COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE

COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE

2 Rue du Pavillon

28120 ILLIERS COMBRAY

DCE Version n°2 Indice 1 – Octobre 2018

LOT 01

DEMOLITIONS – GROS-ŒUVRE

Affaire n° 180633

REALISATION DE BUREAUX POUR L’HOTEL

COMMUNAUTAIRE

15 rue Philebert Poulain

28120 ILLIERS COMBRAY

Affaire : REALISATION DE BUREAUX POUR L’HOTEL COMMUNAUTAIRE - 15 rue Philebert Poulain - 28120 ILLIERS COMBRAY

CCTP : LOT 01 – DEMOLITIONS – GROS-ŒUVRE 261.018

_______________________________________________________________________________________________

Affaire n°180633 – version 2 – indice 0 du 26102018 2

LAMALLE Ingénierie – 5 allée de la Scierie – 28210 CHAUDON – T 02 37 82 34 68

LOT 01 – DEMOLITIONS - MAÇONNERIE

SOMMAIRE

01.1 INDICATIONS GENERALES .......................................................................................................................................... 3 01.1.1 OBJET DE L’ENTREPRISE ............................................................................................................................................... 3 01.1.2 PRESTATIONS DE L’ENTREPRENEUR ............................................................................................................................. 3 01.1.3 DOCUMENTS DE REFERENCE (liste non exhaustive) ...................................................................................................... 4 01.1.4 QUALITE DES FOURNITURES ......................................................................................................................................... 8 01.1.5 PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN ............................................................................................................................. 9 01.1.6 CONSTAT D’ETAT DES LIEUX ....................................................................................................................................... 10 01.1.7 IMPLANTATION - PIQUETAGE ...................................................................................................................................... 10 01.1.8 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE LORS DES TRAVAUX ............................................................................ 11 01.1.9 SUJETIONS PARTICULIERES AU CHAPITRE GO (Traçage, trait de niveau, incorporation, calfeutrements, etc.) ............ 12 01.1.10 NUISANCES .................................................................................................................................................................. 13 01.1.11 MATERIAUX CONSTITUTIFS DES BETONS ET BETON ARME ........................................................................................ 14 01.1.12 PAREMENTS DES BETONS COULES EN PLACE ........................................................................................................... 17 01.1.13 MORTIERS - ENDUITS - CHAPES ................................................................................................................................. 21 01.1.14 TERRASSEMENTS ........................................................................................................................................................ 23 01.1.15 CANALISATIONS INTERIEURES ENTERREES ................................................................................................................ 27 01.2 DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES ..................................................................................................... 28 01.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER ....................................................................................................................................... 28 01.2.2 CONSTAT D’ETAT DES LIEUX ....................................................................................................................................... 30 01.2.3 GARDIENNAGE ............................................................................................................................................................. 30 01.2.4 ETUDES B.A ET PLANS DE RECOLEMENT .................................................................................................................... 30 01.2.5 IMPLANTATION ............................................................................................................................................................ 30 01.2.6 ESSAIS ......................................................................................................................................................................... 31 01.2.7 TRAVAUX PREPARATOIRES .......................................................................................................................................... 31 01.2.8 EXECUTION DES TRAVAUX DE DEPLOMBAGE ............................................................................................................. 32 01.2.9 DEMOLITIONS D’OUVRAGES ........................................................................................................................................ 35 01.2.10 TERRASSEMENTS - REMBLAIS .................................................................................................................................... 37 01.2.11 CANALISATIONS INTERIEURES .................................................................................................................................... 40 01.2.12 STRUCTURE ................................................................................................................................................................. 41 01.2.13 OUVRAGES DIVERS ...................................................................................................................................................... 48 01.2.14 TRAVAUX DE CARRELAGE ............................................................................................................................................ 49 01.2.15 FINITIONS ET REPLIEMENT DE CHANTIER ................................................................................................................... 52 01.2.16 VARIANTE – PLANCHER BAC COLLABORANT MINCE SUR SOLIVES BOIS .................................................................. 53 01.2.17 OPTION – CHEMINEMENT EN FACADE EST ................................................................................................................. 54



_______________________________________________________________________________________________



01.1 INDICATIONS GENERALES

01.1.1 OBJET DE L’ENTREPRISE

Les travaux faisant l’objet du présent CCTP sont relatifs à la fourniture et à la mise en œuvre des ouvrages

relevant du lot DEMOLITIONS - GROS ŒUVRE, concernant le projet de création de réalisation de bureaux pour

l’Hôtel Communautaire.

L’ensemble est situé 15 rue du Philebert Poulain – 28120 ILLERS COMBRAY.

01.1.2 PRESTATIONS DE L’ENTREPRENEUR

Les prestations de l’Entrepreneur comprennent :

Installation de chantier, pour tous les corps d’état pendant toute la durée du chantier TCE.

Travaux préparatoires

Les études, implantation, etc.

Les démolitions et curage dans le bâtiment

Les terrassements des fouilles en rigole, tranchées, etc.

Les réseaux enterrés sous dallage

Les ouvrages en B.A. et maçonneries

Ouvrages divers

Les finitions et repliements de chantier.

Les prestations de l’Entrepreneur comprennent aussi :

la fourniture, le transport à pied d’œuvre et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la

réalisation des travaux projetés

l’amenée, l’établissement et l’enlèvement de tous les appareils et engins nécessaires à la réalisation des

travaux

les frais de location, d’entretien, de réparation, d’assurance de ce matériel

l’établissement et la fourniture de plans de récolement.

la protection des ouvrages pendant la durée des travaux

la réfection des ouvrages détruits au cours des travaux

le nettoyage du terrain avant la réception des ouvrages.



_______________________________________________________________________________________________



LIMITES DE PRESTATION

Travaux inclus dans le présent lot =

Les démolitions d’ouvrages enterrés

Les terrassements pour le bâtiment et pour les ouvrages extérieurs.

Révision des planchers bois non démolis

Les réseaux assainissements (EU/EV).

La tranchée pour le réseau enterré gaz.

Travaux exclus du présent lot :

Les chutes E.P en élévation (lots Plomberie et Couverture)

Mise à la terre et continuité des masses : fourniture et pose du câble de ceinturage (lot Electricité – Téléphone –

VMC - Télévision).

Les réseaux eau et gaz sous bâtiments (lot Plomberie – Sanitaires - Chauffage)

01.1.3 DOCUMENTS DE REFERENCE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

L'Entrepreneur devra se conformer aux prescriptions du C.S.T.B, aux Décrets, Arrêtés, etc.

01.1.3.1 GENERALITES

Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels envisagés, doivent satisfaire les normes françaises

homologuées, ainsi que les dispositions des documents techniques unifiés (D.T.U.)

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels, ne peuvent être admis que s'ils font l'objet :

soit d'un Avis Technique de la Commission valide et favorable

soit d'une enquête technique favorable par un Contrôle Technique agréé.

Font également référence les règles de sécurité contre l'incendie, ainsi que les règles professionnelles (U.N.M.),

les recommandations professionnelles (I.T.B.T.P.), etc.

Dans le présent C.C.T.P., il est fait usage des abréviations suivantes :

Cahier des Clauses Administratives Particulières C.C.A.P.

Cahier des Charges C.CH.

Règles de calcul R.C.

Mémento M.

Documents Techniques Unifiés D.T.U



_______________________________________________________________________________________________



01.1.3.2 REGLES DE CALCUL

Les ouvrages doivent être calculés conformément aux règles de calcul contenues dans les documents suivants

et notamment :

Béton armé :

Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant la

méthode des états limites (Eurocode 2 : Calcul des structures en béton).

Maçonneries :

D.T.U. 20.1

Règles de calcul simplifiées pour les parois et murs en maçonneries

(CSTB 2024 - 262 - septembre 1985)

D.T.U. 20.12

Conception du Gros-Oeuvre en maçonnerie des toitures destinées à

recevoir un revêtement d'étanchéité.

Eurocode 6

Calcul des ouvrages en maçonnerie

Construction :

Règles générales de construction des bâtiments, ainsi que les arrêtés et circulaires d'application.

Feu :

Règles Feu Béton : Eurocodes 1 et 2.

Fondations :

Eurocode 7 - Calcul géotechnique.

Neige et vent :

Eurocode 1

L’Entrepreneur tiendra compte des surcharges climatiques appliquées sur les ouvrages conformément aux

règles Neige et Vent (NF EN 1991-1-3 et NF EN 1991-1-4).

Il sera tenu compte notamment des surcharges d’accumulation d’eau et de neige possible compte tenu de la

géométrie de la toiture.

Séisme :

Eurocode 8 - Calcul Parasismique.



_______________________________________________________________________________________________



01.1.3.3 CHARGES D’EXPLOITATION

Les charges d’exploitation seront conformes à l’Eurocode 1

Cage d’escalier : 250 daN/m2

Bureaux : 250 daN/m2

Vestiaires / Sanitaires : 250 daN/m2

Archives : 600 daN/m2

01.1.3.4 CHARGES PERMANENTES

Chape flottante sur isolant : 170 daN/m²

Revêtements carrelés scellés : 180 daN/m²

Revêtements carrelés collés : 30 daN/m²

Revêtements sols souples : 15 daN/m²

Cloisons : 100 daN/m2

01.1.3.5 CHARGES CLIMATIQUES

Les charges climatiques seront conformes à l’Eurocode 1

Situation des bâtiments : Commune d’Illiers Combray (28120).

Vent - Région 2 - Site normal

Neige - Région A1 – Altitude RdC 160,00 m environ

01.1.3.6 ACTIONS ACCIDENTELLES

Niveau prévisible des plus hautes eaux : Suivant rapport de sol.

Séismes : suivant Eurocode 8 – zone 1 – Catégorie d’importance II

Conformément aux textes réglementaires, une étude parasismique n’est pas nécessaire pour ce projet.



_______________________________________________________________________________________________



01.1.3.7 SECURITE INCENDIE

Code de la Construction et de l’habitation :

Dispositions générales

Sécurité et protection des immeubles

Classifications des matériaux et éléments constitutifs de la construction

Règlement de sécurité ERP

Respect des Normes NF - réaction au feu

Respect des classements C.E.C.M.I. pour les matériaux.

Nature de l’exploitation :

Locaux ERP type W – classement 5ème

catégorie

Stabilité au feu demandée sur la structure :

Bâtiment classé en 5ème

catégorie, avec plancher bas du dernier niveau à plus de 8,00 m.

Eléments porteurs verticaux : S.F 1 H

Planchers : C.F 1 H

Dispositions conformes aux notices de sécurité et aux rapports de la Commission de Sécurité annexés au Permis

de construire.

01.1.3.8 REGLES THERMIQUES

Conformément à la réglementation en vigueur, l’Entreprise s’engage à respecter les critères techniques

nécessaires à l’obligation de résultat qui est exigée dans le cadre du présent marché.

Rappel réglementation générale – Règles Th DTU

Réglementation Thermique 2005 existants – RT2005 ex

01.1.3.9 REGLES ACOUSTIQUES

Conformément à la réglementation en vigueur à la date du DCE.

01.1.3.10 REGLEMENTATION HANDICAPES

Respect des Normes et Règlements particuliers suivant les indications de la dernière réglementation:

Loi Handicap du 11 février 2005, ainsi que ses arrêtés et décrets d’applications, notamment le décret du 17 mai

2006 et les arrêtés du 01 août 2006 et du 21 mars 2007.

Ainsi qu’aux circulaires du 30 novembre 2007.



_______________________________________________________________________________________________



01.1.4 QUALITE DES FOURNITURES

Les matériaux employés correspondront aux définitions techniques (thermiques ou acoustiques) stipulées dans

le C.C.T.P. Ils feront l'objet d'avis technique valide et favorable du C.S.T.B. dont copies seront adressées au

Maître d'Oeuvre et au Bureau de Contrôle.

La nature et la qualité des matériaux seront définies par les Cahiers des Charges des D.T.U. correspondants.

L'Entrepreneur devra présenter au Maître d'Oeuvre un échantillon grandeur nature de chacun des types

d'éléments mentionnés dans le présent C.C.T.P.

Ces échantillons serviront ultérieurement de témoins pour contrôle des fournitures faites sur chantier.

