CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES CSC ENABEL GIN013 DU … · CSC Enabel GIN 013 - Sto 05.03.2018 (GIN...

CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES CSC ENABEL GIN013 DU 6/03/2018

TABLE DES MATIÈRES

1. PARTIE 1 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET CONTRACTUELLES ................................... 5

1.1. GÉNÉRALITÉS .............................................................................................................. 5

1.1.1. Dérogations à l’AR du 14.01.2013 ........................................................................................... 5 1.1.2. Le pouvoir adjudicateur ............................................................................................................ 5 1.1.3. Cadre institutionnel de l’Enabel ............................................................................................... 5 1.1.4. Règles régissant le marché ..................................................................................................... 6 1.1.5. Définitions ................................................................................................................................ 6 1.1.6. Confidentialité .......................................................................................................................... 7 1.1.7. Obligations déontologiques ...................................................................................................... 7 1.1.8. Droit applicable et tribunaux compétents ................................................................................. 8

1.2. OBJET ET PORTÉE DU MARCHÉ ..................................................................................... 8

1.2.1. Nature du marché .................................................................................................................... 8 1.2.2. Objet du marché ...................................................................................................................... 8 1.2.3. Lots .......................................................................................................................................... 8 1.2.4. Variantes .................................................................................................................................. 8 1.2.5. Quantités .................................................................................................................................. 9

1.3. PROCÉDURE ................................................................................................................ 9

1.3.1. Mode de passation ................................................................................................................... 9 1.3.2. Publication (Articles 91, 8 à 24 AR Passation) ........................................................................ 9 1.3.3. Informations ............................................................................................................................. 9 1.3.4. Offre ....................................................................................................................................... 10 1.3.5. Droit d’introduction et ouverture des offres ............................................................................ 12 1.3.6. Sélection des soumissionnaires ............................................................................................ 13 1.3.7. Conclusion du contrat ............................................................................................................ 15

1.4. CONDITIONS CONTRACTUELLES ET ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES .......................... 16

1.4.1. Définitions (art. 2) ................................................................................................................... 16 1.4.2. Utilisation des moyens électroniques (art. 10) ....................................................................... 16 1.4.3. Fonctionnaire dirigeant (art. 11) ............................................................................................. 16 1.4.4. Sous-traitants (art. 12 à 15) ................................................................................................... 17 1.4.5. Confidentialité (art. 18) ........................................................................................................... 17 1.4.6. Assurances (art. 24) ............................................................................................................... 17 1.4.7. Cautionnement (art. 25 à 33) ................................................................................................. 17 1.4.8. Conformité de l’exécution (art. 34) ......................................................................................... 19 1.4.9. Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur (art. 35) ............................... 19 1.4.10. Plans de détail et d’exécution établis par l’adjudicataire (art. 36) ............................... 19 1.4.11. Modifications du marché (art. 37 à 38/19 et 80) .......................................................... 21 1.4.12. Contrôle et surveillance du marché ............................................................................. 23 1.4.13. Délai d’exécution (art 76) ............................................................................................. 24 1.4.14. Mise à disposition de terrains (art 77) ......................................................................... 25 1.4.15. Conditions relatives au personnel (art. 78) .................................................................. 25 1.4.16. Organisation du chantier (art 79) ................................................................................. 25 1.4.17. Moyens de contrôle (art. 82) ........................................................................................ 26 1.4.18. Journal des travaux (art. 83) ........................................................................................ 26 1.4.19. Responsabilité de l’entrepreneur (art. 84) ................................................................... 27 1.4.20. Moyens d’action du Pouvoir Adjudicateur (art. 44-51 et 85-88) .................................. 27 1.4.21. Réceptions, garantie et fin du marché (art. 64-65 et 91-92) ........................................ 30 1.4.22. Prix du marché en cas de retard d’exécution (art 94) ................................................. 31 1.4.23. Conditions générales de paiement (art. 66 e.s. -95) ................................................... 31 1.4.24. Litiges (art. 73) ............................................................................................................. 32

2. PARTIE 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ................................................................................ 33

2.1. INDICATIONS GÉNÉRALES ........................................................................................... 33

2.1.1. Objet de l’appel d’offres ......................................................................................................... 33 2.1.2. Description générale des travaux .......................................................................................... 34

CSC Enabel GIN 013 - Sto 05.03.2018 (GIN 1600411) 3

2.1.3. Description des travaux ......................................................................................................... 34 2.1.4. Caractéristiques géométriques de la route ............................................................................ 36 2.1.5. Dessins annexes .................................................................................................................... 36

2.2. OBLIGATIONS ET PRESTATIONS DE L’ENTREPRENEUR .................................................. 36

2.2.1. Coordination des travaux ....................................................................................................... 36 2.2.2. Travaux topographiques - implantation du projet d’exécution ............................................... 37 2.2.3. Programme technique des travaux ........................................................................................ 38 2.2.4. Essais de laboratoire - contrôle ............................................................................................. 38 2.2.5. Installation du chantier ........................................................................................................... 44 2.2.6. Matériel .................................................................................................................................. 44 2.2.7. Prestations diverses ............................................................................................................... 44

2.3. PROVENANCE, QUALITÉ ET CONTRÔLE DES MATÉRIAUX................................................ 45

2.3.1. Exploitation des emprunts ...................................................................................................... 46 2.3.2. Matériaux pour remblais ........................................................................................................ 47 2.3.3. Matériaux pour couche de fondation et remblai technique .................................................... 48 2.3.4. Matériaux pour couche de base et couche de roulement ...................................................... 49 2.3.5. Composition et matériaux pour béton .................................................................................... 49 2.3.6. Mortier .................................................................................................................................... 54 2.3.7. Eau de gâchage pour béton ................................................................................................... 54 2.3.8. Adjuvants et produits de cure ................................................................................................ 54 2.3.9. Coffrage ................................................................................................................................. 54 2.3.10. Moellons....................................................................................................................... 55 2.3.11. Gabions ........................................................................................................................ 55 2.3.12. Signalisation - équipement et sécurité ......................................................................... 56 2.3.13. Superstructure métallique pour pont Bailey ................................................................. 57 2.3.14. Hypothèses générales de calcul des ouvrages ........................................................... 58 2.3.15. Références et règlements de calcul ............................................................................ 58 2.3.16. Programmes de charges - Rappel des charges du fascicule 61 Titre 1 ..................... 58 2.3.17. Caractéristiques des matériaux ................................................................................... 60 2.3.18. Modélisation et méthode de calcul .............................................................................. 62 2.3.19. Caractéristiques des frettes ......................................................................................... 62 2.3.20. Caractéristiques des appareils .................................................................................... 63 2.3.21. Conditions de livraisons et de stockage ...................................................................... 63 2.3.22. Contrôle des appareils d’appui .................................................................................... 63

2.4. MODE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX.............................................................................. 63

2.4.1. Installation et repli du chantier ............................................................................................... 63 2.4.2. Dégagement et préparation du terrain ................................................................................... 63 2.4.3. Terrassements ....................................................................................................................... 65 2.4.4. Chaussée ............................................................................................................................... 70 2.4.5. Ouvrages d'assainissement ................................................................................................... 73 2.4.6. Superstructure de pont métallique bailey .............................................................................. 80

2.5. CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES .......................................... 84

2.5.1. Règles générales ................................................................................................................... 84 2.5.2. Prescriptions techniques ........................................................................................................ 87

3. PARTIE 3 : FORMULAIRES ........................................................................................................... 95

3.1. INSTRUCTIONS POUR L’ÉTABLISSEMENT DE L’OFFRE .................................................... 95

3.2. IDENTIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE ........................................................................ 96

3.3. FORMULAIRE D’OFFRE – PRIX ..................................................................................... 97

3.4. DÉCLARATION D’INTÉGRITÉ POUR LES SOUMISSIONNAIRES........................................... 98

3.5. SOUS-TRAITANTS ..................................................................................................... 100

3.6. BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU) :................................................................. 101

3.6.1. Description du Bordereau des prix unitaires valable pour le lot 1 : ..................................... 101 3.6.2. Description du Bordereau des prix unitaires valable pour le lot 2 : ..................................... 111 3.6.1. Description du Bordereau des prix unitaires valable pour le lot 3 : ..................................... 121 3.6.2. Bordereau des prix ............................................................................................................... 134


3.7. MODÈLE DE DÉCLARATION SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRE .............................................. 145

3.8. MODÈLE DE CV........................................................................................................ 146

3.9. MODÈLE DE LISTE DE TRAVAUX ANALOGUES ............................................................. 147

3.10. MODÈLE DE LISTE DE MATÉRIEL ..................................................................... 148

3.11. DOSSIER DE SÉLECTION ................................................................................ 149

3.11.1. Capacité économique et financière ........................................................................... 153 3.11.2. Capacité technique .................................................................................................... 155

3.12. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À REMETTRE............................................... 162

ANNEXE I : MODÈLE DE CAUTION BANCAIRE ............................................................................. 163


1. Partie 1 : Dispositions administratives et contractuelles

1.1. Généralités

1.1.1. Dérogations à l’AR du 14.01.2013

Le chapitre Conditions contractuelles et administratives particulières du présent cahier spécial des charges (CSC) contient les clauses administratives et contractuelles particulières applicables au présent marché public par dérogation à l’AR du 14.01.2013 ou qui complètent ou précisent celui-ci.

Dans Les présentes Prescriptions Techniques, il est dérogé à l’article 26 des Règles Générales d’Exécution - RGE (AR du 14.01.2013). Cette dérogation à cet article a pour but de permettre la participation des entreprises nationales au marché en acceptant le cautionnement d’un établissement financier non Belge.

1.1.2. Le pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur du présent marché public est « L’Agence belge de développement », ci-après dénommée Enabel, société anonyme de droit public à finalité sociale, ayant son siège social à 147 rue Haute, 1000 Bruxelles (numéro d’entreprise 0264.814.354, RPM Bruxelles).

En tant qu’Agence belge de développement, l’Enabel soutient, pour le gouvernement belge, les pays en développement dans leur lutte contre la pauvreté. Outre cette mission de service public pour le gouvernement belge, l’Enabel exécute également des prestations pour le compte d’autres organisations nationales et internationales contribuant à un développement humain durable1.

Pour le présent marché public, l’Enabel est valablement représentée par M. EVERT WAUTERS, Représentant Résident délégué de l’Enabel en Guinée et M. Gerrit BOSMAN Coordinateur du projet DAKMA qui sont mandatés selon la structure des mandats à attribuer le marché public.

1.1.3. Cadre institutionnel de l’Enabel

Le cadre de référence général dans lequel travaille l’Enabel est la loi belge du 19 mars 2013 relative à la Coopération au Développement2, ainsi que la Loi belge du 21 décembre 1998 portant création de « l’Agence belge de développement » sous la forme d’une société de droit public3.

Les développements suivants constituent eux aussi un fil rouge dans le travail de l’Enabel : citons, à titre de principaux exemples :

• Sur le plan de la coopération internationale : les Objectifs du Millénaire pour le Développement des Nations unies, la Déclaration de Paris sur l’harmonisation et l’alignement de l’aide ;

• Sur le plan de la lutte contre la corruption : la loi du 8 mai 2007 portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 20034, ainsi que la loi du 10 février 1999 relative à la répression de la corruption transposant la Convention relative à la lutte contre la corruption de fonctionnaires étrangers dans des transactions commerciales internationales ;

• sur le plan du respect des droits humains : la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des Nations unies (1948) ainsi que les 8 conventions de base de l’Organisation Internationale du Travail5 consacrant en particulier le droit à la liberté syndicale (C. n° 87), le droit d’organisation et de négociation collective de négociation (C. n° 98), l’interdiction du travail

1 Pour plus d’informations voir http://www.btcctb.org/showpage.asp?iPageID=34) et la loi du 21 décembre 1998 portant création de la Coopération Technique Belge. 2 M.B. du 30 décembre 1998, du 17 novembre 2001, du 6 juillet 2012, du 15 janvier 2013 et du 26 mars 2013. 3 M.B. du 1er juillet 1999. 4 M.B. du 18 novembre 2008. 5 http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm.


forcé (C. n° 29 et 105), l’interdiction de toute discrimination en matière de travail et de rémunération (C. n° 100 et 111), l’âge minimum fixé pour le travail des enfants (C. n° 138), l’interdiction des pires formes de ce travail (C. n° 182) ;

• Sur le plan du respect de l’environnement : La Convention-cadre sur les changements climatiques de Paris, le douze décembre deux mille quinze ;

1.1.4. Règles régissant le marché

Sont entre autres d’application au présent marché public :

• La Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics6 ;

• La Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services7

• L’A.R. du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques8 ;

• L’A.R. du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux ;

• Les Circulaires du Premier Ministre en matière de marchés publics.

Toute la réglementation belge sur les marchés publics peut être consultée sur www.publicprocurement.be.

1.1.5. Définitions

Dans le cadre de ce marché, il faut comprendre par :

• Le soumissionnaire : un opérateur économique qui présente une offre ;

• L’adjudicataire / l’entrepreneur : le soumissionnaire à qui le marché est attribué ;

• Le pouvoir adjudicateur ou l’adjudicateur : l’Enabel, représentée par le Représentant résident de l’Enabel en Guinée ;

• L’offre : l’engagement du soumissionnaire d’exécuter le marché aux conditions qu’il présente ;

• Jours : A défaut d’indication dans le cahier spécial des charges et réglementation applicable, tous les jours s’entendent comme des jours calendrier ;

• Documents du marché : Avis de marché et cahier spécial des charges, y inclus les annexes et les documents auxquels ils se réfèrent ;

• Spécification technique : une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, tels que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins, y compris l'accessibilité pour les personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, l'utilisation du produit, la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne le nom sous lequel il est vendu, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie de la fourniture ou du service, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité;

• Variante : un mode alternatif de conception ou d’exécution qui est introduit soit à la demande du pouvoir adjudicateur, soit à l’initiative du soumissionnaire ;

• Option : un élément accessoire et non strictement nécessaire à l’exécution du marché, qui est introduit soit à la demande du pouvoir adjudicateur, soit à l’initiative du soumissionnaire ;

• Métré récapitulatif : dans un marché de travaux, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d’eux la quantité ou le mode de détermination du prix ;

• BDA : le Bulletin des Adjudications :

• OCDE : l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques ;

6 M.B. 14 juillet 2016. 7 M.B. du 21 juin 2013. 8 M.B. 9 mai 2017.


• Les règles générales d’exécution RGE : les règles se trouvant dans l’AR du 14.01.2013, établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ;

• Le cahier spécial des Charges (CSC) : le présent document ainsi que toutes ses annexes et documents auxquels il fait référence ;

• La pratique de corruption : toute proposition de donner ou consentir à offrir à quiconque un paiement illicite, un présent, une gratification ou une commission à titre d’incitation ou de récompense pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir des actes ayant trait à l’attribution du marché ou à l’exécution du marché conclu avec le pouvoir adjudicateur ;

• Le litige : l’action en justice.

1.1.6. Confidentialité

Le soumissionnaire ou l'adjudicataire et l’Enabel sont tenus au secret à l'égard des tiers concernant toutes les informations confidentielles obtenues dans le cadre du présent marché et ne transmettront celles-ci à des tiers qu'après accord écrit et préalable de l'autre partie. Ils ne diffuseront ces informations confidentielles que parmi les préposés concernés par la mission. Ils garantissent que ces préposés seront dûment informés de leurs obligations de confidentialité et qu’ils les respecteront.

1.1.7. Obligations déontologiques

Tout manquement à se conformer à une ou plusieurs des clauses déontologiques peut aboutir à l’exclusion du candidat, du soumissionnaire ou de l’adjudicataire d’autres marchés publics pour l’Enabel.

Pendant la durée du marché, l’adjudicataire et son personnel respectent les droits de l’homme et s’engagent à ne pas heurter les usages politiques, culturels et religieux du pays bénéficiaire. Le soumissionnaire ou l’adjudicataire est tenu de respecter les normes fondamentales en matière de travail, convenues au plan international par l’Organisation Internationale du Travail (OIT), notamment les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, sur l’élimination du travail forcé et obligatoire, sur l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession et sur l’abolition du travail des enfants.

Toute tentative d’un candidat ou d’un soumissionnaire visant à se procurer des informations confidentielles, à procéder à des ententes illicites avec des concurrents ou à influencer le comité d’évaluation ou le pouvoir adjudicateur au cours de la procédure d’examen, de clarification, d’évaluation et de comparaison des offres et des candidatures entraîne le rejet de sa candidature ou de son offre.

De plus, afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le contrôle de l’exécution du marché, il est strictement interdit à l’adjudicataire d’offrir, directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux préposés du pouvoir adjudicateur concernés directement ou indirectement par le suivi et/ou le contrôle de l’exécution du marché, quel que soit leur rang hiérarchique.

Toute offre sera rejetée ou tout contrat (marché public) annulé dès lors qu’il sera avéré que l’attribution du contrat ou son exécution aura donné lieu au versement de « frais commerciaux extraordinaires ». Les frais commerciaux extraordinaires concernent toute commission non mentionnée au marché principal ou qui ne résulte pas d’un contrat en bonne et due forme faisant référence à ce marché, toute commission qui ne rétribue aucun service légitime effectif, toute commission versée dans un paradis fiscal, toute commission versée à un bénéficiaire non clairement identifié ou à une société qui a toutes les apparences d’une société de façade.

L’adjudicataire du marché s’engage à fournir au pouvoir adjudicateur, à sa demande, toutes les pièces justificatives relatives aux conditions d’exécution du contrat. Le pouvoir adjudicateur pourra procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, qu’il estimerait nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une présomption de frais commerciaux inhabituels. L’adjudicataire ayant payé des dépenses commerciales inhabituelles est susceptible, selon la gravité des faits observés, de voir son contrat résilié ou d’être exclu de manière permanente.


1.1.8. Droit applicable et tribunaux compétents

Le marché doit être exécuté et interprété conformément au droit belge.

Les parties s’engagent à remplir de bonne foi leurs engagements en vue d’assurer la bonne fin du marché.

En cas de litige ou de divergence d’opinion entre le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire, les parties se concerteront pour trouver une solution.

À défaut d’accord, les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents pour Trouver une solution.

1.2. Objet et portée du marché

1.2.1. Nature du marché

Le présent marché est un marché de travaux, qui a l’objet suivant :

L’exécution de travaux « de réhabilitation de pistes et construction d’ouvrages de franchissement dans la zone Kindia-Mamou ».

1.2.2. Objet du marché

Ce marché de travaux consiste en la réalisation des travaux de réhabilitation de pistes et construction d’ouvrages de franchissement dans la zone Kindia-Mamou conformément aux conditions du présent CSC et des dispositions visées au point 1.1.3 ci-dessus.

1.2.3. Lots

Le marché est divisé en trois lots formant chacun un tout indivisible. Le soumissionnaire peut introduire une offre pour un ou tous les trois lots. Une offre pour une partie d’un lot est irrecevable.

La description de chaque lot est reprise dans la Partie 2 : du présent CSC.

Les lots sont les suivants :

Lot 1 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale Falabagan-Sitayah-Kébéyah dans la préfecture de Kindia (longueur 4,3 km) ;

Lot 2 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale Carrefour Madina (RN1) -Carrefour Soindé et La construction de deux Ouvrages de franchissement sur la piste d’accès aux magasins de Denken dans la préfecture de Mamou (longueur 8 km) ;

Lot 3 : Travaux de construction d’un pont Bailey de 30 m de long sur le fleuve Bafing au pk 7+300 de la piste carrefour Madina (RN1) - carrefour Soindé

Voir également Partie 3

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de n'attribuer que certains lots et de décider que les autres lots feront l'objet de nouveaux marchés, au besoin suivant un autre mode.

1.2.4. Variantes

Chaque soumissionnaire ne peut introduire qu’une seule offre par lot. Les variantes sont interdites.


1.2.5. Quantités

Les quantités se composent de tous les éléments inventoriés dans les devis quantitatifs estimatifs des différents lots à réhabiliter.

1.3. Procédure

1.3.1. Mode de passation

Le présent marché est attribué, en application de l’article 41 la loi du 17 juin 2016, via une la procédure négociée directe avec publication préalable.

1.3.2. Publication (Articles 91, 8 à 24 AR Passation)

1.3.2.1. Publication officielle

Le présent marché fait l’objet d’une publication officielle au Bulletin des Adjudications.

1.3.2.2. Publication complémentaire

Les présentes Prescriptions Techniques est publiée sur le site Web de l’Enabel (www.enabel.be)

Le présent marché fait l’objet d’une publication sur le site de l’OCDE.

L’avis de ce marché a été publié sur le « Lynx » Journal local et « Jeune Afrique » journal international et les sites web du « Journal des Appels d’Offres et Offres d’emploi » (http://www.jaoguinee.com/)

1.3.3. Informations

L’attribution de ce marché est coordonnée par le Coordinateur du projet DAKMA. Aussi longtemps que court la procédure, tous les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires (éventuels) concernant le présent marché se font exclusivement via cette personne et il est interdit aux soumissionnaires (éventuels) d’entrer en contact avec le pouvoir adjudicateur d’une autre manière au sujet du présent marché, sauf disposition contraire dans Les présentes Prescriptions Techniques.

Jusque 15 jours avant la date limite de dépôt des offres, les candidats-soumissionnaires peuvent poser des questions concernant le CSC et le marché. Les questions seront posées par écrit à M. le coordinateur du projet DAKMA ([email protected]) il y sera répondu au fur et à mesure de leur réception. L’aperçu complet des questions posées sera disponible à partir du 6ème jour ouvrable précédant la date d’ouverture des offres à l’adresse ci-dessus.

Jusqu’à la notification de la décision d’attribution, il ne sera donné aucune information sur l’évolution de la procédure.

Les documents de marchés pourront être obtenus de la manière suivante :

• Le Cahier Spéciale des Charges (CSC) est accessible gratuitement à l’adresse internet www.enabel.be

• Les documents techniques composés du rapport APD et des Plans pourraient être obtenus en envoyant un e-mail de demande avec indication en objet du numéro du CSC à l’adresse suivante : [email protected]

Afin d’être en mesure d’introduire une offre en connaissance de cause, le soumissionnaire devra visiter les sites des travaux et ses environs, cette visite est obligatoire. L’attestation délivrée par le pouvoir adjudicateur à cette occasion doit être jointe à l’offre. L’absence de visite par le soumissionnaire a pour conséquence le rejet de son offre de la participation au marché.

http://www.enabel.be/

http://www.jaoguinee.com/

mailto:[email protected]

http://www.enabel.be/



Cette visite devra permettre au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et la signature d’un marché pour l’exécution des Travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du soumissionnaire.

Le Pouvoir Adjudicateur autorisera le soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Pouvoir Adjudicateur, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

Afin de s’assurer que la visite du site est effectuée par un professionnel de la construction, représentant le soumissionnaire, il est demandé au visiteur d’apporter lors de la visite du site :

-une copie de sa Carte Nationale d’Identité ou équivalent ;

-une attestation signée par la personne habilitée à engager le Soumissionnaire, montrant que le visiteur est désigné pour effectuer la visite du site pour le futur soumissionnaire.

Une copie de l’ensemble de ces documents sera laissée au représentant du pouvoir adjudicateur. Aucune photocopie ne sera réalisée sur le site par le représentant du Pouvoir Adjudicateur, les entreprises devront se présenter avec les documents originaux et leurs copies ou les copies certifiés conforme.

Une visite guidée des lieux sera organisée en date du 20 Mars 2018. Le lieu de rencontre est au Bureau du Projet de Développement Agricole de la zone de Kindia et Mamou (DAKMA) situé Quartier de Sinanya en face de la cour de la DRA/DPA/BTGR, Commune Urbaine de Kindia, à 08 heures 30 minutes.

Le pouvoir adjudicateur organise une réunion d’information le 19 Mars 2018 au Bureau du Projet de Développement Agricole de la zone de Kindia et Mamou (DAKMA) situé Quartier de Sinanya en face de la cour de la DRA/DPA/BTGR, Commune Urbaine de Kindia. La participation est facultative. Cette séance d’information a uniquement pour objet d’éclairer les soumissionnaires sur la procédure marché public selon le droit belge. Il ne sera répondu à aucune question d’ordre technique.

Le soumissionnaire est censé introduire son offre en ayant pris connaissance et en tenant compte des rectifications éventuelles concernant l’avis de marché ou le CSC qui sont publiées au Bulletin des Adjudications ou qui lui sont envoyées par courrier électronique. À cet effet, s’il a téléchargé le CSC sous forme électronique, il lui est vivement conseillé de transmettre ses coordonnées au gestionnaire de marchés publics mentionnés ci-dessus et de se renseigner sur les éventuelles modifications ou informations complémentaires.

Conformément à l’article 81 de l’A.R. du 18 avril 2017, le soumissionnaire est tenu de dénoncer immédiatement toute lacune, erreur ou omission dans les documents du marché qui rende impossible l’établissement de son prix ou la comparaison des offres, au plus tard dans un délai de 10 jours avant la date limite de réception des offres.

1.3.4. Offre

1.3.4.1. Données à mentionner dans l’offre

Le soumissionnaire est tenu d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe. A défaut d'utiliser ce formulaire, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et le formulaire.

L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en français.

Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement à ses conditions générales ou particulières de vente, même si celles-ci sont mentionnées dans l’une ou l’autre annexe à son offre.


Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelle information est confidentielle et/ou se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux et ne peut donc pas être divulguée par le pouvoir adjudicateur.

1.3.4.2. Durée de validité de l’offre

Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 180 jours calendrier, à compter de la date limite de réception.

En cas de dépassement du délai visé ci-dessus, la validité de l’offre sera traitée lors des négociations.

1.3.4.3. Détermination des prix

Tous les prix mentionnés dans le formulaire d’offre doivent être obligatoirement libellés en EURO.

Le présent marché est un marché mixte, ce qui signifie que les prix sont fixés selon plusieurs des modes décrits ci-dessous :

- Marché à bordereau de prix, ce qui signifie que seul le prix unitaire est forfaitaire. Le prix à payer sera obtenu en appliquant les prix unitaires mentionné dans le bordereau des prix aux quantités réellement exécutées.

- Marché à prix global : ce qui signifie que le prix global est forfaitaire et couvre l’ensemble des prestations d’un poste du marché ou chacun des postes de l’inventaire.

En application de l’article 37 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur peut effectuer toutes les vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de l’exactitude des indications fournis dans le cadre de la vérification des prix.

1.3.4.4. Éléments inclus dans le prix

Le soumissionnaire est censé avoir inclus dans ses prix tant unitaires que globaux tous les frais et impositions généralement quelconques grevant les services, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux, tous les frais, mesures et charges quelconques inhérents à l’exécution du marché, notamment :

1° le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ;

2° tous les travaux et fournitures tels que étançonnages, blindages et épuisements, nécessaires pour empêcher les éboulements de terre et autres dégradations et pour y remédier le cas échéant ;

3° la parfaite conservation, le déplacement et la remise en place éventuels des câbles et canalisations qui pourraient être rencontrés dans les fouilles, terrassements ou dragages, pour autant que ces prestations ne soient pas légalement à la charge des propriétaires de ces câbles et canalisations ;

4° l’enlèvement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages éventuellement nécessaires à l’exécution de l’ouvrage :

a) de terres, vases et graviers, pierres, moellons, enrochements de toute nature, débris de maçonnerie, gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, décombres et déchets ;

b) de tout élément rocheux quel que soit son volume et de tout massif de maçonnerie ou de béton dont le volume d’un seul tenant n’excède pas un demi-mètre cube ;

5° le transport et l’évacuation des produits de déblai, soit en dehors du domaine du pouvoir adjudicateur, soit aux lieux de remploi dans l’étendue des chantiers, soit aux lieux de dépôt prévus, suivant les prescriptions des documents du marché ;


6° tous frais généraux, frais accessoires et frais d’entretien pendant l’exécution et le délai de garantie.

7° les droits de douane et d’accise ;

8° la fourniture et le stockage de tous les matériaux nécessaires aux travaux ;

9° le cas échéant, tous les essais et contrôle de matériaux exécutés par un laboratoire agréé ;

10° l’organisation, le gardiennage et la signalisation du chantier jusqu’à la réception provisoire signée.

Sont également inclus dans le prix du marché tous les travaux qui, par leur nature, dépendent de ou sont liés à ceux qui sont décrits dans les documents du marché.

1.3.5. Droit d’introduction et ouverture des offres

1.3.5.1. Droit et mode d’introduction des offres

Le soumissionnaire ne peut remettre qu’une seule offre par lot.

Le soumissionnaire introduit son offre de la manière suivante :

• Un exemplaire original de l’offre complète sera introduit sur papier. En plus, le soumissionnaire joindra à l’offre les copies demandées dans les directives pour l’établissement de l’offre (voir Partie 3 : Formulaires). Le cas échéant, ces copies peuvent être introduites sous forme de un ou plusieurs fichiers au format .PDF sur Clé Usb.

• Elle est introduite sous pli définitivement scellé, portant la mention : Offre pour les travaux de réhabilitation de pistes et construction d’ouvrages de franchissement dans la zone de Kindia Mamou – Réf. CSC Enabel GIN013 / 2018 » à n’ouvrir qu’en séance d’Ouverture des offres le 16 Avril 2018 adressé à Monsieur le Coordinateur du projet DAKMA.

Elle peut être introduite :

a) par la poste envoi normal ou recommandé

Dans ce cas, le pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée adressée à l’Agence Belge de Développement

Projet de Développement Agricole dans la zone de Kindia et de Mamou DAKMA Quartier de Sinanya en face du BTGR, Commune Urbaine de Kindia Email : [email protected]

b) par remise contre accusé de réception.

Le service est accessible, tous les jours ouvrables, pendant les heures de bureau : de 9h. à 12h. et de 13 h. à 17 h. Voir adresse mentionnée au point a) ci-dessus.

Toute demande de participation ou offre doit parvenir avant la date et l'heure ultime de dépôt. Les demandes de participation ou les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptées. (Article 83 de l’AR Passation)

1.3.5.2. Modification ou retrait d’une offre déjà introduite

Lorsqu’un soumissionnaire souhaite modifier ou retirer une offre déjà envoyée ou introduite, ceci doit se dérouler conformément aux dispositions des articles 43 et 85 de l’arrêté royal du 18 avril 2017.

Afin de modifier ou de retirer une offre déjà envoyée ou introduite, une déclaration écrite est exigée, correctement signée par le soumissionnaire ou par son mandataire. L’objet et la portée des modifications doivent être mentionnés de façon précise. Le retrait doit être inconditionnel.



Le retrait peut également être communiqué par téléfax, ou via un moyen électronique, pour autant qu’il soit confirmé par lettre recommandée déposée à la poste ou contre accusé de réception au plus tard le jour avant la date limite de réception des offres.

L'objet et la portée des modifications doivent être indiqués avec précision.

Le retrait doit être pur et simple.

1.3.5.3. Ouverture des offres

Les offres doivent être en possession du pouvoir adjudicateur avant le 16 Avril 2018 à 10 heures GMT heure de Guinée. L’ouverture des offres se fera à huis-clos.

1.3.6. Sélection des soumissionnaires

1.3.6.1. Motifs d’exclusion

Les motifs d’exclusion obligatoires et facultatifs sont renseignés en annexe du présent cahier spécial des charges.

Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion figurant aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 et aux articles 61 à 64 de l’A.R. du 18 avril 2017.

Le pouvoir adjudicateur vérifiera l’exactitude de cette déclaration sur l’honneur dans le chef du soumissionnaire dont l’offre est la mieux classée.

A cette fin, il demandera au soumissionnaire concerné par les moyens les plus rapides et endéans le délai qu’il détermine de fournir les renseignements ou documents permettant de vérifier sa situation personnelle.

Le pouvoir adjudicateur demandera lui-même les renseignements ou documents qu’il peut obtenir gratuitement par des moyens électroniques auprès des services qui en sont les gestionnaires.

1.3.6.2. Critères de sélection

Le soumissionnaire est, en outre, tenu de démontrer à l’aide des documents demandés dans le Dossier de sélection qu’il est suffisamment capable, tant du point de vue économique et financier que du point de vue technique, de mener à bien le présent marché public.

1.3.6.3. Aperçu de la procédure

Dans une première phase, les offres introduites par les soumissionnaires sélectionnés seront examinées sur le plan de la régularité. Les offres irrégulières seront rejetées.

Cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire régulariser les irrégularités dans l’offre des soumissionnaires durant les négociations.

Dans une seconde phase, les offres régulières seront examinées sur le plan du fond par une commission d’évaluation. Le pouvoir adjudicateur limitera le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans les documents du marché. Cet examen sera réalisé sur la base des critères d'attribution mentionnés dans le présent cahier spécial des charges et a pour but de composer une shortlist de soumissionnaires avec lesquels des négociations seront menées. Maximum cinq (5) soumissionnaires pourront être repris dans la shortlist.

Ensuite vient la phase des négociations. Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l’exception des offres finales, en vue d’améliorer leur contenu. Les exigences minimales et les critères d’attribution ne font pas l’objet de négociations. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut également


décider de ne pas négocier. Dans ce cas l’offre initiale vaut comme offre définitive.

Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informera les soumissionnaires restant en lice et fixera une date limite commune pour la présentation d’éventuelles BAFO (Best And Final Offer). Après la clôture des négociations, les BAFO seront confrontées aux critères d’exclusion, aux critères de sélection ainsi qu’aux critères d’attribution. Le soumissionnaire dont la BAFO présente le meilleur rapport qualité/prix donc celui qui obtient le meilleur score sur la base des critères d’attribution mentionnés ci-après sera désigné comme adjudicataire pour le présent marché.

Les BAFO des soumissionnaires avec lesquels des négociations ont été menées seront examinées du point de vue de leur régularité. Les BAFO irrégulières seront exclues.

Seules les BAFO régulières seront prises en considération pour être confrontées aux critères d’attribution.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de revoir la procédure énoncée ci-dessus dans le respect du principe d’égalité de traitement et de transparence.

Critères d’attribution

Pour chacun des lots, le pouvoir adjudicateur choisira la BAFO régulière qu’il juge la plus avantageuse en tenant compte des critères suivants :

o Méthodologie : 30pts

Ce critère est composé des sous-critères suivants :

• Approche technique et méthodologie 15 pts

• Planning de l’exécution des travaux 10 pts

• Organisation des ressources (personnel et matériel) 05 pts

Ces sous-critères feront l’objet d’une cotation et d’une évaluation formellement motivée par le pouvoir adjudicateur.

o Offre financière (Prix) : 70%.

Ce critère sera évalué selon une simple règle de trois.

Cotation finale

Les cotations pour les critères d’attribution seront additionnées. Le marché sera attribué au soumissionnaire qui obtient la cotation finale la plus élevée, après que le pouvoir adjudicateur aura vérifié, à l’égard de ce soumissionnaire, l’exactitude de la déclaration sur l’honneur et à condition que le contrôle ait démontré que la déclaration sur l’honneur corresponde à la réalité.

1.3.6.4. Attribution du marché

Le lot/Les lots du marché sera/seront attribué(s) au/aux soumissionnaire/soumissionnaires qui a/ont remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse pour le lot ou pour les trois lots.

Il faut néanmoins remarquer que, conformément à l’art. 85 de la Loi du 17 juin 2016, il n’existe aucune obligation pour le pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché.

Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à passer le marché, soit refaire la procédure, au besoin suivant un autre mode.

Le pouvoir adjudicateur se réserve aussi le droit de n’attribuer que certain(s) lot(s).


1.3.7. Conclusion du contrat

Conformément à l’art. 88 de l’A.R. du 18 avril 2017, le marché a lieu par la notification au soumissionnaire choisi de l’approbation de son offre.

La notification est effectuée par les plateformes électroniques, par courrier électronique ou par fax et, le même jour, par envoi recommandé.

Le contrat intégral consiste dès lors en un marché attribué par l’Enabel au soumissionnaire choisi conformément au :

• Les présentes Prescriptions Techniques et ses annexes ;

• La BAFO approuvée de l’adjudicataire et toutes ses annexes ;

• La lettre recommandée portant notification de la décision d’attribution ;

• Le cas échéant, les documents éventuels ultérieurs, acceptés et signés par les deux parties.


1.4. Conditions contractuelles et administratives particulières

Le présent chapitre de ce CSC contient les clauses particulières applicables au présent marché public par dérogation aux ‘Règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics’ de l’AR du 14 janvier 2013, ci-après ‘RGE’ ou qui complètent ou précisent celui-ci. Les articles indiqués ci-dessus (entre parenthèses) renvoient aux articles des RGE. En l’absence d’indication, les dispositions pertinentes des RGE sont intégralement d’application.

Dans ce CSC, il est dérogé à l’article 26 des RGE. Afin de laisser l’opportunité aux éventuels soumissionnaires locaux de remettre offre.

1.4.1. Définitions (art. 2)

Dans le cadre de ce marché, il faut comprendre par :

Acompte : paiement d’une partie du marché après service fait et accepté ;

Avance : paiement d’une partie du marché avant service fait et accepté ;

Avenant : convention établie entre les parties liées par le marché en cours d’exécution du marché et ayant pour objet une modification des documents qui y sont applicables ;

Cautionnement : garantie financière donnée par l’adjudicataire de ses obligations jusqu’à complète et bonne exécution du marché ;

Fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire, ou toute autre personne, chargé de la direction et du contrôle de l’exécution du marché ;

Réception : constatation par le pouvoir adjudicateur de la conformité aux règles de l’art ainsi qu’aux conditions du marché de tout ou partie des travaux, fournitures ou services exécutés par l’adjudicataire ;

1.4.2. Utilisation des moyens électroniques (art. 10)

L’utilisation des moyens électroniques pour les échanges durant l’exécution du marché est permise sauf quand indiqué différemment dans Les présentes Prescriptions Techniques.

Dans ces derniers cas, les notifications du pouvoir adjudicateur sont adressées au domicile ou au siège social mentionné dans l’offre.

1.4.3. Fonctionnaire dirigeant (art. 11)

La direction et le contrôle de l’exécution du marché sont confiés à Monsieur le coordinateur du projet DAKMA assisté par ces deux assistants Techniques Nationaux génie rural.

Une fois le marché conclu, le fonctionnaire dirigeant est l’interlocuteur principal du prestataire de services. Toute la correspondance et toutes les questions concernant l’exécution du marché lui seront adressées, sauf mention contraire expresse dans ce CSC (voir notamment « Paiement »).

Le fonctionnaire dirigeant et son assistance ont pleine compétence pour ce qui concerne le suivi de l’exécution du marché, y compris la délivrance d’ordres de service, l’établissement de procès-verbaux et d’états des lieux, l’approbation des services, des états d’avancements et des décomptes. Il peut ordonner toutes les modifications au marché qui se rapportent à son objet et qui restent dans ses limites.

Ne font toutefois pas partie de sa compétence : la signature d’avenants ainsi que toute autre décision ou accord impliquant une dérogation aux clauses et conditions essentielles du marché. Pour de telles


décisions, le pouvoir adjudicateur est représenté comme stipulé au point Le pouvoir adjudicateur.

Le fonctionnaire dirigeant ou son assistance n’est en aucun cas habilité à modifier les modalités (p. ex., délais d’exécution, …) du contrat, même si l’impact financier devait être nul ou négatif. Tout engagement, modification ou accord dérogeant aux conditions stipulées dans le CSC et qui n’a pas été notifié par le pouvoir adjudicateur doit être considéré comme nul.

Le fonctionnaire dirigeant ou son assistance devra obtenir l’approbation explicite du pouvoir adjudicateur avant de :

Convenir avec le contractant une extension de la durée du contrat et/ou coût additionnels.

Convenir une modification au contrat, sauf en cas d’urgence dûment justifié par le fonctionnaire dirigeant ou son assistant ou si la modification s’élève à moins que 15 % par rapport au montant total initial du marché.

1.4.4. Sous-traitants (art. 12 à 15)

Le fait que l’adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne dégage pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Celui-ci ne se reconnaît aucun lien contractuel avec ces tiers.

L’adjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis-à-vis du pouvoir adjudicateur.

L’entrepreneur s’engage à faire exécuter le marché par les personnes indiquées dans l’offre, sauf cas de force majeure. Les personnes mentionnées ou leurs remplaçants sont tous censés participer effectivement à la réalisation du marché. Les remplaçants doivent être agréés par le pouvoir adjudicateur.

1.4.5. Confidentialité (art. 18)

L’entrepreneur et ses collaborateurs sont liés par un devoir de réserve concernant les informations dont ils ont connaissance lors de l’exécution de ce marché. Ces informations ne peuvent en aucun cas être communiquées à des tiers sans l’autorisation écrite du pouvoir adjudicateur. L’entrepreneur peut toutefois faire mention de ce marché en tant que référence, à condition qu’il en indique l’état avec véracité (p.ex. ‘en exécution’), et pour autant que le pouvoir adjudicateur n’ait pas retiré cette autorisation pour cause de mauvaise exécution du marché.

1.4.6. Assurances (art. 24)

L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matière d'accidents de travail et sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers lors de l'exécution du marché.

L'adjudicataire contracte également toute autre assurance imposée par les documents du marché.

§ 2. Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du marché, l'adjudicataire justifie qu'il a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie requise par les documents du marché.

À tout moment durant l'exécution du marché, l'adjudicataire produit cette attestation, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur.

1.4.7. Cautionnement (art. 25 à 33)

Le cautionnement est fixé à 5% du montant total, hors TVA, du marché. Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d’euro supérieure.

Le cautionnement peut être constitué conformément aux dispositions légales et réglementaires, soit


en numéraire, ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif.

Le cautionnement peut également être constitué par une garantie accordée par un établissement de crédit satisfaisant au prescrit de la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au prescrit de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances et agréée pour la branche 15 (caution).

Par dérogation à l’article 26, le cautionnement peut être établi via un établissement dont le siège social se situe dans un des pays de destination des services. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’accepter ou non la constitution du cautionnement via cet établissement. L’adjudicataire mentionnera le nom et l’adresse de cet établissement dans l’offre.

La dérogation est motivée pour laisser l’opportunité aux éventuels soumissionnaires locaux d’introduire offre. Cette mesure est rendue indispensable par les exigences particulières du marché.

L’adjudicataire doit, dans les trente jours calendrier suivant le jour de la conclusion du marché, justifier la constitution du cautionnement par lui-même ou par un tiers, de l’une des façons suivantes :

1° lorsqu’il s’agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte bpost banque de la Caisse des Dépôts et Consignations [compte bpost banque n° BE58 6792 0040 9979 (IBAN), PCHQBEBB (BIC)] ou d’un organisme public remplissant une fonction similaire à celle de ladite Caisse, ci-après dénommé organisme public remplissant une fonction similaire

2° lorsqu’il s’agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre les mains du caissier de l’Etat au siège de la Banque nationale à Bruxelles ou dans l’une de ses agences en province, pour compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou d’un organisme public remplissant une fonction similaire

3° lorsqu’il s’agit d’un cautionnement collectif, par le dépôt par une société exerçant légalement cette activité, d’un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’un organisme public remplissant une fonction similaire

4° lorsqu’il s’agit d’une garantie, par l’acte d’engagement de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’assurances.

Cette justification se donne, selon le cas, par la production au pouvoir adjudicateur :

1° soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’un organisme public remplissant une fonction similaire

2° soit d’un avis de débit remis par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’assurances

3° soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l’Etat ou par un organisme public remplissant une fonction similaire

4° soit de l’original de l’acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire

5° soit de l’original de l’acte d’engagement établi par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’assurances accordant une garantie.

Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise par l’indication sommaire de l’objet du marché et de la référence des documents du marché, ainsi que le nom, le prénom et l’adresse complète de l’adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte, avec la mention "bailleur de fonds" ou "mandataire", suivant le cas.

Le délai de trente jours calendrier visé ci-avant est suspendu pendant la période de fermeture de l’entreprise de l’adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payés et les jours de repos compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire.


La preuve de la constitution du cautionnement doit être envoyée à l’adresse qui sera mentionnée dans la notification de la conclusion du marché.

La demande de l’adjudicataire de procéder à la réception :

1° en cas de réception provisoire : tient lieu de demande de libération de la première moitié du cautionnement

2° en cas de réception définitive : tient lieu de demande de libération de la seconde moitié du cautionnement, ou, si une réception provisoire n’est pas prévue, de demande de libération de la totalité de celui-ci.

1.4.8. Conformité de l’exécution (art. 34)

Les travaux doivent être conformes sous tous les rapports aux documents du marché. Même en l'absence de spécifications techniques mentionnées dans les documents du marché, ils répondent en tous points aux règles de l'art.

