Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

139
Enabel Agence belge de développement Société anonyme de droit public à finalité sociale Rue Haute 147 1000 Bruxelles T +32 (0)2 505 37 00 enabel.be 1 Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018 Marché de travaux relatif à la construction des infrastructures post récolte dans la province de Kirundo Burundi 1308211

Transcript of Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

Page 1: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

Enabel • Agence belge de développement • Société anonyme de droit public à finalité socialeRue Haute 147 • 1000 Bruxelles • T +32 (0)2 505 37 00 • enabel.be

1

Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902du 09/07/2018

Marché de travaux relatif à la construction desinfrastructures post récolte dans la province de Kirundo

Burundi 1308211

Page 2: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

2

Table des matières

1 Dispositions administratives et contractuelles.................................................................. 7

1.1 Généralités ........................................................................................................................ 7

1.1.1 Dérogations à l’AR du 14.01.2013 ....................................................................................... 7

1.1.2 Le pouvoir adjudicateur....................................................................................................... 7

1.1.3 Cadre institutionnel d’ENABEL ............................................................................................ 7

1.1.4 Règles régissant le marché .................................................................................................. 8

1.1.5 Définitions............................................................................................................................ 8

1.1.6 Confidentialité ..................................................................................................................... 9

1.1.7 Obligations déontologiques............................................................................................... 10

1.1.8 Droit applicable et tribunaux compétents........................................................................ 10

1.2 Objet et portée du marché.............................................................................................. 11

1.2.1 Nature du marché.............................................................................................................. 11

1.2.2 Objet du marché................................................................................................................ 11

1.2.3 <Lots .................................................................................................................................. 11

1.2.4 Postes ................................................................................................................................ 11

1.2.5 Durée du marché............................................................................................................... 12

1.2.6 Variantes............................................................................................................................ 12

1.2.7 Options .............................................................................................................................. 12

1.2.8 Quantités ........................................................................................................................... 12

1.3 Procédure ........................................................................................................................ 12

1.3.1 Mode de passation ............................................................................................................ 12

1.3.2 Publicité ............................................................................................................................. 12

1.3.2.1 Publication ENABEL ........................................................................................................... 12

1.3.3 Information........................................................................................................................ 12

1.3.4 Offre................................................................................................................................... 13

1.3.4.1 Données à mentionner dans l’offre................................................................................... 13

1.3.4.2 Durée de validité de l’offre................................................................................................ 13

1.3.4.3 Détermination, composantes et révision des prix............................................................. 14

1.3.4.4 Eléments inclus dans le prix............................................................................................... 14

Page 3: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

3

1.3.5 Introduction des offres................................................................................................... 15

1.3.5.1 Modification ou retrait d’une offre déjà introduite .................................................... 16

1.3.6 Sélection des soumissionnaires ......................................................................................... 16

1.3.6.1 Motifs d’exclusion.............................................................................................................. 16

1.3.6.2 Critères de sélection .......................................................................................................... 16

1.3.6.3 Aperçu de la procédure ..................................................................................................... 16

1.3.7 Critères d’attribution......................................................................................................... 17

1.3.8 Attribution du marché....................................................................................................... 17

1.3.9 Conclusion du contrat........................................................................................................ 18

1.4 Conditions contractuelles et administratives particulières............................................. 19

1.4.1 Définitions (art. 2).............................................................................................................. 19

1.4.2 Utilisation des moyens électroniques (art. 10).................................................................. 19

1.4.3 Fonctionnaire dirigeant (art. 11) ....................................................................................... 19

1.4.4 Sous-traitants (art. 12 à 15) ............................................................................................... 20

1.4.5 Confidentialité (art. 18) ..................................................................................................... 20

1.4.6 Droits intellectuels (art. 19 à 23) ....................................................................................... 20

1.4.7 Assurances (art. 24) ........................................................................................................... 20

1.4.8 Cautionnement (art. 25 à 33) ............................................................................................ 20

1.4.9 Conformité de l’exécution (art. 34) ................................................................................... 22

1.4.10 Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur (art. 35) ......................... 22

1.4.11 Plans de détail et d’exécution établis par l’adjudicataire (art. 36).................................... 22

L'adjudicataire établit à ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont nécessairespour mener le marché à bonne fin. ........................................................................................... 22

1.4.11.1 Planning de chantier................................................................................................ 23

1.4.11.2 Planning directeur ................................................................................................... 23

1.4.11.3 Documents d’exécution........................................................................................... 23

1.4.12 Modifications du marché (art. 37 à 38/19 et 80) .............................................................. 25

1.4.13 Contrôle et surveillance du marché................................................................................... 27

1.4.13.1 Etendue du contrôle et de la surveillance (art. 39) ................................................. 27

1.4.13.2 Modes de réception technique (art. 41) ................................................................. 27

1.4.13.3 Réception technique préalable (art. 42) ................................................................. 28

1.4.13.4 Réception technique à posteriori (art. 43) .............................................................. 28

1.4.14 Délai d’exécution (art 76) .................................................................................................. 28

1.4.15 Mise à disposition de terrains (art 77)............................................................................... 28

Page 4: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

4

1.4.16 Conditions relatives au personnel (art. 78) ....................................................................... 29

1.4.17 Organisation du chantier (art 79) ...................................................................................... 29

1.4.18 Moyens de contrôle (art. 82)............................................................................................. 30

1.4.19 Journal des travaux (art. 83).............................................................................................. 30

1.4.20 Responsabilité de l’entrepreneur (art. 84) ........................................................................ 31

1.4.21 Moyens d’action du pouvoir adjudicateur (art. 44-51 et 85-88)....................................... 31

1.4.21.1 Défaut d’exécution (art. 44) .................................................................................... 31

1.4.21.2 Pénalités (art. 45) .................................................................................................... 32

1.4.21.3 Amendes pour retard (art. 46 e.s. et 86)................................................................. 33

1.4.21.4 Mesures d’office (art. 47 et 87)............................................................................... 33

1.4.21.5 Autres sanctions (art. 48) ........................................................................................ 34

1.4.22 Réceptions, garantie et fin du marché (art. 64-65 et 91-92)............................................. 34

1.4.22.1 Réception des travaux exécutés (art. 64-65 et 91-92) ............................................ 34

1.4.22.2 Frais de réception.................................................................................................... 35

1.4.23 Prix du marché en cas de retard d’exécution (art 94) ....................................................... 35

1.4.24 Conditions générales de paiement des travaux (art. 66 es et 95)..................................... 36

1.4.25 Litiges (art. 73) ................................................................................................................... 37

2 Spécifications techniques .............................................................................................. 38

2.1 Indications générales et description des travaux............................................................ 38

2.1.1 Objet de l’appel d’offres.................................................................................................... 38

2.1.2 Contexte et description du projet ..................................................................................... 38

2.1.2.1 Justificatif des travaux ....................................................................................................... 38

2.1.2.2 Description des travaux à réaliser. .................................................................................... 39

2.2 Origine, qualité et mise en œuvre des matériaux. .......................................................... 39

2.2.1 Origine des matériaux. ...................................................................................................... 39

2.2.1.1 Remblais. ........................................................................................................................... 39

2.2.1.2 Matériaux pour l’aménagement des parkings et de la voirie ainsi que les sables, moellons etgraviers. .......................................................................................................................................... 39

2.2.1.3 Acier................................................................................................................................... 39

2.2.2 Qualité des matériaux. ...................................................................................................... 40

2.2.2.1 Emprunts de matériaux. .................................................................................................... 41

2.2.2.2 Matériaux à incorporer aux ouvrages. .............................................................................. 41

2.2.2.3 Moellons pour maçonneries.............................................................................................. 44

2.2.2.4 Toitures.............................................................................................................................. 44

Page 5: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

5

2.2.2.5 Peintures............................................................................................................................ 45

2.2.2.6 Quincaillerie....................................................................................................................... 46

2.2.2.7 Remblais ............................................................................................................................ 46

2.2.3 Contrôle de la qualité des matériaux ................................................................................ 46

2.2.3.1 Ciments.............................................................................................................................. 46

2.2.3.2 Bétons et mortiers............................................................................................................. 47

2.2.4 Mise en œuvre des matériaux. .......................................................................................... 48

2.2.4.1 Bétons................................................................................................................................ 48

2.2.4.2 Aciers d’armatures............................................................................................................. 50

2.2.4.3 Maçonneries. ..................................................................................................................... 51

2.2.4.4 Toitures.............................................................................................................................. 53

2.2.4.5 Huisseries et Menuiseries.................................................................................................. 53

2.2.4.6 Peinture. ............................................................................................................................ 57

2.2.5 Plans d’exécution, métré et notes de calcul...................................................................... 58

2.2.6 Exigences environnementales ........................................................................................... 58

2.2.6.1 Aménager cconformément aux plans. .............................................................................. 58

2.2.6.2 Mesures spécifiques de renforcement des impacts positifs. ............................................ 59

2.3 Programme d'exécution des travaux............................................................................... 59

2.3.1 Au démarrage du chantier................................................................................................. 59

2.3.2 En cours d’exécution des travaux. ..................................................................................... 60

2.3.3 A l’Achèvement des travaux. ............................................................................................. 60

3 Formulaires .................................................................................................................. 86

3.1 Instructions pour l’établissement de l’offre .................................................................... 86

3.2 Identification du soumissionnaire ................................................................................... 87

3.3 Formulaire d’offre - Prix .................................................................................................. 88

3.4 Déclaration d’intégrité pour les soumissionnaires.......................................................... 89

3.5 Métré récaputilatif et BPU .............................................................................................. 91

3.6 Modèle de déclaration sur le chiffre d’affaires ............................................................. 126

3.7 Modèle de CV ................................................................................................................ 127

3.8 Modèle de travaux analogues ....................................................................................... 129

3.9 Modèle de liste de matériel .......................................................................................... 130

3.10 Dossier de sélection....................................................................................................... 129

Page 6: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

6

Page 7: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

7

1 Dispositions administratives et contractuelles

1.1 Généralités1.1.1 Dérogations à l’AR du 14.01.2013Le chapitre 1.4 du présent cahier spécial des charges (CSC) contient les clauses administrativeset contractuelles particulières applicables au présent marché public par dérogation à l’AR du14.01.2013 ou qui complètent ou précisent celui-ci.

Dans le présent CSC, il est dérogé à l’article 26 des Règles Générales d’Exécution - RGE (AR du14.01.2013).

1.1.2 Le pouvoir adjudicateurLe pouvoir adjudicateur du présent marché public est Enabel, Agence belge de développement,société anonyme de droit public à finalité sociale, ayant son siège social à 147, rue Haute, 1000Bruxelles (numéro d’entreprise 0264.814.354, RPM Bruxelles). Enabel se voit confierl’exclusivité de l’exécution, tant en Belgique qu’à l’étranger, des tâches de service public enmatière de coopération bilatérale directe avec des pays partenaires. En outre, elle peut exécuterd’autres missions de coopération à la demande d’organismes d’intérêt public et développer desactions propres qui contribuent à ses objectifs.

Pour ce marché, Enabel est valablement représentée par Koen GOEKINT, Représentantrésident de Enabel Burundi.

1.1.3 Cadre institutionnel d’ENABELLe cadre de référence général dans lequel travaille ENABEL est :

- la loi belge du 19 mars 2013 relative à la Coopération au Développement1 ;

- la Loi belge du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération TechniqueBelge » sous la forme d’une société de droit public2 ;

la loi du 23 novembre 2017 portant modification du nom de la Coopérationtechnique belge et définition des missions et du fonctionnement d’Enabel, Agencebelge de Développement, publiée au Moniteur belge du 11 décembre 2017.

Les développements suivants constituent eux aussi un fil rouge dans le travail d’ENABEL :citons, à titre de principaux exemples :

sur le plan de la coopération internationale : les Objectifs de développement durabledes Nations unies, la Déclaration de Paris sur l’harmonisation et l’alignement del’aide ;

sur le plan de la lutte contre la corruption : la loi du 8 mai 2007 portant assentimentà la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31octobre 20033, ainsi que la loi du 10 février 1999 relative à la répression de lacorruption transposant la Convention relative à la lutte contre la corruption defonctionnaires étrangers dans des transactions commerciales internationales ;

1 M.B. du 30 décembre 1998, du 17 novembre 2001, du 6 juillet 2012, du 15 janvier 2013 et du 26 mars 2013.2 M.B. du 1er juillet 1999.

3 M.B. du 18 novembre 2008.

Page 8: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

8

sur le plan du respect des droits humains : la Déclaration Universelle des Droits del’Homme des Nations unies (1948) ainsi que les 8 conventions de base del’Organisation Internationale du Travail4 consacrant en particulier le droit à laliberté syndicale (C. n° 87), le droit d’organisation et de négociation collective denégociation (C. n° 98), l’interdiction du travail forcé (C. n° 29 et 105), l’interdictionde toute discrimination en matière de travail et de rémunération (C. n° 100 et 111),l’âge minimum fixé pour le travail des enfants (C. n° 138), l’interdiction des piresformes de ce travail (C. n° 182) ;

sur le plan du respect de l’environnement : La Convention-cadre sur leschangements climatiques de Paris, le douze décembre deux mille quinze ;

le premier contrat de gestion entre Enabel et l’Etat fédéral belge (approuvé par ARdu 17.12.2017, MB 22.12.2017) qui arrête les règles et les conditions spécialesrelatives à l’exercice des tâches de service public par Enabel pour le compte de l’Etatbelge

1.1.4 Règles régissant le marchéSont e.a. d’application au présent marché public :

La Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics5 ;

La Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours enmatière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services6

L’A.R. du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteursclassiques5 ;

L’A.R. du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics5 ;

Les Circulaires du Premier Ministre en matière de marchés publics5.

autres

Toute la réglementation belge sur les marchés publics peut être consultée surwww.publicprocurement.be.

1.1.5 DéfinitionsDans le cadre de ce marché, il faut comprendre par :

Le soumissionnaire : la personne physique (m/f) ou morale qui introduit une offre ;

L’adjudicataire / l’entrepreneur : le soumissionnaire à qui le marché est attribué ;

Le pouvoir adjudicateur : Enabel, représentée par le Représentant résident de la Enabel auBurundi ;

L’offre : l’engagement du soumissionnaire d’exécuter le marché aux conditions qu’ilprésente ;

Jours : A défaut d’indication dans le cahier spécial des charges et réglementation applicable,tous les jours s’entendent comme des jours calendrier ;

4 http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm.5 Une version coordonnée de ce document peut être consultée sur www.publicprocurement.be.6 M.B. du 21 juin 2013.

Page 9: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

9

Documents du marché : Avis de marché et cahier spécial des charges, y inclus les annexes etles documents auxquels ils se réfèrent ;

Spécifications techniques : une spécification figurant dans un document définissant lescaractéristiques requises d’un produit ou d’un service, telles que les niveaux de qualité, lesniveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y comprisl’accès aux personnes handicapées, et l’évaluation de la conformité, de la propriété d’emploi,de l’utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les prescriptionsapplicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, lessymboles, les essais et méthodes d’essais, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, lesinstructions d’utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi que les procéduresd’évaluation de la conformité;

Variante : un mode alternatif de conception ou d’exécution qui est introduit soit à lademande du pouvoir adjudicateur, soit à l’initiative du soumissionnaire;

Option : un élément accessoire et non strictement nécessaire à l’exécution du marché, quiest introduit soit à la demande du pouvoir adjudicateur, soit à l’initiative dusoumissionnaire;

Métré récapitulatif : dans un marché de travaux, le document du marché qui fractionne lesprestations en postes différents et précise pour chacun d’eux la quantité ou le mode dedétermination du prix;

Les règles générales d’exécution RGE: les règles se trouvant dans l’AR du 14.01.2013établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions detravaux publics ;

Le cahier spécial des charges (CSC) : le présent document ainsi que toutes ses annexes etdocuments auxquels il fait référence ;

La pratique de corruption : toute proposition de donner ou consentir à offrir à quiconque unpaiement illicite, un présent, une gratification ou une commission à titre d’incitation ou derécompense pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir des actes ayant trait àl’attribution du marché ou à l’exécution du marché conclu avec le pouvoir adjudicateur ;

Le litige : l’action en justice.

1.1.6 ConfidentialitéLe soumissionnaire ou l'adjudicataire et Enabel sont tenus au secret à l'égard des tiersconcernant toutes les informations confidentielles obtenues dans le cadre du présent marché etne transmettront celles-ci à des tiers qu'après accord écrit et préalable de l'autre partie. Ils nediffuseront ces informations confidentielles que parmi les préposés concernés par la mission. Ilsgarantissent que ces préposés seront dûment informés de leurs obligations de confidentialité etqu’ils les respecteront.

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ D’ENABEL : Enabel est sensible à la protection devotre vie privée. Nous nous engageons à protéger et à traiter vos données à caractère personnelavec soin, transparence et dans le strict respect de la législation en matière de protection de lavie privée.

Voir aussi : https://www.enabel.be/fr/content/declaration-de-confidentialite-denabel

Page 10: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

10

1.1.7 Obligations déontologiquesTout manquement à se conformer à une ou plusieurs des clauses déontologiques peut aboutir àl’exclusion du candidat, du soumissionnaire ou de l’adjudicataire d’autres marchés publics pourEnabel.

Pendant la durée du marché, l’adjudicataire et son personnel respectent les droits de l’homme ets’engagent à ne pas heurter les usages politiques, culturels et religieux du pays bénéficiaire. Lesoumissionnaire ou l’adjudicataire est tenu de respecter les normes fondamentales en matièrede travail, convenues au plan international par l’Organisation Internationale du Travail (OIT),notamment les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, sur l’éliminationdu travail forcé et obligatoire, sur l’élimination des discriminations en matière d’emploi et deprofession et sur l’abolition du travail des enfants.

Toute tentative d’un candidat ou d’un soumissionnaire visant à se procurer des informationsconfidentielles, à procéder à des ententes illicites avec des concurrents ou à influencer le comitéd’évaluation ou le pouvoir adjudicateur au cours de la procédure d’examen, de clarification,d’évaluation et de comparaison des offres et des candidatures entraîne le rejet de sa candidatureou de son offre.

De plus, afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et lecontrôle de l’exécution du marché, il est strictement interdit à l’adjudicataire d’offrir,directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matérielou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux préposés du pouvoir adjudicateur concernésdirectement ou indirectement par le suivi et/ou le contrôle de l’exécution du marché, quel quesoit leur rang hiérarchique.

Toute offre sera rejetée ou tout contrat (marché public) annulé dès lors qu’il sera avéré quel’attribution du contrat ou son exécution aura donné lieu au versement de « frais commerciauxextraordinaires ». Les frais commerciaux extraordinaires concernent toute commission nonmentionnée au marché principal ou qui ne résulte pas d’un contrat en bonne et due formefaisant référence à ce marché, toute commission qui ne rétribue aucun service légitime effectif,toute commission versée dans un paradis fiscal, toute commission versée à un bénéficiaire nonclairement identifié ou à une société qui a toutes les apparences d’une société de façade.

L’adjudicataire du marché s’engage à fournir au pouvoir adjudicateur, à sa demande, toutes lespièces justificatives relatives aux conditions d’exécution du contrat. Le pouvoir adjudicateurpourra procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, qu’il estimerait nécessaire pour réunirdes éléments de preuve sur une présomption de frais commerciaux inhabituels. L’adjudicataireayant payé des dépenses commerciales inhabituelles est susceptible, selon la gravité des faitsobservés, de voir son contrat résilié ou d’être exclu de manière permanente.

1.1.8 Droit applicable et tribunaux compétentsLe marché doit être exécuté et interprété conformément au droit belge. Les parties s’engagent àremplir de bonne foi leurs engagements en vue d’assurer la bonne fin du marché.

En cas de litige ou de divergence d’opinion entre le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire, lesparties se concerteront pour trouver une solution.

À défaut d’accord, les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents pour trouver une solution.

Voir également point 4.14 Réclamations et requêtes (articles 73 de l’AR du 14.01.2013).

Page 11: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

11

1.2 Objet et portée du marché1.2.1 Nature du marchéLe présent marché est un marché de travaux, qui a l’objet suivant :

L’exécution seule de travaux relatifs à l’une des activités mentionnées à l’annexe I de la loi ;

1.2.2 Objet du marchéLe présent marché consiste en la construction des infrastructures post récolte dans laprovince de KIRUNDO, dans le cadre de la mise en œuvre des MIP/PEA duPAIOSA, conformément aux conditions du présent CSC.

1.2.3 Lots(articles 2, 52° et 58 de la Loi et les articles 49 et 50 de l’AR Passation.)

Le marché est divisé en cinq (5) lots formant chacun un tout indivisible. Le soumissionnairepeut introduire une offre pour un, plusieurs ou tous les lots, mais ne peut être attributaireau plus que de deux lots, en cumulant les exigences. Une offre pour une partie d’un lotest irrecevable.

La description de chaque lot est reprise dans la partie 2 du présent CSC.

Les lots sont les suivants :

Pour le lot 1 : Les travaux consistent à la mise en place d’un point de transformation avec unezone de stockage et aire de séchage ;

Pour le lot 2 : Les travaux consistent à la mise en place d’un abri pour moulin avecaménagement d’une aire de séchage;

Pour le lot 3 : Les travaux consistent à la construction d’un séchoir à maïs et boutique d’intrants;

Pour le lot 4 : Les travaux consistent à la construction d’un point de transformation avecboutique d’intrants ;

Pour le lot 5 : Les travaux consistent à la construction d’un hangar de stockage avec aire deséchage et latrine.

Dans ses offres pour plusieurs lots, le soumissionnaire peut présenter des rabais oupropositions d’amélioration de son offre pour le cas où ces mêmes lots lui seraientattribués.

Le soumissionnaire indique dans ses offres pour plusieurs lots son ordre de préférence pourl’attribution de ces lots.

Le pouvoir adjudicateur limite le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seulsoumissionnaire à deux (2) lots par soumissionnaire.

1.2.4 PostesChaque lot de ce marché est composé des postes suivants, à titre indicatif:

- Travaux de terrassements ;

- Travaux de fondation ;

- Travaux de protection contre l’humidité;

- Construction des longrines, chainage, dalle de sol, poteaux,…. en béton armé ;

Page 12: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

12

- Travaux de maçonneries ;

- Couverture, revêtement et étanchéité ;

- Huisserie et menuiserie ;

- Aménagement des accès et voirie des abords.

(voir également Partie 3 et/ou BPU).

Ces postes seront groupés et forment un seul lot. Il n’est pas possible de soumissionner pour unou plusieurs postes et le soumissionnaire est tenu de remettre prix pour tous les postes d’unmême lot.

1.2.5 Durée du marché7

Le marché débute à la notification de l’attribution et a une durée de 6mois.

1.2.6 VariantesChaque soumissionnaire ne peut introduire qu’une seule offre. Les variantes sont interdites.

1.2.7 OptionsIl n’y a pas d’option prévue dans le cadre du présent marché.

Voir également l’article « Modalités d’exécution ».

1.2.8 QuantitésLes quantités présumées et forfaitaires par lot sont fournies à titre informatif.

1.3 Procédure1.3.1 Mode de passationProcédure négociée sans publication préalable en application de l’article 42, §1er, 1°, a) de la loidu 17 juin 2016.

1.3.2 Publicité1.3.2.1 Publication ENABEL

Le présent CSC est publié sur le site Web d’ ENABEL (www.enabel.be).

1.3.3 InformationL’attribution de ce marché est coordonnée par le Programme d’appui institutionnel etopérationnel au secteur agricole (PAIOSA) via son service des marchés [email protected], à Kigobe, Boulevard Mwambutsa N°8. Aussilongtemps que court la procédure, tous les contacts entre le pouvoir adjudicateur et lessoumissionnaires (éventuels) concernant le présent marché se font exclusivement via ce service/ cette personne et il est interdit aux soumissionnaires (éventuels) d’entrer en contact avec lepouvoir adjudicateur d’une autre manière au sujet du présent marché, sauf disposition contrairedans le présent CSC.

Jusque 6 jours avant la date limite de dépôt des offres8, les candidats-soumissionnaires peuventposer des questions concernant le CSC et le marché, et ce conformément à l’article 44 de l’AR du

7 Ne pas confondre durée du marché et délai d’exécution.

Page 13: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

13

15.07.2011. Les questions seront posées par écrit à Mme Virginie ITANGISHAKA([email protected]) et il y sera répondu au fur et à mesure de leur réception.L’aperçu complet des questions posées sera disponible à partir du 16/07/2018 à l’adresse ci-dessous :

www.enabel.be

Jusqu’à la notification de la décision d’attribution, il ne sera donné aucune information surl’évolution de la procédure.

Les documents de marchés seront accessibles gratuitement à l’adresse internet suivante :

www.enabel.be.

Afin d’être en mesure d’introduire une offre en connaissance de cause, lesoumissionnaire pourra visiter à son gré les sites.

La visite des sites est fixée au 12/07/2018 à 10h00. Le lieu de rencontre est lebureau de l’Antenne Bugesera du PAIOSA, sis dans les enceintes de la DPAEKirundo.

Le soumissionnaire est censé introduire son offre en ayant pris connaissance et en tenantcompte des rectifications éventuelles concernant le CSC qui sont publiées sur le site d’Enabel ouqui lui sont envoyées par courrier électronique. À cet effet, s’il a téléchargé le CSC sous formeélectronique, il lui est vivement conseillé de transmettre ses coordonnées au gestionnaire demarchés publics mentionnés ci-dessus et de se renseigner sur les éventuelles modifications ouinformations complémentaires.

Le soumissionnaire est tenu de dénoncer immédiatement toute lacune, erreur ou omission dansles documents du marché qui rende impossible l’établissement de son prix ou la comparaisondes offres, au plus tard dans un délai de 10 jours avant la date limite de réception des offres.

1.3.4 Offre1.3.4.1 Données à mentionner dans l’offre

Le soumissionnaire est tenu d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe. A défaut d’utiliser ceformulaire, il supporte l’entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documentsqu’il a utilisés et le formulaire.

L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en français.

Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement à ses conditionsgénérales ou particulières de vente, même si celles-ci sont mentionnées dans l’une ou l’autreannexe à son offre.

Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelle information est confidentielleet/ou se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux et ne peut donc pas être divulguéepar le pouvoir adjudicateur.

1.3.4.2 Durée de validité de l’offre

Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 60jours calendrier, àcompter de la date limite de réception.

8 Attention : le pouvoir adjudicataire doit répondre au plus tard 6 jours avant la date limite de dépôt des offres, sinon le délai deréception des offres doit obligatoirement être prolongé (art. 59 §3 de la Loi)

Page 14: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

14

En cas de dépassement du délai visé ci-dessus, la validité de l’offre sera traitée lors desnégociations.

1.3.4.3 Détermination, composantes et révision des prix

Tous les prix mentionnés dans le formulaire d’offre doivent être obligatoirement libellés enEURO.

Le présent marché est un marché mixte, ce qui signifie que les prix sont fixés selon plusieurs desmodes décrits ci-dessous :

- Des postes à bordereau de prix, c’est-à-dire que les prix unitaires des différents postes sontforfaitaires et les quantités, pour autant que des quantités soient déterminées pour les postes,sont présumées ou exprimées dans une fourchette.

Les postes sont portés en compte sur la base des quantités effectivement commandées et misesen œuvre, noté QP dans le DQE.

- Des postes forfaitaires, c’est-à-dire un poste dans lequel un prix forfaitaire couvre l’ensembledes prestations du marché ou de chacun des postes, noté QF dans le DQE.

En application de l’article 37 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur peuteffectuer toutes les vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de l’exactitudedes indications fournis dans le cadre de la vérification des prix.

1.3.4.4 Eléments inclus dans le prix

(art. 32 § 1 AR 18.04.2017)

Le soumissionnaire est censé avoir inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchésde travaux, tous les frais, mesures et charges quelconques inhérents à l'exécution du marché, àl’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux, tous les frais,mesures et charges quelconques inhérents à l’exécution du marché, notamment :

1° le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé destravailleurs lors de l’exécution de leur travail;

2° tous les travaux et fournitures tels que étançonnages, blindages et épuisements, nécessairespour empêcher les éboulements de terre et autres dégradations et pour y remédier le caséchéant;

3° la parfaite conservation, le déplacement et la remise en place éventuels des câbles etcanalisations qui pourraient être rencontrés dans les fouilles, terrassements ou dragages, pourautant que ces prestations ne soient pas légalement à la charge des propriétaires de ces câbles etcanalisations;

4° l’enlèvement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages éventuellementnécessaires à l’exécution de l’ouvrage :

a) de terres, vases et graviers, pierres, moellons, enrochements de toute nature, débris demaçonneries, gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, décombres et déchets;

b) de tout élément rocheux quel que soit son volume lorsque les documents du marchémentionnent que les terrassements, fouilles et dragages sont exécutés en terrain réputé rocheux,et à défaut de cette mention, de tout élément rocheux, de tout massif de maçonnerie ou de bétondont le volume d’un seul tenant n’excède pas un demi-mètre cube;

Page 15: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

15

5° le transport et l’évacuation des produits de déblai, soit en dehors du domaine du pouvoiradjudicateur, soit aux lieux de remploi dans l’étendue des chantiers, soit aux lieux de dépôtprévus, suivant les prescriptions des documents du marché;

6° tous frais généraux, frais accessoires et frais d’entretien pendant l’exécution et le délai degarantie.

7° les droits de douane et d’accise ;

8° Les frais de réception. : L’organisation, le gardiennage et la signalisation du chantier sont à lacharge et aux frais de l’Entrepreneur jusqu’à la réception provisoire signée.

Sont également inclus dans le prix du marché tous les travaux qui, par leur nature, dépendentde ou sont liés à ceux qui sont décrits dans les documents du marché.

1.3.5 Introduction des offresLe soumissionnaire ne peut remettre qu'une offre par lot.

Le soumissionnaire introduit son offre de la manière suivante :

Un exemplaire original de l’offre complète sera introduit surpapier. En plus, le soumissionnaire joindra à l’offre 1 copie demandéedans les directives pour l’établissement de l’offre (voir Partie 3). Le caséchéant, ces copies peuvent être introduites sous forme de un ou plusieursfichiers au format .PDF sur Clé Usb.

Elle est introduite sous pli définitivement scellé, portant la mention

: Offre / « BDI 902 – Marché de travaux de construction desinfrastructures post récolte dans la province de Kirundo » –Remise des offres le 20/07/2018 à 12h00 – VirginieITANGISHAKA.

Elle peut être introduite :

a) par la poste (envoi normal ou recommandé)

Dans ce cas, le pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe ferméeadressée à la :

Enabel Burundi : Programme d’Appui Institutionnel etOpérationnel au Secteur Agricole,

Cellule des marchés publics. Bujumbura, Quartier Kigobe, en facedu Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, BoulevardMwambutsa, N°8.

b) par remise contre accusé de réception.

Le service est accessible, tous les jours ouvrables, pendant les heures de bureau : de8h. à 12h. et de 14h. à 16 h. (De lundi à jeudi) et de 8h à 13h les vendredis(voir adresse mentionné au point a) ci-dessus).

Page 16: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

16

Toute offre doit parvenir au pouvoir adjudicateur avant la date et l’heure ultime dedépôt. Les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptées. (Article 83 de l’ARPassation).

1.3.5.1 Modification ou retrait d’une offre déjà introduite

Lorsqu’un soumissionnaire souhaite modifier ou retirer une offre déjà envoyée ou introduite,ceci doit se dérouler conformément aux dispositions des articles 43 et 85 de l’arrêté royal du 18avril 2017.

Afin de modifier ou de retirer une offre déjà envoyée ou introduite, une déclaration écrite estexigée, correctement signée par le soumissionnaire ou par son mandataire. L’objet et la portéedes modifications doivent être mentionnés de façon précise. Le retrait doit être inconditionnel.

Le retrait peut également être communiqué par téléfax, ou via un moyen électronique, pourautant qu’il soit confirmé par lettre recommandée déposée à la poste ou contre accusé deréception au plus tard le jour avant la date limite de réception des offres.

1.3.6 Sélection des soumissionnairesArticles 66 – 80 de la Loi ; Articles 59 à 74 AR Passation

1.3.6.1 Motifs d’exclusionArticles 52 et 67-70 de la Loi ; Article 51 de l’AR du 18.04.2017

Les motifs d’exclusion obligatoires et facultatifs sont renseignés en annexe du présent cahierspécial des charges.

Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des casd’exclusion figurant aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 et aux articles 61 à 64 de l’A.R.du 18 avril 2017.

Le pouvoir adjudicateur vérifiera l’exactitude de cette déclaration sur l’honneur dans le chef dusoumissionnaire dont l’offre est la mieux classée.

A cette fin, il demandera au soumissionnaire concerné par les moyens les plus rapides etendéans le délai qu’il détermine de fournir les renseignements ou documents permettant devérifier sa situation personnelle.

Le pouvoir adjudicateur demandera lui-même les renseignements ou documents qu’il peutobtenir gratuitement par des moyens électroniques auprès des services qui en sont lesgestionnaires.

1.3.6.2 Critères de sélectionArticle 71 de la Loi et article 65 à 74 de l’AR du 18.04.2017

Le soumissionnaire est, en outre, tenu de démontrer à l’aide des documents demandés dans le «Dossier de sélection » qu’il est suffisamment capable, tant du point de vue économique et financierque du point de vue technique, de mener à bien le présent marché public.

1.3.6.3 Aperçu de la procédure

Dans une première phase, les offres introduites par les soumissionnaires sélectionnés serontexaminées sur le plan de la régularité formelle et matérielle.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire régulariser les irrégularités dans l’offre dessoumissionnaires durant les négociations.

Page 17: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

17

Dans une seconde phase, les offres régulières formellement et matériellement seront examinéessur le plan du fond par une commission d’évaluation. Le pouvoir adjudicateur limitera lenombre d’offres à négocier en appliquant le critère d’attribution précisé dans les documents dumarché. Cet examen sera réalisé sur la base du critère d’attribution "prix/coût" mentionné dansle présent cahier spécial des charges et a pour but de composer une shortlist desoumissionnaires avec lesquels des négociations seront menées. Maximum troissoumissionnaires pourront être repris dans la shortlist.

