09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores...

33
EHPAD Tournant en Brie Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 1 / 33 aia0695a18 - PRO – Decembre 2019 09 - MENUISERIE EXTERIEURE

Transcript of 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores...

Page 1: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 1 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

09 - MENUISERIE EXTERIEURE

y.lorre
Text Box
[provisoire]
Page 2: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 2 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

• PRESCRIPTIONS GENERALES Les travaux seront exécutés conformément aux Règlements et Prescriptions Techniques en vigueur, au R.E.E.F. (Recueil des Eléments utiles à l'Etablissement et à l'Exécution des projets et marchés de bâtiments en France) et notamment : Aux REGLES DE CALCULS D.T.U. et en particulier aux : (liste non exhaustive) - Règles Eurocode 1 – EN 1991 : Actions sur les structures & ses annexes nationales relatives au vent,

à la neige, etc - Règles Eurocode 3 – EN 1993 : Calcul des structures en acier & ses annexes nationales - Norme NF P 85-210 1/2/3 (DTU 44-1) : "Etanchéité des joints de façade par mise en œuvre des

mastics". Aux Normes-D.T.U. y compris additifs, préambules et mémentos et en particulier : (liste non exhaustive) - D.T.U. 33.1 : Façades et murs rideaux. - D.T.U. 36.5 : Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures Aux NORMES A.F.N.O.R. (Association Française de NORmalisation) et notamment : (liste non exhaustive) - NF P06-001 : Charges d'exploitation des bâtiments.

- Règles Eurocode 1 – EN 1991 : Actions sur les structures - Règles Eurocode 0 – EN 1990 : Base de calcul des structures & son annexe nationale - NF EN12101-1/A1 : Système de contrôle de fumées et de chaleur – Partie 1 :

spécifications des écrans de fumée. - NF EN1364-3 : Essais de résistance au feu des éléments non porteurs dans les

bâtiments – partie 3 : façades rideaux – configurations en grandeur réelle (assemblage complet).

- NF P20-302 : Caractéristiques des fenêtres. - NF EN 13120 (NF P25-508) : Stores Intérieurs Exigences de performance y compris la sécurité. - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août 2014) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des portes et portails

industriels, commerciaux et résidentiels - NF DTU 34.4 P1-1 (septembre 2013) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fermetures et stores - NF DTU 34.4 P3 (juillet 2015) : Travaux de bâtiment - Choix des fermetures et stores extérieurs en

fonction de critères tels que le type, l'exposition, la localisation du bâtiment dans lequel ils sont installés

- NF DTU 34.5 Travaux de bâtiment – Mise en œuvre des blocs-portes motorisés pour piétons

- NF DTU 39 (octobre 2006) : Travaux de bâtiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - XP P23-308 : Menuiseries extérieures - Ouvrages mixtes avec éléments en bois -

Spécifications techniques pour la liaison mixte - NF P23-305 Menuiseries en bois - Spécifications techniques des fenêtres, portes-

fenêtres, portes extérieures et ensembles menuisés en bois - Menuiseries en bois - Spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes en bois

- NF P78-302 : Vitrerie, miroiterie - Glace pour vitrage de bâtiment. - NF P78-303 : Verre feuilleté pour vitrage de bâtiment. - NF P78-455 : Vitrerie, miroiterie - Vitrages isolants - Méthode de détermination du

coefficient de rigidité kv et du coefficient d'aptitude à la déformation. - NF P78-101 : Miroiterie - Garnitures d'étanchéité et produits annexes - Vocabulaire.

Ou autres normes reconnues Françaises ou Européennes équivalentes, cette liste n’étant pas limitative.

Page 3: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 3 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

REGLES RAGE pour les VERRIERES AUX AVIS TECHNIQUES DU C.S.T.B. AUX AVIS ET DECISIONS DU CONTROLEUR TECHNIQUE A LA REGLEMENTATION THERMIQUE 2012 Dans le cas où aucun coefficient indicatif n’était donné dans le présent C.C.T.P., l’entreprise devra pendre en compte la valeur de l’étude RT 2012, correspondant à l’article décrit. AUX DECISIONS DE COMISSION PLENIERE DES ASSURANCES DE BIENS ET DE REPSONSABILITE AUX REGLES DE CONSTRUCTIONS PARASISMIQUES A LA NOUVELLE REGLEMENTATION ACOUSTIQUE NRA relatif à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation A L'ARRETE DU 25 Avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR CONCERNANT LES PMR AU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES COMMUN A TOUS LES LOTS (CCTPC) AUX CAHIERS DES CHARGES DE MISE EN OEUVRE ET SPECIFICATIONS DES FABRICANTS AUX RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES DU S.N.F.A. AUX RECOMMANDATIONS RAGE 2012 (Règles de l'art - Grenelle environnement) AUX REGLES PROFESSIONNELLES S.N.J.F. CONCERNANT L'UTILISATION DES MASTICS POUR L'ETANCHEITE DES JOINTS AUX CONDITIONS GENERALES DE MISE EN OEUVRE DES "EdR" DE FACADES LEGERES

Page 4: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 4 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

• PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES

1. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES PERFORMANCES ET OBJECTIFS Nature, traitement et finition des Ouvrages aluminium Les menuiseries sont en profilés aluminium AGS à Rupture de Pont Thermique. La finition des ouvrages aluminium est à prévoir par "THERMOLAQUAGE" (traitement chimique anti-corrosion avec revêtement de résine thermodurcissable passée au four), exécutée dans un atelier titulaire du Label de qualité "QUALICOAT. Le label "QUALICOAT" et la Garantie décennale sont exigés. La / les Teinte (s) à prévoir seront choisie (s) dans la gamme complète du nuancier "RAL" au choix du Maître d'Oeuvre. Des èchantillons sur profilés sont à fournir au Maître d'Oeuvre pour accord dès passation du Marché. La coloration des ouvrages (profilés, quincailleries, ferrages, tôleries et tous accessoires) devra être rigoureusement conforme à l'échantillon de teinte retenue. Classement des menuiseries Les performances exigées suivant D.T.U.36.5 seront :

- Perméabilité à l'air : classe A*2 - Etanchéité à l'eau : classe E*4 - Résistance au vent : classe V*A2

Toutes les entreprises dont les travaux participent à ces isolements devront s'assurer, avant signature

des marchés, que les dispositions prévues dans leurs prestations sont suffisantes pour atteindre les

résultats demandés, compte tenu des dispositions prévues par les autres corps d'état.

Performances thermiques exigées Vitrage 01 à 03 – châssis locaux courant :

- Double vitrage sélectif - Ug ≤ 1.0 W/m².K - Uw ≤ 1.5 W/m².K - TL ≥ 80% / FS ≤ 0.60

Vitrage 04 à 05 – mur rideau :

- Double vitrage sélectif - Ug ≤ 1.0 W/m².K - Uw ≤ 1.5 W/m².K - TL ≥ 70% / FS ≤ 0.40

Vitrage 06 à 07 – mur rideau (avec brise soleil fixe) :

- Double vitrage sélectif - Ug ≤ 1.0 W/m².K - Uw ≤ 1.5 W/m².K - TL ≥ 60% / FS ≤ 0.28

Performances acoustiques exigées Menuiseries de la façade repérée ≥ 34 dB :

- Châssis menuisés à Rw + Ctr ≥ 33 dB - Coffre volets roulant à Rn,e,w + Ctr ≥ 45 dB

Page 5: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 5 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

Menuiseries de la façade repérée ≥ 33 dB : - Châssis menuisés à Rw + Ctr ≥ 32 dB - Coffre volets roulant à Rn,e,w + Ctr ≥ 42 dB

Menuiseries de la façade repérée ≥ 30 dB :

- Châssis menuisés à Rw + Ctr ≥ 29 dB - Coffre volets roulant à Rn,e,w + Ctr ≥ 42 dB

Repérage des isolements acoustiques des façades :

Test d’etancheite a l’air

L’entreprise devra se référer au CAHIER DES PERFORMANCES DE L’ENVELOPPE ainsi qu’à la note d’étanchéité à l’air en annexe 3 de la notice HQE jointe au présent dossier. Le lot n°2.7 aura à sa charge la réalisation des tests d’étanchéité à l’air et de la thermographie à réception tels qu’ils sont définis dans l’annexe 3 de la notice HQE. L’indice de perméabilité à l’air Q4Pa-Surf est fixé à 1.2 m3/h/m². Travaux d’étanchéité au présent lot :

- Assurer l’étanchéité à l’air de la liaison menuiserie / Mur maçonnerie. - Assurer l’étanchéité à l’air entre les dormants et ouvrants. - Etc…

Isolement acoustique

L’entrepreneur devra impérativement se conformer aux objectifs, demandes, descriptifs et

observations formulées dans le rapport d’étude acoustique joint au dossier d’appel d’offres.