1.4.9. Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur (art. 35)

S'il le demande, l'adjudicataire reçoit gratuitement et dans la mesure du possible de manière électronique :

Une collection complète de copies des plans qui ont servi de base à l'attribution du marché. Le pouvoir adjudicateur est responsable de la conformité de ces copies aux plans originaux.

L'adjudicataire conserve et tient à la disposition du pouvoir adjudicateur tous les documents et la correspondance se rapportant à l'attribution et à l'exécution du marché jusqu'à la réception définitive.

1.4.10. Plans de détail et d’exécution établis par l’adjudicataire (art. 36)

L'adjudicataire établit à ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont nécessaires pour mener le marché à bonne fin.

Les documents du marché indiquent les plans qui sont à approuver par l’adjudicateur, lequel dispose d'un délai de trente jours pour l'approbation ou le refus des plans à compter de la date à laquelle ceux-ci lui sont présentés.

Les documents éventuellement corrigés sont représentés à l’adjudicateur qui dispose d'un délai de quinze jours pour leur approbation, pour autant que les corrections demandées ne résultent pas d'exigences nouvelles de sa part.

1.4.10.1. Planning de chantier

La façon d'introduire le planning est à convenir avec le fonctionnaire dirigeant.

Le premier planning est à introduire dans les 15 jours calendrier qui suivent la notification de l'approbation de l'offre et une mise à jour mensuelle est obligatoire en cours de chantier.

Ce projet de planning de chantier renseigne, outre les délais nécessaires aux travaux proprement dits "in situ", la durée des diverses prestations préalables telles que notamment l'établissement des documents prescrits dans les clauses techniques, plans d'exécution et de détails, notes de calculs, sélection des matériels et matériaux, y compris l'approbation des documents correspondants, les approvisionnements, le travail en atelier ou en usine, les essais préalables et de conformité, etc.


Après étude, remarques et approbation de l’adjudicateur, le planning devient contractuel.

1.4.10.2. Planning directeur

L’entrepreneur s'oblige à fournir un planning directeur à l'approbation de l’adjudicateur et à ses conseils, dans les 15 jours calendrier qui suivent la notification de la conclusion du marché.

Ce planning devra anticiper suffisamment les situations pour permettre à la Direction des Travaux de prendre les décisions ou donner les réponses ou fournir les documents qui lui incombent.

Le planning directeur sera mis à jour au minimum mensuellement et devra rester cohérent avec le planning de chantier. Il sera coordonné avec le planning de chantier et sera établi sur le même document.

L’adjudicataire assure seul la gestion du planning de toutes les activités nécessaires à la réalisation du présent marché.

En particulier, il prévoira :

- la fixation des dates pour la fourniture de plans d’exécution qui lui sont nécessaires, - la passation des commandes à ses fournisseurs et sous-traitants, - la présentation en temps

utile d’échantillons et de fiches techniques de produits soumis à réception technique préalable,

- la prise de mesure des ouvrages et le délai de fabrication en atelier. - l’indication des dates au plus tard concernant les décisions à prendre par le pouvoir

adjudicateur ; - l’indication des dates ultimes pour la conclusion d’ordres modificatifs en cours d’élaboration, - l'indication des dates ultimes pour l'achèvement de travaux exécutés par d'autres entreprises, - les relevés, en temps utiles, de dimensions d'ouvrages, - etc.

1.4.10.3. Documents d’exécution

Ces plans tiennent compte du cahier spécial des charges et des prescriptions techniques, des esquisses d'intention de l'auteur de projet et des plans généraux d'architecture, de stabilité et de techniques spéciales annexées au présent cahier spécial des charges.

Tous les plans d'exécution et de détails sont à soumettre à l'approbation de l’adjudicateur accompagnés des notes de calculs, agréments et fiches techniques et notamment ceux relatifs aux travaux et équipements ci-après dont la liste n'est pas limitative :

- Le plan d’implantation général à l’échelle appropriée - Les dossiers d'exécution de tous les ouvrages comprenant : les notes de calcul, les plans

d'exécution, les plans de ferraillage, la liste des fers, les notes de calcul des quantités par poste Cadre du Devis Estimatif et les métrés

- Le dossier d'exécution des travaux de terrassements éventuels. Il comprendra, le profil en long, les profils en travers, les notes de calcul des cubatures des terrassements et les métrés.

- D’une manière générale, tous les dessins ou croquis nécessaires à l’exécution des travaux, tous les plans d'ensemble et d'implantation dessinés sur le levé de détails, les plans de coffrage, les plans de ferraillage et les plans de détails.

- Le métré récapitulatif par poste du bordereau des prix.

Le fonctionnaire dirigeant pourra refuser des fiches techniques, partielles, incomplètes ou trop commerciales n'apportant pas les renseignements techniques nécessaires à l'examen et à l'approbation

Pour la quincaillerie, le chauffage, l’électricité, la robinetterie ou toute pièce similaire, des échantillons seront présentés à l’agrément du Fonctionnaire dirigeant, à l’avis de l’auteur de projet et le modèle agréé restera sur le chantier jusqu'au moment du placement de la dernière pièce du genre.


A la demande du Pouvoir adjudicateur, l’entrepreneur fournira également, en cours d'exécution, les documents ci-après :

• des échantillons de matériaux proposés correspondant aux fiches techniques.

• les cartes des teintes pour déterminer les choix,

• les rapports d'essais, notices techniques, agréments techniques, fiches techniques, etc.

• des produits ou matériel utilisés dans le cadre du présent marché

Etablissement des Plans "As Built" :

En cours d'exécution, les plans sont corrigés et mis à jour par l’entrepreneur dans les moindres détails de manière à reproduire avec exactitude les ouvrages et installations ainsi que leurs particularités tels qu'ils ont été réellement exécutés.

Après l'achèvement des travaux, et en vue de la Réception Provisoire des ouvrages, l’entrepreneur est tenu de remettre les plans et schémas complets des ouvrages et installations tels qu'ils auront été réalisés.

Après l'achèvement des travaux et pour la Réception Provisoire, l’entrepreneur est tenu de remettre trois dossiers techniques comprenant :

• les spécifications techniques avec marques, types, provenance du matériel installé,

• les notices d'utilisation, comportant un manuel explicatif du fonctionnement de tous les équipements,

• les notices d'entretien contenant l'ensemble des prescriptions nécessaires à l'entretien et à la maintenance des équipements (contrôles et travaux d'entretien périodique, liste et codification des pièces de rechange...),

• les rapports d'essais, réglages et mises au point.

1.4.11. Modifications du marché (art. 37 à 38/19 et 80)

1.4.11.1. Remplacement de l’adjudicataire (art. 38/3)

Pour autant qu’il remplisse les critères de sélection ainsi que les critères d’exclusions repris dans le présent document, un nouvel adjudicataire peut remplacer l’adjudicataire avec qui le marché initial a été conclu dans les cas autres que ceux prévus à l’art. 38/3 des RGE.

L’adjudicataire introduit sa demande le plus rapidement possible par envoi recommandé, en précisant les raisons de ce remplacement, et en fournissant un inventaire détaillé de l’état des fournitures déjà exécutées déjà faites, les coordonnées relatives au nouvel adjudicataire, ainsi que les documents et certificats auxquels le pouvoir adjudicateur n’a pas accès gratuitement.

Le remplacement fera l’objet d’un avenant daté et signé par les trois parties. L’adjudicataire initial reste responsable vis à vis du pouvoir adjudicateur pour l’exécution de la partie restante du marché.

1.4.11.2. Révision des prix (art. 38/7)

Pour le présent marché, une révision des prix est prévue. Il ne peut être appliqué qu’une révision des prix par an (lors de chaque anniversaire de l’attribution).

Pour le calcul de la révision des prix, la formule suivante est d’application :

P = Po x (s x 0,80) + 0,20 (=F). S Les lettres minuscules se rapportent aux données valables à la date d’application de la révision des prix. Les lettres majuscules se rapportent aux données valables 10 jours avant l’ouverture des offres.

P = prix révisé


Po = prix de l’offre

s et S = coûts salariaux (charges sociales incluses)

F: partie non révisable comprenant les frais fixes et les bénéfices.

La révision des prix ne peut être appliquée que si l’augmentation ou la diminution du prix à exécuter à la suite de la demande ou si la demande de révision des prix atteint au moins 3% par rapport au prix mentionné dans l’offre (pour la première révision des prix) ou par rapport au dernier prix révisé accepté ou imposé (à partir de la deuxième révision des prix).

1.4.11.3. Indemnités suite aux suspensions ordonnées par l’adjudicateur durant l’exécution (art. 38/12)

L’adjudicateur se réserve le droit de suspendre l’exécution du marché pendant une période donnée, notamment lorsqu’il estime que le marché ne peut pas être exécuté sans inconvénient à ce moment-là.

Le délai d’exécution est prolongé à concurrence du retard occasionné par cette suspension, pour autant que le délai contractuel ne soit pas expiré. Lorsque ce délai est expiré, une remise d'amende pour retard d'exécution sera consentie.

Lorsque les prestations sont suspendues, sur la base de la présente clause, l’adjudicataire est tenu de prendre, à ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les prestations déjà exécutées et les matériaux, des dégradations pouvant provenir de conditions météorologiques défavorables, de vol ou d'autres actes de malveillance.

L’adjudicataire a droit à des dommages et intérêts pour les suspensions ordonnées par l’adjudicateur lorsque :

- la suspension dépasse au total un vingtième du délai d’exécution et au moins dix jours ouvrables ou quinze jours de calendrier, selon que le délai d’exécution est exprimé en jours ouvrables ou en jours de calendrier;

- la suspension n’est pas due à des conditions météorologiques défavorables ; - la suspension a lieu endéans le délai d’exécution du marché.

Dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l’adjudicataire ou le pouvoir adjudicateur aurait normalement dû en avoir connaissance, l’adjudicataire dénonce les faits ou les circonstances de manière succincte au pouvoir adjudicateur et décrit de manière précise leurs impacts sur le déroulement et le coût du marché.

Il est rappelé que conformément à l’article 80 de l’AR du 14/01/2013, l’entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination de prix nouveaux.

Tout ordre modifiant le marché, en cours d’exécution du contrat, est donné par écrit. Toutefois, les modifications de portée mineure peuvent ne faire l'objet que d'inscriptions au journal des travaux.

Les ordres ou les inscriptions indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du marché ainsi qu'aux plans.

1.4.11.4. Fixation des prix unitaires ou globaux – Calcul du prix

Les prix unitaires ou globaux des travaux modifiés, que l’entrepreneur est tenu d’exécuter, sont déterminés dans l’ordre de priorité suivant :

1. Selon les prix unitaires ou globaux de l’offre approuvée ; 2. A défaut, selon des prix unitaires ou globaux déduits de l’offre approuvée ; 3. A défaut, selon des prix unitaires ou globaux d’un autre marché de l’Enabel ; 4. A défaut, selon des prix unitaires ou globaux à convenir pour l’occasion.


Dans ce dernier cas, L’entrepreneur doit justifier le nouveau prix unitaire en le détaillant en fournitures, homme-heures, heures de matériel et frais généraux et bénéfices.

1.4.11.5. Fixation des prix unitaires ou globaux – Procédure à respecter

L’entrepreneur introduit sa proposition pour la réalisation des prestations complémentaires ou ses nouveaux prix au plus tard dans les 10 jours calendrier de la demande du fonctionnaire dirigeant (à moins que ce dernier ne spécifie un délai plus court) et, avant l’exécution des travaux considérés. Cette proposition est introduite sur base d’une fiche type qui lui sera fournie par le fonctionnaire dirigeant et sera accompagnée de toutes les annexes et justifications nécessaires.

Cette fiche de prix convenus est établie sur base du modèle établi par l’Enabel. L’entrepreneur y joint au minimum les annexes et documents suivants :

• L’ordre modificatif donné par le pouvoir adjudicateur et plus généralement la justification de la modification des travaux,

• Le calcul des nouveaux prix unitaires ou globaux,

• Les quantités à mettre en œuvre pour les postes existants et les nouveaux postes,

• Le cas échéant, les offres des sous-traitants ou fournisseurs consultés,

• Les autres documents qu’il estime pertinent.

Après exécution de la prestation, et au plus tard, lors de l’établissement du décompte final, l’entrepreneur transmet au fonctionnaire dirigeant les factures que lui ont adressées les sous-traitants et fournisseurs. Il atteste sur ces factures qu’il n’a reçu pour celles-ci aucune note de crédit ou compensation du fournisseur ou du sous-traitant.

Lorsque l’entrepreneur reste en défaut de fournir une proposition acceptable de nouveaux prix ou si le pouvoir adjudicateur estime que la proposition fournie est inacceptable, le pouvoir adjudicateur fixe d’office le nouveau prix unitaire ou global, tous les droits de l’entrepreneur restant saufs.

1.4.11.6. Circonstances imprévisibles

L'adjudicataire n'a droit en principe à aucune modification des conditions contractuelles pour des circonstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger.

Une décision de l’Etat belge de suspendre la coopération avec le pays partenaire est considérée être des circonstances imprévisibles au sens du présent article. En cas de rupture ou de cessation des activités par l’Etat belge qui implique donc le financement de ce marché, l’Enabel mettra en œuvre les moyens raisonnables pour convenir d'un montant maximum d'indemnisation.

1.4.12. Contrôle et surveillance du marché

1.4.12.1. Etendue du contrôle et de la surveillance (art. 39)

Le pouvoir adjudicateur peut faire surveiller ou contrôler partout la préparation ou la réalisation des prestations par tous moyens appropriés.

L’adjudicataire est tenu de donner aux délégués du pouvoir adjudicateur tous les renseignements nécessaires et toutes les facilités pour remplir leur mission.

L’adjudicataire ne peut se prévaloir du fait qu’une surveillance ou un contrôle a été exercé par le pouvoir adjudicateur pour prétendre être dégagé de sa responsabilité lorsque les prestations sont refusées ultérieurement pour défauts quelconques.

1.4.12.2. Modes de réception technique (art. 41)

En matière de réception technique, il y a lieu de distinguer :

1° la réception technique préalable au sens de l’article 42 ;


2° la réception technique a posteriori au sens de l’article 43 ;

Le pouvoir adjudicateur peut renoncer à tout ou partie des réceptions techniques lorsque l’adjudicataire prouve que les produits ont été contrôlés par un organisme indépendant lors de leur production, conformément aux spécifications des documents du marché. Est à cet égard assimilée à la procédure nationale d’attestation de conformité toute autre procédure de certification instaurée dans un Etat membre de l’Union européenne et jugée équivalente.

1.4.12.3. Réception technique préalable (art. 42)

En règle générale, les produits ne peuvent être mis en œuvre s’ils n’ont été, au préalable, réceptionnés par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.

Tout le matériel proposé fait l'objet d'une approbation du pouvoir adjudicateur. Cette approbation est obtenue sur base de fiches techniques préalables qui sont élaborées par l’entrepreneur et transmises au fonctionnaire dirigeant.

Les fiches techniques présentent globalement le matériel et donnent les spécifications et les sélections retenues dans le cadre du projet.

Le pouvoir adjudicateur refuse de recevoir des fiches techniques, partielles, incomplètes n'apportant pas les renseignements techniques nécessaires à l'examen et à l'approbation.

Dès que les remarques sont en possession de l’entrepreneur celui-ci en tient compte et complète la fiche technique dans le but de la faire approuver.

La réception technique peut être opérée à différents stades de la production.

Les produits qui, à un stade déterminé, ne satisfont pas aux vérifications imposées, sont déclarés ne pas se trouver en état de réception technique.

L'adjudicataire est responsable de la garde et de la conservation de ces divers produits eu égard aux risques encourus par son entreprise et ce, jusqu'à la réception provisoire des travaux.

Sauf pour les produits agréés, les coûts liés à la réception technique préalable sont à charge de l'entrepreneur.

En tous cas, ces coûts englobent :

- les frais liés aux prestations des réceptionnaires ; ceux-ci englobent les indemnités de déplacement et de séjour des réceptionnaires.

- les frais liés au prélèvement d'échantillons, à l'emballage et au transport des échantillons, quel que soit l'endroit où a lieu le contrôle,

- les frais liés aux essais (préparatifs, fabrication des pièces d'épreuve, coût des essais à proprement parler (à cet effet, les circulaires relatives à la fixation des tarifs des essais sont d'application)).

- les frais liés au remplacement des produits présentant des défauts ou avaries.

1.4.12.4. Réception technique à posteriori (art. 43)

Une réception technique a posteriori sera impérativement organisée pour les travaux ou parties d’équipement qui seraient cachés après l’achèvement des travaux.

1.4.13. Délai d’exécution (art 76)

L’entrepreneur doit terminer les travaux dans un délai de :


Lot 1 : 181 jours calendaires Lot 2 : 150 jours calendaires Lot 3 : 240 jours calendaires

À compter de la date fixée dans l’ordre de service écrit de commencement des travaux.

Les délais susmentionnés sont impératifs et de rigueur.

1.4.14. Mise à disposition de terrains (art 77)

L'entrepreneur s'assure à ses frais, de la disposition de tous les terrains qui lui sont nécessaires pour l'installation de ses chantiers, les approvisionnements, la préparation et la manutention des matériaux de même que ceux nécessaires à la mise en dépôt de terres arables, des terres provenant des déblais reconnus impropres à leur réutilisation en remblai, des produits de démolition, des déchets généralement quelconques et des terres en excès.

Il est responsable, vis-à-vis des riverains, de tout dégât occasionné aux propriétés privées lors de l'exécution des travaux ou de la mise en dépôt des matériaux.

Les palissades ne peuvent être utilisées comme support de publicité.

Aucune publicité n'est admise sur l'emprise des chantiers, hormis les panneaux "Info-Chantier".

1.4.15. Conditions relatives au personnel (art. 78)

Toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux conditions générales de travail, à la sécurité et à l'hygiène sont applicables à tout le personnel du chantier.

L'entrepreneur, toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et toute personne mettant du personnel à disposition, sont tenus de payer à leur personnel respectif les salaires, suppléments de salaires et indemnités aux taux fixés, soit par la loi, soit par des conventions collectives conclues par des conventions d'entreprises.

En permanence, l'entrepreneur tient à la disposition de l'adjudicateur, à un endroit du chantier que celui-ci désigne, la liste mise à jour quotidiennement de tout le personnel qu'il occupe sur le chantier.

Cette liste contient au moins les renseignements individuels suivants :

Le nom, le prénom, l’occupation réelle par journée effectuée sur le chantier, la date de naissance, le métier, la qualification.

La personne de contacte chargée de ce pointage et désignée par l’entrepreneur dans le cadre de l’exécution du présent contrat avec le pouvoir adjudicateur devra maîtriser les langues suivantes : anglais/français.

1.4.16. Organisation du chantier (art 79)

L’entrepreneur se conforme aux dispositions légales et réglementaires locales régissant notamment la bâtisse, la voirie, l'hygiène, la protection du travail, ainsi qu'aux dispositions des conventions collectives, nationales, régionales, locales ou d'entreprises.

Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier pendant la durée des travaux et de prendre, dans l'intérêt tant de ses préposés que des délégués du pouvoir adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sécurité.

L'entrepreneur prend, sous son entière responsabilité et à ses frais, toutes les mesures indispensables pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et ouvrages existants. Il prend aussi toutes les précautions requises par l'art de bâtir et par les circonstances


spéciales pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, des troubles y soient provoqués.

L'entrepreneur prend, à ses frais, toutes les mesures voulues pour signaler tant de jour que de nuit ou par temps de brouillard, les chantiers et les dépôts qui empiètent sur les endroits normalement livrés à la circulation tant des véhicules que des piétons. Il est tenu de clôturer complètement ses chantiers tant le long des trottoirs provisoires ou définitifs, que le long des voies provisoires ou définitives réservées à la circulation automobile. Ces clôtures et palissades assureront également la protection du chantier pendant toute la durée de celui-ci, contre toute intrusion étrangère aux besoins du chantier.

L’entrepreneur fournira un panneau d'information spécifiquement réalisé dans le cadre de ce chantier aux dimensions et selon le modèle fournit par le Pouvoir Adjudicateur préalablement au démarrage des travaux.

Le panneau d’information sera posé au début du chantier, le long de la voie publique à un endroit à définir par le pouvoir adjudicateur.

1.4.17. Moyens de contrôle (art. 82)

L'entrepreneur informe le pouvoir adjudicateur du lieu précis de l'exécution des travaux en cours sur le chantier, dans ses ateliers et usines ainsi que chez ses sous-traitants ou fournisseurs.

Sans préjudice des réceptions techniques à effectuer sur chantier, l'entrepreneur assure en tout temps au fonctionnaire dirigeant et aux délégués désignés par le pouvoir adjudicateur le libre accès aux lieux de production, en vue du contrôle de la stricte application du marché, notamment en ce qui concerne l'origine et les qualités des produits.

Si l'entrepreneur met en œuvre des produits n'ayant pas été réceptionnés ou ne satisfaisant pas aux prescriptions du cahier des charges, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut interdire la poursuite des travaux en cause, jusqu'à ce que ces produits refusés soient remplacés par d'autres qui satisfont aux conditions du marché, sans que cette décision engendre une prolongation du délai d'exécution ou un droit quelconque à indemnisation. La décision est notifiée à l'entrepreneur par procès-verbal.

1.4.18. Journal des travaux (art. 83)

Dès la réception de la notification de la conclusion du marché, l'entrepreneur met les Journaux de Travaux nécessaires à la disposition de l’Enabel.

Dès le début des travaux, l'entrepreneur est tenu de fournir quotidiennement et en 2 exemplaires aux délégués de l’Enabel, tous les renseignements nécessaires à l’établissement du journal des travaux. Il s’agit notamment :

• Conditions atmosphériques ;

• Interruptions de chantier dues à des conditions météorologiques défavorables ;

• Les heures de travail ;

• Le nombre et la qualité des ouvriers occupés sur chantier ;

• Les matériaux approvisionnés ;

• Le matériel effectivement utilisé et le matériel hors service ;

• Les événements imprévus ;

• Les ordres modificatifs de portées mineures ;

• Les attachements et quantités réalisées pour chacun des postes et dans chacune des zones de chantier. Les attachements constituent la représentation exacte et détaillée de tous les ouvrages exécutés, en quantité, dimension et poids.

Des retards dans la mise à disposition des documents susmentionnés peuvent donner lieu à l'application des pénalités.


A défaut d'avoir formulé ses observations dans la forme et le délai précités, l'entrepreneur est censé être d'accord avec les mentions du journal des travaux et des attachements détaillés.

Lorsque ses observations ne sont pas jugées fondées, l'entrepreneur en est informé par lettre recommandée.

1.4.19. Responsabilité de l’entrepreneur (art. 84)

L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-traitants jusqu'à la réception définitive de leur ensemble. Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.

Les réparations des dégradations se font conformément aux instructions du pouvoir adjudicateur.

1.4.20. Moyens d’action du Pouvoir Adjudicateur (art. 44-51 et 85-88)

Le défaut de l’adjudicataire ne s’apprécie pas uniquement par rapport aux travaux mêmes, mais également par rapport à l’ensemble de ses obligations.

Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le contrôle de l’exécution du marché, il est strictement interdit à l’entrepreneur d’offrir, directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux préposés du pouvoir adjudicateur concernés directement ou indirectement par le suivi et/ou le contrôle de l’exécution du marché, quel que soit leur rang hiérarchique.

En cas d’infraction, le pouvoir adjudicateur pourra lui infliger une pénalité forfaitaire par infraction allant jusqu’au triple du montant obtenu par la somme des valeurs (estimées) de l’avantage offert au préposé et de l’avantage que l’adjudicataire espérait obtenir en offrant l’avantage au préposé. Le pouvoir adjudicateur jugera souverainement de l’application de cette pénalité et de sa hauteur.

De plus, lorsqu’ il y a soupçon d'une fraude ou d'une malfaçon en cours d’exécution, l'entrepreneur peut être requis de démolir tout ou partie de l'ouvrage exécuté et de le reconstruire. Les frais de cette démolition et de cette reconstruction sont à la charge de l'entrepreneur ou de l'adjudicateur, suivant que le soupçon se trouve vérifié ou non.

Cette clause ne fait pas préjudice à l’application éventuelle des autres mesures d’office prévues au RGE, notamment la résiliation unilatérale du marché et/ou l’exclusion des marchés du pouvoir adjudicateur pour une durée déterminée.

1.4.20.1. Défaut d’exécution (art. 44)

L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché :

1° lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les documents du marché ;

2° à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu'elles puissent être entièrement terminées aux dates fixées ;

3° lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir adjudicateur.

Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres du pouvoir adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement à l'adjudicataire par lettre recommandée ou par équivalent.

L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses moyens de défense par lettre recommandée ou par équivalent adressée au pouvoir adjudicateur dans les quinze


jours suivant le jour déterminé par la date de l'envoi du procès-verbal. Son silence est considéré, après ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés.

Les manquements constatés à sa charge rendent l'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs des mesures prévues aux articles 45 à 49, 86 et 87.

1.4.20.2. Pénalités (art. 45)

Pénalités spéciales

En raison de l’importance des travaux, sont affectés, sans mise en demeure et par la seule infraction, d’une pénalité journalière de 250 EUR par jour calendrier de non-exécution :

• Non-fourniture des documents administratifs et techniques tel que le planning d’exécution des travaux, le plan d’exécution des ouvrages et ses notes de calcul, les rapports de la formulation du béton de convenance et d’essai géotechnique pour les remblais et les fiches technique des matériaux : à défaut d'avoir remis, dans le délai fixé lors des réunions de chantier ou par ordre de services, tous les documents indiqués.

• Absence aux réunions de chantier ou de coordination : une pénalité par absence sera appliquée à l'entrepreneur qui n'assiste pas ou ne se fait pas valablement représenter à toutes les réunions auxquelles il est prié d'assister.

• Retard dans l'exécution des observations ou ordre de service du pouvoir adjudicateur par le biais du fonctionnaire dirigeant : dans les cas où les listes d'observation résultant des visites de chantier, notamment lors de « bon à peindre », ou réception, ne seraient pas satisfaites dans le délai prescrit par le fonctionnaire dirigeant, l’adjudicataire sera pénalisé par jour calendaire de retard jusqu'à exécution.

• Modification d’un des membres du personnel clé sans accord préalable du Pouvoir Adjudicateur : une pénalité forfaitaire par jour de défaut est appliquée, prenant fin lorsque, soit le fonctionnaire dirigeant obtient l’accord du pouvoir adjudicateur sur le nouveau membre mis en place, soit le membre remplacé est rétabli dans ses fonctions, soit les deux parties se mettent d’accord sur une nouvelle personne de remplacement conjointement acceptée. En cas d’application des pénalités, celles-ci ne peuvent en aucun cas être récupérée rétroactivement, même si un accord est trouvé

Lorsqu’un manquement à l’une des dispositions visées ci-dessus est constaté conformément à l’article 44 § 2 AR 14.01.2013, le pouvoir adjudicateur peut accorder un délai à l’entrepreneur pour faire disparaître le manquement et l’avertir de cette disparition par lettre recommandée. Dans ce cas, ce délai est notifié à l’adjudicataire en même temps que le P.V. de constat dont question à l’article 44 § 2 AR 14/01/13.

Si aucun délai n’est indiqué dans la lettre recommandé, le l’adjudicataire est tenu de réparer sans délai les manquements.

1.4.20.3. Amendes pour retard (art. 46 e.s. et 86)

Les amendes pour retard sont indépendantes des pénalités prévues à l'article 45. Elles sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai d'exécution sans intervention d'un procès-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard.

Les amendes sont calculées selon la formule mentionnée à l’article 86 §1er.

Nonobstant l'application des amendes pour retard, l'adjudicataire reste garant vis-à-vis du pouvoir adjudicateur des dommages et intérêts dont celui-ci est, le cas échéant, redevable à des tiers du fait du retard dans l'exécution du marché.

Au cas où les travaux faisant l'objet du présent cahier des charges n'étaient pas terminés dans les délais prévus au point 1.4.18, l’amende suivante sera appliquée d'office par jour ouvrable de retard, sans mise en demeure, par la seule expiration des délais en question :


R= 0,45*(( M * n²)/N²)

Dans laquelle :

R = le montant des amendes à appliquer pour un retard de n jours ouvrables ;

M = le montant initial du marché ;

N = le nombre de jours ouvrables prévus dès l’origine pour exécution du marché ;

n = le nombre de jours ouvrables de retard.

Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas 75.000 Euros et que, en même temps, N ne dépasse pas cent cinquante jours ouvrables, le dénominateur N² est remplacé par 150 x N.

Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai N et leur montant M propres, chacune d'elles est assimilée à un marché distinct pour l'application des amendes.

Si, sans fixer de parties ou de phases, le cahier spécial des charges stipule que les délais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par des amendes particulières prévues au cahier spécial des charges, ou, à défaut de pareille clause, par des amendes calculées suivant la formule visée à l’art.86§1 de l’A.R. du 14.01.2013, dans laquelle les facteurs M et N se rapportent au marché total. Toutefois, le maximum des amendes afférentes à chaque délai partiel de P jours ouvrables est de :

Rpar = (M /20)*(P/N)

1.4.20.4. Mesures d’office (art. 47 et 87)

Lorsque, à l'expiration du délai indiqué à l'article 44, § 2, pour faire valoir ses moyens de défense, l'adjudicataire est resté inactif ou a présenté des moyens jugés non justifiés par le pouvoir adjudicateur, celui-ci peut recourir aux mesures d'office décrites au paragraphe 2.

Le pouvoir adjudicateur peut toutefois recourir aux mesures d'office sans attendre l'expiration du délai indiqué à l'article 44, § 2, lorsqu'au préalable, l'adjudicataire a expressément reconnu les manquements constatés.

Les mesures d'office sont :

1° la résiliation unilatérale du marché. Dans ce cas, la totalité du cautionnement ou, à défaut de constitution, un montant équivalent, est acquise de plein droit au pouvoir adjudicateur à titre de dommages et intérêts forfaitaires. Cette mesure exclut l'application de toute amende du chef de retard d'exécution pour la partie résiliée ;

2° l'exécution en gestion propre de tout ou partie du marché non exécuté ;

3° la conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers pour tout ou partie du marché restant à exécuter.

Les mesures prévues à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont appliquées aux frais, risques et périls de l'adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et pénalités qui sont appliquées lors de l'exécution d'un marché pour compte sont à charge du nouvel adjudicataire.

1.4.20.5. Autres sanctions (art. 48)

Sans préjudice des sanctions prévues dans le présent cahier spécial des charges, l'adjudicataire en défaut d'exécution peut être exclu par le pouvoir adjudicateur de ses marchés pour une période de trois ans. L'intéressé est préalablement entendu en ses moyens de défense et la décision motivée lui est notifiée.


1.4.21. Réceptions, garantie et fin du marché (art. 64-65 et 91-92)

1.4.21.1. Réception des travaux exécutés (art. 64-65 et 91-92)

Les travaux seront suivis de près pendant leur exécution par les délégués désignés par le pouvoir adjudicateur et le fonctionnaire dirigeant. Les prestations ne sont réceptionnées qu'après avoir satisfait aux vérifications, aux réceptions techniques et aux épreuves prescrites.

Il est prévu une réception provisoire à l'issue de l'exécution des travaux qui font l'objet du marché et, à l'expiration d'un délai de garantie, une réception définitive qui marque l'achèvement complet du marché.

La prise de possession totale ou partielle de l'ouvrage par l'adjudicateur ne peut valoir réception provisoire.

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de vérification de trente jours à compter de la date de la fin totale ou partielle des travaux, constatée conformément aux modalités fixées dans les documents du marché, pour procéder aux formalités de réception et en notifier le résultat à l’entrepreneur.

Lorsque l'ouvrage est terminé à la date fixée pour son achèvement, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé dans les quinze jours de la date précitée, selon le cas, un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.

Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou après cette date, l'entrepreneur en donne connaissance, par envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l’envoi, au fonctionnaire dirigeant et demande, par la même occasion, de procéder à la réception provisoire. Dans les quinze jours qui suivent le jour de la réception de la demande de l'entrepreneur, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.

Le délai de garantie accordé pour ce marché est de un an et il prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée.

Dans les quinze jours précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il est, selon le cas, dressé un procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception.

L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-traitants jusqu'à la réception définitive de leur ensemble.

Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.

Toutefois, après la réception provisoire, l'entrepreneur ne répond pas des dommages dont les causes ne lui sont pas imputables.

L’adjudicataire qui, pendant le délai de garantie, refait certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages, est tenu de remettre en état les parties environnantes (telles que peintures, tapisseries, parquets, etc.…) auxquelles des dommages ou dégâts ont été causés du fait de la réfection entreprise.

Dans les propriétés occupées, bâties ou non, l’adjudicataire ne peut, du fait de ses travaux, ni porter entrave ni créer un danger de quelque nature que ce soit à cette occupation. Il est tenu de prendre, à ses frais, toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Pendant le délai de garantie, d’une durée de 1 ans, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.

A partir de la réception provisoire et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er relatives à ses


obligations pendant le délai de garantie, l'entrepreneur répond de la solidité de l'ouvrage et de la bonne exécution des travaux conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil.

Toute infraction aux obligations incombant à l’adjudicataire durant la période de garantie fera l’objet d’un procès-verbal et de l’application des mesures d’offices, conformément à l’article 44 du RGE.

1.4.22. Prix du marché en cas de retard d’exécution (art 94)

Le prix des travaux effectués pendant une période de retard imputable à l'entrepreneur est calculé suivant celui des procédés ci-après qui se révèle le plus avantageux pour le pouvoir adjudicateur :

• soit en attribuant aux éléments constitutifs des prix prévus contractuellement pour la révision, les valeurs applicables pendant la période de retard considérée;

• soit en attribuant à chacun de ces éléments, une valeur moyenne (E) établie de la façon suivante :

E= _e1 x_t1_+_e2__x__t2_+…+(en__x__tn)

t1+t2+…+tn

Dans laquelle :

e1, e2,... en, représentent les valeurs successives de l'élément considéré pendant le délai contractuel, éventuellement prolongé dans la mesure où le retard n'est pas imputable à l'entrepreneur;

t1, t2,... tn, représentent les temps d'application correspondants de ces valeurs, exprimés en mois de trente jours, chaque fraction du mois étant négligée et les temps de suspension de l'exécution du marché n'étant pas pris en considération.

La valeur de E est calculée jusqu'à la deuxième décimale.

1.4.23. Conditions générales de paiement (art. 66 e.s. -95)

Le paiement interviendra au plus tard 30 jours après introduction et acceptation de la facture.

La facture contient le détail complet des travaux qui justifient le paiement. La facture est signée et datée, et porte la mention « certifié sincère et véritable et arrêté à la somme totale d’EURO ……… (montant en toutes lettres) », ainsi que la référence CSC ENABEL GIN013 et le nom du fonctionnaire dirigeant, M. Gerrit Johan BOSMAN La facture qui ne porte pas cette référence ne pourra pas être payée.

L’adresse de facturation est : Coopération Technique Belge Projet de Développement Agricole dans la zone de Kindia et de Mamou DAKMA Quartier de Sinanya en face du BTGR, Commune Urbaine de Kindia

Le paiement se fait sur la base des états d’avancement mensuels, établis par l’entrepreneur et le surveillant permanent, et approuvés par le fonctionnaire dirigeant.

L'état d'avancement reprendra pour chaque poste :

• Les quantités totales à réaliser selon les mesures de départ ;

• Les quantités déjà réalisées et enregistrées dans l'état d'avancement du mois précédent ;

• Les quantités réalisées au cours du mois ;

• Les quantités totales réalisées en fin de mois ;

• Les prix unitaires de la commande ;

• Les prix totaux des quantités réalisées au cours du mois pour chaque poste ;

• Le prix total de la facture du mois.


Attention : il est entendu qu’aucune avance ne peut être demandée et le paiement ne sera effectué que pour des prestations accomplies et acceptées.

Le paiement s’effectue exclusivement par virement bancaire.

1.4.24. Litiges (art. 73)

Tous les litiges relatifs à l’exécution de ce marché sont exclusivement tranchés par les tribunaux compétents de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est le français ou le néerlandais.

Le pouvoir adjudicateur n’est en aucun cas responsable des dommages causés à des personnes ou à des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires à l’exécution de ce marché. L’adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur contre toute action en dommages et intérêts par des tiers à cet égard.

En cas de « litige », c’est-à-dire d’action en justice, la correspondance devra (également) être envoyée à l’adresse suivante :

L’Agence belge de développement s.a.

Cellule juridique du service Logistique et Achats (L&A)

À l’attention de Mme Inge Janssens

Rue Haute 147 1000 Bruxelles Belgique


2. Partie 2 : Prescriptions techniques

2.1. INDICATIONS GENERALES

2.1.1. Objet de l’appel d’offres

Le présent appel d’offres a pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation de pistes et de construction des ouvrages de franchissement dans la zone de Kindia-Mamou (DAKMA).

Le présentes Prescriptions Techniques font partie des pièces contractuelles. Il définit les normes et spécifications techniques applicables, ainsi que les méthodes d’exécution des travaux et de mise en œuvre des matériaux.

Les présentes Prescriptions Techniques, annexées au Cahier Spécial de Charges (CSC), sont complété pour tout ce qui ne déroge pas aux documents contractuels, par les textes ci-après (liste non exhaustive) :

N° de fascicule

Domaine d’application

1 Dispositions Générales aux diverses natures de travaux

2 Travaux de terrassements,

4 Fournitures d’acier et autres métaux, titre I et titre II,

7 Reconnaissance des sols,

23 Fournitures de granulats employés à la construction et à l’entretien des chaussées,

24 Fourniture des liants hydrocarbonés employés à la construction et à l'entretien des chaussées

25 Exécution des corps de chaussée,

26 Exécution des enduits superficiels,

29 Construction et entretien des corps de chaussées

30 Transport par route de matériaux destinés à la construction et à l'entretien des chaussées,

31 Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton,

32 Construction des trottoirs,

35 Travaux d’espaces verts, Plantations et engazonnement,

50 Travaux topographiques,

61 Conception, calcul et épreuve des Ouvrages d’Art,

62 -T1 Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et construction en béton armé,

62 -T5 Règles Techniques de Conception et de calcul des fondations des ouvrages de génie civil,

63 Exécution et mise en œuvre des bétons non armés. Confection des mortiers,

64 Travaux de maçonnerie d’ouvrages de génie civil,

65 Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint,

67 Étanchéité des ponts, routes, support en béton de ciment,

68 Exécution des travaux de fondation des ouvrages de génie civil,

70 Canalisation d’assainissement et ouvrages annexes.

Si cette prescription technique prévoit que le matériel, les matériaux ou le mode d'exécution doivent répondre à certaines normes nationales ou autres, il est précisé que le matériel, les matériaux ou le mode d’exécution conforme à d'autres normes seront également acceptés si leur qualité est équivalente ou supérieure à la norme spécifiée.


2.1.2. Description générale des travaux

2.1.2.1. Définitions

- L'emprise de la route est la partie du domaine public légalement réservée à la route et à ses équipements annexes.

- L’emprise des travaux est la bande de l’emprise de la route nécessaire à l’exécution des travaux

- La plate-forme des terrassements consiste en la partie supérieure des remblais (couche de forme) ou en la partie inférieure des déblais (fond de forme).

- La couche de fondation est la couche en matériau portant placée immédiatement sur la plate-forme des terrassements.

- La couche de base ou couche de roulement est la couche en matériau portant placée immédiatement sur la couche de fondation.

- Le remblai technique ou remblai au niveau des ouvrages est la couche en matériau portant placée immédiatement au niveau des ouvrages.

- Le revêtement est placé sur la couche de base. - La chaussée est la partie de la route réservée aux véhicules. - Les accotements et les trottoirs sont situés de part et d'autre de la chaussée et sont

réservés à la circulation des piétons. - La ligne rouge désigne les cotes successives de la chaussée finie à l'axe de la chaussée. - L'emprise des terrassements est la largeur comprise entre pieds de talus en remblais ou

entre sommets de talus en déblais.

2.1.3. Description des travaux

Au titre des travaux prévus dans le présent contrat, il appartient à l’Entrepreneur d’établir les divers projets d’exécution des travaux en temps opportun. Il doit en outre, rechercher et exploiter les diverses carrières et les emprunts de matériaux nécessaires à la réalisation de la chaussée (graveleux latéritiques, roches compactes, sables, etc.)

a) Installation de chantier

Les installations de chantier comprennent :

• L’installation et l’aménagement des bases des services généraux de l’Entrepreneur,

• L’amenée et le repliement du matériel,

• L’installation et le repliement des centrales,

• La construction et l’aménagement des laboratoires de chantier,

• L’installation de stockage du carburant,

• etc.….

b) Maintien du trafic et des accès locaux

Le trafic et les accès locaux seront maintenus pendant la durée des travaux. L’Entrepreneur aménagera des rampes d’accès raisonnablement aplanies traversant les travaux de chaussée pour permettre aux véhicules et aux piétons de les traverser.

Les déviations pour les circulations de véhicules et piétons seront réduites le plus possible et soigneusement entretenues. Les plans des déviations seront soumis par l’Entrepreneur à l’approbation du Bureau de Contrôle. Les caractéristiques géométriques de ces déviations sont les suivantes :

• Rayon minimal des courbes horizontales : 50 m,

• Rayon minimal des courbes verticales : 500 m,

• Pente et rampe maximales : 6 %,

• Largeur de la plate-forme : 8 m,

• Largeur de la chaussée : 6 m.


c) L’installation et le repli du chantier comprenant

• Amenée et repli des installations de chantier ;

• Amenée et repli du matériel de chantier.

d) Le dégagement et la préparation du terrain

e) Les terrassements comprenant

• L’exécution et la mise en dépôt des déblais non réutilisables, des sur-profondeurs des déblais et des purges, y compris le transport jusqu’à une distance maximale de 500 mètres ;

• L’exécution et la mise en dépôt des déblais ripables ;

• L’exécution et la mise en dépôt des déblais rocheux ;

• La mise en œuvre des remblais ;

• Le compactage et le profilage de la plate-forme des terrassements ;

• Le transport des terres pour remblais ou la mise en dépôt à une distance maximale de 10.000m.

f) L’exécution de la chaussée comprenant

• La mise en œuvre de la couche de fondation ;

• La mise en œuvre de la couche de base ;

• Le transport des matériaux pour les couches de fondation et de base sur une distance de 10.000 m.

g) Les travaux d’assainissement comprenant

• L’exécution de fossés longitudinaux en terre et de fossés divergents ;

• L’exécution de fossés longitudinaux non revêtus ;

• L’exécution de perrés en maçonnerie de moellons en pied de talus ;

• La fourniture et la pose de filets d’eau ;

• La fourniture et la pose de descentes d’eau ;

• La fourniture et la pose de buses d’équilibre en béton armé ;

• La construction de dalots en béton armé de différentes sections

• Le recalibrage du lit du cours d’eau.

h) Les travaux de construction de pont Bailey comprenant

• Les investigations géotechniques des sols de fondations

• Les études et calcul de structure

• La construction des fondations

• La construction des culées

• La fourniture et le montage de la superstructure du pont Bailey

• La construction des voies d’accès au pont

• Le recalibrage du lit du cours d’eau

i) Les équipements et la signalisation comprenant

• La fourniture et la pose de la signalisation verticale ;

• La fourniture et la pose des gardes corps métalliques de sécurité ;

• L’exécution des avertisseurs et des ralentisseurs de vitesse.

j) Les prestations environnementales et sociales.


2.1.4. Caractéristiques géométriques de la route

Les cotes du projet reportées sur le profil en long représentent les cotes supérieures de la couche de roulement, dans son axe.

Toutes les cotes qui figurent sur les différents documents dessinés. Toutes les bornes de rattachement sont repérables et pérennes.

Les dimensions de la chaussée et accotements sont récapitulées ci-après :

2.1.5. Dessins annexes

Les travaux doivent être conformes aux différents dessins annexés au présent Cahier des Prescriptions Techniques Particulières.

Toutefois, l'Entrepreneur est tenu d'établir à ses frais les plans nécessaires à la bonne exécution des ouvrages notamment les plans de ferraillage, de coffrage, etc. ainsi que les notes de calcul.

2.2. OBLIGATIONS ET PRESTATIONS DE L’ENTREPRENEUR

REMARQUES GÉNÉRALES

Tous les documents qui doivent être remis pour approbation au Bureau de Contrôle le sont en Quatre (4) exemplaires.

Trois exemplaires sont destinés au Bureau de Contrôle ; un sera renvoyé à l’Entrepreneur avec approbation ou commentaires.

L’Entrepreneur ne peut se prévaloir d’aucune erreur ou omission dans le dossier technique pour dégager sa responsabilité. De même, l’approbation par le Bureau de Contrôle des documents cités ci-après n’atténuera en rien les responsabilités de l’Entrepreneur.