Ensuite vient la phase des négociations. Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec lessoumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, àl’exception des offres finales, en vue d’améliorer leur contenu. Les exigences minimales et lescritères d’attribution ne font pas l’objet de négociations. Cependant, le pouvoir adjudicateurpeut également décider de ne pas négocier. Dans ce cas l’offre initiale vaut comme offredéfinitive.

Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informera lessoumissionnaires restant en lice et fixera une date limite commune pour la présentationd’éventuelles BAFO. Après la clôture des négociations, les BAFO seront confrontées, auxcritères d’exclusion, aux critères de sélection ainsi qu’au critère d’attribution "prix/coût". Lesoumissionnaire dont la BAFO régulière est économiquement la plus avantageuse sera désignécomme adjudicataire pour le présent marché.

Les BAFO des soumissionnaires avec lesquels des négociations ont été menées seront examinéesdu point de vue de leur régularité. Les BAFO irrégulières seront exclues.

Seules les BAFO régulières seront prises en considération pour être confrontées aux critèresd’attribution.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de revoir la procédure énoncée ci-dessus dans lerespect du principe d’égalité de traitement et de transparence.

1.3.7 Critères d’attributionLe pouvoir adjudicateur choisira la BAFO régulière qu’il juge la plus avantageuse en tenantcompte du critère suivant :

Attribution sur la base du prix

Le marché sera attribué au soumissionnaire qui offre le meilleur prix, après que le pouvoiradjudicateur aura vérifié, à l’égard de ce soumissionnaire, l’exactitude de la déclaration surl’honneur et à condition que le contrôle ait démontré que la déclaration sur l’honneurcorrespond à la réalité.

1.3.8 Attribution du marchéArticles 41 et 81 de la Loi

Les lots du marché seront attribués aux soumissionnaires qui ont remis l’offre la plusintéressante pour le lot ou les deux lots.

Il faut néanmoins remarquer que, conformément à l’art. 85 de la loi du 17 juin 2016, il n’existeaucune obligation pour le pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché.

Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à passer le marché, soit refaire la procédure, aubesoin suivant un autre mode.

Page 18: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

18

Le pouvoir adjudicateur se réserve aussi le droit de n’attribuer que certain(s) lot(s).

1.3.9 Conclusion du contratConformément à l’art. 88 de l’A.R. du 18 avril 2017, le marché a lieu par la notification ausoumissionnaire choisi de l’approbation de son offre.

Le contrat intégral consiste dès lors en un marché attribué par Enabel au soumissionnaire choisiconformément au :

Le présent CSC et ses annexes ;

La BAFO approuvée de l’adjudicataire et toutes ses annexes ;

La lettre recommandée portant notification de la décision d’attribution ;

Le cas échéant, les documents éventuels ultérieurs, acceptés et signés par les deux parties.

Page 19: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

19

1.4 Conditions contractuelles et administratives particulièresLe présent chapitre de ce CSC contient les clauses particulières applicables au présentmarché public par dérogation aux ‘Règles générales d’exécution des marchés publics etdes concessions de travaux publics’ de l’AR du 14 janvier 2013, ci-après ‘RGE’ ou quicomplètent ou précisent celui-ci. Les articles indiqués ci-dessus (entre parenthèses)renvoient aux articles des RGE. En l’absence d’indication, les dispositions pertinentes desRGE sont intégralement d’application.

Dans ce CSC, il est dérogé à l’article 26 RGE.

1.4.1 Définitions (art. 2)Dans le cadre de ce marché, il faut comprendre par :

- fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire, ou toute autre personne, chargé de la directionet du contrôle de l’exécution du marché;

- cautionnement : garantie financière donnée par l’adjudicataire de ses obligations jusqu’àcomplète et bonne exécution du marché;

- réception : constatation par le pouvoir adjudicateur de la conformité aux règles de l’artainsi qu’aux conditions du marché de tout ou partie des travaux, fournitures ou servicesexécutés par l’adjudicataire;

- acompte : paiement d’une partie du marché après service fait et accepté;

- avance : paiement d’une partie du marché avant service fait et accepté;

- avenant : convention établie entre les parties liées par le marché en cours d’exécution dumarché et ayant pour objet une modification des documents qui y sont applicables;

1.4.2 Utilisation des moyens électroniques (art. 10)L’utilisation des moyens électroniques pour les échanges durant l’exécution du marché estpermise sauf quand indiqué différemment dans le présent CSC.

Dans ces derniers cas, les notifications du pouvoir adjudicateur sont adressées au domicile ouau siège social mentionné dans l’offre

1.4.3 Fonctionnaire dirigeant (art. 11)La direction et le contrôle de l’exécution du marché sont confiés à Madame ValérieDELAUNOIS, assistée par Monsieur Zoubaier YEDDES.

Une fois le marché conclu, le fonctionnaire dirigeant est l’interlocuteur principal del’entrepreneur. Toute la correspondance et toutes les questions concernant l’exécution dumarché lui seront adressées, sauf mention contraire expresse dans ce CSC.

Le fonctionnaire dirigeant a pleine compétence pour ce qui concerne le suivi de l’exécution dumarché, y compris la délivrance d’ordres de service, l’établissement de procès-verbaux et d’étatsdes lieux, l’approbation des services, des états d’avancements et des décomptes. Il peutordonner toutes les modifications au marché qui se rapportent à son objet et qui restent dansses limites.

Ne font toutefois pas partie de sa compétence : la signature d’avenants ainsi que toute autredécision ou accord impliquant une dérogation aux clauses et conditions essentielles du marché.Pour de telles décisions, le pouvoir adjudicateur est représenté comme stipulé au point Lepouvoir adjudicateur.

Le fonctionnaire dirigeant n’est en aucun cas habilité à modifier les modalités (p. ex., délaisd’exécution, …) du contrat, même si l’impact financier devait être nul ou négatif. Tout

Page 20: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

20

engagement, modification ou accord dérogeant aux conditions stipulées dans le CSC et qui n’apas été notifié par le pouvoir adjudicateur doit être considéré comme nul.

1.4.4 Sous-traitants (art. 12 à 15)Le fait que l’adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants nedégage pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Celui-ci ne se reconnaît aucun liencontractuel avec ces tiers.

L’adjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis-à-vis du pouvoir adjudicateur.

L’entrepreneur s’engage à faire exécuter le marché par les personnes indiquées dans l’offre, saufcas de force majeure. Les personnes mentionnées ou leurs remplaçants sont tous censésparticiper effectivement à la réalisation du marché. Les remplaçants doivent être agréés par lepouvoir adjudicateur.

Art. 12 § 4. Lorsqu’il s’agit d’un marché de travaux, l’adjudicateur fait mention dans les documents du marchéde l’action directe du sous-traitant conformément à l’article 1798 du Code Civil.

Le contractant ne peut pas sous-traiter, sous-louer, déléguer ou transférer autrement la totalité ou plus de 30pour cent (de la valeur) des travaux.

1.4.5 Confidentialité (art. 18)L’entrepreneur et ses collaborateurs sont liés par un devoir de réserve concernant lesinformations dont ils ont connaissance lors de l’exécution de ce marché. Ces informations nepeuvent en aucun cas être communiquées à des tiers sans l’autorisation écrite du pouvoiradjudicateur. L’entrepreneur peut toutefois faire mention de ce marché en tant que référence, àcondition qu’il en indique l’état avec véracité (p.ex. ‘en exécution’), et pour autant que le pouvoiradjudicateur n’ait pas retiré cette autorisation pour cause de mauvaise exécution du marché.

1.4.6 Droits intellectuels (art. 19 à 23)En cas de « Design&Built » :Le pouvoir adjudicateur acquiert les droits de propriétéintellectuelle nés, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché.

En ce qui concerne les noms de domaine créés à l'occasion d'un marché, le pouvoir adjudicateuracquiert également le droit de les enregistrer et de les protéger, sauf disposition contraire dansles documents du marché.

1.4.7 Assurances (art. 24)L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matière d'accidents detravail et sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers lors de l'exécution du marché.

L'adjudicataire contracte également toute autre assurance imposée par les documents dumarché.

§ 2. Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du marché, l'adjudicataire justifiequ'il a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de laresponsabilité garantie requise par les documents du marché.

A tout moment durant l'exécution du marché, l'adjudicataire produit cette attestation, dans undélai de quinze jours à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur.

1.4.8 Cautionnement (art. 25 à 33)

Le cautionnement est fixé à 5% du montant total, hors TVA, du marché. Le montant ainsiobtenu est arrondi à la dizaine d’euro supérieure.

Page 21: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

21

Le cautionnement peut être constitué conformément aux dispositions légales et réglementaires,soit en numéraire, ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif.

Le cautionnement peut également être constitué par une garantie accordée par un établissementde crédit satisfaisant au prescrit de la législation relative au statut et au contrôle desétablissements de crédit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au prescrit de lalégislation relative au contrôle des entreprises d'assurances et agréée pour la branche 15(caution).

Par dérogation à l’article 26, le cautionnement peut être établi via un établissement dont le siègesocial se situe dans un des pays de destination des services. Le pouvoir adjudicateur se réserve ledroit d’accepter ou non la constitution du cautionnement via cet établissement. L’adjudicatairementionnera le nom et l’adresse de cet établissement dans l’offre.

La dérogation est motivée pour laisser l’opportunité aux éventuels soumissionnaires locauxd’introduire offre.

L’adjudicataire doit, dans les trente jours calendrier suivant le jour de la conclusion du marché,justifier la constitution du cautionnement par lui-même ou par un tiers, de l’une des façonssuivantes:

1° lorsqu’il s’agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte bpost banquede la Caisse des Dépôts et Consignations [compte bpost banque n° BE58 6792 0040 9979(IBAN), PCHQBEBB (BIC)] ou d’un organisme public remplissant une fonction similaire àcelle de ladite Caisse, ci-après dénommé organisme public remplissant une fonctionsimilaire ;

2° lorsqu’il s’agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre les mains du caissier de l’Etat ausiège de la Banque nationale à Bruxelles ou dans l’une de ses agences en province, pourcompte de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou d’un organisme public remplissant unefonction similaire ;

3° lorsqu’il s’agit d’un cautionnement collectif, par le dépôt par une société exerçant légalementcette activité, d’un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignationsou d’un organisme public remplissant une fonction similaire ;

4° lorsqu’il s’agit d’une garantie, par l’acte d’engagement de l’établissement de crédit ou del’entreprise d’assurances.

Cette justification se donne, selon le cas, par la production au pouvoir adjudicateur:

1° soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’un organismepublic remplissant une fonction similaire ;

2° soit d’un avis de débit remis par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’assurances ;

3° soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l’Etat ou par un organisme

public remplissant une fonction similaire ;

4° soit de l’original de l’acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépôts et

Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire ;

Page 22: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

22

5° soit de l’original de l’acte d’engagement établi par l’établissement de crédit ou l’entreprised’assurances accordant une garantie.

Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement estconstitué, son affectation précise par l’indication sommaire de l’objet du marché et de laréférence des documents du marché, ainsi que le nom, le prénom et l’adresse complète del’adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte, avec la mention"bailleur de fonds" ou "mandataire", suivant le cas.

Le délai de trente jours calendrier visé ci-avant est suspendu pendant la période de fermeture del’entreprise de l’adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payés et les jours de reposcompensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travailrendue obligatoire.

La preuve de la constitution du cautionnement doit être envoyée à l’adresse qui sera mentionnéedans la notification de la conclusion du marché.

La demande de l’adjudicataire de procéder à la réception:

1° en cas de réception provisoire: tient lieu de demande de libération de la première moitié ducautionnement ;

2° en cas de réception définitive: tient lieu de demande de libération de la seconde moitié ducautionnement, ou, si une réception provisoire n’est pas prévue, de demande de libération dela totalité de celui-ci.

1.4.9 Conformité de l’exécution (art. 34)Les travaux doivent être conformes sous tous les rapports aux documents du marché. Même enl'absence de spécifications techniques mentionnées dans les documents du marché, ilsrépondent en tous points aux règles de l'art.

1.4.10 Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur (art. 35)S'il le demande, l'adjudicataire reçoit gratuitement et dans la mesure du possible de manièreélectronique une collection complète de copies des plans qui ont servi de base à l'attribution dumarché. Le pouvoir adjudicateur est responsable de la conformité de ces copies aux plansoriginaux.

L'adjudicataire conserve et tient à la disposition du pouvoir adjudicateur tous les documents etla correspondance se rapportant à l'attribution et à l'exécution du marché jusqu'à la réceptiondéfinitive.

1.4.11 Plans de détail et d’exécution établis par l’adjudicataire (art. 36)L'adjudicataire établit à ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont nécessairespour mener le marché à bonne fin.Les documents du marché indiquent les plans qui sont à approuver par l’adjudicateur, lequeldispose d'un délai de trente jours pour l'approbation ou le refus des plans à compter de la date àlaquelle ceux-ci lui sont présentés.

Les documents éventuellement corrigés sont représentés à l’adjudicateur qui dispose d'un délaide quinze jours pour leur approbation, pour autant que les corrections demandées ne résultentpas d'exigences nouvelles de sa part.

Page 23: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

23

1.4.11.1 Planning de chantier

La façon d'introduire le planning est à convenir avec le fonctionnaire dirigeant.

Le premier planning est à introduire dans les 15 jours calendrier qui suivent la notification del'approbation de l'offre et une mise à jour mensuelle est obligatoire en cours de chantier.

Ce projet de planning de chantier renseigne, outre les délais nécessaires aux travauxproprement dits "in situ", la durée des diverses prestations préalables telles que notammentl'établissement des documents prescrits dans les clauses techniques, plans d'exécution et dedétails, notes de calculs, sélection des matériels et matériaux, y compris l'approbation desdocuments correspondants, les approvisionnements, le travail en atelier ou en usine, les essaispréalables et de conformité, etc.

Après étude, remarques et approbation de l’adjudicateur, le planning devient contractuel.

1.4.11.2 Planning directeur

L’entrepreneur s'oblige à fournir un planning directeur à l'approbation de l’adjudicateur et à sesconseils, dans les 15 jours calendrier qui suivent la notification du conclusion du marché.

Ce planning devra anticiper suffisamment les situations pour permettre l’adjudicateur deprendre les décisions ou donner les réponses ou fournir les documents qui lui incombent.

Le planning directeur sera mis à jour au minimum mensuellement et devra rester cohérent avecle planning de chantier. Il sera coordonné avec le planning de chantier et sera établi sur lemême document.

L’adjudicataire assure seul la gestion du planning de toutes les activités nécessaires à laréalisation du présent marché.

En particulier, il prévoira :

- la fixation des dates pour la fourniture de plans d’exécution qui lui sont nécessaires,

- la passation des commandes à ses fournisseurs et sous-traitants,

- la présentation en temps utile d’échantillons et de fiches techniques de produits soumis àréception technique préalable,

- la prise de mesure des ouvrages et le délai de fabrication en atelier.

- l’indication des dates au plus tard concernant les décisions à prendre par le pouvoiradjudicateur,

- l’indication des dates ultimes pour la conclusion d’ordres modificatifs en cours d’élaboration,

- l'indication des dates ultimes pour l'achèvement de travaux exécutés par d'autres entreprises,

- les relevés, en temps utiles, de dimensions d'ouvrages,

- etc.

1.4.11.3 Documents d’exécution

Ces plans tiennent compte du cahier spécial des charges et des prescriptions techniques, desesquisses d'intention de l'auteur de projet et des plans généraux d'architecture, de stabilité et detechniques spéciales annexées au présent cahier spécial des charges.

Page 24: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

24

Tous les plans d'exécution et de détails sont à soumettre à l'approbation de l’adjudicateuraccompagnés des notes de calculs, agréments et fiches techniques et notamment ceux relatifsaux travaux et équipements ci-après dont la liste n'est pas limitative :

rempiètements sur base des travaux

stabilité : plans dalles, colonnes, escaliers, poutrelles et éléments préfabriquéséventuels

étanchéités

finitions des locaux (murs, sol et plafond)

égouttage intérieur et extérieur

bordereau des pierres

recouvrement de toit, charpenterie pour toiture

façades

cloisons

faux-plafonds

mobilier sur base des documents d'adjudication

plan pour disposition de luminaires

plan de menuiseries métalliques (garde-corps, main-courante, passerelles, auvent)

menuiseries extérieures, bordereau des menuiseries intérieures

plans des techniques spéciales

Le fonctionnaire dirigeant pourra refuser des fiches techniques, partielles, incomplètes ou tropcommerciales n'apportant pas les renseignements techniques nécessaires à l'examen et àl'approbation

Pour la quincaillerie, le chauffage, l’électricité, la robinetterie ou toute pièce similaire, deséchantillons seront présentés à l’agrément du Fonctionnaire dirigeant lequel se référera, à ceteffet, à l’avis de l’auteur de projet et le modèle agréé restera sur le chantier jusqu'au moment duplacement de la dernière pièce du genre.

A la demande du Pouvoir adjudicateur, l'Entrepreneur fournira également, en cours d'exécution,les documents ci-après :

des échantillons de matériaux proposés correspondant aux fiches techniques.

les cartes des teintes pour déterminer les choix,

les rapports d'essais, notices techniques, agréments techniques, fiches techniques,etc.

des produits ou matériel utilisés dans le cadre du présent marché

Etablissement des Plans "As Built" :

Page 25: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

25

En cours d'exécution, les plans sont corrigés et mis à jour par l’Entrepreneur dans les moindresdétails de manière à reproduire avec exactitude les ouvrages et installations ainsi que leursparticularités tels qu'ils ont été réellement exécutés.

Après l'achèvement des travaux, et en vue de la Réception Provisoire des ouvrages,l’Entrepreneur est tenu de remettre les plans et schémas complets des ouvrages et installationstels qu'ils auront été réalisés.

Après l'achèvement des travaux et pour la Réception Provisoire, l’Entrepreneur est tenu deremettre les dossiers techniques comprenant :

les spécifications techniques avec marques, types, provenance du matériel installé,

les notices d'utilisation, comportant un manuel explicatif du fonctionnement detous les équipements,

les notices d'entretien contenant l'ensemble des prescriptions nécessaires àl'entretien et à la maintenance des équipements (contrôles et travauxd'entretien périodique, liste et codification des pièces de rechange...),

les rapports d'essais, réglages et mises au point.

1.4.12 Modifications du marché (art. 37 à 38/19 et 80)Remplacement de l’adjudicataire (art. 38/3)

Pour autant qu’il remplisse les critères de sélection ainsi que les critères d’exclusions repris dansle présent document, un nouvel adjudicataire peut remplacer l’adjudicataire avec qui le marchéinitial a été conclu dans les cas autres que ceux prévus à l’art. 38/3 des RGE.

L’adjudicataire introduit sa demande le plus rapidement possible par envoi recommandé, enprécisant les raisons de ce remplacement, et en fournissant un inventaire détaillé de l’état desfournitures déjà exécutées déjà faites, les coordonnées relatives au nouvel adjudicataire, ainsique les documents et certificats auxquels le pouvoir adjudicateur n’a pas accès gratuitement.

Le remplacement fera l’objet d’un avenant daté et signé par les trois parties. L’adjudicataireinitial reste responsable vis à vis du pouvoir adjudicateur pour l’exécution de la partie restantedu marché.

Révision des prix (art. 38/7)

Pour le présent marché, aucune révision des prix n’est possible.

Indemnités suite aux suspensions ordonnées par l’adjudicateur durant l’exécution(art. 38/12)

L’adjudicateur se réserve le droit de suspendre l’exécution du marché pendant une périodedonnée, notamment lorsqu’il estime que le marché ne peut pas être exécuté sans inconvénient àce moment-là.

Le délai d’exécution est prolongé à concurrence du retard occasionné par cette suspension, pourautant que le délai contractuel ne soit pas expiré. Lorsque ce délai est expiré, une remised'amende pour retard d'exécution sera consentie.

Lorsque les prestations sont suspendues, sur la base de la présente clause, l’adjudicataire esttenu de prendre, à ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les prestations

Page 26: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

26

déjà exécutées et les matériaux, des dégradations pouvant provenir de conditionsmétéorologiques défavorables, de vol ou d'autres actes de malveillance.

L’adjudicataire a droit à des dommages et intérêts pour les suspensions ordonnées parl’adjudicateur lorsque :

- la suspension dépasse au total un vingtième du délai d’exécution et au moins dix joursouvrables ou quinze jours de calendrier, selon que le délai d’exécution est exprimé enjours ouvrables ou en jours de calendrier;

- la suspension n’est pas due à des conditions météorologiques défavorables ;

- la suspension a lieu endéans le délai d’exécution du marché.

Dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l’adjudicataire ou le pouvoiradjudicateur aurait normalement dû en avoir connaissance, l’adjudicataire dénonce les faits oules circonstances de manière succincte au pouvoir adjudicateur et décrit de manière précise leursur le déroulement et le coût du marché.

Il est rappelé que conformément à l’article 80 de l’AR du 14/01/2013, l’entrepreneur est tenu depoursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donnerlieu la détermination de prix nouveaux.

Tout ordre modifiant le marché, en cours d’exécution du contrat, est donné par écrit. Toutefois,les modifications de portée mineure peuvent ne faire l'objet que d'inscriptions au journal destravaux.

Les ordres ou les inscriptions indiquent les changements à apporter aux clauses initiales dumarché ainsi qu'aux plans.

Fixation des prix unitaires ou globaux – Calcul du prix

Les prix unitaires ou globaux des travaux modifiés, que l’entrepreneur est tenu d’exécuter, sontdéterminés dans l’ordre de priorité suivant :

1. selon les prix unitaires ou globaux de l’offre approuvée ;

2. A défaut, selon des prix unitaires ou globaux déduits de l’offre approuvée ;

3. A défaut, selon des prix unitaires ou globaux d’un autre marché d’Enabel ;

4. A défaut, selon des prix unitaires ou globaux à convenir pour l’occasion.

Dans ce dernier cas, L’entrepreneur doit justifier le nouveau prix unitaire en le détaillant enfournitures, homme-heures, heures de matériel et frais généraux et bénéfices.

Fixation des prix unitaires ou globaux – Procédure à respecter

L’entrepreneur introduit sa proposition pour la réalisation des prestations complémentaires ouses nouveaux prix au plus tard dans les 10 jours calendrier de la demande du fonctionnairedirigeant (à moins que ce dernier ne spécifie un délai plus court) et, avant l’exécution destravaux considérés. Cette proposition est introduite sur base d’une fiche type qui lui sera fourniepar le fonctionnaire dirigeant et sera accompagnée de toutes les annexes et justificationsnécessaires.

Cette fiche de prix convenus est établie sur base du modèle établi par Enabel. L’entrepreneur yjoint au minimum les annexes et documents suivants :

Page 27: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

27

l’ordre modificatif donné par le pouvoir adjudicateur et plus généralement lajustification de la modification des travaux,

le calcul des nouveaux prix unitaires ou globaux

les quantités à mettre en œuvre pour les postes existants et les nouveaux postes,

le cas échéant, les offres des sous-traitants ou fournisseurs consultés,

les autres documents qu’il estime pertinent.

Après exécution de la prestation, et au plus tard, lors de l’établissement du décompte final,l’entrepreneur transmet au fonctionnaire dirigeant les factures que lui ont adressées les sous-traitants et fournisseurs. Il atteste sur ces factures qu’il n’a reçu pour celles-ci aucune note decrédit ou compensation du fournisseur ou du sous-traitant.

Lorsque l’entrepreneur reste en défaut de fournir une proposition acceptable de nouveaux prixou si le pouvoir adjudicateur estime que la proposition fournie est inacceptable, le pouvoiradjudicateur fixe d’office le nouveau prix unitaire ou global, tous les droits de l’entrepreneurrestant saufs.

Circonstances imprévisibles

L'adjudicataire n'a droit en principe à aucune modification des conditions contractuelles pourdes circonstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger.

Une décision de l’Etat belge de suspendre la coopération avec le pays partenaire est considéréeêtre des circonstances imprévisibles au sens du présent article. En cas de rupture ou decessation des activités par l’Etat belge qui implique donc le financement de ce marché, Enabelmettra en œuvre les moyens raisonnables pour convenir d'un montant maximumd'indemnisation.

1.4.13 Contrôle et surveillance du marché1.4.13.1 Etendue du contrôle et de la surveillance (art. 39)

Le pouvoir adjudicateur peut faire surveiller ou contrôler partout la préparation ou la réalisationdes prestations par tous moyens appropriés.

L’adjudicataire est tenu de donner aux délégués du pouvoir adjudicateur tous lesrenseignements nécessaires et toutes les facilités pour remplir leur mission.

L’adjudicataire ne peut se prévaloir du fait qu’une surveillance ou un contrôle a été exercé par lepouvoir adjudicateur pour prétendre être dégagé de sa responsabilité lorsque les prestationssont refusées ultérieurement pour défauts quelconques.

1.4.13.2 Modes de réception technique (art. 41)

En matière de réception technique, il y a lieu de distinguer :

1° la réception technique préalable au sens de l’article 42;

2° la réception technique a posteriori au sens de l’article 43;

Le pouvoir adjudicateur peut renoncer à tout ou partie des réceptions techniques lorsquel’adjudicataire prouve que les produits ont été contrôlés par un organisme indépendant lors deleur production, conformément aux spécifications des documents du marché. Est à cet égardassimilée à la procédure nationale d’attestation de conformité toute autre procédure decertification instaurée dans un Etat membre de l’Union européenne et jugée équivalente.

Page 28: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

28

1.4.13.3 Réception technique préalable (art. 42)

En règle générale, les produits ne peuvent être mis en oeuvre s’ils n’ont été, au préalable,réceptionnés par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.

Tout le matériel proposé fait l'objet d'une approbation du pouvoir adjudicateur. Cetteapprobation est obtenue sur base de fiches techniques préalables qui sont élaborées parl’Entrepreneur et transmises au fonctionnaire dirigeant.

Les fiches techniques présentent globalement le matériel et donnent les spécifications et lessélections retenues dans le cadre du projet.

Le pouvoir adjudicateur refuse de recevoir des fiches techniques, partielles, incomplètesn'apportant pas les renseignements techniques nécessaires à l'examen et à l'approbation.

Dès que les remarques sont en possession de l’Entrepreneur celui-ci en tient compte et complètela fiche technique dans le but de la faire approuver.

La réception technique peut être opérée à différents stades de la production.

Les produits qui, à un stade déterminé, ne satisfont pas aux vérifications imposées, sontdéclarés ne pas se trouver en état de réception technique.

La demande de l'adjudicataire est considérée comme non avenue. Une nouvelle demande estintroduite lorsque le produit se trouve prêt pour la réception.

L'adjudicataire est responsable de la garde et de la conservation de ces divers produits eu égardaux risques encourus par son entreprise et ce, jusqu'à la réception provisoire des travaux.

Sauf pour les produits agréés, les coûts liés à la réception technique préalable sont à charge del'entrepreneur.

En tous cas, ces coûts englobent :

- les frais liés aux prestations des réceptionnaires ; ceux-ci englobent les indemnités dedéplacement et de séjour des réceptionnaires.

- les frais liés au prélèvement d'échantillons, à l'emballage et au transport des échantillons, quelque soit l'endroit où a lieu le contrôle,

- les frais liés aux essais (préparatifs, fabrication des pièces d'épreuve, coût des essais àproprement parler (à cet effet, les circulaires relatives à la fixation des tarifs des essais sontd'application)).

- les frais liés au remplacement des produits présentant des défauts ou avaries.

1.4.13.4 Réception technique à posteriori (art. 43)

Une réception technique a posteriori sera impérativement organisée pour les travaux ou partiesd’équipement qui seraient cachés après l’achèvement des travaux.

1.4.14 Délai d’exécution (art 76)L’entrepreneur doit terminer les travaux dans un délai de 120 jours calendrier (pour tous leslots) à compter de la date fixée dans l’ordre de service écrit de commencement des travaux.

1.4.15 Mise à disposition de terrains (art 77)L'entrepreneur s'assure à ses frais, de la disposition de tous les terrains qui lui sont nécessairespour l'installation de ses chantiers, les approvisionnements, la préparation et la manutention

Page 29: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

29

des matériaux de même que ceux nécessaires à la mise en dépôt de terres arables, des terresprovenant des déblais reconnues impropres à leur réutilisation en remblai, des produits dedémolition, des déchets généralement quelconques et des terres en excès.

Il est responsable, vis-à-vis des riverains, de tout dégât occasionné aux propriétés privées lors del'exécution des travaux ou de la mise en dépôt des matériaux.

Les palissades ne peuvent être utilisées comme support de publicité.

Aucune publicité n'est admise sur l'emprise des chantiers, hormis les panneaux "Info-Chantier".

1.4.16 Conditions relatives au personnel (art. 78)Toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux conditionsgénérales de travail, à la sécurité et à l'hygiène sont applicables à tout le personnel du chantier.

L'entrepreneur, toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soitet toute personne mettant du personnel à disposition, sont tenus de payer à leur personnelrespectif les salaires, suppléments de salaires et indemnités aux taux fixés, soit par la loi, soitpar des conventions collectives conclues par des conventions d'entreprises.

En permanence, l'entrepreneur tient à la disposition de l'adjudicateur, à un endroit du chantierque celui-ci désigne, la liste mise à jour quotidiennement de tout le personnel qu'il occupe sur lechantier.

Cette liste contient au moins les renseignements individuels suivants :

le nom; le prénom; l’occupation réelle par journée effectuée sur le chantier; la date de naissance;le métier; la qualification;

La personne de contacte désignée par l’entrepreneur dans le cadre de l’exécution du présentcontrat avec le pouvoir adjudicateur devra maîtriser le langue suivante : français.

1.4.17 Organisation du chantier (art 79)L’entrepreneur se conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant notamment labâtisse, la voirie, l'hygiène, la protection du travail, ainsi qu'aux dispositions des conventionscollectives, nationales, régionales, locales ou d'entreprises.

Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier pendantla durée des travaux et de prendre, dans l'intérêt tant de ses préposés que des délégués dupouvoir adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sécurité.

L'entrepreneur prend, sous son entière responsabilité et à ses frais, toutes les mesuresindispensables pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions etouvrages existants. Il prend aussi toutes les précautions requises par l'art de bâtir et par lescirconstances spéciales pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, destroubles y soient provoqués.

L'entrepreneur prend, à ses frais, toutes les mesures voulues pour signaler tant de jour que denuit ou par temps de brouillard, les chantiers et les dépôts qui empiètent sur les endroitsnormalement livrés à la circulation tant des véhicules que des piétons. Il est tenu de clôturercomplètement ses chantiers tant le long des trottoirs provisoires ou définitifs, que le long desvoies provisoires ou définitives réservées à la circulation automobile. Ces clôtures et palissades

Page 30: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

30

assureront également la protection du chantier pendant toute la durée de celui-ci, contre touteintrusion étrangère aux besoins du chantier.

L’entrepreneur fournira un panneau d'information spécifiquement réalisé dans le cadre de cechantier aux dimensions et selon le modèle fournit par le Pouvoir Adjudicateur préalablementau démarrage des travaux.

Le panneau d’information sera posé au début du chantier, le long de la voie publique à unendroit à définir par le Pouvoir Adjudicateur.

1.4.18 Moyens de contrôle (art. 82)L'entrepreneur informe le pouvoir adjudicateur du lieu précis de l'exécution des travaux encours sur le chantier, dans ses ateliers et usines ainsi que chez ses sous-traitants oufournisseurs.

Sans préjudice des réceptions techniques à effectuer sur chantier, l'entrepreneur assure en touttemps au fonctionnaire dirigeant et aux délégués désignés par le pouvoir adjudicateur le libreaccès aux lieux de production, en vue du contrôle de la stricte application du marché,notamment en ce qui concerne l'origine et les qualités des produits.

Si l'entrepreneur met en œuvre des produits n'ayant pas été réceptionnés ou ne satisfaisant pasaux prescriptions du cahier des charges, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut interdirela poursuite des travaux en cause, jusqu'à ce que ces produits refusés soient remplacés pard'autres qui satisfont aux conditions du marché, sans que cette décision engendre uneprolongation du délai d'exécution ou un droit quelconque à indemnisation. La décision estnotifiée à l'entrepreneur par procès-verbal.

1.4.19 Journal des travaux (art. 83)Dès la réception de la notification de la conclusion du marché, l'entrepreneur met les Journauxde Travaux nécessaires à la disposition d’Enabel.

Dès le début des travaux, l'entrepreneur est tenu de fournir quotidiennement et en 2exemplaires aux délégués du pouvoir adjudicateur, tous les renseignements nécessaires àl’établissement du journal des travaux. Il s’agit notamment :

conditions atmosphériques ;

interruptions de chantier dues à des conditions météorologiques défavorables

les heures de travail;

le nombre et la qualité des ouvriers occupés sur chantier

les matériaux approvisionnés;

le matériel effectivement utilisé et le matériel hors service ;

les événements imprévus ;

les ordres modificatifs de portées mineures ;

les attachements et quantités réalisées pour chacun des postes et dans chacune deszones de chantier. Les attachements constituent la représentation exacte et détailléede tous les ouvrages exécutés, en quantité, dimension et poids.

Page 31: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

31

Des retards dans la mise à disposition des documents susmentionnés peuvent donner lieu àl'application des pénalités.

A défaut d'avoir formulé ses observations dans la forme et le délai précités, l'entrepreneur estcensé être d'accord avec les mentions du journal des travaux et des attachements détaillés.

Lorsque ses observations ne sont pas jugées fondées, l'entrepreneur en est informé par lettrerecommandée.

1.4.20 Responsabilité de l’entrepreneur (art. 84)

L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-traitants jusqu'à la réception définitive de leur ensemble.Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous lestravaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état defonctionnement.

1.4.21 Les réparations des dégradations se font conformément aux instructions dupouvoir adjudicateur.Moyens d’action du pouvoir adjudicateur (art. 44-51 et 85-88)

Le défaut de l’adjudicataire ne s’apprécie pas uniquement par rapport aux travaux mêmes, maiségalement par rapport à l’ensemble de ses obligations.

Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et lecontrôle de l’exécution du marché, il est strictement interdit à l’entrepreneur d’offrir,directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matérielou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux préposés du pouvoir adjudicateur concernésdirectement ou indirectement par le suivi et/ou le contrôle de l’exécution du marché, quel quesoit leur rang hiérarchique.