Page 6: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 6 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES MATERIAUX ET MISES EN OEUVRE

Nature des menuiseries aluminium Caractéristiques des éléments aluminium : Menuiseries en profilés d'aluminium AGS (nouvelle norme : 6060), obtenus par extrusion et ne laissant pas apparaître de trace de filage. Elles comporteront toutes pièces de fixation, de quincaillerie, d'étanchéités, de calfeutrements extérieurs et intérieurs nécessaires à la parfaite finition des ouvrages. Profilés aluminium à Rupture de Pont Thermique. Les profils aluminium à rupture de pont thermique devront soit être traditionnels et conformes aux normes XP P24-400 et 24-401, soit bénéficier d'un avis technique. L'aspect tant intérieur qu'extérieur, devra être irréprochable, toutes les parties extérieures devront être auto-lavables et peu sensibles à l'érosion atmosphérique. Les assemblages seront réalisés pour assurer l'étanchéité aux angles ainsi qu'une parfaite rigidité des cadres compte tenu de leurs dimensions. Des précautions seront prises au transport et au montage (contreventements, etc.) pour assurer la parfaite tenue des assemblages. Elles seront façonnées pour recevoir suivant leurs emplacements : - Les allèges, pièces d'appuis, jambages, poteaux, poutres et autres ouvrages maçonnés des

façades. - Les éléments préfabriqués ou coulés en œuvre. - Les cloisons de doublage (tapées VR ou d'épaisseur égale à celle des doublages. Nota important : La largeur des tapées sera conditionnée par l'épaisseur des doublages et

devra parfaitement s'adapter à ces derniers. L'entreprise devra donc se reporter au lot PLATRERIE, afin de déterminer les épaisseurs nécessaires de tapées, en fonction des différents complexes de doublage. Coordination à prévoir avec le lot PLATRERIE.

- Les cloisons de distribution (menuisées, plâtrières ou modulaires). - Les plafonds suspendus extérieurs et/ou intérieurs suivant niveaux. - Les coulisses guides, coffres et manœuvres des fermetures. - Les calfeutrements et profils de finition intérieurs et/ou extérieurs. - Les habillages, meneaux, cache-convecteurs, etc., compris raccordements et joints étanches. - Les remplissages (produits verriers, panneaux "EdR" isolants, grilles, bouches d'entrée d'air, etc.). - Les garde-corps et/ou barres d'appuis suivant zones. - Tous ouvrages prévus aux documents d'appel d'offres et non explicitement définis. Coordination à prévoir avec les entreprises des lots concernés. Traitement et Finition des Ouvrages aluminium La finition des ouvrages aluminium est à prévoir par anodisation : teinte naturelle, conforme aux recommandations du centre international de développement de l'aluminium. Label EWAA EURAS délivré par QUALANOD et garantie décennale exigés. Classe : 20 pour l'extérieur (épaisseur 20 microns). Echantillons sur profilés à fournir au maître d'œuvre pour accord dès passation du marché. La coloration des ouvrages (profilés, quincailleries, ferrages, tôleries et tous accessoires) devra être

Page 7: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 7 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

rigoureusement conforme à l'échantillon de teinte retenue. Nota : Le maître d'œuvre se réserve le droit de faire exécuter aux frais de l'adjudicataire, des contrôles micrographiques par un laboratoire spécialisé (adhérence, dureté du film, résistance à l'abrasion, solidité à la lumière, pérennité d'aspect et qualités du revêtement conformes aux normes). Remarque Importante concernant la teinte Afin d'éviter tout litige concernant la coloration des ouvrages, (anodisation ou laquage) l'Entrepreneur soumettra à l'agrément du maître d'œuvre, et ce avant signature du marché, une palette de teintes avec pour chaque référence de teinte : deux échantillons "témoins" : l'un dit "mini" (représentant la nuance admissible la plus claire) l'autre dit "maxi" (représentant la nuance admissible la plus soutenue). Echantillons témoins précisant la fourchette de tolérance admissible pour une même teinte. La coloration des ouvrages (profilés, quincaillerie, tôlerie et tous accessoires) devra être rigoureusement conforme à l'échantillon de teinte retenue dans la fourchette de tolérance admise. Infiltration – Condensation Les ensembles comporteront un "dispositif" de recueillement des eaux de condensation et d'infiltration éventuelles, ainsi que l'évacuation extérieure des eaux d'infiltration compris cache extérieur tenant compte de l'exposition des façades. Le dispositif d'évacuation retenu ne devra pas affaiblir les caractéristiques et performances des menuiseries. Plan de pose des ouvrages A prévoir suivant plans, coupes et détails de principe portés aux documents d'appel d'offres. Les réservations éventuelles dans les ouvrages de gros-oeuvre seront précisées en temps voulu aux entreprises. Il sera prévu suivant emplacements, tous habillages, cadres intérieurs, calfeutrements, et pièces de liaison assurant une parfaite finition avec les ouvrages adjacents. Fixations des menuiseries Les menuiseries seront fixées aux ouvrages du lot GROS-OEUVRE, par dispositifs de fixation en acier façonnés à la demande et non apparents. Assemblages d'angles soignés évitant toute infiltration. La protection de tous les éléments de fixations et d'assemblage (équerres, pattes, etc.) sera au moins égale à une métallisation ou galvanisation à chaud de 80 microns de zinc minimum, après fabrication, compris coupes, entailles, perçages, etc.. Ils seront étudiés de façon à présenter des ensembles très rigides, même par conditions climatiques les plus défavorables, et seront conçus pour permettre le réglage dans toutes les directions. La position des organes de fixation des menuiseries sera étudiée en coordination avec les entreprises concernées (GROS-OEUVRE et/ou CHARPENTE ET OSSATURE BOIS – PLANCHERS MIXTES – CHARPENTE METALLIQUE). Les réservations ou incorporations dans le gros-oeuvre seront précisées en temps voulu. Les fixations dans l'ossature seront adaptées aux ouvrages et le positionnement des fixations et ancrages devra tenir compte de la position des armatures dans le cas de supports en béton armé en conformité avec le D.T.U.. Tous les éléments accessoires sont dus par le présent lot (équerres, pattes de tenue, douilles, rails, et

Page 8: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 8 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

autres systèmes non apparents) et seront en acier galvanisé. Les zones détériorées au montage seront reprises par le présent lot, par application d'une peinture riche en zinc. Joints d'étanchéités des menuiseries aluminium Coordination à prévoir avec le gros-oeuvre pour dressement des tableaux et appuis, alignement des nez de planchers, garnissages, etc., et dispositions retenues pour rattrapage des jeux et tolérances d'exécution. Les supports seront réceptionnés par le présent lot avant pose des ensembles. Tous les joints devront garantir une étanchéité parfaite et durable. La garantie décennale sera exigée, l'entrepreneur restant seul responsable de l'étanchéité. La prestation comprend l'ensemble des joints d'étanchéité soit : Joints entre gros-oeuvre et dormants : En aggravation des règles professionnelles du S.N.J.F, mise en œuvre d'un double joint. Mise en oeuvre suivant les règles professionnelles du S.N.J.F. en fonction de l'emploi prévu, ainsi que des tolérances admissibles des "supports", des jeux à prévoir à la pose et assurant l'imperméabilité à l'air et l'étanchéité à l'eau exigés. Label S.N.J.F. exigé. Le joint sur appuis sera poursuivi et relevé aux angles. Joints entre dormants et ouvrants et entre ouvrants Joints souples, type "élastomère" ou équivalent, posés obligatoirement en "gorge" dans les profilés et assurant les performances d'étanchéité à l'air et à l'eau conformes au classement A.E.V. demandé. Ces joints souples seront prévus interchangeables. Des joints "anti-pince-doigts" sont à prévoir sur portes à pivots. Joints entre bois et alumium Joints souples, type "élastomère" ou équivalent, posés entre le bois et l’aluminium du dormant et assurant les performances d'étanchéité à l'air conformes au classement A.E.V. demandé. Vitrages - Feuillures - Maintien des vitrages Sont dues par le présent lot : - La fourniture et pose des vitrages, ainsi que leurs calages et garnitures d'étanchéités. - La fourniture des profilés spécifiques en "caoutchouc", formant joints d'étanchéités des vitrages

en feuillures lorsqu'ils sont conçus spécialement à cet effet. Les feuillures seront obligatoirement du type "feuillure drainée" (cf. D.T.U.) et conçues pour recevoir les produits de remplissage (matériaux verriers, panneaux isolants "EdR", etc.). Coordination à prévoir pour dimensions des feuillures, fonction de l'épaisseur et de la nature des vitrages mis en oeuvre. Elles devront présenter dans tous les cas des hauteurs et largeurs suffisantes, adaptées à l'épaisseur des produits verriers et à leur mode de pose, afin de satisfaire aux exigences des D.T.U. normes et règles en vigueur. Celles recevant un remplissage intervenant dans la sécurité aux "chutes de personnes" seront conformes aux exigences du DTU 39. L'organisation des feuillures recevant les vitrages en couverture (verrières) sera conçue pour permettre la tenue en place de ces vitrages évitant toute chute d'éléments verriers sur le public.

Page 9: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 9 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

Le maintien des vitrages, sera assuré par des parcloses (cas général) à prévoir par le présent lot, de section appropriée suivant D.T.U. et de même nature et finition que les menuiseries, fixées par dispositifs robustes et non corrodables. Ces parcloses seront conçues pour une mise en oeuvre et une dépose faciles et leurs dimensions seront fonction des vitrages mis en oeuvre compris garnitures et calages. D'une façon générale, les profils et leurs parcloses seront conçus pour une mise en oeuvre depuis l'intérieur. Contact d'ouverture magnétique Sans objet Vitrerie Les verres seront de premier choix, de teinte pure, sans taie, paille, gravier, rayure ni tache. La dépose et la repose des parcloses sont dues par le présent lot. Les vitrages bénéficieront d'un avis technique du C.S.T.B. et du label CEKAL Les vitrages isolants pour lesquels la mise en œuvre dans les châssis s’effectue sur le chantier seront obligatoirement livrés avec les arêtes abattues. Les garnitures d'étanchéité sont dues par le présent lot. Après pose, les verres seront marqués au blanc d'Espagne et nettoyés aux deux faces après les travaux de peinture et avant la réception des travaux. Avant signature des marchés, l'entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport avec les entreprises adjudicataires des autres corps d'état, étant entendu que les ensembles vitrés, après pose des vitrages, devront assurer un indice d'affaiblissement acoustique minimum au bruit routier). Il sera mis en œuvre sur les vitrages situés dans les circulations, le long de cheminements intérieurs et extérieurs (portes, façades et panneaux rideaux, châssis vitrés en allège), d'une signalisation conforme à la réglementation concernant l'accessibilité aux personnes handicapées. TYPES DE VITRAGES Nota : Les oculus des portes coupe-feu ou pare-flammes ne sont pas dues au présent lot.

