COMMUNE DE HOSTUN LOT02 MENUISERIES EXTÉR. BOIS ET...

COMMUNE DE HOSTUNAIM, le 30/05/2016 Version : 1,01 LOT 02

MENUISERIES EXTÉR. BOIS ET ALU- OCCULTATIONS

Rénovation et mise aux normesd'accessibilité de la mairie

Commune de HOSTUN (26 730)

ARCHITECTE : EURL L'ATELIER DOMINIQUE BOUVAREL

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUESPARTICULIÈRES

CCTP

AIM

Résidence du Lac45, Chemin de Baraban

38690 - CHABONS

Tél. 04-76-65-07-97Fax [email protected]






GÉNÉRALITÉS

AIM


38690 - CHABONS




MENUISERIES EXTÉRIEURES BOISNORMES:

Pour l'exécution de ses ouvrages, l'entrepreneur titulaire du lot devra se conformer pour la fourniture et la mise enoeuvre des matériaux, aux prescrptions et Normes Françaises du REEF édité par le CSTB et en particulier:

* DTU 31.1 Charpente et escaliers en boisNorme homologuée NF P 21-203. Cahier des clauses techniques (mai 1993), Amendement A1 au CCT (févreir 1998), Cahier des clauses spéciales (mai 1993)

* DTU 34.1 Ouvrages de fermeture pour baies libresNorme homologuée NF P 25-201. Cahier des clauses techniques (mai 1993), Amendement A1 au CCT (juin 1994), Cahier des clauses spéciales (mai 1993)

* DTU 36.1 Menuiserie en boisCahier des clauses techniques (novembre 2000), Cahier des clauses spéciales (novembre 2000)Annexe commune au DTU 36.1/37.1 (février 1985), Mémento DTU 36.1/37.1 Choix des fenêtres en fonctionde leur exposition, Mémento (février 1974),

* DTU 39 Vitrerie - MiroiterieNorme homologuée NF P 78-201. Cahier des clauses techniques (mai 1993), Amendement A1 au CCT (février 1998), Amendement A2 au CCT (février 1997)Amendement A3 au CCT (octobre 2000), Cahier des clauses spéciales (mai 1993)

* DTU 41.2 Revêtements extérieurs en boisNorme homologuée NF P 65-210. Cahier des clauses techniques (juillet 1996), Cahier des clauses spéciales (juillet 1996)

* Cahiers de prescriptions techniques et Avis techniques du CSTB,,* Normes française ( AFNOR ) en particulier:

FD P 20-201 Classement AEV des menuiseriesNF EN 335-1 à 335-3 Définitions des classes de risques d'attaque bilogiqueNF B 50-100-4 Définition des classes de risque d’attaque biologique NF P 23-101 Menuiserie en bois - Terminologie NF P 23-305 Spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes en boisNF P 23-404 Fenêtres de série en bois - Dimensions NF P 23-445 Volets en bois sur barres et écharpe.NF P 23-300 Dimensions des vantaux en portes intérieures NF P 23-301 Blocs-portes palières - Caractéristiques générales NF P 23-302 Portes planes intérieures en bois - Caractéristiques généralesNF P 23-303 Portes planes intérieures de communication en bois - Spécifications NF P 23-304 Portes planes intérieures palières en bois - Spécifications P 23-444 Portes de cave.NF P 25-201-1 Ouvrages de fermeture pour baie libre,NF P 78-201-1 VitrerieNF P 24, NF P 25, NF P 26, NF P 27, (suincaillerie, seruures etc…)NF EN 1670 Résistance à la corrosion - Prescriptions et méthodes d’essai (indice de classement : P 26-433).NF P 65-210-1 Revêtement extérieurs en bois,etc….

* Code de la construction et de l’habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection desimmeubles, chapitre 3 protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevantdu public articles L. 123.1 à L 123.1 à L. 123.2, articles R. 123.1 à R. 123.55 (arrêtés du 23 mars 1965 et du25 juin 1980 et suivants)l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation

GENERALITÉS COMMUNE DE HOSTUN Page 1 / 9


MENUISERIES EXTÉR. BOIS ET ALU- OCCULTATIONS* Cahiers de prescriptions techniques et Avis techniques du CSTB , Règles de l'AFAC, de l'IBTP etc…

* Régles professionnelles de certification ACERMI,

* Règles Neige et Vents NV 65, modificatif n°2 de décembre 1999,

* Règles parasismiques PS 92,

* Régles de l'art.

* Prescriptions réglementaires:Réglementation relative à la sécurité incendie,Réglementation sanitaire départementale,Régles relatives à l'isolation acoustique,Régles relatives à la sécurité des travailleurs et des tiers,Code du travail.Normes du ministère de l'éducation nationale,

* Nouvelles réglementations acoustiques à compter du 1er janvier 2000.

* Nouvelles réglementations thermique RT2005.

* Prescriptions des Organismes Techniques Spécialisés et Prescriptions des fabricants.

* Arrêté du 1er Août 2006 Accessibilités des personnes handicapées dans le ERP ou établissementsouverts au public.

* Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

* Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Liste non exhaustive. Les travaux devront être exécutés en conformité avace TOUS les dcocumentsofficiels dont la parution et l'application sont connues lors de la signature des marchés.

GÉNÉRALITÉS:

RÉCEPTION DES SUPPORTS:

Avant toute intervention, l'entrepreneur titulaire du présent lot est tenu de réceptionner les supports.Tout défaut observé devra être signalé au Maître d'œuvre en temps utile: et le seul fait par l'entrepreneur duprésent lot, d'appliquer ses revêtement sur les supports livrés équivaut à accepter ceux-ci sans réserves.L'entrepreneur sera le seul responsable des désordres qui pourraient intervenir sur ses prestations, résultant d'unmanquement à ces obligations.

COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES:

L'entreprise du présent lot devra s'entendre avec les entrepreneurs des autres lots pour ce qui est de l'interférencede ses ouvrages avec les ouvrages à exécuter par les autres entreprises

* Menuiserie/Gros-œuvre:L'entrepreneur de Gros Oeuvre devra les trous qui peuvent être réservés par coffrage négatif dans les ouvragesbéton et par décalage des moellons agglos au moment du montage, à la condition expresse que cesréservations puissent lui être demandées avant exécution.Dans le cas contraire, et dans le cas d'intervention sur maçonnerie existante, les travaux du présent lotcomprennent l'implantation des ouvrages, les trous et scellements rebouchés au ciment artificiel, à l'exclusiondu ciment fondu avec retrait de 5 mm des nus finis pour permettre les raccords par le maçon.Le menuisier devra la protection de ses ouvrages pour parer aux interventions du maçon. En cas dedégradation, la remise en état sera effectuée à ses frais.




* Menuiserie/Peinture:Le présent lot devra la peinture anti rouille de première qualité ou sur pièces préalablement décapées,dégraissées et brossées sur tous les ouvrages métalliques, vus ou non vus (sauf pièces galvanisées ou inox).Cette impression sera préalablement soumise à l'agrément de l'entreprise de peinture devant appliquer lescouches de finition.

* Serrurerie/Menuiserie:La fourniture des barillets à passe partout sera coordonnée avec l'entrepreneur de menuiserie pour quel'ensemble des portes des deux lots fonctionne sur le même organigramme.

TRAVAUX ANNEXES A LA CHARGE DU PRÉSENT LOT:

L'entreprise du présent lot aura à sa charge les prestations suivantes:* Les fixations nécessaires à la pose (équerres, chevilles, vis, etc....)* La peinture antirouille de toutes les parties métalliques non galvanisées ou aluminium.* Les trous et scellements : l'entrepreneur du présent lot doit tous les trous, saignées, engravures, scellements,

rebouchages, calfeutrement, raccords d'enduit nécessaires à la mise en place des ouvrages inclus au présent lot.* La réparation de tous les dégâts pouvant survenir au bâtiment ou aux installations existantes par suite

d'accidents ou de négligence en cours de montage.* Les bourrages d'isolation thermique sous les bavettes, entre dormants et maçonnerie ou charpente métallique.* Les joints de calfeutrement et d'étanchéité pour jonction avec la maçonnerie et la charpente métallique.* Les joints d'étanchéité entre vitrage et menuiserie.* Les battues pour les seuils de toutes les portes.* Les réservations dans traverses hautes pour les entrées d'air de VMC de certains locaux.* La protection de toutes les pièces arrivant sur le chantier par un vernis ou un adhésif préalable enlevé pour la* réception des travaux.* La peinture de signalisation des vitres pendant la durée du chantier et leur nettoyage soigné deux faces en fin

de travaux tous corps d'état.* Tous détails et sujétions pour des ensembles complets, parfaitement stables et étanches conformes à tous les

règlements en vigueur et règles élémentaires de l'esthétique.