En cas d’infraction, le pouvoir adjudicateur pourra lui infliger une pénalité forfaitaire parinfraction allant jusqu’au triple du montant obtenu par la somme des valeurs (estimées) del’avantage offert au préposé et de l’avantage que l’adjudicataire espérait obtenir en offrantl’avantage au préposé. Le pouvoir adjudicateur jugera souverainement de l’application de cettepénalité et de sa hauteur.

De plus, lorsqu’ il y a soupçon d'une fraude ou d'une malfaçon en cours d’exécution,l'entrepreneur peut être requis de démolir tout ou partie de l'ouvrage exécuté et de lereconstruire. Les frais de cette démolition et de cette reconstruction sont à la charge del'entrepreneur ou de l'adjudicateur, suivant que le soupçon se trouve vérifié ou non.

Cette clause ne fait pas préjudice à l’application éventuelle des autres mesures d’office prévuesau RGE, notamment la résiliation unilatérale du marché et/ou l’exclusion des marchés dupouvoir adjudicateur pour une durée déterminée.

1.4.21.1 Défaut d’exécution (art. 44)

L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché:

Page 32: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

32

1° lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les documentsdu marché;

2° à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu'ellespuissent être entièrement terminées aux dates fixées;

3° lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir adjudicateur.

Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres dupouvoir adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmiseimmédiatement à l'adjudicataire par lettre recommandée ou par équivalent.

L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses moyensde défense par lettre recommandée ou par équivalent adressée au pouvoir adjudicateur dans lesquinze jours suivant le jour déterminé par la date de l'envoi du procès-verbal. Son silence estconsidéré, après ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés.

Les manquements constatés à sa charge rendent l'adjudicataire passible d'une ou de plusieursdes mesures prévues aux articles 45 à 49, 86 et 87.

1.4.21.2 Pénalités (art. 45)Pénalités spéciales

En raison de l’importance des travaux, sont affectés, sans mise en demeure et par la seuleinfraction, d’une pénalité journalière de 250 EUR par jour calendrier de non-exécution :

Non-fourniture des documents administratifs et techniques: à défaut d'avoir remis, dansle délai fixé lors des réunions de chantier ou par ordre de services, tous les documentsindiqués.

Absence aux réunions de chantier ou de coordination : une pénalité par absence seraappliquée à l'entrepreneur qui n'assiste pas ou ne se fait pas valablement représenter àtoutes les réunions auxquelles il est prié d'assister.

Retard dans l'exécution des observations ou ordre de service du pouvoir adjudicateurpar le biais du fonctionnaire dirigeant: dans les cas où les listes d'observation résultantdes visites de chantier, notamment lors de « bon à peindre », ou réception, ne seraientpas satisfaites dans le délai prescrit par le fonctionnaire dirigeant, l’adjudicataire serapénalisé par jour calendaire de retard jusqu'à exécution.

Modification d’un des membres du personnel clé sans accord préalable du PouvoirAdjudicateur: une pénalité forfaitaire par jour de défaut est appliquée, prenant finlorsque, soit le fonctionnaire dirigeant obtient l’accord du pouvoir adjudicateur sur lenouveau membre mis en place, soit le membre remplacé est rétabli dans ses fonctions,soit les deux parties se mettent d’accord sur une nouvelle personne de remplacementconjointement acceptée. En cas d’application des pénalités, celles-ci ne peuvent enaucun cas être récupérée rétroactivement, même si un accord est trouvé.

Lorsqu’un manquement à l’une des dispositions visées ci-dessus est constaté conformément àl’article 44 § 2 AR 14.01.2013, le pouvoir adjudicateur peut accorder un délai à l’entrepreneurpour faire disparaître le manquement et l’avertir de cette disparition par lettre recommandée.Dans ce cas, ce délai est notifié à l’adjudicataire en même temps que le P.V. de constat dontquestion à l’article 44 § 2 AR 14/01/13.

Si aucun délai n’est indiqué dans la lettre recommandé, le l’adjudicataire est tenu de réparersans délai les manquements.

Page 33: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

33

1.4.21.3 Amendes pour retard (art. 46 e.s. et 86)

Les amendes pour retard sont indépendantes des pénalités prévues à l'article 45. Elles sontdues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai d'exécution sans intervention d'unprocès-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard.

Les amendes sont calculés selon la formule mentionnée à l’article 86 §1er.

Nonobstant l'application des amendes pour retard, l'adjudicataire reste garant vis-à-vis dupouvoir adjudicateur des dommages et intérêts dont celui-ci est, le cas échéant, redevable à destiers du fait du retard dans l'exécution du marché.

Au cas où les travaux faisant l'objet du présent cahier des charges n'étaient pas terminés dansles délais prévus au point 1.4.18, l’amende suivante sera appliquée d'office par jour ouvrable deretard, sans mise en demeure, par la seule expiration des délais en question :

R= 0,45*((M * n²)/N²)

Dans laquelle :

R = le montant des amendes à appliquer pour un retard de n jours ouvrables ;

M = le montant initial du marché ;

N = le nombre de jours ouvrables prévus dès l’origine pour exécution du marché ;

n = le nombre de jours ouvrables de retard.

Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas 75.000 euros et que, en même temps, N ne dépasse pascent cinquante jours ouvrables, le dénominateur N² est remplacé par 150 x N.

Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai N et leurmontant M propres, chacune d'elles est assimilée à un marché distinct pour l'application desamendes.

Si, sans fixer de parties ou de phases, le cahier spécial des charges stipule que les délais partielssont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par des amendes particulièresprévues au cahier spécial des charges, ou, à défaut de pareille clause, par des amendes calculéessuivant la formule visée à l’art.86§1 de l’A.R. du 14.01.2013, dans laquelle les facteurs M et N serapportent au marché total. Toutefois, le maximum des amendes afférentes à chaque délaipartiel de P jours ouvrables est de:

Rpar = (M /20)*(P/N)

1.4.21.4 Mesures d’office (art. 47 et 87)

Lorsque, à l'expiration du délai indiqué à l'article 44, § 2, pour faire valoir ses moyens dedéfense, l'adjudicataire est resté inactif ou a présenté des moyens jugés non justifiés par lepouvoir adjudicateur, celui-ci peut recourir aux mesures d'office décrites au paragraphe 2.

Le pouvoir adjudicateur peut toutefois recourir aux mesures d'office sans attendre l'expirationdu délai indiqué à l'article 44, § 2, lorsqu'au préalable, l'adjudicataire a expressément reconnules manquements constatés.

Les mesures d'office sont:

Page 34: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

34

1° la résiliation unilatérale du marché. Dans ce cas, la totalité du cautionnement ou, à défaut deconstitution, un montant équivalent, est acquise de plein droit au pouvoir adjudicateur à titre dedommages et intérêts forfaitaires. Cette mesure exclut l'application de toute amende du chef deretard d'exécution pour la partie résiliée;

2° l'exécution en gestion propre de tout ou partie du marché non exécuté;

3° la conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers pour toutou partie du marché restant à exécuter.

Les mesures prévues à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont appliquées aux frais, risques et périls del'adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et pénalités qui sont appliquées lors del'exécution d'un marché pour compte sont à charge du nouvel adjudicataire.

1.4.21.5 Autres sanctions (art. 48)

Sans préjudice des sanctions prévues dans le présent cahier spécial des charges, l'adjudicataireen défaut d'exécution peut être exclu par le pouvoir adjudicateur de ses marchés pour unepériode de trois ans. L'intéressé est préalablement entendu en ses moyens de défense et ladécision motivée lui est notifiée.

1.4.22 Réceptions, garantie et fin du marché (art. 64-65 et 91-92)1.4.22.1 Réception des travaux exécutés (art. 64-65 et 91-92)

Les travaux seront suivis de près pendant leur exécution par le fonctionnaire dirigeant. Lesprestations ne sont réceptionnées qu'après avoir satisfait aux vérifications, aux réceptionstechniques et aux épreuves prescrites.

Il est prévu une réception provisoire à l'issue de l'exécution des travaux qui font l'objet dumarché et, à l'expiration d'un délai de garantie, une réception définitive qui marquel'achèvement complet du marché.

La prise de possession totale ou partielle de l'ouvrage par l'adjudicateur ne peut valoir réceptionprovisoire.

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de vérification de trente jours à compter de la date dela fin totale ou partielle des travaux, constatée conformément aux modalités fixées dans lesdocuments du marché, pour procéder aux formalités de réception et en notifier le résultat àl’entrepreneur.

Lorsque l'ouvrage est terminé à la date fixée pour son achèvement, et pour autant que lesrésultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, ilest dressé dans les quinze jours de la date précitée, selon le cas, un procès-verbal de réceptionprovisoire ou de refus de réception.

Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou après cette date, l'entrepreneur en donne connaissance,par envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte del’envoi, au fonctionnaire dirigeant et demande, par la même occasion, de procéder à la réceptionprovisoire. Dans les quinze jours qui suivent le jour de la réception de la demande del'entrepreneur, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et desépreuves prescrites soient connus, il est dressé un procès-verbal de réception provisoire ou derefus de réception.

Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée et est deun an.

Page 35: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

35

Dans les quinze jours précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il est, selon le cas,dressé un procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception.

L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-traitants jusqu'à la réception définitive de leur ensemble.

Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous lestravaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état defonctionnement.

Toutefois, après la réception provisoire, l'entrepreneur ne répond pas des dommages dont lescauses ne lui sont pas imputables.

L’adjudicataire qui, pendant le délai de garantie, refait certains ouvrages ou certaines partiesd’ouvrages, est tenu de remettre en état les parties environnantes (telles que peintures,tapisseries, parquets, etc...) auxquelles des dommages ou dégâts ont été causés du fait de laréfection entreprise.

Dans les propriétés occupées, bâties ou non, l’adjudicataire ne peut, du fait de ses travaux, niporter entrave ni créer un danger de quelque nature que ce soit à cette occupation. Il est tenu deprendre, à ses frais, toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Pendant le délai de garantie, d’une durée de 2 ans, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesuredes besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bonétat de fonctionnement.

A partir de la réception provisoire et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er relativesà ses obligations pendant le délai de garantie, l'entrepreneur répond de la solidité de l'ouvrage etde la bonne exécution des travaux conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil.

Toute infraction aux obligations incombant à l’adjudicataire durant la période de garantie feral’objet d’un procès-verbal et de l’application des mesures d’offices, conformément à l’article 44du RGE.

1.4.22.2 Frais de réception

Les frais de voyage et de séjour du délégué du pouvoir adjudicateur sont à charge del’entrepreneur.

Lors de la rédaction de son offre le soumissionnaire tient compte des frais de réception suivants:

- Les frais de l’organisation et la préparation de la réception ;

- Les frais de la mise en eau ;

- Les frais du gardiennage et de la signalisation du chantier jusqu’à la réception définitivesignée.

1.4.23 Prix du marché en cas de retard d’exécution (art 94)Le prix des travaux effectués pendant une période de retard imputable à l'entrepreneur estcalculé suivant celui des procédés ci-après qui se révèle le plus avantageux pour le pouvoiradjudicateur :

soit en attribuant aux éléments constitutifs des prix prévus contractuellement pour larévision, les valeurs applicables pendant la période de retard considérée;

Page 36: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

36

soit en attribuant à chacun de ces éléments, une valeur moyenne (E) établie de la façonsuivante :

E= _e1 x_t1_+_e2__x__t2_+…+(en__x__tn)

t1+t2+…+tn

dans laquelle :

e1, e2,... en, représentent les valeurs successives de l'élément considéré pendant le délaicontractuel, éventuellement prolongé dans la mesure où le retard n'est pas imputable àl'entrepreneur;

t1, t2,... tn, représentent les temps d'application correspondants de ces valeurs, exprimés enmois de trente jours, chaque fraction du mois étant négligée et les temps de suspension del'exécution du marché n'étant pas pris en considération.

La valeur de E est calculée jusqu'à la deuxième décimale.

1.4.24 Conditions générales de paiement des travaux (art. 66 es et 95)Le paiement interviendra au plus tard 30 jours après introduction et acceptation de la facture.

La facture contient le détail complet des travaux qui justifient le paiement. La facture estsignée et datée, et porte la mention « certifié sincère et véritable et arrêté à la somme totale de€ ……… (Montant en toutes lettres) », ainsi que la référence «BDI 902 - «Marché detravaux pour la construction des infrastructures post récolte dans la province deKirundo » et le nom du fonctionnaire dirigeant, Madame Valérie DELAUNOIS. Lafacture qui ne porte pas cette référence ne pourra pas être payée.

NB : Pour la mise en oeuvre de la Loi régissant l’application de la TVA au Burundi, l’Acheteurpréfinance celle-ci lors de ses paiements à tout attributaire établi et inscrit au Burundiuniquement. En conséquence, la TVA de 18% est facturée et versée pour tout paiement à toutattributaire assujetti, établi et inscrit au Burundi. A l’inverse, si l’attributaire est établi et inscrithors du Burundi, aucun versement de TVA n’est prévu.

Le paiement de la TVA se fera donc en francs burundais au taux du jour de la BRB, même si lafacture est libellée en euros.

L’adresse de facturation est :

Programme d’Appui Institutionnel et Opérationnel au Secteur Agricole

A l’attention de Services Finances du PAIOSA

Boulevard Mwambutsa(en face du Ministère de l’Environnement, de l’Agricultureet de l’Elevage)

Quartier Kigobe

BP 6708 Bujumbura

Le paiement se fait sur la base des états d’avancement mensuels, établis par l’Entrepreneur et lesurveillant permanent, et approuvés par le fonctionnaire dirigeant.

L'état d'avancement reprendra pour chaque poste :

Page 37: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

37

Les quantités totales à réaliser selon les mesures de départ; les quantités déjà réalisées et enregistrées dans l'état d'avancement du mois précédent; Les quantités réalisées au cours du mois; Les quantités totales réalisées en fin de mois; Les prix unitaires de la commande; Les prix totaux des quantités réalisées au cours du mois pour chaque poste ; Le prix total de la facture du mois.

Attention : il est entendu qu’aucune avance ne peut être demandée et le paiement ne sera effectuéque pour des prestations accomplies et acceptées.

Le paiement s’effectue exclusivement par virement bancaire.

1.4.25 Litiges (art. 73)Tous les litiges relatifs à l’exécution de ce marché sont exclusivement tranchés par les tribunauxcompétents de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est le français oule néerlandais.

Le pouvoir adjudicateur n’est en aucun cas responsable des dommages causés à des personnesou à des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires à l’exécutionde ce marché. L’adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur contre toute action en dommageset intérêts par des tiers à cet égard.

En cas de « litige », c’est-à-dire d’action en justice, la correspondance devra (également) êtreenvoyée à l’adresse suivante :

Enabel s.a.

Cellule juridique du service Logistique et Achats (L&A)

À l’attention de Mme Inge Janssens

rue Haute 147

1000 Bruxelles

Belgique

Page 38: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

38

Spécifications techniques

1.5 Indications générales et description des travaux.

1.5.1 Objet de l’appel d’offresLe présent appel d’offres a pour objet principal la construction des infrastructures post récoltedans la province de KIRUNDO au sein de l’antenne Bugesera. Le marché sera exécuté en 5 lots :LOT 1 : Construction d’un point de transformation avec une zone de stockage et aire de séchageen commune de BUSONI;LOT2 : Construction d’un abri pour moulin avec aménagement d’une aire de séchage encommune de BUSONI;LOT3 : Construction d’un séchoir à maïs et boutique d’intrants en commune de BUGABIRA ;LOT4 : Construction d’un point de transformation avec boutique d’intrants en commune deKIRUNDO;LOT5 : Construction d’un hangar de stockage avec aire de séchage et latrine en commune deBUSONI.Tous les travaux à faire sont indiqués dans le Devis Quantitatif et Estimatif (DQE).

1.5.2 Contexte et description du projet1.5.2.1 Justificatif des travaux

La zone des travaux est située dans la province de Kirundo dans les communes de BUSONI pourles lots 1,2-5, de BUGABIRA pour le lot 3 et commune de KIRUNDO pour le lot 4.

Dans le cadre de la Coopération Belgo-Burundaise, la République du Burundi et le Royaume deBelgique ont signé une Convention Spécifique relative à la mise en œuvre du « Programmed’Appui Institutionnel et Opérationnel au Secteur Agricole ». Les activités du PAIOSA sefocalisent sur le développement de trois filières (riz, maïs et banane) en passant par lavalorisation des aménagements et la professionnalisation des acteurs. Dans cet objectif, leprogramme mène des actions d’appui aux associations de producteurs et opérateurs privés àtravers le cofinancement des MIP/PEA.

C’est dans ce cadre que les associations ABASANGIRAKIVI, TURWANYINZARA,TURWANYINKUKURA, ABADAHEMUKIRANIRA et TERIMBERE KIYONZA ont présentéleur dossier de demande de financement et ces derniers ont été acceptés sur base des critères etprocédures reprises dans le manuel de mise en œuvre des MIP/PEA du programme PAIOSA.

La mise en œuvre de ces projets permettra à ces associations de résoudre leurs problèmes liés aumanque de séchage, stockage et conservation de leur produit.

Page 39: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

39

1.5.2.2 Description des travaux à réaliser.

Les travaux à réaliser au cours de ce marché sont répertoriés dans le métré récapitulatif, oubordereau des prix unitaires (BPU) ainsi que dans les spécifications techniques détaillées dechaque poste.

Pour le lot 1 : Les travaux consistent à la mise en place d’un point de transformationavec une zone de stockage et aire de séchage ;Pour le lot 2 : Les travaux consistent à la mise en place d’un abri pour moulin avecaménagement d’une aire de séchage;Pour le lot 3 : Les travaux consistent à la construction d’un séchoir à maïs et boutiqued’intrants ;Pour le lot 4 : Les travaux consistent à la construction d’un point de transformation avecboutique d’intrants ;Pour le lot 5 : Les travaux consistent à la construction d’un hangar de stockage avec airede séchage et latrine.

1.6 Origine, qualité et mise en œuvre des matériaux.1.6.1 Origine des matériaux.La fourniture de tous les matériaux incombe à l’attributaire du marché. Toutefois, lesprovenances des matériaux doivent être soumises à l’approbation du Maître d’œuvre.L’Entrepreneur doit soumettre au Maître d’œuvre, et dans un délai de 15 jours minimum avantl’approvisionnement escompté, tous les échantillons des matériaux nécessaires à l’exécution destravaux. Le Maître d’œuvre dispose de quinze (15) jours pour faire ses observations et donnerson avis sur la demande de l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur devra choisir les meilleurs matériaux, étant entendu qu’il estréputé avoir visité tous les sites d’emprunt et carrières de la région deconstruction des infrastructures et ses environs avant de donner son prix.

1.6.1.1 Remblais.

Les matériaux pour les remblais éventuels proviennent des déblais ou des sites d’empruntproposées par l’Entrepreneur et approuvés par le Maître d’œuvre sur base des résultats desessais de laboratoire.

1.6.1.2 Matériaux pour l’aménagement des parkings et de la voirie ainsi que les sables, moellons etgraviers.

Les matériaux pour l’aménagement des parkings et des voies d’accès ainsi que les sables pourmortier et bétons, les moellons pour maçonnerie et le gravier pour les bétons proviennent desmeilleurs carrières de la région ou de tous autres gisements proposés par l’Entrepreneur etapprouvés par le Maître d’œuvre sur la base des résultats des essais de reconnaissance de cescarrières et/ou gisements. Les frais relatifs à ces essais sont à charge del’Entrepreneur.

1.6.1.3 Acier

Les aciers à utiliser par l'Entrepreneur seront soumis à l'agrément préalable du Maître d’œuvre.La demande d'acceptation des aciers sera appuyée par un mémoire comprenant toutes lesjustifications sur :

La nature des aciers, en particulier leur composition et leur provenance. Les caractéristiques géométriques des armatures avec leurs tolérances. Les essais concernant les caractéristiques mécaniques et permettant que l'acier entre

bien dans la classe stipulée.

Page 40: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

40

Les caractéristiques d'adhérence. Les recommandations d'emploi quant au pliage, en particulier les diamètres minima

des mandrins à adopter pour les étriers et cadres, les ancrages, les coudes. Les recommandations d'emploi quant à la soudure éventuelle des armatures.

1.6.2 Qualité des matériaux.Les matériaux devront être conformes aux prescriptions du présent Cahier des SpécificationsTechniques.Dans chaque espèce, catégorie ou choix, ils doivent être de la meilleure qualité, travaillés et misen œuvre conformément aux règles de l’art. Leurs qualités doivent être justifiées parprésentation des rapports d’essais de laboratoire et/ou des certificats de conformité ou desfiches d’homologation des usines, à la charge de l’Entrepreneur.

Malgré cette acceptation et jusqu’à la réception définitive des travaux, ils peuvent en cas demauvaise qualité et malfaçons, être rebutés par le Maître d’œuvre et ils sont alors remplacés parl’Entrepreneur et à ses frais.

L’Entrepreneur devra fournir toutes les informations ou toutes justifications surla provenance des matériaux proposés.

Lorsque la qualité et les circonstances le justifieront, il pourra être procédé, avec l’accordpréalable du Maître d’œuvre, à la réception des matériaux soit au lieu de provenance, soit surchantier.

Il est précisé que l’agrément des échantillons par le Maître d’œuvre ne dégage en rien laresponsabilité de l’Entrepreneur vis à vis du Maître de l’ouvrage.

Les matériaux qui, bien qu’acceptés au lieu de provenance, seraient reconnus défectueux surchantier, seront refusés et remplacés aux frais de l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur est tenu de se conformer aux décrets et règlements en vigueur pour tout ce quiconcerne l’extraction des matériaux.Il paie sans recours contre le Maître d’œuvre, tous les dommages qu’ont pu occasionner la priseou l’extraction, le transport et le dépôt des matériaux.

L’Entrepreneur doit justifier, toutes les fois qu’il en est requis, de l’accomplissement de sesobligations énoncées ainsi que du paiement des indemnités pour l’établissement desinstallations de chantier et des chemins de services.

Si l’Entrepreneur demande à substituer aux carrières retenues d’autres carrières, le Maîtred’œuvre ne pourra lui accorder cette autorisation que si la qualité des matériaux extraits estsupérieure ou au moins égale à celle des matériaux initialement prévus. L’Entrepreneur nepourra alors prétendre à aucune modification des prix correspondants au marché du fait del’augmentation des frais d’extraction et de transport des matériaux.

L’Entrepreneur ne peut, sans autorisation écrite, employer soit à l’exécution detravaux privés, soit à l’exécution des travaux publics ou autre que ceux en coursdesquels l’autorisation a été accordée, les matériaux qu’il a fait extraire descarrières exploitées par lui.

Page 41: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

41

1.6.2.1 Emprunts de matériaux.

L’Entrepreneur est tenu d’obtenir l’autorisation du Maître d’œuvre pour chacun des gisementsde matériaux qu’il compte exploiter.

La prospection, la reconnaissance, les études des matériaux d’emprunts, seront effectués par leLABORATOIRE NATIONAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (LNBTP), aux fraisde l’Entrepreneur et sur demande de celui-ci ou du Maître d’œuvre.

L’Entrepreneur soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre, dans un délai maximal de quinze(15) jours après l’ordre de commencer les travaux, les gisements qu’il compte exploiter avecindication des spécifications des matériaux rencontrés.

Le Maître d’œuvre aura quinze (15) jours pour se prononcer sur l’agrément de l’emprunt ouprescrire des études complémentaires.Toutefois, l’agrément des emprunts ne dégage en rien la responsabilité de l’Entrepreneur quidemeure entièrement responsable de la conformité des matériaux aux spécifications définiesdans le présent C.S.T., après leur mise en œuvre.

Le Maître d’œuvre pourra retirer l’agrément d’un emprunt ou d’une carrière s’il estime que legisement ne donne plus de matériaux de qualité convenable.Après l’exploitation de chaque gisement, l’Entrepreneur est tenu d’aménager le ou les exutoiresnécessaires au drainage des eaux de ruissellement.

1.6.2.2 Matériaux à incorporer aux ouvrages.

Les matériaux destinés à la construction des ouvrages devront satisfaire aux conditions fixéespar le présent Cahier des spécifications techniques.A défaut, des spécifications pour certains matériaux, l’Entrepreneur devra soumettre au Maîtred’œuvre dans une notice descriptive et justificative, les matériaux qu’il envisage d’utiliser ainsique les conditions de contrôle auxquels pourraient répondre ces matériaux.Tous les matériaux doivent être conformes aux normes en vigueur.La nature et la granulométrie des agrégats pour bétons et mortiers sont soumises à l’agrémentdu Maître d’œuvre. Cet agrément n’est définitif que si les essais sur des éprouvettes de béton(ou mortiers) se révèlent concluants.L’étude de la composition des bétons et mortiers est confiée au LNBTP, aux frais del’attributaire. Elle porte sur le calcul du dosage théorique des ciments, sable et gravier, ainsi quesur la qualité de l’eau de gâchage. L’Entrepreneur soumet à l’approbation du Maître d’œuvre, lesrésultats de l’étude de composition, au plus tard 21 jours avant la date prévue pour la mise enœuvre.

Graviers 5 - 25

Les Graviers seront de quartz ou de granit concassé ou du gravier roulé. Ils seront lavés etexempts de terre, de boue et détritus végétaux.

Les granulats pour mortier et béton seront obtenus par le concassage et broyage de rochesextraites de carrières retenues par l’Entreprise et agréées par le Maître d’œuvre, il en sera demême pour le moellon à utiliser pour les maçonneries.Les granulats destinés au béton armé sont constitués par des pierres dures et ne devront avoirun coefficient Los Angeles < 35. En cas de granulats naturels, ceux-ci ne devront contenir aucunélément friable, fragile ou altéré.

L’Entrepreneur ne devra pas utiliser, sauf après autorisation éventuelle écrite du Maîtred’œuvre, de matériaux formant une seule classe d/D.

Page 42: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

42

Il devra utiliser des matériaux naturels criblés ou concassés dont les dimensions minimales etmaximales aux tamis mailles carrés sont les suivantes :

D=25mm (20mm avec accord Maître d’œuvre) d=5mmIls seront subdivisés en deux fractions, la coupure se faisant au tamis de 10 mm, 12,5 mm (ou de16 mm).L’endroit de stockage doit être propre de façon à éviter tout risque de contamination. Lesgranulats de catégories différentes ou de classes granulaires distinctes sont stockés par lotsséparés. Les tas ne doivent pas se toucher.Le gravier pour béton et béton armé sera défini par les dimensions maximales « D » et minimale« d » des grains. La granulométrie définitive est définie dans le cadre des essais de bétoneffectués par le LNBTP.

L’Entrepreneur doit se confirmer aux mélanges déterminés par le laboratoire.En aucun cas, le poids des matériaux retenus sur la passoire de diamètre D ne peut dépasser10% du poids soumis au criblage. De même, 10% au plus du poids total peut passer à la passoirede diamètre d. En outre, le poids retenu ou passant à la passoire de diamètre :[(D + d)/2] doit être compris entre 1/3 et 2/3 du poids total.Le gravier est rigoureusement propre, la propreté est telle que moins de 2% des granulatspassent au tamis de 2 mm au cours d’un lavage.Le Maître d’œuvre peut exiger le lavage du gravier en cas de nécessité.

Sable (0 - 5) pour mortiers et bétons

Les sables utilisées ont les proportions de retenues < 10% pour un tamis de 5 mm (module 38).La granulométrie du sable sera de 0/4 mm ou 0/5 mm.Les sables pour béton armé, béton et mortier doivent avoir un équivalent de sable supérieur à75%.Ils proviendront de roches concassées ou de gisements naturels sélectionnés. Ils pourront êtreextraits des carrières ou des rivières et il appartient à l’Entreprise de faire vérifier leurscaractéristiques par des essais appropriés.La prospection et la fourniture des sables sont à la charge de l’Entrepreneur.Le sable ne doit pas contenir de matières gypseuses, oxydes, pyrites, matières organiques, vases,etc.

Ciment

Le liant hydraulique entrant dans la composition des bétons est le Ciment Portland sansconstituants secondaires de type CPA 32.La qualité du ciment répond aux normes en vigueur au BURUNDI. Le ciment portlandordinaire généralement vendu au Burundi répond à ces normes.

Dosages :a) Mortier pour maçonneries de soubassement, des maçonneries de caniveaux

et des maçonneries de briquesDosage : 300 kg/m³ de sable

b) Mortier pour rejointoyage des maçonneries de briques, des maçonneries enmoellons, des maçonneries des parois intérieures des caniveaux, mortier dela chape de tête des caniveauxDosage : 400 kg/m³ de sable

c) Béton de propreté sous les ouvrages et sous les revêtements du fond desfossésDosage : 150 kg/m³ de sable

Page 43: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

43

d) Béton cyclopéen pour fondationsDosage : 300 kg/m³ de sable

e) Béton pour ouvrages en béton armé : Semelles, colonnes, chaînagesinférieurs et supérieurs, poutres, dalles, dallettes préfabriquées en bétonarmé, bordures préfabriqués, béton du radier des caniveaux, fondation despanneaux de signalisation diverses.Dosage : 350 kg/m³ de sable

Les dosages en ciment ci-dessus constituent des minima et sont donnés à titreindicatif.L’étude de la composition des bétons et mortiers est confiée au LNBTP, aux frais del’attributaire. Elle porte sur le calcul du dosage théorique des ciments, sable et gravier, ainsi quesur la qualité de l’eau de gâchage. L’Entrepreneur soumet à l’approbation du Maître d’œuvre, lesrésultats de l’étude de composition, au plus tard 21 jours avant la date prévue pour la mise enœuvre.

Eau de Gâchage

L’Entrepreneur approvisionnera à ses frais sur le chantier l’eau d’arrosage, de lavage desmatériaux et de gâchage des bétons et des mortiers. Elle proviendra du réseau de distributionpublic ou de points d’eau.En particulier, elle sera douce et devra contenir moins de 2g/l de matières en suspension etmoins de 2g/l de sels et sera exempt de matières terreuses, organiques et de chlore. Elle nedevra présenter aucun effet retardataire ou accélérateur de prise. L’eau fournie par laREGIDESO ou la REGIE COMMUNALE DE L’EAU possédant toutes ces caractéristiquesest recommandée.

Armatures pour béton armé.

Les aciers d'armature utilisés seront :

1. Barres à haute adhérenceNuance d'acier Fe E50

Selon la norme NF A 35-016.

2. Treillis soudésNuance d'acier Fe E50 selon la norme NF A 35-016.

Prescriptions générales selon la norme NF A 35-022.

Les aciers à utiliser par l'Entrepreneur seront soumis à l'agrément préalable du Maître d’œuvre.Les caractéristiques des armatures à utiliser sont les suivantes :

- Limite apparente d’élasticité minimale

- Contrainte de rupture par traction

- Allongement de rupture

d < 20 mm : 5000 kg /cm² - 500 MPa

d > 20 mm : 5000 kg /cm² - 500 MPa

< 14%

La haute adhérence est assurée par des nervures en saillie sur le corps de l’armature ou partorsion d’un profil à section non circulaire ou par les deux procédés à la fois.La demande d'acceptation des aciers sera appuyée par un mémoire comprenant toutes lesjustifications sur :

Page 44: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

44

La nature des aciers, en particulier leur composition et leur provenance. Les caractéristiques géométriques des armatures avec leurs tolérances. Les essais concernant les caractéristiques mécaniques et permettant que l'acier entre

bien dans la classe stipulée. Les caractéristiques d'adhérence. Les recommandations d'emploi quant au pliage, en particulier les diamètres minima

des mandrins à adopter pour les étriers et cadres, les ancrages, les coudes. Les recommandations d'emploi quant à la soudure éventuelle des armatures.

1.6.2.3 Moellons pour maçonneries

Les moellons pour maçonnerie doivent répondre aux caractéristiquessuivantes :

- Dimensions minimales

- Poids volumétrique

- Coefficient Los Angeles

- Coefficient Deval

d = 0,20 m

> 2,3 t/m3

< 40

> 6,0

Ils doivent être sains, sans fissures ou gangues.

1.6.2.4 Toitures.

Normes et RèglementLes normes et règlements applicables sont :D.T.U. N°32.1 Construction Métallique : charpente en acier.

NF P 22 -430 Assemblage par boulons.

NF P 22 -470 Assemblage soudé.

NF P 22 -800 Préparation de pièces en Atelier.

NF A 35 -501 Acier de construction d'usage général.

NF A 35 -557 Acier pour boulons.

Règles CM

Règles pour le calcul et l'exécution des constructions métalliques.

MatériauxLes aciers de constructions métalliques seront :1. Acier de Profilés laminés et des Tôles :

Acier de nuance E24

Caractéristiques et qualités définies par la norme NF A 35-501.

2. Boulons d'assemblage :

Classe de qualité 4.6.

Page 45: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

45

Mêmes caractéristiques que l'acier E24

Selon la norme NF A 35-557.

1.6.2.5 Peintures.

La peinture doit être de première qualité. Toutes les pièces des constructions métalliques serontpeintes. Elles recevront deux couches d’antirouille et deux couches de peintureglycérophtalique. L'application de 2 couches de peinture antirouille comme primer sera réalisée,l'une à l'atelier l'autre sur chantier.

Le choix des produits de peinture et du mode d'application de produits est de laresponsabilité de l'Entrepreneur, sauf pour l'application des couches primairesoù l'emploi de la brosse est obligatoire.

Peinture primer antirouilleLe primer antirouille est composé de résines courtes en huile combinant des oxydes de fermicronisé et du chromate de plomb spécial inhibiteur de rouille.

Caractéristiques :

- Teinte : rouge brun;- Séchage : 3 heures;- Pouvoir couvrant : 10 à 12 m² au litre.

Le primer peut également être une peinture au chromate de zinc (teinte jaune).

Peinture glycérophtalique.La peinture de finition sur pièces métalliques se posera en deux couches de peinture émailglycérophtalique.

Description:Elle est composée de résine glycérophtalique, exempt de toutes charges et ne contiendra nicolophane ni dérivé de la colophane.