Toutes les fournitures seront livrées sous emballage suffisamment résistant pour en assurer la parfaite protection

et conservation, étant entendu que les matériaux mis en oeuvre devront être à l'abri de tous reproches, tout

élément même légèrement dégradé devant être systématiquement écarté.

Stockage dans les locaux à l'abri de l'humidité et des intempéries.



_______________________________________________________________________________________________



01.1.5 PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN

Connaissance des lieux

L'Entreprise sera censée s'être engagée dans son marché en toute connaissance de cause.

L'Entreprise sera tenue entièrement responsable d'éventuelles dégradations des réseaux existants (sur les

domaines publics et privés), lors de terrassements (coupure de réseaux) ou lors de passage de véhicules lourds

(rupture par tassements).

Les conséquences directes et indirectes seront financièrement imputées à l'Entreprise responsable du désordre.

En aucun cas, le Maître d'Oeuvre sera tenu responsable d'avoir fourni des documents imprécis, ou même

d'absence de documents.

les modalités et difficultés de circulation et de stationnement les sujétions des règlements administratifs en

vigueur se rapportant à la sécurité sur le domaine public.

l'enquête préalable concessionnaires et services de sécurité

le Cahier des Charges du Maître d'Ouvrage

Connaissance du projet

L’Entreprise ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les

travaux de sa profession ou fassent l'objet d'une demande de supplément sur ses prix.

Tout ce qui figure sur les pièces graphiques mais qui n'est pas écrit dans le C.C.T.P. a la même valeur que si les

indications sont portées à la fois sur les pièces écrites et les pièces graphiques.

Elles sont dues par les Entreprises.

Au cas où la concordance entre deux ou plusieurs documents peut donner lieu à interprétation, l'appréciation en

revient d'autorité au Maître d'Oeuvre.

D'une façon générale, la solution retenue sera celle conduisant à la prestation la plus complète et de la meilleure

qualité.

Devront être exécutés comme étant dans le prix sans exception ni réserve, tous les travaux de la profession,

nécessaires et indispensables pour l'achèvement complet des ouvrages et permettant une utilisation satisfaisante

dans le cadre de l'ensemble de l'opération.

Notion de forfait

L’Entrepreneur reconnaît être parfaitement informé des travaux à réaliser, après s’être rendu sur place pour

apprécier les difficultés directes et indirectes.



_______________________________________________________________________________________________



01.1.6 CONSTAT D’ETAT DES LIEUX

Un constat d'huissier sera effectué en présence du Maître d'Ouvrage, du Maître d'Oeuvre et du Bureau de

Contrôle préalablement au début des travaux, à la charge financière du titulaire du présent lot.

Le procès verbal de constat sera fourni en cinq (5) exemplaires à l'Architecte avec une série de photos. Il

portera, notamment, sur l'état des voiries, trottoirs, les mitoyens, l’état des immeubles existants avoisinants, des

ouvrages existants, l’état des égouts, réseaux limitrophes à l’opération.

01.1.7 IMPLANTATION - PIQUETAGE

L’Entrepreneur titulaire du présent marché doit l’implantation générale et le piquetage de tous ses ouvrages et

des bâtiments.

Préalablement à tout début d’intervention, il fournit un plan d’implantation au Maître d’Oeuvre qui le vérifie et

l’approuve avec l’accord du Maître de l’Ouvrage.

Ce plan sera le résultat d’une coordination générale avec les aménagements extérieurs et les installations de la

viabilisation. Tous les piquets et chaises seront rattachés en plan et en altitude par rapport aux niveaux NGF.

L’Entreprise générale est tenue de veiller à la conservation des piquets et chaises et de les remplacer à ses frais

en cas de détérioration de ceux-ci.

Pour l’exécution de l’implantation des bâtiments, il fera appel au géomètre expert agréé par le Maître d’Ouvrage.

L’Entreprise en supportera la totalité des frais financiers.

Toutes divergences qui peuvent se révéler au cours de ces tracés devront être signalées immédiatement au

Maître d’Oeuvre. En cas d’inobservation de cette clause, l’Entreprise devra en subir les conséquences.

L’Entreprise fait son affaire de l’obtention de l’accord des Services Techniques municipaux en ce qui concerne le

respect des alignements conformément au Permis de Construire.



_______________________________________________________________________________________________



01.1.8 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE LORS DES TRAVAUX

L'Entreprise adjudicataire se reportera aux pièces administratives et, en particulier au Cahier des Clauses

Administratives Particulières qui précise toutes les données administratives.

De plus, l'Entreprise devra la fourniture des documents suivants :

Plans d'exécution et d’atelier :

Qui consistent en tous les plans des ouvrages à exécuter rentrant dans la prestation du lot concerné

(Terrassements, réseaux enterrés, maçonneries, béton, béton armé, etc.).

Les plans B.A émis par l'Entrepreneur devront comporter l'indication des axes maîtres, des tolérances, de la

nature du parement fini à obtenir (soigné, lissé, appareillé, ...) et la composition et résistance du béton (dosage,

granulométrie, ...), les hypothèses de charges d’exploitation, la portance du sol, les noms et signatures de

l’exécutant et du vérificateur des plans.

Les plans d'exécution du ferraillage devront faire figurer :

les natures d'acier

les schémas de façonnage de chaque barre

les noeuds à forte densité d'armatures

les rayons de cintrage des barres

l'implantation des barres dans les coffrages

les distances au parement (notamment dans le cas d'éléments devant résister au feu)

les zones de recouvrement des armatures.

Les plans d’exécution seront fournis par l’entreprise. Les plans d’appel d’offre sont des plans guides.

L’Entreprise devra également fournir :

les plans d’installations de chantier par phases

les fiches et avis techniques des matériaux employés

PPSPS suivant PGC du coordonnateur SPS

Modes opératoires détaillés des travaux de Gros-oeuvre avec avis du coordonnateur SPS, avant démarrage des

travaux.

Notes de calcul :

Définissant les hypothèses, actions et sollicitations, descentes de charges, justifications vis à vis des

sollicitations.

L’ensemble de ces documents devra être approuvé par le Bureau de Contrôle et le Maître d’Oeuvre avant

l’exécution des travaux.



_______________________________________________________________________________________________



01.1.9 SUJETIONS PARTICULIERES AU CHAPITRE GO (TRAÇAGE, TRAIT DE NIVEAU, INCORPORATION,

CALFEUTREMENTS, ETC.)

Trait de niveau

L'Entreprise générale est chargée de l'exécution et de l'entretien du trait de niveau. Elle se rapprochera du Maître

d'Oeuvre afin de fixer les références.

Le trait de niveau doit être battu sur toute la structure verticale, à l'intérieur de la construction et à tous les

niveaux.

Si le trait de niveau vient à être effacé, l'Entrepreneur doit le tracer à nouveau et à ses frais et ce, autant de fois

que cela s'avère nécessaire.

Un repère par clou scellé sera prévu dans chaque zone de bâtiment, à chaque niveau, à l’intérieur d’une gaine

technique.

Incorporation

L'Entrepreneur du présent lot doit mettre en place, régler et caler les éléments suivants fournis par les autres

corps d'état et incorporés au coulage du béton : fourreaux, dormants, cadres, huisseries, cornières, taquets,

douilles, rails, inserts, etc.

Il est responsable du positionnement et du bon état de ces éléments jusqu'à leur utilisation par l'Entreprise

fournisseur.

Dans les voiles B.A, la fourniture et la mise en place de mannequins avec feuillure, seront à la charge du présent

lot.

Les mannequins seront suffisamment raidis pour assurer la tenue, sans déformation possible, des huisseries de

banche au serrage des banches ainsi que pendant le bétonnage (flambement, déversement, etc.).

Les huisseries étant un composant associé à la porte, les tolérances de mise en oeuvre devront respecter celles

du lot Menuiseries Intérieures.

Les canalisations de fluides, d'électricité, sont mises en place par les corps d'état concernés.

Le Gros-Oeuvre a la sujétion de prévoir l'intervention de ces corps d'état simultanément à ses propres travaux.

Le Gros-Oeuvre doit la mise en oeuvre des prestations ci-dessus également lorsque les incorporations sont

faites dans les éléments préfabriqués.

Réservations

L'Entreprise générale doit implanter et réserver les ouvrages suivants demandés par les autres corps d'état :

trous, trémies, passages horizontaux et verticaux, défoncés, feuillures, caniveaux, etc.

Il doit également les renforts qui sont nécessaires.

Le Gros-Oeuvre doit obligatoirement repérer et vérifier les réservations qu'il a faites ; ceci pour chacun des lots

auxquels elles sont destinées.



_______________________________________________________________________________________________



Réservations omises par les corps d'état

Chaque corps d'état doit fournir sur plans de ses réservations, suivant le calendrier d’exécution

Elles sont réalisées par l'Entreprise du présent Chapitre aux frais de l'Entreprise concernée.

dans le béton et les maçonneries porteuses,

Calfeutrements - raccords

Le titulaire du présent lot doit :

le rebouchage des trémies, trous et passages dans les planchers, voiles en BA et cloisons en agglos

porteuses (respect de la stabilité mécanique, du coupe-feu, de l’isolation phonique)

NOTA :

Ces rebouchages devront assurer la continuité du degré coupe-feu et de l'isolation phonique

les calfeutrements après pose dans ses ouvrages des menuiseries, serrureries, et d'une façon générale de

tous les ouvrages scellés.

les raccords d'enduits nécessaires.

Avant de procéder aux bouchements, calfeutrements, raccords d'enduits, chaque lot doit protéger ses appareils

ou ses ouvrages situés à proximité.

Les dommages subis par les appareils ou ouvrages du fait de projection de mortier ou autre cause devront être

réparés par le lot responsable de la dégradation.

01.1.10 NUISANCES

Les travaux se feront pendant les heures prévues au Règlement Sanitaire Départemental titre V 102-7 et

conformément aux éventuels arrêtés préfectoraux pris en faveur de la protection contre le bruit.

Les moteurs d'engins seront insonorisés conformément aux règlements en vigueur.

Le nettoyage journalier des accès du chantier sur les voies publiques ou privées ainsi que des abords, est à la

charge de l'Entreprise du présent lot.

Il en sera de même de l'entretien en cours de chantier, et de la remise en état éventuelle en fin de chantier, des

voies d'accès et trottoirs.



_______________________________________________________________________________________________



01.1.11 MATERIAUX CONSTITUTIFS DES BETONS ET BETON ARME


Voir D.T.U. 20-1, 20-12, 21, 23-1

Le choix des bétons devra se faire selon la norme NF EN 206-1.

Agrégats :

Voir norme P 18-301, articles 2-1 et 3-3 du D.T.U 21.

Liants :

Voir normes N.F. P 15-300 et N.F. P 15-301

Adjuvants :

Accélérateurs, retardateurs, plastifiants, entraîneurs d'air, hydrofuges : voir N.F. P 18-103, N.F. P 18-330 à P 18-

337, certification B02.

Eau de gâchage du béton :

Conforme aux exigences de la norme N.F. P 18-303 concernant les caractéristiques physiques et chimiques.



_______________________________________________________________________________________________



01.1.11.2 TABLEAU DES BETONS

N°de

classification

Type d’ouvrage Dosage

minimum

ciment

Fc 28

(Mpa)

Symbole

du ciment

Adjuvants Contrôle

B0

Béton de

propreté et

blocage

150

CLK-

CEM III/C

32.5

Néant

B1 Béton non

armé en contact

avec la terre

(gros béton)

250

15

CLK -

CEM III/C

32.5

Hydrofuge

Atténué

B2 Béton armé en

contact avec la

terre (voiles

semelles.)

350

25

(C25/30)

CLK -

CEM III/C

32.5

Hydrofuge

et plastifiant

Strict

B3 Béton armé en

élévation

350

25

(C25/30)

CPA -CEM I

32.5 ou

CPJ-CEM II/A

32.5

Strict

B4 Béton armé pour

éléments

sollicités

400

30

(C30/37)

CPA-CEM I

42.5 OU

CPJ-CEM II/A

42.5

Strict

B5 Béton armé pour

éléments très

sollicités

Ou Béton

précontraint

400

35

(C35/45)

CPA-CEM I

32.5 ou

CPJ-CEM

II/A 42.5

Strict

B6 Béton pour

forme et

recharge

200

CPA-CEM I

32.5 ou

CPJ-CEM

II/A 32.5

Néant

B7 Béton blanc

de ciment

blanc

350

25

(C25/30)

Ciment blanc

CPA-CEM I

42.5

Plastifiant

Strict

B8 Béton pour

éléments préfa.