CONDITIONS D'ÉXÉCUTION:

En sus des normes et réglementations en vigueur applicables à la date des travaux, l'entreprise titulaire du présentlot devra les prestations suivantes:

* Plans d'exécution / Prototypes:Pour tous les ouvrages, l'entrepreneur doit établir, en conformité avec les pièces du marché, les dessinsd'ensemble et de détail nécessaires à l'exécution des ouvrages et à leur pose, en liaison avec les autres corpsd'état. Ces dessins devront préciser emplacements et dimensions des ouvrages de menuiserie, les axes etdimensions des trous de scellement, les dimensions des feuillures à réserver et autres modes de fixation.Ces plans et dessins seront présentés au coordinateur des travaux et bureaux de contrôle en triple exemplairepour accord. Cependant, l'approbation des plans par ce dernier n'atténue en rien la responsabilité del'entrepreneur.L'entrepreneur réalisera, selon les besoins, les prototypes devant être soumis à des essais "in situ" en fonctiondes critères d'étanchéité ou d'isolement acoustiqueL'entrepreneur doit prévoir la réalisation et la mise en place anticipées (et dépose éventuelle) de certainséléments sur le chantier pour permettre les différentes mises au point dont la nécessité ne peut apparaîtreque dans le cadre de la réalisation.

* Fixations, trous, percement et scellements:Sauf justifications particulières, les fixations seront disposées au voisinage des axes de rotation ou des pointsde condamnation.La nature ou le traitement du matériau qui constitue le moyen de fixation devra rendre possible leuraltération physique ou mécanique.L'efficacité des fixations ne devra pas pouvoir être altérée par des vibrations de toutes origines, à cet effet,tous les systèmes d'assemblage devront être munis d'accessoires évitant le desserrage.

Les scellements seront réalisés soit par scellements humides, soit par scellements secs selon nature desmatériaux de support et l'état de finition de celui ci.Les fixations par scellement au pistolet sont interdites, sauf pour des fixations provisoires.



MENUISERIES EXTÉR. BOIS ET ALU- OCCULTATIONSD'une manière générale, on utilisera de préférence des systèmes de fixation par :

- Rails noyés dans le béton, - Chevilles métalliques ou plastiques, - Douilles auto foreuses.

* Tolérance de pose des ouvrages:L'entrepreneur respectera les tolérances de pose suivantes :Verticalité: Faux aplomb de ± 2 mm pour une hauteur maximale de 3,00 m et de ± 3 mm pour

une hauteur supérieure à 3,00 m

Horizontalité: Ecarts de ± 1,5 mm jusqu'à 3,00 mEcarts de ± 2,00 mm de 3,00 à 5,00 mEcarts de ± 2,2 mm au delà de 5,00 m

Il devra, pour ce faire, vérifier que les supports de ses ouvrages permettent d'obtenir ces tolérances, s'il n'enétait pas ainsi, il doit en aviser le coordinateur des travaux au plus tard 8 jours avant le démarrage de sesouvrages afin de pouvoir effectuer toutes les rectifications nécessaires.

* Calfeutrement:Les calfeutrements pour assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau entre les supports et ouvrages de menuiserie etserrurerie, sont à la charge du présent lot.Ils seront effectués par interposition de joints pré boudinés ou joints mastics souples extrudés au pistolet,posés sur fond de joint, conformément aux règles professionnelles du SNJF.

* Implantation:En cours de travaux de gros oeuvre et charpente métallique, l'entrepreneur du présent lot doit vérifier que lesréservations et incorporations sont correctement réalisées dans la limite des tolérances et signaler lesanomalies éventuelles.L'entrepreneur du présent lot doit assurer l'implantation de ses ouvrages et effectuer tous les tracés etrepérages de nus que cela implique.

* Mise en œuvre des menuiseries, potections et moyens de levage:Les ouvrages seront emballés et protégés de telle sorte qu'ils ne subissent pas de dégradation lors destransports, manutentions et stockage.En particulier, il faudra systématiquement protéger les angles des châssis.Les ouvrages livrés sur le chantier en attente de pose seront stockés à l'abri des intempéries et des chocs.Les conditions de stockage seront telles qu'ils ne subissent aucune déformation ou détérioration.Les protections temporaires en usine seront si nécessaire réparées ou renforcées après mise en oeuvre etavant exécution des travaux pouvant endommager les ouvrages.Des protections locales plus résistantes pourront être exécutées sur chantier dans des zones particulièrementexposées aux chocs pour les ouvrages fragiles ou comportant leur revêtements de finition.L'entrepreneur du présent lot assurera la maintenance des protections jusqu'à la réceptionL'entrepreneur du présent lot aura à sa charge :

- tous les moyens de levage nécessaires à la mise en place de ses ouvrages, - les échafaudages de toutes nature ou autres moyens d'accès éventuellement nécessaires pour la mise

en oeuvre, les finitions ou les révisions de ses ouvrages

* Mise en œuvre des vitrages:L'entreprise incluera dans sa prestation:

- Relevé des côtes exactes des vitrages sur les châssis montés - Coupes, pour les vitrages isolants, assemblages des feuilles de verre avec double cordon périphérique

assurant à la fois les fonctions déshydratant et d'étanchéité compris intercalaire aluminium sinécessaire.

- Cales d'assises et périphériques conformément aux DTU et règles TECHMAVER




Pour les feuillures portefeuille: - Mise en oeuvre des vitrages dans des feuillures portefeuilles drainées à l'aide de joints extrudés

élastomère hors type EPT, EPDM ou équivalent, appropriés à la largeur de la feuillure et à l'épaisseurdu vitrage.

Si l'entrepreneur utilise des joints en forme de U, ceux-ci devront être drainés comme la feuillure. Lacontinuité de l'étanchéité dans les angles devra être assurée par collage des joints avec façon de coupesd'onglet.

Pour les feuillures avec parecloses: - Mise en place des vitrages dans des feuillures drainées avec parecloses avec étanchéité assurée par une

garniture comprenant côté extérieur une bande préformée en butyl - polyisobutylène à haute adhésivitéet plasticité permanente, côté intérieur sur un fond de joint en polyéthylène ou similaire avecobturateur sur les deux côtes à base de silicone mis en place après utilisation d'un primaired'accrochage ou autres système conforme au DTU 39.4 et Normes en vigueur.

La continuité de l'étanchéité dans les angles devra être assurée.

* Grille de ventilation:Les grilles de ventilation d'air pour la VMC, s'il y a, seront fournies et posées par le titulaire du présent lot, cedernier ayant également à sa charge les réservations dans les menuiseries avec renforts éventuels des profilés.

* Vérifications et réglages:Après mise en place, scellement et calfeutrement de ses ouvrages, l'entrepreneur procède :

- à la vérification de l'équerrage des cadres et de leur planimétrie, - à la vérification des jeux entre dormant et ouvrant et du fonctionnement des ouvrages de condamnation, - au contrôle des joints d'articulation et de rotation et à leur dégraissage éventuel, - aux retouches de protection par peinture s'il y a lieu, - aux réglages des ouvrants,

* Contrôles:Un organisme de contrôle agréé sera nommé par le Maitre d'ouvrage sur le projet, Les entreprises ont à prévoirla transmission à cet organisme, des études, notes de calcul, plans et caractéristiques des matériaux utilisés, etce, avant intervention pour validation. Aucun ouvrage ne pourra être mise en place sans l'aval du bureau decontrôle.

* Garanties:L'entrepreneur du présent lot doit assurer selon les dispositions réglementaires :

- la révision de ses ouvrages dans le cadre de la garantie d'un an dite de parfait achèvement parapplication de l'article 1792 de la loi 78.12 du 4 Janvier 1978

- la réparation des désordres de toutes natures qui pourraient mettre en cause la garantie biennale ditede bon fonctionnement,

- la réparation des désordres atteignant les fonctions majeures, principalement l'étanchéité air ou eau,couvertes par la garantie décennale au titre du clos et couvert du bâtiment

Il est précisé que l'entrepreneur aura à sa charge les travaux des autres corps d'état qui pourraient résulter dela révision de la réparation ou du remplacement des menuiseries défectueuses : (exemple : peinture surmenuiseries, maçonnerie et cloisons).