Peinture 100% acrylique

Peinture acrylique type « RUDI-CRYL » très résistant ou équivalent :- Liant : Résine 100% acrylique;- Pigments : Dioxyde de titane rutile, talc (pigment lamellaire) carbonate decalcium, kaolinCaractéristiques:

- dilution : à l’eau (25% pour la couche de base et 10 à 15% pour lacouche de finition;- extrait sécotal : 60,5 % en poids;- densité : 1,25 ;- séchage : environ 30 minutes;- recouvrable : après 6 heures;- rendement : 8 m²/litre ;- Application sur murs et faux-plafonds à la brosse ou au rouleau en 02 ou 03couches successives jusqu’à obtenir une homogénéité de la surface peinte.

Page 46: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

46

1.6.2.6 Quincaillerie.

La documentation technique ainsi qu'un échantillon de chaque serrure, poignée, verrou etautres accessoires sont présentés au maître d’œuvre pour approbation, en une seule fois, auplus tard 1 mois avant la mise en œuvre.

La quincaillerie est de première qualité et conforme aux spécificationstechniques.Les serrures sont de type YALE ou équivalent et leur qualité doit être la première sur le marché.Chaque clé est numérotée et fournie en 3 exemplaires. Avant toute fourniture, l’Entrepreneurfournira un échantillon pour approbation par le Maître d’œuvre.

1.6.2.7 Remblais

Les matériaux nécessaires à l’exécution des remblais proviennent des déblais ou d’empruntsfournissant des sols graveleux latéritiques répondant aux spécifications requises pour ce type detravaux.Les lieux d’emprunts peuvent être proposés par l’attributaire après approbation du Maîtred’œuvre sur la base des résultats des essais de reconnaissance du sol de ces sites.Les matériaux pour remblais doivent être exempts d’éléments végétaux, d’humus, de matièresorganiques, de micro-organismes (la teneur maximale en matières organiques est de 1%) et depierres dont la grosseur dépasse 10 cm de diamètre. Ils doivent présenter les caractéristiquessuivantes :

Indice CBR à 4 jours d’imbibition

Indice de plasticité

Dimension du plus gros élément

% des éléments passant à 0,08 mm

> 10 à 95% de l’OPM

< 30

75 mm

< 50 %

En règle générale, tous les matériaux provenant de déblais seront réutilisés encorps de remblais, à l’exception toutefois des matériaux contenant plus de 0,5%en poids de matières organiques, des vases, des matériaux très argileux dont lalimite de liquidité (L.L.) serait supérieure à 60% , des sols fins saturés ouproches de la saturation en eau et des matériaux pollués.

1.6.3 Contrôle de la qualité des matériaux1.6.3.1 Ciments

En cas de doute sur la qualité, le Maître d’œuvre peut exiger des essais à effectuer par leLNBTP. Dans ce cas, les essais qui sont effectués en vue du contrôle de la qualité des ciments seconforment notamment aux spécifications ci-après :

Vitesse de prise début de prise à 20°C supérieur à 1 heure 30 minutesExpansion à chaud et àfroid

inférieure à 10 mm

Retrait à 28 jours d’âge inférieur à 800 micromètres par mètreClasse de résistance résistances à 7 et 28 jours d’âge doivent être supérieures ou

Page 47: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

47

égale à 270kg/cm²Analyses chimiques teneurs en anhydride sulfurique (SO3), en magnésie (MgO)

et en chlore doivent être respectivement inférieures à 4%, 5%et 0,05%.

Mesure de la surfacespécifique

(par le perméabilimètre de BLAINE)

Le ciment aura la même provenance, si possible, durant tout le chantier etdevra être agréé par le Maître d’œuvre.

Les ciments seront livrés sur le chantier en sacs plombés dont on connaît le poids. Tout cimenthumide ou ayant été altéré par l'humidité sera rejeté.

Le ciment est stocké dans des silos ou des magasins étanches à l’eau en évitant le contact avec lesol. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé. L’emploi de ciments reconditionnés eststrictement interdit. Le Maître d’œuvre pourra, à un moment quelconque, faire un prélèvementsur le stock et le soumettre aux épreuves de contrôle.

L’Entrepreneur est tenu d’utiliser pour chaque ouvrage un ciment de même type, de mêmeclasse et de même provenance et il fournira au Maître d’œuvre toutes les indications à ce sujetpour tous les ciments qu’il propose d’utiliser pour les différents ouvrages.

Chaque lot de ciment C.P.A. livré sur chantier devra être agréé par le Maître d’œuvre quiprescrira le cas échéant à l’Entrepreneur de faire réaliser aux frais de ce dernier, des essaisprouvant qu’il est bien conforme aux caractéristiques annoncées, notamment en ce qui concerneles résistances nominales en compression (et en traction), la vitesse de prise, la finesse demouture.

Un prélèvement doit être fait au moment de la fourniture sur le chantier et 10 jours avant lamise en œuvre du ciment, en vue de déterminer la résistance à la compression, la prise et ladéformation à froid et à chaud. D’autres essais peuvent être réalisés en cas de doute sur laqualité des ciments fournis sur demande du Maître d’œuvre. Ces essais seront faitsimpérativement au LNBTP.

Si un essai n’atteint pas les résultats escomptés, le lot de ciment ayant donnél’échantillon est réputé défectueux et doit être renvoyé dans un délai de 24heures.

Les frais de prélèvements d’échantillons, la confection des éprouvettes, leurconservation et leur transport sont à la charge de l’attributaire.

1.6.3.2 Bétons et mortiers

Les bétons et mortiers à employer pour les différents ouvrages du marché sont classés dans letableau suivant :

Classe du bétonou mortier

Dosage min.en cimentkg/m³

Dimensionmaximum del’agrégat mm

Résistance moyenne à lacompression sur cylindre(en kg/cm²)à 7 jours à 28 jours

Page 48: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

48

C-150

C-300

C-350

M-300

M-400

150

300

350

300

400

30

20

20

2

2

50

-

225

-

100

100

230

270

-

150

La composition exacte de chaque type de béton et mortier est étudiée au LNBTP.

L’affaissement du béton frais mesuré au cône d’Abraham est compris entre 4 et 8 cm. Lacompacité du béton ne doit pas être inférieure à 0,90. Le rapport C/E est supérieur à 1,9.Les résistances à 7 et 28 jours doivent être au moins égales à celles indiquées dans le tableau ci-avant.

Pour le béton armé, résistance après 28 jours : 270 bars à l’écrasement des cubes de 20x20x20.

Le dosage indicatif pour le béton c-350: 350 kg ciment, 500 l de sable, 900 l de gravier, C/Esupérieur à 1,9

La composition définitive en granulats est déterminée par le LaboratoireNational du Bâtiment et des Travaux Publics (L.N.B.T.P.) et cela avant toutbétonnage. Le coût des essais sera à charge de l’Entreprise.

1.6.4 Mise en œuvre des matériaux.1.6.4.1 Bétons.

Fabrication du béton

Le matériel choisi par l'Entrepreneur, tant pour la fabrication du béton et la préfabrication deséléments en béton ainsi que pour son transport, devra au préalable être agrée par le Maîtred’œuvre. Il devra permettre de faire varier, en cas de besoin, les dosages des élémentsconstitutifs.

La détermination de la composition définitive en granulats sera confiée au Laboratoire Nationaldu Bâtiment et des Travaux Publics et des cubes de béton d’essais seront confectionnés etécrasés à 7 jours, 14 jours et à 28 jours (minimum 3 cubes par essai). Les cubes sont fabriquésdans les mêmes conditions que celles du chantier (malaxage, vibration, arrosage).

Pour ne pas retarder le démarrage des travaux de béton, l’Entrepreneur est tenude faire procéder à ces essais au moins 20 jours avant le début des travaux debétonnage. L'appareil assurant le dosage de l'eau de gâchage devra posséder undispositif de sécurité suffisant, interdisant toute possibilité d'ajouter de l'eau àune gâchée après déversement de la dose prescrite.

Le Maître d’œuvre se réserve le droit d'exiger à tout moment les pièces comptables del'Entrepreneur relatives aux tonnages de ciments reçus sur le chantier.

Le Maître d’œuvre se réserve la possibilité d'effectuer la vérification des bascules doseuses, sansque l'Entrepreneur puisse avoir droit à l'indemnité, quand il le juge utile, mais en principeavant le début d'un poste de bétonnage, sauf en cas d'urgence.

Dans le cas où ces vérifications montreraient que les dosages prévus ne sont pas respectés, auxtolérances près qui auront été fixées par les essais préalables, l'Entrepreneur sera tenu de

Page 49: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

49

procéder immédiatement aux corrections et aux réglages nécessaires sans pouvoir prétendre àêtre indemnisé.

Les bétons seront transportés du lieu de fabrication au lieu d'emploi dans des bennes spéciales,de manière à ne permettre aucune ségrégation des éléments du béton, ni aucun commencementde prise avant ou pendant la mise en œuvre et à empêcher tout délavage par la pluie.

Mise en œuvre du béton

Le béton devra être mis en œuvre aussitôt que possible après la fabrication. Le béton qui neserait pas en place dans le délai fixé par le Maître d’œuvre, ou qui se serait desséché ou quiaurait commencé à faire prise sera rejeté.

Les procédés de mise en œuvre du béton seront soumis par l'Entrepreneurà l'agrément du Maître d’œuvre. Ils devront être conçus pour éviter laségrégation et assurer un remplissage régulier des coffrages.

Le béton ne devra pas tomber librement d'une hauteur supérieure à 1,50 m, sauf autorisation duMaître d’œuvre.

La mise en œuvre sera complétée par vibration. Les appareils de vibration serontsoumis à l'agrément du Maître d’œuvre ; leur puissance et leur rayon d'action dans le bétonseront précisés. Leur efficacité sera contrôlée par des essais sur le chantier.

Les vibreurs devront présenter des dimensions telles qu'ils puissent atteindreavec leur rayon d'action toutes les parties de béton à vibrer.

Coulage et reprise.

La superposition d'une couche de béton frais à une couche déjà mise en œuvre ne sera pasconsidérée comme une reprise si le béton sous-jacent peut être revibré.

Dans les reprises, il faut d'abord nettoyer la partie existante et la rendre rugueuse pouraméliorer l'adhérence de la partie à couler.

Si le coulage a été interrompu pour une raison quelconque, il pourra être repris, mais onnettoiera à vif pour faire apparaître les graviers. On mouillera l'ancien béton assez longtempspour qu'il soit bien imbibé avant d'être mis en contact avec le béton frais. On évitera l'emploi debarbotine de ciment, mais on augmentera le dosage de la première couche de béton en contactavec la surface de reprise en diminuant si possible le diamètre des gros grains. Aucun arrêt decoulage ne sera fait à proximité d'une poutre ou poteau.

L'arrêt de coulage aura une pente approximative de 30° et ne devra pas présenter de surfaceplane.

Le béton sera protégé en temps de grosse chaleur jusqu'à ce que la prise soit complète et onarrêtera toute nouvelle coulée si l'on ne dispose pas de moyens efficaces pour prévenir les effetsnuisibles de la chaleur.

Les coffrages en bois seront maintenus humides jusqu'au durcissement escompté.

L'arrosage des bétons frais sera effectué de telle sorte qu'il n'ait pas pour effet de détériorer lesparties superficielles.

Le bois de coffrage doit être propre et régulier et doit permettre d’obtenir un béton lisse aprèsdécoffrage.

Page 50: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

50

Les bétons, qui restent apparents, seront coulés dans des coffrages lisses. Lesenduits qui seront réalisé à posteriori seront à charge de l'Entrepreneur.

Cure des bétons

La cure des bétons sera assurée par humidification. Le béton sera maintenu humide pendantsept (07) jours au moins après la prise.

Les moyens à employer seront soit des toiles, nattes ou paillassons maintenus constammenthumides, soit un arrosage léger et permanent des surfaces. L'arrosage intermittent des surfacesest interdit.

Les coffrages imperméables seront maintenus humides de la même façon.

Il est interdit de faire supporter des charges quelconques à un béton, notamment d'y circuler etd'y faire procéder à des installations avant que le Maître d’œuvre ait jugé la résistance de cebéton suffisante.

L'Entrepreneur sera tenu responsable de toute dégradation occasionnée aux ouvrages, soit parune utilisation à charge trop forte du béton n'ayant pas encore la résistance prescrite, soit par laprésence et l'agencement de ses installations.

Adjuvants pour la confection du béton

L’emploi d’adjuvants pour la confection des bétons sera soumis à l’accord préalable du Maîtred’œuvre.

A l’appui de sa demande tendant à l’emploi des adjuvants, l’Entrepreneur joindra les résultatsdes analyses ou essais effectués.

Réservations

Le prix du béton comprend toutes les réservations nécessaires au passage des canalisations detoutes natures.

Toutes les réservations doivent être obligatoirement prévues dans les coffrages avant de coulerles bétons.

L'Entrepreneur est censé avoir pris connaissances des plans des équipements divers quinécessitent des réservations dans le béton, la pose de fourreaux, d'accessoires de scellement etdivers.

Les percements et découpes à posteriori dans les ouvrages en béton armé sontproscrits, sauf pour la mise en œuvre des scellements prévus à cet effet commedouilles autoforantes, etc.

1.6.4.2 Aciers d’armatures.

Les armatures seront au moment de leurs mises en œuvre propres sans trace de rouille nonadhérente, de terre, de peinture, de la graisse ou toute autre matière nuisible. Elles serontplacées conformément aux indications des plans et attachées pour résister sans déplacementsaux efforts subis pendant la mise en œuvre.

Les barres seront coupées et cintrées à froid. Le pliage des barres devra être effectué surmandrins par cintreuse mécanique. Le redressement des barres à haute adhérence est interdit.

Page 51: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

51

Elles sont soigneusement ligaturées au moyen de ligatures métalliques et calées au moyen dedés en béton de qualité comparable à celui de l'ouvrage, ou de pièces spéciales en matièressynthétiques.

Les armatures devront être parfaitement enrobées par le béton.

L'enrobage minimal des armatures est :

de 50 mm pour les ouvrages enterrés

de 25 mm pour le béton en élévation.

Le recouvrement minimal est de 40 fois le diamètre.

1.6.4.3 Maçonneries.

Maçonneries en moellons.

Les maçonneries sont exécutées en moellons durs et sains extraits de rochesindécomposables à l’air ou l’humidité, de forme plus ou moins régulière et de dimensionsvariées.

La provenance des moellons et des échantillons seront soumis à l’approbation du Maître del’ouvrage. Les moellons sont posés suivant leur appareillage et réalisées de telle sortequ’une assise horizontale soit obtenue environ tous les 40 cm

Les moellons sont préalablement humidifiés avant d'être posés. Les moellons sont dresséspour enlever les angles vifs, les bosses dans le lit de pose ou le lit d’attente de la pierre. Ilssont posés à bain soufflant de mortier. Les tâches du mortier sur les moellons sontimmédiatement enlevées.

Les joints ont une épaisseur maximale de 3 cm, dessinent une mosaïque du type « opusincertum » et sont saillants. Il n’est pas fait de remplissage de joints apparents par de lapierraille. Les joints ne sont pas superposés dans le même plan vertical (coups de sabre àéviter). Des barbacanes en PVC ø 20 à 30mm sont disposées en quinconce tous les 100 cmdans le cas des murs de soutènement et tous les 50 cm pour les caniveaux.

Un chapeau en ciment taloché de 3 à 5 cm d’épaisseur dosé à 400 kg/m3 est réalisé à la têtedes murs de soutènement et des caniveaux. Les murs de soutènement reçoivent une légèrepente d’écoulement des eaux pluviales.

L’ouvrage comprend le rejointoyage légèrement en retrait par rapport au niveau des parementsà exécuter après l’exécution des maçonneries en moellons et le nettoyage de toutes les traces demortier qui subsisteraient sur ces parements.

Maçonneries en briques cuites

Les travaux de maçonnerie sont exécutés avec des briques en terre cuite pleine artisanales.Un échantillon sera remis avant l'exécution des travaux à l'agrément du Maître d’œuvre.

Les briques d’argile bien cuites sont dimension 21cm x 10cm x 6,5cm, non vitrifiés, noncrevassés, ni écaillés, non friables.

Tolérances dimensionnelles : + 4mm pour la longueur et + 2mm pour lalargeur et l’épaisseur.

Page 52: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

52

Les briques doivent donner un son clair lorsqu’elles sont frappées l’une sur l’autre.

La résistance à la compression est de 6 kg/cm². L’absorption à l’eau est inférieure à 15% dupoids sec. Les briques de façade sont de même couleur.

La mise en œuvre se fait avec un fer à béton de 10mm. L’appareillage est boutisse-panneresse pour tous les murs.

Les murs sont montés d'aplomb, de niveau et droits, les joints sont d'égale épaisseur. Lesarêtes apparaîtront régulières d'aplomb et sans épaufrures.

Les briques sont préalablement humidifiées avant d'être posés.

Les joints verticaux sont alternés et ont une épaisseur minimum de ± 8 mm. Les briques qui nesont pas entières sont sciées d'équerre et non cassées à la truelle. Les joints horizontaux ont uneépaisseur de ± 8 mm minimum.

Lorsque la maçonnerie est apparente le jointoiement se fait à posteriori. Les maçonneries sontdonc exécutées à joint ouvert d'une profondeur minimum de 1 cm.

L'implantation des ouvrages devra être rigoureuse et le respect des côtes absolu pour permettrela pose, sans retouche, des éléments d'ouvrages des autres corps d'état et des installationsprévues.

En aucun cas, il ne sera toléré d'erreur supérieure à 1cm maximum.

S'il est constaté un dépassement des tolérances la démolition et la reconstruction des élémentsdéfectueux seront exigées. Aucun faux aplomb ne sera toléré.

Le mortier est dosé à 300 kg de ciment / m³ de sable.

Les eaux de gâchage sont propres, non acide.

Les sables sont des sables rudes de rivières ou des sables jaunes de carrière, ils sont exemptsd'argiles, de matières organiques, etc. La teneur en matières organiques est telle que l'essaicolorimétrique ne donne pas une teinte plus sombre que le jaune ambre.

Les maçonneries en contact avec des éléments verticaux en béton armé (colonnes, voiles, etc.)sont toujours reliées à ces derniers au moyen de fer plats ou d'armatures en attente. Ceséléments, à raison d’une pièce minimum tous les deux tas sont compris dans les prix unitairesdes maçonneries.

Les bacs à mortier sont nettoyés tous les soirs. Lorsque sa prise a débuté dans le bac, il est jeté.

Toutes les maçonneries finissant avec une pente (par exemples un pignon sous la toiture) sontterminées avec du béton non armé suivant la pente exacte. Ces bétons sont comptés dans lesquantités des maçonneries et comptés au prix unitaire de la maçonnerie en question.

Les maçonneries seront protégées contre :

les effets des intempéries, par temps sec notamment, elles seront arrosées fréquemmentmais légèrement pour qu'elles ne dessèchent pas;

les ébranlements dus aux dépôts des matériaux, clous, charrois, engins;

les risques d'épaufrure des arêtes;

les tâches de mortier et coulures de laitance de béton.

Après une interruption, l'arase de reprise sera ravivée, nettoyée et humectée convenablement.

Page 53: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

53

Les parties endommagées seront démolies jusqu'à la partie saine, l'arase de reprise étant ensuitetraitée comme ci-dessus. Les chutes de terres ou autres matériaux dans les maçonneries quellesqu'elles soient, seront soigneusement évitées.

Toutes les traces de mortier, laitances et autres taches seront nettoyées.

1.6.4.4 Toitures.

En général sauf indications contraires aux plans, les structures sont exécutées en aciermarchand et assemblées par soudure. Les soudures seront réalisées avec un maximum de soin,de façon régulière et sans interruption.

Les extrémités libres des tubes seront toujours fermées hermétiquement parsoudure d'une plaque en acier de même épaisseur que la paroi du tube.

Toutes les soudures sont électriques. Elles sont parfaitement meulées ou limées pour obtenirune surface et un aspect lisse exempt de toutes aspérités. En cas d'une soudure à modifier surchantier, la surface à souder sera d'abord nettoyée convenablement et débarrassée de toutestraces de peinture.

Toutes les pièces seront scellées soit directement dans la maçonnerie, soit à l'aide d'une plaquede répartition soudée à la structure du béton armé.

Toutes les pièces des constructions métalliques seront peintes. Elles recevront deux couchesd’antirouille et deux couches de peinture glycérophtalique.

Le choix des produits de peinture et du mode d'application de produits est de laresponsabilité de l'Entrepreneur, sauf pour l'application des couches primairesoù l'emploi de la brosse est obligatoire.

Les travaux de peinture comprennent : Préparation des Surfaces Les surfaces doivent être nettoyées par projections d'abrasif ou par grattage et

brossage soignés à la brosse métallique, soigneusement dégraissée par solvantapproprié, lavée à l'eau douce et séchée.

Les surfaces ont reçu une peinture primaire en atelier. Lors des travaux de mise enoeuvre des dégradations de cette couche ont été réalisées sur des surfaces mêmeréduites. Il est conseillé de procéder à des retouches par brossage et dégraissage.

Avant le commencement de travaux de peinture l'Entrepreneur doit solliciterl'agrément du Maître d’Oeuvre.

Peinture primer antirouille L'application de 2 couches de peinture antirouille comme primer sera réalisée, l'une à

l'atelier l'autre sur chantier. Peinture de finition. La peinture de finition se posera en deux couches de peinture émail glycérophtalique

de couleur chocolat, bleue ou jaune.Tous les travaux de peinture sont inclus dans les prix des pièces métalliques.

1.6.4.5 Huisseries et Menuiseries

Les aciers employés pour les ouvrages sont des aciers laminés à chaud, non alliés, d'usagecourant et suivant définition des normes en vigueur.

Page 54: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

54

Ils présentent des profils et dimensions correspondant aux besoins, choisis dans les profilscommerciaux, exempts de défauts, criques, gerçures, failles ou autres défauts préjudiciables àleur emploi.

Les profilés doivent être bien dressés, bien dégauchis, éventuellement bien forgés et parés et lesassemblages parfaitement ajustés.Les faux plis et les pliures sont une cause de refus des ouvrages.

Quincaillerie

La documentation technique ainsi qu'un échantillon de chaque serrure, poignée, verrou etautres accessoires sont présentés au bureau d'études pour approbation, en une seule fois, auplus tard 1 mois avant la mise en œuvre.La quincaillerie est de première qualité et conforme aux spécifications techniques. Chaque cléest numérotée et fournie en 3 exemplaires.

Les clés sont remises au Maître de l'ouvrage le jour de la réception provisoire.

Les portes en acier sont équipées de trois paumelles en acier dit électriques à souder, à nœudfermé avec bague en laiton et broche en acier, de dimension minimum hauteur 100 mm, 16mm, broche 9 mm.Les portes bois sont équipées de 3 paumelles en acier roulé, lames droites à bouts carrés, nœudfermé par un bouchon en acier et soudé, bague en laiton, broche en acier ; lame femelle pourbois et lame mâle à souder.La paumelle centrale est montée après la pose de la porte.

Les serrures sont de type YALE ou équivalent et leur qualité doit être la première sur le marché.Avant toute fourniture, l’Entrepreneur fournira un échantillon pour approbation par le Maîtred’œuvre.

Plans d'exécution

L'Entrepreneur soumet à l'agrément du Maître d’œuvre tous les plans détaillés pour l'exécutiondes différents ensembles, et ce, avant la mise en fabrication. Ces plans doivent reprendre lescoupes et détails à l'échelle 1/1 et les élévations à l'échelle 1/10, si ces dernières ne figurent passur les plans d'architecture.Ces mêmes plans d'exécution doivent également préciser les différents types de quincaillerieschoisies préalablement par le Maître d’œuvre ou proposés par l'Entrepreneur.

Etendue des ouvrages

L'Entrepreneur comprend dans le prix unitaire des ensembles : les chambranles ou cadres dormants; le remplissage au béton des cadres de portes sur tous les côtés; les feuilles de portes; la vitrerie posée; les panneaux éventuels de remplissage; la serrurerie et quincaillerie complète; la pose et le réglage de l'ensemble, y compris les accessoires de pose; le resserrage intérieur au mastic; le resserrage extérieur au mastic suivant les spécifications techniques particulières; le contrôle sur chantier des dimensions indiquées dans les plans; le nettoyage complet des ensembles après la pose et à la fin du chantier, avant la réception provisoire; peinture anticorrosive et peinture de finition.

Les chambranles de portes et les châssis de fenêtres sont réalisés en profilés d’acier doux type ½HS ou H.S. assemblés par soudure électrique, sauf indications différentes des plans ou des

Page 55: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

55

articles ci-après. Les cadres des fenêtres sont en profilés ½ HS ou HS. Les dimensions figurantaux plans doivent être rigoureusement respectées.

Les barreaux de protection sont constitués de tubes 16x16 ou conières 25x25x3 (voir bordereaudes huisseries). Ils sont fixés par soudure tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des profilés.

Sur les pavements des ouvrages de menuiserie métallique, les soudures ne peuvent présenteraucune discontinuité. En outre, les traces de soudure sont soigneusement enlevées par meulagesur toutes les faces ou elles seraient nuisibles à l’aspect ou au bon fonctionnement.

Les piédroits de toutes les huisseries sont munis de pattes de scellement de 200 mm delongueur, distantes de 60 cm maximum, avec un minimum de 2 pièces par côté :

lorsqu’une huisserie est à poser dans une maçonnerie dont une face au moins estdestinée à rester apparente, le cadre dormant est mis en place et convenablementétançonné avant l’érection de la maçonnerie, les pattes de scellement sont ancréesdans les joints horizontaux de la maçonnerie au fur et à mesure de l’avancement decelle-ci.

Lorsqu’une huisserie est à poser dans une maçonnerie dont les deux faces sont destinéesà être enduites, elle peut être mise en place après érection de la maçonnerie, dans lecas, le resserrage du cadre dormant est fait au béton avant tout début des travauxd’enduit et de revêtement de sol.

Tolérance de pose :

Verticalité : 1 mm/m dans le plan de huisserie et dans le plan perpendiculaire. Horizontalité : 1 mm pour les largeurs inférieures ou légales à 1,50 m, 2 mm au delà, NIVEAU : 3 mm au-dessus de la cote théorique, 0 mm en-dessous de la cote théorique, Jeux des ouvrages : entre rive et sol fini : maximum 7 mm. Entre ouvrant et dormant ou entre ouvrants : maximum 3 mm La variation de ces jeux ne peut excéder 1 mm/m.

Dans le prix de tous les postes de ce chapitre sont compris : les quincailleries, laserrurerie, la vitrerie et les barreaux.

Les feuilles de portes métalliques pleines sont constituées d’un cadre en profilés de tôle pliée(type « bouteille » 94x33 mm) et d’une tôle plane épaisseur minimum 1,5 mm soudé dans lecadre. Les profilés sont coupés à onglet et soudés sur toute la longueur des découpes. Chaqueventail comporte 3 paumelles à souder (hauteur minimum 100 mm, minimum 16 mm avecbroche en acier et bague en laiton).

Les portes intérieures sont en bois, planes et composées de deux feuilles de multiplex ou dehardboard disposées de part et d’autre d’une armature entourée d’un contre-montant et d’unecouvre-champ.

Dimensions :Voir plan.

Constitution :La feuille de porte est constituée d’une âme encadrée d’un bâti. L’âme (partie centrale de lafeuille de porte) est pleine ou tubulaire, lattée ou en bois reconstitué.

Les portes à âme pleine possèdent une âme constituée d’un panneau à parois lisses enfibres de bois agglomérées ou en fibres de lin agglomérées.Le bâti est composé de deux montants verticaux, d’une traverse supérieure et d’unetraverse inférieure.

Page 56: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

56

Pour permettre la fixation des serrures et la mise en œuvre de la porte indifféremmentdans un sens ou dans l’autre, la largeur des deux montants, sur une longueur de 225 mmde part et d’autre de la médiane horizontale de la porte, est au moins égale à 100 mm.Des fourrures supplémentaires peuvent être prévues, suivant les besoins, pour la fixationdes verrous, boutons, fermetures et autres accessoires.

Face extérieure de la feuille de porte :Elle est constituée d’une feuille de multiplex ou de hardboard. La feuille de multiplex estconstituée par un nombre impair de plis (couches de bois) collés sous pression les uns surles autres, le fil de chacun d’eux étant disposé suivant des angles déterminés d’unemanière symétrique par rapport au fil du pli central.Le fil des faces apparentes est parallèle à la plus grande dimension de la feuille de porte.Les faces sont rigoureusement planes et ne présentent ni ride, ni ampoule, ni tache, niexsudation de colle, ni échauffourée, ni moisissure, ni cloques, ni fente, ni affaissement, nigerce, ni arrachement, ni perce, aucune réparation ni aucun masticage n’étant tolérés,sauf dans le cas des portes à peindre et des réparations normales pour menuiseries àpeindre et en nombre limité sont tolérées.L’épaisseur de la feuille de multiplex ou hardboard, après ponçage ou raclage est au moins de 4mm.

Finition :Finition à peindre : L’essence des feuilles de multiplex est laissée au choix del’Entrepreneur. La feuille de hardboard par contre est revêtue à l’usine, d’une peinture derésine artificielle. Toutes les faces des portes sont peintes.Finition à vernir : La nature de l’essence des feuilles de multiplex ou de la feuille debois collée sur le hardboard est fixée par le Cahier Spécial des Charges et choisie parmi lesessences de qualité reconnue. En cas d’absence d’indication du Cahier Spécial desCharges, l’essence est identique à celle des menuiseries à vernir, se trouvant dans leslocaux fermés par les portes, ou donner un aspect identique après vernissage.Les contre-montants ou les couvre-champs sont assortis (même essence).Toutes les faces des portes sont peintes finition vernis.

Assemblages :L’usage des clous ou de vis de consolidation est interdit. Le collage des feuilles demultiplex ou de hardboard sur bâti doit obligatoirement se faire à la presse sous pression(environ 4 kg /cm2) au moyen de colle formolurée.

Les montants des chambranles de portes sont reliés à la partie inférieure par une pièced’écartement qui est noyée ultérieurement dans le revêtement de sol. Ils sont munis d’une gâcheavec boîte pour recevoir le père et le lançant de la serrure.

La quincaillerie pour l’ensemble des ouvrages à réaliser est parfaitement unifiée.quincaillerie sont protégées contre l’oxydation par le fabricant, soit par chromage, nickelage ouanodisation, soit constituée d’un Les articles de même type sont toujours de même marque etmême modèle. Toutes les pièces de matériau inoxydable, toute peinture appliquée avant ouaprès pose étant prohibée.

Détail de quincailleries à prévoir :Les serrures à cylindre sont livrées avec 3 clefs. Les serrures sont de la meilleure marqueYALE ou équivalent.A la réception provisoire, toutes les clefs sont répertoriées et classées sur unpanneau fourni par l’Entrepreneur. Le Maître d’œuvre est en droit de réclamer le

Page 57: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

57

remplacement de tout cylindre dont il suppose qu’un membre du personnel del’Entrepreneur possède une copie de la clef au moment de la remise.

La pose est faite au moyen de mastic spécial pour huisseries métalliques. Les cales àvitrage sont en matière élastique (néoprène ou autre). La pose de vitrages n’est effectuéeque sur support en bon état, propres exempts de poussière et de graisse, et traités contrel’oxydation comme indiqué ci-dessous. L’utilisation du mastic de 1ère qualité typeRUDI PAINTS ou équivalent est de rigueur ou celle des parcloses en aciertubulaire ou en U12 x 12 x 1,25 vissées ou en tubes 16x16 visées estrecommandée.

Toutes les surfaces métalliques sont nettoyées à la brosse et reçoivent, avant pose, deux couchesde peinture antirouille (même prescriptions que pour les charpentes). Les surfaces métalliquesvisibles après pose reçoivent une peinture de finition 100% acrylique. La teinte est choisie par leMaître d’Œuvre et/ou le Maître de l’Ouvrage. Il est appliqué au moins deux couches. Ce nombredoit être augmenté si l’opacité ou l’uni après séchage ne sont pas parfaits. Chaque couche estprécédée d’un léger ponçage.

Composition de la peinture pour huisseries.

38 à 40% de résines glycérophtaliques 32 à 33% de dioxyde de titane rutile Solvants constitués essentiellement d’hydrocarbures aliphatiques.

Les portes en bois sont peintes suivant les processus suivant : une couche de primer surfacer aux résines oléo glycérophtaliques et huiles siccatives.Masticage des trous et fissures à l’enduit gras Ponçage et application d’une couche d’émail glycérophtalique, teinte à déterminer par le

Maître d’œuvre Léger ponçage et application d’une deuxième couche d’émail glycérophtalique Si l’opacité ou l’uni obtenu après séchage ne sont pas parfaits, un nouveau ponçage et

une troisième couche d’émail sont appliqués par l’Entrepreneur à ses frais.

Conditions d'exécutionProtection des ouvrages : Sablage et couche primaire de peinture anticorrosive 20microns minimum. Le sablage est réalisé à blanc suivant les prescriptions réglementantl'usage des produits à base de silice. Il doit être suivi d'un brossage et d'un dépoussiérageau jet d'air.Soudures : Les soudures doivent être exécutées avec le minimum de reprises etprovoquer la fusion totale sur l'épaisseur des bords, avec une liaison parfaite de part enpart, sans collage, ni vide, ni soufflure et avec une légère surcharge à la surface.Finition des surfaces : Les ouvrages en métaux ferreux sont peints, d'une couche depeinture anticorrosive appliquée à l'atelier, d'une deuxième couche de peintureanticorrosive au chantier. Et minimum deux couches de peinture glycérophtalique ouépoxy seront appliquées pour les extérieures comme peinture de finition.

1.6.4.6 Peinture.

Les peintures seront appliquées sur un support sec, propre et exempt de poussière etd'impuretés.

Les murs seront débarrassés de tous défauts tels que coulées de mortier et de béton, etc., lesfissures seront convenablement rebouchées. Les murs seront préalablement enduits par unecouche liquide de fixation. Les peintures seront appliquées en 2 ou 3 couches.

Page 58: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

58

Les sols, huisseries seront convenablement protégées afin d'éviter toutes taches.

Les travaux de peinture comprennent une application préalable en 2 couches de la chaux.

Les sols et autres doivent être parfaitement propre et exempt de toutes tachespour les diverses réceptions.