2.2.1. Coordination des travaux

Dans une phase préliminaire, l'Entrepreneur effectuera toutes les vérifications du projet qu'il juge nécessaires afin de pouvoir signaler les anomalies, erreurs ou omissions éventuelles, non seulement sur des documents de l'étude, mais aussi à pied d'œuvre. Ces vérifications porteront notamment sur :

• Le profil en travers type applicable,

• La coupe géotechnique du corps de remblai existant,

• La localisation des emprunts pour terrassements et corps de chaussée,

• Les gisements de matériaux en volume et en qualité (y compris pour la confection des bétons).

• Les ouvrages d'assainissement existants et à réaliser.

L'Entrepreneur présentera au Bureau de Contrôle les résultats de sa comparaison du projet avec les conditions locales et ses propositions concernant une modification éventuelle du projet.

Les dispositions définitives seront alors prises d'un commun accord. Aucune exécution des travaux ne pourra être commencée sur une section donnée tant que ces dispositions définitives n'auront pas été arrêtées.

L'Entrepreneur reconnaît avoir tenu compte des sujétions de temps qui seront entraînées par ces phases préliminaires. Il reste entendu néanmoins que l'accord entre les parties devra intervenir au maximum dans les quinze (15) jours qui suivront la remise au Bureau de Contrôle des résultats des travaux préparatoires


2.2.2. Travaux topographiques - implantation du projet d’exécution

L’Entrepreneur procède, à ses frais, à la vérification du bornage de la route, au remplacement des bornes manquantes, à l’implantation du projet et à son report à l’échelle 1/2 000 - 1/200, ainsi qu’au levé de détail et au calcul des cubatures.

Cette implantation et ce levé de détail se font contradictoirement avec le Bureau de Contrôle.

2.2.2.1. Implantation

L'implantation consiste à matérialiser l'axe du projet par des bornes en béton numérotées et nivelées, les bornes sont implantées à une distance de 25 mètres de l'axe du projet sauf impossibilité :

• À chaque origine et fin de courbe, de part et d'autre de l'axe ;

• Aux intersections des alignements droits, de part et d'autre de l'axe ;

L'Entrepreneur est en outre tenu de remplacer les repères de nivellement par des bornes, en dehors de l'emprise de la route et par des repères sur les nouveaux ouvrages. Les caractéristiques de ces bornes ou repères ainsi que les renseignements à faire figurer sur la fiche y afférente seront déterminés par le Bureau de Contrôle.

L'axe du projet implanté doit être conforme à l'axe donné dans les dessins du Cahier Spécial des Charges(CSC) et défini au profil en long et tracé en plan, en particulier en ce qui concerne les caractéristiques géométriques tels que les rayons de courbures et les longueurs minimales et maximales en alignement droit.

L‘ axe du projet est dessinée une ligne rouge. La ligne rouge doit être conforme à celle définie dans le dossier plan du CSC, en particulier en ce qui concerne le respect des points obligés (carrefours et ouvrages à conserver) ainsi que les rampes maximales.

L'Entrepreneur soumet les dessins du projet au Bureau de Contrôle au plus tard quatorze (14) jours avant la date du commencement des travaux.

Les plans d’exécution de l’ouvrage reprennent, outre les renseignements qui figurent sur les dessins fournis dans le CSC :

• L’emplacement et les cotes des bornes d'implantation du projet,

• L’emplacement et l'altitude des repères de nivellement.

2.2.2.2. Relevé des profils en travers

Les relevés des profils s'étendent en moyenne sur 5 - 10 mètres de part et d'autre de l'axe. Un piquet est mis en place à hauteur de chaque profil. Le piquetage, parallèle à l'axe du projet, est effectué en dehors de l'emprise des terrassements.

Les levés de profils en travers sont reportés à l'échelle de 1/200 en même temps que le profil en travers type. Ces documents sont remis au Bureau de Contrôle en même temps que les dessins du projet.

2.2.2.3. Levé de la zone des ouvrages d’art et de l’assainissement

Sur demande du Bureau de Contrôle, l’emplacement de certains ouvrages pourra être relevé au tachéomètre sur une longueur et une largeur suffisante avec une densité maximale de quatre-vingt (80) points à l’hectare pour permettre l’implantation de l’ouvrage sur des plans à l’échelle 1/500.

2.2.2.4. Mouvement des terres - Calcul des cubatures

Sur la base des levées topographiques et des sondages de reconnaissance, l’Entrepreneur soumettra à Ingénieur un schéma de mouvement des terres qui servira de base au règlement des prestations de transport.


Ce mouvement des terres sera établi pour des sections d’une longueur minimale de cinq (5) kilomètres et teindront compte des excédents ou déficits sur les tronçons adjacents.

Sur la base des profils en travers, l'Entrepreneur calcule les quantités :

- De déblais meubles, - De remblais (en provenance de déblais ou d'emprunts), - De grave latéritique pour les couches de fondation et de base, - De transports de grave latéritique.

Ces quantités sont soumises au Bureau de Contrôle sous la forme d'un métré en même temps que les dessins du projet.

Il est spécifié qu'aucun coefficient de foisonnement ou de contre foisonnement n'est pris en considération et qu'un mètre cube de déblai mesuré sur profil est censé donner un mètre cube de remblai mesuré sur profil. Les tassements éventuels sous remblais ne sont pas pris en compte.

Ces documents seront soumis à l’agrément du Bureau de Contrôle au minimum dix (10) jours avant le début des travaux. Le Bureau de Contrôle disposera d’un délai de dix (10) jours pour donner son accord, refuser ou faire ses observations sur ces documents.

2.2.3. Programme technique des travaux

L'Entrepreneur soumet au Bureau de Contrôle dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de transmission de la lettre d’attribution du marché :

- Le projet d'installation de chantier ; - Le planning des travaux, détaillé quantitativement par tâches et les rendements escomptés, - Le programme détaillé de l'approvisionnement des matériaux et matières nécessaires aux

travaux ; - Le programme de mise en place du personnel et du matériel nécessaires à l'exécution des

travaux conformément au planning ; - Le plan d’exécution des ouvrages et parties d’ouvrages pour approbation ; - Le rendement du matériel ;

Dans l'établissement de ce programme, il est tenu compte du maintien de la circulation.

L'Entrepreneur tient constamment à jour un état d'avancement des travaux par rapport au planning. Aucune modification ne peut être apportée à ce planning sans l'accord du Bureau de Contrôle.

Il est établi, chaque fin de mois, à la diligence de l'Entrepreneur et à ses frais, un état d'avancement des travaux selon modèle agréé par le Bureau de Contrôle. Cet état est fourni gratuitement au Bureau de Contrôle en quatre exemplaires.

Cet état mentionne entre autres :

- Le personnel (nombre, qualification, tâches affectées) utilisé sur le chantier ; - Le matériel (type d'engin, tâche affectées) en place sur le chantier et en ordre de

fonctionnement ; - Les quantités de travaux exécutées par poste et prises en attachement depuis le début du

chantier, comparées avec celles prévues au planning ; - Les matériaux approvisionnés sur chantier, comparés avec ceux prévus au planning ; - Les prévisions détaillées quantitativement par tâche tant pour les travaux que pour les

approvisionnements ; - Les rendements obtenus depuis le début des travaux et les rendements à prévoir pour tenir

dans le planning.

2.2.4. Essais de laboratoire - contrôle

Conformément aux articles 12 et 27 §2 du CGC, et dans le cadre du présent projet Il est prévu deux


séries d'essais en cours de travaux :

• La première est opérée par l'Entrepreneur et à sa charge, elle a pour but la recherche des matériaux, la détermination de leur mise en œuvre et les contrôles à effectuer. Les essais correspondants sont effectués par lui et à ses frais dans son laboratoire de chantier entièrement accessible au Bureau de Contrôle. L'Entrepreneur peut faire appel à un laboratoire agréé par le Bureau de Contrôle pour la réalisation de certains essais spéciaux. Les résultats des divers essais sont consignés sur un cahier de laboratoire et transmis par courriers au Bureau de Contrôle au fur et à mesure de leur obtention.

• La seconde série d'essais concerne le contrôle de qualité, elle est opérée sous la responsabilité du Bureau de Contrôle, par le laboratoire de son choix dans le cadre d'un contrat passé entre ce dernier et le Bureau de Contrôle.

Tous les matériaux approvisionnés reconnus défectueux après essais doivent être transportés hors du chantier par l'Entrepreneur et à ses frais dans un délai de 48 heures et à un endroit indiqué par le Bureau de Contrôle, faute de quoi, l'évacuation est exécutée par le Bureau de Contrôle et aux frais de l'Entrepreneur.

Les travaux effectués dans des conditions non conformes aux prescriptions du présent document, sont repris jusqu'à obtention d'un résultat conforme aux caractéristiques prescrites.

Les emplacements des prélèvements nécessaires aux essais quels qu'ils soient et ceux des mesures in situ peuvent être fixés par le Bureau de Contrôle.

En cas de non-respect des clauses du présent document, l'Entrepreneur a, à sa charge tous les essais supplémentaires effectués en vue de vérifier s'il a bien apporté les corrections aux travaux non conformes.

Le tableau ci-après reprend les différents essais de contrôles à effectuer par l'Entrepreneur pour la réception des matériaux et leur mise en œuvre. Les articles font référence au titre IV du présent CSC.

Article 4.3.4 : Exécution des remblais

Matériaux dans le corps de remblais

Nature des essais Résultats Fréquence

Granulométrie % fines (80 µm) < 50 % 3 essais complets tous les 500 m3

CBR à 4 jours d’imbibition CBR> 10 Et par chambre d’emprunt compacté à 95 % de l’OPM

Limites d’Atterberg IP < 25 Tous les 100 m3 et par gîte

LL < 50

Gonflement < 1 %

Matériaux pour les 30 cm supérieurs du remblai


Granulométrie % fines (80 µm) < 40 % 3 essais complets tous les 500 m3

CBR à 4 jours d’imbibition CBR> 15 Et par chambre d’emprunt compacté à 95 % de l’OPM


LL < 50

Gonflement < 1 %

Teneur en matières organiques < 1 %


Mise en œuvre


Sol d’assise du remblai 1 essai tous les 250 m2

- Mesure de compacité par PVS 90 % de l’OPM Dans la couche supérieure de 20 cm

Corps du remblai 1 essai tous les 250 m²

- Mesure de compacité par PVS 95 % de l’OPM Dans chaque couche de 20 cm

20 cm supérieurs du remblai 1 essai tous les 250 m2

- Mesure de compacité par PVS 95 % de l’OPM

20 cm supérieurs du remblai 1 essai tous les 50 m en quinconce

- Mesure de déflexion à la poutre

200 /100ème de mm

Article 4.3.5 : Compactage et profilage de la plate-forme des terrassements

Mise en œuvre


Essai à la plaque suisse de 700 cm2

Me ≥ 30 000 kN/m2 2 essais tous les 150 m.

En zone de déblai 95 % de I OPM 1 essai tous les 250 m²

- Mesure de compacité par PVS À 20 cm sous la surface.

- Mesure de déflexion à la poutre

200 /100ème de mm 1 essai tous les 50 m en quinconce

Article 4.4.1 : Couche de fondation et remblai technique

Matériaux


Granulométrie

- passant au tamis 2 mm < 50 %

- passant au tamis 80 µm < 25 % 1 essai complet

- Limites d’Atterberg IP < 25 Tous les 30 m3 et par gîte

LL < 40

CBR à 4 jours d’imbibition compacté à 95 % de I’OPM

> 30


Mise en œuvre


Mesure de la compacité par PVS

95 % de l’OPM Une densité tous les 100 m de part et d’autre de l’axe.



Mesure de déflexion à la poutre 90 /100ème de mm 1 essai tous les 50 m en quinconce

Article 4.4.2 : Couche de Base ou couche de roulement en graveleux latéritique naturel

Matériaux


Granulométrie

- dimension maximale 10 à 50 mm



Passant au tamis 2 mm < 50 %

- passant au tamis 80 µm < 20 % 1 essai complet


CBR à 4 jours d’imbibition compacté à 95 % de I’OPM

> 80


Mise en œuvre


Mesure de la compacité par PVS

97 % de l’OPM Une densité tous les 100 m de part et d’autre de l’axe.



Mesure de déflexion à la poutre 70 /100ème de mm 1 essai tous les 50 m en quinconce

Article 4.4.3 Couche de Base ou couche de roulement en grave concassée

Matériaux


Équivalent de sable > 40 1 essai / 10 m3

Los Angeles < 35 1 essai / 10 m3

Granulométrie Conforme au fuseau indiqué dans le CSC

1 essai / 10 m3

Teneur en fine < 10% 1 essai / 10 m3

Mise en œuvre


Compacité / si réf. OPM > 98% de l’OPM pour 95% des mesures

1 essai / 10 m de route de part et d’autre de l’axe

Compacité / si réf. Indice des vides

< 15% 1 essai / 10 m de route de part et d’autre de l’axe

Teneur en eau Teneur en eau OPM - 2 1 essai tous les 10 m de route

Densité en place et teneur en eau

98% de la densité sèche maximale PM pour 95% des mesures

1 essai / 5 m3

Essai Proctor Modifié 1 essai / 10 m3

Ou au gré du Bureau de Contrôle

Mesure de déflexion sous 13 tonnes

(Moyenne + 1,30 fois l’écart type) < 65/100 mm

Une série de mesures à l’axe et à 4 m de part et d’autre de l’axe, tous les 10 m

Portance > 250 Mpa Une série de mesures à l’axe et à 2,5 à 3,0 m (voir plus) de part et d’autre de l’axe, tous les 10 m

Altimétrie -0,5 / +2 cm par rapport aux cotes théoriques

3 points tous les 10 m de chaussée

Épaisseur -0,5 / +2 cm par rapport aux cotes théoriques

3 points tous les 10 m de chaussée

Épaisseur -0 / +2 cm Au gré du Bureau de Contrôle

Contrôle de largeur Au moins égale à la largeur théorique par rapport à l’axe

Un couple de mesure tous les 10 m



Réglage Pas de flache supérieure à 1 cm en tous

Toute la chaussée, au gré du Bureau de Contrôle

Article 4.5 : Ouvrages d’Assainissement

Formulation du béton

Les différents bétons sont désignés symboliquement par une lettre suivie d’un nombre de trois chiffres. La lettre désigne la catégorie, Q signifiant béton de qualité et C béton courant. Le nombre désigne le poids minimal (exprimé en kilogrammes) de ciment que doit contenir un mètre cube de béton. Le volume considéré étant celui occupé après mise en œuvre.

Composition des bétons

a) Provenance

L’étude de la composition des bétons incombe à l’Entrepreneur. Elle porte sur le calcul du dosage théorique des ciments, sables et granulats, ainsi que de la quantité d’eau de gâchage.

L’Entrepreneur soumet à l’approbation du Bureau de Contrôle, les résultats de son étude de composition, vingt et un (21) jours avant la date prévue pour la mise en œuvre.

b) Qualité et fabrication

Le tableau ci-après indique les caractéristiques requises pour chacun des bétons, en regard de la destination :

Type Destination Résistance (1) Affaissement au Cône ABRAMS

C200 Béton de propreté sous toutes les surfaces en contact avec le sol

Pas de valeur exigée


C250 Béton maigre, béton d’enrobage Lit de pose des éléments préfabriqués Béton cyclopéen



C350

Éléments préfabriqués pour les descentes d’eau, filets d’eau, fossés revêtus, dallettes et bordures ou bétons coulés sur place

> 225 / > 290 <3 cm

Q350 Béton armé pour ouvrages de tête, Infrastructure de ponts

> 240 / > 310 Compris entre 2,5 et 4 cm

Q400 Béton armé pour superstructure de ponts et pour buses préfabriquées

> 270 / >350 <3 cm

(1) Résistance moyenne en compression en bars à 28 jours sur cube de 20 x 20.

L’installation de fabrication est soumise à l’agrément du Bureau de Contrôle. L’utilisation d’une bétonnière sur les lieux du chantier est obligatoire.


Matériaux pour Béton C 350


Sables

- Équivalent de sable > 80 >= 1 essai par 25 m3 de sable

- Granulométrie :

Passant au tamis 80 microns <5 %

Fuseau Déterminé par l’Entrepreneur

Granulats >= 1 essai par 25 m3 de gravillon

- Dureté Los Angeles < 45

- Granulométrie Entre 20 et 6,3 mm

- Fuseau Déterminé par l’Entrepreneur

Matériaux pour Bétons C200 et C250


Sables

- Équivalent de sable > 80 >= 1 essai par 25 m3 de sable

- Granulométrie : % en poids

Retenu sur le tamis 5 mm < 10 %

Passant au tamis 80 µm < 5 %




Mise en œuvre du Béton C350


Résistance à la compression - Rc à 7/28 jours

Sur cylindre 190/225 bars 6 éprouvettes

sur cube 240/290 bars Suivant les instructions du Bureau de Contrôle

Affaissement au cône d’Abrams < 3 cm >= 1 cône ASTM par 20 m3

Matériaux Bétons Q350 et Q400


Sable >= 1 essai par 25 m3 de sable

- Équivalant à de sable > 80

- Granulométrie : % en poids

Passant au tamis 80 µm < 5 %






Mise en œuvre Béton Q350


Rc à 7/28 jours

sur cylindre 200/240 bars 6 éprouvettes


Affaissement au cône d’Abrams entre 2,5 et 4 cm >= 1 cône ASTM par 20 m3


Mise en œuvre Béton Q400


Rc à 7/28 jours

sur cylindre 225/270 bars 6 éprouvettes par 20 m3


Affaissement au cône d’Abrams > 3 cm >= 1 cône ASTM par 20 m3

2.2.5. Installation du chantier

L'Entrepreneur est tenu de soumettre à l'approbation du Bureau de Contrôle, dans un délai de quatorze (14) jours après la notification du marché, les plans détaillés de ses installations de chantier.

Ces plans indiqueront notamment :

• Les pistes d'accès,

• Les zones de stockages pour matériaux,

• L’atelier garage,

• Les bureaux,

• L’alimentation en eau et en énergie,

• Le laboratoire de chantier avec ses équipements,

• Les déviations provisoires éventuelles.

L’Entrepreneur implantera au début et à la fin du chantier deux panneaux reprenant les caractéristiques du projet (Maître de l’Ouvrage, Source de financement, Bureau de Contrôle, durée du chantier, etc.).

2.2.6. Matériel

L'Entrepreneur devra soumettre au Bureau de Contrôle dans le délai d’une (1) semaine ouvrable à compter de la date de signature du contrat, la liste du matériel qu'il envisage d'utiliser pour l'exécution des travaux, avec les caractéristiques de ces matériels.

Cette liste précisera la marque, le type, l'année de fabrication des engins. Tout matériel qui sera jugé trop vétuste ou non satisfaisant par le Bureau de Contrôle pourra être refusé sans que l'Entrepreneur puisse élever de réclamation.

Si l'Entrepreneur ne possède pas l'ensemble du matériel nécessaire à la bonne exécution des travaux, il pourra acheter du matériel neuf, dans ce cas sera joint à la liste du matériel, la copie de la lettre de crédit non résiliable d'une banque, et la facture pro forma du fournisseur.

Il pourra également faire appel à des entreprises de location de matériel, dans ce cas l'Entrepreneur devra fournir leur engagement écrit, de mettre à disposition le matériel au fur et à mesure des besoins du chantier.

Le Bureau de Contrôle pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions prises, si celles-ci paraissent insuffisantes ou si, à l'expérience, elles ne donnent pas satisfaction.

2.2.7. Prestations diverses

2.2.7.1. Alimentation en eau pour les besoins du chantier

Dans les prix unitaires relatifs au terrassement, à la construction de la chaussée et à la mise en œuvre des bétons, est comprise l'alimentation en eau.

Pour ce faire, l'Entrepreneur peut soit aménager des barrages collinaires le long de l'itinéraire soit puiser dans la nappe ou dans les cours d'eau avoisinant. Toutefois, l'Entrepreneur est tenu de


présenter au Bureau de Contrôle pour approbation, les schémas des aménagements qu'il compte faire.

2.2.7.2. Maintien de la circulation

Conformément à l’article 30 du CGC, l'entrepreneur prend toutes les précautions nécessaires pour que les travaux et installations de son entreprise n'occasionnent au trafic, notamment sur les voies publiques, voies ferrées, voies navigables, aérodromes, ni gênes, ni entraves.

Les coûts afférents à la construction de pistes de déviation leur entretien et signalisation ainsi que le dédommagement des plantations sont inclus dans les différents prix unitaires du bordereau des prix.

2.2.7.3. Dossiers de récolement

En fin de chantier, l'Entrepreneur fournira en quatre (4) exemplaires sur support papier (un calque et trois tirages) et sur support électronique (deux CD Rom), un dossier de récolement sur les travaux réellement exécutés. Les plans seront dessinés à l’aide du Logiciel Autocad.

Ce dossier comprendra notamment :

- Les dessins d'implantation (projet d'exécution) au 1/2 000 - 1/200 mise à jour avec les modifications éventuellement intervenues pendant l'exécution des travaux ;

- Les dessins des ouvrages nouvellement construits ou aménagés ; - Les profils en travers types ; - Les plans de la signalisation ; - Un listing complet des différents ouvrages d'assainissement et de protection (fossés revêtus,

perrés maçonnés, dalots, bordures arasées, filets d'eau, descentes d'eau) avec leur repérage permettant de les localiser sur les dessins à l'échelle de 1/2 000 - 1/200 ;

- Un listing complet des gîtes de matériaux utilisés pour la constitution des différentes couches de chaussées, avec leur localisation par rapport à la route, leurs caractéristiques mécaniques, leurs capacités résiduelles et les extensions possibles ;

- Tout autre document jugé par le Bureau de Contrôle nécessaire pour l'entretien ultérieur de la route.

Ces données de récolement deviendront propriété de l'Administration. Le règlement du décompte définitif est subordonné à la remise de ce dossier. Les coûts afférents à ces dossiers de récolement sont inclus dans les prix unitaires du bordereau des prix.

2.3. PROVENANCE, QUALITE ET CONTROLE DES MATERIAUX

Préambule

Dans tout ce qui suit, Les présentes Prescriptions Techniques se réfèrent de préférence aux normes européennes.

La fourniture de tous les matériaux destinés directement ou indirectement à l’exécution des travaux du présent marché, incombe entièrement à l’Entrepreneur. Il doit en soumettre la provenance à l’agrément du Bureau de Contrôle, avant d’entreprendre leur mise en œuvre. Les matériaux doivent être conformes aux prescriptions du CSC.

En cours de travaux, l'Entrepreneur ne pourra modifier l'origine des matériaux, des produits fabriqués qu'avec l'autorisation écrite du Bureau de Contrôle, sous réserve que les matériaux et produits de remplacement soient de qualité équivalente ou supérieure et répondent aux mêmes prescriptions concernant leur conformité aux normes en vigueur.

L'Entrepreneur justifiera sa demande avec tous les éléments nécessaires : spécifications techniques, mode d'emploi et contre-indications éventuelles.

Les matériaux reconnus défectueux sur le chantier seront refusés et remplacés aux frais de


l’Entrepreneur, même s’ils ont été jugés conformes à leur sortie d’usine.

Les matériaux à utiliser sont de deux types :

• Les matériaux naturels issus du site lui-même, pour tous les travaux de terrassements, de couches de fondation et de base et pour la confection des bétons et enduits ;

• Les matériaux provenant de fournisseurs extérieurs (liants hydrauliques, , fers à béton, panneaux de signalisation, etc..).

Concernant les matériaux naturels, l’Entrepreneur en apprécie les difficultés d’extraction et étudie les possibilités de transport et de mise en œuvre sur les lieux d’emploi. Il est tenu de se conformer aux règlements en vigueur pour tout ce qui concerne les extractions de matériaux.

Pour les matériaux importés, l’Entrepreneur communique en temps utile au Bureau de Contrôle, toutes pièces justificatives de ses fournisseurs, prouvant ou attestant que ces matériaux sont conformes aux spécifications requises. Ce qui ne dégage pas pour autant, la responsabilité de l’Entrepreneur quant à ces fournitures.

Le Bureau de Contrôle se réserve la possibilité d’effectuer lui-même ou de faire effectuer sur les matériaux proposés tout essai qu’il jugera opportun. En ce qui concerne les modes d’exécution, le Bureau de Contrôle se réserve la possibilité de demander toute justification aux autorités compétentes sur la valeur réelle des modes d’exécution proposés.

L'Entrepreneur reste seul responsable vis-à-vis du Bureau de Contrôle.

2.3.1. Exploitation des emprunts

2.3.1.1. Recherche des emprunts

L’Entrepreneur a la charge :

• Des acquisitions ou occupations temporaires des terrains nécessaires à l’exploitation de tous les emprunts de matériaux,

• Des indemnisations aux propriétaires pour les dommages éventuels occasionnés par les travaux (déboisement, destruction des récoltes, impossibilité de cultiver pendant l’occupation temporaire du site, etc.).

La recherche des nouveaux emprunts de matériaux est effectuée par l’Entrepreneur sur la base des dossiers géotechniques de l’étude.

Dans les quinze (15) jours, au plus tard, suivant la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’Entrepreneur est tenu de soumettre à l’approbation du Bureau de Contrôle, la liste des emprunts qu’il compte utiliser pour l’exécution des travaux faisant l’objet du marché. À cette fin, il présente un dossier complet par emprunt, qui comporte :

• Un plan de situation,

• Les résultats de la reconnaissance,

• Les résultats de laboratoire définissant sans ambiguïté les caractéristiques des matériaux naturels avant, et éventuellement après traitement (types d’essais et fréquences définis dans Les présentes Prescriptions Techniques),

• Le schéma de principe retenu pour l’exploitation de l’emprunt,

• Une note technique définissant, d’après les premiers essais de conformité exécutés par l’Entrepreneur, l’utilisation et la destination (élément de base du mouvement de terres) des matériaux considérés.

L’intégralité des frais d’établissement de ces différents dossiers est à la charge de l’Entrepreneur. Le Bureau de Contrôle dispose de quatorze (14) jours, suivant la date de dépôt des dossiers définis ci-dessus, pour donner son approbation totale ou restrictive ou bien refuser l’exploitation de l’emprunt


proposé. Si le Bureau de Contrôle autorise l’exploitation d’un emprunt, il doit préciser les limites d’utilisation de ce dernier. Enfin, en ce qui concerne tous les matériaux d’extraction, le Bureau de Contrôle peut retirer son agrément pour un emprunt donné, s’il considère qu’au vu des essais de contrôle, le gîte ne fournit plus de matériaux répondant aux spécifications.

2.3.1.2. Préparation des emprunts et des matériaux

Les emplacements des gîtes ou carrières retenus après les essais géotechniques préalables, sont déboisés, débroussaillés et essouchés, s’il y a lieu. Les arbres seront préservés autant que possible.

Les couches de surface sont soigneusement décapées jusqu’à ce que le matériau à exploiter présente des qualités d’homogénéité et de propreté suffisantes. Les produits de décapage sont poussés en périphérie de la zone d’exploitation, afin de servir au remodelage des terrains après travaux.

Les matériaux devant servir à la réalisation des couches de corps de chaussée sont préalablement gerbés en tas, avant reprise pour chargement dans les engins de transport. Ce mode d’exploitation est conseillé, en vue d’obtenir une bonne homogénéisation, et pour éviter la prise inconsidérée de matériaux sous-jacents non utilisables. L’exploitation ne devra pas se faire dans un rayon de 3 mètres autour des arbres préservés.

Si, l’extraction doit se faire en saison des pluies, le stock de matériaux gerbés doit être limité car la pénétration des eaux de pluies est facilitée sur un matériau aéré. Il est impératif de ne pas gerber un volume supérieur aux besoins d’une journée de travail.

Dans tous les cas, il est nécessaire :

• D’aménager des pentes favorisant l’évacuation de l’eau,

• De prévoir aux points bas des aménagements sommaires d’évacuation,

• De maintenir en bon état les pistes de chantier pour éviter les ornières, flasques ou eaux stagnantes.

L’Entrepreneur doit exploiter les emprunts connus (dont la localisation n’est donnée qu’à titre indicatif dans les dossiers de plans), mais doit en rechercher de nouveaux dans le but de diminuer la distance de transport des matériaux.

Après exploitation de chaque emprunt, l’Entrepreneur est tenu soit d’en réaménager la surface pour lui rendre son état d’origine (régalage des matériaux de découverte et des terres végétales, rétablissement des écoulements naturels, aménagement de fossés de garde pour éviter l’érosion des terres régalées, remise en état de l’environnement autour du site y compris les plantations éventuelles), soit de l’aménager en réservoir à usage agricole ou pastoral, suivant les indications du Bureau de Contrôle.

L’Entrepreneur doit avoir une parfaite connaissance des endroits à partir desquels il peut approvisionner son chantier en eau pour l’arrosage des sols à compacter. Cette eau ne doit pas contenir de matières organiques susceptibles de nuire à la prise des liants hydrauliques.

2.3.2. Matériaux pour remblais

2.3.2.1. Provenance

Les matériaux pour remblais regroupent ceux des remblais et ceux de la couche de forme (correction de la plate-forme). Les matériaux nécessaires à l’exécution des remblais, au rechargement des talus, à l’élargissement de la plate-forme ou au relèvement éventuel du profil en long, proviennent d’emprunts fournissant des sols graveleux répondant aux spécifications requises pour ce type de travaux, situés dans la mesure du possible, à une distance de transport maximum de 10 000 mètres du lieu de mise en œuvre. Au-delà de cette distance, la plus-value de transport de matériaux sera payée. Les matériaux peuvent également provenir de déblais, si la qualité de ceux-ci s’y prête.


Aucun emprunt ne peut être ouvert à moins de 50 mètres de la limite d’emprise de la route. L’Entrepreneur a la charge de rechercher et de faire agréer les emprunts par le Bureau de Contrôle, en présentant les résultats des essais de laboratoire qu’il a effectués.

2.3.2.2. Qualité

Les matériaux pour remblais sont exempts de matières végétales, d’humus, organiques et de micro-organismes (moins de 1 % en poids). Les matériaux de déblais rocheux de diamètre inférieur à 10 cm peuvent être utilisés en remblai dans des conditions qui sont précisées par le Bureau de Contrôle.

Les matériaux répondent aux caractéristiques suivantes :

a) Dans le corps de remblai

• Le pourcentage de fines (80 µm) est inférieur à 50 % ;

• Le CBR à 4 jours d’imbibition compacté à 95 % de l’OPM est égal ou supérieur à 10 ;

• L’indice de plasticité est inférieur à 25 ;

• La limite de liquidité est inférieure à 50 ;

• Le gonflement est inférieur à 1 %.

b) Dans les 30 cm supérieurs du remblai (couche de forme)

• Le pourcentage de fines (80 µm) est inférieur à 40 % ;

• Le CBR à 4 jours d’imbibition compacté à 95 % de l’OPM est égal ou supérieur à 15 ;



• Le gonflement est inférieur à 1 %.

Avant de procéder à l’exécution des remblais, l’Entrepreneur étudie la mise en œuvre et le compactage par planches expérimentales compte tenu du type de matériau et de matériel dont il dispose.

L’Entrepreneur soumet à l’approbation du Bureau de Contrôle les résultats obtenus sur les planches expérimentales au plus tard vingt et un (21) jours avant la date prévue pour la mise en œuvre.

2.3.2.3. Contrôle des matériaux

Il est effectué, par tranche de 1000 m3 et par chambre d’emprunts, 3 essais complets :

• Granulométrie,

• Essai Proctor Modifié et CBR,

• Détermination des limites d’Atterberg.

2.3.3. Matériaux pour couche de fondation et remblai technique

2.3.3.1. Provenance

Les matériaux proviennent, soit des carrières indiquées dans le rapport géotechnique après confirmation des résultats par l’Entrepreneur, soit d’autres carrières proposées par l’Entrepreneur et agréées par le Bureau de Contrôle.

2.3.3.2. Qualité

Les matériaux pour la couche de fondation répondent aux caractéristiques suivantes :

• Le passant au tamis de 2 mm est inférieur à 50 % ;

• Le passant au tamis de 80 µm est inférieur à 25 % ;



• Le CBR à 4 jours d’imbibition et compacté à 95 % de l’OPM doit être supérieur à 30 ;


• Le gonflement linéaire doit être inférieur à 0,5% ;

• La teneur en matière organique est inférieure à 1 %.

Avant de procéder à l’exécution de la couche de fondation, l’Entrepreneur étudie la mise en œuvre et le compactage par planches expérimentales compte tenu du type de matériau et de matériel dont il dispose.

L’Entrepreneur soumet à l’approbation du Bureau de Contrôle les résultats obtenus sur les planches expérimentales au plus tard quatorze (14) jours avant la date prévue pour la mise en œuvre.

2.3.3.3. Contrôle des matériaux

Il est effectué, par tranche de 30 m3 et par gîte, un essai complet :

• Granulométrie,



2.3.4. Matériaux pour couche de base et couche de roulement

2.3.4.1. Grave latéritique

a) Provenance Les matériaux proviennent soit des carrières indiquées dans le rapport géotechnique après confirmation des résultats par l’Entrepreneur, soit d’autres carrières proposées par l’Entrepreneur et agréées par le Bureau de Contrôle.

b) Qualité

Les matériaux pour la couche de base répondent aux caractéristiques suivantes :

• Le passant au tamis de 2 mm est inférieur à 50 % ;

• Le passant au tamis de 80 µm est inférieur à 25 % ;


• Le CBR à 4 jours d’imbibition et compacté à 98 % de l’OPM doit être supérieur ou égal à 80 ;

• Le gonflement linéaire doit être inférieur à 0,5% ;

• La teneur en matière organique est égale à 0 %.

Avant de procéder à l’exécution de la couche de fondation, l’Entrepreneur étudie la mise en œuvre et le compactage par planches expérimentales compte tenu du type de matériau et de matériel dont il dispose.

L’Entrepreneur soumet à l’approbation du Bureau de Contrôle les résultats obtenus sur les planches expérimentales au plus tard quatorze (14) jours avant la date prévue pour la mise en œuvre.

c) Contrôle des matériaux

Il est effectué, par tranche de 30 m3 et par gîte, un essai complet :

• Granulométrie,



2.3.5. Composition et matériaux pour béton

Les différents bétons sont désignés symboliquement par une lettre suivie d’un nombre de trois chiffres. La lettre désigne la catégorie, Q signifiant béton de qualité et C béton courant. Le nombre désigne le poids minimal (exprimé en kilogrammes) de ciment que doit contenir un mètre cube de béton. Le volume considéré étant celui occupé après mise en œuvre.


2.3.5.1. Composition des bétons

a) Provenance

L’étude de la composition des bétons incombe à l’Entrepreneur. Elle porte sur le calcul du dosage théorique des ciments, sables et granulats, ainsi que de la quantité d’eau de gâchage.

L’Entrepreneur soumet à l’approbation du Bureau de Contrôle, les résultats de son étude de composition, vingt et un (21) jours avant la date prévue pour la mise en œuvre.

b) Qualité et fabrication

Le tableau ci-après indique les caractéristiques requises pour chacun des bétons, en regard de la destination :

Type Destination Résistance (1) Affaissement au Cône ABRAMS

C200 Béton de propreté sous toutes les surfaces en contact avec le sol

pas de valeur exigée pas de valeur exigée

C250 Béton maigre, béton d’enrobage lit de pose des éléments préfabriqués Béton cyclopéen

pas de valeur exigée pas de valeur exigée

C350

Éléments préfabriqués pour les descentes d’eau, filets d’eau, fossés revêtus, dallettes et bordures ou bétons coulés sur place

> 225 / > 290 <3 cm

Q350 Béton armé pour ouvrages de tête, Infrastructure de ponts

> 240 / > 310 compris entre 2,5 et 4 cm

Q400 Béton armé pour superstructure de ponts et pour buses préfabriquées

> 270 / >350 <3 cm

(1) Résistance moyenne en compression en bars à 28 jours sur cube de 20 x 20.

L’installation de fabrication est soumise à l’agrément du Bureau de Contrôle. L’utilisation d’une bétonnière sur les lieux du chantier est obligatoire.

Le Bureau de Contrôle dispose, sur le chantier, d’un matériel de pesage permettant le dosage du ciment et des granulats. La bétonnière est pourvue d’un appareillage permettant une lecture précise de la quantité d’eau ajoutée. L’estimation du dosage réel en eau, calculé par rapport au dosage théorique, en tenant compte de l’humidité des granulats, est soumise à l’approbation du Bureau de Contrôle avant chaque confection des bétons C350, Q350 et Q400.

La fabrication de gâchées sèches en vue d’une addition ultérieure d’eau est interdite.

Le temps de malaxage, compté après l’introduction de tous les constituants, n’est pas inférieur à une minute.

c) Contrôle des bétons

C350, Q350 et Q400 coulés sur place

Il est confectionné 6 éprouvettes cylindriques ou 6 cubes de 20 cm de côté suivant les instructions du Bureau de Contrôle.


Il est prélevé un cône ASTM par tranche de 20 m3 de béton ou suivant les instructions du Bureau de Contrôle.

Bétons préfabriqués (béton C350)

Avant toute mise en œuvre, l’Entrepreneur soumet pour agrément, les modèles des différentes pièces de béton qu’il compte réaliser en préfabriqué. De plus, en cours de préfabrication, 6 éprouvettes cylindriques ou 6 cubes seront confectionnés et un cône ASTM sera prélevé par tranche de 20 m3 de béton.

Si l’Entrepreneur met en œuvre des éléments préfabriqués par un fournisseur tiers, ces éléments doivent être préalablement agréés par le Bureau de Contrôle.

2.3.5.2. Matériaux pour bétons

a) Sables

Provenance

La nature et la provenance des sables et éléments fins demeurent soumis à l’agrément du Bureau de Contrôle. Ils sont fournis par l’Entrepreneur, et doivent satisfaire aux prescriptions du CSC.

Le sable et les éléments fins pour mortiers et bétons sont soit du sable naturel de rivière non micacé, soit du sable de concassage de carrières.

Qualité

Propreté et Équivalent de sable

La quantité d’éléments très fins (limons, vase, argile et matières solubles) susceptibles d’être éliminés par décantation, ne doit pas dépasser deux pour cent (2 %).

L’équivalent de sable (ES) mesuré par la méthode visuelle doit être supérieur à quatre-vingt (80).

Granulométrie

Pour bétons C350, Q350 et Q400 : la granulométrie est contenue dans le fuseau de tolérance proposé par l’Entrepreneur après son étude granulométrique de composition de béton et agréé par le Bureau de Contrôle. Le pourcentage en poids des fines est toujours inférieur à 5 %.

Pour mortier, bétons C200 et C250 :

• Provenance% en poids retenu sur le tamis de 5 mm : < 10 %

• % en poids passant au tamis de 80 µm : <5 %.

Contrôle

Il est procédé à un essai “équivalent de sable” et à un essai de granulométrie par 25 m3 de sable, avant mise en œuvre.

b) Acier pour béton armé (Q350 et Q400)

Les aciers doivent provenir d’usines reconnues et agréées. Leur fourniture est à la charge de l’Entrepreneur. Sur demande du Bureau de Contrôle, l’Entrepreneur doit produire les factures, les certificats d’origine et les résultats d’essais correspondants des usines ou des fonderies de provenance. L’emploi des barres soudées est formellement interdit. Le transport des aciers ne constitue pas un poste séparé donnant lieu à une rémunération particulière.

La durée et les conditions de stockage des armatures doivent être soumises à l’agrément du Bureau de Contrôle. Ces conditions doivent prévoir au minimum le stockage sur un plancher situé à au moins 0,30 m au-dessus du sol, à l’abri de la pluie, cet abri pouvant être constitué par une bâche.


Les différents lots d’acier devront être nettement séparés.

Armatures rondes lisses

Nuances des aciers

Les aciers doux sont de la nuance Fe E 24. Ces aciers sont dispensés d’essais de réception s’ils sont livrés par un producteur agréé. Lorsque le producteur n’est pas agréé ou lorsqu’il s’agit d’un fournisseur, les essais sont à la charge de l’Entrepreneur.

Domaine d’emploi

• Comme armatures de frettage,

• Comme barres de montage,

• Comme armatures en attente de diamètre inférieur ou égal à dix (10) millimètres si elles sont exposées à un pliage suivi d’un dépliage,

• Pour toutes les armatures secondaires ne contribuant pas à la résistance mécanique des sections d’ouvrages.

Armatures à haute adhérence

Les conditions d’emploi de ces armatures doivent satisfaire aux recommandations incluses dans leur fiche d’identification.

Les aciers pour l'armature du béton seront du type haute adhérence (Fe E 40 A) et présenteront les caractéristiques suivantes :

• Limite d'élasticité (du diamètre cinq au diamètre vingt) 420 MPa,

• Limite d'élasticité (du diamètre vingt-cinq au diamètre quarante) 400 MPa.

Préparation

Les barres d’acier sont approvisionnées en longueur de 12 mètres. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille non adhérente, de peinture, de graisse, de ciment ou de terre. Aucune déformation des armatures à haute résistance n’est tolérée en dehors du façonnage prévu.

Elles sont coupées et cintrées à froid.

L’enrobage de toute armature est en principe au moins égal à deux virgule cinq (2,5) centimètres pour les parements coffrés ; il peut être modifié par le Bureau de Contrôle en cas de besoin.

Nuance des aciers

Les armatures à haute adhérence pour béton armé sont en acier Tor ou équivalent, de la classe Fe E 40A.

L’Entrepreneur peut cependant proposer l’emploi d’acier Fe E 45 ou 50 pour les seuls aciers ne nécessitant pas un façonnage poussé.

Seuls les aciers Fe E 40A peuvent être utilisés pour constituer les armatures coudées, les cadres, épingles et étriers non prévus en ronds lisses.

c) Granulats

Provenance

Les granulats pour béton sont le produit du concassage de matériaux extraits des carrières indiquées


dans le rapport géotechnique ou d’autres carrières proposées par l’Entrepreneur et agréées par le Bureau de Contrôle.

Qualité

Propreté et dureté

Ils sont propres et exempts de tous éléments calcaires et détritus organiques. La dureté mesurée par l’essai Los Angeles est inférieure à 45.

Granulométrie

• Pour bétons C350, Q350 et Q400 :

La granulométrie est comprise entre 20 et 6,3 mm.

Le pourcentage en poids du granulat passant au tamis 2 mm est inférieur à 2 %.

La granulométrie est contenue dans le fuseau de tolérance proposé par l’Entrepreneur après son étude granulométrique de composition de béton et agréé par le Bureau de Contrôle.

• Pour bétons C200 et C250 :

La granulométrie est comprise entre 32 et 6,3 mm.

Contrôle

Il est effectué un essai Los Angeles et un essai granulométrique par 25 m3 de granulats, avant mise en œuvre.

d) Ciment

Le ciment est de type CPA 325 ou équivalent et provient d’un fournisseur agréé par le Bureau de Contrôle. Le ciment est livré en sac de 50 kg, à une température inférieure à celle à laquelle le phénomène de fausse prise est à craindre.

Il est effectué un essai de fausse prise à la charge de l’Entrepreneur si, à l’arrivée au chantier, le liant est à une température de 50° C ou supérieure.

Le ciment est entreposé sur le chantier dans les locaux de capacité suffisante pour assurer l’alimentation continue des travaux. Les locaux d’entreposage sont conçus de manière à ce que le matériau y soit maintenu au sec ; ils sont soumis à l’agrément du Bureau de Contrôle.

Le Bureau de Contrôle peut exiger des essais de conformité aux essais d’autocontrôle effectués par la cimenterie. Ils sont réalisés selon les normes AFNOR ou équivalentes et porteront sur :

• Le temps de prise à chaud,

• L’expansion à chaud,

• La surface spécifique BLAINE,

• La chaleur d’hydratation,

• La teneur en chlore et en soufre,

• Les essais mécaniques. Ces essais sont à charge de l’Entrepreneur.

Dans le cas où le Bureau de Contrôle refuse l’utilisation de tout ou partie de la fourniture en cours de livraison ou déjà emmagasinée, les lots correspondants sont immédiatement enlevés à la charge de l’Entrepreneur.


2.3.6. Mortier

Selon leur destination, les mortiers ont les compositions suivantes :

• M350 : dosé à 350 kg de ciment par m3 de sable pour la maçonnerie de moellons,

• M400 : dosé à 400 kg de ciment par m3 de sable pour le rejointoiement d’éléments préfabriqués.