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES:

EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES:

Le choix des fenêtres en fonction de leur exposition respectera la norme NF P 20-302.Les châssis devront respecter les critères d'étanchéité suivants :

* étanchéité des menuiseries : tous les ouvrages devront avoir au minimum le classement A3 E2 V2* étanchéité entre dormants et maçonnerie ou charpente à la charge du présent lot.* critère d'isolement acoustique : selon détail dans le descriptif "NATURE DES TRAVAUX"* critère d'isolation thermique : selon le descriptif "NATURE DES TRAVAUX



MENUISERIES EXTÉR. BOIS ET ALU- OCCULTATIONSQUALITÉS DES BOIS:

D’une façon générale, les bois utilisés doivent être sains, exempts de toute pourriture ou d’échauffrure, de nœudsvicieux ou pourris, fente d’abattage, gélivure ou roulure.Tous les bois seront préalablement traités aux produits fongicides et insecticides.Les bois résineux de charpente mis en œuvre seront de classe ST-II suivant la norme NF B 52-001 ‘Classementvisuel pour l’emploi en structure des principales essences résineuses et feuillues’, chapitre 5.2 ‘Classement visuel’.Le traitement des bois devra répondre à la classe de risque 2fct pour les charpentes à l’abri ou la classe de risque3fct pour les pièces de charpentes non abritées, suivant norme NF EN 335-2.Toutes les menuiseries seront soigneusement poncées. Les menuiseries ne seront pas posées, tant qu’elles n’aurontpas reçu une couche d’impression. L'entrepreneur titulaire du présent lot est tenu de se rappprocher du lotpeinture pour connaître la nature de la peinture ou du lasure recouvrant ses ouvrages.

CHOIX DES MATÉRIAUX:

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurscaractéristiques techniques, leur aspect ou leurs qualités. L’entrepreneur qui envisagerait de poser des produitséquivalents devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en même temps, les avistechniques, et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas l’objet d’un avistechnique ou n’étant pas couvert par une assurance ne pourra être retenu.

CONCEPTION DES MENUISERIES:

* Principe:Les menuiseries seront en bois et comporteront des feuillures drainées pour la pose de vitrages isolants sousparecloses.L'étanchéité entre ouvrants et dormants sera assurée par des joints adaptés aux types d'ouvrants.

* Section des profilés:Il appartient à l'entrepreneur de déterminer, sur dessins de détails la section des profilés des dormants etouvrants, compte tenu des exigences techniques et fonctionnelles déterminées par le présent CCTP (et lesdocuments auxquels il se réfère) et des méthodes d'exécution, d'assemblage et de montage qui relèvent de latechnique proposée.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE FABRICATION:

Les assemblages seront fixés mécaniquement par l'intermédiaire de pièces spéciales logées dans les profilés aveccollage des parties externes de ces profilés. Ces coupes devront être franches et les profilés parfaitement jointifsaux assemblages.Les excédents de colle après serrage devront être soigneusement enlevés et les profilés nettoyés.Les dormants comporteront toutes rainures, pattes et joints nécessaires à la fixation sur le gros oeuvre et àl'étanchéité à l'air et à l'eau, adaptés aux procédés de construction, selon qu'il s'agisse de mise en oeuvretraditionnelle en feuillure ou en applique.L'étanchéité à l'air et à l'eau de l'ouvrant sera assurée par feuillure avec joint d'étanchéité.Les menuiseries seront efficacement protégées pendant leur transports, leur stockage et leur mise en oeuvre et s'ily a lieu, après mise en oeuvre pour les parties exposées.En tout état de cause, l'entrepreneur sera responsable des menuiseries devra réparer ou remplacer toutemenuiserie présentant un défaut même mineur.

NETTOYAGE DE FINITION ET RÉGLAGE:

En fin de chantier, l'entrepreneur du présent lot procédera à la vérification des ouvrages et aux finitions de tellesorte que tous les éléments soient livrés en parfait état de fonctionnement et de propreté.

Ces opérations comprendront notament: * le réglage, graissage et équilibrage des ouvrants,* la dépose des protections de chantier,* la révision des joints des ouvrants,* le nettoyage de tous les profils, des articles de quincaillerie et des vitrages* le remplacement des éléments défectueux ou dégradés.



MENUISERIES EXTÉR. BOIS ET ALU- OCCULTATIONSPRÉCADRES:

Tous les précadres en profilés galvanisés ou autre système devant être soumis à l'approbation du Maître d'Oeuvreet du bureau de contrôle compris toutes coupes, assemblages, renforts éventuels pour rigidifier l'ensemble.Les parties apparentes de ces précadres devront recevoir le même traitement de surface que les dormants etvantaux (ou être masquées par des tôles ou couvre joints) et préférera l'emploi d'un précadre conçu pour assurercette finition. Les angles seront coupés d'onglet et parfaitement jointés et collés, dito dormants et vantaux (voirparagraphe ci-après).

DORMANTS ET VANTAUX:

Réalisation en profils boisLa traverse basse formera pièce d'appui et sera munie d'une bavette destinée à aberger le revêtement de façade, lebardage ou autres (sauf indication contraire au chapitre description des ouvrages).Les profilés recevant le vitrage seront du type à feuillure + pareclose pour vitrage isolant et seront drainés.Joints dormants/précaires devant assurer une parfaite étanchéité à l'air et à l'eau.Brosses, cavaliers, joints d'étanchéité, caches, butées, buses, clips,... tous accessoires pour liaison et étanchéitédormant/vantail sur les quatres faces.Compris toutes coupes, droites ou biaises, assemblages suivant paragraphe ci-avant.

PIECES DE RACCORDEMENT ET D'ÉTANCHÉITÉ:

Réalisation en bois, même aspect que les menuiseries auxquelles elles sont associées.Bourrage d'isolation thermique entre menuiseries et supports compris collage ou tout autre procédé évitantl'affaissement, à soumettre au Maître d'Oeuvre.Joint d'étanchéité à l'air et à l'eau, à élasticité permanente dito

JOINTS ET ETANCHEITE:

Toutes les parties ouvrantes seront à double recouvrement avec gorge de décompression sur tous les profils, jointsen Néoprène à élasticité permanente auto-étancheurs placés au pourtour entre les deux recouvrements.L’entrepreneur devra assurer la parfaite étanchéité de ses ouvrages et tous raccordements entre menuiseries, grosœuvre et plafond. Des essais physiques et mécaniques pourront être prescrits par le Maître d’Œuvre, à la chargedu présent lot, plus particulièrement pour les menuiseries extérieures en ce qui concerne l'étanchéité à l'air.

Les cadres dormants des ouvertures extérieures seront posés avec un joint préboudiné type IGAS (Sika) ouéquivalent entre le cadre et la maçonnerie, complété par un joint extérieur au mastic souple "Silicone", exécutéaprès pose dans une rainure entre l’enduit de tableau et la tapée, la pièce d’appui ou le seuil métallique suivantcas.

DISPOSITIFS ANNEXES POUR L'ÉTANCHÉITÉ A L'AIR ET A L'EAU:

Tous les joints d'allure horizontale dans lesquels l'eau pourrait s'infiltrer comporteront des jets d'eau saillante,renvoyant les eaux vers l'extérieur. Il sera prévu des chambres de décompression munies d'orifices d'évacuation desinfiltrations et condensations. Les canaux de décompression seront communicants et ventilés de façonpermanente. Des goulottes de renvoi vers l'extérieur des eaux d'infiltration ou de condensation seront prévues. Ceseaux seront évacuées rapidement sans stagnation.Les goulottes d'évacuation seront conçues de telle sorte que l'eau ne puisse être refoulée à l'intérieur sous l'effet duvent et qu'elles ne soient pas en opposition avec la classe d'étanchéité des châssis.Dans tous les cas, compte tenu des vitrages isolants, les feuillures comporteront un dispositif de drainage.

BLOC-PORTE SPÉCIAUX:

L’entrepreneur devra fournir les PV d’essais du CSTB correspondant aux prestations demandées dans le CCTPpour tous les blocs-portes pour lesquels sont prescrits des degrés Coupe Feu (C.F.), Pare Flamme (P.F.), ou desniveaux d’isolations phoniques ou thermiques, ou anti-effractions.

HUISSERIES POUR CLOISONS EN CARREAUX DE PLATRE:

La mise en œuvre et le dimensionnement des huisseries métalliques ou bois sera conforme à la norme P 72-202-3Exécution des cloisons en carreaux de plâtre (référence DTU 25.31 - Mémento), chapitre 3.




PANNEAUX MELAMINÉS:

L’ensemble des panneaux mélaminés prescrits au présent lot, sont choisis dans la gamme NOVOLAM VARIATIONS(Isoroy), décors Unis, finitions Givré ou Milleraies, l’entrepreneur devra demander les coloris des différentspanneaux ou cadres des ouvrages à réaliser et présenter des échantillons avant toute mise en œuvre. L’ensembledes cadres d’ossatures vus et champs de panneaux vus seront traités identiques, sauf prescriptions particulières.

QUINCAILLERIE:

La quincaillerie et les ferrages seront de première qualité (label NF Q exigé) de type robuste tenant compte du poidset des dimensions des vantaux et seront protégés contre la corrosion soit par nature (acier inoxydable), soit partraitement à la charge présent lot, et seront choisi par le Maître d’Œuvre sur présentation d’échantillons et procèsverbaux NF et FEU. Il bénéficieront d’une garantie décennale.