Ouvrages

spéciaux

400

25

(C25/30)

CPA-CEM I

32.5

hydrofuge

Plastifiant

Strict



_______________________________________________________________________________________________



01.1.11.3 ETUDE ET CONTROLE DES BETONS

Voir D.T.U. 20, chapitre VIII.

N.F. P 18-400, N.F. P 18-404 à N.F. P 18-406, N.F. P 18-451

Les laboratoires qui effectuent les épreuves et essais dus par l'Entreprise au titre de son marché, aussi bien lors

de l'étude préalable que pour le contrôle du béton lors de l'exécution des ouvrages, doivent être agréés par le

Maître d'Oeuvre et le Bureau de Contrôle.

Définition du béton contrôlé :

Un béton contrôlé a une composition qui résulte d'une étude préalable et sa production est soumise à un

contrôle. Cette étude et ce contrôle sont conformes aux prescriptions des articles ci-après.

01.1.11.4 FABRICATION - TRANSPORT - MISE EN OEUVRE DU BETON (CF. ARTICLE 4.2 DU D.T.U. 21)

Fabrication et transport

Le béton peut être fabriqué dans une centrale extérieure, qui doit être agréée par le Bureau de Contrôle pour les

classes de béton demandées.

En cas d’utilisation des bétons prêts à l’emploi, les bétons seront obligatoirement normalisés (type BCN de la

norme P 18-305)

Le transport doit alors être obligatoirement effectué dans des camions toupies.

Après fabrication, la mise en oeuvre du béton doit être faite dans un délai maximum fixé en début de chantier ; à

titre indicatif, on pourra adopter un délai de 1 H 30 par température inférieure ou égale à 20° C, et 1 H 00 par

temps plus chaud.

Il peut également être installé des centrales sur le chantier.

Tout ajout d'eau postérieur à la fabrication est interdit.

Le délai entre fabrication et mise en oeuvre doit être réduit au minimum.

Les bétons ainsi mis en oeuvre font l'objet d'un contrôle strict.

Le maître d’œuvre pourra vérifier à tout moment les bons de livraison des B.C.N.

Mise en oeuvre

Les coulages, serrage, reprises de bétonnage, etc., sont effectués conformément à l'article 3.6 du C.CH D.T.U.

23.1

Arrêts de bétonnage

D'une manière générale, les arrêts de bétonnage doivent être évités.

L'emploi de barbotine de ciment sur les reprises de bétonnage est interdit.

Si arrêt bétonnage obligation de marquage d’un joint creux



_______________________________________________________________________________________________



01.1.11.5 ACIERS POUR BETON ARME

Voir normes NF A 35-015 et 35-022, DTU 20-1, 20-12, 21, 23-1.

Les aciers utilisés, ronds lisses, ronds à haute adhérence (HA) ou treillis soudés, doivent être conformes à leur

fiche d'homologation et à l'Eurocode 2.

01.1.12 PAREMENTS DES BETONS COULES EN PLACE


CF. norme NF P 01.101 et DTU 23.1, notamment ses articles :

3.3 Coffrages et étaiements

3.35 Produits de démoulage

3.4 Tolérance concernant : la planéité des affleurs, la rectitude des arêtes.

3.7 Décoffrage

3.8 Ragréages, finitions, trous des broches.

01.1.12.2 PAREMENTS COFFRES

On distingue trois familles :

les parements plans désignés par la lettre "P"

les parements courbes désignés par la lettre "C"

les parements spéciaux désignés par la lettre "S"

(graviers lavés cannelures, parements obtenus par incorporation de matrices contre les joues de coffrage,

etc.)

Les parements doivent être exempts de tout produit nuisant à l'adhérence des enduits, des peintures,

revêtements hydrofuges, etc., ou risquant de faire apparaître des traces.

Tous les ragréages, ponçages et enduits pelliculaires qui s'avèrent nécessaires pour obtenir un fini acceptable

sont dus. Il en de même pour le redressement des arêtes, notamment celles des poteaux, poutres, tableaux,

voussures.



_______________________________________________________________________________________________



01.1.12.3 PAREMENTS SUPERIEURS DES DALLES

Repère : lettre : D.

Ouvrages de référence :

DTU 52.1 : revêtements de sols scellés.

Recommandations professionnelles en vigueurs : Travaux de Dalle sur T.P, annales de l'I.T.B.T.P., mars-avril

1990.

Opuscule Fédération Nationale du Bâtiment : règles professionnelles de préparation des supports courants en

béton en vue de la pose des revêtements de sol mince, de janvier 1976.

Définition des parements :

On distingue 4 types de parements, dont les caractéristiques de l'état de surface sont définies comme suit :

D1 - Surface brute

Destiné à recevoir un revêtement épais tel que chapes, dalle sur T.P, carrelages épais scellés ou sur lit de sable,

nécessitant une réserve d'épaisseur de l'ordre de 5 cm et plus.

Aucune exigence particulière n'est requise pour l'état de surface.

D2 - Surface courante régulière obtenue par un surfaçage à la règle ou à l'hélicoptère.

Destiné à recevoir les types de revêtements tels que par exemple : carrelages scellés directement sur dalle,

nécessitant une réserve d'épaisseur de l'ordre de 2,5 cm

parquets flottants nécessitant une réserve de l'ordre de 4 cm.

D3 - Surface soignée

Idem parement D2, mais destiné à recevoir, en collage direct, des revêtements de sol minces déformables sous

réserve d'un lissage (à la charge de l'applicateur) avec un produit agréé en consommation limitée à 2,5 kg/m2

maximum : au-dessus de cette valeur, un ponçage sera exigé.

D4 - Surface très soignée (par ponçage si nécessaire)

Locaux nobles destinés à recevoir une peinture de sol ou un revêtement résine en traitement définitif.

Tolérance sur l'état de surface

01.1.12.4 ECHAFAUDAGE ET ETAIS

Les échafaudages et étais doivent être calculés pour résister sans déformation aux charges qui leur sont

transmises par les coffrages et leur contenant, ainsi qu'aux effets du vent. Ils doivent pouvoir être réglables à tout

moment pour conserver aux coffrages supportés leur altitude et leur rectitude.



_______________________________________________________________________________________________



Ils doivent être disposés de telle sorte qu'ils ne donnent sur les surfaces d'appui que des efforts compatibles

avec leur résistance et qu'ils ne provoquent aucun tassement du sol ou déformation du plancher, qui

entraîneraient, par voie de conséquence, la déformation des coffrages.

Le système de réglage doit permettre la dépose des étais sans provoquer d'efforts sur les ouvrages réalisés.

Les fiches techniques des matériels seront à fournir, ainsi que leur plan d’installation où seront détaillés les

points d’ancrages et les points d’appuis.

01.1.12.5 COFFRAGE - DECOFFRAGE (CF ARTICLE 3.3 DU DTU 23-1)

Classification

1 - Dans la suite du devis, il sera fait mention de 4 types de coffrages classés en fonction de l'aspect final du

béton qu'ils auront contenu :

coffrage brut (classe " B ")

coffrage soigné (classe " S ")

coffrage lisse (classe " L ")

coffrage appareillé (classe " A ")

2 - Chacun de ces coffrages peut être :

plan

à simple courbure

à double courbure

Coffrage brut : coffrage appelé coffrage de classe "B"

1 - Caractéristiques :

utilisant des planches ordinaires non rabotées

balèvres inférieures à 2 mm

ni recoupage, ni ponçage de ces balèvres

ragréages et rebouchage des nids d'abeille, trous ...

2 - Usages principaux :

tous ouvrages enterrés

tous parements susceptibles de ne jamais être découverts.



_______________________________________________________________________________________________



Coffrage soigné : coffrage appelé coffrage de classe "S"


utilisant des planches rabotées et jointées

balèvres inférieures à 2 mm

recoupage et ponçage exigés de ces balèvres

manque de matière rebouché.

2 - Usage principal :

Tout parement d’ouvrage devant recevoir un enduit plâtre ou ciment, parement qui sera à cet effet,

soigneusement ragréé et repiqué avant exécution de ce dernier.

La rugosité peut être améliorée par un traitement de surface tel que repiquage, projection d’une barbotine.

Coffrage lisse : coffrage appelé coffrage de classe "L"


utilisant exclusivement des revêtements métal ou contre-plaqué, dont les joints ont été au préalable

soigneusement ajustés et réglés (contre-plaqué qualité marine)

balèvres poncées

recoupage et ponçage soigneux de ces balèvres

le bullage n'indique qu'une consommation moyenne d'enduit dit de débullage dont les flèches locales ne

peuvent être supérieures à 0,002m sous la réglette de 0,20 m.

2 - Usages :

tous les ouvrages de superstructure

tous les ouvrages pour lesquels il n'est pas fait mention particulière sur la nature du coffrage.

Coffrage appareillé : classe "A" spécial

parements caractérisés par la recherche d'un effet architectural déterminé : béton désactivé restant apparent

dans le cas de parement soigné, il sera exigé une finition par nettoyage à l'air comprimé.



_______________________________________________________________________________________________



01.1.13 MORTIERS - ENDUITS - CHAPES

Dosage en liant :

Désignation

Dosage en liant

Destination

M1

350 kg de CM 250 liant à maçonner

M2

400 kg de CPA-CEM I 32.5

ou de liants spéciaux pour

enduits

enduits ciment

M3

200 kg de chaux XHA +

200 kg de ciment CPA -

CEM I 32.5

enduits bâtards

M4

450 kg de CPA-CEM I 42.5

ou

CPJ-CEM II/A 42.5

chapes

M5

600 kg de CPJ-CEM II/A

42.5 pour 1 m3 de sable sec

tamisé granulométrie : 0/3

arase étanche selon article

6.22 du DTU 20.1

Le poids du liant est donné pour 1 m3 de sable sec. L'attention est attirée sur le terme sec.

01.1.13.1 ENDUITS TRADITIONNELS AU MORTIER DE LIANTS HYDRAULIQUES

La fabrication, la préparation du support et la mise en oeuvre doivent être conformes au DTU 26.1 "Travaux

d'enduits aux mortiers de liants hydrauliques".

Sauf précision particulière dans la "Description des ouvrages", l'enduit doit présenter un aspect de surface

régulier (absence de trace de taloche ou truelle).

Sur les cloisons intérieures, l'enduit doit être réalisé "au jeté".

Sur les façades, l'enduit doit être réalisé suivant la méthode entre "nu et repère".

01.1.13.2 ENDUITS D’IMPERMEABILISATION A BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES

Ces enduits s'appliquent directement sur les supports en béton ou maçonnerie, à partir d'un mortier prêt à

l'emploi (mortier adjuvanté prêt à mouiller).

Ils permettent d'exécuter des enduits en une couche de 10 à 12 mm d'épaisseur par une ou deux passes sans

délai d'attente. Ils doivent assurer la fonction d'imperméabilisation. Le gâchage et la mise en oeuvre doivent être

conformes aux prescriptions et Cahier des Charges du Fabricant.



_______________________________________________________________________________________________



01.1.13.3 ENDUITS DE PAREMENTS PLASTIQUES

La fabrication, la préparation du support et la mise en oeuvre doivent être conformes au D.T.U. 59-2

"Revêtements plastiques épais" paru en décembre 1980.

Ces enduits remplissent les mêmes fonctions que les couches de finition des enduits traditionnels précédents.

Ils sont constitués par un mélange de liant synthétique et d'une charge minérale inerte, avec ou sans pigments,

auxquels on ajoute des adjuvants. Le support est constitué soit par des murs en béton banché, soit par la

deuxième couche des enduits traditionnels au mortier.

L'enduit doit avoir reçu un avis technique et avoir une garantie de dix ans. Sa mise en oeuvre doit être conforme

à cet avis technique.

Des présentations en place doivent être faites sur indications du Maître d'Oeuvre.

01.1.13.4 ENDUITS INTERIEURS AU PLATRE

La fabrication, la préparation du support et la mise en oeuvre doivent être conforme au D.T.U. 25-1 "Travaux

d'enduits intérieurs en plâtre".