Remarque importante :

Dispositions à prévoir évitant tout échauffement des vitrages pouvant créer des contraintes thermiques (NF P78-201-3 Contact store-vitre proscrit, ombres portées).

La réalisation d'un prototype pourra être exigée avec essais et résultat en laboratoire.

Toutes les entreprises dont les travaux participent à ces isolements devront s'assurer, avant signature des marchés, que les dispositions prévues dans leur prestation sont suffisantes pour atteindre les résultats demandés, compte tenu des dispositions prévues par les autres corps d'état.

L'entreprise devra apporter un soin tout particulier à la réalisation des assemblages tant entre les éléments composant les ensembles qu'à la mise en œuvre dans les façades. La réalisation des joints d'étanchéité sera particulièrement soignée. Engagement de conformité

Page 10: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 10 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

Un certificat du Centre d'Essais et de Recherches des Façades Fenêtres et cloisons (C.E.R.F.F.) ou d'un organisme officiel équivalent sera exigé, concernant le classement des menuiseries. L'entrepreneur adjudicataire du présent lot s'engagera à fournir des menuiseries de conception conforme en tout point aux ensembles ayant obtenu le certificat. D'autre part, les dimensions des châssis seront égales ou inférieures à l'exemplaire qui a satisfait aux essais pour les performances demandées. Echantillon - Témoin – Modèle L'entreprise devra prévoir dans son offre suivant demande du maître d'œuvre, la réalisation avant tout début d'exécution, d'éléments témoins à titre de " modèles " des types les plus courants et équipés de leurs vitrages ainsi que de leurs accessoires. Ils seront montés à leurs emplacements définitifs ou sur supports indépendants pour être présentés à l'avis du maître d'œuvre et du contrôleur technique. Toutes modifications et mises au point jugées nécessaires seront effectuées par l'entreprise, et la mise à exécution des ouvrages ne pourra être poursuivie qu'après accord définitif. Protection particulière des ouvrages (compris tôleries, bavettes, meneaux, etc.). Outre le traitement de finition, une protection particulière des surfaces des ouvrages contre les dégradations et altérations résultant des salissures éventuelles (ciment, plâtre, peinture, etc.) sera prévue. Cette protection (bandes adhésives, vernis pelables ou solubles) sera enlevée par l'entrepreneur du présent lot et ce, avant la durée limite prescrite par le fabricant du produit concerné. Bouches d'entrée d'air neuf Sans objet (ventilation double flux) Calfeutrements en nez des planchers Il sera dû par le présent lot, le calfeutrement intérieur en nez des planchers des ensembles filant sur plusieurs niveaux (voir plans et coupes). Calfeutrements à prévoir par dispositif d'isolation et d'étanchéité remédiant efficacement au passage du feu ainsi qu'à la perte d'isolement acoustique entre niveaux superposés. Classe de réaction au feu : M0 ou A2 s1 d1. Dispositifs formant "écran" et conformes à l'instruction technique n° 249 relative aux façades, compris tous calfeutrements soignés et étanches en rives, dessus et dessous planchers. Les détails figurant les divers assemblages et le type d'accrochage des éléments à la structure seront soumis à l'avis du contrôleur technique et du maître d'œuvre avant tout début d'exécution. Coordination avec les corps d'état concernés (Gros œuvre, Doublage – Cloisons sèches – Plafonds suspendus – Parois isothermes, Revêtements de sols) pour sujétions de décaissé, retrait du nu des nez de dalles, réservations, inserts, tolérances d'alignement, fixations et jeux à prévoir pour mise en oeuvre de ces ouvrages. Calfeutrements étanches à l'air A prévoir, interdisant l'introduction d'insectes ou autres nuisibles dans le vide créé par les ensembles disposés en avant des façades maçonnées suivant zones, compris tous joints d'étanchéités. Dispositions à définir en coordination avec l'entreprise du lot Gros œuvre, à soumettre à l'accord du maître d'œuvre et du contrôleur technique.

Page 11: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 11 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

Etanchéité à l'air L’entreprise devra se référer au CARNET DES PERFORMANCES DE L’ENVELOPPE ainsi qu’à la note d’étanchéité jointe en annexe n°10 du présent dossier. Un test d'étanchéité, afin de vérifier la qualité de l'enveloppe, sera réalisé par la maîtrise d’ouvrage. La méthode sera utilisée telle que décrite en annexe n°10 du présent dossier, conformément à la norme ISO 9972 publiée en octobre 2015. L’entreprise est tenue de réaliser tous les ouvrages nécessaires à la parfaite étanchéité du bâtiment, dont : - Vérification de la compatibilité des matériaux mis en œuvre avec les exigences ci-dessus. - Définition des détails de mise en œuvre des éléments participant à l’étanchéité. - Tests intermédiaires. - Etc… En phase de finalisation du clos couvert, l’entreprise réalisera, à ses frais, un test d’étanchéité à l’air sur chacun des bâtiments (externat, restauration et pour chaque logement), pour valider les dispositions mises en œuvre. En cas de non-conformité, l’entreprise doit, jusqu'à validation de l’étanchéité à l’air du bâtiment : - La détection des fuites, - Tous les ouvrages nécessaires à la réparation des fuites constatées, - La prise en charge du ou des nouveau(x) test(s) d’étanchéité tel que décrit ci-avant. Sécurité au Nettoyage Afin de permettre l'accrochage de mousquetons de sécurité pour le nettoyage extérieure des vitrages, les châssis ouvrants situés aux étages seront équipés de crochets " fermés " de même nature et de même teinte que les châssis. Sécurité Anti-Chutes La sécurité anti-chutes sera prévue conformément à la réglementation en vigueur. Matériaux non traditionnels Sauf prescriptions particulières, les matériaux ou procédés non traditionnels devront avoir fait l'objet d'un avis technique du C.S.T.B., valable à la date d'exécution des travaux et d'une décision d'acceptation par la commission du service technique de l'assurance construction. La fourniture et la mise en œuvre des matériaux seront conformes à leurs avis techniques ainsi qu'aux directives et prescriptions techniques préconisées par le fabricant des produits. L'entrepreneur du présent lot devra présenter obligatoirement la marque d'origine des matériaux ou matériels mis en oeuvre, le maître d'œuvre se réserve le droit de prélever quelques échantillons pour les soumettre aux essais et cela, aux frais de l'entreprise. L'entreprise devra également être agréée par le fabricant du procédé retenu dont l'assistance technique sur chantier sera exigée. Qualité de l'air intérieur : Tous les produits en contact direct avec l’air intérieur devront :

- Devront respecter l’arrêté du 30 avril 2009, - Disposer d’un étiquetage sanitaire en COV/formaldéhyde selon la norme ISO 16000, - Justifier d'un étiquetage sanitaire A ou A+.

Page 12: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 12 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

L'étiquetage sanitaire A+ en COV/formaldéhyde sera systématiquement privilégié. Procès verbaux Les ouvrages demandés : coupe feu, pare-flamme, ou Isophonique, seront obligatoirement livrés avec les procès verbaux d'essais réalisés en laboratoire officiel, pour les performances demandées. Protection des terrasses Au cas où les travaux, objet du présent lot, nécessiteraient un accès aux terrasses après l'intervention de l'étancheur, l'entreprise adjudicataire du présent lot devra préalablement mettre en place sur ces terrasses, une protection mécanique provisoire et efficace du complexe d'étanchéité, et ce en accord avec le titulaire du lot Etanchéité. Indépendance des ensembles Un dispositif de "désolidarisation" sera prévu à tous les endroits nécessaires et en particulier en sous face des poutres et planchers, évitant toute répercussion du "travail" de l'ossature béton (dilatations, températures, flèches, retrait, etc.) sur les ensembles demandés à ce lot. En outre, les joints de dilatation prévus en structure seront respectés et poursuivis dans les ouvrages demandés au présent lot, tout en assurant leur parfaite tenue et le respect des critères d'étanchéités à l'air et à l'eau exigés. Protection provisoire L'entrepreneur étant seul responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception du bâtiment, devra en assurer la protection durant le chantier et le nettoyage soigné en fin de chantier ainsi que la vérification d'aspect, de bonne tenue des ensembles, du bon fonctionnement des parties mobiles (graissage, etc.). Quincaillerie - Ferrage La quincaillerie et les ferrages seront de première qualité (label NF.Q. exigé) de type robuste, adaptés au poids et aux dimensions des ouvrants, protégés contre la corrosion soit par nature (vis acier inoxydable), soit par traitement définitif à la charge du présent lot. La marque de base pour l'appel d'offres sera FERCO INTERNATIONAL dans la gamme complète du catalogue dernière édition ou équivalent. Ils seront choisis par le maître d'œuvre sur présentation d'échantillons. Sauf indications contraires portées au présent descriptif, la quincaillerie apparente des menuiseries aluminium, y compris fixations, visseries et accessoires, sera de même finition que l'ouvrage intéressé. Les fixations non apparentes seront en acier inoxydable. Les organes de manœuvre des ouvrants ne devront pas gêner l'occultation des baies (passage de tablier, de volet roulant ou stores, encombrement des béquilles, etc.). Le positionnement des ferrages sera conçu pour permettre la continuité des joints d'étanchéités, en outre des réglages seront prévus permettant le rattrapage des jeux entre ouvrant et dormant conservant dans le temps les qualités demandées (classement A.E.V.). Les organes de manœuvre (poignée) seront positionnés de façon à permettre la "prise de main" en fonction de la destination du local. Hauteur de pose à respecter notamment pour les locaux accessibles aux personnes handicapées. Les fermes-portes seront conformes à la réglementation concernant l'accessibilité aux personnes handicapées notamment pour la force d'ouverture. Elle devra être inférieure à 50N. Combinaison des serrures

Page 13: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 13 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

Un tableau de combinaisons des serrures concernant toutes les ouvertures sera établi par l'entreprise de Menuiserie intérieure. L'entrepreneur titulaire du présent lot devra fournir la liste de ses cylindres sur combinaison, ainsi que leur localisation. Il sera prévu un jeu de trois clés par serrure, l'entrepreneur du présent lot sera responsable de ses clés durant le chantier. Incohérences de caractéristiques techniques Dans le cas où des caractéristiques techniques différentes étaient données dans le présent document pour un même produit, seule la valeur la plus performante serait à retenir par l’entreprise.