Les coffres à larder seront conformes à la norme NF P 26.414. Il seront réversibles sans démontage, conçus avec le½ tour bombé afin de favoriser la bonne fermeture en réduisant les bruits et chocs. Axe à 50 mm. Ils serontpourvus de trous de passage de vis de fixation des msaces de béquilles afin d’effectuer leur montage par vistraversantes. Ils comportent des ressorts de feuillot renforcés afin d’assurer un bon maintien des béquilles. Décortêtières, suivant la finition des portes et finition des béquilles.

Les fermetures anti-paniques seront conformes à la norme NF P 26-315. Elles seront de type PUSH, réversiblessans démontage, à cylindre à profil européen, pourvues d’un pêne autobloquant interdisant son crochetage. Labarre de manœuvre sera sans possibilité de bras de levier afin d’éviter ce type de vandalisme. La gammecomportera les modèles avec PV feu.

Les cylindres seront de type européens, à clés réversibles brevetées permettant ainsi le contrôle de la reproductiondes clés, pour les portes extérieures et zones sensibles, à clés non brevetées pour les autres serrures.

Les ferme-portes seront de type extra-plat à bras anti-vandalisme. Les butoirs seront intégrés dans les bras àglissière. Réglage des 2 temps de fermeture, par vis séparées. Sur les portes extérieures le modèle sera conçu pourrésister ‘aux coups de vent’ (modèle avec frein à l’ouverture) et devra nécessiter pour l'ouverture un effort inférieurou égal à 50N. Ils seront tous adaptés à la taille, au poids et aux exigences feu des vantaux. (PV CSTB à fournirimpérativement).

Toutes les pièces de quincaillerie telles que pattes à scellement, équerres, fourrures etc., seront prévues galvanisées.

Le positionnement des ferrages sera conçu pour permettre la continuité des joints étanchéité, en outre des réglagesseront prévus pour permettre le rattrapage des jeux éventuels entre ouvrant et dormant. La compression des jointsdevra conserver dans le temps le classement AEV exigé. Paumelles suivant dimensions et poids des vantaux.Toutes les fermetures seront prévues avec 3 points de condamnation minimum. L’assistance technique dufabricant des ferrages pourra être demandée.

Les organes de manœuvre (béquilles, etc.) situés à l’extérieur ne devront pas gêner l’occultation des baies par voletroulant.

Toutes les serrures employées devront avoir le label de qualité NF Q. Un tableau de combinaisons des serruresconcernant toutes les ouvertures sera établi par l’entreprise. Il sera présenté pour accord au Maître d’Œuvre.L’entrepreneur titulaire du présent lot devra prévoir la mise en conformité de ses serrures avec ce tableau, encoordination avec les autres lots.Il sera prévu un jeu de trois clés par serrure, l’entrepreneur du présent lot sera responsable des clés pendant toutela durée du chantier. Il sera prévu la fourniture de cylindres provisoires pour la durée des travaux par chaque lot.

La conception de l’organigramme des clés est à la charge du présent lot. Il sera étudié en collaboration avec lesmaîtrises d’ouvrage, d’œuvre, et les différents lots concernés par la fourniture de cylindres. L’assistance dufabricant pourra être sollicitée.




VITRAGE:

Les épaisseurs de vitrage sont données à titre indicatif, l'entrepreneur du présent lot devra les vérifier et lesmodifier éventuellement en fonction des contraintes ci-dessous :

* Format des menuiseries,

* Vent,* Chocs thermiques,* Sécurité

Il sera responsable de la qualité et des épaisseurs des vitrages.Tous les vitrages isolants devront justifier d'un avis technique.Pour les portes, toutes les parties ouvrantes et tous les carreaux supérieurs à 1,00 m de hauteur seront équipés devitrage de sécurité type STADIP ou équivalent (verre feuilleté).Pour les ensembles faisant office de garde corps, le vitrage employé sera de type STADIP 44-2.Le vitrage securit sera proscrit dans les deux cas.

GENERALITES COMMUNE DE HOSTUN Page 9 / 9






NATURE DES TRAVAUX

( DESCRIPTIF )

AIM


38690 - CHABONS




002 -NT- OO GÉNÉRALITÉS

L'offre de l'entreprise devra tenir compte des adaptations rendues nécessaires, même si elles ne sont pasexpréssement décrites dans le présent document.

Notamment, les dimensions données dans les documents de consultation devront être vérifiées sur placeavant exécution et ne constituent qu'une indication permettant d'établir l'offre de prix, cette dernièredevant tenir compte des adaptations aux côtes relevées sur l'existant et pouvant légèrement différer descôtes indiquées. D'autre part, l'offre aura un caractère global et forfaitaire, les quantités n'étant donnéesqu'à titre indicatif.

L'entrepreneur devra par ailleurs intégrer dans son offre toutes les adaptations ou complémentsnécessaires à la bonne mise en oeuvre des matériaux ainsi qu'au respect des réglements en vigueur. Ilprévoira notamment dans son offre toutes sujétions de transport et d'amenée à pied d'oeuvre desmatériaux et matériels, les moyens de levage, les échafaudages, le nettoyage en cours et en fin de chantier,la protection soignée des ouvrages existants au moment de son intervention ainsi que leur remise en étatéventuelle en fin de chantier. Enfin, l'offre devra intégrer toutes les contraintes qui pourraient naître de lasimultanéité de l'intervention avec les autres entreprises.

L'entreprise intègrera dans ses prix : * Le nettoyage des locaux après son intervention et l'évacuation des déchets.* La fourniture d'un DOE en 3 exemplaires papier dont 1 reproductible + 1 exemplaire complet ( toutes

pièces numérisées ) informatique en fin de chantier.

Pour les menuiseries, l'entreprise devra respecter la norme FDP 20-201 .

Classement des menuiseries: A4 E7B VA3 avec joints à compression. Toutes les menuiseries seront en boispin sylvestre 3 plis aboutés certifiés PEFC ou FSC avec double vitrage de qualité faiblement émissif.Laquage en usine de type NABOCO en phase acqueuse, teinte bois au choix de l'architecte.L'entreprise réalisant le laquage devra avoir le process NABOCCO.Société à contacter si besoin pour des renseignements concernant le laquage NABOCO :SARL NABOCO, Ineed Rovaltain, 1 Rue Marc Séguin, BP 11 168 - ALIXAN - 26 958 - VALENCE Cedex 9Tel : 04 75 58 59 54 et Fax : 04 75 61 94 52Adresse mail : [email protected], site internet : www.naboco.frPersonne à contacter : Francis BENEDIK - Tel : 06 42 05 60 97 et adresse mail : [email protected] dormants des parties fixes des menuiseries ME2 et ME3 ainsi que la porte coulissante de la menuiserieME1 seront en aluminium laqué à rupture de pont thermique, teinte noir RAL au choix de l'architecte.Ug des vitrages à respecter : 1,1, Uf des fenêtres à respecter : 1,5. Les prescriptions minimales sont par ailleurs les suivantes:c Double vitrage 4/16/4 minimum peu émissif type CEKAL ou similaire avec gaz isolant argon, face

extérieure STADIP SP10 retardateur d'effraction et face intérieure feuilletée pour les menuiseriesextérieures côté façade des marroniers.

c Double vitrage 4/16/4 minimum peu émissif type CEKAL ou similaire avec gaz isolant argon, faceextérieure feuilletée et face intérieure feuilletée pour les menuiseriesextérieures côté façade rue des jardins et cour arrière.

NB: Les dimensions sont données à titre indicatif. Elle devront être prises sur place et pourrontdifférer de quelques centimètres.

NATURE DES TRAVAUX COMMUNE DE HOSTUN Page 1 / 10


MENUISERIES EXTÉR. BOIS ET ALU- OCCULTATIONS002 -NT- 01 ENSEMBLE BOIS ET ALUMINIUM LAQUÉ VITRÉ ME1 DE 343 X 230 H CMFourniture et pose d'ensemble bois et aluminium vitré de dimensions 343 x 230 h cm ht, en bois pin sylvestre 3 plisaboutés certifiés PEFC ou FSC et aluminium laqué à rupture de pont thermique, posé en applique intérieure contremurs en maçonnerie existants dans l'épaisseur du doublage existant, nu intérieur de l'ensemble aligné au nuintérieur du doublage.

* Équerres en acier galvanisé fixées en applique intérieure contre murs existants en maçonnerie.* Profilés pour la partie fixe en bois pin sylvestre 3 plis aboutés certifié PEFC ou FSC, profil euro formant

dormant avec double recouvrement.* Dormant pour la partie fixe en bois pin sylvestre 3 plis aboutés constitué de montants verticaux d'épaisseur 58

mm, de traverse horizontale haute d'épaisseur 58 mm et de pièce horizontale d'appui, fixé contre les équerresacier galvanisé.