Les angles saillants doivent être protégés par des cornières métalliques galvanisées, ou en matière plastique.

Les enduits sont des types suivants :

* soit au plâtre P.F.C., exécutés manuellement, en deux couches à la volée sans nu ni repère ; finition

"coupé",

* soit au plâtre à projeter, mis en place mécaniquement à la volée, en une couche sans nu ni repère, suivant

prescription du fabricant.

01.1.13.5 CHAPES INCORPOREES

Elles sont constituées de mortier M4, mis en oeuvre avant que le béton du support n'ait commencé son

durcissement, et taloché soit manuellement, soit mécaniquement.

L'épaisseur minimale est de 2 cm. L'état de surface doit être fin et régulier.

La tolérance de planéité est de 5 mm. sous la règle de 2 mètres.

Les façons de pente et raccordements aux siphons de sol sont à la charge du présent lot.



_______________________________________________________________________________________________



01.1.14 TERRASSEMENTS

01.1.14.1 FOUILLES EN RIGOLES OU EN TROUS

Fouilles réalisées à la main ou à l’engin mécanique (si le terrain le permet).

Les fonds de forme seront parfaitement dressés et ne présenteront ni jarrets, ni irrégularités. Les parois devront

être stables.

NOTA : Lorsque les fouilles sont exécutées mécaniquement, l’arasement aux cotes prévues sera exécuté à la

main et toutes les terres décomprimées ou remaniées seront purgées.

L’ensemble des terres excédentaires sera évacué à la D.P. aux frais du présent lot. L’arase inférieure des

Fondations sera déterminée de manière à respecter l’encastrement minimal correspondant aux différentes

zones décrites dans le rapport de sol. L’Entreprise devra prévoir toutes sujétions de blindage des fouilles

et parois des puits jusqu’à la fin du coulage des puits afin d’éviter que des terres décomprimées ne

recouvrent le fond de fouille et entraînent des tassements ultérieurs préjudiciables à la stabilité et aux

déformations des structures du bâtiment.

01.1.14.2 FOUILLES EN TRANCHEES

L’Entreprise du présent lot réalisera les fouilles en tranchées pour les canalisations, alimentations, regards pour

l’ensemble des travaux d’assainissement sous bâtiment jusque et y compris les travaux de branchements et

raccordements sous voirie publique.

Les travaux seront réalisés à la main ou à l’engin mécanique et présenteront un fond de forme en pente suivant

le fil d’eau des canalisations.

01.1.14.3 REMBLAIS DES FOUILLES

Tous les remblais ne devront pas présenter de tassements appréciables.

Les matériaux seront constitués par des remblais d’apport de qualité. Les fouilles périphériques des fondations

seront comblées au moyen de matériaux soigneusement compactés. Toutes matières étrangères aux remblais

seront enlevées avant utilisation.



_______________________________________________________________________________________________



01.1.14.4 REMBLAIS DES TRANCHEES

Le fond des tranchées pour les canalisations sera recouvert d’un lit de pose en sable 0/10 ou sablon et d’une

épaisseur minimale de 10 cm compacté et dressé selon les pentes des réseaux.

Après pose des canalisations, l’Entreprise remblaiera jusqu’à 30 cm au-dessus de la canalisation par du sable

ou sablon ou gravillons dans chaussette géotextile pour les tranchées drainantes et par la suite le remblaiement

par couches successives de 20 cm compactées sera en tout venant.

L’humidité du tout venant à la pose et au compactage sera dans une fourchette de 8 à 15% permettant

l’obtention d’une densité sèche correspondant à 95% de densité maximale établie conformément à l’essai d’un

optimum Proctor.

Le nombre de passe et le type de la machine de compactage seront soumis à l’approbation du Maître d’Oeuvre

et du Contrôleur Technique.

Fourniture et pose d’un grillage avertisseur pour les tranchées comportant des câbles électriques, canalisations

d’eau, etc.

01.1.14.5 REMBLAIS DES TALUS

Cet article concerne les remblais des talus et plus généralement les remblais importants par leurs surfaces et

quantités autres que les remblais des semelles, puits et tranchées.

Le remblai se fera par couches de 20 cm soigneusement compactées avec des matériaux d’apport d’un

équivalent sable > 25, afin d’assurer une conformité à l’essai PROCTOR.

Les résultats des essais de densité en place devront avoir une valeur supérieure à 95% de l’optimum Proctor

modifié. L’Entrepreneur aura obligation de faire réaliser à ses frais le suivi de la mise en œuvre des remblais, par

un laboratoire agréé du Maître d’Ouvrage . Ce laboratoire devra fournir le cahier des essais régulièrement

effectués lors de la mise en œuvre des remblais. Les essais devront être réalisés au minimum par couche de

0.50 m d’épaisseur et à raison d’un essai tous les 10 ml de façade.

L’Entreprise devra réaliser une étude concernant ces remblais afin de garantir le résultat.

Tout manquement à cette procédure et absence de résultats admissibles entraînera un refus de la part du Maître

d’Oeuvre et les travaux de reprises seront à la charge du présent lot jusqu’à l’obtention de résultats positifs.

La qualité des remblais devra autoriser par leur composition et mise en œuvre un écoulement des eaux de pluie

vers les drains en pieds des murs et ouvrages de soutènement, et assurer une stabilité parfaite des ouvrages,

aménagements et cheminements alentours quelques soient leurs natures (Allées, cours, etc.).



_______________________________________________________________________________________________



01.1.14.6 DEBLAIS

Tous les matériaux provenant des fouilles seront évacués à la D.P.

L’Entrepreneur du présent lot prend à sa charge l’évacuation de ses terres excédentaires y compris toutes

sujétions pour transport, taxes, etc.

Les voies publiques sont maintenues propres pendant la durée de l’ensemble des travaux et toutes amendes

sont à la charge de l’Entreprise du présent lot.

Tous les produits résultant de la réalisation des travaux de terrassements du présent lot sont la propriété de

l’Entrepreneur, exception faite des découvertes résultant de l’application de l’article sur les fouilles

archéologiques.

Tous ces produits sont évacués aux décharges publiques ou privées avec tous frais de manutention, transports et

droits.

Sujétions dues aux transports de terre :

En ce qui concerne les évacuations et apports de terre, l’Entrepreneur définit, en accord avec les Services

Techniques Municipaux et les Services chargés de la circulation routière, le rythme et les horaires des

mouvements des véhicules et respecte les itinéraires imposés.

Ces sujétions sont incluses dans les prix remis.

Il met en oeuvre tous les moyens nécessaires pour limiter les pertes de terre sur la voie publique. A cet effet, il

installe à ses frais des stations de décrottage et de lavage des roues des véhicules - ouvrages démolis dès que

leur utilisation n’est plus nécessaire.

En outre pendant toute la ou les périodes de transport de terre, une arroseuse balayeuse, ou des dispositions

équivalentes, assurera aux frais de l’Entrepreneur la propreté des voies publiques sur les distances jugées

nécessaires par les Services Techniques Municipaux et les Services chargés de la circulation routière.

L’Entrepreneur pourra à ses frais et après accord du Maître d’Ouvrage réaliser les accès de chantier nécessaires

au bon fonctionnement de son chantier. Il devra également en assurer l’évacuation en fin d’opération.

L’implantation et la constitution des accès devront être soumis au Maître d’œuvre et selon le plan annexé au

présent lot.

L’Entrepreneur garantit le Maître d’Ouvrage contre toute contravention ou recours qui pourrait s’exercer contre lui

résultant des transports de terre.

Un état des lieux contradictoire des voiries publiques sera fait avant et après la phase des terrassements.

Réseaux - Galeries

Si au cours des travaux de terrassements, des réseaux ou galeries sont mis à jour, l’Entrepreneur procède aux

enquêtes nécessaires pour s’assurer de leur non utilité. Le résultat de ces enquêtes est transmis par écrit au

Maître de l’Ouvrage et Maître d’Oeuvre.

Par la suite ces réseaux et/ou galeries sont bouchés de façon étanche.



_______________________________________________________________________________________________



01.1.14.7 OUVRAGES DIVERS - MATERIAUX RECUPERABLES

Tous les objets d’art et d’antiquité apparaissant, de quelque dimension et de quelque époque qu’ils puissent

être, pouvant servir à l’histoire de la construction, ainsi que tous autres objets que le Maître d’Oeuvre

considérerait comme tels, devront être portés à la connaissance de ce dernier suivant les dispositions de

l’article 716 du Code Civil.

Le Maître de l’Ouvrage pourra, s’il le juge utile, pour s’assurer la propriété exclusive des objets qui pourraient

être découverts en cours de travaux de démolitions ou de fouilles et qui représenteraient un caractère légal de

trésor, exiger que les ouvriers employés à ces travaux renoncent formellement et par écrit aux dispositions de

l’article 716 du Code Civil.

Dans ce cas, l’Entrepreneur devra justifier de cette renonciation, étant précisé que les dispositions de l’article

716 seront appliquées pour tout ce qui pourrait avoir trait à l’Archéologie.



_______________________________________________________________________________________________



01.1.15 CANALISATIONS INTERIEURES ENTERREES

01.1.15.1 DEFINITION DES PRESTATIONS

La réalisation des ouvrages, conformes à la norme NF 41.202, comprend :

* les fouilles en tranchées dans les plates-formes, compris les sujétions de pente, l'évacuation des

déblais, le remblaiement en sablon ou tout-venant sableux compacté

* la fourniture et la pose des canalisations définies au paragraphe ci-après, compris raccords, culottes,

tampons et regards, siphons, etc.

La mise en oeuvre doit être conforme aux recommandations des fournisseurs.

Le fond des tranchées doit être mis en forme à l'aide d'un remplissage en sable de 0,10 m d'épaisseur minimum,

pour que les tuyaux reposent sur au moins 1/4 de leur circonférence et sur toute leur longueur. Avant mise en

place du remblai, il doit être procédé à des essais d'écoulement et d'étanchéité.

Les culottes, en attente des canalisations en élévation, sont réalisées par des coudes 1/8 en fonte, enveloppés

d'une protection par bande denso verte et provisoirement bouchonnés par des tampons plâtre avec plaque de

fond.

Les regards de visite, du type "sec", sont disposés tous les 15 m et à tous les changements de direction. Ils

comprennent le regard en béton proprement dit, un tampon fonte posé en feuillure, des échelons si la

profondeur est supérieure à 1 m, un tampon hermétique sur la canalisation. Les dimensions de ces regards sont

en fonction de leur profondeur :

* jusqu'à une profondeur de 0,60 m 0,50 m x 0,50 m

* profondeur entre 0,60 et 0,75 m 0,65 m x 0,65 m

* au-delà de 0,75 m de profondeur 0,80 m x 0,80 m

Les siphons de sol sont en fonte, à panier, avec la partie supérieure amovible, réglable en hauteur. La fourniture

et la pose, y compris le raccordement au réseau des canalisations, incombent au présent lot. Le réglage définitif,

s'il y a lieu, est assuré par le lot Revêtements de sol.

01.1.15.2 ESSAIS

Les essais d'étanchéité et de fonctionnement doivent être réalisés avant que les canalisations ne soient rendues

inaccessibles.

Ils sont à la charge de l'Entrepreneur et doivent être exécutés suivant les recommandations figurant dans le

D.T.U. 60.1, article 4.312.3 "Essais à la pression d'eau".

01.1.15.3 CANALISATION EN P.V.C.

Norme N.F. P 16.352. Marquage NF M1



_______________________________________________________________________________________________



01.2 DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

Prévoir participation au compte prorata suivant CCAP.

01.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER

01.2.1.1 INSTALLATION REGLEMENTAIRE

Le présent lot prévoit la mise en place des branchements provisoires de chantier (électricité, télécom,

assainissement), aménagements, protections, tableau électrique principal, panneau de chantier, conformément

aux prescriptions générales et dispositions particulières prévues au C.C.A.P. et dispositions particulières

prévues au PGC du coordonnateur SPS :

2 modules sanitaires avec lavabos, WC, douches, compris accessoires.

1 vestiaire pour 20 personnes, compris casiers vestiaires.

1 réfectoire de 15 m² avec coin cuisinette.

