cahier des clauses techniques particulières

42
APAJH 31, 68 Chemin Carrosse – 31400 TOULOUSE Tél : 05. 62. 71. 67. 90 - Fax :05. 62. 71. 67. 94 – E-mail : [email protected] Association Départementale APAJH Haute-Garonne Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés CRÉATION DE LOCAUX EN REZ-DE-JARDIN AU FOYER FOND PEYRE, ROUTE DE MONTRABÉ 31240 ST-JEAN CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Architectes : Cabinet MONDINE - SARTRE 7 allées Paul Feuga - 31000 TOULOUSE Tél : 05 61 52 73 35 – Fax : 05 61 25 53 64 BET Fluides : TECHNISPHÈRE ingéniérie de la construction Place Paul Riché - 31200 TOULOUSE Tél : 05 34 42 20 20 – Fax : 05 34 40 60 93

description

12

Transcript of cahier des clauses techniques particulières

Page 1: cahier des clauses techniques particulières

APAJH 31, 68 Chemin Carrosse – 31400 TOULOUSE Tél : 05. 62. 71. 67. 90 - Fax :05. 62. 71. 67. 94 – E-mail : [email protected]

Association Départementale APAJH Haute-Garonne Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés

CRÉATION DE LOCAUX EN REZ-DE-JARDIN AU FOYER FOND PEYRE, ROUTE DE MONTRABÉ

31240 ST-JEAN

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES

PARTICULIERES

Architectes : Cabinet MONDINE - SARTRE 7 allées Paul Feuga - 31000 TOULOUSE Tél : 05 61 52 73 35 – Fax : 05 61 25 53 64

BET Fluides : TECHNISPHÈRE ingéniérie de la construction Place Paul Riché - 31200 TOULOUSE Tél : 05 34 42 20 20 – Fax : 05 34 40 60 93

Page 2: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin – Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 1 CCTP - LOT N° 1 – GROS-ŒUVRE Mars 2012

LOT N° 1 – GROS-ŒUVRE

Page 3: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin – Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 2 CCTP - LOT N° 1 – GROS-ŒUVRE Mars 2012 1 – GROS-ŒUVRE 1.0 – INSTALLATION DE CHANTIER – OBLIGATION DE L’ENTREPRISE

Dans le cadre de sa prestation, le titulaire du présent lot devra : la mise en place d’un panneau de chantier 1,00 m x 2,00 m, l’entretien et le bon fonctionnement des sanitaires mis à disposition par le Maître d’ouvrage, l’isolement du chantier vis-à-vis des utilisateurs du parking, la fourniture et pose d’un compteur d’eau pour quantification des consommations sur une

attente existante, le nettoyage périodique de la voirie (parking sous-sol, rampe accès parking, voirie depuis

portail d’entrée jusqu’au chantier). 1.1 - DALLAGES

1.1.1. Décapage pour mise en œuvre de la plate-forme

Enlèvement des matériaux de voirie sur l’ensemble de la surface concernée par l’aménagement et le cheminement conduisant du hall existant aux locaux à aménager, compris stockage des matériaux en vue d’une réutilisation.

Décapage de la plate-forme concernée sur une épaisseur de 20 cm environ avec enlèvement des terres et évacuation à la décharge.

Localisation :

- emprise de la surface des locaux à aménager et emprise de la surface du cheminement allant du sas accès parking aux locaux à aménager.

1.1.2. Mise en œuvre d’un hérisson en pierres sèches sur une épaisseur de 20 cm avec possibilité de réutilisation des matériaux existants et blocage par béton de graves.

Localisation :

- emprise de la surface des locaux à aménager et emprise de la surface du cheminement.

1.1.3. Mise en œuvre d’un film polyane, ép. 200 microns, à dérouler sur l’emprise des surfaces localisées ci-dessus. Une attention particulière devra être apportée à l’étanchéité à l’eau de ce film pour se prémunir des remontées d’humidité à travers le carrelage.

1.1.4. Isolant périphérique sur 1,50 m de large, type UNIMAT R ≥ 1,70 km2/w.

Localisation :

- sur le linéaire des deux façades extérieures de la surface à aménager et la façade intérieure côté parking.

1.1.5. Dallage béton armé, ép. 15 cm, compris treillis soudé, renfort de dallage au droit de la cloison séparative entre la surface à aménager et le parking existant, joints de fractionnement chaque 25 m2.

Localisation :

- sur l’ensemble de la surface devant recevoir un carrelage : salle de réunion, circulation, sas et WC.

1.1.6. Dallage béton armé, ép. 20 cm, compris treillis soudé, renfort de dallage au droit de la cloison séparative entre la surface à aménager et le parking existant, compris toutes sujétions de finitions de surfaces aptes à recevoir une peinture de sol.

Localisation :

- sur l’ensemble des surfaces de l’atelier d’activités et du local archives ainsi que la surface du cheminement piéton qui présentera un aspect de surface en béton balayé.

Page 4: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin – Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 3 CCTP - LOT N° 1 – GROS-ŒUVRE Mars 2012 1.2 - RÉSEAUX 1.2.1. Réseau sous dallage comprenant :

Fouilles en pleine masse pour tranchée avec évacuation des terres à la décharge. Canalisation PVC assainissement Ø 100 mm pour évacuation réseau EU-EV posée sur lit

de sable, compris toutes sujétions d’attentes pour branchements sur le réseau du lot Plomberie-Chauffage-Ventilation.

Remblais avec grillage avertisseur. Ce réseau enterré sera raccordé au réseau extérieur EU-EV, la prestation comprendra le

passage sous longrine existante et regard d’attente à 1 m du bâtiment.

1.2.2. Réseau enterré extérieur

Fouille en pleine masse pour tranchée avec évacuation des terres à la décharge. Canalisation PVC assainissement Ø 100 mm. Remblais avec grillage avertisseur et lit de sable. Regard de branchement sur canalisation existante.

1.3 – PERCEMENTS - CARROTAGES

1.3.1. Création d’ouverture pour ventilation du parking dans mur banché existant, compris toutes sujétions de sciage de béton et évacuation des gravats à la décharge. Dimensions 50 cm de large x 100 cm de hauteur, allège de ventilation se situant en façade à côté du local archives.

1.3.2. Sciage d’allège en béton banché pour mise à la cote de portes vitrées à deux unités de passage, compris évacuation des gravats à la décharge :

- hauteur d’allège : 0,60 m, - largeur existante : 0,90 m – largeur à obtenir : 1,50 m (cote à confirmer par le lot

Menuiseries aluminium).

1.3.3. Carrotage dans murs en béton banché :

- pour gaines Ø 250 mm dans banché ép. 20 cm, - pour gaines Ø 125 mm dans banché ép. 30 cm.

1.4 – MAÇONNERIE 1.4.1. Maçonnerie de briques ou agglomérés de 15 cm à bâtir sur allège existante, compris toutes sujétions d’accroches à la poutre linteau de rive existante, suivant localisation sur plan projet.

1.4.2. Maçonnerie de briques ou agglomérés de 15 cm à poser sur dallage, compris linteau en béton armé pour porte accès sas et chaînages verticaux, compris toutes sujétions de découpe du flocage existant.

Localisation :

- paroi séparative archives, sas et WC du parking.

1.4.3. Seuils et appuis

Façon d’appui béton coffré en place, débord de 5 cm par rapport au nu extérieur de l’allège en béton armé.

Localisation : - sur le linaire des deux façades, sauf au droit des portes-fenêtres, - au droit de la grille de ventilation du parking.

Façon de seuils en béton coffré avec nez arrondi.

Page 5: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin – Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 4 CCTP - LOT N° 1 – GROS-ŒUVRE Mars 2012

Localisation : - au droit des deux portes vitrées atelier d’activités et salle de réunion.

1.5 – ENDUITS

1.5.1. Enduit traditionnel comprenant un corps d’enduit et deux couches de finitions taloché fin apte à recevoir une peinture, compris toutes sujétions pour traitement en petite largeur des tableaux des fenêtres et pose de baguettes d’angles PVC.

Localisation :

- en façade sur les maçonneries bâties en 15 cm d’épaisseur sur la face extérieure, - en paroi séparative des locaux aménagés du parking sur la face de la paroi côté parking.

Page 6: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin – Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 1 CCTP - LOT N° 2 – MENUISERIE ALUMINIUM – SERRURERIE Mars 2012

LOT N° 2 – MENUISERIE ALUMINIUM – SERRURERIE

Page 7: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin – Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 2 CCTP - LOT N° 2 – MENUISERIE ALUMINIUM – SERRURERIE Mars 2012 2 – MENUISERIE ALUMINIUM – SERRURERIE 2.1 – TRAVAUX DE SERRURERIE 2.1.1 – Fourniture et pose d’un potelet métallique Ø 150 mm en acier galvanisé thermolaqué, couleur au choix de l’architecte, compris platine de fixation haute et basse (boulons de fixation à tête fraisée). Il est à noter que ce poteau sera mis en œuvre avant le coulage de l’appui de baie.

