Marque THORN modèle « Aquaforce II» Ou similaire.

Type 6 :

Pour le hall d’entrée, ensemble de luminaires encastré dans le faux plafond pour donner une impression de ciel étoilé (mini spot à led).

Produit proposé : Ensemble de petites diodes ou spots à led monté sur transformateur 12V. Montage sur faux plafond en placo, diodes affleurantes.


/ 23 Date : 22/12/10

Type 7 :

Pour les dortoirs, luminaire type veilleuse pour enfant, montage applique. Y compris ampoule.

Produit proposé : Marque LIGHT IN (Dalber) modèle « veilleuse enfant » Ou similaire.

Type 8 :

Pour la Biberonnerie et les sanitaires PMR, bandeaux lumineux avec prise et interrupteur. Y compris néon.

Produit proposé : Marque THORN modèle « starlette » Ou similaire.

Type 9 :

Pour la salle de propreté des petits, luminaire type suspension pour enfant (papillon). Y compris ampoule

Produit proposé : Marque EVEIL ET JEUX modèle « suspension papillon » Référence : (code : 122976) Ou similaire.

3.9. Détection de mouvement

Dans certaines zones (voir plans) l’éclairage sera commandé par des détecteurs de mouvements. Ils seront adaptés à la position nécessaire pour une détection efficace (applique ou plafonnier, pièce étroite comme la circulation ou vaste comme à l’extérieur). Ils seront alimentés en 230V alternatif.

Plafonnier pièce large : Produit proposé : Détecteur de présence Präsenzlight 360 (détection en carré de 7 mètres de côté) Marque ThebenHTS Ou similaire Plafonnier pièce étroite (moins de 4m de large, type couloir) : Produit proposé : Détecteur de présence Compact passage 360 (détection en rectangle de 4 mètres de large et 30 mètres de long) Marque ThebenHTS Ou similaire


/ 23 Date : 22/12/10

Applique : Produit proposé : Détecteur de présence Präsenzlight 180 (détection en demi-cercle de 8 mètres de rayon) Marque ThebenHTS Ou similaire

3.10. Eclairage de sécurité

Un éclairage de sécurité doit assurer l’évacuation vers l’extérieur avec des Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité (BAES).

Produit proposé : Bloc BAES pour ERP et locaux industriels Référence : 625 25 Marque Legrand + étiquettes de signalisation, réf : 610 00, 610 03 ou 610 04 selon l’emplacement Ou similaire

3.11. Sécurité incendie La présente entreprise prévoira la mise en place du système de sécurité incendie. Bâtiment de type R, établissement d’enseignement sans hébergement, alarme de type 2b.

Des déclencheurs manuels devront se situer à proximité des sorties. Il y aura un avertisseur sonore dans la partie sud du bâtiment (hall d’accueil) et un autre dans la partie nord (entré du personnel). Le système d’alarme devra rester opérationnel même en cas de panne de courant. Le tableau d’alarme doit être placé à un endroit non accessible au public et surveillé pendant les heures d’exploitation de l’établissement, il doit rester visible du personnel et facile d’accès.

Produit proposé : Bloc SSI de catégorie C, D ou E, alarme incendie de type 2b Référence : 406 43 Marque Legrand + éléments complémentaires : - déclencheurs manuels 380 12 - diffuseurs sonore 405 30 - alimentation électrique 614 79 Ou similaire


/ 23 Date : 22/12/10

Quantitatif sécurité incendie :

BA

ES

Déc

lenc

heur

man

uel

Diff

useu

r so

nore

Salle de vie des grands 1 1 Salle de vie des moyens 1 1 Salle de vie des petits 1 1 Hall d’accueil 1 1 1 Couloir 1 1 Couloir 2 1 Cuisine 1 Réserve 1 Entrée du personnel 1 1 1

TOTAL 9 5 2

4. TELEPHONIE L’installation téléphonique a pour origine le tableau de communication, dans la gaine technique. Elle est constituée d’une réglette, du câblage intérieur en une ou deux branches, de prises RJ45. L’installation comporte un module d’essai qui permet la localisation à distance des dérangements. Ce dispositif d’essai est placé en tête de l’installation.

Raccordement au réseau France Telecom sur borne pavillonnaire posé par le lot VRD en limite de propriété. Les prises téléphoniques seront à raccorder au tableau de communication. Prises téléphoniques RJ45, prévoir environ 20-25% de réserve d’extension minimum dans le tableau de communication.

5. RACCORDEMENT SYSTEMES SPECIAUX Ce lot devra poser les câbles permettant aux systèmes du lot chauffage / VMC de fonctionner, notamment :

- Pompe de récupération des eaux pluviales - Circulateur de bouclage - Caisson VMC double flux - Caisson VMC simple flux 1 (nord) - Caisson VMC simple flux 2 (sud) - Panneaux rayonnants - Attente armoire chaufferie dans local technique

1. Pompe à chaleur 2. Appoint électrique pompe à chaleur


/ 23 Date : 22/12/10

3. Appoint électrique ballon solaire Le raccordement aux différents systèmes est à la charge du lot chauffage / VMC, prévoir environ 2-3 mètres de mou afin de faciliter le raccordement.

6. LIMITES DE PRESTATIONS

6.1. Lot VRD

Le lot VRD doit la réalisation des tranchés et les fourreaux des câbles électriques et TELECOM. La pose des câbles est à la charge du lot électricité.

6.2. Lot chauffage / climatisation / ventilation

Le lot chauffage/climatisation/ventilation doit l’installation et le raccordement électrique des caissons VMC, de la PAC et de tout autre système concernant ce lot (appoint électrique, système solaire etc…). Le lot électrique devra amener les câbles d’alimentation électrique jusqu'à chaque système.

6.3. Le présent lot électricité

Ce lot doit la pose des câbles TELECOM (intérieurs et extérieurs), la pose du câble d’alimentation générale EDF du coffret électrique extérieur jusqu’à l’armoire de distribution. Ce lot doit la réalisation de la totalité du système d’alarme anti incendie, L’entrepreneur est tenu de prendre connaissance Cahiers des Clauses Techniques Particulières des autres lots afin d’assurer la compatibilité avec ses prestations. En général, le présent lot doit l’ensemble des prestations de raccordement à partir de l’origine des installations et attentes prévues aux autres lots, ainsi que la mise en service de l’ensemble des matériels fournis.

CONSTRUCTION D’UNE CRECHE ASSOCIATIVE « …minavignon.fr/travaux/créche/CCTP Lei Minòts/09...

Documents

Transcript of CONSTRUCTION D’UNE CRECHE ASSOCIATIVE « …minavignon.fr/travaux/créche/CCTP Lei Minòts/09...