1 salle de réunion de 15 m² (compris tables et 20 chaises)

Entretien, balayage des locaux pendant la durée du chantier.

Un cantonnement unique de chantier sera mis à la disposition de tous les lots par l’Entreprise titulaire du présent

lot, pendant toute la durée du chantier TCE. (Se référer au PGC du SPS et à la note d’organisation de chantier).

Protection collective

L’Entreprise du présent lot assurera la mise en place de toutes les protections collectives ainsi que leur entretien

jusqu’à la livraison de l’ouvrage.

Le transfert de responsabilité ne se fera qu’après accord du Coordonnateur de Sécurité Protection de la Santé,

cet accord devant être consigné sur le registre journal et fera l’objet d’un protocole.

Etablissement du PPSPS par l’Entreprise en tenant compte du PGC.

Palissade de chantier :

Le site doit être maintenu clos pendant toute la durée du chantier.

L’intégralité des zones de chantier devra être clôturée par mise en place de palissades tôles nervurées pleines et

maintenues par des jambes de force.

Prévoir les portails et portillons d’accès au site et aux zones de stockages et livraisons.

Affichage réglementaire à la charge de l’entreprise :

Panneau de chantier suivant modèle du Maître d'Ouvrage avec logo, planning, financement de l’opération, détails

des entreprises titulaires de tous les lots, Maître d’Ouvrage, Maître d’œuvre, pilote, coordonnateur SPS et

contrôleur technique.



_______________________________________________________________________________________________



01.2.1.2 INSTALLATIONS TECHNIQUES

Ces aménagements sont propres aux techniques de mise en œuvre de l'Entreprise du présent lot.

L'Entreprise du présent lot fera son affaire de tous les problèmes de coordination avec tous les autres lots, ainsi

qu'avec les services techniques compétents afin d'obtenir toutes les autorisations et agréments sur ces

installations. (Se référer au PGC).

Respect de la démarche « chantier propre » :

Grues mobiles éventuellement

Aires de stockages

Aires de livraisons

Emplacement des bennes avec tri sélectif (compris bâchage des bennes)

Emplacement du poste de nettoyage des véhicules de chantier

Emplacement du poste de bétonnage éventuel

Les branchements, compris bacs de rétention et de décantations des eaux.

Les installations réglementaires (H & S) suivant le code du Travail et décret du 26.12.94.

L’entretien des abords et accès pendant toute la durée du chantier, etc.

01.2.1.3 DEMARCHES "AMONT" DEMARRAGE TRAVAUX

a – Autorisations préalables

L’entrepreneur est tenu d’obtenir les autorisations des différents services concernés :

- Ville d’Illiers Combray : autorisation d’accès au chantier, avec clôture et emprise sur le trottoir pendant

l’exécution de l’ensemble des travaux suivant planning pour raccordements eau potable, eaux usées.

- EDF : demande et autorisation pour branchement de chantier

- FRANCE TELECOM : autorisation pour branchement de chantier

- Riverains : autorisation de clôture et emprise suivant la démolition ou la réalisation des murs en limites de

propriétés y compris pour démolitions

b – Prise de possession du terrain

- L’entrepreneur prend possession du terrain dans l’état où il se trouve au jour qui sera fixé par l’ordre de

service pour le commencement des travaux

c – Protections particulières

L’entrepreneur devra toutes les protections nécessaires pour :

- conserver en état les ouvrages existants non démolis (planchers, escaliers, etc.)

- protéger toutes les canalisations existantes utiles au projet

- protéger les clôtures en limites de propriétés



_______________________________________________________________________________________________



01.2.2 CONSTAT D’ETAT DES LIEUX

Constat d’état des lieux par un huissier,

Etat des voiries existantes, trottoirs, pont, réseaux, etc.

Etat des mitoyens, clôtures, etc.

Etat du terrain et environnement lors de la notification de l’O.S prescrivant de commencer les travaux.

L’Entrepreneur exécute les travaux dans le bâtiment existant.

L’état du bâtiment existant est celui au jour de la prise de possession du chantier par l’Entrepreneur.

01.2.3 GARDIENNAGE

L’Entreprise du présent lot fait son affaire de la sécurité du chantier, elle devra assurer la fermeture journalière du

chantier pendant la durée des travaux. Elle pourra déléguer les opérations physiques (canons provisoires,

fermeture des locaux le soir, fermeture de la zone chantier, etc.) aux corps d’état concernés.

01.2.4 ETUDES B.A ET PLANS DE RECOLEMENT

Etudes et Plans d'exécution

Voir Chapitre 1 - Article 01.1.8

Dossier de récolement :

L’Entreprise devra la fourniture des plans de récolement, des procès verbaux des essais (sols, bétons, etc.), les

bons de livraisons des bétons, les fiches et avis techniques des matériaux employés, etc.

01.2.5 IMPLANTATION

L'Entreprise du présent lot doit l’implantation des bâtiments et des ouvrages annexes.

Voir Chapitre 1 - Article 01.1.7

Sujétions particulières (Voir Chapitre 1 - Article 01.1.9).



_______________________________________________________________________________________________



01.2.6 ESSAIS

Voir Chapitre 1 - Article 01.1.12.3.

Essais à la plaque avant exécution des dallages.

01.2.7 TRAVAUX PREPARATOIRES

L'Entreprise du présent lot prendra contact avec les services compétents de la Ville d’Illiers Combray pour

s’assurer des conditions techniques d’intervention. Elle s’assurera auparavant auprès des divers

concessionnaires que les différents réseaux passant à proximité ou traversant le terrain ne sont plus utilisés, des

autorisations de voirie à la charge de l’Entreprise, etc.

La déclaration d'intention de Commencer les Travaux (D.I.C.T) devra obligatoirement être adressée par

l'Entreprise du présent lot aux Organismes Publics et Concessionnaires.

Elle inclut toutes sujétions pour évacuation et transport de tous les gravats, etc.

Protections – isolements de chantier avant démolitions

Protection mécanique des ouvrages conservés.

Travaux préparatoires de démolitions conformément à l’état existant et aux travaux neufs objet du présent

marché.

Y compris toutes sujétions de confortages, étaiements, consolidations, reprises ponctuelles en sous œuvre,

neutralisation des réseaux existants éventuels, moyens de levages, échafaudages et nacelles, etc. dans le cadre

du présent forfait, l’Entreprise étant réputée avoir visité les lieux avant remise de son offre et pris toutes les

dispositions techniques à la parfaite réalisation de l’ensemble de ses travaux.



_______________________________________________________________________________________________



01.2.8 EXECUTION DES TRAVAUX DE DEPLOMBAGE

01.2.8.1 RAPPEL DES OBLIGATIONS

Pour les obligations du Maître d’Ouvrage, les recherches d’amiante ont été effectuées par : ADIAG

Il n’a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Les résultats de cette mission sont consignés dans un rapport daté du 30/06/2018, sous le n° de Dossier N°

2BL18-078 - COM COM ENTRE BEAUCE ET PERCHE.

Pour les obligations du Maître d’Ouvrage, le constat de risque pour l’exposition au plomb a été effectuée par :

ADIAG

Il a été repéré des matériaux et produits contenant du plomb

Les résultats de cette mission sont consignés dans un rapport daté du 30/06/2018, sous le n° de Dossier N°

2BL18-078 - COM COM ENTRE BEAUCE ET PERCHE

Les rapports sont annexés au présent dossier de consultation.

L’entreprise titulaire du présent lot devra produire un certificat de qualification justifiant de sa capacité

d’effectuer de tels travaux dans le cas de travaux de confinement léger et de retrait de matériaux contenant du

plomb.

01.2.8.2 CONDITION D'EXECUTION DES TRAVAUX

L’entreprise doit prévoir un plan d’intervention qui précisera les mesures prises contre les risques d’ingestion et

d’inhalation des particules de plomb pendant les travaux. Il comprendra les éléments suivants :

• identification des travaux ;

• méthodes d’enlèvement des peintures et autres matériaux ;

• mesures de protections collectives ;

• aptitude médicale des opérateurs ;

• équipements de protection individuelle du personnel ;

• mode opératoire d’habillage et de décontamination du personnel ;

• élimination des déchets et des équipements ;

• information-formation des opérateurs ;

• contrôle des locaux après travaux.



_______________________________________________________________________________________________



Le confinement du chantier

a) La neutralisation des différents dispositifs de ventilation, de climatisation ou tout autre système pouvant être à

l'origine d'un échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la zone à traiter.

b) L'obstruction de toutes les ouvertures donnant directement sur la zone à traiter.

Un sas permettant la non propagation des poussières de chantier doit constituer pour les personnes la seule voie

d'accès depuis l'extérieur vers la zone de travail.

Pendant la durée des travaux, on procède périodiquement à une pulvérisation de liquides permettant la

sédimentation des poussières en suspension dans l'air afin d'abaisser au niveau le plus faible possible la

concentration en plomb dans l'atmosphère.

Tout intervenant dans la zone de travail doit être équipé en permanence :

1)- De vêtements de travail étanches équipés de capuches, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets,

décontaminables ou, à défaut, jetables.

En fin d'utilisation, les vêtements jetables seront traités comme des déchets.

2)- D'un appareil de protection respiratoire isolant.

Les contrôles effectués en cours de chantier

Demande de contrôle d’empoussièrement surfacique sur le sol, avant le démarrage des travaux

Demande de contrôle d’empoussièrement surfacique sur le sol avant restitution des locaux aux occupants



_______________________________________________________________________________________________



01.2.8.3 PRECAUTIONS PARTICULIERES LIEES AU RETRAIT DES DECHETS CONTENANT DU PLOMB

Les dispositions de l’article R.231-58 du Code du Travail concernant la protection des travailleurs exposés au

plomb métallique et à ses composés, sont applicables.

De plus, les brochures OPPBTP de mai 2008 « Aide au choix d’une solution technique de traitement pour les

professionnels du bâtiment » et ED 909 de l’INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb –

Prévention des risques professionnels » serviront de guide de référence.

Toutes les dispositions seront prises afin d'éviter la contamination des avoisinants et des intervenants.

Lors des travaux de curage des matériaux au plomb, on veillera à :

ne pas exposer les ouvriers sans protection respiratoire à des atmosphères dont la valeur limite de

moyenne exposition est supérieure à 10 mg / m3 d'air inhalé (poussières de toute nature, et notamment

métalliques) et dont la valeur limite de moyenne d’exposition en plomb dans les poussières est supérieure

à 0,1 mg/m3

d'air inhalé,

former et informer les ouvriers amenés à intervenir sur ces structures.

Le traitement et le stockage des déchets contenant du plomb dépendent de leur teneur en plomb lixiviable et de

leur nature.

Les peintures plombées posées sur les revêtements plâtreux, seront retirées selon des méthodologies

comparables à celles utilisées pour le retrait de matériaux amiantés friables.

Le tri et la gestion des déchets contenant du plomb seront réalisés selon la réglementation déchets en vigueur

au moment des travaux et les critères d’acceptation des filières agréées retenues par l’Entrepreneur.

Localisation :

Repérage suivant rapport de diagnostic plomb avant travaux, effectué par la société ADIAG.

Présence de plomb =

- dans peinture sur bois des bâtis et des portes des salles : dépose et évacuation en décharge spécialisée.

- dans peinture sur bois des menuiseries extérieures : dépose et évacuation en décharge spécialisée.

- dans peinture sur plafonds des salles, des dégagements, escaliers : dépose des plafonds baculas et

évacuation en décharge spécialisée.

- dans peinture sur les limons d’escaliers : Décapage de la peinture sur les limons crémaillères (conservation

des escaliers) et évacuation des résidus de peinture en décharge spécialisée

- dans peinture sur murs des salles, des dégagements :

Raclage des peintures écaillées pour éliminer les peintures non adhérentes, et maintien en place des

parties adhérentes (doublages des murs). Evacuation des résidus de peinture en décharge spécialisée

Sur les allèges au droit des radiateurs déposés, prévoir piochage des enduits soufflés et évacuation en

décharge spécialisée. (réfection à l’enduit ciment, suivant article 01.2.12.5).



_______________________________________________________________________________________________



01.2.9 DEMOLITIONS D’OUVRAGES

Les travaux de démolitions comprennent les travaux relatifs aux modifications de la structure, y compris

évacuations.