2.3.7. Eau de gâchage pour béton

L’Entrepreneur se procurera à ses frais l’eau de gâchage pour la confection des bétons. Elle pourrait, en règle générale, provenir des points d’eau à proximité des travaux ou des rivières franchies pourvu que sa qualité réponde aux conditions stipulées ci-dessous. Autrement, l’eau proviendra d’autres sources, soit de forages, soit de puits ou similaires. L’eau de gâchage devra être propre, non salée, pratiquement exempte de matières organiques et de sels dissous, notamment de sulfates et de chlorures. L’emploi d’eau de marais ou de tourbières est interdit.

2.3.8. Adjuvants et produits de cure

2.3.8.1. Adjuvants

L'incorporation en usine de tout adjuvant dans les liants est interdite.

L'emploi d'adjuvants pour la confection des bétons ne pourra se faire qu'avec l'agrément du Bureau de Contrôle. Ceux-ci doivent alors être conformes à la norme NF P 18-103.

Toute livraison d’adjuvant donne lieu à la présentation d’un certificat d’origine, indiquant la date limite au-delà de laquelle les produits doivent être mis au rebut. L’adjuvant doit être garanti sans chlore.

2.3.8.2. Produits de cure

Les produits de cure éventuels devront figurer sur la liste ministérielle d'agrément.

Ils seront proposés par l'Entrepreneur à l'agrément du Bureau de Contrôle au moment de l'étude de composition des bétons.

Ils seront appliqués aux bétons témoins de l'épreuve de convenance, du résultat de celle-ci dépendra la décision d'agrément.

2.3.9. Coffrage

Les coffrages peuvent être soit en bois, soit en contre-plaqué, soit métalliques. Ils doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de béton, de mortier ou de laitance.

Les parements cachés des ouvrages sont réalisés à l’aide de coffrages ordinaires.

Les parements vus sont réalisés au moyen de coffrages soignés.

Les coffrages perdus sont constitués de polystyrène expansé, d’isorel mou ou d’un matériau similaire.

On doit particulièrement veiller au nettoyage et au traitement des coffrages avant bétonnage :

• Immédiatement avant bétonnage, les coffrages doivent être nettoyés avec soin, de manière à ce qu’ils soient débarrassés des poussières et débris de toute nature,

• Avant mise en place du béton, il convient d’arroser de manière abondante les coffrages composés de sciages ou de panneaux de bois (fibres, particules, contre-plaqués) non spécialement traités,

• Les coffrages en métal, en bois traité ou en matière plastique sont traités avec un produit de démoulage. Le produit employé ne doit pas laisser de trace sur les parements de béton, ni


couler sur les surfaces verticales ou inclinées des coffrages. Il doit permettre des reprises ultérieures de béton ou l’application d’enduits et divers revêtements.

Les tolérances sur les coffrages sont :

• 5 cm en valeur absolue pour l’implantation, mesurés par rapport au piquetage général,

• 2 cm en valeur relative pour l’implantation, mesurés entre deux points quelconques des coffrages des différentes parties d’un même appui,

• + ou - 1 cm sur le nivellement de tous points d’un coffrage,

• 3 mm sur la largeur ou l’épaisseur de tout élément coffré.

2.3.10. Moellons

Les matériaux pour moellons pour maçonneries, gabions, enrochement, perrés maçonnés destinés aux ouvrages de drainage proviendront de carrières déjà exploitées, de carrières que l'Entrepreneur ouvrira après agrément du Bureau de Contrôle, ou de la récupération des moellons des maçonneries existantes.

Les moellons de récupération seront nettoyés proprement avant leur utilisation dans le gros béton ou dans les perrés.

Les moellons seront compacts, sans fissuration, non sujets à l'écaillement et à arêtes vives.

La qualité et la forme des moellons devront être agréées par le Bureau de Contrôle.

Les moellons seront extraits de roches massives ou de blocs rocheux durs, non altérés et dégagés de toute gangue ou terre végétale.

Les moellons pour les perrés et maçonneries auront au moins 10 cm d'épaisseur et 20 cm de queue pour les massifs, ou 30 cm de queue pour les parements.

Les moellons employés en parement seront choisis et dégrossis de manière à ne présenter ni saillie ni flaches de plus de 3 cm par rapport au plan de l'ouvrage.

Les moellons pour remplissage de gabions ne devront pas passer au travers de l'anneau de diamètre 10 cm. Les moellons au contact des mailles devront avoir une dimension dans toutes les sens au moins égales à 1,5 fois l'ouverture des mailles et avoir au moins 3 dm3 de volume.

Les moellons pour enrochement devront avoir un poids minimal de 50 kg et ne devront pas passer au travers de l'anneau de diamètre 20 cm.

2.3.11. Gabions

Les gabions sont constitués de cages en grillage galvanisé ayant la forme d’un parallélépipède rectangle.

Les gabions auront les dimensions suivantes : 2 x 1 x 1 m et 2 x 1 x 0,5 m.

Le fil de fer galvanisé entrant dans la fabrication des gabions, ou fourni en vue de la confection des ligatures et tirants, doit satisfaire aux conditions suivantes :

• Le fil est en acier doux et recuit de la meilleure qualité, exempt de pailles ou de tout autre défaut, obtenu par tréfilage continu et à froid ;

Le fil doit présenter à la traction une résistance de 42 kg/mm2 au minimum et un allongement à la rupture de 10 % au minimum mesuré sur une éprouvette de 100 mm environ ;

• Les mailles du grillage seront hexagonales. Le diamètre du fil sera égal à 3 mm et les dimensions des mailles double torsion seront 100/120 ;


• Les fils sont galvanisés à chaud au zinc pur. Le matériau de remplissage sera soumis à l’agrément du Bureau de Contrôle.

On aura recours, pour le remplissage des gabions, à des matériaux durs insensibles à l’eau, non évolutifs, non poreux, ni friables.

Les roches métamorphiques litées, schistes, gneiss, serpentine sont à proscrire. Le coefficient de Los Angeles du matériau devra être inférieur à 45.

Les pierres au contact des mailles devront avoir une grandeur dans toutes les sens au moins égales à 1,5 fois la grosseur des mailles.

Pour assurer la finition du remplissage, il faut éviter de terminer par de petites pierres ou des pierres plates, celles-ci doivent être mises au-dessous de la dernière couche de pierres.

Le matériau de remplissage ne doit pas passer au travers de l’anneau de 0,8 cm.

2.3.12. Signalisation - équipement et sécurité

2.3.12.1. Panneaux de signalisation

Conformément aux dispositions de l’article 30 du CGC, l'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier pendant la durée des travaux et de prendre, dans l'intérêt tant de ses préposés que des agents du pouvoir adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sécurité

Il se conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant notamment la bâtisse, la voirie, l'hygiène, la protection du travail, ainsi qu'aux dispositions des conventions collectives, nationales, régionales, locales ou d'entreprises

Les panneaux de signalisation seront conformes aux prescriptions décrites ci-après

Les panneaux de signalisation sont en tôle d’acier d’une épaisseur de 15/10 et comportent un bord bombé. Ils sont peints avec caractères et motifs ; le mode de peinture doit présenter des garanties de résistance et de durabilité (peinture cuite au four) ; ils proviennent d’une usine agréée, ont fait l’objet d’une homologation et sont soumis à l’agrément du Bureau de Contrôle avec les certificats ou fiches d’homologation. Ils ont les dimensions suivantes :

• Disque : diamètre 85 cm pour panneaux d’interdiction,

• Carré : côté 75 cm pour panneaux de prescription,

• Triangle : côté 100 cm pour panneaux de danger,

• Octogone : double apothème 80 cm pour panneaux stop.

Les panneaux de direction, de repérage, de début et fin d’agglomération de type D, E et EB seront conformes aux normes européennes.

Les panneaux devant être réflectorisés le sont par application d’un film réflecteur à surface lisse. Ces panneaux sont garantis pour cinq (5) ans. L’Entrepreneur précise dans son offre la dénomination commerciale et le numéro d’homologation du film rétro réfléchissant qu’il compte utiliser.

Les fonds rétro réfléchissants des signaux doivent être réalisés par l’application d’une peinture glycérophtalique, semi-brillante, cuite au four. Cette application doit être suffisamment régulière pour présenter une qualité d’uni lisse et sans aucune aspérité.

Les teintes ne doivent subir aucun changement notable dans le temps. La substitution de certains éléments doit pouvoir se réaliser sans qu’une différence appréciable de teinte soit constatée, après trois ans. L’envers des signaux doit présenter une teinte neutre, de préférence gris claire.

Le pouvoir réflecteur des matériaux rétro réfléchissants ne doit pas subir une perte de plus de 20 %


par rapport à l’état sec initial, après une période de deux ans d’exploitation.

Les matériaux réfléchissants de fond doivent être suffisamment flexibles pour résister aux chocs et intempéries. Ils doivent renvoyer la lumière incidente pour des angles allant jusqu’à 25 degrés.

La surface des panneaux et signaux est parfaitement lisse pour atténuer le salissement et les frais d’entretien.

La longueur des supports est telle que le bord inférieur du panneau (ou de panneau associé) se trouve à un mètre cinquante (1,5 m) du niveau de l’accotement.

Les panneaux et signaux sont soudés sur des supports en tube obstrués à leurs extrémités et galvanisés. Ces supports ne doivent présenter aucun angle vif. Les boulons, une fois serrés à leur position définitive, sont soudés sur la tige filetée.

Les supports seront scellés dans du béton dosé à 200 kg de ciment par mètre cube, le dé de fondation aura les dimensions de 0,35 x 0,35 mètre pour 0,60 mètre de profondeur. Il fera saillie de 0,10 mètre au-dessus du niveau du sol et se terminera par une pointe de diamant à quatre faces

2.3.12.2. Balise

Les balises de virage sont des balises de section circulaire (diamètre 20 cm) de hauteur 140 cm par rapport au niveau de l’accotement. Les balises sont en béton C350. Elles sont implantées sur l’accotement extérieur du virage, l’axe à un mètre du bord extérieur de la couche de roulement. L’espacement entre deux balises consécutives est égal à 10 mètres, sauf dérogation accordée par le Bureau de Contrôle. Les balises portent un dispositif rétro réfléchissant constitué par une bande de 100 mm de hauteur placée à 150 mm de la tête de la balise.

Le mode d’ancrage doit être tel qu’elles ne présentent qu’un faible danger en cas de choc. Il doit être soumis à l’approbation du Bureau de Contrôle avant toute exécution, ainsi que l’implantation sur l’accotement et l’écartement entre balises.

2.3.12.3. Garde-corps

Les profils tubulaires destinés à la fabrication des garde-corps seront en acier E 24-2 conforme à la norme NF A 35-501.

La protection contre la corrosion sera assurée par galvanisation à chaud ou tout autre procédé soumis à la l’approbation du Bureau de Contrôle revêtement par peinture riche en zinc, métallisation an zinc).

2.3.13. Superstructure métallique pour pont Bailey

Il s’agira d’un pont à treillis en acier à poutres latérales avec un platelage métallique conçu pour un montage rapide à partir de pièces préfabriquées standard.

Ce pont sera de type Compact 200 ou Universal et doit être configurés avec une largeur de voie de 3.15 à 3.20m selon le fabricant avec une voie piétonnière interne ou en porte-à-faux de 1m pour une portée maximale d’environ 30 mètres.

Les poutres longitudinales (poutres principales et poutres secondaires) et transversales (entretoises) seront entièrement faites de métal. Le platelage sera fait de dalle tout acier appelé dalle orthotrope

Les platelages des tabliers doivent être conçus afin de :

➢ Résister aux efforts locaux apportés par les surcharges roulantes, ➢ Transmettre ces efforts locaux aux poutres principales ➢ Assurer le contreventement horizontal du tablier ➢ Participer (sauf cas particulier) à la flexion d’ensemble des poutres principales


Tous les éléments de l’ossature seront protégés contre la rouille par métallisation ou galvanisation à chaud selon l’ISO 12944 ; Au minimum deux (2) couches seront nécessaires : une (1) à l’atelier et une (1) sur le site après le montage

Les normes NF ISO 1461 et 14713 définissent la protection contre la corrosion des ouvrages en acier par galvanisation, complétées par la norme NF A 35 503 concernant la qualité des aciers destinés à être galvanisés

Pour le franchissement du cours d’eau Bafing par le pont Bailey, les dimensions géométriques requises sont :

➢ Largeur : 4,2 soit 3.20 de voie et 1m de voie piétonnière interne ou en porte-à-faux ➢ Longueur : 30 ml ou plus selon les longueurs de travées et en fonction du fabricant

Avec une capacité portante définie selon des hypothèses de charge bien définies

2.3.14. Hypothèses générales de calcul des ouvrages

En vue du calcul détaillé des ouvrages en phase d’exécution, les hypothèses générales qui seront utilisées sont :

2.3.15. Références et règlements de calcul

Les références, normes et règlements français suivants seront utilisés :

• Fascicule 61 - Titre II - Conception, calcul et épreuves des ouvrages d'art - Programme de charges et épreuves des pont-routes [DIRECTION DES JOURNAUX OFFICELS, Décembre 1980] ;

• Fascicule 62 - Titre I - Section I - Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des états limites - BAEL 91 révisé 99 [DIRECTION DES JOURNAUX OFFICELS, Février 1999] ;

• Fascicule 62 - Titre V - Règles techniques de conception et de calcul des fondations des ouvrages de génie civil [DIRECTION DES JOURNAUX OFFICELS, Mars 1993] ;

• Circulaire du 17 octobre 1986 relative au dimensionnement de la hauteur des ouvrages routiers sur le réseau national [DIRECTION DES JOURNAUX OFFICELS, Octobre 1986] ;

• Circulaire n° 79-25 du 13 mars 1979 relative à l'instruction technique sur les directives communes de 1979 relatives au calcul des constructions [DIRECTION DES JOURNAUX OFFICELS, Mars 1979] ;

2.3.16. Programmes de charges - Rappel des charges du fascicule 61 Titre 1

Les surcharges règlementaires proposées dans le cadre de l’étude des ouvrages sont :

• Pour les charges à caractère normale : les systèmes A(L), Bc, Bt et Br ;

• Et pour les charges à caractère particulier : les charges militaires Mc80 et Me80.

Une description sommaire de ces différents chargements est donnée ci-dessous.

a) Système de charge A(L)

Le système A(L) se compose de charges uniformément réparties d’intensité variable suivant la longueur surchargée. Il correspond à une ou plusieurs files de véhicule à l’arrêt sur le pont

A1(L) = max [a1*(0,23 + 36/ (L+12)) ; (400 - 0,2L) /1000] en T/m² Avec :


L : longueur chargée en m ; A1 : coefficient fonction du nombre de voies et de la classe du pont

Pour obtenir A(L), A1(L) est à multiplier par un coefficient a2, fonction de la largeur de la voie.

b) Système Bc

Le convoi Bc se compose d’un ou au maximum de deux (2) camions types par file. Dans le sens transversal le nombre de files est inférieur ou égal au nombre de voies. Les caractéristiques du camion Bc sont rappelées ci-après :

• Masse totale : 30 tonnes ;

• Masse portée par chacun des essieux arrière : 12 tonnes ;

• Masse portée par l’essieu avant : 6 tonnes ;

• Longueur d’encombrement : 10,50 mètres ;

• Largeur d’encombrement : 2,50 mètres ;

• Distance des essieux arrière : 1,50 mètre ;

• Distance de l’essieu avant au premier essieu arrière : 4,50 mètres ;

• Distance d’axe en axe des deux roues d’un essieu : 2 mètres ;

• Surface d’impact d’une roue arrière : carré de 0.25 m de côté ;

• Surface d’impact d’une roue avant : carré de 0,20 m de côté.

Les valeurs des charges du système Bc sont multipliées par un coefficient bc, qui dépend du nombre de files de camions et de la classe du pont.

c) Système Bt

Il se compose de deux (2) essieux munis de roues simples pneumatiques. Les caractéristiques du système Bt sont présentées ci-dessous :


• Masse portée par essieu : 16 tonnes ;

• Distance entre les deux essieux : 1,35 mètre ;

• Distance d’axe en axe des deux roues d’un essieu : 2 mètres ;

• Surface d’impact de chaque roue : 0,25 m x 0,60 m (longitudinalement 0,25 m et transversalement 0,60 m).

Conformément aux règles d’application du système de charge Bt transversalement, on peut disposer sur la chaussée au maximum deux (2) files Bt et longitudinalement le nombre de files est limité à un (1). Les charges de ce système sont à multiplier par un coefficient bt, qui est fonction de la classe du pont.

d) Système Br

C’est une roue isolée, disposée normalement à l’axe longitudinal de la chaussée. Les caractéristiques de cette roue sont présentées ci-après :


• Surface d’impact de la roue : 0,30 m x 0,60 m (longitudinalement 0,30 m et transversalement 0,60 m).

e) Système Mc80

Le système Mc80 est constitué par un véhicule comportant deux (2) chenilles. Ces caractéristiques sont :



• Longueur d’une chenille : 4,90 mètres ;

• Largeur d’une chenille : 0,85 mètre ;

• Distance d’axe en axe des deux chenilles : 2,80 mètres.

f) Système Me80

Un véhicule du système Me80 comporte 2 essieux, qui sont assimilés chacun à un rouleau. Les caractéristiques de ce système sont :


• Masse portée par essieu : 22 tonnes ;

• Distance entre les deux essieux : 1,50 mètre ;

• Surface d’impact de chaque rouleau : 0,12 m x 3,50m (longitudinalement 0,12 m et Transversalement 3,50 m).

g) Charges sur trottoirs

Les surcharges sur trottoirs sont de deux types : les charges locales et les charges générales.

• Les charges locales : deux types de charges locales sont pris en considération pour la justification des éléments du tablier. Une charge uniforme de 450 kg/m2 (4,5 KN/m²) cumulable avec le système B et une charge correspondant à une roue isolée de 6 tonnes dont la surface d’impact est un carré de 0,25 m de côté. Cette dernière ne sera pas cumulable avec les autres charges de chaussée ou de trottoirs.

• Les charges générales : on prendra une charge uniforme de 150 kg/m2 (1,5 KN/m²).

h) Efforts de freinage

• Freinage dû à A (l) :

La fraction de la charge A (l) qui sera prise en compte comme effort horizontal de freinage est 1/(20+0,0035S), S étant la surface chargée en mètre carré.

• Freinage dû aux charges du système B :

La force de freinage sera prise égale au poids total d’un camion Bc, soit 30 tonnes sans application du coefficient bc et sans majoration pour effet dynamique conformément aux règlements (Fascicule 61-Titre II).

2.3.17. Caractéristiques des matériaux

a) Béton

Les bétons à utiliser doivent présenter les caractéristiques (selon les règles BAEL 91 modifiées 99) suivantes :

• B25 pour les parties d’ouvrage de moindre importance (gros béton, béton de propreté…)

Résistance à la compression : Fc28 = 25 MPa ;

Résistance à la traction : Ft28 = 0,6 + 0,06 Fc28 = 2,1 MPa ;

Module de déformation instantanée : Ei28 = 11 000 (Fc28)1/3 = 32 164 MPa ;

Module de déformation différée : Ev28 = Ei28/3 = 10 721 MPa ;


• B30 pour les fondations et les appuis

Résistance à la compression : Fc28 = 30 MPa ;

Résistance à la traction : Ft28 = 0,6 + 0,06 Fc28 = 2,4 MPa ;

Module de déformation instantanée : Ei28 = 11 000 (Fc28)1/3 = 34180 MPa ;

Module de déformation différée : Ev28 = Ei28/3 = 11 393 MPa ;

Masse volumique : 2,5 T/m3 ;

Coefficient de poisson :

• Pour la section de béton non fissurée : ν = 0,2 ;

• Pour la section de béton fissurée : ν = 0,0 ;

• Coefficient de dilatation thermique : α = 10-5 /°C ;

• Combinaisons fondamentales : γb = 1,5 ;

• Combinaisons accidentelles : γb = 1,15 ;

b) Acier pour béton armé

• Acier doux FeE235

Nuance : fe = 235 MPa ;

Module de Young : E = 200 000 MPa ;

Masse volumique : γ = 7,85 T/m3 ;

Coefficient de fissuration : η = 1,0 ;

Coefficient de scellement : ψs = 1,0 ;

• Armatures à Haute Adhérence FeE400

Nuance : fe = 400 MPa ;

Module de Young : E = 200 000 MPa ;

Masse volumique : γ = 7,85 T/m3 ;

Coefficient de fissuration : η = 1,6 ;

Coefficient de scellement : ψs = 1,5 ;

Combinaisons fondamentales : γa = 1,15 ;

Combinaisons accidentelles : γa = 1,00.

c) Fissuration du béton et enrobage des aciers

▪ Tablier : fissuration considérée comme préjudiciable, enrobage e = 3 cm ;


▪ Semelles et culées : fissuration considérée comme préjudiciable, et l’enrobage des aciers e = 5 cm pour les éléments en contact avec la terre et 3 cm ailleurs ;

▪ Pieux : fissuration considérée comme préjudiciable, enrobage e = 7,5 cm.

d) Sols de Fondation

Les caractéristiques des sols de fondation pour le site du pont et pour chaque site de dalot seront définies dans le cadre des projets d’exécution soumis par les entreprises titulaires des contrats de travaux

Pour l’étude des ouvrages, nous retenons les valeurs suivantes :

▪ Masse volumique = 2 T/m3 ; ▪ Angle de frottement interne φ = 30° ; ▪ Coefficient de poussée des terres K = 0,33.

2.3.18. Modélisation et méthode de calcul

a) Tabliers

Le Tablier du pont doit être conçu et construit par le fabricant de pont Bailey selon la commande du Client

b) Appuis (culées)

Les appuis feront l’objet d’abord d’une vérification de stabilité et puis d’un calcul détaillé suivant les méthodes de la résistance des matériaux et des Éléments Finis.

c) Fondations

Elles seront calculées suivant les recommandations du Fascicule 62 Titre V.

d) Appareils d’appui

Ils seront calculés selon la méthode du Guide Technique du SETRA (Édition 2000).

L’élastomère devra présenter les caractéristiques mécaniques suivantes

- Dureté Shore A ou degrés internationaux de dureté de l’élastomère suivant la norme NF T 46 003 compris entre 55 et 65.

- Résistance minimale de rupture R = 12 Mpa et allongement minimal de rupture A = 450 % suivant norme NF T 46 002.

- Déformation rémanente maximale = 20 % suivant norme NF T 46 002. - Variations maximales des caractéristiques mécaniques après vieillissement à l’étude suivant

norme NF T 46 004.

Dureté Shore SHA : + 15% résistance à rupture R : + 15% Allongement à la rupture A : - 40%

2.3.19. Caractéristiques des frettes

Les tôles de frettage seront en acier inoxydable. Les essais de traction sur les frettes doivent donner des résistances minimales à la rupture de 500 Mpa.


2.3.20. Caractéristiques des appareils

Les essais sur les appareils d’appui à la charge de l’Entrepreneur seront effectués conformément aux indications du Guide technique « appareils d’appui en élastomère fretté » du SETRA, édition de juillet 2007.

Le module G sera compris entre 0,7 et 0,9 Mpa.

2.3.21. Conditions de livraisons et de stockage

Les appareils d’appui devront être livrés sur chantier dans les emballages permettant leur identification par le numéro du lot de fabrication. Ils seront stockés ensemble, sur une surface propre et plane, à l’abri de la pluie, du soleil, des souillures et de la poussière.

2.3.22. Contrôle des appareils d’appui

Conformément à la norme T 47.815, les contrôles porteront sur :

- La réception dimensionnelle de la fourniture - Le contrôle de la présence de la marque distinctive du fabricant - La vérification du certificat de conformité établi par le fournisseur qui précisera le nom du

fabricant de l’appareil d’appuis, le numéro d’ordre du registre de contrôle statistique, les caractéristiques de l’appareil d’appui lui-même.

2.4. Mode d’exécution des travaux

2.4.1. Installation et repli du chantier

2.4.1.1. Amenée et repli des installations de chantier

Les travaux comprennent l’installation et l’aménagement de bureaux, ateliers, garages et laboratoire de l’entreprise, conformément aux plans approuvés par le Bureau de Contrôle. Les installations diverses du Bureau de Contrôle pour les besoins de contrôle de chantier n’y sont pas prises en compte.

Ils comprennent notamment :

• La location du terrain, s’il n’est pas mis à disposition par l’Administration,

• L’aménagement des surfaces pour l’implantation des ouvrages, le stockage des matériaux, le stationnement des engins et véhicules,

Les travaux comprennent également le démontage, l’évacuation de toutes les installations et la remise en état du site.

2.4.1.2. Amenée et repli du matériel de chantier

Les travaux comprennent l'amenée de tout le matériel prévu dans l'offre sur le lieu d'exécution des travaux et le repli en fin de travaux.

2.4.2. Dégagement et préparation du terrain

2.4.2.1. Arrachage d'arbres

L’arrachage d’arbres, avec déracinement sur 1,00 m de profondeur, est effectué sur toute la largeur de l’emprise.


Toutefois, le Bureau de Contrôle se réserve le droit de prescrire l’abattage d’arbres situés hors de l’emprise ou d’interdire l’abattage d’arbres situés dans l’emprise.

Il s’applique aux arbres dont la circonférence mesurée à 1,50 m au-dessus du sol dépasse 1,00 m.

Les produits de déboisement et de dessouchage sont évacués en dehors de l’emprise de la piste et de façon à ne pas entraver l’écoulement des eaux.

Les trous créés par le dessouchage sont comblés avec des terres propres et compactables provenant de déblais ou d’emprunts et préalablement soumises à l’agrément du Bureau de Contrôle. Ces terres sont alors mises en place et compactées comme prescrit ci-après pour les remblais.

Les opérations de déboisement avec déracinement pour dégager les surfaces nécessaires aux emprunts en dehors de l’emprise de la route ainsi que pour aménager les routes d’accès à ces emprunts ne sont pas prises en compte.

2.4.2.2. Débroussaillage et décapage

Les travaux consistent à :

• Enlever, sur toute la largeur l'assiette de la route, les arbres dont la circonférence, mesurée à 1,50 m du sol, est inférieure à ou égale à 1,00 m, ainsi que le sous-bois, les arbustes, le bois, les buissons, les plantations, les jachères et, en général toute végétation, y compris l'enlèvement des souches et racines ;

• Enlever la terre végétale sur toute l'emprise des terrassements, hormis la largeur de la chaussée existante. L'épaisseur est de 10 à 15 cm, voire 20 cm environ. Elle peut être augmentée suivant les indications écrites du Bureau de Contrôle.

Les opérations de débroussaillement et de nettoyage pour dégager les surfaces nécessaires aux emprunts de terres en dehors de l'emprise de la route ainsi que pour aménager les routes d'accès aux emprunts ne sont pas prise en compte.

Les produits du débroussaillement et du nettoyage sont soit évacués en dehors de l'emprise de la piste et de façon à ne pas entraver l'écoulement des eaux, doit brûler à un endroit agréé par le Bureau de Contrôle, les débris non brûlés étant évacués comme décrit ci-avant.

Les travaux comprennent également :

• L’évacuation de la terre végétale en dehors de l'emprise de la route à une distance minimale de 50 m et de façon à ne pas entraver l'écoulement des eaux ;

• L’enlèvement de toutes traces de souches, racines, herbes, plantes et autres matières organiques ainsi que pierres et autres matériaux non convenables ;

• Le remblaiement pour un matériau d’emprunt ou de déblai et compactés comme prescrit ci-après pour les remblais.

2.4.2.3. Scarification de la route existante

La scarification s’effectue sur les parties de la chaussée existante désignées par le Bureau de Contrôle.

Le but de cette opération est de contribuer à une meilleure soudure avec les terres d’apport et d’assurer un compactage uniforme en épaisseur sur toute la largeur de la plate-forme.


2.4.2.4. Préparation de l’assise des terrassements en remblai sur la route existante

Si les remblais à exécuter consistent en un rehaussement et/ou élargissement de remblais existants ou bien en une reprise de talus érodé, les travaux de remblai doivent être exécutés de façon à limiter les cisaillements entre le terrain en place et le matériau rapporté. Afin d’améliorer la tenue de l’ensemble, tout élargissement ou reprise de talus doit être réalisé par gradins successifs (redans) ancrés dans le talus existant, après recoupage de ce dernier. Ces redans doivent permettre le passage des engins de compactage.

2.4.2.5. Démolition d’ouvrages hydrauliques existants

Les travaux comprennent la démolition des ouvrages hydrauliques existants situés dans l’emprise de la route.

Tous les produits de démolition sont à évacuer en dehors de l’emprise de la route, en un endroit désigné par le Bureau de Contrôle et de façon à ne pas entraver l’écoulement des eaux. L’Entrepreneur peut, avec l’accord du Bureau de Contrôle, les récupérer en vue de leur utilisation.

Les trous créés sont comblés avec des terres propres et compactables, provenant de déblais ou d’emprunts et préalablement soumises à l’agrément du Bureau de Contrôle. Ces terres sont alors mises en place et compactées comme décrit ci-après pour les remblais.

2.4.2.6. Plantation d’arbres

Aux endroits indiqués par le Bureau de Contrôle, notamment sur les zones des gîtes après exploitation, l’Entrepreneur procédera à la plantation d’arbres ou d’arbustes.

Le type d’essences ainsi que la taille des arbustes doivent être soumis à l’agrément du Bureau de Contrôle.

2.4.3. Terrassements

Préambule

Au plus tard vingt et un (21) jours avant le début des travaux de terrassement, l’Entrepreneur soumet à l’approbation du Bureau de Contrôle, sous forme d’un métré accompagné de son projet d’exécution, les quantités de terrassement et de mouvement des terres pour la mise en place des remblais. Les fossés longitudinaux sont pris en compte dans la cubature électronique.

Il est spécifié qu’aucun coefficient de foisonnement ou de contre-foisonnement n’est pris en considération.

Le calcul des mouvements de terres fera également état des distances de transport pour les déblais mis en dépôt. À ce sujet, l’Entrepreneur fera des propositions concrètes de sites pour la mise en dépôt des déblais excédentaires ou impropres, en veillant à ce que les dépôts n’entraînent aucune perturbation dans la stabilité des talus (érosion, modification de l’écoulement naturel des eaux de ruissellement, surcharge, ...) ni ne gênent les riverains (accès aux champs, suppression de zones cultivables,). Ces gîtes devront être agréés par le Bureau de Contrôle. Leurs espacements ne pourront pas excéder cinq (5) kilomètres, y compris les distances mortes.

2.4.3.1. Déblais non réutilisables en remblais, sur profondeur de déblais et purges

Conformément aux articles. 25§1, 32§1, 33 du CGC, Tous travaux, mesures et frais inhérents à l'exécution du marché sont à la charge de l'entrepreneur, notamment ’enlèvement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages éventuellement nécessaires à l'exécution de l'ouvrage :

• De terres, vases et graviers, pierres, moellons, enrochements de toute nature, débris de


maçonneries, gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, décombres et déchets ;

• De tout élément rocheux, de tout massif de maçonnerie ou de béton dont le volume d'un seul tenant n'excède pas un demi-mètre cube ; si aucun prix spécial ne figure au métré, le volume rocheux à enlever sera payé à un prix à convenir même si le volume enlevé pour réaliser les profils est inférieur à 0,500 m3, pourvu qu'il fasse partie d'un élément rocheux excédant 0,500 m3

Les déblais non réutilisables en remblai, les sur-profondeurs de déblai, ainsi que les terres de mauvaise tenue (purges) décelées sous l’assiette de la route et débarrassées de la terre végétale, sont évacués en dehors de l’emprise de la route, sur des aires de stockage proposées par l’Entrepreneur et agréées par le Bureau de Contrôle.

Ils sont mis en tas, sommairement nivelés et ne peuvent s’élever à plus d’un mètre au-dessus du sol.

Les zones à purger, ainsi que les zones où une sur-profondeur de déblais est nécessaire, sont fixées par ordre écrit du Bureau de Contrôle. Les terres enlevées à la pelle dans le cas de purge sont remplacées par des matériaux agréés par le Bureau de Contrôle.

Dans le cas de sur-profondeur de déblais, les terres sont enlevées comme les déblais non réutilisables et remplacées par des matériaux de remblais (cf. article 4.3.4).

2.4.3.2. Déblais ripables

Les déblais ripables sont ceux qui ne peuvent être exécutés qu’au moyen d’un tracteur d’au moins 280 CV avec volant équipé d’un “ripper” ponté muni de 1, 2 ou 3 dents pour l’attaque du sol.

Les déblais en terrain ripables ne peuvent être effectués qu’avec l’accord écrit préalable du Bureau de Contrôle.

Les terrains meubles avoisinants sont suffisamment dégagés pour permettre une évaluation précise des déblais ripables à prendre en compte. Un attachement contradictoire est dressé avant tout commencement d’exécution des travaux.

Les travaux comprennent également le régalage des talus et du fond de déblai, avec apport éventuel de matériaux de qualité analogue à celle exigée pour le remblai.

2.4.3.3. Déblais rocheux durs

Les déblais rocheux durs sont ceux qui ne peuvent pas être exécutés par un engin mécanique tel que défini à l’article 4.3.2 ci-dessus et qui nécessitent de ce fait l’emploi d’explosifs.

Les déblais rocheux durs ne peuvent être effectués qu’avec l’accord écrit préalable du Bureau de Contrôle.

Les terrains meubles avoisinants sont suffisamment dégagés pour permettre une évaluation précise des volumes de déblais rocheux à prendre en compte. Un attachement contradictoire est dressé avant tout commencement d’exécution des travaux.

Les travaux comprennent également le régalage des talus et du fond du déblai, avec apport éventuel de matériaux de qualité analogue à celle exigée pour les remblais.

2.4.3.4. Remblais

Avant de procéder à l’exécution des remblais, l’Entrepreneur étudie la mise en œuvre et le compactage par planches expérimentales compte tenu du type de matériau et de matériel dont il dispose.



Les terres de remblai proviennent de déblais ou d'emprunts et doivent être conformes aux prescriptions définies au paragraphe du titre III - § 3.2.

a) Mise en œuvre

Exécution normale

Avant l’exécution des remblais, le sol d'assise est compacté sur 20 cm d'épaisseur à 90 % de la densité sèche du Proctor Modifié.

La mise en œuvre des matériaux de remblai est effectuée par couches successives ne dépassant pas 20 cm d'épaisseur et réparties sur toute la largeur de la plate-forme.

Une couche ne pourra être mise en œuvre et compactée avant que la couche précédente n’ait été réceptionnée de point de vue : Topographie (épaisseur et respect du profil) ;

Laboratoire (Compacité).

Les talus sont exécutés avec une pente 3/2 conformément au profil en travers type. Le réglage du talus s'effectue par la méthode du remblai excédentaire.

Le profil définitif en toit ou en dévers est obtenu dès la mise en œuvre des premières couches de remblai. Cette prescription est particulièrement impérative en cas de travail à l'approche de la saison des pluies et pendant cette saison, les bourrelets latéraux apparaissant lors de l'exécution sont arasés de façon à permettre l'évacuation des eaux de ruissellement.

Remblais sur l'assiette de la route existante

Quand l'assiette de la future route se superpose en partie ou en totalité à l'assiette de la route existante, les opérations supplémentaires suivantes sont exécutées :

• Remblayage des fossés existants

Un soin tout particulier est apporté au remblayage des fossés existants, ceux-ci sont, si cela s’avère nécessaire, retaillés de manière à permettre l'utilisation de compacteurs à main. Le compactage est effectué de façon telle que des tassements différentiels ne puissent apparaître.

• Élargissement des remblais existants

Les talus des remblais existants sont débroussaillés selon les prescriptions de l'article 4.2.2.

Quand les remblais existants présentent une hauteur supérieure à 0,40 m et quand l'élargissement à réaliser d'un côté est inférieur à 2 mètres, le remblai existant est taillé de manière à obtenir un élargissement au moins égal à deux mètres (ou égal à la largeur de travail des engins de terrassement et de compactage). Les remblais d'élargissement sont ensuite montés comme des remblais en exécution normale.

Remblais en zone marécageuse

Les remblais à monter en zone marécageuse sont exécutés en priorité. En début de chantier, l’Entrepreneur procèdera à ses frais et sous sa responsabilité à des sondages et essais complémentaires et soumettra à l’approbation du Bureau de Contrôle la méthodologie et le programme de traitement desdites zones.


Ce traitement sera mis en œuvre en priorité et soumis à une observation rigoureuse pendant un temps minimum à définir en accord avec le Bureau de Contrôle. En tout état de cause les zones marécageuses ne pourront recevoir les couches de chaussée qu’après accord du Bureau de Contrôle sur la base du constat d’une stabilité suffisante.

Après l’accord du Bureau de Contrôle, il sera mis en œuvre une couche anti-contaminante avant l’exécution des remblais et après le dégagement éventuel des matériaux impropre. Si la couche anti-contaminante est en sable, ce matériau doit être du sable fin propre et avoir un équivalent de sable (ES) supérieur à 60.

Remblais techniques au niveau des ouvrages

Les parties latérales de chaque couche de remblai devront être compactées jusqu'au talus et au même taux que la partie centrale du remblai. Pour arriver à ce résultat, l'Entrepreneur sera tenu de suivre à l'exécution sur profil provisoire élargi qui sera retouché et mis au profil définitif après compactage.

Les talus seront exécutés conformément aux dessins d'exécution. Ils seront soigneusement dressés. Toutefois le Bureau de Contrôle pourra modifier la pente des talus. Il pourra prescrire tout essai pour s'assurer que les conditions ci-dessus sont bien respectées.

b) Contrôle de la mise en œuvre

Qualitatif

• Sol d'assise des remblais

La compacité du sol d'assise des remblais est vérifiée par mesure de la densité sèche qui est supérieure ou égale à 90 % de l'OPM.

Il est procédé à une mesure de compacité tous les 250 m² dans la couche supérieure de 30 cm.

• Corps du remblai

La compacité du corps de remblais est vérifiée par mesure de la densité sèche qui est supérieure ou égale à 95 % de l'OPM.

Il est procédé à une mesure de compacité tous les 250 m2 et par couche de 30 cm.

30 cm supérieurs du remblai.

La compacité de la couche supérieure de trente (30) centimètres est vérifiée par mesure de la densité sèche qui est supérieure ou égale à 95 % de l'OPM.

Il est procédé à une mesure de compacité tous les 250 m² de la couche supérieure de 30 cm.

Les zones défectueuses décelées tant pour l'assise du remblai que pour le remblai lui-même sont scarifiées et recomptées jusqu'à l'obtention de la compacité requise.

c) Contrôle géométrique

Épaisseur de couches de remblai mise en œuvre


La réalisation des remblais se fera conformément au projet d’exécution approuvé par le Bureau de Contrôle. Ils seront mis en œuvre par couches successives réglées et compactées.

L’épaisseur d’une couche ne doit en aucun cas dépasser de + 3 cm l’épaisseur demandée.

De plus, aucun dépassement des cotes théoriques de plus de 3 cm ne sera accepté.

Talus des remblais

Les talus des remblais doivent être réglés avec une précision de +/- 10 cm. Le Bureau de Contrôle procède aux vérifications aux endroits qui lui conviennent. Les zones défectueuses doivent être reprises par la méthode du remblai excédentaire. Aucune sous-largeur ne sera admise.

2.4.3.5. Compactage et profilage de la plate-forme des terrassements

Le compactage et le profilage de la plate-forme sont conduits de façon à respecter les côtes du profil en long.

a) Mise en œuvre

La cote de la plate-forme est égale à la cote du projet (“ligne rouge”), telle qu’elle est indiquée sur les dessins des profils en long établis par l’Entrepreneur et agréés par le Bureau de Contrôle, diminuée de l’épaisseur de la couche de base et de l’épaisseur de la couche de fondation.

Pendant les opérations de compactage, la teneur en eau des terres est maintenue dans les limites de + 1 % de l’OPM.

Compacité

• En zone de remblai

La plate-forme des terrassements est compactée jusqu’à l’obtention, à une profondeur de 20 cm, d’une compacité atteignant au moins 95 % de I’OPM.

Il est procédé à une mesure de compacité tous les 250 m2 dans la couche supérieure de 20 cm.

Les zones défectueuses sont scarifiées et recompactées jusqu’à obtention de la compacité requise.

• En zone de déblai

La plate-forme des terrassements est compactée jusqu’à l’obtention, à une profondeur de 20 cm, d’une compacité atteignant au moins 95 % de l’OPM.

Il est procédé à une mesure de compacité tous les 250 m2 dans la couche supérieure, à 20 cm sous la surface.

Les zones défectueuses sont scarifiées et recompactées ou éventuellement évacuées et remplacées jusqu’à l’obtention de la compacité requise.

Essai à la plaque

Il est procédé en outre sur la plate-forme à des mesures du module de déformation Me à la plaque suisse de 700 cm2.


La mise en charge s’effectue conformément à la procédure décrite dans la norme suisse SN 670318 (VSS).

Pour assurer un appui uniforme de la plaque, une charge préalable de 30 kN/m2 est appliquée. Le comparateur est alors remis à zéro. Le vérin est manœuvré avec précaution, sans à-coups, afin de soumettre la plaque au palier de charge de 180 kN/m2.

Le deuxième chargement se fait également entre 30 et 180 kN/m2 après décharge à 30 kN/m2.

La lecture au comparateur se fait deux minutes après avoir atteint chaque palier.

En tout point, le module de déformation doit être 30 000 kN/m2 avec Me= 50 000/AS

L’ensemble des résultats est porté sur graphique et les points obtenus sont réunis par une ligne (courbe de charge).

Il est procédé deux (02) essais à la plaque tous les 150 m sur la plate-forme. Les zones défectueuses sont scarifiées et recompactées, ou éventuellement évacuées et remplacées, jusqu’à l’obtention du résultat requis.

Essai de déflexion D90

Il est procédé, en outre à la demande du Bureau de Contrôle, sur la plate-forme à des essais de déflexion mesurée à la poutre BENKELMAN, sous un essieu chargé à 13 Tonnes. Les mesures sont effectuées tous les 50 mètres, alternativement sur la bande de droite, sur l’axe et sur la bande de gauche. La valeur prise en considération pour le calcul est la déflexion à 90% d’intervalle de confiance.

D90 = moyenne sur 500 mètres + 1,3 Écart Type.

La déflexion D90 doit être inférieure à 200/100 de mm.

b) Contrôle géométrique

Les cotes de la plate-forme terrassée, en déblai et en remblai, doivent respecter les cotes prescrites à ± 3 cm.

Il est procédé à une mesure au niveau de précision tous les 100 m.

Les zones défectueuses sont scarifiées, nivelées (ou remblayées) et recompactées jusqu’à l’obtention de la cote requise.

2.4.4. Chaussée

Préambule

L'exécution de la chaussée comprend essentiellement la reprise des parties de chaussée et de revêtement affectées par les travaux.

2.4.4.1. Couche de fondation en grave latéritique

La couche de fondation est mise en place sur la partie de la plate-forme des terrassements affectée par les travaux sur une épaisseur minimum de 15 cm. Elle est mise en place en respectant les profils en toit ou en dévers.

Les matériaux proviennent soit des carrières indiquées dans le rapport géotechnique après


confirmation des résultats par l’Entrepreneur, soit d’autres carrières proposées par l’Entrepreneur et agréées par le Bureau de Contrôle. (cf. Titre III § 3.3).

a) Mise en œuvre et compactage

Avant de procéder à l’exécution de la couche de fondation, l’Entrepreneur étudie la mise en œuvre et le compactage par planches expérimentales compte tenu du type de matériaux et de matériel dont il dispose.


Les matériaux, gerbés en tas de 30 m3 ou plus, ne sont chargés sur camions qu’avec l’autorisation du Bureau de Contrôle.

La couche de fondation n’est mise en œuvre qu’après agrément de la plate-forme des terrassements par le Bureau de Contrôle (cf. article 3.3).

Les matériaux sont répandus mécaniquement en une couche d’épaisseur uniforme, permettant d’atteindre l’épaisseur requise après compactage. Aucune tolérance en moins n’est admise ; les épaisseurs supérieures à celles prescrites sont à la charge de l’Entrepreneur. Tout apport de couche mince d’appoint pour arriver à l’épaisseur requise sur une surface déjà fermée est interdit.

Les matériaux sont humidifiés à la teneur en eau correspondante a + 1% de l’OPM, augmentée, le cas échéant, pour tenir compte de l’évaporation.

b) Contrôle qualitatif

La compacité de la couche de fondation mise en place est vérifiée par mesure de la densité sèche. En tous points, cette densité est égale ou supérieure à 95 % de l’OPM. Il est procédé à une mesure de densité sèche de part et d’autre de l’axe, tous les 100 m.

Essai à la plaque

Il est procédé en outre à des mesures du module de déformation Me à la plaque de 700 cm2, selon la procédure prescrite à l’article 4.3.5 a) ci-dessus. Le module de déformation doit en tous points être égal ou supérieur à 100 000 KN/m2.

Il est procédé à 5 essais à la plaque par kilomètre.