1.6.5 Plans d’exécution, métré et notes de calcul.Avant tout commencement des travaux et pour chaque corps de travaux,l’Entrepreneur est tenu d’établir à ses frais et de soumettre à l’approbation duMaître d’œuvre les différents plans d’exécution avec les métrés et toutesjustifications.

Il établira les plans d’exécution modifiés, dans les mêmes conditions que ceuxénumérés au programme d’exécution des travaux en cours. Les plans et notes decalculs seront réalisés par l'Entrepreneur.

Ils devront être remis au moins quinze jours avant la mise en œuvre prévue sur leplanning des travaux, pour approbation par le Maître d’Œuvre.

1.6.6 Exigences environnementalesLes exigences d’atténuation s’appliquent à l’ensemble des interventions pour la réalisation duProjet. Elles visent à atténuer les nuisances environnementales liées au chantier. Ces mesuressont :

- Les chantiers devront être signalés de manière à être visibles de jour comme de nuit. Despanneaux d’avertissement seront disposés à distance suffisante pour permettre auxautomobilistes de ralentir.

- Les engins utilisés devront être de taille et de conception adaptées à la nature des travaux etéquipés d’avertisseur de recul. Les engins très bruyants devront être insonorisés le pluspossible.

- Les déchets solides et liquides générés par le chantier y compris emballages, déchetsalimentaires, etc., devront être collectés et évacués vers une décharge adéquate. Enparticulier, les huiles de vidange seront soigneusement recueillies dans des récipientsétanches, déposées dans des lieux où elles ne menaceront pas l’environnement et nedevront en aucun cas être déversées dans des cours d’eau, buses ou fossés latéraux.

- Sur les zones d’emprunt, la terre végétale superficielle sera décapée et mise en réserve avantextraction des matériaux routiers utilisables. Elles doivent être aménagées aprèsexploitation pour en restituer le plus possible la morphologie d’un milieu naturel encomblant les excavations, en restituant en surface la terre végétale mise en réserve et enrevégétalisant à l’aide d’espèces ligneuses à croissance rapide et adaptée à l’écologie dumilieu.

- A la fin des travaux, les sols agricoles compactés par les passages d’engins devront êtreameublis et remis dans un état propice à la culture. Tous les objets et déchets laissés par lechantier devront être enlevés.

1.6.6.1 Aménager cconformément aux plans.

- La protection de talus en terre contre l’érosion par engazonnement et plantation desherbes antiérosives telles que tripsacum laxum ;

- La plantation des arbustes décoratifs et ombragés ;- L’évacuation des eaux pluviales hors bâtiment :

caniveaux maçonnés,

Page 59: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

59

puisards, dallettes ou grilles de passages sur caniveaux, etc… ;

- L’aménagement des plateformes individuelles bien stabilisées contre l’érosion pourrecevoir les différents ouvrages.

1.6.6.2 Mesures spécifiques de renforcement des impacts positifs.

Phase de préparation du site.

Impacts négatifs Mesures de mitigation

- Abattage d’arbres - Plantation de compensation- Poussière et gaz d’échappement des

engins de préparation du terrain- Doter les conducteurs d’engins de masques à

poussières et exiger leur port

En cours de construction.

Impacts négatifs Mesures de mitigation

- Pollution par les déchets solides etliquides lors des travaux deconstruction

- Évacuer les déchets solides dans les déchargesofficielles ou dans les carrières désaffectéesaménagées au préalable;

- Doter le chantier de latrines suffisantes.- Risques d’accidents pour les ouvriers - Équiper les ouvriers de casques, de soulier pour

éviter les accidents;- Signaler la présence des travaux pour éviter tout

risque d’accident;- Signaler les zones de chantier, les passages des

engins.- Pollution et nuisance ; dégradation

du cadre de vie due au transport dematériaux et à leur manipulation

- Exiger la couverture des camions de transport.

- Non recrutement de main d’œuvrelocale

- Recrutement par l’entreprise des tâcherons auniveau local ou des ouvriers spécialisés

- Mauvaise qualité des ouvrages - Mettre en place un système rigoureux de contrôle : lesurveillant du maître d’œuvre doit rester surchantier pour contrôle régulier;

- Utiliser les ouvriers qualifiés;- Lier le paiement de la dernière tranche du contrat à

la réception définitive.- Propagation des IST/VIH-SIDA - Sensibilisation des ouvriers et de la population du

site.

1.7 Programme d'exécution des travaux.1.7.1 Au démarrage du chantierDans un délai de quinze (15) jours à dater de l’ordre de commencer les travaux, l’Entrepreneurdevra fournir :

l’organigramme de la direction du personnel de maîtrise du chantier avecles noms, qualifications et fonctions des divers agents ;

le programme détaillé d’exécution de l’ensemble des travaux, traduits sousforme de graphique de GANTT (planning à barres) afin de faciliter satenue à jour et son utilisation.

Page 60: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

60

Ce programme prévisionnel comportera notamment toutes les indications relatives :

aux installations de chantier ; aux déplacements ou aux préservations des réseaux existants ; aux dispositions prises relativement à la circulation ; à l’ensemble des travaux de terrassement et de construction, avec indication des moyens

en personnel et en équipement utilisé, les gisements des matériaux, les sites ded’emprunt et de dépôt;

à l’ensemble des ouvrages et travaux à exécuter.

Il précisera:

les dispositions, méthodes et modes d’exécution que l’Entrepreneur propose d’adopterpour la réalisation des travaux ;

l’organisation, les moyens et les procédures dans le temps et les phasages entre lestravaux ;

les cadences d’exécution ; l’évolution des effectifs sur chantier.

Le maître d’œuvre dispose d’un délai de quinze (15) jours pour présenter ses observations surles programmes qui lui sont soumis par l’Entrepreneur.

Le démarrage effectif des travaux sera subordonné à la présentation du planning détaillé auMaître d’œuvre sans que les délais soient de ce fait prolongés.

1.7.2 En cours d’exécution des travaux.L’Entrepreneur soumet pour visa au Maître d’œuvre en quatre (04) exemplaires en fonction duprogramme, au fur et à mesure de l’avancement des travaux et au plus tard vingt (20) joursavant le début des travaux concernés, les documents, plans, dessins et notes de calculsd’ouvrages, etc.… établis à ses soins.

Les études établis par des sous-traitants éventuels présentés portent leur visa et sont présentéeségalement au Maître d’œuvre par l’Entrepreneur et sous sa seule responsabilité.

Le Maître d’œuvre dispose d’un délai de quinze (15) jours pour viser chaque plan et faireconnaître les modifications à y apporter.L’Entrepreneur remet alors au Maître d’œuvre, dans les quinze (15) jours, quatre (04)exemplaires des documents d’exécution et un contre-calque, établis en tenant compte desobservations du Maître d’œuvre.Le visa du Maître d’œuvre ne diminue en rien les responsabilités de l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur apportera à son programme et à son planning prévisionnel, les modificationsqui seront éventuellement prescrites par le Maître d’œuvre, dans un délai de huit (08) jours àcompter de la date de leur notification.

Il tiendra constamment à jour le planning d’avancement effectif des travaux.

1.7.3 A l’Achèvement des travaux.

Page 61: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

61

L’Entrepreneur doit constituer au cours de l’avancement des travaux un Dossier complet desdessins d’exécution.

Les plans, y compris ceux fournis par l’Entrepreneur, seront aussi nombreux et détaillés quenécessaires pour fournir des détails complets des ouvrages totalement ou partiellement réalisés.

Pour les fondations éventuelles des ouvrages, l’Entrepreneur doit fournir les dessins d’exécutioncorrespondants aux travaux effectivement exécutés ;

Dans un délai d’un (01) mois après la réception, l’Entrepreneur doit remettre auMaître d’œuvre : Une (01) collection complète de tous les documents établis par lui, mis à jour

et rendus conformes à l’exécution ; Trois (03) tirages de chaque plan en hard copy et une version électronique

(soft copy) de tous les plans sous format PDF.

N.B. : La dernière facture d’un montant minimale de 2% du marché ne serapayée qu’après la remise de tous les plans d’exécution correspondant auxtravaux réalisés.

Divers.

0.00 INSTALLATION DE CHANTIER.0.01 Installation de chantier.A. Au forfait.

B. Ce poste comprendra toutes les installations provisoires nécessaires à l'exécution destravaux :

- bureaux de chantier, équipés et avec un téléphone si le site est raccordé au réseau ;

- local des plans servant de local de réunion de chantier, il est garni du mobilier indispensablepour les réunions de chantier, le classement et l'ouverture des plans;

- un magasin de stockage;

- un abri pour les ouvriers en cas de pluies;

- les installations sanitaires pour ouvriers, employés, cadres.

- l'installation des engins et matériel de levage et de maintenance, de préparation des bétons, deconfection des armatures et des coffrages;

- les arbres pouvant gêner l’implantation des bâtiments seront abattus et les souches serontsoigneusement enlevées avec l’accord préalable du maître d’œuvre ;

- l'implantation des bâtiments comprenant tous les travaux de piquetage;

- les raccordements provisoires eau et électricité et les consommations pour les besoins destravaux et des essais jusqu'à la réception provisoire.

Les installations de chantier sont édifiées dans les limites du terrain sur des emplacementsagréés par le BS.

L'enlèvement complet des matériels, matériaux, installations et débris du chantier devra êtreréalisé dans un délai de 15 jours, à dater de la réception provisoire.

Page 62: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

62

Ne pas commencer les travaux avant approbation de l'implantation des bâtiments.

0.02 Démolition des chainages en béton arméA. Au m3

B. Les travaux consistent en la démolition des chainages horizontaux et verticaux en bétonarmé. L’évacuation des matériaux et gravas est comprise dans le présent poste.

Toutes sujétions sont comprises.

C. Localisation : suivant détail quantitatif

0.03 Démolition des maçonneriesA. Au m3

B. Les travaux consistent en la démolition des maçonneries de blocs ciment ou briques.L’évacuation des matériaux et gravas est comprise dans le présent poste.

Toutes sujétions sont comprises.

C. Localisation : pour les trames additionnelles sur hangar déjà fonctionnels.

0.04 Démolition des rampantsA. Au ml

B. Les travaux consistent en la dépose des rampants.

L’évacuation des matériaux et gravas est comprise dans le présent poste.

Toutes sujétions sont comprises.

C. Localisation : pour les trames additionnelles sur hangar déjà fonctionnels.

0.05 Démolition des planches de riveA. Au ml

B. Les travaux consistent en la dépose des planches de rive.

L’évacuation des matériaux et gravas est comprise dans le présent poste.

Toutes sujétions sont comprises.

C. Localisation : pour les trames additionnelles sur hangar déjà fonctionnels.

0.06 Dépose des huisseriesA. Au m2

B. Les travaux consistent à déposer les portes et fenêtres. L’évacuation des matériaux etgravas est comprise dans le présent poste.

Toutes sujétions sont comprises.

C. Localisation : pour les trames additionnelles sur hangar déjà fonctionnels.

0.07 Démolition des caniveauxA. Au ml

B. Les travaux consistent en la démolition des caniveaux. L’évacuation des matériaux etgravas est comprise dans le présent poste.

Toutes sujétions sont comprises.

Page 63: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

63

C. Localisation : pour les trames additionnelles sur hangar déjà fonctionnels.

1.00 TERRASSEMENTSLes travaux de terrassements consistent en l’exécution des déblais et remblais nécessaires pourréaliser les plates formes du projet, pour assurer l’assainissement.

Ces travaux comprennent :

- L’implantation de la plate-forme du projet;- Le terrassement de la plate-forme (remblais et déblais) ;- L’évacuation des déblais vers la décharge publique indiquée en

accord avec l’administration locale quelle que soit la distance.- Les fouilles de fondation.

Les terrassements seront exécutés conformément aux plans avec les moyens en personnel et enmatériel indiqués dans le programme des travaux.

1.01 Décapage de la terre végétale - Terrassements en déblais-remblaisA. Au m3.

Au m3 net de terre, mesuré avant les terrassements sans tenir compte du foisonnement, ycompris l’implantation de la plate-forme.

B Les travaux consistent à réaliser l’implantation de la plate-forme conformément auxplans et en référence aux repères de base. Ceux-ci, comme les différents repères del’implantation, doivent être stables. L’implantation est réceptionnée par la mission desurveillance et un procès-verbal y relatif est dressé. Cependant, l’entrepreneur reste responsabledes erreurs éventuelles dans l’implantation des plates-formes.

Les travaux de terrassement consistent à enlever les terres représentées en déblais aux plans et àles déposer dans les zones à remblayer déterminées aux plans dans les limites de la parcelle. Lesterres excédentaires seront évacuées (cf. poste 1.04).

Ce poste désigne donc les mouvements des terres à effectuer en déblais - remblais.

Le terme "terre" est pris au sens le plus large c.à.d. argiles, sable, gravier, racines, souches,pierres, roches maçonneries de moins de 1 m3, anciennes fondations etc...

Les terres à déblayer sont déposées dans les zones à remblayer (après enlèvement de la couchearable), établies en couches de 20 cm d'épaisseur, arrosées et compactées mécaniquement.

Les matières qui ne sont pas susceptibles de servir de remblais (souches, tronc d'arbres,détritus, etc...) sont transportées hors du chantier aux frais de l'entrepreneur qui peut endisposer.

Pendant les travaux et en attendant que le drainage définitif des eaux de pluie et deruissellement fonctionne, l'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour permettrel'écoulement de celle-ci hors du terrain.

La réalisation des fouilles se fait par terrassement manuel ou terrassement mécanique.

Les étançonnements et boisages de sécurité ainsi que l’évacuation des eaux de pluie, sont àcharge de l’Entrepreneur ainsi que le profilage et le compactage de la plate-forme pour obtenirune surface régulière et une pente conforme aux plans.Le terrain sera compacté mécaniquement avant tout remblai.Les plateformes achevées font l’objet d’une réception par le Maître d’œuvre.

Page 64: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

64

Le poste comprend également le déblaiement des terres végétales sur l’emprise du bâtiment etsur une profondeur nécessaire à la réalisation des hérissons, sous dalles et trottoirs.

Les déblais sont évacués du chantier, s’ils sont de mauvaise venue, ou nivelés dans les limites duterrain aux endroits désignés par le B.C.

1.02 Fouilles de fondationsA. Au m³

Fouilles des semelles isolées (fondations en béton armé) :

A = largeur de la fouille + 0.05 m

B = longueur de la fouille + 0.05 m

H = hauteur de la fouille.

B. Les terres excédentaires seront évacuées par l’entrepreneur ou nivelées dans les limitesdu terrain à des endroits désignés par le Bureau de Surveillance. Les étançonnements etboisages de sécurité, l'évacuation des eaux de pluies sont à charge du titulaire.Les fonds des fouilles seront compactés si possible mécaniquement si la largeur de la fouille lepermet, autrement à la dame manuelle en petites couches.

1.0.4. Evacuation des terres en dépôtA. Au m³

B. Ce poste comprend l'évacuation hors du site des terres en dépôt, qui ne peuvent êtreutilisées sur le chantier pour quelque raison que ce soit.

Le prix unitaire comprend donc :- le chargement des terres en dépôt ;- le transport hors du site de ces terres ;- le dépôt de celles-ci à un endroit autorisé par les instances publiques ;- les démarches pour obtenir les autorisations du dépôt de ces terres ;- le retour des camions à vide ;- le nivellement des zones de dépôt.

2.00 FONDATIONS.2.01 Béton cycloopéenA. Au m3

B. Le béton cyclopéen est constitué par des moellons de roche dure tout-venant noyée dansun béton ayant la composition suivante :

- Gravier ou concassé 5/25 : 0,900 m³- Sable gros 5- 20 : 0,400 m³- Ciment : 300 kg/m³

Les moellons sont compacts, inaltérables et ne comportent pas de fissures.

Le gravier est exempt de terres ou de matières végétales. La mise en œuvre se fait par couchessuccessives de moellons et de béton. L’Entrepreneur veille à ce que tous les interstices entre lesmoellons soient bien remplis de béton.

Préalablement à la mise en place du béton cyclopéen, le fond de fouille est bien compacté etreçoit une couche de sable de propreté de 5 cm d’épaisseur.

Page 65: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

65

Y compris le rejointoiement et toutes sujétions.

2.02 Béton de blocage (voire ST Charpe talochée)C.M : Au mètre carré, y compris toutes sujétions.

S.T : La chape talochée est exécutée sur les trottoirs, terrasses et les caniveaux.

Elle est talochée et finie en surface rugueuse. La taloche est exécutée 2 à 4 heures après lecoulage de béton de nivellement et de blocage et avant la prise finale du béton. La surface estrégalée au mortier riche (350kg/m³) et lissée à la taloche en une couche de 4 cm au maximumd’épaisseur. La pente générale est sauvegardée et devra être parfaitement régulière pour évitertoute stagnation d’eau.

Il sera réalisé des joints de 4 à 5 mm de largeur creusés dans l’épaisseur de la chape tous les 4m en deux sens pour l'aire de séchage non couverte et pour les trottoirs et l'aire de séchagecouvert, les joints sont exécutés tous les 4 m dans un seul sens. Toutes les précautions serontprises pour protéger les surfaces contre les pluies et le soleil jusqu’à la prise complète.

3.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE.3.01 Protection contre l'humidité ascensionnelle des murs.A. Au ml, sans tenir compte des chevauchements.

B. Une barrière d'étanchéité en film polyéthylène sera posée entre le chaînage inférieur (oulongrine) et le premier rang de maçonnerie. Elle est à prévoir sous toutes les maçonneries de20cm d’épaisseur. Le recouvrement minimum entre les bandes est de 20 cm.

Cette protection chevauche également le film en polyéthylène du poste 3.02 de 20 cm afind’empêcher toute remontée d’humidité ;

3.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles.A Au m², sans tenir compte des chevauchements.

B. La barrière sera de type film de polyéthylène de 0,2 mm d'épaisseur.

Le poste comprend: la fourniture et la pose du film polyéthylène.

Le chevauchement (les recouvrements) entre les feuilles sera de 25 cm minimum dans les deuxsens et les deux feuilles sont collées. Cette protection chevauche également la protection en filmpolyéthylène du poste 3.01 de 20 cm afin d’empêcher toute remontée d’humidité ;

C. Localisation : sous toutes les dalles sol et trottoirs.

4.00 SOUBASSEMENT.4.01 Hérisson de moellonsA. Au m³.

B. Le hérisson de moellons sera réalisé avec des pierres dures (grès, calcaire dolomie,schiste dur, porphyre) et sera mis en œuvre comme suit :

- le sol sera plan et bien compacté, exempt de terre arable.- un lit de sable de pose du hérisson, dosé à 50 kg de ciment par m3 de sable

et d'épaisseur 5 cm ;- les moellons posés verticalement et comblés au sable (± 25 cm d'épaisseur),

le sable sera damé et sa surface supérieure sera parfaitement plane.L'épaisseur minimum est de 30 cm.

4.02 Sable stabiliséA. Au m³.

Page 66: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

66

B. Le dosage est de150 kg/m3 de sable.Le ciment est intimement mélangé au sable. Les sables seront des sables de rivière, de

granulométrie de 2/5, exempts de matières organiques.

Toutes sujétions sont comprises.

C. Localisation : pour les pavements pour les réglages des niveaux.

5.00 BETON.Généralités :

NormesLes règlements et normes applicables sont :

- Pour le bétonD.T.U. N° 13 : Fondations

D.T.U. N° 21 : Béton Armé

D.T.U. Règles parasismiques 1969 révisées 1982 et annexes.

Fascicule 61-titre VI modifié » Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages etconstructions en béton armé » du M.E.T. français

- Pour les matériaux :NF P 18.301 à 18.309 : Béton et Composants

NF A 35.016 : Barres à haute résistance

NF A 35.022 : Treillis soudés.

ou les prescriptions de la norme NBN15-ouvrages en béton armé-éd. Octobre 1976, à savoir :

NBN15-101-généralités

NBN15-102-matériaux

NBN15-104-exécution

Classification des bétons.- Béton B1

Résistance à 28 jours sur éprouvette cylindrique : 100 bars

Dosage minimum en ciment P300 : 150 kg / m3

Utilisation : Béton de propreté

- Béton B2Résistance à 28 jours sur éprouvette cylindrique : 190 bars

Dosage minimum en ciment P300 : 250 kg/m³

Utilisation : béton non armé et béton cyclopéen

- Béton B4Résistance à 28 jours sur éprouvette cylindrique : 230 bars

Dosage minimum en ciment P300 : 300 kg/m³

Page 67: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

67

Agrégats : calibre maximum : 15 mm

Utilisation : béton armé pour éléments minces-dalles d’étagère

- Béton B5Résistance à 28 jours sur éprouvette cylindrique : 270 bars

Dosage minimum en ciment P300 : 350 kg / m³

Utilisation : béton armé pour semelles de fondation, dalles, poutres, colonnes et voiles.

Les dosages s'entendent toujours par m³ de béton mis en oeuvre.Les dosages en ciment ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils représentent des dosages minima.Ils seront définis par l’Entrepreneur à partir de la nature et de la granulométrie des sables etagrégats pour atteindre la résistance voulue.

Les essais de laboratoire, qui sont une charge de l’Entrepreneur, devront conduire à desrésistances au moins égales à celles prescrites. En général, les caractéristiques des bétons serontconformes aux prescriptions prévues aux D.T.U. N° 20.

Au cas où les essais de résistance à la compression des bétons sont réalisés sur cubes, il est faitusage de la formule de correspondance des résistances présentée à la NBN15-101.

MatériauxTous les matériaux doivent être conformes aux normes en vigueur.En particulier :

- Agrégats

Les agrégats seront de quartz ou de granit concassé. Ils seront lavés et exempts de terre, deboue et détritus végétaux. Leur calibre est compris entre 8 et 32 mm ( 8 et 15 mm pour le bétonB4), sauf pour le béton cyclopéen où il peut aller jusqu’à 200 mm sans dépasser cependant letiers de l’épaisseur de béton de l’ouvrage à l’endroit considéré.

- Sable

Les sables du lac ou de rivière seront lavés, tamisés, exempts de tous détritus. Ils devrontprésenter une courbe granulométrique convenable en fonction de la granulométrie des agrégats.

- Ciment

Le ciment sera de la qualité P300 , livré sur le chantier en sacs dont le poids est connu. Dans lecas où l’entrepreneur s’approvisionne en ciment dont les caractéristiques imposées par lesnormes NBN B.12 et B.15, ne sont pas garanties, celui-ci doit, à ses frais, faire procéder auxanalyses et essais de conformité par le LNBTP et effectuer sous la surveillance du bureau deSurveillance (B.S ) tous les essais de béton permettant de s’assurer que le ciment possède toutesles qualités requises et ce , avant de réaliser tout ouvrage en béton ou béton armé. Tout cimenthumide ou ayant été altéré par l'humidité sera rejeté.Le ciment aura la même provenance, si possible, durant tout le chantier et devra être agréé parle Bureau de Contrôle.

- Eau de Gâchage

Les qualités des eaux de gâchage seront conformes aux règles définies par la norme NF P18.303.

Page 68: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

68

Fabrication du bétonLe matériel choisi par l'Entrepreneur, tant pour la fabrication du béton que pour son transport,devra au préalable être agrée par le B.S. Il devra permettre de faire varier, en cas de besoin, lesdosages des éléments constitutifs. Il faut en permanence sur chantier au moins 01 bétonnière enservice et 01 en réserve. La bétonnière de réserve doit être équipée d’un moteur thermique àmoins que le chantier dispose d’un groupe électrogène de secours.Il sera apporté une attention particulière aux dosages en eau afin d'éviterd'ajouter de l'eau à une gâchée après déversement de la dose prescrite.

Le Bureau de Surveillance se réserve le droit d'exiger à tout moment les pièces comptables del'Entrepreneur relatives aux tonnages de ciments reçus sur le chantier.

Le BS se réserve la possibilité d'effectuer la vérification des bascules doseuses, sans quel'Entrepreneur puisse avoir droit à l'indemnité, quand il le juge utile, mais en principe avant ledébut d'un poste de bétonnage, sauf en cas d'urgence.

Dans le cas où ces vérifications montreraient que les dosages prévus ne sont pas respectés, auxtolérances près qui auront été fixées par les essais préalables, l'Entrepreneur sera tenu deprocéder immédiatement aux réglages nécessaires sans pouvoir prétendre être indemnisé.

Les bétons seront transportés du lieu de fabrication au lieu d'emploi, dans des bennes spéciales,de manière à ne permettre aucune ségrégation des éléments du béton, ni aucun commencementde prise avant ou pendant la mise en œuvre et à empêcher tout délavage par la pluie.La fabrication du béton se fera dans des aires à l’ombre, bien protégées du soleil.Pour le béton de type B5, la consistance doit être plastique et conduire à un affaissement ducône d’Abrams compris entre 100 et 150 mm.

Mise en œuvre du bétonLe béton devra être mis en œuvre aussitôt que possible après sa fabrication. Le béton qui neserait pas en place dans le délai fixé par le BS, ou qui se serait desséché ou qui aurait commencéà faire prise, sera rejeté et évacué du chantier.Les procédés de mise en œuvre du béton seront soumis par l'Entrepreneur à l'agrément du BS.Ils devront être conçus pour éviter la ségrégation et assurer un remplissage régulier descoffrages.

Le béton ne devra pas tomber librement d'une hauteur supérieure à 1,50 m, sauf autorisation duBS.

La mise en œuvre se fera par vibration. Les appareils de vibration seront soumis à l'agrément duBS; tous les renseignements pour l’identification de ces appareils surtout en ce qui concerne leurpuissance et leur rayon d'action dans le béton seront précisés par l’Entreprise ; leur efficacitésera contrôlée par des essais sur le chantier.

Les vibreurs devront présenter des dimensions telles qu'ils puissent atteindre avec leur rayond'action toutes les parties de béton à vibrer tout en s’introduisant entre les armatures.

La superposition d'une couche de béton frais à une couche déjà mise en œuvre ne sera pasconsidérée comme une reprise de bétonnage si le béton sous-jacent peut être revibré.

Coulage et reprise.Si le coulage a été interrompu pour une raison quelconque, il pourra être repris, mais onnettoiera à vif pour faire apparaître les graviers. On mouillera l'ancien béton assez longtempspour qu'il soit bien imbibé avant d'être mis en contact avec le béton frais. Il sera fait

Page 69: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

69

obligatoirement usage d’une barbotine contenant un adjuvant de reprise efficace à soumettre àl’agrément du B.S. et à mettre en œuvre immédiatement avant la coulée d’un béton en reprise.

Aucun arrêt de coulage ne sera fait à proximité d'une poutre ou poteau.

L'arrêt de coulage aura une pente approximative de 30° et ne devra pas présenter de surfacerégulière.

Le béton sera protégé en temps de grosse chaleur jusqu'à ce que la prise soit complète et onarrêtera toute nouvelle coulée si l'on ne dispose pas de moyens efficaces pour prévenir les effetsnuisibles de la chaleur.

Les coffrages en bois seront maintenus humides jusqu'au durcissement escompté.

L'arrosage des bétons frais sera effectué de telle sorte qu'il n'ait pas pour effet de détériorer lesparties superficielles.

Les bétons qui restent apparents, seront coulés dans des coffrages lisses. Les enduits qui serontréalisés à posteriori seront à charge de l'entrepreneur.

Cure des bétonsLa cure des bétons sera assurée par humidification. Le béton sera maintenu humide pendant 15jours au moins après la coulée.Les moyens à employer seront soit des toiles, nattes ou paillassons maintenus constammenthumides, soit un arrosage léger et permanent des surfaces. L'arrosage intermittent des surfacesest interdit. Les coffrages imperméables seront maintenus humides de la même façon.

Il est interdit de faire supporter des charges quelconques à un béton, notamment d'y circuler etd'y faire procéder à des installations avant que le BS ait jugé la résistance de ce béton suffisante.

L'Entrepreneur sera tenu responsable de toute dégradation occasionnée aux ouvrages, soit parune utilisation à charge trop forte du béton n'ayant pas encore la résistance prescrite, soit par laprésence et l'agencement de ses installations. Dans tous les cas, les bétons sont abrités durayonnement direct du soleil pendant une durée d’au moins 3 jours.

Adjuvants pour la confection des bétons.L'emploi d'adjuvants pour la confection des mortiers et bétons sera soumis à l'accord préalabledu BC.A l'appui de sa demande tendant à l'emploi d'adjuvants, l'Entrepreneur joindra les résultats desanalyses ou essais auxquels il aura déjà procédé dans les laboratoires agréés par le BC.

Contrôle du béton sur chantier.- Le nombre de prélèvements minimum est de 6 éprouvettes de contrôle.

- La fréquence des prélèvements sera :

-tous les 30 m³ au moins

-trois fois par étage et une fois par semaine, au moins.

- Trois éprouvettes sont écrasées à 7 jours d'âge.

- Trois éprouvettes sont écrasées à 28 jours d'âge.

Les essais d'écrasement d’éprouvettes se font au Laboratoire National des Bâtiments et TravauxPublics. L’entrepreneur doit disposer à tout moment sur le chantier de 6 moules métalliquespermettant l'exécution des éprouvettes (cylindres de diamètre 15 cm, hauteur 30 cm ou cubes de

Page 70: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

70

20 cm de côté). L’entrepreneur peut prévoir une série supplémentaire de 3 éprouvettes pouressais de contrôle éventuels en cas de résultats non satisfaisants.

En cas de résultats insuffisants pour la résistance du béton, un carottage du béton douteux peutêtre opposé par l’Entrepreneur et un nouvel essai de compression entrepris. Au cas où le résultatn’est toujours pas satisfaisant, la démolition des ouvrages litigieux est obligatoire etincontestable. Le coût des essais supplémentaires, de la démolition et de la reconstruction desouvrages, est une charge de l’Entrepreneur.

Par ailleurs, toutes les six bétonnières au plus, il est pratiqué un test à la table à secousse

(cône d’Abrams ) pour vérifier la consistance du béton.

Coffrages.Les coffrages présenteront une rigidité suffisante pour résister sans déformation sensible auxcharges et aux chocs qu'ils seront exposés à subir pendant l'exécution des travaux, compte tenudes forces engendrées par le serrage du béton.Ils seront suffisamment étanches, notamment aux arêtes, pour éviter toute fuite de laitance.

Les étais de coffrage devront être disposés de telle sorte qu'ils ne donnent sur les surfacesd'appui inférieur que des efforts compatibles avec leur résistance. Ils ne provoquent aucunenfoncement (sol naturel ou remblai) ou déformation (flexion de planchers inférieurs) quientraînerait par voie de conséquence une déformation des coffrages. Le nombre des supports etles surfaces de leurs semelles seront déterminés en conséquence.

Les tolérances d’exécution des coffrages ne peuvent dépasser 0,5 cm. Les coffrages sont montésavec une contre-flèche de l’ordre de 0,001 de la portée.

En outre, le système d'étais et de calage devra être tel qu'à la dépose, il ne donne pas lieu ausoulèvement des coffrages. Sous les parties décoffrées, des étais (étançons) seront maintenuspendant le temps nécessaire en vue de supporter les surcharges qui pourraient être appliquées àcertaines parties des ouvrages.

L'enlèvement des coffrages sera fait progressivement sans choc et par efforts purementstatiques.

Ce décoffrage commencera quand le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoirsupporter les contraintes auxquelles il sera soumis immédiatement après, sans déformationexcessive et dans les conditions de sécurité suffisante. Dans tous les cas le délai de décoffrage nepeut être inférieur à 15 jours et nécessite la connaissance préalable des essais de compression à 7jours.

Les coffrages pour travaux de fondations seront simples et robustes. Ils devront supporter sansdéformation appréciable le poids et la poussée du béton, les efforts de vibration et le poids deshommes employés au travail. Les surfaces en contact avec le béton seront suffisamment lisses etnettes pour que les parements présentent des surfaces régulières.

L'étanchéité sera suffisante pour éviter toute perte de laitance.

Tous les bétons apparents au-dessus du niveau bas du sous-sol, doivent être bien lisses dedécoffrage. Dans ces zones il est fait usage de coffrages lisses qui peuvent être réalisés en contre-plaqué marin, panneaux de bois bakélisé ou métalliques, à la satisfaction du B.C.

Page 71: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

71

En cas de malfaçon constatée sur les surfaces brutes de décoffrage, les enduitséventuels appliqués pour rattraper les défauts seront à charge de l’entrepreneur.

Aciers d'armatures.Les aciers d'armature utilisés seront :

1. Barres à haute adhérenceNuance d'acier Fe E40 selon la norme NF A 35-016 ou BE400 selon NBN 24-301 à 303.

2. Treillis soudésNuance d'acier Fe E40 selon la norme NF A 35-016 et prescriptions générales selon la norme

NF A 35-022 ou BE 400 selon NBN 24-301 à 303.

Les aciers à utiliser par l'Entrepreneur seront soumis à l'agrément préalable du BS.A défaut de document probant, ce dont le B.S. est seul juge, la classe, les caractéristiquesmécaniques, géométriques et d’adhérence des aciers, par nuance et diamètre, sont contrôléespar le LNBTP. A cette fin, des échantillons de barres sont prélevés contradictoirement surchantier par le B.S. Les frais de prélèvement, transport et d’essais sont à charge del’Entrepreneur. Si les caractéristiques ne sont pas au moins équivalentes à celles imposées parles normes et les présentes prescriptions, le stock des aciers correspondant est refusé et évacuédu chantier. Les recommandations d'emploi quant au pliage, en particulier les diamètresminima des mandrins à adopter pour les étriers et cadres, les ancrages, les coudes sont définiespar les normes sur le bèton armé citées ci-haut.

Les armatures seront au moment de leur mise en œuvre, propres, sans trace de rouille nonadhérente, de peinture ou de graisse. Elles seront placées conformément aux indications desplans et attachées pour résister sans déplacement aux efforts subis pendant la mise en oeuvre.Elles sont soigneusement ligaturées au moyen de ligatures métalliques et calées au moyen debéton de qualité comparable à celui de l'ouvrage, ou de pièces spéciales en matièressynthétiques.

L'enrobage minimal des armatures est :de 35 mm pour les ouvrages enterrés

de 25 mm pour le béton en élévation.

Le recouvrement minimal des armatures est de 40 * Ø.Le soudage des armatures est interdit.