L’Entrepreneur devra pendre toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux éléments de

structures (démolitions, dégradations, stockages de matériaux entraînant des dépassements des surcharges

admissibles), aux réseaux divers et canalisations ou ouvrages de toutes sortes existants à conserver, rencontrés

pendant l’exécution des démolitions, même si ces ouvrages ne sont pas mentionnés sur les plans.

Les démolitions dans les éléments béton et maçonnés (dalles, murs et chainages) seront effectuées par système

de découpage par outils diamantés ou au carborandum, pour pallier à toutes vibrations parasites.

(Les armatures existantes et mises à nu par les travaux de démolition seront protégées contre la corrosion par

une protection constituée d'une résine époxy à appliquer sur toute la surface du béton scié).

Pendant la phase démolition, l’Entreprise devra assurer les étaiements nécessaires et les renforcements pour

assurer les stabilités provisoires ou définitives.

L’Entreprise devra soumettre ses plans d’étaiement et renforcement avant les travaux, au Bureau de Contrôle

pour approbation.

CONTRAINTES PARTICULIERES

La démolition sera effectuée sans interruption jusqu'à son terme.

Les engins utilisés pour la démolition devront avoir un niveau sonore inférieur à 70 dbA.

Aucune vibration parasite ne sera tolérée.

Les dispositions particulières définies sur le cahier des charges.

Les surcharges uniformément appliquées sur les planchers pendant les travaux devront respecter la valeur

maximum de 150 daN/m².

NOTA :

La neutralisation des réseaux est assurée par chaque corps d’état concerné en coordination avec le présent

corps d’état.

L'entreprise doit toutes démolitions et reprises de structures afin de réaliser le projet en fonction de l'existant.

Se reporter également aux articles des reprises en sous œuvre.

Travaux de démolitions mécaniques ou manuelles des ouvrages

Les travaux comprennent la démolition, le chargement et l’évacuation à la décharge publique.

Pendant la phase démolition, l’Entreprise devra assurer les étaiements nécessaires et renforcements pour

assurer les stabilités provisoires des ouvrages, ainsi que des protections mécaniques particulières de rive.

L’Entreprise devra soumettre ses plans d’étaiements ou renforcements avant les travaux, au bureau de contrôle et

organismes de sécurité, pour approbation.



_______________________________________________________________________________________________



Localisation :

Suivant plans de démolitions et comparaisons entre plans des existants et plans projets, et suivant repérages

lors de la visite obligatoire, démolitions compris évacuation à la décharge :

Démolition complète des ouvrages extérieurs existants à RdC, (suivant plans), compris purge des dalles basses

et fondations, murets et poteaux, compris ouvrages de serrurerie, etc. :

o Emmarchement et perron en façade Ouest

o Allées, cheminement en façade Ouest dans jardin sur emprise des allées et rampes d’accès créées.

Bâtiment existant réhabilité :

Démolitions et évacuations au RdC et R+1 :

l'ensemble des menuiseries extérieures (en coordination avec le lot Menuiseries Extérieures pour maintien

du chantier clos)

les menuiseries intérieures, serrureries

dépose des portes et bâtis de toutes les gaines techniques et placards menuisés

les cloisonnements intérieurs.

les plafonds plâtre, support lattis, augers plâtre, etc.

les équipements intérieurs divers : tableaux électriques, etc.

les canalisations diverses, réseaux, chemins de câbles, luminaires, appareillages électriques, etc.

les canalisations de chauffage, radiateurs, et fluides divers.

les équipements sanitaires, éviers, lavabos, vasques, douches, etc.

les matériels restants

les meubles restants

etc.

Démolitions des planchers (en planchers hauts RdC et R+1) :

Prévoir de conserver un des 2 planchers jusqu’à la reconstruction du premier plancher, et le démolir

dans une deuxième phase pour contreventer les façades du bâtiment.

Prévoir d’étayer les escaliers en phases provisoires, et de les ré-appuyer sur la structure des nouveaux

planchers.

Percements en refends intérieurs suivant réorganisation des salles du bâtiment existant, à RdC et R+1 (voir

reprises en sous œuvres).

Percements en soubassements pour passages des réseaux Electricité, Télécom, Eau, EU, etc.

Prévoir carottages dans les refends et les planchers pour passages réseaux EP, EU/EV, VMC, fourreaux

électriques.

Démolitions du plancher bois en plancher bas du RdC.

Et toutes démolitions suivant plans Architecte et toutes démolitions nécessaires à la destination du projet.



_______________________________________________________________________________________________



Démolitions et évacuations au R+2 et dans les combles :

l'ensemble des menuiseries extérieures (en coordination avec le lot Menuiseries Extérieures pour maintien

du chantier clos).

les plafonds plâtre, support lattis, augers plâtre ou mâche fer, etc. (conservation des solives et du plancher

bois), et brossages des solives de planchers

Démolitions du plancher bois en plancher haut du R+2 pour création d’une trémie pour désenfumage de

l’escalier, compris cloisons et menuiseries sur ce plancher démoli.

01.2.10 TERRASSEMENTS - REMBLAIS

Base du forfait des travaux de terrassement

Les travaux de terrassement sont dus forfaitairement qu’elle que soit la nature des couches de terrains

rencontrés et les matériaux rencontrés dans et sur le terrain.

En aucun cas une erreur quantitative ou d’appréciation des différentes phases d’exécution lors de l’étude des

ouvrages de terrassements ne pourra donner lieu à un règlement hors forfait.

Les prix devront comprendre toutes sujétions afférentes aux manutentions, mises en dépôt provisoire des terres,

blindages et épuisements éventuels, utilisation de marteau brise-roche.

01.2.10.1 TERRASSEMENTS

Le fond de fouille sera soigneusement purgé avant le coulage du béton. Les parois devront être stables.

Les prescriptions C-D-C du DTU 13-1, paragraphe 2.25 à 2.28 doivent être respectées si les fouilles sont

effectuées en présence d'eau, compris toutes sujétions de réalisation.

Localisation :

Terrassements pour fond de forme du dallage à RdC.

Fouilles des réseaux divers à RdC compris raccords extérieurs

Fouilles des massifs, longrines, dallages extérieurs.

01.2.10.2 EVACUATION DES DEBLAIS A LA DECHARGE PUBLIQUE

Toutes les terres provenant des fouilles ou non, seront évacuées à la décharge publique, compris transports et

droit de décharge.

Inclus toutes sujétions.

Les terres en excédents sont à évacuer en décharge contrôlée.

Un suivit des mises en décharge avec fourniture des fiches de contrôle est à mettre en place. L'entreprise

prendra particulièrement soin de respecter le rapport pollutions.

Localisation :

Déblais excédentaires pour l’ensemble des travaux de terrassements.



_______________________________________________________________________________________________



01.2.10.3 REMBLAIS

Tous les remblais ne devront pas présenter de tassements appréciables. L'Entreprise prévoit un surpassement et

une surcharge de 10% environ pour pallier au foisonnement.

Remblais en grave traitée, couche de forme de 20 cm minimum, la surface de la plateforme ainsi obtenue sera

plane et exempte de dépression supérieure à 0,05 m.

Compactage soigné, K > 50 MPa.

Les fouilles seront comblées par des matériaux soigneusement compactés, par couches de 20 cm successives

avec arrosage.

Localisation :

Plate forme et réglage du fond de forme à l’intérieure du bâtiment existant pour création d’un dallage sur

emprise complète du RdC.

Plate forme et réglage du fond de forme des ouvrages béton extérieurs (allées, rampes, etc.)

01.2.10.4 REMBLAIS EN TRANCHEES

Fourniture et mise en œuvre de remblai pour tranchées des canalisations d'assainissement, regards, etc.

Le fond des tranchées pour les canalisations sera recouvert d'un lit de pose en sable 1/10 et d'une épaisseur

minimale de 10 cm compactée et dressée selon les pentes des réseaux. Après pose des canalisations,

l'Entreprise remblaiera jusqu'à 30 cm au-dessus de la canalisation par du sablon et par la suite, le remblaiement

par couches successives de 20 cm compactées sera en tout venant.

L'humidité du tout venant à la pose et au compactage sera dans une fourchette de 8 à 15% permettant l'obtention

d'une densité sèche correspondant à 95% de densité maximale établie conformément à l'essai d'un optimum

Proctor. Le nombre de passe et le type de la machine de compactage seront soumis à l'approbation du Maître

d'Oeuvre et du Contrôleur technique.

Fourniture et pose d'un grillage avertisseur pour les tranchées extérieures au bâtiment, comportant des câbles

électriques, canalisations d'eau, etc.

Localisation :

L’ensemble des réseaux enterrés.

Contre les fondations et autres ouvrages divers enterrés

01.2.10.5 MISE A LA TERRE

Coordination avec le Lot électricité pour la mise en place en fond de fouille des câbles de mise à la terre.



_______________________________________________________________________________________________



01.2.10.6 TRANCHEE GAZ

Origine :

A partir coffret concessionnaire sur rue.

Distribution :

Alimentation du coffret gaz en façade de la chaufferie.

Tranchées

Ouverture de tranchées en terrain de toute nature, compris blindage, épuisement, stockage et évacuation des

terres, remblaiement en sable au droit des chaussées jusqu’au niveau de fond de forme, interposition d’un

grillage avertisseur de couleur jaune en toutes sujétions.

Fourniture et mise en œuvre d’un PEHD GAZ par le lot Plomberie Chauffage.

Les distances à respecter au minimum entre les diverses conduites doivent être conformes à la Notice

Technique n° 147 modifiée du CSTB.

Localisation :

Suivant plans Aménagements extérieurs et plomberie :

Tranchée depuis coffret concessionnaire jusqu’au coffret au droit de la façade de la chaufferie.



_______________________________________________________________________________________________



01.2.11 CANALISATIONS INTERIEURES

Les canalisations traverseront les regards (système regards secs)

Les tés de dégorgement seront à l'intérieur des regards

Canalisation assainissement, compris culottes, tés de dégorgement bouchonnés, coudes au 1/8ème, tous

assemblages.

Pose en tranchée sur lit de sablon de 0,10 m d'épaisseur minimum avec calages sous les collets.

IMPORTANT : Uniquement après essais conformes au document COPREC (1 et 2), et fourniture du PV au Maître

d’œuvre et au Bureau de Contrôle le dallage sera refermé.

NOTA :

Tous les réseaux seront bouchonnés provisoirement aux extrémités en sortie de bâtiment.

Les traversées de murs enterrés ou autres ouvrages de fondation seront fourreautées avec joint étanche.

01.2.11.1 RESEAUX E.U. – E.V.

Fourniture et pose de canalisations PVC classe CR4

Diamètre suivant calculs

Compris coudes, culottes, branchements à 45°, tés de visite et bouchons

Localisation :

Réseaux enterrés sous le dallage, compris attentes d’évacuations au droit des appareils sanitaires (lavabos, WC,

éviers, douches, etc.), et tés de dégorgements.

01.2.11.2 BRANCHEMENT - RACCORDEMENT

En sortie du bâtiment en pignon Sud, raccordement sur regard existant



_______________________________________________________________________________________________



01.2.12 STRUCTURE

Stabilité au feu - voir Article 01.1.3.6

01.2.12.1 REPRISES EN SOUS ŒUVRE

Avant la phase démolition, l’Entrepreneur devra assurer les étaiements nécessaires et les renforcements pour

assurer les stabilités provisoires et définitives.

Reprises en sous œuvre et créations de linteaux métalliques et cadre béton pour ouvertures de baies dans murs

maçonnés en moellons ou en briques.

Reprise des charges par système de bastaings traversant les murs et soutenus par des étais ou autre système.

Démolition du mur à l’emplacement du futur linteau.

Fourniture et mise en œuvre d’un profilé métallique IPE ou HEA (dimensions à déterminer suivant calculs),

compris fixations par scellements dans empochements. (système de 2 proflés posés en 2 temps dans les ½

épaisseurs du refend, et moisés entre eux).

OU

Exécution du linteau BA : béton B3, coffrage classe « S », parement P, armatures H.A.

Démolition de la baie par sciage à l’outil diamanté.

Exécution des jambages et longrines BA : béton B3, coffrage classe “ S ”, parement P, armatures H.A.