2.1.2 – Grille de ventilation constituée d’un caillebotis maille 2 x 2 en acier galvanisé à poser en tableau de l’ouverture créée à cet effet. La surface utile de passage d’air devra être de 50 dm2.

Localisation :

- En façade du parking à proximité du local archives.

2.2 – TRAVAUX DE MENUISERIE ALUMINIUM (couleur RAL 9010) 2.2.1 – Porte vitrée à deux vantaux assurant un passage libre de 1,40 m et 0,90 m pour le vantail principal, réalisée en profilés d’aluminium laqué à rupture de pont thermique, vitrage isolant 4/16/4 type Planitherm Futur ou similaire avec lame d’argon. Vitrage feuilleté à prévoir sur chaque face. Constitution :

- un cadre d’ossature avec imposte fixe vitrée (même vitrage que les ouvrants), - le seuil plat à aluminium sera conforme aux normes d’accessibilité PMR, - les ouvrants seront à encadrement à traverse horizontale et plinthe basse, - l’ouvrant principal sera équipé d’une poignée anti-panique côté intérieur et béquille

extérieure dans la gamme du fabricant de même couleur RAL 9010, - le canon sera compatible avec une extension de l’organigramme (à charge lot menuiseries

bois), - le semi fixe sera équipé d’une crémone pompier, - un arrêt de porte à prévoir sur le vantail principal, - meneau de remplissage à prévoir en tôle d’aluminium laqué, RAL 9010, à placer derrière le

poteau béton en jonction des deux ouvrages, - vitrophanie à prévoir sur chaque ouvrant (2 bandes de couleur au choix de l’architecte),

Repère PV1 PV2 : dimensions 2,60 ht x 1,50 m de largeur, ouvrants à 2,20 m de haut.

2.2.2 – Ensemble menuisé constitué d’une imposte fixe, d’un châssis coulissant à 2 vantaux et d’un châssis fixe, réalisé en profilé d’aluminium laqué à rupture de pont thermique, vitrage isolant 4/16/4 type Planitherm Futur ou similaire avec lame d’argon. Vitrage feuilleté à prévoir sur la face intérieure du châssis coulissant et de l’imposte correspondante, sur chaque face pour le châssis fixe et l’imposte correspondante.

Repère A : dimensions 1,90 m ht x 3,85 m de largeur.

2.2.3 – Ensemble menuisé constitué d’une imposte fixe, de 2 châssis ouvrants à soufflet et de 2 châssis fixes, réalisé en profilé d’aluminium laqué à rupture de pont thermique, vitrage isolant 4/16/4 type Planitherm Futur ou similaire avec lame d’argon. Vitrage feuilleté à prévoir sur la face intérieure du châssis et de l’imposte attenante. La face extérieure de l’ouvrant à soufflet et de l’imposte correspondante attenant à la porte vitrée sera feuilletée.

Compris toutes sujétions de meneaux pleins isolés tôle aluminium laqué au droit du poteau béton ou poteau métallique.

Compris toutes sujétions d’habillage d’angle en tôle d’aluminium laqué.

Repères B et C : dimensions 1,90 m ht x 2,98 m de largeur.

Page 8: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin – Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 3 CCTP - LOT N° 2 – MENUISERIE ALUMINIUM – SERRURERIE Mars 2012 2.2.4 – Châssis menuisé comprenant une imposte fixe et un châssis ouvrant à la française en profil d’aluminium laqué à rupture de pont thermique, vitrage isolant 4/16/4 type Planitherm Futur ou similaire avec lame d’argon. Vitrage feuilleté sur la face intérieure à prévoir pour l’ensemble de l’ouvrage.

Repère D : dimensions 1,90 m ht x 0,80 m de largeur.

Page 9: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin – Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 1 CCTP - LOT N° 3 – CLOISONS SÈCHES – FAUX-PLAFONDS Mars 2012

LOT N° 3 – CLOISONS SÈCHES – FAUX-PLAFONDS

Page 10: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin – Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 2 CCTP - LOT N° 3 – CLOISONS SÈCHES – FAUX-PLAFONDS Mars 2012 3 – CLOISONS SÈCHES – FAUX-PLAFONDS 3.1 – FLOCAGE

3.1.1. Reprise flocage existant

Le titulaire du présent lot aura à sa charge la reprise du flocage existant, ép. 10 cm à vérifier.

Localisation :

- au droit du linéaire des cloisons et maçonneries séparatives, - au droit des suspentes des faux-plafonds.

3.2 – DOUBLAGE

3.2.1. Doublage vertical

Réalisation de doublage de parois intérieures par assemblage de parements en plaques de plâtre cartonnées vissées sur ossature métallique constituée :

- de montants et rails métalliques, fourrure F530 de chez Placoplâtre ou similaire, - d’un matelas de laine de verre de 100 mm avec pare vapeur, - d’une plaque de plâtre BA18 mm sur une hauteur de 2,70 m, - les pieds de l’ensemble des cloisons de doublage devront être protégés par un film polyane

de 100 microns relevé de 40 mm par rapport au niveau du sol fini, compris fourniture et mise en place de cordons d’étanchéité sous le rail métallique,

- compris toutes sujétions de découpe de flocage au droit du rail supérieur, - s’agissant de travaux d’aménagement dans des locaux existants, le titulaire du présent lot

aura à sa charge le calfeutrement des cloisons au droit du passage des canalisations existantes en plafond.

Traitements des jonctions entre plaques et angles saillants et rentrants, suivant prescriptions du fabricant. Ces traitements de jonctions devront être réalisés dans les règles de l’art et seront réceptionnés par le titulaire du lot Peinture, celui-ci devant une finition soignée de peinture.

Localisation :

- sur les façades atelier d’activités et salle de réunion : • sur une hauteur de 3,00 m sur la paroi séparative, zone aménagée – parking, • sur une hauteur de 2,40 m sur les parois en façade du local archives.

3.2.3. Collage d’un matelas de laine de verre ou de laine de roche à haute densité avec pare vapeur, ép ; 120 mm :

- sur une hauteur de 30 cm environ, en périphérie de la poutre de rive façade atelier d’activités et salle de réunion,

- sur une hauteur de 60 cm environ, en périphérie des parois de façade du local archives, compris toutes sujétions d’habillage du tuyau PVC EU-EV.

3.3 – CLOISONS DIVISOIRES 3.3.1. Cloisons divisoires 98/48 avec laine de roche

Cloisons de distribution type 98/48 réalisées par assemblage de parements en plaques de plâtre cartonnées vissées sur une ossature métallique constituées :

- de montants et rails métalliques de 48 mm de section et 6/10ème d’épaisseur, montants simples entraxe 0,90 ou 0,45 suivant hauteur et inertie des profils utilisés,

- d’un matelas de laine de roche de 45 mm, - de parements d’une plaque de plâtre cartonnée « standard » de 25 mm d’épaisseur, - la résistance au feu devra être CF 1 h pour les cloisons délimitant les locaux à risques

moyens atelier d’activités, archives (PV à fournir),

Page 11: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin – Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 3 CCTP - LOT N° 3 – CLOISONS SÈCHES – FAUX-PLAFONDS Mars 2012

- les pieds de l’ensemble des cloisons de doublage devront être protégés par un film polyane de 100 microns relevé de 40 mm par rapport au niveau du sol fini, compris fourniture et mise en place de cordons d’étanchéité sous le rail métallique,

- compris toutes sujétions de découpe de flocage au droit du rail supérieur, - s’agissant de travaux d’aménagement dans des locaux existants, le titulaire du présent lot

aura à sa charge le calfeutrement des cloisons au droit du passage des canalisations existantes en plafond.

Les traitements des jonctions entre plaques et angles saillants et rentrants seront réalisés suivant prescriptions du fabricant. Ces traitements de jonction devront être réalisés dans les règles de l’art et seront réceptionnés par le titulaire du lot Peinture, celui-ci devant une finition soignée de peinture.

Localisation :

- pour l’ensemble des cloisons divisoires du projet.

3.3.2. Gaine verticale

Gaine verticale réalisée en carreaux de plâtre hydrofuge, épaisseur 5 cm. L’ouvrage devra être CF 1h.

Localisation :

- habillage en biais dans la descente EU-EV dans le local archives. NOTA : possibilité de variante en plaques de plâtre cartonnées sur ossature métallique. Nombre de plaques à prévoir : 2 BA13 dont une plaque hydrofuge sur la face extérieure.

3.4 – ENDUITS 3.4.1. Enduit plâtre de finition sur mur banché existant

Enduit plâtre manuel allégé, épaisseur 3 à 5 mm à appliquer sur mur en béton banché existant. Sa surface lisse devra permettre une finition en peinture qui sera réceptionnée par le titulaire du lot Peinture.

Localisation :

- sur paroi existante béton lisse dans salle de réunion, circulation et WC.