* Tapées de rattrapage d'épaisseur du doublage en tableaux et linteau, en bois pin sylvestre 3 plis aboutés oualuminium laqué, fixées conre équerres acier galvanisé.

* Porte coulissante 1 vantail de 160 x 230 h cm en profilés aluminium laqué à rupture de pont thermique.* Double vitrage clair isolant face intérieure faible émissivité, face extérieure STADIP SP10 retardateur

d'effraction, remplissage argon, épaisseur 4+16+4 minimum.* Seuil en fer plat inox de 20 x 5 h mm au droit de la porte.* Parecloses en profilés bois pin sylvestre 3 plis aboutés ou aluminium laqué.* Drainage et évacuation par profil anodisé bronze.* Joints d'étanchéité entre dormant et maçonnerie existante.* Joints d'étanchéité pvc entre ouvrants et dormants.* Baguettes et profilés bois pin sylvestre 3 plis aboutés ou aluminium laqué pour une parfaite finition.* Pose bouches d'entrée d'air suivant réglementation en vigueur,* Signalétique à hauteur d'enfants et d'adultes par bandes adhésives colorées suivant détails de l'architecte.* Commande extérieure d'ouverture et fermeture depuis extérieur du bâtiment par radar infrarouge

multidirectionnel pendant les heures de fonctionnement du bâtiment, commande intérieure d'ouverture etfermeture depuis sas d'entrée par radar infrarouge multidirectionnel.

* Système intrinsèque d'ouverture du vantail en cas de panne de courant.* En dehors des heures de fonctionnement du bâtiment, commande d'ouverture par serrure à clés avec canon de

type européen sur organigramme.( Voir avec le menuisier bois qui a à sa charge l'organigramme, le type de canon à fournir et à poser )

* 1 boitier vert d'ouverture d'urgence,* 1 commutateur de programme,* 1 barrage lumineux de sécurité,* 1 batterie de secours,* Opérateur type GEZE Slimdrive SL C048 ou techniquement équivalent et esthétiquement similaire de 7,8 cm de

haut environ, avec habillage par capot aluminium droit démontable pour accès entretien comprenant:( Prévoir système approprié au poids de la porte )

- Commande par microprocesseur à auto-apprentissage, - Suivi en continu de la position des vantaux grâce à un système de mesure de déplacement sans contact, - Calcul du poids du vantail par accéléromètre, - Temps de maintien en ouverture réglable jusqu'à 60 secondes, - Largeur d'ouverture pour mode "été" et "hiver" réglables séparément et en continu, - Position hiver avec largeur d'ouverture réduite réglable, - Affichage des défauts à l'interrupteur programmateur, - Vitesse d'ouverture et de fermeture réglable individuellement, - Réglage automatique du temps de maintien en ouverture selon l'intensité du passage, - Alimentation 230 volts (+6%-10%) 50/60 HZ protection 16 A (consommation 150 VA maxi )

( L'alimentation à partir du TGBT jusqu'à la porte est au lot électricien )Mécanisme d'entrainement:

- Moto-réducteur haute performance à faible usure, - Dipositif de roulement capsulé pour un silence maximal, - Transmission par courroie crantée, poulie de renvoi dans paliers haute précision, - Répartition du poids du vantail (base 120 kg maximum) sur 2 x 4 galets dans le profil du rail de

roulement,Fonctions de sécurité:

- Limitation de la force de fermeture inférieur à 15 daN, - Sécurisation par cellules conformément à ZH 1/494 - Commutateur auto-réversible automatique dès rencontre d'un obstacle à la fermeture (réouverture), - Fonctionnement sur accu pour ouverture de secours en cas de panne de courant, - Commutateur principal intégré, - Le capot aluminium en linteau sera posé en plénum de faux-plafond plaques de plâtre.



MENUISERIES EXTÉR. BOIS ET ALU- OCCULTATIONSInclus fourreaux et cablage filaire entre l'alimentation de l'électricien et la motorisation de chaque porte à charge duprésent lot.L'ensemble sera conforme aux normes CE et réglementations en vigueur.L'entreprise prévoiera dans son offre la garantie de 1 an sur pièces et main d'œuvre avec intervention dans les 48heures maximum.Y compris protection des ouvrages une fois installés, intervention supplémentaire pour mises en service décalées, ettoutes sujétions d'exécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expressement décrites.Pose en applique intérieure contre murs existants en maçonnerie, dans l'épaisseur du doublage, compris accessoiresde fixations et de finitions et toutes sujétions d'éxécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expréssémentdécrites.L'ensemble permettra de délimiter:* 1 volume fixe de 183 x 230 h cm et 1 volume porte coulissante 1 vantail de 160 x 230 h cm.L'ensemble conforme au détail de l'architecte.Compris pour les parties bois laquage en usine de type NABOCO par une entreprise ayant le process NABOCO.Dormant bois de la partie fixe, teinte bois au choix de l'architecte, traitement I.F.H. par trempage, appliquéeau pistolet en plusieurs passages, retouches sur le site par kit retouches.Cadre de la porte coulissante en aluminium laqué à rupure de pont thermique, teinte noir, RAL au choix del'architecte.Mode de métré : A l'unité.Localisation : Ensemble en façade du local sas d'entrée, rue des marroniers.

002 -NT- 02 ENSEMBLE BOIS ET ALUMINIUM VITRÉ VITRÉ ME2 DE 280 X 150 H CMFourniture et pose d'ensemble bois et aluminium vitré de dimensions 280 x 150 h cm ht, en bois pin sylvestre 3 plisaboutés certifiés PEFC ou FSC ou aluminium laqué à rupture de pont thermique, posé entre appui à réaliser par lemaçon, linteau et tableaux en maçonnerie existants.

* Profilés pour le dormant au droit de l'ouvrant et pour le cadre de l'ouvrant en bois pin sylvestre 3 plis aboutéscertifié PEFC ou FSC, profil euro formant dormant avec double recouvrement.

* Dormant au droit de l'ouvrant en bois pin sylvestre 3 plis aboutés constitué de montants verticaux d'épaisseur58 mm, de traverse horizontale haute d'épaisseur 58 mm et de pièce horizontale d'appui, fixé entre appui àréaliser par le maçon, linteau et tableaux en maçonnerie existants

* Dormant au droit de la partie fixe en aluminium laqué à rupture de pont thermique constitué de montantsverticaux, de traverse horizontale haute et de pièce horizontale d'appui fixé entre appui à réaliser par le maçon,linteau et tableaux en maçonnerie existants

* Ouvrant oscillo-battant 1 vantail de 100 x 150 h cm en profilés bois pin sylvestre 3 plis aboutés, profil euro àrecouvrement d'épaisseur 58 mm.

* Double vitrage clair isolant face intérieure faible émissivité, face extérieure STADIP SP10 retardateurd'effraction, remplissage argon, épaisseur 4+16+4 minimum.

* Pièce d'appui basse en profilés bois pin sylvestre 3 plis aboutés ou aluminium laqué recouvrant le rejingot àréaliser par le maçon.

* Parecloses en profilés bois pin sylvestre 3 plis aboutés ou aluminium laqué.* Drainage et évacuation par profil anodisé bronze.* Joints d'étanchéité entre dormant et maçonnerie existante.* Joints d'étanchéité pvc entre ouvrants et dormants.* Ferrage par paumelles et commande d'ouverture et fermeture par crémone encastrée à 3 points de fermeture

et bouton de crémone inox type Paris de chez HOPPE ou techniquement équivalent et esthétiquement similaire.* Baguettes et profilés bois pin sylvestre 3 plis aboutés ou aluminium laqué pour une parfaite finition.* Pose bouches d'entrée d'air suivant réglementation en vigueur,

Pose entre appui à réaliser par le maçon, linteau et tableaux existants en maçonnerie, compris accessoires defixations et de finitions et toutes sujétions d'éxécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expréssémentdécrites.L'ensemble permettra de délimiter:* 1 volume fixe de 180 x 150 h cm et 1 volume ouvrant oscillo-battant 1 vantail de 100 x 150 h cm.L'ensemble conforme au détail de l'architecte.Compris pour les parties bois laquage en usine de type NABOCO par une entreprise ayant le process NABOCO.Dormant bois et cadre bois de la partie ouvrante, teinte bois au choix de l'architecte, traitement I.F.H. partrempage, appliquée au pistolet en plusieurs passages, retouches sur le site par kit retouches.Dormant de la partie fixe en aluminium laqué à rupure de pont thermique, teinte noir, RAL au choix del'architecte.Mode de métré : A l'unité.Localisation : Ensemble en façade du local attente, façade rue des marroniers.