Réservations.Le prix du béton comprend toutes les réservations nécessaires au passage des canalisations detoutes natures. Toutes les réservations doivent être obligatoirement prévues dans les coffragesavant de couler les bétons.

L'entrepreneur est censé avoir pris connaissances des plans des équipements divers quinécessitent des réservations dans le béton, la pose de fourreaux, d'accessoires de scellement etdivers.

Les percements et découpes à posteriori dans les ouvrages en béton armé sont proscrits, saufpour la mise en oeuvre des scellements prévus à cet effet comme douilles autoforantes, etc.

5.01 Béton armé.5.01.1 Béton armé de longrine ou chaînage inférieurA. Au m3 pour le béton,

Au kg pour les aciers,

Page 72: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

72

Au m² pour le coffrage.

B. Caractéristiques du béton : Type B5

Ferraillage : voir détails de structure ;Coffrage : ordinaire

5.01.2. Béton armé de chaînage verticalA. Au m3 pour le béton,

Au kg pour les aciers,

Au m² pour le coffrage.

B. Caractéristiques du béton : Type B5

Ferraillage : voir détails de structure ;Coffrage : ordinaire

5.02.3. Béton armé de chaînage supérieur et linteauA. Au m3 pour le béton,

Au kg pour les aciers,

Au m² pour le coffrage.

B. Caractéristiques du béton : Type B5

Ferraillage : voir détails de structure ;

Coffrage : ordinaire

Remarque : des mesures particulières doivent être prises pour protéger lessurfaces de maçonneries déjà réalisées lors du bétonnage.

5.02.6 Béton armé de dalle de solA. Au m3 pour le béton,

Au kg pour les aciers.

Au m² pour le coffrage.

B. Caractéristiques du béton : Type B5

Ferraillage : voir indications sur plans.

Coffrage périphérique: ordinaire

Le béton est coulé sur une feuille de propreté en polyéthylène de 0,2 mm d’épaisseurposée sur la couche de hérisson. La feuille de propreté est posée comme indiqué en 3.02et remonte le long des murs jusqu’au niveau fini de la dalle ou est superposée à laprotection contre l’humidité ascensionnelle des murs.

Le béton est destiné à recevoir une finition lissée pour les dalles intérieures et unefinition talochée pour les circulations extérieures. Ces finitions seront exécutées dans lamesure du possible directement dans le béton frais.

Les joints de dilatation sont exécutés suivant des panneaux de maximum 20m2 ettraversent toute l’épaisseur du dallage.

Page 73: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

73

Les joints sont comblés par un matériau souple à base de bitume ou d’asphalte

5.02.7 Béton de trottoirA. Au m3 pour le béton,

Au m² pour le coffrage.

B. Caractéristiques du béton : Type B5

Coffrage périphérique : ordinaire

La finition de ce béton est talochée et sera réalisée dans le béton frais lors de samise en œuvre.

Le coût de cette finition est compris dans le présent poste.

5.02 Béton divers.5.02.1 Béton armé des rampesA. Au m3 pour le béton

Au kg pour les aciers,

Au m² pour le coffrage.

B. Caractéristiques du béton : Type B5

Acier : Ferraillage identique à celui des dalles de sol.

Ce béton est destiné à recevoir une finition talochée. Le coût de cette finition estcompris dans le présent poste.

6.00 MACONNERIE.Les murs sont montés d'aplomb, de niveau et droits, les joints sont d'égale épaisseur. Les arêtesapparaîtront régulières d'aplomb et sans épaufrure.

Lorsque la maçonnerie est apparente le jointoiement se fait à posteriori. Les maçonneries sontdonc exécutées à joint ouvert d'une profondeur minimum de 1 cm.

L'implantation des ouvrages devra être rigoureuse et le respect des côtes absolu pour permettrela pose, sans retouche, des éléments d'ouvrages des autres corps d'état et des installationsprévues.En aucun cas, il ne sera toléré d'erreur supérieure à celle admise dans les D.T.U. 26.1(± 1cmmaximum).

S'il est constaté un dépassement des tolérances la démolition et la reconstruction des élémentsdéfectueux seront exigées. Aucun faux aplomb ne sera toléré.

Les eaux de gâchage sont propres, non acides.

Les maçonneries en contact avec des éléments verticaux en béton armé (colonnes, voiles, etc.)sont toujours reliées à ces derniers au moyen de fer plats ou d'armatures en attente. Ceséléments, à raison d’une pièce minimum tous les 40cm sont compris dans les prix unitaires desmaçonneries.

Toutes les maçonneries finissant avec une pente (par exemples un pignon sous la toiture) sontterminées avec du béton non armé suivant la pente exacte. Ces bétons sont comptés dans lesquantités des maçonneries et comptés au prix unitaire de la maçonnerie en question.

Les maçonneries seront protégées contre :

Page 74: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

74

- les effets des intempéries, par temps sec notamment, elles seront arroséesfréquemment mais légèrement pour qu'elles ne dessèchent pas;- les ébranlements dus aux dépôts des matériaux, clous, charrois, engins;

- les risques d'épaufrure des arêtes;

- les tâches de mortier et coulures de laitance de béton.

Après une interruption, l'arase de reprise sera ravivée, nettoyée et humectée convenablement.

Les parties endommagées seront démolies jusqu'à la partie saine, l'arase de reprise étant ensuitetraitée comme ci-dessus. Les chutes de terres ou autres matériaux dans les maçonneries quellesqu'elles soient, seront soigneusement évitées.Le jointoiement et les enduits sont comptés séparément.

Généralités :

Les travaux de maçonnerie sont exécutés avec des briques en terre cuite artisanales, claustras ouen maçonnerie de moellons. Un échantillon sera remis avant l'exécution des travaux àl'agrément du BC.

Les briques et moellons sont préalablement humidifiés avant d'être posés.Les joints verticaux sont alternés et ont une épaisseur minimum de 8 mm. Les briques qui nesont pas entières sont sciées d'équerre et non cassée à la truelle. Les joints horizontaux ont uneépaisseur de 8 mm minimum.Le mortier est dosé à 300 kg de ciment/m3 de sable sauf prescription contraire.

Les sables sont des sables rudes de rivières ou des sables jaunes de carrière, ils sont exemptsd'argiles, de matières organiques, etc. La teneur en matières organiques est telle que l'essaicolorimétrique ne donne pas une teinte plus sombre que le jaune ambre.Tous les accessoires de maçonneries tels que molle-bandes, blochets, crochets pour contre murs,blocs pour réservations, Murfort sont compris dans les prix unitaires.Les bacs à mortier sont nettoyés tous les soirs. Lorsque sa prise a débuté dans le bac, il est jeté ;l’aire de fabrication des mortiers est à l’ombre, bien protégée du soleil.Matériaux et mise en œuvre selon la norme D.T.U. 20.

6.01. Maçonnerie en terre cuite artisanales de 20cmA. Au m2

B. Briques posées à plein bain de mortier dosé à 300 kg de ciment par m3 de sable.

Les faces extérieures sont destinées à rester apparentes tandis que les faces intérieuresrecevront un enduit de finition et peinture.

Toutes les traces de mortier, laitances et autres taches seront nettoyées, en particulier pour lesfaces destinées à rester apparentes.

L'épaisseur du mur est de 20cm.

6.02 Maçonnerie de claustras Z avec moustiquaires et treillis intérieurs.A. Au m2 posé et rejointoyé.

B. Claustras type Z en béton non armé fabriqués dans un coffrage lisse. La tolérance desdimensions est de ± 2 mm.

Le béton est de granulométrie fine, maximum 10 mm, la résistance à la compression est de 250kg/cm2 à 28 jours.

Page 75: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

75

Les claustras sont maçonnés avec un joint de ± 1 à 2 cm pour les joints horizontaux et un jointde ± 1 à 2 cm pour les joints verticaux. Les joints doivent correspondre si possible avec les jointsde la maçonnerie.

Sauf indication contraire dans les plans, les claustras seront posés dans le plan extérieur du murfini.

Sauf indication contraire pendant l’exécution des travaux, des moustiquaires seront prévuscontre toutes les surfaces en maçonnerie de claustras. Le coût de ces moustiquaires est comprisdans le présent poste.

Sont également compris des treillis galvanisés type « casanet » de mailles maximales 2cm ; lestreillis sont posés côté extérieur par rapport aux moustiquaires.

Rejointoiement : les joints sont plats au mortier de ciment.

8.00 REVETEMENT.8.01 Jointoiement des maçonneries.A. Au m²

B. Les joints des maçonneries apparentes sont rejointoyés au mortier de ciment dosé à400 kg/m³ (le sable doit être fin).

Le rejointoyage sera réalisé de la façon suivante :

- Grattage des joints sur une profondeur minimum de 2 cm et enlèvement duciment gratté ;

- Humidification du mur et rejointoyage à plat au moyen de mortier de cimentdosé à 400 kg de ciment par m³ de sable ;

- Nettoyage et enlèvement des traces de mortier.Le type de joint sera défini par le Maître d’œuvre. Une uniformité de couleur du joint est exigéepour les maçonneries non peintes. Le joint fini a une légère pente vers l’extérieur, et laprofondeur du joint dans sa partie supérieure est de 2 cm minimum.

Pendant le rejointoyage de la maçonnerie, il faut éviter de tâcher les briques.

8.02 Enduit de ciment taloché fin.A. Au m²

B. Les enduits seront réalisés au mortier de ciment dosé à 350 kg de ciment par m3 desable tamisé à grains fin, permettant une finition totalement unie, exempt de toute chargeorganique.

La préparation des supports comprend obligatoirement les travaux suivants :- l'enlèvement des impuretés telles que graisse, suie, poussières, argile, etc.;

- l'enlèvement des clous, des éléments mal fixés et de tous corps étrangers;

- le décapage des matériaux dépassant le plan du parement;

- le bouchage des trous existant dans le parement;

- l'humidification du support par aspersion d'eau, sauf s'il est suffisamment

Humide ;

- le striage et le décapage des surfaces trop lisses;

Page 76: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

76

- le recouvrement par des treillis métalliques inoxydables ou protégés contre larouille, des parties en bois et en acier.

L'épaisseur totale finie est de 15 mm minimum et de 20 mm maximum, elle se composera de :- une couche de dégrossissage;

- une ou deux couches d'enduits.

L'enduit peut éventuellement être additionné de chaux grasse, dans les proportions suivantes :- pour la couche de fond : ciment 250 kg, chaux grasse en poudre 75 kg, sable 1 m³.

- pour la couche de finition : ciment 250 kg, chaux grasse en poudre 250 kg, sable 1m³.

Les travaux en cours ou fraîchement exécutés sont maintenus en état humide durant le tempsnécessaire à la prise et au minimum pendant 48 h. Ces couches successives ne seront appliquéesqu'après séchage complet de la précédente.

Les enduits intérieurs sont exécutés après achèvement de tous les éléments de gros œuvreentrant en contact avec eux, après la pose des châssis mais avant pose des carrelages etrevêtements de sol, en fonction des techniques spéciales.

Toutes les malfaçons constatées seront réparées autant de fois que nécessaire et aux frais del’entreprise. Les réparations doivent être strictement invisibles. Les raccords d'enduit devrontêtre évités dans toute la mesure du possible. Tous les raccords défectueux et tous les enduitsgrossiers seront poncés.

8.03 Plinthe en ciment.A. Au ml

B. Le dosage en ciment est de 500 kg/m³ de sable moyen et fin.

Elle est exécutée en deux couches d'une épaisseur totale et continue de 2 cm.

La hauteur minimale est de 7cm.

La surface supérieure est exécutée avec une légère pente, les surfaces visibles sont parfaitementplanes et lisse.

Suivant la nature du local et suivant les instructions du BS, la plinthe est désolidarisée ou nondu revêtement de sol.

L'Entrepreneur doit prendre toutes les précautions qui s'imposent pour protéger les sols finis.

8.05.1 Revêtements de sol en chape lissée.A. Au m²

B. Elle est dosée à 400 kg de ciment par m³ de sable avec couche de finition lisséecontenant 500 kg de ciment par m³ de sable fin.

La chape est de préférence incorporée directement dans la dalle de sol lors deson coulage pour éviter toutes fissurations éventuelles; dans le cas où elleexécutée ultérieurement, la chape aura une épaisseur minimale de 5cm.

La chape est rapportée sur un support rugueux, exempt de poussières et d'impuretés. Le supportsera préalablement humidifié. La chape n’est pas teintée et la finition est lissée.

Les travaux en cours ou fraîchement exécutés sont maintenus en état humide durant le tempsnécessaire à la prise et au minimum pendant 48 h.

Page 77: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

77

Toutes les malfaçons constatées seront réparées autant de fois que nécessaire et aux frais del’entreprise. Les réparations doivent être strictement invisibles. Les raccords devront être évitésdans toute la mesure du possible. Tous les raccords défectueux et grossiers seront réparés.Les surfaces lissées doivent être protégés contre toutes les saletés et particulièrement contre lescoulées de mortier ou de peintures lors de l’exécution des différentes finitions.

Les joints dans les dalles de sol seront prolongés sur toute l’épaisseur de la chape.

8.05.2 Revêtements de sol en chape lissée.A. Au m²

B. Prescriptions identiques au poste « chape lissée » avec incorporation d’une teinte. Lechoix de la couleur est soumis à l’agrément.

C. Localisation : revêtement de sol pour le point de vente.

9.00 COUVERTURE ET ETANCHEITE DES TOITURES.9.01 Structure.Généralités :

Normes et Règlement :Les normes et règlements applicables sont :D.T.U. N° 32.1 Construction Métallique : charpente en acier.NF P 22 -430 Assemblage par boulons.NF P 22 -470 Assemblage soudé.NF P 22 -800 Préparation de pièces en Atelier.

NF P 34 -301 Tôles d'acier galvanisées prélaquées en continu.NF A 35 -501 Acier de construction d'usage général.NF A 35 -557 Acier pour boulons.Règles CMRègles pour le calcul et l'exécution des constructions métalliques.

Matériaux

Les aciers de constructions métalliques seront :1. Acier de Profilés laminés et des Tôles :

Acier de nuance E24

Caractéristiques et qualités définies par la norme NF A 35-501.

2. Boulons d'assemblage :

Classe de qualité 4.6.

Mêmes caractéristiques que l'acier E24

Selon la norme NF A 35-557.

En général sauf indications contraires aux plans, les structures sont exécutées en aciermarchand et assemblées par soudure. Les soudures seront réalisées avec un maximum de soin,de façon régulière et sans interruption.

Les extrémités libres des tubes seront toujours fermées hermétiquement parsoudure d'une plaque en acier de même épaisseur que la paroi du tube.

Toutes les soudures sont électriques. En cas d'une soudure à modifier sur chantier, la surface àsouder sera d'abord nettoyée convenablement et débarrassée de toutes traces de peinture.

Page 78: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

78

Toutes les pièces seront scellées soit directement dans la maçonnerie, soit à l'aide d'une plaquede répartition soudée à la structure du béton armé.

Peinture

Toutes les pièces des constructions métalliques seront peintes. Les travaux de peinture serontexécutés suivant les règles DTU 59.1 en vigueur, et suivant les indications du BS.Le choix des produits de peinture et du mode d'application de produits est de la responsabilitéde l'Entrepreneur, sauf pour l'application des couches primaires ou l'emploi de la brosse estobligatoire.

Tous les travaux de peinture sont inclus dans les prix des pièces métalliques.1. Préparation des surfaces

a) Les surfaces doivent être nettoyées par projections d'abrasif ou par grattage etbrossage soignés à la brosse métallique, soigneusement dégraissées par un solvant approprié,lavées à l'eau douce et séchées.

b) Les surfaces recevront une peinture primaire en atelier. Lors des travaux de miseen oeuvre si des dégradations de cette couche ont été réalisées sur des surfaces même réduites,on procédera à des retouches par brossage et dégraissage.

c) Avant le commencement des travaux de peinture l'Entrepreneur doit solliciterl'agrément du BS.2. Peinture primaire antirouille :L'application de 2 couches de peinture antirouille comme primer sera réalisée, l'une à l'atelierl'autre sur chantier.Description : Le primer antirouille est composé de résines courtes en huile combinant desoxydes de fer micronisé et du chromate de plomb spécial inhibiteur de rouille.Caractéristiques : teinte : rouge brun; séchage : 3 heures; pouvoir couvrant : 10 à 12 m² aulitre. Le primer peut également être une peinture au chromate de zinc (teinte jaune).3. Peinture de finition.La peinture de finition se posera en deux couches de peinture émail glycérophtalique.Description:Elle est composée de résine glycérophtalique, exempt de toutes charges et ne contiendra nicolophane ni dérivé de la colophane.Mise en oeuvre : sur les couches d'antirouille, application de la première couche, ponçage,application de la couche de finition.

9.01.1 Rampants en tubes de 60x40x1,2 mm.A. Au ml

B. Rampants en tubes de différentes sections suivant indications sur les plans et détailsquantitatifs, assemblés par soudure. Ils seront ancrés dans le chainage supérieur suivant lesrègles de l'art.

Les tubes seront protégés contre la corrosion (voir généralités).

Les extrémités libres des tubes seront toujours fermées hermétiquement par soudure d'uneplaque en acier de même épaisseur que la paroi du tube.Avant d’être posés sur les bâtiments, les profilés des rampants sont débarrassés de rouille et dessaletés (graisses notamment).

Une première couche d’antirouille est mise sur les profilés au sol, la deuxième couche est miseaprès la pose sur les bâtiments. Les rampants reçoivent également deux couches de peintureglycérophtaliques.

Page 79: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

79

Les soudures seront faites avant la première couche de peinture. Si des modifications sont àréaliser après la première couche d'antirouille, les tubes seront décapés avant toutes nouvellessoudures. Y compris soudures, 2 couches de peinture antirouille et 2 couches de peintureglycérophtalique et toutes sujétions.

9.02.1 Charpentes en tubes 60/40/1,2 mm.A Au ml

B Charpente en tubes de 40/40/1,5mm. Suivant détails ou coupes dans les bâtiments.

y compris toutes sujétions, peinture antirouille 2 couches de peinture glycérophtalique, etcontreventements.

9.03.1 Pannes en tubes métallique.A. Au ml

B. Tube de section 60x 40 x 1,2 mm suivant indications sur les plans. Elles sont protégéescontre la corrosion par 2 couches de minium (cfr. généralités). y compris 2 couches de peintureglycérophtalique.

Les pannes sont espacées en fonction de la charge de la couverture et suivant indications sur lesplans. Les extrémités libres des tubes seront toujours fermées hermétiquement par soudured'une plaque en acier de même épaisseur que la paroi du tube.

9.04 Couverture et étanchéité des toitures.9.04.2 Couverture en tôles ondulées galvanisées BG 28.

A. Au m2 net de toiture.B. La couverture est faite de tôles ondulées galvanisées USG 28 non teintées fixéesà la charpente par des tiges filetées munies d’une rondelle d’étanchéité et d’un écrou.

Le recouvrement longitudinal se fait sur une onde complète au minimum, le recouvrementtransversal est de 20 cm au minimum. La pose se fait dans le sens inverse de la direction desvents dominants.

Les fixations doivent résister aux sollicitations du vent.Les découpes des plaques se feront avec le plus grand soin et l’alignement des rives doit êtreparfaitement droit.

Avant la pose des tôles, un échantillon devra être présenté au Maître d’œuvre pour approbation.

Le transport et l’entreposage devront assurer la protection des tôles en prenant toutes lesprécautions possibles.

9.05.1 Planche de rive.A. Au ml

B. Planche de rive en profil métallique C 150 x 30 x 1,5 mm.

Le profil est soudé à la structure et sera également traité contre la corrosion et peint

(cfr. généralités).

Toutes sujétions sont comprises.

Page 80: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

80

9.06.2 Faîtières et arêtiers « bg 28 »A. Au ml

B. Faîtières type BG 28.

Prescriptions identiques au poste " Couverture en tôles galvaniséesbg 28 ". La pose s'exécuterasuivant les prescriptions du fabricant.

Toute sujétions sont comprises.

9.07 Gouttière en alu zincA. Au ml

B Elles sont en aluzinc avec une ouverture minimale de 160 mm, fixées aux planches derive par des supports métalliques en tube de 20x20 en forme de U et équidistants de 50 cmmaximum.

Les raccords avec les descentes d’eau sont particulièrement soignés pour empêcher toute fuited’eau.

9.08 Descente d'eau pluviale, diam 110mmA. Au ml

B. Les descentes d'eaux pluviales sont en PVC de diamètre 110mm.

Elles sont fixées par des colliers à vis au support, dans lesquels elles peuvent coulisser. Cescolliers sont espacés de 1,5 m.

Les D.E.P. se raccordent au système d'évacuation des eaux pluviales.

Y compris toutes sujétions.

10.00 CLOTURE EN TUBES METALLIQUE10.01. Tubes verticales de 60x40x1.2 m-poteaux pour appuiA Au ml

B Tubes de 60/40/1,2mm. Suivant détails ou coupes dans les bâtiments.

y compris toutes sujétions, peinture antirouille 2 couches de peinture glycérophtalique, etcontreventements.

10.02 Tubes en horizontales de 40x40x1.2 mm-pour clôture.A. Au ml

B. Tubes de section 40x40x1.2 mm suivant indications sur les plans. Elles sont protégéescontre la corrosion par 2 couches de minium (cfr. généralités). y compris 2 couches de peintureglycérophtalique..

10.03. Tubes verticales de 20x20x1.2 mm-pour clôtureA. Au ml

Page 81: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

81

B. Tubes de section 20x20x1.2 mm suivant indications sur les plans. Elles sont protégéescontre la corrosion par 2 couches de minium (cfr. généralités). Y compris 2 couches de peintureglycérophtalique.

11.00 HUISSERIE ET MENUISERIE.Généralités

Huisserie

Les aciers employés pour les ouvrages sont des aciers laminés à chaud, non alliés, d'usagecourant et suivant définition des normes en vigueur. Ils présentent des profils et dimensionscorrespondant aux besoins, choisis dans les profils commerciaux, exempts de défauts, criques,gerçures, failles ou autres défauts préjudiciables à leur emploi. Les profilés doivent être biendressés, bien dégauchis, éventuellement bien forgés et parés et les assemblages parfaitementajustés. Les faux plis et les pliures sont une cause de refus des ouvrages.Dans le cas de maçonnerie en terre comprimée, les huisseries sont posées obligatoirement enmême temps que l’élévation des maçonneries.

Quincaillerie

La documentation technique ainsi qu'un échantillon de chaque serrure, poignée, verrou etautres accessoires sont présentés au bureau d'études pour approbation, en une seule fois, auplus tard 1 mois avant la mise en oeuvre.La quincaillerie est de première qualité et conforme aux spécifications techniques.

Chaque clé est numérotée et fournie en 3 exemplaires.

Les clés sont remises au Maître de l'ouvrage le jour de la réception provisoire.

Les portes en acier sont équipées de trois paumelles en acier dit électriques à souder, à noeudfermé avec bague en laiton et broche en acier, de dimension minimum hauteur 100 mm, 16mm, broche 9 mm.

Les portes en bois sont équipées de 3 paumelles en acier roulé, lames droites à bouts carrés,noeud fermé par un bouchon en acier et soudé, bague en laiton, broche en acier; lame femellepour bois et lame mâle à souder.

La paumelle centrale est montée après la pose de la porte.

Les serrures sont de type Eurocylindre à goupille, AGB ou équivalent.

Plans d'exécution

L'Entrepreneur soumet à l'agrément du BS tous les plans détaillés pour l'exécution desdifférents ensembles, et ce, avant la mise en fabrication. Ces plans doivent reprendre les coupeset détails à l'échelle 1/1 et les élévations à l'échelle 1/10, si ces dernières ne figurent pas sur lesplans d'architecture.Ces mêmes plans d'exécution doivent également préciser les différents types de quincaillerieschoisies préalablement par le BC ou proposés par l'entrepreneur. Etendue des ouvrages

L'entrepreneur comprend dans le prix unitaire des ensembles :

- les chambranles ou cadres dormants;- le remplissage au béton des cadres de portes sur tous les côtés;- les feuilles de portes;- la vitrerie posée;- les panneaux éventuels de remplissage;- la serrurerie et quincaillerie complète;- la pose et le réglage de l'ensemble, y compris les accessoires de pose;- le resserrage intérieur au mastic;

Page 82: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

82

- le resserrage extérieur au mastic suivant les spécifications techniquesparticulières;- le contrôle sur chantier des dimensions indiquées dans les plans;- le nettoyage complet des ensembles après la pose et à la fin du chantier, avant laréception provisoire;- peinture anticorrosive et peinture de finition.

Conditions d'exécution

Protection des ouvrages :

Sablage et couche primaire de peinture anticorrosive 20 microns minimum.Le sablage est réalisé à blanc suivant les prescriptions réglementant l'usage des produits à basede silice. Il doit être suivi d'un brossage et d'un dépoussiérage au jet d'air.

Soudures :

Les soudures doivent être exécutées avec le minimum de reprises et provoquer la fusion totalesur l'épaisseur des bords, avec une liaison parfaite de part en part, sans collage, ni vide, nisoufflure et avec une légère surcharge à la surface.

Finition des surfaces :

Les ouvrages en métaux ferreux sont peints, d'une couche de peinture anticorrosive appliquée àl'atelier, d'une deuxième couche de peinture de peinture anticorrosive. Et minimum deuxcouches de peinture glycérophtalique ou époxy seront appliquées pour les extérieures commepeinture de finition.

Contrôle et Tolérance

Contrôles des ouvrages de serrurerie

Les soudures devront être exécutées conformément aux chapitres 5 et 6 de la DTU n° 32.1.

Les dimensions des cordons devront être conformes au § 4 des règles CM66.

Le Maître d'Ouvrage pourra vérifier la qualification des soudeurs, ainsi que la réception desélectrodes et du matériel de soudure, conformément aux § 2.4. et 5.4. du Cahier des ChargesDTU N° 32.1. et procéder au contrôle des soudures.

Protection anticorrosion

L'Entreprise et le Maître d'ouvrage procéderont à la vérification de la protection anticorrosion(cfr. art 9.01).

L'Entreprise fournira les plans de détails, et les notes de calcul si nécessaire.

Les peintures de finition adaptées au support sont à prévoir dans ces différents postes.

Menuiserie boisL'Entreprise doit fournir au Maître d'Ouvrage tous les documents attestant l'origine et laprovenance des matériaux.

Les bois doivent pouvoir être identifiés non seulement par leur nom botanique mais aussi parleur lieu d'origine.

Les produits insecticides et fongicides, qui sont employés pour la protection des bois, doiventêtre homologués à la marque CTB-F ou du moins répondre aux prescriptions des normes T72.050 à T 72.066.

Page 83: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

83

Stabilisation des bois

Les ouvrages en bois doivent recevoir un traitement hydrofuge, antiparasitaire et fongicide parimprégnation profonde.

Les ouvrages en bois sont vernis en deux couches minimum afin de donner une couleuruniforme au bois.

Tolérance pour menuiseries bois

Planéité :

La tolérance de planéité des ouvrages mesurée à la règle de 2 m dans toutes les directions duplan doit être inférieure à 0,002 m.

Aplomb - Equerrage :

La tolérance d'aplomb quelle que soit les dimensions de l'ouvrage considéré, doit être inférieureà 0,002 m. La tolérance maximale d'équerrage est de 0,01 m par mètre linéaire.

L'Entrepreneur vérifiera les côtes finies sur le chantier avant la fabrication des châssis.

Peinture :

Mise en oeuvre se fera selon les prescriptions suivantes :

ponçage au papier émeri, le ponçage se fera toujours dans le sens de la fibre; application d'un bouche pore, les trous et fissures seront enduits au gupa de même

teinte que le bois; ponçage; première couche de vernis polyuréthanne ou peinture glycérophtalique; ponçage à l'eau au papier émeri fin, juste pour déglacer le vernis; deuxième couche de vernis polyuréthanne ou peinture glycérophtalique. Les dimensions des baies et les différents types sont dessinés, voir annexe et

plans.

11.01 Fenêtre métalliques vitrésA. Au m2

B. Sont y compris pattes de scellement, charnière, vitrage, mécanisme de fermeture ettoutes sujétions de fabrication et de pose.

Sont également compris dans le prix :

- deux couches de peinture antirouille et deux couches de peintureglycérophtalique sur les châssis métalliques ;

- les grillages en tubes 16x16;- les treillis type casanet mailles maximales de 2cm ;- les moustiquaires sur toutes les fenêtres et portes semi-vitrées ;- Rideaux de 1er Choix sur toutes les fenêtres.

La composition des fenêtres est donnée aux plans et sur les bordereaux des Huisseries.

Les châssis des fenêtres sont composés de profilés ½ HS, fer Té et cornière de 25x25x3 mm avecéventuellement fer plat de 25x3 mm pour fixation de moustiquaires .

Les traverses de subdivisions éventuelles sont réalisées en fer Té de 25x25x3 mm.

La fixation des vitrages est faite par du mastic de 1ère qualité type RUDI PAINTSou équivalent. Les vitres sont calées à l’aide d’une matière élastique typenéoprène ou similaire. Le verre à vitre a 5 mm d’épaisseur minimum.

Page 84: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

84

La mise en place des cadres fixes (chambranles) des fenêtres est faite avant la construction dumur, de manière à ce que les pattes de scellement soient ancrées dans les joints horizontaux dela maçonnerie au fur et à mesure de l’avancement de la construction.

Le mécanisme de fermeture des ouvrants est fait de poignets de 1er choix. Des échantillons depoignets devront être présentés au Maître d’œuvre pour approbation.

Un échantillon de fenêtre, porte-rideaux, rideaux et de grillages antivol devraêtre fabriqué et soumis au maître d’œuvre pour approbation.

Pour les autres détails, se reporter aux plans et au bordereau des huisseries enannexe.

11.02 Imposte grillagés, treillis et moustiquairesA. Au m2

B. y compris pattes de scellement, charnière, vitrage, mécanisme de fermeture et toutessujétions de fabrication et de pose.

Sont également compris dans le prix :

- deux couches de peinture antirouille et deux couches de peintureglycérophtalique sur les châssis métalliques ;

- les grillages en tubes 16x16;- les treillis type casanet mailles maximales de 2cm ;- les moustiquaires en polyéthène sur toutes les impostes des hangars

; le treillis est posé côté intérieur.La composition des fenêtres est donnée aux plans et sur les bordereaux des Huisseries.

Toutes sujétions sont comprises.

11.03 Porte métallique semi-vitrée.A. Au m2

B. Suivant plan des façades et détails annexés : structure en profil bouteille, tôle de 1,5 mm,profil oméga comme raidisseur, le tout est soudé proprement. Vitrage 5mm. Mastic à vitres,suivant détails en annexe.

Dans le cas d'une double porte, un des vantaux est équipé d'un mauclair en fer plat de 3 x 30mm soudé sur toute la hauteur et de verrou haut et bas. Des tubes de diamètre suffisant serontscellés au pied des verrous.

Sont compris : sur les cadres les dômes de silence, la quincaillerie, serrure à cylindre, arrêt deporte, la peinture de protection contre la corrosion et la peinture de finition en deux couches.

La pose de tous les châssis sera conditionnée par l’agrément du modèle présenté parl’Entreprise.

Toutes sujétions sont comprises.

11.04 Porte métallique pleineA. Au m2

B. Suivant plans et détails annexés : structure en profil bouteille, tôle de 1,5 mm, profiloméga comme raidisseur, le tout est soudé proprement.

Page 85: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

85

Dans le cas d'une double porte, un des vantaux est équipé d'un mauclair en fer plat de 3 x 30mm soudé sur toute la hauteur et de verrou haut et bas. Des tubes de diamètre suffisant serontscellés au pied des verrous.

Sont compris : sur les cadres les dômes de silence, la quincaillerie, serrure à cylindre, arrêt deporte, la peinture de protection contre la corrosion et la peinture de finition en deux couches.

La pose de tous les châssis sera conditionnée par l’agrément du modèle présenté parl’Entreprise.

Toutes sujétions sont comprises.

11.12 Tube métallique support de rideauxA. Au ml

B. Tube mobilier de diamètre minimum 25mm supporté par des patères métalliques en ferà béton de diamètre 8mm ancrées dans la maçonnerie. Le tube sera à 10 cm de la maçonnerie.Le dispositif doit restreindre tout mouvement latéral du tube lors de l’ouverture ou de lafermeture des rideaux. Le dispositif permet néanmoins d’enlever et de remettre le tube dans lecas où les rideaux doivent être changés.

Toutes sujétions comprises

17.00 AMENAGEMENTS DES ABORDS ET VOIRIES.17.01 Caniveaux Eaux PluvialesA. Au ml

B. Ils sont en maçonnerie enduite ou en éléments de béton préfabriqué.

Les largeurs et profondeurs minima en fonction de la quantité d’eau collectée par les caniveaux.

Les mortiers d'enduit ou des rejointoiements sont hydrofuges.

Les berges latérales seront protégées par un sable stabilisé.

Le fond est en béton hydrofuge dosé au minimum à 250 kg/m3.

Dimensions L x P : (30 x 20) cm au minimum sauf indications contraires sur plans

Toutes sujétions sont comprises.

Page 86: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

86

2 Formulaires

2.1 Instructions pour l’établissement de l’offreLe soumissionnaire est tenu d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe. A défaut d’utiliser ceformulaire, il supporte l’entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documentsqu’il a utilisés et le formulaire.

Le soumissionnaire est tenu d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe. A défaut d’utiliser ceformulaire, il supporte l’entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documentsqu’il a utilisés et le formulaire.

L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en français.

Les formulaires d’offres doivent être introduits en deux exemplaires, dont un porte la mention‘original’ et l’autre la mention ‘duplicata’ ou ‘copie’. L’original doit être introduit sur papier. Leduplicata peut être une simple photocopie, mais peut également être introduit sous forme d’unou plusieurs fichiers sur CD-rom et/ou stick USB.

Les différentes parties et annexes de l’offre doivent être numérotées.

Les prix sont indiqués en euros et seront précisés jusqu’à deux chiffres après la virgule. Le caséchéant, ils peuvent être précisés jusqu’à quatre chiffres après la virgule.