3.5 – FAUX-PLAFONDS 3.5.1. Plafond horizontal réalisé par assemblage de parement en plaques de plâtre cartonnées vissées sous une ossature métallique et constitué :

- de fourrures métalliques en acier galvanisé, d’épaisseur 6/10ème disposées à 0,40 m maximum d’entraxe, fixées sous dalle béton armé (prédalle + béton),

- de cornières de rives métalliques en acier galvanisé, - d’un parement de plaques de plâtre cartonnées M0 de 18 mm d’épaisseur, - l’ouvrage devra être CF 1 h (PV à fournir).

Traitements des jonctions entre plaques et rives suivant prescriptions du fabricant. Ceux-ci seront traités avec les soins nécessaires pour une finition de peinture.

La mise en œuvre devra être conforme à la réglementation et aux recommandations du fabricant.

Localisation :

- en plafond du local archives.

Page 12: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin – Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 4 CCTP - LOT N° 3 – CLOISONS SÈCHES – FAUX-PLAFONDS Mars 2012 3.5.2. Faux-plafond en dalles plaques de plâtre 600 x 600

Plafond horizontal en dalles de plâtre 600 x 600 de 12,5 mm d’épaisseur revêtues en usine d’un parement vinylique type Gyprex Alba de chez Placoplâtre ou similaire, à bords francs pour une mise en œuvre sur ossatures apparentes de 15 mm, classement b-S1, d0.

Localisation :

- plafond WC.

Le présent lot devra l’ensemble des percements et renforts d’ossature pour la mise en place des luminaires (l’électricien n’a à sa charge que la pose et le branchement).

La mise en œuvre devra être conforme à la réglementation et aux recommandations du fabricant.

3.5.3. Faux-plafond en dalles acoustiques

Plafonds horizontaux en panneaux rigides autoportants de 600 x 600 de 25 mm d’épaisseur, constitués de laine de roche à forte absorption acoustique, revêtus d’un voile de verre naturel sur la contre face. Les panneaux seront posés sur une ossature apparente en T de 15 mm de largeur en acier galvanisé avec finition Epoxy.

Réaction au feu A1. Absorption acoustique αw = 0,90. Référence panneaux : Tonga de chez Eurocoustic ou techniquement équivalent.

Localisation :

- plafond sas, circulation, atelier.

Le présent lot devra l’ensemble des percements et renforts d’ossature pour la mise en place des luminaires (l’électricien n’a à sa charge que la pose et le branchement).

La mise en œuvre devra être conforme à la réglementation et aux recommandations du fabricant.

3.5.4. Faux-plafond

Faux-plafond horizontal en dalles 600 x 600 à base de substrat minéral et recouvert d’un voile de verre au dos.

Les dalles seront posées sur une ossature apparente en T de 15 mm de largeur, en acier galvanisé avec finition Epoxy. Les bords feuillurés des plaques permettront à l’ossature de venir au même nu que les plaques.

Réaction au feu : A2, S1, d0/M0. Absorption acoustique αw = 1,00. Référence panneaux : Optima de chez Armstrong à bord Micro look, épaisseur 25 mm.

Localisation :

- salle de réunion.

Le présent lot devra l’ensemble des percements et renforts d’ossature pour la mise en place des luminaires (l’électricien n’a à sa charge que la pose et le branchement).

La mise en œuvre devra être conforme à la réglementation et aux recommandations du fabricant.

3.6 – OUVRAGES DIVERS

3.6.1 – Pose d’huisseries

Pose des huisseries bois fournies par le titulaire du lot « Menuiseries intérieures » suivant ses instructions et sous sa responsabilité dans les cloisons sèches.

Localisation :

- ensemble des portes et trappes incorporées aux ouvrages du présent lot.

Page 13: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin – Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 5 CCTP - LOT N° 3 – CLOISONS SÈCHES – FAUX-PLAFONDS Mars 2012 3.6.2 – Renforts

Renforts pour supports appareils et accessoires et pose de renforts bois dans cloisons ½ Stil pour barre de relevage WC handicapés.

3.6.3 – Semelle U PVC

Fourniture et mise en œuvre de semelle U PVC en pied des cloisons séparatives et cloison de doublage.

Localisation :

- WC.

3.6.4 – Bande armée

Le titulaire du présent lot devra l’ensemble des angles saillants par une bande armée y compris application de deux couches d’enduit de finition devant recevoir une finition en peinture.

3.6.5 – Nettoyage

L’entreprise assurera tous les calfeutrements et finitions d’enduit sur les rebouchages effectués par les titulaires des lots techniques afin de livrer des états de surfaces finies et prêtes à peindre.

Nettoyage général à l’avancement de la prestation.

Page 14: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin – Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 1 CCTP - LOT N° 4 – MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS Mars 2012

LOT N° 4 – MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS

Page 15: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin – Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 2 CCTP - LOT N° 4 – MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS Mars 2012 4 – MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS 4.1 – PORTES 4.1.1. Fourniture et pose de bloc porte à 1 vantail à condamnation

Fourniture et pose d’un bloc porte à 1 vantail comprenant :

- une huisserie métallique à recouvrement à sceller dans cloisons 98/48 ou doublage demi-still,

- une porte isophone à âme pleine de 40 mm avec parements prépeints et 4 paumelles, - une serrure à larder bec de cane à condamnation décondamnation et pène dormant, - une garniture en aluminium anodisé avec béquille double type Bercy de chez Bezault et

plaque de propreté, - une poignée de tirage en aluminium anodisé à fixer sur ouvrant côté intérieur (longueur 30

cm environ), - le calfeutrement et habillage suivant nécessité sur le chantier, - l’huisserie sera posée par le titulaire du lot Plâtrerie.

Localisation : - porte sanitaire handicapés, 0,93 m largeur x 2,04 m hauteur.

4.1.2. Bloc porte tiercée PF ½ heure

Fourniture d’un bloc porte intérieur comprenant :

- une huisserie métallique à recouvrement sur cloisons 98/48 ou doublage 100 mm, - 2 vantaux à âme composite « feu » de 40 mm d’épaisseur, rives homogènes et parements

prépeints, - ferrages à 4 paumelles sur chaque ouvrant, - une crémone pompier en applique à levier sur le vantail semi-fixe avec décondamnation

par une seule manœuvre, - une serrure à larder bec de cane et pène dormant avec canon sur organigramme, - une garniture en aluminium anodisé avec béquille double type Bercy de chez Bezault et

plaque de propreté, - affaiblissement acoustique de 25 dB, - le calfeutrement et les habillages, suivant nécessité sur le chantier, - l’huisserie sera posée par le titulaire du lot Plâtrerie, - dimensions : 1,43 m largeur x 2,04 m hauteur dont l’ouvrant principal assurant un passage

de 90 cm.

Localisation : - porte accès salle de réunion, - portes accès sas, pour ces dernières, en complément des prestations décrites ci-dessus :

• chaque ouvrant sera muni d’un ferme-porte. Il sera prévu un sélecteur de vantail, • chaque ferme-porte sera compatible avec le poids de l’ouvrage et l’effort de manœuvre

de l’ouvrant inférieur ou égal à 50 DAN, type Dorma TS 93.

4.1.3. Bloc porte CF ½ heure :

Fourniture et pose d’un bloc porte intérieur à 1 vantail comprenant :

- une huisserie en bois exotique, - 1 vantail avec cadre bois exotique rouge à âme composite « feu » de 40 mm d’épaisseur,

parements prépeints, - ferrages à 4 paumelles sur l’ouvrant, - une serrure à larder bec de cane et pène dormant avec serrure sur organigramme, - une garniture en aluminium anodisé avec béquille double type Bercy de chez Bezault et

plaque de propreté, - le calfeutrement et les habillages, suivant nécessité sur le chantier, - l’huisserie sera posée par le titulaire du lot Plâtrerie,

Page 16: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin – Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 3 CCTP - LOT N° 4 – MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS Mars 2012

- 1 ferme-porte compatible avec le poids de l’ouvrage et l’effort de manœuvre de l’ouvrant inférieur ou égal à 50 DAN, type Dorma TS 93,

- le PV de degré CF sera à fournir, - dimensions : 0,93 m largeur x 2,04 hauteur.

Localisation : - salle archives.

4.1.4. Bloc porte tiercée CF ½ heure

Fourniture d’un bloc porte intérieur comprenant :

- une huisserie en bois exotique, - 2 vantaux à âme composite « feu » de 40 mm d’épaisseur, rives homogènes et parements

prépeints, - ferrages à 4 paumelles sur chaque ouvrant, - une crémone pomppier sur le semi-fixe en applique à l’évier avec décondamnation par une

seule manœuvre, - une serrure à larder bec de cane et pène dormant avec canon sur organigramme, - une garniture en aluminium anodisé avec béquille double type Bercy de chez Bezault et

plaque de propreté, - affaiblissement acoustique de 25 dB, - 1 ferme-porte sur chaque vantail compatible avec le poids de l’ouvrage et l’effort de

manœuvre de l’ouvrant inférieur ou égal à 50 DAN, type Dorma TS 93, - le calfeutrement et les habillages, suivant nécessité sur le chantier, - dimensions : 1,43 m largeur x 2,04 hauteur, dont l’ouvrant principal assurant un passage de

90 cm.

