11 Plomberie v26012015 - · PDF fileo DTU série 70 : installations électriques -...

MAITRE D’OUVRAGE

MAIRIE DE JOUCAS

84220 JOUCAS

CREATION D’UN BATIMENT DE LOGEMENTS

COLLECTIFS

84220 JOUCAS

Cahier des Clauses Techniques

Particulières

Lot n° 11 : PLOMBERIE - SANITAIRE

CHAUFFAGE - VENTILATION

SARL CGF

120 Rue de la Syrah

ZA Tourail

84580 OPPEDE

04.90.74.15.50

[email protected]

VERSION n° 2

CREATION D’UN BATIMENT DE 4 LOGEMENTS COLLECTIFS - 84220 JOUCAS

CCTP du Lot N°11 : Plomberie - Sanitaire - Chauffage - Ventilation

/ 23 SARL CGF - 120 rue de la Syrah - ZA Tourail - 84580 OPPEDE date : 26-01-2015

Maître d’ouvrage : Mairie de Joucas 84220 JOUCAS

Tel : 04.90.05.78.00

Maitre d’œuvre : Michel ROUX architecte D.P.L.G.

Chemin de la Calade 84220 GOULT

Tel : 04.90.72.27.91 Courriel : [email protected]

Bureau d’études fluides :

CGF 120, Rue de la Syrah

ZA du Tourail Hameau de Coustellet

84580 OPPEDE Tel : 04.90.74.15.50 Fax : 09.81.38.10.84

Courriel : [email protected]

Bureau d’études structure : Ingénierie 84

40, Avenue de la 1ere DB 84306 CAVAILLON CEDEX

Tel : 04.90.71.38.38

Economiste : EPC SARL

6, ZA des Piboules 84300 LES TAILLADES

Tel : 04.90.71.33.67 Fax : 04.90.78.05.81

Courriel : [email protected]




SOMMAIRE

1 OBJET ............................................................................................................................................... 5

2 GENERALITES ................................................................................................................................... 5

2.1 Description du projet............................................................................................................... 5

2.2 Objet des travaux .................................................................................................................... 5

2.3 Base de calculs ......................................................................................................................... 5

2.4 Limites de prestations (généralités) ........................................................................................ 6

2.5 Relations entrepreneur et organisme de contrôle .................................................................. 6

2.6 Obligations de l’entrepreneur ................................................................................................. 7

2.6.1 Variantes .......................................................................................................................... 7

2.6.2 Reconnaissance des lieux ................................................................................................ 7

2.6.3 Normes et règlements ..................................................................................................... 7

2.6.4 Travaux de génie civil ...................................................................................................... 8

2.6.5 Renseignements et documents à fournir ........................................................................ 8

2.6.6 Nature des matériels ..................................................................................................... 10

2.6.7 Liaisons avec les autres corps d’état (limites de prestations) ....................................... 11

2.6.8 Protection des ouvrages ................................................................................................ 11

2.6.9 Contacts avec les services publics et privés .................................................................. 11

2.6.10 Contrôles et essais ......................................................................................................... 11

2.6.11 Réception par le maître d’ouvrage ................................................................................ 12

2.6.12 Garantie ......................................................................................................................... 12

2.6.13 Nettoyage ...................................................................................................................... 12

3 INSTALLATION DE PLOMBERIE SANITAIRE .................................................................................... 13

3.1 Principe de l’installation ........................................................................................................ 13

3.2 Alimentation en Eau Potable (AEP) ....................................................................................... 13

3.3 Production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS).............................................................................. 14

3.4 Alimentation en ECS .............................................................................................................. 14

3.5 Equipements sanitaires ......................................................................................................... 15

3.5.1 WC ................................................................................................................................. 15

3.5.2 WC PMR ......................................................................................................................... 15

3.5.3 Lavabo PMR logements RDC ......................................................................................... 15

3.5.4 Douches PMR logements RDC ....................................................................................... 16

3.5.5 Eviers ............................................................................................................................. 16

3.5.6 Douches non PMR ......................................................................................................... 17

3.5.7 Lavabo non PMR ............................................................................................................ 17

3.5.8 Divers ............................................................................................................................. 17

3.6 Réseaux EU-EV ....................................................................................................................... 18

4 CHAUFFAGE ................................................................................................................................... 19

4.1 Principe .................................................................................................................................. 19




4.2 Raccordement au réseau existant ......................................................................................... 19

4.3 Régulation, distribution ......................................................................................................... 19

4.4 Emission ................................................................................................................................. 20

5 VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE (VMC) ............................................................................ 21

5.1 Principe .................................................................................................................................. 21

5.2 Description ............................................................................................................................ 21

5.2.1 Entrées d’air .................................................................................................................. 21

5.2.2 Extractions ..................................................................................................................... 21

5.2.3 Gaines ............................................................................................................................ 21

5.2.4 Caissons ......................................................................................................................... 22

5.2.5 Divers ............................................................................................................................. 22

6 LIMITES DE PRESTATION (DETAILLEES) ......................................................................................... 22

6.1 Lot VRD .................................................................................................................................. 22

6.2 Lot gros œuvre / maçonnerie ................................................................................................ 23

6.3 Lot électricité ......................................................................................................................... 23

6.4 Le présent lot : plomberie sanitaire chauffage ventilation ................................................... 23




1 OBJET

Le présent cahier règle les conditions particulières d’exécution des travaux relatifs à la création de l’installation de plomberie, sanitaire, chauffage et Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) dans le projet de construction de 4 logements collectifs à Joucas (84).