Les ratures, surcharges, mentions complémentaires ou modificatives dans les formulairesd’offre doivent être accompagnées d’une signature à côté de la rature, surcharge, mentioncomplémentaire ou modificative en question.

Ceci vaut également pour les ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificativesqui ont été apportées à l’aide d’un ruban ou de liquide correcteur.

L’offre portera la signature manuscrite originale du soumissionnaire ou de son mandataire.

Lorsque le soumissionnaire est une société/association sans personnalité juridique, forméeentre plusieurs personnes physiques ou morales (société momentanée ou associationmomentanée), l’offre doit être signée par chacune de ces personnes.

Page 87: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

87

2.2 Identification du soumissionnaire

Nom et prénom dusoumissionnaire oudénomination de la société etforme juridique

Nationalité dusoumissionnaire et dupersonnel (en cas dedifférence)

Domicile / Siège social

Numéro de téléphone et detélécopieur

Numéro d’inscription ONSSou équivalent

Numéro d’entreprise

Représenté(e) parle(s) soussigné(s)

(nom, prénom et qualité)

Personne de contact (numérode téléphone, numéro detélécopieur, éventuellementadresse e-mail)

En cas de différence : chef duprojet (numéro de téléphone,numéro de télécopieur,courriel)

Numéro de compte pour lespaiements

Institution financière

Ouvert au nom de

Signature(s) :

Page 88: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince Cibitoke (1308211)

88

2.3 Formulaire d’offre - PrixEn déposant cette offre, le soumissionnaire s’engage à exécuter, conformément aux dispositionsdu CSC / BDI 902, «Marché de construction des infrastructures post récolte dans la province deKirundo», le présent marché et déclare explicitement accepter toutes les conditions énuméréesdans le CSC et renoncer aux éventuelles dispositions dérogatoires comme ses propresconditions.

Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes du métré récapitulatif sont établis enrespectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l’offre. Tous les fraisgénéraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postesproportionnellement à l’importance de ceux-ci.

La taxe sur la valeur ajoutée fait l’objet d’un poste spécial du métré récapitulatif, pour êtreajoutée au montant de l’offre. Le soumissionnaire s’engage à exécuter le marché publicconformément aux dispositions du CSC /, aux prix suivants, exprimés en euros et hors TVA :

Pourcentage TVA : ……………%.

En cas d’approbation de la présente offre, le cautionnement sera constitué dans les conditions etdélais prescrits dans le cahier spécial des charges.

L’information confidentielle et/ou l’information qui se rapporte à des secrets techniques oucommerciaux est clairement indiquée dans l’offre.

Afin de rendre possible une comparaison adéquate des offres, les données ou documentsmentionnés ci-dessous ou au point « Récapitulatif des documents à remettre », dûment signés,doivent être joints à l’offre.

En annexe …............................, le soumissionnaire joint à son offre ……………..

Certifié pour vrai et conforme,

Signature(s)manuscriteoriginale :

Page 89: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince de Kirundo (1308211)

89

2.4 Déclaration d’intégrité pour les soumissionnaires

Concerne le soumissionnaire :Domicile / Siège social :

Référence du marché public :

À l’attention d’Enabel,

Par la présente, je / nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s)légal/légaux du soumissionnaire précité, déclare/rons ce qui suit :

Ni les membres de l’administration, ni les employés, ni toute personne oupersonne morale avec laquelle le soumissionnaire a conclu un accord en vuede l'exécution du marché, ne peuvent obtenir ou accepter d’un tiers, pour eux-mêmes ou pour toute autre personne ou personne morale, un avantageappréciable en argent (par exemple, des dons, gratifications ou avantagesquelconques), directement ou indirectement lié aux activités de la personneconcernée pour le compte d’Enabel.

Les administrateurs, collaborateurs ou leurs partenaires n'ont pas d'intérêtsfinanciers ou autres dans les entreprises, organisations, etc. ayant un liendirect ou indirect avec Enabel (ce qui pourrait, par exemple, entraîner unconflit d'intérêts).

J'ai / nous avons pris connaissance des articles relatifs à la déontologieet à la lutte contre la corruption repris dans le Cahier spécial des charges et je/ nous déclare/rons souscrire et respecter entièrement ces articles.

Je suis / nous sommes de même conscient(s) du fait que les membres du personneld’Enabel sont liés aux dispositions d’un code éthique qui précise ce qui suit : “Afind’assurer l’impartialité des membres du personnel, il leur est interdit de solliciter,d’exiger ou d’accepter des dons, gratifications ou avantages quelconques destinés àeux-mêmes ou des tiers, que ce soit ou non dans l’exercice de leur fonction, lorsqueles dons, gratifications ou avantages précités sont liés à cet exercice. Notons que cequi importe le plus dans cette problématique est moins l’enrichissement résultant del’acceptation de dons, gratifications ou avantages de toute nature, que la perte del’impartialité requise du membre du personnel dans l’exercice de sa fonction. À titrepersonnel, les membres du personnel n’acceptent aucune gratification, aucun don niavantage financier ou autre, pour les services rendus”.

Si le marché précité devait être attribué au soumissionnaire, je/nous déclare/rons,par ailleurs, marquer mon/notre accord avec les dispositions suivantes :

Page 90: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans laprovince de Kirundo (1308211)

90

Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans lesuivi et le contrôle de l’exécution du marché, il est strictement interdit aucontractant du marché (c'est-à-dire les membres de l’administration et lestravailleurs) d’offrir, directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ouun quelconque autre avantage matériel ou immatériel, quelle que soit savaleur, aux membres du personnel d’Enabel, qui sont directement ouindirectement concernés par le suivi et/ou le contrôle de l'exécution dumarché, quel que soit leur rang hiérarchique.

Tout contrat (marché public) sera résilié, dès lors qu’il s’avérerait quel’attribution du contrat ou son exécution aurait donné lieu à l’obtention oul’offre des avantages appréciables en argent précités.

Tout manquement à se conformer à une ou plusieurs des clausesdéontologiques peut aboutir à l’exclusion du contractant du présent marché etd’autres marchés publics pour Enabel.

Le contractant du marché (adjudicataire) s’engage à fournir au pouvoiradjudicateur, à sa demande, toutes les pièces justificatives relatives auxconditions d’exécution du contrat. Le pouvoir adjudicateur pourra procéder àtout contrôle, sur pièces et sur place, qu’il estimerait nécessaire pour réunirdes éléments de preuve sur une présomption de frais commerciauxinhabituels.

Le soumissionnaire prend enfin connaissance du fait qu’Enabel se réserve le droit deporter plainte devant les instances judiciaires compétentes lors de toute constatationde faits allant à l’encontre de la présente déclaration et que tous les fraisadministratifs et autres qui en découlent sont à charge du soumissionnaire.

Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé" par :

avec mention du nom et de la fonction

……………………………..Lieu, date

Page 91: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 91

2.5 Métré récaputilatif et BPU

LOT 1 - KI 401 : ABASANGIRAKIVIA. BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QFPRIX UNITAIREEN CHIFFRES(Euros) HTVA

PRIX UNITAIRE EN LETTRES(Euros) HTVA

POINT DE TRANSFORMATION0.00 INSTALLATION DE CHANTIER0.01 Installation de chantier fft QF1.00 TERRASSEMENTS1.01 Décapage général - Terrassement en déblais remblais m³ QP1.02 Fouilles de fondations m³ QP1.04 Evacuation des terres en dépôt m³ QP2.00 FONDATIONS2.01 Béton cyclopéen m³ QP3.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE3.01 Protection contre l'humidité ascensionnelle dans les murs ml QP3.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles m² QP4.00 SOUBASSEMENT4.01 Hérisson de moellons m³ QP4.02 Sable stabilisé m³ QP5.00 BETON

Page 92: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 92

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QFPRIX UNITAIREEN CHIFFRES(Euros) HTVA

PRIX UNITAIRE EN LETTRES(Euros) HTVA

5.02 Béton armé5.02.2 Béton en élévation5.02.2.1 Béton armé de longrine ou chainage inférieur m³ QP5.02.2.2 Béton armé de chainage vertical m³ QP5.02.2.3 Béton armé de chainage supérieur et linteau m³ QP5.02.2.6 Béton armé de dalle de sol flottante m³ QP5.02.2.7 Béton armé pour de trottoir m³ QP5.03 Bétons divers5.03.1 Béton armé des rampes m³ QP6.00 MACONNERIE6.01 Maçonnerie en briques de terre cuites artisanales de 20cm m² QP6.02 Maçonnerie de claustras "Z" m³ QP8.00 REVETEMENT8.01 Jointoiement des maçonneries m² QP8.02 Enduit de ciment taloché fin m² QP8.04 Plinthe en ciment ml QP8.05.1 Revêtement de sol en chape lissée m² QP9.00 COUVERTURE et ETANCHEITE9.01.1 Rampants en tubes de 60x40X1,2mm ml QP9.02.1 Charpente en tubes de 60x40X1,2mm ml QP9.03.1 Pannes en tubes métalliques de 60x40x1,2mm ml QP9.04.2 Couverture en tôles ondulées galvanisées BG 30 m² QP

Page 93: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 93

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QFPRIX UNITAIREEN CHIFFRES(Euros) HTVA

PRIX UNITAIRE EN LETTRES(Euros) HTVA

9.05.,1 Planche de rive ml QP9.06.2 Faîtières et arêtiers BG28 ml QP9.07 Gouttières en alu zinc ml QP9.08 Descentes diam 110mm ml QP11.00 HUISSERIE et MENUISERIE11.01 Fenêtres métalliques vitrées m² QP11.02 Inmposte grillagé, treillis et moustiquaires m² QP11.03 Porte métalliques vitrées m² QP11.04 Portes métalliques pleines m² QP11.12 Porte rideaux ml QP17.00 AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS17.01 Caniveau E.P. ml QP18.00 DIVERS18.01 Réservoir de type "AQUATANK", capacité 2500 litres pc QP2. AMENAGEMENT D’UNE AIRE DE SECHAGE1.00 TERRASSEMENTS1.01 Décapage général - Terrassement en déblais remblais m³ QP1.02 Fouilles de fondations m³ QP1.04 Evacuation des terres en dépôt m³ QP2.00 FONDATIONS2.01 Béton cyclopéen m³ QP3.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE

Page 94: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 94

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QFPRIX UNITAIREEN CHIFFRES(Euros) HTVA

PRIX UNITAIRE EN LETTRES(Euros) HTVA

3.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles m² QP4.00 SOUBASSEMENT4.01 Hérisson de moellons m³ QP4.02 Sable stabilisé m² QP8.00 REVETEMENT8.02 Enduit de ciment taloché fin m² QP

B. DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QF QUANTITEPRIXUNITAIREHTVA (Euro)

MONTANT TOTAL HTVA(Euro)

1. CONSTRUCTION D'UN POINT DE TRANSFORMATION RIZ0.00 INSTALLATION DE CHANTIER0.01 Installation de chantier fft QF 11,00

1.00 TERRASSEMENTS1.01 Décapage général - Terrassement en déblais remblais m³ QP 86,40

1.02 Fouilles de fondations m³ QP 49,28

1.04 Evacuation des terres en dépôt m³ QP 135,68

2.00 FONDATIONS

Page 95: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 95

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QF QUANTITEPRIXUNITAIREHTVA (Euro)

MONTANT TOTAL HTVA(Euro)

2.01 Béton cyclopéen m³ QP 44,25

3.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE3.01 Protection contre l'humidité ascensionnelle dans les murs ml QP 88,50

3.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles m² QP 113,70

4.00 SOUBASSEMENT4.01 Hérisson de moellons m³ QP 31,36

4.02 Sable stabilisé m³ QP 7,84

5.00 BETON5.02 Béton armé5.02.2 Béton en élévation5.02.2.1 Béton armé de longrine ou chainage inférieur m³ QP 3,47

5.02.2.2 Béton armé de chainage vertical m³ QP 3,82

5.02.2.3 Béton armé de chainage supérieur et linteau m³ QP 3,47

5.02.2.6 Béton armé de dalle de sol flottante m³ QP 3,48

5.02.2.7 Béton armé pour de trottoir m³ QP 4,95

5.03 Bétons divers5.03.1 Béton armé des rampes m³ QP 1,18

6.00 MACONNERIE6.01 Maçonnerie en briques de terre cuites artisanales de 20cm m² QP 209,43

6.02 Maçonnerie de claustras "Z" m³ QP 20,04

8.00 REVETEMENT8.01 Jointoiement des maçonneries m² QP 418,86

Page 96: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 96

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QF QUANTITEPRIXUNITAIREHTVA (Euro)

MONTANT TOTAL HTVA(Euro)

8.02 Enduit de ciment taloché fin m² QP 192,80

8.04 Plinthe en ciment ml QP 89,40

8.05.1 Revêtement de sol en chape lissée m² QP 8,40

9.00 COUVERTURE et ETANCHEITE9.01.1 Rampants en tubes de 60x40X1,2mm ml QP 64,80

9.02.1 Charpente en tubes de 60x40X1,2mm ml QP 37,20

9.03.1 Pannes en tubes métalliques de 60x40x1,2mm ml QP 191,28

9.04.2 Couverture en tôles ondulées galvanisées BG 30 m² QP 167,59

9.05.,1 Planche de rive ml QP 64,24

9.06.2 Faîtières et arêtiers BG28 ml QP 18,84

9.07 Gouttières en alu zinc ml QP 37,68

9.08 Descentes diam 110mm ml QP 4,70

11.00 HUISSERIE et MENUISERIE11.01 Fenêtres métalliques vitrées m² QP 3,00

11.02 Inmposte grillagé, treillis et moustiquaires m² QP 13,60

11.03 Porte métalliques vitrées m² QP 2,70

11.04 Portes métalliques pleines m² QP 23,10

11.12 Porte rideaux ml QP 3,20

17.00 AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS17.01 Caniveau E.P. ml QP 60,40

18.00 DIVERS18.01 Réservoir de type "AQUATANK", capacité 2500 litres pc QP

Page 97: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 97

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QF QUANTITEPRIXUNITAIREHTVA (Euro)

MONTANT TOTAL HTVA(Euro)

S/TOTAL 01 HTVA2. AMENAGEMENT D’UNE AIRE DE SECHAGE

1.00 TERRASSEMENTS1.01 Décapage général - Terrassement en déblais remblais m³ QP 30,00

1.02 Fouilles de fondations m³ QP 8,00

1.04 Evacuation des terres en dépôt m³ QP 38,00

2.00 FONDATIONS2.01 Béton cyclopéen m³ QP 4,00

3.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE3.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles m² QP 100,00

4.00 SOUBASSEMENT4.01 Hérisson de moellons m³ QP 30,00

4.02 Sable stabilisé m² QP 5,00

8.00 REVETEMENT8.02 Enduit de ciment taloché fin m² QP 100,00

S/TOTAL 02 HTVATOTAL GENERAL Lot 1 HTVATVATOTAL GENERAL LOT 1 TVAC

Page 98: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 98

LOT 2 - KI 403 : TUGWANYINZARA

A. BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QFPRIX UNITAIREEN CHIFFRES(Euros) HTVA

PRIX UNITAIRE EN LETTRES(Euros) HTVA

1. CONSTRUCTION D'UN ABRI POUR MOULIN

0.00 INSTALLATION DE CHANTIER0.01 Installation de chantier fft QF1.00 TERRASSEMENTS1.01 Décapage général - Terrassement en déblais remblais m3 QP1.02 Fouilles de fondations m3 QP1.04 Evacuation des terres en dépôt m3 QP2.00 FONDATIONS2.01 Béton cyclopéen m3 QP3.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE3.01 Protection contre l'humidité ascensionnelle dans les murs ml QP3.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles m2 QP4.00 SOUBASSEMENT4.01 Hérisson de moellons m3 QP5.00 BETON5.02.2 Béton en élévation5.02.2.1 Béton armé de longrine ou chainage inférieur m3 QP5.02.2.2 Béton armé de chainage vertical m3 QP5.02.2.3 Béton armé de chainage supérieur et linteau m3 QP5.02.2.7 Béton armé de trottoir m3 QP

Page 99: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 99

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QFPRIX UNITAIREEN CHIFFRES(Euros) HTVA

PRIX UNITAIRE EN LETTRES(Euros) HTVA

6.00 MACONNERIE6.01 Maçonnerie en briques de terre cuites artisanales de 20cm m2 QP6.02 Maçonnerie de claustras "Z" m2 QP8.00 REVETEMENT8.01 Jointoiement des maçonneries m2 QP8.02 Enduit de ciment taloché fin m2 QP8.04 Plinthe en ciment ml QP9.00 COUVERTURE et ETANCHEITE9.01.1 Rampants en tubes de 40x40X1,2mm ml QP9.02.1 Charpente en tubes de 40x40X1,2mm ml QP9.03.1 Pannes en tubes métalliques de 40x40x1,2mm ml QP9.04.2 Couverture en tôles ondulées galvanisées BG28 m2 QP9.05.,1 Planche de rive ml QP9.06.2 Faîtières et arêtiers BG28 ml QP11.00 HUISSERIE et MENUISERIE11.02 Inmposte grillagé, treillis et moustiquaires m2 QP11.04 Portes métalliques pleines m2 QP17.00 AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS17.01 Caniveau E.P. ml QP2. AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE SECHAGE1.00 TERRASSEMENTS1.01 Décapage général - Terrassement en déblais remblais m³ QP1.02 Fouilles de fondations m³ QP

Page 100: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 100

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QFPRIX UNITAIREEN CHIFFRES(Euros) HTVA

PRIX UNITAIRE EN LETTRES(Euros) HTVA

1.04 Evacuation des terres en dépôt m³ QP2.00 FONDATIONS2.01 Béton cyclopéen m³ QP3.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE3.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles m² QP4.00 SOUBASSEMENT4.01 Hérisson de moellons m³ QP4.02 Sable stabilisé m² QP8.00 REVETEMENT8.02 Enduit de ciment taloché fin m² QP

B. DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QF QUANTITE PRIX UNITAIREHTVA (Euro)

MONTANT TOTALHTVA (Euro)

1. CONSTRUCTION D'UN ABRI POUR MOULIN

0.00 INSTALLATION DE CHANTIER0.01 Installation de chantier fft QF 11.00 TERRASSEMENTS1.01 Décapage général - Terrassement en déblais remblais m3 QP 9,2611.02 Fouilles de fondations m3 QP 3,841.04 Evacuation des terres en dépôt m3 QP 13,7732.00 FONDATIONS

Page 101: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 101

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QF QUANTITE PRIX UNITAIREHTVA (Euro)

MONTANT TOTALHTVA (Euro)

2.01 Béton cyclopéen m3 QP 3,843.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE3.01 Protection contre l'humidité ascensionnelle dans les murs ml QP 18,83.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles m2 QP 11,764.00 SOUBASSEMENT4.01 Hérisson de moellons m3 QP 9,2615.00 BETON5.02.2 Béton en élévation5.02.2.1 Béton armé de longrine ou chainage inférieur m3 QP 0,1125.02.2.2 Béton armé de chainage vertical m3 QP 0,865.02.2.3 Béton armé de chainage supérieur et linteau m3 QP 0,1125.02.2.7 Béton armé de trottoir m3 QP 1,9116.00 MACONNERIE6.01 Maçonnerie en briques de terre cuites artisanales de 20cm m2 QP 18,146.02 Maçonnerie de claustras "Z" m2 QP 15,688.00 REVETEMENT8.01 Jointoiement des maçonneries m2 QP 57,568.02 Enduit de ciment taloché fin m2 QP 13,768.04 Plinthe en ciment ml QP 37,69.00 COUVERTURE et ETANCHEITE9.01.1 Rampants en tubes de 40x40X1,2mm ml QP 13,49.02.1 Charpente en tubes de 40x40X1,2mm ml QP 21,849.03.1 Pannes en tubes métalliques de 40x40x1,2mm ml QP 50,4

Page 102: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 102

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QF QUANTITE PRIX UNITAIREHTVA (Euro)

MONTANT TOTALHTVA (Euro)

9.04.2 Couverture en tôles ondulées galvanisées BG28 m2 QP 17,89.05.,1 Planche de rive ml QP 249.06.2 Faîtières et arêtiers BG28 ml QP 6,611.00 HUISSERIE et MENUISERIE11.02 Inmposte grillagé, treillis et moustiquaires m2 QP 3,211.04 Portes métalliques pleines m2 QP 5,417.00 AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS17.01 Caniveau E.P. ml QP 23,6S/TOTAL 01 HTVA2. AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE SECHAGE

1.00 TERRASSEMENTS1.01 Décapage général - Terrassement en déblais remblais m³ QP 30,00

1.02 Fouilles de fondations m³ QP 8,00

1.04 Evacuation des terres en dépôt m³ QP 38,00

2.00 FONDATIONS2.01 Béton cyclopéen m³ QP 4,00

3.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE3.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles m² QP 100,00

4.00 SOUBASSEMENT4.01 Hérisson de moellons m³ QP 30,00

4.02 Sable stabilisé m² QP 5,00

8.00 REVETEMENT8.02 Enduit de ciment taloché fin m² QP 100,00

Page 103: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 103

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QF QUANTITE PRIX UNITAIREHTVA (Euro)

MONTANT TOTALHTVA (Euro)

S/TOTAL 02 HTVATOTAL GENERAL Lot 2 HTVATVATOTAL GENERAL LOT 2 TVAC

LOT 3 - KI 405 : TERIMBERE KIYONZA

A. BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QFPRIX UNITAIRECHIFFRES(Euros) HTVA

PRIX UNITAIRE LETTRES(Euros) HTVA

1. BOUTIQUE POUR INTRANTS0.00 INSTALLATION DE CHANTIER0.01 Installation de chantier fft QF1.00 TERRASSEMENTS1.01 Décapage général - Terrassement en déblais remblais m3 QP1.02 Fouilles de fondations m3 QP1.04 Evacuation des terres en dépôt m3 QP2.00 FONDATIONS2.01 Béton cyclopéen m3 QP3.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE3.01 Protection contre l'humidité ascencionnelle dans les murs ml QP3.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles m2 QP

Page 104: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 104

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QFPRIX UNITAIRECHIFFRES(Euros) HTVA

PRIX UNITAIRE LETTRES(Euros) HTVA

4.00 SOUBASSEMENT4.01 Hérisson de moellons m3 QP5.00 BETON5.02.2 Béton en élévation5.02.2.1 Béton armé de longrine ou chainage inférieur m3 QP5.02.2.2 Béton armé de chainage vertical m3 QP5.02.2.3 Béton armé de chainage supérieur et linteau m3 QP5.02.2.7 Béton armé de trottoir m3 QP6.00 MACONNERIE6.01 Maçonnerie en briques de terre cuites artisanales de 20cm m2 QP6.02 Maçonnerie de claustras "Z" m2 QP8.00 REVETEMENT8.01 Jointoiement des maçonneries m2 QP8.02 Enduit de ciment taloché fin m2 QP8.04 Plinthe en ciment ml QP8.05.1 Revêtement de sol en chape lissée m2 QP9.00 COUVERTURE et ETANCHEITE9.01.1 Rampants en tubes de 60x40X1,2mm ml QP9.02.1 Charpente en tubes de 60x40X1,2mm ml QP9.03.1 Pannes en tubes métalliques de 60x40X1,2mm ml QP9.04.2 Couverture en tôles ondulées galvanisées BG28 m2 QP9.05.,1 Planche de rive ml QP9.06.2 Faîtières et arêtiers BG28 ml QP

Page 105: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 105

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QFPRIX UNITAIRECHIFFRES(Euros) HTVA

PRIX UNITAIRE LETTRES(Euros) HTVA

9.07 Gouttières en tôle BG 28 ml QP9.08 Descentes diam 110mm ml QP11.00 HUISSERIE et MENUISERIE11.01 Fenêtres métalliques vitrées m2 QP11.02 Inmposte grillagé, treillis et moustiquaires m2 QP11.03 Inmposte grillagé, treillis et moustiquaires m3 QP11.04 Portes métalliques pleines m2 QP11.12 Porte rideaux ml QP12.00 PEINTURE12.02 Chaulage sur enduits m2 QP17.00 AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS17.01 Caniveau E.P. ml QP18.00 DIVERS18.01 Réservoir de type "AQUATANK", capacité 2500 litres pc QP

2. SECHOIR A MAÏS1.00 TERRASSEMENTS1.01 Décapage général - Terrassement en déblais remblais m³ QP

1.02 Fouilles de fondations m³ QP

1.04 Evacuation des terres en dépôt m³ QP

3.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE3.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles m² QP

4.00 SOUBASSEMENT4.01 Hérisson de moellons m³ QP

Page 106: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 106

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QFPRIX UNITAIRECHIFFRES(Euros) HTVA

PRIX UNITAIRE LETTRES(Euros) HTVA

4.02 Sable stabilisé m³ QP

8.00 REVETEMENT8.02 Revêtement de sol en chape talochée m² QP

9.00 COUVERTURE et ETANCHEITE9.01.1 Rampants en tubes de 60x40X1,2mm ml QP

9.02.1 Charpente en tubes de 60x40X1,2mm ml QP

9.03.1 Pannes en tubes métalliques de 60x40x1,2mm ml QP

9.04.2 Couverture en tôles ondulées galvanisées BG28 m² QP

9.05.,1 Planche de rive ml QP

9.06.2 Faîtières et arêtiers BG28 ml QP

9.07 Gouttières en alu zinc ml QP

9.08 Descentes diam 110mm ml QP

11.00 HUISSERIE et MENUISERIE11.02 Inmposte grillagé, treillis et moustiquaires m² QP

11.04 Portes métalliques pleines m² QP

17.00 AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS17.01 Caniveau E.P. ml QP

18.00 DIVERS18.01 Réservoir de type "AQUATANK", capacité 2500 litres pc QP

B. DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Page 107: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 107

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QF QUANTITE PRIX UNITAIREHTVA (Euro)

MONTANT TOTALHTVA (Euro)

1. BOUTIQUE POUR INTRANTS0.00 INSTALLATION DE CHANTIER0.01 Installation de chantier fft QF 1,001.00 TERRASSEMENTS1.01 Décapage général - Terrassement en déblais remblais m3 QP 25,201.02 Fouilles de fondations m3 QP 6,011.04 Evacuation des terres en dépôt m3 QP 31,212.00 FONDATIONS2.01 Béton cyclopéen m3 QP 6,013.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE3.01 Protection contre l'humidité ascencionnelle dans les murs ml QP 28,603.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles m2 QP 37,054.00 SOUBASSEMENT4.01 Hérisson de moellons m3 QP 7,415.00 BETON5.02.2 Béton en élévation5.02.2.1 Béton armé de longrine ou chainage inférieur m3 QP 1,145.02.2.2 Béton armé de chainage vertical m3 QP 1,415.02.2.3 Béton armé de chainage supérieur et linteau m3 QP 1,515.02.2.7 Béton armé de trottoir m3 QP 3,086.00 MACONNERIE6.01 Maçonnerie en briques de terre cuites artisanales de 20cm m2 QP 72,706.02 Maçonnerie de claustras "Z" m2 QP 2,40

Page 108: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 108

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QF QUANTITE PRIX UNITAIREHTVA (Euro)

MONTANT TOTALHTVA (Euro)

8.00 REVETEMENT8.01 Jointoiement des maçonneries m2 QP 72,708.02 Enduit de ciment taloché fin m2 QP 76,608.04 Plinthe en ciment ml QP 27,228.05.1 Revêtement de sol en chape lissée m2 QP 37,059.00 COUVERTURE et ETANCHEITE9.01.1 Rampants en tubes de 60x40X1,2mm ml QP 27,849.02.1 Charpente en tubes de 60x40X1,2mm ml QP 36,729.03.1 Pannes en tubes métalliques de 60x40X1,2mm ml QP 36,009.04.2 Couverture en tôles ondulées galvanisées BG28 m2 QP 69,609.05.,1 Planche de rive ml QP 36,969.06.2 Faîtières et arêtiers BG28 ml QP 6,609.07 Gouttières en tôle BG 28 ml QP 13,209.08 Descentes diam 110mm ml QP 12,0011.00 HUISSERIE et MENUISERIE11.01 Fenêtres métalliques vitrées m2 QP 2,4011.02 Inmposte grillagé, treillis et moustiquaires m2 QP 9,8411.03 Inmposte grillagé, treillis et moustiquaires m3 QP 10,8411.04 Portes métalliques pleines m2 QP 8,8211.12 Porte rideaux ml QP 2,0012.00 PEINTURE12.02 Chaulage sur enduits m2 QP 72,7017.00 AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS17.01 Caniveau E.P. ml QP 26,00

Page 109: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 109

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QF QUANTITE PRIX UNITAIREHTVA (Euro)

MONTANT TOTALHTVA (Euro)

18.00 DIVERS18.01 Réservoir de type "AQUATANK", capacité 2500 litres pc QP 1,00

S/TOTAL 01 HTVA

2. SECHOIR A MAÏS1.00 TERRASSEMENTS1.01 Décapage général - Terrassement en déblais remblais m³ QP 69,8881.02 Fouilles de fondations m³ QP 8,6251.04 Evacuation des terres en dépôt m³ QP 78,5133.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE3.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles m² QP 183,0404.00 SOUBASSEMENT4.01 Hérisson de moellons m³ QP 36,6084.02 Sable stabilisé m³ QP 9,1528.00 REVETEMENT8.02 Revêtement de sol en chape talochée m² QP 183,0409.00 COUVERTURE et ETANCHEITE9.01.1 Rampants en tubes de 60x40X1,2mm ml QP 88,0009.02.1 Charpente en tubes de 60x40X1,2mm ml QP 200,6409.03.1 Pannes en tubes métalliques de 60x40x1,2mm ml QP 150,0409.04.2 Couverture en tôles ondulées galvanisées BG28 m² QP 163,6809.05.,1 Planche de rive ml QP 41,4049.06.2 Faîtières et arêtiers BG28 ml QP 15,0049.07 Gouttières en alu zinc ml QP 47,280

Page 110: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 110

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QF QUANTITE PRIX UNITAIREHTVA (Euro)

MONTANT TOTALHTVA (Euro)

9.08 Descentes diam 110mm ml QP 24,00011.00 HUISSERIE et MENUISERIE11.02 Inmposte grillagé, treillis et moustiquaires m² QP 1,20011.04 Portes métalliques pleines m² QP 3,30017.00 AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS17.01 Caniveau E.P. ml QP 29,28018.00 DIVERS18.01 Réservoir de type "AQUATANK", capacité 2500 litres pc QP 2,000S/TOTAL 02 HTVATOTAL GENERAL Lot 3 HTVATVATOTAL GENERAL LOT 3 TVAC

LOT4 - KI 406 : TUGWANYINKUKURAC. BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QFPRIX UNITAIRECHIFFRES(Euros) HTVA

PRIX UNITAIRE LETTRES(Euros) HTVA

POINT DE TRANSFORMATION AVEC BOUTIQUE D’INTRANTS

0.00 INSTALLATION DE CHANTIER0.01 Installation de chantier fft QF

Page 111: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 111

1.00 TERRASSEMENTS1.01 Décapage géneral - Terrassement en déblais remblais m³ QP1.02 Fouilles de fondations m³ QP1.04 Evacuation des terres en dépôt m³ QP2.00 FONDATIONS2.01 Béton cyclopéen m³ QP3.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE3.01 Protection contre l'humidité ascencionnelle dans les murs ml QP3.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles m² QP4.00 SOUBASSEMENT4.01 Hérisson de moellons m³ QP4.02 Sable stabilisé m³ QP5.00 BETON5.02 Béton armé5.02.2 Béton en élévation5.02.2.1 Béton armé de longrine ou chainage inférieur m³ QP5.02.2.2 Béton armé de chainage vertical m³ QP5.02.2.3 Béton armé de chainage supérieur et linteau m³ QP5.02.2.6 Béton armé de dalle de sol flottante m³ QP5.02.2.7 Béton armé pour de trottoir m³ QP5.03 Bétons divers5.03.1 Béton armé des rampes m³ QP6.00 MACONNERIE6.01 Maçonnerie en briques de terre cuites artisanales de 20cm m² QP6.02 Maçonnerie de claustras "Z" m³ QP

Page 112: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 112

8.00 REVETEMENT8.01 Jointoiement des maçonneries m² QP8.02 Enduit de ciment taloché fin m² QP8.04 Plinthe en ciment ml QP8.05.1 Revêtement de sol en chape lissée m2 QP9.00 COUVERTURE et ETANCHEITE9.01.1 Rampants en tubes de 60x40X1,2mm ml QP9.02.1 Charpente en tubes de 60x40X1,2mm ml QP9.03.1 Pannes en tubes métalliques de 60x40x1,2mm ml QP9.04.2 Couverture en tôles ondulées galvanisées BG 30 m² QP9.05.,1 Planche de rive ml QP9.06.2 Faîtières et arêtiers BG28 ml QP9.07 Gouttières en alu zinc ml QP9.08 Descentes diam 110mm ml QP11.00 HUISSERIE et MENUISERIE11.01 Fenêtres métalliques vitrées m² QP11.02 Inmposte grillagé, treillis et moustiquaires m2 QP11.03 Porte métalliques vitrées m2 QP11.04 Portes métalliques pleines m2 QP11.12 Porte rideaux ml QP17.00 AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS17.01 Caniveau E.P. ml QP

Page 113: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 113

D. DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QF QUANTITE PRIX UNITAIREHTVA (Euro)

MONTANT TOTALHTVA (Euro)

1. POINT DE TRANSFORMATION AVEC BOUTIQUE D'INTRANTS0.00 INSTALLATION DE CHANTIER0.01 Installation de chantier fft QF 1,00

1.00 TERRASSEMENTS1.01 Décapage géneral - Terrassement en déblais remblais m³ QP 86,40

1.02 Fouilles de fondations m³ QP 49,28

1.04 Evacuation des terres en dépôt m³ QP 135,68

2.00 FONDATIONS2.01 Béton cyclopéen m³ QP 44,25

3.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE3.01 Protection contre l'humidité ascencionnelle dans les murs ml QP 88,50

3.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles m² QP 113,70

4.00 SOUBASSEMENT4.01 Hérisson de moellons m³ QP 31,36

4.02 Sable stabilisé m³ QP 7,84

5.00 BETON5.02 Béton armé5.02.2 Béton en élévation5.02.2.1 Béton armé de longrine ou chainage inférieur m³ QP 3,47

5.02.2.2 Béton armé de chainage vertical m³ QP 3,82

5.02.2.3 Béton armé de chainage supérieur et linteau m³ QP 3,47

Page 114: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 114

5.02.2.6 Béton armé de dalle de sol flottante m³ QP 3,48

5.02.2.7 Béton armé pour de trottoir m³ QP 4,95

5.03 Bétons divers5.03.1 Béton armé des rampes m³ QP 1,18

6.00 MACONNERIE6.01 Maçonnerie en briques de terre cuites artisanales de 20cm m² QP 209,43

6.02 Maçonnerie de claustras "Z" m³ QP 20,04

8.00 REVETEMENT8.01 Jointoiement des maçonneries m² QP 418,86

8.02 Enduit de ciment taloché fin m² QP 192,80

8.04 Plinthe en ciment ml QP 89,40

8.05.1 Revêtement de sol en chape lissée m2 QP 8,40

9.00 COUVERTURE et ETANCHEITE9.01.1 Rampants en tubes de 60x40X1,2mm ml QP 64,80

9.02.1 Charpente en tubes de 60x40X1,2mm ml QP 37,20

9.03.1 Pannes en tubes métalliques de 60x40x1,2mm ml QP 191,28

9.04.2 Couverture en tôles ondulées galvanisées BG 30 m² QP 167,59

9.05.,1 Planche de rive ml QP 64,24

9.06.2 Faîtières et arêtiers BG28 ml QP 18,84

9.07 Gouttières en alu zinc ml QP 37,68

9.08 Descentes diam 110mm ml QP 4,70

11.00 HUISSERIE et MENUISERIE

11.01 Fenêtres métalliques vitrées m² QP 3,00

11.02 Inmposte grillagé, treillis et moustiquaires m2 QP 13,60

11.03 Porte métalliques vitrées m2 QP 2,70

Page 115: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 115

11.04 Portes métalliques pleines m2 QP 23,10

11.12 Porte rideaux ml QP 3,20

17.00 AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS17.01 Caniveau E.P. ml QP 60,40TOTAL GENERAL Lot 4 HTVATVATOTAL GENERAL LOT 4 TVAC

LOT 5 - KI 407 : TUGWANYINKUKURAA. BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QFPRIX UNITAIRECHIFFRES(Euros) HTVA

PRIX UNITAIRE LETTRES(Euros) HTVA

1. CONSTRUCTION D’UN HANGAR DE STOCKAGE0.00 INSTALLATION DE CHANTIER0.01 Installation de chantier fft QF1.00 TERRASSEMENTS1.01 Décapage général - Terrassement en déblais remblais m3 QP1.02 Fouilles de fondations m3 QP1.04 Evacuation des terres en dépôt m3 QP2.00 FONDATIONS2.01 Béton cyclopéen m3 QP3.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE3.01 Protection contre l'humidité ascencionnelle dans les murs ml QP

Page 116: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 116

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QFPRIX UNITAIRECHIFFRES(Euros) HTVA

PRIX UNITAIRE LETTRES(Euros) HTVA

3.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles m2 QP4.00 SOUBASSEMENT4.01 Hérisson de moellons m3 QP4.02 Sable stabilisé m3 QP5.00 BETON5.02.2 Béton en élévation5.02.2.1 Béton armé de longrine ou chainage inférieur m3 QP5.02.2.2 Béton armé de chainage vertical m3 QP5.02.2.3 Béton armé de chainage supérieur et linteau m3 QP5.02.2.7 Béton de trottoir m3 QP5.03 Bétons divers5.03.1 Béton armé des rampes m3 QP6.00 MACONNERIE6.01 Maçonnerie en briques de terre cuites artisanales de 20cm m2 QP6.02 Maçonnerie de claustras "Z" m2 QP8.00 REVETEMENT8.01 Jointoiement des maçonneries m2 QP8.02 Enduit de ciment taloché fin m2 QP8.04 Plinthe en ciment ml QP8.05.1 Revêtement de sol en chape lissée m2 QP9.00 COUVERTURE et ETANCHEITE9.01.1 Rampants en tubes de 60x40X1,2mm ml QP9.02.1 Charpente en tubes de 60x40X1,2mm ml QP

Page 117: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 117

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QFPRIX UNITAIRECHIFFRES(Euros) HTVA

PRIX UNITAIRE LETTRES(Euros) HTVA

9.03.1 Pannes en tubes métalliques de 60x40X1,2mm ml QP9.04.2 Couverture en tôles ondulées galvanisées BG30 m2 QP9.05.,1 Planche de rive ml QP9.06.2 Faîtières et arêtiers BG28 ml QP9.07 Gouttières en alu zinc ml QP9.08 Descentes diam 110mm ml QP11.00 HUISSERIE et MENUISERIE11.01 Fenêtres métalliques vitrées m2 QP11.02 Inmposte grillagé, treillis et moustiquaires m2 QP11.03 Porte métalliques vitrées m2 QP11.04 Portes métalliques pleines m2 QP11.12 Porte rideaux ml QP12.00 PEINTURE12.02 Chaulage sur enduits m2 QP17.00 AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS17.01 Caniveau E.P. ml QP

2. CONTRUCTION D’UN BLOC LATRINE A UNE PORTE

1.00 TERRASSEMENTS1.01 Décapage général - Terrassement en déblais remblais m³ QP

1.02 Fouilles de fondations m³ QP

1.04 Evacuation des terres en dépôt m³ QP

2.00 FONDATIONS2.01 Béton cyclopéen m³ QP

Page 118: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 118

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QFPRIX UNITAIRECHIFFRES(Euros) HTVA

PRIX UNITAIRE LETTRES(Euros) HTVA

3.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE3.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles m² QP

4.00 SOUBASSEMENT4.01 Hérisson de moellons m³ QP

5.00 BETON5.02 Béton armé5.02.2 Béton en élévation5.02.2.1 Béton armé de longrine ou chainage inférieur m³ QP

5.02.2.2 Béton armé de chainage vertical m³ QP

5.02.2.3 Béton armé de chainage supérieur et linteau m³ QP

5.02.2.5Béton armé de dalle de couverture y compris dallettesamovibles m³ QP

5.02.2.7 Béton armé de trottoir m³ QP

6.00 MACONNERIE6.01 Maçonnerie en briques de terre cuites artisanales de 20cm m2 QP

6.02 Maçonnerie de claustras "Z" m2 QP

8.00 REVETEMENT8.01 Jointoiement des maçonneries m2 QP

8.02 Enduit de ciment taloché fin m2 QP

8.03 Enduit de ciment glacé m2 QP

8.04 Plinthe en ciment ml QP

8.05.1 Revêtement de sol en chape lissée m2 QP

9.00 COUVERTURE et ETANCHEITE

Page 119: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 119

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QFPRIX UNITAIRECHIFFRES(Euros) HTVA

PRIX UNITAIRE LETTRES(Euros) HTVA

9.01.1 Rampants en tubes de 60x40X1,2mm ml QP

9.03.1 Pannes en tubes métalliques de 60x40x1,2mm ml QP

9.04.2 Couverture en tôles ondulées galvanisées BG28 m2 QP

9.05.,1 Planche de rive ml QP

11.00 HUISSERIE et MENUISERIE11.04 Portes métalliques pleines m2 QP

13.00 SANITAIRE-PLOMBERIE13.01 Ventilation des fosses du bloc latrine en tuyau PVC 110 ml QP

17.00 AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS17.01 Caniveau E.P. ml QP

3. AMENAGEMENT D’UNE AIRE DE SECHAGE1.00 TERRASSEMENTS1.01 Décapage géneral - Terrassement en déblais remblais m³ QP

1.02 Fouilles de fondations m³ QP

1.04 Evacuation des terres en dépôt m³ QP

2.00 FONDATIONS2.01 Béton cyclopéen m³ QP

3.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE3.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles m² QP

4.00 SOUBASSEMENT4.01 Hérisson de moellons m³ QP

4.02 Sable stabilisé m² QP

8.00 REVETEMENT

Page 120: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 120

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QFPRIX UNITAIRECHIFFRES(Euros) HTVA

PRIX UNITAIRE LETTRES(Euros) HTVA

8.02 Enduit de ciment taloché fin m² QP

B. DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QF QUANTITE PRIX UNITAIREHTVA (Euro)

MONTANT TOTAL HTVA(Euro)

1. CONSTRUCTION D’UN HANGAR DE STOCKAGE0.00 INSTALLATION DE CHANTIER0.01 Installation de chantier fft QF 11.00 TERRASSEMENTS1.01 Décapage général - Terrassement en déblais remblais m3 QP 41,8881.02 Fouilles de fondations m3 QP 16,18561.04 Evacuation des terres en dépôt m3 QP 58,07362.00 FONDATIONS2.01 Béton cyclopéen m3 QP 16,18563.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE3.01 Protection contre l'humidité ascensionnelle dans les murs ml QP 67,443.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles m2 QP 153,644.00 SOUBASSEMENT4.01 Hérisson de moellons m3 QP 30,7284.02 Sable stabilisé m3 QP 7,6825.00 BETON5.02.2 Béton en élévation5.02.2.1 Béton armé de longrine ou chainage inférieur m3 QP 2,9212

Page 121: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 121

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QF QUANTITE PRIX UNITAIREHTVA (Euro)

MONTANT TOTAL HTVA(Euro)

5.02.2.2 Béton armé de chainage vertical m3 QP 3,925.02.2.3 Béton armé de chainage supérieur et linteau m3 QP 2,92125.02.2.7 Béton de trottoir m3 QP 10,9265.03 Bétons divers5.03.1 Béton armé des rampes m3 QP 2,6286.00 MACONNERIE6.01 Maçonnerie en briques de terre cuites artisanales de 20cm m2 QP 163,36.02 Maçonnerie de claustras "Z" m2 QP 30,648.00 REVETEMENT8.01 Jointoiement des maçonneries m2 QP 163,38.02 Enduit de ciment taloché fin m2 QP 131,128.04 Plinthe en ciment ml QP 54,58.05.1 Revêtement de sol en chape lissée m2 QP 10,369.00 COUVERTURE et ETANCHEITE9.01.1 Rampants en tubes de 60x40X1,2mm ml QP 249.02.1 Charpente en tubes de 60x40X1,2mm ml QP 389.03.1 Pannes en tubes métalliques de 60x40X1,2mm ml QP 211,29.04.2 Couverture en tôles ondulées galvanisées BG30 m2 QP 211,29.05.,1 Planche de rive ml QP 59,29.06.2 Faîtières et arêtiers BG28 ml QP 17,69.07 Gouttières en alu zinc ml QP 35,29.08 Descentes diam 110mm ml QP 1211.00 HUISSERIE et MENUISERIE

Page 122: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 122

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QF QUANTITE PRIX UNITAIREHTVA (Euro)

MONTANT TOTAL HTVA(Euro)

11.01 Fenêtres métalliques vitrées m2 QP 311.02 Inmposte grillagé, treillis et moustiquaires m2 QP 11,8411.03 Porte métalliques vitrées m2 QP 2,711.04 Portes métalliques pleines m2 QP 2,711.12 Porte rideaux ml QP 412.00 PEINTURE12.02 Chaulage sur enduits m2 QP 163,317.00 AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS17.01 Caniveau E.P. ml QP 47,4

S/TOTAL 01 HTVA2. CONSTRUCTION D’UN BLOC LATRINE A UNE PORTE

1.00 TERRASSEMENTS1.01 Décapage général - Terrassement en déblais remblais m³ QP 3,3781.02 Fouilles de fondations m³ QP 27,7551.04 Evacuation des terres en dépôt m³ QP 31,1332.00 FONDATIONS2.01 Béton cyclopéen m³ QP 20,0903.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE3.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles m² QP 2,0504.00 SOUBASSEMENT4.01 Hérisson de moellons m³ QP 2,9945.00 BETON5.02 Béton armé

Page 123: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 123

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QF QUANTITE PRIX UNITAIREHTVA (Euro)

MONTANT TOTAL HTVA(Euro)

5.02.2 Béton en élévation5.02.2.1 Béton armé de longrine ou chainage inférieur m³ QP 0,6785.02.2.2 Béton armé de chainage vertical m³ QP 0,3895.02.2.3 Béton armé de chainage supérieur et linteau m³ QP 0,3665.02.2.5 Béton armé de dalle de couverture y compris dallettes amovibles m³ QP 1,1905.02.2.7 Béton armé de trottoir m³ QP 0,2056.00 MACONNERIE6.01 Maçonnerie en briques de terre cuites artisanales de 20cm m2 QP 7,9356.02 Maçonnerie de claustras "Z" m2 QP 1,2008.00 REVETEMENT8.01 Jointoiement des maçonneries m2 QP 5,5858.02 Enduit de ciment taloché fin m2 QP 11,4368.03 Enduit de ciment glacé m2 QP 46,8008.04 Plinthe en ciment ml QP 5,4008.05.1 Revêtement de sol en chape lissée m2 QP 2,2409.00 COUVERTURE et ETANCHEITE9.01.1 Rampants en tubes de 60x40X1,2mm ml QP 4,9009.03.1 Pannes en tubes métalliques de 60x40x1,2mm ml QP 10,5009.04.2 Couverture en tôles ondulées galvanisées BG28 m2 QP 8,5759.05.,1 Planche de rive ml QP 11,90011.00 HUISSERIE et MENUISERIE

11.04 Portes métalliques pleines m2QP

1,470

Page 124: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 124

N° Prix DESIGNATION UNITE QP/QF QUANTITE PRIX UNITAIREHTVA (Euro)

MONTANT TOTAL HTVA(Euro)

13.00 SANITAIRE-PLOMBERIE13.01 Ventilation des fosses du bloc latrine en tuyau PVC 110 ml QP 7,10017.00 AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS17.01 Caniveau E.P. ml QP 3,200

S/TOTAL 02 HTVA3. AMENAGEMENT D’UNE AIRE DE SECHAGE

1.00 TERRASSEMENTS1.01 Décapage géneral - Terrassement en déblais remblais m³ QP 30,00

1.02 Fouilles de fondations m³ QP 8,00

1.04 Evacuation des terres en dépôt m³ QP 38,00

2.00 FONDATIONS2.01 Béton cyclopéen m³ QP 4,00

3.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE3.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles m² QP 100,00

4.00 SOUBASSEMENT4.01 Hérisson de moellons m³ QP 30,00

4.02 Sable stabilisé m² QP 5,00

8.00 REVETEMENT8.02 Enduit de ciment taloché fin m² QP 100,00

S/TOTAL 03 HTVATOTAL GENERAL Lot 5 HTVATVATOTAL GENERAL LOT 5 TVAC

Page 125: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 125

Page 126: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 126

2.6 Modèle de déclaration sur le chiffre d’affaires

Date : ____________________________

CSC No. : ___BDI 902_____________________

Nom du soumissionnaire: ___________________________________

Données sur le chiffre d’affaires annuel

Année Montant et monnaie Equivalent EUR

NB : en cas d’offre remise par un groupement d’entreprise, ce tableau doit être remis pour chacun des membres.

Nom En tant que _

Signature

Page 127: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 127

2.7 Modèle de CV

Date : ____________________________

CSC No. : ____BDI 902

Nom du soumissionnaire: ___________________________________

Nom du Soumissionnaire

Poste

Renseignementspersonnels Nom et prénoms Date de naissance

Qualifications professionnelles

Employeur actuel Nom de l’employeur

Adresse de l’employeur

Téléphone Contact (responsable / chargé dupersonnel)

Télécopie E-mail

Emploi tenu Nombre d’années avec leprésent employeur

Résumer l’expérience professionnelle en ordre chronologique inverse. Indiquer l’expérience technique et de gestionnaire pertinente pour le projet.

Page 128: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 128

De À Société / Projet / Position / expérience technique et de gestionnairepertinente

Nom En tant que _

Signature

Signature de la personne mentionnée dans le CV

Page 129: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 129

2.8 Modèle de travaux analogues

Date : ____________________________

CSC No. : _____BDI 902___________________________

Nom du soumissionnaire: ___________________________________

Mois/année de départ*

Mois/année final(e)

Identification du marché Rôle dusoumissionnaire

______ ______Nom du marché :Brève description des Travaux réalisés par lesoumissionnaire :Montant des travaux réalisés :Nom du Maître d’Ouvrage :Son Adresse et contact :

______________

______ ______Nom du marché :Brève description des Travaux réalisés par lesoumissionnaire :Montant des travaux réalisés :Nom du Maître d’Ouvrage :Son Adresse et contact :

______________

______ ______Nom du marché :Brève description des Travaux réalisés par lesoumissionnaire :Montant des travaux réalisés :Nom du Maître d’Ouvrage :Son Adresse et contact :

______________

NB : en cas d’offre remise par un groupement d’entreprise, ce tableau doit être remis pour chacun des membres.

Page 130: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 130

Nom En tant que _

Signature

2.9 Modèle de liste de matériel

Date : ____________________________

CSC No. : ____BDI 902____________________________

Nom du soumissionnaire: ___________________________________

Matériel/Engin Marque/Type Age/Km

Etat9 Provenance10

Disponibilité11

N B M P L LV

9 Neuf = N Bon = B Médiocre = M10 Possession = P Location = L location vent = LV11 Date d’affectation sur le chantier

Page 131: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la province Cibitoke (1308211) 131

Nom En tant que _

Signature

Page 132: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

Enabel • Agence belge de développement • Société anonyme de droit public à finalité socialeRue Haute 147 • 1000 Bruxelles • T +32 (0)2 505 37 00 • enabel.be

129

2.10 Dossier de sélectionEn vue de la sélection qualitative des soumissionnaires, les renseignements ou documentsmentionnés ci-dessous doivent être joints à l’offre:

Exclusions - voir art. 67 à 70 de la loi du 17 juin 2016

Motifs d'exclusion obligatoires.

Art. 67. § 1er. Sauf dans le cas où le candidat ou le soumissionnairedémontre, conformément à l'article 70, avoir pris des mesuressuffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur exclut, àquelque stade de la procédure que ce soit, un candidat ou unsoumissionnaire de la participation à la procédure de passation,lorsqu'il a établi ou qu'il est informé de quelque autre manière que cecandidat ou ce soumissionnaire a fait l'objet d'une condamnationprononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pourl'une des infractions suivantes :

1° participation à une organisation criminelle;2° corruption;3° fraude;4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou

incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d'unetelle infraction;

5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme;6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains.7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.Le Roi peut préciser les infractions visées à l'alinéa 1er de manière plus

détaillée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur exclut le candidatou le soumissionnaire qui a occupé des ressortissants de pays tiersen séjour illégal, même en l'absence d'une condamnation coulée enforce de chose jugée et ce, dès l'instant où cette infraction a étéconstatée par une décision administrative ou judiciaire, en ce comprispar une notification écrite en exécution de l'article 49/2 du Code pénalsocial. Cette dérogation ne fait pas obstacle à la possibilité, visée àl'article 70, pour le candidat ou soumissionnaire d'invoquer le caséchéant des mesures correctrices.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur peut à titreexceptionnel et pour des raisons impératives d'intérêt général, autoriserune dérogation à l'exclusion obligatoire.

L'obligation d'exclure le candidat ou le soumissionnaire s'applique aussilorsque la personne condamnée par jugement définitif est un membre del'organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit candidat ousoumissionnaire ou détient un pouvoir de représentation, de décision oude contrôle en son sein. Au cas où il s'agit d'une infraction visée àl'alinéa 3 et en l'absence du jugement définitif précité, la même obligationd'exclusion est d'application, lorsque la personne concernée estdésignée dans une décision administrative ou judiciaire, comme étantune personne dans le chef de laquelle une infraction a été constatée enmatière d'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal, et

Déclaration implicite surl’honneur

(Par le dépôt de sonoffre, le soumissionnaireatteste qu’il ne se trouvepas dans un des casd’exclusion)

Page 133: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la provinceCibitoke (1308211)

130

Exclusions - voir art. 67 à 70 de la loi du 17 juin 2016

qui est membre de l'organe administratif, de gestion ou de surveillancedudit candidat ou soumissionnaire ou détient un pouvoir dereprésentation, de décision ou de contrôle en son sein.

Par dérogation à l'alinéa 5, les pouvoirs adjudicateurs ne sont toutefoispas obligés, pour les marchés dont le montant estimé est inférieur auxseuils fixés pour la publicité européenne, de vérifier l'absence de motifsd'exclusion visée au présent article dans le chef des personnes visées àl'alinéa susmentionné.

§ 2. Les exclusions mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 6°,de la participation aux marchés publics s'appliquent uniquement pourune période de cinq ans à compter de la date du jugement.

L'exclusion mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, de laparticipation aux marchés publics, s'applique uniquement pour unepériode de cinq ans à partir de la fin de l'infraction.

Nonobstant le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 4, les opérateurséconomiques ne peuvent pas, lorsqu'ils se trouvent dans une situationd'exclusion obligatoire au lendemain de la date ultime de l'introductiondes demandes de participation ou de la remise des offres, participer auxmarchés publics, sauf lorsqu'ils attestent qu'ils ont pris, conformément àl'article 70, les mesures correctrices suffisantes pour démontrer leurfiabilité malgré l'existence d'un motif d'exclusion applicable.

Motif d'exclusion relatif aux dettes fiscales et sociales

Art. 68. § 1er. Sauf exigences impératives d'intérêt général et sousréserve des cas mentionnés au paragraphe 3, le pouvoir adjudicateurexclut, à quelque stade de la procédure de passation que ce soit, laparticipation à une procédure, d'un candidat ou d'un soumissionnaire quine satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxesou de cotisations de sécurité sociale sauf :

1° lorsque le montant impayé ne dépasse pas le montant à fixer par leRoi; ou

2° lorsque le candidat ou le soumissionnaire peut démontrer qu'ilpossède à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publiqueune ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement àl'égard de tiers. Ces créances s'élèvent au moins à un montant égal àcelui pour lequel il est en retard de paiement de dettes fiscales ousociales. Ce dernier montant est diminué du montant fixé par le Roi enexécution de la disposition du 1°.

Lorsqu'il constate que les dettes fiscales et sociales dépassent lemontant mentionné à l'alinéa 1er, 1°, le pouvoir adjudicateur demandeau candidat ou au soumissionnaire s'il se trouve dans la situationmentionnée à l'alinéa 1er, 2°.

Le pouvoir adjudicateur donne cependant l'opportunité à tout opérateuréconomique de se mettre en règle avec ces obligations sociales etfiscales dans le courant de la procédure de passation et ce après avoirconstaté une première fois que le candidat ou le soumissionnaire nesatisfaisait pas aux exigences. A partir de cette constatation, le pouvoiradjudicateur laisse à l'opérateur économique un délai de cinq jours

Page 134: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la provinceCibitoke (1308211)

131

Exclusions - voir art. 67 à 70 de la loi du 17 juin 2016

ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation. Le recours à cetterégularisation n'est possible qu'à une seule reprise. Ce délai commenceà courir le jour qui suit la notification. Pour le calcul de ce délai, lerèglement n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971, portant déterminationdes règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, n'est pasd'application.

§ 2. Le Roi détermine les dettes fiscales et sociales à prendre enconsidération ainsi que les modalités additionnelles en la matière.

§ 3. Le présent article ne s'applique plus lorsque le candidat ou lesoumissionnaire a rempli ses obligations en payant ou en concluant unaccord contraignant en vue de payer les impôts et taxes ou cotisationsde sécurité sociale dues, y compris, le cas échéant, tout intérêt échu oules éventuelles amendes pour autant que ce paiement ou la conclusionde cet accord contraignant se soit déroulé avant l'introduction d'unedemande de participation, ou, en procédure ouverte, avant le délaid'introduction des offres.

Motifs d'exclusion facultatifs

Art. 69. Sauf dans le cas où le candidat ou le soumissionnairedémontre, conformément à l'article 70, avoir pris des mesuressuffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur peutexclure, à quelque stade de la procédure de passation, de laparticipation à une procédure, un candidat ou un soumissionnaire dansles cas suivants :

1° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyenapproprié, que le candidat ou le soumissionnaire a manqué auxobligations applicables dans les domaines du droit environnemental,social et du travail, visées à l'article 7;

2° lorsque le candidat ou le soumissionnaire est en état de faillite, deliquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou a faitl'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation ou deréorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d'uneprocédure de même nature existant dans d'autres réglementationsnationales;

3° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyenapproprié que le candidat ou le soumissionnaire a commis une fauteprofessionnelle grave qui remet en cause son intégrité;

4° lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d'éléments suffisammentplausibles pour conclure que le candidat ou le soumissionnaire a commisdes actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue defausser la concurrence, au sens de l'article 5, alinéa 2;

5° lorsqu'il ne peut être remédié à un conflit d'intérêts au sens del'article 6 par d'autres mesures moins intrusives;

6° lorsqu'il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrencerésultant de la participation préalable des candidats ou soumissionnairesà la préparation de la procédure de passation, visée à l'article 52, pard'autres mesures moins intrusives;

7° lorsque des défaillances importantes ou persistantes du candidat oudu soumissionnaire ont été constatées lors de l'exécution d'uneobligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'un marché public

Page 135: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la provinceCibitoke (1308211)

132

Exclusions - voir art. 67 à 70 de la loi du 17 juin 2016

antérieur, d'un marché antérieur passé avec un adjudicateur ou d'uneconcession antérieure, lorsque ces défaillances ont donné lieu à desmesures d'office, des dommages et intérêts ou à une autre sanctioncomparable;

8° le candidat ou le soumissionnaire s'est rendu gravement coupablede fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour lavérification de l'absence de motifs d'exclusion ou la satisfaction descritères de sélection, a caché ces informations ou n'est pas en mesurede présenter les documents justificatifs requis en vertu de l'article 73 oude l'article 74, ou

9° le candidat ou le soumissionnaire a entrepris d'influer indûment surle processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou d'obtenir desinformations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indulors de la procédure de passation, ou a fourni par négligence desinformations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminantesur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution.

Les exclusions à la participation aux marchés publics mentionnées àl'alinéa 1er s'appliquent uniquement pour une période de trois ans àcompter de la date de l'évènement concerné ou en cas d'infractioncontinue, à partir de la fin de l'infraction.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le pouvoiradjudicateur n'est pas tenu de vérifier l'absence de motifs d'exclusionfacultatifs dans le chef des membres de l'organe administratif, de gestionou de surveillance du candidat ou soumissionnaire ou des personnes quidétiennent un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle enson sein.

Mesures correctrices

Art. 70. Tout candidat ou soumissionnaire qui se trouve dans l'une dessituations visées aux articles 67 ou 69 peut fournir des preuves afind'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilitémalgré l'existence d'un motif d'exclusion pertinent. Si ces preuves sontjugées suffisantes par le pouvoir adjudicateur, le candidat ou lesoumissionnaire concerné n'est pas exclu de la procédure de passation.

A cette fin, le candidat ou le soumissionnaire prouve d'initiative qu'il aversé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de toutpréjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, clarifié totalement lesfaits et circonstances en collaborant activement avec les autoritéschargées de l'enquête et pris des mesures concrètes de naturetechnique et organisationnelle et en matière de personnel propres àprévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute.

Les mesures prises par le candidat ou le soumissionnaire sontévaluées en tenant compte de la gravité de l'infraction pénale ou de lafaute ainsi que de ses circonstances particulières. Il s'agit dans tous lescas d'une décision du pouvoir adjudicateur qui doit être motivée aussibien matériellement que formellement. Lorsque les mesures sont jugéesinsuffisantes, la motivation de la décision concernée est transmise àl'opérateur économique.

Un opérateur économique qui a été exclu par une décision judiciaireayant force de chose jugée de la participation à des procédures de

Page 136: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la provinceCibitoke (1308211)

133

Exclusions - voir art. 67 à 70 de la loi du 17 juin 2016

passation de marché ou d'attribution de concession n'est pas autorisé àfaire usage de la possibilité prévue au présent article pendant la périoded'exclusion fixée par ladite décision dans les Etats membres où lejugement produit ses effets.

Signature(s) :

Capacité économique et financière – voir art. 67 de l’A.R. du 18.04.2017

Le soumissionnaire doit avoir réalisé au cours de l’un des troisderniers exercices un chiffre d’affaires total au moins égal à

- LOT1: 50 000 EUR

- LOT2: 50 000 EUR

- LOT3: 50 000 EUR

- LOT 4: 50 000 EUR

- LOT 5: 50 000EUR

ou équivalent. Les taux de change appliqués seront ceux dudernier jour de l’année correspondante publié sur le site duBRB.

Il joindra à son offre une déclaration relative au chiffre d’affairestotal réalisé pendant les trois derniers exercices (2015, 2016 et2017), à moins que le chiffre d’affaires total soit mentionné dansles comptes annuels approuvés qui peuvent être consultés viale guichet électronique (il s’agit des comptes annuels déposésauprès de la Banque Nationale de Belgique, libellés selon leschéma comptable complet, ou selon le schéma comptableraccourci dans laquelle la mention facultative du chiffred’affaires total réalisé, a été complétée).

Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de demanderau soumissionnaire, lors de l’évaluation des offres et à titred’éclaircissement, toute preuve nécessaire à la déterminationdu chiffre d’affaires avancé (par exemple remise des bilanscertifiés).

(Voir modèle 3.5)

Déclaration sur le chiffre d’affairesaux entités compétentes.

Une attestation bancaire établissant que le soumissionnaireaura accès à une ligne de crédit du montant exigé ci-dessous. Ilest porté à l’attention du soumissionnaire que la mise àdisposition de cette ligne de crédit est obligatoire et devra êtreengagée au démarrage des travaux même si ce dernier peutdisposer d’autres ressources financières pour l’exécution destravaux.

Montant minimum de la ligne de crédit est de Trois milleeuros (3.000 €) pour chaque lot.

Attestation bancaire

Page 137: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la provinceCibitoke (1308211)

134

Aptitude technique : voir art. 68 de l’A.R. du 18.04.2017

Le soumissionnaire doit disposer du personnel suffisammentcompétent pour pouvoir exécuter le marché convenablement.

Le soumissionnaire joint à son offre un relevé reprenant lepersonnel clé qui sera mis en œuvre lors de la réalisation dumarché. Dans ce document, le soumissionnaire mentionne lesdiplômes dont ce personnel est titulaire, ainsi que lesqualifications professionnelles et l’expérience.

Exigences minimales en termes de profils du personnel clé pourchaque lot:

Un Directeur de travaux :

Il sera de formation en génie civil ou équivalent de niveau minA1; Minimum 5 ans dans la conduite de travaux en général. Ildoit avoir conduit au moins 2 chantiers similaires.Par similaire, il faut comprendre la nature : bâtiments,construction rurale (hangars, aire de séchage, …).

NB : Le Directeur des travaux doit se présenter au minimumune fois par semaine sur le site des travaux pour un appui auchef de chantier qui conduit les travaux. Le Directeur destravaux devra effectuer des missions supplémentaires à cellesrèglementaires, chaque fois que le besoin se fera sentir sur lechantier et cela sous demande du maitre d’ouvrage ou sur sapropre initiative selon les cas qui se présenteront (surtout en casde difficultés sur le chantier en objet.

Un Chef de chantier permanent sur site des travaux :

Technicien de niveau A2 (conducteur des travaux, génie civil).Minimum 5 ans d’expérience générale dans la conduite dechantiers de construction. Ayant conduit au moins deuxchantiers similaire.Par similaire, il faut comprendre la nature : bâtiments,construction rurale (hangars, aire de séchage, …).

Un topographe:

Technicien géomètre -topographe de niveau A2. Minimum 3 ansd’expérience générale dans les levés topographiques.Avoir au moins deux expériences spécifiques dans destravaux de construction.

Pour chaque personnel clé, lesoumissionnaire veillera à joindre leCV signé en original (voir modèle) etla copie du/des diplômes,accompagnée d’une attestation dedisponibilité signée par la personnementionnée et si possible, desattestations de services rendusprouvant les expériences analoguesexigées. Chaque copie de diplômedoit être certifié conforme à l’original..

L’indication de la part du marché que l’entrepreneur aéventuellement l’intention de sous-traiter.

Le soumissionnaire doit disposer des références suivantes demarchés exécutés, qui ont été effectués au cours des troisdernières années (2015, 2016 et 2017) :

- Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneurprincipal au moins 01 chantier analogue (bâtiments,hangars, …) de valeur supérieure ou égale à unmontant équivalent à 50 000 Euros, pour un seul lot

Les marchés portés en référencesdoivent être justifiés par les PV deréception ou tout autre documentdémontrant que le marché a étéréalisés et acceptés par l’acheteur.

Les documents du marché de type :les contrats, les avenants, les lettres

Page 138: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la provinceCibitoke (1308211)

135

Le soumissionnaire joint à son offre une liste (voir modèle)reprenant les marchés les plus importants qui ont été effectuésau cours des trois dernières années, avec mention du montantet de la date et les destinataires publics ou privés. Les servicessont prouvés par des copies des procès-verbaux de réceptionprovisoire ou définitive (uniquement).

de commandes, … ne sont pasacceptables comme justification d’unmarché similaire de référence.

Le soumissionnaire doit disposer de l’équipement techniquepour pouvoir réaliser le marché convenablement.

Pour en attester, il joint à son offre la liste du matériel dechantier principal (voir modèle) à disposition dusoumissionnaire pour l’exécution des travaux. Cette liste doitindiquer le moyen d’acquisition (propriété, leasing, location, etc.)en temps voulu du matériel et équipements essentiels suivantspour chaque lot :

02 camions à benne basculante de minimum 4 m³; 01 plaque vibrante ou 01 dame sauteuse; 01 compacteur vibrant manœuvrable manuellement ; 01 Bétonnière de chantier (capacité 150 litres minimum) ; 01 théodolite avec accessoires ou 01 station totale ; 01 Pompe (capacité 20 l/s); 01 cône d’Abrams ; Un véhicule de liaison

Liste de l’équipement à mettre àdisposition du pouvoir adjudicateurpour pouvoir réaliser le marchéconvenablement.

Page 139: Cahier spécial des charges ENABEL BDI 902 du 09/07/2018

CSC BDI 902 Marché de travaux pour construction des infrastructures post récolte dans la provinceCibitoke (1308211)

136