Page 14: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 14 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

3. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES COMMUNES D.O.E. ( Dossier des Ouvrages Exécutés)

Au titre des D.O.E. à fournir pour la réception des ouvrages en 3 exemplaires :

- Les plans d'exécution des ouvrages réellement exécutés. - Les avis techniques CSTB, les notices techniques des fabricants (compris sur l'entretien),

références des vitrages. - Référence des joints employés avec avis techniques (joints de pose et joints extérieurs).

Le dossier de DOE devra être remis au plus tard 15 jours après la réception du chantier, faute de quoi

il sera automatiquement appliqué les pénalités de retard prévues pour le dépassement du délai de

chantier.

Cet article devra faire l’objet d’une ligne de prix dans le devis de l’entrepreneur.

Etudes - Plans - Réservations L'Entrepreneur adjudicataire du présent lot devra prendre connaissance des documents écrits et documents graphiques constituant les pièces contractuelles "Tous Corps d'Etat". Elle est censée connaître les lieux, l'environnement, les possibilités d'accès et de stockage. Les plans et détails d'exécution seront, avant tout début d'exécution, transmis au maître d'œuvre et au contrôleur technique pour accord. Ils seront mis au point en accord avec les corps d'état concernés. Les études, plans d'implantation, d'exécution et de montage seront établis par un bureau d'études qualifié, en respectant les règles en vigueur ainsi que les dispositions de principe prévues aux plans d'appel d'offres. Les assemblages seront particulièrement soignés assurant une finition des ensembles aussi parfaite que possible. Les dimensions exactes des ouvrages à réaliser devront également tenir compte de la nature des façades, et en particulier, pour les tolérances de clair, d'alignement, de fabrication et de mise en oeuvre des éléments. L'indication de dimensions de profils portée éventuellement sur les plans permet de préciser certains détails, les sections de tous les éléments devront être vérifiées et adaptées aux sollicitations et aux dispositions constructives (charges, surcharges, etc.). Les réservations seront précisées en temps voulu aux entreprises concernées. L'entrepreneur du présent lot devra vérifier si la position et les dimensions des réservations sont conformes. Tous les ouvrages de fixation sont à la charge du présent lot en fourniture et pose. Il sera exigé une parfaite tenue des ouvrages sous conditions climatiques extrêmes. L'entrepreneur du présent lot sera seul responsable de l'étanchéité des façades revêtues ainsi que de la protection des parties éventuellement exposées aux chocs. L'entrepreneur étant seul responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception du bâtiment, devra en assurer la protection pendant toute la durée du chantier et le nettoyage soigné en fin de chantier ainsi que la vérification d'aspect et de bonne tenue des ensembles. Les ouvrages comporteront toutes pièces de fixations, de quincailleries, d'étanchéités et de calfeutrements nécessaires à leur parfaite finition. Ils seront façonnés et conçus pour se raccorder parfaitement aux ouvrages attenants.

Page 15: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 15 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

Les bois mis en oeuvre, seront traités préventivement à l'aide d'un produit fongicide, insecticide, et hydrofuge "clair" et non tachant compris traitement complémentaire sur place (découpes, entailles, etc.). Le label CTB F ayant été aboli, l'entreprise devra fournir soit des procès verbaux d'essais de conformité aux normes vieux au plus d'un an, soit un procès verbal d'identification chimique. Certificat de garantie décennale exigé. Les produits employés ne devront pas corroder les pièces métalliques d'assemblage et les matériaux en contact des autres corps d'état. Consistance des travaux Les travaux comprennent la fourniture, l'usinage et façonnage, le transport à pied d'oeuvre, l'assemblage, le levage et réglage de tous les éléments et accessoires tels que définis au présent lot; cette énumération n'étant pas exhaustive. Pour tous les détails particuliers d'exécution, les entreprises devront prévoir dans leur prestation, tous les ouvrages et pièces nécessaires à leur parfaite réalisation, même s'ils ne sont pas clairement définis au C.C.T.P. ou notifiés sur les documents graphiques. En tout état de cause, l'entreprise ne pourra se prévaloir d'un oubli à ce sujet.

Securite et protection de la sante

L’entrepreneur du présent lot devra tenir compte dans son offre des nouvelles dispositions en matière

de sécurité et de protection de la santé applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil,

issues de la loi du 31 décembre 1993 et du décret du 26 décembre 1994 et des dispositions propres

à l'opération.

Il devra :

- Respecter les règles définies dans le PGCSPS du coordonnateur. - Fournir un P.P.S.P.S. en deux exemplaires avant son intervention sur site. - Remettre pour la fin de son intervention et au plus tard quinze jours avant la réception des

travaux, le dossier d'interventions ultérieures en deux exemplaires.

Page 16: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 16 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

4. EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES PROFIL HQE Le nouveau bâtiment de l’EHPAD de Tournan-en-Brie vise une démarche NF HQE 2008 Santé avec le passeport «

Excellent ». Le profil de cette démarche, amélioré par rapport aux exigences programmatiques, est le suivant :

Prescriptions environnementales CEA Marquage CE

Les Produits de construction comportant le marquage CE devront être conforme au Décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012. La conform ité des produits aux spécifications techniques harmonisées se manifeste par l'apposition du marquage CE sur le produit, sur son emballage ou sur les documents d'accompagnement du produit. C'est au producteur qu'il convient d'apposer le marquage CE. Il est rappelé que le marquage CE obligatoire en vertu de la réglementation, ne saurait cependant se prévaloir à des exigences normatives et réglementaires nationales plus contraignantes. Conformité des matériaux : Tous les matériaux doivent être conformes aux normes françaises (ou EN lorsqu’elles existent) et posséder un avis Technique. L’utilisation de polystyrène pour les coffrages est prohibée. Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels devront être soumis à l’accord préalable du Maître d’œuvre et faire l’objet :

• Soit d’un Avis Technique en cours de validité, accepté par l’AFAC et respectant les réserves de cet organisme.

• Soit d’un Avis de Chantier avec avis favorable de la part d’un laboratoire agréé. Les produits de construction utilisés devront être recyclables et le choix des produits mis en œuvre privilégiera les fournisseurs mettant en place des filières de recyclage et/ou de récupération des chutes. Tous les assemblages devront être démontables dans la mesure du possible pour anticiper la fin de vie du bâtiment. Les produits certifiés ou disposant d’un Avis Technique choisis devront être compatibles avec l’usage de l’ouvrage et de chaque zone ou local, en termes d’agressivité éventuelle de l’air intérieur, de taux d’humidité, de produits stockés, de risque incendie, etc. Autant que possible, les produits de construction seront issus de filières d’approvisionnement durable. Des usines de fabrication certifiées ISO 14001 permettent de répondre à la demande.

TP

P

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Cible améliorée

Page 17: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 17 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

Connaissance des impacts environnementaux – FDES : Les impacts environnementaux des éléments de Gros Oeuvre et de Second Oeuvre devront être connus. Les matériaux ou produits proposés par l'Entreprise posséderont des Fiches de Données Environnementales et Sanitaires (FDES) ou une Analyse du Cycle de Vie (ACV) établies suivant la norme NFP 01-010. L’Entrepreneur devra fournir toutes les informations concernant les performances environnementales et sanitaires des produits mis en œuvre relatifs à son corps d’état, en référence à l’application :

• de la norme NF P 01.010 « Qualité environnementale des produits de construction –

Déclaration » ou

• de la norme EN 15 804-A1 « Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Déclarations environnementales sur les produits - Règles régissant les catégories de produits de construction » d’avril 2014.

L’entreprise devra fournir les Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires (FDES) correspondant aux matériaux proposés, accompagnées des quantités mises en œuvre et de la localisation des produits. Les déclarations environnementales spécifiques aux produits seront à fournir en priorité, puis dans l’ordre : déclaration générique, déclaration d’un produit équivalent et/ou d’une base de données équivalente, déclaration du fournisseur. Les impacts environnementaux des éléments structurels en béton et en bois seront notamment connus par la réalisation auprès des fournisseurs de FDES (fiche de déclaration environnementale et sanitaire) via le configurateur Betie (Béton et Impacts environnementaux) et De-Bois. Les impacts environnementaux des éléments des lots techniques devront être connus. L’Entrepreneur devra fournir toutes les informations concernant les performances environnementales et sanitaires des produits mis en œuvre relatifs à son corps d’état en transmettant les PEP Ecopasseport (Product Environnemental Profile) correspondant à l’équipement proposés accompagnées des quantités mises en œuvre et de la localisation des équipements, en référence à l’application : - norme XPC-08-100-1 – « Déclarations environnementales relatives aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment - Règles d'élaboration communes ». Provenance et caractéristiques des matériaux : La provenance des matériaux devra être soumise à l'agrément du Maître d'œuvre et du Contrôleur Technique. Elle sera conforme aux normes et D.T.U, ainsi qu'aux prescriptions suivantes :

– Les ciments utilisés pour la confection des bétons seront adaptés en fonction de la classe d’agressivité du sol et de l’eau. Dans tous les cas, ils devront au minimum résister aux eaux sulfatées. Ils proviendront d'une seule usine.