2 GENERALITES

2.1 Description du projet

Le projet est constitué de 3 logements identiques en R+1 ainsi que d’un logement au niveau R+2. Ils seront tous de type T4. Un bâtiment identique dans son type de construction a été créé à côté du projet décrit dans le présent document. Le présent projet respectera les mêmes caractéristiques. Le permis ayant été déposé en 2012 le projet sera tenu de respecter la précédente réglementation thermique, à savoir la RT2005.

2.2 Objet des travaux

Les travaux suivant seront à réaliser par l’entreprise titulaire du présent lot, cela signifie fourniture, pose, raccordement, mise en service, réglage jusqu’au parfait achèvement.

- Réalisation de l’installation de plomberie, à savoir les réseaux EU-EV, le réseau eau froide sanitaire et eau chaude sanitaire (incluant la production de celle-ci via ballon électriques à accumulation).

- Réalisation de l’installation de sanitaire, à savoir les équipements sanitaires tel que WC, éviers, lavabos, douches, etc.

- Réalisation de la VMC de type simple flux.

2.3 Base de calculs

Normes, règlements, DTU applicables L’installation sera effectuée par un professionnel qualifié et sera conforme aux règlements et règles de l’art en vigueur à la date de réalisation des travaux et de toute autre loi ou norme qui pourrait être publiée en cours de chantier. Voici une liste non exhaustive des documents utiles à ce type de projet, leur utilisation implique que ce soit leur version la plus récente :

- Décret du 14/11/1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.

- Norme NF C 15-100 concernant les installations électriques basse tension.




- Le code de la construction et de l’habitation. - Le code du travail. - Règlement de sécurité pour les établissements recevant du public. - Mesures d’accessibilité aux personnes handicapées des installations, par exemple

l’arrêté du 01/08/2006 modifié par celui du 30/11/2007. - Norme européenne série NFP 10 : ouvrage en maçonnerie de petits éléments. - Documents Techniques Unifiés (DTU), en particulier :

o DTU série 60-65 : plomberie o DTU série 68 : ventilation mécanique o DTU série 70 : installations électriques

- Les consignes et documents techniques (recommandations de montage et d’utilisation) des fabricants pour les matériels qui seront utilisés.

- Toutes les normes concernant l’utilisation de fluides frigorigènes dans une nouvelle installation.

- La réglementation thermique RT2005 sur les bâtiments neufs dont le permis de construire a été déposé avant le 01/01/2013 (arrêté du 24/05/2006).

2.4 Limites de prestations (généralités)

D’une manière générale, le titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose des éléments décrits ci-après, y compris tout accessoire de pose de tous les appareils fournis et posés dans le cadre du présent lot ; y compris toutes les sujétions. Il est précisé que l’énumération des prestations n’est pas limitative et que l’entrepreneur du présent lot prévoira à sa charge tout travail nécessaire à une parfaite exécution de l’ensemble des ouvrages décrits ci-après. A noter que les travaux ayant des impacts importants sur les autres lots seront parfois en partie réalisés par les autres lots plus de détails dans les chapitres suivants et dans le chapitre « limites de prestations détaillées » à la fin de ce document.

2.5 Relations entrepreneur et organisme de contrôle

La présente entreprise aura en charge de transmettre avant exécution ses plans et documents techniques importants en version papier au bureau de contrôle pour validation, au minimum trois semaines avant début de sa prestation. Une version informatique devra aussi être transmise à l’équipe de maitrise d’œuvre pour validation. Toute prestation non conforme ou modification importante apportée par l’installateur non validée préalablement sera à l’entière charge de l’entreprise pour sa remise en conformité.




2.6 Obligations de l’entrepreneur

2.6.1 Variantes

Après désignation du titulaire, aucune proposition de variantes par l’entreprise ne sera prise en considération. Seules les variantes proposées lors de la consultation pourront être retenues par le maître d’ouvrage lors de l’appel d’offres, à condition que l’entreprise fournisse avec sa proposition un détail de prix permettant d’apprécier les répercussions que leur adoption entraînerait sur le montant du lot en cause et sur ceux des lots pour lesquels ces variantes conduiraient à des modifications. Ce détail devra être présenté sous une forme comparative montrant la différence entre le coût des variantes proposées et le coût des solutions prévues dans l’appel d’offres. L’entreprise expliquera brièvement intérêt technique et/ou économique de telle ou telle modification. Cette partie ne concerne pas les variantes obligatoires demandées éventuellement dans le dossier d’appel d’offres.

2.6.2 Reconnaissance des lieux

Le soumissionnaire devra avoir pris connaissance, avant d’établir sa soumission, des plans, des lieux et des matériaux prévus, sur lesquels seront réalisés les travaux définis au marché. Il ne pourra pas, en effet, invoquer, après notification du marché, sa méconnaissance de telle ou telle caractéristique des lieux, pour réclamer des suppléments au montant de sa soumission ou pour justifier un mauvais fonctionnement. L’équipe de maîtrise d’œuvre reste à disposition pour répondre à toute question technique pendant la durée de la consultation.

2.6.3 Normes et règlements

Les installations seront réalisées conformément à la réglementation en vigueur dans son édition la plus récente, à tous les DTU (cahier des charges et règles de calculs), aux avis techniques sur les matériaux et matériels. Ne sont pas considérés comme travaux supplémentaires les modifications imposées par les organismes de contrôle et notamment en cas d’application des règlements de sécurité, des normes, des textes de lois et des règles de l’art en vigueur un mois avant la remise de l’offre par l’entreprise. D’une manière générale, les indications données dans le présent devis ne portent que sur les points non précisés par les règlements, sur les bases à admettre pour les calculs et en aucun cas sur les règlements que l’entrepreneur déclare, par le fait même qu’il soumissionne, parfaitement connaître. Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause. Si une modification à une norme ou à règlement intervenait après la date d’établissement de l’étude d’appel d’offres, il appartiendra à l’adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d’en informer le maître d’œuvre, par écrit, éventuellement




avec accusé de réception (ou sur le compte rendu de chantier) en indiquant les conséquences techniques et financières résultant de cette modification. Le maître d’œuvre soumettra la proposition, avec éventuellement l’avis motivé du bureau de contrôle ; au Maître d’ouvrage, qui prendra la décision nécessaire. Si cette décision est négative, l’installateur devra en demander notification par écrit.

2.6.4 Travaux de génie civil

L’entrepreneur du présent lot devra fournir les plans des réservations et attentes nécessaires à l’exécution de ses prestations dans les 15 jours suivant la signature du marché. Tous autres travaux de génie civil resteront à sa charge. A savoir tous les travaux de maçonnerie incombant à la bonne mise en place des éléments de plomberie sanitaire : percement des dalles et murs, rebouchages, supports spécifiques, tranchées, attentes d’écoulements, etc.

2.6.5 Renseignements et documents à fournir

2.6.5.1 A la remise des offres Documents d’études de prix : L’entrepreneur, lors de sa soumission, aura étudié de façon approfondie le dossier de consultation et donnera un prix forfaitaire pour l’ensemble des travaux à réaliser. Aussi, une omission sur un dessin ou dans le devis descriptif ne saurait le soustraire à exécuter les ouvrages tels qu’ils sont soit dessinés, soit écrits. Sauf stipulation contraire, le fait de devoir la pose entraînera la fourniture et le raccordement si nécessaire du matériel demandé. Il lui appartiendra de signaler en temps utile, en tout cas avant l’exécution, les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu’il aurait pu relever dans les documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires. Les plans techniques et le CCTP se complètent mutuellement. L’Entreprise doit donc toutes prestations figurant sur les plans qui ne seraient pas explicitement demandées dans le CCTP et réciproquement, ainsi que toutes celles nécessaires au fonctionnement normal des installations et de la bonne qualité d’exécution. En conséquence, le soumissionnaire ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou omission susceptible d’être relevée dans les pièces du marché pour refuser l’exécution des travaux nécessaires au complet achèvement des installations en ordre de marche ou pour prétendre ultérieurement à des suppléments au montant de sa soumission.




2.6.5.2 Avant exécution L’installateur devra se conformer strictement au planning d’exécution qui lui sera fourni ou établi avec le maître d’œuvre et indiquer toutes les contraintes imposées aux différents corps d’état pour le bon fonctionnement des installations du présent lot, dès l’ouverture du chantier. Il soumettra à l’accord du maître d’œuvre, en 3 exemplaires, tous les plans qui seront nécessaires et notamment :

- Les plans intéressant le gros œuvre (emplacement et caractéristiques dimensionnelles des appareils, percements et réservations, etc…) dès que la demande lui en sera faite et dans tous les cas, dans les 15 jours de la signature du marché.

- Les dispositions particulières concernant le passage du matériel pendant le chantier. - Un planning exact des besoins à l’égard des autres corps d’état, de manières à ne pas

retarder le planning d’ensemble. - Les plans généraux des installations comportant toutes les indications nécessaires à

une parfaite coordination des travaux tous corps d’état. Il fournira aussi : les notes de calcul détaillées de ses installations (débits, diamètres, pertes de charge, niveaux sonores, etc.) ainsi que les procès-verbaux des différents matériaux et équipements. Tous ces plans seront établis par l’entreprise sur la base existante. Toute exécution prématurée, faute d’avoir en temps utile soumis les plans ou fiche produit à l’approbation du maître d’œuvre (ou à défaut du bureau d’études fluides), s’effectuerait sous la seule responsabilité de l’entrepreneur et les modifications qui pourraient lui être demandées seraient entièrement à sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning des travaux. Tout produit posé non validé et/ou non conforme au produit proposé en appel d’offres sera refusé et les frais de remplacement seront entièrement à la charge de l’entreprise.

2.6.5.3 Pendant l’exécution Le titulaire du présent lot effectuera toutes les démarches nécessaires concernant ses installations auprès des différentes administrations (pompiers, administration, utilisateurs, etc.) pour que l’installation puisse être en fonctionnement conformément au planning.

2.6.5.4 A la réception Dès que possible (et obligatoirement au plus tard à la réception des ouvrages), l’entrepreneur devra remettre au maître d’œuvre, le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) comprenant entre autres choses :

- Les certificats de conformité des installations. - 5 exemplaires (dont un reproductible) des plans et schémas « certifiés conformes » à la

réalisation.




- La nomenclature du matériel, avec indication des différents fournisseurs : nom, adresse, téléphone.

- L’état des interventions obligatoires à prévoir dans le contrat de maintenance et leur périodicité.

- Une liste des pièces de rechange de première nécessité à approvisionner par le maitre d’ouvrage, ainsi que la nomenclature de tous les matériels mis en œuvre marques et caractéristiques des appareils, notices de fonctionnement et entretiens.

- Les notices d’utilisation.

2.6.6 Nature des matériels

L’entrepreneur devra chiffrer dans tous les cas sa proposition avec le matériel précisé dans le présent devis, mais ils ne pourront être mis en œuvre qu’avec l’accord du maître d’œuvre. Aucun changement au projet ne pourra être apporté en cours d’exécution sans l’autorisation expresse et écrite du Maître d’œuvre, les frais résultant de changements non autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans ordre écrit seront à la charge de l’entreprise. L’entrepreneur devra remettre au maître d’œuvre ou à son représentant qualifié, tous les procès-verbaux d’essais ou de référence que celui-ci demandera. Le maître d’œuvre ou son représentant qualifié, pourront demander, s’ils le jugent utile, de nouveaux essais et resteront seuls juges de l’acceptation de ce matériel, sans que pour autant la responsabilité de l’entreprise soit atténuée. L’entrepreneur déclarera qu’il a bien et dûment la propriété industrielle des systèmes, procédés ou objets qu’il emploie et à défaut, s’engagera vis-à-vis du maître d’ouvrage, tant en ce qui concerne ses sous-traitants que lui-même, à acquérir, sous sa responsabilité et à ses frais, toutes les licences nécessaires relatives aux brevets qui les concernent. Il garantira, en conséquence, le Maître d’Ouvrage contre tous recours qui pourraient être exercés à ce sujet par des tiers, au cas où lui seraient contestés soit la propriété industrielle des systèmes, procédés ou objets mentionnés, soit le droit de les employer s’ils sont couverts par des brevets. Le matériel électrique installé par le présent lot devra être choisi dans la gamme retenue par l’électricien ou être soumis à l’approbation du maître d’œuvre. Note importante : L’ensemble des éléments sont donnés à titre indicatif (diamètre tuyauterie, débits, …). Il appartiendra à l’entreprise adjudicataire de réaliser les calculs et dimensionnements des installations avec obligation d’obtention de résultats satisfaisant pour le Maître de l’Ouvrage.




2.6.7 Liaisons avec les autres corps d’état (limites de prestations)

L’installateur du présent lot sera tenu de fournir à la date prévue sur le planning, tous les plans d’atelier de chantier, renseignements et précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps d’état. En cas d’erreur, de retard de transmission des documents ou d’omission, l’installateur du présent lot aura à supporter toutes les conséquences qui en découleront, tant sur ses propres travaux que sur ceux des autres corps d’état. Il sera demandé à l’installateur du présent lot de vérifier la conformité des ouvrages ou installations des autres corps d’état au fur et à mesure de leur exécution, ceci pour tout ce qui peut avoir une incidence sur ses propres installations, de façon à permettre, dans le cadre du planning, les corrections éventuelles qui seraient nécessaires.

2.6.8 Protection des ouvrages

L’entrepreneur sera responsable jusqu’à la réception de la protection de ses ouvrages. A cet effet, il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute dégradation. Au cas où il en serait, il devra remettre en état, entièrement à ses frais et sans pouvoir prétendre à une indemnité, les ouvrages détériorés.

2.6.9 Contacts avec les services publics et privés

L’entreprise sera chargée d’établir, à ses frais, tous les contacts avec les services publics ou privés, afin d’assurer une parfaite réalisation des installations. Ces démarches s’effectueront sous contrôle et en accord avec le maître d’œuvre.

2.6.10 Contrôles et essais

Il sera procédé au contrôle des matériaux et appareils de l’installation avant la mise en œuvre. L’entrepreneur devra présenter au Maître d’ouvrage et/ou maitre d’œuvre des échantillons avant tout commencement des travaux. Tout matériel posé et non conforme à celui qui a été retenu sera refusé et remplacé par du matériel conforme. Indépendamment des essais réalisés par l’entreprise pour mise au point et réglage de ses ouvrages, le présent lot devra prévoir les frais afférents à la réalisation par des organismes agrées des essais définis dans les documents techniques N°1 et N°2 de COPREC, ainsi que la fourniture des procès-verbaux qui y sont mentionnés. L’entrepreneur du présent lot mettra à la disposition du Maître d’œuvre ou de son représentant les appareils de mesure et le personnel nécessaire aux contrôles et essais des installations ; aussi bien pendant l’exécution des travaux qu’à la réception. Avant cette dernière, le présent lot devra impérativement établir un tableau récapitulant :




- La bonne étanchéité globale des conduits. - La bonne fixation des réseaux horizontaux et verticaux. - Le débit des pompes. - La bonne accessibilité aux tampons de nettoyage.

Note importante : Si lors de la réception des travaux, les essais et réglages n’ont pas été effectués par l’entreprise, ceux-ci seront réalisés par un autre intervenant, et facturés à l’entreprise adjudicataire du présent lot.

2.6.11 Réception par le maître d’ouvrage

A l’achèvement de la totalité des ouvrages prévus au marché, il sera procédé au recollement contradictoire du matériel pour vérifier que la fourniture est conforme aux spécifications et plans du programme, aux propositions remises par l’adjudicataire, aux règlements et aux règles de l’art. La réception, subordonnée à la remise des documents indiqués au § 2.6.5.4, sera notifiée par procès-verbal fixant la date de mise en service et de départ de la période de garantie. Cette réception s’effectuera suivant les modalités prévues par la norme NFP 03-001. Si les conditions ci-dessus sont remplies, les installations seront réputées avoir rempli les engagements, elles seront alors remises au maître d’ouvrage aux termes de l’article 1601-2 du code civil.

2.6.12 Garantie

Le titulaire du présent lot plomberie-sanitaire prévoira le temps nécessaire pour expliquer le principe de fonctionnement, les principaux points à contrôler et à entretenir et les mesures d’urgences à prendre en cas d’anomalie ou de panne.

2.6.13 Nettoyage

Avant la réception, tous les ouvrages du présent lot seront nettoyés. L’entrepreneur surveillera et assurera lui-même avec le plus grand soin les nettoyages dont il aura l’entière responsabilité.




3 INSTALLATION DE PLOMBERIE SANITAIRE

3.1 Principe de l’installation

La production d’Eau Chaude Sanitaire sera réalisée par des ballons électriques à accumulation, il y en aura un par logement, soit quatre en tout. L’eau froide sera raccordée sur le réseau alimentant le bâtiment à côté du projet. Il passe côté sud du projet. Le lot VRD créera deux regards AEP pour que le présent lot puisse y raccorder les départs vers les logements. Les eaux usées seront raccordées sur des regards EU/EV que le lot VRD créera devant les bâtiments.

3.2 Alimentation en Eau Potable (AEP)

La présente entreprise raccordera chaque logement en AEP via tube PEHD bande bleue enterré jusqu’à une vanne de coupure générale dans chaque logement. Chaque tube sera en DN20 sous fourreau et filet de signalisation. La remontée extérieure vers le logement R+2 sera calorifugée et sous protection mécanique. Le réseau passera derrière l’isolation du logement 1 et sera sous protection mécanique. L’origine de l’installation sera dans un regard AEP réalisé par le lot VRD et raccordé au réseau existant public. Il contiendra 4 départs (un par logement) avec manchettes en attente de compteurs. A l’exception des douches, chaque équipement sanitaire aura à proximité un robinet de coupure d’alimentation. Ces robinets seront comptés dans le chapitre « équipements sanitaires » en tant qu’accessoire. L’entreprise prévoira également des attentes pour les équipements spéciaux, à savoir un robinet sous évier pour un éventuel lave-vaisselle, un robinet pour lave-linge. L’entreprise s’occupera de la liaison avec la SDEI (ou autre) pour que les compteurs eau froide soit montés et prêts à l’emploi lors de la livraison du chantier. Si la pression est supérieure à 4 Bars l’entreprise prévoira un régulateur de pression pour que la pression disponible soit comprise approximativement entre 3 et 4 Bar. Les réseaux eau froide seront aux choix de l’entreprise, en tube multicouche, PER ou cuivre. Ils devront de toute façon respecter les différentes normes pour les tuyauteries de distribution d’eau potable, par exemple :




Tube recuit sous fourreaux : Si la distribution d’eau froide sera réalisée en tube cuivre recuit sous fourreaux les tubes cuivre seront conformes à la norme NFA 51-120 et à faible teneur en carbone garantis 30 ans. Les assemblages seront réalisés à la brasure forte. Sujétions : façonnage des tubes, raccords. Tube écroui : Si la distribution d’eau froide sera réalisée en tube cuivre, sur colliers pour les cheminements apparents. Les tubes seront conformes à la norme NFA 51-120 et à faible teneur en carbone garantis 30 ans. Les assemblages seront réalisés à la brasure forte. Sujétions : façonnage des tubes, raccords. Désinfection : Une désinfection de tous les réseaux de distribution d’eau sera effectuée avant la mise en service. Celle-ci sera effectuée par injection d’hypochlorite de sodium 12° Baumé en solution à 10%. Un rinçage à l’eau de ville sera effectué par puisage durant 2 minutes à tous les points d’eau. Les réseaux de distributions chemineront dans les dalles béton, sous fourreaux.

3.3 Production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS)

L’entreprise devra la fourniture, pose et raccordement d’un ballon ECS par logement. Il aura les caractéristiques suivantes : Caractéristiques techniques :

- Vertical mural. - Capacité : 200L - Puissance électrique : 2.4KW - Diamètre : 52cm - Hauteur : 1570mm - Poids à vide : <52Kg - Certifié NF et IP24 minimum - Alimentation 230V - Fixé sur mur porteur béton ou agglo.

Produit proposé : « Duralis vertical mural étroit », marque ATLANTIC ou équivalent Il sera raccordé sur l’attente protégée laissée à proximité par le lot électricité.

3.4 Alimentation en ECS

Identique à l’alimentation en eau froide, voir chapitre ci-dessus.




3.5 Equipements sanitaires

3.5.1 WC

L’entreprise doit la fourniture et la pose d’ensembles comprenant : - WC à poser au sol en céramique blanche - Mécanisme à double déclenchement - Réservoir 6 - 9 l - Réglage d'usine 3 et 6 l - Alimentation double latérale + robinet - Abattant thermodur blanc à charnières métalliques - Support de papier toilette mural métallique

Produit proposé : Sanitaire de marque Jacob Delafon modèle Brive ou équivalent. Alimentation EF. Raccordement EV tube PVC.

3.5.2 WC PMR

Dans les WC du niveau RDC, l’entreprise doit la fourniture et la pose d’ensembles comprenant :

- WC surélevé à poser au sol en céramique blanche - Mécanisme à double déclenchement - Réservoir 6 - 9 l - Réglage d'usine 3 et 6 l - Alimentation double latérale + robinet - Abattant thermodur blanc à charnières métalliques - Support de papier toilette mural métallique - Barre de relèvement coudée réglementaire

Produit proposé : Sanitaire de marque Jacob Delafon modèle Brive surélevé ou équivalent. Alimentation EF. Raccordement EV tube PVC.

3.5.3 Lavabo PMR logements RDC

L’entreprise doit la fourniture et la pose d’ensembles comprenant : - Lavabo en céramique blanche fixé au mur conforme normes PMR - Bonde déportée en PP blanc - Robinetterie PMR mitigeur - Miroir rectangulaire affleurant au lavabo jusqu’à 1.80m minimum du sol fini, de la

largeur du lavabo (environ).




Produit proposé : Marque Jacob Delafon modèle Lavabo PMR autoportant ou équivalent, robinetterie Jacob, Delabie, Presto, ou autre équivalent. Alimentation EF/ECS. Raccordement EV tube PVC.

3.5.4 Douches PMR logements RDC

L’entreprise doit la fourniture et la pose d’ensembles comprenant : - Siphon de sol évacuation DN50 pour sol carrelé - Mitigeur de douche mural - Barre de douche avec support réglable en hauteur - Flexible de douche 1.5-1.8m - Douchette 2 jets - Barre de relèvement murale conforme PMR

Les sièges de douche ne seront pas prévus. Alimentation EF/ECS. Raccordement EV tube PVC.

3.5.5 Eviers

L’entreprise doit la fourniture et la pose d’ensembles comprenant : - Evier 2 bacs 120x60cm en céramique - Meuble mélaminé blanc 2 ou 3 portes - Bonde(s) 60 ou 90mm + paniers grille - Mitigeur évier rotatif (PMR pour les logements du RDC)

Produit proposé : Marque Jacob Delafon modèle JUMBO ou équivalent, robinetterie Jacob, Delabie, Presto, ou autre équivalent. Alimentation EF/ECS. Raccordement EV tube PVC.




3.5.6 Douches non PMR

L’entreprise doit la fourniture et la pose d’ensembles comprenant : - Receveur de douche extra plat rectangulaire 90x160cm - Mitigeur de douche mural - Barre de douche avec support douchette réglable en hauteur et porte savon - Flexible de douche 1.5-1.8m - Douchette 2 jets

Alimentation EF/ECS. Raccordement EV tube PVC.

3.5.7 Lavabo non PMR

L’entreprise doit la fourniture et la pose d’ensembles comprenant : - Lavabo en céramique blanche à encastrer sur plan de travail par-dessus - Bonde PP - Robinetterie mitigeur, limiteur de débit ou mousseur - Meuble de salle de bain, 60Px120Lcm, 2 ou 3 portes, avec miroir de la largeur du

meuble, éclairage 2 ou 3 points en partie haute, plan percé pour vasque Produit proposé : Lavabo : VISA, marque Jacob Delafon, ou équivalent Meuble : PRIMOD complet 1200 de marque GENTE ou équivalent Alimentation EF/ECS. Raccordement EV tube PVC.

3.5.8 Divers

L’entreprise doit la fourniture et la pose d’ensembles comprenant (1 par logement) : - Robinet d’attente EF mural pour lave-linge - Bonde coudé spéciale lave-linge - Vanne EF pour lave-vaisselle - Evacuation LV raccordée sur bonde évier - Pour les 3 logements RDC/R+1 un robinet de puisage extérieur pour l’arrosage.

Raccordement EV tube PVC Ø40.