Calfeutrement des passages de bastaings et dressage des tableaux.

Suivants localisations, prévoir longrine formant cadre, et massif de fondation.

NOTA :

L'entreprise titulaire du marché du présent lot devra toutes les investigations complémentaires et les sondages

mécaniques visuels nécessaires à la validation des hypothèses émises sur la structure existante.

Les plans d’exécution de chaque ouvrage de reprise en sous œuvres devront être validés par le Maître d’œuvre

et le Bureau de Contrôle.

Localisation :

Suivant plans de structure et plans Architecte :

RdC - Reprises en sous œuvres pour percements dans refends pour créations de portes et baies.



_______________________________________________________________________________________________



01.2.12.2 DALLAGE SUR TERRE-PLEIN

L’Entreprise du présent lot doit la mise en œuvre et le coulage de dallage, réalisé sur terre-plein.

Nivellement de la couche de forme

Réglage sous dallage, sur le sablon compacté

Fourniture et mise en œuvre de panneaux de polystyrène expansé (PSE), de 100 mm d'épaisseur, R > 3,00 m²

K/W

Classement ISOLE : I5 S1 O2 L2 E3 mini - Joints serrés, avec bandes de pontage

Ecran étanche par film polyéthylène de 300 microns, à lés soudés ou se recouvrant de 0.20 m, avec joint

adhésif autour des pieds de chute EU.

Vérification de l’implantation des attentes des réseaux enterrés

Dallage en béton B2 armé de 0,13 m d’épaisseur minimale

Surfaçage D2 (surfaçage à l’hélicoptère)

Armatures treillis soudés normalisés

Hydrofugation dans la masse du béton

Joints de fractionnements – compris calepinage à soumettre à la Maîtrise d’œuvre et à faire figurer sur les plans

d’exécution.

Exécution conforme au DTU 13.3

Compris redan armé sous le mur maçonné créé en façade, et longrines d’appuis en pieds d’escaliers.

Localisation :

Dallage sur terre-plein sur l’ensemble du RdC, sur l’emprise du projet, repérage suivant plan.

01.2.12.3 MURS EN AGGLOMERES

Façades et cloisons en agglomérés de ciment creux de 20 cm d’épaisseur hourdés au mortier M1.

Les blocs seront conformes à la norme NF P 14 301 estampillés de la marque NF et de la charge B 40

minimum. Ils seront rejointoyés en montant sur les faces non enduites.

Les cloisons seront fixées sur les ossatures existantes en feuillures, tirants, raidisseurs, etc. assurant une parfaite

liaison.

Blocs CF1 H suivant essais du CERIB

Des raidisseurs verticaux et horizontaux en béton armé sont également à prévoir à cet article pour assurer la

rigidité et le dimensionnement de panneaux conformes aux DTU.

Le calfeutrement entre la maçonnerie et la structure existante (verticale et horizontale) sera soignée afin de

limiter la transmission phonique.

Sujétions : joints ragréés en montant et tirés au fer pour rester apparents pour la face intérieure des

maçonneries. Rupture de capilarité sous le 1er

rang.

Localisation :

Suivant plans - agglomérés de ciment creux de 20 cm d’épaisseur :

Bouchements de baies existantes.



_______________________________________________________________________________________________



01.2.12.4 CHAINAGES HORIZONTAUX ET VERTICAUX EN BETON ARME

Béton B3

Coffrage classe "B" ou blocs en U

Parement P

Armatures H.A

Localisation :

Chaînages horizontaux et verticaux dans maçonneries (distance 5 m) dans maçonneries.

01.2.12.5 ENDUITS SUR MAÇONNERIES

Enduit au mortier bâtard M3 (sable fin) exécuté en 3 couches, gobetis, corps d’enduit, finition falaisée.

La couche de finition sera parfaitement dressée et talochée.

Localisation :

Enduit sur face extérieure de la maçonnerie neuve, dans encadrements des baies en pignon Sud, etc.

Enduit intérieur pour reprise des allèges au droit des radiateurs déposés, compris piochage des enduits soufflés

(voir déplombage), etc.

01.2.12.6 BAIES EXISTANTES

Reprises des feuillures existantes suivant dimensions des dormants des menuiseries extérieures.

Sur appuis, réalisation d’un rejingot en mortier de réparation à base de résine.

Localisation :

Suivant plans de structure :

Pour toutes les baies à RdC, R+1 et R+2.



_______________________________________________________________________________________________



01.2.12.7 EMPOCHEMENTS DES POUTRES METALLIQUES

Réalisation d’empochements (compris sommier de renfort) pour scellement des poutres de reprises en sous

œuvres.

Démolition, création d’empochements dans les murs maçonnés de façades et refends.

Exécution de sommiers (poutre inférieure BA) compris : béton B3, coffrage classe “ S ”, parement P, armatures

H.A.

Calfeutrement et scellement des poutres métalliques au mortier sans retrait.

Compris toutes sujétions d’implantation, d’exécution en grande hauteur et de coordination.

Localisation :

Suivant plans, coupes et détails :

Empochements pour scellement des poutres métalliques dans le bâtiment existant.

01.2.12.8 POUTRES SUPPORTS DES PLANCHERS

Réalisation poutres métalliques, pour supports des planchers bacs collaborants

Calculs et exécution suivant les règles Eurocode

Qualité des aciers = E 28 ou E 36

Profilés métalliques normalisés, acheminés sur chantier par tronçons pour faciliter la livraison et la manutention.

Assemblages par soudures en atelier

Boulonnage sur chantier par boulons HR et platines ou éclisses

Traitement de surface = après grenaillage SA 2,5 application d’un primaire anti-rouille à l’éthyl silicate de zinc

70 microns

Mise en œuvre suivant le DTU 32.1

Stabilité au feu de la structure 1 H = par le faux plafond en plaques de plâtre

L’Entreprise devra fournir un plan d’exécution définissant les phasages, le système d’étaiement provisoire des

tronçons, le système de levage, les renforcements ainsi qu’une note de calculs avec les hypothèses.

Approbation du Maître d'Oeuvre et de Bureau de Contrôle avant travaux.

Compris toutes sujétions, étaiements, calages, raccordements, ancrages, etc.

Localisation :


En planchers hauts du RdC et du R+1, poutres supports des planchers neufs en bacs collaborants.



_______________________________________________________________________________________________



01.2.12.9 PLANCHERS BAC COLLABORANT

Plancher dalle collaborante coulé en place, auto-porteur

Bac acier collaborant nervuré, inertie suivant charges et portées. L’épaisseur du plancher ne sera pas supérieure

à 11 cm.

Traitement anti-corrosion par galvanisation garantie 10 ans

Coffrages de rives et des trémies, coffrage par costières tôle acier autoportantes – A prévoir au présent lot.

Dalle arasée suivant revêtements sols

Dalle en béton B3

Surface parement D3

Armatures HA et TS

Chainages de rives, et chainages d’appuis compris saignées, béton B3, coffrage classe “ S ”, armatures H.A.

Localisation :


Planchers hauts du RdC et du R+1.

01.2.12.10 PLANCHERS EXISTANTS

1) Purges et renforts des solives :

Mode opératoire :

Sondages, éliminations et purges des parties pourries de l'ensemble des bois.

Vérifications des ancrages et fixations aux maçonneries ; révisions des scellements.

Vérifications et renforts des assemblages.

Renforcements des inerties des pièces de bois par fourrures bois en sapin du nord traité ou par fers plats

métalliques. Assemblages par 2 parties moisées sur la pièce de charpente à renforcer.

Remplacements des solives trop endommagées (prévoir 20 % de l’ensemble des solives).

2) Traitement insecticide et fongicide :

Utilisation d’un produit de traitement préventif et curatif des bois contre les champignons et les insectes.

Classification : NF T 36-005 - Famille I - Classe 4a

Qualités du produit :

Très pénétrant

Insecticide contre les larves xylophages des insectes tels que vrillettes, capricornes, lyctus, etc. et les termites.

Fongicide actif contre les champignons de surface qui provoquent le bleuissement des résineux ou le

noircissement, et contre les champignons lignivores.

Vérifier le taux d’humidité des bois, qui doit être < 20%

Application à la brosse en saturant les pièces à traiter, en 2 applications

Mise en œuvre suivant cahier des charges du fabriquant.

Localisation :

Traitement des solivages des planchers existants en plancher haut du R+2.



_______________________________________________________________________________________________



01.2.12.11 EMMARCHEMENTS ET PERRONS

Implantation ;

Terrassement en fouilles, compris évacuations ;

Fondations semelles en béton dosé à 350 kg de ciment CPJ - CEM II/B 32.5 ;

Plate-forme support de dallage soigneusement remblayée et compactée ;

Polystyrène de désolidarisation au droit du soubassement du bâtiment ;

Soubassements de rives en béton dosé à 350 kg de ciment CPJ - CEM II/B 32.5 ;

Emmarchement en rives sur 2 face, coffrage, béton dosés à 350 kg de ciment ciment CPJ - CEM II/B 32.5,

Dalle béton dosés à 350 kg de ciment ciment CPJ - CEM II/B 32.5, compris coffrage de rives

Coffrage soigné ; Armatures HA et TS ;

Surfaçage à l’hélicoptère - Pentes réglementaires

Joints de rives pour désolidarisation de la façade : fond de joint + joint souple ;

Finition soignée des parements restant apparents, sans bullage ;

Compris toutes sujétions, finition des arêtes et champs vus, etc.

Localisation :

Suivant plans structure et plans Architecte : Perrons finition béton apparent : en façade Ouest.

01.2.12.12 RAMPE PMR

Implantation ;

Terrassement en fouilles, compris évacuations ;

Fondations semelles en béton dosé à 350 kg de ciment CPJ - CEM II/B 32.5 ;

Plate-forme support de dallage soigneusement remblayée et compactée ;

Béton dosée à 350 kg de ciment BLANC CPA - CEM I 32.5 et granulats roulés blanc + une autre couleur

au choix de l'Architecte,

Armatures HA et TS ;

Joints de fractionnement ;

Surfaçage à l’hélicoptère. Pentes réglementaires

Pulvérisation d'un désactivant de surface type Désactivant VBA des Ets. PIERI ou équivalent technique.

Nettoyage, lavage du béton à l'eau haute pression, 100 à 150 bar.

Relevés longitudinaux de 8 cm de large et 5 cm de haut formant chasse-roues, en pierre marbrière

identique au perron attenant.

Sujétions de raccordement sur sols de départ et d'arrivée des rampes ;

Finition soignée des parements restant apparents, sans bullage, finition des arêtes et champs vus, etc.

Compris sujétions d’incorporation de tampons à carreler au dessus des regards existants.

Jardinière préfabriquée béton, fond constitué d’une couche drainante de gravillons avec feutre géotextile,

compris 2 trop pleins en tubes inox. Remplissage en terre végétale, plus 4 rosiers buissons.

Couche de gravillons blancs roulés de granularité 15/25 à 15/30 - épaisseur 3 cm minimum sur l’allèe

existante sur les côtés de la rampe.

Localisation :

Suivant plans structure et plans Architecte : Rampe handicapés d'accès en façade Ouest du Bâtiment depuis la

rue, compris paliers.



_______________________________________________________________________________________________



01.2.12.13 ENCASTREMENT DU POSTE GAZ

Démolition du mur à l’emplacement du futur linteau, sur épaisseur du coffre gaz.

Démolition de la maçonnerie au droit du coffret à encastrer.

Exécution d’un cadre BA (linteau, jambages et longrine) : béton dosé à 350 kg/m3 de ciment CJP - CEM

II/A 32.5, coffrage classe « S », parement P, armatures H.A.

Passage des fourreaux gaz,

Pose et scellement du poste gaz et des fourreaux

Localisation :

Encastrement du poste détente/comptage gaz naturel, dans le mur existant au droit du portail sur rue.

01.2.12.14 ECHAFAUDAGE

L’entrepreneur a à sa charge la mise en œuvre d’un échafaudage tubulaire.

Cet échafaudage comportera :

Des plateaux de circulation qui seront pleins ou parfaitement jointifs et auront une largeur minimale de 80

cm.

Deux échelles d’accès (les échelles du RdC seront escamotables ou condamnables).

Tous les garde-corps et relevés en plancher évitant la projection d’objets.