– Ciments à utiliser : • CPJ-CEM II/A ou B, CHF-CEM III/A, B ou C ; autres ciments possibles sous réserve de validation

préalable du maître d’œuvre et du contrôleur technique,

• Qualité ES exigée, • Qualité PM suivant nécessiter.

– L’entreprise devra préciser l’origine des granulats du béton. L’extraction et la distribution des granulats devra provenir d’un site dans un rayon limité autour du chantier.

– L’entreprise devra préciser l’origine de la production du béton.

– La provenance des matériaux devra privilégier la région Normandie. – L’entreprise devra privilégier une usine de fabrication des bétons certifiées ISO 14001.

Les bois mis en œuvre respecteront les prescriptions suivantes :

– Certifiés FSC ou PEFC. – Respect de l’arrêté du 2 juin 2003

Page 18: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 18 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

– Bois d’essence naturellement durable, sans traitement préventif pour la classe de risque concernée ou traités par un produit certifié CTB P+ adapté à la classe de risque.

– Les entreprises devront privilégier le bois d'origine locale (à l'échelle européenne). Tous les bois mis en œuvre seront traités préventivement à l'aide d'un produit insecticide, fongicide et hydrofuge respectueux de l'environnement, répondant aux législations actuelles. Qualité de l'air intérieur : Emission en COVT/formaldéhyde Les produits et matériaux de constructions et de décorations utilisés en contact avec l’air intérieur devront respecter l’arrêté du 30 avril 2009. Les émissions de COV et formaldéhydes des matériaux utilisés devront être connues pour 100% des surfaces en contact avec l’air intérieur. Tous les produits en contact direct avec l’air intérieur devront disposer d’un étiquetage sanitaire en COV/formaldéhyde selon la norme ISO 16000. Les produits en contact direct avec l'air intérieur proposés par l'entreprise devront justifier d'un étiquetage sanitaire A+. Les produits disposants de labels environnementaux complémentaires seront privilégiés (NF Environnement, Ecolabel Européen, Nature Plus ou label équivalent). Les colles des revêtements de sols souples devront disposer du Label EMICODE EC1 ou EC1plus et de l'étiquetage sanitaire A+ en COV/formaldéhyde. En cas de mise en œuvre de moquettes dans certains locaux, ces dernières devront disposer du label GUT. Les peintures et vernis proposés par l'entreprise devront avoir des teneurs en COV connues. L'entreprise devra privilégier le choix d'une peinture de finition à faible teneur en COV et disposant d'un label environnemental (NF Environnement, Label EcoLabel, Nature Plus ou label équivalent). L'ensemble des matériaux prescrit respectera l'Arrêté du 30 Avril 2009 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des substances cancérigènes mutagènes ou reprotoxiques de Catégorie 1 ou 2. Les produits en contact avec l'air intérieur ne devront pas dégager de particules et de fibres cancérogènes. Ces produits devront répondre aux tests prévus par la Directive Européenne 97/69/CE du 05/12/97 transposée en droit français le 29/08/98. Performance Thermique Les données thermiques des matériaux devront respecter les prescriptions décrites dans le cahier de performance de l’enveloppe afin d’être cohérent avec l’étude RT. Tous les isolants thermiques et acoustiques devront être certifiés ACERMI et leur certificat pour l’épaisseur sélectionnée fourni lors des études d’exécution. Les produits d’isolation en laine minérale devront être également certifiés EUCEB. Les fiches techniques des isolants devront comprendre les documents suivants : - Avis technique - ACERMI - FDES Les fiches techniques devront être associées à un plan de repérage mentionnant en légende : la référence du produit, sa conductivité thermique, son épaisseur, sa surface. La performance et l’épaisseur des isolants sont précisés en fonction de leur localisation suivant le CAHIER DES PERFORMANCES DE L’ENVELOPPE en annexe de la notice HQE. Etanchéité à l’air L’entreprise devra se référer au CAHIER DES PERFORMANCES DE L’ENVELOPPE ainsi qu’à la note d’étanchéité à l’air en annexe A de la notice HQE jointe au présent dossier.

Page 19: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 19 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

Le lot Menuiseries Extérieures aura à sa charge la réalisation des tests d’étanchéité à l’air et de la thermographie à réception tels qu’ils sont définis dans l’annexe A de la notice HQE. L’indice de perméabilité à l’air Q4Pa-Surf est fixé à 1.2 m3/h/m². Entretien et maintenance Les fiches d’entretien maintenance des différents produits devront être transmises et intégrées au DOE avec les typologies d’opérations, les fréquences et éventuellement les coûts des différentes opérations d’entretien et de maintenance. Les revêtements seront facilement nettoyables dans les sanitaires, vestiaires, locaux déchets, ménages, cuisine. Les peintures seront de classe 1 ou 2 selon la norme EN 13300. Caractéristiques hygiéniques des revêtements intérieurs Les caractéristiques hygiéniques des revêtements intérieurs devront être connues (vis à vis de la croissance fongique et bactérienne). La démonstration que la recherche de données auprès des industriels a bien été menée sera exigée (copie des échanges). Les caractéristiques sanitaires des produits pourront être accompagnées des méthodes et protocoles d’évaluation pratiqués. Acoustique – Les niveaux de pression pondérés du bruit de choc standardisé L’nT,w dans les locaux sensibles

(bureaux, chambres, soins) respecteront la limite haute suivante : L’nT,w ≤ L’nT,w réglementaire – 3 dB

– Les locaux sensibles respectent les temps de réverbération ou l’aire d’absorption équivalente réglementaires.

– L’isolement acoustique standardisé aérien entre locaux sensibles respecte le niveau minimum de DnTA ≥ DnTA réglementaire + 3 dB.

– Les revêtements de sol sont de classe B selon la norme NF S31-074 d’octobre 2002 dans les halls et circulations.

– Coefficient de réflexion – Ambiance visuelle : Les revêtements de sols / murs / plafonds devront assurer le confort visuel des espaces en justifiant des valeurs de réflexion lumineuse suivantes :

– Coefficient de réflexion de sol ≥ 30%

– Coefficient de réflexion des murs ≥ 70% – Coefficient de réflexion des plafonds ≥ 80%

L'entreprise fournira un justificatif des facteurs de réflexion lumineuse intérieure des produits.

Page 20: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 20 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

• PROGRAMME DES TRAVAUX PROGRAMME DES TRAVAUX Page

09.1 CHASSIS EXTERIEURS PVC ..................................................................................... 21

09.2 BLOC PORTE EXTERIEUR ........................................................................................ 24

09.3 MUR RIDEAU ........................................................................................................... 28

09.4 PROTECTION SOLAIRE ........................................................................................... 30

09.5 PORTES AUTOMATIQUES POUR SAS D’ENTREE .................................................... 31

Page 21: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 21 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

09.1 CHASSIS EXTERIEURS PVC

Localisation : Suivant plans architecte et coupes :

� Pour l’ensemble des élévations en superstructure. La position des ensembles, leurs compositions, dimensions, emplacements et quantités sont à relever sur les plans d'appel d'offres (façades, vues en plans, coupes et détails et plan de typologie des châssis extérieurs). Les dimensions exactes de chaque châssis sont à relever sur les plans d'appel d'offres. Une coordination étroite avec tous les corps d'état concernés sera prévue par l'entreprise, pour la mise au point des dispositions et détails particuliers d'exécution à retenir, en tenant compte des ouvrages attenants et en particulier pour : - La réception des cloisons de doublage isolant thermique, des plafonds suspendus, etc… - La position des éléments de façades préfabriquées, agrafés ou coulés en œuvre. - Les habillages, encadrements et meneaux à prévoir (cf. plans, coupes et détails). CHASSIS PVC : Les menuiseries bénéficieront du label ACOTHERM. Châssis PVC, classement A4, équipé de double vitrage argon Transmission lumineuse minimum ≥ 69% Les profils des menuiseries seront de faible largeur afin d'obtenir le maximum de clarté "gamme Oxéa de OXXO", gamme "THERMIENCE de BOUVET" ou équivalent. L’ensemble des menuiseries recevront une finition plaxée 1 face par la mise en œuvre d’un film thermo-plastique sur les profilé PVC. Aspect Aluminium (gris anthracite) suivant validation de l’architecte sur la face extérieure, blanc PVC intérieure. Les menuiseries sont en profilé P.V.C. extrudé rigide, bénéficiant d'un Avis Technique du C.S.T.B. avec Certificat de suivi et de marquage émanant du C.S.T.B. Les menuiseries seront livrées vitrées d'usine, compris garnitures et calages conformes aux D.T.U, Normes, Règles et Prescriptions des fabricants. En outre tous les ouvrages seront prévus avec tous les accessoires nécessaires à leur parfait achèvement ainsi que tous renforts suivant nécessités. RAPPEL IMPORTANT CONCERNANT LES ISOLEMENTS ACOUSTIQUES DES FACADES : Les isolements acoustiques minimaux imposés DnTA,tr devront respecter les valeurs déterminées aux Prescriptions Générales (voir nota concernant les isolements acoustiques des façades) en tête du présent C.C.T.P.