3.6 Réseaux EU-EV

Chutes + collecteurs PVC : Les chutes eaux usées seront réalisées en tube PVC NF ME y compris toute sujétion de mise en œuvre (colliers, manchons, tés de dégorgement….) avec isolement acoustique par matelas de laine de roche dans les gaines techniques et dans les dévoiements ainsi que dans le faux plafond du RDC. En tête de chaque chute, il sera prévu une ventilation primaire soit via clapet anti vide soit débouchant dans les combles. Le plan a été fait avec des clapets. Réseaux PVC de récolte : L'évacuation de l'ensemble des appareils sanitaires sera réalisée en tube PVC M1 estampillé NF suivant norme NF EN 1401-1 avec pente minimum de 1,5% tenant compte du fil d'eau sur le réseau extérieur. Les appareils sanitaires seront raccordés sur des chutes eaux usées. Ils comporteront tous les raccords nécessaires à la bonne mise en œuvre tels que coudes, manchons, culottes, dilatations, embranchements, tés de visite et tampons de dégorgement sur les appareils. Les vidanges des appareils jusqu'aux chutes verticales seront réalisées en tube PVC, qualité M1, y compris tous les accessoires de mise en œuvre et tés de dégorgement en bout de circuit. Clapet anti-vide : L’entreprise doit la fourniture et la pose de clapets anti-vide de marque DURGO ou équivalent (avec avis technique CSTB). Ces clapets seront mis en œuvre dans les divers sanitaires (voir plan). Soupapes anti-vide à prévoir sur les autres installations ou réseaux chaque fois que cela est nécessaire. Les réseaux enterrés seront à la charge du présent lot (fourniture et pose des tubes, calage au sable). Les tranchées, leur rebouchage et le regard EU-EV sera à la charge du lot VRD. Tous les tubes enterrés seront au minimum en DN100 (Ø100-110).




4 CHAUFFAGE

4.1 Principe

L’émission de chaleur sera réalisée par des radiateurs muraux, de type bitubes en acier. Des sèches serviettes mixtes (eau et appoint électrique) seront prévus dans les salles de bains. La production est existante, c’est une chaudière fioul qui alimente plusieurs bâtiments du quartier, notamment les logements à côté du projet. Le réseau est enterré et passe à proximité du projet. Il sera prévu un piquage sur ce réseau et dans chaque logement un système de bouteille casse pression avec régulation.

4.2 Raccordement au réseau existant

La présente entreprise raccordera les logements au réseau existant via tube enterré. Le lot VRD sera en charge de la réalisation et du rebouchage des tranchées, la pose, fourniture et raccordement sera à la charge du présent lot. Les réseaux seront en PVC-C HTA pression ou matériaux équivalent spécifique à cet usage (exemple Uponor Thermo Single ou équivalent), calorifugé. Le point de piquage sera réalisé dans un regard isolé avec vannes départ et retour. Ces réseaux iront jusque sous les escaliers dans logements RDC et dans le cellier du logement au R+2. Ils seront raccordés sur les modules intérieurs de chauffage. Les réseaux seront en diamètre intérieur 21mm minimum. La puissance totale du projet pour le chauffage est de 18KW. La température du réseau est inconnue, elle est estimée à 60°C, les émetteurs seront dimensionnés sur cette théorie (60/40°C DeltaT30). La remontée vers le logement R+2 sera réalisée entre l’agglo et l’isolant, ou à encastrer dans l’agglo, au choix de l’entreprise. Cette remontée sera protégée mécaniquement sous coque métalique.

4.3 Régulation, distribution

Les réseaux primaires seront raccordés sur bouteille casse pression (1 par logement). Il s’agira de modules complets composés entre autres choses des éléments suivants :

- Filtre - Vannes (arrivée, retour, départ logement, retour logement) - Circulateur basse consommation électrique - Thermostat d’ambiance à relier sur module




- Vanne d’équilibrage - Robinet de vidange - Purgeur d’air

Produit proposé : Modulson-A de marque SALMSON, ou équivalent. Le thermostat d’ambiance aura à minima les réglages suivants :

- Arrêt - Réduit - Hors gel - Confort - Indication de la température ambiante - Indication de la température de consigne

Il sera positionné et raccordé par la présente entreprise, éloigné de toute source pouvant perturber la mesure (fenêtre, cuisine, radiateur, etc…) et positionné entre 0.9 et1.3m maximum. La distribution vers les radiateurs sera de type pieuvre (clarinettes départ et retour et un réseau aller-retour par radiateur). Les tubes seront soit en multicouche soit en PE-X, sous fourreaux, encastrés dans les dalles béton. Les fourreaux seront spécifiques à cet usage encastré.

4.4 Emission

Les émetteurs seront de type radiateurs bitubes acier, hauteur 900mm, dimensionnés en 60/40, deltaT 30. Dans les salles de bains se sera des sèches serviettes mixtes (appoint électrique pour l’intersaison). Produits proposés : Radiateurs : « Samba 22HB » de marque CHAPPEE, ou équivalent. Sèches serviettes : « Doris mixte » de marque ATLANTIC, ou équivalent. Le thermostat étant placé dans la zone jour, les émetteurs de la zone nuit seront équipés de robinets à tête thermostatique. Elles seront certifiées. Produits proposés : « Uni LH » de marque OVENTROP, ou équivalent. La puissance requise dans chaque pièce est indiquée sur les plans.