Localisation : - atelier d’activités.

4.1.5. Organigramme des clefs L’entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge la fourniture et la pose de cylindres à profil canon européen pour l’ensemble du projet, tels que décrits au présent lot et au lot Menuiseries aluminium.

L’entreprise indiquera au titulaire du lot Menuiseries extérieures, toutes les dispositions nécessaires à une pose sans prestations supplémentaires.

Tous les cylindres seront assemblés sur l’organigramme existant, compris toutes sujétions d’extension de celui-ci. Références organigramme existant : Bricard YM-31D.

Localisation : - pour toutes les portes du projet (portes intérieures + portes aluminium extérieures).

4.1.6. Butoirs

Fourniture et pose de butoirs de portes muraux en aluminium anodisé et embouts élastomère, dimensions 80 mm de longueur.

Localisation : - au droit de l’ensemble des ouvrants intérieurs.

4.2 – OUVRAGES DIVERS

4.2.1. Plinthes

Fourniture et pose de plinthes bois en sapin du Nord, de 110 mm et 10 mm d’épaisseur avec chants droits. Un joint souple élastomère sera prévu entre le sol et la plinthe.

Page 17: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin – Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 4 CCTP - LOT N° 4 – MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS Mars 2012 Les plinthes seront vissées et collées au support y compris coupe d’onglet et raccords contre huisserie qui devront être particulièrement soignés.

Localisation : - pour l’atelier d’activités et le local archives.

4.2.2. Trappe Trappe CF 1 heure sur cadre dormant avec feuillure. Panneau bois fixation par vis cuvettes. L’ouvrage portera l’estampille garantissant le degré CF et la conformité de celui-ci au procès-verbal d’essai à fournir.

Trappe 40 x 40, CF 1 heure.

Localisation : - à localiser dans habillage descente EU local archives.

4.3 – ACCESSOIRES 4.3.1. Miroir

Fourniture et pose de miroir de 4 mm d’épaisseur à bords chanfreinés, dimensions : 0,80 m largeur x 1,00 m hauteur.

Localisation : - sanitaires pour personnes handicapées.

4.3.2. Barre d’appui WC

Barre coudée à 135° avec 3 points de fixation muraux. Tube en acier phosphaté revêtu époxy, platines de fixation en ABS avec cache, genre Ergogrip de chez Cric ou similaire, dimensions : 400x400.

Localisation : - sanitaires pour personnes handicapées.

4.3.3. Main courante

Main courante en aluminium gainé PVC posée sur supports autobloquants, du genre Escort 40 SPM ou produit équivalent, compris tous les accessoires embouts, coudes, etc… hauteur de pose axe main courante à 90 cm du sol fini, de couleur au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation : - cheminement piéton dans parking, sas, circulation.

4.3.4. Pare chocs PVC

Pare chocs PVC de 30 mm d’épaisseur, posés sur clip en aluminium, genre Impact 120 SPM ou produit équivalent, compris les accessoires, de couleur au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation : - parois du sas, - parois de la circulation.

4.3.5. Panneau de protection de porte 1 face

Panneau de projection de porte 1 face sur 0,90 ml de hauteur dans le sens en poussant, genre Décochoc SPM ou produit équivalent, de couleur au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.

Page 18: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin – Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 5 CCTP - LOT N° 4 – MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS Mars 2012

Localisation : - pour l’ensemble des portes du projet.

4.3.6. Protection d’angles

Fourniture et pose d’angles de protection en PVC, teinte dans la masse, genre profil 30 de chez SPM ou équivalent.

Localisation : - pour l’ensemble des angles sortants du cloisonnement.

Page 19: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin – Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 1 CCTP - LOT N° 5 – CARRELAGE Mars 2012

LOT N° 5 – CARRELAGE

Page 20: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin – Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 2 CCTP - LOT N° 5 – CARRELAGE Mars 2012 5 – CARRELAGE 5.1 – CARRELAGE 5.1.1. Carrelage pose à la chape

Fourniture et pose d’un carrelage en grès cérame, format 30x30 de 12 mm d’épaisseur, qualité 1er choix avec surface lisse, aspect uni et finition fin groupe B, comprenant :

- la pose collée sur chape ciment (chape à charge du présent lot), - le traitement des joints au mortier résistant aux agressions chimiques, - la mise en œuvre de plinthes de 7 cm de haut correspondantes au carrelage, en périphérie

du local.

Localisation : - Salle de réunion, circulation, sas et WC.

5.2 – REVÊTEMENT MURAL

Grès cérame mural vitrifié, format 20x20, 1er choix, surface lisse, aspect uni et finition fin groupe B, comprenant :

- l’étanchéité du support avant pose, compris toutes sujétions, - la pose à la colle préconisée par le fabricant, - le traitement des joints entre carreaux par colle à joint préconisée par le fabricant, - la fourniture et pose de profil PVC de finitions en périphérie des arrêts du revêtement.

Localisation : - sur 3 carreaux au-dessus du point d’eau de l’atelier d’activités, - sur la largeur du local WC et retour sur une hauteur de 1,20 m dans WC handicapés.

Page 21: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin – Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 1 CCTP - LOT N° 6 – PEINTURES Mars 2012

LOT N° 6 – PEINTURES

Page 22: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin – Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 2 CCTP - LOT N° 6 – PEINTURES Mars 2012 6 – PEINTURES 6.1 – PEINTURES INTÉRIEURES 6.1.1. Plafonds

Application de peinture mate aux résines d’alkydes et acryliques sur support en plaques de plâtre comprenant :

- le ponçage et l’égrenage des plaques de plâtre, - le ponçage des joints en plaques de plâtre, - l’application au rouleau d’une couche d’impression avant révision des joints, - l’application au rouleau de 2 couches de finition, - référence produit : Renodox mat de chez Plasdox ou techniquement équivalent, teintes au

choix du maître d’œuvre,

La préparation des subjectiles et l’application des produits de peinture devront être réalisés suivant les prescriptions du fabricant. Couleur au choix de l’architecte.

Localisation : - plafond du local archives.

6.1.2. Peinture sur parois verticales

Fourniture et mise en œuvre de peinture intérieure en phase aqueuse sur les parois des pièces sèches et humides et comprenant :

- le ponçage et l’époussetage des supports plâtre, - l’application d’une couche d’impression en phase aqueuse, avant révision des joints entre

plaques de plâtre, - le rebouchage en enduit non repassé, en enduit rapide de finition, - l’application d’une couche de fond, - l’application d’une couche de finition, - référence produit : Dexacril satin de chez Plasdox ou techniquement équivalent, - couleur au choix de l’architecte.

La préparation des subjectiles et l’application des produits de peinture devront être réalisés suivant les prescriptions du fabricant.

Localisation : - ensemble des parois verticales du local archives et local activités.

6.1.3. Peinture de sols

Fourniture et mise en œuvre d’une peinture de sol en phase aqueuse sur support béton comprenant :

- le balayage et le grenaillage des supports béton, - le nettoyage par aspiration des supports béton, - la mise en œuvre d’une première couche de peinture époxy avec diluant, - 2 couches de peintures époxy, - référence produit : Freitatrafic aqua, marque Freitag ou produit équivalent, - conditions de mise en œuvre suivant recommandations du fabricant, - couleur au choix de l’architecte dans la palette du fabricant.

Localisation : - atelier d’activités, - local archives.

Page 23: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin – Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 3 CCTP - LOT N° 6 – PEINTURES Mars 2012 6.1.4. Toile de verre peinte

Fourniture de toile de verre 160 g, genre « Muranne Saint Frères » ou produit équivalent, choix dans la palette du fabricant, classement M0 :

- impression du support, - encollage à la brosse bord à bord et marouflage, colle vinylique, essuyage des excédents

de colle à l’éponge légèrement humide, - mise en peinture de couche de peinture satinée en phase aqueuse.

Localisation : - pour l’ensemble des parois du sas, de la circulation et de la salle de réunion.

6.1.5. Peinture sur bois

Préparation et application de peinture sur les ouvrages intérieurs bois et comprenant :

- le brossage et le ponçage des supports, - le dépoussiérage à l’éponge humide, - le rebouchage et application d’une couche d’impression, - l’application d’une couche intermédiaire et d’une couche de finition de glycéro satinée, - référence produit : Regulex satin de chez Plasdox ou techniquement équivalent, - teintes au choix du maître d’œuvre.

La préparation des subjectiles et l’application des produits de peinture devront être réalisés suivant les prescriptions du fabricant. Couleur au choix de l’architecte. Compris traitement des chants et huisseries bois et métalliques.

Localisation : - pour l’ensemble des portes intérieures et trappe (sur chaque face) sur le linéaire des

plinthes bois.

6.1.6. Peinture sur canalisations

Fourniture et mise en œuvre d’une peinture laque brillante sur les canalisations apparentes, comprenant :

- le nettoyage, dégraissage et dépoussiérage, - le brossage et époussetage, - l’application d’une couche primaire, - l’application d’une laque primaire (2 couches), - référence produit : type Hayelak brillante de Zolpan ou produit équivalent.