Il est procédé, en outre à la demande du Bureau de Contrôle, à des essais de déflexion mesurée à la poutre BENKELMAN. Les mesures sont en général effectuées tous les 50 mètres, alternativement sur la bande de droite, sur l’axe et sur la bande de gauche. La valeur prise en considération pour le calcul est la déflexion à 90% d’intervalle de confiance.




Les cotes de la surface finie de la couche de fondation doivent respecter les cotes prescrites, c’est-à-dire la cote de la plate-forme plus 15 cm. Aucune tolérance en moins n’est admise.


Les zones défectueuses sont scarifiées, remblayées et recompactées jusqu’à l’obtention de la cote requise à charge de l’Entrepreneur. Il est procédé à une mesure au niveau de précision tous les 100 m.

2.4.4.2. Couche de base

La couche de base est mise en place sur la totalité de la largeur de la couche de fondation. Son épaisseur est de 15 cm. Elle est mise en place suivant le profil définitif, en toit ou en dévers.

Les matériaux proviennent soit des carrières indiquées dans le rapport géotechnique après confirmation des résultats par l’Entrepreneur, soit d’autres carrières proposées par l’Entrepreneur et agréées par le Bureau de Contrôle. (cf. Titre III § 3.4).

a) Mise en œuvre et compactage

Avant de procéder à l’exécution de la couche de base, l’Entrepreneur étudie la mise en œuvre et le compactage par planches expérimentales compte tenu du type de matériau et de matériel dont il dispose.


Ce matériel doit permettre d’assurer :

• Le mélange homogène des graves et du liant hydraulique (le cas échéant) ;

• Le contrôle de la teneur en eau du mélange (le cas échéant) ;

• Un compactage tel que la densité sèche du mélange compacté soit au moins égal à 97 % de l’OPM.

La couche de base n’est mise en œuvre qu’après agrément de la couche de fondation par le Bureau de Contrôle. (cf. article 4.4.1).

Les matériaux sont répandus mécaniquement en une couche d’épaisseur uniforme, permettant d’atteindre l’épaisseur requise après compactage. Aucune tolérance en moins n’est admise ; les épaisseurs supérieures à celles prescrites sont à la charge de l’Entrepreneur. Tout apport de couche mince d’appoint pour arriver à l’épaisseur requise sur une surface déjà fermée est interdit.

L’Entrepreneur prend les précautions nécessaires pour empêcher toute circulation sur la couche de base avant la pose de revêtement. Il aménagera les déviations nécessaires à ses frais. Dans le cas où il s’avère impossible d’aménager une déviation, la couche de base sera imprégnée puis sablée au frais de l’Entrepreneur afin de permettre la circulation.

b) Contrôle qualitatif

La compacité de la couche de base mise en place est vérifiée par mesure de la densité sèche. En tous points, cette densité est égale ou supérieure à 97 % de l’OPM. Il est procédé à une mesure de densité sèche de part et d’autre de l’axe, tous les 100 m.

En cas de malfaçon dans l’exécution de la couche de base, le Bureau de Contrôle peut en ordonner la démolition en vue d’une nouvelle exécution.

Essai à la plaque

Il est procédé en outre à des mesures du module de déformation Me à la plaque de 700 cm2, selon la procédure prescrite à l’article 4.3.5 a) ci-dessus. Le module de déformation doit en tous points être


égal ou supérieur à 140 000 kNIm2. Il est procédé à 2 essais à la plaque tous les 200 m.


Il est procédé, en outre à la demande du Bureau de Contrôle, à des essais de déflexion mesurée à la poutre BENKELMAN. Les mesures sont en général effectuées tous les 50 mètres, alternativement sur la bande de droite, sur l’axe et sur la bande de gauche. La valeur prise en considération pour le calcul est la déflexion à 90% d’intervalle de confiance.




En tous points de la surface de la couche de base, la dénivellation, mesurée à la règle rigide de 3 m, est inférieure à 10 mm dans tous les sens.

Les cotes de la surface finie de la couche de base doivent respecter les cotes prescrites, c’est-à-dire la cote de la fondation plus 15 cm. Aucune tolérance en moins n’est admise.

Les zones défectueuses sont démolies et nouvellement exécutées, à la charge de l’Entrepreneur. Il est procédé à une mesure au niveau de précision tous les 100 m.

2.4.5. Ouvrages d'assainissement

Préambule

Les ouvrages d'assainissement comprennent :

• L’exécution de fossés longitudinaux et divergents, fossés triangulaires en terre ;

• La construction de filets d'eau et de descentes d'eau dans les sections en remblai de hauteur supérieure à 1,5 m ;

• L’exécution de protection de talus en perrés maçonnés ;

• Le recalibrage du lit du cours d’eau.

2.4.5.1. Fossés longitudinaux et divergents en terre

Les fossés sont exécutés aux dimensions prévues dans les profils types. Si la configuration l’exige, le Bureau de Contrôle peut prescrire des formes et des profils différents. La pente longitudinale est, autant que possible, identique à celle de l’axe de la chaussée. Si cela s’avère nécessaire, la pente est augmentée pour éviter toute accumulation d’eau en un point du tracé. Elle doit toutefois rester inférieure à celle conduisant à la vitesse critique d’érosion.

Les matériaux excédentaires ou impropres sont mis en dépôt à l’aval des écoulements pour éviter leur retour dans le fossé. Les matériaux utilisables sont réemployés dans les travaux de terrassement.

L’exécution des fossés en terre dans les zones de terrassement en déblais fait partie intégrante de ces travaux et est rémunérée au prix unitaire des déblais. Les fossés doivent être créés lors de l’exécution des déblais, de sorte que les matériaux puissent être utilisés, s’il y a lieu. Ainsi, ces fossés participent à l’assainissement de la plate-forme en déblai. Si l’Entrepreneur choisit de différer l’exécution de ces fossés, il doit en supporter toutes les conséquences éventuelles (la réutilisation de ces matériaux en remblais n’ayant pu avoir lieu en temps utile, l’Entrepreneur prend en charge la mise en dépôt de ces


matériaux et leur remplacement par des matériaux d’emprunt).

Les fossés de crête sont réalisés avant les fossés latéraux.

La tolérance sur le fil d’eau des fossés en terre est égale à + ou - 2 cm par rapport au profil théorique.

Des fossés divergents sont créés pour réduire les vitesses d’écoulement dans les fossés latéraux ou pour éviter des débordements sur la plate-forme. Leur emplacement, déterminé par l’Entrepreneur, est soumis à l’agrément du Bureau de Contrôle.

La distance entre 2 divergents est de l’ordre de 200 mètres, sauf en cas d’ouvrage intercalé. La longueur des divergents est telle que la dispersion des eaux à leur extrémité ne présente aucun obstacle ou danger pour la plate-forme.

Les divergents sont réglés en profil en long pour assurer une parfaite évacuation des eaux des fossés latéraux et sont orientés de 30 à 45° par rapport à l’axe de la route, dans le sens de la pente du terrain.

Les fossés longitudinaux ou divergents ont, en principe, une section triangulaire de 1,6 m environ de largeur en gueule. Les talus sont réglés à 2v/3h en remblai et 1v/1h en déblai. La profondeur varie de 0,6 à 0,90 m.

a) Mise en œuvre Fossés revêtus préfabriqués en béton

Les éléments sont préfabriqués en béton moulé C350. Avant toute mise en œuvre, les éléments préfabriqués doivent être agréés par le Bureau de Contrôle. Les éléments préfabriqués sont posés sur un lit de béton C250.

b) Mise en œuvre Fossés revêtus en béton coulé sur place

Le fond de tranchée est compacté à 95 % de l’OPM et recouvert d’un béton de propreté C200 de 0,1 m d’épaisseur. Après coulage de la partie inférieure, les parois latérales sont coulées. Un joint de dilatation est prévu au moins tous les 10 m.

Les fossés revêtus, dans les villages, impliquent la mise en œuvre de dallettes en béton armé préfabriqué C350 afin de donner accès aux riverains.

2.4.5.2. Caniveaux et bordures chasse-roues en béton armé

Les caniveaux et les chasse-roues sont à réaliser, en béton Q350 armé, dans les traversées des agglomérations de part et d’autre de la chaussée selon les dimensions et les détails donnés dans le dossier plans. Les chasse-roues surmontent la paroi latérale du caniveau bordant la chaussée et sont ancrés à celle-ci. Ils sont chanfreinés dans la partie supérieure sous la forme de bordure T3. La chaussée est liée aux caniveaux par des saignées de 1 mètre de largeurs distancées de 10 mètres pour permettre le ruissellement des eaux.

Les chasse-roues sont coulés sur place de préférence après épandage de la couche de base pour éviter de les abîmer par les engins.

Les armatures des chasse-roues sont attachées à des aciers en attente ancrés dans la paroi latérale du caniveau.

Le coffrage doit être parfaitement droit, fermé et lisse. Le coulage d'une unité de chasse-roue (entre deux saignées) doit se faire en une seule fois. Aucun joint de reprise n'est admis, un soin particulier doit être donné au vibrage du béton.


2.4.5.3. Perrés maçonnés

Les perrés maçonnés ne sont exécutés que sur ordre du maître œuvre, lorsque celui-ci aura estimé les remblais stabilisés.

Les moellons seront des moellons de roche massive, soit granite, soit dolomite. Les moellons devront être conformes au Titre III - § 3.14

Les perrés maçonnés auront une épaisseur minimale de 0,3 mètre. Les joints seront réalisés à l'aide de mortier gras.

Le mortier de pose sera dosé à 400 kg/m3 et aura une épaisseur de 10 à 15 cm.

2.4.5.4. Maçonnerie en moellons de grès

Les piédroits des traversées, les murs en aile, les caniveaux sont réalisés en moellons appareillés et seront hourdés au dosé à 400 kg de ciment/m3.

Les moellons seront durs, dégagés de toute gangue ou terre et propres. Ils seront arrosés à grande eau sur le tas de manière à être légèrement humiques au moment de l’emploi. Ils devront présenter une bonne résistance au choc et devront être capables de résister à une chute, d’une hauteur de 1,50 mètres, sans se briser. Ils devront être assemblés et jointoyés de façon à obtenir une surface aussi unie que possible. La pose des moellons sur champ est prohibée, tous les moellons seront posés à plats. Pendant le durcissement du mortier les maçonneries seront arrosées à raison d’au moins deux arrosages par jour pendant une semaine. Après l’achèvement des maçonneries, les parements nus seront nettoyés.

2.4.5.5. Reprofilage et nettoyage des exutoires d'ouvrages

Ces travaux comprennent :

- Le reprofilage et la mise en dépôt des terres ou sables obstruant les exutoires, suivant les indications du Bureau de Contrôle,

- L’enlèvement des débris végétaux obstruant les exutoires et leur mise en dépôt au lieu agréé par le Bureau de Contrôle,

- Tous les autres travaux de nettoyage (arbustes…) pouvant améliorer les conditions d'écoulement.

2.4.5.6. Filets d'eau

Les filets d’eau sont constitués d’éléments en béton C350.

Les filets d’eau sont réservés aux zones en remblai avec risque d’érosion. Leurs emplacements sont désignés par le Bureau de Contrôle.

La qualité du béton C350 et sa composition, ainsi que la qualité des matériaux le composant, sont indiquées au Titre III - § 3.9.

Les éléments sont posés sur lit de béton de propreté C200 jointivement dans l’accotement, à la limite extérieure de la surface imprégnée et sablée.

La pente longitudinale du filet d’eau a au minimum 0,5 %.


2.4.5.7. Bordures

Les bordures sont en éléments préfabriqués en béton C350 moulé et vibré, de dimensions conformes à celles indiquées dans les plans (type T2, CS2 ou T3). Les dimensions des éléments courbes seront établies par le Bureau de Contrôle.

a) Qualité des bordures

Les bordures à mettre en place seront exécutées avec des éléments en béton préfabriqué dosé à 350 kg de ciment. Les éléments ne doivent pas présenter de défectuosités telles que fissuration, déformation ou arrachement ; les flaches de plus de 3 millièmes de longueur pour les éléments de moins d'un mètre sont interdites ; les arêtes et congés doivent être nets et réguliers sur toute leur longueur. À l'égard seulement des qualités physiques et mécaniques, les éléments de bordure devront avoir une résistance de un (1) kilo newton par cm2.

b) Pose des bordures

Les bordures seront posées sur une fondation de béton maigre C250 de dix centimètres (10 cm) d'épaisseur. Le béton formera épaulement de la bordure conformément aux dispositions des schémas types.

Les joints auront une épaisseur voisine de un (1) cm sans toutefois dépasser cette dimension et seront garnis au mortier M400.

Les éléments auront des longueurs standard de 1,00 mètre et pour les parties en courbe de rayon supérieur à 10 mètres, la longueur sera de 0,50 mètre. Ils seront confectionnés dans des coffrages métalliques. Les surfaces visibles doivent être parfaitement lisses.

Les bordures seront posées avant la mise en œuvre de la couche de base. Elles seront parfaitement alignées en plan et en niveau. Les joints seront garnis au mortier de ciment. Les bouts seront abaissés selon les instructions du Bureau de Contrôle.

2.4.5.8. Buses d’équilibre en béton armé

Les dimensions des buses d’équilibre en béton armé ont des diamètres de 100, 80 ou 60 cm.

L’Entrepreneur, lors de l’établissement de son projet, tient compte que la cote de ligne rouge doit se situer au moins 0,80 m au-dessus de la génératrice supérieure de la buse.

Les buses de thalweg sont placées au fond des lits des ruisseaux qu’elles canalisent. Les emplacements des buses sont indiqués sur les dessins au 1/5 000 ou désignés par le Bureau de Contrôle.

Les longueurs exactes des buses dépendent de la hauteur du remblai ; elles sont donc fonction de la cote de la ligne rouge du projet de l’Entrepreneur.

a) Fabrication des buses

Les buses sont en béton armé préfabriqué, à extrémité emboîtable. La quantité d’acier est d’au moins 100 kg d’acier Fe 400 par m3 de béton. Le béton est de type Q400. Les dimensions nominales sont mesurées intérieurement. L’épaisseur des parois est au moins égale à :

e = d/10 + 1 avec : e : épaisseur en cm d : diamètre intérieur en cm.

L’Entrepreneur soumet un échantillon de chaque type de buse ( 100, 80 et 60) à l’approbation


préalable du Bureau de Contrôle.

b) Mise en place des buses

Les buses sont mises en place avant ou après l’exécution des terrassements. Les travaux comprennent :

• Sur indication du Bureau de Contrôle, la déviation des eaux pendant l’exécution des travaux ;

• L’exécution des tranchées aux endroits indiqués ;

• Le compactage du fond des tranchées à 95 % de l’OPM ;

• L’évacuation, en dehors de l’emprise de la route, des matériaux en excès ou impropres ;

• L’exécution d’un berceau en béton C250 ; le berceau de largeur minimum de 1,5 fois le diamètre extérieur du tuyau est réalisé en deux phases, en 0,20 m d’épaisseur sous la génératrice de la buse puis après pose et exécution des joints jusqu’à mi-hauteur de la buse ;

• La pose et l’emboîtage des buses préfabriquées ;

• L’exécution des joints en mortier M400 ;

• Le remblayage de toute la largeur de la tranchée en matériaux pour remblais conformes aux prescriptions du § 3.2. Du Titre III du présent cahier et préalablement agréés par le Bureau de Contrôle. Les terres de remblayage sont compactées par couches de 0,20 m d’épaisseur à 95 % de l’OPM ;

• Sur indication du Bureau de Contrôle, l’aménagement sommaire des thalwegs sur une distance maximum de 10 m en amont et en aval.

c) Murs de tête aval et amont pour buses

Ces ouvrages sont en béton Q350 et béton C250, dont les caractéristiques sont données au Titre III - § 3.9.

L’Entrepreneur peut adapter les dimensions afin de tenir compte des conditions particulières de relief ou de risque d’érosion.

Les ouvrages de tête comprennent des para fouilles en gros béton C250 (béton cyclopéen), des radiers en enrochement et des murs en aile ou en retour en béton armé Q350.

2.4.5.9. Buses d’équilibre métallique

a) Préparation et réception du fond de fouille

Les prescriptions applicables sont identiques à celles définies à l’article 3.6.1. Du présent CSC.

Dans tous les cas, l’Entrepreneur avertit le Bureau de Contrôle au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance de la date à laquelle la cote du fond de fouille est atteinte en vue de procéder à un examen contradictoire de la nature et des qualités des terrains rencontrés.

Il peut être mis en œuvre un lit de pose de 20 cm d’épaisseur sur une largeur de trois (3) diamètres en matériaux de remblai, compacté à 95 % de l’OPM.


b) Montage de la buse

Au plus tard une semaine avant le début du montage, l’Entrepreneur soumet au visa du Bureau de Contrôle un plan de montage précisant notamment le sens de progression du montage, l’importance des pré assemblages s’il y a lieu, ainsi que le principe d’assemblage des plaques et la valeur de la contre flèche. L’Entrepreneur veille particulièrement à ce que le fil d’eau présente une pente minimum de 3 % pour faciliter son nettoyage par auto-curage.

Aucun découpage des éléments approvisionnés ne peut être effectué.

À l’issue de l’opération de montage de la buse, l’Entrepreneur procède en présence du Bureau de Contrôle, au contrôle du serrage des boulons à l’aide d’une clé dynamométrique préalablement étalonnée (fournie par l’Entrepreneur). Le couple de serrage des boulons doit être conforme aux spécifications du fournisseur. Le Bureau de Contrôle désigne les boulons dont le serrage doit être contrôlé ; leur nombre peut atteindre deux pour cent (2 %) du nombre total de boulons que comprend l’ouvrage, sans toutefois être inférieur à 50. Si pour une buse, le couple de serrage d’un des boulons contrôlés sort de la fourchette de valeur du fournisseur, il est procédé, dans les mêmes conditions, à un nouveau contrôle. L’Entrepreneur procède à la vérification de tous les boulons de la buse si ce dernier contrôle ne s’avère pas satisfaisant.

c) Implantation - Tolérances

Les tolérances d’implantation de l’ouvrage sont les suivantes :

en nivellement + ou - 1 cm

en plan + ou - 2 cm.

Pour les fils d’eau, on adoptera, en altimétrie, une tolérance de + ou – 0,5 cm

En outre le décrochement entre deux plaques voisines ne doit pas excéder 10 mm.

d) Enduits de protection appliqués sur chantier

Lorsque les tôles reçoivent un enduit de protection, les boulons doivent être pourvus après montage d’une protection équivalente.

Les procédures de mise en œuvre de ces enduits doivent prendre en compte :

• Le type et la qualité de la préparation de surface avant application,

• Le délai entre préparation de surface et application,

• La préparation des produits et en particulier pour les produits à deux composants, le respect des proportions du mélange,

• Le mode d’application,

• Le respect des conditions d’application (température, hygrométrie),

• Le respect des temps de séchage de chaque couche et des délais de recouvrement maximaux, en particulier pour les produits à deux composants.

Un enduit de protection doit être mis en œuvre à l’intérieur et à l’extérieur de la buse.

L’application des produits de protection n’est réalisée qu’après acceptation de la surface par le Bureau de Contrôle. Toute surface jugée inapte est à nouveau préparée.


En cas de défaut constaté par le Bureau de Contrôle dans l’application de l’enduit, il peut être prescrit une reprise des zones en cause, soit par application de retouches, soit par application d’une couche supplémentaire. Toutefois, si le délai limite de recouvrement du produit est dépassé, il est exigé le décapage intégral des parties de revêtement en cause afin de reconstituer le système de protection.

e) Exécution des blocs techniques des ouvrages

La buse est à l’intérieur d’un bloc technique en matériau de couche de roulement, de forme trapézoïdale dont les bases inférieure et supérieure sont égales respectivement à cinq diamètres et trois diamètres. Si l’ouvrage est en tranchée, le bloc technique est rectangulaire de largeur égale à un diamètre plus 1 m de chaque côté pour permettre le passage de l’engin de compactage.

Ce bloc est monté en plusieurs couches de 20 cm d’épaisseur au maximum. La montée du remblai doit s’effectuer de manière symétrique de part et d’autre de la buse. La limite supérieure du bloc technique correspond au niveau de la génératrice supérieure de la buse. L’épaisseur de couverture minimale au-dessus de l’arête supérieure de la buse est déterminée en fonction de l’abaque du fournisseur et de l’épaisseur des tôles.

L’Entrepreneur prend les dispositions nécessaires (légères pentes transversales et éventuellement longitudinales, réalisation et entretien d’ouvrages provisoires de drainage, fermeture de la plate-forme, etc.) pour éviter toute stagnation d’eaux pluviales, étant entendu que l’écoulement de ces eaux doit toujours se faire vers l’extérieur et non vers la buse.

La compacité est au moins égale à 95 % de l’OPM.

Le contrôle du bloc technique avant réception consiste en :

• Une mesure de compacité in situ à 95 % de la densité maximale du Proctor Modifié,

• Une mise en œuvre par couche de 20 cm.

2.4.5.10. Dalots-cadres en béton armé

a) Définition des travaux

L’Entrepreneur, lors de l’établissement de son projet d’exécution, tient compte du fait que la cote de la ligne rouge doit se situer au moins à 0,50 m au-dessus de la partie supérieure du dalot.

Les dalots-cadres sont en béton armé Q400, tandis que leurs murs de tête sont en béton armé Q350. Le béton de propreté est de type C200 et les para fouilles de type “béton cyclopéen” C250. Les qualités des bétons ainsi que des matériaux les composant sont indiqués au Titre III - § 3.9.

b) Mise en œuvre

L’exécution des dalots-cadres a lieu avant ou après celle des terrassements. Les travaux comprennent :

• L’exécution des tranchées aux endroits indiqués ;

• La mise hors eau pour l’exécution des travaux ;

• Le décapage, l’évacuation et le remplacement des terres de mauvaise tenue sous le radier de l’ouvrage ;

• L’évacuation en dehors de l’emprise de la route des matériaux en excès ou impropres ;

• Le compactage du fond de tranchée à 95 % de l’OPM ;


• L’exécution d’une couche de 0,10 m d’épaisseur de béton de propreté C200 ;

• L’exécution de cadres comprenant radier, piédroits et dalle supérieure à 0,25 m d’épaisseur en béton armé Q400 ;

• L’exécution des ouvrages de tête, murs en ailes à 35 grades de 0,25 m d’épaisseur, en béton armé Q350 ;

• L’exécution d’avant-radier et d’arrière-radier avec bêches en béton cyclopéen C250 ;

• Le remblayage des tranchées en graves latéritiques conformes aux prescriptions du § a) de l’article 4.3.4 et préalablement agréées par le Bureau de Contrôle. Les terres de remblayage étant compactées par couches de 0,20 m à 95 % de l’OPM ;

• Sur indications du Bureau de Contrôle, la dérivation des eaux et l’aménagement sommaire du lit des rivières sur une distance maximum de 20 m en amont et en aval ;

• La pose d’une couche de produit bitumineux préalablement agréé par le Bureau de Contrôle sur les surfaces des dalots-cadres en contact avec les terres ;

• Sur indications du Bureau de Contrôle, l’aménagement et l’entretien des dérivations pour assurer la continuité du trafic pendant les travaux de construction des ouvrages.

c) Contrôle de compacité du remblai

Il est procédé à une mesure de compacité du remblai par ouvrage. La compacité du remblai doit être en tous points supérieurs à 95 % de l’OPM.

2.4.5.11. Badigeons pour parements enterrés

Les parements enterrés seront badigeonnés de trois (3) couches croisées : soit d’un goudron désacidifié, soit d’un bitume à chaud, soit d’une émulsion non acide de bitume.

2.4.6. Superstructure de pont métallique Bailey

2.4.6.1. Processus de construction de superstructure métallique pour ponts

Le processus de construction de la superstructure métallique débutera si l’usine de fabrication est homologuée et agrée par le Client.

Les usines spécialisées disposent de stock de matériaux de constructions préfabriqués et prêts à être fournis et montés selon la demande du Client.

2.4.6.2. Transport à pieds d’œuvre

Les différents éléments de la superstructure sont marqués (marques d’envoi) en tenant compte de leurs positions respectives sur les plans de construction et de montage. Les éléments sont transportés avec la précaution d’éviter leur déformation et la dégradation de la couche de peinture de protection anticorrosive appliquée à l’usine

2.4.6.3. 4.12.6.3 Montage sur site

Les tronçons sont déchargés et mis sur des dispositifs provisoires destinés à permettre leur assemblage, par soudage le plus souvent, mais également par boulonnage

La mise en place à l’emplacement définitif est généralement réalisée par lançage ou par grutage. Ces modes de construction peuvent naturellement être associés


Des matériels et dispositifs nécessaires à ces opérations de montage sont également mis en place : avant-bec, arrière-bec, queue de traction, treuils de traction, organes de guidage, organes de fixation de treuils.

2.4.6.4. Protection contre la corrosion

Les éléments d’ossature reçoivent une protection contre la corrosion qui est réalisée par application de peinture. On procède à l’application des premières couches en atelier et d’une couche de finition sur site

2.4.6.5. Signalisation et Équipement

Conformément à l’article 31 du CGC, avant de commencer l'exécution, l'entrepreneur effectue le tracé de l'ouvrage et établit un nombre suffisant de repères de nivellement, auxquels la hauteur relative des différentes parties des ouvrages doit être exactement rapportée. A cette fin, il place notamment des piquets, jalons et lattes de profil partout où le pouvoir adjudicateur le juge nécessaire

Lorsque ces opérations sont terminées, il en informe par écrit le pouvoir adjudicateur. Celui-ci fait procéder sans retard à leur vérification et, s'il y a lieu, les rectifie en présence de l'entrepreneur ou de son délégué.

La signalisation comprend :

• La signalisation horizontale avec les marquages au sol ;

• La signalisation verticale avec les panneaux de police, les panneaux directionnels et de localisation ; les balises de virage et les bornes kilométriques ;

• La fourniture et la pose de glissières de sécurité.

L’Entrepreneur soumet au Bureau de Contrôle, au plus tard vingt et un (21) jours avant le début des travaux, les zones localisées sur des plans où une signalisation horizontale s’impose, les endroits où il y a lieu de placer des panneaux de police, des panneaux directionnels ainsi que les panneaux de localisation et les zones où il y a lieu de prévoir des glissières de sécurité et des balises de virages. Il est entendu que, tant pour la signalisation horizontale et verticale que pour les équipements, les travaux sont limités au strict nécessaire imposé par des raisons de sécurité routière.

2.4.6.6. Signalisation horizontale

Sans objet

2.4.6.7. Signalisation verticale


Les travaux consistent à placer le long de la chaussée, dans l’accotement, aux endroits prévus sur les plans d’exécution de l’Entrepreneur et/ou selon les indications du Bureau de Contrôle, des panneaux de police, des panneaux directionnels et des panneaux de localisation.

La localisation des différents panneaux est désignée par le Bureau de Contrôle.

b) Panneaux et supports

Les panneaux sont en tôle d’aluminium de 1,5 mm d’épaisseur. Les inscriptions et dessins sont émaillés.

Les poteaux de fixation sont usinés hors tubes lisses en acier doux et une extrémité est encapuchonnée. Leurs diamètres sont au moins égaux à 76 mm. Ils sont traités contre la corrosion


par un revêtement zingué et deux couches de peinture. La deuxième couche est de teinte vert olive.

Avant toute pose, l’Entrepreneur fournit pour approbation au Bureau de Contrôle un échantillon des différents types de panneaux de police (circulaire, triangulaire et octogonal), de direction et de localisation, ainsi que des échantillons des poteaux de fixation.

c) Dimensions des panneaux

Les dimensions des panneaux sont de type “normal”, soit :

• Panneaux triangulaires : 100 cm de côté

• Panneaux circulaires : 85 cm de diamètre

• Panneaux octogonaux : 80 cm de largeur

• Carré : côté 75 cm pour panneaux de prescription,

• Panneaux directionnels : 30 cm de hauteur

• Panneaux de localisation : 30 cm de hauteur.

Les longueurs des poteaux sont telles que le bord inférieur des panneaux soit à 1,80 m au-dessus du sol.

d) Mise en œuvre

Les travaux comprennent :

• L’implantation du panneau conformément aux plans d’exécution de l’Entrepreneur et/ou aux directives du Bureau de Contrôle ;

• La mise en œuvre d’une fondation en béton ;

• La pose du ou des poteaux. Les panneaux de localisation, quand leur longueur dépasse 1,10 m et les panneaux directionnels sont fixés sur deux poteaux ;

• Le soudage des panneaux et signaux sur des supports en tube obstrués à leurs extrémités et galvanisés.

2.4.6.8. Équipement


Les travaux consistent à placer le long de la chaussée, dans l’accotement, aux endroits prévus sur les plans d’exécution de l’Entrepreneur et/ou selon les indications du Bureau de Contrôle, des balises de virages et des bornes kilométriques.

Balises de virages

Les balises de virages sont circulaires, de 20 cm de diamètre et de 140 cm de hauteur. Elles sont préfabriquées en béton C350 avec une légère armature d’assemblage. Les prescriptions prévues au Titre III - § 3.9., relatives au béton C350 sont d’application.

Elles sont peintes en blanc avec une bande rouge dans la partie supérieure.


b) Mise en œuvre

Les travaux comprennent :

• L’implantation des balises, conformément aux plans d’exécution de l’Entrepreneur ou selon les indications du Bureau de Contrôle. Les balises de virage se placent dans l’accotement extérieur des courbes et où il n’y a pas de glissière. L’espacement entre les balises est compris entre 10 et 20 m ;

• L’implantation des bornes penta-kilométriques, conformément aux indications du Bureau de Contrôle. Les bornes sont implantées dans l’accotement du côté droit, en allant dans le sens des PK croissant et à la limite extérieure de l’accotement ;

• La fourniture et la mise en place des balises et des bornes. La profondeur des fondations est d’au moins 40 cm.

2.4.6.9. Avertisseurs / Ralentisseurs

Ils auront les caractéristiques géométriques suivantes :

• Forme circulaire de hauteur 5 cm (+/- 10%),

• Largeur : 1,5 m (+/- 10%),

• Longueur : 8.00 m (+/- 10%).

Sur chaque ralentisseur, un marquage constitué d’un ensemble de triangles dans chaque sens de circulation sera réalisé en peinture blanche rétro réfléchissante.

La hauteur du profil doit être maintenue à chaque point de la section de la chaussée, ce qui signifie que le ralentisseur doit épouser la pente transversale et longitudinale de la chaussée.

2.4.6.10. Glissières de sécurité

Option 1

Les glissières de sécurité seront de type A, conforme aux Normes NF P 98-410, N F P 98-411 et N F P 98-413

Le métal de base sera l'acier A 24.1 galvanisé à chaud (revêtement de 80 microns).

Les dispositifs d'écartement seront conformes aux normes du SETRA. Le métal de base sera l'acier E24.3, plié à froid, soudé et galvanisé à chaud (revêtement de 80 microns).

Les vis, écrous et rondelles seront protégés par le dépôt électrolytique de zinc.

Les supports de glissières sur remblai et sur ouvrages seront constitués de profilés VPN 140. Le métal de base sera l'acier A 33 galvanisé à chaud (80 microns).

Option 2

Compte tenu des actes de vandalisme constatés ces dernières années sur les glissières de sécurité de type A, l’Entrepreneur pourra proposer un autre type de glissière de sécurité comme celles en béton de type GBA ou tout autre type de glissières de sécurité pouvant garantir la sécurité des usagers sans être sujettes à des actes de vandalisme ou de destruction


2.5. CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

Les présentes clauses sont destinées à aider le Titulaire à charge d'exécution des travaux routiers, afin qu'il puisse intégrer dans ces documents des prescriptions permettant d'optimiser la protection de l'environnement et du milieu socio-économique.

En outre, elles sont spécifiques à toutes les activités de chantier pouvant être sources de nuisances environnementales et sociales. Il reste cependant vrai qu'il n'est pas possible d'envisager tous les cas possibles et que les clauses proposées doivent servir de guide et ne remplacent aucunement l’étude d'impact environnemental et social du projet.

2.5.1. Règles générales

Le Titulaire devra respecter et appliquer les lois et règlements sur l'environnement existant et en vigueur en Guinée. Dans l'organisation journalière de son chantier, il doit prendre toutes les mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes à l'environnement, en appliquant les prescriptions du contrat et veillant à ce que son personnel les respecte et les applique également.

2.5.1.1. Programme d'exécution

Le Titulaire devra établir et soumettre à l'approbation du Bureau de contrôle un programme définitif détaillé de gestion environnementale et sociale, comportant les indications suivantes :

• Plan de Gestion Environnemental du Chantier (PGEC)

Le Titulaire est tenu de fournir un Plan de Gestion de l’Environnement des Chantiers (PGEC) dans un délai de 60 jours à compter de la date de notification du Marché. Le PGEC devra être approuvé par le Bureau de Contrôle dans un délai de 20 jours. Au minimum, le PGEC comprendra :

- L’organigramme du personnel affecté à la gestion environnementale, avec indication du responsable environnemental du projet ;

- La description des méthodes de réduction des impacts sur l’environnement biophysique et socioéconomique ;

- Le plan de gestion et de remise en état des zones d’emprunt et carrières ;

- Le plan de gestion de l’eau et de l’assainissement ;

- Le plan de gestion des déchets ;

- La liste des accords pris avec les propriétaires et les utilisateurs actuels de ces aires et la preuve que ces utilisateurs ont pu trouver des aires similaires pour continuer leurs activités.

• Plan de Protection de l’Environnement du Site (PPES)

Le Titulaire est tenu de préparer et de soumettre au Bureau de Contrôle un Plan de Protection de l’Environnement du Site (PPES) détaillé pour l’installation de chantiers et les sites d’extraction de matériaux. Le PPES doit comporter au minimum :

- L’ensemble des mesures de protection du site et programme d’exécution (la construction de merlons en terre d'une capacité de rétention suffisante autour des bacs de stockage de carburant, de lubrifiants et de bitume pour contenir les fuites ; des séparateurs d'hydrocarbures dans les réseaux de drainage associés aux installations de lavage, d'entretien et de remplissage en carburant des véhicules et des engins, et aux installations d'évacuation des eaux usées des cuisines) ;

- La localisation et le plan général du site à l’échelle ;


- La description des méthodes d’évitement et de réduction des pollutions, des incendies, des accidents de la route ;

- Les infrastructures sanitaires et accès des populations en cas d’urgence ;

- La réglementation du chantier concernant la protection de l’environnement et la sécurité ;

- Le plan prévisionnel d’aménagement du site en fin de travaux.

Le Titulaire est tenu de sous-traiter à des opérateurs spéciaux les travaux et activités ne relevant pas de sa compétence, à savoir :

• L’engazonnement des talus ;

• Les plantations d’arbres d’alignement dans les agglomérations et dans les zones d’emprunt et carrière ;

• Les activités de sensibilisation du personnel aux risques de transmission des IST/VIH SIDA et de transgression des us et coutumes.

Il veillera à ne pas compromettre l'alimentation en eau des populations locales. À ce titre, le Titulaire devra soumettre à l'approbation du Bureau de Contrôle ses plans pour le développement et l'exploitation des forages d'eau. Si, de l'avis du Bureau de Contrôle, le pompage sur un site approuvé entraîne une diminution importante du débit des puits et des sources du voisinage, le Titulaire devra alimenter en eau, de quantité et de qualité équivalentes, les populations concernées.

Le Titulaire devra informer les responsables des collectivités locales (chef du village ou d’Arrondissement, etc.), 30 jours avant de dériver provisoirement, tout ou en partie, l'eau d'un quelconque cours d'eau pour ses travaux.

Les digues ou les autres obstructions au libre écoulement des eaux devront comporter une buse ou tout autre moyen de rétablir le débit normal quand aucun prélèvement n'est opéré.

Lorsque, de l'avis du Bureau de Contrôle, les prélèvements d'eau entraînent une diminution significative du débit disponible pour les utilisateurs situés à l'aval, le Titulaire devra créer, à ses frais, un appoint d'eau de quantité et qualité équivalentes.

Ce plan prévoira toutes les dispositions adéquates pour l'élimination des eaux usées et des ordures, afin qu'il n'en résulte aucune pollution ou aucun danger pour la santé humaine ou animale.

Ces dispositions seront efficacement maintenues pendant toute la période d'activité de la base vie.

2.5.1.2. Sécurité sur les chantiers

Le Titulaire sera soumis aux régimes particuliers d'hygiène et de sécurité définis par la réglementation en vigueur en Guinée. Il organisera un service médical courant et d'urgence à la base vie, adapté à l'effectif de son personnel. De plus, il devra disposer dans son équipe d'un coordonnateur sécurité qui veillera à assurer une sécurité maximum sur le chantier et dans la base vie, tant pour les travailleurs que pour la population et autres personnes en contact avec le chantier.

2.5.1.3. Accès aux infrastructures sociocommunautaires

Après la construction de la route, les ouvertures principales de certaines infrastructures sociocommunautaires (écoles, marchés, centre de santé, maisons, églises, mosquées, etc.) déboucheront directement sur l’infrastructure routière. Le Titulaire devra, en collaboration avec la Mission de Contrôle, les recenser et, de commun accord avec les autorités à charge de la gestion de ces infrastructures, mettre en œuvre les mesures appropriées.


2.5.1.4. Sauvegarde des propriétés riveraines

Le Titulaire devra, sous le contrôle du Bureau de Contrôle, nettoyer et éliminer à ses frais toute forme de pollution due à ses activités et indemniser ceux qui auront subi les effets de cette pollution.

L'utilisation de produits pétroliers pour éliminer la poussière dans la base vie ou en n'importe quel endroit du chantier est formellement interdite.

Le Titulaire devra, en période sèche et en fonction des disponibilités en eau, arroser régulièrement les pistes empruntées par ses engins de transport pour éviter les soulèvements de poussière, plus particulièrement dans les traversées de villages.

2.5.1.5. Entraves à la circulation

Le Titulaire doit maintenir en permanence la circulation et l'accès des riverains en cours de travaux. Les riverains concernés sont ceux dont l'habitat existait avant la notification du marché.

Le maintien des chantiers en activité pendant la nuit sera subordonné à l'autorisation du Maître d’Ouvrage.

Le Titulaire devra mettre en application une limitation de vitesse pour tous ses véhicules circulant sur la voie publique. Celle-ci devra être fixée au maximum à 80 km/h en rase campagne et 40 km/h dans les agglomérations. Les chauffeurs dépassant ces limites devront faire l'objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement.

Les véhicules du Titulaire devront en toute circonstance satisfaire aux prescriptions du Code de la Route en vigueur en Guinée et plus particulièrement aux textes et règlements concernant le poids des véhicules en charge.

La pose de ralentisseurs aux entrées de villages importants sera préconisée.

Les déviations provisoires devront permettre une circulation sans danger à la vitesse de 35 km/h. Le drainage sera assuré par les fossés et ouvrages nécessaires. La signalisation, adaptée à chaque déviation, sera conforme aux dispositions explicitées dans les textes en vigueur sur la signalisation temporaire et restera aux frais et risques du Titulaire.

2.5.1.6. Journal des travaux

Un journal des travaux établi dans la forme admise par le pouvoir adjudicateur et fourni par l'entrepreneur est tenu, en principe, sur chaque chantier par les soins du délégué du pouvoir adjudicateur qui, jour par jour, y inscrit notamment les renseignements tels que spécifiés à l’article 31 du CGC

Le journal des travaux reprendra en outre tous les relevés des manquants ou incidents ayant donné lieu à une incidence significative sur l'environnement ou à un accident ou incident avec la population et les mesures correctives précises.

2.5.1.7. Obligations au titre de la garantie

Le Titulaire est tenu pendant la durée du délai de garantie du projet, d’effectuer l'entretien courant des ouvrages réalisés et de remédier aux impacts négatifs qui seraient constatés, tels que les érosions ou les éboulements de terrain provoqués par la saison des pluies. Les aspects environnementaux tels que la reprise de végétation, le rétablissement des écoulements et du régime hydraulique des rivières, la remise en culture de terres agricoles sont également couverts par ce délai de garantie d'une durée d’un an.


2.5.2. Prescriptions techniques

2.5.2.1. Installation de chantier

a) Implantation

Le plan d'installation de chantier devra tenir compte des aménagements et est déterminé par le volume et la nature des travaux à réaliser, le nombre d'ouvriers et les normes et mesures de protection suivantes :

Le site choisi doit être situé à une distance d'au moins :

• 30 m de la route ;

• 100 m d'un lac ou cours d'eau ;

• 50 m des habitations.

Le site devra être choisi afin de limiter le débroussaillement, l'arrachage d'arbustes, l'abattage des arbres. Les arbres de qualité seront préservés et protégés.

Le site doit être choisi en dehors des zones sensibles.

b) Règlement intérieur

Un règlement interne de l'installation du chantier doit mentionner spécifiquement :

• Les règles de sécurité (vitesse des véhicules limitée à 80 km/h en rase campagne et 40 km/h en agglomération),

• L’interdiction de la consommation d'alcool pendant les heures de travail,

• L’interdiction de la chasse et de pêche, la consommation de viande de chasse, l'utilisation abusive de bois de chauffe ;

• L’interdiction du transport de la viande de brousse par les engins de chantiers,

• Le respect des us et coutumes des populations et des relations humaines d'une manière générale,

• Les risques de contamination des IST et du VIH SIDA.

Des séances d'information et de sensibilisation sont à tenir régulièrement et le règlement est à afficher visiblement dans les diverses installations. Par ailleurs, le chantier doit être régulièrement et suffisamment approvisionné en viande d'animaux d'élevage et de poisson.

c) Équipement

Les aires de bureaux et de logement doivent être pourvues d'installations sanitaires (latrines, fosses septiques, puits perdus, lavabos et douches) en fonction du nombre des ouvriers. Des réservoirs d'eau devront être installés en quantité et qualité suffisantes et adéquates aux besoins.

Les aires de cuisine et de réfectoires devront être pourvues d'un dallage en béton lissé, désinfectées et nettoyées au quotidien. Un réservoir d'eau potable doit être installé et le volume doit correspondre aux besoins. Des lavabos devront faire partie de ces installations. Un drainage adéquat doit protéger les installations.


d) Gestion des déchets

Des réceptacles pour recevoir les déchets sont à installer à proximité des diverses installations. Ces réceptacles sont à vider périodiquement et les déchets à déposer dans un dépotoir (fosse maçonnée ou bétonnée). Cette fosse doit être située à au moins 50 m des installations et, en cas de présence de cours d'eau ou de plan d'eau, à au moins 100 m de ces derniers. La fosse doit être recouverte et protégée adéquatement par un drainage.

Les déchets toxiques sont à récupérer séparément et à traiter à part. À la fin des travaux, la fosse est à combler avec de la terre jusqu'au niveau du terrain naturel.

Les aires d'entretien et de lavage des engins devront être bétonnées et pourvues d'un puisard de récupération des huiles et des graisses. Cette aire d'entretien devrait avoir une pente vers le puisard et vers l'intérieur de la plate-forme afin d'éviter l'écoulement des produits polluants vers les sols non protégés.

Le Titulaire doit signer un contrat avec ses fournisseurs de carburant et lubrifiants pour la récupération des huiles usées.

Les voies d'accès et de circulation devront être compactées et arrosées périodiquement pour réduire l'envol de poussières.

e) Repli de chantier

Le site devra prévoir un drainage adéquat des eaux sur l'ensemble de sa superficie.

À la fin des travaux, le Titulaire réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. Le Titulaire devra replier tout son matériel, engins et matériaux. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs.

S'il est dans l'intérêt du Maître d'Ouvrage ou d'une collectivité de récupérer les installations fixes, pour une utilisation future, l'Administration pourra demander au Titulaire de lui céder sans dédommagements les installations sujettes à démolition lors du repli.

Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site devra être dressé et joint au PV de réception des travaux.

f) Réunion de démarrage des travaux

Les autorités et les populations devront être informées sur la consistance des travaux qui seront réalisés et ce sera le lieu de recueillir les éventuelles observations de leur part. Les informations sur les travaux devront préciser leurs itinéraires et les emplacements susceptibles d'être affectés par les travaux et leur durée. Le Titulaire pourra, avec l'aide d'ONG locales, sensibiliser encore la population sur les aspects environnementaux et sociaux du chantier et sur les relations humaines entre les ouvriers du Titulaire et la population. Des précisions seront données aux populations sur les modalités de dédommagement et aucun travail ne pourra démarrer avant le paiement des indemnités d'expropriation.