5 VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE (VMC)

5.1 Principe

Les logements disposeront d’une VMC hygroréglable de type B. Par contrainte dimensionnelle, n’ayant pas de gaine ou de combles accessible, chaque logement sera équipé d’un caisson individuel d’extraction.

5.2 Description

Il y aura des extractions d’air hygroréglables dans les pièces d’eau (cuisines, salles de bains, cellier, WC) et des entrées d’air en menuiseries, elles aussi hygroréglables, dans les pièces de jour (séjours, chambres). Les positions et les débits sont indiqués sur les plans.

5.2.1 Entrées d’air

L’entreprise les fournira et donnera les détails techniques au menuisier, qui les fixera sur ses menuiseries après avoir réalisées les mortaises réglementaires. Elles seront en kit (module intérieur + module extérieur) et acoustiques (atténuation 37dB(A) minimum). Produit proposé : « EB 6/45 Pac 1 » de marque Atlantic, ou équivalent

5.2.2 Extractions

Les bouches d’extraction seront hygroréglables. Elles seront placées au plafond ou en cloisons selon les cas (voir plans). Les bouches à pile seront à exclure pour des raisons de maintenance. Elles seront en plastique blanc, avec grille amovible pour être nettoyée. Produit proposé : « BHC, BH SDB, BAWC » de marque Atlantic, ou équivalent.

5.2.3 Gaines

Elles seront en film alu multicouche spiralées. Elles ne seront pas calorifugées car placées en volume chauffé. Elles seront en faux plafond. Les gaines plastiques sont interdites. Le rejet de l’air vicié se fera en façade, via bouche métallique Ø160, avec grillage anti volatile, fixation par vis. Vis et grille en alu ou inox.




5.2.4 Caissons

Les caissons seront extra plat, positionnés en faux plafond, à basse consommation électrique. Ils seront raccordés sur attente électrique laissée à proximité par le lot électricité. Alimentation 230V, 4 piquage Ø80, 1 piquage Ø125, un rejet en Ø160mm. Produit proposé : « Hygrocosy mini BC » de marque Atlantic, ou équivalent.

5.2.5 Divers

Le plaquiste prévoira une trappe d’accès pour la maintenance de chaque caisson, il la posera sous les caissons. La présente entreprise prévoira un bouton poussoir spécifique pour déclencher le surdébit des bouches cuisines. Produit proposé : « I PV/GV » de marque Atlantic, ou équivalent. L’entreprise choisira une marque unique pour le matériel de la VMC afin de respecter les avis techniques. Le matériel sera certifié CSTBat. Le matériel posé étant à la base destiné aux pavillons, il ne sortira pas du volume chauffé pour ne pas poser de problème au niveau du coupe-feu (d’où le passage en faux plafond plutôt qu’en combles). Le WC du logement R+2 disposera d’un extracteur individuel afin de limiter les problèmes de passage de gaine. Produit proposé : « VPI STYLE 100 T » de marque Atlantic, ou équivalent.

6 LIMITES DE PRESTATION (DETAILLEES)

6.1 Lot VRD

Doit la réalisation des tranchées EU-EV et leur rebouchage. La pose et le calage des tubes restant à la charge du lot 11. Longueur estimée : environ 80m. Doit la fourniture pose et raccordement amont des regards EU-EV (x3). Doit la réalisation des tranchées chauffage et leur rebouchage. La pose et le calage des tubes restant à la charge du lot 11. Longueur estimée : environ 70m. La fourniture pose et raccordement du regard chauffage reste à la charge du lot plomberie pour des raisons de complexité de raccordement. Doit la réalisation des tranchées AEP et leur rebouchage. La pose et le calage des tubes restant à la charge du lot 11. Longueur estimée : environ 50m. Doit la fourniture pose et raccordement amont d’un regard isolé AEP pour 4 compteurs.




6.2 Lot gros œuvre / maçonnerie

Doit la réalisation des traversées de murs et de plancher de taille importante (généralement de taille supérieures au Ø125) (4x Ø160 façade).

6.3 Lot électricité

Doit une attente électrique protégée en faux plafond pour chaque caisson VMC (4 en tout). Attentes sur boite de raccordement, disjoncteurs 2A-C U+N. Doit une attente électrique protégée pour chaque caisson ballon ECS (4 en tout). Attentes sur sorties de fils 20A, disjoncteurs 20A-C U+N. Doit une attente électrique protégée pour l’installation de chauffage (4 en tout). Attentes sur sorties de fils 10A, disjoncteurs 10A-C U+N.

6.4 Le présent lot : plomberie sanitaire chauffage ventilation

Doit la fourniture, pose, raccordement, mise en service de tout le matériel indiqué dans le présent document ou le plan sauf stipulation contraire.

11 Plomberie v26012015 - · PDF fileo DTU série 70 : installations électriques -...

Documents

Transcript of 11 Plomberie v26012015 - · PDF fileo DTU série 70 : installations électriques -...