09.1.1 Précadre

Suivant localisation, il sera mis en œuvre des précadres aluminium laqués garantissant les caractéristiques des menuiseries extérieures.

09.1.2 Cadre dormant

Formant habillage complet du précadre, profil formant châssis fixe ou adapté à celui de l'ouvrant. Le choix du profil retenu sera prévu en tenant compte des matériaux mis en œuvre (vitrages, panneaux isolants, châssis ouvrants, etc.).

Page 22: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 22 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

Cadre comprenant en particulier :

- Traverse haute sous poutre ou dalle, compris profil de réglage et de désolidarisation (voir prescriptions techniques : § "fixation et indépendance des ensembles").

- Profil de réglage et de désolidarisation en traverse haute venant sous poutre ou dalle, (voir prescriptions techniques : § "fixation et indépendance des ensembles").

- Réservations et pose des bouches d'entrée d'air. - Montants dormants assemblés compris tapées d'épaisseur ou de fermetures) ou

d'épaisseur égale à celle du doublage. - Montants intermédiaires assemblés, suivant zones. - Meneaux isolés courants et d'angles. - Feuillures drainées et parcloses (voir prescriptions techniques en tête du présent lot). - Réservations et traversées des manœuvres des stores.

09.1.3 Cadres "ouvrants"

Montants et traverses en profils alu assemblés, adaptés au dormant, suivant type d'ouvrant, compris rainures à joints et joints d'étanchéités, rejet d'eau, adaptation des ferrages, (sens d'ouverture suivant plans). Feuillures à vitres drainées et parcloses suivant prescriptions techniques ci-avant. Montants et ou traverses intermédiaires, suivant composition formant volumes à vitrer.

09.1.4 Habillages - Calfeutrements

A prévoir par le présent lot, formant habillage du précadre, tant intérieurs, qu'extérieurs, assurant une parfaite finition et le raccordement soigné sur ouvrages attenants (voir prescriptions techniques en tête du présent lot). Façon de joint creux périphérique suivant emplacements et détails. Calfeutrements étanches à l'air à prévoir des vides existants entre menuiseries et ossature, compris fonds de joints et joints d'étanchéités (label S.N.J.F.). Dispositions à définir en coordination avec le lot GROS ŒUVRE.

09.1.5 Bavettes

Bavette rejet d'eau filante toute largeur et toute longueur sur appuis, façon de pente, fixation sur traverse basse, compris joints d'étanchéités, calfeutrements, supports, embouts, fixation et sujétion de dilatation, matériau résiliant en sous face supprimant les bruits d'impact dus à la pluie, la grêle, etc. Raccords de finitions avec précadres métalliques

09.1.6 Vitrages - Feuillures - Maintien des vitrages

A prévoir sur ces ensembles suivant prescriptions techniques énoncées en tête du présent lot. Les feuillures seront obligatoirement du type "feuillure drainée" (cf. D.T.U.) et conçues pour recevoir les produits de remplissage (matériaux verriers, panneaux "EdR", meneaux ou autres). Coordination à prévoir pour dimensions des feuillures, fonction de l'épaisseur et de la nature des produits mis en œuvre, ainsi que des garnitures d'étanchéités et des calages. Vitrages isolants - 01

Page 23: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 23 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

Localisation : Suivant carnet de localisation de l’enveloppe (V01 à V V04) Mise en œuvre suivant D.T.U., avis technique et recommandations des fabricants.

- vitrages courants sont de type isolant thermique 4/16/4 GC Air - Ug : 1.0 W/m².K - Uw : 1.5 W/m².K - FS ≤ 0.60 - TL ≥ 80 %

Vitrages isolants - 02 Localisation : Suivant carnet de localisation de l’enveloppe (V05 à V V06) Mise en œuvre suivant D.T.U., avis technique et recommandations des fabricants.

- vitrages courants sont de type isolant thermique 6/16/4 GC Air - Ug : 1.0 W/m².K - Uw : 1.5 W/m².K - FS ≤ 0.40 - TL ≥ 70 %

Vitrages isolants - 03 Localisation : Suivant carnet de localisation de l’enveloppe (V07 à V V08) Mise en œuvre suivant D.T.U., avis technique et recommandations des fabricants.

- vitrages courants sont de type isolant thermique 6/16/4 GC Air - Ug : 1.0 W/m².K - Uw : 1.5 W/m².K - FS ≤ 0.28 - TL ≥ 60 %

Nota : - les vitrages des fenêtres donnant directement dans la cuisine devront

être affleurants pour en permettre un nettoyage aisé - Les fenêtres des locaux où l’intimité est à préserver sont à équiper de

vitrages translucides. (Définition et localisation des locaux « intimité » à définir)

- Vitrages anti-effractions à prévoir sur tous les châssis ou portes accessibles depuis le RDC

09.1.7 Etanchéité

Par joints appropriés assurant le classement A.E.V. et la garantie décennale exigés (voir § joints d'étanchéités des menuiseries aluminium). Des dispositions seront prises afin d’assurer l’étanchéité à l’air du bâtiment et notamment la mise en place côté extérieur :

- En partie haute : membrane EPDM. - Sur les 4 faces : mousse imprégnée autoadhésive de type ILLMOD 600 de chez

TREMCO ou équivalent.

09.1.8 Ferrage des châssis ouvrants

La marque de référence des ferrures sera FERCO ou équivalent en qualité et robustesse. Le modèle retenu tiendra compte des dimensions et du poids des ouvrants. Nota : L'assistance technique du fabricant des ferrages sera exigée tant au

niveau de la fabrication qu'au moment de la mise en œuvre sur chantier et des réglages avant réception des travaux.

Page 24: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 24 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

TYPES D’OUVRANTS : Ouvrant " à la française " comprenant :

- Paumelles quantité suivant poids de l'ouvrant équipé de son vitrage. - Crémone périphérique à tringlerie encastrée, renvois d'angles et verrouillage multiple

à plusieurs points de condamnation compris gâches. - Compas limiteur d'ouverture disposé en feuillure. - Poignée de manœuvre (modèle à proposer au maître d'œuvre).

Nota : les fenêtres donnant directement dans la cuisine devront être sans

ouvrants ou alors équipées de moustiquaire Châssis de désenfumage en toiture comprenant : Remplissage des ensembles en vitrage isolant STADIP à faible émissivité type "CLIMAPLUS SILENCE" de SAINT GOBAIN GLASS ou équivalent composé de : - 1 glace STADIP SILENCE type 44-1 a minima (côté intérieur). - 1 lame d'air de 12mm minimum. - 1 glace STADIP PROTECT PLANISTAR (épaisseur fonction du DTU (côté extérieur). Ferrages et manœuvre : - Paumelles non dégondables sur traverse basse. - Manœuvre pneumatique autonome centralisée ramenée au niveau d'accès, par boîtier

de commande unique assurant l'ouverture, manuelle (manœuvre pompier) et automatique (sur détection incendie), simultanée du châssis en pied d'escalier et du lanterneau en toiture, par bouteille de CO² (emplacement à définir). Dispositif permettant également la refermeture du châssis et du lanterneau depuis le sol. Mise en oeuvre des ensembles et de leurs mécanismes suivant prescriptions du fabricant, compris tous organes de sécurité, ainsi que tous accessoires nécessaires à leur parfait fonctionnement (bouteilles de CO², vannes, organes de fixation, vérins). Le dispositif devra avoir fait l'objet d'un essai de contrôle du mécanisme de commande pour l'emploi prévu par un Laboratoire agréé. L'ensemble sera asservi à un Dispositif Actionné de Sécurité (DAS) conforme aux normes NF S61-937 et suivantes dû par le présent lot. L'ensemble sera asservi à un dispositif Adaptateur de commande (DAC) conforme aux normes NF S61-932, NF S61-937 et suivantes et NF S61-938 dû par le présent lot. Le système d'ouverture et de refermeture sera raccordé par le présent lot aux canalisations pneumatiques de commandes (ouverture/fermeture) du lanterneau de désenfumage situé en toiture.

09.2 BLOC PORTE EXTERIEUR

Localisation : Suivant plans architecte et coupes :

� Ensemble des blocs-porte vitré extérieurs. Chaque bloc-porte sera chiffré complet (huisserie, porte, ferrages et accessoires) avec en tête le repérage porté aux plans. Le sous détail de prix de chaque bloc-porte sera fourni et joint à l'offre. Les dimensions exactes de chaque bloc-porte sont à relever sur les plans d'appel d'offres.

Page 25: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 25 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

Une coordination étroite avec tous les corps d'état concernés sera prévue par l'entreprise, pour la mise au point des dispositions et détails particuliers d'exécution à retenir, en tenant compte des ouvrages attenants et en particulier pour :

- La réception des cloisons de doublage isolant thermique, des plafonds suspendus, etc...

- La position des éléments de façades ou coulés en œuvre. - Les habillages, encadrements à prévoir (voir plans, coupes et détails).