Tous les systèmes de contreventement et de fixation nécessaires à la bonne tenue de l’échafaudage.

L’entrepreneur pourra proposer la mise en place de nacelles si cette solution lui paraît plus compatible avec la

nature du projet ; dans ce cas, toutes les précautions de sécurité devront être mises en œuvre.

Localisation :

Fourniture et mise en place d’échafaudage. A prévoir pour les travaux de démolitions et de maçonneries du

présent lot. Démontage et évacuation en fin de chaque intervention.



_______________________________________________________________________________________________



01.2.13 OUVRAGES DIVERS

01.2.13.1 HUISSERIES - BATIS

Réservation de feuillures pour pose après coup des huisseries métalliques ou bâtis à incorporer aux

maçonneries, fournis et posés par les lots Menuiseries Extérieures et Menuiseries Intérieures.

Les lots menuiseries réceptionneront leurs supports.

01.2.13.2 FLOCAGE

Fourniture et pose d’un panneau support type Nergalto, compris fixations.

Isolation feu en sous-face des planchers et sur les structures métalliques par projection de mélange de plâtre et

de vermiculite type PROMASPRAY P200 des Ets. PROMAT ou équivalent technique, dont les caractéristiques

seront suffisantes pour garantir un degré coupe-feu de 1 H.

Cette protection coupe feu sera obtenue par projection en sous-face de dalle et enrobage des poutres de

mélange plâtre et de vermiculite.

Epaisseur totale du complexe suivant calcul de la stabilité au feu, suivant avis technique du fabricant.

Localisation :

Protection feu de l’ensemble des renforcements métalliques (RSO) prévus par le présent lot, pour une SF 1 H.

01.2.13.3 MASSIFS ET SOCLES

Sans objet.

01.2.13.4 RESERVATIONS - CALFEUTREMENTS ET REBOUCHEMENTS

Suivant article 01.1.9.

Compris calfeutrements des menuiseries extérieures et portes d’entrées.

Compris bouchements des trous dans les allèges et linteaux des fenêtres à RdC et R+1, repérages suivant

visite obligatoire sur site.

01.2.13.5 DISPOSITIFS DE SECURITE

Fourniture et mise en œuvre de dispositif de sécurité, à l’usage de l’entretien et de la maintenance de l’ouvrage

et de ses organes techniques, dans le cadre de la prévention des risques d’accidents et d’améliorer les

conditions de travail.

Se reporter au PGC établi par le coordonnateur SPS, conformément à la loi du 31/12/93 et décret du 26/12/94.



_______________________________________________________________________________________________



01.2.14 TRAVAUX DE CARRELAGE

01.2.14.1 CHAPES

Grenaillage, rabotattage du support

Chape de finition en mortier M4 avec barbotine d'accrochage au Sikalatex

Surface D4

Epaisseur minimale 5 cm

Localisation :

Suivant plans Architecte :

Chape adhérente sur le dallage des locaux vestiaires et sanitaires douche du personnel.

01.2.14.2 SYSTEME D'ETANCHEITE LIQUIDE POLYURETHANE

Fourniture et mise en œuvre d’un système d’étanchéité polyuréthanne liquide auto-lissant.

Monocomposant à base de polyuréthanne polymérisant sous l’action de l’humidité de l’air, formant un film

homogène, élastique, étanche, résistant et parfaitement adhérant au support

Avis technique favorable et valide

Souscription d’une assurance pour une garantie de 10 ans

Mise en œuvre conformément aux spécifications techniques du Fournisseur

Membrane sous protection carrelage :

(Epaisseurs des couches suivant cahier des charges du fournisseur).

Préparation du support

Couche primaire d’accrochage

Application de la couche principale résine

Couche de regarnissage saupoudrée de silice

Relevés et retombée par couche de base thixotrope

Compris toutes sujétions.

Localisation :

Suivant indication des plans : Etanchéité sous carrelage au sol de douche PMR à RdC (relevé 10cm).

01.2.14.3 ETANCHEITE MURALE

Sujétion d’application sur les cloisons carrelées, d’une couche de protection à la pénétration de l’eau sous

carrelage type FERMASEC des Ets WEBER & BROUTIN ou équivalent technique.

Compris bandes d’étanchéité dans les angles type BE14.

A réaliser suivant cahier des charges du Fabricant, mise en œuvre pour locaux humides privatifs.

Localisation :

Repérage suivant plans :

Etanchéité sous carrelage des murs de la douche PMR du vestiaire (toute hauteur sous faux-plafond).



_______________________________________________________________________________________________



01.2.14.4 PREPARATION DES SUPPORTS

Revêtements de sols collés

Brossage et balayage

Dépoussiérage soigné

Ragréage du support, par ragréage fibré épais pour rattrapage des niveaux

01.2.14.5 REVETEMENT DE SOL CARRELE DANS LES PIECES HUMIDES

Revêtement de sol

Carrelage en carreaux de grès cérame

Type Unit Three des Ets VILLEROY & BOCH ou équivalent technique approuvé

2 coloris au choix de l’architecte

Sujétions de calepinage suivant plans Architecte

Dimension 30 x 30 cm ou 20 x 20 cm (suivant localisations)

Epaisseur 8,2 mm minimum

Classement U4 P4 E3 C2

Antidérapant R11 ou R10 (suivant localisations)

Pose collée aux mortiers colles adaptés aux supports (dalle béton, chape, et résine d’étanchéité).

Joints de retrait sur le périmètre.

Joints ciment résistants type Fermajoint-souple des Ets WEBER & BROUTIN ou équivalent technique.

Sujétions : habillages des socles, etc.

Plinthes

Plinthe à gorges en grès cérame dito ci avant

Par éléments de 75 x 300 mm

Pose collée sur murs et cloisons conforme à l’Avis Technique

Nettoyage.

Localisation :

Suivant plans Architecte, au sol des locaux suivants :

Vestiaires/sanitaires douche du personnel à RdC



_______________________________________________________________________________________________



01.2.14.6 REVETEMENT MURAL EN GRES EMAILLE

Revêtement mural en carreaux de grès émaillé type Pro Architectura des Ets VILLEROY & BOCH ou équivalent

technique approuvé.

Dimension : 20 x 20 cm

Epaisseur 6 mm

Couleur au choix de l’Architecte

Chants émaillés

Egrenage et dépoussiérage du support

Pose collée au ciment colle en tenant compte de la nature des cloisons qui nécessite une colle spéciale

compatible avec le support

Joint au ciment fin

Nettoyage au chiffon sec


Localisation :

Suivant plans, dans bâtiment principal =

Sur tous les murs et cloisons, toute hauteur sous faux-plafond, au droit de la douche à RdC.

Au dessus de tous les lavabos et lave mains sur une hauteur de 2 carreaux, sur 1,00 m de large.

Crédence au dessus des meubles bas de cuisine sur 3 rangs de haut dans l’office à R+1, et dans dégagement à

R+1 au dessus de la cuisinette.

01.2.14.7 ARRETS DE SOL

Fourniture et pose d’une cornière + seuil de compensation en acier inox encastrée sous le carrelage.

Fixations invisibles au sol, gamme Klic de chez PROFILPAS ou ISBA ou équivalent technique.

Localisation :

À prévoir entre sol carrelé et sol mince et revêtements différents.

01.2.14.8 JOINTS D’ETANCHEITE

Exécution soignée de joints d’étanchéité à la pompe au mastic silicone catégorie N°1, compris fonds de joints si

nécessaire et lissage de finition.

Coloris blanc, gris ou incolore suivant instructions de l’Architecte.

Localisation :

Entre appareils sanitaires et revêtements muraux.



_______________________________________________________________________________________________



01.2.15 FINITIONS ET REPLIEMENT DE CHANTIER

Remise en état des abords

Lors de l’achèvement des travaux, l’Entrepreneur du présent lot doit remettre les abords en état en procédant à

l’enlèvement de tous les gravats, déchets et détritus divers et au nivellement du sol de manière à ne laisser

subsister aucune trace d’accès provisoire, d’ornière, de dépôt de matériaux ou de fouille quelconque ou toute

partie détériorée pendant l’exécution des travaux.

Nettoyage

Tous les gravois sont enlevés au fur et à mesure de leur production. Les sols bruts, terrasses, les sols surfacés

sont livrés aux Entreprises spécialisées, grattés, parfaitement propres.

A l'instar de la période de préparation des travaux, il est prévu une période préparatoire à l'exécution des

opérations préalables à la réception.

Avant réception

Chaque corps d'état est tenu d'assurer de lui-même, avant la réception, le bon achèvement de ses travaux et de

procéder pour sa part aux finitions et mises au point qui s'y rapportent.

Après réception

La réception une fois prononcée et pendant la période de garantie contractuelle, chaque corps d'état doit réparer

les imperfections de construction révélées par la mise en fonction du bâtiment.



_______________________________________________________________________________________________



01.2.16 VARIANTE – PLANCHER BAC COLLABORANT MINCE SUR SOLIVES BOIS

En remplacement de l’article 01.2.12.9 PLANCHERS BAC COLLABORANT, chiffrer une variante avec un plancher

type Lewis ou équivalent technique sur solives bois.

A - SOLIVES BOIS

Poutres de solivages par madrier en bois en sapin (espacement : 50 cm env.). Qualité : C24 minimum, en

appuis sur les poutres métalliques.

Entretoises.

Pièces métalliques d’assemblage et d’appuis : sabots, boulons encastrés, connecteurs, tirefonds, ferrures, etc.

acier galvanisé à chaud 40 microns minimum

B - PLANCHERS DALLES COLLABORANTES

Plancher dalle collaborante coulé en place, de faible épaisseur (5 cm total)

Traitement anti-corrosion garantie 5 ans

Calage de niveau sur solives

Coffrage par tôle façonnée en acier, nervurée queue d’aronde.

Pose des bacs acier sur bandes de laine minérale résilientes suivant PV du fabricant pour atténuation acoustique

Dalle en micro-béton, épaisseur suivant calculs de structure

Surface parement D3

Armatures HA et TS


Chainages de rives, et chainages d’appuis compris saignées, béton B3, coffrage classe “ S ”, armatures H.A.



_______________________________________________________________________________________________



01.2.17 OPTION – CHEMINEMENT EN FACADE EST

Chiffrer en OPTION la réalisation d’un cheminement en béton désactivé en façade Est du projet, compris

percement d’une porte dans le mur de clôture existant.

Cheminement en béton désactivé

Dépose des pavés existants,

Terrassement du fond de forme, compris évacuation des déblais

Réglage et compactage du fond de forme

Nappe anti-contaminante épaisse type géotextile

Couche de fondation en tout venant de 0,20 m d’épaisseur

Dallage en béton fibré B3 de 0,13 m d’épaisseur minimale :

Adjuvant de fibres synthétiques (ou ferraillage par treillis soudés).

Granulats de couleurs (3 couleurs) – ciment blanc

Surfaçage à l’hélicoptère.

Pulvérisation d'un désactivant de surface.

Joints de fractionnement sciés remplis par un produit étanche.

Exécution conforme aux recommandations professionnelles (DTU 13.3).

Compris sujétions de pente, de coffrages des rives soignés sans bordure, coffrages des emmarchements, etc.

Protections des pieds de façades des bâtiments projetés lors de la mise en œuvre du désactivé.

Aspect lavé moyen

Teinte au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant.

Surcharges = 400 daN/m2.

Bordure P1 (8x20) compris béton de fondation, le long de la limite de Propriété.

Remplissage en terre végétale, épaisseur 30 cm, sur les côtés de l’allée, suivant plan Architecte.

Percement d’une porte dans le mur de clôture existant

Reprise en sous œuvre et création de linteau béton pour ouverture de baie dans mur de clôture maçonné

Reprise des charges par système de bastaings traversant le mur et soutenus par des étais ou autre système.

Démolition du mur à l’emplacement du futur linteau.

Exécution du linteau BA : béton B3, coffrage classe « S », parement P, armatures H.A.

Démolition de la baie par sciage à l’outil diamanté.

Exécution des jambages et longrines BA : béton B3, coffrage classe “ S ”, parement P, armatures H.A.

Calfeutrement des passages de bastaings et dressage des tableaux.

COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE

Documents

Transcript of COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE