Communauté de communes des plaines et vallées … · Communauté de communes des plaines et...

Communauté de communes des plaines et vallées dunoi ses Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200

LOT N° 04 : MENUISERIES EXTERIEURES ALU

Cahier des Clauses Techniques Partic ulières (C.C.T.P.) Page 1

SOMMAIRE 1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

2. TRAVAUX A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE

3. DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX

4. ETUDES

5. HYGIENE ET SECURITE

6. SOUS TRAITANCE

7. DISPOSITIONS GENERALES

7.1. Profils en aluminium 7.2. Prescriptions techniques 7.3. Menuiseries aluminium 7.3.1. Généralités 7.3.2. Prescriptions particulières de mise en œuvre 7.3.2.1. Fixations 7.3.3. Quincaillerie 7.3.4. Profil de rattrapage 7.3.5. Gravois nettoyage 7.3.6. Accessibilité aux personnes handicapées 7.4. Etanchéité à l’air 7.5. Visite des lieux

8. COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

8.1. Limites de prestations avec le lot n°2 : Ossat ure bois – bardage 8.2. Limites de prestations avec le lot n°10 : Elec tricité courant faible/courant fort

9. NATURE ET ETABLISSEMENT DE LA PROPOSITION DE PRI X

10. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

10.1. Ensemble extérieur type mur rideau avec portes d’en trées principales 10.2. Porte vitrée avec châssis fixe 10.3. Fenêtres 10.3.1. Châssis à soufflet 10.3.2. Châssis oscillo-battant 10.3.3. Châssis fixes 10.4. Occultation intérieurs 10.5. Accessoires 10.5.1. Bandes de contraste sur vitrage 10.5.2. Bavette alu laqué sur appuis 10.5.3. Butoir acier 10.5.4. Boites aux lettres 10.5.5. Bandeau enseigne 10.5.6. Organigramme




11. OPTIONS 11.1. Option n°1 : Grilles acier laqué 11.2. Option n°2 : ensemble extérieurs mixte bois / aluminium 11.3. Option n°3 : Brise soleil coulissant

12. REMISE DES OFFRES 12.1. Offre de base 12.2. Options obligatoires.




1. CONSISTANCE DES TRAVAUX Ce document définit l’ensemble des matériaux, matériels nécessaires et prestations, dus par l’entreprise qui exécutera les travaux de Menuiseries extérieures aluminium, nécessaires à la construction d’une maison médicale à CIVRY. 2. TRAVAUX A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE La proposition de l’entrepreneur s’entend compris pendant toute la durée du chantier : a) La fourniture des plans de fabrication de tous les ouvrages dûs au présent lot et leur présentation pour accord au Maître d’Oeuvre avant tout début d’exécution. b) La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d’exécution, soit à la réception,. c) La mise hors chantier immédiate des matériaux ou éléments défectueux ou refusés par le Maître d’Oeuvre d) La protection provisoire contre les chocs des menuiseries et vitrages. e) La fourniture d’échantillons et modèles d’appareillages. f) Le nettoyage de son chantier et l’évacuation de tous les gravois et emballages. g) Toutes pièces et sujétions de fixation et de montage. h) Echafaudages et moyens de levage nécessaires à ses propres travaux. i) Tous dispositifs de calfeutrement et de joints assurant l’étanchéité à l’air et à l’eau. j) Rupture de pont thermique k) Participation aux frais de compte prorata l) Les dossiers des Ouvrages exécutés en 3 exemplaires « papier » et 1 sur support informatique. 3. DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX Les travaux seront exécutés conformément aux DTU, normes et règles en vigueur à la date de la remise des offres. - NF P24.203 - DTU 37.1- menuiseries métalliques - NF P 25.201 - DTU 34.1 - Ouvrages de fermetures pour baies libres - FD P 25.202 - DTU 34.2 - Choix des fermetures pour baies équipées de fenêtres en fonction de leur exposition au vent - FD P20-201 - DTU 36.1 / 37.1 - choix des fenêtres en fonction de leur exposition - NF P78.201 - DTU 39 - travaux de miroiterie / vitrerie - et les cahiers des clauses spéciales et errata y afférant. - N.F. A 50.452 - Aluminium et alliages d'aluminium - N.F. A 91.450 - Traitement de surface des métaux (anodisation) - N.F. B 32 002 et 003 - Verre étiré et glace non colorée - N.F P 01.012 et 01.013 - garde-corps - N.F. P 20 102, 301, 302, 310, 315, 320, 325, 326 et 401 - Fenêtres / portes - NF EN 12.400 - Fenêtre et porte , durabilité mécanique - N.F. P 24 101, 301 et 351 - Menuiseries métalliques - NF P 25... - Fermetures - N.F. P 26... - quincaillerie - N.F. P 28... - Façades légères - N.F. P 78... - Vitrerie - miroiterie - Régles Th U - parois vitrées - calcul des coefficients thermiques des parois vitrées - RT 2012 - Réglementations et arrêtés concernant l'acoustique des bâtiments - Avis techniques - Atex La liste énoncée ci-dessus n'est pas limitative. Elle n'est qu'un rappel sommaire des prescriptions obligatoires Selon les arrêtés et décrets et plus particulièrement :




- Du 13.12.63 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages. - 35/48 du 8.1.65 portant règlement d'administration Publique concernant la sécurité des travailleurs et notamment dans le Bâtiment et les Travaux Publics. - Du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980). - Selon la loi du 31/12/91 concernant la prévention des risques professionnels. - Selon les avis techniques du C.S.T.B. et de la Commission Technique des Assureurs. 4. ÉTUDES Études techniques L'entrepreneur s'attachera les services d'un bureau d'études agréé de son choix pour la détermination des caractéristiques techniques des travaux relevant de son lot. Les plans d’exécution des ouvrages, les plans de calpinage, etc. sont du par le titulaire du présent lot qui devra les fournir pour approbation avant tout début d’exécution, au maître d'œuvre, au bureau d'étude de la maîtrise d'œuvre et au bureau de contrôle, accompagnés des justificatifs, procès verbaux et avis techniques demandés. Aucun supplément ne sera accordé pour quelque étude que ce soit. Visa Le "VISA" du maître d'œuvre est donné pour vérification de la conformité au projet architectural et ne dégage en rien la responsabilité technique de l'entreprise et de son bureau d'étude. Synthèse L'entrepreneur du présent lot devra intégrer dans l'établissement de ses plans et de ses détails d'exécution, les caractéristiques des ouvrages des autres corps d'état s'incorporant dans ses ouvrages. Il provoquera auprès des autres intervenants la diffusion des informations qui lui sont nécessaires. Exécution Avant toute exécution, l’entrepreneur aura l’obligation de vérifier que ces documents ne contiennent pas d’erreurs, omissions ou contradictions qui sont normalement décelables par un homme de l’art ; s’il relève des erreurs, ou omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au Maître d’Œuvre par écrit. Pour les études et calculs de menuiseries en aluminium. Les documents techniques fournis à l’appel d’offres sont à respecter pour ce qui concerne le dimensionnement des ouvrages dans leur principe. Tous les calculs de dimensionnements des ouvrages en menuiseries aluminium sont à la charge de l’entreprise. La présente étude sera complétée par la fourniture complémentaire : - De plans des détails principaux d’exécution. - De plans d’atelier et de chantier incombant à la présente entreprise. 5. HYGIENE ET SECURITE Il s’agit d’une opération de niveau II . Les entrepreneurs devront donc respecter la réglementation suivant les textes de loi et arrêtés en vigueur en s’appuyant sur le plan général de coordination ou PGC établit par le coordonnateur SPS de l’opération.




"Tous les auteurs de l'acte de construire ont l'obligation de mettre en œuvre, au cours de la phase de conception et d'élaboration du projet, ainsi que pendant la réalisation de l'ouvrage, les principes de prévention énoncés à l'article L 230-2 du code du travail." Coordonnateur SPS : La fonction du coordonnateur SPS est d'organiser la coordination, l'hygiène et la sécurité entre les différents intervenants du chantier et par là même prévenir les risques inhérents au chantier. PPSPS Chaque entreprise, pour ce qui la concerne, est tenue de prendre en compte les dispositions collectives et individuelles du chantier dans l'élaboration de son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé. BORDEREAU DE PRIX Chaque entreprise devra obligatoirement incorporer dans son offre de prix toutes les prestations relatives à l’application des règles collectives et individuelles relatives à l'hygiène et la sécurité des travailleurs suivant les indications du plan général de coordination et de ses annexes. 6. SOUS-TRAITANCE Toutes les entreprises, devront impérativement déclarer leurs sous-traitants et faire la demande d'accord auprès du Maître d'Ouvrage. Préalablement à leurs interventions sur le chantier, elles auront l'obligation de mettre à jour l'ensemble des pièces administratives nécessaire à l'acte de sous-traitance, sous peine d'exclusion immédiate du chantier. La sous-traitance de second rang ne sera pas accept ée. 7. DISPOSITIONS GENERALES 7.1 Profils en aluminium Les profils obtenus par extrusion seront découpés et assemblés pour former les ensembles menuisés. L’entreprise veillera tout particulièrement à soigner l’étanchéité de surface réalisée par collage des profils. Cet assemblage aura aussi un rôle structural afin d’apporter la résistance nécessaire. Les profilés seront à rupture de ponts thermiques. Ils devront être tubulaires, en alliage d’aluminium 6060 et extrudés selon la norme NF A 50.710. Les profilés devront bénéficier d'un avis technique en cours de validité qui devra être transmis au bureau de contrôle et à l'architecte. 7.2 Prescriptions techniques Les tolérances de pose sont les suivantes : a) verticalité : faux aplomb écart de + ou -2 mm pour une hauteur maximale de 3 m et écart de + ou -3 mm pour une hauteur supérieure à 3 m. b) horizontalité : . + ou - 1, 5 mm jusqu'à 3 m. . + ou - 2 mm jusqu'à 5 m. . + ou - 2.5 mm au dessus de 5 m. - Les profilés des menuiseries seront en alliage léger d'aluminium A.G.S. soit: . Magnésium : 0.08 % . Silicium : 0.60 % . Aluminium : le reste.




Ils seront obtenus par extension, dressés et trempés à la sortie de la presse et soumis à un revenu d'une durée de 10 X 1 à 175 °C. Charge de rupture : 16 à 22 kg/mm2 Limite d'élasticité : 14 à 18 kg/mm2 Allongement maximum : 12 % - Les profils utilisés auront une largeur minimale de 45 mm. - La qualité sera de classe O.A.A. , alliage d' aluminium AS. Sauf mentions particulières, les tôles utilisées seront des tôles lissées de 20/10° d'épaisseur minimum. Suivant emplacement et annotation du descriptif, les menuiseries seront anodisées, laquées ou naturelles. L'anodisation correspondra aux spécifications E.W. A. A. classe 15 qui correspond à une anodisation de 15 à 19 microns après satinage chimique. le laquage sera régulier sur toute la périphérie du profil avec une valeur moyenne de 60 à 80 microns L'oxydation anodique sera teinte alu naturelle, finition satinée sans polissage. L'ensemble devra présenter une homogénéité d'aspect. 7.3 – Menuiseries aluminium 7.3.1 – généralités Tous les profilés seront en profils laqués du commerce conforme à la norme NF A 50-452 et NF A 91-450. Ils seront avec rupture de pont thermique. Les menuiseries à rupture de pont thermique devront bénéficier d'un avis technique et être employés dans les limites acceptées par cet avis technique. Le laquage des profils devra être réalisé par le fournisseur, dans le cas contraire, l'entreprise devra justifier d'un gestion interne de la qualité. Les accessoires tels que poignés, paumelles etc... recevront la même finition que les profilés. Le vitrage sera conforme aux normes en vigueur et principalement à la NF P 78-455 concernant la rigidité et la déformation. Les épaisseurs données des vitrages sont des minima, l'entreprise devra les adapter en fonction des menuiseries. Tous les vitrages décrits seront à isolation thermique renforcée et facteur solaire < 0.60. (EX: climaplus de chez ST GOBAIN ou équivalent) avec lame d'air ou argon de 16 mm suivant résistance thermique demandées. Tous les vitrages devront bénéficier du label CEKAL ou d'un avis technique. Les performances des menuiseries seront conforme à la norme NF P 20-302. Elles comporteront montants et traverses principales avec montants et traverses intermédiaires suivant indications des plans. Les portes extérieures comporteront un seuil en alu minium de 20 mm maximum (passage personnes à mobilité réduite) Les traverses basses des menuiseries comporteront un rejet d'eau en partie basse extérieure. Toutes les menuiseries devront avoir le classement minimum A*2E*4V*A2, conformément aux prescriptions du DTU 37.1, PV à fournir au bureau de contrôle. Les menuiseries devront avoir un affaiblissement acoustique de 30 dB et une résistance thermique de UW maxi = 1.90 W/m2 °C. L'entreprise fournira au maître d'œuvre des plans de détails renseignés et cotés, précisant les dispositions de raccordement, ainsi que les dispositions d'étanchéité et d'habillage de finition. Les indications sur les types de menuiseries et les vitrages, dimensions de menuiseries sont donnés dans chaque article à titre indicatif. Il est bien entendu qu'il appartient à l'entreprise tant au stade de l'étude que lors de l'exécution, de vérifier que ces indications sont suffisantes et qu'elles permettent de satisfaire aux obligations de résultats.




7.3.2 – Prescriptions particulières de mise en œuvr e 7.3.2.1 Fixations Les pièces de fixation devront êtres conformes aux règles professionnelles du S.N.F.A., relatives aux spécifications de mise en œuvre des façades métalliques, ainsi qu’au DTU en vigueur et devront : - Être en acier galvanisé à chaud selon la norme NF P 24.351, - Transmettre, sans désordre, les différentes charges au gros œuvre, - Permettre le réglage des montants dans les trois dimensions, - Absorber les dilatations longitudinales et verticales de façades. La répartition des fixations (AFNOR DTU P 24.203) : elles sont au moins trois par côté et des fixations complémentaires doivent êtres disposés au voisinage des axes de rotation ou des points de condamnation des ouvrants en particulier pour les portes-fenêtres coulissantes ; pour des montants de hauteur supérieure à 2,45 m, l’écartement maximal des fixations sera de 0,80 m (la première et la dernière se trouvant respectivement à 0,25m du linteau et à 0,25 m de l’appui). Type de fixation et de liaison : Pour des supports en bois : la liaison sera réalisée soit à l’aide d’un système de pattes ou brides et de cales ajustées et vissées soit à l’aide de vérins et de vis de solidarisation avec la fixation ; tout système de fixation sera utilisable dans le bois s’il est protégé, de section convenable et en nombre suffisant pour reprendre les efforts qui le sollicitent. 7.3.3 – Quincallerie Les articles de quincaillerie, destinés au ferrage des menuiseries seront normalisés NF. Toutes les quincailleries utilisées seront de 1ere qualité, les procès verbaux NF et FEU seront à fournir. 7.3.4 – Profil de rattrapage Toutes les menuiseries comporteront un bâti à recouvrement du doublage ou un profil de rattrapage pour absorber l'épaisseur des doublages. A la périphérie de toutes les menuiseries sur la face intérieure, si la conception ne cache pas le joint avec l'enduit intérieur, il sera mis en place un habillage de même couleur que les menuiseries largeur 3 cm. 7.3.5 – Gravois nettoyage Tous tes déblais, déchets et gravois provenant des travaux du présent lot sont évacués aux décharges Publiques par le titulaire du présent lot. Il est rappelé à l'entrepreneur de veiller à ce qu'aucun dégât ou salissure quelconque ne soit fait aux ouvrages des autres corporations. 7.3.6 – Accessibilité aux personnes handicapées L'ensemble des travaux devra satisfaire à la NF P 91 201 concernant l'accessibilité des lieux aux personnes Handicapées.




7.4 Étanchéité à l’air L’ensemble sera réalisé conformément aux dispositio ns de la Nouvelle Réglementation Thermique 2012 (NRT 2012) L’entreprise devra veiller à la parfaite étanchéité à l'air du bâtiment pour les prestations la concernant. Elle devra veiller à assurer cette étanchéité lors du montage et de la pose de ses matériaux et matériels. Elle devra la fourniture et la pose de tout élément complémentaire nécessaire à l'atteinte de cet objectif. La perméabilité sera mesurée à la réception par des tests de pressurisation conformément à la norme EN 13 Lors des tests, l’entreprise devra être présente et devra apporter, si nécessaire, les modifications sur ses ouvrages pour atteindre la valeur minimum d’étanchéité à l’air. Cette étape permettra de valider les mises en œuvre pour la réalisation de l’ensemble du bâtiment. En cas de résultats défavorables, l’entreprise s'engagera à reprendre (sans surcoût) les ouvrages présentant des défauts de réalisation. Un premier test aura lieu après mise hors d’eau hors d’air du bâtiment puis 1 test final. Si les résultats ne sont pas concluants après les tests prévus au lot « Test d’étanchéité à l’air », des tests complémentaires seront à la charge des entreprises en défauts jusqu’à obtention des résultats souhaités. 7.5 – Visite des lieux L'entreprise est réputée s'être rendue sur place et avoir apprécié à sa juste valeur les travaux découlant des ouvrages à réaliser. Il se rendra compte des difficultés d'accès, des possibilités de stockage et de toutes sujétions liées au site. Cette visite lui permettra de compléter le cadre bordereau joint au présent dossier. En cours de travaux, l'entreprise ne pourra demander une majoration de son prix forfaitaire, découlant des travaux demandés. 8. COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT 8.1 Limites de prestations avec le lot n°2 : Ossatu re bois – bardage À la charge de l’entrepreneur du présent lot n°4 de fournir au lot n° 2 toutes les réservations nécessaires à la mise en œuvre de ses ouvrages, d’effectuer tous les scellements et calfeutrements ainsi que les fixations mécaniques. 8.2 Limites de prestations avec le lot n°10 : Elect ricité courant faible/courant fort À la charge de l’entrepreneur du présent lot n°4 de fournir au lot n° 10 toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre de la gâche électrique pour la porte d’entrée principale. 9. NATURE ET ETABLISSEMENT DE LA PROPOSITION DE PRI X Comme indiquées en généralité les études techniques et les plans d’exécutions sont à la charge de l’entreprise qui les fournira à l’Architecte, au bureau de contrôle et au coordonnateur SPS si besoin. L’établissement du devis sera prévu afin d’obtenir une réalisation conforme aux généralités décrites si avant et aux règlements DTU, normes ... relatif aux travaux auquel elle se rattache. Le présent descriptif n’est pas limitatif, il est indicatif du niveau de prestation demandé. Il appartient à l’entreprise de faire toutes les études techniques nécessaires pour le respect de l’exécution des plans et descriptifs. L’entreprise a l’obligation de chiffrer les dispositions prises et ayant une incidence financière en matière de sécurité et de protection de la santé, suivant les définitions du P.G.C.




10. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM 10.1 – Ensemble extérieur type mur rideau avec port es d’entrées principales Fourniture et pose de porte vitrée en aluminium laqué comprenant: . Dormants nécessaires fixation au lot charpente suivant règlement en vigueur . Calfeutrement à l'air et à l'eau entre menuiserie et structure . Cadre ouvrant soudé (montant, traverse, plinthes) Paumelles adaptées à l'ouvrant de même teinte que la menuiserie . Système d’articulation constitué d’une rotule autolubrifiée montée sur crapaudine en partie basse et d’un boîtier réglable avec axe inox en partie haute. . Double système anti pince doigt . Renforts nécessaires en acier galvanisé . Seuil en tôle inox avec ressauts d’une hauteur 2 cm maximum et relevés latéraux sur toute la largeur du pan de bois et bardage, y compris toutes sujétions d’étanchéité à l’eau et à l’air. . Les menuiseries respecteront l'esprit des plans . Vitrages et serrures suivant localisations . Compris toutes sujétions suivant DTU 37.1. Portes d’entrée Dimensions 1,80 x 2.20 ht deux vantaux égaux Dimensions 2 x 0,90 x 2.20 ht, porte 2 vantaux égaux ouvrants sur l’extérieur Vitrage isolant 44/2 + 16 + SP510 retardateur d'effraction Serrure encastrée 3 points avec cylindre sur organigramme (voir cet article), bouton moleté intérieur. Sur vantail semi fixe crémone pompier. Poignée de manœuvre toute hauteur de la porte, en aluminium laqué, aux 2 faces, diamètre 30 mm. Gâche électrique, alimentation par le lot n° 10 Electricité. Ferme porte hydraulique avec bras à glissière sur chaque vantail avec sélecteur de fermeture Seuil en tôle inox Localisation : Pour portes d’entrée situées façade Sud sur rue. Ensemble de châssis fixes Fourniture et pose de châssis fixes en aluminium laqué comprenant:

- 2 châssis fixes situés de part et d’autre des portes d’entrées - 6 volumes fixes complétant la quasi totalité de la façade principale

. Dormants nécessaires fixation au lot charpente suivant règlement en vigueur

. Calfeutrement à l'air et à l'eau entre menuiserie et structure

. Les menuiseries respecteront l'esprit des plans

. Compris toutes sujétions suivant DTU 37.1.

. Prévoir équerres renforcées an parties basses des ensembles.

. Seuil en tôle inox Dimensions 1,15 x 2.20 ht Châssis dimensions 1.15 x 2.20 ht Vitrage isolant 44/2 + 16 + SP510 retardateur d'effraction Seuil en tôle inox Localisation : Pour châssis fixes situés de part et d’autre de la porte d’entrée, façade sud sur rue. Qté : x2 Dimensions 2.12 x 2.20 ht Châssis dimensions 4.30 x 2.20 ht Vitrage isolant 44/2 + 16 + SP510 retardateur d'effraction Seuil en tôle inox




Localisation : Ensemble des châssis fixes situés en enfilade, façade sud sur rue. Qté : x6 10.2 – Porte vitrée avec châssis fixe Fourniture et pose de porte vitrée en aluminium laqué comprenant: . Dormants nécessaires fixation au lot charpente suivant règlement en vigueur . Calfeutrement à l'air et à l'eau entre menuiserie et structure . Cadre ouvrant soudé (montant, traverse, plinthes) . Paumelles adaptées à l'ouvrant de même teinte que la menuiserie . Renforts nécessaires en acier galvanisé . Les menuiseries respecteront l'esprit des plans . Vitrages et serrures suivant localisations . Compris toutes sujétions suivant DTU 37.1. . Seuil en tôle inox avec ressauts d’une hauteur 2 cm maximum formant étanchéité en partie basse et relevés latéraux sur toute la largeur du pan de bois. Dimensions de l’ensemble 1.90 x 2.20 ht Dimensions porte 0.90 x 2.20 ht ouvrant à l’intérieur Dimensions fixe : 100 x 2,20 ht. Vitrage isolant 44/2 + 16 + SP510 retardateur d'effraction Serrure encastrée 3 points avec cylindre sur organigramme (voir cet article). Poignée de manœuvre toute hauteur de la porte, en aluminium laqué, aux 2 faces, diamètre 30 mm. Ferme porte hydraulique avec bras à glissière sur chaque vantail avec sélecteur de fermeture Seuil en tôle inox Localisation : Pour porte d’accès au local repos, façade Est. Qté : 1 ensemble. 10.3 – Fenêtres 10.3.1. Châssis à soufflet Fourniture et pose de fenêtre et châssis à soufflet comprenant: . Dormants nécessaires fixation au lot charpente suivant règlement en vigueur . Calfeutrement à l'air et à l'eau entre menuiserie et structure . Cadre ouvrant assemblé (montant, traverse) . Paumelle adaptées à l'ouvrant de même teinte que la menuiserie . Poignée de manœuvre à demi-tour, compas de verrouillage et système anti fausse manœuvre . Limiteur d'ouverture . Appui en tôle d’aluminium laqué de même couleur que les menuiseries, sur toute la largeur du pan de bois et du bardage formant rejet d’eau avec obturation des abouts, y compris toutes sujétions d’étanchéité à l’eau et à l’air. . Les menuiseries respecteront l'esprit des plans . Compris toutes sujétions suivant DTU 37.1. Dimensions 0.30 x 2.20 ht. Dimensions 0.30 x 2.20 ht. Vitrage isolant 44/2 + 16 + SP510 retardateur d'effraction Localisation : Pour baie située au niveau des WC et dégagement zone accès personnel, façade Nord sur cour. Qté : 2 10.3.2. Châssis oscillo-battant Fourniture et pose de fenêtre et châssis oscillo battant comprenant: . Dormants nécessaires fixation au lot charpente suivant règlement en vigueur




. Calfeutrement à l'air et à l'eau entre menuiserie et structure

. Cadre ouvrant assemblé (montant, traverse)

. Paumelle adaptées à l'ouvrant de même teinte que la menuiserie

. Poignée de manœuvre à demi-tour, compas de verrouillage et système anti fausse manœuvre

. Limiteur d'ouverture

. Appui en tôle d’aluminium laqué de même couleur que les menuiseries, sur toute la largeur du pan de bois et du bardage formant rejet d’eau avec obturation des abouts, y compris toutes sujétions d’étanchéité à l’eau et à l’air. . Les menuiseries respecteront l'esprit des plans . Compris toutes sujétions suivant DTU 37.1. Dimensions 0.70 x 2.20 ht. Dimensions 0.70 x 2.20 ht. Vitrage isolant 44/2 + 16 + SP510 retardateur d'effraction Localisation : Pour baies situées au niveau du local pro pharmacie, du local réserve pro pharmacie, du local repos, façade Nord sur cour, du sas des sanitaires, et du bureau polyvalent Qté : 6 Dimensions 1.50 x 1.50 ht. Dimensions 1,50 x 1.50 ht. Vitrage isolant 44/2 + 16 + SP510 retardateur d'effraction Localisation : Pour baie située au niveau du local “ bureau polyvalent “ façade ouest. Qté : 1 Pour baie située au niveau du local “ consultation“ façade Nord. Qté : 1 10.3.3. Châssis fixes Fourniture et pose de fenêtre et châssis fixes en aluminium laqué comprenant: . Dormants nécessaires fixation au lot charpente suivant règlement en vigueur . Calfeutrement à l'air et à l'eau entre menuiserie et structure . Les menuiseries respecteront l'esprit des plans . Appui en tôle d’aluminium laqué de même couleur que les menuiseries, sur toute la largeur du pan de bois et du bardage formant rejet d’eau avec obturation des abouts, y compris toutes sujétions d’étanchéité à l’eau et à l’air. . Compris toutes sujétions suivant DTU 37.1. . Prévoir équerres renforcées an parties basses des ensembles. Dimensions 0.30 x 2.20 ht. Dimensions 0.30 x 2.20 ht. Vitrage isolant 44/2 + 16 + SP510 retardateur d'effraction Localisation : Pour baie située au niveau du local repos façade Nord. Qté : 1 Dimensions 1.50 x 1.50 ht. Dimensions 1.50 x 1.50 ht. Vitrage isolant 44/2 + 16 + SP510 retardateur d'effraction Nota : Ce châssis sera disposé au nu extérieur d’une “boîte“ en saillie de façade. Les habillages extérieurs toutes faces du caisson en tôle laquées, Ral au choix de l’Architecte, sont à la charge du lot n° 2 CHARPENTE OSSATURE BOIS BARDAGE. A la charge du présent lot de réaliser toutes les sujétions de pose pour une parfaite étanchéité à l’eau et à l’air




Localisation : Pour baie fixe située en saillie au niveau de la salle d’attente, façade Nord. Qté : 1 10.4 – Occultation intérieure Sans objet. A la charge du lot menuiseries intérieures. 10.5 – Accessoires 10.5.1 – Bandes de contraste sur vitrage Fourniture et pose de films adhésifs sur vitrage pour création de bande de contraste sur les vitrage des portes et parties attenantes aux portes, prévoir deux bandes d'une largeur de 5 cm environ disposées une à 1.10 m du sol et l'autre à 1.60 m du sol, modèle à soumettre au Maître d'Œuvre pour approbation. Localisation : Pour portes vitrées et parties latérales de ces portes du projet. 10.5.2 – Bavette alu laqué sur appuis Fourniture et pose de bavette en aluminium laqué comprenant: . coupes, façon de pliage, fixations par rivets ou vis autotaraudeuses, avec joints d'étanchéité silicone. mise en œuvre à la pompe à chaque jonction entre éléments. . teinte au choix de l'Architecte. . compris toutes sujétions. Localisation : Sur appuis des baies. 10.5.3 – Butoirs aciers Fourniture et pose de butée de porte en acier thermolaqué avec butées caoutchouc type 9874 de chez VACHETTE, comprenant: Corps en zamak injecté laqué et amortisseur en élastomère noir Force du ressort 120 kg - amortissement du choc jusqu’à 8 mm Cale d'épaisseur pour réhausser suivant nécessité Fixation par vissage tamponné au sol Localisation : Pour l'ensemble des portes du présent lot. 10.5.4 – Boîte aux lettres Fourniture et pose d'une boîte double entrée fixée sur tube acier finition laquée à la charge du présent lot. L’ensemble compris toutes sujétions et fixation dans sol par le lot gros œuvre. - Corps monobloc et séparations intérieures en acier - façade intérieure comprenant une porte en acier 15/10°, charnière toute hauteur, tige inox serrure PT T. - La façade extérieure comportera en plus une entrée à clapet soulevant avec porte étiquette - l'ensemble sera en acier laqué et anti-vandales coloris au choix de l'Architecte Localisation : Suivant plan masse, au niveau de l’accès au bâtiment au niveau de la bande végétalisée, derrière les places de parking. Quantité : 2




10.5.5 – Bandeau enseigne Réalisation de bandeaux “enseigne“ comprenant: . Dimensions suivant plan . Bandeau formant caisson en aluminium laqué . Cornière de fixation à la charpente . Pose de films décoratifs adhésifs, formats des lettres et motifs suivant plans de façade et plans détails . Compris toutes sujétions . Teinte au choix de l'Architecte Localisation : En façade Sud sur entrée En pignon Est En pigon Ouest 10.5.6 – Organigramme Toutes les portes prévues à serrure à clef seront équipées de serrure de sûreté à cylindres susceptibles d'offrir toutes les variantes nécessaires à la conception d'un organigramme. Celui - ci devra permettre au gestionnaire et aux utilisateurs d'accéder à tous les locaux autorisés, le nombre minimum de clés sera de 3. L'entrepreneur du lot "menuiseries intérieures" est chargé de la coordination et des commandes de cylindres de toutes les portes des lots concernées, chaque entreprise devant la fourniture et pose de ses serrures et la pose de ses cylindres. A cet effet l'entrepreneur du présent lot se mettra en rapport avec celui de "menuiseries intérieures" et "Espaces verts" afin de s'entendre sur les différents points pour les commandes et mises en oeuvre de ces cylindres. Les cylindres et organigramme du présent article seront du type système de sûreté VACHETTE VIP ou équivalent avec clés incopiables. Prévoir cylindres provisoires sur passe, sur chaque porte et une clé par entreprise. Localisation : Pose des cylindres dans portes du présent lot. 11. OPTIONS 11.1– Option n°1 : Grilles acier laqué Fourniture et pose de grille de ventilation type DS de chez PANOL ou équivalent en acier galvanisé 20/10, comprenant: . cadre en profil cornière . toile moustiquaire en fibre de verre sur face arrière . dimensions suivant plans . finition laqué teinte au choix de l'Architecte . compris toutes sujétions. Localisation : Grille pour Ventilation basse du vide sanitaire Grille pour ventilation, dimensions 20 x 20 cm 11.2– Option n°2 : Ensemble extérieurs mixte bois / alumi nium Le titulaire du présent devra chiffrer en option, la fourniture et la pose de menuiseries extérieures mixtes en place de menuiseries aluminium.




Tous les bois utilisés pour la fabrication des menuiseries mixte seront certifiés PEFC et proviendront de forêts exclusivement françaises et durablement gérées. Essence bois, côté intérieur : châtaigner Les profilés seront fabriqués selon la technique bois lamellé collé, abouté et plaqué pour garantir une uniformité d’aspect ( certification du FCBA) La colle utilisée sera une colle vinylique ( à phase aqueuse) Localisation : Pour l’ensemble des menuiseries du projet, décrites dans les paragraphes ci avant, et comprenant : - Dormants en aluminium extérieur, bois intérieur traité, lasure incolore. - Ouvrants en oscillo battant en aluminium extérieur, bois intérieur traité, lasure incolore. - Châssis fixe en aluminium extérieur, bois intérieur traité, lasure incolore. - Portes vitrées à 1 et 2 vantaux… 11.3 – Option n° 3 Brise soleil coulissant Fourniture et pose de brise soleil sur cadres coulissants montés entre structure de la sous face de auvent en partie haute et sur rail de guidage intégré à la terrasse bois en partie basse et comprenant :

- Ossature cadre acier ou profil du fabricant. - Section et profil et écartement à déterminer en fonction de la portée et du poids des matériaux et des

surcharges climatiques. - Remplissage tôle perforée dans profilés d’encadrement, trous oblong type LR10x 50 U22 x 62 de

chez Mevaco ou équivalent. Montage dans cadre coulissant. - Fixations par platines ou soudures selon choix du cadre, parfaitement réalisées. - Traverses hautes et basses - Guidage par coulisses avec brosses d’insonorisation, galets de roulement. - L’ensemble compris toutes sujétions. - Finition laquée, coloris RAL suivant choix de l’Architecte.

Dimensions 4.50 x 2.20 ht. Localisation : Pour brises soleil coulissants situés façade Sud sur rue. Qté : 4 12 REMISE DES OFFRES 12.1 Offre de base L’entreprise devra dans son bordereau de prix faire apparaître un sous-détail pour chaque chapitre décrit précédemment. Le total des différents postes devient alors l’offre de base avec un montant HT et TTC. Il est impératif que le bordereau de prix de l’entr eprise correspond à la dénomination des postes du présent descriptif, y compris pour les op tions avec un récapitulatif global. 12.2 Options obligatoires L’entreprise devra répondre sous peine d’exclusion aux options obligatoires de la manière suivante : Elle devra faire apparaître, bien distinctement de l’offre de base, poste par poste, le montant de l'option HT et TTC qui devra être précisé en plus-value ou en moins-value suivant le cas.

CONSTRUCTION D'UNE MAISON MEDICALE A CIVRY

COMCOM PLAINES ET VALLEES DUNOISES

LOT 4 - MENUISERIES EXTERIEURES

ALUMINIUM

U Quantité Prix en EUR total

5. Hygiène et sécurité for.

D.O.E. dossier des ouvrages exécutés

3 exemplaires papiers, 1 exemplaires CD ens.

10 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES EXT.ALU.

10.1 Ensemble extérieur type mur rideau

avec portes d'entrées principales

portes d'entrée 1,8*2,20ht 2 vantaux ens.

ensembles fixes :

dimensions 1,15*2,20ht u


10.2 Porte vitrée avec châssis fixe ens.

ensemble 1,9*2,20 - 1 porte de 90 - 1 fixe de 100*2,20 u

10.3 Fenêtres

10.3.1 Châssis à souffet:

0,30*2,20ht u

10.3.2 Châssis oscillo-battant:

0,70*2,20ht u

1,50*1,50ht u

10.3.3 Châssis fixes

0,30*2,20ht u

1,50*1,50ht

10.5 Accessoires

10.5.1 Bandes de contraste sur vitrage

bande de contaste dépoli adésif. Larg 60mm ml

10.5.2 Bavette alu laqué sur appuis

bavette, découpe, pliage, joints silicone ml

10.5.3 Butoir Acier

butée de porte en acier thermolaqué u

10.5.4 Boîte aux lettres u

10.5.5 Bandeau enseigne ens.

enseigne façade ens.

enseignes pignons ens.

10.5.6 Organigramme ens.

TVA 19,60%

TOTAL TTC €

TOTAL BASE HT

dossier phase DCE septembre 2012 1

CONSTRUCTION D'UNE MAISON MEDICALE A CIVRY

COMCOM PLAINES ET VALLEES DUNOISES

LOT 4 - MENUISERIES EXTERIEURES

ALUMINIUM


Option 1: Grilles acier laqué

10.7 Grille acier laqué

Grille pour ventilation, dimensions 20x20 cm u

TVA 19,60%

TOTAL TTC €


Option 2: Ensemble menuiseries mixte bois/ alu

10.1 Ensemble extérieur type mur rideau

avec portes d'entrées principales

portes d'entrée 1,8*2,20ht 2 vantaux ens.

ensembles fixes :



10.2 Porte vitrée avec châssis fixe ens.

ensemble 1,9*2,20 - 1 porte de 90 - 1 fixe de 100*2,20 u

10.3 Fenêtres

Châssis oscillo-battant:

0,30*2,20ht u

0,70*2,20ht u

1,86*1,70ht u

10.3.2 Châssis fixes

0,30*2,20ht u

1,50*1,50ht avec "boite"

TVA 19,60%

TOTAL TTC €


Option 3 : Brise soleil coulissant

10.6 Brise soleil coulissant

cadre coulissant avec rails de guidages ens.

cadre acier avec remplissage tôle perforée 4,50*2,20ht u

TVA 19,60%

TOTAL TTC €

TOTAL OPTION 2 HT

TOTAL OPTION 3 HT

TOTAL OPTION 1 HT

dossier phase DCE septembre 2012 2

Communauté de communes des plaines et vallées … · Communauté de communes des plaines et...

Documents

Transcript of Communauté de communes des plaines et vallées … · Communauté de communes des plaines et...