À l'issue de cette réunion, le Titulaire arrêtera la date d'une visite contradictoire avec les agents locaux des Eaux et Forêts, pour l'identification des espèces végétales protégées se trouvant dans l'emprise des travaux et la détermination des solutions y relatives.

g) Personnel de chantier

L’entrepreneur est tenu de se conformer aux prescriptions des articles 35 et 36 du CGC. Pour améliorer l’impact du projet en termes de création d’emploi local, Le Titulaire est invité à engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de main-d'œuvre possible dans la zone où les


travaux sont réalisés.

Le Titulaire doit munir ses ouvriers des équipements de sécurité nécessaire et adéquats, notamment pour les postes de travail de :

• Carrières, stations de concassage ou d'enrobage : masques à poussière, casques antibruit, chaussures de sécurité,

• Terrassement, chambres d'emprunts : masques à poussière, bottes,

• Ferraillage et soudure : gants, lunettes, bottes,

• Maçonnerie et coffrage ; gants et bottes.

h) Note d'information interne du Titulaire

Le Titulaire devra émettre une note d'information interne pour sensibiliser les ouvriers aux sujets suivants :

• Interdiction pour les ouvriers de pratiquer la chasse dans la région des travaux et pour la durée des travaux. Le non-respect de cette règle devra être une cause de licenciement immédiat,

• Sensibilisation des ouvriers à l'importance de la protection de l'environnement et à la consommation abusive de la viande de chasse,

• Sensibilisation des ouvriers au respect des us et coutumes des populations de la région où sont effectués les travaux,

• Sensibilisation des ouvriers par rapport aux risques des IST et du SIDA,

• Distribution de préservatifs au personnel du Titulaire.

i) Ouverture et utilisation d'une carrière

L'ouverture et l'utilisation des carrières et zones d’emprunt sont réglementées par les lois en vigueur au niveau de chaque pays. En général, les carrières exploitées sont soumises à autorisation.

j) Réglementations

Le Titulaire devra demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur et prendra à sa charge tous les frais y afférents, y compris les taxes d'exploitation et les frais de dédommagements éventuels aux propriétaires.

Au moins vingt et un (21) jours avant le début d'exploitation de la carrière, le Titulaire devra soumettre au Bureau de Contrôle un programme d'exploitation de la carrière en fonction du volume à extraire pour les travaux et les réserves. Il tiendra compte de la profondeur exploitable et devra déterminer la surface nécessaire à découvrir en tenant compte des aires nécessaires pour le dépôt des matières végétales, des matériaux de découverte non utilisables pour les travaux à exécuter, ainsi que des voies d'accès et des voies de circulation.

Les aires de dépôts devront être choisies de manière à ne pas gêner l'écoulement normal des eaux et devront être protégées contre l'érosion. Le Titulaire devra obtenir pour les aires de dépôt l'agrément du contrôleur.

La surface à découvrir doit être limitée au strict minimum et les arbres de qualité devront être préservés et protégés.


Le Titulaire devra procéder à l'arrosage régulier des rampes pour réduite l'envol des poussières.

Pour l'ouverture d'une carrière permanente, le Titulaire exécutera pendant les travaux, la délimitation de la carrière par des plantations prescrites, afin de créer un écran visuel.

k) Utilisation d'une zone d’emprunt temporaire

Le Titulaire exécutera à la fin des travaux, les aménagements nécessaires à la remise en état du site.

Ces aménagements comprennent :

• Le réglage des matériaux de découverte et ensuite le régalage des terres végétales afin de faciliter la percolation de l'eau, un enherbement et des plantations si prescrits,

• Le rétablissement des écoulements naturels antérieurs,

• La suppression de l'aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux,

• L’aménagement de fossés de garde afin d'éviter l'érosion des terres régalées,

• L’aménagement de fossés de récupération des eaux de ruissellement et la conservation de la rampe d'accès, si la carrière est déclarée utilisable pour le bétail ou les riverains, ou si la carrière peut servir d'ouvrage de protection contre l'érosion,

• La remise en état de l'environnement autour du site, y compris des plantations prescrites.

Après la remise en état conformément aux prescriptions un procès-verbal sera dressé.

l) Utilisation d'une zone d’emprunt permanente

Le Titulaire veillera pendant l'exécution des travaux :

• À la préservation des arbres lors du gerbage des matériaux,

• Aux travaux de drainage nécessaires pour protéger les matériaux mis en dépôt,

• À la conservation des plantations délimitant la carrière.

À la fin des travaux, le Titulaire mettra en stock un volume de matériaux déterminé par l'Administration pour les interventions futures, à l'endroit désigné par le contrôleur.

Le Titulaire devra dans ce cas précis exécuter les travaux suivants :

• Le régalage dans un endroit découvert à proximité de la carrière des matériaux de découverte et ensuite le régalage des terres végétales afin de faciliter la percolation de l'eau et d'éviter l'érosion. Cet espace aménagé en dépôt sera laissé à la disposition pour récupération future de ces terres lors de la remise en état du site lorsque les quantités de matériaux utilisables seront épuisées,

• L’aménagement de fossés de garde afin d'éviter l'érosion des terres régalées,

• La mise en état de l'environnement autour du site, y compris des plantations prescrites,

• Si l'emprunt est retenu pour une utilisation ultérieure, le gerbage d'un volume de matériau déterminé par la Direction Régionale des Routes de Mopti est stocké à un endroit désigné par la Mission de Contrôle ; le reste de l'emprunt doit être remis en état.


À la fin de chaque intervention, un procès-verbal de l'état des lieux sera dressé.

m) Ouverture et exploitation d'une carrière

Avant le début d'exploitation de toute carrière, le Titulaire doit toujours avoir en esprit qu’elle devra être remise en état à la fin de l'exploitation. Pour cela il doit :

• Stocker la découverte (terre végétale) de telle façon qu'elle ne gêne pas l'extension ultérieure et puisse être utilisée pour réhabiliter le site ;

• Préserver les arbres lors du gerbage des matériaux ;

• Veiller aux travaux de drainage nécessaire pour protéger les matériaux mis en dépôt ;

• Veiller à la conservation des plantations (arbres) délimitant la carrière ;

Respecter les critères environnementaux et sociaux d'ouverture de nouveaux sites d'emprunt, à savoir :

• Distance minimum de la route : 50 m,

• Distance minimum d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau : 100 m,

• Distance minimum des habitations : 100 m.

La préférence est donnée à des zones non cultivées, non boisées et de faible pente.

À la fin de l'exploitation, les travaux d'aménagement nécessaires à la remise en état comprennent :

Le rétablissement des écoulements naturels antérieurs par réglage des matériaux de découverte non utilisés ;

La suppression de l'aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux ;

La sécurisation du trou de déroctage par la pose de panneaux de danger, la mise en place des gros blocs rocheux autour du trou, la création d’un accès principal au trou ;

Le régalage des terres végétales pour faciliter la percolation de l'eau, un enherbement et des plantations de ligneux.

2.5.2.2. Débroussaillage et élagage

Le débroussaillage et l'élagage concernent les abords immédiats de la route, afin d'améliorer l'ensoleillement des routes en terre et de dégager la visibilité. Ils touchent l'emprise de la route, les accotements, les fossés, les talus de remblais, les entrées et sorties d'ouvrages.

a) Élagage

Toutes les branches surplombant la plate-forme seront coupées suivant une verticale passant par la limite de débroussaillement. Seront abattus, tous les arbres menaçant de tomber sur la route et de gêner la circulation après une tornade.

b) Débroussaillage

Le débroussaillage des accotements et des talus consiste à couper au ras du sol, sans déraciner, la végétation. Les arbustes ayant pu pousser sur les accotements et dans les fossés seront déracinés.


Toute végétation à l'entrée et à la sortie des ouvrages (ponts, dalots, buses, etc.) sera coupée. Les arbres et arbustes seront déracinés de manière à faciliter l'écoulement de l'eau et à permettre les inspections régulières de l'ouvrage, sauf s'ils servent à stabiliser un talus de remblais et ne menacent pas les fondations de l'ouvrage.

c) Incinération des déchets

Il est demandé au Titulaire d'identifier dès le démarrage des chantiers, des repreneurs desdits déchets parmi les riverains (fourrage pour le bétail, pour la construction, bois de chauffe, etc.).

Il est strictement interdit de brûler sur place les déchets végétaux coupés pour éviter les risques de propagation des feux de brousse. Dans tous les cas, les incinérations s'effectuent après accord de la Mission de Contrôle auxquels cas, le Titulaire doit faire de petits tas à intervalles d'environ 5 m dans les fossés, en veillant à ce que les résidus ne forment pas un obstacle à l'écoulement des eaux dans les fossés.

En cas d’incinération aux abords des villages, des forêts et des zones de cultures, le Titulaire doit prendre des précautions supplémentaires en augmentant par exemple la largeur des ceintures de sécurité autour des déchets à brûler.

2.5.2.3. Matériaux d'apport

a) Chargement et transport des matériaux d'apport

Lors de l'exécution des travaux, le Titulaire doit :

• Prendre les mesures nécessaires pour limiter la vitesse des véhicules sur le chantier par l'installation de panneaux de signalisation et porteurs de drapeaux ;

• Arroser régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées ;

• Prévoir des déviations par des pistes et routes existantes dans la mesure du possible.

b) Dépôts de matériaux d'apport sur la route

Le Titulaire doit :

• Organiser la répartition des tas d'un seul côté de la route sur des distances restreintes ;

• Procéder au régalage au fur et à mesure ;

• Mettre en place une signalisation mobile adéquate ;

• Régler la circulation de transit par des porteurs de drapeau ;

• Charger les camions de manière à éviter les pertes de matériaux au cours du transport ;

• Veiller à ce que les camions et engins de chantier gardent une vitesse maximale de 40 km/h particulièrement à la traversée des agglomérations ;

• Prévoir une installation suivant l'importance des travaux ;

• Éviter l'accumulation de bourrelets latéraux sur les bas-côtés et les fossés ;

• Rétablir le système de drainage et l'accès aux habitations riveraines ;


• Effectuer les passes à la niveleuse en évitant la création de cordons ;

• Enlever les surplus de terre dans les fossés, les déposer et les régaler hors de l'emprise aux endroits n'entravant pas l'écoulement normal des eaux ;

• Déterminer les emplacements des dépôts des matériaux en tenant compte d'un minimum de débroussaillage ;

• Prendre les dispositions de drainage pour éviter l'emportement des agrégats par les eaux ;

• Prendre les dispositions de sécurité des installations de bitumage (chauffe bitume, stockage du bitume) ;

• Disposer sur le chantier de produits absorbants en cas de déversements des produits toxiques ;

• Mettre en place une signalisation adéquate ;

• Éviter d'exécuter ces travaux dans les villages le jour du marché.

2.5.2.4. Lutte contre l'ensablement

Le Titulaire doit intervenir préventivement avant la saison des pluies et dégager tous les produits végétaux et solides obstruant les ouvrages.

Les déchets doivent être déposés à l'extérieur de l'emprise à des endroits adéquats ne nécessitant pas de débroussaillage et n'entravant pas l'écoulement des eaux.

Les dépôts sont à régaler sur une épaisseur réduite afin d'éviter la formation des dunes.

2.5.2.5. Lutte contre l'érosion

Le Titulaire doit exécuter les travaux prescrits pour lutter contre l'érosion suivant les indications du contrôleur (inspection systématique des piles et culées).

Les déblais des travaux de terrassements sont à régaler dans des zones n'entravant pas l'écoulement normal des eaux en aval des ouvrages.

L'entreposage des matériaux et de l'équipement nécessaire aux travaux doit se faire dans les zones ne nécessitant pas de débroussaillage.

Des gabions ou enrochements seront posés dans les zones à fort courant.

Les berges et les grands talus de remblai seront renforcés par des enrochements, des gabions, des perrés maçonnés ou des protections végétales.

Les para fouilles seront renforcés en aval et en amont par des enrochements ou des gabions.

Les travaux doivent être exécutés avant la saison des pluies.

Lorsque des travaux sont exécutés dans l'eau courante, le Titulaire doit prendre les mesures nécessaires pour ne pas perturber le milieu aquatique.

Le Titulaire doit enlever tous gravats et déchets hors de l'emprise et les déposer dans un endroit accepté par le contrôleur.

Le Titulaire doit signaler adéquatement les travaux à proximité du bord de la chaussée.

Les dépôts de matériaux ne doivent pas entraver l'écoulement normal des eaux.


Les matériaux nécessaires pour la réfection des fossés sont à stocker en dehors de la chaussée.

2.5.2.6. Entretien des bordures, caniveaux et descentes d'eau

Le Titulaire doit signaler les travaux adéquatement. Il doit en outre :

• Exécuter le raccordement entre les bordures et la descente d'eau ;

• Réparer les descentes d'eau, caniveaux, réceptacles ;

• Poser des enrochements ou gabions au pied de talus et raccordement des descentes d'eau.

Les matériaux et l'équipement utilisés pour les travaux doivent être stockés en dehors de la chaussée.

Le Titulaire doit évacuer à la fin des travaux tous gravats et déchets en dehors de l'emprise à un endroit autorisé par le contrôleur.

2.5.2.7. Stabilisation des talus

Les travaux pourraient concerner : l’exécution des descentes d'eaux, des perrés maçonnés, des murs de soutènement ou des plantations.

Le Titulaire doit signaler adéquatement les travaux.

Les matériaux et l'équipement utilisés pour les travaux doivent être stockés en dehors de la chaussée. Le Titulaire doit évacuer à la fin des travaux tous gravats et déchets en dehors de l'emprise à un endroit autorisé par le contrôleur.

2.5.2.8. Plantation d'arbres

Ce poste concerne la fourniture et la plantation manuelle d'arbres d'espèces adaptées au milieu naturel pour constituer des écrans verts en bordure de la route et dans les zones d’emprunt latéritique de même qu’aux abords des carrières.

Il comprend notamment :

• La fourniture des plants, de hauteur minimale un mètre ;

• La plantation, protection, arrosage et entretien jusqu'à la réception définitive ;

• Le remplacement en cas d'échec (regarnissage).


3. Partie 3 : Formulaires

3.1. INSTRUCTIONS pour l’établissement de l’offre

Le soumissionnaire est tenu d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe. A défaut d’utiliser ce formulaire, il supporte l’entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu’il a utilisés et le formulaire.

L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en français

Les formulaires d’offres doivent être introduits en quatre exemplaires, dont un porte la mention ‘original’ et les trois autres la mention ‘duplicata’ ou ‘copie’. L’original doit être introduit sur papier. Les duplicatas peuvent être des simples photocopies, mais peut également être introduit sous forme d’un ou plusieurs fichiers sur Stick USB.

Les différentes parties et annexes de l’offre doivent être numérotées.

Les prix sont indiqués en EURO et seront précisés jusqu’à deux chiffres après la virgule. Le cas échéant, ils peuvent être précisés jusqu’à quatre chiffres après la virgule.

Les ratures, surcharges, mentions complémentaires ou modificatives dans les formulaires d’offre doivent être accompagnées d’une signature à côté de la rature, surcharge, mention complémentaire ou modificative en question.

Ceci vaut également pour les ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives qui ont été apportées à l’aide d’un ruban ou de liquide correcteur.

Le formulaire d’offre portera la signature manuscrite originale du soumissionnaire ou de son mandataire avec un document légalement valable et signé par la personne habilité à engager l’entreprise autorisant le mandataire à signer l’offre.

Lorsque le soumissionnaire est une société/association sans personnalité juridique, formée entre plusieurs personnes physiques ou morales (société momentanée ou association momentanée), l’offre doit être signée par chacune de ces personnes.


3.2. Identification du soumissionnaire

Nom et prénom du soumissionnaire ou dénomination de la société et forme juridique

Nationalité du soumissionnaire et du personnel (en cas de différence)

Domicile / Siège social

Numéro de téléphone et de télécopieur

Numéro d’inscription ONSS ou équivalent

Numéro d’entreprise ou RCCM

Représenté(e) par le(s) soussigné(s) (nom, prénom et qualité)

Personne de contact (numéro de téléphone, numéro de télécopieur, éventuellement adresse e-mail)

En cas de différence : chef du projet (numéro de téléphone, numéro de télécopieur, courriel)

Numéro de compte pour les paiements Institution financière Ouvert au nom de

Signature(s) :


3.3. Formulaire d’offre – Prix

En déposant cette offre, le soumissionnaire s’engage à exécuter, conformément aux dispositions du CSC ENABEL GIN 013, le présent marché et déclare explicitement accepter toutes les conditions énumérées dans le CSC et renoncer aux éventuelles dispositions dérogatoires comme ses propres conditions.

Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes du métré récapitulatif sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l’offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l’importance de ceux-ci.

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) fait l’objet d’un poste spécial du métré récapitulatif, pour être ajoutée au montant de l’offre. Le soumissionnaire s’engage à exécuter le marché public conformément aux dispositions du CSC ENABEL GIN 013, aux prix totaux suivants, exprimés en EURO et hors TVA :

Lots Montant total htva

1

2

3

Pourcentage TVA : ……………%.

En cas d’approbation de la présente offre, le cautionnement sera constitué dans les conditions et délais prescrits dans le cahier spécial des charges.

L’information confidentielle et/ou l’information qui se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux est clairement indiquée dans l’offre.

Afin de rendre possible une comparaison adéquate des offres, les données ou documents mentionnés ci-dessous au point « Récapitulatif des documents à remettre », dûment signés, doivent être joints à l’offre.

Certifié pour vrai et conforme,

Signature(s) manuscrite originale :


3.4. Déclaration d’intégrité pour les soumissionnaires

Concerne le soumissionnaire :

Domicile / Siège social :

Référence du marché public :

À l’attention de la Coopération Technique Belge,

Par la présente, je / nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) légal/légaux du soumissionnaire précité, déclare/rons ce qui suit :

• Ni les membres de l’administration, ni les employés, ni toute personne ou personne morale avec laquelle le soumissionnaire a conclu un accord en vue de l'exécution du marché, ne peuvent obtenir ou accepter d’un tiers, pour eux-mêmes ou pour toute autre personne ou personne morale, un avantage appréciable en argent (par exemple, des dons, gratifications ou avantages quelconques), directement ou indirectement lié aux activités de la personne concernée pour le compte de la Coopération Technique Belge.

• Les administrateurs, collaborateurs ou leurs partenaires n'ont pas d'intérêts financiers ou autres dans les entreprises, organisations, etc. ayant un lien direct ou indirect avec l’Agence belge de développement (ce qui pourrait, par exemple, entraîner un conflit d'intérêts).

• J'ai / nous avons pris connaissance des articles relatifs à la déontologie et à la lutte contre la corruption repris dans le Cahier spécial des charges et je / nous déclare/rons souscrire et respecter entièrement ces articles.

Je suis / nous sommes de même conscient(s) du fait que les membres du personnel de l’Agence belge de développement sont liés aux dispositions d’un code éthique qui précise ce qui suit : “Afin d’assurer l’impartialité des membres du personnel, il leur est interdit de solliciter, d’exiger ou d’accepter des dons, gratifications ou avantages quelconques destinés à eux-mêmes ou des tiers, que ce soit ou non dans l’exercice de leur fonction, lorsque les dons, gratifications ou avantages précités sont liés à cet exercice. Notons que ce qui importe le plus dans cette problématique est moins l’enrichissement résultant de l’acceptation de dons, gratifications ou avantages de toute nature, que la perte de l’impartialité requise du membre du personnel dans l’exercice de sa fonction. À titre personnel, les membres du personnel n’acceptent aucune gratification, aucun don ni avantage financier ou autre, pour les services rendus”.

Si le marché précité devait être attribué au soumissionnaire, je/nous déclare/rons, par ailleurs, marquer mon/notre accord avec les dispositions suivantes :

• Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le contrôle de l’exécution du marché, il est strictement interdit à l’adjudicataire du marché (c'est-à-dire les membres de l’administration et les travailleurs) d’offrir, directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux membres du personnel de la Coopération Technique Belge, qui sont directement ou indirectement concernés par le suivi et/ou le contrôle de l'exécution du marché, quel que soit leur rang hiérarchique.

• Tout contrat (marché public) sera résilié, dès lors qu’il s’avérerait que l’attribution du contrat ou son exécution aurait donné lieu à l’obtention ou l’offre des avantages appréciables en argent précités.

• Tout manquement à se conformer à une ou plusieurs des clauses déontologiques peut aboutir à l’exclusion de l’adjudicataire du présent marché et d’autres marchés publics pour la Coopération Technique Belge.


• L’adjudicataire du marché s’engage à fournir au pouvoir adjudicateur, à sa demande, toutes les pièces justificatives relatives aux conditions d’exécution du contrat. Le pouvoir adjudicateur pourra procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, qu’il estimerait nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une présomption de frais commerciaux inhabituels.

Le soumissionnaire prend enfin connaissance du fait que l’Agence belge de développement se réserve le droit de porter plainte devant les instances judiciaires compétentes lors de toute constatation de faits allant à l’encontre de la présente déclaration et que tous les frais administratifs et autres qui en découlent sont à charge du soumissionnaire.

Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé" par :

avec mention du nom et de la fonction

……………………………..

Lieu, date

CSC Enabel GIN 013 - Sto 05.03.2018 (GIN1600411) 100

3.5. Sous-traitants

Nom et forme juridique Adresse / siège social Objet


3.6. Bordereau des prix unitaires (BPU) :

3.6.1. Description du Bordereau des prix unitaires valable pour le lot 1 :

3.6.1.1. Lot 1 : La réalisation des travaux de réhabilitation de la piste rurale Falabagan-Sitayah-Kébéyah dans la préfecture de Kindia 4,3 (km)

N° Désignation des travaux Unité

1,00 FRAIS GENERAUX

1.1

Installation de chantier

Ff

Ce prix, rémunère l'installation et l'aménagement des bases de l'Entrepreneur, leur entretien pendant les travaux y compris :

- L’amenée du matériel de chantier,

- L’aménagement de la base-vie centrale et des base-vie secondaires, des aires pour ateliers, stockage, etc. et la clôture,

- L’installation de stockage de carburants,

- L’installation de l'aménagement en eau et en électricité,

- Les bureaux, les magasins, les ateliers, les véhicules, le téléphone, les laboratoires, le matériel topographique, etc. de l'Entrepreneur

- Les frais d'établissement des documents d'exécution nécessaires,

- L’installation de toute centrale éventuelle,

- L’aménagement et l’entretien des pistes provisoires de toute nature,

- L’arrosage des pistes pendant toute la durée du chantier,

- La fourniture et la mise en place des panneaux d'information,

- Les suggestions nécessaires pour le maintien de la circulation des riverains,

- Les frais de gardiennage et d'entretien.

- La mise en œuvre de la campagne préliminaire de sensibilisation des populations riveraines et du personnel affecté aux travaux de réalisation et au contrôle de la route objet du présent marché,

- La sensibilisation des populations à la protection de l’environnement, au respect de la faune et de la flore etc..,

- La mise à disposition d’une antenne médicale et d’un infirmier

- Ce prix rémunère également les prestations concernant le déplacement, le siphonage des petites conduites d'eau d'électricité et de téléphone.

Ce prix est forfaitaire. Il sera versé selon l'échéancier suivant :

- Soixante pour cent (60 %) après constatation par le Bureau de Contrôle de la présence sur le chantier en état de fonctionnement d'au moins soixante pour cent (60 %) du matériel lourd prévu au CSC, de la finition des ouvrages (toiture incluse) des bâtiments pour bureaux, magasins, ateliers, laboratoire, etc… de l'Entrepreneur, de l'installation de stockage des carburants, l'installation de l'aménagement en eau et en électricité en état de bon fonctionnement,

- Vingt pour cent (20 %) après constatation par le Bureau de Contrôle de la présence sur le chantier en état de fonctionnement d'au moins quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) du matériel lourd, de la finition à cent pour cent (100 %) et du bon fonctionnement de tous les bâtiments et unités destinés à l'usage des travaux,

- Vingt pour cent (20 %) après constatation par le Bureau de Contrôle de la présence sur le chantier en état de fonctionnement de tout le matériel lourd requis.

Le forfait sera payé……………………………………. (Hors Taxes)

1.2 Repliement de matériel Ff



- Ce prix rémunère le repli du matériel de chantier,

- L’enlèvement des installations, la remise en état des lieux et l'évacuation des produits excédentaires en fin de chantier,

Ce prix est forfaitaire. Il sera versé à 100 pour cent après démontage et repliement des installations et des matériels revenant à l'Entrepreneur, en fouissage de gravats et détritus, remise en état des lieux publics, des carrières, gisements, emprunts, et nettoyage des abords du chantier sur toute sa longueur

Le forfait sera payé……………………………. (Hors Taxes)

2,00 TERRASSEMENTS

DEGAGEMENT DES EMPRISES DES TERRASSEMENTS

2.1

Débroussaillement et décapage de terres végétales

m²

Ce prix rémunère l’enlèvement des buissons et arbustes, le défrichement et l’arrachage des herbes, le nettoyage des racines et souches et l’abattage d’arbres de circonférence <ou= a deux (2) mètres. Cette circonférence étant mesurée à un mètre cinquante (1,50 m) au-dessus du sol. Ce prix rémunère également l’évacuation des produits de débroussaillement et de décapage de la terre végétale hors de l’emprise de la piste, le remblayage des cavités produites par l’enlèvement des souches et racines à l’aide des matériaux du fond de forme, ainsi que le réglage de ce fond de forme selon les instructions du Bureau de Contrôle. Ce prix s’applique au mètre carre de surface de l’emprise de la piste débroussaillée et décapée dans les seules zones prescrites par le Bureau de Contrôle déduction faite de la surface de la piste existante le cas échéant. Ce prix ne s’applique ni au débroussaillement ni au décapage des surfaces des emprunts et des carrières qui sont compris dans les sujétions des prix No 2.10 et 2.15

Le mètre carré sera payé…………………………. (Hors Taxes)

2.2

Abattage d’arbres de circonférence supérieure à deux (2.00 m) mètres

U

Ce prix rémunère l’abattage d’arbre de circonférence supérieure à deux (2) mètre, cette circonférence étant mesurée a un mètre cinquante (1,50m) au-dessus du sol.

Ce rémunère également l’évacuation des produits d’abattage hors de l’emprise de la piste ainsi que le remblayage et compactage des cavités produites par l’enlèvement des souches et des racines à l’aide des matériaux issus du fond de forme.

Ce prix s’applique à l’unité d’arbre abattu, constate contradictoirement.

Ce prix ne s’applique pas à l’abattage d’arbres des surfaces des emprunts et des carrières, lequel est compris dans les sujétions du prix No

L’unité sera payée ……………………………. (Hors Taxes)

2.3

Purge de matériaux impropres m3

Ce prix rémunère l’enlèvement des terres de mauvaise tenue dans les zones ponctuelles selon les surfaces et profondeurs indiquées par le Bureau de Contrôle.

Il comprend l’extraction, l’évacuation et la mise en dépôt de ces terres hors de l’emprise de la piste ainsi que le remplissage et le compactage des fouilles avec des matériaux de bonne qualité.

Il comprend toutes sujétions d’exécution.

Ce prix s’applique au mètre cube de terre extrait, évacué et remplace par du matériau de bonne tenue.

Le mètre cube sera payé……………………………… (Hors Taxes)

2.4

Préparation de fond de forme après décapage et purge dans le cas de piste en remblai

m2

Ce prix s’applique à la préparation de la forme après réception par le Bureau de Contrôle et avant mis en remblai.

Le terrain étant déjà règle (prix 2.1) il sera compacté conformément aux prescriptions du Bureau de Contrôle.

Ce prix s’applique au mètre carré sur la largeur de l’assiette de la piste qui reçoit le remblai

Le mètre carré sera payé…………………………… (Hors Taxes)

2.5 Reprofilage d’une piste existante

m2 Ce prix s’applique aux travaux de Reprofilage et de définition de la plateforme dans le cas d’une piste existante.



On procédera à une scarification.

La piste sera dressée selon son profil type.

La couche superficielle sera amenée à sa teneur en eau optimale réglée et compactée conformément au CSC.

Ce prix s’applique au mètre carre sur la largeur de la plateforme.

Le mètre carré sera payé……………………………. (Hors Taxes)

2.6

Déblai en terrain meuble ou impropre mis en dépôt

m3

Ce prix rémunère le déblai en terrain meuble ou impropre non réemployé en remblai et mis en dépôt. Il comprend le déblayage, le chargement, le transport jusqu'à un kilomètre (1 km), le dépôt en dehors de l’emprise de la piste et le réglage des terres sur les lieux de dépôts.

Ce prix comprend également la mise au profil et le dressage des talus à réaliser conformément au profil en travers type applicable selon les prescriptions du Bureau de Contrôle. Les quantités à prendre en compte sont les volumes géométriques du matériau en place avant déblai.

Ce prix s’applique au mètre cube de déblai meuble ou impropre mis en dépôt.


2.7

Déblai en terrain rippable mis en dépôt

m3

Ce prix rémunère le déblai en roche tendre non exécutable avec la lame d’un tracteur de 230 cv, non réemployé en remblai et m is en dépôt. Il comprend le déblayage, le chargement, le transport jusqu'à un kilomètre (1 km), le dépôt en dehors de l’emprise de la piste et le réglage des terres sur les lieux de dépôts.


Ce prix s’applique au mètre cube de déblai rippable mis en dépôt.

Le mètre cube sera payé………………………. (Hors Taxes)

2.8

Déblai en terrain rocheux mis en dépôt

m3

Ce prix rémunère le déblai en terrain non exécutable avec un tracteur de 230 cv, muni d’un ripper a une dent. Il comprend le déblayage, le chargement, le transport jusqu'à un kilomètre (1 km), le dépôt en dehors de l’emprise de la piste et le réglage des terres sur les lieux de dépôts.

Ce prix comprend également l’élimination des aspérités du fond de fouille par écrêtement des pointes et remplissage des cavités conformément aux instructions du Bureau de Contrôle.

Les quantités à prendre en compte sont les volumes géométriques du matériau en place avant déblai.

Ce prix s’applique au mètre cube de déblai rocheux mis en dépôt.

Le mètre cube sera payé…………………………. (Hors Taxes)

2.9

Déblai en terrain mis en remblai

m3

Ce prix rémunère le déblai provenant de déblai en terrain meuble.

Il comprend le déblayage, la mise au profil et le dressage des talus à réaliser, le chargement et le transport des matériaux ainsi que le déchargement, le régalage, l’arrosage ou le séchage, le compactage conformément au CSC.

Ce prix comprend également la mise au profil et le dressage des talus à réaliser conformément au profil en travers type applicable selon les prescriptions du Bureau de Contrôle. La fourniture, le transport et l’épandage d’eau de compactage ainsi que le nettoyage éventuel des talus des remblais existants à élargir et toutes sujétions.

Les quantités à prendre en compte sont les volumes géométriques de remblai termine conformément au profil type

Ce prix s’applique au mètre cube de remblai provenant de déblai en terrain meuble.

Le mètre cube sera payé…………………………… (Hors Taxes)

2.10 Remblai d’emprunt m3



Ce prix rémunère l’exécution des remblais avec des matériaux des chambres d’emprunt et comprend la recherche et l’identification éventuelles, le débroussaillement, le déboisement et le décapage des emprunts, le ripage, le chargement, le transport, l’ouverture et l’entretient des pistes d’accès, le déchargement, le régalage, l’arrosage ou le séchage, le dressage de la piste et des talus conformément aux profils en travers type applicables et aux prescriptions du le Bureau de Contrôle; le compactage conformément au CSC.

Ce prix comprend également la fourniture, le transport et l’épandage de l’eau de compactage ainsi que le nettoyage éventuel des talus des remblais existants à élargir et toutes sujétions.

Ce prix s’applique au mètre cube de remblai compacte, calcule géométriquement à partir des profils en travers types.

Le mètre cube sera payé…………………………. (Hors Taxes)

2.11

Fossés triangulaires et divergents en terrain meuble

ml

Ce prix rémunère le déblayage et le profilage de fosses triangulaires latéraux ou divergents conformément aux profils types fournis ou indiques par le Bureau de Contrôle.

Ce prix comprend le déblayage mécanique, le transport des produits et leur mise en dépôt ou leur réemploi dans les endroits, selon les directives du Bureau de Contrôle, le profilage des parois des fosses.

Les divergents seront exécutés tous les 250 m ou 300 m suivant la pente et l’emplacement de l’exutoire.

Ce prix s’applique au mètre linéaire de fosse exécuté, mesure contradictoirement.

Le mètre linéaire sera payé ………………………. (Hors Taxes)

2.12

Fossés et divergents rectangulaires en terrain rippable

ml

Le terrain rippable se définit comme une roche tendre dont les déblais sont non exécutables avec la lame d’un tracteur de 230 cv

Ce prix rémunère le déblayage et le profilage de fosses rectangulaires latéraux ou divergents conformément aux profils types fournis ou indiques par le Bureau de Contrôle.

Ce prix comprend le déblayage mécanique, le transport des produits et leur mise en dépôt dans les endroits, selon les directives du Bureau de Contrôle, le profilage des parois des fosses.



Le mètre linéaire sera payé…………………………… (Hors Taxes)

2.13

Fosses et divergents rectangulaires en terrain rocheux

ml

Ce prix rémunère le déblayage et le profilage en utilisant un compresseur équipé d’un marteau piqueur ou pneumatique de fosses en terrain rocheux non rippable et délayable par des moyens mécaniques classique conformément aux profils types contenus dans les plans ou indiques par le Bureau de Contrôle.




Le mètre linéaire sera payé ………………………… (Hors Taxes)

2.14

Cordon de protection

ml

Ce prix rémunère la mise en place d’un cordon de protection en matériaux le long de la piste conformément aux profils en travers types et aux prescriptions du Bureau de Contrôle y compris toutes sujétions.

Ce prix s’applique au mètre linéaire de cordon exécute, mesure contradictoirement.

Le mètre linéaire sera payé…………………………. (Hors Taxes)

2.15 Couche de roulement en graveleux latéritique m3



Ce prix rémunère l’exécution de la couche de roulement avec des matériaux des gites latéritiques et comprend la recherche et l’identification éventuelles, le débroussaillement, le déboisement et le décapage des gites, le ripage, le chargement, le transport sur une distance maximale de 10 km, l’ouverture et l’entretien des pistes d’accès, le déchargement, le régalage, l’arrosage ou le séchage, le dressage de la piste et des talus conformément aux profils en travers type applicables et aux prescriptions du le Bureau de Contrôle; le compactage conformément au CSC.

Ce prix comprend également la fourniture, le transport et l’épandage de l’eau de compactage et toutes sujétions.

Ce prix s’applique au mètre cube mis en place après compactage, calcule géométriquement à partir des profils en travers types.

Le mètre cube sera payé ……………………. (Hors Taxes)

2.16

Murette de bord de chaussée

ml

Ce prix rémunère la réalisation d’un mètre linéaire de murette en béton cyclopéen dosé à 250 Kg/m3 ou en maçonnerie de moellons conformément aux profils types et au CSC y compris toutes les sujétions.

Ce prix s’applique au mètre linéaire de murette exécutée mesurée contradictoirement.


2.17

Écrêtage sur bowal et rocher

m2

Ce prix rémunère au mètre linéaire de piste exécuté sur les Bowes et les rochers formant des saillies.

Ce prix comprend notamment :

Le débroussaillement et le décapage avec écrêtage des aspérités en surface ; l’évacuation des produits de débroussaillement, de décapage et d’écrêtage hors emprise de la piste. Le remblaiement des cavités produites dans le cas des rochers pour leur permettre de recevoir la couche de roulement ; le rechargement avec des matériaux de remblai sur une épaisseur de 25 cm, le régalage et le compactage conformément au CSC et toutes autres sujétions relatives à cette opération.

Ce prix s’applique au mètre linéaire écrêté, mesure contradictoirement


3,00 DEMOLITION ET DEVIATION

3.1

Démolition de parties d’ouvrages (buses, dalots, radiers)

Ff

La démolition de parties d’ouvrages existants.

Ce prix rémunère la démolition d’une partie de l’ouvrage, le chargement des matériaux de démolition, leur transport et leur déchargement jusqu'à un (1km) en un lieu designer par le Bureau de Contrôle.

Toutes précautions devront être prises pour ne pas endommager les parties a conserver.

Les produits de la démolition restent la propriété du Maitre d’Ouvrage.

Ce prix s’applique forfaitairement aux buses, dalots et radiers.

Le forfait sera payé………………………………. (Hors Taxes)

3.2

Démolition totale de buses

Ff

Ce prix rémunère la démolition d’une buse, le chargement des matériaux de démolition, leur transport et leur déchargement en un lieu désigné par le Bureau de Contrôle.


Ce prix s’applique forfaitairement aux buses.

Le forfait sera payé………………………………… (Hors Taxes)

3.3

Démolition totale de radier.

Ff Ce prix rémunère la démolition de radier, le chargement des matériaux de démolition, leur transport et leur déchargement jusqu'à un (1km) en un lieu désigné par le Bureau de Contrôle.




Ce prix s’applique forfaitairement aux radiers.

Le forfait sera payé…………………………………. (Hors Taxes)

3.4

Démolition totale de dalots

Ff

Ce prix rémunère la démolition totale de dalot, le chargement des matériaux de démolition, leur transport et leur déchargement jusqu'à un (1km) en un lieu désigné par le Bureau de Contrôle.



Le forfait sera payé ………………………………… (Hors Taxes)

3.5

Démolition partielle d’ouvrage (Pont)

Ff

Ce prix rémunère la démolition d’une partie de Pont (murs en aile, tablier, garde-corps), le chargement des matériaux de démolition, leur transport et leur déchargement jusqu'à un (1km) en un lieu désigné par le Bureau de Contrôle.

Toutes précautions devront être prises pour ne pas endommager les parties à conserver.


Ce prix s’applique forfaitairement d’un pont.

Le forfait sera payé ………………………………. (Hors Taxes)

3.6

Démolition totale de pont en béton

Ff

Ce prix rémunère la démolition totale de pont en béton, le chargement des matériaux de démolition, leur transport et leur déchargement jusqu'à un (1km) en un lieu désigné par le Bureau de Contrôle.


Ce prix s’applique forfaitairement d’un pont en béton.


3.7

Démolition totale de pont en bois

Ft

Ce prix rémunère la démolition totale de pont en bois, le chargement des matériaux de démolition, leur transport et leur déchargement jusqu'à un (1km) en un lieu désigné par le Bureau de Contrôle.


Ce prix s’applique forfaitairement d’un pont en bois.


3.8

Déviations aux droits des ouvrages en construction ou en réhabilitation (buses, dalots, radiers)

Ff

Ce prix rémunère l’aménagement d’une déviation permettant le passage des véhicules pendant toute la durée de construction ou de réhabilitation des ouvrages.

Le prix s’applique au forfait

Le forfait sera payé……………………………….... (Hors Taxes)

3.9

Déviations aux droits des ouvrages en construction ou en réhabilitation (Ponts)

Ft


Il comprend la construction éventuelle d’ouvrages provisoires.


Le forfait sera payé……………………………. (Hors Taxes).



4,00 REHABILITATION

4.1

Réhabilitation d’ouvrage ou partie d’ouvrage d’assainissement (buses, radiers, dalots)

Ft

Ce prix rémunère les travaux suivants :

- Le curage, la réfection des têtes de buses et dalots

- Le remplacement éventuel de la dalle du dalot

- Le Recalibrage des lits

- Le Bureau de Contrôle précisera les travaux à faire sur chaque ouvrage à réhabiliter

Ce prix s’applique au forfait


4.2

Réhabilitation d’ouvrage ou partie d’ouvrage de franchissement (Pont)

Ft


- Le renforcement des piles ou culées

- La réfection des murs en aile

- Protéger les talus en enrochement ou en perrés maçonnés

Dans certains cas il s’agira de refaire les tabliers et reprendre les garde-corps ainsi que la signalisation




4.2.1 Curage de buses

u L’unité sera payée………………………………… (Hors Taxes)

4.2.2 Curage de dalots


4.2.3 Exutoires d'ouvrages d'assainissement

ml Le mètre linéaire sera payé……………………… (Hors Taxes)

4.2.4 Perrés maçonnés

m2 Le mètre carré sera payé…………………………. (Hors Taxes)

4.2.5 Enrochement

m3 Le mètre cube sera payé…………………………. (Hors Taxes)

4.2.6 Enherbement

m2 Le mètre carré sera payé……………………… (Hors Taxes)

4.2.7 Béton non armé dosé à 300 kg/m3 y compris coffrage pour réfaction d'ouvrage

m3 Le mètre cube sera payé……………………… (Hors Taxes)

4.2.8 Béton armé dosé à 350 kg/m3 y compris coffrage pour réfection d'ouvrage




4.2.10 Béton cyclopéen dosé à 250 kg/m3 pour réfection d'ouvrage


5 CONSTRUCTION DE DALOTS ET RADIERS



5.1

CONSTRUCTION DE DALOTS

Ce prix rémunère forfaitairement la construction de dalot dans le sens de l’écoulement des eaux et conformément aux plans types et au CSC.

Ce prix comprend toutes les sujétions relatives à la pose des dalots.

IL comprend également les fouilles, les remblais d’accès au dalot latéralement, la réalisation de béton de propreté, du corps de l’ouvrage, des ouvrages de tête amont et aval, regard, perrés, murs en ailes (ou des puisard) s en amont) et exutoires conformément au CSC et aux plans types.

Dans le cas d’un dalot construit en tranchée, il comprend la reconstitution de la surface de roulement. Dans le cas d’une construction a l’avancement, il comprend la constitution de bloc technique et le raccordement pour la circulation conformément aux instructions du Bureau de Contrôle.

Dans le cas d’un dalot devant servir en même temps d’ouvrage d’aménagement, il sera exigé la fourniture d’une vanne de régulation en amont y compris la rainure guide en profilé

Ce prix s’applique au mètre linéaire de dalot exécuté

L’unité sera payée…………………………………. (Hors Taxes)

5.1.1 Dalot ordinaire 1x1 u

5.1.2 Dalot cadre 1x1 u

5.1.3 Dalot cadre 1 x 1 avec vanne de régulation de niveau d’eau. u

5.1.4 Dalot ordinaire double 2 x(1x1) u

5.1.5 Dalot cadre double 2x (1x1) avec vanne de régulation de niveau d’eau. u

5.1.6 Dalot ordinaire 1,5x1, 5 u

5.1.7 Dalot cadre 1,5x1, 5 avec vanne de régulation de niveau d'eau u

5.1.8 Dalot ordinaire double 2x(1,5x1,5) u

5.1.9 Dalot cadre double 2x(1,5x1,5) u



5.1.12 Dalot ordinaire double 2x(2x1) u

5.1.13 Dalot cadre double 2x (2x1) u

5.1.14 Dalot ordinaire 3x(2x1) u

5.1.15 Dalot cadre triple u

5.1.16 Dalot ordinaire 2x1,5 u

5.1.17 Dalot cadre 2x1,5 u

5.1.18 Dalot ordinaire double 2x(2x1,5) u

5.1.19 Dalot cadre double 2x(2x1,5) u

5.1.20 Dalot ordinaire 3x(2x1,5) u

5.1.21 Dalot cadre 3x(2x1,5) u


5.1.23 Dalot cadre 2x(2x2) u



5.1.26 Dalot ordinaire 2x(3x1) u


5.1.28 Dalot ordinaire 3x1,5 u





5.1.31 Dalot cadre 2x2,5 u



5.1.34 Dalot cadre 3 x 3 u

5.2

CONSTRUCTION DE RADIERS

Ce prix rémunère forfaitairement la construction de radier conformément aux plans types et au CSC.

Ce prix comprend toutes les sujétions relatives à la construction des radiers.

Il comprend également la réalisation des fouilles, du béton de propreté, du corps de l’ouvrage, exutoire et signalisation et conformément au CSC et aux plans types.

Ce prix s’applique à l’unité de radier exécuté.


5.2.1 Radier en béton armé 1-1-1 (3ml) u





6 SIGNALISATION

6.1

Signalisation des radiers

U

Ce prix rémunère à l’unité les panneaux de signalisation pour les radiers de portée supérieure ou égale à 10 mètres (radier> ou= 10 m), fournis selon les instructions du Bureau de Contrôle.

Le matériau utilise sera la tôle noire ayant la forme d’un triangle isocèle de base zéro virgule soixante mètre (0,60 m) de hauteur zéro virgule soixante mètre (0,60 m) et d’épaisseur deux (2) millimètres. Le panneau sera fixe sur un profile métallique en tube de diamètre soixante millimètre (60mm).

Ce prix comprend la fouille pour le massif de fondation, la fondation en béton B20, les dispositifs de fixation et de scellement, la peinture des supports, les écritures en caractères normalises et toutes sujétions et aléas

Pour les radiers de portée inferieure a dix (10 m) mètres, la signalisation sera limitée aux plots en bétons fixes aux quatre (4) coins du radier et faisant partie de l’unité de radier.