BLOCS PORTES ALUMINIUM : Les blocs-portes extérieurs sont constitués de profilés en aluminium AGS, à rupture de pont thermique, obtenus par extrusion et ne laissant pas apparaître de trace de filage. Les blocs portes seront de types « Grands trafic » Potelets métalliques en acier inoxydable formant butée de porte La finition des ouvrages aluminium est prévue par "THERMOLAQUAGE" (traitement chimique anti-corrosion avec revêtement de résine thermodurcissable passée au four, d'épaisseur 60 à 80 microns), exécutée dans un atelier titulaire du Label de qualité "QUALICOAT". Nota :

- Les fenêtres des locaux où l’intimité est à préserver sont à équiper de vitrages translucides. (Définition et localisation des locaux « intimité » à définir)

- Vitrages anti-effractions à prévoir sur tous les châssis ou portes accessibles depuis le RDC

- Portes grand trafic à prévoir sur les portes principales d’accès

09.2.1 Portes vitrées extérieures

Huisseries HU 01 Aluminium : Huisseries aluminium. Les ouvrants de chaque bloc-porte vitré seront obligatoirement constitués d'un cadre périphérique adapté au dormant, compris rainures à joints et joints d’étanchéité, rejet d'eau, adaptation des ferrages, (sens d'ouverture suivant plans). Feuillures à vitres drainées et parcloses suivant prescriptions techniques ci-avant, montants et ou traverses intermédiaires suivant composition formant volumes à vitrer. - Paumelles, quantités et force suivant poids des ouvrants équipés de leurs vitrages. - Seuil suisse étanche à l’air sera disposé pour l’ensemble des portes se trouvant sur

l’extérieur. Finition FI 01 :

- Remplissage en produit verrier prévu par le présent lot par un remplissage des ensembles en vitrage retardateur à l'effraction, type STADIP PROTECT de GOBAIN ou équivalent et devra répondre à une classe P4A minimum selon la norme EN356.

Mise en œuvre suivant D.T.U., avis technique et recommandations des fabricants.

09.2.1.1 Porte ouverture à la française simple vantail

Béquille BQ 01 :

- Béquille aux deux faces finition thermolaquée teinte au choix du maître d'œuvre dans la gamme RAL (modèle à soumettre aux choix du maître d'œuvre). Pose aux 2 faces.

Serrure SE 01 :

- Serrure de sûreté 3 points minimum,

Page 26: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 26 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

- Pêne dormant, - cylindre à canon européen de type RADIAL NT+ de VACHETTE, ou équivalent, avec

profilé à combinaisons (3 clés) 1 entrée - Bouton de décondamnation.

Ferme portes 1 vantail type FP 01 :

- Ferme-porte automatique permanent hydraulique et réglable (force en rapport avec le poids du vantail), type "TS 93" de DORMA ou équivalent avec frein à l'ouverture, temporisation et bras anti-vandalisme pour portes à 1 vantail.

09.2.1.2 Porte ouverture à la française tiercée

Béquille BQ 02 :

- Poignée bâton de maréchal vertical aux 2 faces en tube Inox ∅ 50 mm embouts fermés, fixation sur cadre du vantail, toute hauteur.

Serrure SE 02 :

- Serrure de sûreté 3 points minimum, - Serrure à rouleau sur portes équipées de bâton de maréchal. - cylindre à canon européen de type RADIAL NT+ de VACHETTE, ou équivalent, avec

profilé à combinaisons (3 clés) 1 entrée. - Bouton de décondamnation.

Crémone CR01 :

- Crémone encastrée à tringlerie haute et basse sur vantail semi-fixe. Ferme portes 2 vantaux type FP 02 :

- Bandeau avec sélecteur de vantail linéaire type "G93 GSR" et 2 ferme-portes type "TS93" de DORMA ou équivalent pour porte à 2 vantaux.

Contrôle d’accès type CA XX

- Ventouse électromagnétique compris contre plaque pour maintien de la porte en position fermée type 95011 500 kg de BRICARD ou équivalent + contacteur à clé pour ½ cylindre européen côté intérieur et extérieur

- L’ensemble sera asservi à un dispositif actionné de sécurité DAS conforme aux normes en vigueur Pose sur huisserie suivant recommandations du Fabricant.

- Ferme porte suivant détail dans chapitre QUINCAILLERIE – FERRAGE ci-après. A charge :

Du présent lot: Les organes de verrouillage des portes compris câbles d’alimentation et d’asservissement du système. Les raccordements

Du lot ELECTRICITE COURANTS FAIBLES :

Fourniture, pose et raccordement des appareillages de contrôle d’accès L'amenée électrique à proximité du bloc-porte

09.2.1.3 Porte ouverture à la française double vantaux

Béquille BQ 02 :

- Poignée bâton de maréchal vertical aux 2 faces en tube Inox ∅ 50 mm embouts fermés, fixation sur cadre du vantail, toute hauteur.

Serrure SE 02 :

Page 27: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 27 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

- Serrure de sûreté 3 points minimum, - Serrure à rouleau sur portes équipées de bâton de maréchal. - cylindre à canon européen de type RADIAL NT+ de VACHETTE, ou équivalent, avec

profilé à combinaisons (3 clés) 1 entrée et bouton de décondamnation. Crémone CR01 :

- Crémone encastrée à tringlerie haute et basse sur vantail semi-fixe. Ferme portes 2 vantaux type FP 0X

- Bandeau avec sélecteur de vantail linéaire type "G93 GSR" et 2 ferme-portes type "TS93" de DORMA ou équivalent pour porte à 2 vantaux.

Contrôle d’accès type CA XX

- Ventouse électromagnétique compris contre plaque pour maintien de la porte en position fermée type 95011 500 kg de BRICARD ou équivalent + contacteur à clé pour ½ cylindre européen côté intérieur et extérieur

- L’ensemble sera asservi à un dispositif actionné de sécurité DAS conforme aux normes en vigueur Pose sur huisserie suivant recommandations du Fabricant.

- Ferme porte suivant détail dans chapitre QUINCAILLERIE – FERRAGE ci-après. A charge :

Du présent lot: Les organes de verrouillage des portes compris câbles d’alimentation et d’asservissement du système. Les raccordements

Du lot ELECTRICITE COURANTS FAIBLES :

Fourniture, pose et raccordement des appareillages de contrôle d’accès L'amenée électrique à proximité du bloc-porte

Page 28: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 28 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

09.3 MUR RIDEAU

09.3.1 Mur-rideau aluminium

Localisation : Suivant plans architecte et coupes :

� Ensemble des murs rideau tout niveau et des châssis toute hauteur. La façade est réalisée par des éléments en profils aluminium formant cadre parclosé sur 4 côtés filant toute hauteur de plancher bas à plancher haut ou suivant localisation filant sur plusieurs niveaux. L'isolation entre l'extérieur et l'intérieur est assuré par un joint intercalaire dit "coupure thermique" disposé dans le profil cadre. Les remplissages sont prévus en produit verrier de type double vitrage isolant, à faible émissivité. Label CEKAL exigé. Les éléments vitrés situés à moins de 1mètre du sol sont en vitrage feuilleté anti-chutes. Prescriptions complémentaires Outre les prescriptions techniques énoncées en tête du présent lot, les ouvrages du présent article devront aussi répondre aux conditions contenues dans les documents suivants : - Recommandations professionnelles du Syndicat National des Joints et Façades (S.N.J.F.). - Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre des Façades Métalliques

(S.N.F.A.). - Guides techniques "U.E.A.t.c." en matière de chocs sur des ouvrages verticaux opaques. - Déformée maxi de l'ossature secondaire suivant fiche SNFA N°56 indice A Principe constructif : Les principes généraux de construction sont définis par les documents d'appel d'offres. Dans son étude l'entreprise devra également tenir compte des impératifs suivants : - L'aspect tant intérieur qu'extérieur devra être irréprochable. - Les dispositifs de fixations et d'assemblages devront être étudiés de façon à présenter

des ensembles très rigides et résistants à toutes sollicitations. - Tous les joints nécessaires seront prévus pour permettre une étanchéité absolue tant

entre les éléments qu'avec les autres ouvrages attenants. - Des précautions seront prises pour éviter les couples électrolytiques. - En outre toutes les parties extérieures devront être auto-lavables et peu sensibles à

l'érosion atmosphérique. Le principe constructif sera établi suivant les systèmes : - FW 50 + FACADES de SCHUCO ou équivalent. Ossature primaire : Suivant dimensions de la façade rideau, l’entreprise du présent lot devra prévoir les ossatures de renfort nécessaires assurant la parfaite tenue de l’ensemble. Grille d'ossature composée de : - Profils porteurs verticaux à espacements réguliers et de traverses horizontales disposées

suivant plans. Profilés dits à " coupure thermique " de section suivant portées, charges, surcharges, espacements, disposés côté intérieur et conçus pour recevoir les ensembles vitrés fixes et les portes.

- Profilés " parcloses " formant couvre-joints de section appropriée, et disposés à l'intérieur, compris dispositif formant drainage et évacuation à l'extérieur des eaux d'infiltration et de condensation éventuelles. Profilés dits " auto-videurs " à feuillures drainées. Les couvre-joints horizontaux seront organisés pour éviter toute rétention d'eau (façon de pente).

Page 29: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 29 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

- Rattrapage des dilatations par manchons ajustés dans montants et traverses. - Etanchéités par joints appropriés intérieurs et extérieurs dans gorges des profils, prenant

en pince les éléments de remplissage et les dormants des portes. - Fixations permettant le réglage en tous sens, par dispositifs appropriés, liaisonnés au Gros

œuvre, compris sujétions pour rattrapage de faux-aplomb aux liaisons, façon de joint de dilatation, pattes d'attaches, visseries, chevilles d'ancrages, calages etc…

Vitrages isolants – V05 et V06 : Localisation : Ensemble des volumes à vitrer Mise en œuvre suivant D.T.U., avis technique et recommandations des fabricants.