002 -NT- 03 ENSEMBLE BOIS VITRÉ ET ALUMINIUM LAQUÉ ME3 DE 236 X 150 H CMFourniture et pose d'ensemble bois vitré et aluminium laqué de dimensions 236 x 150 h cm ht, en bois pin sylvestre3 plis aboutés certifiés PEFC ou FSC ou aluminium laqué à rupture de pont thermique, posé entre appui, linteau ettableaux en maçonnerie existants.

* Profilés pour le dormant au droit de l'ouvrant et pour le cadre de l'ouvrant en bois pin sylvestre 3 plis aboutéscertifié PEFC ou FSC, profil euro formant dormant avec double recouvrement.

* Dormant au droit de l'ouvrant en bois pin sylvestre 3 plis aboutés constitué de montants verticaux d'épaisseur58 mm, de traverse horizontale haute d'épaisseur 58 mm et de pièce horizontale d'appui, fixé entre appui,linteau et tableaux en maçonnerie existants

* Dormant au droit de la partie fixe en aluminium laqué à rupture de pont thermique constitué de montantsverticaux, de traverse horizontale haute de pièce horizontale d'appui, fixé entre appui, linteau et tableaux enmaçonnerie existants



* Pièce d'appui basse en profilés bois pin sylvestre 3 plis aboutés ou aluminium laqué recouvrant le rejingotexistant.

* Parecloses en profilés bois pin sylvestre 3 plis aboutés ou aluminium laqué.* Drainage et évacuation par profil anodisé bronze.* Joints d'étanchéité entre dormant et maçonnerie existante.* Joints d'étanchéité pvc entre ouvrants et dormants.* Ferrage par paumelles et commande d'ouverture et fermeture par crémone encastrée à 3 points de fermeture

et bouton de crémone inox type Paris de chez HOPPE ou techniquement équivalent et esthétiquement similaire.* Baguettes et profilés bois pin sylvestre 3 plis aboutés ou aluminium laquépour une parfaite finition.* Pose bouches d'entrée d'air suivant réglementation en vigueur,

Pose entre appui, linteau et tableaux existants en maçonnerie, compris accessoires de fixations et de finitions ettoutes sujétions d'éxécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expréssément décrites.L'ensemble permettra de délimiter:* 1 volume fixe de 136 x 150 h cm et 1 volume ouvrant oscillo-battant 1 vantail de 100 x 150 h cm.L'ensemble conforme au détail de l'architecte.Compris pour les parties bois laquage en usine de type NABOCO par une entreprise ayant le process NABOCO.Dormant bois et cadre bois de la partie ouvrante, teinte bois au choix de l'architecte, traitement I.F.H. partrempage, appliquée au pistolet en plusieurs passages, retouches sur le site par kit retouches.Dormant de la partie fixe en aluminium laqué à rupure de pont thermique, teinte noir, RAL au choix del'architecte.Mode de métré : A l'unité.Localisation : Ensemble en façade du local secrétariat, façade rue des marroniers.

002 -NT- 04 ENSEMBLE BOIS VITRÉ ME4 DE 230 X 160 H CMFourniture et pose d'ensemble bois vitré de dimensions 230 x 160 h cm ht, en bois pin sylvestre 3 plis aboutéscertifiés PEFC ou FSC, posé entre appui, linteau et tableaux en maçonnerie existants.

* Profilés bois pin sylvestre 3 plis aboutés certifié PEFC ou FSC, profil euro formant dormant avec doublerecouvrement.

* Dormant en bois pin sylvestre 3 plis aboutés constitué de montants verticaux d'épaisseur 58 mm, de traversehorizontale haute d'épaisseur 58 mm et de pièce horizontale d'appui, fixé entre appui, linteau et tableaux enmaçonnerie existants


* Double vitrage clair isolant face intérieure faible émissivité, face extérieure feuilletée, remplissage argon,épaisseur 4+16+4 minimum.

* Pièce d'appui basse en profilés bois pin sylvestre 3 plis aboutés recouvrant le rejingot existant.* Parecloses en profilés bois pin sylvestre 3 plis aboutés.* Drainage et évacuation par profil anodisé bronze.* Joints d'étanchéité entre dormant et maçonnerie existante.* Joints d'étanchéité pvc entre ouvrants et dormants.* Ferrage par paumelles et commande d'ouverture et fermeture par crémone encastrée à 3 points de fermeture

et bouton de crémone inox type Paris de chez HOPPE ou techniquement équivalent et esthétiquement similaire.* Baguettes et profilés bois pin sylvestre 3 plis aboutés pour une parfaite finition.* Pose bouches d'entrée d'air suivant réglementation en vigueur,



MENUISERIES EXTÉR. BOIS ET ALU- OCCULTATIONSPose entre appui, linteau et tableaux xistants en maçonnerie, compris accessoires de fixations et de finitions ettoutes sujétions d'éxécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expréssément décrites.L'ensemble permettra de délimiter:* 1 volume fixe de 130 x 160 h cm et 1 volume ouvrant oscillo-battant 1 vantail de 100 x 160 h cm.L'ensemble conforme au détail de l'architecte.Compris laquage en usine de type NABOCO par une entreprise ayant le process NABOCO.Teinte bois au choix de l'architecte, traitement I.F.H. par trempage, appliquée au pistolet en plusieurspassages, retouches sur le site par kit retouches.Mode de métré : A l'unité.Localisation : Ensemble en façade du local salle du conseil et des mariages, façade rue des jardins.

002 -NT- 05 CHÂSSIS BOIS VITRÉ ME5 DE 100 X 160 H CMFourniture et pose de chassis bois vitré de dimensions 100 x 160 h cm ht, en bois pin sylvestre 3 plis aboutéscertifiés PEFC ou FSC, posé entre appui à réaliser par le maçon, linteau et tableaux en maçonnerie existants.


* Dormant en bois pin sylvestre 3 plis aboutés constitué de montants verticaux d'épaisseur 58 mm, de traversehorizontale haute d'épaisseur 58 mm et de pièce horizontale d'appui, fixé entre appui à réaliser par le maçon,linteau et tableaux en maçonnerie existants



* Pièce d'appui basse en profilés bois pin sylvestre 3 plis aboutés recouvrant le rejingot à réaliser par le maçon.* Parecloses en profilés bois pin sylvestre 3 plis aboutés.* Drainage et évacuation par profil anodisé bronze.* Joints d'étanchéité entre dormant et maçonnerie existante.* Joints d'étanchéité pvc entre ouvrants et dormants.* Ferrage par paumelles et commande d'ouverture et fermeture par crémone encastrée à 3 points de fermeture


Pose entre appui à réaliser par le maçon, linteau et tableaux existants en maçonnerie, compris accessoires defixations et de finitions et toutes sujétions d'éxécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expréssémentdécrites. L'ensemble permettra de délimiter :* 1 volume ouvrant oscillo-battant 1 vantail de 100 x 160 h cm.L'ensemble conforme au détail de l'architecte.Compris laquage en usine de type NABOCO par une entreprise ayant le process NABOCO.Teinte bois au choix de l'architecte, traitement I.F.H. par trempage, appliquée au pistolet en plusieurspassages, retouches sur le site par kit retouches.Mode de métré : A l'unité.Localisation : Châssis en façade du local salle du conseil et des mariages, façade rue des jardins.

002 -NT- 06 ENSEMBLE BOIS VITRÉ ME6 DE 276 X 160 H CMFourniture et pose d'ensemble bois vitré de dimensions 276 x 160 h cm ht, en bois pin sylvestre 3 plis aboutéscertifiés PEFC ou FSC, posé entre appui, linteau et tableaux en maçonnerie existants.





* Pièce d'appui basse en profilés bois pin sylvestre 3 plis aboutés recouvrant le rejingot existant.* Parecloses en profilés bois pin sylvestre 3 plis aboutés.* Drainage et évacuation par profil anodisé bronze.* Joints d'étanchéité entre dormant et maçonnerie existante.* Joints d'étanchéité pvc entre ouvrants et dormants.



MENUISERIES EXTÉR. BOIS ET ALU- OCCULTATIONS* Ferrage par paumelles et commande d'ouverture et fermeture par crémone encastrée à 3 points de fermeture


Pose entre appui, linteau et tableaux xistants en maçonnerie, compris accessoires de fixations et de finitions ettoutes sujétions d'éxécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expréssément décrites.L'ensemble permettra de délimiter:* 1 volume fixe de 176 x 160 h cm et 1 volume ouvrant oscillo-battant 1 vantail de 100 x 160 h cm.L'ensemble conforme au détail de l'architecte.Compris laquage en usine de type NABOCO par une entreprise ayant le process NABOCO.Teinte bois au choix de l'architecte, traitement I.F.H. par trempage, appliquée au pistolet en plusieurspassages, retouches sur le site par kit retouches.Mode de métré : A l'unité.Localisation : Ensemble en façade du local bureau des adjoints, façade rue des jardins.

002 -NT- 07 CHÂSSIS BOIS VITRÉ ME7 DE 106 X 150 H CMFourniture et pose de châssis bois vitré de dimensions 106 x 150 h cm ht, en bois pin sylvestre 3 plis aboutéscertifiés PEFC ou FSC, posé entre appui, linteau et tableaux en maçonnerie existants.







Pose entre appui, linteau et tableaux xistants en maçonnerie, compris accessoires de fixations et de finitions ettoutes sujétions d'éxécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expréssément décrites.L'ensemble permettra de délimiter:* 1volume ouvrant oscillo-battant 1 vantail de 106 x 150 h cm.L'ensemble conforme au détail de l'architecte.Compris laquage en usine de type NABOCO par une entreprise ayant le process NABOCO.Teinte bois au choix de l'architecte, traitement I.F.H. par trempage, appliquée au pistolet en plusieurspassages, retouches sur le site par kit retouches.Mode de métré : A l'unité.Localisation : Ensemble en façade du local bureau du maire, façade cour arrière.



MENUISERIES EXTÉR. BOIS ET ALU- OCCULTATIONS002 -NT- 08 CHÂSSIS BOIS VITRÉ ME10 DE 120 X 40 H CMFourniture et pose de châssis bois vitré de dimensions 120 x 40 h cm ht, en bois pin sylvestre 3 plis aboutés certifiésPEFC ou FSC, posé entre appui, linteau et tableaux en maçonnerie existants.



* Ouvrant abattant 1 vantail de 120 x 40 h cm en profilés bois pin sylvestre 3 plis aboutés, profil euro àrecouvrement d'épaisseur 58 mm.




Pose entre appui, linteau et tableaux xistants en maçonnerie, compris accessoires de fixations et de finitions ettoutes sujétions d'éxécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expréssément décrites.L'ensemble permettra de délimiter:* 1volume ouvrantabattant 1 vantail de 120 x 40 h cm.L'ensemble conforme au détail de l'architecte.Compris laquage en usine de type NABOCO par une entreprise ayant le process NABOCO.Teinte bois au choix de l'architecte, traitement I.F.H. par trempage, appliquée au pistolet en plusieurspassages, retouches sur le site par kit retouches.Mode de métré : A l'unité.Localisation : Ensemble en façade de l'escalier d'accès au sous sol, façade cour arrière.

002 -NT- 09 PORTE BOIS SIMPLE PLEINE 1 VANTAIL ME8 DE 86 X 213 H CMFourniture et pose de porte bois simple pleine 1 vantail de dimensions en tableaux de maçonnerie 86 x 213 h cm ht,en bois pin sylvestre 3 plis aboutés certifiés PEFC ou FSC, posé entre seuil, linteau et tableaux en maçonnerieexistants

* Équerres en acier galvanisé fixées en applique intérieure contre les linteau et tableaux en maçonnerie existants,dans l'épaisseur du doublage existant.


* Dormant en bois pin sylvestre 3 plis aboutés constitué de montants verticaux d'épaisseur 58 mm et de traversehorizontale haute d'épaisseur 58 mm, fixé contre les équerres en acier galvanisé, nu intérieur de la porte alignéau nu intérieur du doublage existant.

* Porte simple pleine 1 vantail ouvrant à la française de 86 x 213 h cm en profilés bois pin sylvestre 3 plisaboutés, profil euro à recouvrement d'épaisseur 58 mm pour le cadre périphérique et la traverse horizontale.

* Remplissage plein constitué de panneau composite avec mousse isolante haute isolation thermique.* Seuil en fer plat inox de 20 x 5 h mm au droit de la porte.* Drainage et évacuation par profil anodisé bronze.* Joints d'étanchéité entre dormant et maçonnerie existante ou à créer.* Joints d'étanchéité pvc entre porte et dormants.* Ferrage par paumelles et béquilles de manœuvre intérieure et extérieure en inox de type Paris de chez HOPPE

ou techniquement équivalent et esthétiquement similaire.* Serrure encastrée avec cylindre européen à 5 points de fermeture sur organigramme, avec bouton moleté côté

intérieur.* Butée de porte extérieure inox + caoutchouc noir ref E484 ou E847 de chez HOPPE ou techniquement

équivalent et esthétiquement similaire.* Arrêt de porte extérieur au sol.* Ferme porte hydraulique.* Tapées de rattrapage de l'épaisseur du doublage existant en bois pin sylvestre 3 plis aboutés.* Baguettes et profilés bois pin sylvestre 3 plis aboutés pour une parfaite finition.



MENUISERIES EXTÉR. BOIS ET ALU- OCCULTATIONSPose entre seuil, linteaux et tableaux en maçonnerie existants, compris accessoires de fixations et de finitions ettoutes sujétions d'éxécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expréssément décrites.L'ensemble permettra de délimiter:* 1 porte simple pleine 1 vantail ouvrant à la française de 86 x 213 h cm.L'ensemble conforme au détail de l'architecte.Compris laquage en usine de type NABOCO par une entreprise ayant le process NABOCO.Teinte bois au choix de l'architecte, traitement I.F.H. par trempage, appliquée au pistolet en plusieurspassages, retouches sur le site par kit retouches.Mode de métré : A l'unité.Localisation : Porte extérieure d'entrée en façade du local bureau des adjoints, façade sur cour arrière.

002 -NT- 10 PORTE BOIS SIMPLE PLEINE 1 VANTAIL ME9 DE 87 X 210 H CMFourniture et pose de porte bois simple pleine 1 vantail de dimensions en tableaux de maçonnerie 87 x 210 h cm ht,en bois pin sylvestre 3 plis aboutés certifiés PEFC ou FSC, posé entre seuil, linteau et tableaux en maçonnerieexistants


* Dormant en bois pin sylvestre 3 plis aboutés constitué de montants verticaux d'épaisseur 58 mm et de traversehorizontale haute d'épaisseur 58 mm, fixé entre seuil, linteau et tableaux en maçonnerie existants.





équivalent et esthétiquement similaire.* Arrêt de porte extérieur au sol.* Baguettes et profilés bois pin sylvestre 3 plis aboutés pour une parfaite finition.* Ferme porte hydraulique.* Tapées de rattrapage de l'épaisseur du doublage existant en bois pin sylvestre 3 plis aboutés.

Pose entre seuil, linteaux et tableaux en maçonnerie existants, compris accessoires de fixations et de finitions ettoutes sujétions d'éxécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expréssément décrites.L'ensemble permettra de délimiter:* 1 porte simple pleine 1 vantail ouvrant à la française de 87 x 210 h cm.L'ensemble conforme au détail de l'architecte.Compris laquage en usine de type NABOCO par une entreprise ayant le process NABOCO.Teinte bois au choix de l'architecte, traitement I.F.H. par trempage, appliquée au pistolet en plusieurspassages, retouches sur le site par kit retouches.Mode de métré : A l'unité.Localisation : Porte extérieure d'entrée en façade de l'escalier d'accès au R+1, façade sur cour arrière.



MENUISERIES EXTÉR. BOIS ET ALU- OCCULTATIONS002 -NT- 11 PORTE BOIS SIMPLE PLEINE 1 VANTAIL ME11 DE 95 X 210 H CMFourniture et pose de porte bois simple pleine 1 vantail de dimensions en tableaux de maçonnerie 95 x 210 h cm ht,en bois pin sylvestre 3 plis aboutés certifiés PEFC ou FSC, posé entre seuil, linteau et tableaux en maçonnerieexistants


* Dormant en bois pin sylvestre 3 plis aboutés constitué de montants verticaux d'épaisseur 58 mm et de traversehorizontale haute d'épaisseur 58 mm, fixé entre seuil, linteau et tableaux en maçonnerie existants.





équivalent et esthétiquement similaire.* Arrêt de porte extérieur au sol.* Ferme porte hydraulique.* Tapées de rattrpage de l'épaisseur du doublage existant en bois pin sylvestre 3 plis aboutés.* Baguettes et profilés bois pin sylvestre 3 plis aboutés pour une parfaite finition.

Pose entre seuil, linteaux et tableaux en maçonnerie existants, compris accessoires de fixations et de finitions ettoutes sujétions d'éxécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expréssément décrites.L'ensemble permettra de délimiter:* 1 porte simple pleine 1 vantail ouvrant à la française de 95 x 210 h cm.L'ensemble conforme au détail de l'architecte.Compris laquage en usine de type NABOCO par une entreprise ayant le process NABOCO.Teinte bois au choix de l'architecte, traitement I.F.H. par trempage, appliquée au pistolet en plusieurspassages, retouches sur le site par kit retouches.Mode de métré : A l'unité.Localisation : Porte entre local bureau du maire et escalier d'accès au R+1.