Localisation : - pour l’ensemble des canalisations laissées apparentes.

6.1.7. Nettoyage chantier pour mise en service

L’entrepreneur devra le nettoyage général très soigné de mise en service.

Les prestations de nettoyage du présent lot comprennent :

- les sols de toute nature, - les appareils sanitaires, compris robinetteries et accessoires, - la vitrerie extérieure (miroir, WC), - les revêtements muraux en grès mural (WC), - les quincailleries des menuiseries intérieures, - les appareils électriques (interrupteurs tableaux électriques), - la miroiterie sur les deux faces, - les profils des menuiseries extérieures.

Page 24: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin – Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 4 CCTP - LOT N° 6 – PEINTURES Mars 2012

6.2 – PEINTURES EXTÉRIEURES 6.2.1. Peintures sur maçonneries enduites Préparation des parois :

- brossage et ponçage, - application d’une couche d’impression, - application de deux couches de peinture type Nigatex satinée de chez Zolpan ou produit équivalent.

Localisation : - pour l’ensemble des maçonneries bâties sur allége béton.

6.2.2. Peintures sur parois béton existante Préparation des parois :

- brossage et ponçage, - application de deux couches de peinture type Nigatex satinée de chez Zolpan ou produit équivalent.

Localisation : - pour l’ensemble des allèges béton existantes et non enterrées.

Page 25: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin - Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 1 CCTP - LOT N° 7 – EQUIPEMENTS TECHNIQUES Mars 2012

LOT N° 7 – ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

Page 26: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin - Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 2 CCTP - LOT N° 7 – EQUIPEMENTS TECHNIQUES Mars 2012

SOMMAIRE

LOT N°7 – EQUIPEMENTS TECHNIQUES

1.! PRESCRIPTION GENERALES .............................................................................................................................4!

1.1! OBJET DU PRESENT DESCRIPTIF................................................................................................................4!1.2! PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES........................................................................................................4!1.3! ORIGINES ET LIMITES DE PRESTATIONS ...............................................................................................4!

1.3.1! Courants forts ...............................................................................................................................................4!1.3.2! Courants faibles ............................................................................................................................................4!1.3.3! Chauffage.......................................................................................................................................................5!1.3.4! Plomberie .......................................................................................................................................................5!

1.4! ETUDES D’EXECUTION..................................................................................................................................5!1.5! DISPOSITIONS DE CHANTIER.....................................................................................................................5!

1.5.1! Protection des ouvrages................................................................................................................................5!1.5.2! Nettoyage.......................................................................................................................................................5!

1.6! CARACTERE DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE ...............................................................................5!

2.! PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES .............................................................................................7!

2.1! NORMES ET REGLEMENTS ..........................................................................................................................7!2.2! TENSIONS MISES EN ŒUVRE – REGIME DU NEUTRE........................................................................7!2.3! BASES DE CALCUL ..........................................................................................................................................7!

2.3.1! Chutes de tension..........................................................................................................................................7!2.3.2! Courants de court-circuit .............................................................................................................................7!

2.4! PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LA NATURE ET LA MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX ET MATERIELS....................................................................................................................................8!

2.4.1! Généralités.....................................................................................................................................................8!2.4.2! Canalisations.................................................................................................................................................8!

3.! DESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES.......................................................................................9!

3.1! MATERIAUX ET APPAREILLAGES.............................................................................................................9!3.2! CANALISATIONS.............................................................................................................................................9!3.3! INTERRUPTEURS ET PRISES DE COURANT ...........................................................................................9!3.4! ECLAIRAGE, LUMINAIRES...........................................................................................................................9!3.5! INDICE DE PROTECTION DE L’APPAREILLAGE ............................................................................... 10!3.6! ECLAIRAGE DE SECURITE......................................................................................................................... 10!3.7! CONNEXIONS ................................................................................................................................................ 10!3.8! REPERAGE ET EQUILIBRAGE ................................................................................................................... 10!3.9! ARMOIRES DE DISTRIBUTION, SELECTIVITE, POUVOIR DE COUPURE................................... 10!

4.! DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE COURANTS FORTS..................................................................... 11!

4.1! DEPOSE............................................................................................................................................................. 11!4.2! PRISE DE TERRE, MISE A LA TERRE ....................................................................................................... 11!4.3! ARMOIRE ELECTRIQUE.............................................................................................................................. 11!4.4! EQUIPEMENT ECLAIRAGE ET PC........................................................................................................... 11!

4.4.1! Canalisations.............................................................................................................................................. 11!4.4.2! Appareillage ............................................................................................................................................... 12!

4.5! EQUIPEMENT FORCE MOTRICE ET DIVERS ....................................................................................... 13!4.6! ECLAIRAGE DE SECURITE......................................................................................................................... 13!

5.! DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FAIBLES.................................................................... 14!

5.1! SYSTEME DE SECURITE INCENDIE ........................................................................................................ 14!5.2! PRECABLAGE TELEPHONE/INFORMATIQUE................................................................................... 14!

6.! DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE – CLIMATISATION............................................ 15!

6.1! BASES DE CALCUL ....................................................................................................................................... 15!6.2! RADIATEURS.................................................................................................................................................. 15!6.3! DISTRIBUTION ............................................................................................................................................... 15

Page 27: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin - Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 3 CCTP - LOT N° 7 – EQUIPEMENTS TECHNIQUES Mars 2012 !

7.! DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE VENTILATION ....................................................................... 16!

7.1! VENTILATEURS D’EXTRACTION ............................................................................................................ 16!7.2! ENTREES D’AIR.............................................................................................................................................. 16!7.3! BOUCHES D’EXTRACTION........................................................................................................................ 16!7.4! GAINES DE VENTILATION........................................................................................................................ 17!

8.! DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE............................................................. 18!

8.1! APPAREILS ...................................................................................................................................................... 18!8.2! ALIMENTATIONS ......................................................................................................................................... 18!

Page 28: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin - Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 4 CCTP - LOT N° 7 – EQUIPEMENTS TECHNIQUES Mars 2012

LOT N°7 – EQUIPEMENTS TECHNIQUES 1. PRESCRIPTION GENERALES 1.1 OBJET DU PRESENT DESCRIPTIF Le présent descriptif a pour but de définir l’ensemble des travaux d’électricité courants forts et courants faibles – chauffage, plomberie sanitaire et ventilation à réaliser dans le cadre du projet d’aménagement de locaux en sous sol dans le foyer « Fond Peyre » à Saint Jean (31). L’entrepreneur aura à sa charge tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble des installations ci-après :

1. Courants forts - Raccordement à l’armoire électrique existante

- Equipement éclairage et PC.

- Distribution force motrice.

- Eclairage de sécurité.

2. Courants faibles - Informatique

- Système de sécurité incendie

3. Chauffage - Radiateur

- Réseaux

4. Ventilation mécanique

5. Plomberie sanitaire

1.2 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

- Installation chantier

- Les percements et carottages dans les planchers et murs existants

- Les percements et rebouchages de degré coupe feu nécessaires des parois existantes traversées

- Les découpes dans les cloisons légères et doublages pour encastrements et passages des canalisations et équipements compris rebouchages.

- Les encastrements éventuels dans les parois maçonnés existantes y compris rebouchages et ragréages soignés,

1.3 ORIGINES ET LIMITES DE PRESTATIONS 1.3.1 Courants forts L’armoire électrique existante AD08. 1.3.2 � � Courants faibles Alarme et détection incendie Le tableau TSI existant à l’entrée du site.

Page 29: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin - Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 5 CCTP - LOT N° 7 – EQUIPEMENTS TECHNIQUES Mars 2012 Informatique Baie de brassage existante près de l’administration 1.3.3 � � Chauffage Réseaux existants en sortie de chauffage 1.3.4 � � Plomberie Réseaux existants en sortie de chauffage

1.4 ETUDES D’EXECUTION Le dossier technique constitué par les documents définis au titre 2, comprend la totalité des prestations d’études dues par la Maîtrise d’œuvre dans le cadre de son marché. L’entreprise aura à sa charge, la sélection des appareils, les plans de réservations et les plans de détail et d’atelier. Elle devra soumettre à la Maîtrise d’œuvre et au Bureau de Contrôle pour visa l’ensemble de ces éléments. Ces documents devront être remis dans un délai tel que la Maîtrise d’œuvre et le Bureau de Contrôle bénéficient pour émettre leur avis de 10 jours de calendaires dans le cas d’une première émission d’un document et de 8 jours dans le cas d’un document indicé.

1.5 DISPOSITIONS DE CHANTIER Les dispositions générales sont spécifiées par pièces générales du marché, il est ici simplement rappelé les obligations en matière de protection des ouvrages, de nettoyage et de levage.

1.5.1 � � Protection des ouvrages L’entreprise est responsable jusqu’à la réception des travaux de la protection de ses ouvrages et doit donc prendre les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations. Au cas où il en serait constaté, il doit remettre en état, entièrement à ses frais et sans pouvoir prétendre à un quelconque dédommagement, les ouvrages détériorés. Le versement d’acomptes en règlement des travaux déjà exécutés ou en cours ne dispense en rien de cette obligation.

1.5.2 � � Nettoyage

en cours de travaux Les modalités d’ensemble du nettoyage de chantier sont définies par les pièces générales du marché. Il est rappelé qu’après chaque intervention, l’entreprise ayant terminé une tâche, doit l’évacuation des gravats, emballages et autres éléments non utilisés ainsi qu’un nettoyage fin dans les locaux où elle est intervenue, assuré avec le plus grand soin, y compris enlèvement aux décharges publiques.

1.6 CARACTERE DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE D’une manière générale, avant la remise de son offre, l’entreprise devra :

- Effectuer une reconnaissance des lieux et un relevé afin d’évaluer les moyens d’accès et les caractéristiques des locaux existants.

Page 30: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin - Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 6 CCTP - LOT N° 7 – EQUIPEMENTS TECHNIQUES Mars 2012

- Effectuer un diagnostic des équipements existants éventuels et points de départ de ses prestations

- Prendre connaissance de la totalité du projet (pièces écrites et documents graphiques tous corps d’état).

- Tenir compte en conséquence, de toutes les sujétions et contraintes non explicitement précisées sur son CCTP et nécessaires au parfait et complet achèvement des ouvrages.

Tout entrepreneur remettant une offre sera considéré comme ayant pris parfaite connaissance des lieux et les documents sus visés. Il ne pourra donc arguer d’imprécisions au présent CCTP et / ou d’aucune difficulté non appréciée ou quantifiée et sous estimée pour demander un supplément de prix. De même, l’Entrepreneur est censé avoir une parfaite connaissance des règles de l’art et devra donc exécuter sans exception ni réserve tous les travaux nécessités pour l’achèvement complet des ouvrages de son lot et non explicitement précisés au présent CCTP.

Page 31: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin - Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 7 CCTP - LOT N° 7 – EQUIPEMENTS TECHNIQUES Mars 2012 2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 2.1 NORMES ET REGLEMENTS Dans la réalisation des installations envisagées, l’entrepreneur se conformera à tous les textes et réglementations en vigueur à la date d’exécution des travaux et notamment (sans que la liste ci-dessous soit limitative) :

- Normes françaises UTE

- Décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs. L’établissement sera considéré ERT (Etablissement Recevant des Travailleurs)

- Arrêté du 26 février 2003 relatif aux installations de sécurité.

- Norme NFC 15.100 (et guides associés) relative aux installations Basse Tension (BT), Edition 2003.

- Arrêté du 25 juin 1980 relatif au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et à tous les arrêtés et décrets postérieurs modifiant ou complétant ledit arrêté.

- Il est précisé que l’établissement est classé en type U.

- Les installations devront répondre aux spécifications de la Directive Européenne 89/336 / CEE relative aux compatibilités électromagnétiques (CEM) tant en ce qui concerne les limites d’émissions électromagnétiques des équipements installés qu’en ce qui concerne les garanties de leur résistance aux perturbations extérieures.

2.2 TENSIONS MISES EN ŒUVRE – REGIME DU NEUTRE Les tensions mises en œuvre seront celles délivrées par le réseau public Basse Tension EDF, à savoir :

- 400 volts entre phases

- 230 volts entre phases et neutre Classe BTA suivant décret du 14 novembre 1988. Le conducteur neutre est distribué dans toute l’installation. Le régime du neutre à considérer est le schéma TT ce qui implique la coupure au 1er défaut d’isolement par dispositif à courant résiduel. 2.3 BASES DE CALCUL 2.3.1 Chutes de tension Elles ne seront en aucun cas supérieures aux limites globales spécifiées par la NFC 15.100 – 525 (en service normal et au démarrage), et seront compatibles avec le bon fonctionnement des équipements alimentés. Il sera tenu compte d’un échelonnement vertical maximum de (service normal) :

- TGBT – Tableaux divisionnaires 1%

- Tableau divisionnaire - Points lumineux : 2%

- Tableau divisionnaire - Socles de PC : 3%

- Tableau divisionnaire -Alimentation diverses 5% 2.3.2 Courants de court-circuit Pour la détermination des courants de court-circuit, il devra tenu compte de ceux préexistants au niveau du TGBT.

Page 32: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin - Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 8 CCTP - LOT N° 7 – EQUIPEMENTS TECHNIQUES Mars 2012 2.4 PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LA NATURE ET LA MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX ET MATERIELS 2.4.1 Généralités Tous les matériaux et appareillages entrant dans la constitution des installations devront obligatoirement avoir fait l’objet d’une norme établie par l’UTE (norme NF série C) et être conforme à ces normes. Il sera, de préférence, installé des matériaux et appareillages ayant fait l’attribution d’un label ou d’un certificat USE, NF USE, NF électricité et dans la mesure où une telle marque a été attribuée. Ils seront mis en œuvre conformément aux Règles de l’Art explicitées notamment par la norme NFC 15.100 et choisis en fonction des influences externes présentées par les locaux où ils seront installés. Les indices de protection seront choisis en fonction de la norme NFC 20.010. 2.4.2 Canalisations 2.4.2.1 Caractéristiques générales Sauf spécifications contraires précisées au chapitre ou contraintes de réglementation, toutes les canalisations principales et secondaires seront réalisées en câble U 1000 RO2V cuivre. Les canalisations souples seront exclusivement réalisées en câble H07 RNF cuivre. Les canalisations chemineront horizontalement et verticalement en fonction des possibilités de passage imposées par la configuration des locaux. En partie verticale, ces canalisations emprunteront exclusivement les gaines et passages qui leurs sont réservés. 2.4.2.2 Mise en œuvre Canalisations sous conduits Suivant leur parcours, les locaux et leurs destinations, ces conducteurs seront posés, d’une manière générale :

- sous conduits ICTA, ICD en encastré dans les constructions,

- sous conduits ICTA dans les vides de construction et faux–plafonds non démontables,

- sous moulures ou plinthes PVC dans locaux existants.

Page 33: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin - Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 9 CCTP - LOT N° 7 – EQUIPEMENTS TECHNIQUES Mars 2012 3. DESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 3.1 MATERIAUX ET APPAREILLAGES Tous les matériaux et appareillages entrant dans la constitution des installations seront conformes aux normes du l’UNION TECHNIQUE DE L’ELECTRICITE. Ils seront posés avec tous les soins désirables et dans les conditions de sécurité absolue de résistance et d’isolement. En outre, le matériel sera robuste et l’installateur précisera la durée de vie du matériel proposé. Tout le matériel proposé sera présenté au Maître de l’Ouvrage et au Maître d’œuvre pour agrément. Aucune substitution d’appareil ou de matériel prévu et agréé ne pourra être tolérée, sans autorisation du Maître d’œuvre. Les délais de livraison des fournisseurs ne devront pas entraîner de retard dans la réalisation des travaux. 3.2 CANALISATIONS Les câbles Basse Tension seront, dans tous les cas, du type U1000 R2V. Les câbles seront posés sous tube ICT APE en montage encastré ou sous moulure PVC technique de distribution. Le choix des canalisations se fera en fonction du mode de pose, de l’intensité admissible dans les câbles et de la chute de tension. Les protections mécaniques seront fonction du mode de cheminement des canalisations. Les câbles seront repérés tous les dix mètres ainsi qu’en tout point particulier. Le repérage sera effectué par des étiquettes indéformables et inoxydables gravées. Ces étiquettes seront maintenues aux câbles par l’intermédiaire de colliers. Les indications suivantes seront mentionnées :

- Nombre de conducteurs et sections.

- Numéro du câble figurant sur les plans. Toutes les précautions seront prises pour que la canalisation ne puisse souffrir de la proximité de matériels susceptibles de la dégrader. 3.3 INTERRUPTEURS ET PRISES DE COURANT L’appareillage à mettre en œuvre sera de fabrication LEGRAND de la série MOSAIC 45 en montage encastré. Dans tous les cas les prises de courant seront de type ECLIPS. Les boutons poussoirs de commande d’éclairage seront munis de voyants. 3.4 ECLAIRAGE, LUMINAIRES L’entrepreneur soumissionnaire à l’obligation de répondre au devis avec le matériel défini. Il présentera en variante le matériel de son choix. Toutefois, ce matériel devra être en tout point conforme et avoir les mêmes caractéristiques techniques que celui défini ci-après ; obligation lui sera faite de présenter les fiches techniques détaillées du matériel qu’il propose.

Page 34: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin - Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 10 CCTP - LOT N° 7 – EQUIPEMENTS TECHNIQUES Mars 2012 Niveaux d’éclairement :

Les niveaux d’éclairement à la mise en service tiendront compte d’un coefficient de dépréciation de 1,25 afin que les niveaux d’éclairement définis ci-dessous soient obtenus après 500 heures de fonctionnement.

- Atelier, salle de réunions : 300 lux

- Sanitaires : 151 lux

- Circulations : 100 lux Le matériel installé sera tel que défini ci-dessous au chapitre 4 du CCTP ou de fabrication identique. 3.5 INDICE DE PROTECTION DE L’APPAREILLAGE L’appareillage aura l’indice de protection minimum correspondant au risque du local dans lequel il est installé. 3.6 ECLAIRAGE DE SECURITE L’éclairage de sécurité à installer sera du type C non permanent réalisé par des blocs autonomes. 3.7 CONNEXIONS Les épissures, soudées ou non, sont interdites. Dans les boites de dérivation, les connexions seront réalisées sur des bornes de serrage. L’utilisation des bornes WAGO ne sera autorisée qu’à condition que celles-ci soient placées à l’intérieur de boite de dérivation. 3.8 REPERAGE ET EQUILIBRAGE A l’intérieur des tableaux les équipements seront soigneusement repérés, chaque appareil sera identifié par une étiquette gravée sur platique rigide, à l’exclusion des systèmes auto collants type « DYMO » ou équivalent. Ces étiquettes ne seront fixées ni sur l’appareil lui même, ni sur les couvercles de goulottes, mais sur des supports fixes ne permettant aucune inversion possible lors d’interventions. Si tout de même celles-ci sont placées sur les couvercles des goulottes, il sera mis en place un système permettant infailliblement de retrouver l’emplacement d’origine après démontage. L’entrepreneur est tenu de respecter tant que possible le bon équilibrage sur chaque phase à partir de tous les appareils de coupure et protection bipolaire et tétrapolaire. 3.9 ARMOIRES DE DISTRIBUTION, SELECTIVITE, POUVOIR DE COUPURE Les dispositifs de protection nécessaires seront intégrés dans l’armoire électrique existante. Le pouvoir de coupure des appareils de protection devra correspondre à l’intensité de court-circuit de l’endroit où ils sont placés.* Chaque circuit sera protégé contre :

- Les surcharges,

- Les courts-circuits,

- Les défauts d’isolement. L’appareillage sera à coupure omnipolaire, s’il ne possède pas le pouvoir de coupure suffisant, il pourra être associé à des coupe-circuits HPC placés en amont.

Page 35: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin - Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 11 CCTP - LOT N° 7 – EQUIPEMENTS TECHNIQUES Mars 2012 4. DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE COURANTS FORTS 4.1 DEPOSE L’entreprise devra la dépose des installations électriques existantes situées dans l’emprise de l’aménagement des locaux (luminaires, blocs secours ….). 4.2 PRISE DE TERRE, MISE A LA TERRE Toutes les masses métalliques telles que carcasses d’appareils d’éclairage et alvéoles de PC, en un mot toutes les masses accessibles, ou non susceptibles d’être mises actuellement sous tension, seront reliées à la terre par un conducteur approprié. En outre, l’entrepreneur devra :

- Etablir une liaison équipotentielle raccordée au conducteur principal de protection de toutes les tuyauteries métalliques du bâtiment et de la charpente métallique.

- Mettre à la terre les huisseries métalliques, portes et fenêtres dans les locaux où cette protection est imposée par la norme C15.100.

- Réaliser les liaisons équipotentielles.

- Réaliser une terre informatique en câble isolé 25 mm² raccordé directement à la prise de terre du bâtiment et ramenée sur la baie de brassage informatique.

4.3 ARMOIRE ELECTRIQUE Les circuits électriques à créer dans le cadre du présent projet seront issus de l’armoire électrique existante AD08 située au plus près de la zone à créer. Dans cette armoire l’entreprise aura à charge la fourniture, la pose et le raccordement des appareils de protection et de commande des circuits électriques à créer, soit :

- 1 disjoncteur différentiel 300 mA pour les circuits d’éclairage

- 1 disjoncteur différentiel 30 mA par circuit de 8 PC

- 1 disjoncteur différentiel 30 mA pour circuit spécifique (scie à onglet, scie circulaire, perceuse à colonne)

L’entreprise devra également la mise à jour des schémas des armoires électriques et leur mise à disposition dans pochette collée à l’intérieur de l’armoire. 4.4 EQUIPEMENT ECLAIRAGE ET PC 4.4.1 Canalisations La distribution des équipements éclairage et PC se fera par câble R2V. Ces câbles seront posés de la façon suivante :

- En chemin de câbles existants,

- Sous tube ICT encastré derrière les doublages,

- Sous tube ICT en vide de construction,

- Sous tube ICT au-dessus des plafonds placo,

- Sous goulotte PVC 3 compartiments en distribution terminale. Les boites de dérivation nécessaires devront toujours être facilement accessibles. Sur le même parcours, les câbles courants forts et les câbles courants faibles emprunteront deux chemins de câbles distincts et séparés d’une distance de 30 cm minimum.

Page 36: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin - Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 12 CCTP - LOT N° 7 – EQUIPEMENTS TECHNIQUES Mars 2012 Section minimum des canalisations

- Eclairage 1,5 mm² monophasé

- Prise de courant 10/16A 2,5 mm² monophasé 4.4.2 Appareillage Le degré de protection de l’appareillage utilisé devra être adapté aux risques du local dans lequel ils seront installés. Le matériel sera de marques :

- LEGRAND MOSAIC 45 (interrupteurs grande touche) ou équivalent posé en encastré ou sur cadre sailli suivant possibilité

Les points d’accès banalisés (repérés PAB sur les plans) seront composés, chacun de :

- 4 prises de courant Bi + T 10/16 A - 2 prises RJ45 (1 pour l’informatique, 1 pour le téléphone)

Perche informatique Il sera prévu une perche informatique en aluminium dans l’atelier avec compartiments pour PC et compartiments pour RJ45. Commandes éclairage Les boutons poussoirs de commande d’éclairage seront munis de voyants. Les circulations et sanitaires seront équipés de détecteurs de présence pour la commande de l’éclairage. Appareils d’éclairage Les luminaires fluorescents seront dans tous les cas de type compensé à starter ave tubes fluorescentes haut rendement (allumage instantané). Le titulaire du présent lot aura à sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de tous les appareils d’éclairage. Les marques et références stipulées dans le présent CCTP reflètent le choix du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage. Aucune substitution ne sera tolérée. Répartition La répartition et l’implantation des appareils d’éclairage, de l’appareillage et des prises de courant sont représentées sur les plans techniques de détail. Appareils d’éclairage : Type 1 : Luminaire fluorescent encastré 3 x 14 W, basse luminance, classe 1, IP 20, 850°C type

MODULAR SLIM de chez LAMP ou équivalent. Type 2 : Luminaire fluorescent étanche saillie, 1 x 35 W, IP 65, Classe 1, 850°C

Type AQUAFORCE 1 x 35 W ECC de chez THORN ou équivalent. Type 3 : Downlight encastré lampe fluo compacte 2 x 26 W IP44, vitre affleurante Type CHALICE de chez THORN ou équivalent.

Page 37: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin - Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 13 CCTP - LOT N° 7 – EQUIPEMENTS TECHNIQUES Mars 2012 4.5 EQUIPEMENT FORCE MOTRICE ET DIVERS Les alimentations des départs spécialisés seront réalisées à partie de l’armoire électrique existante AD08 par câbles U 1000 R2V. Ces câbles seront posés suivant le cas sous gaines isolantes encastrées ou en apparent. Suivant le type d’utilisation dans les locaux concernés, ces câbles aboutiront :

- Sur boites terminales en attente

- En attente avec extrémité lovée sur 3 m Toutes les alimentations seront distribuées avec conducteur de terre. Pour les alimentations triphasées, la distribution du neutre sera réalisée ou non suivant demande des corps d’état concernés. Le titulaire du présent lot doit prévoir dans son offre de base toutes les alimentations force motrice nécessaires au bon fonctionnement des installations. Les alimentations forces motrices en attente sont mentionnées sur le plan d’équipements électriques joint. 4.6 ECLAIRAGE DE SECURITE L’éclairage de sécurité à réaliser dans l’ensemble des locaux à réaménager sera conforme aux normes :

- NFC 71.800 pour l’éclairage d’évacuation

- NFC 71.801 pour l’éclairage d’ambiance Compte tenu du classement du bâtiment, l'éclairage de sécurité sera non permanent, assuré par blocs autonomes conformément à l’arrêté du 19 novembre 2001 , avec label de qualité de performance SATI. L’entreprise aura à sa charge la dépose et la repose à son nouvel emplacement du bloc d’éclairage de sécurité existant au dessus de la l’issue de secours.

Ces blocs seront raccordés en aval du dispositif de protection du circuit électrique d’éclairage normal des locaux. Le câblage sera réalisé en câble R2V 5x1.5 mm² posé suivant le cas :

- Sous fourreaux encastrés,

- Sous moulure PVC.