Ce prix s’applique à l’unité de panneau métallique de fabrication locale agréé par le Bureau de Contrôle

L’unité sera payée………………………………… (Hors Taxes)

6.2

Signalisation des dalots

U

Ce prix rémunère à l’unité les panneaux de signalisation pour les dalots de section supérieure à 1,00 x 1, 00 m fournis selon les instructions du Bureau de Contrôle.







6.4

Signalisation des lieux publics aux abords des pistes (villages, écoles, centres de santé, terrain de sport et lieux de culte)

U

Ce prix rémunère à l’unité les panneaux de signalisation (a raison de deux panneaux par site fournis et poses selon les instructions du Bureau de Contrôle.

Le matériau utilise sera la tôle noire ayant la forme d’un rectangle zéro virgule quatre-vingt mètre (0,80 m) de largeur zéro virgule soixante mètre (0,60 m) de hauteur et d’épaisseur deux (2mm) millimètres. Le panneau sera fixe sur deux (2) appuis en profile métallique en tube de diamètre soixante millimètre (60mm).

Ce prix comprend la fouille pour le massif de fondation, la fondation en béton B20, les dispositifs de fixation et de scellement des appuis, la peinture des supports, les écritures en caractères normalises et toutes sujétions et aléas


L’unité sera payée…………………………………… (Hors Taxes)

7 ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

7.1

Reboisement des zones d’emprunt et carrières

ha

Ce prix comprend l’épandage de la terre végétale, décapage et mise en dépôt provisoire à proximité, la fourniture, l’ouverture des trous et la mise en terre d’espèces forestières à croissance rapide.

Il s’applique à l’hectare reboise (avec une densité de 2500 plantes par hectare).

Le prix sera paye à l’hectare reboise (Hors Taxes) suivant l’agrément du Bureau de Contrôle

L’hectare sera payé………………………………. (Hors Taxes)

7.2

Entretien des arbres dans les zones d’emprunt

ha

Ce prix rémunère l’entretien pendant l’année de garantie (et jusqu'à végétation complète) des plantes.

Ce prix comprend le regarnissage des superficies reboisées selon les instructions du Bureau de Contrôle


7.3

Plantation d’arbres aux abords des pistes et à la traversée des villages

U

Ce prix comprend la fourniture, l’ouverture des trous et la mise en terre d’espèces forestières a croissance rapide.

Le prix sera paye en fonction du nombre de plants mis en place suivant l’agrément du Bureau de Contrôle.


7.4

Entretien des arbres plantes

U


Ce prix comprend, le remplacement des plants qui n’ont pas repris, le regarnissage des superficies reboisées selon les instructions du Bureau de Contrôle.

L’unité sera payée………………………………. (Hors Taxes)

Signature(s) manuscrite(s) originale(s):



3.6.2.1. Lot 2 : La réalisation des travaux de réhabilitation de la piste rurale Carrefour Madina (RN1) -Carrefour Soindé et la construction de deux Ouvrages de franchissement sur la piste d’accès aux magasins de Denken dans la préfecture de Mamou (8 km)


1,00 FRAIS GENERAUX

1.1


ff



- L’aménagement de la base-vie centrale et des base-vie secondaires, des aires pour ateliers, stockage, etc., et la clôture,



- Les installations de télécommunication,


- Les frais d'établissement des documents d'exécution nécessaires,












- Soixante pour cent (60 %) après constatation par le Bureau de Contrôle de la présence sur le chantier en état de fonctionnement d'au moins soixante pour cent (60 %) du matériel lourd prévu au CSC, de la finition des ouvrages (toiture incluse) des bâtiments pour bureaux, magasins, ateliers, laboratoire, etc… de l'Entrepreneur, de l'installation de stockage des carburants, l'installation de l'aménagement en eau et en électricité en état de bon fonctionnement,




1.2 Repliement de matériel

ff - Ce prix rémunère le repli du matériel de chantier,





Le forfait sera payé……………………………. (Hors Taxes)

2,00 TERRASSEMENTS

DEGAGEMENT DES EMPRISES DES TERRASSEMENTS

2.1


m²

Ce prix rémunère l’enlèvement des buissons et arbustes, le défrichement et l’arrachage des herbes, le nettoyage des racines et souches et l’abattage d’arbres de circonférence <ou= a deux (2) mètres. Cette circonférence étant mesurée à un mètre cinquante (1,50 m) au-dessus du sol. Ce prix rémunère également l’évacuation des produits de débroussaillement et de décapage de la terre végétale hors de l’emprise de la piste, le remblayage des cavités produites par l’enlèvement des souches et racines à l’aide des matériaux du fond de forme, ainsi que le réglage de ce fond de forme selon les instructions du le Bureau de Contrôle. Ce prix s’applique au mètre carre de surface de l’emprise de la piste débroussaillée et décapée dans les seules zones prescrites par le Bureau de Contrôle déduction faite de la surface de la piste existante le cas échéant. Ce prix ne s’applique ni au débroussaillement ni au décapage des surfaces des emprunts et des carrières qui sont compris dans les sujétions des prix No 2.10 et 2.15

Le mètre carré sera payé……………………………… (Hors Taxes)

2.2


U

Ce prix rémunère l’abattage d’arbre de circonférence supérieure à deux (2) mètre, cette circonférence étant mesurée à un mètre cinquante (1,50m) au-dessus du sol.




L’unité sera payée ………………………………………… (Hors Taxes)

2.3

Purge de matériaux impropres

m3

Ce prix rémunère l’enlèvement des terres de mauvaise tenue dans les zones ponctuelles selon les surfaces et profondeurs indiquées par le Bureau de Contrôle.

Il comprend l’extraction, l’évacuation et la mise en dépôt de ces terres hors de l’emprise de la piste ainsi que le remplissage et le compactage des fouilles avec des matériaux de bonne qualité.

Il comprend toutes sujétions d’exécution.

Ce prix s’applique au mètre cube de terre extrait, évacué et remplace par du matériau de bonne tenue.

Le mètre cube sera payé …………………………… (Hors Taxes)

2.4

Préparation de fond de forme après décapage et purge dans le cas de piste en remblai

m2





2.5

Reprofilage d’une piste existante

m2

Ce prix s’applique aux travaux de Reprofilage et de définition de la plateforme dans le cas d’une piste existante.

On procédera à une scarification.



La piste sera dressée selon son profil type.

La couche superficielle sera amenée à sa teneur en eau optimale réglée et compactée conformément au CSC.

Ce prix s’applique au mètre carre sur la largeur de la plateforme.


2.6

Déblai en terrain meuble ou impropre mis en dépôt

m3

Ce prix rémunère le déblai en terrain meuble ou impropre non réemployé en remblai et mis en dépôt. Il comprend le déblayage, le chargement, le transport jusqu'à un kilomètre (1 km), le dépôt en dehors de l’emprise de la piste et le réglage des terres sur les lieux de dépôts.


Ce prix s’applique au mètre cube de déblai meuble ou impropre mis en dépôt.


2.7

Déblai en terrain rippable mis en dépôt

m3

Ce prix rémunère le déblai en roche tendre non exécutable avec la lame d’un tracteur de 230 cv, non réemployé en remblai et m is en dépôt. Il comprend le déblayage, le chargement, le transport jusqu'à un kilomètre (1 km), le dépôt en dehors de l’emprise de la piste et le réglage des terres sur les lieux de dépôts.


Ce prix s’applique au mètre cube de déblai rippable mis en dépôt.


2.8

Déblai en terrain rocheux mis en dépôt

m3

Ce prix rémunère le déblai en terrain non exécutable avec un tracteur de 230 cv, muni d’un ripper a une dent. Il comprend le déblayage, le chargement, le transport jusqu'à un kilomètre (1 km), le dépôt en dehors de l’emprise de la piste et le réglage des terres sur les lieux de dépôts.

Ce prix comprend également l’élimination des aspérités du fond de fouille par écrêtement des pointes et remplissage des cavités conformément aux instructions du Bureau de Contrôle.

Les quantités à prendre en compte sont les volumes géométriques du matériau en place avant déblai.

Ce prix s’applique au mètre cube de déblai rocheux mis en dépôt.


2.9

Déblai en terrain mis en remblai

m3

Ce prix rémunère le déblai provenant de déblai en terrain meuble.

Il comprend le déblayage, la mise au profil et le dressage des talus à réaliser, le chargement et le transport des matériaux ainsi que le déchargement, le régalage, l’arrosage ou le séchage, le compactage conformément au CSC.

Ce prix comprend également la mise au profil et le dressage des talus à réaliser conformément au profil en travers type applicable selon les prescriptions du Bureau de Contrôle. La fourniture, le transport et l’épandage d’eau de compactage ainsi que le nettoyage éventuel des talus des remblais existants à élargir et toutes sujétions.

Les quantités à prendre en compte sont les volumes géométriques de remblai termine conformément au profil type

Ce prix s’applique au mètre cube de remblai provenant de déblai en terrain meuble.

Le mètre cube sera payé………………............... (Hors Taxes)

2.1

Remblai d’emprunt

m3 Ce prix rémunère l’exécution des remblais avec des matériaux des chambres d’emprunt et comprend la recherche et l’identification éventuelles, le débroussaillement, le déboisement et le décapage des emprunts, le ripage, le chargement, le transport, l’ouverture et l’entretient des pistes d’accès, le



déchargement, le régalage, l’arrosage ou le séchage, le dressage de la piste et des talus conformément aux profils en travers type applicables et aux prescriptions du le Bureau de Contrôle; le compactage conformément au CSC.



Le mètre cube sera paye……………………… (Hors Taxes)

2.11


ml





Le mètre linéaire sera payé………………………. (Hors Taxes)

2.12

Fossés et divergents rectangulaires en terrain rippable

ml

Le terrain rippable se définit comme une roche tendre dont les déblais sont non exécutables avec la lame d’un tracteur de 230 cv

Ce prix rémunère le déblayage et le profilage de fosses rectangulaires latéraux ou divergents conformément aux profils types fournis ou indiques par le Bureau de Contrôle.




Le mètre linéaire sera payé………………………… (Hors Taxes)

2.13

Fosses et divergents rectangulaires en terrain rocheux

ml

Ce prix rémunère le déblayage et le profilage en utilisant un compresseur équipé d’un marteau piqueur ou pneumatique de fosses en terrain rocheux non rippable et délayable par des moyens mécaniques classique conformément aux profils types contenus dans les plans ou indiques par le Bureau de Contrôle.




Le mètre linéaire sera payé……………………… (Hors Taxes)

2.14

Cordon de protection

ml

Ce prix rémunère la mise en place d’un cordon de protection en matériaux le long de la piste conformément aux profils en travers types et aux prescriptions du Bureau de Contrôle y compris toutes sujétions.

Ce prix s’applique au mètre linéaire de cordon exécute, mesure contradictoirement.


2.15

Couche de roulement en graveleux latéritique

m3 Ce prix rémunère l’exécution de la couche de roulement avec des matériaux des gites latéritiques et comprend la recherche et l’identification éventuelles, le débroussaillement, le déboisement et le décapage des gites, le ripage, le chargement, le transport sur une distance maximale de 10 km,



l’ouverture et l’entretien des pistes d’accès, le déchargement, le régalage, l’arrosage ou le séchage, le dressage de la piste et des talus conformément aux profils en travers type applicables et aux prescriptions du Bureau de Contrôle; le compactage conformément au CSC.




2.16

Murette de bord de chaussée

ml

Ce prix rémunère la réalisation d’un mètre linéaire de murette en béton cyclopéen dosé à 250 Kg/m3 ou en maçonnerie de moellons conformément aux profils types et au CSC y compris toutes les sujétions.

Ce prix s’applique au mètre linéaire de murette exécutée mesurée contradictoirement.


2.17

Écrêtage sur bowal et rocher

m2

Ce prix rémunère au mètre linéaire de piste exécuté sur les Bowes et les rochers formant des saillies.


Le débroussaillement et le décapage avec écrêtage des aspérités en surface ; l’évacuation des produits de débroussaillement, de décapage et d’écrêtage hors emprise de la piste. Le remblaiement des cavités produites dans le cas des rochers pour leur permettre de recevoir la couche de roulement ; le rechargement avec des matériaux de remblai sur une épaisseur de 25 cm, le régalage et le compactage conformément au CSC et toutes autres sujétions relatives à cette opération.

Ce prix s’applique au mètre linéaire écrêté, mesure contradictoirement

Le mètre linéaire sera payé………………………… (Hors Taxes)


3.1

Démolition de parties d’ouvrages (buses, dalots, radiers)

Ff

La démolition de parties d’ouvrages existants.

Ce prix rémunère la démolition d’une partie de l’ouvrage, le chargement des matériaux de démolition, leur transport et leur déchargement jusqu'à un (1km) en un lieu designer par le Bureau de Contrôle.




Le forfait sera payé……………………………… (Hors Taxes)

3.2

Démolition totale de buses

Ff

Ce prix rémunère la démolition d’une buse, le chargement des matériaux de démolition, leur transport et leur déchargement en un lieu désigné par le Bureau de Contrôle.


Ce prix s’applique forfaitairement aux buses.


3.3

Démolition totale de radier.

Ff

Ce prix rémunère la démolition de radier, le chargement des matériaux de démolition, leur transport et leur déchargement jusqu'à un (1km) en un lieu désigné par le Bureau de Contrôle.


Ce prix s’applique forfaitairement aux radiers.




3.4

Démolition totale de dalots

Ff

Ce prix rémunère la démolition totale de dalot, le chargement des matériaux de démolition, leur transport et leur déchargement jusqu'à un (1km) en un lieu désigné par le Bureau de Contrôle.




3.5

Démolition partielle d’ouvrage (Pont)

Ff

Ce prix rémunère la démolition d’une partie de Pont (murs en aile, tablier, garde-corps), le chargement des matériaux de démolition, leur transport et leur déchargement jusqu'à un (1km) en un lieu désigné par le Bureau de Contrôle.



Ce prix s’applique forfaitairement d’un pont.


3.6

Démolition totale de pont en béton

Ff

Ce prix rémunère la démolition totale de pont en béton, le chargement des matériaux de démolition, leur transport et leur déchargement jusqu'à un (1km) en un lieu désigné par le Bureau de Contrôle.


Ce prix s’applique forfaitairement d’un pont en béton.

Le forfait sera payé…………………………………… (Hors Taxes)

3.7

Démolition totale de pont en bois

Ft

Ce prix rémunère la démolition totale de pont en bois, le chargement des matériaux de démolition, leur transport et leur déchargement jusqu'à un (1km) en un lieu désigné par le Bureau de Contrôle.


Ce prix s’applique forfaitairement d’un pont en bois.


3.8

Déviations aux droits des ouvrages en construction ou en réhabilitation (buses, dalots, radiers)

Ff



Le forfait sera payé ………………………………… (Hors Taxes)

3.9

Déviations aux droits des ouvrages en construction ou en réhabilitation (Ponts)

Ft


Il comprend la construction éventuelle d’ouvrages provisoires.


Le forfait sera payé………………………………… (Hors Taxes).

4,00 REHABILITATION

4.1 Réhabilitation d’ouvrage ou partie d’ouvrage d’assainissement (buses, radiers, dalots) Ft




- Le curage, la réfection des têtes de buses et dalots

- Le remplacement éventuel de la dalle du dalot

- Le Recalibrage des lits




4.2

Réhabilitation d’ouvrage ou partie d’ouvrage de franchissement (Pont)

Ft


- Le renforcement des piles ou culées

- La réfection des murs en aile

- Protéger les talus en enrochement ou en perrés maçonnés

Dans certains cas il s’agira de refaire les tabliers et reprendre les garde-corps ainsi que la signalisation




4.2.1 Curage de buses


4.2.2 Curage de dalots


4.2.3 Exutoires d'ouvrages d'assainissement

ml Le mètre linéaire sera payé………………………. (Hors Taxes)

4.2.4 Perrés maçonnés

m2 Le mètre carré sera payé………………………… (Hors Taxes)

4.2.5 Enrochement

m3 Le mètre cube sera payé………………………. (Hors Taxes)

4.2.6 Enherbement

m2 Le mètre carré sera payé……………………… (Hors Taxes)

4.2.7 Béton non armé dosé à 300 kg/m3 y compris coffrage pour réfection d'ouvrage


4.2.8 Béton armé dosé à 350 kg/m3 y compris coffrage pour réfections d'ouvrage




4.2.10 Béton cyclopéen dosé à 250 kg/m3 pour réfection d'ouvrage


5 CONSTRUCTION DE DALOTS ET RADIERS

CONSTRUCTION DE DALOTS

Ce prix rémunère forfaitairement la construction de dalot dans le sens de l’écoulement des eaux et conformément aux plans types et au CSC.



Ce prix comprend toutes les sujétions relatives à la pose des dalots.

IL comprend également les fouilles, les remblais d’accès au dalot latéralement, la réalisation de béton de propreté, du corps de l’ouvrage, des ouvrages de tête amont et aval, regard, perrés, murs en ailes (ou des puisards) en amont) et exutoires conformément au CSC et aux plans types.

Dans le cas d’un dalot construit en tranchée, il comprend la reconstitution de la surface de roulement. Dans le cas d’une construction à l’avancement, il comprend la constitution de bloc technique et le raccordement pour la circulation conformément aux instructions du Bureau de Contrôle.

Dans le cas d’un dalot devant servir en même temps d’ouvrage d’aménagement, il sera exigé la fourniture d’une vanne de régulation en amont y compris la rainure guide en profilé

Ce prix s’applique au mètre linéaire de dalot exécuté

Le mètre linéaire sera payé…………………… (Hors Taxes)

5.1 Dalot ordinaire 1x1 u

5.2 Dalot cadre 1x1 u

5.3 Dalot cadre 1 x 1 avec vanne de régulation de niveau d’eau. u

5.4 Dalot ordinaire double 2 x(1x1) u

5.5 Dalot cadre double 2x (1x1) avec vanne de régulation de niveau d’eau. u

5.6 Dalot ordinaire 1,5x1,5 u

5.7 Dalot cadre 1,5x1,5 avec vanne de régulation de niveau d'eau u

5.8 Dalot ordinaire double 2x(1,5x1,5) u

5.9 Dalot cadre double 2x(1,5x1,5) u



5.12 Dalot ordinaire double 2x(2x1) u

5.13 Dalot cadre double 2x (2x1) u

5.14 Dalot ordinaire 3x(2x1) u

5.15 Dalot cadre triple u

5.16 Dalot ordinaire 2x1,5 u

5.17 Dalot cadre 2x1,5 u

5.18 Dalot ordinaire double 2x(2x1,5) u

5.19 Dalot cadre double 2x(2x1,5) u

5.20 Dalot ordinaire 3x(2x1,5) u

5.21 Dalot cadre 3x(2x1,5) u


5.23 Dalot cadre 2x(2x2) u

5.24 Dalot cadre 2 x (2 x 3,0) u



5.27 Dalot ordinaire 2x(3x1) u


5.29 Dalot ordinaire 3x1,5 u





5.32 Dalot cadre 2x2,5 u



5.35 Dalot cadre 3 x 3 u

CONSTRUCTION DE RADIERS

Ce prix rémunère forfaitairement la construction de radier conformément aux plans types et au CSC.

Ce prix comprend toutes les sujétions relatives à la construction des radiers.

Il comprend également la réalisation des fouilles, du béton de propreté, du corps de l’ouvrage, exutoire et signalisation et conformément au CSC et aux plans types.

Ce prix s’applique à l’unité de radier exécuté.


5.36 Radier en béton armé 1-1-1 (3ml) u





6 SIGNALISATION

6.1

Signalisation des radiers

U

Ce prix rémunère à l’unité les panneaux de signalisation pour les radiers de portée supérieure ou égale à 6 mètres (radier> ou= 10 m), fournis selon les instructions du Bureau de Contrôle.



Pour les radiers de portée inferieure a dix (10 m) mètres, la signalisation sera limitée aux plots en bétons fixes aux quatre (4) coins du radier et faisant partie de l’unité de radier.


L’unité sera payée ………………………………… (Hors Taxes)

6.2

Signalisation des dalots

U

Ce prix rémunère à l’unité les panneaux de signalisation pour les dalots de section supérieure à 1,00 x 1, 00 m fournis selon les instructions du Bureau de Contrôle.




L’unité sera payée……………………………… (Hors Taxes)

6.4 Signalisation des lieux publics aux abords des pistes (villages, écoles, centres de santé, terrain de sport et lieux de culte) U



Ce prix rémunère à l’unité les panneaux de signalisation (a raison de deux panneaux par site fournis et poses selon les instructions du Bureau de Contrôle.

Le matériau utilise sera la tôle noire ayant la forme d’un rectangle zéro virgule quatre-vingt mètre (0,80 m) de largeur zéro virgule soixante mètre (0,60 m) de hauteur et d’épaisseur deux (2mm) millimètres. Le panneau sera fixe sur deux (2) appuis en profile métallique en tube de diamètre soixante millimètre (60mm).

Ce prix comprend la fouille pour le massif de fondation, la fondation en béton B20, les dispositifs de fixation et de scellement des appuis, la peinture des supports, les écritures en caractères normalises et toutes sujétions et aléas


L’unité sera payée……………………………… (Hors Taxes)


7.1

Reboisement des zones d’emprunt et carrières

ha

Ce prix comprend l’épandage de la terre végétale, décapage et mise en dépôt provisoire à proximité, la fourniture, l’ouverture des trous et la mise en terre d’espèces forestières à croissance rapide.

Il s’applique à l’hectare reboise (avec une densité de 2500 plantes par hectare).

Le prix sera paye à l’hectare reboise (Hors Taxes) suivant l’agrément du Bureau de Contrôle

L’hectare sera payé…………………………… (Hors Taxes)

7.2

Entretien des arbres dans les zones d’emprunt

ha


Ce prix comprend le regarnissage des superficies reboisées selon les instructions du Bureau de Contrôle

Le forfait sera payé…………………………………. (Hors Taxes)

7.3

Plantation d’arbres aux abords des pistes et à la traversée des villages

U

Ce prix comprend la fourniture, l’ouverture des trous et la mise en terre d’espèces forestières à croissance rapide.

Le prix sera paye en fonction du nombre de plants mis en place suivant l’agrément du Bureau de Contrôle.


7.4

Entretien des arbres plantes

U


Ce prix comprend, le remplacement des plants qui n’ont pas repris, le regarnissage des superficies reboisées selon les instructions du Bureau de Contrôle.


Signature(s) manuscrite(s) originale(s) :



3.6.1.1. Lot 3 : pont Bailey sur le fleuve Bafing au pk 7+300 de la piste carrefour Madina (rn1) - carrefour Soindé

N° Désignation Unité

1 PRIX GÉNÉRAUX

1.1


fft



- L’aménagement de la base-vie centrale et des base-vie secondaires, des aires pour ateliers, stockage, etc., et la clôture,















- Soixante pour cent (60 %) après constatation par le Bureau de Contrôle de la présence sur le chantier en état de fonctionnement d'au moins soixante pour cent (60 %) du matériel lourd prévu au CSC, de la finition des ouvrages (toiture incluse) des bâtiments pour bureaux, logements, magasins, ateliers, laboratoire, etc… de l'Entrepreneur, de l'installation de stockage des carburants, l'installation de l'aménagement en eau et en électricité en état de bon fonctionnement,





Le forfait sera payé ……………………………………. (Hors Taxes)

1.2

Repliement de matériel

fft

- Ce prix rémunère le repli du matériel de chantier,



Le forfait sera payé ……………………………. (Hors Taxes)

1.3

Frais des investigations géotechniques

ft

Ce prix rémunère forfaitairement la réalisation des essais géotechniques par l’Entreprise pendant la phase des travaux.

Ces travaux pourraient être sous traités par l’Entreprise à une Société d'Études de sols, agréée. Ils comprennent la recherche d’emprunts et carrières et tous les essais de laboratoire. La réalisation des sondages in situ ainsi que tous les essais de laboratoire nécessaires au dimensionnement des fondations des ouvrages d'art.

Ils comprennent notamment :

- L’amenée et le repli du matériel nécessaire ; l’amenée du personnel nécessaire ;

- La recherche d’emprunts et carrières et la réalisation des sondages pressiométriques, y compris le dépouillement ;

- ·la réalisation des sondages carottés, y compris le prélèvement d'échantillons intacts en nombre suffisant (2 par sondage au minimum) et la réalisation des essais de laboratoire nécessaires (identification, essais œnométriques éventuels, etc.) ;

À titre indicatif les sondages au pénétromètre dynamique lourd peuvent remplacer les deux (2) sondages précédents.

Le nombre d’essai à réaliser est deux (2) sondages au pénétromètre dynamique lourd au droit de chaque appui (culée) de pont ;

La profondeur des sondages pourra atteindre dix (10 ml) et sera ajustée, en plus ou en moins, en fonction des premiers résultats recueillis et sur avis du Bureau de Contrôle.

La fréquence des prélèvements et des essais in-situ, ainsi que le nombre et la nature d'essais de laboratoire seront soumis à l'agrément du Bureau de Contrôle.



- La remise d'un rapport géotechnique ;

- La remise des carottes prélevées ainsi qu'un rapport photos en couleur de ces carottes.

Le forfait à) …………………………………. (Hors Taxes)

1.4

Frais des études de structure en béton arme et de superstructure métallique

ft

Ce prix rémunère, forfaitairement, le contrôle et la vérification des plans du DAO et la préparation de tous les plans d'exécution par un Bureau d'Études Agréé. Il comprend notamment :

- La préparation des plans nécessaires à l'exécution des travaux tels que : tracé en plan, profil en long, cahier des profils en travers courants, éléments d'implantation du projet, plans de coffrage et de ferraillage des ouvrages de Génie Civil ;

- L’établissement des plans d'exécution des ouvrages d'art (plans d'implantation, coffrages, ferraillages, équipements, etc.) avec métrés, notes de calcul, justifications et toutes sujétions ;

- La préparation des plans nécessaires à l'exécution des travaux de signalisation et des équipements de sécurité ; l'établissement des plans de récolement et toutes sujétions.

Le forfait sera payé à ………………………… (Hors Taxes)

2 DÉGAGEMENT DES EMPRISES ET PRÉPARATION DE TERRAIN

2.1


m2

Ce prix rémunère l’enlèvement des buissons et arbustes, le défrichement et l’arrachage des herbes, le nettoyage des racines et souches et l’abattage d’arbres de circonférence <ou= a deux (2) mètres. Cette circonférence étant mesurée à un mètre cinquante (1,50 m) au-dessus du sol. Ce prix rémunère également l’évacuation des produits de débroussaillement et de décapage de la terre végétale hors de l’emprise de la piste, le remblayage des cavités produites par l’enlèvement des souches et racines à l’aide des matériaux du fond de forme, ainsi que le réglage de ce fond de forme selon les instructions du Bureau de Contrôle. Ce prix s’applique au mètre carre de surface de l’emprise de la piste débroussaillée et décapée dans les seules zones prescrites par le Bureau de Contrôle déduction faite de la surface de la piste existante le cas échéant. Ce prix ne s’applique ni au débroussaillement ni au décapage des surfaces des emprunts et des carrières qui sont compris dans les sujétions des prix No 2.10 et 2.15

Le mètre carré sera payé……………………… (Hors Taxes)

2.2


u

Ce prix rémunère l’abattage d’arbre de circonférence supérieure à deux (2) mètre, cette circonférence étant mesurée à un mètre cinquante (1,50m) au-dessus du sol.






L’unité sera payée …………………………………… (Hors Taxes)

3 TERRASSEMENT DES ACCÈS AU PONT

3.1

Remblai provenant d'emprunts quelle que soit la distance

m3

Ce prix rémunère l’exécution des remblais avec des matériaux des chambres d’emprunt et comprend la recherche et l’identification éventuelles, le débroussaillement, le déboisement et le décapage des emprunts, le ripage, le chargement, le transport, l’ouverture et l’entretient des pistes d’accès, le déchargement, le régalage, l’arrosage ou le séchage, le dressage de la piste et des talus conformément aux profils en travers type applicables et aux prescriptions du Bureau de Contrôle; le compactage conformément au CSC.



Le mètre cube sera payé ……………………………… (Hors Taxes)

3.2

Réglage et compactage de l'arase de la plateforme de terrassements

m2




Le mètre carré sera payé …………………………… (Hors Taxes)

3,6

Couche de roulement en graveleux latéritique

m3

Ce prix rémunère l’exécution de la couche de roulement avec des matériaux des gites latéritiques et comprend la recherche et l’identification éventuelles, le débroussaillement, le déboisement et le décapage des gites, le ripage, le chargement, le transport sur une distance maximale de 10 km, l’ouverture et l’entretien des pistes d’accès, le déchargement, le régalage, l’arrosage ou le séchage, le dressage de la piste et des talus conformément aux profils en travers type applicables et aux prescriptions du Bureau de Contrôle; le compactage conformément au CSC.



Le mètre cube sera payé ………………………. (Hors Taxes)

3,7


ml







Le mètre linéaire sera payé ……………………… (Hors Taxes)

3,8

Protection de talus en perrés maçonnés

m2

Ce prix rémunère la réalisation de perrés maçonnés à l’aide de matériaux sélectionnés et mis en œuvre conformément au CSC sur des zones définies par le Bureau de Contrôle.

Il comprend la fourniture, le transport des matériaux quel que soit la distance, la pose et toutes sujétions d’exécution

Ce prix s’applique au mètre carre de perrés maçonnés mesure selon le rampant

Le mètre carré sera payé ……………………… (Hors Taxes)

3.9

Fourniture et pose de panneaux de signalisation

u

Ce prix rémunère à l’unité les panneaux de signalisation pour les ponts, fournis selon les instructions du Bureau de Contrôle.




L’unité sera payée ………………………………. (Hors Taxes)

4 TERRASSEMENT DES OUVRAGES

4,1

Déblais de toute nature mis en dépôt

m3

Ce prix rémunère l’exécution des fouilles en terrain de toute nature.

Ce prix comprend le débroussaillement, l’assainissement, l’extraction des matériaux, leur évacuation dans un (1) rayon de un kilomètre conformément aux instructions du Bureau de Contrôle, le blindage éventuel des parois, le compactage éventuel des fonds de fouille et toutes sujétions d’exécution.

Ce prix s’applique au mètre cube de fouille, calcule géométriquement entre la surface du terrain avant exécution de la fouille, le fond de fouille, les dimensions des semelles majorées d’un mètre de part et d’autre.

Le mètre cube sera payé ……………………… (Hors Taxes)

4.2

Recalibrage de lit de cours d'eau

ml

Ce prix rémunère forfaitairement l’aménagement des lits amont et aval, le curage, le dégagement de la végétation et des seuils qui pourraient entraver le bon écoulement de l’eau.



Il s’applique sur une longueur supérieure ou égale à cinquante mètre (50 m) en amont et supérieure ou égale à cinquante mètre (50 m) en aval de l’ouvrage.

Le forfait sera payé ……………………………… (Hors Taxes)

4.3

Fouilles pour fondations en terrain meuble et rippable

m3


- Terrassement des fouilles en terrain meuble et évacuation à la décharge des déblais,

- Étaiement, blindage et épuisement quelle que soit l'importance des venues d'eau,

- Frais relatifs aux engins et aux matériaux nécessaires à la réalisation de la fouille,

- Autres.

Ce prix s'entend toutes sujétions et aléas et s'applique au mètre cube (m3) de fouilles, calculé géométriquement à partir des profils en travers.

Le mètre cube sera payé à …………………………… (Hors Taxes)

4.4

Plus-value au prix 4.3 pour fouilles en terrain rocheux

m3

Ce prix rémunère la réalisation de déblais rocheux sur ordre du Bureau de Contrôle, les matériaux provenant du déblai seront mis en dépôt provisoire ou définitif.


- La mise à disposition sur le chantier du matériel nécessaire à la perforation comprenant perforatrice et compresseur,

- L’extraction des déblais rocheux,

- Le dressage des talus,

- Le chargement, le transport, quelle que soit la distance et le déchargement,

- Les sujétions d'accès au chantier et celles liées au phasage des travaux,

L’étaiement, le blindage et l’épuisement quelle que soit l'importance des venues d'eau.

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas, s'applique au mètre cube de fouille en terrain rocheux compact.

Le mètre cube sera payé à ………………… (Hors Taxes)

4.5

Remblaiement des fouilles

m3


- Remblaiement méthodique des fouilles ou exécution de remblais par couches successives,

- Arrosage éventuel, compactage des remblais et leur réglage final,

- Autres.



Ce prix s'entend toutes sujétions et aléas et s'applique au mètre cube (m3) de remblaiement des fouilles, calculé géométriquement à partir des profils en travers

Le mètre cube sera payé à …………………… (Hors Taxes)

4.6

Remblai Contigu aux ouvrages

m3

Ce prix rémunère l’exécution des remblais avec des matériaux des chambres d’emprunt et comprend la recherche et l’identification éventuelles, le débroussaillement, le déboisement et le décapage des emprunts, le ripage, le chargement, le transport, l’ouverture et l’entretient des pistes d’accès, le déchargement, le régalage, l’arrosage ou le séchage, le dressage de la piste et des talus conformément aux profils en travers type applicables et aux prescriptions du Bureau de Contrôle; le compactage conformément aux Prescriptions Techniques.




5 GROS ŒUVRES

1 - APPUIS (CULÉES)

5.1.1

Béton de propreté C 150 (épaisseur = 10 cm)

m3


- Fournitures sans exception, nécessaires à la parfaite exécution du béton,

- Fabrication du béton mis en œuvre sous les semelles et les dalles de transition, toutes sujétions de coffrage,

- Réglage soigné et précis aux niveaux prescrits des fonds de fouilles,

Mise en œuvre de ce béton sur une couche de 0,10 m d'épaisseur minimale, le serrage et le lissage.

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas, s'applique au mètre cube (m3) mis en œuvre


5.1.3

Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 45

m3


- Toutes les fournitures nécessaires pour une parfaite exécution du béton

- La fabrication de béton Q350 dosé à 350 kilogrammes de ciment CPA 45 HRS pour fondations par mètre cube de béton et mise en œuvre comprise,

- Les ragréages.

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas, s'applique au mètre cube (m3) de béton mis en œuvre

Le mètre cube sera payé à ………………… (Hors Taxes)



5.1.2 Coffrages m2

5.1.2a

Coffrages ordinaires pour parements cachés

m2


- Approvisionnement des coffrages confectionnés, échafaudages et autres, destinés à la réalisation des ouvrages,

- Montage, réglage, entretien et calage des coffrages,

- Étaiement de toutes les parties d'ouvrages en fondation ou en élévation,

- Fourniture et mise en œuvre des produits de décoffrage,

- Démontage des coffrages (sauf les coffrages perdus), échafaudages et autres.

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas, s'applique au mètre carré (m²) de surface effective de parements ordinaires

Le mètre carré sera payé à ………… (Hors Taxes)

5.1.2b

Coffrage plan soigné pour parements vus

m2


- approvisionnement des coffrages confectionnés, échafaudages et autres, destinés à la réalisation des ouvrages,

- Montage, réglage et entretien,



- Démontage des coffrages (sauf les coffrages perdus), échafaudages et autres.

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas, s'applique au mètre carré (m²) de surface effective de parements soignés

Le mètre carré sera payé à ……………… (Hors Taxes)

5.1.2c

Coffrage soigné courbe

m2


- Approvisionnement des coffrages confectionnés, échafaudages et autres, destinés à la réalisation des ouvrages,

- Montage, réglage et entretien,



- Démontage des coffrages, échafaudages et autres.

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas, s'applique au mètre carré (m²) de surface effective de parements courbes



Le mètre carré sera payé à ……………… (Hors Taxes)

5.1.3 Armatures

5.1.3a

Aciers à haute adhérence

Kg


- La fourniture, le façonnage et la mise en œuvre des aciers Haute Adhérence (nuance minimale : Fe E 40) quel que soit le diamètre de l’armature,

- Toutes les sujétions résultant de la mise en œuvre du béton à la goulotte en présence des armatures, frettes, écarteurs, cales et fournitures diverses,

- Les chutes dues à l’ajustement entre longueurs usinées et longueurs réelles,

- Les dispositions à prendre afin d’assurer l’enrobage correct des armatures à proposer à l’agrément du Bureau de Contrôle,

- La fourniture et la mise en œuvre des manchons éventuellement nécessaires au rabotage des aciers au droit des reprises de bétonnage,

- -Autres.

Ce prix qui s'entend toute sujétion et aléas, s'applique au kilogramme d'acier. L’évaluation des quantités se fera par métré des dessins d’exécution en notant que les barres ne contribuant pas directement à la résistance de l’ouvrage, notamment les barres de montage, de contreventement ou de manutention des ferraillages préfabriqués, ne seront pas prises en compte et resteront aux frais de l’Entrepreneur. Le poids spécifique de l’acier est égal à 7,85 Tonnes par mètre cube

Le kilogramme sera payé ………………… (Hors Taxes)

5.1.3b

Aciers doux

Kg


- La fourniture, le façonnage et la mise en œuvre des aciers rond lisse (nuance minimale : Fe E 24) quel que soit le diamètre de l’armature,

- Toutes les sujétions résultant de la mise en œuvre du béton à la goulotte en présence des armatures, frettes, écarteurs, cales et fournitures diverses,

- Les chutes dues à l’ajustement entre longueurs usinées et longueurs réelles,

- Les dispositions à prendre afin d’assurer l’enrobage correct des armatures à proposer à l’agrément du Bureau de Contrôle,

- La fourniture et la mise en œuvre des manchons éventuellement nécessaires au rabotage des aciers au droit des reprises de bétonnage,

- Autres.



Ce prix qui s'entend toute sujétion et aléas, s'applique au kilogramme d'acier. L’évaluation des quantités se fera par métré des dessins d’exécution en notant que les barres ne contribuant pas directement à la résistance de l’ouvrage, notamment les barres de montage, de contreventement ou de manutention des ferraillages préfabriqués, ne seront pas prises en compte et resteront aux frais de l’Entrepreneur. Le poids spécifique de l’acier est égal à 7,85 Tonnes par mètre cube

Le kilogramme sera payé ………………………… (Hors Taxes)

5.1.4

Badigeonnage des parements enterrés

m2

Ce prix rémunère, au mètre carré de surface effective de parement terminé, la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires au badigeonnage en trois couches croisées du badigeon de protection des bétons pour les parties d’ouvrages en contact avec le sol, toutes sujétions comprises. Le badigeon est soit un goudron désacidifié, soit un bitume à chaud, soit une émulsion non acide de bitume.

Il s’applique au mètre carré (m²) de parois traitées… (Hors Taxes)

2 - CHEVETRE

5.2.1

Béton de qualité Q400 pour poutres de chevêtres

m3

Ce prix comprend :

- Amenée et repli de la centrale ; Fabrication, fourniture et transport à pied œuvre ; Toutes les dépenses de fourniture, de main d’œuvre et de matériel nécessaire à la mise en œuvre et à la vibration,

- Mise en œuvre de la pompe,

- Frais résultant des épreuves d’étude, de convenance et de contrôle définis au CSC,

- Fourniture des moules, confection des éprouvettes, les sujétions de stockage de ces éprouvettes, et leur transport au laboratoire du Bureau de Contrôle pour les essais de contrôle,

- Frais dus aux précautions prises pour bétonner par temps chaud,

- Toutes opérations particulières de réglage et de finition des surfaces non coffrées,

- Frais de traitement thermique si l’Entrepreneur choisit cette option,

- Frais d’utilisation d’adjuvants et ceux de cure du béton s’il y a lieu,

- Frais de traitement des reprises de bétonnage,

- Les sujétions liées à la présence du ferraillage,

- Les sujétions de mise en œuvre entraînées par les contraintes du chantier notamment les problèmes de circulation

- Et toutes sujétions.

Le volume à prendre en compte sera calculé à partir des cotes théoriques des plans d’exécution visés par le Bureau de Contrôle.

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas, s'applique au mètre cube (m3) de béton mis en œuvre



Le mètre cube sera payé ………………… (Hors Taxes)

5.2.2

Micro Béton enrichi dosé à 450 Kg/m3

m3

Pour les bossages et la surface à repiquer au niveau des appareils d’appui en élastomère fretté. Le béton sera dosé à 450 kg/m3 de ciment CPA 32,5.

Le mètre cube sera payé ………………… (Hors Taxes)

5.1.6b Coffrages plans soignés

m2 Le mètre carré sera payé ……………… (Hors Taxes)

5.1.7 Armatures

5.1.7a Aciers à haute adhérence

Kg Le kilogramme sera payé ………………………… (Hors Taxes)

5.1.7b Aciers doux

Kg Le kilogramme sera payé ………………………… (Hors Taxes)

6 SUPERSTRUCTURE METALLIQUE

6.1

Fourniture et Stockage à pieds d’œuvre des éléments préfabriqués de la superstructure métallique

u

Ce prix rémunère, à l’ensemble, le transport, le stockage et la mise en place de tout l’ensemble par lancement ou tout autre procédé et toutes sujétions résultant de la mise en place. Il comprend notamment l’amenée, la mise en œuvre et le repli après exécution de tous les matériels nécessaires.

Le procédé de lancement ainsi que le matériel à utiliser sont à soumettre à l’agrément du Bureau de Contrôle

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas, s'applique à l’unité (u) de la superstructure métallique d’un pont Bailey de largeur 4,2 ml et de longueur 30 ml

L’unité sera payée à …………………………………. (Hors Taxes)

6.2

Assemblage et montage des éléments préfabriqués de la superstructure métallique

u

Ce prix rémunère, à l’unité, l’assemblage et la mise en place de superstructure métallique par lancement ou tout autre procédé y compris toutes sujétions résultant de la mise en place. Il comprend notamment l’amenée, la mise en œuvre et le repli après exécution de tous les matériels nécessaires

Le procédé de lancement ainsi que le matériel à utiliser sont à soumettre à l’agrément du Bureau de Contrôle

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas, s'applique à l’unité (u) de la superstructure métallique d’un pont Bailey de largeur 4,2 ml et de longueur 30 ml assemblée et mise en place.

L’unité sera payée à …………………………………. (Hors Taxes)

7 ÉQUIPEMENTS

7.1 Glissières de sécurité hors ouvrage en GBA ml



Ce prix rémunère la fourniture et la pose de Glissière de sécurité comme définie à l’article 3.21.2 des Prescriptions Techniques avec dispositif de raccordements glissière/garde-corps normalisé de qualité approuvé par le Bureau de Contrôle, toutes sujétions de mise en œuvre comprises, conformément aux plans d'exécution et aux normes en vigueur.

L’Entrepreneur pourrait, s’il le désire remplacer les glissières de sécurité métalliques par de Blocs de béton type GBA selon un design approuvé par le Bureau de Contrôle

Ce prix s’applique au mètre linéaire (ml) de Glissière de sécurité avec dispositif éventuel de raccordement glissière/garde-corps

Le mètre linéaire sera payé …………… (Hors Taxes)

7.2

Joints de chaussée de type lourd

ml

Ce prix comprend la fourniture et pose des joints de chaussée définis dans les Prescriptions Techniques.

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas, s'applique au mètre linéaire (ml) de joint de chaussée posé.

Le mètre linéaire sera payé …………… (Hors Taxes)


8.1

Compensation de la perte des ressources végétales

fft

Ce prix rémunère à l’hectare, la plantation d’arbres et d’arbustes sur les sites d’emprunts, quelle que soit son essence, y compris le déblai, l’apport de terre végétale, l’arrosage régulier, le remplacement des arbustes qui n’auraient pas pris et cela jusqu’à la réception définitive, ainsi que toutes autres sujétions

La densité d’arbres à l’hectare est d’environ 150 pieds. La quantité présumée est reprise au détail estimatif : l’Entrepreneur est rémunéré sur la base des quantités réellement exécutées et prises en attachement.

Il sera également effectué la plantation d’arbres d’alignement le long des voies d’accès sur une distance de 150 m de part et d’autre du pont

Les essences à utiliser pour ces plantations seront choisies de concert avec les services locaux des Eaux et Forêts

Le forfait sera payé ……………………………… (Hors Taxes)

8.2

Atténuation des impacts sur l'eau

fft

Ce prix rémunère au forfait le coût des mesures environnementales concernant l’élimination des déchets solides et liquides et la remise en état physique ou la reconversion en abreuvoirs des zones d’emprunt et de carrière


8.3

Atténuation de la dégradation des sols

fft

Ce prix rémunère au forfait le coût des mesures environnementales concernant l’élimination des déchets solides et liquides et la remise en état physique ou la reconversion en abreuvoirs des zones d’emprunt et de carrière


8.4 Bonification des impacts sur l'élevage fft



Ce prix rémunère au forfait, la réalisation et ou la réhabilitation de quatre (4) rampes d’accès à chaque fleuve concerné par les travaux de pont. Ces rampes en déblai auront pour rôle principal de faciliter l’accès des animaux au fleuve pour les besoins d’abreuvement

Les actions seront menées de concert avec la Mission de contrôle et l’Administration.