002 -NT- 12 GRILLE À ENROULEMENT EN ACIER GALVANISÉ À CHAUD DE 343 X 230 H CMFourniture et pose d'une grille métallique de protection en acier galvanisé à chaud, à enroulement de 343 x 230 h cmconstituée de :* Un arbre d'enroulement en acier galvanisé, fixé dans le plénum du faux-plafond plaques de plâtre du sas d'entrée.* Un tablier en tubes acier ronds galvanisé diamètre 14 mm, épaisseur 1,5 mm, ondulés, reliés entre eux par desagrafes, avec tubes droits intermédiaires pour grille renforcée.* Des coulisses retard à l'effraction en acier galvanisé.* Une motorisation électrique.* Boite à clés extérieure avec canon de type euroéen sur organigramme. (Voir avec le menuisier intérieur qui à la charge de l'organigramme, le type de canon à fournir et à poser àla charge du présent lot)* Un système de sécurité anti-soulèvement de la grille en position fermée.* Fourreaux et câbles entre le moteur et l'alimentation électrique amenée à proximité par l'électricien.* Raccordement électrique à l'alimentation électrique de l'électricien.Compris fixation sous dalle existante.Compris toutes sujétions d'exécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expréssément décrites.Mode de métré : A l'unité.Localisation : En façade du local sas d'entrée, façade rue des marroniers.



MENUISERIES EXTÉR. BOIS ET ALU- OCCULTATIONS002 -NT- 13 VOLETS ROULANTS ALUMINIUM DOUBLE PAROI - EXTÉRIEURS - ÉLECTRIQUESFourniture et pose de volets roulants aluminium double paroi isolés à moteur électrique, se déroulant à l'extérieurdes châssis bois, comprenant :* Un bandeau extérieur de hauteur 25 cm sous linteau en bois pin sylvestre 3 plis aboutés.* Un bandeau intérieur de hauteur 25 cm sous linteau en bois pin sylvestre 3 plis aboutés, compris isolation colléecontre le bandeau côté barre d'enroulement.* Une sous face intérieure sous l'arbre d'enroulement de largeur 20 cm environ en bois sylvestre 3 plis aboutés,compris isolation côté arbre d'enroulement.Compris laquage en usine de type NABOCO par une entreprise ayant le process NABOCO.Teinte bois au choix de l'architecte, traitement I.F.H. par trempage, appliquée au pistolet en plusieurspassages, retouches sur le site par kit retouches.* Un tablier de volet roulant à manœuvre électrique, constitué de lames en aluminium laqué double paroi RALau choix de l'architecte avec isolant mousse de polyuéthane entre les 2 parois.* Un arbre d'enroulement en acier galvanisé.* Des coulisses verticales en aluminium laqué RAL au choix de l'architecte fixées contre les tableaux en maçonnerieexistants.* Un système de sécurité automatique anti-soulèvement du volet en position fermée par compression du tablier.* Une commande électrique individuelle intérieure par télécommande infrarouge fixée à la paroi.( Le titulaire du présent lot doit le raccordement électriques au moteur et à l'alimentation électrique laissée en attentepar l'électricien au droit de moteur )L'ensemble suivant détails et coupes de l'architecte, y compris toutes sujétions d'exécution liées à la spécificitéde l'ouvrage, même non expressement décrites.Coloris : Aluminium laqué RAL au choix de l'architecte.Mode de métré : A l'unitéLocalisation : En façade des locaux salle du conseil et des mariages, bureau des adjoints et bureau du maire, façade

rue des jardins et cour arrière.

002 -NT- 14 RÉSERVATIONS DANS ENSEMBLES ET CHÂSSIS BOIS ET POSE BOUCHES D'ENTRÉE D'AIRRéalisation de réservations dans ensemble et châssis bois selon gabarit fourni par le plombier et pose des bouchesd'entrée d'air fournies par le plombier.La fourniture des bouches est à la charge du plombier.Mode de métré : A l'unité.Localisation : Au droit des châssis et ensembles bois en façades rue des marroniers, rue de jardins et cour arrière.

002 -NT- 15 MAIN COURANTE EXTÉRIEURE ACIER LAQUÉ SUR MONTANTS POUR RAMPES ET PALIER PMRFourniture et mise en œuvre de main courante acier laqué sur montants acier laqué pour rampes et paliers PMR,constituée de :* Des montants en profilés tubulaires de 50 x 50 mm, en acier laqué peinture époxy au four après traitementanti-corrosion.Ces montants seront fixés tous les 1,50 m maximum sur le muret béton d'épaisseur 16 cm des rampee et du palierPMR, par l'intermédiaire de platines en acier laqué, chevilles et boulons.* Une main courante en profilés tubulaires de 50 x 50 mm, en acier laqué peinture époxy au four après traitementanti-corrosion.Cette main courante sera fixée par soudure sur les montants.Compris toutes sujétions d'éxécution liées à la spécificité de l'ouvrage même non expréssément décrites.Teinte RAL au choix de l'architecte.Mode de métré : Au ml.Localisation : D'un côté des rampes et palier PMR pour accès à l'entrée façade rue des marroniers.







DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ETFORFAITAIRE

( DPGF )

AIM


38690 - CHABONS



MENUISERIES EXTÉR. BOIS ET ALU- OCCULTATIONSDescription de l'ouvrage Un. Qtés P.U. PT Destination

002 -NT- 01 ENSEMBLE BOIS ET ALUMINIUM LAQUÉ VITRÉ ME1 DE 343 X 230 H CM1,01 Ens. Bois-aluvitré ME1 343 x 230 h cm Un 1,00

002 -NT- 02 ENSEMBLE BOIS ET ALUMINIUM VITRÉ VITRÉ ME2 DE 280 X 150 H CM2,01 Ens. Bois-alu vitré ME2 280 x 150 h cm Un 1,00

002 -NT- 03 ENSEMBLE BOIS VITRÉ ET ALUMINIUM LAQUÉ ME3 DE 236 X 150 H CM3,01 Ens. Bois-alu vitré ME3 236 x 150 h cm Un 1,00

002 -NT- 04 ENSEMBLE BOIS VITRÉ ME4 DE 230 X 160 H CM4,01 Ensemble bois vitré ME4 230 x 160 h cm Un 1,00

002 -NT- 05 CHÂSSIS BOIS VITRÉ ME5 DE 100 X 160 H CM5,01 Châssis bois vitré ME5 100 x 160 h cm Un 1,00

002 -NT- 06 ENSEMBLE BOIS VITRÉ ME6 DE 276 X 160 H CM6,01 Ensemble bois vitré ME6 276 x 160 h cm Un 1,00



002 -NT- 09 PORTE BOIS SIMPLE PLEINE 1 VANTAIL ME8 DE 86 X 213 H CM9,01 Porte bois pleine 1V ME8 86 x 213 h cm Un 1,00



002 -NT- 12 GRILLE À ENROULEMENT EN ACIER GALVANISÉ À CHAUD DE 343 X 230 H CM12,01 Grille à enroulement 343 x 230 h cm Un 1,00

002 -NT- 13 VOLETS ROULANTS ALUMINIUM DOUBLE PAROI - EXTÉRIEURS - ÉLECTRIQUES13,01 Volet roulant alu de 230 x 160 h cm Un 1,0013,02 Volet roulant alu de 100 x 160 h cm Un 1,0013,03 Volet roulant alu de 276 x 160 h cm Un 1,0013,04 Volet roulant alu de 106 x 150 h cm Un 1,00

002 -NT- 14 RÉSERVATIONS DANS ENSEMBLES ET CHÂSSIS BOIS ET POSE BOUCHES D'ENTRÉE D'AIR14,01 Réservations et pose bouches entrée air Un 7,00

002 -NT- 15 MAIN COURANTE EXTÉRIEURE ACIER LAQUÉ SUR MONTANTS POUR RAMPES ET PALIER PMR15,01 Main courante acier laqué sur montants ml 8,78

TOTAL EUROS HT

RAMENE A

TVA 20 %

TOTAL EUROS TTC

( DPGF ) COMMUNE DE HOSTUN Page 1 / 2



A ……………………………

Le …………………………..

Cachet entrepreneur et Signature de l'entrepreneur,

( DPGF ) COMMUNE DE HOSTUN Page 2 / 2

COMMUNE DE HOSTUN LOT02 MENUISERIES EXTÉR. BOIS ET...

Documents

Transcript of COMMUNE DE HOSTUN LOT02 MENUISERIES EXTÉR. BOIS ET...