Page 38: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin - Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 14 CCTP - LOT N° 7 – EQUIPEMENTS TECHNIQUES Mars 2012 5. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FAIBLES 5.1 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE L’établissement est équipé d’un système de sécurité incendie de catégorie A avec équipement d’alarme de type 1. L’entreprise aura à sa charge :

- La fourniture, la pose et le raccordement des détecteurs automatiques de type et marque identiques à ceux existants ou bien compatibles avec le système existant, y compris câblage et raccordement sur la boucle existante.

- Le déplacement, à proximité de l’issue de secours à créer, du déclencheur manuel d’alarme incendie existant, y compris modification des câblages correspondants.

- La fourniture, la pose et le raccordement de sirènes compatibles avec le système existant, y compris câblage et raccordement sur la boucle existante.

- Le paramétrage des nouveaux équipements, la mise en service et les essais. 5.2 PRECABLAGE TELEPHONE/INFORMATIQUE Il sera réalisé à partir de la baie de brassage située dans la zone administration, le câblage banalisé catégorie 6, pour distribution des réseaux informatique et téléphone dans les locaux à créer. Ce câblage sera réalisé en câble type FTP 100 ohms, 4 paires, à raison de 1 câble par prise RJ45. Il sera prévu 2 prises RJ45 pour chaque PAB, à poser en encastré dans les plinthes PVC ou la perche informatique. Le système de câblage, ainsi que l’ensemble de la connectique répondront aux préconisations d’un câblage de catégorie 6, classe D, 100 MHz, conformément aux normes 150/CEI 11801 et EN 50173. Il sera procédé aux mesures et test des câbles. Les résultats seront consignés dans des fiches recettes.

Page 39: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin - Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 15 CCTP - LOT N° 7 – EQUIPEMENTS TECHNIQUES Mars 2012 6. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE – CLIMATISATION 6.1 BASES DE CALCUL Situation de l’opération : St Jean (31) Conditions climatiques extérieures Hiver température sèche -5°C hygrométrie 90 % Eté température sèche +32°C hygrométrie 40 % Conditions climatiques intérieures Hiver Eté Température sèche : salle de réunion, atelier : 20°C Non contrôlé Hygrométrie : non contrôlée Les températures sèches en hiver ne devront en aucun cas être inférieures de plus de 1°C à ces valeurs. 6.2 RADIATEURS Les locaux aménagés seront équipés de radiateurs de type panneaux acier REGGANE DECO de chez FINIMETAL ou équivalent. Ils seront fixés aux parois maçonnées et non sur les dallages. Pour cela, l’entrepreneur devra prévoir des systèmes de fixation spécifiques avec ancrage dans les parois béton ou maçonnées, en tenant compte d’une importante résistance à l’arrachement. Leurs dimensions seront fonction de leur emplacement et feront l’objet d’une aire préalable du Maître d’œuvre avant commande. Chaque radiateur comportera :

- Un robinet double réglage avec tête thermostatique

- Un coude de réglage et d’isolement à mémoire, chromé

- Un purgeur manuel à clé

- Supports radiateurs

- Fixations en inoxydable 6.3 DISTRIBUTION La distribution de chauffage se fera par tubes cuivre conforme au DTU 60.5 (soudures réalisées par brasure capillaire). Les supports seront prévus en quantité suffisante et espaces de manière à éviter toute flèche et faiblesse des réseaux suspendus. L’alimentation se fera à partir d’un piquage à réaliser sur les réseaux existants en sortie de la chaufferie. Il sera prévu la mise en place d’une vanne d’isolement sur l’allé et une vanne d’équilibrage sur le retour (débit adapté aux besoins). Les réseaux chemineront en plafond du sous sol et descendront en cloison pour l’alimentation terminale des radiateurs. Ils seront calorifugés sur tout leur parcours par des coquilles de mousse synthétique M1, d’épaisseur 19 mm (mise en place après essais d’étanchéité).

Page 40: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin - Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 16 CCTP - LOT N° 7 – EQUIPEMENTS TECHNIQUES Mars 2012 7. DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE VENTILATION 7.1 VENTILATEURS D’EXTRACTION Il sera prévu un caisson d’extraction pour l’ensemble des locaux. Caisson d’extraction avec ventilateur centrifuge placé en faux plafond de la circulation, selon plans, type MINI VEC, selon débit, de marque ALDES ou équivalent. Chaque appareil aura les caractéristiques ou équipements suivants :

- 1 caisson en tôle galvanisé insonorisé, double peau,

- Classement C4,

- ventilateur centrifuge simple ou double ouïe à transmission réglable (dont 1 courroie de secours),

- boîtier de commande et de protection à proximité des appareils avec coupure pour arrêt d’urgence et maintenance,

- dépressostat pour la sécurité,

- interrupteur de proximité,

- contact sec pour renvoi d’alarme,

- manchettes souples MO,

- piège à son,

- supportage et plots anti-vibratiles à prévoir au titre du présent lot, La prestation prévoit également le raccordement sur les attentes électriques. Asservissement Fonctionnement sur commande locale ramenée dans la circulation. 7.2 ENTREES D’AIR Fourniture d’entrée d’air de type autoréglables, marque ALDES type PVC blanc, débit 45 m3/h (grille extérieure et déflecteur intérieur). La pose des entrées d’air est prévue lot menuiseries. 7.3 BOUCHES D’EXTRACTION Bouches d’extraction auto-réglables à forte perte de charge de chez ALDES ou équivalent type BAP Color selon le débit composées :

- d’une face avant en plastique, - d’un fût sur lequel est monté un joint en mousse, - d’un élément de régulation, constitué d’un environnement et d’une membrane en silicone.

Elles seront à montage mural. Position : dans l’ensemble des locaux à extraire.

Page 41: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin - Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 17 CCTP - LOT N° 7 – EQUIPEMENTS TECHNIQUES Mars 2012 7.4 GAINES DE VENTILATION Elles seront en tôle galvanisée incombustible MO, de section circulaire. Elles seront en matériau semi-rigide, isolé thermiquement (type PHONIFLEX), MO, pour les liaisons aux bouches. Ces gaines seront assemblées par manchons thermo rétractables pour assurer une étanchéité la plus complète possible (taux de fuite < 3%). Les fixations et liaisons seront exécutées avec soin (utilisation de mastic et de joints d’étanchéité adaptés à la nature de parois traversées). Accessoires Coudes, té, piquage, colliers montés sur matériaux antivibratiles, fixations, trous pour prises de mesure. Les percements et rebouchages des parois existantes pour le passage des réseaux sont prévus au présent lot. Acoustique Dans le cas où le niveau de pression acoustique ne serait pas absorbé par le réseau, des silencieux cylindriques seront mis en œuvre. Nota sanitaires : Le réseau créé dans le WC sera de type permanent à raccorder sur le réseau existant dans les sanitaires de la buanderie y compris carottage de la paroi béton. Nota sortie en façade : pour le rejet d’air en façade, la gaine sera de type inox et débouchera sous la toiture. L’entreprise prévoira l’ensemble des supports et fixations nécessaires

Page 42: cahier des clauses techniques particulières

Création de locaux en rez-de-jardin - Foyer Fond Peyré à ST-JEAN (31240) Page 18 CCTP - LOT N° 7 – EQUIPEMENTS TECHNIQUES Mars 2012 8. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE 8.1 APPAREILS Ensemble evier inox

- 1 robinetterie mitigeuse bec tube orientable monotrou, grille à étoile, ROBINETTERIE monocommande avec bec fixe et aérateur et vidage à manettes,

- évier à encastrer en acier inoxydable, épaisseur 18/10 dimensions 120 x 60 cm, 2 cuves, 1 égouttoir,

- vidage complet et siphon,

- meuble sous évier 2 portes – 2 étagères en stratifié,

- raccordement eau froide en cuivre diamètre 12/14 sur réseau à proximité,

- évacuation EU en PVC diamètre 50 sur réseau à proximité, Position : Atelier. Cuvette WC Ensemble WC à poser, à hauteur et longueur adaptée pour les sanitaires handicapés, marque PORCHER type KHEOPS2 ou équivalent, à sortie orientable, en porcelaine vitrifiée blanche, elle sera équipée de:

- Réservoir attenant double chasse 3/6 litres réversible droite/gauche avec robinet d’arrêt intégré

- Abattant double blanc OLFA,

- Coude de sortie orientable à joint à lèvre néoprène,

- Fixation au sol,

- Barre d’appui Lave-Main autoportant Lave-Main autoportant de marque PORCHER de type ZELIG ou techniquement équivalent à fixation murale avec :

- Dimensions selon plans,

- Renfort mural de fixation à prévoir au titre du présent lot,

- Robinetterie de type Mitigeur temporisé, avec commande manuelle.

- Siphon à culot démontable, décalé de type extra-plat,

- Sans trop plein,

- Cache siphon. 8.2 ALIMENTATIONS Les alimentations en eau chaude et eau froide se feront à partir des réseaux existants en sortie de chaufferie. Ils seront réalisés en tube cuivre calorifugés (19 mm). Ils chemineront en plafond des sous sol et descente dans les cloisons. Il sera prévu une vanne d’isolement par appareil sanitaire.