Signature(s) manuscrite(s) originale(s):


3.6.2. Bordereau des prix

3.6.2.1. Lot 1 : La réalisation des travaux de réhabilitation de la piste rurale Falabagan-Sitayah-Kébéyah dans la préfecture de Kindia

N° Désignation des travaux Unité Quantité QP/QF (2) Prix Unitaires

(HT) Montant total (HT)

1,00 FRAIS GENERAUX

1.1 Installation de chantier ff 1,00 QF

1.2 Repliement de matériel et équipement de chantier ff 1,00 QF

Sous-total Frais Généraux

2,00 TERRASSEMENTS

2.1 Debroussaillement et décapage de terres vegetales m² 11 000 QP

2.2 Abattage d'arbre de circonférence sup 2m U 0,00 QP

2.3 Purge de matériaux impropres m3 2 070 QP

2.4 Préparation de fond de forme m2 33 600 QP

2.5 Reprofilage de pistes existantes m2 600 QP

2.6 Déblai en terrain meuble mise en dépôt m3 0,00 QP

2.7 Déblai en terrain rippable mis en dépôt m3 0,00 QP

2.8 Déblai en terrain rocheux mis en dépôt m3 0,00 QP

2.9 Déblai en terrain meuble mis en remblai m3 0,00 QP

2.1 Remblai d'emprunt y compris les raccordements m3 5223 QP

2.11 Fossés triangulaires divergents en terrain meuble ml 1617 QP

2.12 Fossés triangulaires divergents en terrain rippable ml 0,00 QP

2.13 Fossés et divergents en terrain rocheux ml 0,00 QP

2.14 Cordon de protection ml 0,00 QP

2.15 Couche de roulement en graveleux latéritique m3 2498 QP

2.16 Murettes de bord de chaussée ml 0,00 QP

2.17 Écrêtage sur bowal et roches m2 40 QP

Sous-total Terrassements

3,00 DEMOLITIONS ET DEVIATIONS




3.1 Démolition de parties d'ouvrage (buses, dalots, radiers) Ff 0,00 QF

3.2 Démolition totale de buses Ff 0,00 QF

3.3 Démolition totale de radiers Ff 0,00 QF

3.4 Démolition totale de dalots Ff 5,00 QF

3.5 Démolition partielle de Ponts Ff 0,00 QF

3.6 Démolition totale de Ponts en béton Ff 0,00 QF

3.7 Démolition totale de Ponts en bois Ft 0,00 QF

3.8 Déviation au droit des ouvrages en construction ou en réhabilitation (buses, radiers, dalots)

Ff 9,00 QF

3.9 Déviation au droit des ouvrages en construction ou en réhabilitation (Ponts) Ft 0,00 QF

Sous-total Démolitions et Déviations

4,00 REHABILITATION

4.1 Réhabilitation d'ouvrage ou partie d'ouvrage d'assainissement (buses, radiers, dalots) Ft 0,00 QF

4.2 Réhabilitation d'ouvrage ou partie d'ouvrage de franchissement (ponts) Ft 0,00 QF

4.3 Curage de buses u 0,00 QP

4.4 Curage de dalots u 0,00 QP

4.5 Exutoires d'ouvrages d'assainissement ml 0,00 QP

4.6 Perrés maçonnés m2 0,00 QP

4.7 Enrochement m3 0,00 QP

4.8 Enherbement m2 0,00 QP

4.9 Béton non armé dosé a 300 kg/m3 y compris coffrage pour réfection d'ouvrage m3 0,00 QP

4.1 Béton armé dosé a 350 kg/m3 y compris coffrage pour réfection d'ouvrage m3 0,00 QP


4.12 Béton cyclopéen dosé a 250 kg/m3 pour réfection d'ouvrage m3 0,00 QP

Sous-total Réhabilitation

5 CONSTRUCTION DE BUSES, DALOTS ET RADIERS

5.1 Dalot ordinaire 1x1 u 0,00 QP

5.2 Dalot cadre 1x1 u 2,00 QP




5.3 Dalot cadre 1 x 1 avec vanne de régulation de niveau d’eau. u 1,0 QP

5.4 Dalot ordinaire double 2 x(1x1) u 0,00 QP

5.5 Dalot cadre double 2x(1x1) avec vanne de régulation de niveau d’eau. u 0,00 QP

5.6 Dalot ordinaire 1,5x1,5 u 0,00 QP

5.7 Dalot cadre 1,5x1,5 avec vanne de régulation de niveau d'eau u 0,00 QP

5.8 Dalot ordinaire double 2x(1,5x1,5) u 0,00 QP

5.9 Dalot cadre double 2x(1,5x1,5) u 0,00 QP



5.12 Dalot ordinaire double 2x(2x1) u 0,00 QP

5.13 Dalot cadre double 2x(2x1) u 0,00 QP

5.14 Dalot ordinaire 3x(2x1) u 0,00 QP

5.15 Dalot cadre triple u 0,00 QP

5.17 Dalot ordinaire 2x1,5 u 0,00 QP

5.13 Dalot cadre 2x1,5 u 2,00 QP

5.14 Dalot ordinaire double 2x(2x1,5) u 0,00 QP

5.15 Dalot cadre double 2x(2x1,5) u 0,00 QP

5.17 Dalot ordinaire 3x(2x1,5) u 0,00 QP

5.13 Dalot cadre 3x(2x1,5) u 0,00 QP


5.15 Dalot cadre 2x(2x2) u 0,00 QP














5.26 Dalot cadre 2 x (2,50 x 3,00) u 1,00 QP

5.27 Radier en béton armé 1-1-1 (3ml) u 0,00 QP





Sous-total Construction de buses, dalots et radiers

6 SIGNALISATION

6.1 Signalisation de radiers U 0,00 QP

6.2 Signalisation des dalots U 5,00 QP

6.3 Signalisation des lieux publics au bord des pistes (écoles, centres de santé, terrains de sport)

U 4 QP

Sous-total Signalisation


7.1 Reboisement des zones d'emprunt ha 0,50 QP

7.2 Entretien des arbres dans les zones d'emprunt ha 0,50

7.3 Plantation d'arbres aux abords des pistes et à la traversée des villages U 200 QP

7.4 Entretien des arbres plantés U 200 QP

Sous total Aspects environnementaux

Montants HT

Montant des Taxes 18%

Montants TTC


(2) Définitions :


• Poste à Quantités Forfaitaires(QF) : tout poste dont les quantités mentionnées dans le DQE sont forfaitaires et dont le prix total est forfaitaire

• Poste à Quantités Présumées (QP) : tout poste dont les quantités mentionnées dans le DQE sont prévisionnelles (présumées) et dont il résulte un prix total non

forfaitaire

3.6.2.2. Lot 2 : La réalisation des travaux de réhabilitation de la piste rurale Carrefour Madina (RN1) -Carrefour Soindé et la construction de deux Ouvrages de franchissement sur la piste d’accès aux magasins de Denken dans la préfecture de Mamou (8 km)

N° Désignation des travaux Unité Quantité QP/QF (2) Prix Unitaires (HT)

Montant total (HT)

1,00 FRAIS GENERAUX

1.1 Installation de chantier ff 1,00 QF

1.2 Repliement de matériel et équipement de chantier ff 1,00 QF

Sous-total Frais Généraux

2,00 TERRASSEMENTS

2.1 Débroussaillement et décapage de terres végétales m² 0,00 QP

2.2 Abattage d'arbre de circonférence sup 2m U 0,00 QP

2.3 Purge de matériaux impropres m3 414,00 QP

2.4 Préparation de fond de forme m2 1 840,00 QP

2.5 Reprofilage de pistes existantes m2 5 280 QP

2.6 Déblai en terrain meuble mise en dépôt m3 284,00 QP

2.7 Déblai en terrain rippable mis en dépôt m3 0,00 QP

2.8 Déblai en terrain rocheux mis en dépôt m3 0,00 QP

2.9 Déblai en terrain meuble mis en remblai m3 0,00 QP

2.1 Remblai d'emprunt y compris les raccordements m3 9235,00 QP

2.11 Fossés triangulaires divergents en terrain meuble ml 6 590,00 QP

2.12 Fossés triangulaires divergents en terrain rippable ml 0,00 QP

2.13 Fossés et divergents en terrain rocheux ml 0,00 QP

2.14 Cordon de protection ml 0,00 QP

2.15 Couche de roulement en graveleux latéritique m3 6303,00 QP

2.16 Murettes de bord de chaussée ml 0,00 QP

2.17 Écrêtage sur bowal et roches ml 0,00 QP

Sous total Terrassements



Montant total (HT)


3.1 Démolition de parties d'ouvrage (buses, dalots, radiers) Ff 3,00 QF

3.2 Démolition totale de buses Ff 4,00 QF

3.3 Démolition totale de radiers Ff 0,00 QF

3.4 Démolition totale de dalots Ff 2,00 QF

3.5 Démolition partielle de Ponts Ff 0,00 QF

3.6 Démolition totale de Ponts en béton Ff 0,00 QF

3.7 Démolition totale de Ponts en bois Ft 0,00 QF

3.8 Déviation au droit des ouvrages en construction ou en réhabilitation (buses, radiers, dalots)

Ff 9,00 QF

3.9 Déviation au droit des ouvrages en construction ou en réhabilitation (Ponts) Ft 0,00 QF

Sous total Démolition et Déviation

4,00 REHABILITATION

4.1 Réhabilitation d'ouvrage ou partie d'ouvrage d'assainissement (buses, radiers, dalots) Ft 1,00 QF

4.2 Réhabilitation d'ouvrage ou partie d'ouvrage de franchissement (ponts) Ft 0,00 QF

4.3 Curage de buses u 7,00 QP

4.4 Curage de dalots u 0,00 QP

4.5 Exutoires d'ouvrages d'assainissement ml 0,00 QP

4.6 Perrés maçonnés m2 0,00 QP

4.7 Enrochement m3 0,00 QP

4.8 Enherbement m2 0,00 QP

4.9 Béton non armé dosé a 300 kg/m3 y compris coffrage pour réfection d'ouvrage m3 0,00 QP


4.11 Béton armé dosé à 400 kg/m3 y compris coffrage pour réfection d'ouvrage m3 0,00 QP

4.12 Béton cyclopéen dosé a 250 kg/m3 pour réfection d'ouvrage m3 0,00 QP

Sous total Réhabilitation

5 CONSTRUCTION BUSES, DALOTS ET RADIERS




Montant total (HT)


5.3 Dalot cadre 1 x 1 avec vanne de régulation de niveau d’eau. u 0,00 QP

5.4 Dalot ordinaire double 2 x(1x1) u 0,00 QP

5.5 Dalot cadre double 2x(1x1) avec vanne de régulation de niveau d’eau. u 0,00 QP

5.6 Dalot ordinaire 1,5x1,5 u 0,00 QP

5.7 Dalot cadre 1,5x1,5 avec vanne de régulation de niveau d'eau u 0,00 QP

5.8 Dalot ordinaire double 2x(1,5x1,5) u 0,00 QP

5.9 Dalot cadre double 2x(1,5x1,5) u 0,00 QP



5.12 Dalot ordinaire double 2x(2x1) u 0,00 QP

5.13 Dalot cadre double 2x(2x1) u 0,00 QP


5.15 Dalot cadre triple u 0,00 QP



5.18 Dalot ordinaire double 2x(2x1,5) u 0,00 QP

5.19 Dalot cadre double 2x(2x1,5) u 0,00 QP

5.2 Dalot ordinaire 3x(2x1,5) u 0,00 QP












Montant total (HT)






5.35 Dalot cadre 3 x 3 u 0,00 QP






Sous total (dalots, buses et radiers)

6 SIGNALISATION

6.1 Signalisation de radiers U 0,00 QP

6.2 Signalisation des dalots U 8,00 QP

6.3 Signalisation des lieux publics au bord des pistes (écoles, centres de santé, terrains de sport)

U 4,00 QP

Sous total Signalisation


7.1 Reboisement des zones d'emprunt ha 0,25 QP

7.2 Entretien des arbres dans les zones d'emprunt ha 0,25 QP

7.3 Plantation d'arbres aux abords des pistes et à la traversée des villages U 400 QP

7.4 Entretien des arbres plantés U 400 QP

Sous total Aspects environnementaux

Montants HT

Montant des Taxes

Montants TTC



(2) Définitions :



forfaitaire

3.6.2.3. Lot 3 : pont Bailey sur le fleuve Bafing au pk 7+300 de la piste carrefour Madina (RN1) -carrefour Soindé

N° Désignation Unité Quantité

QP/QF (2)

Prix Unitaire (HT en GNF)

Montant total (HT)

1 PRIX GÉNÉRAUX

1.1 Installation de chantier, bureaux, magasins, laboratoire, aires de stockage. fft 1,00 QF

1.2 Repliement de chantier fft 1,00 QF

1.3 Frais des investigations géotechniques mois 7,00 QP

1.4 Frais des études de structure et de béton armé ft 1,00 QF

Sous- Total 1 - PRIX GENERAUX

2 DÉGAGEMENT DES EMPRISES ET PRÉPARATION DE TERRAIN

2,1 Débroussement et décapage en savane ou en forêt m2 2 500 QP

2.2 Abattage. Dessouchage et évacuation des arbres de circonférence > 2 m u 2 QP

Sous- Total 2 – Dégagement des emprises et préparation de terrain

3 TERRASSEMENT DES ACCÈS AU PONT

3.1 Remblai provenant d'emprunts quelle que soit la distance m3 6 300 QP

3.2 Réglage et compactage de l'arase de la plateforme de terrassements m2 4 800 QP

3,6 Couche de roulement en graveleux latéritique m3 980 QP

3,7 Fossés en terre et fossés divergents ml 800 QP

3,8 Protection de talus en perrés maçonnés m2 680 QP

3.11 Protection de sécurité en GBA hors ouvrages ml 200 QP

3.12 Fourniture et pose de panneaux de signalisation u 10 QP

Sous-Total 3 - Terrassement des accès au pont

4 TERRASSEMENT DES OUVRAGES

4,1 Déblais de toute nature mis en dépôt m3 306 QP



QP/QF (2)


Montant total (HT)

4.2 Ouverture et recalibrage de lit de cours d'eau ml 230 ,00 QP

4.3 Fouilles pour fondations en terrain meuble et rippable m3 513,00 QP

4.4 Plus-value au prix 4.3 pour fouilles dans l'eau m3 171 ,00 QP

4.5 Plus-value au prix 4.3 pour fouilles en terrain rocheux compact m3 80,00 QP

4.6 Remblaiement des fouilles m3 102,00 QP

4.7 Remblais contigus aux ouvrages m3 854,00 QP

Total 4 - Terrassement des ouvrages

5 GROS ŒUVRES

1 - APPUIS (CULÉES)

5.1.1 Béton de propreté C 150 (épaisseur = 10 cm) m3 13,000 QP

5.1.3 Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 45 m3 331,00 QP

5.1.2 Coffrages m2 QP

5.1.2a Coffrages ordinaires pour parements cachés m2 728,00 QP

5.1.2b Coffrage plan soigné pour parements vus m2 306,00 QP

5.1.2c Coffrage soigné courbe m2 - QP

5.1.3 Armatures

5.1.3a Aciers à haute adhérence Kg 18 141,00

QP

5.1.3b Aciers doux Kg - QP

5.1.4 Badigeonnage des parements enterrés m2 728,00 QP

Sous- Total 5.1 - Appuis (Culées)

2 – CHEVETRES

5.2.1 Béton de qualité Q400 pour chevêtres m3 8,00 QP

5.2.2 Micro Béton enrichi dosé à 450 Kg/m3 m3 0,500 QP

5.1.6b Coffrages plans soignés m2 230,00 QP

5.1.7 Armatures

5.1.7a Aciers à haute adhérence Kg 2 000 QP

5.1.7b Aciers doux Kg - QP

Sous-Total 2 CHEVETRES



QP/QF (2)


Montant total (HT)

Sous-Total 5 Gros œuvre

6 Superstructure metallique de pont bailey

6.1 Fourniture et Stockage à pieds d’œuvre des éléments préfabriqués de la superstructure métallique du Pont Bailey

u 1,00 QP

6.2 Assemblage et montage des éléments préfabriqués de la superstructure métallique u 1,00 QP

Sous- Total 6 Superstructure métallique

7 ÉQUIPEMENTS

7.1 Joint de chaussée de type lourd ml 10,00 QP

7.2 Glissières de sécurité en GBA ml 20,00 QP

Sous- Total 7 - Équipements

8 PRESTATIONS ENVIRONNEMENTALES

(COÛTS DES MESURES)

8.1 Compensation de la perte des ressources végétales fft 1,00 QF

8.2 Atténuation des impacts sur l'eau fft 1,00 QF

8.3 Atténuation de la dégradation des sols fft 1,00 QF

8.4 Bonification des impacts sur l'élevage fft 1,00 QF

Sous- Total 8 - Prestations environnementales (coûts des mesures)

Montants HT

Montant des Taxes

Montants TTC


(2) Définitions :



forfaitaire


3.7. Modèle de déclaration sur le chiffre d’affaire

Date : ____________________________ CSC No. : ________________________________ Nom du soumissionnaire : ___________________________________

Données sur le chiffre d’affaires annuel

Année Montant et monnaie Equivalent EUR

NB : en cas d’offre remise par un groupement d’entreprise, ce tableau doit être remis pour chacun des membres. Nom En tant que _ Signature


3.8. Modèle de CV


Nom du Soumissionnaire

Poste

Renseignements personnels

Nom et prénoms Date de naissance

Qualifications professionnelles

Employeur actuel Nom de l’employeur

Adresse de l’employeur

Téléphone Contact (responsable / chargé du personnel)

Télécopie E-mail

Emploi tenu

Nombre d’années avec le présent employeur

Résumer l’expérience professionnelle en ordre chronologique inverse. Indiquer l’expérience technique et de gestionnaire pertinente pour le projet.

De À Société / Projet / Position / expérience technique et de gestionnaire pertinente

Nom En tant que _ Signature Signature de la personne mentionnée dans le CV


3.9. Modèle de liste de travaux analogues


Mois/Année de départ Mois/Année final(e) Identification du marché Rôle du soumissionnaire

______

______

Nom du marché : Brève description des Travaux réalisés par le soumissionnaire : Montant des travaux réalisés : Nom du Maître d’Ouvrage : Adresse et contact :

______________

______

______


______________

Nom du marché : Brève description des Travaux réalisés par le soumissionnaire : Montant des travaux réalisés : Nom du Maître d’Ouvrage : Adresse et contact

Nom du marché : Brève description des Travaux réalisés par le soumissionnaire : Montant des travaux réalisés : Nom du Maître d’Ouvrage : Adresse et contact

______

______


______________

NB : en cas d’offre remise par un groupement d’entreprise, ce tableau doit être remis pour chacun des membres. Nom En tant que _ Signature


3.10. Modèle de liste de matériel


Matériel/Engin Marque/Type Age/Km

Etat9 Provenance10

Disponibilité11 N B M P L LV

Nom En tant que _ Signature

9 Neuf = N Bon = B Médiocre = M 10 Possession = P Location = L location vent = LV 11 Date d’affectation sur le chantier


3.11. Dossier de sélection

En vue de la sélection qualitative des soumissionnaires, les renseignements ou documents mentionnés ci-dessous doivent être joints à l’offre.

Un soumissionnaire ne pourra se voir attribuer plusieurs lots que s’il remplit et cumule les critères de sélection de chaque lot.

Le soumissionnaire indiquera chaque fois le numéro de l’annexe.

Exclusions - voir art. 67 à 70 de la loi du 17 juin 2016

Déclaration implicite sur l’honneur

Motifs d'exclusion obligatoires

Art. 67. § 1er. Sauf dans le cas où le candidat ou le soumissionnaire démontre, conformément à l'article 70, avoir pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade de la procédure que ce soit, un candidat ou un soumissionnaire de la participation à la procédure de passation, lorsqu'il a établi ou qu'il est informé de quelque autre manière que ce candidat ou ce soumissionnaire a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l'une des infractions suivantes :

1° participation à une organisation criminelle ;

2° corruption ;

3° fraude ;

4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d'une telle infraction ;

5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ;

6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains.

7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

Le Roi peut préciser les infractions visées à l'alinéa 1er de manière plus détaillée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur exclut le candidat ou le soumissionnaire qui a occupé des ressortissants de pays tiers en séjour illégal, même en l'absence d'une condamnation coulée en force de chose jugée et ce, dès l'instant où cette infraction a été constatée par une décision administrative ou judiciaire, en ce compris par une notification écrite en exécution de l'article 49/2 du Code pénal social. Cette dérogation ne fait pas obstacle à la possibilité, visée à l'article 70, pour le candidat ou soumissionnaire d'invoquer le cas échéant des mesures correctrices.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur peut à titre exceptionnel et pour des raisons impératives d'intérêt général, autoriser une dérogation à l'exclusion obligatoire.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2016061719%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=2016061719&table_name=LOI&nm=2016021053&la=F&ddfm=06&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+between+date%272016-06-17%27+and+date%272016-06-17%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2016&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=2016&dddj=17&dddm=06&ddfj=17&imgcn.x=33&imgcn.y=6#LNKR0083



L'obligation d'exclure le candidat ou le soumissionnaire s'applique aussi lorsque la personne condamnée par jugement définitif est un membre de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit candidat ou soumissionnaire ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein. Au cas où il s'agit d'une infraction visée à l'alinéa 3 et en l'absence du jugement définitif précité, la même obligation d'exclusion est d'application, lorsque la personne concernée est désignée dans une décision administrative ou judiciaire, comme étant une personne dans le chef de laquelle une infraction a été constatée en matière d'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal, et qui est membre de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit candidat ou soumissionnaire ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.

Par dérogation à l'alinéa 5, les pouvoirs adjudicateurs ne sont toutefois pas obligés, pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, de vérifier l'absence de motifs d'exclusion visée au présent article dans le chef des personnes visées à l'alinéa susmentionné.

§ 2. Les exclusions mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, de la participation aux marchés publics s'appliquent uniquement pour une période de cinq ans à compter de la date du jugement.

L'exclusion mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, de la participation aux marchés publics, s'applique uniquement pour une période de cinq ans à partir de la fin de l'infraction.

Nonobstant le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 4, les opérateurs économiques ne peuvent pas, lorsqu'ils se trouvent dans une situation d'exclusion obligatoire au lendemain de la date ultime de l'introduction des demandes de participation ou de la remise des offres, participer aux marchés publics, sauf lorsqu'ils attestent qu'ils ont pris, conformément à l'article 70, les mesures correctrices suffisantes pour démontrer leur fiabilité malgré l'existence d'un motif d'exclusion applicable.

Motif d'exclusion relatif aux dettes fiscales et sociales

Art. 68. § 1er. Sauf exigences impératives d'intérêt général et sous réserve des cas mentionnés au paragraphe 3, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade de la procédure de passation que ce soit, la participation à une procédure, d'un candidat ou d'un soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale sauf :

1° lorsque le montant impayé ne dépasse pas le montant à fixer par le Roi ; ou

2° lorsque le candidat ou le soumissionnaire peut démontrer qu'il possède à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers. Ces créances s'élèvent au moins à un montant égal à celui pour lequel il est en retard de paiement de dettes fiscales ou sociales. Ce dernier montant est diminué du montant fixé par le Roi en exécution de la disposition du 1°.

Lorsqu'il constate que les dettes fiscales et sociales dépassent le montant mentionné à l'alinéa 1er, 1°, le pouvoir adjudicateur demande au candidat ou au soumissionnaire s'il se trouve dans la situation mentionnée à l'alinéa 1er, 2°.




Le pouvoir adjudicateur donne cependant l'opportunité à tout opérateur économique de se mettre en règle avec ces obligations sociales et fiscales dans le courant de la procédure de passation et ce après avoir constaté une première fois que le candidat ou le soumissionnaire ne satisfaisait pas aux exigences. A partir de cette constatation, le pouvoir adjudicateur laisse à l'opérateur économique un délai de cinq jours ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation. Le recours à cette régularisation n'est possible qu'à une seule reprise. Ce délai commence à courir le jour qui suit la notification. Pour le calcul de ce délai, le règlement n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, n'est pas d'application.

Document prouvant que l’entreprise est en règle vis-à-vis de l’administration fiscale et de la sécurité sociale pour les trois derniers mois

§ 2. Le Roi détermine les dettes fiscales et sociales à prendre en considération ainsi que les modalités additionnelles en la matière.

§ 3. Le présent article ne s'applique plus lorsque le candidat ou le soumissionnaire a rempli ses obligations en payant ou en concluant un accord contraignant en vue de payer les impôts et taxes ou cotisations de sécurité sociale dues, y compris, le cas échéant, tout intérêt échu ou les éventuelles amendes pour autant que ce paiement ou la conclusion de cet accord contraignant se soit déroulé avant l'introduction d'une demande de participation, ou, en procédure ouverte, avant le délai d'introduction des offres.

Motifs d'exclusion facultatifs

Art. 69. Sauf dans le cas où le candidat ou le soumissionnaire démontre, conformément à l'article 70, avoir pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur peut exclure, à quelque stade de la procédure de passation, de la participation à une procédure, un candidat ou un soumissionnaire dans les cas suivants :

1° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le candidat ou le soumissionnaire a manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l'article 7 ;

2° lorsque le candidat ou le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ;

3° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que le candidat ou le soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité ;

4° lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure que le candidat ou le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence, au sens de l'article 5, alinéa 2 ;

5° lorsqu'il ne peut être remédié à un conflit d'intérêts au sens de l'article 6 par d'autres mesures moins intrusives ;




6° lorsqu'il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation préalable des candidats ou soumissionnaires à la préparation de la procédure de passation, visée à l'article 52, par d'autres mesures moins intrusives ;

Déclaration implicite sur l’honneur

7° lorsque des défaillances importantes ou persistantes du candidat ou du soumissionnaire ont été constatées lors de l'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'un marché public antérieur, d'un marché antérieur passé avec un adjudicateur ou d'une concession antérieure, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesures d'office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable ;

8° le candidat ou le soumissionnaire s'est rendu gravement coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n'est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis en vertu de l'article 73 ou de l'article 74, ou

9° le candidat ou le soumissionnaire a entrepris d'influer indûment sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation, ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution.

Les exclusions à la participation aux marchés publics mentionnées à l'alinéa 1er s'appliquent uniquement pour une période de trois ans à compter de la date de l'évènement concerné ou en cas d'infraction continue, à partir de la fin de l'infraction.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de vérifier l'absence de motifs d'exclusion facultatifs dans le chef des membres de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance du candidat ou soumissionnaire ou des personnes qui détiennent un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.

Mesures correctrices

Art. 70. Tout candidat ou soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations visées aux articles 67 ou 69 peut fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l'existence d'un motif d'exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugées suffisantes par le pouvoir adjudicateur, le candidat ou le soumissionnaire concerné n'est pas exclu de la procédure de passation.

A cette fin, le candidat ou le soumissionnaire prouve d'initiative qu'il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et pris des mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute.

Les mesures prises par le candidat ou le soumissionnaire sont évalués en tenant compte de la gravité de l'infraction pénale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particulières. Il s'agit dans tous les cas d'une décision du pouvoir adjudicateur qui doit être motivée aussi bien matériellement que formellement. Lorsque les mesures sont jugées insuffisantes, la motivation de la décision concernée est transmise à l'opérateur économique.




Un opérateur économique qui a été exclu par une décision judiciaire ayant force de chose jugée de la participation à des procédures de passation de marché ou d'attribution de concession n'est pas autorisé à faire usage de la possibilité prévue au présent article pendant la période d'exclusion fixée par ladite décision dans les Etats membres où le jugement produit ses effets.

3.11.1. Capacité économique et financière

Capacité économique et financière – voir art. 67 de l’A.R. du 18.04.2017

Le soumissionnaire doit avoir réalisé au cours des trois derniers exercices un chiffre d’affaires total au moins égal à :

Lot 1 : deux cent mille Euros (200 000,00 Euros)

Lot 2 : deux cents cinquante mille Euros (250 000,00 Euros)

Lot 3 : deux cents mille Euro (200 000,00 Euros).

Il joindra à son offre une déclaration relative au chiffre d’affaires total réalisé pendant les trois derniers exercices. Cette déclaration de chiffre d’affaire sera soutenue par des états financiers certifiés.

3.7 Modèle de déclaration sur le chiffre d’affaire

Il est important de rappeler que les procédures de Enabel ne permettent pas le paiement d’une avance sous aucune forme.

Pour cette raison, le soumissionnaire doit prouver sa capacité financière à exécuter ce marché. Pour cela, il joindra à son offre une attestation bancaire qui prouve qu’il bénéficiera d’un concours bancaire à la hauteur du montant exigé par lot comme suit :

- Lot 1 : 30% du montant hors TVA de l’offre en EURO

- Lot 2 : 30% du montant hors TVA de l’offre en EURO

- Lot 3 : 30% du montant hors TVA de l’offre en EURO.

NB : l’attestation doit mentionner toutes les informations relatives au marché. Une déclaration (attestation) de solde bancaire ne peut être considérée comme attestation de concours bancaire.

Attestation bancaire de ligne de crédit


Un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Les règles suivantes sont alors d’application :

• Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu’il disposera des moyens nécessaires, notamment en produisant l’engagement de ces entités à cet effet.

• Le pouvoir adjudicateur vérifiera, si les entités à la capacité desquelles l’opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection et s’il existe des motifs d’exclusion dans leur chef.

• Le pouvoir adjudicateur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques par un participant dudit groupement.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou celles d’autres entités.


3.11.2. Capacité technique

Aptitude technique : voir art. 68 de l’A.R. du 18.04.2017

DOCUMENTS A JOINDRE A L’OFFRE POUR ATTESTER DE LA CAPACITE TECHNIQUE DU SOUMISSIONNAIRE :

Pour l’exécution du présent marché, le soumissionnaire doit disposer au minimum du personnel permanent suivant par lot :

Lot 1 et 2 : (profil commun aux deux lots mais personnel à proposer pour chacun des deux lots)

1 Directeur des Travaux :

De niveau Bac+5 et de formation Ingénieur en Génie Civil ou en Génie rural avec au moins huit (08) ans d’expérience générale dans la réalisation des travaux de pistes rurales et ayant au moins 2 réalisations analogues au cours des cinq dernières années dans les Travaux de construction des routes ou d’ouvrages d’Art. Par réalisation analogue on entend des travaux de construction de nouvelles pistes rurales, comprenant la construction des ouvrages hydrauliques (dalot, radier et fossés), de longueur supérieure ou égale à 5 kilomètres pour le lot 1 et 10 kilomètre pour le lot 2. Ces informations doivent ressortir clairement dans les CV.

1 Conducteur des Travaux :

De niveau Bac+5 et de formation Ingénieur en Génie Civil ou en Génie rural avec au moins cinq (05) ans d’expérience dans l’exécution des chantiers et ayant exécuté au moins deux chantiers en qualité de Conducteur des travaux de construction des routes avec des ouvrages hydrauliques (dalot radier et fossés) durant les cinq dernières années de longueur supérieure ou égale à 5 kilomètres pour le lot 1 et 10 kilomètre pour le lot 2. Ces informations doivent ressortir clairement dans les CV

1 Chef de chantier terrassement :

De Niveau Bac+3 ou BTS et de formation Techniciens Supérieurs en Génie Civil avec au moins trois (3) ans d’expérience dans la construction de routes et ayant exécuté au moins deux chantiers en qualité de chef de chantier terrassement durant les cinq dernières années de longueur supérieure ou égale à 5 kilomètres pour le lot 1 et 10 kilomètre pour le lot 2. Ces informations doivent ressortir clairement dans les CV

Le soumissionnaire joint à son offre un relevé reprenant le personnel proposé. Le soumissionnaire mentionne les diplômes dont ce personnel est titulaire, ainsi que les qualifications professionnelles et l’expérience, ceci pour chaque lot des travaux.

Joindre alors :

- le CV (voir modèle) récent et signé par la personne mentionnée ;

- une copie légalisée du/des diplômes de chaque personnel proposé ;

- une attestation de disponibilité pour toute la durée du chantier, signée par la personne mentionnée.


1 Chef de chantier Ouvrages :

De Niveau Bac+3 ou BTS et de formation Techniciens Supérieurs en Génie Civil avec au moins trois (3) ans d’expérience dans la construction de routes et ayant exécuté au moins deux chantiers (construction d’au moins 5 ouvrages) en qualité de chef de chantier ouvrages durant les cinq dernières années. Ces informations doivent ressortir clairement dans les CV

1 Dessinateur projeteur :

De niveau licence ou Bac+3, ayant une expérience d’au moins 3 ans en général dans la conception d’ouvrages et la maitrise confirmée par 2 expériences pratique mentionnant l’usage de logiciel de dessin tel qu’Autocad et de calcul de cubature tel que Covadis ou autres logiciels du même ordre au cours des cinq dernières années. Ces informations doivent ressortir clairement dans les CV

1 Géomètre-topographe :

De niveau Bac+3 ou BTS en topographie ou en génie civil/rural, ayant une expérience générale d’au moins 3 ans dans les levés topographiques ou implantations sur chantiers de travaux et ayant effectué l’implantation d’au moins deux chantiers similaires (travaux de construction ou de réhabilitation de pistes rurale de longueur supérieur ou égale à 5 kilomètre pour le lot 1 et 10 kilomètre pour le lot 2) au cours des cinq dernières années.

Lot 3 :

1 Directeur des Travaux :

De niveau Bac+5 et de formation Ingénieur en Génie Civil ou en Génie rural avec au moins huit (08) ans d’expérience générale dans la réalisation des travaux d’ouvrage d’art et ayant au moins 2 réalisations analogues au cours des cinq dernières années. Par réalisation analogue on entend des travaux de construction ou de réhabilitation de pont mixte avec fondation semi profonde de longueur supérieur ou égale à 30 ml. Ces informations doivent ressortir clairement dans les CV

1 Conducteur des Travaux :

De niveau Bac+5 et de formation Ingénieur en Génie Civil ou en Génie rural avec au moins cinq (05) ans d’expérience dans l’exécution des chantiers et ayant exécuté au moins deux chantiers en qualité de Conducteur des travaux de construction d’ouvrages d’art (pont mixte) durant les cinq dernières années de longueur supérieure ou égale à 30ml. Ces informations doivent ressortir clairement dans les CV

1 Chef de chantier terrassement :

De Niveau Bac+3 ou BTS et de formation Techniciens Supérieurs en Génie Civil avec au moins trois (3) ans d’expérience dans la construction de routes et ayant exécuté au moins deux chantiers en qualité de chef de chantier terrassement durant les cinq dernières années de longueur supérieure ou égale à 5 kilomètres. Ces informations doivent ressortir clairement dans les CV

Le soumissionnaire joint à son offre un relevé reprenant le personnel. Le soumissionnaire mentionne les diplômes dont ce personnel est titulaire, ainsi que les qualifications professionnelles et l’expérience, ceci pour chaque lot des travaux.

Joindre alors :





Lot 3 :

1 Chef de chantier Ouvrages :

De Niveau Bac+3 ou BTS et de formation Techniciens Supérieurs en Génie Civil avec au moins trois (3) ans d’expérience dans la construction d’ouvrage d’art et ayant exécuté au moins deux chantiers en qualité de chef de chantier ouvrages d’art de longueur supérieur ou égale à 30 ml durant les cinq dernières années. Ces informations doivent ressortir clairement dans les CV

1 Dessinateur projeteur :

De niveau licence ou Bac+3, ayant une expérience d’au moins 3 ans en général dans la conception d’ouvrages et la maitrise confirmée par 2 expériences pratique mentionnant l’usage de logiciel de dessin tel qu’Autocad et de calcul de cubature tel que Covadis ou autres logiciels du même ordre au cours des cinq dernières années. Ces informations doivent ressortir clairement dans les CV

1 Géomètre-topographe :

De niveau Bac+3 ou BTS en topographie ou en génie civil/rural, ayant une expérience générale d’au moins 3 ans dans les implantations et les suivis topographiques sur chantiers de travaux et ayant effectué l’implantation et le suivi d’au moins deux chantiers similaires (travaux de construction ou de réhabilitation d’ouvrages d’art de longueur supérieur ou égale à 30 ml) au cours des cinq dernières années. Ces informations doivent ressortir clairement dans les CV

Le soumissionnaire joint à son offre un relevé reprenant le personnel. Le soumissionnaire mentionne les diplômes dont ce personnel est titulaire, ainsi que les qualifications professionnelles et l’expérience, ceci pour chaque lot des travaux.

Joindre alors :





Le soumissionnaire doit disposer d’un équipement technique et employer des mesures afin d’assurer la qualité d’exécution des travaux.

Pour en attester, il joint à son offre la liste du matériel de chantier principal (voir modèle) à disposition du soumissionnaire pour l’exécution des travaux. Cette liste doit indiquer le moyen d’acquisition (propriété, leasing, location, etc.) en temps voulu pour chaque matériel et équipements essentiels pour chaque lot. Cette liste est minimale - les variantes de manière équivalente pouvant remplir les mêmes fonctions peuvent être proposées :

LOT 1 :

• Bulldozer D7 : 1

• Niveleuse : 1

• Chargeuse : 1

• Pelle Rétro : 1

• Pelle hydraulique : 1

• Compacteur vibrant à pneus lisses : 1

• Rouleau lisse vibrant : 1

• Compacteur manuel : 1

• Camion benne 7 à 12 m3 : 5

• Camion-citerne à eau d’au moins 10 m3 :1

• Camion équipé de système de levage : 1

• Bétonnière 350 litres au moins : 2

• Unité de vibration de béton : 3

• Motopompe : 3

• Groupe électrogène d’au moins 10 KVA : 2

• Véhicules de liaison : 2

Le soumissionnaire joint à son offre la liste de l’équipement à mettre disposition par lot de travaux afin de pouvoir réaliser le marché convenablement.


Lot 2 :


• Niveleuse : 1

• Chargeuse : 1

• Pelle Rétro : 1






• Camion-citerne à eau d’au moins 10 m3 : 1

• Camion équipé de système de levage : 1

• Bétonnière 350 litres au moins : 4

• Dumper de chantier d’au moins 700 litres : 4


• Pompes à boues : 2

• Motopompe : 2

• Brise-béton : 2

• Groupe autogène de soudure : 1

• Groupe oxyacétylénique : 1


• Véhicules de liaison : 3

Le soumissionnaire joint à son offre la

liste de l’équipement à mettre disposition

par lot de travaux afin de pouvoir réaliser le

marché convenablement.


Lot 3 :


• Niveleuse : 1

• Chargeuse : 1






• Camion-citerne à eau d’au moins 10 m3 : 2

• Bétonnière 500 litres au moins : 2 ou centrale à béton : 1

• Pompe à béton : 1

• Grue de levage d’au moins 15 tonnes : 1

• Dumper de chantier d’au moins 700 litres : 3

• Pompes à boues : 2

• Motopompes de chantier : 2

• Brise-béton : 2

• Groupe autogène de soudure : 1

• Groupe oxyacétylénique : 1


• Motopompe : 2


• Véhicule de liaison : 2

Le soumissionnaire joint à son offre la

liste de l’équipement à mettre disposition

par lot de travaux afin de pouvoir réaliser le

marché convenablement.

Le soumissionnaire doit disposer des références suivantes de marchés exécutés, qui ont été effectués au cours des cinq dernières années :

Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins 3 chantiers analogues durant les cinq dernières années (par analogue on entend :

Lot 1 : la Construction ou la réhabilitation des pistes rurales de longueur supérieur ou égale à 5 kilomètre.

Lot 2 : la Construction ou la réhabilitation des pistes rurales de longueur supérieur ou égale à 10 kilomètre

Et de complexité comparable à celles des travaux réhabilitation ou construction de piste rurale avec plus 10 ouvrages hydrauliques (dalot, buses et radier).

Le soumissionnaire joint à son offre une liste reprenant les travaux analogues qui ont été effectués au cours des 5 dernières années avec des preuves requises à l’appui.


Lot 3 : la Construction ou la réhabilitation de pont métalliques ou mixite de longueur comprise entre 15 et 30 ml et de hauteur supérieur à 6 ml avec des fondations semi-profondes ou profondes (pieux)

Le soumissionnaire joint à son offre une liste (voir modèle) reprenant les marchés analogues qui ont été effectués au cours des cinq dernières années, avec mention du montant, de la date et les destinataires publics ou privés. Les services sont prouvés par des attestations de bonne exécution émises ou contresignées par l’autorité compétente.

Un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Les règles suivantes sont alors d’application :

• Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu’il disposera des moyens nécessaires, notamment en produisant l’engagement de ces entités à cet effet.

• Le pouvoir adjudicateur vérifiera, si les entités à la capacité desquelles l’opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection et s’il existe des motifs d’exclusion dans leur chef.

• En ce qui concerne les critères ayant égard aux titres d’études et professionnels, ou à l’expérience professionnelle pertinente, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront véritablement les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises.

• Le pouvoir adjudicateur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques par un participant dudit groupement.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou celles d’autres entités.

Signature(s) :


3.12. Récapitulatif des documents à remettre

A compléter de manière exhaustive

TABLEAU RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A FOURNIR

Documents légaux Documents offre technique Documents offre financier

Fic

he d

'ide

ntificatio

n d

u s

oum

issio

nn

aire

bie

n r

em

pli

avec d

ocum

ent

à l'a

ppu

i

Docum

ent e

n c

our

de v

alid

ité p

rouva

nt

que le s

oum

issio

nn

aire

est

en r

èg

le v

is-

à-v

is d

e l’a

dm

inis

tra

tio

n f

iscale

et d

e la

sécurité

socia

le p

our

les tro

is d

ern

iers

mois

Mand

at

lég

ale

me

nt va

lab

le e

t sig

né p

ar

la p

ers

onn

e h

abili

té à

en

ga

ger

l’entr

epri

se a

uto

risa

nt le

manda

tair

e à

sig

ner

l’offre

Modè

le d

e d

écla

ration s

ur

le c

hiffr

e

d’a

ffaire

du

men

t re

mpli

Attesta

tio

n b

anca

ire d

e lig

ne d

e c

réd

it

Méth

odo

logie

et

org

an

isation d

u tra

vail

Attesta

tio

n d

e v

isite d

e s

ite

Réfé

rence

s d

u s

oum

issio

nnaire

(M

od

èle

de lis

te d

e tra

va

ux a

nalo

gu

es)

Pla

nn

ing

des tra

va

ux

Pers

onn

es c

lés a

vec C

V s

igné

Lis

te d

es s

ous-t

raitants

du

soum

issio

nn

aire s

elo

n le m

odè

le

Lis

te d

u m

até

riel et

équ

ipe

ment se

lon le

modè

le

Form

ula

ire d

'offre

sig

née p

ar

le

soum

issio

nn

aire (

le c

as é

chéan

t, p

ar

chaque

me

mbre

du c

onsort

ium

)

Bord

ere

aux d

es p

rix b

ien r

em

pli


ANNEXE I : MODÈLE DE CAUTION BANCAIRE

Banque X Adresse Cautionnement n° X Ce cautionnement est émis dans le cadre de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et conformément à l’AR du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et notamment Les articles 25 à 33 de l’AR du 14/01/2013 X, adresse (la « Banque ») déclare par la présente se constituer caution à concurrence d’un montant maximum de EUR X (X Euros ) au profit de l’Agence belge de développement (ENABEL) pour les obligations de X, adresse en vertu du marché : « X, CSC ENABEL GIN 013 » (le « Marché »). En conséquence, la Banque s’engage, sous la renonciation du bénéficiaire de division et/ou de discussion, à payer jusqu’à concurrence du montant maximum, tout montant dont X pourrait être redevable envers l’Agence belge de développement au cas où X serait en défaut d’exécution du « Marché ». Cette caution sera libérée conformément aux dispositions du Cahier Spécial des Charges et de l’article 33 de l’annexe de l’A.R. du 14/01/2013. Tout appel au présent cautionnement doit être adressé par lettre recommandée à la Banque X, adresse, avec mention de la référence : X. Tout paiement effectué en vertu du présent cautionnement réduira de plein droit le montant cautionné par la Banque. Le cautionnement est régi par le droit belge et seuls les tribunaux belges sont compétents pour statuer sur tout litige. Fait à X le : XX/ XX/ 20XX Signature : Nom : Titre : ………………………………………………

CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES CSC ENABEL GIN013 DU … · CSC Enabel GIN 013 - Sto 05.03.2018 (GIN...

Documents

Transcript of CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES CSC ENABEL GIN013 DU … · CSC Enabel GIN 013 - Sto 05.03.2018 (GIN...