- vitrages courants sont de type isolant thermique 6/16/4 GC Air - Ug : 1.0 W/m².K - Uw : 1.5 W/m².K - FS ≤ 0.28

Vitrage isolant "retardement à l'effraction" : Localisation : Ensemble des murs-rideaux du rez-de-chaussée

Remplissage des ensembles en vitrage retardateur à l'effraction, type STADIP PROTECT de GOBAIN ou équivalent et devra répondre à une classe P4A minimum selon la norme EN356. Mise en œuvre suivant D.T.U., avis technique et recommandations des fabricants. TYPES D’OUVRANTS : Ouvrant "oscillo-battant" comprenant : - Ferrure à poignée unique à trois positions : ouverture à soufflet et à la française (pour

nettoyage), et position de fermeture. - Verrouillage multiple par crémone périphérique encastrée avec rouleaux et gâches,

support d'angle, compas de sécurité et bras limiteur d'ouverture disposé en feuillure, (le modèle retenu tiendra compte des dimensions et du poids de l'ouvrant).

- Poignées de manœuvre (modèle à soumettre au choix du maître d'œuvre). Nota : Un dispositif de blocage sera prévu interdisant toute possibilité de fausse

manœuvre " mise en drapeau ". Voir également les prescriptions techniques en tête du présent lot (§ quincaillerie ferrages).

09.3.2 Pourtours menuiseries extérieures

Localisation : Suivant plans architecte et coupes :

� Au droit des grandes ouvertures menuisées Les habillages des menuiseries extérieures type « mur-rideau » comprendront :

- Pièces d'appuis des menuiseries, délardées pour obtenir la pente d'évacuation d'eau. - Tableau de menuiserie en bois classe 4. - Précadre bois, essence suivant choix de l’architecte. - Compris fixations et toutes sujétions pour parfaite finition et étanchéité.

Page 30: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 30 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

09.4 PROTECTION SOLAIRE

09.4.1 Brise soleil

Localisation : Suivant plans architecte et coupes :

� Verticaux : Est/Ouest � Horizontaux : Sud

Ensemble présentant une parfaite rigidité et tenue ainsi qu'un alignement correct, absence de bruit ou de vibration sous condition climatique défavorable.

- Ossatures supports en tubes aluminium section carrée ou rectangulaire, de forme " C " suivant coupes, formant consoles espacées suivant plan, compris platines et fixations par chevillage dans façade.

- Lisses haute et basse de même nature fixées sur consoles, montant vertical intermédiaire entre lisses, recoupant la portée des lames à 1,20 m maximum.

- Ensembles rigides, avec double consoles sur Joints de Dilatations et judicieusement disposées.

- Protection de tous les ouvrages aluminium par laque " PROTIME " (voir prescriptions techniques en tête du présent lot : § Protection des Menuiseries).

- Porte-lames disposés verticalement sur montants supports, en profilés d'aluminium laqué aux deux faces, fixés par vis inox, bagues nylon isolantes et accessoires non oxydables suivant prescriptions du fabricant et tenant compte des surcharges climatiques (Neige et Vent : Règles N.V.).

- Lames type "règle de maçon" superposées disposées verticalement, en bois massif clippées sur porte-lames, compris clips " anti-tempête " et façon de dilatation.

- Montage soigné donnant un aspect continu, et assurant la parfaite tenue et finition des ensembles.

09.4.2 Volet roulant

Sans objet

09.4.3 Stores "brise-soleil" orientable

Localisation : Suivant plans architecte et coupes :

� Suivant plans de repérage des parois vitrées La prestation comprend la mise en œuvre de stores "Brise Soleil" extérieur type "SOLOMATIC S 80" de GRIESSER ou équivalent, avec repliement en partie haute dans niches derrière le lambrequin des ensembles. Le tablier est constitué de lames orientables rigides et galbées, en aluminium, compris bourrelets renforts, parfaitement stables sous conditions climatiques les plus défavorables. Suspension des lames par ruban "imputrescible" et résistant, cordons échelle en tergal. Les lames sont prévues guidées dans profilés tubulaires du cadre formant coulisses incorporées aux profils, compris joints d'insonorisation, clips de guidage et anti-tempête. Fonctionnement par treuil situé dans caisson en tôle d'acier galvanisée, compris étriers de fixations et visserie Inox. Finition par laque de teinte au choix de l'architecte dans la gamme complète du fabricant. La manœuvre se fait par commande électrique pour montée, descente et orientation des lames. Fin de course de sécurité haut et bas.

Page 31: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 31 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

Mécanisme de traction et d’orientation intégrée dans les coulisses avec entrainement latéral par chaine à rouleaux en acier et pantographe inoxydable pour l’orientation libre des lames avec angle de descente de 45 ° ou 70 °. Moteur tubulaire, IP 44, homologué NF électricité, prévoir boîte de raccordement au présent lot. Commande par commande radio à charge du présent lot Refoulement dans un coffre isolé 3 faces + support ITE sur face Extérieure A charge :

Du lot ELECTRICITE COURANTS FAIBLES :

L'amenée électrique à proximité du coffre VR

Du lot MENUISERIE EXTERIEURE :

Le raccordement des câbles à son installation Les commandes de manœuvre radio

09.5 PORTES AUTOMATIQUES POUR SAS D’ENTREE Localisation : Suivant plans architecte et coupes :

� SAS d’entrée du bâtiment Fourniture et pose en ordre de marche de portes automatiques pour sas d'entrée coulissantes à 2 vantaux latéraux. Ces portes répondent aux critères suivants :

- Les portes se débattent de part et d'autre. - Les dimensions du passage libre (hauteur et largeur) ci-dessus sont indiquées suivant

plans et coupes. Ossature

- Profil support et autoporteur, formant linteau/bandeau intégré à l'ossature compris capotage en aluminium amovible pour visite et entretien du mécanisme intégré.

- Rail et mécanismes de commande et de manœuvre, logés dans caisson et invisibles, compris butées, galets de roulement, guides (hors zones de passage), fixations, organes de sécurités, et tous accessoires. Le bandeau sera de longueur égale au passage libre de la baie + le dégagement latéral de chaque porte et garde. Dans certains cas, le bandeau devra être de largeur égale au sas.

Vantaux

- Vantaux coulissants suspendus, en double vitrage (en simple vitrage si présence d'un sas) feuilleté clair de sécurité, compris cadre périphérique en aluminium laqué au four

- En partie basse le profil formera plinthe de 10 cm minimum. - Profils formant joints d'étanchéités à la fermeture. - Bandes de visualisation réglementaires suivant D.T.U. 39, obtenus par procédé

d'impression type sérigraphie. - Butées de guidage hors passage libre en inox. - Mise en œuvre suivant D.T.U, Avis Technique et recommandations du fabricant. - Epaisseurs des volumes verriers, suivant dimensions des volumes et D.T.U. 39.

Entraînement

Page 32: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 32 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

Par moteur électrique. Fonctionnement Télécommande par radar positionné de chaque côté des bandeaux de chaque porte. Un sélecteur de programme avec interrupteur à clé permet de choisir les modes de fonctionnement suivants : � MAINTIEN EN OUVERTURE : La porte se met en position OUVERTE et reste ouverte. Le

détecteur de mouvements ou le bouton d’ouverture ne sont pas activés.

� ARRET : Les détecteurs de mouvements sont désactivés ; la porte

se ferme et se verrouille. � AUTOMATIQUE : La porte s’ouvre sur commande du détecteur de

mouvements ou lorsque quelqu’un appuie sur le bouton et se referme après un laps de temps préalablement réglé. Les barrières photoélectriques protègent le passage des vantaux de sorte que les personnes ne risquent rien.

� SENS UNIQUE : La porte s’ouvre et se ferme uniquement lorsque quelqu’un

passe de l’intérieur vers l’extérieur. Le détecteur de mouvements extérieur est désactivé, celui de l’intérieur est activé

Sécurité L’ensemble sera équipé de tous les dispositifs de sécurité permettant de garantir la sécurité des personnes, conformément aux normes et à la réglementation en vigueur, avec notamment :

- Limitation de la force de fermeture par mode basse énergie. - Sécurisation à la fermeture des 2 côtés par des équipements électro-sensibles et/ou

par radar infrarouge actif. - Contacteur-inverseur de marche automatique quand la porte rencontre un obstacle

à la fermeture : la porte s'ouvre à nouveau. Conformément à l’article C048 du règlement de sécurité contre l’incendie dans les ERP, la porte devra se mettre en position "ouverte" libérant le passage sur toute sa largeur par effacement latéral ou par débattement vers l'extérieur sur simple poussée par énergie mécanique intrinsèque compris mise en œuvre d'un boitier "vert" avec câblage. Critères exigés

- Mécanisme fiable et indéréglable sous nombreux cycles, - Manœuvre silencieuse et absence de vibrations, - Réglage en continu des vitesses d'ouverture et de fermeture, - Temporisation réglable de la durée d'ouverture, - Entretien nul, (ou réduit au strict minimum), - Longévité et sécurité d'exploitation, - Toutes sécurités et garanties réglementaires exigées.

Acoustique Dito PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES PERFORMANCES ET OBJECTIFS A charge :

Page 33: 09 - MENUISERIE EXTERIEURE [provisoire] · 2020. 3. 12. · - NF EN 13561 (NF P25-511) : Stores Extérieurs Exigences de performances y compris la sécurité. - NF DTU 34.1 P1-1 (août

EHPAD Tournant en Brie

Groupement AIA-NFC-FB3M MENUISERIE EXTERIEURE p. 33 / 33

aia0695a18 - PRO – Decembre 2019

Du lot ELECTRICITE COURANTS FAIBLES : L'amenée électrique à proximité de la porte et la fourniture, pose et gestion du contrôle d’accès